informe auditoria tecnica version final informe de … · - informe mensual de proyecto / periodo...
Post on 23-Aug-2020
7 Views
Preview:
TRANSCRIPT
INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 012119052014-BI22-AMRA-0
VERSION FINAL
CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0
REVISIÓN: 0
FECHA: 09-04-2018
PÁGINA Página 1 de 16
INFORME AUDITORIA TECNICA N°012119052014-BI22-AMRA-0
VERSION FINAL
INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N°22 PROYECTO “NUEVA LINEA 1x220 kV ALTO MELIPILLA
- RAPEL”
CLIENTE: COODINADOR ELECTRICO NACIONAL
EMITIDO POR REVISADO APROBADO
ARO AGV/DEB PVV
09-04-2018 09-04-2018 09-04-2018
INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 012119052014-BI22-AMRA-0
VERSION FINAL
CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0
REVISIÓN: 0
FECHA: 09-04-2018
PÁGINA Página 2 de 16
1. OBJETIVO
El presente documento tiene por objetivo informar las actividades verificadas durante el periodo Bimestral del
Proyecto “Nueva Línea 1X220 kV Alto Melipilla – Rapel” adjudicado a la empresa Eletrans II S.A.
2. ALCANCE
El alcance del presente informe corresponde al Avance del Proyecto “Nueva Línea 1X220 kV Alto Melipilla –
Rapel” adjudicado a la empresa Eletrans II S.A., en el periodo comprendido por los meses de enero y febrero de
2018.
3. REFERENCIAS
- Bases de Licitación para la adjudicación de las Auditorías Técnicas de los Proyectos “Nueva Línea 1x220 kV A.
Melipilla – Rapel”, “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre – Alto Melipilla, con un Circuito Tendido”, y “Segundo
Transformador Ancoa 500/220 kV”, en el Sistema de Transmisión Troncal del Sistema Interconectado Central
(SIC) / 14-04-2014.
- Carta ST2 EEN/024 2015 del 19 de octubre de 2015, emitida por Eletrans II S.A., dirigida a Ancare Energy, que
incluye programa identificado como “Documento 14: Cronograma Proyecto “Nueva Línea 1x220 kV Alto
Melipilla - Rapel Rev 2”.
- Informe mensual de proyecto / Periodo enero de 2018 / fecha: 31 de enero de 2018, revisión 0 emitido por
Eletrans II S.A. y recibido por Ancare Energy por correo electrónico de fecha 02.02.2018.
- Informe mensual de proyecto / Periodo enero de 2018 / fecha: 31 de enero de 2018, revisión 1 emitido por
Eletrans II S.A. y recibido por Ancare Energy por correo electrónico de fecha 12.02.2018.
- Informe mensual de proyecto / Periodo febrero de 2018 / fecha: 28 de febrero de 2018, revisión 0 emitido
por Eletrans II S.A. y recibido por Ancare Energy por correo electrónico de fecha 06.03.2018.
- Informe mensual de proyecto / Periodo febrero de 2018 / fecha: 28 de febrero de 2018, revisión 1 emitido
por Eletrans II S.A. y recibido por Ancare Energy por correo electrónico de fecha 09.03.2018.
- Decreto Supremo N°112 publicado el 04.01.2018 por el Ministerio de Energía, mediante el cual otorga a
Eletrans II S.A. la concesión definitiva para establecer el tramo 4 de la línea Alto Melipilla – Rapel 1x220 kV.
- Ord. N°001051 emitido el 19.01.2018 por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, cuya referencia
indica “Comunica aprobación de programa de trabajo de la Comisión Tasadora” del Tramo 14 de la línea
1x220 kV Alto Melipilla - Rapel.
- Carta GG 20180125 emitida el 24.01.2018 por Eletrans II S.A. y dirigida al Servicio de Evaluación Ambiental,
cuya referencia indica “Solicita extensión de plazo” para responder el ICSARA Extraordinario del proyecto.
- Resolución Exenta N°22198 emitida el 30.01.2018 por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,
cuya referencia indica “Desecha de plano oposición u observación a solicitud de concesión definitiva”.
