activo/Área: - pemex exploración y producción pep · web view1 bombas para achiques de 4 in de...

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

ACTIVO INTEGRAL BURGOSCOORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA

DEPTO. MANTTO. DE DUCTOS Y SOPORTE OPERATIVO

ANEXO A RELACIÓN DE PLANOS Y/O CROQUIS

Descripción de los Trabajos: “Reacondicionamiento de Ductos e Instalaciones Superficiales para Corrección de Anomalías en el Activo Integral Burgos.”

Invitación Restrigida a por lo Menos Tres Personas No.__________________

Pág. 1 de 8

No. de Plano y/o

Croquis. Descripción Revisión

1 Falsete y cerca de alambre de púas de 4 hilos

2 Abrazadera metálica

3 Base de concreto armado

4 Registro de concreto armado

5 Rodapié de concreto armado

6 Plataformas tipo para operación de árbol de producción y válvulas

7 Barandal tubular de protección

Representante Legal: _________________________ (Nombre y Firma)

Representante de PEP: _______________________ René Davíd Juárez Creo

E.D. Mantto. de Ductos y Soporte Operativo, A.I.B.

Nombre o Razón Social: _________________________

HRRH Ley de Petróleos Mexicanos







Pág. 2 de 8

RDJC /HRRH Ley de Petróleos Mexicanos

1: Falsete y cerca de alambre de púas de 4 hilos







Pág. 3 de 8


2: Abrazadera metálica







Pág. 4 de 8


3: Bases de concreto armado







Pág. 5 de 8


4: Registro de concreto armado

5: Rodapié de concreto armado







Pág. 6 de 8


6: Plataformas tipo para operación de árbol de Producción y válvulas







Pág. 7 de 8


7: Barandal tubular de Protección




ANEXO “BG”NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES



Página 1 de 22

I. DESCRIPCIÓN PRECISA Y DETALLADA DE LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN.Las actividades del presente contrato, consisten en realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a la red de ductos, así como a las instalaciones de PEP, efectuando especialidades de obra civil, obra metal-mecánica, prevención de corrosión.

En lo que respecta a obra civil, se realizarán excavaciones, elaboración y vaciado de concretos, demoliciones de concretos, bardas, acondicionamiento de registros de concreto, escaleras y desmantelamientos e instalación de tela de malla ciclón.

En obra metal-mecánica. Incluye: cortes y soldadura calificada y no calificada, en la sustitución y/o reparación de tuberías metálicas, conexiones, acero estructural, placas, etc.

En la obra prevención de corrosión incluye la aplicación de recubrimientos especiales en las interfases, apoyo de las tuberías con sus soportes, así como la aplicación del sistema de recubrimientos anticorrosivos, previa preparación y limpieza de las superficies con abrasivos.

II. INFORMACIÓN TÉCNICA Y RECURSOS QUE PROPORCIONARÁ PEP.PEP tramitará y proporcionará al contratista los permisos para el acceso a las áreas donde se ejecutarán los trabajos de este contrato.

III.- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.1.- DEFINICIONES.

Ducto: Es un conducto que en ámbito petrolero se define como: Sistema de tubería con diferentes componentes tales como: válvulas, bridas, accesorios, espárragos, dispositivos de seguridad o alivio, etc., sujeto a presión y por medio del cual se transportan hidrocarburos.

Defecto: Discontinuidad de magnitud suficiente para ser rechazada por las normas o especificaciones.

Chapodeo: Es la acción que implica el corte de hierba y maleza.

Interfase: Es el punto o sección de la tubería donde se realiza el cambio de tubería enterrada a tubería aérea o viceversa.

Talud: Borde inclinado de un corte al terreno natural o de un terraplén.

Derecho de Vía (Franja de afectación): Es la franja de terreno donde se alojan los ductos, requerida para la construcción, operación, mantenimiento e inspección de los sistemas para el transporte y distribución de hidrocarburos.

Equipo de aspersión con aire: Consta de un espesor, una olla de presión y una pistola para aplicación. Sirve para aplicar esmaltes.

Equipo de aspersión sin Aire: Es un equipo de aplicación de pinturas vinílicas, cuyo principio mecánico de operación se basa en el funcionamiento de un motor de combustión interna.

Obra Civil: Para este procedimiento se consideran todas aquellas obras elaboradas a base de concreto y/o mampostería.

RDJC/HRRH Ley de Petróleos Mexicanos







Página 2 de 22

Pintura: Líquido pigmentado compuesto de un vehículo, pigmento(s) y aditivos, que después de aplicada una capa delgada a un substrato por medio de brocha, rodillo, aspersión (pistola de aire), inmersión u otro método, se convierte en una película sólida, de color, cuya función principal es la de proteger, preservar y mejorar la apariencia de la superficie a la cual se le aplicó, utilizado como material de recubrimiento de acabados en superficies de elementos constructivos con fines de protección y decoración.

Pintura de Esmalte: Su base son resinas alquidálicas. Los esmaltes en comparación con las pinturas vinílicas dan un acabado más brillante.

Pintura Vinílica: Su base son resinas acrílicas y vinílicas.

Repintar: Pintar sobre lo ya pintado para restaurar superficies que están maltratadas, para mejorar la pintura existente o realizar un cambio de color.

Primario.- Es la primera capa de un sistema de recubrimiento que provee buena adherencia sobre una superficie metálica lo suficientemente rugosa, limpia y/o sobre un recubrimiento viejo limpio, que asegura una buena base adherente para capas subsecuentes.

Recubrimiento anticorrosivo.- Es una barrera firmemente adherida a la superficie metálica a proteger que la aísla de los agentes agresivos del ambiente.

Agregado fino.- Es la arena pétrea que pasa casi en su totalidad por la malla No. 4 (4.75 mm) y es retenida en la malla 200 (75 mm).

Agregado grueso.- Es la parte componente de la mezcla de concreto formada por partículas que quedan detenidas por la malla No. 4 (4.75 mm) sin exceder los tamaños máximos comprendidos en la tabla 4 de la norma de referencia NFR-033-PEMEX-2002.

Cemento.- Producto finamente pulverizado de materiales arcillosos y calcáreos que con el agua se endurecen formando una masa, para soportar cargas de compresión.

Concreto.- Es un material compuesto resultado de la mezcla de cemento, agregados y agua, en ocasiones puede incluir aditivos.

Soldadura. Es una unión de metales producida por calor a temperatura apropiada, seguida de solidificación, con o sin aplicación de presión y con o sin el metal de aporte en la soldadura de arco eléctrico, el metal de aporte debe tener un punto de fusión igual o mayor al del metal base.

Análisis de riesgo: Conjunto de técnicas que consisten en la identificación, análisis y evaluación sistemática de la probabilidad de ocurrencia de daños asociados a los factores externos, fallas en los sistemas de control, mecánicos, factores humanos y en los sistemas de administración con la finalidad de controlar y/o minimizar sus consecuencias en los empleados, población en general, medio ambiente, producción y/o en las instalaciones.

2- ABREVIATURAS.

PEP (PEMEX Exploración y Producción).PTR (Permisos de Trabajos con Riesgo)SIPAC (Seguridad Industrial Protección Ambiental y Calidad)NOM (Norma Oficial Mexicana.)NRF (Norma de Referencia)A.I.B. (Activo Integral Burgos)








Página 3 de 22

LOPSRM (Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas)RLOPSRM (Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas)LGEEPA ( Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente)ASME (American Society of Mechanic Engineer)API (American Petroleum Institute)AWS (American Welding Society)ANSI (American Nacional Standar Institute)ASTM (American Society for Testing of Materials)pza (Pieza)ha (hectárea)m (metro)hr (hora)lb (libra)m² (Metro cuadrado.)m3 (metro cúbico)cm² (Centímetro cuadrado.)cm³ (Centímetro cúbico.)mm (Milímetros.)mils Milésimas de Pulgadakm (kilómetro)kg (kilogramo)lt (Litro)amp (Amperes)gdo. (Gasoducto)In (pulgada)ft (Pies)”Feet”Cap. Capacidadyd (yarda)cm (centímetro)Ø (diámetro)ºC (Grados Centígrados.)

IV.- NORMAS, ESPECIFICACIONES Y CÓDIGOS.La ejecución de los trabajos que se llevarán a cabo de acuerdo a las normas, especificaciones y códigos, que se señalan a continuación. Además podrán aplicarse, previa revisión y aprobación del supervisor de PEP, aquellas ya comprobadas y aceptadas que como consecuencia de los adelantos tecnológicos, superen o mejoren a las señaladas en costo, funcionamiento y calidad.








Página 4 de 22

NORMA, No. DESCRIPCIÓNNormas de Referencias

NRF-001-PEMEX-2007 Tuberia de acero para recoleccion y transporte de hidrocarburos

NRF-004-PEMEX-2003 Protección con recubrimientos anticorrosivos a instalaciones superficiales de ductos.

NRF-006-PEMEX-2011 Ropa de trabajo para los trabajadores de petróleos mexicanos y organismos subsidiarios

NRF-007-PEMEX-2008 Lentes y gogles de seguridad protección primaria de los ojosNRF-008-PEMEX-2007 Calzado industrial de piel para proteccion de los trabajadores

NRF-009-PEMEX-2004 Identificación de productos transportados por tuberías o contenidos en tanques de almacenamiento

NRF-020-PEMEX-2005 Calificación y certificación de soldadores y soldadura.NRF-024-PEMEX-2009 Cinturones, arneses, lineas de sujecion y lineas de vida

NRF-026-PEMEX-2008 Protección con recubrimientos anticorrosivos para tuberías enterradas y/o sumergidas

NRF-030-PEMEX-2009 Diseño, construcción, inspección y mantenimiento de ductos terrestres para transporte y recolección de hidrocarburos

NRF-032-PEMEX-2005 Distemas de tubería en plantas industriales – diseño y especificaciones de materiales

NRF-033-PEMEX-2003 Lastre de concreto para tuberías de conducciónNRF-038-PEMEX-2005 Caminos de acceso a instalaciones petroleras.NRF-047-PEMEX-2007 Diseño, instalación y mantenimiento de los sistemas de protección catódica

NRF-053-PEMEX-2006 Sistemas de protección anticorrosiva a base de recubrimientos para instalaciones superficiales

NRF-058-PEMEX-2004 Cascos de protección para la cabeza

NRF-084-PEMEX-2004 Electrodos para soldadura en los sistemas de ductos e instalaciones relacionadas

NRF-088-PEMEX-2005 Equipo de protección facial.

NOM-116-STPS-2009 Equipo de proteccion personal-respiradores purificadores de aire de presion negativa contra particulas nocivas-especificaciones y metodos de prueba

NRF-114-PEMEX-2006 Guantes de cuero, algodón y/o combinados para trabajos generalesNRF-123-PEMEX-2007 Respiradores purificadores de aire de presion negativa contra gases, vapores y

partículas.NRF-137-PEMEX-2006 Diseño de estructuras de acero.NRF-150-PEMEX-2005 Pruebas hidrostáticas de tuberías y equipos.NRF-138-PEMEX-2006 Diseño de estructuras de concreto.NRF-139-PEMEX-2006 Soportes de concreto para tubería.NRF-157-PEMEX-2006 Construcción de estructuras de concreto.NRF-159-PEMEX-2006 Cimentación de estructuras y equipo.NFR-160-PEMEX-2007 Demoliciones y desmantelamientos

ESPECIFICACIONES DE PEMEX

PEMEX P.2.0351.01 Sistemas de protección anticorrosiva a base de recubrimientos para instalaciones superficiales

PEMEX P.4.0351.01 Especificaciones y métodos de pruebas para recubrimientos anticorrosivos.

CID-NOR-N-SI-0001 Requisitos mínimos de seguridad para el diseño, construcción, operación, mantenimiento e inspección de ductos de transporte








Página 5 de 22

P.3.0135.01 Cimbras para concretoP.3.0135.02 Elaboración, transporte, colocación, compactación, acabado y curado de concreto.P.3.0135.03 Acero de refuerzo en estructuras de concreto.P.3.0135.04 Unión mecánica de varillas de refuerzo para concreto. P.3.0135.10 Vaciado de concreto por bombeoP.3.0364.01 Cercas y bardas.P.3.0371.01 Sistemas de tuberías en plantas industriales-instalación y pruebas.

P.3.120.01 Terracerías, desmontes, despalmes, excavaciones, cortes, rellenos para excavaciones, terraplenes, préstamos y acarreos terracerias.

P.3.0121.01 Clasificación de materiales para el pago de excavaciones.P.2.0131.04 Diseño de estructuras de concreto principios generales.P.3.0151.02 Zapatas y cimientos.P.3.0151.03 Muros, dalas y castillos.P.3.0151.05 Banquetas y guarniciones de concretoP.3.0364.01 Cercas y bardas.PEMEX P.4.0351.01 Especificaciones y métodos de prueba para recubrimientos anticorrosivosP.4.0137.02 Agregados para concreto. (num. anterior 4.112.02).P.4.0137.03 Acero de refuerzo para concreto.P.4.137.05 Aditivos para concreto.

NORMAS MEXICANASNMX-CC-015-1992 Criterios generales relativos a los organismos de acreditamiento de laboratorios.NMX-B-133/02-1976 Métodos de inspección con líquidos penetrantes (prueba de fugas)

NMX-J-306-1977 Sistema de recubrimientos anticorrosivos y acabados utilizados para la protección de equipo e instalaciones eléctricas

NMX-S-054-SCFI-2002 Seguridad - respiradores purificadores de aire de presión negativa contra partículas nocivas - especificaciones y métodos de prueba

NMX-S-057-SCFI-2002Seguridad - equipo de protección personal - protectores oculares primarios contra impactos - requerimientos y métodos de prueba (cancela a las nmx-s-003-1977, nmx-s-004-1977 y nmx-s-006-1968)

NMX-S-060-1-SCFI-2008 Seguridad-equipo de protección personal-protección de las manos-parte 1: protección contra riesgosmecánicos-requisitos y métodos de prueba

NOM-003-SEGOB-2002 Señales y avisos para protección civil.- colores, formas y símbolos a utilizarNOM-001-SEDE-2005 Norma oficial mexicana, instalaciones eléctricas (utilización).

NORMAS OFICIALES MEXICANASNOM-008-SECRE-1999 Control de la corrosión externa en tuberías de acero enterradas y/o sumergidas

NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-condiciones de seguridad e higiene.

NOM-004-STPS-1999 Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo

NOM-006-STPS-2000 Manejo y almacenamiento de materiales-condiciones y procedimientos de seguridad

NOM-009-STPS-1999 Equipo suspendido de acceso – instalación, operación y almacenamiento – condiciones de seguridad.

NOM-010-STPS-1999 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar








Página 6 de 22

contaminación en el medio ambiente laboral (modificada dof-27/feb/2001)NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

NOM-020-STPS-2002 Recipientes sujetos a presión y calderas – funcionamiento – condiciones de seguridad.

NOM-025-STPS-2008 Norma oficial mexicana, condiciones de iluminación en centros de trabajo.

NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

NOM-027-STPS-2008 Soldadura y corte - condiciones de seguridad e higieneNOM-030-STPS-2009 Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-organización y funcionesNOM-100-STPS-1994 Seguridad - extintores contra incendio a base de polvo químico seco con

presión contenida-especificacionesNOM-104-STPS-2001 Agentes extinguidores - polvo químico seco tipo abc a base de

fosfato monoamónicoNOM-106-STPS-1994 Seguridad - agentes extinguidores - polvo químico seco tipo bc, a

base de bicarbonato de sodioNOM-113-STPS-2009 Calzado de protecciónNOM-115-STPS-2009 Cascos de protección -especificaciones, métodos de prueba y clasificación.

NORMAS EXTRANJERASAWWA-C214 Tape coating systems for the exterior of steel water pipelinesNACE-NO. 1/PSC-SP-5 White metal blast cleaning sspc sp 5/2000ASTM-G 62 Standard test methods for holiday detection in pipeline coatings

DOCUMENTOS REGULATORIOSDNV.LY.002 Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente

DNV.LY.009 Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente del estado de tamaulipas.Código para el desarrollo sustentable del estado de tamaulipasLey ambiental del estado de nuevo león

DNV.RG.004 Reglamento federal de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo.DNV.LY.075 Ley general de saludDNV.RG.012 Reglamento de trabajos petroleros.DNV.LY.044 Ley general de desarrollo forestal sustentableDNV.RG.031 Reglamento de la ley general de desarrollo forestal sustentableDNV.RG.041 Reglamento de la ley general de la prevención y gestión integral de los residuosDNV.LY.046 Ley general de la prevención y gestión integral de los residuos.DNV.LY.134 Ley federal sobre metrología y normalizacion (reforma del 28 de julio de 2006)DNV.RG.013 Reglamento de la ley federal sobre metrología y normalización

DNV.INS.015Relación de organismos de certificación, laboratorios de pruebas y unidades de verificación que podrán certificar y verificar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y demás funciones que establezcan las disposiciones

S.G.P.A./DGIRA.DEI.2440.04 Proyecto integral cuenca de burgos 2004-2022S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07 Proyecto regional cuenca de sabinas piedras negras 2007-2027

ANEXO “S”

Obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental de los proveedores o contratistas que realizan actividades en instalaciones de pemex exploración y producción. cuarta versión revisión 01 del 2010

RE.SN.01 Reglamento de seguridad e higiene de petróleos mexicanos.








Página 7 de 22

NO. 03.0.03 Acceso de personas a instalaciones de petróleos mexicanos.

800-80000-DCSIPA-L-002 Lineamiento para el control de acceso y circulación de vehículos automotores y vehículos pesados en los centros de trabajo.

200-22100-M-105-0001 Manual del sistema de permisos para trabajos con riesgo.

PG-AF-TC-001-2007 Procedimiento para la administración de contratistas y proveedores en materia de seguridad, salud y protección ambiental.

NO.07.3.13 Requisitos mínimos de seguridad para el diseño, construcción, operación y mantenimiento e inspección de tuberías de transporte.

CID-NOR-N-SI-0001 Requisitos mínimos de seguridad para el diseño, construcción, operación, mantenimiento e inspección de ductos de transporte.

RG-SS-IS-001-2008 Reglas para la operación segura de grúas fijas y móviles en pemex exploración y producción

249-28900-MA-117-0001 Procedimientos para la inspección de recubrimientos dieléctricos en ductos subterráneos.

270-28900-MA-117-0001 Procedimiento para la “reparación provisional o definitiva de fugas en ductos”249-10000-SI-209-0001 Criterios de seguridad en el manejo de vehículos.

LEYES:LGPGIR Ley general de la prevención y gestión integral de residuos

CODIGOS:ASME B31.8 Sistemas de tubería para el transporte y distribución de gas.API 1104 Estándar para la soldadura de ductos y sus instalaciones.NFPA 30 Código para líquidos inflamables y combustibles.

NOM-041-SEMARNAT-2006Límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible.

NOM-045-SEMARNAT-2006Niveles máximos permisibles de opacidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel o mezclas que incluyan diesel como combustible

NOM-050-SEMARNAT-1993

Que Establece los Niveles Máximos Permisibles de Emisión de Gases Contaminantes Provenientes del Escape de los Vehículos Automotores en Circulación que Usan Gas Licuado de Petróleo, Gas Natural u Otros Combustibles Alternos como Combustible.

NOM-052-SEMARNAT-2005Que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.

NOM-059-SEMARNAT-2001Especies nativas de México de flora y fauna silvestres – categoría de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio – Lista de especies en riesgo.

NOM-080-SEMARNAT-1994Límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su método de medición

NOM-081-SEMARNAT-1994 Establece los Límites Permisibles de Emisión de Ruido de las Fuentes Fijas y su Método de Medición.








Página 8 de 22

V.- PROCEDIMIENTOS.En este rubro se implementa una metodología para definir y documentar los procedimientos generales y específicos que contribuyan a garantizar que todas las actividades relacionadas con la operación, seguridad, mantenimiento a la red de ductos, cumplan con los requerimientos de PEP.

Estructura documental mínima de un procedimiento. Identificación en todas las hojas con el nombre del autor. Título. Fecha de elaboración. Número de revisión. Fecha de revisión. Frecuencia de revisión. Quién lo aprueba. (firmas). Número de procedimiento y número de páginas Otros elementos que se consideren necesarios para identificar el documento.

La ejecución de los trabajos referentes al contrato el contratista los realizará de acuerdo a los procedimientos que se enlistan, los cuales serán considerados en los análisis de conceptos.

800-DCO-CD-G-011 Guía para la excavación segura y sondeos efectivos en derechos de vía.DCO-PGI-T-407 Alineado y soldadura a tope en tuberías de acero al carbón.DCO-PGI-T-406 Manejo y tendido de tuberías.DCO-PGI-T-408 Reparación de un ducto mediante la sustitución de carrete o lingada.DCO-PGI-T-401 Prueba hidrostática a tuberías y accesorios.DCO-PGI-T-404 Control y reparación de fugas en ductos en operación.DCO-PGI-T-402 Reparación de ductos mediante la instalación de envolventes metálicasDCO-PGI-T-201 Mantenimiento a los derechos de vía de Petróleos Mexicanos.DCO-PGI-T-202 Reparación de deslaves en derechos de víaDCO-PGI-T-203 Relleno ó tapado de zanja con herramienta manual y/o maquinariaDCO-PGI-CR-511 Excavación segura y sondeos efectivos en derechos de víaDCO-PGI-T-110 Aplicación de recubrimientos anticorrosivos en interfases tierra-aireDCO-PGI-T-114 Inspección de recubrimientos dieléctricos en ductos subterráneos216-28900-MA-317-0095 Procedimiento para la reparación de tubería no metálica (fibra de vidrio)285-25300-MA-117-0001 Procedimiento para aplicación de recubrimientos anticorrosivos

El contratista presentará al inicio del contrato copia impresa y en idioma español los procedimientos de soldaduras de un soldador como mínimo de acuerdo al proyecto específico para este contrato. Será inspeccionada la especificación del procedimiento de soldadura que se usará, para asegurar que las soldaduras tengan propiedades mecánicas apropiadas de acuerdo a la especificación de la tubería.

