administraciÓn portuaria integral de … del técnico responsable (ingeniero civil) que sea...

1

En cumplimiento al Art.. 33 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas se pone a disposición las prebases para la licitación del dragado de construcción, para recibir los

comentarios pertinentes a las sig. Direcciones de correo electrónico: [email protected] y [email protected]

BASES DE LICITACIÓN

LICITACIÓN No. 0917200201008

RUBRO: DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CURVA DEL CANAL DE ACCESO DEL PUERTO DE PROGRESO, YUCATÁN.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V. GERENCIA DE OPERACIÓN E INGENIERÍA.

SUBGERENCIA DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONCURSOS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 0917200201008

2

BASES DE LICITACION ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE OPERACIÓN E INGENIERÍA. SUBGERENCIA DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONCURSOS

Progreso, Yuc. a, 9 de diciembre de 2008


DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

BASES DE LICITACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONCURSO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSY TIEMPO DETERMINADO

Bases de Licitación conforme al Artículo 30 de la LEY de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, que se sujetará la Licitación Pública Internacional número 0917200201008 relativa al DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CURVA DEL CANAL DE ACCESO DEL PUERTO DE PROGRESO, YUCATÁN. así como dadas las características de los trabajos a contratarse bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio siguientes: Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Nicaragua (TLC MéxicoNicaragua); Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel (TLC MéxicoIsrael); Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (TLC MéxicoAELC); Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros (TLC México TLCUE) y el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y Japón (TLC MéxicoJapón).


3

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN

Conforme al tercer párrafo del artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para facilitar los procedimientos de contratación, la ENTIDAD previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, efectuará revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, así como de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica (lo descrito en los párrafos siguientes) en cuyo caso, en el supuesto de que el participante cumpla satisfactoriamente con la documentación presentada se le expedirá CONSTANCIA de este hecho, la cual deberá de presentar dentro del sobre de proposiciones, o en un documento aparte. Si alguno utiliza esta opción, deberá presentarse para revisión de la documentación a más tardar el penúltimo día hábil previo al acto de presentación de propuestas.

Lo establecido en el párrafo anterior, y de conformidad al referido artículo de la Ley, en ningún caso se podrá impedir el acceso a quienes no realicen revisiones preliminares, por lo que los LICITANTES que hayan cubierto el costo de las bases podrán presentar su propuesta en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

De acuerdo con el Artículo 24 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Licitantes deberán acompañar a su propuesta los siguientes documentos:

1. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto; Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar en archivo de Microsoft Word, nombrándolo “ Domicilio.doc”.

2. Escrito mediante el cual declare BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 51 de la Ley; Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar en archivo de Microsoft Word, nombrándolo “ Articulo 51.doc” .

3. Cuando se trate de persona física, deberá presentar acta de nacimiento, identificación oficial vigente y formato presentado ante Hacienda Federal, en el cual acredite que dentro de sus actividades está contemplada la ejecución y contratación de obras que incluyan el tipo de la que es motivo esta Licitación. Cuando no acuda o firme personalmente, deberá presentarse el documento (Carta Poder o Testimonio de Escritura Pública) a través del cual se otorguen las facultades suficientes para firmar los documentos del concurso o representarla en los actos del mismo.

Las personas físicas certificadas para presentar propuestas por Medios Remotos de Comunicación Electrónica, ya están acreditados en este Documento por lo cual deberán enviar una carta archivo de Microsoft Word bajo protesta de decir verdad que su certificado se encuentra vigente anotando el número y la fecha del mismo, nombrándolo “ Certificado.doc ” .

4. Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

Las personas morales certificadas para presentar propuestas por Medios Remotos de Comunicación Electrónica, ya están acreditados en este Documento por lo cual deberán enviar una carta archivo de Microsoft Word bajo protesta de decir verdad que su certificado se encuentra vigente anotando el número y la fecha del mismo, nombrándolo “ Certificado.doc ” .

a. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y


4

fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

b. Del representante: identificación oficial con fotografía, nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó.

1. Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados anteriormente, además de entregar una copia del convenio a que se refiere el artículo 28 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar en archivos de Microsoft Word, nombrándolos “ Certificado 1.doc y Certificado 2.doc”.

El convenio privado que se formule al respecto, deberá contener como mínimo lo siguiente:

a) Nombre y domicilio de los integrantes identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con lo que se acredite la existencia legal de las personas morales de la agrupación en los términos de lo establecido en el punto 5 anterior.

b) Identificación de las partes del objeto del contrato que cada una de las personas se obliga a cumplir.

c) Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones en los términos del punto 1 anterior.

d) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta.

e) Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar en archivo de Microsoft Word, nombrándolo “ Convenio.doc”.

6. Tratándose de personas extranjeras, los documentos deberán presentarse con la legalización o apostillamiento de acuerdo al tratado de LA HAYA correspondiente. En el caso de propuestas conjuntas deberá entregarse la documentación legal del representante y de cada uno de los integrantes del grupo de personas.

“ EXPERIENCIA Y CAPACIDADES TÉCNICAS Y FINANCIERAS”

1. Para demostrar la experiencia, capacidad técnica de la empresa y del personal de la misma, se deberá:

a) Presentar en papel membreteado de la empresa, una relación de los contratos que tenga celebrados o que haya realizado en los últimos 5 años en trabajos de dragado de construcción, con las administraciones pública federal y estatal, así como con el sector privado, indicando en forma tabular, nombre del contratante, teléfono, rubro del contrato e importe, fecha de inicio y término, porcentajes de avance y faltante por ejecutar a la fecha; anexando copias de carátulas de contratos


5

y/o actas de entrega recepción en donde se demuestre que ha realizado trabajos de dragado de construcción. Es obligatorio comprobar la experiencia y conocimiento en la ejecución de trabajos de mantenimiento y construcción de dragado. No se aceptarán contratos o actas de entrega sin firmas de los funcionarios de las empresas contratantes o que presenten alguna omisión o adición que ponga en duda la veracidad de los mismos. Será motivo de desechamiento de la propuesta el no comprobar la experiencia y capacidad técnica en trabajos de mantenimiento y construcción de dragado (mínimo tres contratos).

La propuesta considera el uso y manejo de explosivos o sustancias químicas en forma controlada para la voladura de la roca, deberá complementar este documento con la experiencia que haya tenido la empresa con relación a voladuras de roca en forma controlada bajo el agua, por lo que deberá comprobar con documentos que aseguren este hecho como mínimo en una obra de características técnicas, complejidad y magnitud similares.

b) Currículum de los profesionales técnicos al servicio del licitante, identificando a los que se encargarán de la ejecución y administración de la obra, los que deben tener experiencia en obras de mantenimiento y construcción de dragado (mínimo tres), de características técnicas y magnitud similares, anexando la documentación complementaria que demuestre fehacientemente la experiencia del Técnico responsable (Ingeniero civil) que sea propuesto por el LICITANTE (copias de: cédula profesional (obligatorio) y actas de entrega – recepción, estimaciones de obra, hojas de bitácora, cursos o cualquier otro documento oficial), así como la documentación que demuestre la relación laboral del LICITANTE con el Técnico responsable propuesto (Alta IMSS, contrato, recibo de nómina).

La propuesta considera el uso y manejo de explosivos o sustancias químicas en forma controlada para la voladura de la roca, deberá complementar este documento con la experiencia del personal técnico que haya realizado voladuras de roca en forma controlada bajo el agua, por lo que deberá comprobar con documentos que aseguren este hecho como mínimo en una obra de características técnicas, complejidad y magnitud similares.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar en archivo de Microsoft Word, nombrándolo “ CapTecnica.doc” .

2. La capacidad financiera del LICITANTE deberá ser acreditada mediante la presentación de:

A) Comparativo de razones financieras básicas de los años 2007 y 2008. Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar en archivo de Microsoft Excel, nombrándolo “ Razones financieras.xls ” .

B) Ultima declaración anual de impuestos: 2008, Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Acrobat Reader 5.0, nombrándolo “ Declaración anual.pdf ” .

C) Los dos últimos pagos provisionales ISR (septiembre y octubre de 2008); Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Acrobat Reader 5.0, nombrándolo “ Pagos provisionales.pdf ” .

F) Estados financieros auditados de los 2 años anteriores (2006 y 2007) (Se requiere únicamente el Balance General y Estado de Resultados) impresos mediante el “Sistema de Presentación


6

de Dictamen (SIPRED)”, así como la opinión financiera del auditor; (Los documentos presentados deberán mostrar el número de registro ante la AGAFF del C.P. facultado, en cada hoja que componga esta información, y firmas autógrafas, mismas que quedarán en poder del API). (en caso de que la empresa se vea eximida por la ley, deberá manifestarlo por escrito en hoja membretada), Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar en archivo de Microsoft Excel, que manifieste lo antes mencionado, nombrándolo “ Estado financiero sipred.xls ” .

G) Los conceptos que integren el rubro de capital contable (como mínimo de $32´000,000.00 treinta y dos millones de pesos 00/100 M.N.), deberán ser debidamente soportados con las actas que acrediten todos aquellos conceptos ahí incluidos, especialmente aportación para futuros aumentos y superávits, exceptuando el resultado del ejercicio y resultados de ejercicios anteriores, Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, integrarán toda la información relativa a las actas referidas de la siguiente forma: Número de acta, Fecha de elaboración, Nombre y número del notario, Lugar de expedición, Conceptos que integran el rubro de capital contable extrayéndolo de las actas mismas, Datos del registro de las actas ante el Registro Único de la Propiedad y del Comercio lo antes indicado se integrará en archivo de Microsoft Word, nombrándolo “ Actacapcon.doc” .

Las empresas de reciente creación, en cuanto a los documentos referidos, deberán considerar presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta, Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar carta en archivo de Microsoft Word, bajo protesta de decir verdad de que son empresa de reciente creación, nombrándolo “Empresa nueva.doc”

Los LICITANTES que adquieran estas bases, deberán integrar, EN LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA, copia del recibo de pago correspondiente, en donde se demuestre que cubrió el costo de las presentes bases.

ENTREGA DE PROPUESTAS:

El postor deberá enviar su propuesta a través de los Medios Remotos de Comunicación Electrónica que para esta Licitación Electrónica establece la Secretaría de la Función Publica, a través de la Unidad de Servicios Electrónicos Gubernamentales COMPRANET, llevándose a cabo la descarga y la compra de las propuestas a través del mismo medio y bajo las normas y reglas que para tal efecto establecen los órganos antes citados.

Para los postores tradicionales la entrega de proposiciones se hará en UN SOBRE cerrado que contendrá los trece documentos de la propuesta técnica y los trece documentos de la propuesta económica. La documentación distinta a las propuestas podrá entregarse, a elección de licitante, dentro o fuera del sobre. La PROPOSICIÓN, deberá entregarse en UN SOBRE CERRADO en forma inviolable, conteniendo los documentos que enseguida se mencionan:

13 documentos de la: PROPUESTA TÉCNICA

Se deberán incluir exclusivamente los originales de la PROPUESTA TÉCNICA cada documento en original, éstos deberán integrarse en una carpeta tipo Printaform, Fortec, Major Ecobond o similar con el separador (anexo) que le corresponda a cada uno, lo anterior para la mejor conducción del procedimiento del acto de presentación y apertura de las proposiciones.

Documentos que integran la propuesta técnica:


7

1 LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL “ INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN”

2 DOCUMENTO PT 01. COPIA DE COMPROBANTE DE PAGO DE BASES. 3 DOCUMENTO PT 02. PLIEGO DE REQUISITOS. 4 DOCUMENTO PT 03. CIRCULARES ACLARATORIAS. 5 DOCUMENTO PT 04. MODELO DE CONTRATO. 6 DOCUMENTO PT 05. MANIFESTACIONES POR ESCRITO. 7 DOCUMENTO PT 06. DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA LA

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.

8 DOCUMENTO PT 07. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

9 DOCUMENTO PT 08. RELACIÓN DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA.

10 DOCUMENTO PT 09. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO. 11 DOCUMENTO PT 10. PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE

LOS TRABAJOS. 12 DOCUMENTO PT 11. PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE:

a) MANO DE OBRA b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN c) MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE d) UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO.

13 DOCUMENTO PT 12. ANEXO A LAS BASES DE LICITACIÓN ANEXO 1. ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR

CONCEPTO. ANEXO 2. MANUAL AMBIENTAL. ANEXO 3. OBLIGATORIEDAD AMBIENTAL. ANEXO 4. MIEMBROS DEL OCDE. ANEXO 5. CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA. ANEXO 6. RELACIÓN DE PLANOS. ANEXO 7. LETRERO DE OBRA.

Todos y cada uno de los documentos que integran la proposición (hojas, planos, croquis, formatos llenos o vacíos, circulares, anexos, etc.), deberán presentarse firmados de conocimiento por el LICITANTE o su REPRESENTANTE LEGAL.

13 documentos de la: PROPUESTA ECONÓMICA

Se deberán incluir exclusivamente los originales de la PROPUESTA ECONÓMICA, así como cada documento en original, éstos deberán integrarse en una carpeta tipo Printaform, Fortec, Major Ecobond o similar con el separador (anexo) que le corresponda a cada uno, lo anterior para la mejor conducción del procedimiento del acto de presentación y apertura de las proposiciones.

DOCUMENTO PE 01. ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y COMPLEMENTARIAS. DOCUMENTO PE 02. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS. DOCUMENTO PE 03. ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL. DOCUMENTO PE 04. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE SALARIOS DE MANO DE OBRA.


8

DOCUMENTO PE 05. ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

DOCUMENTO PE 06. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS. DOCUMENTO PE 07. ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS POR

FINANCIAMIENTO, UTILIDAD PROPUESTA Y CARGOS ADICIONALES. DOCUMENTO PE 08. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTO DE TRABAJO. DOCUMENTO PE 09. EXPLOSIÓN DE INSUMOS. DOCUMENTO PE 10. PROGRAMA DE EROGACIONES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS

TRABAJOS. DOCUMENTO PE 11. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS

DE: a) UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA b) UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. c) UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN

PERMANENTE d) UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO.

DOCUMENTO PE 12. CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DOCUMENTO PE 13. EL ARCHIVO MAGNÉTICO (DISCO DE 3.5” O CD) CONTENIENDO EL

PRESUPUESTO EN CUALQUIERA DE LOS PROGRAMAS DE PRECIOS UNITARIOS SINCO, OPUS, NEODATA, ETC.

Todos y cada uno de los documentos que integran la proposición (hojas, planos, croquis, formatos llenos o vacíos, circulares, anexos, etc.), deberán presentarse firmados de conocimiento por el LICITANTE o su REPRESENTANTE LEGAL.

Los trece documentos de cada propuesta se entregarán en UN SOBRE cerrado en forma inviolable, se entregarán por separado con su hoja de identificación correspondiente, rotulados con los datos generales de la presente LICITACIÓN; Número, rubro, fecha y hora de presentación de las proposiciones y los datos generales del LICITANTE: Nombre, o razón social, domicilio, teléfono y fax.

Licitantes que opten por el envío de ofertas a través de Medios de Comunicación Electrónica, deberán integrar sus archivos en formato Winzip 8.0 separando cada propuesta de la siguiente forma: Propuesta Técnica “ PT.zip ” y Propuesta Económica “ PE.zip ”, integrando cada uno como muestra en la siguiente tabla:

No. Documento PROPUESTA TÉCNICA. ZIP

1 “Instructivo para la presentación de la proposición.” Domicilio.doc Articulo51.doc Certificado.doc o Certificado 1.doc y Certificado 2.doc Convenio.doc (en su caso) CapTec.doc Razones financieras.xls Declaración anual.pdf Pagos provisionales.pdf Estado financiero sipred.xls Actacapcon.doc Empresa nueva.doc

2 PT 01 PagoBases.pdf 3 PT 02 Pliego de requisitos.doc


9

4 PT 03 Junta Aclaraciones.doc Anexos.zip

5 PT 04 Modelo de contrato.doc 6 PT 05 Manifestaciones escrito.doc 7 PT 06 ProcedimientoConstructivo.doc 8 PT 07 Maquinaria Equipo.xls

FichaTecnica.doc Arrendamiento.doc

9 PT 08 InsumosTec.xls 10 PT 09 PreciosTec.xls 11 PT 10 ProgramaObraTec.xls 12 PT 11 ProgramaUtilizaTec.xls 13 PT 12 AnexosBasesTec.doc

AnexosBasesTec.zip

No. Documento PROPUESTA ECONOMICA. ZIP

1 PE 01 Especificaciones.doc 2 PE 02 BasicosEcon.xls 3 PE 03 FSR.xls 4 PE 04 TabuladorSalarios.xls 5 PE 05 CostoHorario.xls 6 PE 06 AnalisisIndirecto.xls 7 PE 07 AnalisisSobrecosto.xls 8 PE 08 PreciosEcon.xls 9 PE 09 InsumosEcon.xls 10 PE 10 ProgramaObraEcon.xls 11 PE 11 ProgramaUtilizaEcon.xls 12 PE 12 CatalogoConceptos.xls 13 PE 13 BaseDatos.zip


10

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V. GERENCIA DE OPERACIÓN E INGENIERIA

SUBGERENCIA DE INGENIERIA DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONCURSOS

B A S E S D E L I C I T A C I Ó N

Í N D I C E

I. PLIEGO DE REQUISITOS

I.1 DISPOSICIONES PARA LICITANTES POR MEDIOS REMOTOS.

II. CARÁTULAS Y FORMATOS

III. MODELO DE CONTRATO

IV. ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y COMPLEMENTARIAS

V. CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN No.: 0917200201008



11



I. PLIEGO DE REQUISITOS


RUBRO: DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CURVA DEL CANAL DE ACCESO DEL PUERTO DE PROGRESO, YUCATÁN


12



PLIEGO DE REQUISITOS

LICITACIÓN No. 0917200201008


I N D I C E

A. INFORMACIÓN GENERAL.

1. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.

2. ANTICIPOS.

3. VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

4. JUNTA DE ACLARACIONES.

5. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, COMUNICACIÓN DE FALLO, GARANTÍAS Y FIRMA DEL CONTRATO

5.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 5.2 ACTO DE FALLO 5.3 ENTREGA DE GARANTÍAS 5.4 FIRMA DEL CONTRATO

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

7. SUBCONTRATACIÓN, ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR.

8. RESPONSABILIDADES DEL LICITANTE.

B. DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN.

9. DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA PROPOSICIÓN:

9.1 CONDICIONES PARA PRESENTAR LA PROPOSICIÓN. 9.2 RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA PROPOSICIÓN.

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

C. PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES


13

10. IDIOMA, UNIDADES, MEDIDA Y MONEDA DE LA PROPOSICIÓN 11. FORMULACIÓN DE LA PROPOSICIÓN 12. CONDICIONES DE LICITACIÓN 13. FORMATO Y FIRMA DE LAS PROPOSICIONES 14 SELLADO Y ROTULACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

D. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

15. PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN 16. PRIMERA ETAPA (REVISIÓN CUANTITATIVA DE DOCUMENTOS TÉCNICOS) 17. SEGUNDA ETAPA (REVISIÓN CUANTITATIVA DE DOCUMENTOS ECONÓMICOS)

E. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

18. PROCESO DE EVALUACIÓN 19. REVISIÓN DETALLADA 20. LICITACIONES DESIERTAS

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

21. CRITERIO PARA LA ADJUDICACIÓN 22. COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN 23. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 24. FIRMA DEL CONTRATO 25. GARANTÍAS 26. SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN 27. TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS 28. INCONFORMIDADES 29. ORIENTACIÓN Y ACLARACIONES


14

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V. GERENCIA DE OPERACIÓN E INGENIERÍA


PLIEGO DE REQUISITOS LICITACIÓN No.: 0917200201008


Para los fines del presente PLIEGO DE REQUISITOS, en lo sucesivo se denominará LEY, a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas (vigente), REGLAMENTO al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ENTIDAD o API, a la ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.; LICITANTE, a la empresa que haya cubierto el costo de las bases para participar en la licitación; CONTRATISTA, al LICITANTE que resulte favorecido con la adjudicación del contrato y RESIDENTE DE OBRA, a quien designe el Director General de la Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.

En cumplimiento de los procedimientos de Licitación Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 1997, las presentes Bases de licitación estarán disponibles a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales de la Contraloría, con dirección electrónica en Internet (Compranet), http://compranet.gob.mx, con un costo de $ 2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M. N.).

A. INFORMACIÓN GENERAL 1. Asignación presupuestal.

Origen de los fondos: Recursos del Gobierno Federal Asignación inicial: Total de la obra. Mediante oficio: 312.A.000752 de fecha 29 de Agosto del 2008, de la Secretaria de Hacienda y

Crédito Publico. Sujeto a la disposición presupuestaria. La asignación autorizada no incluye el impuesto al valor agregado.

2. Anticipos.

No se otorgará anticipo alguno.

Únicamente se otorgará un pago del 80% al concepto de movilización inicial de la draga y sus equipos de apoyo, una vez que hayan arribado al Puerto de Progreso y se haya demostrado su adecuado funcionamiento ante el personal designado por API Progreso.

El 20% restante se pagará una vez concluidos los trabajos de dragado a entera satisfacción de API Progreso.

En caso de rescisión de contrato por causas imputables al Contratista, éste deberá devolver el importe del 80% pagado por movilización inicial de los equipos, adicionalmente a las penas convencionales estipuladas en el mismo contrato.

3. Visita al sitio de los trabajos.

Fecha para realizar la visita al sitio del trabajo.


15

No. DE LICITACIÓN Y RUBRO UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE

LA OBRA

FECHA DE VISITA, HORA Y LUGAR DE REUNIÓN CON LOS LICITANTES

DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CURVA DEL CANAL DE ACCESO DEL PUERTO DE PROGRESO, YUCATÁN

Los trabajos consisten en dragado de construcción de que se realizará en el canal de navegación del puerto de Progreso Yucatán.

El día 22 de Diciembre de 2008 a las 09:30 horas se reunirán en la sala de juntas de Ingeniería, ubicada en Viaducto al Muelle Fiscal Km 2 Edificio S/N, Progreso, Yuc., C.P. 97320, para salir hacia el lugar de la obra. Tel.: 01(969)9343250, Ext. 607 y 605

La ENTIDAD mostrará a los LICITANTES por una sola y única vez el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos, motivo de esta licitación en la fecha y lugar indicado.

Al sitio de realización de los trabajos, podrán asistir los interesados y sus auxiliares que hayan adquirido las bases de licitación, así como aquellos que autorice la convocante. A quienes adquieran las bases con posterioridad a la realización de la visita, podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos, siempre que lo soliciten con anticipación de por lo menos veinticuatro horas a la conclusión del periodo de venta, aunque no será obligatorio para la ENTIDAD designar a un técnico que guíe la visita.

4. Junta de Aclaraciones.

La ENTIDAD atenderá por una sola y única vez a los LICITANTES a fin de resolver las dudas que hubiera respecto del contenido de las BASES DE LICITACIÓN, las derivadas de la visita de obra y otras que surgieran, para lo cual deberán presentarse estas dudas por escrito, a más tardar durante la junta de aclaraciones.

Fecha: 22 de Diciembre de 2008 Hora: 11:00 horas. Lugar: En la sala de juntas de Ingeniería, ubicada en Viaducto al Muelle Fiscal Km 2 Edificio S/N,

Progreso, Yuc., C.P. 97320.

Las preguntas hechas y presentadas por escrito, serán contestadas también por escrito por la ENTIDAD en esta misma fecha o dentro del plazo establecido en el Artículo 35 de la LEY. A efecto de agilizar la conducción de éste acto, se solicita a los licitantes enviar sus preguntas con anticipación (1 día antes) por medio del fax (01969343276), o correo electrónico ([email protected] y [email protected]) o presentarlas en la Subgerencia de Ingeniería. Lo anterior NO limita a los Licitantes a presentar sus preguntas en la junta de aclaraciones el día señalado en las bases, ni en los términos que establece la LEY (ART. 35) y el REGLAMENTO (ART. 22 último párrafo)

5. Presentación y apertura de proposiciones, comunicación de fallo, garantías y firma del contrato.

Los actos de presentación y apertura de proposiciones descritos en el inciso D del PLIEGO DE REQUISITOS, se llevarán a cabo en una etapa: Presentación y apertura de proposiciones, señalando como lugar de los eventos la sala de juntas de Ingeniería, sita en: Viaducto al Muelle Fiscal Km 2 Edificio S/N, Progreso, Yuc.

5.1 Presentación y apertura de proposiciones Fecha : 09 de Enero de 2009 Hora: 10:00 horas. Lugar: En la sala de juntas de Ingeniería, ubicada en Viaducto al Muelle Fiscal Km 2 Edificio S/N,

Progreso, Yuc., C.P. 97320

5.2 Comunicación de fallo


16

Fecha : 16 de Enero de 2009 Hora: 17:00 horas. Lugar: En la sala de juntas de Ingeniería, ubicada en Viaducto al Muelle Fiscal Km 2 Edificio S/N,

Progreso, Yuc., C.P. 97320

5.3 Entrega de garantías Fecha Límite:

30 de Enero de 2009, 17:00 hrs.

Lugar: Oficinas de Ingeniería, ubicada en Viaducto al Muelle Fiscal Km 2 Edificio S/N, Progreso, Yuc., C.P. 97320

5.4 Firma del contrato Fecha Límite:

30 de Enero de 2009, 17:00 hrs

Lugar: En la sala de juntas de Ingeniería, ubicada en Viaducto al Muelle Fiscal Km 2 Edificio S/N, Progreso, Yuc., C.P. 97320

6. Plazo de ejecución de los trabajos.

Fecha estimada de Inicio: 31 de Enero de 2009 Fecha máxima de Terminación: 04 Junio de 2009

Plazo: 125 días naturales

La fecha de terminación podrá ser anterior al plazo indicado, dependiendo de la capacidad técnica y económica del LICITANTE, a quien se adjudique el contrato.

Atenta nota:

La API Progreso hace del conocimiento de los licitantes su expresa recomendación de asistir con antelación suficiente a las horas mencionadas en cada uno de los eventos dadas las características propias de ubicación de su edificio administrativo así como del tráfico y registro necesario para el acceso al mismo, con el objeto de que lo anterior no represente un factor de riesgo para la asistencia puntual a los eventos.

7. Subcontratación, elegibilidad y requisitos para participar.

Para la ejecución de los trabajos motivo de la presente licitación, NO SE PERMITIRÁ LA SUBCONTRATACIÓN DE NINGUNA DE LAS PARTES DE LA OBRA.

Para participar en esta licitación el LICITANTE debe mostrar evidencia de cumplir con todos los REQUISITOS establecidos en este documento. Para ello, al presentar su proposición los interesados deberán entregar todos los documentos solicitados en el punto B, firmados en cada uno por el representante legal de la empresa.

Cualquiera de los medios de presentación de propuestas ya referidas, estarán sujetas a que la falta de cualquiera de los puntos los cuales se relacionan al inicio del este Pliego de Requisitos, o que alguno sea presentado incompleto, implicará el desechamiento de la oferta.

El área para recibir inconformidades que pudieran suscitarse con motivo del proceso de adjudicación, es tanto a través de los Medios Remotos de Comunicación Electrónica de la Secretaria de la Función Pública como a través del Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.

De conformidad con el artículo 33 en sus párrafos IV, VII y XIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a los LICITANTES se les hacen los señalamientos siguientes:


17

• Será causa de desechamiento, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las BASES DE LICITACIÓN, así como la comprobación de que algún LICITANTE ha acordado con otro elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás LICITANTES.

• Ninguna de las condiciones contenidas en las BASES DE LICITACIÓN, ni en las PROPOSICIONES presentadas por los LICITANTES, podrá ser negociada.

• No podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de este ordenamiento.

1. Responsabilidades del LICITANTE.

En caso de que el LICITANTE no hiciera las debidas consideraciones técnicas y financieras en su PROPOSICIÓN y el hecho de adjudicársele el contrato correspondiente, no lo eximirá del estricto cumplimiento de todas las condiciones establecidas en las BASES DE LICITACIÓN CON TODOS SUS ANEXOS y el PLIEGO DE REQUISITOS. Sin excepción alguna.

B. DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN.

9. Documentos que deben integrar la proposición.

9.1 Condiciones para presentar la proposición.

Medio remoto: El postor deberá enviar su propuesta a través de los Medios Remotos de Comunicación Electrónica que para esta Licitación Electrónica establece la Secretaría de la Función Publica, a través de la Unidad de Servicios Electrónicos Gubernamentales COMPRANET, llevándose a cabo la descarga y la compra de las propuestas a través del mismo medio y bajo las normas y reglas que parta tal efecto establecen los órganos antes citados.

