Προκήρυξη Τεύχους Δημοπράτησης 14/2016 …...Ηλεκτρονικών...

1 Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία»

Σαπφούς 12, Αθήνα, 105 53, Τηλ: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850, www.mdmgreece.gr

Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο

«Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία»

Αχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα

Ταχ. Κώδικας: 105 53

Τηλέφωνο: 210.32.13.150

Fax 210-32.13.850

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr Αθήνα, 28/09/2016

Αρ. Πρωτ.: 772

Προκήρυξη Τεύχους Δημοπράτησης 14/2016 Πρόχειρου Διαγωνισμού για την

«Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών Συστημάτων και

Λογισμικού»

στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών σε προμήθειες, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Free and

quality health care for migrants and refugees in the migration process in Greece», του Προγράμματος

ECHO/EU/BUD/2016/01006, που υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 15/03/2017, με

δυνατότητα παράτασης, έως και έξι (6) μήνες σε περίπτωση που κριθεί

αναγκαίο από την Αρχή Χρηματοδότησης ή την Αναθέτουσα Αρχή.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Πλέον συμφέρουσα προσφορά.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: AGREEMENT NUMBER ECHO/-EU/BUD/2016/01006

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 32.030,00 € (Τριάντα Δύο χιλιάδες Τριάντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου

του αναλογούντος Φ.Π.Α., με δυνατότητα μεγαλύτερης κατακύρωσης έως

30% στην ποσότητα των προς προμήθεια ειδών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Καταληκτική υποβολής προσφορών είναι η 14η Οκτωβρίου 2016, ημέρα

Παρασκευή και ώρα 17:00μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών

ορίζεται η 17η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, Σαπφούς 10, Τ.Κ. 105 53, Αθήνα, 5ος

όροφος

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική

Αντιπροσωπεία»

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 30121100-4, 30232110-8, 38652120-7, 30237410-6, 30237460-1, 30231210-3, 30213100-6, 30000000-9, 30100000-0, 48761000-0, 48624000-8, 48760000-3, 48991000-1, 48317000-3, 48316000-3, 48316000-6

http://www.mdmgreece.gr/








Περιεχόμενα

Απόσπασμα Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ....................................................................................... 4

ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ............................................................................................................. 7

Α.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού ..................................................................................................................... 7

Α.2 Προϋπολογισμός – Διάρκεια Έργου ...................................................................................................... 8

Α.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ................................................................................................................ 8

Α.4 Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Διαγωνισμού ............................................................................. 8

Α.5 Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης ............................................................................................. 8

Α.6 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών ............................................................................................. 8

Α.7 Κριτήριο ανάθεσης ................................................................................................................................ 9

Α.8 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού ............................................................................................... 9

Α.9 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης .......................................................................................... 9

ΜΕΡΟΣ Β - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ .................................................................................... 10

Β.1 Σύντομη παρουσίαση της Αναθέτουσας Αρχής .................................................................................. 10

Β.2 Αντικείμενο του έργου ......................................................................................................................... 11

Β.3 Φάσεις Υλοποίησης ............................................................................................................................. 11

Β.5 Εγγύηση ............................................................................................................................................... 12

Β.6 Δήλωση Συμμόρφωσης και Πιστοποιήσεις ......................................................................................... 12

Β.7 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου .................................................................................................. 12

ΜΕΡΟΣ Γ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ..................................................................................................... 13

Γ.1 Σκοπός .................................................................................................................................................. 13

Γ.2 Προϋπολογισθείσα Δαπάνη ................................................................................................................. 13

Γ.3 Χρόνος Παράδοσης .............................................................................................................................. 13

Γ.4 Δικαίωμα Συμμετοχής .......................................................................................................................... 13

Γ.5 Αποκλεισμός Συμμετοχής..................................................................................................................... 14

Γ.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ................................................................................................. 15

Γ.7 Διευκρινίσεις επί Δικαιολογητικών Συμμετοχής ................................................................................. 15

Γ.8 Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών .................................................................................................. 16



Γ.9 Περιεχόμενο Προσφορών ................................................................................................................... 17

Γ.10 Ισχύς Προσφορών .............................................................................................................................. 20

Γ.11 Αποσφράγιση Προσφορών ................................................................................................................ 20

Γ.12 Αξιολόγηση Προσφορών .................................................................................................................... 21

Γ.13 Βαθμολόγηση Προσφορών ................................................................................................................ 22

Γ.14 Ολοκλήρωση Αξιολόγησης ................................................................................................................. 23

Γ.15 Ελλείψεις – Διευκρινίσεις .................................................................................................................. 23

Γ.16 Απόρριψη Προσφορών ...................................................................................................................... 24

Γ.17 Ενστάσεις ............................................................................................................................................ 24

Γ.18 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης ........................................................................................................... 25

Γ.19 Υπογραφή Σύμβασης – Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης ......................................................................... 34

Γ.20 Παρακολούθηση - Παραλαβή ............................................................................................................ 34

Γ.21 Τρόπος Πληρωμής .............................................................................................................................. 35

Γ.22 Λοιπά Θέματα .................................................................................................................................... 35

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ



Απόσπασμα Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου



ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Τεύχους Δημοπράτησης 14/2016 Πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών Συστημάτων και Λογισμικού», στο πλαίσιο των επιλέξιμων

δαπανών σε προμήθειες, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Free and quality health care for migrants and

refugees in the migration process in Greece», του Προγράμματος ECHO/-EU/BUD/2016/01006, που

υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία.

Έχοντας υπόψη:

1. Την από 20.04.2016 Σύμβαση Επιχορήγησης με Αριθμό Σύμβασης ECHO/-EU/BUD/2016/01006 μεταξύ της

ECHO και των Γιατρών του Κόσμου Βελγίου.

2. Το Manual of Single Form Guidelines της ECHO, έκδοση Φεβρουαρίου 2016.

3. Την με αρ. Πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης του Υπουργού Οικονομίας

& Οικονομικών (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008).

4. Την με αρ. Πρωτ. 1.20132/6.4432 Απόφαση Πιστοποίησης για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής

Επάρκειας της Αναθέτουσας Αρχής.

5. Το από 27/05/2016 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Γιατρών του Κόσμου Βελγίου και των Γιατρών του

Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία.

6. Βάσει του με αρ. Πρωτ. 1369A/07.09.2016 PSR εγκεκριμένο από την ομάδα έργου του προγράμματος,

αναφορικά με την υλοποίηση της παρούσας προμήθειας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον

συμφέρουσα τεχνο-οινομονική προσφορά, για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών

Συστημάτων και Λογισμικού», στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών σε προμήθειες, για την υλοποίηση του

έργου με τίτλο «Free and quality health care for migrants and refugees in the migration process in Greece»,

του Προγράμματος ECHO/-EU/BUD/2016/01006, που υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική

Αντιπροσωπεία.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 32.030,00 € (τριάντα δύο χιλιάδων τριάντα

ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., με δυνατότητα μεγαλύτερης κατακύρωσης έως 30%

στην ποσότητα των προς προμήθεια ειδών, εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των

ειδών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και το αργότερο μέχρι την 14η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής: Σαπφούς 12, Τ.Κ. 105 53, Αθήνα,



5ος όροφος. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως

εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους, ιδιοχείρως μέχρι την ανωτέρω ημέρα και ώρα ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω Courier στο Πρωτόκολλο του Αναθέτουσας

Αρχής: Σαπφούς 12, Τ.Κ. 105 53, Αθήνα, 5ος όροφος, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραληφθεί την

προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Στην περίπτωση της

ταχυδρομικής αποστολής η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των

φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 17 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην Αίθουσα

Συνεδριάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, Σαπφούς 10, Τ.Κ. 105 53, Αθήνα, στον 5ο όροφο, από τριμελή

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της

είναι αναρτημένα στον Πίνακα ανακοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής:

http://www.mdmgreece.gr, καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού για τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Αναπόσπαστα μέρη της παρούσας είναι:

ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ Β - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΜΕΡΟΣ Γ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α-Δ

Ο Πρόεδρος













Προκήρυξη Τεύχους Δημοπράτησης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την

«Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών Συστημάτων και Λογισμικού»

Τύπος Διαγωνισμού: Πρόχειρος διαγωνισμός, σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον

συμφέρουσα προσφορά.

Αναθέτουσα Αρχή : Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία»

Αντικείμενο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών Συστημάτων και


Προϋπολογισθείσα δαπάνη:

32.030,00 € (τριάντα δύο χιλιάδες τριάντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου

του αναλογούντος Φ.Π.Α., με δυνατότητα μεγαλύτερης κατακύρωσης έως

30% στην ποσότητα των προς προμήθεια ειδών εντός του εγκεκριμένου

προϋπολογισμού.

Κωδικός Προγράμματος: AGREEMENT NUMBER ECHO/-EU/BUD/2016/01006

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Προθεσμία υποβολής

διευκρινίσεων επί των όρων

της διακήρυξης: 6η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία /

ώρα υποβολής προσφορών: 14η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ.

Τόπος κατάθεσης

προσφορών : Πρωτόκολλο Αναθέτουσας Αρχής: Σαπφούς 12, Τ.Κ. 105 53, Αθήνα, 5ος όροφος

Ημερομηνία και ώρα

αποσφράγισης προσφορών: 17 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Διάρκεια ισχύος

προσφορών:

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επομένη της διενέργειας του

διαγωνισμού.