- Ord. N°1955 emitido el 31.01.2018 por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, cuya referencia
indica “Comunica aprobación de programa de trabajo de la Comisión Tasadora” del Tramo 15 de la línea
1x220 kV Alto Melipilla - Rapel.
INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 012119052014-BI22-AMRA-0
VERSION FINAL
CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0
REVISIÓN: 0
FECHA: 09-04-2018
PÁGINA Página 3 de 16
- Ord. N°1956 emitido el 31.01.2018 por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, cuya referencia
indica “Comunica aprobación de programa de trabajo de la Comisión Tasadora” del Tramo 18 de la línea
1x220 kV Alto Melipilla - Rapel.
- Ord. N°1958 emitido el 31.01.2018 por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, cuya referencia
indica “Comunica aprobación de programa de trabajo de la Comisión Tasadora” del Tramo 12 de la línea
1x220 kV Alto Melipilla - Rapel.
- Ord. N°1959 emitido el 31.01.2018 por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, cuya referencia
indica “Comunica aprobación de programa de trabajo de la Comisión Tasadora” del Tramo 6 de la línea 1x220
kV Alto Melipilla - Rapel.
- Carta GG EII0018-2018 emitida el 05.02.2018 por Eletrans II S.A. y dirigida al Servicio de Evaluación
Ambiental, cuya referencia indica “Estudio de Impacto Ambiental, Línea de Transmisión Lo Aguirre – Alto
Melipilla y Alto Melipilla Rapel”. Solicita copia de actas visitas a terreno CONAF.
- Carta CO115128022018 emitida el 28.02.2018 por ANCARE ENERGY S.P.A y dirigida al Coordinador Eléctrico
Nacional, cuya referencia indica Auditoría Técnica de los Proyectos: “Nueva Línea 1x220 kV A. Melipilla –
Rapel” y “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre- A Melipilla, con un circuito tendido”. En la cual se emite Reporte
de Avance Mensual N° 29 en versión preliminar.
- Historial del proceso de evaluación ambiental de los proyectos “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre – Alto
Melipilla, con un circuito tendido” y “Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla – Rapel”, disponible en el sitio web
del SEIA (www.sea.gob.cl o http://seia.gob.cl).
4. DEFINICIONES
EIA: Estudio de Impacto Ambiental.
SEA: Servicio de Evaluación Ambiental.
RSEIA: Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
ICSARA: Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones.
RCA: Resolución de Calificación Ambiental.
SEC: Superintendencia de Electricidad y Combustible.
Coordinador: Coordinador Eléctrico Nacional.
Adjudicatario: Eletrans II S.A.
PAS: Permisos Ambientales Sectoriales
NTSyCS: Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio.
BNUP: Bienes Nacionales de uso Público.
INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 012119052014-BI22-AMRA-0
VERSION FINAL
CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0
REVISIÓN: 0
FECHA: 09-04-2018
PÁGINA Página 4 de 16
5. RESUMEN EJECUTIVO
a) Estado y porcentaje de avance de las Obras en ejecución:
a.1. Adjudicación y Estudios Preliminares:
La partida presenta un avance real acumulado de 100,00% y un avance programado de 100,00%.
Alcanzó un avance en el periodo de 10,00% con la adjudicación de la Inspección Técnica de Obras a la
empresa Dessau Ingeniería SpA.
a.2. Ingeniería:
En agosto de 2015, finalizó esta partida.
a.3. Estudio de Impacto Ambiental:
Esta partida se encuentra atrasada, registra un avance real acumulado de 71,74% respecto a un avance
programado acumulado de 100,00% y durante el periodo no registró avance.
Con fecha 27.12.2017, mediante resolución N°171610, el SEA, publicó un ICSARA Extraordinario al
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. Conforme a esta resolución, Eletrans II S.A. disponía hasta
el 09.02.2018, para dar respuesta a dicho ICSARA Extraordinario, o bien, pedir un aumento de plazo.