Medio tradicional: La proposición completa que el concursante deberá presentar en el acto de apertura, se hará mediante la entrega de UN SOBRE CERRADO, el cual contendrá: los 13 documentos de la propuesta técnica y los 13 documentos de la propuesta económica. La falta de cualquier documento o el que alguno sea presentado incompleto, implicará el desechar la proposición.

Cualquiera de los medios de presentación de propuestas ya referidas, estarán sujetas a que la falta de cualquiera de los puntos los cuales se relacionan al inicio del este Pliego de Requisitos, o que alguno sea presentado incompleto, implicará el desechamiento de la oferta.

El área para recibir inconformidades que pudieran suscitarse con motivo del proceso de adjudicación, es tanto a través de los Medios Remotos de Comunicación Electrónica de la Secretaria de la Función Pública como a través del Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.

Todos los documentos que tengan que ser elaborados por el LICITANTE contendrán, al principio de cada uno, como datos generales: su razón social, dirección, número y nombre de la licitación, número y nombre del documento de que se trate y fecha de elaboración. Deberán presentarse en ORIGINAL y en forma manuscrita, en máquina, o en computadora, siempre con tinta indeleble, procurando sobre todo en el caso de utilizar computadora, que la impresión sea lo suficientemente obscura a fin de poder obtener copias fotostáticas totalmente legibles.


18

9.2 Relación de documentos que deben integrar la proposición.

A continuación se relacionan los documentos que deberán integrar la PROPOSICIÓN, el LICITANTE podrá optar por utilizar los formatos anexos o presentarlos en computadora, sujetándose invariablemente a la forma de presentación del formato anexo y deberá contener toda la información solicitada e INCLUIR ÉSTE AL FINAL DE CADA DOCUMENTO DEBIDAMENTE FIRMADO DE CONOCIMIENTO.

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

1). LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL “ INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN

2). DOCUMENTO PT 01.

COPIA DE COMPROBANTE DE PAGO DE BASES.

Se deberá presentar una copia del comprobante del pago de bases de la licitación.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Acrobat Reader 5.0, señalando monto, número de licitación y descripción de la obra, nombrándolo “PagoBases.pdf”


“ PLIEGO DE REQUISITOS” El presente documento firmado de conocimiento, en todas sus hojas.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar carta en archivo de Microsoft Word, bajo protesta de decir verdad en la que manifieste haber tomado en cuenta lo expuesto en el pliego de requisitos, nombrándolo “Pliego de requisitos.doc”

4). DOCUMENTO PT 03. “ CIRCULARES ACLARATORIAS”

Firmadas de conocimiento todas las hojas y sus anexos, que las integran. En caso de que la ENTIDAD haya emitido alguna o como respuesta de las preguntas presentadas de acuerdo a lo mencionado en el punto 4, del PLIEGO DE REQUISITOS. Cualquier modificación a las bases de licitación, derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación.

Todas las disposiciones que contengan las CIRCULARES ACLARATORIAS Y SUS ANEXOS serán válidas durante el proceso de adjudicación y durante la vigencia del contrato respectivo.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Acrobad Reader 5.0, nombrándolo “Junta Aclaraciones.pdf”, Asimismo, deberá anexar los archivos que para tal efecto habrán recibido a través del sistema Compranet en archivo de compresión Winzip 8.0. nombrándolo Anexos.zip

5). DOCUMENTO PT 04. “MODELO DEL CONTRATO”


19

Firmado de conocimiento por el LICITANTE.

Se anexa el modelo de contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado al que se sujetará la ejecución de los trabajos. Este modelo es acorde a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Acrobad Reader 5.0, que contenga el documento con firma de conocimiento, el cual podrá diferir del que se celebre a la hora de formalizar la obra que derive de la presente Licitación, siempre y cuando estas diferencias queden establecidas y definidas a mas tardar en la junta de aclaraciones correspondiente, nombrándolo “Modelo de contrato.pdf” .


“MANIFESTACIONES POR ESCRITO”

Deberá presentar una carta en papel membretado de la empresa, totalmente elaborada por el LICITANTE, en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que:

a) Manifestación de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta, el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos y sus condiciones ambientales; consideró las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las Bases de Licitación, así como haber asistido o no a la junta de aclaraciones.

b) Conoce los proyectos de ingeniería; las normas de calidad de los materiales; las Normas de Construcción e Instalaciones de la S.C.T.; las especificaciones particulares y generales de construcción que la ENTIDAD les hubiere proporcionado; las Leyes y normas en materia de Impacto Ambiental; las Leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos.

c) Que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la ENTIDAD, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

d) Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, manifestar que: los precios consignados en su propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.

e) Manifestación en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, en caso de haberse previsto en las bases de la licitación, en cuyo caso se deberán anexar los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica y económica de los subcontratistas (currículo de la empresa y de los técnicos, anexando copias de contratos celebrados, actas de entrega recepción, estimaciones, etc. y copia de las declaración anual del ISR de los ejercicios 2007 y 2008).(NO APLICA ESTA MANIFESTACION POR NO AUTORIZAR LA CONVOCANTE LA SUBCONTRATACION)

f) Manifestación de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la convocante, así como el programa de suministro correspondiente


20

g) Conoce y se compromete a aplicar de manera extensiva a esta obra, el “MANUAL DE IMPACTO AMBIENTAL” diseñado por la ENTIDAD, para la observancia de los términos y condicionantes de la Autorización para las “Obras de Ampliación y mantenimiento de la Terminal Portuaria de Progreso, Yucatán”, el cual se entrega en anexo a las presentes bases de licitación, al igual que el formato de obligatoriedad ambiental, para que se impriman, requisiten y firmen de conocimiento, devolviéndose en éste documento; también se entrega en el mismo archivo la NORMATIVIDAD en esta materia, esta última a manera de información complementaria para conocimiento.

h) Declaración de conocer el contenido del modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos.

i) Estar afiliado o NO a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción (se anexa modelo de carta). En caso de ser afiliado, estar de acuerdo con el convenio de colaboración celebrado entre la ENTIDAD y la CMIC, para que a los afiliados se les retenga el 0.2% de las estimaciones de los trabajos ejecutados que se formulen, a fin de que la ENTIDAD lo entere al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, para los programas de capacitación a los trabajadores

j) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que el contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la Entidad. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del contratista

k). Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación establecidos en la Ley, personas Físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos del Art. 33 Sección XIII párrafo primero de la Ley., con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes: a. Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se

encuentren inhabilitadas en términos del Art. 33 Sección XIII párrafo primero de la Ley. b. Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a

su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del Art. 33 Sección XIII párrafo primero de la Ley. Y

c. Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

l). Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad del porcentaje de personas con discapacidad que la empresa tenga en su planta laboral, cuya alta en el IMSS se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre de la presente licitación (deberá señalar el porcentaje en número y letra).

Las siguientes manifestaciones (m, n y o), están relacionados al punto “21. CRITERIO PARA LA ADJUDICACIÓN”, de las bases de licitación.

m). Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que atendiendo al punto 2 del mecanismo de adjudicación relativo al “Criterio relativo a la calidad”, mencionar:

• Los antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos, o su equivalente en el extranjero.

• La certificación con la que cuenten (calidad, seguridad, medio ambiente y responsabilidad social) conforme a la Ley Federal de Metrología y Normalización.

n). Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que atendiendo al punto 4 del mecanismo de adjudicación relativo al “Criterio relativo a la oportunidad”, mencionar:


21

• Grado de cumplimiento en los contratos celebrados y concluidos por el licitante en un lapso no mayor a cinco años contados a partir de que se publique la convocatoria, para lo cual se dividirá el monto de las penas convencionales por atraso aplicadas, entre el valor total del contrato. Cuando se trate de varios contratos, el grado de cumplimiento se aplicará para cada contrato y el resultado se ponderará con el valor que se obtenga de dividir el monto de cada uno de los contratos considerados en el ejercicio entre su sumatoria total.

• Que los contratos celebrados en un lapso no mayor a cinco años, no hayan sido objeto de rescisión administrativa, o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero.

• Que se haya terminado la ejecución de los trabajos contratados dentro del programa convenido.

o). Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que atendiendo al punto 5 del mecanismo de adjudicación relativo al “Criterio relativo al Contenido Nacional”, mencionar el porcentaje de contenido nacional respecto a materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, y que se han considerado los acuerdos: • Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la aplicación del requisito de contenido

nacional en los procedimientos de contratación de obras públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación del 15 de julio de 2003 y

• Acuerdo por el que se dan a conocer los casos de excepción sobre el contenido nacional a requerir en los procedimientos de contratación de obras públicas para proyecto llave en mano o integrados mayores, convocados bajo la cobertura de los capítulos de compras del sector público contenidos en los tratados de libre comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 5 de septiembre de 2003.

p). Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, se deberá entregar una manifestación escrita de que los precios consignados en su proposición no cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.

q). El LICITANTE al formular su proposición acepta que conoce el alcance de las aclaraciones y/o modificaciones realizadas por la ENTIDAD en la visita al sitio de los trabajos, a través de la (s) junta (s) de aclaraciones y en la(s) circular(es) aclaratoria(s) emitidas, y se compromete a realizar la obra de conformidad con lo indicado en las bases de esta licitación, sin que esto implique un costo adicional para la ENTIDAD.

Los acuerdos tomados en la visita al sitio de los trabajos a través de la (s) junta (s) de aclaraciones y en la(s) circular(es) aclaratoria(s) formarán parte integrante de las presentes bases, por lo que deberán ser considerados e incluidas por el LICITANTE en su proposición; el no hacerlo será motivo para desechar su propuesta.

Se deberán anexar copia de: acta(s) de junta(s) de aclaraciones y de la(s) circular(es) aclaratoria(s), debidamente firmadas (con sus anexos) de conocimiento por el LICITANTE. Será motivo de desechar la propuesta el NO ANEXAR COPIA de la junta de aclaraciones.

En caso de haber asistido a la visita de obra, deberá anexar copia de la constancia de asistencia.

r). Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que atendiendo al punto I.2.1.16. de la Resolución Miscelánea Fiscal 2008, para los efectos del artículo 32D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, presentará a la firma del contrato el documento actualizado expedido por el SAT, en la que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.


22

Para efectos de lo anterior, El licitante que vaya a celebrar el contrato, deberá solicitar con anticipación al SAT la opinión sobre el cumplimento de obligaciones conforme a lo siguiente:

1 Solicitud de opinión (Art. 32D, CFF) Contratación con la Federación y entidades federativas

El nuevo procedimiento se realizará a través del portal del SAT (http://www.sat.gob.mx) conforme a lo siguiente:

Presentar solicitud en la opción Mi portal (http://www.sat.gob.mx ó http://www.sat.gob.mx/nuevo.html ) (debe contar con su CIEC); ver paso a paso para llenar la solicitud.

En la solicitud debe incluir los siguientes requisitos: • Nombre y dirección de la dependencia en la cual se licita o en la cual solicita estímulos o

subsidios • Nombre y RFC del representante legal, en su caso • Monto total del contrato • Tipo del contrato (adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra

pública) • Número de licitación o concurso

Es responsabilidad del contribuyente verificar en Mi portal la respuesta (o solicitud de información adicional que requiera la autoridad) a partir de la fecha sugerida que se le informa en el acuse de la solicitud de servicio.

El contribuyente, con el acto de registrar su solicitud, manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales, de acuerdo con los requisitos señalados en las reglas I.2.1.16 ó II.2.1.7, según sea el caso.

La opinión emitida por la autoridad fiscal es para fines exclusivos del artículo 32D del Código Fiscal de la Federación y no constituye resolución en sentido favorable al contribuyente sobre el cálculo y monto de créditos o impuestos declarados o pagados

Paso a paso para llenar la solicitud de opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales

1. Una vez dentro de Mi portal, en la pantalla que se muestra, en el cuadro Menú seleccione las siguientes opciones:

o Servicios por Internet § Servicio o Solicitud

§ Solicitud 2. En la pantalla de captura que se despliega seleccione o capture lo siguiente:

Campos o Trámite. Seleccione la opción 32D Sol Opinión o Dirigido a. Capture “Administración Local de Servicios al Contribuyente de (la que corresponda a

su domicilio fiscal)”. o *Asunto. Capture “Solicitud de opinión 32D” . o Descripción. Capturar o En caso de Proveedores de bienes, arrendadores, prestadores de servicio u obra, lo siguiente:

“Solicito opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales para el trámite de licitación ante:

a) Dependencia: nombre y dirección b) Nombre y RFC del representante legal del contribuyente (en caso de proceder)

1 Fuente: http://www.sat.gob.mx/nuevo.html, el 9 de Julio de 2008


23

c) Monto del contrato (el importe debe ser mayor a $300,000.00 M.N. sin incluir IVA) d) Tipo de contrato, e) Número de licitación o concurso”.

3. Seleccione la opción Enviar, para registrar la solicitud de opinión. 4. El sistema despliega el acuse de recepción de la solicitud del servicio, imprímalo.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar carta en archivo de Microsoft Word, bajo protesta de decir verdad en la que manifieste los puntos expuestos (al), nombrándolo “Manifestaciones escrito.doc”


“ DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS”

Deberá de presentarse en papel membreteado, explicando de manera general la planeación integral para ejecutar la obra, la que deberá de ser congruente con el procedimiento de dragado a detalle de cada uno de los conceptos.

El LICITANTE presentará en hojas membreteadas de la empresa, la descripción detallada del procedimiento de dragado, los sistemas que propone o pretende utilizar para llevar a cabo la ejecución de los trabajos, los procedimientos que utilizará para la prevención de las probables desviaciones físicas, técnicas y económicas que pudieran surgir durante el proceso de ejecución de los trabajos, y la problemática que involucra el retiro, acarreo, traslado y depósito de material.

Deberán desarrollar un procedimiento de dragado a detalle describiendo ampliamente paso a paso las actividades de: preparación de áreas, verificación de profundidades, ciclo operativo. Debiendo desglosar cada una de las actividades del ciclo operativo como son; maniobras preliminares, operación de dragado, traslado a la zona de tiro, tiempos estimados, etc..

Este procedimiento, deberá apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su respectivo catálogo de conceptos pudiendo ser dividido en partidas y subpartidas y ser congruente con los programas solicitados en estas bases, a saber: programa calendarizado de ejecución general de los trabajos; programas cuantificados y calendarizados de mano de obra, de maquinaria y equipo de construcción, de materiales y equipo de instalación permanente, de utilización de personal profesional técnico, administrativo y de servicios. Además, se describirá en forma amplia y detallada el procedimiento de ejecución del dragado siguiendo un proceso ordenado con prioridades lógicas y secuenciales de las distintas etapas a realizar. Para su elaboración, el LICITANTE deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes elementos:

• Planos del Proyecto y catálogo de conceptos. • Especificaciones particulares y complementarias • Normas para la construcción e instalaciones de la SCT. • Maquinaria y equipo. • Insumos y personal que integran las diferentes etapas de la ejecución de la obra.

Con el propósito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento, se describirán los procedimientos a emplear para la disposición de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes y carga de combustibles.


24

El licitante en caso de proponer dentro de su procedimiento constructivo el uso de explosivos, deberá de anexar copia del permiso actual con el que pretende trabajar su representada, el cual deberá tener una vigencia mínima a la fecha límite de conclusión de los trabajos, o la ruta crítica para validar o extender su vigencia con el que cuente, de cualquier forma deberá demostrarle a la ENTIDAD fehacientemente que contará con el permiso por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin demoras y sin justificaciones en tramites administrativos distintos a ella, en caso de que existan trámites pendientes deberá de indicar el tiempo real acostumbrado que lleva el trámite y el tiempo efectivo disponible para el objeto de la presente licitación, en la inteligencia que tendrá que hacer los ajustes al rendimiento mínimo mensual que se indican en las presentes bases y demostrar como dará esos rendimientos, cuidando que toda su propuesta sea congruente con los mismos y sin rebasar desde luego la fecha límite para concluir el dragado.

Toda la documentación que presente al respecto de lo indicado en el párrafo anterior deberá de incluirla en este el documento.

El licitante ganador, tramitará una ampliación a su permiso general que le haya sido expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional, con el fin de llevar a cabo los trabajos de demolición en el lugar objeto de esta licitación (Canal curvo), así mismo presentará los certificados de seguridad y referencias correspondientes al lugar de consumo de los explosivos, artificios o sustancias químicas relacionadas con los mismos, así como los polvorines donde se almacenará el material a emplear. La citada documentación tendrá que ser avalada por la primera autoridad administrativa de la localidad (Gobierno Municipal).

Será causal de desechamiento aquella propuesta que no garantice el contar con el permiso de explosivos o que los tiempos en las gestiones para su vigencia u obtención y el dragado mismo, cuestionen a la Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V., terminar los trabajos en los tiempos máximos establecidos.

El uso de explosivos o sustancia químicas deberá realizarse en forma controlada, cuidando de no producir daños a las estructuras colindantes, la descripción de cómo efectuará el uso de explosivos en forma controlada deberá incluirla en el procedimiento de este documento.

Deberán considerar en su propuesta la información estadística de arribos de embarcaciones al puerto descritos en el punto V.4 de las “V Especificaciones Complementarias”.

Los puntos anteriores son enunciativos y no limitativos, por lo que el licitante deberá extenderse en el desarrollo de este documento.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Word, bajo protesta de decir verdad en la que manifieste la descripción de la planeación integral de los trabajos de conformidad a los puntos anteriores, nombrándolo “Procedimiento constructivo.doc”


“ RELACIÓN DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA”

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora. Se presentará en hojas membretadas de la empresa, conteniendo cuando menos los siguientes elementos:

A) Formato debidamente firmado y llenado, como se indica en el que se anexa, con el equipo necesario y adecuado, solo el que se utilizara para la realización de los trabajos materia de esta licitación; describiendo a detalle características de maquinaria y equipo, indicando si son propias o rentadas, su localización y disponibilidad. Este formato puede ser sustituido por alguno realizado en computadora con todos los datos solicitados; Sin embargo se deberá integrar este documento proporcionado por API, debidamente firmado, esta relación debe coincidir con todos los documentos de la propuesta donde se haga mención a la maquinaria y equipo, Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica


25

establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar en archivo de Microsoft Excel, que manifieste lo antes mencionado, nombrándolo “ Maquinaria Equipo.xls ” .

B) De los equipos de dragado que intervendrán directamente en la ejecución de los trabajos, se deberán presentar copias de las fichas técnicas de cada uno de ellos, incluyendo documentos comprobatorios del fabricante respecto a rendimientos de equipo nuevo, conforme a lo solicitado en el Art. 36, Apartado A, Fracc. Segunda, Inciso C del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Si las fichas técnicas de los equipos a utilizar vienen en idioma diferente al español, se deberá hacer una traducción al español de estas. Si el equipo y maquinaria es de su propiedad, deberá presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de tales circunstancias y que no lo tiene comprometido en la ejecución de otras obras; en el caso de equipo rentado, se anexará además un “Contrato de promesa de renta del equipo”, celebrado entre el LICITANTE y el propietario del equipo, en los términos de los artículos 2243 al 2247 del Código Civil para el Distrito Federal, adjuntando copia de identificación oficial (credencial para votar o pasaporte reciente) y escrito en el que anoten los datos generales de la sociedad. La ENTIDAD se reserva el derecho de verificar el estado físico y las condiciones legales de los equipos propuestos por los LICITANTES, deberán integrar un reporte fotográfico de la maquinaria, anexando una foto por hoja anotando los siguientes datos:

Ø Modelo de la maquinaria. Ø Dirección exacta de su ubicación actual (puerto, posición de atraque, en su caso dique o

astillero, código postal, ciudad, estado y país). Ø Nombre de la Persona contacto, puesto que ocupa, dirección, que pueda dar referencia del

equipo en su ubicación actual. Ø Teléfono del contacto referido con claves lada nacionales o internacionales.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Word, bajo protesta de decir verdad en la que manifieste los números de las facturas, nombre de la empresa que factura, fecha de la factura, descripción de los conceptos que relaciona la factura e importe de la misma, en este mismo archivo deberá incluir el reporte fotográfico de forma digital cumpliendo con lo solicitado en el Inciso B), el archivo se deberá nombrar “ Ficha Tecnica.doc” .

Nota: Solo deberán presentar la maquinaria que se utilizara en la obra materia de este concurso.

C) Debe presentar carta compromiso de arrendamiento en original, entre la compañía arrendadora y el Licitante, en donde la empresa arrendadora se comprometa a que rentará el equipo o maquinaria relacionada en dicha carta, debe incluir dirección detallada y teléfonos de la Arrendadora, la cual deberá manifestar el No. de Licitación y Rubro de la obra, Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Word, bajo protesta de decir verdad en la que manifieste lo antes mencionado nombrándolo “ Arrendamiento.doc” .

NOTA: La API se reserva el derecho de hacer las investigaciones y averiguaciones pertinentes; por lo que si la API comprueba falsedad de información, la propuesta será desechada y se notificará al Órgano Interno de Control para los efectos legales que procedan.


“ RELACIÓN DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA”

Deberá presentarse en hojas membreteadas, un listado de los insumos (sin montos) que integran la propuesta señalando los materiales más significativos en su caso, equipo de instalación permanente,


26

mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación Electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Excel, bajo protesta de decir verdad en la que manifieste lo antes mencionado nombrándolo “ Insumos Tec.xls” .


“ ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO”

Se deberá presentar un análisis de todos los conceptos de trabajo de la propuesta, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, así como la relación de los materiales con sus correspondientes consumos de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos, sin considerar costos e importes.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación Electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Excel, bajo protesta de decir verdad en la que manifieste lo antes mencionado nombrándolo “PreciosTec.xls” .


“ PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS”

El programa de ejecución de la obra deberá presentarse requisitado y firmado en el formato anexo, o presentado en computadora. Para su elaboración y presentación se empleará EXCLUSIVAMENTE el sistema de barras, estructurando la programación calendarizada por concepto, sin indicar los montos de las erogaciones y como máximo igual al plazo de ejecución indicado en el punto 6 de la información general e indicando por mes las cantidades de trabajo por realizar.

Los diversos programas se estructurarán de acuerdo al plazo indicado, en días naturales. En ningún caso se considerará que las probables modificaciones al programa de ejecución, formuladas por el LICITANTE motivadas por causas ajenas a la ENTIDAD o derivadas de la incorrecta e ineficiente operación de maquinaria y/o equipos, personal e instalaciones, ni cambio alguno a los precios propuestos originalmente.

El LICITANTE para tal efecto, deberá estudiar cuidadosamente el programa de trabajo y demás documentos propios de la ejecución de la obra, para verificar si además, tendrá que considerar en su proposición turnos vespertinos o nocturnos.

El programa puede ser presentado en períodos mensuales, con la observación que el licitante que resulte ganador, deberá presentar a la firma del contrato el programa en períodos semanales y en absoluta congruencia con el de su propuesta original.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación Electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Excel, bajo protesta de decir verdad en la que manifieste lo antes mencionado nombrándolo “ProgramaObraTec.xls” .


“ PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS”

Programas cuantificados (sin indicar montos) y calendarizados, utilizando diagramas de barras, de suministro o utilización mensual de los siguientes rubros:


27

a). MANO DE OBRA

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora. Para su elaboración y presentación se empleará EXCLUSIVAMENTE diagrama de barras, estructurando la programación calendarizada de los periodos de intervención del personal, expresadas en jornadas e identificando categorías, sin indicar los montos de las erogaciones y como máximo igual al plazo de ejecución indicado en el punto 6 de la información general.

b). MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora. Para su elaboración y presentación se empleará EXCLUSIVAMENTE diagrama de barras, estructurando la programación calendarizada de los periodos de utilización de los equipos, expresados en horas efectivas de trabajo, identificando su tipo y características, sin indicar los montos de las erogaciones y como máximo igual al plazo de ejecución indicado en el punto 6 de la información general.

c). MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora. Para su elaboración y presentación se empleará EXCLUSIVAMENTE diagrama de barras, estructurando la programación calendarizada de los periodos de utilización de materiales más significativos expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, sin indicar los montos de las erogaciones y como máximo igual al plazo de ejecución indicado en el punto 6 de la información general.

d). UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora. Para su elaboración y presentación se empleará EXCLUSIVAMENTE diagrama de barras, estructurando la programación calendarizada de los periodos de intervención del personal profesional técnico administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, expresadas en jornadas, sin indicar los montos de las erogaciones y como máximo igual al plazo de ejecución indicado en el punto 6 de la información general.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación Electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Excel, conteniendo lo solicitado en los Puntos: a, b, c y d, nombrándolo “ ProgramaUtilizaTec.xls” .


“ ANEXOS A LAS BASES DE LICITACIÓN”

Los siguientes documentos firmados de conocimiento, en todas sus hojas:

ANEXO 1. ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO. ANEXO 2. MANUAL AMBIENTAL. ANEXO 3. OBLIGATORIEDAD AMBIENTAL. ANEXO 4. MIEMBROS DEL OCDE. ANEXO 5. CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA. (SIN MONTOS) ANEXO 6. RELACIÓN DE PLANOS (INCLUIR LOS PLANOS). ANEXO 7. LETRERO DE OBRA.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar carta en archivo de Microsoft Word, bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste haber leído y tomado en cuenta en la integración de su


28

propuesta todas y cada una de las consideraciones contenidas en los anexos (1 al 7), nombrándolo “AnexosBasesTec.doc”, Asimismo, deberá anexar los archivos que para tal efecto habrán recibido a través del sistema Compranet en archivo de compresión Winzip 8.0 nombrándolo AnexosBAsesTec.zip

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DOCUMENTO PE 01.

“ ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y COMPLEMENTARIAS”

El LICITANTE deberá enterarse del contenido de las especificaciones particulares y complementarias, así como de los planos o croquis anexos que sean entregados en las BASES DE LICITACIÓN, que son parte integrante de éstas, por lo que deberán ser incluidos en este documento y serán devueltos junto con las especificaciones particulares y complementarias firmados de conocimiento.

Este documento norma los conceptos contenidos en el documento denominado CATÁLOGO DE CONCEPTOS, en lo particular y en general a la proposición.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Word, bajo protesta de decir verdad en la que manifieste lo antes mencionado nombrándolo “Especificaciones.doc” .

DOCUMENTO PE 02.

“ RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS”

Se relacionarán los conceptos básicos que se requieran para la ejecución de la obra, indicando en forma tabular: descripción, cantidad, unidad y costo puesto en el sitio de utilización, siendo éste el que se traslade para la estructuración del costo directo en la elaboración de los precios que cotice.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación Electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Excel, conteniendo lo solicitado, nombrándolo “ BasicosEcon.xls” .

DOCUMENTO PE 03.

“ ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL”

Deberá presentarse en hojas membreteadas de la empresa, elaborado por el LICITANTE, pudiendo ser estos reportes de computadora, conteniendo cuando menos los siguientes elementos y disposiciones:

• Análisis del factor para obtener el salario real de cada una de las categorías del personal que intervendrá en la ejecución de la obra conforme a lo establecido en el artículo 160 del REGLAMENTO

• Para la obtención del factor de incremento al salario base, deberá contener los conceptos de prestación según la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores o Contratos Colectivos en vigor.

• Análisis del factor de salario real para cada categoría de acuerdo a las modificaciones de la ley del IMSS a partir de Julio de 1997.

• Deberá figurar el 5% del importe de las percepciones de los trabajos que, en los términos del artículo 136 de la ley federal del trabajo, las empresas en su calidad de patrones, están obligadas a aportar al INFONAVIT.


29

• Deberá figurar el 2% del importe de las percepciones de los trabajos que, en los términos del artículo 136 de la ley federal del trabajo, las empresas en su calidad de patrones, están obligadas a aportar al SAR.

• Para la obtención del factor de incremento al salario base deberá contener los conceptos de prestaciones según la ley federal del trabajo y las cuotas patronales del IMSS vigentes para el año 2008, recordando que las prestaciones en especie varían anualmente. El Licitante deberá presentar, comprobante de prima de siniestralidad emitida por el IMSS.

• Se deberán indicar los factores correspondientes para salarios reales de las distintas categorías que se consideren.

• En caso de aplicar al Licitante, deberá considerar el Impuesto del 2% sobre la Nómina, ya que es un impuesto estatal; o cualquier otro del cual sea obligada su aplicación de acuerdo al Estado o país de origen del participante.