Διάρκεια εκτέλεσης της

Σύμβασης:

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 15/03/2017, με

δυνατότητα παράτασης, έως και έξι (6) μήνες σε περίπτωση που κριθεί

αναγκαίο την Αρχή Χρηματοδότησης ή την Αναθέτουσα Αρχή.

Ημερομηνία Διακήρυξης: 28/09/2016

Κατηγορίες CPV:

30121100-4, 30232110-8, 38652120-7, 30237410-6, 30237460-1, 30231210-3,

30213100-6, 30000000-9, 30100000-0, 48761000-0, 48624000-8, 48760000-3,

48991000-1, 48317000-3, 48316000-3, 48316000-6

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, όπως αυτοί αναλύονται στα

Μέρη Α, Β και Γ της παρούσας διακήρυξης.



ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού

Ο παρών Πρόχειρος Ανοικτός διαγωνισμός προκηρύσσεται από το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του

Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» με σκοπό την επιλογή αναδόχου για τις επιλέξιμες προμήθειες με τίτλο:

«Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών Συστημάτων και Λογισμικού» στο πλαίσιο των

επιλέξιμων δαπανών σε προμήθειες, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Free and quality health care for

migrants and refugees in the migration process in Greece», του Προγράμματος ECHO/-EU/BUD/2016/01006,

που υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία.

Οι κατηγορίες CPV του διαγωνισμού είναι οι αναφερόμενες στον ακόλουθο πίνακα:

«Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών Συστημάτων και Λογισμικού»

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

30121100-4 Φωτοαντιγραφικά

30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ

38652120-7 Βιντεοπροβολείς

30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών

30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών

30231310-3 Επίπεδες οθόνες

30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές

30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές

30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα

και πακέτα λογισμικών

30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς

υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα

48761000-0 Πακέτα λογισμικού αντιοικής προστασίας

48624000-8 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ)

48760000-3 Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς

48991000-1 Πακέτα λογισμικού λογιστικών φύλλων

48317000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας κειμένου

48316000-6 Πακέτα λογισμικού παρουσίασης

Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου του αναδόχου περιγράφεται στο Μέρος Β «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» της

παρούσης.

Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των ειδών. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως

απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των ειδών του Έργου



Α.2 Προϋπολογισμός – Διάρκεια Έργου

Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 32.030,00 € (τριάντα δύο χιλιάδες τριάντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., με δυνατότητα μεγαλύτερης κατακύρωσης έως 30% στην

ποσότητα των προς προμήθεια ειδών, εντός του προϋπολογιζόμενου ποσού και περιλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα έξοδα και τις επιβαρύνσεις του Αναδόχου για την προμήθεια αγαθών που αποτελούν

αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης (αναλογούν Φ.Π.Α. λοιπούς φόρους, τέλη, αμοιβές, κλπ.).

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 15/03/2017

με δυνατότητα παράτασης, έως και έξι (6) μήνες σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο την Αρχή Χρηματοδότησης

ή την Αναθέτουσα Αρχή. Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο αιτιολογημένα, ανά πάσα στιγμή την

εκτέλεση της Σύμβασης.

Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν από την κάλυψη του προαναφερόμενου

συνολικού προϋπολογισμού, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό.

Α.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία».

Διεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής: Σαπφούς 12, Τ.Κ. 105 53, Αθήνα. Πληροφορίες: Χάρης Αναγνώστου,

E-mail: [email protected], Τηλέφωνο:210-32.32.777.

Α.4 Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το κείμενο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο που διέπει τις δημόσιες

συμβάσεις και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Την από 20.04.2016 Σύμβαση Επιχορήγησης με Αριθμό Σύμβασης ECHO/-EU/BUD/2016/01006 μεταξύ της

ECHO και των Γιατρών του Κόσμου Βελγίου.

2. Το Manual of Single Form Guidelines της ECHO, έκδοση Φεβρουαρίου 2016.

3. Την με αρ. Πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης του Υπουργού Οικονομίας

& Οικονομικών (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008).

4. Την με αρ. Πρωτ. 1.20132/6.4432 Απόφαση Πιστοποίησης για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής

Επάρκειας της Αναθέτουσας Αρχής.

5. Το από 27/05/2016 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Γιατρών του Κόσμου Βελγίου και των Γιατρών του

Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία.

6. Βάσει του με αρ. Πρωτ. 1369A/07.09.2016 PSR εγκεκριμένο από την ομάδα έργου του προγράμματος,

αναφορικά με την υλοποίηση της παρούσας προμήθειας.

Α.5 Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης

Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού δημοσιεύτηκε στον ελληνικό τύπο στην εφημερίδα «Γενική Δημοπρασιών» στις

28 Σεπτεμβρίου 2016. Η Διακήρυξη μαζί με τα πλήρη τεύχη δημοπράτησης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη

διεύθυνση www.mdmgreece.gr στις 28/09/2016.

Α.6 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα

Διακήρυξη το αργότερο μέχρι 14η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. στην έδρα της

Αναθέτουσας Αρχής, Σαπφούς 12, Τ.Κ. 105 53, Αθήνα. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να αποστέλλουν την









προσφορά τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω Courier στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας

Αρχής: Σαπφούς 12, Τ.Κ. 105 53, Αθήνα, 5ος όροφος, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα παραληφθεί την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Στην περίπτωση της

ταχυδρομικής αποστολής η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των

φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Α.7 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα τεχνο-οινομονική προσφορά.

Α.8 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση www.mdmgreece.gr σε ηλεκτρονική μορφή. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της

Διακήρυξης από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων

και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή.

Ενστάσεις κατά του περιεχομένου της Διακήρυξης με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος

αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Α.9 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές

πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και τις 6 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 μ.μ.. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες

τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των

Προσφορών.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή, με πλήρη στοιχεία του

ενδιαφερόμενου, ήτοι: επωνυμία προσφέροντος, υπεύθυνος επικοινωνίας, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, ηλεκτρονική διεύθυνση. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των

ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: [email protected], χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από

την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην

προθεσμία που ορίζεται παραπάνω.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο.









ΜΕΡΟΣ Β - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Β.1 Σύντομη παρουσίαση της Αναθέτουσας Αρχής

Οι Γιατροί του Κόσμου (Medécins Du Monde) είναι μία Μη Κυβερνητική, ανεξάρτητη, ανθρωπιστική διεθνής

οργάνωση. Iδρυθήκαν στη Γαλλία το 1980 από τον Γάλλο γιατρό Bernard Couchner, μετέπειτα Υπουργό Υγείας και Ανθρωπιστικής Δράσης της Γαλλίας. Ο Couchner υπήρξε ένας από τους «French Doctors», μία ομάδα

Γάλλων γιατρών που το 1968 αποφάσισαν να παρέμβουν οργανωμένα στο δράμα του λιμού της Μπιάφρα.

Πιστοί στον όρκο του Ιπποκράτη και οπαδοί της μεγάλης ιδέας της Ανθρωπιστικής Δράσης, ήταν οι πρώτοι

γιατροί που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους επιτόπου, δημοσιοποιώντας συγχρόνως τη μαρτυρία - καταγγελία τους για την καταπάτηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την βαρβαρότητα των οποίων υπήρξαν μάρτυρες.

Σε αυτές τις αρχές στηρίχθηκε η ίδρυση της οργάνωσης «Medécins Du Monde», που αργότερα, από το 1989

άρχισε να εξαπλώνεται και σε άλλες χώρες (Γερμανία, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Ελβετία, Καναδάς, Ιαπωνία και Αργεντινή), δημιουργώντας ένα

διεθνές δίκτυο άμεσης παρέμβασης.

Σε όλο τον κόσμο, οι Γιατροί του Κόσμου δρουν με την ίδια αυταπάρνηση, αλλά και με την αποτελεσματικότητα

και σοβαρότητα που επιβάλλουν ο ανθρώπινος πόνος και η δυστυχία. Γιατί πόνος και δυστυχία υπάρχουν παντού. Κι αυτό προσπαθούν να αλλάξουν οι Γιατροί του Κόσμου, πιστεύοντας βαθιά στη δύναμη του

Ανθρώπου και τη γιατρειά που μπορεί να προσφέρει. Γιατί, και Άνθρωποι υπάρχουν, ακόμα, παντού.

Οι Γιατροί του Κόσμου αποτελούν σήμερα ένα αναπόσπαστο, σημαντικότατο μέρος του διεθνούς δικτύου των

Μη-Κυβερνητικών Ανθρωπιστικών Οργανώσεων, που δρα σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Οι Μη

Κυβερνητικές Οργανώσεις Αρωγής έχουν εξελιχθεί στην πιο αποτελεσματική έκφραση αλληλεγγύης του

Αναπτυγμένου Κόσμου προς τον αναπτυσσόμενο Τρίτο Κόσμο και στην πιο ουσιαστική μορφή οργάνωσης και συνεργασίας των πολιτών, σε μια κοινωνία προσφοράς και συμπαράστασης.