La calidad de la soldadura debe ser determinada por pruebas destructivas y no destructivas. Así mismo, la calificación del procedimiento de soldadura debe ser calificada por un organismo reconocido. Incluyendo en este las variables en el procedimiento de soldadura (WPS), así como el registro del procedimiento de soldadura (PQR) de acuerdo a la NRF-030-PEMEX-2009 inciso 8.2.12.

Cada procedimiento de soldadura especificado en el proyecto será calificado de acuerdo al ASME sección 9 para tuberías con especificación API-5L-X52 y API-5L grado B de acuerdo a los parámetros que se enuncian en la tabla 11 RDJC/HRRH Ley de Petróleos Mexicanos







Página 9 de 22

de la NRF-030-PEMEX-2009. Estos procedimientos deben comprender uniones de tubo con tubo o tubo con accesorio, válvula o conexión, del mismo espesor o espesores diferentes.

La calificación del procedimiento será responsabilidad del contratista, debe efectuarla un inspector de soldadura acreditado por la AWS (American Welding Society) o EWF (European Welding Federation) de acuerdo a los criterios de aceptación establecidos en la tabla 13 de la NRF-030-PEMEX-2009 dependiendo del servicio del ducto.El atraso en la entrega de dichos documentos retrasará en igual forma el inicio de los trabajos, siendo causa imputable al contratista.

VI.- UBICACIÓN Y RESIDENCIA.El contratista contará con residencia (oficina y taller) en la localidad de Reynosa, Tamaulipas durante la vigencia del contrato, la cual estará equipada con todo lo necesario para llevar la administración del contrato: equipo de computo, impresoras, escáner, números telefónicos de líneas fijas locales de esta ciudad, así como equipo para establecer comunicación permanente con los supervisores y cuadrillas (equipo de comunicacón intrisecamente seguros), con alcance claro a los diferentes sectores del Activo Integral Burgos donde se realizarán los trabajos. En caso de cambio de domicilio o número telefónico, deberá comunicarlo por escrito al Residente de Obra antes y después de que esto ocurra. Además contará con archivo donde localizar en los expedientes del contrato, así como los programas y documentos que avalen el cumplimiento de las platicas de seguridad, adquisiciones de equipo de seguridad, capacitación del personal, mantenimiento a parque vehicular, calificaciones y certificados de soldadores, certificados de materiales y equipos y además de otros documentos que apoyen al Anexo “S”.

Los trabajos descritos del presente contrato se realizarán en los sectores del Activo Integral Burgos, dentro de los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, dentro de un radio de acción de 500 km., teniendo como centro de operación la Ciudad de Reynosa, Tamps.

VII.- PERSONAL.El contratista designará al inicio de los trabajos y contará durante la vigencia del contrato con un Superintendente de Construcción, con alguno de los siguientes perfiles: Ingeniería civil, mecánica, eléctrica, industrial, químico o arquitecto, quien será el representante del contratista ante PEP para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato. Este contará con experiencia mínima de un año en gabinete, en actividades de construcción (obra civil), obra mecánica y mantenimiento de tuberías (ductos o líneas de descarga).

El contratista designará al inicio de los trabajos y contará durante la vigencia del contrato con un Inspector de Seguridad, con alguno de los siguientes perfiles: Ingeniería civil, mecánica, eléctrica, industrial, ambiental, químico o arquitecto, quien será el encargado de dar seguimiento a las condicionantes especificas del anexo “S” y del sistema de seguridad SSPA que se aplicarán durante las actividades del presente contrato, contará con experiencia mnima de 5 años en las actividades referentes al contrato, así como, en primeros auxilios y trámites de permisos de trabajos con riesgos. Éste contará con disponibilidad para atender urgencias las 24:00 horas durante la vigencia del contrato, así como para realizar los trabajos en forma continua sin interrupciones desde su inicio, éste contará con la disponibilidad para desplazarse dentro de los diferentes sectores del Activo Integral Burgos, por lo que deberán conocerlos ampliamente, este contará con unidad de transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 Lts), rin 15, cuatro puertas de cinco pasajeros modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación por lo que el contratista deberá considerarlo en sus costos indirectos.

Desde su inicio y durante el desarrollo de la obra el contratista contará como mínimo con dos Supervisores de Frentes de Obra, con alguno de los siguientes perfiles: Ingeniería civil, mecánica, eléctrica, industrial, químico o arquitecto, estos contarán con experiencia mínima de un año en construcción, obra mecánica y mantenimiento de tuberías (ductos o líneas de descarga), estos contarán con disponibilidad para atender urgencias las 24:00 horas durante la RDJC/HRRH Ley de Petróleos Mexicanos







Página 10 de 22

vigencia del contrato, así como para realizar los trabajos en forma continua sin interrupciones desde su inicio, éstos contarán con la disponibilidad para desplazarse dentro de los diferentes sectores del Activo Integral Burgos, por lo que deberán conocerlos ampliamente, estos contarán con unidad de transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 Lts), rin 15, cuatro puertas de cinco pasajeros modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación por lo que el contratista deberá considerarlo en sus costos indirectos.

Durante la vigencia del contrato el contratista contará como mínimo con 1 frente completo para trabajos de soldadura, con disponibilidad para realizar los trabajos en forma continua sin interrupciones desde su inicio, denominándose como frente una cuadrilla la cual estará integrada por un soldador especialista calificado y certificado, un ayudante de soldador y dos obreros, además contará por cada frente con un ayudante de maniobras y operaciones contraincendio, este ultimo contará con equipo extintor de polvo químico seco de 30 libras y otro de CO 2 de 20 libras, así como con botiquín de primeros auxilios que incluya medicamentos de curación y materiales específicos para los riesgos potenciales del área y referentes al contrato. Este frente contará con unidad de transporte mínimo 3.5 ton modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación por cada frente de trabajo, misma que contará con caseta para el transporte de personal, con asientos y cinturones de seguridad.

Durante la vigencia del contrato el contratista contará como mínimo con 3 cuadrillas de trabajo completas para excavaciones y tapados, instalación de cercas, demoliciones de concretos, etc. Estas contarán con disponibilidad para atender urgencias las 24:00 horas durante la vigencia del contrato, así como para realizar los trabajos en forma continua sin interrupciones desde su inicio, éstos contarán con la disponibilidad para desplazarse dentro de los diferentes sectores del Activo Integral Burgos, por lo que deberán conocerlos ampliamente. Las cuadrillas estarán compuestas por un cabo de oficios y cuatro obreros mismas que contarán con unidad de transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 Lts), rin 15, cuatro puertas de cinco pasajeros modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación.

El contratista contará como mínimo con 2 frentes de trabajo completos para obra civil y eliminación de maleza las cuales contarán con disponibilidad para realizar los trabajos en forma continua sin interrupciones desde su inicio, éstos contarán con la disponibilidad para desplazarse dentro de los diferentes sectores del Activo Integral Burgos, por lo que deberán conocerlos ampliamente. Los frentes para obra civil y eliminación de maleza estarán compuestas por un cabo de oficios, un operario especialista, un ayudante de operario especialista y dos obreros, Estos frentes contaran con una unidad de transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 Lts), rin 15, cuatro puertas de cinco pasajeros modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación.

El contratista contará como mínimo con una cuadrilla de trabajo completa para obra metal-mecánica, protección anticorrosivo, mecánica y dieléctrica, limpieza con chorro de arena y aplicación de pintura, construcción de plataformas para operación de válvulas, instalación de rejilla Irving, etc., la cual contará con disponibilidad para realizar los trabajos en forma continua sin interrupciones desde su inicio, éstos contarán con la disponibilidad para desplazarse dentro de los diferentes sectores del Activo Integral Burgos, por lo que deberán conocerlos ampliamente. Las cuadrillas estarán compuestas por un cabo de oficios, un operario especialista, un ayudante de operario especialista y dos obreros. Esta cuadrilla contará con unidad de transporte mínimo 3.5 ton modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación por cada frente de trabajo, misma que contará con caseta para el transporte de personal, con asientos y cinturones de seguridad.

En caso de que PEP requiera más cuadrillas ó frentes de trabajo, estos se solicitarán al contratista a través del Residente de Obra con 72 horas de anticipación para que los integre donde se le indique, presentándolos debidamente equipados y en las mismas condiciones estipuladas en este contrato, de existir negativa por parte del contratista se considerará como incumplimiento.








Página 11 de 22

Todo el personal que presente el contratista que forme parte en la ejecución del contrato no estará comprometido o formará parte de contrato vigente o que forme parte de alguna propuesta que se encuentre en proceso licitatorio, de ser así se considerará incumplimiento y será imputable al contratista.

Al inicio y durante la vigencia del contrato el contratista proporcionará al Superintendente de Construcción, al Inspector de Seguridad, a los Supervisores de frentes de obra, a las cuadrillas de trabajo y al Residente de Obra de PEP, una cámara digital de 7.2 mega píxeles cómo mínimo para toma de evidencias fotográficas derivadas de fugas y anomalías en ductos que puedan considerarse a futuro como justificación para cubrir gastos por afectación a terceros por parte de PEP, mismas que considerará el contratista en sus costos indirectos.

Al inicio del contrato el contratista informará por escrito el nombramiento del Superintendente de Construcción responsable de la obra, al Inspector de Seguridad encargado de dar seguimiento a las condicionantes especificas del Anexo “S”, a los Supervisores de Frentes de Obras, así como a los operarios especialistas de maniobras y operaciones contraincendio que formarán parte de cada uno de los frentes de trabajo, documentación que será entregada al Residente de Obra de PEP.

En caso de sustitución del personal del contratista, los suplentes cumplirán con los mismos requisitos (Documentos, Experiencia y Capacidad Técnica) descritos en este contrato, mismos que serán evaluados por el personal de PEP (Soldadores y Especialistas), por lo que durante la vigencia del contrato PEP podrá realizar las pruebas que sean necesarias al personal del contratista.No se dará inicio a los trabajos referentes al contrato si el contratista no cumple con lo indicado.

VIII.- EQUIPO. Maquinaria y equipo mínimo que presentará la contratista para la ejecución de los trabajos (no es limitativo), todos deberán estar en óptimas condiciones de operación y disponibles durante la vigencia del contrato para la correcta ejecución de los trabajos.

Cantidad Maquinaria y equipo mínimo (no limitativo)

1Camión con capacidad mínima de 3.5 toneladas, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación, misma que contará con caseta para el transporte de personal, con asientos y cinturones de seguridad para los frentes de soldadura.

3Camionetas tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 Lts), rin 15, cuatro puertas de cinco pasajeros modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para las cuadrillas de excavación y tapados.

2Camionetas tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 Lts), rin 15, cuatro puertas de cinco pasajeros modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para los frentes obra civil y eliminación de maleza.

1Camión con capacidad mínima de 3.5 toneladas, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación, misma que contará con caseta para el transporte de personal, con asientos y cinturones de seguridad para los frentes metal-mecánica.

2

Equipo de navegación digital portátil (GPS), con una precisión de +/- 3-5 m (95% típico), pantalla a color de 256 colores, receptor de 12 canales paralelos, en idioma español, odómetro, antena interna, pantalla LCD de 176 x 220 alta resolución FSTN, resistente al agua, baterías recargables con duración de 36 horas como mínimo

1 Camión quinta rueda con cama baja remolcable.1 Equipo para corte de concreto tipo GX-390-SX-Q4 de 13CV o equivalente2 Detectores de fallas dieléctricas voltaje de salida ajustable entre 6,000 y 15,000 Volts.2 Torre de Luz con Generador alterno accionado con motor a diesel 11.9/1800 HP/RPM, con








Página 12 de 22

mástil doble con cuatro luminarias de 1000 watts, 6 kw, 120/50 Volts/Amperes, 60 Hz cada una, remolcable, y en condiciones óptimas de operación.

1 Bombas para achiques de 4 in de diámetro de succión y descarga con accesorios y en condiciones de operación con mata chispas incluido.

1 Compresor remolcable y Equipo sand-blast con accesorios completos1 Equipo completo para limpieza con chorro de arena incluye compresor y accesorios1 Equipo completo de aplicación de pintura incluye accesorios.2 Revolvedoras de concreto remolcables a gasolina con capacidad mínima de un bulto1 Bomba de embolo

1 Equipo localizador electrónico para tuberías (Radio Detector Digitalizado con pantalla digital).

2 Equipo mecánico Vibradores para concreto (tipo chicote)2 Equipos mecánicos (Bailarinas) para compactación.1 Camión Volteo con capacidad de mínima de 14 m³.1 Motoconformadora con equipo de rastreo satelital (GPS).

1 Camión quinta rueda con cama baja remolcable con malacate par trasporte de maquinaria pesada con equipo de rastreo satelital (GPS).

2 Retroexcavadoras 416 ó equivalente, con equipo de demolición y bote con capacidad de ¾ de yd³.

El contratista contará con equipo de comunicación intrinsecamente seguro con cobertura amplia para los diferentes sectores del Activo Integral Burgos para establecer comunicación permanente en tiempo real entre la Residencia de obra, el Superintendente de Construcción, el Inspector de Seguridad, los Supervisores de Frente de Obra, encargados de frentes de trabajo y encargados de cuadrilla, así como la oficina base del contratista, mismo que estará disponible las 24 horas del día durante la vigencia del contrato.

Todas las unidades motrices para la ejecución de los trabajos referentes al contrato contarán con nombre y logotipo de identificación (razón social) del contratista y número ecónomico en forma clara y legible a los costados de la unidad y en la parte superior (Toldo).

Todos los vehículos, maquinaria y equipo que utilice la contratista para la realización de los trabajos referentes al contrato estarán en óptimas condiciones de operación desde su inicio y durante las actividades del contrato.

Todos los vehículos proporcionados por la contratista para la ejecución de los trabajos referentes al contrato contarán con sistema de comunicación intrisecamente seguro, con alcance claro para cada uno de los sectores de Activo Integral Burgos las 24 horas durante la vigencia del contrato para atender y/o dar soluciones a urgencias de cualquier índole que puedan poner en riesgo la solvencia del contrato, al personal ocupacionalmente expuesto y/o las condicionantes derivadas de posibles fugas en ductos que puedan considerarse como situaciones de riesgo para la integridad de la red de los ductos.

Ninguna de las unidades del contratista para la realización de los trabajos referentes al contrato, tendrá los cristales polarizados; todas las unidades del contratista utilizadas en el presente contrato transitarán con sus luces exteriores encendidas durante el día; en brechas y/o caminos secundarios, en carreteras estatales y en carreteras federales transitarán a velocidades que no excedan los límites permitidos indicados en los señalamientos para ese fin, cualquier percance ocurrido por su personal al no cumplir con esta disposición será imputable al contratista sin cargo a PEP y se considerará incumplimiento.








Página 13 de 22

Al transitar por terracerías y/o caminos secundarios y respetando el límite de velocidad indicado en los señalamientos instalados para ese fin, se evitará en lo posible levantar polvo ocasionado por el paso de sus vehículos ya que cualquier exceso de esto es motivo de reclamación de propietarios los que amenazan con cierre de accesos, si el contratista reincide en más de dos ocasiones y existen reclamos por parte de propietarios y/o ejidatarios al no cumplir con esta disposición y afecte al desarrollo del contrato será imputable al contratista sin cargo a PEP.

Tanto los cortatubos como los alineadores exteriores se considerarán como equipo, no se considerarán como herramienta menor, por lo que serán, considerados en los análisis de conceptos de trabajo de acuerdo al concepto analizado donde aplique.

Todos los vehículos que utilice el contratista para la realización de los trabajos referentes al contrato estarán identificados con razón social (rótulo de identificación del contratista en forma clara y legible).

Todos los vehículos, maquinaria y equipo que utilice la contratista para la realización de los trabajos referentes al contrato estarán en óptimas condiciones de operación desde su inicio y durante las actividades del contrato.

El contratista proporcionará a los frentes de obra, así como al personal de supervisión, sistema de comunicación en tiempo real, con alcance claro para cada uno de los sectores de Activo Integral Burgos, de igual manera incluirán uno para la Residencia de Obra, para establecer comunicación permanente con los supervisores, además el contratista considerará sistema de comunicación permanente entre el Residente de obra, los supervisores de apoyo, el Superintendente de Construcción, el Inspector de Seguridad y los Supervisores de Frente de Obra durante la vigencia del contrato para atender y/o dar soluciones a urgencias de cualquier índole que puedan poner en riesgo la solvencia del contrato, al personal ocupacionalmente expuesto y/o las condicionantes derivadas de posibles fugas en ductos que puedan considerarse como situaciones de riesgo para la integridad de la red de los ductos e instalaciones.

IX.- MATERIAL.El contratista, para la realización de los trabajos referentes al contrato, utilizará materiales nuevos, de calidad, sin defectos, que reúna los requisitos de acuerdo con las especificaciones particulares que se indican por cada partida del Anexo “BP y las de PEMEX Exploración y Producción, así como las normas nacionales e internacionales aplicables al contrato.

El contratista conservará y resguardará toda la documentación referente a los materiales suministrados necesarios para la correcta ejecución de los trabajos referentes al contrato y los proporcionará a PEP cuando éste los requiera.

X.- HORARIO Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS.El Superintendente de Construcción se presentará todos los días de lunes a viernes (en caso necesario sábados, domingos y/o días festivos) en las oficinas de la Sección de Mantenimiento a Ductos e Instalaciones del Activo Integral Burgos, ante el Residente de Obra al inicio de cada jornada (08:00 A.M.) para entregar reportes, avances de obras, recibir órdenes de trabajo referentes al contrato por el Residente de PEP, documentaciones y/o atender situaciones de cualquier índole referentes al contrato. Las jornadas de trabajos se considerarán de 8 horas.

La ejecución del Contrato se llevará a cabo, mediante órdenes de trabajo parciales las cuales generará el Residente de Obra y se entregarán al Superintendente de Construcción para su ejecución debidamente firmadas por ambas partes al inicio de cada jornada. En caso necesario y/o si se requiere de acuerdo a las necesidades del servicio serán indicadas a través del Residente de obra de PEP por vía comunicación radio las que serán formuladas por el Residente de Obra de PEP así como ratificadas y firmadas por ambas partes al día siguiente laborable para PEP. Los fines de semanas y/o días festivos serán ordenadas por el personal de guardia del Departamento de Mantenimiento a








Página 14 de 22

Ductos y serán ratificadas por escrito por el Residente de Obra de PEP así como ratificadas y firmadas por ambas partes al día siguiente laborable para PEP. Estas órdenes de trabajos parciales prevalecerán sobre el programa de ejecución de los trabajos.

El Residente de Obra, será el único autorizado para ordenar al contratista la ejecución de los trabajos solicitados por los supervisores de PEP a través de las órdenes de trabajo y no se recibirán los reportes ni generadores de obra de trabajos que no hayan sido autorizados por éste.

Las oficinas de Mantenimiento a Ductos e Instalaciones del Activo Integral Burgos se ubican en Boulevard Morelos y Calle Tamaulipas S/N., Colonia Ampliación Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa Tamaulipas, (Puerta Cinco).El Contratista realizará las actividades solicitadas en las órdenes de trabajo, de conformidad con lo estipulado en el presente contrato.

Las órdenes de trabajo contendrán como mínimo los siguientes datos: fecha, No. orden consecutivo, nombre de la compañía.

XI.- REPORTES.Es obligación del contratista recabar y documentar en campo toda la información pertinente a los trabajos ejecutados (excavaciones, demoliciones, cercados, eliminación de malezas, obra civil, así como obra metal-mecánica, etc.) que apoyen y faciliten a la formulación de los generadores de obra.

El contratista proporcionará al Residente de Obra de PEP (cuando este lo requiera) los reportes de campo, croquis de los trabajos de campos necesarios, así como los avances de los trabajos producto del desarrollo del contrato.

El contratista tomará evidencias fotográficas de aquellas actividades que puedan considerarse a futuro como justificación para cubrir gastos por afectación a terceros por parte de PEP, mismas que considerará el contratista en sus costos indirectos.Todos los reportes de trabajo que el contratista genere con motivo de las actividades del presente contrato, ya sea para obra civil, así como para obra metal-mecánica serán para uso exclusivo de PÉMEX Exploración y Producción.

Los números generadores de obra es la documentación que acredita la procedencia de una estimación. El contratista entregará semanalmente los números generadores de obra ejecutada al Residente de Obra de PEP, los cuales conciliarán con el supervisor de apoyo del sector correspondiente y posteriormente se los entregará al Residente de Obra debidamente firmados por ambas partes. El contratista deberá entregar dichos generadores en forma impresa, originales, en carpetas plásticas de 4 in. Deberá incluir fotografías a colores de antes de realizar el trabajo, durante la realización del trabajo y al finalizar el trabajo por cada orden de trabajo realizada, Los generadores de obra se entregarán en las oficinas de la Residencia de Obra en el siguiente horario de 08:00 hrs. a las 14:00 hrs. y de 16:00 hrs. a las 18:00 hrs, si no cumple con este requisito no se le dará tramite a la estimación, considerando el retraso que tarde en complementar la información imputable al contratista.