• Se deberá considerar los salarios base vigentes de acuerdo a la zona donde se llevara a cabo la obra motivo de esta licitación de todo el personal que interviene en ella; (Los salarios mínimos emitidos por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, solo sirven como referencia y no como salario base para el calculo del Factor del Salario Real, en este solo se utiliza el salario mínimo general del D.F. vigente para el calculo de las prestaciones en especie según articulo 106 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social).

• Se anexa como ejemplo (guía indicativa) el formato que se puede seguir para el cálculo del factor de salario real.

• Determinado el factor de salario real, éste permanecerá fijo hasta la terminación de los trabajos contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dándoles un trato similar a un ajuste de costos.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación Electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Excel, conteniendo lo solicitado, nombrándolo “ FSR.xls” .

DOCUMENTO PE 04.

“ RELACIÓN Y ANÁLISIS DE SALARIOS DE MANO OBRA”

Deberá contener el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios, vigentes de acuerdo con la zona, de todo el personal que interviene en los trabajos (congruente con PE03).

Se enlistarán todas las categorías con sus respectivos salarios base y real, del personal que intervenga en los trabajos, con el factor de incremento para la obtención del salario real y su resultado, describiendo claramente los costos y/o los sobrecostos, que en su caso se generen por turnos y/o condiciones especiales. Se deberán anexar los análisis de percepciones del personal que conforman las cuadrillas de trabajo para los turnos considerados.


30

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación Electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Excel, conteniendo lo solicitado, nombrándolo “TabuladorSalarios.xls” .

DOCUMENTO PE 05.

“ ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN”

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo o presentado en computadora.

Se relacionarán todos los equipos que se requieran para la ejecución de los trabajos, incluyendo los que se utilicen para instalación eventual, indicando de forma tabular sus descripciones: modelo, capacidad y costo horario, además del análisis del costo horario de acuerdo a la forma anexa, debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de maquinaria y equipos nuevos, siendo dicho costo horario el que se traslade para la estructuración del costo directo en la formulación de los precios.

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importación, además de los requisitos anteriores se indicará el tipo de cambio utilizado, su conversión, la fuente de información y su fecha de actualización.

En cualquier caso, los precios de los insumos deberán contener todos los costos, cargos y derechos nacionales y/o internacionales que el CONTRATISTA requiera sufragar para que los equipos se encuentren totalmente suministrados y preparados en el sitio preciso de su utilización, y liberados de todo gravamen, ya que la ENTIDAD no reconocerá ningún sobrecosto por la inobservancia de este precepto.

De los equipos que intervendrán directamente en la ejecución de los trabajos, se deberán anexar copias de las facturas o cotizaciones en donde se demuestre el valor de adquisición de los equipos considerados como nuevos.

Se presentarán los análisis de costos horarios de todas y cada una de las maquinarias y equipos que se utilicen en esta obra, debiendo considerar costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos.

Los contratistas para el análisis de los costos horarios considerarán la tasa de interés que mas le convenga, la que deberá estar referida a un indicador económico específico y estará sujeto a las variaciones de dicho indicador.

En el caso de equipo rentado, y en congruencia a la propuesta técnica, se anexará (n) el (los) “Contrato de promesa de renta del equipo” con montos, celebrado entre el LICITANTE y el propietario del equipo

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación Electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Excel, conteniendo lo solicitado, nombrándolo “ CostoHorario.xls” .

DOCUMENTO PE 06.

“ ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS“

Este documento debe presentarse en papel membreteado de la empresa elaborado por el LICITANTE.

El análisis se sujetará al formato que se anexa, considerando que los costos indirectos estarán representados como un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosarán identificando los correspondientes a los de administración de campo y los de oficinas centrales.


31

En éste rubro deberá incluirse el costo del letrero de obra y demás conceptos señalados en las bases de la licitación.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación Electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Excel, conteniendo lo solicitado, nombrándolo “ AnalisisIndirecto.xls” .

DOCUMENTO PE 07.

“ ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS POR FINANCIAMIENTO UTILIDAD PROPUESTA Y CARGOS ADICIONALES”

El costo por financiamiento deberá presentarse por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos que correspondan derivados por la inversión de recursos propios o contratados realizados por el contratista para cumplir con el programa de ejecución de la obra.

Para la determinación del costo de financiamiento, se deberá realizar un análisis de ingresos y egresos en el que se consideren los gastos a realizar en la ejecución de la obra, los pagos que recibirán por concepto de anticipos y estimaciones, amortización de los anticipos y la tasa de interés que aplicará, señalando el indicador económico en el que se basa para su determinación; C.P.P., T.I.I.E., T.I.I.P., etc., en el caso que el LICITANTE considere no cobrar importe alguno a la ENTIDAD por este cargo, el cálculo del financiamiento se realice utilizando una tasa de interés del cero por ciento. El porcentaje del costo por financiamiento se obtendrá de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el LICITANTE, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos.

Atendiendo al punto 3 del mecanismo de adjudicación “Criterio relativo al Financiamiento” (Punto 21. CRITERIO PARA LA ADJUDICACIÓN, de las bases de licitación), el LICITANTE deberá indicar el horizonte a considerar y la tasa de descuento correspondiente.

El cargo por utilidad, es la ganancia del contratista por la ejecución de cada concepto de trabajo, expresado por un porcentaje de la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. En este cargo se deberán considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales, impuestos o derechos derivados de la ejecución de la obra, que no forman parte de los costos directos, indirectos, por financiamiento o utilidad.

Únicamente se consideran los derivados de ordenamientos legales aplicables o disposiciones administrativas emitidas por autoridades competentes, como impuestos federales y locales y gastos de inspección y supervisión. Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad.

La forma de aplicación desglosada de estos porcentajes, a cada análisis de precios, se indicará en el documento denominado ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTO DE TRABAJO.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación Electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Excel, conteniendo lo solicitado, nombrándolo “ AnalisisSobrecosto.xls” .

DOCUMENTO PE 08.

“ ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTO DE TRABAJO”


32

Este documento deberá presentarse en papel membreteado de la empresa, elaborado por el LICITANTE.

Se deberán presentar los análisis de precios detallados de todos y cada uno de los conceptos contenidos en el documento denominado CATÁLOGO DE CONCEPTOS. Pudiendo ser éstos reportes de computadora, considerando que:

El análisis de los precios de los conceptos deberá ser estructurado con costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento de los trabajos, cargos por utilidad, cargos adicionales y precio final, siendo esté último el que se traslade al documento denominado CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

El costo directo incluirá los cargos por conceptos de percepciones del personal, materiales, maquinaria y equipo, consignados en los documentos correspondientes a, ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, RELACIÓN Y ANÁLISIS DE SALARIOS DE MANO DE OBRA Y RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE MATERIALES respectivamente, con sus correspondientes rendimientos.

El costo indirecto estará representado como un porcentaje del costo directo. Este porcentaje será el consignado en el documento correspondiente al ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS.

El costo de financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. Este porcentaje será el consignado en el documento correspondiente al ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS POR FINANCIAMIENTO, UTILIDAD PROPUESTA Y CARGOS ADICIONALES.

El cargo por utilidad será fijado por el LICITANTE mediante un porcentaje de la suma de los costos directo, indirecto y de financiamiento; los derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaria de la Función Publica (antes SECODAM), así como el 2% de impuesto sobre nomina estatal, serán considerados dentro de los cargos adicionales siguiendo el formato de cálculo anexo, que como ejemplo, se muestra en las presentes bases.

Los rendimientos que se consignen en los análisis de precios deberán ser congruentes con el PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA y en general con toda la proposición.

Los análisis de precios unitarios no deberán contener lotes por conceptos de materiales, personal y equipo, ni destajos por concepto de estos dos últimos. Será motivo de desechamiento de la propuesta hacer intervenir en su análisis ésta unidad de medida (lote).

Si el LICITANTE elige la estructuración de costos básicos, éstos deberán presentarse totalmente desglosados, además de incluir una relación de los mismos en el Documento PE 02.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación Electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Excel, conteniendo lo solicitado, nombrándolo “ PreciosEcon.xls” .

DOCUMENTO PE 09.

“ EXPLOSIÓN DE INSUMOS”

Deberá de presentar en papel membretado una lista de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, agrupando por materiales y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con la descripción de cada uno de ellos, indicando las unidades de medición, las cantidades a utilizar y sus importes.


33

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación Electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Excel, conteniendo lo solicitado, nombrándolo “ InsumosEcon.xls” .

DOCUMENTO PE 10.

“ PROGRAMA DE EROGACIONES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS”

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora. Para su elaboración y presentación, se complementará el diagrama de barras del programa presentado en la propuesta técnica (Documento PT 11), consignando los montos de las erogaciones por este concepto.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación Electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Excel, conteniendo lo solicitado, nombrándolo “ ProgramaObraEcon.xls” .

DOCUMENTO PE 11.

“ PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS”

a). UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora. Para su elaboración y presentación, se complementará el diagrama de barras del programa presentado en la propuesta técnica (documento PT 11.a), consignando los montos de las erogaciones por este concepto.

b). UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora. Para su elaboración y presentación, se complementará el diagrama de barras del programa presentado en la propuesta técnica (documento PT 11.b), consignando los montos de las erogaciones por este concepto.

c). UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora. Para su elaboración y presentación, se complementará el diagrama de barras del programa presentado en la propuesta técnica (documento PT 11.c), consignando los montos de las erogaciones por este concepto.

d). UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora. Para su elaboración y presentación, se complementará el diagrama de barras del programa presentado en la propuesta técnica (documento PT 11.d), consignando los montos de las erogaciones por este concepto.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación Electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Excel, conteniendo lo solicitado en los Puntos: a, b, c y d, nombrándolo “ ProgramaUtilizaEcon.xls” .

DOCUMENTO PE 12..

“ CATÁLOGO DE CONCEPTOS”

Debidamente requisitado y firmado, conforme al formato anexo.


34

Se anotarán los precios de todos los conceptos con número y con letra según la LEY. Si hubiese discrepancias entre los precios anotados con número y los anotados con letra, serán estos últimos los que se tomarán en cuenta al establecer el monto corregido de la proposición, en caso de que lo hubiese.

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades de obra anotadas por la ENTIDAD y los precios anotados con letra por el LICITANTE.

La suma de los importes totales de todos los conceptos, representará el monto total de la proposición, la que deberá anotarse con número y letra en la última hoja de este documento, así también el impuesto al valor agregado en el porcentaje que corresponda, según lo disponga la Ley en la materia y el monto que resulte de la suma de los dos importes anteriores, en los lugares asignados para ello.

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los importes de los conceptos y, el monto total de la proposición que resulte, será el monto corregido para efectos de la adjudicación, en su caso.

Los precios anotados con letra, deberán coincidir con los precios analizados detalladamente, incluidos en el documento denominado ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTO DE TRABAJO, en caso contrario, se considerará que el precio está mal analizado.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación Electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Excel, conteniendo lo solicitado, nombrándolo “ Catalogo Conceptos.xls” .

DOCUMENTO PE 13.. “ ARCHIVO MAGNÉTICO”

Deberán proporcionar el archivo(s) donde manifiesten los análisis de precios, las cantidades, importes y monto de su propuesta, en forma electrónica (disco compacto o disquete) mediante el uso de programas comunes de ingeniería de costos o Excel.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, deberán anexar el archivo(s) en formato comprimido Winzip 8.0. nombrándolo “BaseDatos.zip

C. PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

10. IDIOMA, UNIDADES, MEDIDA Y MONEDA DE LA PROPOSICIÓN.

En lo general para todos los documentos y correspondencia relacionada con la presente licitación, el idioma oficial será el ESPAÑOL. Las cantidades serán expresadas en el SISTEMA MÉTRICO DECIMAL y los precios se indicarán en MONEDA NACIONAL, aún y cuando el insumo fuera de importación, sin incluir el impuesto al valor agregado.

En las licitaciones nacionales e internacionales los manuales, catálogos, folletos y demás literatura e información técnica que se anexe a las proposiciones, podrá presentarse en inglés o en el idioma del país de origen del LICITANTE y deberán de acompañarse de una traducción simple al español, sobre los textos requeridos para la evaluación respectiva. Según la complejidad y naturaleza de los trabajos o servicios, el área técnica podrá, de así estimarlo, solicitar una traducción por perito autorizado, de la información tecnológica y científica contenida en los manuales, folletos, y demás literatura que se requiera.

11. FORMULACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.


35

La proposición deberá estar preparada por el LICITANTE, siguiendo las instrucciones detalladas que se indican en el punto B, para los 26 documentos, 13 de la propuesta técnica y 13 en la propuesta económica, que integran la documentación de la licitación.

Para la presentación de cada uno de los documentos de que se compone la proposición en lo conducente, regirán las indicaciones señaladas de carácter general y particular, además de las disposiciones técnicas, financieras y jurídicas, que por reparto de tipificación se incluyen en el contenido por cada documento y que regirán tanto en la estructuración de la proposición, así como durante el cumplimiento del contrato motivo de la presente licitación.

Al formular la proposición deberá tomar en cuenta que para efectos de pago se formularán estimaciones conforme a lo establecido en las especificaciones particulares y complementarias (medición y pago) por avance de obra, con una periodicidad no mayor de un mes y conforme a lo establecido en la Sección III, Capitulo Cuarto, Titulo Tercero del REGLAMENTO. El CONTRATISTA deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, que será el día último de cada mes, para el pago de las estimaciones; acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

La Unidad Administrativa en un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la recepción de los documentos, llevará a cabo la verificación de la consignación de los datos en el documento, tales como requisitos fiscales, descripción de los trabajos ejecutados, precios, cantidad de obra realizada, etcétera, y continuará el procedimiento para su pago, el cual concluirá con el pago de los trabajos en un termino de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de la Obra.

En los casos en que la ENTIDAD no cumpla con el pago de las estimaciones conforme a lo establecido en el párrafo anterior, a solicitud del CONTRATISTA, se pagarán gastos financieros conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del CONTRATISTA.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la ENTIDAD.

12. CONDICIONES DE LA LICITACIÓN.

El LICITANTE deberá presentar su proposición con el debido cuidado de dar cumplimiento a todos los requisitos solicitados en los documentos de las BASES DE LICITACIÓN.

Los LICITANTES prepararán sus propuestas conforme a lo establecido en las Bases, así como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten aquellas. El LICITANTE deberá firmar cada una de las fojas que integren su proposición.

La propuesta será entregada en un sobre claramente identificado en su parte exterior y completamente cerrado.

De conformidad con la fracción X del artículo 31 y las fracciones IV, VII y XXI del artículo 33 de la LEY, la ENTIDAD hace los siguientes señalamientos:


36

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitación, así como la comprobación de que algún LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás LICITANTES.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los LICITANTES podrá ser negociada.

El LICITANTE ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos del artículo 78 de la LEY.

13. FORMATO Y FIRMA DE LA PROPOSICIÓN.

El LICITANTE deberá preparar un original de los documentos indicados en el punto 11, FORMULACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, la cual no deberá contener alteraciones, correcciones, raspaduras o enmendaduras.

En las hojas que compongan todos y cada uno de los documentos de la PROPOSICIÓN, se presentarán mecanografiadas, impresas en computadora o escritas con tinta indeleble y se deberá consignar la firma del LICITANTE o su REPRESENTANTE LEGAL.

14. SELLADO Y ROTULACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

La propuesta deberá entregarse en UN SOBRE CERRADO conteniendo los documentos que enseguida se mencionan, además que deberá foliarse, la totalidad de los documentos de la propuesta:

• Propuesta técnica:

Se deberán incluir exclusivamente los originales de la PROPUESTA TÉCNICA, cada documento en original (Y firmado), éstos deberán integrarse en una carpeta tipo Printaform, Fortec, Major Ecobond o similar con el separador (anexo) que le corresponda a cada uno (lo anterior para la mejor conducción del procedimiento del acto de presentación y apertura de las proposiciones).

• Propuesta económica

Se deberán incluir exclusivamente los originales de la PROPUESTA ECONÓMICA, así como el archivo magnético (disco de 3.5” o CD) conteniendo el presupuesto en cualquiera de los programas de precios unitarios SINCO®, OPUS®, NEODATA®, etc (documento PE13)

Cada documento en original, éstos deberán integrarse en una carpeta tipo Printaform, Fortec, Major Ecobond o similar con el separador (anexo) que le corresponda a cada uno (lo anterior para la mejor conducción del procedimiento del acto de presentación y apertura de las proposiciones).

El sobre cerrado estará dirigido a la: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V., a la siguiente dirección: Calle treinta y dos entrada Muelle Fiscal lado poniente Progreso, Yuc. Deberá tener una hoja de identificación, pegándola o engrapándola al frente del sobre, rotulado claramente con los siguientes datos generales en el exterior del sobre:

a) PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

b) LICITACIÓN


37

b.1 Número b.2 Rubro b.3 Fecha y hora de presentación de las proposiciones

c) LICITANTE

c.1 Nombre o razón social c.2 Domicilio, teléfono, fax y correo electrónico (email). c.3 Nombre del representante legal

D. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

15. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones presentadas por los LICITANTES se recibirán el día y la hora señalados en el punto 5 de la información general del PLIEGO DE REQUISITOS y obrarán en poder de la ENTIDAD. En caso de que la PROPOSICIÓN sea presentada conjuntamente por varias empresas, en términos del segundo párrafo del artículo 36 de la LEY, el representante común para este efecto entregará la proposición, debiendo señalar que se presenta en forma conjunta, incluyendo en el sobre de la propuesta el convenio a que se hace referencia el artículo 28 del REGLAMENTO.

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en UNA ETAPA, conforme a lo siguiente:

16. PRESENTACIÓN DE LOS 13 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

Se llevará a cabo en la fecha, hora y sitio indicados en el punto 5 de la información general. La apertura de proposiciones se hará conforme al procedimiento que se establece en el Artículo 37 de la LEY y artículos del 29 al 35 de la Sección II. Capitulo Primero, Titulo Tercero del REGLAMENTO.

Primero se procederá con una revisión cuantitativa de los documentos que integran la propuesta (técnica y económica), iniciando con la PROPUESTA TÉCNICA, y se desecharán aquellas que no contengan todos los documentos mencionados en el punto B de este PLIEGO DE REQUISITOS o que hayan omitido algún requisito. Se rubricarán los documentos correspondientes a la Descripción de la Planeación Integral para la realización de los Trabajos y Procedimiento Constructivo de ejecución de los mismos; Relación de maquinaria y/o equipo para la ejecución de la obra, Relación de insumos que intervienen en la propuesta, Análisis de los conceptos de trabajo y programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, seguidamente se procederá con la:

17. PRESENTACIÓN DE LOS 13 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

Una vez concluida la revisión cuantitativa de los documentos que integran la propuesta técnica, se procederá con la revisión cuantitativa de los 13 documentos que integran la propuesta económica, y se desecharan aquellas propuestas que no contengan todos los documentos mencionados en el punto B de este PLIEGO DE REQUISITOS o que alguno se encuentre incompleto o que hayan omitido algún requisito. Y se dará lectura en voz alta, cuando menos al importe total de cada una de las PROPOSICIONES ACEPTADAS, no procederá dar lectura al importe de las PROPOSICIONES que hayan sido desechadas.

La ENTIDAD y los LICITANTES participantes en el acto, rubricarán los siguientes documentos de la propuesta económica: Especificaciones particulares y complementarias, Análisis de los precios unitarios por concepto de trabajo, Explosión de insumos, Catalogo de conceptos y Programa de erogaciones de


38

ejecución general de los trabajos, de aquellos que se les haya recibido su PROPUESTA ECONÓMICA completa para su revisión detallada.

Se levantará el ACTA en la que se harán constar las PROPUESTAS aceptadas para su análisis cualitativo, así como las que hubieren sido DESECHADAS y las causas que lo motivaron; también se asentará la fecha, hora y sitio en que se dará a conocer el fallo, el acta será firmada y se les entregará a cada LICITANTE, una copia de la misma o estará a disposición de los que no hayan asistido, en las oficinas de la Subgerencia de Ingeniería, para efecto de notificación.

Las PROPOSICIONES que fuesen DESECHADAS, podrán ser devueltas por la ENTIDAD transcurridos 15 (quince) días naturales, contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación.

A los actos de carácter público de las licitaciones podrán asistir los licitantes cuyas propuestas hayan sido desechadas durante el procedimiento de contratación, así como cualquier persona que sin haber adquirido las bases manifieste su interés de estar presente en dichos actos, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

E. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

18. PROCESO DE EVALUACIÓN.

Después de abrir públicamente las PROPUESTAS, el proceso del análisis cualitativo se efectuará conforme a lo establecido en los artículos 36 y 37 de la Sección III, Capitulo Primero, Titulo Tercero del REGLAMENTO. Toda la información relacionada con la revisión, evaluación y comparación de las mismas, así como las recomendaciones concernientes a la adjudicación del contrato, no serán dadas a conocer a ningún LICITANTE u otras personas no autorizadas para ello, hasta que se haya emitido el DICTAMEN DE LA EVALUACIÓN y se haya dado a conocer el fallo para la ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

19. REVISIÓN DETALLADA.

De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 33 Sección VIII y 38 la LEY, para la evaluación de las proposiciones, en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes. La ENTIDAD llevará a cabo la evaluación de las proposiciones, apegándose a lo establecido en Artículo 36 del REGLAMENTO.

Durante el proceso de evaluación detallada se constatará que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, contengan la información, documentos y requisitos solicitados en las BASES DE LICITACIÓN; la falta de alguno de ellos o que algún rubro en lo individual esté incompleto o que contenga alternativas que modifiquen las condiciones establecidas, será motivo para DESECHAR la proposición, para lo cual se revisarán, entre otros, de la propuesta lo siguiente:

EN EL ASPECTO TÉCNICO.

En general para la evaluación técnica de las propuestas se deberán considerar entre otros, los siguientes aspectos:

Que cada documento contenga toda la información solicitada;

Si de la información y documentación con que cuente la Secretaría de la Función Pública se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, LA ENTIDAD se abstendrá de firmar el contrato correspondiente. (DOCUMENTO PT 05, punto “ k” )

Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuentan con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos, los que deben tener experiencia en obras (Mínimo tres) de características técnicas y magnitud similares (dragado de


39

construcción), con base en la documentación complementaria que demuestre fehacientemente la experiencia del Técnico responsable (Ingeniero civil o Arquitecto) que sea propuesto por el LICITANTE (copias de: cédula profesional (obligatorio) y actas de entrega – recepción, estimaciones de obra, hojas de bitácora, cursos o cualquier otro documento oficial), así como la documentación que demuestre la relación laboral del LICITANTE con el Técnico responsable propuesto (Alta IMSS, contrato, recibo de nómina)

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se deberán considerar, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral especifica en obras similares y la capacidad técnica de las personas que estarán relacionadas con la ejecución de los trabajos;

Que los LICITANTES cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

Que la planeación integral propuesta por el LICITANTE para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;

Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el LICITANTE conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su propuesta, y

De los estados financieros, los aspectos que se verificarán son, entre otros:

Que el capital neto de trabajo del LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado;

Que el LICITANTE cuente con el capital contable requerido (con base en la declaración anual 2008) por la convocante para participar en ésta licitación.

Que el LICITANTE tenga la capacidad para pagar sus obligaciones, y

El grado en que el LICITANTE depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

1. Tratándose de propuestas que consideren precios unitarios además se deberá verificar:

I.1. De los programas:

I.1.1. Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la CONVOCANTE;

I.1.2. Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;

I.1.3. Que los programas de suministros y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el LICITANTE en el procedimiento constructivo a realizar;

I.1.4. Cuando se requiera del equipo de instalación permanente, deberá considerarse que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general.

I.2 De la maquinaria y equipo:

I.2.1. Que la maquinaria y equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el LICITANTE;


40

I.2.2. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el CONTRATISTA, o con las restricciones técnicas, cuando la ENTIDAD fije un procedimiento, y

I.2.3. Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

I.3. De los materiales:

I.3.1. Que en el consumo de material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y

I.3.2. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en la normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las bases, y

1.4. De la mano de obra:

I.4.1. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;

I.4.2. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el LICITANTE, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

I.4.3. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.

EN EL ASPECTO ECONÓMICO

En general para la evaluación económica de las propuestas se deberán considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

1. Que cada documento contenga toda la información solicitada, y

2. Que los precios propuestos por el LICITANTE sean aceptables, es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.

I. Tratándose de propuestas que consideren precios unitarios además se debe verificar:

I.1. Del presupuesto de obra:

I.1.1. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

I.1.2. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis del precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y


41

I.1.3. Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tenga errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;

I.2. Verificar que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en la LEY y el REGLAMENTO, debiendo revisar:

I.2.1. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

I.2.2. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción;

I.2.3. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;

I.2.4. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el REGLAMENTO;

I.2.5. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y

I.2.6. Que los costos horarios para la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

I.3. Verificar que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el REGLAMENTO, debiendo además considerar:

I.3.1. Que los costos considerados por el LICITANTE, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las bases de licitación;

I.3.2. Que los costos de la mano de obra considerados por el LICITANTE, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos y,

I.3.3. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomara como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

I.4. Verificar que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el REGLAMENTO, debiendo además considerar:

I.4.1. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

I.4.2. Constar que para el análisis de los costos indirectos se haya considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del LICITANTE, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del CONTRATISTA encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y


42

I.4.3. Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características y conforme a las bases de licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario especifico;

I.5. Verificar que el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:

I.5.1. Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de tramite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos;

I.5.2. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;

I.5.3. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base a un indicador económico específico;

I.5.4. Que el costo de financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales, y

I.5.5. Que la mecánica para análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el LICITANTE sea congruente con lo que se establezca en las bases de licitación.

20. LICITACIONES DESIERTAS.

La ENTIDAD declarará DESIERTA la LICITACIÓN por las siguientes causas:

1. Cuando ninguna persona adquiera las bases de licitación.

2. Cuando en el acto de apertura de proposiciones no se reciba propuesta alguna, o todas las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos de las BASES DE LICITACIÓN y fueran desechadas.

3. Cuando todas las proposiciones recibidas se califiquen después del análisis detallado como NO SOLVENTES., o sus precios a juicio de la ENTIDAD no fueren aceptables, en los términos del Artículo 40 de la LEY y 43 del REGLAMENTO.

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

21. CRITERIO PARA LA ADJUDICACIÓN.

El contrato se adjudicará de entre los LICITANTES, a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, las condiciones, legales, técnicas y económicas requeridas por la ENTIDAD, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultase que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la ENTIDAD, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado.

En caso de empate técnico entre las empresas licitantes, LA ENTIDAD adjudicará la obra al LICITANTE que tenga en su planta laboral un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuya alta en el IMSS se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre de la presente licitación.

El criterio de Adjudicación se apegará al Acuerdo que establece los lineamientos publicados por la Secretaría de la Función Pública el pasado 13 de Octubre del 2005; los cuales regulan la disposición contenida en el articulo 38 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas, relativa a


43

la propuesta que resulte económicamente mas conveniente para el estado, quedando para ésta Licitación de la siguiente forma.

Generalidades: Primero. El presente Acuerdo establece los Lineamientos que regulan la disposición contenida en el artículo 38 de la Ley relativa a que si de la evaluación realizada por la dependencia o entidad resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado. Segundo. Para efectos del presente Acuerdo, se entenderá por:

Dependencias. Las señaladas en las fracciones I a III del artículo 1 de la Ley. Entidades. Las señaladas en las fracciones IV y V del artículo 1 de la Ley. Ley. A la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Procedimientos de Contratación. A la licitación pública y a la invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional e internacional. Secretaría. A la Secretaría de la Función Pública. Tratados. Los convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos.

Tercero. Los presentes Lineamientos son aplicables a los procedimientos de contratación que tengan por objeto contratar obras públicas, incluyendo los que se convoquen bajo la cobertura de los Tratados. Únicamente serán de aplicación en los servicios relacionados con las obras públicas, cuando en los procedimientos de contratación respectivos no se utilice el método de puntos y porcentajes en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 38 de la Ley. Cuarto. Las entidades federativas y el Gobierno del Distrito Federal se sujetarán al presente Acuerdo cuando contraten obras públicas y servicios relacionados con las mismas con recursos federales, en términos de lo dispuesto en el artículo 1 fracción VI de la Ley. Quinto. Los Lineamientos únicamente resultarán de aplicación cuando existan dos o más propuestas solventes. Sexto. No serán aplicables a las contrataciones que se realicen con créditos externos en los términos que alude el artículo 12 de la Ley, salvo que los organismos financieros regionales o multilaterales acepten considerarlos en los términos que dispone dicho numeral. Séptimo. La interpretación para efectos administrativos de este Acuerdo corresponde a la Secretaría, por conducto de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal. Del Mecanismo de Adjudicación Octavo. Las dependencias y entidades incluirán de manera expresa en las bases de los procedimientos de contratación el mecanismo de adjudicación que se describe en los presentes Lineamientos. Asimismo, deberán incluir los criterios de evaluación en los términos que establecen la Ley y su Reglamento.