Dado el alcance de las observaciones contenidas en el ICSARA Extraordinario, el Adjudicatario con fecha
25.01.2018, solicitó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) un aumento de plazo de 120 días
adicionales para responder. Dicha solicitud fue aceptada por la Autoridad Ambiental, por lo que con
fecha 01.02.2018 el SEA, a través de Resolución Exenta N°0099, resolvió extender el plazo para la
entrega de la nueva Adenda fijando como fecha el 03.08.2018.
El 25.01.2018 Eletrans II S.A. sostuvo una reunión con representantes del SEA, en donde solicitó aclarar
y especificar de manera precisa los alcances de las observaciones incorporadas al ICSARA Extraordinario.
Esas aclaraciones solicitadas se deben a que Eletrans II S.A. en la Adenda Complementaria (N°2)
presentó resultados y metodologías que fueron objetadas por los organismos revisores quienes, a juicio
del Adjudicatario, no especificaron el grado de precisión o metodología requeridos.
En dicha reunión ambas partes acordaron realizar nuevas reuniones con la participación de los
Organismos de la Administración del Estado que evalúan el EIA del Proyecto.
Posteriormente, por carta GG EII0018-2018 emitida el 05.02.2018, Eletrans II S.A. solicitó al SEA copia de
las actas que la CONAF levantó en terreno, en donde se identificaron los hallazgos que dieron origen a
preguntas y/o observaciones que este organismo incorporó en su evaluación del EIA del Proyecto. Esta
solicitud se realizó con la finalidad de atender con mayor exactitud los requerimientos del ICSARA
Extraordinario.
Actualmente, las empresas asesoras de Eletrans II S.A. continúan trabajando en la elaboración de las
respuestas de la futura Adenda Extraordinaria (N°3).
INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 012119052014-BI22-AMRA-0
VERSION FINAL
CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0
REVISIÓN: 0
FECHA: 09-04-2018
PÁGINA Página 5 de 16
a.4. Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres:
Esta partida se encuentra atrasada en un 15,47%. Durante el periodo se registró un avance real
acumulado de 84,11% respecto de un 99,58% de avance acumulado programado.
Para el periodo la sub-actividad “Otras servidumbres legalmente constituidas” no registró en el periodo
un avance real, conservando un avance acumulado real del 70,00% respecto al 100,00% de avance
programado acumulado. Dicha sub-actividad corresponde a tramos de bienes de uso público (BNUP).
Por otra parte, la sub-actividad “Elaboración de Escrituras y Firmas Voluntarias” presenta un avance real
acumulado de 74,15%, respecto al 100% programado, registrando avances reales en el periodo de
0,45%.
Respecto a la actividad “Concesión Eléctrica”, esta presenta un avance real acumulado de 63,25%,
respecto a 94,99% de avance programado acumulado, reflejando un avance de 1,10% en relación al
periodo anterior. Dicho avance esta dado por la sub-actividad “Tramitación Decreto Concesión” la que
presenta un avance real acumulado de 51,50% registrando un avance de 2,2% con relación al periodo
anterior.
a.5. Seguros:
Actividad finalizada.
a.6. Suministros de Equipos y Materiales:
Durante el periodo la partida registró un avance real acumulado de 99,92% respecto a un avance
programado acumulado de 100,00%.
Anteriormente Eletrans II S.A. había comunicado al equipo auditor su decisión de retrasar la recepción
de la ferretería del cable conductor, la cual iba a arribar al país en octubre de 2017. Se esperará hasta
obtener la RCA del proyecto ya que podría ser necesario realizar cambios en el trazado de la línea, lo
que podría modificar las cantidades de los componentes de la ferretería.
a.7. Construcción, Montaje y Pruebas:
La partida presenta un retraso de 72,15% respecto del avance programado acumulado, debido a que
con fecha 01 de diciembre de 2016 debió iniciarse la “Movilización a Obra e Instalación de Faena”, lo
que a la fecha aún no ha ocurrido. Una vez obtenida la RCA del proyecto se dará inicio a la construcción
de este.
a.8. Cumplimiento de Hitos Relevantes:
- Hito Relevante N°2.