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις είναι οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες μεγάλων Διεθνών Οργανισμών και φορέων, όπως της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, της UNICEF και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Γιατροί του Κόσμου σαν Μη Κυβερνητική και απόλυτα ανεξάρτητη Ελληνική Οργάνωση, δεν επηρεάζεται από καμία πολιτική εξουσία και δεν έχει καμία κομματική ή θρησκευτική δέσμευση. Είναι αυτόνομη στις

επιλογές της με μοναδικό κριτήριο τις ανάγκες που εντοπίζει και τις δυνατότητες της να προσφέρει βοήθεια. Σε

αυτή τους την προσπάθεια, και προκειμένου να εξασφαλίσουν την έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή περίθαλψης σε εκείνους που την έχουν ανάγκη δεν διστάζουν να ξεπεράσουν σύνορα, να υπερκεράσουν

γραφειοκρατικά και άλλα διοικητικά εμπόδια.

Το λογότυπο των Γιατρών του Κόσμου σχεδιάστηκε το Νοέμβριο του 1987 από τον Ρίτσαρντ Ροσίν. Το περιστέρι

που δεσπόζει στο κέντρο συμβολίζει την παγκόσμια ειρήνη και την ιατρική φροντίδα. Τα φύλλα του κλαδιού, αναπαριστούν τις πέντε ηπείρους και η χρήση του μπλε χρώματος αντιπροσωπεύει τη φυσική σύνδεση των

ηπείρων, δηλαδή τον ουρανό και τη θάλασσα. Το περιστέρι συμβολικά διασχίζει τα σύνορα των χωρών και

απεικονίζεται μέσα σε έναν κύκλο, ο οποίος είναι ο πλανήτης μας.

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μία γνήσια Ελληνική Oργάνωση που

ακολουθεί το δικό της μονοπάτι βασιζόμενη στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, διατηρώντας την οικονομική και

διοικητική της ανεξαρτησία. Ταυτόχρονα, ωστόσο, παραμένουν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το οποίο

αποτελείται από 15 συνολικά τμήματα (Γερμανία, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Η.Π.Α.,

Ολλανδία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Ελβετία, Καναδάς, Ιαπωνία και Αργεντινή).



Συμπληρώνοντας 26 χρόνια συνεχούς δράσης το 2016, οι Γιατροί του Κόσμου έχουν αναγνωριστεί στη

συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία προωθεί τα συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας. Με δεκάδες αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και σε

αναπτυσσόμενες χώρες, Έλληνες γιατροί, υγειονομικό προσωπικό, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν τις

υπηρεσίες τους εθελοντικά.

Περισσότεροι από 600 εθελοντές έχουν βρεθεί σε πάνω από 50 χώρες του πλανήτη προσφέροντας ιατρική,

ανθρωπιστική βοήθεια. Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, έχουν πραγματοποιηθεί αποστολές ιατρικής και

ανθρωπιστικής βοήθειας, στο Ιράκ, το Λίβανο, το Αφγανιστάν, τη Σρι Λάνκα, την Ινδονησία, τη Σερβία, το

Σουδάν, την Παλαιστίνη, Αλγερία, Τανζανία, Ουγκάντα. Στο πεδίο των αποστολών, οι Γιατροί του Κόσμου

συνεργάζονται με άλλες διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με στόχο την αποτελεσματικότερη παροχή

ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς που την έχουν ανάγκη.

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας, διατηρώντας την αυτονομία τους, τόσο επιχειρησιακή όσο και οικονομική,

διοργανώνουν, στελεχώνουν και χρηματοδοτούν αποστολές μέσω του ελληνικού τμήματος.

Β.2 Αντικείμενο του έργου

Η επιλέξιμη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών Συστημάτων και Λογισμικού», πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών σε προμήθειες, για την υλοποίηση του

έργου με τίτλο «Free and quality health care for migrants and refugees in the migration process in Greece», του

Προγράμματος ECHO/-EU/BUD/2016/01006, που υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική

Αντιπροσωπεία. Αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων και των τεχνικών προδιαγραφών αυτών δίνεται στο

Παράρτημα Α της παρούσης, με δυνατότητα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας έως 30% των προς

προμήθεια ειδών. Η κατάσταση του παραρτήματος Α μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για την

προσφορά των προϊόντων.

Β.3 Φάσεις Υλοποίησης

Το έργο διακρίνεται από τις ακόλουθες φάσεις και πάντα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα:

Φάση Α: Παράδοση και παραλαβή των τελικών παραδοτέων.

Φάση Β: Μακροσκοπικός έλεγχος των υπό προμήθεια ειδών τμηματικά.

Φάση Γ: Τελική οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή.

Αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων και των τεχνικών προδιαγραφών αυτών δίνεται στο Παράρτημα Α της παρούσης.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το σύνολο των απαιτούμενων ειδών είτε στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής είτε όπου δραστηριοποιείται η Οργάνωση, τμηματικά κατά αντιστοιχία των παραγγελιών και στο χρονικό

πλαίσιο που θα ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου. Επίσης, ο

Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει στο σημείο παράδοσης οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για τον ποιοτικό

έλεγχο και να αντικαταστήσει τάχιστα τυχόν ελαττωματικά ή μη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές είδη,

εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών μετά από κάθε τμηματική παραγγελία.



Β.5 Εγγύηση

Η ελάχιστη περίοδος εγγύησης και συντήρησης για τον εξοπλισμό που θα παραδοθεί θα καλύπτει περίοδο

τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών βάσει των απαιτήσεων του πίνακα τεχνικών προδιαγραφών, από την ημερομηνία σύνταξης του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του εξοπλισμού από την Αναθέτουσα Αρχή.

Β.6 Δήλωση Συμμόρφωσης και Πιστοποιήσεις

Σημειώνεται ότι τα αναλώσιμα υλικά και ο εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση

συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) του υποψήφιου Αναδόχου, βάσει της αντίστοιχης πιστοποίησης CE. Η συμμόρφωση αυτή μπορεί να αποδειχθεί είτε με σχετικό πιστοποιητικό, είτε με Υπεύθυνη Δήλωση του

υποψηφίου.

Β.7 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 15/03/2017

με δυνατότητα παράτασης, έως και έξι (6) μήνες σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο την Αρχή Χρηματοδότησης

ή την Αναθέτουσα Αρχή. Οι επιμέρους παραδόσεις των προμηθειών θα γίνουν τμηματικά βάσει παραγγελιών

και συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή μετά την κατακύρωση και εντός της

ανωτέρω προθεσμίας.



ΜΕΡΟΣ Γ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γ.1 Σκοπός

Ο παρών Πρόχειρος Ανοικτός διαγωνισμός διενεργείται από το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του

Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» με σκοπό την επιλογή αναδόχου της επιλέξιμης προμήθειας, με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών Συστημάτων και Λογισμικού», στο πλαίσιο των

επιλέξιμων δαπανών σε προμήθειες, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Free and quality health care for

migrants and refugees in the migration process in Greece», του Προγράμματος ECHO/-EU/BUD/2016/01006, που υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία.

Γ.2 Προϋπολογισθείσα Δαπάνη

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 32.030,00 € (τριάντα δύο χιλιάδες τριάντα ευρώ)

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., με δυνατότητα μεγαλύτερης κατακύρωσης έως 30% στην

ποσότητα των προς προμήθεια ειδών, εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Γ.3 Χρόνος Παράδοσης

Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον Ανάδοχο έως και

15/03/2017. Η ημερομηνία λήξης του έργου δύναται να παραταθεί, έως και έξι (6) μήνες σε περίπτωση που

κριθεί αναγκαίο από την Αρχή Χρηματοδότησης ή την Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου

και πριν τη λήξη αυτού.

Γ.4 Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Κοινοπραξίες ή συμπράξεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή τα κράτη-μέλη της συμφωνίας για

τον ΕΟΧ ή τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων του παγκόσμιου

οργανισμού εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν.2513/1997 υπό τον όρο ότι η σύμβαση

καλύπτεται από την συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων ή σε Τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες με

την Ε.Ε.

Επισημαίνεται ότι κάθε προσφέρων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της

μίας προσφοράς, στον παρόντα διαγωνισμό. Όλες οι προσφορές στις οποίες συμμετέχει, είτε αυτοτελώς

είτε ως μέλος μιας υποψήφιας ένωσης προσώπων, ο ίδιος συμμετέχων (π.χ. ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή μία Κοινοπραξία ή ένωση προσώπων), αποκλείονται από το διαγωνισμό ως απαράδεκτες.

Στην περίπτωση των ενώσεων, αυτές δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από την

υποψήφια ένωση, στην περίπτωση που αυτή επιλεγεί ως Ανάδοχος του έργου, να συστήσει, πριν από την

υπογραφή της σύμβασης, κοινοπραξία με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, του κειμένου της συμβάσεως

διαμορφούμενου αναλόγως. Τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της

Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρόν για την εκτέλεση του έργου.



Γ.5 Αποκλεισμός Συμμετοχής

Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης όσοι :

1. υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (EE C 195 της

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L 192

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του

οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.

2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE

L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

2. Έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που αποδεικνύεται με βεβαίωση του αντίστοιχου

επαγγελματικού φορέα ή μπορεί να διαπιστωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

3. Βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό

συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές

διατάξεις.

4. Κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

5. Καταδικάσθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή

τους.

6. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής

ασφάλισης, και τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας

όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία.

7. Είναι ένοχοι υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται

ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών αυτών.



8. Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα προσωρινώς ή οριστικώς για να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με

απόφαση άλλης δημόσιας υπηρεσίας η ΝΠΔΔ ή φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Επίσης αποκλείονται:

Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις,

έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώματα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω

κυρώσεις, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες γι’ αυτά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Όσοι διατηρούν με την Αναθέτουσα Αρχή σχέση υπαλλήλου ή σχέση αντιπροσώπου.

Όσοι δεν θα υποβάλλουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους όλα τα ζητούμενα με την παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά και όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική

Γλώσσα,

Όσοι δεν ικανοποιούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής.

Όσοι υποβάλλουν ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά, κι αφού ακολουθηθούν οι διαδικασίες που

προβλέπονται στα σημεία Γ.6. και Γ.10. της παρούσης.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για

καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο

συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.

Γ.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις ελάχιστες

προϋποθέσεις σύμφωνα με την Ενότητα Γ.10 «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής».

Γ.7 Διευκρινίσεις επί Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά της παρούσας διακήρυξης, η προσφορά

απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν είναι δυνατή η εκ των υστέρων συμπλήρωσή τους.

Μετά από την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε

υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μπορεί με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων αναδόχων να ζητήσει διευκρινίσεις από τους προσφέροντες επί των υποβληθέντων στοιχείων,

εγγράφων, δικαιολογητικών και πιστοποιητικών της προσφοράς τους, οι οποίοι οφείλουν να απαντήσουν εντός

τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου, καθώς και να αποκλείσει τους

υποψηφίους που δεν θα παράσχουν τις αιτούμενες διευκρινίσεις εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας.

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις αφορούν αποκλειστικά σε ήδη υποβληθέντα έγγραφα και όχι στην αντικατάσταση υποβληθέντων ή προσκόμιση παραληφθέντων δικαιολογητικών ή/και εγγράφων.

Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά, και επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα, εκτός από τυχόν τεχνικά



Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από τις συμπληρώσεις και

αποσαφηνίσεις στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή.

Γ.8 Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγράφως τις προσφορές τους

μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παρούσα.

2. Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη

γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε

περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.

3. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ. Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κ.λπ. θα πρέπει να είναι

μονογραμμένες από τον προσφέροντα.

4. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να

διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης τέτοιων προσφορών.

5. Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των ειδών.

6. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

7. Η προσφορά υποβάλλεται σε ένα (1) ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει

την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Πλήρης επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ,

ηλεκτρονική διεύθυνση και στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας ή αντικλήτου σε περίπτωση που έχει οριστεί) του Διαγωνιζόμενου καθώς και τις παρακάτω ενδείξεις:

Προσφορά

(....Στοιχεία Προσφέροντος, Επωνυμία, Διεύθυνση...)

Διακήρυξη Νο 14/2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών Συστημάτων και


ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Free and quality health care for migrants and refugees in the migration process in Greece»

Αναθέτουσα Αρχή: Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» Διεύθυνση:

Σαπφούς 12, Τ.Κ. 105 53, Αθήνα

Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 14η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ.

Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 17η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη Γραμματεία»



8. Ο κυρίως σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3)

σφραγισμένους επιμέρους φακέλους («Υποφακέλους»): «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» & «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα δικαιολογητικά σε κάθε υποφάκελο θα είναι εις διπλούν,

σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο.

9. Στο ένα από τα αντίτυπα και σε κάθε φύλλο του, θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», και αυτό θα είναι

επικρατέστερο του άλλου σε περίπτωση ασυμφωνίας.

10. Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν εξωτερικά τις ίδιες ενδείξεις με τον κυρίως φάκελο, και επιπλέον τον

τίτλο του συγκεκριμένου υποφακέλου («ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»).

Γ.9 Περιεχόμενο Προσφορών

Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που περιέχει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλει

υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού ο προσφέροντας. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α) υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του

Προσφέροντος, όπου θα αναφέρει ότι:

Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε

πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού.

Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου Γ. 19 της Διακήρυξης.

Δεν συντρέχει στο πρόσωπο του υποψήφιου αναδόχου κανένας από τους λόγους αποκλεισμού,

όπως αυτοί αναφέρονται στο Άρθρο Γ.5 της παρούσας, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

Ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο, ή ότι διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος από

αρμόδια αρχή.

Ότι στη βεβαίωση έναρξης εργασιών στην Δ.Ο.Υ., υπάρχει δηλωμένη συναφής με το αντικείμενο του

διαγωνισμού δραστηριότητα ή ότι στο καταστατικό-ΦΕΚ όπου αναλύονται οι επαγγελματικές δραστηριότητες της επιχείρησης/εταιρίας, καλύπτεται το αντικείμενο του διαγωνισμού.

2. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Τεχνικής Ικανότητας

Για την πιστοποίηση της τεχνικής ικανότητάς τους οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποβάλλουν αναλυτικό σημείωμα,

το οποίο θα περιέχει πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και την επαγγελματική δραστηριότητά τους και θα τεκμηριώνει ότι διαθέτουν την απαιτούμενη ικανότητα, εμπειρία, τεχνογνωσία, κατάλληλο προσωπικό και

τεχνική δυνατότητα, ώστε να εκτελέσουν την προμήθεια του έργου αποτελεσματικά και έγκαιρα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Προσφορά τους. Επίσης θα υποβάλλουν κατάλογο σχετικά με την προμήθεια



συναφών με τα προκηρυσσόμενα είδη κατά την τελευταία πενταετία (2011-2016). Η Αναθέτουσα Αρχή έχει

δικαίωμα να ελέγξει με κάθε νόμιμο τρόπο την αλήθεια των ανωτέρω δηλουμένων.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση

τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει στο Φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» Έγγραφο συνεργασίας υπογεγραμμένο μεταξύ υποψηφίου αναδόχου και υπεργολάβου όπου θα αναφέρεται:

Η πλήρης επωνυμία και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του υπεργολάβου καθώς και του υποψηφίου

αναδόχου.

Τα υπό προμήθεια είδη και η ποσότητα αυτών που προτίθεται να αναθέσει στον υπεργολάβο.

Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, υπογεγραμμένη ως προς τα δικαιολογητικά σύστασής τους με την οποία θα ορίζουν ότι διαθέτουν τα ακόλουθα και τα οποία θα θέσουν στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής κατά το στάδιο κατακύρωσης του Διαγωνισμού, και συγκεκριμένα:

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε ότι διαθέτει:

1. ΦΕΚ σύστασης,

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού και ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) συνοδευόμενο από

το ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού.

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού

προσώπου,

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης

της εταιρείας, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία

υποβολής Προσφορών.

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε:

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά,

2. Πρόσφατα πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του

καταστατικού (ημερομηνία έκδοση εντός τρέχοντος τριμήνου).

3. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση

την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό

πιστοποιητικό.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μετά από την κατακύρωση, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν

εξαιρείται, με διάταξη νόμου, από την προσκόμισή τους. Σε περίπτωση που ο προσφέρων εξαιρείται από την

προσκόμισή τους, θα πρέπει να το αναφέρει στην Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία και θα πρέπει αναφέρονται

οι διατάξεις του νόμου που τεκμηριώνουν την εξαίρεση αυτή.

Να σημειωθεί ότι όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο της

εταιρείας/επιχείρησης και να φέρουν τη σφραγίδα αυτής, μπορούν δε να συμπτυχθούν σε μία υπεύθυνη

δήλωση και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ

(Άρθρο 3 του Ν.4250/26.03.2014)



Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει συμμόρφωση με συμπλήρωση του πίνακα του Παραρτήματος Α

και βάση των οριζόμενων στην Ενότητα Β της παρούσης. Συγκεκριμένα:

Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο τον Πίνακα του Παραρτήματος Α. Ο πίνακας θα υπογράφεται από τον

νόμιμο εκπρόσωπο και θα φέρει και την σφραγίδα της επιχείρησης.

Στη στήλη ¨Απάντηση¨ θα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο «ΝΑΙ» στην περίπτωση που ο υποψήφιος

ανάδοχος πληροί την προδιαγραφή ή «ΟΧΙ» στην περίπτωση που δεν πληροί την προδιαγραφή.

Οποιαδήποτε άλλη απάντηση ή κείμενο δεν θεωρείται αποδεκτή.

Στον εν λόγω πίνακα, ο προσφέρον μπορεί να επισυνάψει και φυλλάδια παρουσίασης προδιαγραφών ή ακόμα

και δείγματα των υπό προμήθεια ειδών ή αναλυτική περιγραφή αυτών ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει απαραίτητο για την τεκμηρίωση των προδιαγραφών. Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει

από τους υποψηφίους δείγμα των εν λόγω προμηθειών ώστε να αξιολογήσει την ποιότητα και τις προδιαγραφές.

Την κάλυψη της περιόδου εγγύησης και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου βάσει των οριζόμενων στα σημεία Β.5 και Β.7 της παρούσης. Η συμμόρφωση αυτή θα εξασφαλίζεται με επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α) του νομίμου εκπροσώπου του Προσφέροντος, όπου θα βεβαιώνεται η συμμόρφωση με τις παραγράφους Β.5 και Β.7 της παρούσας.

Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού, συμπληρωμένο και

υπογεγραμμένο από το αρμόδιο πρόσωπο εκ μέρους κάθε υποψήφιου το Παράρτημα Γ (Οικονομική

Προσφορά), η οποία θα πρέπει να τεκμηριώνεται και να βασίζεται στα στοιχεία της τεχνικής του προσφοράς

(Παράρτημα Α1), με συμπληρωμένες τις τιμές ανά είδος (καθαρή τιμή, τιμή με τον αναλογούν Φ.Π.Α. τόσο

ανά είδος όσο και στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και τη συνολική τιμή).

Η οικονομική Προσφορά του Παραρτήματος Γ, θα πρέπει να συμπληρωθεί σε κάθε περίπτωση, ενώ θα πρέπει

να παρουσιάζει τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Το συνολικό προϋπολογισθέν τίμημα του έργου έναντι του οποίου ο ανάδοχος προτίθεται να εκτελέσει το

έργο (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.), όπως προκύπτει από το σύνολο του

Παραρτήματος Γ.

2. Ποσοστό επί τοις εκατό (%) της οικονομικής έκπτωσης.

3. Συνολικό ποσό, μετά την οικονομική έκπτωση, έναντι του οποίου ο Ανάδοχος προτίθεται να εκτελέσει το έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

4. Συνολικό ποσό έναντι του οποίου ο Ανάδοχος προτίθεται να εκτελέσει το έργο, μετά την οικονομική έκπτωση και συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

5. Όλες οι τιμές θα είναι εκφρασμένες σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως, με συμπληρωμένο μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, ακόμη και όταν είναι μηδενικό. Σε περίπτωση που

υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως.

Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές ή η συνολική τιμή

απορρίπτονται.

6. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς.



7. Οι τιμές περιλαμβάνουν το συνολικό κόστος του προϊόντος, συνυπολογισμένου του κόστους μεταφοράς

στον τόπο παράδοσης ή εγκατάστασης, το κέρδος του Αναδόχου και κάθε τέλος, δασμό ή επιβάρυνση. Είναι δηλαδή οι τελικές τιμές για πλήρη προμήθεια, παράδοση των αναλωσίμων.

8. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά, θα ζητηθούν από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφες διευκρινίσεις για τη σύνθεση της οικονομικής του προσφοράς σε συνδυασμό

με τη διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του

Έργου. Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν απαντήσει στην αποκλειστική ημερομηνία των πέντε (5)

ημερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησής του ή εφόσον και μετά την παροχή της ανωτέρω

αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

9. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) μπορεί να απορρίπτει υπερβολικά χαμηλή Οικονομική

Προσφορά με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, σε περίπτωση που κρίνει μη επαρκείς τις παρασχεθείσες πληροφορίες. Η ΕΔΔ δικαιούται να ζητήσει από προσφέροντες από χώρες όπου δεν έχουν αποδειχθεί τα

Πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου ή δεν λειτουργούν στο

πλαίσιο ολοκληρωμένης τελωνιακής ένωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έγγραφη δήλωση ότι τα προσφερόμενα δεν υπόκεινται σε πολιτική dumping η δεν τυγχάνουν εξαγωγικής επιδότησης.

10. Σημειώνεται ότι οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη δαπάνη που σχετίζεται με το έργο (αμοιβές προσωπικού, παράδοση στον προβλεπόμενο τόπο, έξοδα μετακινήσεων κ.λπ.), πλην των

προβλεπόμενων από τον προϋπολογισμό του παρόντος έργου θα βαρύνουν τον προσφέροντα. Ο αναλογών

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

11. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να ακολουθήσουν τις περιγραφές των ειδών της προσφοράς τους,

στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση.

Γ.10 Ισχύς Προσφορών

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Αναδόχους για εκατό είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της

διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.

2. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει έγγραφο

ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αναφορικά με την αποδοχή παράτασης για έως εκατό είκοσι (120) ακόμα ημέρες. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά

μέσα σε οκτώ (8) ημέρες.

3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνεται και με την λήξη της

ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Σε περίπτωση άρνησης του

επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

Γ.11 Αποσφράγιση Προσφορών

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας

αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο πλαίσιο του παρόντος. Προσφορές

που υποβάλλονται στην Αναθέτουσα αρχή μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Για την αποσφράγιση των προσφορών

ισχύουν τα εξής:



Αποσφράγιση Δικαιολογητικών και Τεχνικών Προσφορών

1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια οι υποφάκελοι «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», και μονογράφονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η

τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Στην αποσφράγιση δύναται να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους εκπροσώπους τους ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους. Όσοι δικαιούνται να παρίστανται

στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των φακέλων που υποβλήθηκαν. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, ορίζει ημέρα και

ώρα κατά την οποία – παρουσία της – οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να εξετάσουν τους φακέλους αυτούς.

2. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών πραγματοποιείται

στη συνέχεια σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει

σχετικό πρακτικό και το υποβάλλει προς έγκριση στο αρμόδιο αποφασίζον όργανο της αναθέτουσας Αρχής.

3. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής επί της ελέγχου των δικαιολογητικών και της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών κοινοποιείται μέσω της υπηρεσίας εγγράφως στους διαγωνιζομένους.

4. Οι προσφορές που δε γίνονται αποδεκτές μετά την ανωτέρω διαδικασία αποκλείονται από το διαγωνισμό.

Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών

1. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προχωρεί στην αποσφράγιση των φακέλων της Οικονομικής Προσφοράς όσων προσφορών έγιναν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο.

2. Η αποσφράγιση γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους υποψήφιους αναδόχους που

έχουν προκριθεί στο στάδιο αυτό με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί. Κατά την αποσφράγιση

μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. Κατά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,

μονογράφεται το Πρωτότυπο κατά φύλλο και ανακοινώνονται οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ των

διαγωνιζομένων.

3. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέρχεται στη συνέχεια σε

κλειστή συνεδρίαση προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και προχωρά στην τελική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο της

παρούσας.

4. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, με το οποίο θα εισηγείται και θα τεκμηριώνει

τις θέσεις της ως προς την κατάταξη των υποψηφίων αναδόχων και το υποβάλλει προς έγκριση στο

αρμόδιο αποφασίζον όργανο της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση σχετικά με την αξιολόγηση των

οικονομικών προσφορών θα κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες.

5. Ακολουθεί η έκδοση απόφασης επ’ αυτών εκ μέρους της αναθέτουσας Αρχής, με την οποία

οριστικοποιείται ο πίνακας βαθμολογίας βάσει και των οικονομικών προσφορών.

Γ.12 Αξιολόγηση Προσφορών

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα τεχνο-οικονομική προσφορά. Για την

επιλογή η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά

τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής.

Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης.

Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας τεχνο-οινομονικής προσφοράς.



Γ.13 Βαθμολόγηση Προσφορών

Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών

Εάν κατά την εξέταση μιας προσφοράς διαπιστώνεται ότι καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, η προσφορά αυτή κρίνεται τεχνικά αποδεκτή. Εάν σε μια προσφορά διαπιστώνεται απόκλιση από

τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά αυτή κρίνεται ως τεχνικά μη αποδεκτή και απορρίπτεται.

Αφού απορριφθούν οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις, οι εναπομείνασες προσφορές

βαθμολογούνται ως ακολούθως:

βαθμολογούνται τα κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω, με βαθμό από 100 έως 110. Βαθμό 100

παίρνει το κάθε κριτήριο όταν καλύπτονται ακριβώς οι προδιαγραφές του διαγωνισμού. Η βαθμολογία

αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Οι βαθμοί αυτοί, για κάθε ένα από τα κριτήρια, πολλαπλασιάζονται με τον καθορισμένο από τη

διακήρυξη συντελεστή βαρύτητας.

Τα γινόμενα αυτά αθροίζονται και δίνουν τη συνολική βαθμολογία για κάθε ομάδα κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των βαθμολογιών της κάθε ομάδας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

1 Πληρότητα τεχνικών προδιαγραφών 40%

2 Ποιότητα χαρακτηριστικών, βάσει αναλυτικών τεχνικών

προδιαγραφών 50%

3 Χρόνος παράδοσης ειδών 10%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 110

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα του προσφέροντος να προσκομίσει δείγματα των ζητούμενων προμηθειών,

είναι προαιρετική.

Διαμόρφωση οικονομοτεχνικής αξιολόγησης Προσφοράς

Με βάση την παραπάνω τεχνική αξιολόγηση πραγματοποιείται, μετά από το άνοιγμα των οικονομικών

προσφορών, η τελική αξιολόγηση, για την ανάδειξη του προμηθευτή, ο οποίος έχει υποβάλει τη συμφερότερη

προσφορά. Επιλέγεται η προσφορά με τη χαμηλότερη "ανοιγμένη τιμή σύγκρισης", η οποία προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:

λ(ανοιγμένη τιμή σύγκρισης) = Συνολική τιμή / Συνολική βαθμολογία

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια.



Γ.14 Ολοκλήρωση Αξιολόγησης

Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει

κατακύρωση, ο τελευταίος οφείλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής να υποβάλει ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας

Διαγωνισμού σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά του Γ.19 της παρούσης.