Noveno. Para la aplicación del mecanismo de adjudicación, se atenderá a lo siguiente: I. Las propuestas aceptadas en la forma que señala el artículo 37 fracciones I y III de la Ley, serán

evaluadas con el criterio que de manera expresa se haya establecido en las bases de los procedimientos de contratación, conforme se indica en el artículo 33 fracción VIII de la Ley.


44

Dicha evaluación tendrá por objeto determinar cuáles propuestas son solventes, porque reúnen, conforme a los criterios de evaluación establecidos las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

II. Para determinar cuál de las propuestas que resultaron solventes conforme se indica en la fracción anterior es la proposición que económicamente es más conveniente para el Estado, se aplicará el mecanismo de adjudicación que contiene los criterios y parámetros que identifican objetivamente las mejores condiciones de contratación para el Estado. El mecanismo de adjudicación estará conformado por los siguientes cinco criterios:

1. Criterio relativo al Precio. La propuesta solvente cuyo precio o monto sea el más bajo, o la de menor valor presente, tendrá una ponderación de:

50 puntos En estos términos, la ponderación que se le asigna al criterio precio corresponde en todos los casos a 50 puntos, para lo cual, a efecto de determinar la ponderación del criterio precio a las demás propuestas solventes, se atenderá a la siguiente fórmula:

PAj = 50 * (PSPMB/PPj) Para toda j = 1, 2,…..,n Donde: PA = Puntos a asignar a la propuesta “j” PSPMB = Propuesta Solvente cuyo Precio es el más bajo, o la de menor valor presente. PP = Precio de la Propuesta “j” El subíndice “j” representa a las demás propuestas determinadas como solventes como resultado de la evaluación. Para determinar la propuesta de menor valor presente, se podrán considerar los gastos de inversión, de operación, de mantenimiento y de consumo entre otros, así como el valor de rescate de las obras de que se trate. Cuando se incluya el valor presente, en las bases de los procedimientos de contratación se indicarán de manera expresa, cuando menos el horizonte a considerar, la tasa de descuento y la forma en que el licitante incluirá en su propuesta los gastos y el valor de rescate ya mencionados. Las dependencias y entidades, podrán optar por utilizar el método de valor presente cuando la obra o servicios relacionados con las mismas se encuentren asociados a la producción de bienes y servicios en los que sea posible cuantificar los ingresos y egresos que se producirán en un determinado tiempo.

2. Criterio relativo a la Calidad. La calidad atenderá a los rubros de especialidad, experiencia y capacidad técnica en los términos del último párrafo del artículo 36 de la Ley. Dichos rubros en su puntaje deberán tener una ponderación en conjunto de:

20 puntos Los veinte puntos, se distribuirán como sigue: Especialidad. Mayor número de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a los que se convocan en un plazo máximo de cinco años, a partir de que se publique la convocatoria. Para este rubro se debe asignar una ponderación máxima de 5 puntos. Experiencia. Mayor tiempo del licitante realizando trabajos de la misma especialidad. Para este rubro se debe asignar una ponderación máxima 5 puntos. Capacidad Técnica. Se asignará un puntaje máximo de 10 puntos, repartidos como sigue: a) Mayor experiencia laboral en la materia objeto de la contratación, del personal responsable

de los trabajos convocados. Se asignarán como máximo 3 puntos.

b) Sin antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos, o su equivalente en el extranjero.


45

Se asignarán como máximo 3 puntos. c) Certificación (calidad, seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social).

Se asignarán como máximo 4 puntos. La certificación antes aludida debe ser emitida conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Tratándose de procedimientos de contratación bajo la cobertura de los tratados, la especialidad, experiencia y capacidad técnica, se considerarán los trabajos ejecutados en cualquier país.

3. Criterio relativo al Financiamiento. Que se pondere la proposición que aporte las mejores condiciones de financiamiento para la dependencia o entidad. En las bases de los procedimientos de contratación, se indicará cuando menos, el horizonte a considerar y la tasa de descuento correspondiente. . Su ponderación será de:

10 puntos 4. Criterio relativo a la Oportunidad. Que se hayan ejecutado obras con contratos terminados en

costo y tiempo, último párrafo del artículo 36 de la LOPSRM, considerando los siguientes rubros que en su puntaje en conjunto debe tener una ponderación de:

10 puntos Distribuidos como sigue: a) Grado de cumplimiento en los contratos celebrados y concluidos por el licitante en un lapso

no mayor a cinco años contados a partir de que se publique la convocatoria, para lo cual se dividirá el monto de las penas convencionales por atraso aplicadas, entre el valor total del contrato. Cuando se trate de varios contratos, el grado de cumplimiento se aplicará para cada contrato y el resultado se ponderará con el valor que se obtenga de dividir el monto de cada uno de los contratos considerados en el ejercicio entre su sumatoria total. Al mayor grado de cumplimiento se asigna un máximo de 3 puntos.

b) Que los contratos celebrados en un lapso no mayor a cinco años, no hayan sido objeto de rescisión administrativa, o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero. Se asigna un máximo de 3 puntos.

c) Que se haya terminado la ejecución de los trabajos contratados dentro del programa convenido. Se asigna un máximo de 4 puntos. Para los incisos a), b) y c) anteriores, la información corresponderá a la que soliciten las dependencias y entidades, incluyendo una manifestación bajo protesta de decir verdad y sujeta a verificación, así como aquellos otros mecanismos que garanticen la veracidad de la misma.

5. Criterio relativo al Contenido Nacional. Considerando para dicho criterio a la propuesta con mayor porcentaje de contenido nacional respecto de los siguientes insumos y equipos que en su puntaje en conjunto deberán tener ponderación de:

10 puntos (NO APLICA)

a) Materiales. b) Maquinaria y equipo de instalación permanente. Para la determinación del grado de contenido nacional, se considerará lo siguiente: * Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la aplicación del requisito de contenido

nacional en los procedimientos de contratación de obras públicas que celebren las


46

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación del 15 de julio de 2003.

* Acuerdo por el que se dan a conocer los casos de excepción sobre el contenido nacional a requerir en los procedimientos de contratación de obras públicas para proyecto llave en mano o integrados mayores, convocados bajo la cobertura de los capítulos de compras del sector público contenidos en los tratados de libre comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 5 de septiembre de 2003.

El criterio relativo al contenido nacional únicamente aplicará en procedimientos de contratación de carácter nacional e internacional fuera de la cobertura de los Tratados. (NO APLICA)

En los criterios o rubros antes mencionados donde se indica la palabra NO APLICA, son aquellos que la convocante ha determinado que no cuenta con elementos para su valoración o no pueden ser proporcionados por los licitantes; por lo que no representarán ningún valor en su puntaje, es decir tendrán valor cero, y los puntos que le corresponderían no se reexpresarán. La suma de los cinco criterios anteriormente descritos será menor o igual a 100 puntos.

Para la asignación de la ponderación de los criterios 2 al 5 antes detallados a cada una de las propuestas determinadas como solventes, se utilizará una regla de tres simple, considerando como base la que reciba mayor puntaje en cada uno de los criterios enunciados. Décimo. Cuando las convocantes no cuenten con elementos para valoración de alguno de los criterios o rubros antes mencionados, o éstos no pudiesen ser proporcionados por los licitantes, no representarán ningún valor en su puntaje, es decir tendrán valor cero, o no aplica y, los puntos que les corresponderían no se reexpresarán. Décimo Primero. Atendiendo a lo anterior, la propuesta solvente económicamente más conveniente para el Estado será aquella que reúna la mayor puntuación conforme a la valoración de los criterios y parámetros descritos en el noveno de los presentes Lineamientos, siempre y cuando su precio o monto tenga una diferencia hasta de 7% respecto del precio o monto de la determinada como la solvente más baja como resultado de la evaluación. Décimo Segundo. Si el precio o monto de la propuesta determinada como la económicamente más conveniente para el Estado tiene una diferencia superior al 7% del precio o monto de la determinada como la solvente más baja como resultado de la evaluación, se adjudicará a la que le siga en puntaje hacia abajo, pero la diferencia de su precio sea menor o igual al 7% señalado y, así sucesivamente hasta que se obtenga la propuesta que será adjudicada. Décimo Tercero. En obras con valor hasta los 10,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal elevado al mes, las dependencias y entidades podrán optar por determinar como la propuesta económicamente más conveniente para el Estado la que corresponda a la solvente cuyo precio o monto sea el más bajo, estableciéndolo expresamente en las bases de los procedimientos de contratación, en cuyo caso no aplicarán el mecanismo de adjudicación contenido en el noveno de los presentes Lineamientos.

La Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V. otorgará el contrato al postor cuya propuesta se apegue a lo antes dispuesto y que resulte ser la propuesta económicamente más conveniente para el Estado.

22. COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN.

En los términos de los artículos 39 de la LEY, 38 y 39 de su REGLAMENTO, el fallo de la licitación se dará a conocer en junta pública o mediante comunicación escrita, según se asiente en el Acta de la segunda etapa del proceso. Para constancia de la notificación del fallo, se levantará el ACTA, en la que se hará constar el LICITANTE a quien se le adjudicará el contrato o la decisión de la ENTIDAD en su


47

caso, la cual firmarán los asistentes y se les entregará copia de la misma o estará a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de notificación.

En el mismo acto, se hará entrega de una comunicación por escrito a los LICITANTES, señalando la información acerca de las razones por las cuales su proposición, en su caso, no resultó ganadora.

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad que se interponga por los LICITANTES en los términos del artículo 83 de la LEY; 217 Y 218 de su REGLAMENTO.

23. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.

El LICITANTE se obliga a entregar precisamente en la ENTIDAD, con domicilio en Calle treinta y dos entrada al Muelle Fiscal lado poniente, Progreso, Yuc., a más tardar en el plazo indicado, los siguientes documentos previo a la firma del contrato:

1. El LICITANTE ganador, presentará para su cotejo, original o copias certificadas ante notario del acta constitutiva, modificaciones y poderes en su caso, inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, una vez llevado a cabo el cotejo, la Convocante devolverá al interesado los documentos originales o certificados, conservándolos en copias simples.

Tratándose de empresas extranjeras, se deberá verificar que los documentos cuenten con la legalización o APOSTILLAMIENTO correspondiente. Además de que deberán encontrarse dentro del tratado de LA HAYA

La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.

Los LICITANTES interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados, además de entregar una copia del convenio a que se refiere el artículo 28 del REGLAMENTO. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común.

2. Escrito libre en el que además de señalar su nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal, clave del RFC, actividad preponderante, nombre y RFC del representante legal, así como el correo electrónico de este último, precisen el monto total del contrato y tipo de moneda en que esté suscrito y, que a la fecha de presentación del citado escrito, manifiesten bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

a) Que han cumplido con sus obligaciones en materia de RFC, a que se refieren el Código y su Reglamento.

b) Que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por los dos últimos ejercicios fiscales por los que se encuentren obligados; así como de los pagos mensuales del IVA y retenciones de ISR de los últimos 12 meses anteriores al penúltimo mes a aquél en que se presente el escrito a que se refiere esta fracción. Cuando los contribuyentes tengan menos de dos años de inscritos en el RFC, la manifestación a que se refiere este inciso, corresponderá al periodo transcurrido desde la inscripción y hasta la fecha que presenten el escrito, sin que en ningún caso los pagos mensuales excedan de los últimos 12 meses.

c) Que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, o bien, en el caso que existan adeudos fiscales firmes, se comprometen a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretendan contratar, en


48

la fecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso, se estará a lo establecido en la regla 2.1.18. de esta Resolución.

d) Que tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del Código.

e) En caso de contar con autorización para el pago a plazo, manifestarán que a la fecha de presentación del escrito no han incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66, fracción III del Código.

El CONTRATISTA que resulte adjudicatario del contrato deberá entregar a la firma del mismo la documentación siguiente:

a) Relación de proveedores que serán sujetos de que el CONTRATISTA traslade el anticipo que le fue otorgado por la ENTIDAD.

b) Pedidos por cada proveedor de los bienes o servicios objeto del contrato, dichos documentos contendrán: conceptos, unidades, cantidades, precios de adquisición, importes parciales y total del pedido.

c) Programa calendarizado de suministro de los bienes o servicios objeto del pedido, por cada proveedor.

El Programa de erogación del anticipo, podrá revisarse, adicionarse o modificarse de común acuerdo y por escrito, siempre y cuando no implique con ello, incremento en el monto asignado para tal efecto.

El programa calendarizado de los trabajos en períodos semanales.

24. FIRMA DEL CONTRATO.

El LICITANTE al que se le adjudiquen los trabajos, se obligará a proceder a firmar el contrato en el lugar, fecha y hora señalados en el ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN, y que no excederá de un plazo de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de adjudicación. El contrato debe corresponder al modelo proporcionado en los documentos de licitación, al cual se le incorporarán todos los acuerdos entre las dos partes y lo establecido en los artículos 46 de la LEY; 49 y 50 del REGLAMENTO.

El LICITANTE deberá cumplir con lo establecido en el punto 23 de este Pliego de Requisitos en el entendido que no se tramitaran estimaciones si no se tienen entregados tales documentos.

Tratándose de personas extranjeras, se deberá verificar que los documentos cuenten con la legalización o apostillamiento correspondiente.

En su caso, una vez llevado a cabo el cotejo, la convocante devolverá al interesado los documentos originales o certificados, conservándolos en copias simples.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, la ENTIDAD podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente PROPOSICIÓN SOLVENTE MÁS BAJA y así sucesivamente, en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10% (diez por ciento).

25. GARANTÍAS.

En la fecha establecida en el punto 5.3 del inciso A del pliego de requisitos, el CONTRATISTA proporcionará a la ENTIDAD la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO del CONTRATO que se constituirá por el 20% (veinte por ciento) del monto contratado.


49

El CONTRATISTA garantizará los trabajos dentro de los 15 (quince) días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza de cumplimiento vigente por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de 12 (doce) meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos, en el caso de que no exista inconformidad de la ENTIDAD.

El costo total de todas las garantías deberá ser reflejado en el análisis de los costos indirectos.

El licitante se obliga a entregar copia de los recibos de pago de cada una de las garantías solicitadas (Inclusive el seguro de obra) y su original para cotejo, en la fecha señalada como entrega de garantías.

26. SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

El CONTRATISTA a quien se le adjudique el contrato, se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos, un profesionista con amplia experiencia que corresponda a los trabajos motivo de la presente licitación, quien será el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN; cualquier orden dada al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN por el RESIDENTE DE OBRA se considerará transmitida directamente al CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá cumplir con las siguientes disposiciones sin detrimento de cualquier otra que le corresponda:

• Proporcionar al RESIDENTE DE OBRA, su nombre, así como su domicilio y teléfono en el lugar de la obra.

• Proporcionar en donde demuestre su experiencia y copia de su cédula profesional.

• Atender de inmediato a cualquier llamada del RESIDENTE DE OBRA por motivos contractuales cuando su presencia o intervención sea requerida.

• Deberá estar debidamente autorizado para firmar en nombre y representación del CONTRATISTA las estimaciones y cualquier otro documento oficial.

• Deberá permanecer al frente de los trabajos desde el inicio hasta su término oficial.

• En caso de que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN tuviera que ausentarse temporal o definitivamente, éste se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al RESIDENTE DE OBRA de éste hecho y, simultáneamente nombrar a un SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN INTERINO O DEFINITIVO que deberá tener las mismas características, obligaciones y facultades que el sustituido.

27. TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Con fundamento en el artículo 64 de la LEY, una vez que se concluyan los trabajos, parte utilizable de ellos o que queden suspendidos por motivo de cualquier índole, el CONTRATISTA, para su entrega formal, deberá proporcionar al RESIDENTE DE OBRA para revisión y autorización en su caso, el levantamiento definitivo y actualizado de los trabajos ejecutados, las normas, planos actualizados con las modificaciones al proyecto original, en su caso, ajustándose a lo previsto en los Artículos 135 al 143 del REGLAMENTO.

Para los efectos del párrafo anterior, el LICITANTE deberá considerar el costo de estos servicios, dentro de sus costos indirectos, consignándolos en el documento denominado ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS, ya que la ENTIDAD no reconocerá ningún pago extraordinario, ni modificación a los precios originalmente pactados, en el entendido de que la estimación


50

de finiquito NO PROCEDERÁ, hasta no haber cumplido cabalmente con la presente disposición y a lo dispuesto en el artículo 66 de la LEY.

28. INCONFORMIDADES

En términos del primer párrafo del Articulo 83 de la LEY, los interesados que participan en los procedimientos de licitación previstos en el citado ordenamiento, podrán inconformarse por escrito, por los actos que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de la Ley, ante la Secretaria de la Función Publica, oficinas de la Contraloría Interna de la ENTIDAD, con domicilio en Calle treinta y dos entrada al Muelle Fiscal lado oriente, Progreso, Yuc. o a través de medios remotos de comunicación que establezca la Secretaria, de acuerdo a lo indicado en el segundo párrafo del artículo 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquél en que ocurra el acto que contravenga las disposiciones o tenga conocimiento de estos.

29. ORIENTACIÓN Y ACLARACIONES.

Para cualquier orientación o aclaración respecto de las BASES de esta LICITACIÓN, el LICITANTE deberá dirigirse a la Subgerencia de Ingeniería de API Progreso, sita en Calle treinta y dos entrada al Muelle Fiscal lado oriente, Progreso, Yuc.

Las aclaraciones serán por escrito y se recibirán en la fecha establecida en el inciso 4 del PLIEGO DE REQUISITOS, siendo contestadas a través de circulares aclaratorias, emitidas por la ENTIDAD, en las fechas señaladas.

30. INFORMACIÓN ADICIONAL.

Como parte del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción, “ EL LICITANTE” deberá dar respuesta y entregar el formato de encuesta (anexo a estas Bases de licitación), a la Subgerencia de Ingeniería, sita en Viaducto al Muelle Fiscal Km 2 Edificio S/N, Progreso, Yuc., C.P. 97320, o depositarlo en la urna que al final del fallo se encontrará en el lugar donde se celebre el evento, o enviarlo al correo electrónico [email protected] a más tardar dos días hábiles siguientes de la emisión del dictamen o fallo, según sea el caso. (No es requisito presentar éste formato de encuesta en la propuesta).

Se anexa en estas bases oficio circular No. SACN/300/148/2003, de fecha 3 de Septiembre de 2003, signado por el Subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad, en el cual se da a conocer, para todos los participantes de licitaciones, Nota informativa para participantes miembros de la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

POR LA CONVOCANTE

________________________________ C.P. MARIO CESAR CUEN ARANDA Director General de API Progreso

____________________________________ ING. JOSE ANTONIO MORENO BAQUEIRO

Gerente de Operación e Ingeniería

FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA

1) Razón Social del Postor. 2) Nombre completo del Representante Legal del Postor.


51



I.1 DISPOSICIONES PARA LICITANTES POR MEDIOS

REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA.




52

Disposiciones a las que se sujetarán los licitantes que opten por participar en licitaciones públicas, a través de medios remotos de comunicación electrónica

a. Reconocerán como propia y auténtica la información que por medios remotos de comunicación electrónica envíen a través de COMPRANET, y que a su vez, se distinga por el medio de identificación electrónica que les certifique la S.F.P. En dicha información quedarán comprendidas las propuestas técnica y económica; la documentación distinta a éstas, y las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que les requieran las dependencias y entidades convocantes.

b. Notificarán oportunamente a la S.F.P., bajo su responsabilidad, respecto de cualquier modificación o revocación de las facultades otorgadas a su apoderado o representante al que le haya sido entregado un certificado digital.

c. Aceptarán que el uso de su certificado digital por persona distinta a la autorizada, quedará bajo su exclusiva responsabilidad.

d. Admitirán que se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida por las dependencias y entidades convocantes, cuando los sobres en los que se contenga dicha información contengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

e. Aceptarán que se tendrán por notificados del fallo y de las actas que se levanten con motivo de las licitaciones públicas en las que participen, cuando éstos se encuentren a su disposición a través de COMPRANET.

f. Consentirán que será motivo de que la S.F.P. invalide su certificado digital, cuando haga mal uso de la red privada de comunicaciones de COMPRANET.

g. Renunciarán, tratándose de personas extranjeras, a invocar la protección de su gobierno, en caso de que se suscite alguna controversia relacionada con el uso de COMPRANET, y aceptarán someterse a la jurisdicción de los tribunales federales competentes.

h. Toda la documentación que integren los puntos de la Propuesta técnica y económica se podrá enviar digitalizado o escaneado en colores blanco y negro o escala de grises, y en formato de Acrobat Reader (pdf), para su mejor y mas fácil manejo a fin de acelerar tanto la transmisión del paquete electrónico a Compranet, así como la recepción del mismo durante los eventos de aperturas.

i. No deberán incluir logotipos en los formatos transmitidos a fin de acelerar tanto la transmisión del paquete electrónico a Compranet, así como la recepción del mismo durante los eventos de aperturas.

j. En caso de que la presente Licitación sea ganada por un postor electrónico, este deberá presentar a la firma del contrato respectivo, todos los documentos originales que en la propuesta declaró bajo protesta de decir verdad que contaba con ellos, en caso de que no los presente, o que los mismos documentos resultasen falsos, modificados o alterados, se levantará un acta circunstanciada, se desechará la propuesta ganadora y se turnará el caso al Órgano Interno de Control para lo que en materia legal proceda. El contrato se le otorgará en base a lo que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

k. La información digitalizada deberá ser en formato Acrobad Reader 5.0, Winzip V.8, AutoCad 2002 y Microsoft office 2003 para los archivos: Word (*.doc) y Excel (*.xls)


53



II. CARÁTULAS Y FORMATOS




54

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V. SUBGERENCIA DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONCURSOS

13 Documentos de la

PROPUESTA TÉCNICA




55

1 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL:

“ INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN”


56

2 DOCUMENTO No.

PT 01 COPIA DE COMPROBANTE

DE PAGO DE BASES


57

3 DOCUMENTO No.

PT 02 PLIEGO DE REQUISITOS


58

4 DOCUMENTO No.

PT 03 CIRCULARES

ACLARATORIAS


59

5 DOCUMENTO No.

PT 04

MODELO DE CONTRATO


60



III. MODELO DE CONTRATO



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No 0917200201008

61

CONTRATO No. APIPROOPXXX/09

ASIGNACIÓN: $ XXXXXXXX IVA INCLUIDO.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ LA ENTIDAD, REPRESENTADA POR EL C.P. MARIO CESAR CUEN ARANDA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y, POR LA OTRA, XXXXXXXXXX, REPRESENTADA POR XXXXXXX EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ LA CONTRATISTA, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

PRIMERA. LA ENTIDAD DECLARA QUE:

a) Es una sociedad de naturaleza mercantil, constituida conforme a las leyes mexicanas, según consta en acta número treinta mil setecientos catorce de fecha cuatro de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, otorgada ante la Fe del Titular de la Notaría Pública número ciento cincuenta y tres de la ciudad de México, Distrito Federal, Licenciado Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila, obrando actualmente inscrita a folio trescientos cuarenta y cinco del tomo cuarenta volumen "G" del libro primero de la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán.

b) Representación: El C.P. Mario César Cuen Aranda, es su Director General y cuenta con facultades suficientes para celebrar en su nombre y representación el presente contrato, mismas facultades que no le han sido limitadas, revocadas, ni restringidas de forma alguna, conforme al Acta Número Trescientos treinta y seis de fecha veintiséis de agosto del año dos mil ocho, otorgada ante la fe de la Titular de la Notaría Pública Número Diecisiete del Estado de Yucatán, Licenciada en Derecho Ana Luisa López Pavón, la cual se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán, bajo el folio electrónico número 85631 (ocho mil quinientos sesenta y tres, guión, uno) con fecha ocho de septiembre de 2008.

c) Tiene establecido su domicilio en el Viaducto al muelle fiscal, Km 2, Edificio s/n en Progreso, Yucatán, el cual señala para todos los fines y efectos legales de este Contrato.

d) Tiene como Registro Federal de Contribuyentes la clave API940504EP0.

e) Cuenta con la autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ejercer el Presupuesto materia de este contrato, mediante oficio número XXXXXX de fecha XXXXX. La partida presupuestal que se afectará con la celebración de este documento será la 6103 (Obras de construcción de ingeniería civil).

f) En cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional No. 0917200201008, se asignó el presente contrato mediante dictamen y fallo de fecha XXXXXX, a la CONTRATISTA, denominada: XXXXXX, cumpliendo con los criterios de economía, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguran las mejores condiciones para la Entidad; y en virtud de que cumple satisfactoriamente con la Capacidad Técnica y los Recursos Humanos calificados para la realización de los trabajos motivo del presente contrato, dispone de los recursos financieros necesarios y que presentó la propuesta más conveniente para el Estado.


62

SEGUNDA. LA CONTRATISTA DECLARA QUE:

a) Acredita su existencia con la Escritura Pública XXXXXX folio XXXXX tomo XXX volumen “XXX”, de fecha XXXXXXXXXX, otorgada ante la Fe del Licenciado XXXXXXXX, titular de la Notaria Pública Número XXXXX de la ciudad de XXXX, XXXX e inscrita en la sección de comercio del Registro Público de la Propiedad del XXXX bajo el número XXXXX partida XXXX folio XXXX tomo XXXXX volumen “XXXX” del libro XXXXX de fecha XXXXXXX.

b) Su representante, el XXXXXXXXXXXXX, cuenta con facultades para firmar el presente Contrato, las cuales no le han sido revocadas ni limitadas de forma alguna, de conformidad con la Escritura Pública XXXXXX folio XXXXX tomo XXX volumen “XXX”, de fecha XXXXXXXXXX, otorgada ante la Fe del Licenciado XXXXXXXX, titular de la Notaria Pública Número XXXXX de la ciudad de XXXX, XXXX e inscrita en la sección de comercio del Registro Público de la Propiedad del XXXX bajo el número XXXXX partida XXXX folio XXXX tomo XXXXX volumen “XXXX” del libro XXXXX de fecha XXXXXXX.

c) Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.

d) Tiene establecido su domicilio en calle XXXXX numero XXXXX, entre calle XXXXX y XXXX, colonia Centro, en la Ciudad de XXXXX, XXXX, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

e) Se encuentra registrada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el Registro Federal de Contribuyentes con la clave XXXXXXXX.

f) Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos y la calidad de los materiales que la ENTIDAD tiene en vigor, así como los documentos inherentes al proceso de Licitación Pública Nacional.

g) Ha establecido debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que observen en su ejecución.

h) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

i) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesta de decir verdad en su escrito de fecha XXXX de XXXX del año XXXX, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32D del Código Fiscal de la Federación y la resolución miscelánea fiscal aplicable.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1º, 4º, 6º, 16, 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1°, 3°, 24, 27 fracción I, 30, 31, 45, 46 y demás relativos y aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 64, 65, 66 y 146 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del 18 al 43, 49, 53, 54 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; la ENTIDAD y el CONTRATISTA otorgan las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO:


63

LA ENTIDAD encomienda a la CONTRATISTA la realización de una obra consistente en: “ DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CURVA DEL CANAL DE ACCESO DEL PUERTO DE PROGRESO, YUCATÁN.” , y ésta se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en el inciso f) de la segunda declaración de este contrato, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos relativos al “ DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CURVA DEL CANAL DE ACCESO DEL PUERTO DE PROGRESO, YUCATÁN.” ubicados en “Entre los cadenamientos 0+500 y 1+500 (tramo curvo) del canal de acceso a Puerto Progreso” , dentro del recinto portuario de Puerto Progreso, Yucatán. El catalogo de conceptos, programa de ejecución de los trabajos, Descripción de la Planeación Integral de los Trabajos, Especificaciones Particulares por Concepto, Manual Ambiental, Obligatoriedad Ambiental, planos o croquis relativos a la obra y Normas de Calidad incluidas en las Especificaciones Particulares y Complementarias, a que se alude en esta cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a formar parte integrante del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio. De igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este instrumento, pasará a formar parte integrante del mismo.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO:

El monto del presente contrato es de: $ XXXXXXX (Son: XXXXXXXX pesos XX/100 M.N.) más el 15% (quince por ciento) del impuesto al valor agregado $ XXXXX (Son: XXXX pesos XX/100 MN), haciendo un importe total de $ XXXXX (Son: XXXXX pesos XX/100 MN).