XII.- MEDIDAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.El contratista acatará las disposiciones de seguridad vigentes en PEMEX Exploración y Producción (Anexo “S”) Cuarta Versión Revisión 01 de Mayo 2010, “Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de los Proveedores o Contratistas que realicen actividades en Instalaciones de PEMEX Exploración Y Producción” Antes de iniciar los trabajos, registrar a su personal con el supervisor o residente, quien gestionará el acceso de dicho personal con el área de seguridad física y con el responsable de las instalaciones donde desarrollarán sus








Página 15 de 22

actividades, además de cumplir con las disposiciones emitidas por el documento No. 03.0.03 acceso de personas a instalaciones de petróleos mexicanos.

El proveedor deberá cumplir con los términos y condicionantes que regulan las actividades de exploración y producción en la Cuenca de Burgos y Cuenca de Sabinas Piedras Negras, emitidas en el documento resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DEI.2440.04 del 28 de septiembre del 2004. Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022. y en el documento resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07 del Proyecto regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027.

Al conducir o transportarse en vehículos automotores es obligatorio: Cumplir con el documento normativo 800-80000-DCSIPA-L-002 Lineamiento para el control de acceso y

circulación de vehículos automotores y vehículos pesados en los centros de trabajo. Cumplir con el documento normativo 249-10000-SI-209-0001 Criterios de seguridad en el manejo de vehículos. Al transportar personal en vehículos automotores dentro de las instalaciones petroleras, utilizar vehículos

adecuados para ese fin, asegurándose que dicho personal viaje sentado en asientos destinados para ese efecto y que cuente con medios para asirse.

Ninguna persona debe viajar en los estribos de los vehículos ni en la parte trasera de los equipos para transportar carga.

Para minimizar la emisión de polvos generados por el tránsito de vehículos, deberá establecerse como velocidad máxima permisible 40 km/hr en caminos de terracería y en los caminos que crucen asentamientos humanos, la velocidad máxima será de 20 km/hr.

Los vehículos deberán contar con un sistema de rastreo y monitoreo mediante GPS que pueda ser vigilado por PEP para el desarrollo de los trabajos.

Los vehículos no deben contar con logotipo de PEMEX ni la leyenda “al servicio de PEMEX”, deben indicar teléfono para quejas así como la velocidad máxima permitida.

No deben dejar puertas abiertas ni violar candados, ni dejar desechos tóxicos, material o basura en los predios particulares o en las áreas de las instalaciones de Pemex Exploración y Producción, en caso de reclamación por parte de los propietarios de los terrenos donde se desarrollan los trabajos por pérdida de ganado y destrozos a cultivos que sea imputable a la contratista, ésta deberá responder por los daños o afectación ocasionados.

El contratista durante la ejecución de obras debe de cumplir con el “Procedimiento para la Administración de contratistas y proveedores en materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental”.

CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

1. OBJETIVOS:a. Salvaguardar la integridad física de habitantes y transeúntes de la zona de influencia de trabajos de PEP, así

como evitar el deterioro a los caminos que se utilizan.b. Prevenir incidentes y accidentes.c. Fomentar la convivencia y el desarrollo armónico de la actividad que PEP realiza en el área de influencia de

los distintos Proyectos en la Región Norte.d. Evitar reclamos y mala imagen ante la población.e. Evitar daños a las superficies de rodamiento en razón de las altas temperaturas o de las fuertes o prolongadas

temporadas de lluvia.








Página 16 de 22

f. Evitar actos inseguros que ponen en riesgo a los conductores, al personal de PEP, a los habitantes de las comunidades y/o a la infraestructura o bienes tanto de PEP como de terceros.

Para efectos de las presentes disposiciones, los caminos de acceso tanto los que son propiedad de Pemex Exploración y Producción, de Pemex o de cualquiera de sus subsidiarias, o los que no son propiedad de Pemex o de sus subsidiarias, pero que se utilizan para la realización de la obra o la prestación del servicio, serán considerados como parte de la instalación petrolera, al ser la vía o el conducto por el cual se accesa a las mismas, por lo que las presentes disposiciones son aplicables.

2. PLAN DE ACCION INTEGRAL

Tal y como se encuentra señalado en el apartado II.2 “Requerimientos Generales” del Anexo S que forma parte integrante del presente contrato, el Contratista deberá presentar al Residente de obra, al inicio de la Obra o Servicio, el documento específico (Plan de Acción Integral) que contenga cada una de las obligaciones y/o condiciones que dicho contratista, su personal y sus subcontratistas, si es el caso, han de acatar dentro de las distintas rutas de acceso a instalaciones petroleras, con motivo de la prestación de los servicios y/o ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.

El Plan de Acción Integral deberá incluir los siguientes puntos: a. Procesos de sensibilización y capacitación a sus conductores, a efecto de lograr en ellos mejores

prácticas de manejo vehicularb. El personal del Contratista que opere vehículos durante sus actividades, debe de contar con el curso

de Manejo Seguro y presentar evidencia de dicha capacitación.c. El personal del Contratista debe de contar con el curso Básico de Seguridad, debiendo presentar

evidencia de dicha capacitación.

3. VELOCIDAD A LA QUE DEBEN CIRCULAR LOS VEHICULOS AUTOMOTORES

Tal y como se encuentra pactado en el punto II.14.2.9 del Apartado II.14.2 “Acceso a Instalaciones Petroleras” del Anexo S, la circulación de los vehículos automotores deberá ser a velocidades no mayores que las permisibles o indicadas por las autoridades de tránsito correspondientes o similares, en las rutas por las cuales se transite.

En el caso de que no existan señalamientos, las velocidades autorizadas serán las siguientes:

a. En ruta 60 kms/hr. b. En caminos secundarios 40 kms/hr. c. En zonas urbanas 30 kms/hr. d. Dentro de las instalaciones de la industria petrolera no se debe rebasar la velocidad máxima de 20 kms/hr.

En razón de lo anterior es obligación del Contratista, su personal, subcontratistas o el personal de sus subcontratistas, o cualquier persona que por cuenta y orden del Contratista conduzca un vehículo automotor dentro de las instalaciones petroleras o dentro de las rutas de acceso a las mismas, no rebasar los límites de velocidad establecidos en el presente punto.

En el caso de que el Contratista, su personal o cualquiera de sus subcontratistas, o personal de éstos, si es el caso, infrinja los límites de velocidad establecidos en las presentes disposiciones, Pemex Exploración y Producción, aplicará el siguiente procedimiento:1. Se enviará a la compañía un reporte del personal y/o la unidad involucrada en la falta o desviación.








Página 17 de 22

2. Se solicitará a la compañía un informe por escrito con respecto a la acción correctiva realizada al respecto.3. Se solicitara un Plan de acción emitido por la compañía para evitar la ocurrencia de la violación a las reglas de

los límites de velocidad establecidos.

El incumplimiento será comunicado por escrito por parte del Residente de Obra al Contratista, anexando copia del reporte levantado.El Contratista tendrá la obligación de apersonarse en el lugar de los hechos a la brevedad posible y disponer la sustitución definitiva del personal responsable del manejo del vehículo automotor que cometió el incumplimiento y asignar un nuevo elemento para la continuación de la prestación de los servicios o ejecución de los trabajos, si es el caso.Lo anterior sin ninguna responsabilidad para PEP, por lo que si con el tiempo que transcurra entre el incumplimiento y la sustitución del personal conductor por parte del Contratista para continuar con ejecución de la obra o la prestación del servicio, se ocasionare algún atraso en los programas de ejecución de los trabajos, en la prestación de los servicios o se alteren las condiciones físico-químicas del material transportado si es el caso, será absoluta responsabilidad del Contratista con las consecuentes sanciones o penas convencionales que procedan conforme a lo pactado en el contrato.Estas disposiciones no aplicarán en casos comprobados de emergencias que pongan en riesgo la vida de personas.Sin perjuicio de lo anterior y tal y como se encuentra pactado, PEP podrá optar por iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato por dicho incumplimiento. Lo anterior en el entendido de que es obligación del Contratista contar con personal capacitado y adiestrado, en materia de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental, acorde con la naturaleza de los trabajos que realice por motivo del contrato, tal y como lo dispone el punto II.10.1. del Anexo S.

Asimismo, es obligación del Contratista instruir a su personal conductor, o sus subcontratistas, las obligaciones contenidas en las presentes disposiciones, por lo que se obliga a difundir adecuadamente entre los conductores que tiene contratados y comprobar ante PEP que todos los conductores conocen los preceptos contenidos en este instrumento, a efecto de promover entre los mismos, mejores prácticas de manejo vehicular.

Dependiendo de las actividades que realizará el contratista para el manejo de residuos peligrosos, como son grasas, aceites, textiles impregnados de hidrocarburos, baterías, pinturas, etc., requerirá presentar las siguientes autorizaciones:

AUTORIZACIÓN DE LA SEMARNAT- Recolección y transporte- Exportación- Operación de centro de confinamiento- Acopio (almacenamiento) temporal- Tratamiento- Incineración- Reciclaje- Reuso

AUTORIZACIÓN DE LA SCTPara las unidades que realizarán el transporte de los residuos.

El cumplimiento de los requisitos de seguridad, protección ambiental, salud ocupacional e higiene industrial estipulados en este documento, no exime al contratista de cumplir con las disposiciones aplicables.








Página 18 de 22

El contratista debe utilizar y asegurar que su personal, utilice durante su permanencia en instalaciones de PEMEX, el equipo de protección personal específico para desempeñar sus actividades, el cual debe cumplir con las normas de referencia de PEMEX aplicables, o de no existir éstas, con las disposiciones aplicables.

Al término de la ejecución de una obra, el contratista está obligado a entregar el área de trabajo, limpia, libre de materiales, equipo sobrante y sin afectaciones al terreno o estructuras.

El contratista deberá respetar los límites de velocidad indicados en los señalamientos.

El contratista deberá mantener el equipo y la maquinaria que sean utilizados para el proyecto, en óptimas condiciones de operación.

El contratista deberá contar oportunamente con el permiso de trabajo con riesgo de acuerdo al procedimiento de PEP antes de iniciar los trabajos, las responsabilidades, daños y perjuicios que resulten de su inobservancia, serán a cargo del contratista.

En caso de presentarse derrames accidentales de residuos o materiales peligrosos durante el manejo que efectúe el contratista, éste deberá notificar de inmediato al Residente de Obra de P.E.P., y al Departamento Responsable Ambiental de la Coordinación de SIPA, así mismo, conjuntamente con el residente de obra deberá llenar el formato, o el que la autoridad ambiental determine entregándolo al mencionado departamento antes de 72 horas, para su trámite.

El saneamiento correspondiente lo realizará el contratista de acuerdo a lo establecido en la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, sin cargo económico para Pemex Exploración y Producción, y entregará al supervisor las evidencias de dicho saneamiento.

El contratista deberá otorgar capacitación ambiental al personal involucrado en el desarrollo de las obras, en esta capacitación se deberá difundir el contenido del oficio resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DEI.2440.04 y del oficio resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07. Haciendo énfasis de la prohibición de capturar, cazar, colectar, comercializar, traficar y perjudicar especies de flora y fauna silvestres que habitan en la zona.

Los contenedores de aceite, combustibles y obras sustancias liquidas, que al derramarse puedan provocar contaminación en el suelo, deberán colocarse sobre recipientes portátiles para prevenir derrames.

Todos los sobrantes de soldadura, pinturas, aceites, estopas, envases, contaminadas con sustancias o residuos peligrosos, deberán almacenarse temporalmente bajo las condiciones que establece la Ley General para la Prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas.

La recolección y el transporte de los residuos peligrosos a los centros de reciclaje, tratamiento o disposición final, el contratista deberán hacerlo a través de una compañía que cuente con autorización de la SEMARNAT para realizar esta actividad.

El contratista deberá depositar temporalmente en contenedores metálicos con tapa, residuos domésticos, materia orgánica, plástico, cartón, etc. que se generen durante las diferentes etapas del proyecto, y será su responsabilidad de darle una disposición autorizada por el municipio sin cargo a PEP.

El contratista deberá entregar al supervisor de Pemex Exploración y Producción en los primeros tres días de cada mes, un reporte escrito de los residuos peligrosos recolectados y enviados a reciclaje, tratamiento o disposición final el mes inmediato anterior.

El contratista deberá entregar al supervisor de PEP, los manifiestos del transporte de los residuos enviados a reciclaje, tratamiento o disposición final, debidamente firmados por el destinatario en el plazo establecido en la legislación nacional vigente, en estos documentos deberá indicarse que el generador es Pemex Exploración y Producción, anotar su número de registro y las instalaciones donde se generaron los residuos. RDJC/HRRH Ley de Petróleos Mexicanos







Página 19 de 22

Si el destino final de los desechos es la incineración u algún otro tratamiento, el contratista deberá entregar a PEP un certificado que avale la destrucción o transformación de estos residuos.

Deberán mantenerse registros en bitácora y documentación probatoria, como lo establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente respecto a la generación, transporte, tratamiento y/o disposición de los residuos peligrosos y no peligrosos.

Utilizar equipo de protección personal en buen estado, con uniforme y casco con el logotipo de su compañía y sin el logotipo de Pemex u Organismos Subsidiarios, el cual debe ser especifico para las actividades a desempeñar y debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en las normas de referencias de Pemex correspondientes o de no existir estas, con la Normatividad Oficial vigente.

Obedecer y respetar las señalizaciones prohibitivas o restrictivas, así como atender las informativas que se tengan en las instalaciones.

No se deberá mezclar los residuos sólidos domésticos con chatarra, residuos peligrosos o cualquier otro residuo generado.

A través de sus representantes el proveedor o contratista debe solicitar la autorización para dar inicio de sus trabajos dentro de las instalaciones.

Acatar y cumplir con la responsabilidad de los residuos que genere durante sus actividades, cumpliendo con lo previsto en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los residuos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su reglamento y las otras leyes, reglamentos y normas en la materia.

En el caso de tubería en rehabilitación, juntas o parches, se debe de tomar en cuenta que los residuos o materiales utilizados no dañen el entorno ecológico (suelo, aire, agua, flora y fauna) para lo cual, el recubrimiento y su método de aplicación, se deben apegar a lo establecido en la LGPGIR, así como a lo que establecen las regulaciones locales, estatales o federales en materia de protección ambiental. Esta responsabilidad compete al fabricante, contratista o aplicador y al residente de obra. NORMA-NRF-026-PEMEX-2008.Manejo de Retroexcavadoras.El personal de la Cía. Contratista debe de presentar constancia de asistencia a los cursos de capacitación y/o adiestramiento para el manejo de equipos tales como la Retroexcavadora y Grúa de 30 Ton. Donde se establezcan planes de seguridad y prácticas de trabajo seguras y se cumpla con los mismos, y se use el equipo protector personal adecuado.

QUEDA PROHIBIDO AL CONTRATISTA LO SIGUIENTE:

Realizar trabajos ajenos a los señalados en el contrato. Realizar actividades fuera de los límites de las áreas autorizadas para estos trabajos. El uso de fogatas y explosivos. Dar mantenimiento a los vehículos en el sitio de la obra, caminos de acceso y áreas aledañas.

En caso de tener dudas en la interpretación de las disposiciones mencionadas, el contratista deberá solicitar al residente de la obra, la asesoría adecuada.

El contratista debe proporcionar a sus trabajadores el servicio de sanitarios (letrinas portátiles), las aguas generadas deben ser colectadas, tratadas y/o dispuestas por empresas especializadas y autorizadas para esta actividad. Se prohíbe el vertimiento de estos residuos en el suelo o cuerpos de agua.








Página 20 de 22

En caso de requerir material para relleno o nivelación, éste deberá ser de bancos de material que cuenten con autorización. El transporte de este material, deberá hacerse cubierto con lonas para evitar la dispersión de partículas.

Cuando se utilicen postas de madera, el contratista deberá comprobar su legal procedencia, a través de la presentación de la autorización expedida por la SEMARNAT para el aprovechamiento de recursos forestales, como lo establece la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; esta autorización deberá solicitarla a quien le suministre este material y entregará copia al supervisor de Pemex Exploración y Producción.

Será responsabilidad del contratista utilizar posta de madera de legal procedencia autorizado por la SEMARNAT para el aprovechamiento de recursos forestales, como lo establece la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Acordonar con cintas de polietileno de color amarillo o rojo, e identificar con señalamientos las zonas donde se ejecuten trabajos con riesgo potencial para el peatón o los trabajadores.

En caso de reclamación por parte de propietarios afectados por pérdida de semovientes a los predios que sea imputable al contratista, éste deberá reparar los daños o afectación ocasionados sin cargo a PEP.

El contratista proporcionará todo el equipo de protección personal (no es limitativo) a sus trabajadores que formen parte del presente contrato, como ejemplo: Uniforme ropa de algodón (camisa y pantalón), zapatos de seguridad con casquillo, casco, guantes de carnaza, anteojos, protección para oídos; equipo de protección para los soldadores, sus ayudantes y obreros, protección mascarilla contra gases: mascarillas monógamas resistente a la presencia hidrocarburos en forma gaseosa etc., de no cumplir con lo anterior los supervisores de apoyo, el Residente de Obra y cualquier personal de PEP con ingerencia o responsabilidad en la instalación que se esté interviniendo, tiene la facultad de retirar al personal del área de trabajo o de las instalación, el Inspector de seguridad y el Supervisor de Frente de Obra portarán gafete de identificación con logotipo del contratista dentro de las instalaciones de PEP, y el personal obrero deberá portar el logotipo en el uniforme.

Para la realización de los trabajos de soldadura por seguridad para el personal ocupacionalmente expuesto el contratista proporcionará discos abrasivos y cardas que cuenten con tuercas integradas para roscar directamente al pulidor eléctrico, de no ser así se considerará como incumpliento por lo que el contratista deberá considerarlo en sus análisis de conceptos de trabajo, además de proporcionar caretas faciales para protección del personal que lo utilice.

El contratista integrará para los frentes de soldadura un operario especialista de maniobras y operaciones contraincendio, este último contará con equipo extintor de polvo químico seco de 30 libras y otro de CO 2 de 20 libras y botiquín de primeros auxilios que incluya medicamentos de curación y materiales específicos para los riesgos potenciales del área de trabajo tales como cortaduras, náuseas, golpes, intoxicación por presencia de hidrocarburo en forma liquida o gaseosa, etc.

Todas las unidades del contratista empleadas para cada frente de trabajo traerán un extintor de polvo químico seco de 30 libras y otro de CO2 de 20 libras, ambos en óptimas condiciones durante la vigencia del contrato.

El contratista establecerá reglamentaciones internas para evitar cualquier afectación derivada de las actividades del personal a su cargo, así como cualquier tipo de aprovechamiento de las especies de flora y fauna, incluyendo aquéllas que se encuentran bajo alguna categoría especial de conservación, según lo establecido en la NOM-O59-ECOL/1994 o más reciente. Asimismo, será responsable de que estas disposiciones se promuevan entre los trabajadores, así como el conocimiento de las sanciones que las leyes establecen para la protección de la flora y fauna.

Pemex Exploración y Producción tramitará y proporcionará al Contratista los permisos para accesos a las áreas donde se ejecutarán las actividades de este contrato.








Página 21 de 22

En áreas de riesgo el contratista debe dotar de matachispas a vehículos y equipos de combustión interna, asimismo en estas áreas utilizar únicamente equipos, accesorios y conexiones eléctricas a prueba de explosiones conforme a la NOM-001-SEDE-2005 “Instalaciones Eléctricas (utilización)”.

Todos los equipos y accesorios rotatorios que utilice el contratista en instalaciones petroleras, deben contar con guardas de seguridad conforme a la Norma Oficial Mexicana aplicable.

Cuando se instalen dispositivos de iluminación para realizar trabajos dentro de instalaciones petroleras de PEP, el contratista debe cumplir con las especificaciones de intensidad, características técnicas y onexiones que se establezcan en las normas de referencia de PEMEX que sean aplicables o a falta de estas, con las NOM-025-STPS-1999 y NOM-001-SEDE-2005.

El proveedor ó contratista debe vigilar diariamente el cumplimiento de los requisitos de SSPA, y en caso de presentarse alguna desviación que amerite interrumpir las tareas del contratista/proveedor asentarlas en la bitácora diaria, sin que ello implique ampliación de plazo o diferimiento de la fecha de término, continuando las tareas una vez que sea subsanada la desviación.

El proveedor ó contratista debe obtener cada mes las evidencias de la realización de las pláticas diarias de SSPA, “auditorias efectivas”, auditorias internas de cumplimiento al anexo “s”, “resumen estadístico sobre accidentes de trabajo” y “reporte de accidentes industriales o de trabajo de proveedores o contratistas”. El proveedor ó contratista debe elaborar un reporte mensual que contenga la evaluación y análisis del desempeño en la ejecución del contrato mediante el formato “evaluación de desempeño de proveedores o contratistas en materia de SSPA”. Establecido en dicho procedimiento.

Enviar los resultados mensuales de las evaluaciones de desempeño en materia de SSPA. A las áreas de SIPA para su registro y control.