Tal como se ha informado en periodos anteriores, Eletrans II S.A. solicitó al Ministerio de Energía por
carta N° GG-EII0127/2016 del 28.10.2016 la postergación de la fecha de cumplimiento del Hito
Relevante N°2 para el 02.04.2018, lo que, a su vez, afecta la fecha de cumplimiento de los Hitos
Relevantes N°3 y N°5, por lo que se propuso nuevas fechas para ellos.
INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 012119052014-BI22-AMRA-0
VERSION FINAL
CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0
REVISIÓN: 0
FECHA: 09-04-2018
PÁGINA Página 6 de 16
En periodos anteriores el equipo auditor emitió el Informe de Modificación de Hito Relevante N°2 en
versión final (versiones 0 y 1) de acuerdo a las observaciones planteadas por el Coordinador.
Actualmente se está a la espera de la resolución final por parte de las autoridades competentes.
A continuación, se presenta una tabla incorporada en la carta Nº GG-EII0127/2016, indicando el
contenido de los Hitos N°2, N°3 y N°5, su fecha original y su solicitud de prórroga.
Tabla 1: Fechas indicadas en solicitud de modificación del D.S. N° 6T a Ministerio de Energía. Carta Nº
GG-EII0127/2016.
HITO Contenido Plazo / (Fecha) Desde Decreto
Hito Nº 2 Obtención de las Resoluciones de Calificación Ambiental y presentación de la solicitud de concesión definitiva. *Modificación por DP CDEC SIC
766 días corridos (21 de noviembre de 2015, originalmente. Luego de modificación: 30 de noviembre de 2016)*.
Solicitud Hito Nº 2 Obtención de las Resoluciones de Calificación Ambiental y presentación de la solicitud de concesión definitiva.
02 de abril de 2018.
Hito Nº 3 Construcción de las fundaciones 1480 días corridos. (03 de noviembre de 2017).
Solicitud Hito Nº 3 Construcción de las fundaciones 30 de abril de 2019.
Hito Nº 5 Entrada en Operación de los Proyectos. 60 meses. (16 de octubre de 2018).
Solicitud Hito Nº 5 Entrada en Operación de los Proyectos. 30 de abril de 2020.
- Hitos Relevantes N°1 y N°4.
Los Hitos Relevantes N°1 y N°4 fueron cumplidos en períodos anteriores.
a.9. Cuadro resumen de Avance:
El avance de las principales actividades del proyecto se indica en la tabla siguiente:
Tabla 2: Cuadro de Avance de las principales Actividades del Proyecto al mes de febrero de 2018.
Descripción Inicio
Actividad Fin
Actividad
Avance Acumulado Programado
Avance Acumulado
Real Ponderación
Avance Acumulado Ponderado
Programado
Avance Acumulado Ponderado
Real
Adjudicación y Estudios Preliminares
16-10-2013 01-04-2014 100,00% 100,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Ingeniería Básica y Detalles 28-02-2014 24-05-2015 100,00% 100,00% 5,10% 5,10% 5,10%
Estudio de Impacto Ambiental 14-01-2014 30-11-2016 100,00% 71,74% 4,60% 4,60% 3,30%
Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres
02-04-2014 20-06-2018 99,58% 84,11% 4,80% 4,78% 4,04%
Seguros 30-06-2014 16-09-2014 100,00% 100,00% 0,30% 0,30% 0,30%
Suministros de Equipos y Materiales
11-11-2015 03-04-2017 100,00% 99,92% 38,90% 38,90% 38,87%
Construcción, Montaje y Pruebas 01-12-2016 29-09-2018 72,15% 0,00% 45,10% 32,54% 0,00%
Entrada en Operación 06-06-2018 13-10-2018 0,00% 0,00% 0,20% 0,00% 0,00%
Acumulado Proyecto 100% 87,22% 52,60%
INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 012119052014-BI22-AMRA-0
VERSION FINAL
CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0
REVISIÓN: 0
FECHA: 09-04-2018
PÁGINA Página 7 de 16
b) Singularidades que pongan en riesgo los plazos comprometidos:
El proyecto presenta un avance real acumulado de 52,60% respecto de un avance acumulado programado de
87,22%. Las partidas que presentan retrasos respecto del avance acumulado programado corresponden a
“Estudio de Impacto Ambiental”, “Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres” y “Construcción,
Montaje y Pruebas”.