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN:

La CONTRATISTA, se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el XXXXX del año dos mil nueve y a terminarla a más tardar el XXXXX del año dos mil nueve, esto es XXXX días naturales, de conformidad con el Programa de ejecución de los trabajos, presentado por la cantidad de: XXXXX (Son: XXXXXXXX pesos XX/100 M.N.) más I.V.A.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

La ENTIDAD se obliga a poner a disposición de la CONTRATISTA, él o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este Contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización.

QUINTA. ANTICIPOS:

No se otorgaran anticipos.

SEXTA. FORMA DE PAGO:

La ENTIDAD y la CONTRATISTA convienen que los pagos de los trabajos objeto del presente Contrato, se realizarán conforme a lo siguiente:

I. Para el concepto EP01 (Movilización y maquinaria de equipo para el dragado al sitio de la obra y su retiro). Se realizara un primer pago del 80% cuando el equipo se encuentre en el sitio de los trabajos y se haya comprobado su correcto funcionamiento a satisfacción de la Residencia de Obra de la ENTIDAD. Al concluir la totalidad de los trabajos de dragado se hará el pago del 20% restante.

II. Para el concepto EP02 (Dragado de cualquier material incluyendo roca a,b,c,d, y/o e con utilización de explosivos materiales ligeros, retiro de elementos rocosos sueltos y confinados hasta una


64

profundidad de 12.45 mt.) El pago se realizará mediante la formulación de estimaciones mensuales (días 15, último de cada mes y la fecha señalada para la terminación de los trabajos).

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. La CONTRATISTA deberá presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte (días 15, último de cada mes y la fecha señalada para la terminación de los trabajos), mismas que se acompañarán de la documentación señalada en el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La Residencia de Obra dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a su presentación, deberá revisar, y en su caso, autorizarla, mismas que serán pagadas por la ENTIDAD, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra de que se trate, o al anterior día hábil si aquellas no lo fuere, siempre que la estimación hubiese sido preparada correctamente y las cantidades fueran correctamente calculadas, se pagará la estimación. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación.

La ENTIDAD retendrá de cada pago que realice a la CONTRATISTA la cantidad equivalente al cinco al millar de dicho pago, por concepto de pagos de servicios de inspección, vigilancia y control que realiza la Secretaría de la Función Pública, y será entregado a la Tesorería de la Federación en términos del Art. 191 de la Ley Federal de derechos.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 100 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, únicamente se reconocerán los siguientes tipos de estimaciones: de los trabajos ejecutados, de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo de conceptos y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Los pagos parciales y la liquidación final aunque hayan sido cubiertas, no se entenderán como aceptación de los trabajos.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a solicitud de la CONTRATISTA, se le pagarán gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la CONTRATISTA.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido la CONTRATISTA, ésta deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el artículo 55 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la ENTIDAD. Lo anterior como lo establece el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

SÉPTIMA. GARANTÍAS:

La CONTRATISTA se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos en las bases de licitación, las garantías siguientes expedidas por Afianzadora local (manifestar: dirección, teléfonos y datos generales de la misma para efectos de verificación por parte de la ENTIDAD):

a) FIANZA PARA LOS ANTICIPOS. NO APLICA.


65

b) FIANZA DE CUMPLIMIENTO. Fianza a favor de la Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V., 20% (veinte por ciento) del monto del Contrato, para garantizar todas sus obligaciones contractuales, la cual deberá ser presentada previamente a la firma del contrato con fecha: XXXXX del año XXXX. La garantía subsistirá hasta el cumplimiento del contrato y en el texto deberá contenerse expresamente lo siguiente:

A favor de la Administración Portuaria Integral de progreso, S.A. de C.V. para garantizar por: “XXXXXX” con domicilio en: “calle XXXX numero XXXXX, entre calle XXXX y XXXX, colonia XXXX, en la Ciudad de XXXX, XXXX” y R.F.C.: XXXX, la totalidad del monto concedido de: $ XXXX (Son: XXXX pesos XX/100 Moneda Nacional) por el concepto del 20% (veinte por ciento) para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato No APIPROOPXXX/09.

La fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato No, APIPRO OPXXX/09 con un monto de: $XXXX (Son: XXXXX pesos XX/100 M.N.) más el 15% (quince por ciento) del impuesto al valor agregado $XXXX (Son: XXXX XX/100 MN), haciendo un importe total de $XXXX (Son: XXXX pesos XX/100 MN) relativo a: “DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CURVA DEL CANAL DE ACCESO DEL PUERTO DE PROGRESO, YUCATÁN.” y las bases de la licitación pública internacional número 0917200201008. Asimismo, garantiza el pago de las obligaciones de previsión social de los trabajadores que contrate para la realización de la obra, principalmente la inscripción en el Instituto Mexicano del Seguro Social y el pago de las cuotas mensuales por este concepto. La afianzadora acepta expresamente tener garantizadas las obligaciones a que la póliza se refiere, aun en el caso de se otorgue prórroga o espera al fiado, para el cumplimiento de las mismas, por tanto, en caso de que sea prorrogada la vigencia o el monto del contrato, la vigencia de la fianza quedará automáticamente prorrogada en los mismos términos y la afianzadora expedirá la modificación de la fianza en los términos pactados en los convenios respectivos. La fianza estará vigente a partir de la fecha de su otorgamiento y hasta que se encuentren debidamente amortizados los anticipos y, en caso de controversia, durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente. Para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V., y sólo se cancelará por instrucciones escritas de la misma. La afianzadora, en caso de incumplimiento de su fiado, acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianzas requerida, por lo que se somete a lo preceptuado en los artículos 93, 94, 95 Bis, 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor, y renuncia al beneficio de excusión a que se refiere los artículos 2814, 2815, 2817 y demás relativos del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal; este pago es independiente del que se reclame por penas convencionales o multas estipuladas en el contrato garantizado. La fianza garantiza las penas convencionales e intereses moratorios establecidos en el contrato, en particular la actualización establecida en los términos del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En caso de rescisión, el plazo que deberá considerarse para efecto de contabilizar la prescripción de las fianzas, será contado a partir de la fecha en que se finiquite el contrato en el que se incluirá el sobrecosto correspondiente, de conformidad con el artículo 62, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La fianza garantiza cobros que indebidamente haya hecho XXXXXXXX a la Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V y pagos en exceso que ésta hubiera efectuado a su favor. En caso de controversia, para la interpretación y cumplimiento de la póliza, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de Mérida Yucatán, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.

c) PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS. La CONTRATISTA garantizará los trabajos dentro de los 15 (quince) días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza de cumplimiento vigente por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la


66

obra, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución, así como por cobros que indebidamente haya hecho a la Entidad y pagos en exceso que esta hubiera efectuado a su favor. Esta garantía tendrá una vigencia de 12 (doce) meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos, en el caso de que no exista inconformidad de la ENTIDAD.

En el texto de la garantía se establecerá lo siguiente:

A favor de la Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V. para garantizar por: “XXXXX” con domicilio en: “calle XXXXX numero XXXX, entre calle XXXX y XXXX, colonia XXXX, en la Ciudad de XXXX, XXXX” y R.F.C.: XXXX, hasta por el 10% del monto total ejercido en el contrato numero APIPROOPXXX/09 para responder de los defectos que resulten de la realización de los trabajos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución, así como por cobros que indebidamente haya hecho a la Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V. y pagos en exceso que esta hubiera efectuado a su favor.

La fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato No, APIPRO OPXXX/09 relativo a: “DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CURVA DEL CANAL DE ACCESO DEL PUERTO DE PROGRESO, YUCATÁN.”. Esta garantía tendrá una vigencia de 12 (doce) meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. Para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V., y sólo se cancelará por instrucciones escritas de la misma. En el caso de que exista inconformidad de la Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V. la fianza quedará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente. La afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianzas requerida, por lo que se somete a lo preceptuado en los artículos 93, 94, 95 Bis, 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor, y renuncia al beneficio de excusión a que se refiere los artículos 2814, 2815, 2817 y demás relativos del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal. En caso de controversia, para la interpretación y cumplimiento de la póliza, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de Mérida Yucatán, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.

OCTAVA. AJUSTE DE COSTOS:

En el caso de los contratos celebrados sobre la base de precios unitarios, la fecha de origen de los precios que deberá considerarse para efecto de los ajustes de costos que procedan será la del acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas. Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados en los términos que se establecen en la normatividad de la obra pública aplicable. El aumento o reducción correspondientes deberá constar por escrito.

No dará lugar a ajuste de costos las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la materia pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de la obra.

Conforme a los lineamientos que cita el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados.


67

El procedimiento que se aplicará para la determinación de los Ajustes de Costos, será el que se establece en el artículo 57 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que establece: “La revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato, y”…

Por lo que la ENTIDAD considerará los siguientes criterios para la aplicación de los relativos a la actualización de los insumos que se requieran.

1. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices nacionales de precios productor precio productor con servicios que determine el Banco de México.

1.1. Para insumos de procedencia extranjera, el valor de la paridad pesodólar que pública diariamente el Banco de México a través del Diario Oficial de la Federación bajo el rubro de “Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana”.

1.2. Para las categorías del personal incluido en la proposición, los incrementos que se autoricen por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para el área geográfica correspondiente.

1.3. Para las tasas de interés de la inversión en los cargos fijos de los costos horarios del equipo y maquinaria, así como el del costo por financiamiento de los precios unitarios, la variación se determinará con base en el indicador económico considerado por la CONTRATISTA en la formulación de su proposición. En el caso de no haberse indicado éste, se tomará la variación que resulte menor entre los indicadores económicos conocidos como C.P.P., T.I.I.E. y T.I.I.P.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 105 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la CONTRATISTA dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen, deberá presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a la ENTIDAD. Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de la CONTRATISTA para reclamar el pago.

La ENTIDAD dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada

La aplicación del procedimiento citado se sujetará a lo indicado en los artículos 56, 57 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como lo indicado en los artículos 105 y del 144 al 153 de su Reglamento, entendiéndose por Programa de avance financiero presentado, el pactado entre la ENTIDAD y la CONTRATISTA, en el contrato o en los convenios aplicables.

NOVENA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

La CONTRATISTA comunicará de inmediato la terminación de los trabajos a través de la bitácora o por oficio a la ENTIDAD, adjuntando la documentación que incluirá la relación de estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor o en contra de la CONTRATISTA y saldos. La ENTIDAD dentro de un plazo de 20 (veinte) días calendario, verificará que los trabajos se encuentran debidamente concluidos y, dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes a dicha verificación, la ENTIDAD realizará la recepción de los mismos, conforme a los lineamientos y requisitos que para tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las modalidades que la misma prevé reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. La CONTRATISTA previamente a la recepción física de los trabajos, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y deberá entregar a la Residencia de Obra la documentación señalada en las fracciones VI, VII y VIII del artículo 137 del mismo.


68

Recibidos físicamente los trabajos, ambas partes deberán elaborar dentro de un término no mayor a 20 (veinte) días calendario, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En términos de lo establecido por artículo 141 Fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas las personas que elaborarán y suscribirán el referido finiquito, serán por parte de la ENTIDAD: el Gerente de Operaciones e Ingeniería, el Subgerente de Ingeniería y el Jefe de Construcción y Mantenimiento y por parte de la CONTRATISTA, el XXXXX y la persona que en términos de la cláusula Décima del presente contrato tenga el carácter de Superintendente de Construcción, así como también deben comparecer la empresa o servidor público con carácter de Residente de Obra en los términos de la cláusula Décima Cuarta de este instrumento

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, la CONTRATISTA no acuda con la ENTIDAD para su elaboración dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, la ENTIDAD procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a la CONTRATISTA dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a la CONTRATISTA, ésta tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

LA ENTIDAD se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

Determinado el saldo total, la ENTIDAD pondrá a disposición de la CONTRATISTA el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La ENTIDAD podrá efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuación se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se señalan a continuación:

a) Cuando la ENTIDAD determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrirá a la CONTRATISTA el importe de los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

b) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de la ENTIDAD existen trabajos terminados y éstos son identificables y susceptibles de utilizarse, podrá pactarse su recepción. En estos casos se levantará el acta correspondiente informando al Órgano Interno de Control.

c) Cuando de común acuerdo, la ENTIDAD y la CONTRATISTA convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, la ENTIDAD pagará a la CONTRATISTA los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

d) Cuando la ENTIDAD rescinda administrativamente el contrato por causas imputables a la CONTRATISTA, la recepción parcial quedará a juicio de la ENTIDAD la que liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

e) Cuando la Autoridad Judicial declare rescindido el contrato, se estará a lo dispuesto por la resolución judicial.

La CONTRATISTA únicamente podrá presentar reclamos o discrepancias de carácter técnico o administrativo hasta el día anterior a aquél en el que se levante el acta de entrega recepción, por lo que cualquier reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo presentada con posterioridad, no será procedente.

DÉCIMA. REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA:


69

La CONTRATISTA se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que obrará como su superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato. El nombramiento deberá presentarse por escrito a la ENTIDAD y constar en bitácora.

La ENTIDAD se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

DÉCIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES:

La CONTRATISTA como empresaria y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del Contrato, será la única responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. La CONTRATISTA conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de la ENTIDAD en relación con los trabajos del Contrato, por lo que no se establece relación Jurídica laboral alguna entre la ENTIDAD y el personal de la CONTRATISTA.

Asimismo, la CONTRATISTA se obliga a entregar a la ENTIDAD, a más tardar 15 días naturales al inicio de los trabajos, el comprobante del alta de la obra ante el IMSS.

DÉCIMA SEGUNDA.– RECURSOS HUMANOS DE LA CONTRATISTA:

Para el cumplimiento del presente contrato, la CONTRATISTA se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos.

DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA:

La CONTRATISTA será la única responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la ENTIDAD. Cualquier responsabilidad, daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de la CONTRATISTA, y podrán ser reclamados por la ENTIDAD por la vía judicial correspondiente.

Asimismo, la CONTRATISTA se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con la previa autorización expresa y por escrito de la ENTIDAD, conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por la CONTRATISTA se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La CONTRATISTA tiene la obligación de continuar con los trabajos y dar cumplimiento a sus obligaciones conforme al presente Contrato, no obstante que se hubiesen iniciado cualesquiera procedimientos de solución de reclamos y/o discrepancias.

DÉCIMA CUARTA. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS:

La ENTIDAD establecerá la Residencia de Obra con anterioridad al inicio de la misma, la cual deberá recaer en un servidor público o una empresa externa designado por la Gerencia de Operación e Ingeniería de la ENTIDAD, quien fungirá como el representante ante la CONTRATISTA y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por la CONTRATISTA y la suscripción del finiquito de obra. La Residencia de Obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos.


70

La ENTIDAD a través del representante que para tal efecto designe, tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a la CONTRATISTA por escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad de la ENTIDAD realizar la inspección de todos los materiales que vayan a utilizarse en la ejecución de los trabajos, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisición o de fabricación.

DÉCIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES:

La ENTIDAD tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por la CONTRATISTA de acuerdo con el Programa de ejecución de los trabajos, para lo cual la ENTIDAD comparará el último día de cada mes (en congruencia con las fechas de corte y entrega de estimaciones), así como el día pactado de terminación de los trabajos, el avance de los mismos. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance físico de los servicios es menor que lo que debió realizarse, la ENTIDAD procederá a:

I. Retener el 1% (uno por ciento) calculado sobre el total de la obra que se encuentre con retraso atribuible a la CONTRATISTA de conformidad con el Programa de ejecución de los trabajos, es decir, el monto de la penalización (1%) se determinará de las diferencias entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y el importe del que debió realizarse. Por lo tanto: el último día de cada mes (en congruencia con las fechas de corte y entrega de estimaciones), así como el día pactado de terminación de los trabajos, se hará la retención o devolución que corresponda.

Las retenciones económicas tendrán el carácter de definitivas a favor de la ENTIDAD, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, éstos no han sido concluidos.

Cuando la ENTIDAD reintegre a la CONTRATISTA algún monto retenido, no se generará gasto financiero alguno.

El Residente de Obra dentro de las estimaciones por trabajos ejecutados, deberá realizar los desgloses por éste concepto, y en su caso, proceder a realizar las retenciones o reintegros correspondientes.

Las comparaciones deberán realizarse a la fecha de corte (mensual) entre los montos mensuales acumulados (según programa ejecución de los trabajos autorizado) y los montos mensuales acumulados de los conceptos de obra realmente ejecutados a entera satisfacción de la ENTIDAD. No se considerarán como avance los suministros ni los trabajos en proceso. Únicamente se tomarán en cuenta los trabajos realmente ejecutados y conforme a la unidad de obra determinada en el catálogo de conceptos y en las especificaciones particulares por concepto.

Las comparaciones se harán exclusivamente mensuales, si la CONTRATISTA presenta estimaciones antes de la fecha de corte (estimación quincenal), no dará lugar a la comparación por lo que no procederá la devolución o retención según corresponda.

La CONTRATISTA deberá presentar forzosamente una estimación con fecha de corte al día último del mes para dar lugar a la comparación y proceder en ésa misma estimación, con la devolución o retención según corresponda.

II. Aplicará, adicional a la retención mensual señalada anteriormente y sólo para el caso de que la CONTRATISTA no concluya totalmente los trabajos en la fecha señalada en el programa de ejecución de los trabajos, una pena convencional de carácter definitivo a favor de la ENTIDAD, que se obtendrá de multiplicar por cada día de atraso, el importe obtenido de un porcentaje del 1.0% (uno por ciento) del monto actualizado de los Trabajos faltantes por ejecutar. El importe de la penalización (1.0%) sólo deberá recalcularse semanalmente (cada Sábado) considerando el avance de los trabajos que la CONTRATISTA obtenga y hasta la fecha en que efectivamente sean concluidos, de tal manera que las mismas sean determinadas sólo en función de la parte de los


71

trabajos que no se hayan ejecutado o prestado al momento de calcular dichas Penas Convencionales. No dará lugar a actualizaciones diarias.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por la CONTRATISTA, entendiéndose por caso fortuito o fuerza mayor lo establecido en el Código Civil Federal.

El Residente de Obra dentro de las estimaciones por trabajos ejecutados, deberá realizar los desgloses por éste concepto, y proceder a realizar las retenciones correspondientes.

No se considerarán como avance los suministros ni los trabajos en proceso. Únicamente se tomarán en cuenta los trabajos realmente ejecutados y conforme a la unidad de obra determinada en el catálogo de conceptos y en las especificaciones particulares por concepto.

El importe total de las penalizaciones (I y II), en ningún caso podrán ser superiores en su conjunto al 50% (cincuenta por ciento) del monto de la garantía de cumplimiento, es decir, no se podrá exceder del 10% (diez por ciento) del monto del contrato, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de rescisión administrativa del contrato.

DÉCIMA SEXTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO:

La ENTIDAD podrá dar por terminado anticipadamente el contrato o suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general.

En caso de suspensión del presente Contrato, éste podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

La ENTIDAD podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y esté en el supuesto que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión.

Asimismo, en el caso de que se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al Contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, la ENTIDAD podrá iniciar el proceso para determinar la terminación anticipada del Contrato, mediante comunicación escrita a la Gerencia de Operaciones e Ingeniería, en la que se le dará a conocer la resolución relativa.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado conforme a la legislación aplicable, se imposibilite la continuación de los trabajos, la CONTRATISTA podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a la ENTIDAD, quien determinará lo conducente dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo, en caso de negativa, será necesario que la CONTRATISTA obtenga de la Autoridad Judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que la ENTIDAD no produzca contestación a la solicitud de la CONTRATISTA dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de ésta última.

Una vez determinada la terminación anticipada del contrato, la ENTIDAD procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo de los mismos, levantando con o sin la comparecencia de la CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, quedando obligada la CONTRATISTA a devolver a la ENTIDAD, en un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

DÉCIMA SÉPTIMA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO:


72

Las partes convienen que la ENTIDAD podrá, en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de la CONTRATISTA, procediendo a hacer efectiva la garantía otorgada por la CONTRATISTA para el cumplimiento del mismo.

La ENTIDAD y la CONTRATISTA convienen, en que serán causas de rescisión del presente contrato, de manera enunciativa más no limitativa, cuando la CONTRATISTA incurra en alguna de las causas siguientes:

1. Si no inicia los trabajos objeto del contrato, en la fecha en que por escrito le señale la ENTIDAD. 2. Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos,

que hubiere sido rechazada como defectuosa por la ENTIDAD. 3. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata las

órdenes dadas por escrito por la ENTIDAD. 4. Si no da cumplimiento al Programa de ejecución de los trabajos y, a juicio de la ENTIDAD, el

atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado en la cláusula tercera del contrato.

5. Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter laboral y de seguridad social, principalmente la inscripción de los mismos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el pago de sus aportaciones al mismo.

6. Si es declarada en quiebra o concurso mercantil. 7. Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la previa autorización

expresa y por escrito de la ENTIDAD. 8. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en el último

párrafo del artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 9. Si no da a la ENTIDAD o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y

datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos. 10. Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener

nacionalidad mexicana. 11. Siendo extranjera, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato. 12. Si no exhibe, en tiempo y forma, las garantías establecidas en la cláusula séptima del presente

contrato. 13. En general, por el incumplimiento por parte de la CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones

derivadas del contrato y sus anexos, la contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y demás disposiciones administrativas sobre la materia.

14. Incurre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 127 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las partes convienen que cuando la ENTIDAD haya determinado justificadamente iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato, comunicará por escrito a la CONTRATISTA el incumplimiento en que haya incurrido, para que ésta, dentro del término de 15 (quince) días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso la ENTIDAD resolverá lo procedente dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo dado a la CONTRATISTA para alegar y presentar pruebas.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisión por la ENTIDAD, ésta procederá a tomar inmediatamente posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de la CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos, ante Notario Público.

Asimismo, la CONTRATISTA estará obligada a devolver a la ENTIDAD, en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir del día siguiente al de la notificación del oficio del inicio del procedimiento de rescisión del contrato, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.


73

Emitida la resolución de rescisión administrativa del contrato y notificada a la CONTRATISTA, la ENTIDAD precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la notificación de dicha resolución, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al Programa de ejecución de los trabajos, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a la CONTRATISTA.

Si éste contrato se rescinde por causas imputables a la CONTRATISTA, estará obligada a pagar como pena convencional a la ENTIDAD, el 10 (diez) por ciento del monto contratado.

En todo caso de rescisión se deberá hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento, salvo en los casos en que previo a la ejecución de la garantía, la CONTRATISTA manifieste su deseo de cubrir directamente el importe garantizado, por lo que deberá recibirse dicho pago a satisfacción de la ENTIDAD, en cuyo caso deberán liberarse las garantías correspondientes. Para los efectos de lo mencionado en el párrafo anterior la CONTRATISTA acepta que en cualquier caso de incumplimiento al contrato o en el de rescisión administrativa el importe por el cual será exigible la Garantía de Cumplimiento será por el 100% del importe garantizado.

En caso de rescisión de contrato por causas imputables a la CONTRATISTA, ésta deberá devolver el importe del 80% pagado por movilización inicial de los equipos, adicionalmente a las penas convencionales, penalizaciones económicas y demás cantidades estipuladas en el presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

La ENTIDAD y la CONTRATISTA se obligan a sujetarse estrictamente, para la ejecución de la obra objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Federal de Procedimiento Civiles y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

DÉCIMA NOVENA. OTRAS ESTIPULACIONES:

La CONTRATISTA acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca:

El 0.5% (Cero punto cinco por ciento) por el monto de los trabajos contratados, para inspección de obras por parte de Secretaría de la Función Pública.

El 0.2% (Cero punto dos por ciento) del monto de los trabajos contratados, para la CMIC (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción), en caso de haber manifestado estar afiliado.

Así mismo, acepta que se hagan las deducciones a que esté obligado en términos de la Legislación aplicable en la materia.

VIGÉSIMA. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS:

La ENTIDAD y la CONTRATISTA resolverán entre sí, a consideración de la ENTIDAD las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo como lo son la conciliación de precios extraordinarios, autorización de volúmenes adicionales y en general por aquellos casos que sean diferentes a los señalados en la cláusula Décima Octava, derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

La CONTRATISTA solicitará a la ENTIDAD, mediante un escrito en el cual expondrá el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre ella y el Residente de Obra, indicando las


74

causas y motivos que le dieron origen, y anexando la documentación que sustente su petición y los presentará dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a aquel en el que haya ocurrido.

La ENTIDAD, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la solicitud, realizará las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solución que dé término al problema planteado.

La ENTIDAD, al emitir la resolución, citará a la CONTRATISTA y al Residente de Obra, para hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido dicha resolución.

Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento de la CONTRATISTA y el Residente de Obra, la solución adoptada y se levantará acta administrativa en la que harán constar los acuerdos tomados.

VIGÉSIMA PROMERA. CONFIDENCIALIDAD:

Cuando la ENTIDAD requiera que alguna información del tipo como: permisos, estudios previos o algún otro documento relacionado directamente con los trabajos que proporcione a la CONTRATISTA sea de carácter confidencial, deberá indicarlo expresamente. En este caso, la CONTRATISTA, se obliga a no divulgar ni transmitir a terceros, ni siquiera con fines académicos o científicos, los datos e informes que lleguen a su conocimiento con el carácter de confidenciales con motivo de la realización de los trabajos, por lo que mantendrá absoluta confidencialidad, inclusive después de terminado el contrato, respecto de los documentos, propuestas, criterios, opiniones, resoluciones y, en general, de cualesquiera hechos o actos relacionados con los servicios, a los que, de modo directo, indirecto o incidental, hubieran tenido acceso, por lo que no podrán usarlos para beneficio propio o de terceros sin autorización expresa de la ENTIDAD.

VIGÉSIMA SEGUNDA. DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL.

Los derechos inherentes a la propiedad intelectual, derechos de autor o derechos conexos, que se deriven de los trabajos contratados serán constituidos a favor de la ENTIDAD según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.

VIGÉSIMA TERCERA. OBLIGACIONES DE CARÁCTER FISCAL:

La ENTIDAD y la CONTRATISTA manifiestan y se obligan a que cada una de ellas pagará todas y cada una de las contribuciones y demás cargos fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos tengan obligación de cubrir durante la Vigencia, ejecución y cumplimiento de este Contrato.

VIGÉSIMA CUARTA. NOTIFICACIONES:

Cualesquiera notificaciones o diligencias relacionadas con lo establecido en este contrato, se entenderán válidas y eficaces si se hacen o practican en los domicilios señalados por las partes en el capítulo de declaraciones, mientras alguna de ellas no dé noticia fehaciente de su cambio de domicilio a la otra.

VIGÉSIMA QUINTA. JURISDICCIÓN:

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, la ENTIDAD y la CONTRATISTA se someten a la jurisdicción y competencia de los Jueces y los Tribunales Federales competentes con sede en la Ciudad de Mérida, Yucatán, por lo tanto la CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.


75

Leído como fue el presente contrato por la ENTIDAD y la CONTRATISTA, estando de acuerdo con su contenido y alcance legal, lo firman por duplicado por su propia voluntad sin que medie dolo, mala fe ni coerción alguna, al margen y al calce, en la Ciudad y Puerto de Progreso, Yucatán, a las XXX horas del día XXX de XXXX del año XXXX

Por la Entidad: “Administración Portuaria Integral de

Progreso S.A. de C.V.”

Por la Contratista: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

C.P. Mario Cesar Cuen Aranda Director General.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Representante Legal.

Ing. José Antonio Moreno Baqueiro. Gerente de Operaciones e Ingeniería.

Revisión Técnica Obra Pública:

Ing. Manuel J. León Irola. Subgerente de Ingeniería

Revisión Jurídica Contractual.

Lic. José Juan Lozano Navarro. Gerente Jurídico

NOTA: LAS FIRMAS NO DEBEN QUEDAR SEPARADAS DEL CLAUSULADO


76

ANEXOS AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE COSTOS

Conforme a los lineamientos que cita la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados.

Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados en los términos que se establecen en la normatividad de la obra pública aplicable. El aumento o reducción correspondientes deberá constar por escrito.