XIII.- DOCUMENTOS E INFORMACIÓN TÉCNICA Y SU FORMA DE PRESENTACIÓN.Estimaciones.Se realizarán estimaciones mensuales de los trabajos ejecutados tomando en cuenta los precios unitarios pactados en el presente contrato, misma que se realizará de acuerdo a los volúmenes de obra levantados en campo y plasmados en los números generadores que acompañan a la estimación.

Por ser un contrato de mantenimiento las cantidades de obra indicadas en el Formato DE-9-1 podrán variar de acuerdo con las necesidades de PEP, lo anterior cumpliendo con los procedimientos indicados en este contrato.

Números generadores de obra.

Los números generadores de obra es la documentación que acredita la procedencia de una estimación. El contratista entregará semanalmente los números generadores de obra ejecutada al Residente de Obra de PEP, los cuales conciliarán con el supervisor de apoyo del sector correspondiente y posteriormente se los entregará al Residente de Obra debidamente firmados por ambas partes. El contratista deberá entregar dichos generadores en forma impresa, originales, en carpetas plásticas de 4 in. Deberá incluir fotografías a colores de antes de realizar el trabajo, durante la realización del trabajo y al finalizar el trabajo por cada orden de trabajo realizada, Los generadores de obra se








Página 22 de 22

entregarán en las oficinas de la Residencia de Obra en el siguiente horario de 08:00 hrs. a las 14:00 hrs. y de 16:00 hrs. a las 18:00 hrs.








Página 22 de 22

Control de Calidad.

Los trabajos que realice el contratista referentes al contrato se realizarán basándose en las especificaciones particulares, así como en las normas, códigos y estándares de diseño de construcción nacionales e internacionales que aplique en las necesidades especificas del proyecto.El Residente de obra podrá efectuar las revisiones pertinentes necesarias cuando PEP lo requiera de los materiales que proporcione el contratista para la utilización en el presente contrato, todos los materiales que no cumplan con las especificaciones estipuladas en este contrato serán rechazados, retirándose inmediatamente del lugar de trabajo, reemplazándolos a la brevedad con los materiales que cumplan con la correcta especificación.


Representante de PEP: _______________________ René David Juárez Creo

Enc. Depto. Mantto. de Ductos y Soporte Operativo, A.I.B.

Nombre o Razón Social: _____________________________

.





ANEXO “BP”ESPECIFICACIONES PARTICULARES



Página 1 de 22

PARTIDA DESCRIPCIÓN1 Excavación con herramienta manual en jornada ordinaria.

Es aquella que se ordena en el transcurso de la jornada ordinaria de PEP para atender actividades programadas de relevancia. Esta actividad Incluye: transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), rin 15, cuatro puertas, de cinco pasajeros, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para transporte del personal, materiales, herramienta y equipo. Su forma de pago con mínimos es la forma de cubrir los costos de transporte, materiales, personal y equipo durante la jornada laboral por orden de trabajo. En caso de realizar menos volumen del mínimo por atender una orden urgente, o porque así se requiera se pagara el mínimo indicado en cada jornada y de exceder el mínimo se pagara el volumen en metros cúbicos.

Este concepto incluye el suministro de materiales, mano de obra y equipo.

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD1.1 En Material tipo “A” m³

Es suelo poco o nada cementado, que puede ser manejado eficientemente con herramienta manual (palas). Se considera como material tipo “A” los suelos agrícolas, limos y cualquier material blando con partículas hasta de 7.5 cm; se pagará volumen mínimo de 10 m³; esta actividad Incluye transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), rin 15, cuatro puertas, de cinco pasajeros, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para transporte del personal, materiales, herramienta y equipo.


SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD1.2 En Material tipo “B” m³

Es suelo medianamente cementado, el cual será excavado con herramienta manual (pico y pala): Se considera como material tipo “B” las rocas, las areniscas blandas, los tepetates y las piedras sueltas mayores de 7.5 cm y menores de 15 cm; se pagará volumen mínimo de 8 m³; esta actividad Incluye transporte tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), rin 15, cuatro puertas, de cinco pasajeros, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para transporte del personal, materiales, herramienta y equipo.


PARTIDA DESCRIPCIÓN2 Tapado y compactado con herramienta manual.

Consiste en rellenar con herramienta manual a volteo con el material producto de la excavación sin compactar de todos aquellos registros o zanjas existentes dentro de las instalaciones de PEP.Los volúmenes mínimos a pagar serán considerados por evento, en el caso de volúmenes excedentes se pagara por m³.









Página 2 de 22

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD2.1 Tapado y compactado en jornada ordinaria m³

Consiste en rellenar excavaciones manualmente con material producto de la excavación, considerando para este concepto humedecer el material, extenderlo uniformemente y compactarlo con compactador mecánico manual (bailarina) en capas de 40 cm. de espesor, sin control de laboratorio, las dimensiones las indicará el Residente de Obra de PEP. Este concepto incluye el suministro de cinta de señalización de peligro, realizar las compactaciones con dos equipos mecánicos bailarinas así como el transporte del material, personal, maquinaria y equipo. Su forma de pago con mínimos es la forma de cubrir costos de transporte, materiales, personal y equipo durante la jornada laboral por orden trabajo, en caso de ser más volumen, se pagará el volumen tapado y compactado.


SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN3 Tapado sin compactar con herramienta manual.

Consiste en realizar tapados de excavación en forma manual sin compactar, con material producto de excavación, en instalaciones indicadas por el Residente de Obra de PEP. Este concepto incluye el suministro de cinta de señalización de peligro, así como transporte del material, personal, maquinaria y equipo. Su forma de pago con mínimos es la forma de cubrir costos de transporte, materiales, personal y equipo durante la jornada laboral por orden trabajo, en caso de ser más volumen, se pagará el volumen tapado sin compactar en forma manual.


SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD3.1 Tapado sin compactar en jornada ordinaria m³

Es aquella que se ordena en el transcurso de la jornada ordinaria de PEP para antender actividades programadas de relevancia; se pagará volumen mínimo 15.0 m³; esta actividad incluye materiales, mano de obra,, herramienta y equipo, asi como la realización del tapado sin compactar con herramienta manual sin control de laboratorio de excavaciones existentes don de le indique el residente de obra de PEP.

PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD4 Demolición de concreto armado. m³

Este concepto se efectuará dentro de la jornada ordinaria y/o emergente, pudiendo solicitarse cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato (en casos de urgencias). Este concepto incluye el transporte del personal, así como maniobras de carga en forma manual en camión volteo de 14 m³ y su descarga a donde lo indique el Residente de PEP.









Página 3 de 22

PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD4.1 Con cincel y marro. m³

Las demoliciones se acordonarán con cinta de señalización de peligro y se realizarán con herramienta manual (cincel y marro) de acero o bronce, según el área de trabajo y las condiciones ambientales que predominen, de no existir presencia de hidrocarburos este concepto incluye corte del acero de refuerzo con equipo de corte ominantes, carga, acarreo y descarga del material de escombro a donde lo indique el residente. Es responsabilidad del contratista el suministro de materiales, su transporte, así como transporte del personal. Este concepto incluye el transporte del personal con unidad tipo pick-up, doble cabina, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), Rin 15, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación.


PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD4.2 Con equipo neumático. m³

Las demoliciones se acordonarán con cinta de señalización de peligro y se efectuarán con equipo neumático de cuatro pistolas incluye el compresor remolcable con unidad tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), rin 15, cuatro puertas de cinco pasajeros modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para el personal, cinta de señalización de peligro y herramienta manual adecuada, de no existir presencia de hidrocarburos, este concepto incluye corte del acero de refuerzo con equipo de corte Oxi-acetileno donde sea permisible y con herramienta manual (segueta y/o guillotina) de acuerdo a condiciones ambientales predominantes, carga, acarreo y descarga del material de escombro a donde lo indique el residente.


PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD4.3 Recuperación de Concreto m³

Esta actividad se realizará en cualquier tipo de jornada pudiendo solicitarse cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato (en casos de urgencias) por lo que el contratista tomará en cuenta tiempos de espera por motivos de libranzas así como las maniobra operativas.

La recuperación del material producto de demolición se realizará en forma manual y con el apoyo de retroexcavadora 416 o equivalente de ¾ de yd3 y camión volteo de 14 m³, el material de desecho recuperado será depositado en los lugares indicados por el Residente de Obra de PEP, queda estrictamente prohibido depositar el material de desecho en las instalaciones de PEP que no sean destinadas para este fin. Este concepto incluye realizar limpieza del área en forma manual.


PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD5 Construcción de banquetas y pisos de concreto simple. m³

Esta actividad se efectuará cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato, el contratista deberá considerar el tendido y conformación del relleno en capas de 20 cm humedeciendo uniformemente el material, se utilizará la dosificación y el revenimiento de adecuado según la resistencia del concreto








Página 4 de 22

a utilizar (por m³: 0.323 ton. de cemento, 0.480 m³ de arena, 0.670 m³ grava y 0.210 m³ de agua.) también considerará la carga de los materiales a la revolvedora de concreto remolcable, mezclado y transporte en bote o carretilla hasta una distancia de 50 m. Para la elaboración de sus análisis de conceptos de trabajo el contratista considerará los porcentajes de desperdicio de acuerdo a la dosificación indicada como sigue: 2% de cemento, 8% de arena, 15% de grava y 30% de agua.

El concreto será de una resistencia de F’c=150 kg/cm², para banquetas, pisos (sin tráfico rodado), los materiales que se emplearán en la elaboración del concreto serán los siguientes:

Cemento Portland tipo I.- Este debe cumplir con los requerimientos en cuanto a calidad, almacenamiento, manejo, inspección y muestreo.

Agregados pétreos.- Los agregados deberán ser de origen de cantera; grava triturada no mayor de ¾ in ø, limpia de materia extraña, tales como: madera, hierba, plásticos, etc.; arena triturada con presencia de finos para evitar el sangrado, con una granulometría uniforme que pase las mallas 50 y 100, libre de impurezas orgánicas; se aceptara el uso de aditivos que en su presentación original permanezcan en condiciones estables de calidad en un lapso no mayor de seis meses, siempre y cuando se informe al Residente de obra de PEP y este lo autorice.

Para el cimbrado el contratista deberá considerar el suministro, trazo, corte, armado, manejo, colocación y alineación en el sitio de trabajo de la madera para cimbra (pino o triplay de 19 mm de espesor), incluye recuperación y retiro de la cimbra después de su uso, las juntas se practicaran, alternando el vaciado por cuadros, provocando juntas de construcción.

La elaboración del concreto será en sitio, el contratista deberá recabar la autorización previa del residente de obra antes de efectuar los colados por lo menos 24 hrs. anticipadamente. Se utilizará equipo mecánico vibrador para concreto (tipo chicote) de tal modo que se acomode a los moldes en tramos de 45 a 75 cm. dependiendo del elemento. Se deberá proteger el colado durante las primeras 10 hrs. siguientes al vaciado de las lluvias o cualquier otro agente que altere el fraguado normal, no se permitirá colar cuando este lloviendo. Sera responsabilidad del contratista mantener humedecida el área de colado durante los siguientes 7 días con agua cuya temperatura no sea menor de 11°C. Considerar un espesor de banqueta de 0.1m.

Este concepto incluye el curado con membrana aplicada con aspersor o brocha según sea el requerimiento, acabado según se requiera, en el caso de banquetas aplanar con llana metálica y escobillado, remate de los bordes con herramienta manual, juntas de construcción, humedecer el área antes de vaciar el concreto.

Es responsabilidad del contratista el suministro, carga y descarga de los materiales y su transporte. Este concepto incluye una unidad tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 lts), Rin 15, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación.


PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD6 Construcción de banquetas y pisos de concreto armado. m³

Esta actividad se efectuará cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato, el contratista deberá considerar el tendido y conformación del relleno en capas de 20 cm humedeciendo uniformemente el material, se utilizará la dosificación y el revertimiento adecuado egún la resistencia del concreto a utilizar (por m³: 0.391 ton. de cemento, 0.470 m³ de arena, 0.650 m³ grava y 0.215 m³ de agua.), también considerará la carga de los materiales al la revolvedora de concreto remolcable, mezclado y transporte en bote o carretilla hasta una distancia de 50 m.








Página 5 de 22

Para la elaboración de sus análisis de conceptos de trabajo el contratista considerará los porcentajes de desperdicio de acuerdo a la dosificación indicada como sigue: 2% de cemento, 8% de arena, 15% de grava y 30% de agua.

El concreto será de una resistencia de F’c=200 kg/cm², para banquetas, pisos, los agregados que se emplearán en la elaboración del concreto serán los siguientes:

Cemento Portland tipo I.- Este debe cumplir con los requerimientos de la norma ASTM–C–150 en cuanto a calidad, almacenamiento, manejo, inspección y muestreo.


Para el cimbrado el contratista deberá considerar el suministro, trazo, corte, armado, manejo, colocación, alineación así como la velación en el sitio de trabajo de la madera para cimbra, como mínimo pino o triplay de 19 mm de espesor, incluye; apuntalamiento o ensamble, puntales o separadores para soporte y rigidez (según el caso), recuperación de la cimbra después de su uso, retiro de la cimbra, las juntas se practicaran, alternando el vaciado por cuadros, provocando juntas de construcción.

El acero de refuerzo será de malla electrosoldada 66-10/10, utilizando alambre recocido # 18 para amarre en el caso de traslapes con un mínimo de 25 cm, el acero de refuerzo deberá descansar en separadores, silletas o apoyos de concreto, las juntas de expansión serán de 50 cm como mínimo de acero redondo de ¾ in de diámetro, mismo que serán engrasados para evitar que se adhiera directamente el concreto.

La elaboración del concreto será en sitio, el contratista deberá recabar la autorización previa del residente de obra antes de efectuar los colados por lo menos 24 hrs. anticipadamente. Se utilizará equipo mecánico vibrador para concreto (tipo chicote) de tal modo que se acomode a los moldes en tramos de 45 a 75 cm. dependiendo del elemento. Se deberá proteger el colado durante las primeras 10 hrs. siguientes al vaciado de las lluvias o cualquier otro agente que altere el fraguado normal, no se permitirá colar cuando este lloviendo. Sera responsabilidad del contratista mantener humedecida el área de colado durante los siguientes 7 días con agua cuya temperatura no sea menor de 11°C. Considerar un espesor de banqueta de 0.1m.

Este concepto incluye el curado con membrana aplicada con aspersor o brocha según sea el requerimiento, acabado según se requiera, en el caso de banquetas aplanar con llanas metálica y escobillado, remate de los bordes con herramienta manual, juntas de construcción, humedecer el área antes de vaciar el concreto.

Es responsabilidad del contratista el suministro, carga y descarga de los materiales, su transporte, Este concepto incluye una unidad tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 lts), Rin 15, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación.


PARTIDA DESCRIPCIÓN7 Construcción de bases de concreto estructural para tuberías de:

SUBPARTIDAS DESCRIPCIÓN UNIDAD7.1 En tubería de 2 in a 4 in m³7.2 En tubería de 6 in a 8 in m³7.3 En tubería de 10 in a 12 in m³7.4 En tubería de 14 in a 16 in m³








Página 6 de 22

7.5 En tubería de 18 in a 20 in m³7.6 En tubería de 22 in a 24 in m³

Esta actividad se efectuará cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato, Este concepto consiste en la construcción de bases de concreto armado (mochetas) para la instalación de abrazaderas tipo omega para tuberías de diferentes diámetros. El contratista considerará la preparación del área donde se instalará la base de concreto, se utilizará la dosificación y el revenimiento adecuado según la resistencia del concreto a utilizar (por m³: 0.391 ton. de cemento, 0.470 m³ de arena, 0.650 m³ grava y 0.215 m³ de agua.), también considerará la carga y transporte de los materiales en bote y carretilla hasta una distancia de 50 m. Para la elaboración de sus análisis de conceptos de trabajo el contratista considerará los porcentajes de desperdicio de acuerdo a la dosificación indicada como sigue: 2% de cemento, 8% de arena, 15% de grava y 30% de agua.

El concreto será de una resistencia de F’c=200 kg/cm², para bases de concreto armado, los agregados que se emplearán en la elaboración del concreto serán los siguientes:

Cemento Portland tipo I.- Este debe cumplir con los requerimientos de la norma ASTM-C-150 en cuanto a calidad, almacenamiento, manejo, inspección y muestreo.


Para el cimbrado el contratista deberá considerar el suministro, trazo, corte, armado, manejo, colocación, alineación así como la velación en el sitio de trabajo de la madera para cimbra, como mínimo pino o triplay de 19 mm de espesor, incluye; chaflán de 1 in, apuntalamiento o ensamble, puntales o separadores para soporte y rigidez (según el caso), recuperación de la cimbra después de su uso, retiro de la cimbra.

Ø Diám. de ancla (in) Long. de bastón (cm) Altura del ancla (cm) Long. de cuerda

(cm)2 in a 4 in ½ 5 15 56 in a 8 in ¾ 5 20 510 in a 12 in ¾ 5 20 514 in a 16 in 1 6 25 718 in a 20 in 1 6 25 722 in a 24 in 1-¼ 7 30 7

El acero de refuerzo será estructural del No. 4, grado 42 sin presencia de óxidos, incluye enderezado (según el caso), trazo y corte, utilizando cortadora de varilla de acero de operación manual, habilitado del acero, incluyendo bastones (según indique el proyecto), armado del acero de refuerzo, utilizando alambre recocido No. 18 para amarre.

La zapata de cimentación estará formada por una retícula de acero del No. 4, grado 42 a cada 15 cm en ambos sentidos, con bastones en sus extremos de 5 cm, en el centro de la retícula llevará cuatro varillas (bastones tipo L) de refuerzo en forma perpendicular con anillos de acero del No. 4 a cada 15 cm, en la parte superior de este llevará dos anclas tipo “L” de diferentes diámetros por 56 cms. de largo y cuerda de 7 cm. de longitud con material acero cold-rolled, acompañado de placa de acero de 4 in X ½ de espesor.

Este concepto incluye el suministro de materiales, mano de obra y equipo. RDJC/HRRH Ley de Petróleos Mexicanos







Página 7 de 22

PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD8 Construcción de rodapié o guarnición de concreto estructural. m³

Esta actividad se efectuará cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato, Este concepto consiste en la construcción de rodapiés y/o guarniciones. El contratista considerará la preparación de la zanja donde se instalará la base de concreto, se utilizará la dosificación y el revenimiento de adecuado según la resistencia del concreto a utilizar (por m³: 0.323 ton. de cemento, 0.480 m³ de arena, 0.670 m³ grava y 0.210 m³ de agua.), también considerará la carga de los materiales al la revolvedora de concreto remolcable, mezclado y transporte en bote o carretilla hasta una distancia de 50 m. Para la elaboración de sus análisis de conceptos de trabajo el contratista considerará los porcentajes de desperdicio de acuerdo a la dosificación indicada como sigue: 2% de cemento, 8% de arena, 15% de grava y 30% de agua.



Agregados pétreos.- Los agregados deberán ser de origen de cantera; grava triturada no mayor de ¾ in ø, limpia de materia extraña, tales como: madera, hierba, plásticos, etc.; arena triturada con presencia de finos para evitar el sangrado, con una granulometría uniforme que pase las mallas 50 y 100, libre de impurezas orgánicas; se aceptara el uso de aditivos que en su presentación original permanezcan en condiciones estables de calidad en un lapso no mayor de seis meses, siempre y cuando se informe al Residente de obra de PEP y este lo autorice.Para el cimbrado el contratista deberá considerar el suministro, trazo, corte, armado, manejo, colocación y alineación en el sitio de trabajo de la madera para cimbra (pino o triplay de 19 mm de espesor), incluye recuperación y retiro de la cimbra después de su uso, tambiem podran emplearse cimbras metálicas.

El acero de refuerzo será estructural del No. 4, grado 42 sin presencia de óxidos compuestos por cuatro varillas y estribos del No. 2 a cada 15 cm, incluye enderezado (según el caso), trazo y corte, utilizando cortadora de varilla de acero de operación manual, habilitado del acero, incluyendo bastones (según indique el proyecto), armado del acero de refuerzo, utilizando alambre recocido # 18 para amarre; el acero de refuerzo deberá descansar en separadores, silletas o apoyos de concreto.

La elaboración del concreto será en sitio, el contratista deberá recabar la autorización previa del residente de obra antes de efectuar los colados por lo menos 24 hrs. anticipadamente. Se utilizará equipo mecánico vibrador para concreto (tipo chicote) de tal modo que se acomode a los moldes en tramos de 45 a 75 cm. dependiendo del elemento. Se deberá proteger el colado durante las primeras 10 hrs. siguientes al vaciado de las lluvias o cualquier otro agente que altere el fraguado normal, no se permitirá colar cuando este lloviendo. Sera responsabilidad del contratista mantener humedecida el área de colado durante los siguientes 7 días con agua cuya temperatura no sea menor de 11°C.

Este concepto incluye acabado según se requiera, (aplanar con llana metálica), remate de los bordes con herramienta manual, humedecer el área antes de vaciar el concreto y excavación con herramienta manual en todo tipo de terreno.

Es responsabilidad del contratista el suministro, carga y descarga de los materiales y su transporte, Este concepto incluye una unidad tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 lts), Rin 15, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación.