El atraso de la partida “Estudio de Impacto Ambiental” es lo que imposibilita el cumplimiento de los plazos
comprometidos por el Adjudicatario de acuerdo con el cronograma vigente.
Eletrans II S.A. a la fecha no ha recibido respuesta formal a la carta N° GG-EII0127/2016 dirigida al Ministerio
de Energía, en donde se solicitó ampliar el plazo para el cumplimiento de Hito Relevante N°2. La nueva fecha
propuesta para el cumplimiento de Hito es el 02 de abril de 2018.
Con fecha 27.12.2017, mediante resolución N°171610, el SEA, publicó un ICSARA Extraordinario, que de
acuerdo con dicha resolución Eletrans II S.A. dispone hasta el 09.02.2018 para dar respuesta a las
aclaraciones solicitadas. Sin embargo, dado el alcance de las observaciones, Eletrans II S.A. solicitó con fecha
25.01.2018 al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) un aumento de plazo de 120 días adicionales para
responder el ICSARA Extraordinario. Dicha solicitud fué aceptada por la Autoridad Ambiental, por lo que con
fecha 01.02.2018 el SEA, a través de Resolución Exenta N°0099, resolvió extender el plazo para la entrega de
la nueva Adenda fijando como fecha el 03.08.2018. Este nuevo plazo retrasa la fecha de cumplimiento del
Hito Relevante N°2 propuesta por Eletrans II S.A. mediante su carta N° GG-EII0127/2016 y con alta
probabilidad podría también retrasar la fecha de cumplimiento propuesta en dicha carta para el Hito
Relevante N°3.
c) Cumplimiento de Características técnicas comprometidas: Con fecha 12.10.2017, Eletrans II S.A. envió al equipo auditor la carta N° ST2 EEN006 2017, a través de la cual
se entregó el documento N° ST2-AMRA-LT4-E-IN-400 Rev.0 “Estudio de cumplimiento Artículo 3-22 NTSyCS”.
De la revisión de la documentación, el equipo auditor no tiene comentarios al respecto.
d) Análisis Desarrollo del Proyecto:
A partir de diciembre de 2016, el proyecto comenzó a registrar atraso respecto a su programación,
principalmente, debido a los retrasos de la partida “Estudio de Impacto Ambiental”, ya que no se logró la
obtención de la RCA en la fecha programada y, por ende, el cumplimiento del Hito Relevante Nº 2, lo que ha
impedido el correcto desarrollo del proyecto de acuerdo con su cronograma inicial.
El retraso de cumplimiento del Hito N°2 repercute en los Hitos N°3 y N°5 los cuales, de acuerdo con la ya
mencionada carta N°GG-EII0127/2016, se cumplirían con un retraso de 18 y 18,5 meses respecto del
cronograma inicial del proyecto.
A la fecha, no se conoce una respuesta oficial con relación al Informe de Modificación de Hito Relevante
solicitado al equipo auditor, por lo que se está a la espera de la resolución por parte de las autoridades
competentes.
INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 012119052014-BI22-AMRA-0
VERSION FINAL
CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0
REVISIÓN: 0
FECHA: 09-04-2018
PÁGINA Página 8 de 16
6. AVANCE DEL PROYECTO:
El proyecto presenta un avance real ponderado acumulado de 52,60%, inferior al avance programado ponderado
acumulado (87,22%). Respecto del periodo anterior, el desarrollo del proyecto avanzó un 0,11%.
Las partidas que actualmente se encuentran en ejecución son “Estudio de Impacto Ambiental”, “Tramitación
Decreto de Concesión y Servidumbres” y “Suministro de Equipos y Materiales”.