El procedimiento que se aplicará para la determinación de los Ajustes de Costos, será el que se establece en el Artículo 57 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que establece:

La ENTIDAD considerará los siguientes criterios para la aplicación de los relativos para la actualización de los insumos que se requieran.

1. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices nacionales de precio productor con servicios que determine el Banco de México.

1.1. Para insumos de procedencia extranjera, el valor de la paridad pesodólar que publica diariamente el Banco de México a través del Diario Oficial de la Federación bajo el rubro de “Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana”.

1.2. Para las categorías del personal incluido en la proposición, los incrementos que se autoricen por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para el área geográfica correspondiente.

1.3. Para las tasas de interés de la inversión en los cargos fijos de los costos horarios del equipo y maquinaria, así como el del costo por financiamiento de los precios unitarios, la variación se determinará con base en el indicador económico considerado por el LICITANTE en la formulación de su proposición. En el caso de no haberse indicado éste, se tomará la variación que resulte menor entre los indicadores económicos conocidos como C.P.P., T.I.I.E. y T.I.I.P.

Los contratistas dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a la entidad. Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del contratista para reclamar el pago.

La aplicación del procedimiento citado se sujetará a lo indicado en el artículo 58, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como lo indicado en los Artículos 105 y del 144 al 153 de su REGLAMENTO, entendiéndose por programa de ejecución el pactado entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA, en el contrato o en los convenios aplicables.


77

6 DOCUMENTO No.

PT 05 MANIFESTACIONES POR

ESCRITO


78

“MANIFESTACIÓN” (EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Progreso, Yuc., a ______ de ______________ del 2008

DIRECTOR GENERAL DE API PROGRESO P r e s e n t e

En atención a la convocatoria No. ____, de fecha _____ de ________________, por medio de la cual esa Dirección General, invitó a participar en la licitación No: ___________, relativa a _____________________________________________, esta empresa manifiesta, bajo protesta de decir verdad que:

a) Manifestación de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta, el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos y sus condiciones ambientales; consideró las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las Bases de Licitación, así como haber asistido o no a la junta de aclaraciones.

b) Conoce los proyectos de ingeniería; las normas de calidad de los materiales; las Normas de Construcción e Instalaciones de la S.C.T.; las especificaciones particulares y generales de construcción que la ENTIDAD les hubiere proporcionado; las Leyes y normas en materia de Impacto Ambiental; las Leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos.

c) Que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la ENTIDAD, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

d) Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, manifestar que: los precios consignados en su propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.

e) Manifestación en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, en caso de haberse previsto en las bases de la licitación, en cuyo caso se deberán anexar los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica y económica de los subcontratistas (currículo de la empresa y de los técnicos, anexando copias de contratos celebrados, actas de entrega recepción, estimaciones, etc. y copia de las declaración anual del ISR de los ejercicios 2007 y 2008).

f) Manifestación de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la convocante, así como el programa de suministro correspondiente

g) Conoce y se compromete a aplicar de manera extensiva a esta obra, el “MANUAL DE IMPACTO AMBIENTAL” diseñado por la ENTIDAD, para la observancia de los términos y condicionantes de la Autorización para las “Obras de Ampliación y mantenimiento de la Terminal Portuaria de Progreso, Yucatán”, el cual se entrega en anexo a las presentes bases de licitación, al igual que el formato de obligatoriedad ambiental, para que se impriman, requisiten y firmen de conocimiento, devolviéndose en éste documento; también se entrega en el mismo archivo la


79

NORMATIVIDAD en esta materia, esta última a manera de información complementaria para conocimiento.

h) Declaración de conocer el contenido del modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos.

i) Estar afiliado o NO a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción (se anexa modelo de carta). En caso de ser afiliado, estar de acuerdo con el convenio de colaboración celebrado entre la ENTIDAD y la CMIC, para que a los afiliados se les retenga el 0.2% de las estimaciones de los trabajos ejecutados que se formulen, a fin de que la ENTIDAD lo entere al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, para los programas de capacitación a los trabajadores

j) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que el contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la Entidad. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del contratista.

k) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación establecidos en la Ley, personas Físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos del Art. 33 Sección XIII párrafo primero de la Ley., con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:

a) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del Art. 33 Sección XIII párrafo primero de la Ley.

b) Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del Art. 33 Sección XIII párrafo primero de la Ley. Y

c) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

l) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad del porcentaje de personas con discapacidad que la empresa tenga en su planta laboral, cuya alta en el IMSS se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre de la presente licitación. (deberá señalar el porcentaje en número y letra)

Las siguientes manifestaciones (m, n y o), están relacionados al punto “21. CRITERIO PARA LA ADJUDICACIÓN”, de las bases de licitación.

m) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que atendiendo al punto 2 del mecanismo de adjudicación relativo al “Criterio relativo a la calidad”, mencionar:

• Los antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos, o su equivalente en el extranjero.

• La certificación con la que cuenten (calidad, seguridad, medio ambiente y responsabilidad social) conforme a la Ley Federal de Metrología y Normalización.

n) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que atendiendo al punto 4 del mecanismo de adjudicación relativo al “Criterio relativo a la oportunidad”, mencionar:

• Grado de cumplimiento en los contratos celebrados y concluidos por el licitante en un lapso no mayor a cinco años contados a partir de que se publique la convocatoria, para lo cual se dividirá el monto de las penas convencionales por atraso aplicadas, entre el valor total del


80

contrato. Cuando se trate de varios contratos, el grado de cumplimiento se aplicará para cada contrato y el resultado se ponderará con el valor que se obtenga de dividir el monto de cada uno de los contratos considerados en el ejercicio entre su sumatoria total.

• Que los contratos celebrados en un lapso no mayor a cinco años, no hayan sido objeto de rescisión administrativa, o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero.

• Que se haya terminado la ejecución de los trabajos contratados dentro del programa convenido.

o) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que atendiendo al punto 5 del mecanismo de adjudicación relativo al “Criterio relativo al Contenido Nacional”, mencionar el porcentaje de contenido nacional respecto a materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, y que se han considerado los acuerdos:

• Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la aplicación del requisito de contenido nacional en los procedimientos de contratación de obras públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación del 15 de julio de 2003 y

• Acuerdo por el que se dan a conocer los casos de excepción sobre el contenido nacional a requerir en los procedimientos de contratación de obras públicas para proyecto llave en mano o integrados mayores, convocados bajo la cobertura de los capítulos de compras del sector público contenidos en los tratados de libre comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 5 de septiembre de 2003.

A T E N T A M E N T E

______________________________________ Nombre y firma del LICITANTE o de su REPRESENTANTE LEGAL


81

“MANIFESTACIÓN DE AFILIACIÓN” (EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Progreso, Yuc. a ______ de ______________ del 2008

DIRECTOR GENERAL DE API PROGRESO P r e s e n t e.

En atención a la convocatoria No. _______, de fecha ___ de ________ 2008, por medio de la cual esa Dirección General, invitó a participar en la licitación No. ________________, relativa a:____________________________________________.

Le informo a usted que la empresa _______________________________________, a la cual represento legalmente, manifiesta que (SI ó NO) es afiliada a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

(En caso de no estar afiliada, no se deberá transcribir el siguiente párrafo)

En el caso de que a mi representada le sea adjudicado el contrato correspondiente a la presente licitación, manifiesto conocer y estar conforme con el Convenio de Colaboración celebrado entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción; y estar de acuerdo en la retención a los afiliados de "LA CÁMARA" a quienes "LA SCT" les adjudique contratos de obra pública o de servicios relacionados con las mismas, del dos al millar (0.2%) del monto de las estimaciones a que tenga derecho por trabajos realizados con motivo de la ejecución de los señalados contratos, importe que será enterado a "EL ICIC" para los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construcción.

A T E N T A M E N T E

______________________________________ Nombre y firma del LICITANTE o de su REPRESENTANTE LEGAL


82

7 DOCUMENTO No.

PT 06 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN

DE LOS TRABAJOS Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS (no

transcribir lo descrito en los conceptos y en las especificaciones)


83

8 DOCUMENTO No.

PT 07 RELACIÓN DE MAQUINARIA

Y/O EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA


84

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V. GERENCIA DE OPERACIÓN E INGENIERIA SUBGERENCIA DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONCURSOS LICITACIÓN No.: 0917200201008 RUBRO: Dragado de construcción para la ampliación de la curva del canal de acceso del puerto de Progreso, Yucatán.

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

DOCUMENTO No.

PT 07

HOJA __ DE __

No. DE UNIDADES

DESCRIPCIÓN MODELO ARRENDADA (SI ó NO)

CON O SIN OPCIÓN A COMPRA

EDAD (AÑOS)

ESTADO DE

CONSERVACIÓN

PROPIETARIO UBICACIÓN FÍSICA OCUPACIÓN ACTUAL

FECHA DE DISPONIBILIDAD

______________ _____________ _____________________________________ LUGAR Y FECHA RAZÓN SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE


85


RELACIÓN DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

(REPORTE FOTOGRÁFICO INDIVIDUAL)

DOCUMENTO No.

PT 07A

HOJA __ DE __

ANEXAR reporte fotográfico individual de cada maquinaria y equipo manifestado y la información relativa a: Modelo, dirección exacta de su ubicación actual, nombre de la persona que pueda dar referencia con su número telefónico y dirección,


86

9 DOCUMENTO No.

PT 08 RELACIÓN DE INSUMOS QUE

INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA

PROPUESTA


87

10 DOCUMENTO No.

PT 09 ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE

TRABAJO

88

11 DOCUMENTO No.

PT 10 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS

TRABAJOS


89

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V. GERENCIA DE OPERACIÓN E INGENIERÍA SUBGERENCIA DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONCURSOS LICITACIÓN No 0917200201008 RUBRO: Dragado de construcción para la ampliación de la curva del canal de acceso del puerto de Progreso, Yucatán.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DOCUMENTO No.

PT 10

HOJA __ DE __

C A L E N D A R I O No. D E S C R I P C I Ó N CANTIDAD UNIDAD

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: ___________________________________

PLAZO: __________ DÍAS NATURALES

LUGAR Y FECHA RAZÓN SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE


90

12 DOCUMENTO No.

PT 11 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y

CALENDARIZADOS


91


PROGRAMA DE MANO DE OBRA DOCUMENTO No.

PT 11a

HOJA __ DE __

C A L E N D A R I O No. D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD


FECHA DE INICIO: ___________________________________



92


PROGRAMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTO No.

PT 11b

HOJA __ DE __



FECHA DE INICIO: ___________________________________



93


PROGRAMA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

DOCUMENTO No.

PT 11c

HOJA __ DE __



FECHA DE INICIO: ___________________________________



94

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V. GERENCIA DE OPERACIÓN E INGENIERIA SUBGERENCIA DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONCURSOS LICITACIÓN No. 0917200201008 RUBRO: Dragado de construcción para la ampliación de la curva del canal de acceso del puerto de Progreso, Yucatán.

PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

DOCUMENTO No.

PT 11d

HOJA __ DE __



FECHA DE INICIO: ___________________________________




95



13 DOCUMENTO No.

PT 12 ANEXO DE LAS BASES DE

LICITACIÓN

96

13 Documentos de la

PROPUESTA ECONÓMICA



97

1 DOCUMENTO No.

PE 01 ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y

COMPLEMENTARIAS

98

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V. GERENCIA DE OPERACIÓN E INGENIERÍA


IV. ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y COMPLEMENTARIAS.



99




LICITACIÓN No.: 0917200201008 DOCUMENTO No. PE 01

ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y COMPLEMENTARIAS

I. INFORMACIÓN GENERAL

I.1 LICITACIÓN Y RUBRO I.2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA I.3 ACLARACIONES I.4 ABREVIATURAS

II. GENERALIDADES

II.1 SERVICIOS II.2 COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS II.3 DAÑOS A TERCEROS O BIENES II.4 SINIESTROS II.5 CANTIDADES DE OBRA

II.5.1 DESARROLLO DE LA OBRA. II.6 MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA II.7 PRECIOS UNITARIOS II.8 TRAZOS Y NIVELES II.9 LIMPIEZA GENERAL

II.9.1 ECOLOGÍA E IMPACTO AMBIENTAL II.10 CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

III. ALCANCES POR CONCEPTO III.1 EQUIPOS

IV. RELACIÓN DE PLANOS

V. ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS V.1 PROCEDIMIENTO DE DRAGADO V.2 PROGRAMA DE DRAGADO POR AREA DE TRABAJO V.3 CANTIDADES DE OBRA V.4 PROGRAMA OPERATIVO

100



ESPECIFICACIONES PARTICULARES

I. INFORMACIÓN GENERAL

I.1 LICITACIÓN No.: 0917200201008


I.2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

La obra consiste en profundizar el Puerto hasta la cota 12.45m (Referidos a N. B. M.) y ampliar aproximadamente en 55 M la plantilla del canal en su zona curva con el objetivo de obtener un calado oficial de 34’ dándole más seguridad al Puerto y permitiendo la entrada a embarcaciones de mayor tonelaje.

El puerto de Progreso se encuentra localizado en la Península de Yucatán, con una posición geográfica de 21° 17’ Latitud Norte, 89°40’ Longitud Oeste. La obra por ejecutar se encuentra en el canal curvo del canal de acceso (comprendido entre los cadenamientos 0+500 / 1+ 500 y se llevará a cabo mediante el uso de explosivos con equipo adecuado y complementando los trabajos mediante el uso de draga excavadora de brazo con cuchara y chalán plano con equipo de descarga (trascabo, retroexcavadora u otro) para retiro del material producto del dragado y el depósito en la zona de vertimiento ilustrada en el plano CL5 anexo a las bases. El licitante podrá sustituir la draga excavadora de brazo con cuchara por el de almeja, siempre y cuando cumpla con un rendimiento mínimo de dragado de 30,000 M3 al mes, para lo cual, deberá tomarse en cuenta la capacidad de la almeja y de la grúa.

I.2.1 Zona de vertimiento de material producto de dragado. El material producto del dragado se depositará dentro del recinto portuario del puerto de Progreso a una distancia aproximada de 2.0 km en línea recta del punto de dragado, con una posición geográfica de:

Coordenadas UTM X = 222,900.8245 Y = 2,361,688.0014

I.2.2 Tipo de Suelo. El tipo de material por dragar será en cualquier tipo de material (“A”, “B”; “C”, “D” y/o “E”) con utilización de explosivos, materiales ligeros, retiro de elementos rocosos sueltos y confinados, hasta una profundidad de 12.45 m (referidos a nivel de bajamar media en el tramo curvo del canal de navegación)

El tipo de material no aplica como una norma, sino como simple referencia, los proponentes podrán verificar a su criterio y por su cuenta el tipo de material existente en el lugar.

101

I.3 ACLARACIONES

Si las normas se contraponen a las especificaciones particulares, serán éstas últimas las que rijan.

En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades será el siguiente:

a) Catálogo de conceptos b) Especificaciones c) Planos

El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el documento CATÁLOGO DE CONCEPTOS y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta, deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, planos, catálogo de conceptos, así como las correspondientes normas. El número de norma indicado para cada concepto se deberá entender como enunciativo y no limitativo; por lo que sí existen otras normas aplicables al concepto, cuyo número no aparezca, dichas disposiciones deberán ser consideradas.

I.4 ABREVIATURAS Y TERMINOLOGÍA

Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se entenderá por:

ÁREA DE ALMACENAJE: Lugar elegido por el contratista previa autorización de la ENTIDAD, para el almacenamiento o bodega de materiales, concentrar el escombros producto de demolición para su posterior retiro (a efecto de no afectar vialidades, operación o la funcionalidad de las instalaciones).

CONTRATISTA: Persona a quien se le adjudique el contrato motivo de la presente licitación.

ENTIDAD: La Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES (E.P.): Conjunto de requisitos exigidos por la ENTIDAD para la realización de la obra, mismos que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones complementarias, y ambas están contenidas en el presente documento.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS: El conjunto de condiciones generales que la ENTIDAD tiene establecidas para la ejecución de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realización de estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, que comprenden la forma de medición y la base de pago de los conceptos de trabajo.

INFORME: Unidad de medida que consiste en una descripción escrita de los trabajos ejecutados, incluyendo en su caso, informe fotográfico, resultados de laboratorio, conclusiones y recomendaciones.

LICITANTE: Persona física o moral que se encuentra inscrita, aceptada o invitada a participar en el proceso de licitación para la adjudicación del contrato correspondiente.

NORMAS: Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES, emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

MEMORIA DESCRIPTIVA: Unidad de medida que consiste en resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodología que interviene en la ejecución de un estudio, proyecto, ejecución de obra, puesta en operación, mantenimiento o supervisión de los trabajos ejecutados, incluyendo informes, conclusiones, recomendaciones y en su caso, informe fotográfico.

OBRA: Trabajos de “DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CURVA DEL CANAL DE ACCESO DEL PUERTO DE PROGRESO, YUCATÁN” motivo de la presente licitación.

PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e información a los que deberá sujetarse la ejecución de la obra.

102

P.U.O.T.: Por unidad de obra terminada.

RESIDENTE DE OBRA: Servidor Público designado por la ENTIDAD quien fungirá como su representante ante el CONTRATISTA y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas.

API: Administración Portuaria Integral de Progreso S.A. de C.V.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: Persona física que el CONTRATISTA presente a la ENTIDAD con los antecedentes técnicos y currículum para su representación durante el transcurso de los trabajos. La ENTIDAD aprobará su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada.

SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

E.P.: Especificaciones Particulares

P.G.: Precio global.

N.B.M.: Nivel de Bajamar Medio.

TALUD: Ángulo de reposo natural del material.

PLANTILLA: Ancho de la sección de proyecto:

SOBREDRAGADO: Tolerancia de profundidad en plantilla, indicada en el proyecto.

ZONA DE VERTIMIENTO: Vaso, tarquina o lugar elegido para depositar un material.

SUPERVISOR DE APOYO: Al técnico aceptado por la API para que le apoye en la supervisión de los trabajos de dragado.

SUPERVISIÓN DE APOYO: La empresa contratada por la API a quien se adjudique el contrato de supervisión en su caso.

II. GENERALIDADES

II.1 SERVICIOS

El LICITANTE deberá obtener durante las visitas a los sitios de las obras y/o antes de la fecha del acto de apertura de proposiciones, toda la información que considere relevante para la presentación de su propuesta y en particular, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, servicios adicionales y los accesos que se utilizarán durante el proceso de ejecución de la obra; por otra parte, obtendrá de las autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que serán considerados dentro de los costos directos o indirectos de su propuesta, ya que éstos no le serán pagados en forma adicional, es decir, el LICITANTE deberá considerar los costos de abastecimientos de agua, energía eléctrica y demás servicios municipales como recolección de basura, en la integración de su propuesta, la Entidad no reconocerá ningún pago por éstos servicios.

El equipo a utilizar por el CONTRATISTA sólo podrá ser el que indicó en su propuesta y que fue aceptado. Por causa de fuerza mayor podrá solicitar la utilización de otro equipo diferente al que señaló en su propuesta; sólo en caso de que el nuevo equipo propuesto sea de las mismas características que el anterior o mejor para poder satisfacer las necesidades de realización del trabajo en el tiempo programado, será autorizado y aceptado por la ENTIDAD sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilización de equipo.

II.2 COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS

103

Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos, existiese otra empresa laborando con o sin relaciones contractuales con la ENTIDAD, el CONTRATISTA se obliga, bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí. No se reconocerá ningún pago generado por la inobservancia de esta cláusula.

Los trabajos deberán programarse considerando que el puerto se encuentra en operación, en el entendido de que la actividad del mismo por ningún motivo será interrumpida ni interferida, debiendo considerar los movimientos de embarcaciones. El LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de apertura de proposiciones, observará las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las condiciones de operación en que se encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecución de la obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos; para efecto de pago, no se reconocerán tiempos perdidos por estos conceptos.

EL LICITANTE tendrá presente que las fechas, los periodos y los volúmenes podrán variar respecto a los programados, en función de los equipos que se utilicen y la forma como se presente el fenómeno de depósito de azolve en el período de contrato, circunstancia que deberá considerarse para conseguir el objetivo del contrato.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN. El CONTRATISTA con anticipación al inicio de los trabajos presentará a la ENTIDAD por escrito los antecedentes técnicos, copia de cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones y currículum del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN que proponga. La ENTIDAD aprobará su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada.

El CONTRATISTA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN con amplia experiencia, reconocida por la ENTIDAD, en el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN tendrá amplio poder para actuar en nombre del CONTRATISTA y por tanto, con poder de decisión para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra. Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA de al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, se considerará como dada al propio CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se requiera.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará autorizado para firmar las estimaciones de obra por parte del CONTRATISTA.

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitución del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, el CONTRATISTA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipación a la ENTIDAD, de la persona que lo sustituirá, el que tendrá los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, debiendo cumplir también con los requisitos señalados en el primer párrafo de este inciso.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

La ENTIDAD designará, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien será representante directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. Representará directamente a la ENTIDAD ante el CONTRATISTA de la obra y terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar en que éstos se lleven a cabo.

Cuando la supervisión se realice por terceras personas, ésta será el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal efecto se señalan en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el contrato de supervisión.

104

BITÁCORA

Deberá llevarse una bitácora de obra, firmada por ambas partes, tal y como se establece en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Las órdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitácora, serán válidas aún cuando no se encuentre en el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN o su sustituto.

Las bitácoras quedarán en custodia del RESIDENTE DE OBRA quien será responsable de ellas hasta la conclusión de cada obra.

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA caerá en incumplimiento del contrato cuando después de 10 días contados a partir de la fecha programada para el inicio de la actividad de dragado, no se encuentre en condiciones operativas o no haya iniciado los trabajos. En este caso la ENTIDAD aplicará las sanciones que cita el contrato y quedará en libertad de contratar con un tercero, la ejecución de la etapa de la obra que se trate.

El programa elaborado entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA servirá para determinar las retenciones a las que se hará acreedor el CONTRATISTA, cuando se manifieste un atraso de éste en la ejecución de los trabajos, al comparar el avance programado con el avance real.

II.3 DAÑOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran daños parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario, instalaciones, etc., la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA.

II.4 SINIESTROS

En caso de ocurrir un siniestro, debidamente catalogado como tal por la ENTIDAD y/o instituciones competentes, que afectase la obra en proceso de ejecución o terminada y aún no recibida, el CONTRATISTA deberá aplicar el seguro de obra solicitado en el punto No. 5 GARANTÍAS de las presentes bases.

II.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el documento CATÁLOGO DE CONCEPTOS, son aproximadas. Si por necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volúmenes sin modificar los precios unitarios originalmente pactados, siempre que el incremento o decremento no sea mayor al 25% del monto total contratado. Únicamente se pagarán los volúmenes realmente ejecutados de acuerdo a la normatividad.

Cuando en una zona de la obra que haya sido parcialmente recibida se detecten azolves, el Contratista deberá de realizar el redragado de dicha zona, sin costo adicional alguno para la Convocante.

No se aceptarán como terminadas profundidades menores a las líneas y niveles de proyecto, por lo que habrá de redragarse aquellas que no cumplan con lo establecido en proyecto.

Cualquier volumen dragado fuera de las líneas y niveles de proyecto y la tolerancia establecida, no se cuantificará para efectos de pago.

En la cuantificación de volúmenes se considerarán en los perímetros, taludes no más tendidos que los indicados.

Previo al inicio de los trabajos, la API se reserva el derecho de modificar el área y la profundidad de proyecto.

105

Para efectos de pago, la medición de los avances se estimará conforme a lo que determine la supervisión designada por API Progreso mediante el levantamiento que se defina como oficial.

II.5.1 DESARROLLO DE LA OBRA.

Con base en los planos actualizados, el CONTRATISTA deberá proceder a la ejecución de los dragados, haciéndose responsable de cualquier error y sus consecuencias, causado por la pérdida de una o varias referencias, interpretaciones erróneas y/o negligencias.

Para la cuantificación de los volúmenes de dragado, el Contratista deberá realizar el levantamiento batimétrico inicial y final con Ecosonda de HAZ SIMPLE.

Al término de los trabajos de dragado, con las condiciones de proyecto, parciales o totales de áreas predeterminadas, el contratista deberá presentar a la API una batimetría de reconocimiento, donde refleje el área dragada, al solicitar que esta realice la batimetría oficial para recepción de los trabajos ejecutados en esa área, la batimetría se llevará a cabo con la presencia del RESIDENTE DE OBRA.

El CONTRATISTA deberá entregar un juego de planos del área dragada incluyendo secciones transversales, rollo de ecosonda, cálculo de volúmenes, cuadro de marea, memoria de pruebas de calibración y ajustes, datos brutos y editados en formato xyz, que servirán de base para que API PROGRESO realice el levantamiento oficial final que servirá a su vez para determinar la recepción de los trabajos ejecutados.

La periodicidad de las batimetrías para efectos de elaboración de estimaciones será mensual, o como lo determine API Progreso de común acuerdo con el CONTRATISTA.

En caso de batimetrías para recepción parcial o total de obra, el CONTRATISTA deberá solicitar por escrito la batimetría oficial y en un plazo no mayor de 48 horas de recibida y analizada su propia batimetría por el RESIDENTE DE OBRA, el RESIDENTE DE OBRA procederá a ejecutar el servicio con intervención de las partes involucradas.

Los periodos estimados para la ejecución de las batimetrías de inicio de operaciones y recepción de obra serán: por cada jornada de trabajo de campo, dos jornadas reprocesamiento para obtención de resultados y borradores con lo que se podrá dar autorización de inicio y/o recepción agregando una jornada mas para la obtención del producto final. En caso de que la batimetría oficial registre zonas no terminadas de acuerdo con los criterios de API Progreso en el caso de requerirse redragado, la nueva batimetría de recepción será cubierta por el CONTRATISTA sin cargo para API Progreso.

El pago de las estimaciones se efectuará por diferencia entre planos batimétricos de antes y después de dragar por lo que la cuantificación en tolva sólo es de carácter informativo y para efectos de estadística operativa comparativa.

Queda establecido el uso obligatorio del sistema G.P.S. para posicionamiento del equipo de dragado.

El costo de estos trabajos no se le pagará al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, por lo que los deberá incluir en los precios unitarios de su propuesta.

Como soporte de cada estimación, se deberá entregar la siguiente documentación firmada al RESIDENTE DE OBRA:

− Planos del levantamiento batimétrico en planta. − Planos de las secciones transversales. − Calculo de volúmenes dragados

− Memoria descriptiva de los trabajos incluyendo informe fotográfico de cada una de las actividades descritas en el Documento PT 06. Descripción de la Planeación Integral para la Realización de los Trabajos y Procedimiento Constructivo de Ejecución de los Mismos.

II.6 MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA

106

Si la ENTIDAD decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la ejecución de la obra y el nuevo resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificación en los precios unitarios de su oferta.

II.7 PRECIOS UNITARIOS

Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios, de acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitación, el hecho de adjudicársele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.

El LICITANTE al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del documento “CATALOGO DE CONCEPTOS”, deberá tener en cuenta la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas y su Reglamento en vigor, así como también lo estipulado en las bases de licitación, en las Especificaciones Particulares, así como las Especificaciones Complementarias y las Normas de Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en sus partes relativas.

Si las Normas de Construcción se contraponen a las Especificaciones Complementarías, serán estas últimas las que rijan, así mismo las Especificaciones Particulares regirán sobre las dos anteriores.

El CONTRATISTA de la obra objeto de la presente licitación, se obliga a realizar la misma a los precios unitarios del contrato aún cuando sea necesario modificar la localización del lugar de los trabajos dentro del mismo puerto, si las condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original.

En ningún caso se pagará como concepto específico ni extraordinario, cualquier movilización adicional de equipo durante la ejecución del dragado, ni los costos que por concepto de reinstalación en la obra tenga el CONTRATISTA.

Por lo anterior, dichas movilizaciones deberán quedar incluidas en los precios unitarios.

El costo de todo tipo de abastecimientos y servicios de apoyo, que al CONTRATISTA le proporcione el puerto, la ciudad o cualquier otro, deberá considerarse dentro de los precios unitarios que cotice; no se reconocerá ningún cargo adicional por este concepto.

Tampoco se reconocerá ningún cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a consecuencia de condiciones meteorológicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una espera entre uno y otro evento de dragado.

El costo de las operaciones que tengan que efectuarse, para dar libranza a las embarcaciones al dragar en cualquiera de las partes del proyecto, y los tiempos inactivos del equipo ocasionados por este motivo, no serán reconocidos como pagos adicionales y estos cargos deberán ser incluidos en los precios de su Propuesta.