Página 8 de 22

PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD9 Construcción de rodapié para sujetar tela ciclón. m³

Esta actividad se efectuará cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato, Este concepto consiste en la construcción de rodapiés y/o guarniciones. El contratista considerará la preparación de la zanja donde se instalará la base de concreto, se utilizará la dosificación y el revenimiento de adecuado según la resistencia del concreto a utilizar (por m³: 0.323 ton. de cemento, 0.480 m³ de arena, 0.670 m³ grava y 0.210 m³ de agua.), también considerará la carga de los materiales al la revolvedora de concreto remolcable, mezclado y transporte en bote o carretilla hasta una distancia de 50 m. Para la elaboración de sus análisis de conceptos de trabajo el contratista considerará los porcentajes de desperdicio de acuerdo a la dosificación indicada como sigue: 2% de cemento, 8% de arena, 15% de grava y 30% de agua.



Agregados pétreos.- Los agregados deberán ser de origen de cantera; grava triturada no mayor de ¾ in ø, limpia de materia extraña, tales como: madera, hierba, plásticos, etc.; arena triturada con presencia de finos para evitar el sangrado, con una granulometría uniforme que pase las mallas 50 y 100, libre de impurezas orgánicas; se aceptara el uso de aditivos que en su presentación original permanezcan en condiciones estables de calidad en un lapso no mayor de seis meses, siempre y cuando se informe al Residente de obra de PEP y este lo autorice.Para el cimbrado el contratista deberá considerar el suministro, trazo, corte, armado, manejo, colocación y alineación en el sitio de trabajo de la madera para cimbra (pino o triplay de 19 mm de espesor), incluye recuperación y retiro de la cimbra después de su uso, tambiem podran emplearse cimbras metálicas.El acero de refuerzo será estructural del No. 4, grado 42 sin presencia de óxidos compuestos por cuatro varillas y estribos del No. 2 a cada 15 cm., incluye enderezado (según el caso), trazo y corte, utilizando cortadora de varilla de acero de operación manual, habilitado del acero, incluyendo bastones (según indique el proyecto), armado del acero de refuerzo, utilizando alambre recocido # 18 para amarre; el acero de refuerzo deberá descansar en separadores, silletas o apoyos de concreto.

La elaboración del concreto será en sitio, el contratista deberá recabar la autorización previa del residente de obra antes de efectuar los colados por lo menos 24 hrs. anticipadamente. Se utilizará equipo mecánico vibrador para concreto (tipo chicote) de tal modo que se acomode a los moldes en tramos de 45 a 75 cm. dependiendo del elemento. Se deberá proteger el colado durante las primeras 10 hrs. siguientes al vaciado de las lluvias o cualquier otro agente que altere el fraguado normal, no se permitirá colar cuando este lloviendo. Sera responsabilidad del contratista mantener humedecida el área de colado durante los siguientes 7 días con agua cuya temperatura no sea menor de 11°C.

El colado se efectuará una vez que se encuentre instalada la maya ciclonica, misma que deveá ser inspeccionada nuevamente por el encargado de la cuadrilla al momento antes de iniciar las actividades de elaboración del concrteo, realizando la sujeción de la malla al acero de refuerzo como minimo a cada metro utilizando alambre recocido No. 18 para amarre.

Este concepto incluye acabado según se requiera, (aplanar con llana metálica), remate de los bordes con herramienta manual, humedecer el área antes de vaciar el concreto.








Página 9 de 22

Es responsabilidad del contratista el suministro, carga y descarga de los materiales y su transporte, Este concepto incluye una unidad tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros, Rin 15, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación.


PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD10 Construcción de registro de concreto estructural. m³

Esta actividad se efectuará cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato, el contratista deberá considerar el tendido y conformación del relleno en capas de 20 cm humedeciendo uniformemente el material, se utilizará la dosificación y el revertimiento adecuado según la resistencia del concreto a utilizar (por m³: 0.391 ton. de cemento, 0.470 m³ de arena, 0.650 m³ grava y 0.215 m³ de agua.), también considerará la carga de los materiales al la revolvedora de concreto remolcable, mezclado y transporte en bote o carretilla hasta una distancia de 50 m. Para la elaboración de sus análisis de conceptos de trabajo el contratista considerará los porcentajes de desperdicio de acuerdo a la dosificación indicada como sigue: 2% de cemento, 8% de arena, 15% de grava y 30% de agua.

El concreto será de una resistencia de f’c=200 kg/cm², los materiales que se emplearán en la elaboración del concreto serán los siguientes:

Las paredes de los registros serán a base de concreto con una resistencia de f’c=200 kg/cm², los agregados que se emplearán en la elaboración del concreto serán los siguientes:



Para el cimbrado el contratista deberá considerar el suministro, trazo, corte, armado, manejo, colocación, alineación así como la velación en el sitio de trabajo de la madera para cimbra, como mínimo pino o triplay de 1 in de espesor, incluye; apuntalamiento o ensamble, sujeción de la cimbra con alambron de ¼ in de diámetro y clavos, puntales o separadores para soporte y rigidez (según el caso), recuperación de la cimbra después de su uso, retiro de la cimbra.

El acero de refuerzo será estructural del No. 4, grado 42 sin presencia de óxidos, formando una retícula repartida cada 15 cm en ambos sentidos, castillos en sus esquinas formado por cuatro varillas de acero del No. 4, grado 42 sin presencia de óxidos con estribos del No. 2 repartidos a cada15 cm , incluye enderezado (según el caso), trazo y corte, utilizando cortadora de varilla de acero de operación manual, habilitado del acero, incluyendo bastones, armado del acero de refuerzo, utilizando alambre recocido # 18 para amarre.El registro contará con preparación para instalar parilla prefabricada en ángulo de 90º de 1 in de espesor.

Esta partida incluye firme de concreto f’c=100 kg/cm² con un espesor no mayor de 5 cm utilizando la dosificación y el revenimiento de adecuado según la resistencia del concreto a utilizar (por m³: 0.260 ton. de cemento, 0.500 m³ de arena, 0.680 m³ grava y 0.195 m³ de agua.). Para la elaboración de sus análisis de conceptos de trabajo el contratista considerará los porcentajes de desperdicio de acuerdo a la dosificación indicada como sigue: 2% de cemento, 8% de arena, 15% de grava y 30% de agua.








Página 10 de 22

Es responsabilidad del contratista el suministro, carga y descarga de los materiales, su transporte, Este concepto incluye una unidad tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 lts), Rin 15, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación.


PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD11 Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica sobre superficies de

concreto o mortero. m²

Esta actividad se efectuará cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato. Estos trabajos contemplan el suministro y aplicación de dos manos o las necesarias de pintura vinil-acrílica para exteriores soluble al agua, 100% lavable y de primera calidad, aplicada con brocha de pelo, rodillo o pistola en superficies de concreto o mortero, muros, bases, rodapiés, paredes, etc., deberá resanarse y hacer la preparación de superficie adecuadamente con sellador vinílico, la aplicación se hará previa limpieza de superficies utilizando rasquetas, cepillos de alambre o lijas para eliminar el polvo, grasa y costras adheridas a la superficie y así obtener una buena adherencia de la pintura. Se deberá tomar precauciones necesarias para evitar salpicar las instalaciones o equipos adjuntos instalando cortinas de plástico y/o lonas. El contratista tomara en cuenta las maniobras para su aplicación así como utilización de andamios metálicos. Este concepto incluye el suministro de los materiales por parte del contratista y el transporte del personal con unidad tipo pick-up, doble cabina, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), Rin 15, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación.


PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD12 Extracción, acarreo y extendido de material de relleno. m³

Consiste en rellenar o nivelar superficies de terrenos, con herramienta manual a volteo, el material será acomodado en forma de acamellonado al momento de la descarga, y posteriormente deberá extenderlo, conformarlo, humedecerlo uniformemente y semicompactarlo en forma manual. Este concepto incluye el suministro los materiales, incluye también una unidad tipo pick-up, doble cabina, como mínimo motor 4 cilindros, Rin 15, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación.Será responsabilidad del contratista localizar y utilizar materiales que se encuentren en las zonas adyacentes al área de trabajo, incluye la carga del material libre a bordo y su transporte en camión volteo de 14 m 3. Será responsabilidad del contratista gestionar los permisos y pagos necesarios para el derecho de uso de los bancos de materiales a utilizar sin cargo adicional a PEP. Los volúmenes de pago se calcularán sobre el material transportado y cubicado en su unidad de transporte.









Página 11 de 22

PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD13 Extendido de grava triturada. m³

Consiste en rellenar y/o nivelar superficies de terrenos con herramienta manual a volteo, el material será acomodado al momento de descarga y posteriormente deberá extenderlo y conformarlo uniformemente. Los agregados deberán ser de origen cantera; grava triturada no menor a 1 in de espesor, limpia de materia extraña, tales como madera, hierva, platicos, etc., incluye colocación de película de polietileno calibre 600 de alta densidad para evitar el crecimiento de maleza, considerar un traslape entre películas mínimo de 25 cm., el espesor de relleno con este material de 5 cm. Este concepto incluye el suministro de materiales, carga de material será libre a bordo y su transporte en camión volteo de 14 m3. Sera responsabilidad del contratista los tiempos de espera para el vaciado y tendido de materiales en sitio de obra por motivos de libranzas y/o situaciones de riesgo. Los volúmenes de pago se calcularán sobre el material transportado y cubicado en su unidad de transporte, este concepto incluye el transporte del personal con unidad tipo pick-up, doble cabina, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 L), Rin 15, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación.


PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD14 Cercado con alambre de púas y postas de madera para protección de

excavaciones. m

Consiste en realizar cercados de excavaciones abiertas, zanjas, etc. a 5 (cinco) hilos con alambre de púas doble trenzado, galvanizado calibre 12.5, considerando para este concepto rollos de 34 kg, presentación tipo tradicional, postes de barreta de diámetro mayor de 3 in y longitud mínima de 1.80 m (Quedando a una longitud mínima de 1.20 m a nivel de suelo). En los esquineros, en los arranques y en los refuerzos, los postes (refuerzos a cada 10 m) serán de un diámetro mayor de 4 in con una longitud mínima de 2.00 m (Quedando a una longitud mínima de 1.40 m a nivel de suelo), sujeta con clavos de acero como mínimo de 6 in de longitud. Toda unión de alambres con postes será con grapas galvanizadas de ¾ in. Todos los materiales estarán libres de defectos que disminuyan su resistencia y durabilidad. La separación máxima de las postas será de 2.0 m. Para este concepto todas las postas y el alambre de púas serán reusables hasta 5 usos (considerar en su análisis de conceptos de trabajo), es responsabilidad del contratista el suministro de los materiales, su transporte, así como el transporte del personal. Los postes del cercado deben estar retirados de los límites de la excavación un metro para que se consideren las cantidades de materiales necesarias para el cercado. En caso de que por mala instalación del cercado, algún semoviente caiga al interior de la excavación y/o zanjas previamente cercado, será responsabilidad del contratista el pago derivado de alguna reclamación sin cargo adicional a PEP.


PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD15 Fabricación, instalación y mantenimiento de falsetes de alambre de púas (4

hilos). Pza

Consiste en la instalación de falsetes a 4 (cuatro) hilos con alambre de púas doble trenzado, galvanizado calibre 12.5, considerando para este concepto rollos de 34 kg, presentación tipo tradicional. El contratista construirá los falsetes en los lugares que le indique el residente de obra. Todos los materiales para la construcción serán proporcionados por el








Página 12 de 22

contratista, postes de barreta de diámetro mayor de 0.05 metros y su longitud mínima de 1.20 metros a nivel de suelo. En los refuerzos los postes serán de un diámetro mayor de 0.12 metros con una longitud mínima de 2.00 metros (Quedando una longitud mínima de 1.40 metros a nivel de suelo). Toda unión de alambres con postes será con grapas galvanizadas de 5/8 in. Todos los materiales deberán estar libres de defectos que disminuyan su resistencia y durabilidad. La separación máxima de los postes será de 1.0 metro. La longitud del falsete será de hasta 5 metros para tener acceso en el derecho de vía, dándole mantenimiento durante la ejecución de la obra. Se deberá retirar al finalizar la obra sustituyéndolo con postas de barreta de diámetro mayor de 0.07 metros y su longitud mínima de 1.80 metros quedando una longitud mínima de 1.20 metro a nivel de suelo y alambre de púas, dejándolo tal y como se encontraba antes de iniciar la obra.


PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD16 Chapodeo de maleza con herramienta manual. M²

Este concepto se efectuará dentro de la jornada ordinaria, urgente y/o emergente, pudiendo solicitarse en cualquier horario o cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato: Consiste en la eliminación y retiro de la hierba, zacate y/o maleza en cualquiera de las instalaciones de PEP depositandola en bolsas para basura de nylon de 0.80m X 1.20m, incluyndo las que se encuentran en rodapiés, gravas, escombros, pisos, registros, banquetas, derechos de vías, cuadros de pozos, instalaciones de PEP con terrenos accidentados, etc., debiendo realizar esta actividad por ambos lados de lineas divisorias considerando guardarrayas con un ancho minimo de 1.0 m, realizándose estos trabajos con herramienta manual, podadora con motor de gasolina, eliminando la maleza a una altura final máxima de 2 cm. realizando cortes y desenraíces de arbustos hasta de 10 cm de diámetro encontrados en el interior y área perimetral de la instalación, la basura más grande que no sea posible depositar en bolsas de nylon, será responsabilidad del contratista transportarla sin derramarla durante su transporte. Esta partida incluye la recolección el retiro de la maleza hacia el basurero municipal más cercano sin cargo adicional a PEP. Queda totalmente prohibido quemar la hierba ó basura dentro o fuera de las instalaciones de PEP. El área donde se efectúe el chapodeo quedará libre de maleza, basura doméstica e industrial, etc. Incluye tambien el suministro de materiales puesto en obra, carga, transporte y descarga del material producto del chapodeo, mano de obra, herramienta y equipo.

PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD17 Recolección de basura, escombro y árboles en el derecho de vía. Ton

Este concepto se efectuará dentro de la jornada ordinaria, urgente y/o emergente, pudiendo solicitarse en cualquier horario o cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato; consiste en recolectar basura en general plásticos, metales menores, papel, escombro, árboles, derechos de vía y/o en cualquiera de las instalaciones de PEP etc., incluye carga, acarreo, transporte en unidades cerradas para evitar derrame de basura en su trayecto, así como su descarga con herramienta manual, los desechos deberán depositarse en el basurero municipal sin cargo adicional a PEP.

La forma de medir será: depositar el material recopilado en lugares establecidos y autorizados que cuenten con sistema de bascula, debiendo entregar al residente de obra de PEP la documentación comprobatoria que indique el peso de carga transportado y depositado (basura). Este concepto incluye el suministro de materiales puesto en obra, carga, transporte y descarga del material producto recopilado, mano de obra, herramienta y equipo.








Página 13 de 22

PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD18 Limpieza, despalme y conformación del derecho de vía o camino de acceso. ha

El trabajo consiste en la conformación de los derechos de vías, corredores de ductos o instalaciones de PEP. Esta actividad se realizará con Motoconformadora sobre llantas con controles hidráulicos o como mínimo con retroexcavadora 416 o equivalente que incluya bote con capacidad ¾ de yarda cúbica.

El trabajo se realizará en cualquier tipo de terreno debiendo quedar a la superficie de rodamiento del derecho de vía o camino bien afinado.

La conformación se efectuará en todo el ancho del derecho de vía de tal forma que el suelo y desperdicios productos de la misma, no estorben para riegos de cultivo, drenes, paso de personal, animales y vehículos, si por necesidad hubiera que despalmar el camellón central (muerto) éste deberá nuevamente de formarse para no perder la orientación de los ductos. El residente de obra indicará los sitios donde se desarrollarán estos trabajos.

La disposición final del material producto del desmonte será reacomodado en un costado del derecho de vía sin obstruir el paso de semovientes, propietarios y/o ejidatarios. Será responsabilidad de la contratista el reparar cualquier daño que llegue a ocasionar a los señalamientos, instalaciones, propietarios y/o ejidatarios sin cargo adicional a PEP.


PARTIDA DESCRIPCIÓN19 Suministro, fabricación e instalación de abrazaderas en tuberías.

SUBPARTIDAS DESCRIPCIÓN UNIDAD19.1 En tubería de 2 in Ø. Pza19.2 En tubería de 3 in Ø. Pza19.3 En tubería de 4 in Ø. Pza19.4 En tubería de 6 in Ø. Pza19.5 En tubería de 8 in Ø. Pza19.6 En tubería de 10 in Ø. Pza19.7 En tubería de 12 in Ø. Pza

Este concepto consiste en el suministro e instalación de abrazaderas para sujeción de tuberías a base de solera de acero al carbono especificación ASTM A-36 de ¼ in de espesor, incluye dos tuercas hexagonales grado 5 y rondanas para anclas de diferentes diámetros, el ancho de la abrazadera estará dado por los rangos de la tabla siguiente:

Ø Diám. de ancla (in) Ancho de la Solera Long. de la base de la omega. Long. de la omega

2 in a 4 in ½ 2 4 in De acuerdo al diámetro6 in a 8 in ¾ 2 4 in De acuerdo al diámetro

Para esta partida el contratista aplicará a las soleras fondo anticorrosivo RP-2 y acabado RA-20 en color negro en dos capas, incluye el suministro y transporte de los materiales al sitio de los trabajos.








Página 14 de 22

La abrazadera será en forma de omega para sujetar los ductos en una sola pieza en la que no existan empates y/o soldaduras, en la base de la omega tendrá un orificio (uno por lado) para instalarla en las anclas (de las bases de concreto) evitando que tengan holguras, que el perfilado de las aristas sea uniforme en conjunto con los orificios, sujetándolas con las tuercas y rondanas correspondientes.


PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD20 Fabricación e instalación de plataformas de operación de válvulas. Ton

Fabricación de pasillos, plataformas y escaleras (incluye marcos y soportes con tubería de acero al carbono de 3 in de diámetro, cédula 40, barandales a base de tubería galvanizada con o sin costura de 1 ½ in de diámetro, cédula 40 especificación ASTM A-53, así como colocación de rejilla tipo Irving dentada de acero galvanizada electroforjada.

Esta partida incluye el suministro de materiales, mano de obra, herramienta y/o equipo, habilitado de andamios donde sea necesario, para que el personal realice las actividades; utilizar equipo de corte oxiacetileno para realizar las actividades necesarias; habilitado de marcos y soportes; habilitado de barandales; habilitado de rejilla tipo Irving de 1 ½ pulgada x 1/8 de pulgada; habilitado de marcos para peldaños con ángulo de acero al carbono de 1 ½ in x ¼ in, soportadas con ángulo de 2 ½ in x ¼ in, especificación ASTM-A-36; conformado y aplicación de soldaduras en marcos soportes, barandales, peldaños y rejilla tipo Irving con sus placas base para dar el armado de pasillos, plataformas y escaleras de acceso de operación de válvulas; aplicación de soldadura en todos los espacios que requieran soldaduras (juntas) para el armado de marcos, soportes, barandales, colocación de rejillas tipo Irving, ángulo de marcos de los peldaños y soportes de los mismos y colocación de placa base de apoyo en soportes de pasillos y escaleras, se usara electrodos E-6010 y E-7018 en diferentes diámetros con la finalidad de evitar puntos de corrosión; limpieza mecánica con esmeril y carda trenzada con roscas integradas a los cordones de soldadura, con la finalidad de verificar la existencia de poros; incluye también limpieza a metal blanco de a especificación NACE 1/PSC – SP-5, aplicación de recubrimientos de fondo primario RP-2 de 1.5 milésimas de pulgada de película seca por capa (dos capas) y aplicación de acabado de RA-20 de 1.5 milésimas de pulgada de película seca por capa (dos capas) en color negro; será responsabilidad del contratista las maniobras de carga descarga e instalación de las piezas con camión plataforma con brazo hidráulico de 5 toneladas de capacidad evitando daños a válvulas y líneas de operación; hincado de la soportaría en hoyos de 0.50 m de profundidad y de 0.30 m de diámetro ahogada en concreto F’c= 150 kg/cm².

PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD

21Reposición de barandal tubular metálico para protección de árbol de producción. m

Consiste en reposiciones de piezas tubulares con tubería de acero al carbono cedula 40 en barandales de pozos o plataformas de operación de válvulas en árbol de producción, empleando soldadura no calificada. Esta actividad se realizará en aquellos barandales en que por necesidad de instalar sistemas de envío o recibo para corrida de émbolos de limpieza en LDD se haya cortado o desmantelado el barandal existente, la reposición de piezas será de acuerdo a lo que se afecte del barandal existente, mismo que deberá quedar en condiciones para su funcionamiento.

El barandal deberá tener una altura de 1.20 m., estar vertical y plomeado, con tubo larguero superior, intermedio e inferior con una separación máxima entre postes de 2.50 m. como mínimo deberá apegarse a lo indicado en el croquis No. 3 y 4 del Anexo “A”. Esta partida se pagará por metro de pieza tubular instalada.








Página 15 de 22

Incluye carga, transporte y descarga de todos los materiales requeridos para realizar el trabajo, así como la mano de obra, herramienta y equipo. El habilitado y soldado de piezas del barandal se realizará en taller del contratista y serán instalados en donde lo indique el residente de obra de PEP. Una vez instalados se efectuarán limpieza manual a metal comercial y posteriormente se aplicará protección anticorrosiva de acuerdo a especificación NACE No. 1/PSC -SP-5, aplicación de recubrimientos de fondo primario RP-2 de 1.5 milésimas de pulgada de película seca por capa (dos capas) y aplicación de acabado de RA-20 de 1.5 milésimas de pulgada de película seca por capa (dos capas), del color que indique el residente de PEP. Es responsabilidad del contratista el suministro, carga y descarga de los materiales, su transporte, Este concepto incluye el transporte del personal con unidad tipo pick-up, doble cabina, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 Lts), Rin 15, modelo 2006 o más reciente en óptimas condiciones de operación.


PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD22 Suministro e instalación de rejilla tipo Irving o equivalente. m2

Este concepto consiste en el suministro e instalación de rejilla electroforjada de acero al carbono tipo Irving antiderrapante (dentada) con solera de carga de 1/8 in de espesor, 1 ½ pulgada de peralte, acabado rugoso antiderrapante, en las áreas donde indique el Residente de Obra.

Este concepto incluye el trazo y corte de la de los materiales con equipo oxiacetileno; las máquinas de soldar serán del tipo de corriente directa de 400 amperes como mínimo con todos los accesorios, operadas dentro de los rangos de voltaje y amperaje recomendado para cada tipo o tamaño de electrodo.

ALCANCE: Carga, transporte y descarga de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para la ejecución

de estos trabajos, desde el almacén del contratista hasta el lugar de trabajo. Suministro de rejilla industrial electroforjada tipo Irving de acero al carbono antiderrapante (dentada), con

solera de carga de 1/8 de pulgada de espesor, por 1 ½ pulgada de peralte. Preparación con trazo, cortes, acordes a las instaladas en el caso de reposiciones o nuevas ajustándose a

las dimensiones y soportes existentes. Colocación en pasillos de compresoras, pasarelas, registros, pasillos de escaleras, andamios, etc. Fijación mediante soldadura. Limpieza final del área de trabajo.


PARTIDA DESCRIPCIÓN23 Aplicación de protección anticorrosiva, mecánica y dieléctrica en zona de interfase de

tuberías, a base de cemento epóxico monolítico.

SUBPARTIDAS DESCRIPCIÓN UNIDAD23.1 En tubería de 2 a 4 in de Ø m2

23.2 En tubería de 6 a 8 in de Ø m2








Página 16 de 22




Este concepto se efectuará dentro de la jornada ordinaria, urgente y/o emergente, pudiendo solicitarse en cualquier horario o cualquier día de la semana, sábados, domingos y/o días festivos durante la vigencia del contrato. Este concepto incluye transporte de los materiales y equipo al sitio de la obra. Las actividades de esta partida consisten en el suministro y aplicación de cemento epóxico poliamínico, antiácido y monolítico a un espesor de 100 milésimas de pulgada para la protección mecánica, anticorrosiva y dieléctrica en zona de interfase tierra-aire de tuberías. Su aplicación podrá ser con herramienta manual.

ALCANCE: Carga, transporte y descarga de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para su ejecución,

desde el almacén del contratista hasta el lugar de trabajo. Retiro con herramienta manual del recubrimiento original. Limpieza con abrasivo, acabado a metal blanco. Aplicación con herramienta manual a un espesor de 100 milésimas de pulgada. Limpiar la superficie con trapo o aire seco a presión libre de impurezas, para que este libre de polvo o

contaminante. Preparación del producto, mezclar los 2 componentes base y catalizador con batidor manual o mecánico. Una vez aplicado el producto y secado, verificación de la continuidad eléctrica y reparar en su caso (se utilizará

equipo localizador electrónico para tuberías, por la contratista, el voltaje de prueba deberá ser proporcional al espesor de la película.

Este recubrimiento se deberá aplicar en tuberías en operación de hasta 120° c, en codos, curvas, zona de interfase, etc.

Limpieza final del área de trabajo.


PARTIDA DESCRIPCIÓN24 Suministro e instalación de medias cañas de fibra de vidrio de ¼ de pulgada de espesor

en zona de contacto de tubería con mochetas.

SUBPARTIDAS DESCRIPCIÓN UNIDAD24.1 En tubería de 2 pulgadas de Ø. Juego24.2 En tubería de 3 pulgadas de Ø. Juego24.3 En tubería de 4 pulgadas de Ø. Juego24.4 En tubería de 6 pulgadas de Ø. Juego24.5 En tubería de 8 pulgadas de Ø. Juego

Este concepto se refiere al suministro e instalación de medias cañas FRP de ¼ de pulgada de espesor en fibra de vidrio extruido con embobinado de monofilamento a alta presión, las medias cañas deberán cubrir los 360° de la tubería en su punto de aplicación en la parte superior de 15 cm y 30 cm de largo en la inferior, para su instalación al ducto se utilizará un cemento epóxico adhesivo sellador a un espesor uniforme de 2.5 mm, previo a estos trabajos se hará una limpieza con abrasivo a metal blanco en el área de instalación del ducto. Este concepto incluye transporte de los materiales y equipo al sitio de la obra. RDJC/HRRH Ley de Petróleos Mexicanos







Página 17 de 22

ALCANCE:

Carga, transporte y descarga de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para su ejecución, desde el almacén del contratista hasta el lugar de trabajo.

Limpieza con abrasivo acabado a metal blanco especificación NACE No. 1/PSC -SP-5 en el área de instalación del ducto.

Instalación de las medias cañas, aplicándoles manualmente con llana o espátula en la cara interior, una capa del cemento epóxico adhesivo-sellador con un espesor uniforme mínimo de 2.5 mm, de inmediato se colocará la media caña en el área de instalación sujetándola temporalmente con alambre, el sellador excedente se regresará hacia los bordes de la media caña como calafateo.

Retiro del alambre una vez que la media caña ha quedado fijada en su sitio. Bajado del ducto a su sitio y retiro del equipo, herramienta y materiales. Limpieza final del área de trabajo.


PARTIDA DESCRIPCIÓN25 Limpieza con abrasivo chorro de arena a metal blanco, especificación NACE No.1/SSPC-

SP-5.

SUBPARTIDAS DESCRIPCIÓN UNIDAD25.1 En estructura ligera y tubería de 2 in de diámetro. m2

25.2 En estructura ligera y tubería de 3 in de diámetro. m2


25.4 En estructura semipesada y tubería de 6 in de diámetro. m2


25.6 En válvula de 2 in de diámetro. Pza25.7 En válvula de 3 in de diámetro. Pza25.8 En válvula de 4 in de diámetro. Pza25.9 En válvula de 6 in de diámetro. Pza

25.10 En válvula de 8 in de diámetro. Pza25.11 En bridas de 2 in de diámetro. Juego25.12 En bridas de 3 in de diámetro. Juego25.13 En bridas de 4 in de diámetro. Juego25.14 En bridas de 6 in de diámetro. Juego25.15 En bridas de 8 in de diámetro. Juego

Consiste en la limpieza con abrasivo de la superficie metálica, acabado a metal blanco, se utilizará compresor portátil motor combustión internaremolcable con capacidad 300 pies cúbicos por minuto, motor diesel 80 caballos de fuerza, como mínimo para la aplicación de un chorro de arena sílica, especificación NACE No. 1/PSC -SP-5, considerando los aspectos siguientes:

ALCANCE:








Página 18 de 22

La superficie deberá ser preparada a metal blanco y deberá quedar de color gris claro metálico y uniforme, no deberá mostrar óxido, pintura, aceite, grasa ni otra sustancia extraña.

Limpieza con abrasivo, especificación NACE No. 1/PSC -SP-5, El agente abrasivo será clasificado entre mallas 18 y 80 (Tyler estándar o U. S. Bureau of estándar) siendo en

este caso arena sílica, la profundidad del perfil que servirá como anclaje para el recubrimiento, estará comprendido entre 25 y 30 por ciento del espesor de la película seca por aplicar.

Para comprobar que la profundidad de anclaje es la especificada, la superficie preparada se comparará con la del patrón de referencia utilizando la lámpara comparadora de anclaje, dicha inspección la realizará el contratista.

El tiempo máximo que se permitirá entre la limpieza y la aplicación del recubrimiento a la superficie, dependerá del ambiente en que se opere, pero nunca deberá ser mayor de 4 horas.

El contratista deberá proteger los equipos propiedad de PEP, que a juicio del supervisor pueden ser dañados con el polvo que se desprende del abrasivo utilizado, usando para ello: enlonados, paredes falsas, etc. Así mismo, deberán proteger todos los equipos de medición tales como manómetros, termómetros, manógrafos, indicadores de nivel, etc., utilizando papel y cinta adhesiva.

Incluye: carga, transporte y descarga de materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y maquinaria y/o equipos necesarios para la ejecución de estos trabajos, desde el almacén del contratista hasta el lugar de trabajo, siendo el único responsable de su almacenamiento y resguardo en sitio, sin obstrucción de las vías de acceso.

Este concepto incluye transporte de los materiales y equipo al sitio de la obra. Limpieza final del área de trabajo.


PARTIDA DESCRIPCIÓN26 Suministro y aplicación de recubrimiento primario a base de resina epóxica catalizada,

especificación pemex RP-6.















Página 19 de 22

El recubrimiento primario a base de resina epóxica catalizada, especificación PEMEX RP-6 se aplicará por aspersión a un espesor de 2 milésimas de pulgadas por capa (una capa), sobre superficies metálicas previa limpieza con chorro de arena sílica a metal blanco. Se aplicará en las instalaciones de proceso tales como: cabezales de llegadas de pozos, área de separación, área de medición, área de regulación, tanques de almacenamiento, cabezales de succión y descarga de compresoras, cabezales de succión y descarga de bombeo, área de inyección de líquidos, líneas superficiales en general o donde lo indique el Residente de Obra. Este concepto incluye transporte de los materiales y equipo al sitio de la obra.

ALCANCE: Carga, transporte y descarga de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para su

ejecución, desde el almacén del contratista hasta el lugar de trabajo. Preparación de la mezcla, base resina epóxica y catalizador poliamídico en las proporciones indicadas por el

fabricante, deberá tenerse cuidado en la cantidad a aplicar tomando en cuenta la vida útil de la mezcla, debe usarse como solvente para ajustar la mezcla el recomendado por el fabricante, observar las instrucciones para su adecuado manejo de acuerdo a la ficha técnica del producto.

Cumplir con todas las normas de seguridad que apliquen incluyendo los trabajos en altura y entrada a espacios confinados.

Limpieza final del área de trabajo.


PARTIDA DESCRIPCIÓN27 Suministro y aplicación de recubrimiento de acabado a base de resina epóxica catalizada

especificación pemex RA-26








El acabado a base de resina epóxica catalizada de altos sólidos (RA26), se aplicará por aspersión a un espesor de 5 milésimas de película seca por capa (dos capas) sobre las superficies recubiertas previamente con el primario epóxico catalizado (RP-6). Todo en color blanco. Este concepto incluye transporte de los materiales y equipo al sitio de la obra.

ALCANCE: RDJC/HRRH Ley de Petróleos Mexicanos







Página 20 de 22

Carga, transporte y descarga de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para su ejecución, desde el almacén del contratista hasta el lugar de trabajo.

Preparación de la mezcla, base resina epóxica y catalizador poliamídico en las proporciones indicadas por el fabricante, deberá tenerse cuidado en la cantidad a aplicar tomando en cuenta la vida útil de la mezcla, debe usarse como solvente para ajustar la mezcla el recomendado por el fabricante, observar las instrucciones para su adecuado manejo de acuerdo a la ficha técnica del producto.

La segunda capa será aplicada observando los tiempos indicados en la ficha técnica del producto. Cumplir con todas las normas de seguridad que apliquen incluyendo los trabajos en altura y entrada a

espacios confinados. Limpieza final del área de trabajo.


PARTIDA DESCRIPCIÓN28 Suministro y aplicación de recubrimiento de acabado de poliuretano, especificación

pemex RA-28.








El acabado a base de poliuretano de dos componentes de secado rápido (RA-28), se aplicará por aspersión únicamente, el espesor será de 2 milésimas de pulgada de película seca por capa (dos capas), se aplicará sobre las superficies recubiertas previamente con primarios, es decir, en instalaciones tales como: área de bombeo, área de compresión, monitores e hidrantes de contra incendio, estructuras de cobertizos, escaleras, andamios, barandales, plataformas de acceso, tapas de registro, señalamientos o donde lo indique el Residente de Obra., seguir el código de colores de acuerdo a la norma de referencia NRF- 009 - PEMEX-2004. Este concepto incluye transporte de los materiales y equipo al sitio de la obra.

ALCANCE: Carga, transporte y descarga de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para su

ejecución, desde el almacén del contratista hasta el lugar de trabajo. Preparación de la mezcla, base y reactivo en las proporciones indicadas por el fabricante, deberá tenerse

cuidado en la cantidad a aplicar tomando en cuenta la vida útil de la mezcla, debe usarse como solvente para RDJC/HRRH Ley de Petróleos Mexicanos







Página 21 de 22

ajustar la mezcla el recomendado por el fabricante, observar las instrucciones para su adecuado manejo de acuerdo a la ficha técnica del producto.

La segunda capa será aplicada observando los tiempos indicados en la ficha técnica del producto. Cumplir con todas las normas de seguridad que apliquen incluyendo los trabajos en altura y entrada a

espacios confinados. Limpieza final del área de trabajo.


PARTIDA DESCRIPCIÓN29 Rótulo de identificación en tuberías, incluye: descripción, origen y destino, diámetro y

dirección del flujo.

SUBPARTIDAS DESCRIPCIÓN UNIDAD29.1 Rótulo en tuberías hasta 2 pulgadas de diámetro Pza 29.2 Rótulo en tuberías de 3 a 6 pulgadas de diámetro Pza29.3 Rótulo en tuberías de 8 a 10 pulgadas de diámetro Pza

La rotulación consiste en identificar sobre la tubería su descripción es decir su origen y destino, diámetro así como flechas indicando la dirección del flujo. Toda la tipografía complementaria utilizada en la identificación de tuberías debe ser en color negro y correspondiente al alfabeto de la familia arial, (considerar 30 letras mínimo por rótulo) para determinar la medida de los caracteres deberá observarse lo indicado en la norma NRF-009-PEMEX-2004, en el punto: 8.13.16. Este concepto incluye transporte de los materiales y equipo al sitio de la obra.

Diámetro Nominal Tamaño de letras “H”Hasta 6.35 cm (2.5 pulgadas). 1.9 cm (0.75 Pulgadas).De 6.35 a 15.24 cm (3 a 6 pulgadas). 3.175 cm (1.25 Pulgadas).De 20.32 a 25.40 cm (8 a 10 pulgadas). 6.35 cm (2.5 Pulgadas).Mayor de 25.40 cm (mayor de 10 pulgadas). 8.9 cm (3.5 Pulgadas).

La flecha de indicación de dirección del flujo es parte complementaria del letrero de información y va pintada a un lado del mismo, su longitud total debe ser igual al doble del diámetro nominal de la tubería y el ancho debe ser igual a la medida característica “H” de los caracteres empleados, su formato es libre pero debe ser homogénea dentro de un mismo centro de trabajo.








Página 22 de 22

ALCANCE: Suministro, carga, transporte y descarga de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para

su ejecución, desde el almacén del contratista hasta el lugar de trabajo. La pintura que se utilizará en la rotulación es de acabado y su aplicación debe de hacerse después de aplicar

los recubrimientos anticorrosivos primarios y de acabado especificados en este anexo. Habilitado, traslado y colocación de los andamios en su caso al sitio donde se pintaran las letras y maniobras

de los mismos, para que el personal de PEP., efectúe la supervisión de los trabajos. Acordonamiento del área y uso del equipo de seguridad requerido (guindolas, cinturones de seguridad, etc.). Trazo, preparación de los materiales y pintura de las letras y flecha. Retiro de andamios. Limpieza final del área de trabajo.



Representante de PEP: _______________________ René David Juárez Creo

E.D. Depto. Mantto. de Ductos y Soporte Operativo, A.I.B.

Nombre o Razón Social: _____________________________




FORMATO DE-9-1CATALOGO DE CONCEPTOS CON PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA

Descripción de los Trabajos: “Reacondicionamiento de Ductos e Instalaciones Superficiales para Corrección de Anomalías en el Activo Integral Burgos.”Licitación No.:____________________________.

Pág. 1 de 7No. DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA

$ M.N

RDJC / HRRH Ley de Petróleos Mexicanos

1 Excavación con herramienta manual en jornada ordinaria. 1.1 En Material tipo “A” m³ 350 $ 229.53

1.2 En Material tipo “B” m³ 700 $ 266.45

2 Tapado y compactado con herramienta manual.

2.1 Tapado y compactado en jornada ordinaria m³ 100 $ 127.46

3 Tapado sin compactar con herramienta manual.

3.1 Tapado sin compactar en jornada ordinaria m³ 1,000.00 $ 47.78

4 Demolición de concreto armado.

4.1 Con cincel y marro. m³ 50 $ 369.35

4.2 Con equipo neumático. m³ 50 $ 253.96

4.3 Recuperación de Concreto m³ 100 $ 241.14

5 Construcción de banquetas y pisos de concreto simple. m³ 20 $ 2,046.67

6 Construcción de banquetas y pisos de concreto armado. m³ 30 $ 2,715.50

7 Construcción de bases de concreto etructural para tuberías de:

7.1 En tubería de 2 in a 4 in m³ 10 $ 3,513.74






8 Construcción de rodapié o guarnición de concreto estructural. m³ 10 $ 3,667.17

9 Construcción de rodapié para sujetar tela ciclón. m³ 5 $ 3,135.07

10 Construcción de registro de concreto estructural. m³ 18 $ 4,402.72

11 Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica sobre superficies de concreto o mortero. m2 500 $ 70.05

12 Extracción, acarreo y extendido de material de relleno. m³ 900 $ 842.84

13 Extendido de grava triturada. m³ 50 $ 517.52

14 Cercado con alambre de púas y postas de madera para protección de excavaciones. m 80 $ 59.30

15 Fabricación, instalación y mantenimiento de falsetes de alambre de púas (4 hilos). Pza 20 $ 948.15

16 Chapodeo de maleza con herramienta manual. m2 2,860.00 $ 8.57

17 Recolección de basura, escombro y árboles en el derecho de vía. Ton 3 $ 5,006.85

18 Limpieza, despalme y conformación del derecho de vía o camino de acceso. Ha 13 $ 15,474.12

19 Suministro, fabricación e instalación de abrazaderas en tuberías.

19.1 En tubería de 2 in Ø Pza 50 $ 209.46

19.2 En tubería de 3 in Ø Pza 40 $ 209.46



FORMATO DE-9-1CATALOGO DE CONCEPTOS CON PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA

Descripción de los Trabajos: “Reacondicionamiento de Ductos e Instalaciones Superficiales para Corrección de Anomalías en el Activo Integral Burgos.”Invitación Restringida a por lo Menos Tres PersonasNo.:____________________________.

Pág. 7 de 7

Porcentaje único de Descuento (%) Propuesto ________ con dos Decimales.

NOTA 1.- El licitante deberá proponer un solo porcentaje de descuento para la totalidad de los precios máximos de referencia el cual deberá ser expresado en número entero con dos dígitos decimales. En caso de no expresarse con dos dígitos de fracción decimal, PEP considerará que estos, o los restantes en su caso son ceros.NOTA 2.- Las cantidades indicadas en este anexo son de referencia, no representan ninguna obligación para PEP.

Representante Legal: _________________________________________ (Nombre y Firma)

Representante de PEP: ___________________________________ René David Juárez Creo


Nombre o Razón Social: _______________________________________




FORMATO DT-10PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Descripción de los Trabajos: “Reacondicionamiento de Ductos e Instalaciones Superficiales para Corrección de Anomalías en el Activo Integral Burgos.”Invitación Restringida a por lo Menos Tres PersonasNo.:____________________________.

Pág. 1 de 1

Representante Legal: _________________________________________ (Nombre y Firma)

Representante de PEP: ___________________________________ René David Juárez Creo


Nombre o Razón Social: _______________________________________

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ____________DIAS NATURALES.

HRRH

Ley de Petróleos Mexicanos




CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA


Invitación Restringida a por lo Menos Tres Personas No._____________

Pág. 1 de 8

PEMEX Exploración y Producción con base en lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento y las Disposiciones Administrativas de Contratación, revisará a detalle la parte de la propuesta técnica para determinar si ésta cumple con todos y cada uno de los requisitos técnicos solicitados en estas bases de licitación. La propuesta que incumpla con alguno de los requisitos solicitados será desechada.

En la aplicación de estos criterios de evaluación técnica se utilizará un método binario, es decir, se verificará si cumple o no con los requisitos solicitados; por lo que no se utilizaran mecanismos de puntos o porcentajes; así mismo, no se contemplan mecanismos de ofertas subsecuentes de descuento ni etapas de negociación de precios.

A continuación se enumeran los Requisitos que deberá cumplir el licitante y la documentación con la cual los acreditará, misma que deberá integrar en los siguientes formatos:

Formatos R e q u i s i t o s

Formato DT-1 Documentos que acrediten la experiencia, capacidad técnica del licitante como contratista y resultada en proyectos de naturaleza y complejidad similar a las de estas bases de licitación.Para acreditar la información proporcionada por el licitante, en trabajos similares y/o de la misma naturaleza en los que sea comprobable su participación dentro de los últimos 10 años contados a partir de la publicación de la convocatoria, deberá anexar a este formato evidencias que acumulen una experiencia mínima de 3 años en trabajos de Obra civil, mecánica y lo referente a reacondiconamiento de ductos e instalaciones.

Las evidencias para el caso de contratos vigentes deberán ser:1) Para contratos cuyo objeto sea de la misma naturaleza a los que se licitan, deberá

presentar copias de contratos debidamente formalizados así como evidencias documentales de dichos contratos que demuestren fehacientemente el volumen de obra ejecutado.