Ματαίωση Διαγωνισμού

1. Η Αναθέτουσα Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,

ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των

προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τη Διακήρυξη ή

β) αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της

Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν

ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αναθέτουσα Αρχή,

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,

δ) αν η προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,

3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικά τη διαδικασία ή να

αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

4. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με την ακύρωση ή τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη

οποιοσδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή να προσφύγει στη

διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις.

5. Ειδικά για την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 για την ματαίωση απαιτείται ειδική αιτιολογημένη

απόφαση του αρμοδίου οργάνου.

Γ.15 Ελλείψεις – Διευκρινίσεις

Μετά από την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Επίσης δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε απαίτηση, διευκρίνιση, συμπλήρωση, τροποποίηση ή απόκρουση προσφοράς. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, δύναται να ζητήσει εγγράφως

από τους υποψηφίους Αναδόχους, διευκρινίσεις επί των τεχνικών και οικονομικών προσφορών τους.

Από τις εν λόγω διευκρινίσεις θα ληφθούν υπ’ όψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους

οποιουδήποτε υπαλλήλου ή Συμβούλου ή στελέχους Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.



Γ.16 Απόρριψη Προσφορών

Όλοι οι περιεχόμενοι στην προκήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί, για τους υποψηφίους. Απόκλιση

από τους υποχρεωτικούς όρους κι απαιτήσεις (ποσοτικές και ποιοτικές) έχουν σαν συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου. Η προσφορά απορρίπτεται, ιδίως όταν:

Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή δεν συνοδεύεται από το ζητούμενο ποσό εγγύησης ή μη σύμφωνη με το αντικείμενο και τους όρους της προκήρυξης

Δεν υποβληθούν ή είναι ανακριβή τα δικαιολογητικά που προβλέπεται ή προκήρυξη.

Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν εμφανίζονται τιμές σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς και δεν γίνονται αναλύσεις που απαιτεί η προκήρυξη.

Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής ή δεν αποδεικνύεται από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά η φερεγγυότητα, η οικονομική και τεχνική ικανότητα του διαγωνιζομένου.

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι μικρότερος του χρόνου που αναφέρεται στην παρούσα.

Δεν συνοδεύεται από το ζητούμενο υλικό τεκμηρίωσης, βάσει των αναφερόμενων στη διακήρυξη ως προαπαιτούμενα.

Δεν έχει χωριστούς σφραγισμένους φακέλους με ξεχωριστούς υπο-φακέλους.

Γ.17 Ενστάσεις

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ` αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση.

Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην αναθέτουσα Αρχή ως εξής:

1. Κατά της Διακήρυξης στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής

συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση

εξετάζεται από την Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε

(5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

2. Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ` αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς τη διαδικασία

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του

διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το

Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε

αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 3. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού (ανοικτού και κλειστού) έως και την κατακυρωτική

απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης

στους προσφέροντες. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από την Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και η σχετική

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη

της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

4. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές.

5. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με φροντίδα τους.



Γ.18 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να καταθέσει εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση

δικαιολογητικά. Θα πρέπει να συμπεριλάβει στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις

ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες:

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να

υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό

πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ

εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό.

Οι Έλληνες Πολίτες

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου,

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της

επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που

προβλέπονται στο άρθρο Γ.5 1 της παρούσας Διακήρυξης. Το

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό

πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι

(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ



διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι

είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα

του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα

υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει

εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης

ειδοποίησης.

ΝΑΙ



5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος

Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

6. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο

υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της

προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές

κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του

Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές

υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία ΝΑΙ


κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

8. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που

υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης1. ΝΑΙ

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους

όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του

υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από

τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

Οι Αλλοδαποί Πολίτες

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας

εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της

επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που

προβλέπονται στο άρθρο Γ.5 1 της παρούσας Διακήρυξης.. Το


πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης


ΝΑΙ

1 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου.



2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το


πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που να προβλέπεται στο δίκαιο

της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του


ΝΑΙ

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που να

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των

δικαιολογητικών Κατακύρωσης

ΝΑΙ

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο

πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου

Επιμελητηρίου / Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό

επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά

την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να

παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω

έγγραφης ειδοποίησης

ΝΑΙ

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση

ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα

του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση,

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής,

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού,

στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να

καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν

προσωπικό.

ΝΑΙ

6. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης

που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση

της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι

ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές




ΝΑΙ

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι

ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές

υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της



ΝΑΙ

8. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον

που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. ΝΑΙ 2

2 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου.



Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να

αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη

Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία

θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή

Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο

Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα


1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι

α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β)

διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε.

δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν

έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της

επαγγελματικής τους δραστηριότητας και για τα αδικήματα που

προβλέπονται στο άρθρο Γ.5 1 της παρούσας Διακήρυξης. Το


πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης


ΝΑΙ

2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων

για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει

οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται

να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα

σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).

ΝΑΙ



πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το




ΝΑΙ



διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία



ΝΑΙ



5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε

εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το




ΝΑΙ

6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει

ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό


την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να


έγγραφης ειδοποίησης

ΝΑΙ

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος

εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο

υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

8. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που

ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της






ΝΑΙ

9. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο





ΝΑΙ




όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από

τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου


3 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου



Οι Συνεταιρισμοί


1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι

νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί για

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του

δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο

άρθρο Γ.5 1 της παρούσας Διακήρυξης. Το απόσπασμα αυτό

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την


δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για

τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε

αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να

προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά

έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).

ΝΑΙ

3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος

λειτουργεί νόμιμα. ΝΑΙ



πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το




ΝΑΙ



διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία



ΝΑΙ

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε

εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το




ΝΑΙ

7. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της

χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι

εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό


την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να


έγγραφης ειδοποίησης.

ΝΑΙ



8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος

εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος

Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο

από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

9. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο







ΝΑΙ

10. Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο





ΝΑΙ




όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου


Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα


1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο Γ.5 1 της παρούσας Διακήρυξης. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ




2.

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη

λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε

αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει

με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ.

τροποποίηση καταστατικού).

ΝΑΙ

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το


πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ

έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της



ΝΑΙ

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το


διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την

κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών


ΝΑΙ

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής (σύμφωνα με

το άρθρο 6, παρ. 2.γ περίπτ. 3) με το από το οποίο να προκύπτει ότι

δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, ή

ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει ή άλλες

ανάλογες καταστάσεις και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία

έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω

νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. Το πιστοποιητικό

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την


δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

6.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα

του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα

υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει

εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης

ειδοποίησης.

ΝΑΙ

7.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον

αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του

υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη

δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής,

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην

οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα

δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους

οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για

το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ



8.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο







ΝΑΙ

9.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο





ΝΑΙ



Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να

αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη

Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής,

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία

θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή

Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο

Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

Οι ενώσεις-κοινοπραξίες


1. Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν

όλα τα Δικαιολογητικά (Συμμετοχής ή/και Κατακύρωσης), ανάλογα

με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο,

ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).

ΝΑΙ

Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις

Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη

μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.




Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία

1. Η Ένωση / Κοινοπραξία δεν υποχρεώνεται να λάβει ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλει την προσφορά της.

2. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.

3. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση,

είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί

να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της

Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/

Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της

με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα

εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει

ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να

ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του

Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Γ.19 Υπογραφή Σύμβασης – Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης

1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νομίμως και εγκύρως κατεκυρώθη

το έργο, υπογράφεται σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την

Αναθέτουσα Αρχή.

2. Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην διακήρυξη

και την προσφορά του Αναδόχου όπως έγινε αποδεκτή κατά την κατακύρωση.

3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων

σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα παραρτήματά

αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της

λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου. Υπόδειγμα της σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα Β.

4. Ο Ανάδοχος θα καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή και Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, όπως αυτή παρατίθεται στο Παράστημα Δ της παρούσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση

παράβασης των όρων της σύμβασης και καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής

εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του

συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Γ.20 Παρακολούθηση - Παραλαβή

1. Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης

από την Αναθέτουσα Αρχή επί τη βάσει των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης και

Παραλαβής και του Αρμοδίου Επικοινωνίας του έργου.

2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και

τον έλεγχο των επιμέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του Αναδόχου επί τη βάσει των σχετικών

παραδοτέων του, συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής.



3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται και να διευκολύνει στο έργο τους, το προσωπικό και τους

συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.

4. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τροποποίηση ή συμπλήρωση ή

αντικατάσταση των παραδοτέων του έργου έως την οριστική παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή.

Γ.21 Τρόπος Πληρωμής

1. Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά και με βάση το χρονοδιάγραμμα παράδοσης

της προμήθειας.

2. Ο Ανάδοχος προκειμένου να εισπράξει οποιοδήποτε ποσό έναντι της παραπάνω οριζόμενης αμοιβής του, υποχρεούται στην προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις

ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Γ.22 Λοιπά Θέματα

Για τα λοιπά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη, παραπέμπουμε στις διατάξεις των

νόμων που αναφέρονται στην αρχή της παρούσης.