El avance en cada partida se indica a continuación:
a) “Adjudicación y Estudios Preliminares” presenta un avance acumulado real de 100,00%, respecto a un
avance programado acumulado de 100,00%. En el periodo avanzó un 10,00%.
b) “Ingeniería Básica y Detalles” finalizada en periodos anteriores.
c) Las actividades asociadas a la partida “Estudio de Impacto Ambiental” registran un atraso de un 28,26%
respecto al avance programado acumulado de 100,00%. Durante el periodo se registró un avance real
acumulado de 71,74%.
d) La partida “Tramitación de Decreto de Concesión y Servidumbres” presenta un avance real acumulado de
84,11% respecto a un avance programado acumulado de 99,58%, registrando un retraso de 15,47%. Con
relación al periodo anterior, se registró un avance de 0,23%.
Eletrans II S.A. mantiene lo informado en periodos anteriores sobre que sus empresas asesoras se
encuentran realizando otras actividades relacionadas a la tramitación del decreto de concesión, las cuales, de
acuerdo a los criterios de medición del proyecto, no otorgan avance físico a la partida, tales como búsqueda
de propietarios, gestiones judiciales en tribunales, trámites ante la SEC, enmienda de documentos exigidos
por la SEC, entre otros.
El avance real acumulado de esta partida está compuesto por las siguientes actividades y subactividades:
- “Determinación de Propiedades” y “Estudios de Títulos”, actividades finalizadas en periodos anteriores.
- “Negociación de Servidumbres”, registra un avance real acumulado de 72,75%, respecto a un avance
programado acumulado de 100,00%. El avance real en el periodo fue de 0,29%.
El avance en las subactividades de esta actividad es:
o “Elaboración de Escrituras y Firmas Voluntarias”, presenta un avance real acumulado de 74,15%
respecto a un avance programado acumulado de 100,00%, registrando avance en el periodo de
0,45%. El avance real acumulado corresponde a 71 escrituras que representan a 152 predios de un
total de 205 afectos a establecer servidumbres voluntarias.
Cabe mencionar que durante el periodo Eletrans II S.A. logró llegar a acuerdo para establecer
servidumbres voluntarias con 4 propietarios.
INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 012119052014-BI22-AMRA-0
VERSION FINAL
CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0
REVISIÓN: 0
FECHA: 09-04-2018
PÁGINA Página 9 de 16
o “Otras servidumbres legalmente constituidas”, registró en el periodo un avance real de 70,00%
siendo el avance programado acumulado de 100,00%. Esta subactividad de acuerdo con lo informado
por Eletrans II S.A. corresponde a los bienes de uso público (BNUP) en donde, de un total de 10
predios catalogados como BNUP, se obtuvo la concesión eléctrica de 7 predios, incluyendo los de la
variante Culiprán.
- “Concesión Eléctrica”, registra un avance real acumulado de 63,25% respecto a un avance programado
acumulado de 94,99%. El avance real en el periodo fue de 1,10%. El ítem asociado actualmente en
ejecución corresponde a “Tramitación Decreto Concesión”, llegando a un avance real acumulado de
51,50% respecto a un avance programado acumulado de 100,00%. Durante el periodo se registró un
avance de 2,20%, debido a que 20 predios de la línea de un total de 205 obtuvieron el Decreto publicado
en el Diario Oficial, y 01 predio con informe de aceptación por parte de la SEC.
Se mantiene lo informado en periodos anteriores respecto a que la principal causa del atraso en esta partida
(“Tramitación de Decreto de Concesión y Servidumbres”), se debe al menor avance real acumulado respecto
al programado en la actividad “Negociación de Servidumbres”. De acuerdo con lo informado por Eletrans II
S.A. el avance de esa actividad se regularizaría una vez obtenida la concesión eléctrica de la línea.
El Ministerio de Energía a través del Decreto Supremo N°112 promulgado el 17.11.2017 y publicado el
04.01.2018 otorgó a Eletrans II S.A. la concesión definitiva del tramo 4 de la línea.