2) Para el caso de contratos de trabajos similares, en donde por el objeto de la contratación no se pueda apreciar el alcance de la obra, se deberán anexar copias de contratos debidamente formalizados y los catálogos de conceptos donde se pueda apreciar que dentro del contrato correspondiente se ejecutaron los trabajos similares al que se licita, así como evidencias documentales de dichos contratos que demuestren fehacientemente el volumen de obra ejecutado.

Las evidencias para el caso de contratos terminados deberán ser:1) Para contratos cuyo objeto sea de la misma naturaleza a los que se licitan, deberá

presentar copias de actas de entrega, entrega-recepción de los trabajos o finiquitos así como evidencias documentales de dichos contratos que demuestren fehacientemente el volumen de obra ejecutado.

2) Experiencia del Supertintendente de Construcción y Supervisor de Obra.








Pág. 2 de 8

Experiencia del Superintendente de Construcción y Supervisor de obra.- Superintendente de Construcción.- Deberá ser un profesionista en cualquiera de las áreas de Ingeniería Civil, Química, Metalúrgica, Mecánica, Mecánica-Eléctrica, industrial.

Para acreditar el personal propuesto, deberá anexar en su propuesta técnica copia legible los siguientes documentos:Cédula profesional por ambos lados.Título profesional por ambos lados.Contrato de trabajo con la empresa donde laboró.Oficios de nombramiento elaborado en hojas membretadas, firmadas y selladas por la dependencia donde se realizo la obra, en la cual prestó sus servicios, en obras de la misma naturaleza y/o similar a las convocadas por PEP y demuestre su experiencia.Curso básico de seguridad.Curso de signatario de permisos de trabajo con riesgo

Para determinar la experiencia en años, se considera exclusivamente periodos efectivos de ejecución y sin sumar de manera acumulativa, periodos traslapados de la relación de nombramientos en contratos donde haya sido nombrado superintendente de construcción.

El licitante en la apertura de propuestas presentara titulo y cedula profesional originales para su cotejo y estos serán devueltos en el acto.

Es motivo de descalificación el no presentar cualquiera de los documentos solicitados.

La documentación del personal profesional propuesto en esta invitación restringida a por lo menos tres personas, deberá estar debidamente inscrita en la Dirección General de Profesiones (pagina de internet), en caso de ser apócrifa la documentación, la propuesta será motivo de descalificación.

Supervisor de obra.- Deberá ser un profesionista en cualquiera de las áreas de Ingeniería Civil, Química, Metalúrgica, Mecánica, Mecánica-Eléctrica.Para acreditar el personal propuesto, deberá anexar en su propuesta tecnica copia legible de los siguientes documentos:Cédula profesional por ambos lados.Título profesional por ambos lados.Contrato de trabajo con la empresa donde laboró.Oficios de nombramiento elaborado en hojas membretadas, firmadas y selladas por la dependencia donde se realizo la obra, en la cual prestó sus servicios, en obras de la misma naturaleza y/o similar a las convocadas por PEP y demuestre una experiencia mínima de 1 año.Curso básico de seguridadCurso de signatario de permisos de trabajo con riesgo

El licitante en la apertura de propuestas presentara titulo y cedula profesional originales para su cotejo y estos serán devueltos en el acto.








Pág. 3 de 8

Es motivo de descalificación el no presentar cualquiera de los documentos solicitados.Personal Especialista soldador.- 4 soldadores especialistas calificados de los cuales el licitante deberá presentar copia simple de los siguientes documentos:

Certificación vigente en soldadura en acero al carbón API 5L avalado por inspector y con sello.

Curso básico de seguridad Curso de signatario de permisos de trabajo con riesgo Curso de capacitación de soldadura en acero al carbón API 5L. Credencial de elector por ambos lados.


Operadores de maquinaria pesada.Un operador de moto conformadora.- el licitante deberá presentar en su propuesta técnica copia simple de los siguientes documentos:

Cartas de recomendación donde demuestre una experiencia de por lo menos 1 año. Curso básico de seguridad. Curso de signatario de permisos de trabajo con riesgo. Curso de capacitación en el manejo de Motoconformadora.


1 operador de camión quinta rueda.- el licitante deberá presentar en su propuesta técnica copia simple de los siguientes documentos:

Cartas de recomendación donde demuestre una experiencia de por lo menos 1 año. Curso básico de seguridad. Curso de signatario de permisos de trabajo con riesgo. Curso de capacitación en el manejo de camión quinta rueda con cama baja remolcable. Licencia federal.


Un operador de moto conformadora.- el licitante deberá presentar en su propuesta técnica copia simple de los siguientes documentos:

Cartas de recomendación donde demuestre una experiencia de por lo menos 1 año. Curso básico de seguridad. Curso de signatario de permisos de trabajo con riesgo. Curso de capacitación en el manejo de Motoconformadora.


Un operador de equipo hidráulico de izaje (Brazo Hidráulico).- el licitante deberá presentar en su propuesta técnica copia simple de los siguientes documentos:

Cartas de recomendación donde demuestre una experiencia de por lo menos 1 año. Curso básico de seguridad. Curso de signatario de permisos de trabajo con riesgo.








Pág. 4 de 8

Curso de capacitación en el manejo de equipo hidráulico de izaje (Brazo Hidráulico).Es motivo de descalificación el no presentar cualquiera de los documentos solicitados.

Relación de Maquinaria y Equipo.El Licitante integrará en su propuesta técnica (en este apartado) la relación de maquinaria y equipo mínimo indicado en el anexo BG, VIII. Indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad para el caso de que resultare ganador (Sin montos).

Cantidad Maquinaria y equipo mínimo (no limitativo)

1Camión con capacidad mínima de 3.5 toneladas, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación, misma que contará con caseta para el transporte de personal, con asientos y cinturones de seguridad para los frentes de soldadura.

3Camionetas tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 Lts), rin 15, cuatro puertas de cinco pasajeros modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para las cuadrillas de excavación y tapados.

2Camionetas tipo pick-up, como mínimo motor 4 cilindros (2.3 Lts), rin 15, cuatro puertas de cinco pasajeros modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación para los frentes obra civil y eliminación de maleza.

1Camión con capacidad mínima de 3.5 toneladas, modelo 2008 o más reciente en óptimas condiciones de operación, misma que contará con caseta para el transporte de personal, con asientos y cinturones de seguridad para los frentes metal-mecánica.

2

Equipo de navegación digital portátil (GPS), con una precisión de +/- 3-5 m (95% típico), pantalla a color de 256 colores, receptor de 12 canales paralelos, en idioma español, odómetro, antena interna, pantalla LCD de 176 x 220 alta resolución FSTN, resistente al agua, baterías recargables con duración de 36 horas como mínimo

1 Equipo para corte de concreto tipo GX-390-SX-Q4 de 13CV o equivalente2 Detectores de fallas dieléctricas voltaje de salida ajustable entre 6,000 y 15,000 Volts.

2Torre de Luz con Generador alterno accionado con motor a diesel 11.9/1800 HP/RPM, con mástil doble con cuatro luminarias de 1000 watts, 6 kw, 120/50 Volts/Amperes, 60 Hz cada una, remolcable, y en condiciones óptimas de operación.

1 Bombas para achiques de 4 in de diámetro de succión y descarga con accesorios y en condiciones de operación con mata chispas incluido.

1 Compresor remolcable y Equipo sand-blast con accesorios completos1 Equipo completo para limpieza con chorro de arena incluye compresor y accesorios1 Equipo completo de aplicación de pintura incluye accesorios.2 Revolvedoras de concreto remolcables a gasolina con capacidad mínima de un bulto1 Bomba de embolo

1 Equipo localizador electrónico para tuberías (Radio Detector Digitalizado con pantalla digital).

2 Equipo mecánico Vibradores para concreto (tipo chicote)2 Equipos mecánicos (Bailarinas) para compactación.1 Camión Volteo con capacidad de mínima de 14 m³.1 Motoconformadora con equipo de rastreo satelital (GPS).








Pág. 5 de 8

1 Camión quinta rueda con cama baja remolcable con malacate para trasporte de maquinaria pesada con equipo de rastreo satelital (GPS).

2 Retroexcavadoras 416 ó equivalente, con equipo de demolición y bote con capacidad de ¾ de yd³.

Formato DT-2 Convenio de participación conjunta (en su caso).En caso de aplicar, se revisará que contenga toda la información solicitada en el documento y se encuentre firmado por los representantes legales respectivos.

Formato DT-3 Política de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA) del licitante.El licitante deberá incluir en este formato de la Política de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA) de su empresa, la cual deberá mostrar el compromiso de la empresa y sus trabajadores con la seguridad, la salud en el trabajo y la protección ambiental (SSPA), esta política deberá estar firmada por la máxima autoridad y/o el representante legal de la empresa licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta. En el caso de propuestas conjuntas cada una de las empresas que la formen deberán presentar individualmente su política y bastará que este documento sea presentado por el representante común.

Formato DT-4 Organigrama de la empresa licitante relacionado con el objeto del presente proceso de contratación, destacando la ubicación de los responsables de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA).El licitante deberá incluir en este formato el organigrama de su empresa, mismo que deberá estar en papel membretado (preferentemente) y firmado por la máxima autoridad y/o representante legal de la empresa o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta; en el organigrama se deberá especificar la relación directa del responsable de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA), con el superintendente de construcción o representante designado por el licitante para la ejecución del objeto del presente proceso de contratación.Por ningún motivo, el superintendente de construcción o representante designado por el licitante para la ejecución del objeto del presente proceso de contratación podrá fungir como responsable de SSPA.

Formato DT-5 Carta Compromiso de Asignación de Recursos físicos y financieros para cumplir la Seguridad, Salud en el trabajo y protección Ambiental (SSPA). Carta en la que el Licitante manifiesta bajo protesta de decir verdad, que se compromete a asignar recursos físicos y financieros requeridos para cumplir con la Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA) específico del proyecto; la cual deberá estar en papel membretado del licitante (preferentemente) y estar firmada por la máxima autoridad y/o el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta.

Formato DT-6 Curriculum del personal responsable de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA).El licitante deberá incluir en este formato el curriculum vitae del:a). El responsable de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA), Deberá ser








Pág. 6 de 8

profesionista (presentar copia legible de la cedula profesional), con una experiencia mínima comprobable de 5 años en Seguridad Industrial avalada por evidencias documentales en la materia y, b). Cuando aplique de conformidad con el requerimiento III.1.3 del Anexo “S”, el del o los Supervisores Especialistas en Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental, los que deberán tener una experiencia mínima comprobable de 5 años en Seguridad Industrial.El licitante integrara en la propuesta copia simple legible de titulo y cedula del profesionista responsable de Seguridad, salud en el trabajo y Protección ambiental (SSPA).

Estos curriculum deberán incluir una relación de empresas en la que dichas personas hayan prestado sus servicios de seguridad industrial, indicando como mínimo nombre, dirección y teléfono, así como el plazo en que prestó sus servicios y deberán estar avaladas indistintamente por copias de: constancias o contratos laborales, comprobantes de estudios o cursos en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental, (Diplomas o certificados) así como cualquier otro documento con que se acredite la experiencia solicitada, tal como: i) Constancia o registro de ser Perito en la Materia; ii) Autoridad reconocida en la Materia; iii) Académico en Institución de Educación Superior en materias relacionada de Seguridad, Salud y Protección Ambiental; iv) Contar con Maestría o Doctorado en área afín, entre otros. La experiencia solicitada podrá ser acreditada con el tiempo acumulado resultado de la experiencia laboral y/o comprobantes de estudios en materia de SSPA.Para la comprobación de la experiencia requerida, el contratista presentará copia del nombramiento ante la residencia de petróleos Mexicanos, organismos subsidiarios y empresas donde haya prestado sus servicios, las cuales deberán contener como mínimo: numero de contrato, vigencia del contrato, a quién va dirigido y sello de recibido por parte de la empresa o firma autógrafa del residente en donde prestó sus servicios como responsable de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA).El licitante en la apertura de propuestas presentara titulo y cedula profesional originales para su cotejo, será motivo de descalificación el no presentar estos documentos.

Formato DT-7 Programa(s) de Capacitación y adiestramiento o de inducción y capacitación para el personal de la empresa licitante y sus subcontratistas.

El licitante deberá anexar a este formato el o los programa(s) de capacitación o adiestramiento que se encuentre(n) registrado(s) o aprobado(s) por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) o en su caso el programa de inducción y de capacitación para todo su personal y el de sus subcontratistas, de acuerdo a lo establecido en el punto II.10 del Anexo S, dichos programas deberán ser presentados en papel membretado y firmados por el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberán estar firmados por la persona física que efectúe la propuesta.

Formato DT-8 Programas internos de Verificaciones de cumplimiento al Anexo S y de Auditorías Efectivas.

El licitante deberá anexar a este formato sus Programas de verificaciones Internas de Cumplimiento al Anexo “S” y de Auditorias Efectivas, correspondiente a este proceso de contratación los cuales deberá considerar por lo menos una vez al mes durante el periodo de ejecución, dicho programa deberá ser presentado en papel membretado y firmado por el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada la persona física que efectúe la








Pág. 7 de 8

propuesta.

Formato DT-9 Copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado.Para acreditar la capacidad financiera del licitante, deberá presentar copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado del licitante, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable de $1’575´000.00 (Un millón quinientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M. N.).

Formato CA-1Carta de experiencia. Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, los años que lleva realizando obras similares en aspectos relativos a monto, complejidad o magnitud a la que se licita.

Formato CA-2Certificaciones.No aplica.

Formato CA-3

Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares, identificando claramente a la persona que, en su caso durante la ejecución del contrato, fungirá ante PEP como Superintendente de Construcción.

Métodos y criterios para la evaluación de requisitos técnicos.

Se verificará que la información y documentación presentada por los licitantes cumplan con las indicaciones, instrucciones y requisitos solicitados en esta etapa. La proposición que los cumpla será considerada como solvente técnicamente.

En general para la evaluación técnica de las propuestas se considerarán, los siguientes aspectos:I. Que cada documento contenga toda la información solicitada;

II. Que el convenio privado presentado exclusivamente en caso de propuesta conjunta cumpla con lo requerido en la regla referente a participación conjunta de las bases de Licitación.

III. En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se deberán considerar la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica del licitante y/o del Superintendente de Construcción relacionado con la ejecución de los trabajos;

De la información de los Formatos CA-1, CA-2 y CA-3, se utilizará para otorgar puntos de acuerdo a los criterios de adjudicación.

Requisitos y condiciones cuyo incumplimiento, por sí mismo o deficiencia en su contenido no afectan la solvencia de las propuestas técnicas.

Entre los requisitos que no afectan la solvencia de la proposición, se consideraran:

a) El proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir a la Convocante pudiera aceptarse.








Pág. 8 de 8

b) El omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o económica.

c) El no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida.d) No haber foliado las hojas que conforman las proposiciones.e) La omisión en la entrega de los Documentos señalados como opcionales.


Representante de PEP: _______________________ René Davíd Juárez Creo

E.D. Mantto. de Ductos y Soporte Operativo, A.I.B.

Nombre o Razón Social: _________________________


Dictamen de la inclusión de requerimientos específicos del anexo “S”

y aspectos particulares en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional

y Protección Ambiental

Por el área solicitante:

René David Juárez Creo / F- 217736Nombre, firma y ficha.

Dictaminó:

Jesús Fco. Tazabia Montejo / F- 339850Nombre, firma y ficha.

E.D. de la Coordinación de SIPA

Juan Alberto Parra González / F- 139335 Nombre, firma y ficha

Activo/Área: Integral BurgosNúmero del dictamen: CML 0002/2012

Resultado del dictamen: Aplica.Fecha del dictamen: 01 – Febrero - 2012

Área solicitante: Coordinación de Mantenimiento y LogísticaReferencia / oficio de solicitud: ----------------

Fecha de la solicitud de dictamen: 26 – Enero - 2012Descripción de la obra o servicio o

Requisición:Reacondicionamiento a Ductos e Instalaciones Superficiales para Corrección de Anomalías en el Activo Integral Burgos.

Anexo S: SI X NORequerimientos Generales: SI X NO

Requerimientos Específicos: SI X NORequerimientos Adicionales: SI X NO

Criterios de Evaluación Aplica1. Política de la empresa licitante en materia de SSPA acorde con la de PEP. Si2. Organigrama de la empresa licitante, destacando la ubicación del personal responsable de SSPA. Si3. Compromiso de la empresa licitante a asignar recursos físicos y financieros para cumplir con los requisitos de SSPA.

Si

4. Curriculum Vitae del personal de la empresa licitante responsable de SSPA Si5. Programa(s) de capacitación y adiestramiento o de inducción y capacitación para el personal de la empresa licitante y sus subcontratistas.

Si

6. Programas internos de Verificaciones de cumplimiento al anexo “S” y de Auditorias Efectivas. SiArchivo(s) electrónico(s) considerado(s) para el dictamen:

Nombre y extensión Tamaño (KB) Fecha (dd/mm/aa) Hora (hh:mm)Reacond de Ductos 2012.pdf 1,476 01/02/2012 12:43

Observaciones y aspectos particulares incluidos en las bases de licitación:o NO.03.0.03 Acceso de personas a instalaciones de Petróleos Mexicanos.o 800-80000-DCSIPA-L-002 Lineamiento para el control de acceso y circulación de vehículos automotores y vehículos

pesados en el centro de trabajo.o NE-249-10000-SI-209-0001 Criterios de seguridad en el manejo de vehículos.o S.G.P.A / DGIRA. DEI.2440.04 Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022o S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07 Proyecto Regional Cuenca De Sabinas Piedras Negras 2007-2027o Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.o PG-SS-TC-001-2007 Procedimiento para el análisis e investigación de incidentes/accidentes o fallas crónicas con la

metodología de análisis causa raíz (ACR)o 800-80000-L-DCSIPA-S-001Lineamientos para la elaboración de un procedimiento para investigación y reporte de

incidentes y accidentes.Las actividades que se estarán realizando son: Reacondicionamiento a Ductos e Instalaciones Superficiales para Corrección de Anomalías en el Activo Integral Burgos.Será responsabilidad del Área Usuaria y de Recursos Materiales, si las bases presentan algún cambio posterior a este dictamen en cuanto a la(s) actividad(es) descrita(s) o se modifica la normatividad o disposiciones administrativas en materia de SSPA. En ese caso las bases, los criterios de evaluación técnica y el formato F4 deberán actualizarse.

Reacondicionamiento a Ductos e Instalaciones Superficiales para Corrección de Anomalías en el Activo Integral Burgos.

ANEXO “S” No. de Licitación No. de Control Fecha: 01 – Febrero - 2012

Hoja: 1 De 1

FORMATO 4

LISTADO DE REQUERIMIENTOS DE ESTE ANEXO QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA POR MOTIVO DEL CONTRATO

LISTADO DE REQUERIMIENTO COMENTARIOS II. REQUERIMIENTOS GENERALES

TodosAplicación Obligatoria

El contratista deberá establecer metas y objetivos en materia de SSPA y comunicarlos a sus empleados y subcontratistas, realizar Auditorias Efectivas de acuerdo al procedimiento vigente, auditorias internas de verificación de cumplimiento al anexo “S” y platicas diarias de SSPA con su personal.

III. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS III.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL III.1.1; III.1.2; III.1.3; III.1.7; III.1.10; III.1.11. Seguridad Industrial.

III.1.12.3; III.1.12.3.1; III.1.12.3.2; III.1.12.3.3; III.1.12.3.4; III.1.12.3.5; III.1.12.3.6 Equipo básico de protección personal

III.1.13.1; III.1.13.2; III.1.13.3; III.1.13.4; III.1.13.5; III.1.13.6; III.1.13.7. Trabajos con riesgo.

III.1.14.1; III.1.14.2; III.1.14.3; III.1.14.4; III.1.14.5; III.1.14.6; III.1.14.7.

Dispositivos de seguridad para vehículos, maquinaria y equipo de trabajo.

III.1.15.1; III.1.15.2; III.1.15.4. Señalización e identificación de productos y equipos

III.1.16.1; III.1.16.2. Respuesta a emergencias III.2 SALUD EN EL TRABAJO III.2.1. Proporcionar sanitarios portátiles

III.2.7.1. Iluminación III.3 PROTECCIÓN AMBIENTAL

III.3.3.3; III.3.3.4; III.3.3.5 AguaIII.3.5.1; III.3.5.3; III.3.5.4; III.3.5.5; III.3.5.9; III.3.5.10. Residuos

REQUERIMIENTOS ADICIONALESHERRAMIENTAS BÁSICAS DE SSPA

Análisis de la Seguridad en el Trabajo: Analizar antes de realizar los trabajos o actividades que representan peligros al personal, la salud y al medio ambiente. Disciplina Operativa: Mantener disponibles los procedimientos, normas, estándares, instrucciones de trabajo para el desarrollo de las actividades y operaciones. Procedimientos Críticos Requeridos: Entrada a Espacios confinados, Trabajos en Altura, Seguridad Eléctrica, Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos, Delimitación de Áreas de Riesgo, Apertura de Líneas y Equipos de Proceso. Capacitación y aplicación del Procedimiento para el Análisis e investigación de Incidentes/Accidentes o Fallas Crónicas con la Metodología de Análisis Causa Raíz (ACR). PG-SS-TC-001-2007

IV. FORMATOS FORMATO 1 Mensualmente

FORMATO 2 Previo al inicio del contrato y al ocurrir cambios en el responsable.