Ο Πρόεδρος

Κανάκης Νικήτας



Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» Σαπφούς 12, Αθήνα, 105 53, Τηλ: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850, www.mdmgreece.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1 Φορητός

Υπολογιστής

Monitor 15.6” (Resolution >= 1355x768), Processor Type Intel i3 5005U or Equivalent, Processor

Speed >= 2GHz, No of Cores >= 2, RAM >= 4 GB, Memory Type DDR3L, Max, Memory Capacity >=

16GB, Hard Drive >= 750 GB, Hard Drive Type HDD, Hard Drive Speed >= 5400 rpm, Graphics Card

Type Intel HD 5500 or Equivalent, Optical Media DVDRW, Card Reader ΝΑΙ, Connections Ethernet,

Bluetooth, HDMI, VGA, USB >= 3USB 3.0, Battery Type Li-Ion, Battery Life >= 3.5 Hrs, Weight 2.5 Kg

=<, Warranty >=2 Years, Operating System MS Windows 10, Office S/W Type MS Office 2016 or

Equivalent, Antivirus 1 Year Subscription, Accessories Carry Bag & Wireless Mouse

32 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΑΙ

2 Βιντεοπροβολέας

Projector Technology 3LCD or Better, HD Ready ΝΑΙ, Analysis >=1024x768 pixels, Brightness >=3200,

Contrast 15000:1 or Better, Aspect Ratio 16:9, Focal Distance Min-Max 1,8-9 m, Projection Size At

least 30-300”, Speakers >=2W, Lamp Life >= 5000h, Interfaces HDMI, S-Video Comp, D-Sb, USB Video

Colour Modes Blackboard, Cinema, Dynamic, Presentation, Srgb, Weight 2.5 Kg =<, Warranty At least

2 Years, Accessories Carry Bag, Connection Cables


3 Οθόνη Η/Υ Monitor Size >= 21”, Resolution 1920x1080, Aspect Ratio 16:9, Brightness >=250 (cd/m2), Response

Time 5ms =<, Aspect Ratio 16:9, Input/Output D-Sub, DVI-D, HDMI, Headphones, Screen Split 4,

Automatic Stand By ΝΑΙ, Colour Calibrated ΝΑΙ, Weight 3Kg =<, Warranty 1 Year or More 18 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΑΙ

4 Πληκτρολόγιο Interface USB preferably Wireless, Type QWERTY, Features Palm Rest, Hot Keys Volume, Sleep

Connectivity 2 USB Hub Embedded on the Keyboard 3 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΑΙ

5 Ποντίκι Interface USB, Type Wireless, Technology Optical, Keys & Wheel 2, NAI, DPI >=1000, Microscopic

Pointer NAI 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΑΙ

6 Φωτοτυπικό

Functions Copier – Scanner – Printer – Fax, Τype Laser Monochrome, PPM >=47, Paper Size A4,

Monthly Duty Cycle >= 150000, Hard Drive >=250GB, Processor 1GHz or Better, Memory 2GB,

Connectivity Ethernet, USB, WiFi Optional, Controller Features Remote Control Panel, Print

Resolution 1200x1200 dpi, Scan Resolution 600x600 dpi, Paper Input, Duplex Automatic Document

Feeder, Paper Output >=250 sheets, Trays Capacity >=700 sheets, Extra Features Print from USB,

Warranty >= 1 Year

1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ

7 Έγχρωμος

Εκτυπωτής

Functions Copier – Scanner – Printer – Fax, Type Laser Monochrome, PPM >=47, Paper Size A4,

Monthly Duty Cycle >= 150000, Hard Drive >=250GB, Processor 1GHz or Better, Memory 2GB,

Connectivity Ethernet, USB, WiFi Optional, Controller Features Remote Control Panel, Print

1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΑΙ




Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Resolution 1200x1200 dpi, Scan Resolution 600x600 dpi, Paper Input Duple, Automatic Document

Feeder, Paper Output >=250 sheets, Trays Capacity >=700 sheets, Extra Features Print from USB,

Warranty >= 1 Year

8 Μονόχρωμος

Εκτυπωτής

Type Laser Mono, Paper Size A4, Processor Speed 600 MHz or Better, Memory 128 MB DRAM, First

page out (ready) 9.5 sec =< Print Speed >=20 ppm, Monthly Duty Cycle >= 8,000 pages, No of

Cartridges 1, Paper Trays >=2, Paper handling input 150-sheet input tray of Better, Paper handling

output 100-sheet output bin , Duplex Printing Manual, Connectivity USB, Ethernet, Wireless, Extra

Features Scan, Copy, No of Copies >= 99, Copier Resize 25 to 300%, USB Cable >=1,5m, Warranty >= 1

Year


9 Εξωτ. Σκληρός

Δίσκος

Connectivity USB 3.0, Capacity 500Gb of Better, Size 2,5”, Plug and Play Yes, Transfer Rate >=5Gbit

per sec, Warranty >= 1 Year 8 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΑΙ

Σημείωση: Στη στήλη Απάντηση θα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο «ΝΑΙ» στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος πληροί την προδιαγραφή ή «ΟΧΙ» στην περίπτωση που δεν πληροί την προδιαγραφή. Οποιαδήποτε άλλη απάντηση ή κείμενο δεν θεωρούνται αποδεκτά.

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

…………………………………..

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ –ΣΦΡΑΓΙΔΑ)




ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα την <ημερομηνία> <ημέρα>,μεταξύ αφενός του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδούς Σαπφούς, αριθμός 12, Τ.Κ. 105 53 και εκπροσωπείται νόμιμα από <………>, Πρόεδρος Δ.Σ. με ΑΦΜ <………>, Δ.Ο.Υ. <………>,και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία <………>, που εδρεύει <………>, επί της <………>, αριθμός<………> Τ.Κ. <………> και εκπροσωπείται νόμιμα από <………> με ΑΦΜ <………> Δ.Ο.Υ. <………> και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν και έγιναν δεκτά τα ακόλουθα: Σε συνέχεια του Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με την υπ΄ αριθμ. <………> απόφαση προκήρυξης («η Προκήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την υπ΄ αριθμ. <………> απόφαση κατακύρωσης («η Κατακύρωση»), ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του Έργου <………> στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών σε προμήθειες, για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, Περιφερειακά Συστήματα και Λογισμικό του έργου με τίτλο: «……………………………..» στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών σε προμήθειες, για το έργο με τίτλο …………………………………………………. σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο.

Διοικητική Εντολή: οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. Έργο: <………>

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα, εκτός αν ρητά αναφέρεται αλλιώς.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου. Παραδοτέα: όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα αυτού του χρονικού διαστήματος. Προκήρυξη: η σχετική προκήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής με αριθμ. πρωτ. <………>, με βάση την οποία διενεργήθηκε ο αντίστοιχος διαγωνισμός στις <………> για την ανάδειξη του Αναδόχου. Προσφορά: η από <………> προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο του έργου είναι η Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών Συστημάτων και Λογισμικού, όπως αυτό περιγράφεται στη σχετική διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής και στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. Στις ποσότητες των παραδοτέων έχει δοθεί δυνατότητα μεγαλύτερης κατακύρωσης έως και 30% στο πλαίσιο πάντα του συνολικού προϋπολογισμού της διακήρυξης.

ΆΡΘΡΟ 3. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ


Τόπος Παράδοσης των προς Προμήθεια Ειδών είναι η Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής στην Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για την καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ), για την τήρηση του νόμιμου ωραρίου, για την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, για τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα δικαιώματα και τους όρους εργασίας του προσωπικού που χρησιμοποιεί για το έργο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον ανάδοχο. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται με απόλυτη εχεμύθεια κάθε πληροφορία σχετική με την Αναθέτουσα Αρχή και τα μέλη της. Αυτή η υποχρέωση δεσμεύει και το προσωπικό του Αναδόχου, για το οποίο ο Ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά. Ο Ανάδοχος οφείλει καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου αλλά και μετά το πέρας αυτού να μην δημοσιοποιήσει με κανένα τρόπο στοιχεία και πληροφορίες που θα συγκεντρώσει κατά την εκτέλεση του Έργου, να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και να φυλάσσει ασφαλώς τα έγγραφα και όποιο άλλο εμπιστευτικό υλικό του χορηγεί η Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος εγγυάται και συνομολογεί προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι είναι ενήμερος ως προς τις απαιτήσεις του Έργου, ότι έχει την απαιτούμενη ικανότητα, εμπειρία, τεχνογνωσία, κατάλληλο προσωπικό, τεχνική και οικονομική δυνατότητα, ώστε να εκτελέσει την προμήθεια αποτελεσματικά και έγκαιρα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Προσφορά του. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν ευθύνεται για απώλεια χρήσης, απώλεια παραγωγής, απώλεια εισοδήματος, ή κάθε άλλη έμμεση ή αποθετική ζημία, η οποία προκαλείται στον Ανάδοχο από οποιαδήποτε αιτία ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Καμία έγκριση, συγκατάθεση, αποδοχή ή πληρωμή τιμολογίου από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΜΟΙΒΗ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή του Αναδόχου ορίζεται στο καθαρό ποσό των <αριθμητικά>€ (ολογράφως ), ενώ ο αντίστοιχος Φ.Π.Α., ανά είδος επισυνάπτεται στο παράρτημα Α της παρούσας. Η αμοιβή θα καταβάλλεται κατά αντιστοιχία των τμηματικών παραδόσεων των προμηθειών. Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα γίνεται με εξόφληση των σχετικών τιμολογίων που εκδίδονται, τα οποία θα εξοφλούνται από την Αναθέτουσα Αρχή εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών. Πριν από κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή οποιαδήποτε απαραίτητα έγγραφα, πιστοποιητικά ή δηλώσεις του ζητηθούν π.χ. φορολογική ή / και ασφαλιστική ενημερότητα. Η εξόφληση της τελευταίας δόσης στον Ανάδοχο θα διενεργηθεί με την ολοκλήρωση του έργου, τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, την έγκριση από την Αναθέτουσα αρχή και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών από τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε <………> μήνες από την υπογραφή της παρούσας, με δυνατότητα παράτασης … μηνών.