El LICITANTE deberá incluir en su propuesta el costo de los trabajos de batimetrías y topografías, elaboración de planos y cálculos de volúmenes dragados.

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los precios originales de los insumos considerados por el LICITANTE, deberán ser los que prevalezcan al momento de la presentación y apertura de las propuestas y no podrán modificarse o sustituirse por ninguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el último día del mes del ajuste.

Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos podrán ser revisados por la ENTIDAD, quien determinará la procedencia del ajuste.

El CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar por escrito ajuste de precios unitarios, conforme a los lineamientos que se establecen en las presentes bases de licitación.

107

En su propuesta el LICITANTE se obliga a presentar el análisis detallado de los precios unitarios de cada uno de los conceptos incluidos en el CATÁLOGO DE CONCEPTOS, incluyendo sus análisis básicos de salarios, costo horario del equipo, cálculo de indirectos y financiamiento, en los formatos que para el caso se anexan.

Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en su análisis de precios unitarios, de acuerdo con las Normas y Especificaciones del proyecto, el hecho de otorgársele el contrato no significa que se le exima del estricto cumplimiento de todas las condiciones originalmente establecidas.

El cálculo de volúmenes de trabajo ejecutado, se hará por comparación de batimetrías efectuadas en el inicio y al término de los trabajos de dragado, en cada zona o etapa.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso II.9 de estas Especificaciones Particulares, no se le cubrirán al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los precios unitarios que cotice.

Todo LICITANTE deberá presentar, en original sus análisis de precios unitarios, incluyendo sus análisis básicos que intervienen en la preparación de los mismos, así como el CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Todas aquellas propuestas cuyo precio o precios unitarios estén por abajo de los valores que garanticen la ejecución en tiempo del contrato, no serán tomadas en consideración.

Cualquier trabajo no considerado en esta licitación, se considerará como concepto por trabajos extraordinarios, y sólo podrá ejecutarse previa autorización por escrito de la ENTIDAD. Para el pago de estos trabajos extraordinarios se analizarán conjuntamente los precios unitarios teniendo como base los análisis presentados en la propuesta de licitación.

Cualquier circunstancia que origine un cambio en la distancia considerada para el tiro del material producto del dragado, será motivo para analizar un nuevo precio unitario, tomando como base el análisis presentado.

Cuando existan suspensiones en el trabajo por causas imputables a la ENTIDAD, ésta se obliga a cubrir al CONTRATISTA los daños que se le causen, los que deberán estar debidamente justificados y ser razonables.

Cuando existan suspensiones en el trabajo de dragado por causas imputables a la API, esta se obliga cubrir al CONTRATISTA la totalidad de cargos del equipo inactivo, debiendo considerar para ello los porcentajes que sobre el equipo activo, se muestran en el formato de CostoHora Máquina de estas bases.

Al costo del equipo inactivo se le adicionará el porcentaje de indirectos que cita en su propuesta. No se pagará el porcentaje de Utilidad.

No procederá el pago por maquinaria o equipo inactivo cuando API notifique al CONTRATISTA la suspensión y asimismo, notifique que haga el retiro de la maquinaria o del equipo del lugar de los trabajos cuando fenómenos meteorológicos afecten el desarrollo de la obra en proceso y sea necesario la reprogramación del evento de dragado, API en base a los rendimientos estipulados por el CONTRATISTA podrá reanudar dentro del período del contrato y conforme a los lineamientos que marca la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las misma, así como su Reglamento en vigor, en un mejor tiempo dicho evento a fin de conseguir el objetivo trazado con el dragado.

Si pasado el 25% del plazo convenido subsiste la suspensión de los trabajos, la ENTIDAD y el CONTRATISTA, por mutuo acuerdo tomarán la decisión que más convenga a ambas partes, pudiendo llegar a la terminación anticipada del contrato, en cuyo caso la ENTIDAD cubrirá los gastos en que haya incurrido el CONTRATISTA, tal como lo establece la normatividad aplicable.

Para fijar los precios unitarios del catálogo de conceptos, el CONTRATISTA deberá tener en consideración los siguientes puntos que le sean aplicables:

108

a) Distancias y recursos para la movilización de los equipos.

b) Las distancias de depósito de los materiales de dragado.

c) El programa de operaciones, en su caso, que establece el orden a seguir en el dragado y depósito del material.

d) Los trabajos que resulten de las operaciones de carga, transporte y descarga de los materiales dragados.

e) La tolerancia en el dragado que se requiera para dejar las secciones a líneas y niveles del proyecto.

f) Construcción de drenes ubicados según topografía del terreno y bordos de confinamiento protegidos en su caso para la protección de las instalaciones existentes, incluyendo obtención, acarreo, descarga, conformación y desperdicios.

g) Cualquier daño o perjuicio causado por error de maniobra o falta de prevención del CONTRATISTA por motivo de sus operaciones, a terrenos exteriores, terrenos colindantes, caminos, calles, propiedades, estructuras, instalaciones de cualquier tipo y/o azolves indeseables, será reparado de inmediato por el CONTRATISTA sin tener derecho a pago alguno adicional por parte de la API PROGRESO.

h) Basura extraída durante la ejecución de la obra, depositándose fuera del recinto portuario, siendo responsabilidad del CONTRATISTA el destino final de la misma.

i) Las batimetrías del área de dragado de inicio, control y final mediante el empleo de Haz Simple.

j) La batimetría y/o topografía de inicio, control y final del área de depósito

El CONTRATISTA de la obra objeto de la presente licitación, se obliga a realizar una memoria fotográfica por cada concepto de trabajo que realice, lo anterior para dejar constancia de los trabajos ejecutados. Las fotos deberán anexarse a cada estimación para trámite de pago, se requiere un mínimo de tres fotografías por cada concepto: antes, durante y después de cada trabajo. Asimismo, si el licitante realiza fotografías digitales, adicionalmente deberá hacer entrega de los archivos a la RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN.

II.8 TRAZOS Y NIVELES

EL RESIDENTE DE OBRA entregará al CONTRATISTA al inicio de los trabajos y éste se dará por recibido de los trazos y bancos de nivel necesarios que servirán de referencia para la ejecución de la obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener permanentemente vértices de apoyo.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA ejecutará los trazos y nivelaciones que se requieran, basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto.

El RESIDENTE DE OBRA solicitará al CONTRATISTA, cada vez que lo considere necesario, la verificación de los trazos y niveles de la obra y éste proporcionará los datos requeridos.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA deberá proceder a su ejecución, haciéndose responsable de cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de una o varias referencias y/o interpretaciones erróneas.

Para lo anterior el RESIDENTE DE OBRA proporcionará al CONTRATISTA las coordenadas y bancos de nivel referidos al N. B. M., debiendo referir en los planos que entregue, los sitios de localización de los mencionados bancos y estar acotadas todas las dimensiones que se requieran.

109

La localización general, coordenadas, distancias y trazos de los ejes principales de la obra, aparecen en los planos de proyecto.

El plano batimétrico que forma parte de estas especificaciones, será actualizado por el RESIDENTE TECNICO con presencia del RESIDENTE DE OBRA en el momento de inicio de la obra.

La totalidad de las batimetrías que se requieran durante el desarrollo de los trabajos, elaboración de planos y cálculos de volumen de obra, serán realizados tanto en campo como en gabinete, por el RESIDENTE TECNICO con presencia del RESIDENTE DE OBRA y un representante de API PROGRESO.

Para efectos de control de las operaciones de dragado y con sus propios equipos, el CONTRATISTA realizará los levantamientos y las operaciones a bordo de la unidad de dragado principal con equipo de posicionamiento por satélite denominado G.P.S., en cuyo caso el RESIDENTE DE OBRA dará a conocer al CONTRATISTA la ubicación de los puntos DOPLER ya localizados para la estación en tierra y sus coordenadas, sin embargo, el contratista podrá localizar su estación de referencia previa autorización del RESIDENTE DE OBRA en otro lugar de su elección, notificando por escrito esa posición.

Durante el tiempo de ejecución de los trabajos de dragado, para los levantamientos batimétricos será necesario efectuar la lectura de mareas, mediante mediciones físicas o con mareógrafo, obteniéndose valores a cada 15 minutos, contar con la unidad de referencia de movimiento acorde al tipo de embarcación. Los levantamientos batimétricos en la zona de dragado se deberán realizar únicamente con ecosonda de haz múltiple antes y posterior a la operación del dragado, indicador de rumbos en Interfase directa al equipo batimétrico, computadora, programas y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

En todos los trabajos tendrán que hacerse las correcciones por efecto de marea y profundidad del transductor incluyendo ajustes por desplazamiento de la embarcación y asentamiento.

La periodicidad de las batimetrías para efectos de elaboración de estimaciones y pago, será mensual. El CONTRATISTA podrá solicitar al RESIDENTE DE OBRA y éste aprobar, si la petición es justificada, la reducción de periodicidad en las batimetrías, asimismo si la situación lo requiere, la API PROGRESO se reserva el derecho de acordar la periodicidad en las batimetrías

II.9 LIMPIEZA GENERAL

Cada LICITANTE tendrá en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La responsabilidad total del cumplimiento de las disposiciones de los acuerdos internacionales suscritos por México, particularmente MARPOL y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, respecto al tiro de desechos al fondo del mar y vías navegables y respecto al cuidado de la limpieza de las aguas del Puerto, en las áreas de la obra.

La obligación de mantener durante la ejecución de la obra, libre de basuras y desperdicios las áreas de tierra que se le asignen para instalación de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso.

La necesidad de contar como parte del acta de terminación de obra, con el certificado que le extenderá la API PROGRESO en el que haga constar que las áreas dragadas, las áreas de agua que haya utilizado para labores de mantenimiento u otras para su equipo y las áreas en tierra que se le asignaron para depositar equipo y materiales y para campamento, las entregue libres de todo desperdicios, basura, chatarra o materiales contaminantes.

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberán depositarse en sitios donde no impacten negativamente el ambiente; evitando arrojarlos al mar.

Por lo anterior, cada LICITANTE deberá incluir en el documento “Descripción de la planeación integral para la realización de los trabajos y procedimiento de ejecución de los mismos”, la descripción de los procedimientos a emplear para la disposición de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de

110

lubricantes y carga de combustibles, cumpliendo con las recomendaciones y normatividad ambiental para la disposición de residuos.

A continuación se mencionan las condicionantes, que desde el punto de vista ambiental, deberán ser cumplidas desde el inicio, durante el desarrollo y al término de la obra por el CONTRATISTA:

- Colocar señalamientos adecuados indicando el área a trabajar a efecto de evitar accidentes.

- Colocar señalamientos adecuados indicando el área de trabajo congruente, así como en el equipo que utilicen para tal fin, a efecto de evitar accidentes.

- Cumplir con lo establecido en las normas oficiales mexicanas, y demás ordenamientos jurídicos en materia de protección al ambiente.

- Efectuar una adecuada disposición de los residuos no peligrosos y de residuos domésticos generados, los que deberán ser depositados en contenedores con tapa y al alcance de los trabajadores de las actividades efectuadas durante la obra, en los sitios autorizados para tal efecto por las autoridades locales competentes.

- Mantener un estricto control de los residuos sanitarios en todas las etapas del proyecto y contar con los procedimientos y el equipo adecuados para su disposición final.

- Realizar el mantenimiento periódico del equipo, con la finalidad de no rebasar los límites máximos permisibles para la emisión de humos, hidrocarburos y monóxido de carbono que establecen las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

- Impedir el vertido de hidrocarburos en las áreas de agua durante las actividades. Dichos residuos deberán ser depositados temporalmente en contenedores metálicos con tapa, para su posterior envío a empresas de servicios que los requieran para su utilización o reciclamiento.

- En caso de que se requiera la instalación de un campamento, este deberá contar con instalaciones adecuadas para la elaboración higiénica de alimentos, el aseo personal y la disposición de residuos e incluir sanitarios portátiles.

- El área que sea utilizada para almacenamiento de maquinaria, combustible y lubricantes deberá ser sobre una superficie que cuente con equipo para la recolección de grasa y lubricantes. Realizar el lavado del equipo y maquinaria así como de las instalaciones en general con detergentes biodegradables.

- Así como lo indicado en el MANUAL AMBIENTAL que se anexa a las presentes bases.

Queda estrictamente prohibido lo siguiente.

- Arrojar a los cuerpos de agua los residuos sólidos de cualquier tipo, por lo que éstos deberán ser transportados en contenedores metálicos con tapa al continente, donde serán depositados en el sitio que indique la autoridad competente.

- Quemar y abandonar el material sobrante, productos del desmonte y desplante, dentro del predio o su disposición en terrenos aledaños no autorizados para tal fin, especialmente en sitios de importancia ecológica y zonas de refugio de fauna silvestre

- Depositar materiales o residuos, auque sea de manera temporal, dentro o cerca de los cauces de agua existentes en la zona incluyendo canales de riesgo.

- La colecta, comercialización, caza, captura y/o tráfico de las especies de flora y fauna silvestre que se encuentren en el área de interés o influencia, en las diferentes etapas del proyecto, especialmente de aquellas de interés cinegético, aves canoras y de ornato y de las incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM059ECOL1994.

111

Deberá por lo tanto considerar, que de no cumplir con los requisitos anteriores, la API realizará con cargo al CONTRATISTA, todos los trabajos necesarios para este fin

II.9.1 ECOLOGÍA E IMPACTO AMBIENTAL

Con relación a la seguridad, Ecología e impacto ambiental de este proyecto, con fundamento a lo señalado en el artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, el contratista adjudicatario de la obra, será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos en materia de construcción, Seguridad, uso de vía Pública, protección Ecológica y de Medio Ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal ó Municipal, así como a las instrucciones particulares que al efecto se indican a continuación, derivados del Resolutivo del estudio del Impacto Ambiental emitido por la SEMARNAT, en cumplimiento a lo solicitado en el artículo 20 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

1. Queda estrictamente prohibida, la disposición al aire libre de basura de cualquier clase, para lo cual deberá efectuar una adecuada disposición de residuos no peligrosos, generados por las actividades en los sitios autorizados para tal efecto por las autoridades. Así como también la realización de trabajos ajenos a los señalados en el catálogo de conceptos.

2. El contratista deberá realizar la revisión y mantenimiento periódico de vehículos y maquinaria que sean utilizados, con la finalidad de no rebasar los límites máximos permisibles para la emisión de humos, de hidrocarburos y monóxido de carbono que establecen las Normas oficiales Mexicanas aplicables, y contar con la documentación que así lo acredite.

3. El contratista deberá cuidar e impedir el vertido de hidrocarburos en el suelo y en el mar durante la operación y las actividades de mantenimiento de equipo que se utilice.

Dichos residuos deberán ser depositados temporalmente en contenedores metálicos, para su posterior envío a empresas de servicios que los requieran para su utilización.

En lo que se refiere a los lubricantes, deberá utilizarse el registro detallado, monitoreo y control que señalen los reglamentos vigentes en la materia y entregarlos igualmente a plantas recicladotas.

4. En materia de ruido, el responsable del proyecto “Dragado de construcción para la ampliación de la curva del canal de acceso del puerto de Progreso, Yucatán”, deberá cumplir con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, ajustándose a los niveles establecidos.

5. Todos los residuos de pintura, así como los materiales impregnados con esta y con adelgazador, se consideran residuos peligrosos y se deberán depositar en contenedores con tapa. La disposición final de los mismos deberá realizarla una empresa especializada en el manejo, tratamiento y disposición final de este tipo de materiales y notificarlo a la API en los formatos correspondientes.

6. Para el manejo de residuos peligrosos que se generen durante el desarrollo de sus actividades, el responsable del proyecto “Dragado de construcción para la ampliación de la curva del canal de acceso del puerto de Progreso, Yucatán”, deberá dar cumplimiento a las disposiciones correspondientes a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de residuos.

7. El personal de tierra y operadores a bordo de chalanes y remolcadores, están obligados a cumplir con lo estipulado en la Ley de Navegación y su Reglamento, en lo que a su seguridad se refiere, así también con las Normas Oficiales de Seguridad, por lo que se deberá proporcionar y utilizar el equipo adecuado (guantes, gogles, casco, zapatos de seguridad, cinturón, chalecos salvavidas, etc.)

112

8. Para la operación y navegación, se deberán sujetar a lo mencionado en la Ley de Navegación y su Reglamento, Ley de Puertos y su Reglamento y las Reglas de Operación del Puerto de Progreso, Yuc.

9. Se deberán proporcionar todas las facilidades, así como la información necesaria al personal de supervisión ambiental y de seguridad.

10. Deberá de prever la instalación de los sanitarios móviles que se requieran en el sitio de la obra, así como en el chalán para evitar la contaminación al Medio Ambiente.

11. Dado que los dragados provocarán el movimiento o puesta en suspensión aunque temporal del material del fondo, se colocarán barreras de geotextil para minimizar este efecto.

12. Para el caso de uso de explosivos, será utilizado un sistema que creará una pared uniforme de burbujas o cortina de aire, producida por un sistema de bombeo que lanza aire comprimido hacia el fondo y que estará localizada a lo largo de todo el perímetro de la zona de detonación para disminuir las olas originadas por la presión de la explosiones en un radio de aproximadamente 15 metros a fin de minimizar los efectos adversos resultado de dichas operaciones sobre el medio ambiente marino. Asimismo, y como medida de protección a la fauna existente, en el área se utilizarán redes agalleras alrededor de las áreas de las perforaciones a fin de eliminar los organismos presentes en la columna de agua con anticipación a las explosiones.

13. La contratista deberá efectuar el monitoreo de la calidad del agua, tanto en el área del puerto, como en la zona de influencia del proyecto, contemplando como mínimo la medición de: temperatura del agua, DBO, nitratos, sulfatos, fosfatos, plomo, salinidad, potencial de hidrógeno, hidrocarburos antropogénicos totales, sólidos disueltos, sólidos suspendidos totales, coliformes fecales y turbidez. Para el caso de los hidrocarburos y plomo, las mediciones se tomarán tanto en columna de agua, como en los sedimentos. Los resultados de los monitoreos de la calidad de agua deberán ser reportados con la descripción detallada de las técnicas utilizadas y las memorias técnicas correspondientes, incluyendo el apoyo fotográfico y/o de videocintas correspondiente. (según manual ambiental)

14. La contratista, deberá realizar el estudio del análisis CRETIB. (según manual ambiental)

15. Independientemente a los puntos anteriormente señalados, el licitante deberá prever todas las condicionantes contenidas en el manual ambiental (Anexo 2 de las bases de licitación), y considerarlo dentro sus cargos indirectos o precios unitarios según corresponda, a efecto de dar cumplimiento a las Disposiciones Ecológicas. No procederá cargo alguno al API por su inobservancia.

En caso de incumplimiento, se aplicará al contratista la sanción prevista en la Ley de Puertos y su Reglamento, independientemente de las responsabilidades y sanciones a que se hagan acreedores ante otras autoridades y/o Dependencias Municipales, Estatales y Federales por los daños y perjuicios que resultaren debido a la inobservancia de lo señalado anteriormente.

16. La contratista, deberá considerar en la elaboración de su propuesta el hecho de que colocará, durante el tiempo que dure la obra, un sismógrafo de adecuado funcionamiento en el morro de la escollera del muelle de PEMEX con el objeto de monitorear los movimientos y ruidos que se registren producto del manejo de explosivos y maquinaria.

El contratista registrará con sismógrafo que la velocidad pico de partículas no exceda 2.0 pulgadas/segundo, asimismo, el ruido no excederá los 130 decibeles. La contratista deberá prever personal calificado para dar seguimiento en el cumplimiento de éstos señalamientos e incluir sus observaciones en los reportes semanales.

II.10 CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

113

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en las bases de esta licitación, sólo podrá ejecutarse previa autorización por escrito del RESIDENTE DE OBRA, debiendo quedar asentado en la bitácora de la obra.

III. ALCANCES POR CONCEPTO

En todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el documento CATÁLOGO DE CONCEPTOS se indica un código que corresponde a una especificación particular, la cual se tomará en cuenta para la elaboración del precio unitario correspondiente.

Cuando alguna especificación particular aluda al concepto, se deberá entender que se refiere a la descripción, alcances, especificaciones, formas de medición y pago, incluidos en el documento CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

III.1 EQUIPOS

El equipo a utilizar por el CONTRATISTA sólo podrá ser el que se indicó en su propuesta y que fue aceptado. Por causa de fuerza mayor podrá solicitar la utilización de otro equipo diferente al que se señaló en su Propuesta; sólo en el caso de que el nuevo equipo propuesto sea de las mismas características que el anterior o mejor para poder satisfacer las necesidades de realización del trabajo en el tiempo programado, será autorizado y aceptado por la API sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilización de equipo.

Por otro lado, si el equipo propuesto a juicio de API no es el adecuado para los trabajos a ejecutar, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlo, sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilización de equipo.

El CONTRATISTA con anterioridad al inicio de cada etapa de dragado en un plazo no menor a 10 días, y de acuerdo al programa de ejecución de los trabajos, esta obligado a solicitar por oficio a la API si la etapa a realizar no ha sufrido ningún cambio en su período de ejecución, ya que de no hacerlo y la etapa sufre cambios en su período de ejecución, API no pagará el tiempo inactivo del equipo.

API en ningún caso considerará pagos de equipo por tiempos inactivos antes del inicio real de cada etapa de dragado, esto debe ser considerado por el CONTRATISTA antes de presentar su propuesta.

IV. RELACIÓN DE PLANOS

Se hace entrega en los anexos de las bases de licitación (Anexo 6), de los planos completos del proyecto. Los licitantes que adquieran las bases por el sistema COMPRANET, podrán presentar los planos impresos a un tamaño mínimo de doble carta. La entrega de los planos es obligatoria y será motivo de desechamiento su incumplimiento. El licitante que resulte ganador, presentará un juego de planos impresos a escala y en medidas de 0.90 X 0.60 mts en papel bond, DEBIDAMENTE FIRMADOS.

V. ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El programa detallado que el LICITANTE presente en la licitación deberá tener todas las actividades que se deban considerar para efectuar los trabajos, estableciendo los rendimientos que deberán obtenerse atendiendo al periodo fijado por la ENTIDAD.

En el área prevista para almacenamiento de maquinaria, combustibles y de lubricantes en su caso, se conformará con equipo para la recolección de grasa y lubricantes de desecho con el objeto prevenir la contaminación de suelos en caso de presentarse algún derrame accidental. Se deberá contar con el equipo necesario para atender accidentes que involucren derrames de combustible, agroquímicos o cualquier sustancia que pongan en riesgo la salud de los usuarios y de la población en general. Todos estos residuos deberán ser enviados a lugares autorizados para su reciclaje, conforme a la normatividad vigente.

114

Realizar el lavado del equipo y maquinaria así como de las instalaciones en general con detergentes biodegradables que eviten la sobrecarga de compuestos fosfatados en el área.

El CONTRATISTA deberá considerar dar cumplimiento al Señalamiento Marítimo Internacional que se requiera para la ejecución de esta obra.

La ENTIDAD revisará el programa detallado presentado por el LICITANTE en su propuesta, pudiendo en su caso, establecer modificaciones a las actividades, según convenga a sus intereses. El CONTRATISTA firmará el programa modificado el cual pasará a formar parte de la documentación del contrato correspondiente.

A solicitud del CONTRATISTA, la ENTIDAD podrá autorizar modificaciones al programa de trabajo aprobado, no procediendo en este caso ningún pago adicional por el tiempo de interrupción de las operaciones, ni por los movimientos de equipo que este cambio ocasionara.

El CONTRATISTA se obliga a conducir el trabajo de manera tal que no haya interrupciones al paso de embarcaciones. En caso de que el equipo o personal del CONTRATISTA obstaculice o haga difícil y/o peligroso el paso de embarcaciones y/o personal, estos serán removidos a fin de dejarle paso apropiado. Las maniobras anteriores serán sin cargo alguno para la ENTIDAD por lo tanto, al elaborar su propuesta el LICITANTE deberá tener en cuenta el paso de embarcaciones existente en la zona de trabajo.

El CONTRATISTA tendrá el cuidado suficiente en la ejecución de los trabajos para evitar daños en las estructuras del edificio y otras estructuras que puedan ponerse en peligro o ser dañadas por los trabajos, en caso de ocasionar algún perjuicio, el CONTRATISTA deberá reparar todo lo dañado como consecuencia de sus operaciones sin cargo alguno para la ENTIDAD

El equipo propuesto por el LICITANTE deberá tener la capacidad para cumplir con el plazo de ejecución solicitado.

Si durante la ejecución de los trabajos de: DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, la ENTIDAD observa alguna deficiencia en uno o varios elementos que formen parte de la plantilla de personal, maquinaria o equipo del CONTRATISTA, éste tiene obligación de sustituirlos de inmediato por cuenta propia, no justificando este evento ninguna modificación al plazo de terminación de los trabajos, ni a los precios unitarios.

La ENTIDAD podrá exigir al CONTRATISTA la reposición de parte o la totalidad de su equipo que por su ineficiencia, le impida cumplir con el programa de trabajo. Una vez iniciados los trabajos el RESIDENTE DE OBRA determinará de inmediato la eficiencia del equipo empleado, esta intervención no relevará al CONTRATISTA de ninguna de sus responsabilidades contractuales.

Los retrasos que se pudieran presentar en la ejecución de los trabajos, como consecuencia de la deficiencia en el abastecimiento de materiales, utilización de personal, maquinaria o equipo, no pueden justificarse como retraso en la programación y desarrollo del calendario de obra previamente establecido.

La ejecución de la obra se realizará bajo las directrices generales que establezca la ENTIDAD y puntualizan estas especificaciones y será inspeccionada por el RESIDENTE DE OBRA y/o por los Supervisores designados por él, quienes cuidarán que se cumpla estrictamente con los términos del proyecto. Los Supervisores llevarán un registro de los avances de todos los conceptos de obra, verificando que las escalas, dispositivos y otras marcas se mantengan en buenas condiciones. La presencia de los Supervisores no relevará al CONTRATISTA de su responsabilidad de ejecutar correctamente las obras.

Si por causas imputables al CONTRATISTA hubiera retrasos en el programa de trabajo, el CONTRATISTA quedará obligado a mejorar la producción de sus equipos y personal ya sea operando en tiempo extraordinario o reforzándolo hasta lograr equilibrar el programa; todo lo anterior será sin cargo alguno para la ENTIDAD.

115

Si la ENTIDAD ordenase ejecutar trabajos en áreas dentro del inmueble señalado para ejecutar los trabajos, originalmente no consideradas en el proyecto, el CONTRATISTA deberá ejecutarlos a los mismos precios unitarios propuestos por él en la hoja de conceptos de trabajo.

Al CONTRATISTA le serán liquidadas las estimaciones parciales de la obra que vaya ejecutando, de acuerdo a las erogaciones mensuales que aparecen en el programa de trabajo y monto mensual de obra, siempre y cuando se opere dentro de los tiempos estimados.

Si el CONTRATISTA terminase el trabajo en un periodo menor al fijado en el programa, no alterará el calendario de erogaciones mensuales aprobado, pero las estimaciones se formularán sobre obra terminada para liquidarla en el plazo correspondiente, salvo que la ENTIDAD cuente con disponibilidad de recursos.

Los precios unitarios estipulados en el CATÁLOGO DE CONCEPTOS, incluyen las erogaciones por parte del CONTRATISTA para sostener una plantilla de personal idóneo y eficiente que pueda llevar a cabo la ejecución de los trabajos, cumpliendo satisfactoriamente a juicio de la ENTIDAD

No se cuantificarán para fines de pago aquellas zonas en las que existan bajos, promontorios o falta de profundidad, de acuerdo al proyecto. El CONTRATISTA DE LA OBRA, por esta razón, tendrá cuidado que los cortes, cualquiera que sea el tipo de draga utilizada, hayan sido uniformes en todo el ancho y largo del área de trabajo, para que esta quede a la profundidad de proyecto, el orden de las zonas en que se llevara a cabo los trabajos de dragado será indicado por la ENTIDAD. Y no podrá cambiar de zona sin previa solicitud por parte del CONTRATISTA DE LA OBRA y autorización de la ENTIDAD.

El material que no sea colocado en los lugares y condiciones que fije el proyecto no será pagado y el CONTRATISTA DE LA OBRA queda obligado a removerlo y colocarlo donde lo ordene la ENTIDAD, sin cargo alguno para ésta.