FORMATO 3 En el caso de presentarse un accidente

FORMATO 4

Los requisitos incluidos en éste documento forman parte integral del contrato y es responsabilidad del contratista que sus subcontratistas y proveedores les den cumplimiento.

FORMATOS 5.1,5.2 y 5.3 No aplican para este servicio.

FORMATOS 6 y 7 Para el cálculo de deducciones por incumplimiento de requisitos del Anexo “S”.

De acuerdo por el área solicitante: Dictaminó por el área de SIPA:

René David Juárez Creo Jesús Fco. Tazabia Montejo

Archivo(s) electrónico(s) proporcionado(s) por el solicitante para la emisión del dictamen:

Nombre y extensión Tamaño (MB) Fecha (dd/mm/aa) Hora (hh:mm)Reacondicionamiento de

Ductos 2012.docx 418KB 26 de Enero de 2012 8:42 A.M.

La

modificación en las actividades contenidas en los anexos técnicos y demás documentos relacionados, invalidará el presente dictamen.

POR EL ÁREA SOLICITANTE DICTAMINÓ POR LA UAAEC

René Davíd Juárez CreoE.D. Mantto. de Ductos y Soporte

Operativo, A.I.B..

Ponciano Alberto Zúñiga IzaguirreCoordinación de Asuntos Externos y

Comunicación.

Activo / Área: Activo Integral BurgosNúmero de dictamen: CAEC-AIB-DICT-0005/2012

Resultado de dictamen: Si aplica el Anexo “AE”Fecha de dictamen: 27 de Enero de 2012

Solicitante: Depto. Mantto. de Ductos y Soporte Operativo, A.I.B. Referencia / oficio de solicitud: Correo electrónico

Fecha de solicitud de dictamen: 26 de Enero de 2012Descripción de la obra o servicio:

“Reacondicionamiento de Ductos e Instalaciones Superficiales para Corrección de Anomalías en el Activo Integral Burgos.”

Fecha aproximada de inicio:Plazo estimado de ejecución:

FORMATO ÚNICO DE APLICACIÓN DEL ANEXO “AE”FORMATO ÚNICO DE APLICACIÓN DEL ANEXO “AE”DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO“Reacondicionamiento de Ductos e Instalaciones Superficiales para

Corrección de Anomalías en el Activo Integral Burgos.”No. Licitación

No. de ContratoCAEC-AIB-DICT-0005/2012

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “AE” QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA

OBLIGACIONES NUMERALES COMENTARIOS

II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDAD.II.1.1 II.1.3II.1.4 II.1.5 II.1.6

II.2.- ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS.

II.2.1 II.2.2

II.2.3 II.2.4II.2.5 II.2.6II.2.7 II.2.8

II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE.II.3.1 II.3.3

II.3.2 II.3.4

II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA COMUNIDAD.

II.4.1 II.4.2

II.5.- CAPACITACIÓN. II.5.1

III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. III.1

IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”. IV.1

Referencia oficio PEP-SRN-1336/2010 de fecha 11 de Noviembre de 2010.

DE ACUERDO CON EL ÁREA SOLICITANTE DICTAMINÓ POR LA UAAEC

René David Juárez CreoE.D. Mantto. de Ductos y Soporte

Operativo, A.I.B..

Ponciano Alberto Zúñiga IzaguirreCoordinación de Asuntos Externos y

Comunicación.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO: ANEXO “AE”


No. de licitación:No. de Fecha:Página: - 1 -

OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES A NOMBRE Y CUENTA DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.

OBJETIVO Y ALCANCEEstablecer las obligaciones del contratista y/o proveedor que son contratados por PEP en su relación con terceros y la comunidad, para garantizar la continuidad de las actividades petroleras en el entorno social y contribuir al cumplimiento de los objetivos de “Mejorar la Relación con la comunidad” y “Ser considerada como un empresa segura, limpia que respeta el medio ambiente y a la comunidad”.

I.- DEFINICIONESPara efectos de presente Anexo se entiende por:

I.1 Actividad PetroleraConjunto de acciones operativas y trabajos que realizan PEP y sus contratistas y/o proveedores, para la exploración, explotación, almacenamiento y transporte de hidrocarburos.

I.2 AcuerdosResolución adoptada para lograr un bien común, que se toma entre dos o más personas, o entre grupos y dependencias inmiscuidos en el asunto.

I.3 Acta de Inspección FísicaDocumento que relaciona hechos verificados por personal de PEP y del contratista y/o proveedor que establecen las condiciones generales y particulares del área específica al inicio, durante su ejecución y al término de la obra y/o servicio.

I.4 Área de TrabajoTerrenos propiedad de PEP o de terceros, así como cuerpos de agua donde se desarrollan trabajos relacionados con la actividad petrolera.

I.5 Afectaciones Identificación, valoración e indemnización de los bienes distintos a la tierra o de superficies propiedad de terceros requeridos por PEP para el desarrollo de los trabajos relacionados con la actividad petrolera, originados por daños temporales a causa de dichos trabajos.

I.6 Asistencia OperativaConjunto de actividades desarrolladas por la Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación (UAAEC), para atender requerimientos de las áreas operativas de PEP, respecto a trámites de permisos de paso, afectaciones , prevención y atención de reclamaciones, así como la legalización de inmuebles derivados de una afectación.

I.7 Cierre o Bloqueo Cuando un tercero o grupo de terceros impiden el libre tránsito a PEP y/o contratistas o proveedores para realizar trabajos relacionados con la actividad petrolera.

I.8 ComunidadUnidad Social compuesta por individuos que interactúan entre sí, comparten un conjunto de valores, creencias, usos, costumbres y tradiciones, y poseen una estructura, organización, funciones institucionales y desarrollo propio dentro de un área determinada

I.9 Contratista o ProveedorPersona física o moral que celebra contratos con PEP y que se regirá al amparo de la normatividad aplicable en la materia de obras y servicios, para salvaguardar en su momento la aplicación de la Ley de Petróleo

ANEXO “AE” PÁGINA 1 DE 8




Mexicanos una vez que sea vigente para los organismos subsidiarios. Para efecto de este anexo incluye al personal a su servicio y subcontratados.

I.10 Daño

Deterioro, menoscabo o destrucción que se provoca a las personas en su patrimonio y/o al medio ambiente temporalmente.

I.11 Entorno SocialCircunstancias que se caracterizan a un grupo de personas o comunidades aledañas a instalaciones o vinculadas con los trabajos relacionados con la actividad petrolera.

I.12 GestoríaConjunto de actividades desarrolladas por personal de la UAAEC con el fin de obtener los permisos de paso y atender afectaciones con base en los procedimientos vigentes.

I.13 INDAABINSiglas del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, dependiente del Gobierno Federal, responsable de la emisión de tabuladores para el pago de bienes distintos a la tierra y dictámenes valuatorios de inmuebles.

I.14 InconformidadAcción que realizan terceros en contra de PEP y/o contratista o proveedor por supuestos daños en sus bienes, durante la ejecución de los trabajos o prestación de servicios relacionados con la actividad petrolera del presente contrato.

I.15 Permiso de paso y/o trabajoAutorización formal que concede un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario o posesionario de un inmueble) a PEP y/o sus contratistas o proveedores realicen trabajos y/o presten servicios relacionados con la industria petrolera.

I.16 ReclamaciónAcción que realizan terceros en contra de PEP por supuestos daños en sus bienes, posterior a la terminación de los trabajos relacionados con la actividad petrolera y materia del presente contrato.

I.17 Reporte de Finiquito “AE” (F-AE-01)Es el documento firmado en presencia del representante de la UAAEC, mediante el cual un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario o posesionario de un inmueble) acepta no tener anomalía (s) en su terreno causada por la obra y estar de acuerdo en no presentar reclamación alguna en perjuicio para PEP.

I.18 Representante de la UAAECPersonal técnico de la UAAEC, que colabora conjuntamente con el supervisor del contrato para la observancia y cumplimiento del contenido del Anexo “AE”.

I.19 Responsabilidad Social (RS)Es la voluntad de las empresas en integrar políticas, programas y prácticas, más allá de sus obligaciones jurídicas, que contribuyan al desarrollo sustentable de la sociedad, mejorando la calidad de vida de las personas y sus familias.

I.20 Supervisor de obra o servicioEs la persona que auxilia técnicamente al Residente de Obra, quien cuenta con funciones de revisar detalladamente previo al inicio de los trabajos la información que le proporciona la residencia de obra con relación al contrato, con el objeto de enterarse con detalle de las condiciones del sitio de la obra o servicio y de las





diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervisión según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión, así como otras funciones establecidas en el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.21 TerceroEs una persona o conjunto de ellas física o moral, que se denomina propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario de un inmueble en una comunidad que no es parte del contrato pero que se encuentra en el área de influencia de los trabajos materia del presente contrato.

I.22 UAAECUnidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación.

I.23 PerjuicioDetrimento al patrimonio de un tercero originado por el desarrollo de los trabajos relacionados por la actividad petrolera.

II.- OBLIGACIONES

II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDADII.1.1 El Contratista o Proveedor promoverá una cultura de respeto a la comunidad y sus integrantes, obligándose a impartir pláticas de concientización y difusión entre su personal, y presentará al Supervisor de la obra o servicio, las evidencias de cumplimiento; listas de asistencia y videos, entre otros, en los que demuestre que se trataron temas tales como: restricción de velocidad de los equipos de transporte y maquinaria en caminos; respeto a las costumbres, usos y tradiciones de los habitantes de las comunidades; cumplimiento de los acuerdos establecidos expresamente en cada permiso o los que se realicen con cada una de las comunidades y/o autoridades; respeto a la propiedad de terceros (flora, fauna, herramientas, entre otros); higiene y comportamiento durante la actividad desarrollada en campo (necesidades fisiológicas en lugares adecuados); y todo lo que conlleve el respeto y convivencia armónica con la comunidad.

II.1.2 El Contratista o Proveedor, en el caso de ser responsable de la gestoría, se obliga a que la indemnización por los bienes inmuebles y los bienes distintos a la tierra afectados a terceros como resultado de la ejecución de los trabajos programados, se efectuará conforme a los procedimientos de la UAAEC y con base en el avalúo que se emita de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y en la “Metodología y Criterios de Carácter Técnico para la elaboración de trabajos valuatorios...”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de enero de 2009.

II.1.3 En el supuesto de que el Contratista o Proveedor pretenda celebrar acuerdos con terceros, deberá hacerlo del conocimiento al Supervisor de la obra o servicio de forma anticipada y por escrito, quien a su vez, notificará al Representante de la UAAEC, especificando detalladamente el tipo de acuerdo, sus características, beneficios, desventajas, alcances y plazos, con el objeto de que en forma conjunta determinen la conveniencia o no se su aplicación.

II.1.4 En caso de existir solicitudes de la comunidad o de terceros a la Contratista o Proveedor, ésta deberá canalizarlas al Supervisor de la obra o servicio, quien a su vez notificará al Representante de la UAAEC.

II.1.5 El Contratista o Proveedor se obliga a instruir a su personal que durante su estancia en el área de trabajo y en las comunidades evitará expresiones, comentarios o difundir información de toda clase que afecte o deteriore la imagen y los intereses de PEP, y por tanto, el desarrollo de la actividad petrolera.

II.1.6 El Contratista o Proveedor se obliga a informar previamente y por escrito al Supervisor de la obra o servicio, quien a su vez notificará al Representante de la UAAEC, de los arrendamientos de terrenos, casas habitación, servicios de alimentación, entre otros, que pretenda realizar con terceros en las comunidades, con motivo de la





ejecución del contrato y de la actividad petrolera con el objeto de identificar su ubicación a fin de prevenir reclamos, bloqueos u otros acontecimientos que pudieran afectar la continuidad de las operaciones presentes y futuras de PEP

II.2 ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS.II.2.1 Para realizar los trabajos o servicios de la actividad petrolera, el Contratista o Proveedor únicamente podrá ingresar a los terrenos propiedad de un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario o concesionario de un inmueble) si dispone del permiso de paso y/o trabajo otorgado por este último, comunicándole con anticipación oportuna el ingreso al predio.

II.2.2 El Contratista o Proveedor deberá cumplir las obligaciones o condiciones pactadas con el tercero en el permiso de paso y/o trabajo, durante la estancia en su predio.

II.2.3 El Contratista o Proveedor se obliga a realizar sus actividades únicamente dentro del área de trabajo convenida con el tercero en el permiso correspondiente, de requerir mayor superficie, antes de ocuparla, deberá tratarlo con el Supervisor de la obra o servicio, quien lo notificará al Representante de la UAAEC para las gestiones que correspondan

II.2.4 El Contratista o Proveedor evitará causar daños o perjuicios a terceros durante la ejecución del contrato, y de causar alguno deberá aplicar de forma inmediata las acciones correctivas necesarias, e informar al Supervisor de la obra o servicio, quien lo notificará al Representante de la UAAEC. De igual manera se obliga a presentar las evidencias documentales con la firma de conformidad del tercero, requisito para la autorización de las estimaciones.

II.2.5 El Contratista o Proveedor se obliga a mantener libres de desechos orgánicos e inorgánicos generados por sus trabajadores o su actividad las áreas de trabajo, terrenos y cuerpos de agua adyacentes que sean o no propiedad del tercero, con el fin de evitar contingencias, reclamaciones y/o bloqueos a la actividad petrolera.

II.2.6 De acuerdo a la naturaleza de los trabajos, el Contratista o Proveedor se obliga a ejecutar un plan de prevención de reclamos y mejores prácticas, con el fin de eliminar anomalías durante la ejecución de los trabajos, tales como tapado oportuno de pozos de tiro exploratorios y zanjas, cubriéndolos con el material que se haya extraído durante la apertura y llevando a cabo la dispersión del material excedente producto de la excavación que no sea utilizado para el tapado de la misma, a fin de evitar la formación de bordos que modifiquen la topografía e hidrodinámica de los terrenos, de tal forma que esto restituya las condiciones naturales del área de trabajo, así como la reparación de los caminos vecinales de acceso que resulten afectados por el indebido tránsito de sus equipos, para que al terminar la vigencia del contrato no quede reclamación con terceros sin finiquitar.

II.2.7 El personal del Contratista o Proveedor por ningún motivo sustraerá flora, fauna (frutos, cultivos, madera, plantas, árboles, semovientes, aves, etc.), herramientas, maquinaria y/u otros bienes propiedad de terceros, y en caso de existir inconformidad de terceros afectados por estos motivos, el Contratista o Proveedor se obliga a indemnizar los bienes sustraídos. Asimismo, deberá realizarse el finiquito total presentado al Supervisor de la obra la evidencia documental firmada de aceptación por el tercero afectado de que no existe reclamo presente ni futuro por el concepto indemnizado, relevando a PEP de estos hechos, acción que deberá ser informada al Representante de la UAAEC para asentar la atención y finiquito del reclamo mediante el formato F-07-CF (se anexa). Los documentos formarán parte integrante del expediente de contrato de obra o servicio y requisito para autorizar su finiquito.

II.2.8 El formato F-AE-01 (se anexa) deberá adjuntarse al acta de entrega-recepción de la obra o servicio, debidamente requisitado de Finiquito “AE”, por cada uno de los predios donde se hayan realizado los trabajos relativos a la actividad petrolera, requisito para autorizar el finiquito.





II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE.II.3.1 El Contratista o Proveedor se obliga a que las unidades de transporte a su servicio ostenten la razón social de la compañía, número económico y número telefónico en un lugar visible para reporte de quejas o sugerencias.

II.3.2 El Contratista o Proveedor se obliga a instruir a los operadores de sus equipos de transporte a utilizar únicamente los caminos autorizados por el tercero en el permiso correspondiente. Cualquier afectación por este concepto o la inobservancia del permiso será responsabilidad del Contratista o Proveedor.

II.3.3 El Contratista o Proveedor se obliga a transitar por las vías de comunicación y respetar los límites de velocidad indicados por PEP en los anexos del contrato o en los señalamientos viales de los caminos que conducen a las instalaciones de PEP, así como los establecidos en la Ley General de Vías de Comunicación, y cualquier incumplimiento o accidente originado por el Contratista o Proveedor o queja de la comunidad será responsabilidad del Contratista o Proveedor. Por otra parte, su personal tendrá que conducir con cortesía en las comunidades respetando a los transeúntes, semovientes y vehículos agrícolas, cediéndoles el paso para evitar accidentes.

II.3.4 De ocurrir una contingencia imputable al Contratista o Proveedor, éste se obliga a la reparación o indemnización del daño causado con su equipo de transporte en forma inmediata, en los términos que marque la legislación vigente aplicable, informando al Supervisor de la obra o servicio, quien notificará al Representante de la UAAEC, los términos en que se realizó el finiquito.

II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA COMUNIDADII.4.1 El Contratista o Proveedor se obliga a no utilizar áreas fuera de los límites de la instalación donde se realizan los trabajos, campamentos u otros lugares destinados a actividades, y evitará realizar actividades domésticas, tales como: fogatas, vertimiento de desechos orgánicos e inorgánicos en terrenos y cuerpos de agua para evitar riesgos a la comunidad por incendios y contaminación ambiental.

II.4.2 El contratista o Proveedor se obliga a instalar letrinas portátiles en las áreas de trabajo y hacer obligatorio su uso entre su personal, lo anterior como medida de higiene y evitar reclamos de terceros por conductas impropias, propiciando un clima de respeto a la comunidad.

II.5.- CAPACITACIÓN.II.5.1 El Contratista o Proveedor se obliga a difundir entre su personal los alcances y disposiciones de este anexo en materia de responsabilidad social y mejores prácticas operativas para una coexistencia armónica con la comunidad y presentar las evidencias correspondientes.

III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOSIII.1 El Contratista o Proveedor se obliga a entregar el Reporte Finiquito “AE” al Supervisor de la obra o servicio, en el que describa que no existen reclamos presente o futuros por afectaciones a casas habitación, pozos artesianos o profundos, presas de abrevadero, cuerpos de agua, manantiales, piletas, flora, fauna (frutos, cultivos, madera, plantas, árboles, semovientes, aves, etc.) y demás bienes propiedad de terceros, derivados de los trabajos realizados, deslindando a PEP de cualquier responsabilidad y firmado de conformidad por el tercero y el Contratista o Proveedor.

IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”IV.1 El Supervisor de la obra o servicio y el Representante de la UAAEC están facultados para corroborar en su caso el cumplimiento de lo estipulado en el presente Anexo, para lo cual, el Contratista o Proveedor se obliga a otorgar las facilidades e información que se le requiera a efecto de verificar el cumplimiento de lo contenido en esteAnexo.





REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “AE” QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA

OBLIGACIONES NUMERALES COMENTARIOS

II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDAD.

II.1.1 II.1.3II.1.4 II.1.5

II.1.6

II.2.- ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS.

II.2.1 II.2.2

II.2.3 II.2.4

II.2.5 II.2.6

II.2.7 II.2.8

II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE.II.3.1 II.3.3

II.3.2 II.3.4II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA

COMUNIDAD. II.4.1 II.4.2

II.5.- CAPACITACIÓN. II.5.1

III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. III.1

IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”. IV.1

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

René Davíd Juárez CreoE.D. Mantto. de Ductos y Soporte Operativo,

A.I.B..

Ponciano Alberto Zúñiga IzaguirreREPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS EXTERNOS Y COMUNICACIÓN


F-07-CF

Subdirección Región Norte

Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación

FINIQUITO DE DAÑOS A TERCEROS

Fecha: Folio:

CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN EXPLORACIÓN SÍSMICA

PREDIO:

PROPIETARIO:

UBICACIÓN DEL PREDIO

SECTOR CAMPO COMUNIDAD Y MUNICIPIO ESTADO

DESCRIPCION DE LOS DAÑOS:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO PRECIO UNITARIO ($)

IMPORTE($)

IMPORTE CON LETRA: TOTAL:

Este reporte tiene CÁRACTER DE FINIQUITO, mediante el cual el propietario manifiesta su total satisfacción con relación a la indeminización respecto de los daños causados por la compañía _______________________________________________________________________________________, con Núm. de Contrato ______________________________, relevando a Pemex Exploración y Producción de reclamos presentes o futuros por este(os) concepto(s).

(Nombre y firma) (Nombre y firma)

Propietario Representante de la Compañía


Supervisor de la obra o servicio Representante de la UAAEC


F-AE-01

Subdirección Región Norte

Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación

FINIQUITO “AE”

Fecha: Folio:

CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN EXPLORACIÓN SÍSMICA

PREDIO:

PROPIETARIO:

Km INICIAL: Km FINAL:

SECTOR CAMPO COMUNIDAD Y MUNICIPIO ESTADO

COMPAÑÍA No. de CONTRATO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

OBSERVACIONES:

El propietario con el presente otorga a Pemex Exploración y Producción y a la compañía __________________________________________ con Núm. de Contrato ________________________ su conformidad con los trabajos ejecutados, el recibo y finiquito más amplio que en derecho proceda, manifestando, firmando el presente de conformidad, no reservándose reclamaciones presentes ni futuras con motivo de la actividad realizada, sin considerar vicios ocultos.


Propietario Representante de la Compañía


Supervisor de la obra o servicio Representante de la UAAEC


activo/Área: - pemex exploración y producción pep · web view1 bombas para achiques de 4 in de...

Documents