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ

Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή επί τη βάσει των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και του Αρμοδίου Επικοινωνίας του έργου. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιμέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του Αναδόχου επί τη βάσει των σχετικών παραδοτέων του, συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής.


Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται και να διευκολύνει στο έργο τους, το προσωπικό και τους συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τροποποίηση ή συμπλήρωση ή αντικατάσταση των παραδοτέων του έργου έως την οριστική παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 8. ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ-ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. Σε περίπτωση: Α) καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας, Β) πλημμελούς εκπλήρωσης όρων της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, Γ) μη τήρησης των συμβατικών απαιτήσεων από τον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αποκατάσταση του παραδοτέου στα προβλεπόμενα επίπεδα ποιότητας, εντός συγκεκριμένης χρονικής προθεσμίας η οποία θα οριστεί εγγράφως από την ΕΠΠΕ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου εντός της ορισθείσας χρονικής προθεσμίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση με το 1%, του συνολικού συμβατικού τιμήματος του έργου της προκήρυξης για κάθε ημέρα καθυστέρησης, η οποία μπορεί να ανέλθει μέχρι και 10% του συνολικού τιμήματος, πέραν του οποίου ο Ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος 2. Για κάθε απόκλιση ή μη ανταπόκριση του Αναδόχου σε απαίτηση, κριτήριο/δείκτη κλπ που δεν ορίζεται ρητά συγκεκριμένη ρήτρα στην παρούσα Διακήρυξη, ή δεν μπορεί να εξαχθεί με σαφήνεια η συγκεκριμένη ρήτρα για οποιοδήποτε λόγο, επιβάλλεται ρήτρα ίση με το 1%, του συνολικού συμβατικού τιμήματος του έργου της προκήρυξης. Η ρήτρα αυτή επιβάλλεται για κάθε ημέρα που καθυστερεί η αποκατάσταση της συγκεκριμένης εκκρεμότητας, με ανώτατο όριο το 10% του συνολικού τιμήματος. Μετά από την παρέλευση σαράντα πέντε (45) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης γνωστοποίησης της Αναθέτουσας Αρχής αναφορικά με τη μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, και εφόσον ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να ζητήσει αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας της. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του και επομένως δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. Το συμβαλλόμενο μέρος, που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε, που συνέβησαν τα περιστατικά, που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει στο άλλο μέρος εγγράφως και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας, αν μέσα στην ανωτέρω εικοσαήμερη προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά, που συνιστούν την ανωτέρα βία και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 10. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η ελάχιστη περίοδος εγγύησης για τις προμήθειες θα πρέπει να καλύπτει την αντικατάσταση τυχόν προβληματικών, κατεστραμμένων ειδών για το σύνολο του έργου, για χρονικό διάστημα δύο ετών από τη λήξη της σύμβασης ή οποιασδήποτε παράτασης δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσης σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., με τα παρακάτω στοιχεία:


ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΣΟ ΥΠΕΡ

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης και καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παρα-λαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης..

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ-ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο Ανάδοχος δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του Ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του έχουν υποχρέωση εχεμύθειας αναφορικά με κάθε πληροφορία που περιήλθε σ΄αυτούς, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου («Εμπιστευτική Πληροφορία») και δεσμεύεται να μην αποκαλύψει ή χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε Εμπιστευτική Πληροφορία. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανέναν, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα του Αναδόχου ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να εκχωρεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση εκχώρησης χωρίς έγκριση, ο Ανάδοχος φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για κάθε μία και όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως κι έπειτα από σύμφωνη γνώμη των δύο μερών τα οποία και την συνυπογράφουν.

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από και κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης θα γίνεται προσπάθεια φιλικής επιλύσεως. Σε περίπτωση μη επίτευξης φιλικής επιλύσεως της διαφοράς, οι συμβαλλόμενοι δύνανται να προσφύγουν σε δικαστική επίλυση της. Σε αυτήν την περίπτωση αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Για την ερμηνεία και εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.


ΑΡΘΡΟ 15. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ρητά συμφωνείται ότι για τα ειδικότερα θέματα που δεν αναφέρονται ειδικώς στην παρούσα σύμβαση έχουν εφαρμογή οι ειδικότερες προς τούτο διατάξεις και σε κάθε ερμηνευτικό θέμα που θα προκύψει από την εφαρμογή και υλοποίηση της παρούσας σύμβασης, ερμηνευτικό κείμενο αναφοράς θα αποτελεί το κείμενο της Διακήρυξης <………> βάσει της οποίας διενεργήθηκε και ο Διαγωνισμός για την επιλογή του Αναδόχου, των οποίων (διατάξεων) έλαβαν γνώση οι συμβαλλόμενοι, όπως δήλωσαν οι παραπάνω νόμιμοι εκπρόσωποι τους και στις οποίες αναφέρονται εξ ολοκλήρου με την παρούσα σύμβαση, ώστε αυτή να αποτελεί ένα και ενιαίο κείμενο με την παραπάνω Διακήρυξη και υπογράφονται επίσης από τους συμβαλλόμενους. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να κοινοποιούν αμέσως το ένα στο άλλο κάθε αλλαγή στην προσωπικότητα, έδρα ή/και εκπροσώπησή τους, η οποία μπορεί να επηρεάσει την εκτέλεση της σύμβασης και τις μεταξύ τους σχέσεις. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, και προς απόδειξη συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση.

Τη σύμβαση διάβασαν και υπέγραψαν σε τέσσερα (4) πρωτότυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Αναθέτουσα Αρχή

Πρόεδρος Δ.Σ.

Ημερομηνία

(Σφραγίδα και Υπογραφή)

Για τον Ανάδοχο Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα < Νόμιμος Εκπρόσωπος > Ημερομηνία

(Σφραγίδα και Υπογραφή)



<Επωνυμία Εταιρείας>


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Γ.1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: ……………………………………………………………………………………

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

(Ευρώ)

ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. ΑΝΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ (Ευρώ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ (Ευρώ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ (Ευρώ)

1 Φορητοί Υπολογιστές (Laptop) TEMAXIO 32

2 Βιντεοπροβολείς (Video Projectors) TEMAXIO 2

3 Οθόνες (Monitors) TEMAXIO 18

4 Πληκτρολόγια (Keyboards) TEMAXIO 3

5 Ποντίκι (Mouse) TEMAXIO 10

6 Φωτοτυπικό (Photocopier) TEMAXIO 1

7 Έγχρωμος Εκτυπωτής (Color Printer) TEMAXIO 1

8 Μονόχρωμος Εκτυπωτής (Mono Printer) 8 TEMAXIO 8

9 Εξωτερικοί Σκληροί Δίσκοι (External HDD) 8 TEMAXIO 8

*Επισημαίνεται ότι αναφορικά με τα τεμάχια, σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν διαθέτει την απαιτούμενη προμήθεια στα αναφερόμενα τεμάχια, μπορεί να προτείνει εναλλακτική συσκευασία, δεδομένου ότι πληροί το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

…………………………………..

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ –ΣΦΡΑΓΙΔΑ)


Γ.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Προσφέρων: ……………………………………… .

Αξία Αριθμητικά

(σε €) Αξία Ολογράφως (σε Ευρώ)

Συνολικό προϋπολογισθέν τίμημα του

έργου έναντι του οποίου ο Ανάδοχος

προτίθεται να εκτελέσει το έργο, μη

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος

Φ.Π.Α.

Ποσοστό επί τοις εκατό (%) της

οικονομικής έκπτωσης

Συνολικό ποσό, μετά την οικονομική

έκπτωση, έναντι του οποίου ο Ανάδοχος

προτίθεται να εκτελέσει το έργο, μη

συμπεριλαμβανομένου του

αναλογούντος Φ.Π.Α.

Συνολικό ποσό, μετά την οικονομική

έκπτωση, έναντι του οποίου ο Ανάδοχος

προτίθεται να εκτελέσει το έργο,

συμπεριλαμβανομένου του

αναλογούντος Φ.Π.Α.

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέρονται για εκατό είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της

διενέργειας του διαγωνισμού και εφόσον ζητηθεί μπορεί να δοθεί παράταση της ισχύος της.

Για τον προσφέροντα

………………………………………………………………………..

(Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου,

ημερομηνία, σφραγίδα, και υπογραφή)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία»

Σαπφούς 12, 105 53, Αθήνα

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό...................

που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με

αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το

συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με

αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το

βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο

τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)


Προκήρυξη Τεύχους Δημοπράτησης 14/2016 …...Ηλεκτρονικών...

Documents