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a conducir el trabajo de manera tal, que las interrupciones a la navegación sean las mínimas posibles y en caso de que la draga o algún otro equipo del CONTRATISTA DE LA OBRA obstaculice o haga difícil y/o peligroso el paso de embarcaciones, la draga o el equipo que obstaculice, serán removidos cuando se aproxime alguna embarcación, a fin de dejarle paso apropiado. Las maniobras anteriores serán sin cargo alguno para la ENTIDAD. Por lo tanto, al elaborar su propuesta deberá tener en cuenta el tránsito marítimo existente en la zona de trabajo.

El CONTRATISTA DE LA OBRA tendrá el cuidado suficiente en la ejecución de los trabajos para asegurar la estabilidad de los muelles, muros de contención y otras estructuras que puedan ponerse en peligro o de ser dañadas por las operaciones de dragado y/o como consecuencia del movimiento de operación de su equipo; en caso de ocasionar algún perjuicio deberá reponer todo lo dañado como consecuencia de sus operaciones de dragado sin cargo alguno para esta ENTIDAD.

El CONTRATISTA DE LA OBRA deberá suministrar, colocar y mantener en buenas condiciones las marcas, estacas, escalas, boyas, etc., necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN proporcionará los trazos, puntos y elevaciones que sean necesarios para el establecimiento de los elementos anteriormente citados.

Queda claramente establecido que todos los requerimientos topográficos los proporcionará LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN al CONTRATISTA DE LA OBRA una sola vez, siendo responsabilidad del mismo la correcta conservación de ellos.

Queda establecido que el CONTRATISTA DE LA OBRA ejecutará los trabajos a los precios estipulados en su propuesta, sin que la ENTIDAD considere ninguna clasificación del material por dragar según su dureza, consistencia, granulometría y origen, a pesar de la información que al respecto hubiere proporcionado. La ENTIDAD no aceptará modificación alguna en los precios unitarios incluidos en la propuesta del CONTRATISTA DE LA OBRA por razón de encontrar material de características distintas.

La ENTIDAD no se hace responsable de una mala interpretación del CONTRATISTA DE LA OBRA al estimar erróneamente las dificultades que se encuentre en la ejecución de los trabajos.

116

Todos los materiales que por su peso, tamaño y/o composición, puedan ser extraídos por la draga en condiciones normales de funcionamiento, se pagarán a los precios unitarios establecidos en la proposición.

Lo establecido en el párrafo anterior es válido para aquellos materiales que por la presencia de vegetales o algunas otras obstrucciones naturales o extrañas, retarden las operaciones del CONTRATISTA DE LA OBRA durante el dragado y tiro del material.

Si durante la ejecución del dragado la ENTIDAD observa alguna deficiencia en uno o varios elementos que formen parte del equipo del CONTRATISTA DE LA OBRA, éste tiene obligación de sustituirlos de inmediato por cuenta propia, no justificando este evento ninguna modificación al plazo de terminación de los trabajos, ni a los precios unitarios.

La ENTIDAD podrá exigir al CONTRATISTA DE LA OBRA la reposición inmediata de draga, dragas o cualquier otra parte de su equipo que por su ineficiencia le impida cumplir con el programa de trabajo. Una vez iniciados los trabajos al LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN determinará de inmediato la eficiencia del equipo empleado, esta intervención no relevará al CONTRATISTA DE LA OBRA de ninguna de sus responsabilidades contractuales.

El suministro o aprovisionamiento que se haga necesario para la eficiente operación de los equipos empleados en la ejecución de los trabajos, debe ser cuidadosamente seleccionado por el CONTRATISTA DE LA OBRA; los retrasos que pudieran presentarse en la ejecución del proyecto, como consecuencia de deficiencia en el abastecimiento de combustibles, lubricantes, materiales, partes de repuesto, etc., no pueden justificarse como un retraso en la programación y desarrollo del calendario de operaciones previamente establecido.

En los procedimientos de construcción se presentará una descripción de la forma en que se trasladará el equipo, y se indicará la fecha en que estaría operando en caso de que el postor fuese el ganador del concurso, también describirá de forma precisa la estructura del ciclo operativo de cada uno de los equipos de dragado propuestos, para el caso de equipos operando a punto fijo o estacionarios factorizara por día efectivo (24 horas), los tiempos de dragado efectivo, maniobras, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y otras causas como mínimo, para el caso de equipos de operación dinámica (autopropulsados) la integración del ciclo operativo será por tiempo de dragado efectivo, maniobras, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, navegación hacia zona de tiro, vertimiento y descarga, navegación de retorno al puerto, mal tiempo y otras causas como mínimo.

Aún cuando el material producto del dragado, sea cargado, transportado y depositado por medio de chalanestolva en zonas dentro o fuera del proyecto, la medición de los volúmenes de obra dragados, para fines de estimación y pago, se realizarán en el lugar, debido a eso ningún volumen calculado en tolva será considerado como definitivo, ya que no asegura la calidad del resultado de la profundización proyectada y es extraído alterando las condiciones naturales del material del fondo marino.

Cuando se registren deficiencias en el dragado, que den como resultado la obtención de dimensiones menores tanto en el plano vertical como horizontal en relación con el proyecto, no procederá la aprobación de la recepción, solo hasta que se efectúe el dragado correspondiente.

Los precios unitarios estipulados en el catálogo de conceptos de trabajo, incluyen las erogaciones por parte del CONTRATISTA DE LA OBRA para sostener una planta de personal idóneo y eficiente que pueda llevar a cabo la realización del proyecto y cumplir satisfactoriamente, a juicio de la ENTIDAD con las siguientes actividades.

Personal Directivo. Este personal estará capacitado para dirigir y manejar las actividades del CONTRATISTA en tal forma que la obra cumpla con todos los requisitos de programa, calidad y cumplimiento de las instrucciones que de la ENTIDAD.

Personal de Ingeniería. Este personal será capaz de interpretar los ordenamientos técnicos, planos y especificaciones del proyecto, y será en número suficiente para cumplir las indicaciones relacionadas con la obra, dadas por el RESIDENTE DE OBRA.

117

En el Anexo No. 1 de estas bases se encuentran las especificaciones particulares por cada concepto que deberán ser consideradas por los licitantes.

V.1 Procedimiento de dragado

Lo que se detalla a continuación, es ilustrativo de ninguna forma limitativo o restrictivo a algún otro procedimiento y equipo que pueda ser más eficiente

Procedimiento constructivo: Debido a la presencia de formaciones rocosas en el área de dragado y considerando la alternativa más económica, se requiere utilizar explosivos para lograr remover el material por dragar por lo que deberá considerarse al igual que el equipo adecuado para retirar el material suelto o confinado en las áreas de dragado.

Recomendaciones de equipo a utilizar y procedimientos:

• Draga excavadora de brazo con cuchara de 11 a 19 m 3 con potencia instalada de 2,340 hp (1,750 kw).

• Chalán plano con equipo de descarga (trascabo, retroexcavadora u otro) • Remolcador para la barcaza • Remolcador para batimetrías. • Remolcador para maniobras • Compresor para buzo • Equipo de buceo • Soldadora de 300 amp. • Planta de energía • Chalán o Barcaza equipado con torres de perforación y para el uso de explosivos, equipo de

posicionamiento DGPS y seis anclas para lograr

Procedimiento constructivo:

TORRES DE PERFORACIÓN MONTADAS EN CHALAN.

Situar el chalán que tiene instaladas las torres de perforación utilizando el sistema de posicionamiento DGPS ( Differential Global Positioning System ) operado de la embarcación estableciendo la posición requerida con medidas precisas de las distancias entre la embarcación y los puntos fijos del fondo marino.

Para lograr obtener una estabilidad que permita realizar los trabajos de perforación en forma segura y eficiente se deberá contar con seis anclas (zancos) debiendo colocarlas en sitios estratégicos de la embarcación y en forma simétrica. Será de absoluta responsabilidad del CONTRATISTA evitar el cabeceo que origine daños a su maquinaria y/o equipos.

El personal encargado de los trabajos deberá estar altamente capacitado y con amplia experiencia en el uso de explosivos ya que la empresa contratista será la única responsable de la ejecución de los trabajos y de los daños que pueda causar a propios y a terceros.

El procedimiento generalizado se efectúa con dispositivo de doble cortador de forma tubular siendo el cortador externo de un diámetro de 130 mm y el interno de 89 mm.

118

Se procede a perforar el material no rocoso con el cortador de mayor diámetro, este será la guía inicial que una vez que se llega al material pétreo se continúa con el cortador de menor diámetro que opera dentro del cortador mayor y que es de una aleación de mayor resistencia, se perfora hasta la profundidad requerida y se extrae el material producto de la excavación.

119

Una vez realizada la limpieza se carga el barreno con los explosivos dejando preparados los cables que permitirán la detonación, el equipo al terminar este ciclo se posiciona en nueva línea de perforación recomenzando nuevamente el ciclo hasta cubrir el área programada para ser explotada

120

Para el control del dragado la empresa contratista tendrá obligación de realizar las batimetrías con sistema de haz simple.

BARCAZA CON TRES TORRES PERFORADORAS

Características:

• Dimensiones chalán 28 x 12.5 m • Tres perforadoras con movilización independiente (Rock Fall drill towers) • Seis anclas, winch spread • Profundidad requerida: 13.00 mts. • Todo el equipo, incluyendo el auxiliar puede ser containerised para su rápido y fácil

movilización

121

DRAGA EXCAVADORA DE BRAZO CON CUCHARA DE 11 A 19 M 3

Procedimiento constructivo:

Para realizar un trabajo efectivo y con precisión, la draga deberá ser posicionada durante el desarrollo de toda la obra con DGPS y el control del dragado deberá ser mediante la realización de batimetrías con haz simple. La operación de la draga será mas efectiva en función de la capacidad y peso de la cuchara que se utilice, esta deberá tener una capacidad de 11 a 19 m 3 ya que se trata de extraer material pétreo del fondo marino, mediante la operación de esta, se sacará el material y se depositará en chalán plano para su descarga a la zona de depósito indicada por API, los chalanes deberán tener una capacidad de 600 m 3. El licitante podrá sustituir la draga excavadora de brazo con cuchara por el de almeja, siempre y cuando cumpla con un rendimiento mínimo de dragado de 30,000 M3 al mes, para lo cual, deberá tomarse en cuenta la capacidad de la almeja y de la grúa.

Para controlar el dragado del material se realizaran batimetrías de avance de los trabajos quincenalmente o cuando sea necesario. Con mayor o menor periocidad de tiempo según el comportamiento de la extracción del material.

Durante el uso de explosivos, será utilizado un sistema que creará una pared uniforme de burbujas o cortina de aire, producida por un sistema de bombeo que lanza aire comprimido hacia el fondo y que estará localizada a lo largo de todo el perímetro de la zona de detonación para disminuir las olas originadas por la presión de la explosiones en un radio de aproximadamente 15 metros a fin de minimizar los efectos adversos resultado de dichas operaciones sobre el medio ambiente marino. Asimismo, y como medida de protección a la fauna existente, en el área se utilizarán redes agalleras alrededor de las áreas de las perforaciones a fin de eliminar los organismos presentes en la columna de agua con anticipación a las explosiones

V.2 Programa de dragado por área de trabajo

122

Dragado de construcción con explosivos: incluyendo explotación, extracción, retiro de material utilizando draga con brazo con cuchara y barcazas con fondo abatible para acarreo de material dragado al punto de vertimiento señalado en el proyecto.

Canal curvo con una ampliación de plantilla en 55.00 mts aproximadamente, lo que se utilizaría en recortar las aristas que se tienen en el desarrollo del mismo e incrementar el ancho de plantilla a 250.00 y 285.00 mts en dicho canal.

Los volúmenes de obra por dragar son sólo indicativos, y solo serán para que los licitantes estén en igual de circunstancias al presentar la propuesta y para consideración de su programa operativo, siendo dentro de las fechas que ampara el contrato y considerando el análisis y rendimiento propuesto por el LICITANTE, LA ENTIDAD podrá reprogramar sus eventos de dragado conforme a las necesidades, por lo que el volumen real de dragado, será el que se registre con los levantamientos batimétricos antes y después del dragado y el CONTRATISTA DE LA OBRA se tendrá que ajustar al volumen realmente extraído en los períodos o fechas que LA ENTIDAD lo solicite por lo que el LICITANTE deberá considerarlo en su análisis de precios unitarios y por lo tanto dichos cambios de programa, no tendrán ninguna validez legal en ningún aspecto del contrato.

Para determinar el volumen total real a dragar a que se refiere el párrafo anterior, LA ENTIDAD realizará, un levantamiento batimétrico empleando sistema haz simple con cobertura del 100% del fondo marino previo al inicio de las operaciones del dragado.

Los levantamientos subsecuentes que se requieran para el control del dragado podrán realizarse con haz simple y el de recepción final del mismo deberá realizarse con el mismo sistema (haz simple) con cobertura del 100% del fondo marino.

El LICITANTE tendrá presente que las fechas, los períodos de operación y los volúmenes podrán variar respecto a los programados, en función de los equipos que se utilicen y la forma como se presente el fenómeno de depósito de azolves en el período del contrato, circunstancia que deberá considerarse para conseguir el objetivo del contrato.

Asimismo, deberá considerarse para el cumplimiento del programa, el tráfico marítimo existente en el puerto, frecuencia de embarcaciones y la estadía promedio de las embarcaciones atracadas en los muelles.

Dimensión sin cambios

Dimensión actual: 195 m Dimensión propuesta: 225 m

Dimensión actual: 230 m Dimensión propuesta: 260 m

Proyecto de Ampliación Canal Curvo: Proyecto de Ampliación Canal Curvo:

Dimensión actual: 230 m Dimensión de proyecto: 285 m

Dimensión actual: 195 m Dimensión de proyecto: 250 m

Dimensión sin cambio

123

Previo al inicio de la obra y/o de cada una de las etapas de dragado que la ENTIDAD apruebe, el CONTRATISTA DE LA OBRA elaborará el plan de operaciones correspondiente, mismo que deberá presentar al RESIDENTE DE OBRA para su autorización, en el describirá la forma de operación en el área, sus ciclos operativos estimados, suspensiones por suministros y aquellas consideraciones que tuvieran que ver con el proceso de dragado considerando la unidad de dragado propuesta o a utilizar basándose en el levantamiento topohidrográfico con haz simple previo al inicio de los trabajos y a los rendimientos consignados en su oferta.

Cuando algún fenómeno meteorológico, afecte obras en proceso o terminadas pero aun no recibidas, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá hacer efectivas las garantías señaladas en el punto del pliego de requisitos de las bases de licitación..

V.3 Cantidades de obra.

El volumen a dragar que se indica en el catálogo de conceptos, será extraído en el periodo de ejecución y se debe tomar como indicativo mas no como definitivo, quedando en función del levantamiento batimétrico con haz simple inicial que deberá efectuar necesariamente la Entidad, antes de iniciar los trabajos de dragado.

No se aceptarán como terminadas profundidades menores a las de proyecto, por lo que habrán que redragarse aquellas que no cumplan con lo establecido en el proyecto a excepción de aquellas zonas donde se encuentre material compacto o fuera de especificaciones, que no pueda ser extraído en condiciones normales de operación o en el caso de que el RESIDENTE DE OBRA determine que se opere dentro de otro rango de dimensionamiento conforme a los intereses de ENTIDAD.

No existirá tolerancia de sobredragado en las líneas y niveles del proyecto tanto en plantilla como en talud, y estarán referenciadas al N.B.M.

Cualquier volumen dragado fuera de las líneas y niveles de proyecto, no se cuantificará para efectos de pago.

Las zonas de operaciones de dragado será como lo autorice ENTIDAD, y estas zonas deberán quedar terminadas o en su caso el avance del corte de dragado deberá estar completo en cuanto a su dimensión y profundidad. No se consideraran para efecto de estimación aquellas secciones que no cumplan con esta especificación.

Debido al posible impacto de la propia operación del dragado misma que puede afectar zonas terminadas debido a la puesta en suspensión de materiales por el proceso de aspiración, corte o agitación, no habrá recepción parcial de las áreas aún en el caso de zonas terminadas, solo aplica para realizar las estimaciones mensuales. Dichas zonas quedarán consignadas para ser recibidas en la entrega final de la obra.

En la cuantificación de volúmenes, se considerarán en los perímetros, taludes no más tendidos de los indicados enseguida:

AMPLIACION DEL CANAL CURVO ESTE

Por el tipo de material a dragar, se requiere ejecutar los trabajos de dragado mediante el uso de explosivos, de igual forma, se requiere dragar materiales ligeros, retirar elementos rocosos sueltos y confinados hasta una profundidad de 12.45 m. referidos a Nivel de Bajamar Media con taludes verticales

Sin embargo, la ENTIDAD se reserva el derecho de modificar estas características, en función del comportamiento durante el transcurso de la obra.

Previo al inicio y durante los trabajos, la ENTIDAD se reserva el derecho de modificar el área o las áreas, profundidades y taludes de proyecto. Sin implicar, alguna modificación o cargo económico por esta situación para la ENTIDAD.

El programa de obra y el plan operativo podrá estar sujeto a cambios durante su ejecución, de acuerdo a necesidades del puerto y conforme se presenten los azolves y volúmenes de la obra, quedando a reserva de

124

la ENTIDAD, indicar las prioridades convenientes para eficientar la operación del puerto conforme a los criterios mencionados anteriormente.

V.4 Programa operativo

V.4.1 Análisis estadístico de ocupación de muelles

Es importante considerar para la ejecución de los trabajos de dragado, el movimiento de embarcaciones que arriban y salen del puerto, ya que este incide en la continuidad del dragado al tener que dar paso y suspender operaciones; deberá por lo tanto tomar en cuenta que por lo menos se tienen 50 movimientos mensuales:

125

Ocupación de Muelles Arribo de Embarcaciones Ocupación de Muelles Arribo de Embarcaciones

Muelle 3 8.0% 22 5.2% 9

Muelle 4 5.1% 12 11.8% 15

Muelle 5 15.6% 140 10.3% 61

Muelle 6 13.0% 189 14.3% 180

Muelle 7 20.4% 40 18.2% 30

Terminal Granelera 40.4% 49 42.4% 47

Terminal Fluidos Pemex 45.4% 87 43.1% 88

Muelle Cruceros Norte 8.9% 96 9.8% 109

Muelle Cruceros Sur 2.3% 18 3.0% 33

Muelle Transbordadores 0.0% 0 0.2% 1

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

ARRIBO DE EMBARCACIONES Y OCUPACIÓN DE MUELLES

Enero Diciembre 2007 Enero Noviembre 2008 Muelles y Terminales

126

2 DOCUMENTO No.

PE 02 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS

127

3 DOCUMENTO No.

PE 03

ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR

DE SALARIO REAL

128

GUÍA INDICATIVA Documento PE 03

Análisis del Factor de Salario Real Obra Pública De acuerdo a la Ley del IMSS en vigor a partir del 1° de julio de 1997

Las VALORES son a titulo explicativo, deberán ser actualizadas con base a las tasas aplicables.

De conformidad al Art. 189 del Reglamento de la LEY, en caso de que aplique a la Licitante el 2% sobre nómina, deberá considerarlo como CARGO ADICIONAL ( PE07)

129

4 DOCUMENTO No.

PE 04 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE SALARIOS DE MANO DE

OBRA

130

5 DOCUMENTO No.

PE 05

ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

131

DOCUMENTO No.

COSTO HORARIO PE 05

LICITACIÓN No.: 0917200201008 DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

HOJA ___ DE ___

FORMA DE COSTO HORA MAQUINARIA O EQUIPO

EQUIPO: CAPACIDAD: FECHA:

VALOR DE ADQUISICIÓN PESOS : $ _____ VALOR DE ADQUI. ACTUALIZADO : $ _____ VALOR DE RESCATE : _____ _____ TASA DE INTERÉS : _____ VIDA ECONÓMICA : _____ AÑOS PRIMA DE SEGUROS : _____ HORAS POR AÑO : _____ HORAS COEFICIENTE DE MANTO. HORAS POR TURNO : _____ HORAS DE MANO DE OBRA ; _____ TURNOS POR DÍA : _____ TURNO COEFICIENTE DE MANTO. PRECIO DIESEL : $ _____ LITRO POR REFACCIONES : _____ PRECIO ACEITE : $ _____ LITRO POTENCIA TOTAL INSTALADA EN H.P. : _____ CONSUMO DIESEL/hr. : _____ LITROS FACTOR DE OPERACIÓN: _____ CONSUMO LUBRI./hr. : _____ LITROS SALARIO ACTIVO : $ _____ SALARIO INACTIVO : $ _____

COSTO HORARIO

CARGOS FIJOS FORMULA ACTIVO % INACTIVO

Va Vr DEPRECIACIÓN D = _____ 15% _____

Ve

(Va + Vr)i INVERSIÓN I = _____ 100% _____

2Ha

(Va + Vr)s SEGUROS S = _____ 100% _____

2Ha

MANTENIMIENTO T = Q D _____ 0% _____

TOTAL DE CARGOS FIJOS $ _____ _____

POR CONSUMO

COMBUSTIBLES E = c P c _____ 5% _____

LUBRICANTES L = a P I _____ 5% _____

VII LLANTAS LI = _____ 15% _____

Hv

TOTAL CARGOS POR CONSUMO $ _____ _____

POR OPERACIÓN

S o OPERACIÓN O = _____ 100% _____

H

TOTAL CARGOS POR OPERACIÓN $ _____ _____

COSTO TOTAL HORA MAQUINA $ _____ _____ NOMENCLATURA :

a = Consumo de lubricante c = Consumo de combustible por hora D = Depreciación E = Combustible Pl = Precio del

lubricante H = Horas efectivas de trabajo de la máquina

Q = Coeficiente que considera tanto mantenimiento mayor como menor

Ha = Horas efectivas durante el año S = Seguros Hv = Horas de v ida económica de las llantas

s = Prima de seguros

I = Inversión So = Salario del personal por turno

i = Tasa de interés T = Mantenimiento L = Lubricante Va = Valor de

adquisición Ll = Llantas Ve = Vida económica de la maquina en horas O = Operación VLl = Valor de llantas nuevas Pc = Precio del combustible

Vr = Valor de rescate

132

6 DOCUMENTO No.

PE 06 ANÁLISIS, CALCULO E

INTEGRACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS

133

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO INDIRECTO Documento PE 06

CARGOS INDIRECTOS ADMÓN. CENTRAL ($)

ADMÓN. DE CAMPO

($) 1. Honorarios, sueldos y prestaciones.

1.1. Personal directivo _____________ _____________ 1.2 Personal técnico _____________ _____________ 1.3 Personal administrativo _____________ _____________ 1.4 Cuota patronal del Seguro Social y del INFONAVIT. _____________ _____________ 1.5 Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal

enunciado en los incisos a, b, y c. _____________ _____________ 1.6 Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a, b, y c. _____________ _____________ 1.7 Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajos, para el

personal enunciado en los incisos a, b, y c. _____________ _____________

2. Depreciación, mantenimiento y rentas

2.1 Edificios y locales; _____________ _____________ 2.2 Locales de mantenimiento y guarda; _____________ _____________ 2.3 Bodegas ; _____________ _____________ 2.4 Instalaciones generales; _____________ _____________ 2.5 Equipos Muebles y enseres; _____________ _____________ 2.6 Depreciación o renta y operación de vehículos, y _____________ _____________ 2.7 Campamentos. _____________ _____________

3. Servicios

3.1 Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y _____________ _____________ 3.2 Estudios e investigaciones; _____________ _____________

4. Fletes y acarreos

4.1 Campamentos _____________ _____________ 4.2 Equipo de construcción; _____________ _____________ 4.3 Plantas y elementos para instalaciones, y _____________ _____________ 4.4 Mobiliario _____________ _____________

5. Gastos de oficina

5.1 Papelería y útiles de escritorio; _____________ _____________ 5.2 Correos, fax, teléfono, telégrafo y radio; _____________ _____________ 5.3 Equipo de computación; _____________ _____________ 5.4 Situación de fondos; _____________ _____________ 5.5 Copias y duplicados; _____________ _____________ 5.6 Luz, gas y otros consumos, y _____________ _____________ 5.7 Gastos de la licitación _____________ _____________

6. Capacitación y adiestramiento; _____________ ____________ 7. Seguridad e higiene; _____________ ____________ 8. Seguros y fianzas _____________ ____________ 9. Trabajos previos y auxiliares.

9.1 Construcción y conservación de caminos de acceso _____________ ____________

9.2 Montajes y desmantelamiento de equipo, y _____________ ____________ 9.3 Construcción de instalaciones generales; _____________ ____________

a. De campamentos; _____________ ____________ b. De equipo de construcción, y _____________ ____________ c. De plantas y elementos para instalaciones. _____________ ____________

SUMAS: $ ________________ _______________

COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL = $ ________________ _______________

COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAMPO = $ ________________ _______________

SUMA TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS = $ ________________ _______________

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS (PORCENTAJE) % %

134

7 DOCUMENTO No.

PE 07 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS POR FINANCIAMIENTO, UTILIDAD PROPUESTA Y CARGOS ADICIONALES.

135

EJEMPLO ILUSTRATIVO

137

8 DOCUMENTO No.

PE 08 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTO

DE TRABAJO

138

INTEGRACIÓN PRECIO UNITARIO (GUÍA INDICATIVA)

PE 08

COSTO DIRECTO Mano de Obra Materiales Maquinaria

$35.00 $55.00 $10.00

A). Subtotal. $100.00

B). COSTOS INDIRECTOS CENTRALES $6.00

C). COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO $9.00

D). SUBTOTAL (A+B+C). = $115.00

E). COSTO FINANCIERO, 1.5% 0.015X115.00 = $1.73

F). SUBTOTAL (D+E) = $116.73

G). UTILIDAD utilidad neta x F = 0.06 x 116.73 = 1 (ISR + PTU) 1 (0.34+0.10)

$12.51

J). SUBTOTAL (F+G+H+I) = $129.24

CARGOS ADICIONALES

K). SFP 5 al millar, 2% nomina estatal. C.D. (0.7864%.) = $0.79

TOTAL DEL PRECIO (J+K) = $130.03

NOTA: Ver el análisis del factor de salario real. Ver ejemplo del cálculo de cargos adicionales. Este análisis de integración de precio unitario deberá efectuarse considerando las características de la obra, el sitio de ejecución y condiciones laborables.

139

9 DOCUMENTO No.

PE 09 EXPLOSIÓN DE

INSUMOS

140

10 DOCUMENTO No.

PE 10

PROGRAMA DE EROGACIONES DE

EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

141

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: ___________________________________ PLAZO: __________ DÍAS NATURALES

Lugar y Fecha Razón Social Nombre y firma del Representante

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V. GERENCIA DE OPERACIÓN E INGENIERIA SUBGERENCIA DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONCURSOS LICITACIÓN No. 0917200201008 RUBRO: Dragado de construcción para la ampliación de la curva del canal de acceso del puerto de Progreso, Yucatán.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DOCUMENTO

No.

PE 10

HOJA __ DE __


E R O G A C I O N E S SEMANALES A C U M U L A D A S

142

11 DOCUMENTO No.

PE 11 PROGRAMAS DE EROGACIONES

CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS

143


PROGRAMA DE EROGACIONES DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA DOCUMENTO

No.

PE 11.a

HOJA __ DE __



PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: ___________________________________ PLAZO: __________ DÍAS NATURALES


144

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V. GERENCIA DE OPERACIÓN E INGENIERÍA SUBGERENCIA DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONCURSOS LICITACIÓN No.: 0917200201008 RUBRO: Dragado de construcción para la ampliación de la curva del canal de acceso del puerto de Progreso, Yucatán.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTO No.

PE 11.b

HOJA __ DE __




FECHA DE INICIO: ___________________________________



145


PROGRAMA DE EROGACIONES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

DOCUMENTO No.

PE 11.c

HOJA __ DE __




FECHA DE INICIO: ___________________________________



146


PROGRAMA DE EROGACIONES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

DOCUMENTO No.

PE 11.d

HOJA __ DE __

C A L E N D A R I O No. D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDA

D



FECHA DE INICIO: ___________________________________



147

12 DOCUMENTO No.

PE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

148

13 DOCUMENTO No.

PE 13 EL ARCHIVO MAGNÉTICO (DISCO DE 3.5” O CD) CONTENIENDO EL PRESUPUESTO EN CUALQUIERA DE LOS PROGRAMAS DE PRECIOS UNITARIOS SINCO, OPUS, NEODATA, ETC

administraciÓn portuaria integral de … del técnico responsable (ingeniero civil) que sea...

Documents