En relación con el estatus de los decretos de concesión de otros tramos de la línea, se tiene que:
o Tramos 4, 5, 6, 9,11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18: Se encuentran con Decreto Publicado en el Diario Oficial.
o Tramo 20: Se encuentra con informe emitido por la SEC.
Como información complementaria para esta partida, en la Tabla N°3 se muestra el resumen de los tramos
presentados en la solicitud de división de la concesión definitiva y el grado de avance de negociación, al 28
de febrero de 2018.
Tabla N°3: Tramos de Solicitud de Concesión Eléctrica de la línea AMRA
SOLICITUD DE CONCESIÓN ELÉCTRICA EN TRAMOS, LÍNEA ALTO MELIPILLA - RAPEL
TRAMO N° DE
PREDIOS N° DE
PROPIETARIOS
LONGITUD DEL TRAMO
(m)
% DE LONGITUD DE LÍNEA
N° DE PREDIOS CON
SERVIDUMBRES FIRMADAS
% DE LONGITUD DE LA LÍNEA
CON SERVIDUMBRES
FIRMADAS
ESTADO DEL
TRAMO OBSERVACIONES
(ver Tabla 4)
TRAMO 1 19 24 27.543,00 40,40% 19 40,40% 2
Notificaciones a propietarios
completadas por Adjudicatario
TRAMO 2 5 4 2.535,00 3,70% 1 1,00% 1 Solicitud
Concesión
INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 012119052014-BI22-AMRA-0
VERSION FINAL
CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0
REVISIÓN: 0
FECHA: 09-04-2018
PÁGINA Página 10 de 16
SOLICITUD DE CONCESIÓN ELÉCTRICA EN TRAMOS, LÍNEA ALTO MELIPILLA - RAPEL
Admitida por la SEC
TRAMO 3 5 8 1.418,00 2,10% 5 2,10% 2
Notificaciones a propietarios
completadas por Adjudicatario
TRAMO 4 7 1 663 1,00% 0 0,00% 6 Decreto por el
Ministerio envido a contraloría
TRAMO 5 3 1 1.208,00 1,80% 0 0,00% 7
Decreto de concesión
publicado en el Diario Oficial
TRAMO 6 1 1 826 1,20% 0 0,00% 7
Decreto de concesión
publicado en el Diario Oficial
Variante Culiprán
160 129 23.745,00 34,80% 125 19,20% 1
Solicitud Concesión
Admitida por la SEC
TRAMO 8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Unificado con
Variante Culiprán
TRAMO 9 1 1 293 0,40% 0 0,00% 7
Decreto de concesión
publicado en el Diario Oficial
TRAMO 10
1 1 830 1,20% 0 0,00% 1
Solicitud Concesión
Admitida por la SEC
TRAMO 11
1 1 359 0,50% 0 0,00% 7
Decreto de concesión
publicado en el Diario Oficial
TRAMO 12
2 2 210 0,30% 0 0,00% 7
Decreto de concesión
publicado en el Diario Oficial
TRAMO 13
1 1 106 0,20% 0 0,00% 7
Decreto de concesión
publicado en el Diario Oficial
TRAMO 14
1 1 361 0,50% 0 0,00% 7
Decreto de concesión
publicado en el Diario Oficial
TRAMO 15
1 1 - 0,00% 0 0,00% 7
Decreto de concesión
publicado en el Diario Oficial
TRAMO 16
1 1 154 0,20% 0 0,00% 7
Decreto de concesión
publicado en el Diario Oficial
INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 012119052014-BI22-AMRA-0
VERSION FINAL
CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0
REVISIÓN: 0
FECHA: 09-04-2018
PÁGINA Página 11 de 16
SOLICITUD DE CONCESIÓN ELÉCTRICA EN TRAMOS, LÍNEA ALTO MELIPILLA - RAPEL
TRAMO 17
1 2 72 0,10% 0 0,00% 1
Solicitud Concesión
Admitida por la SEC
TRAMO 18
1 10 184 0,30% 0 0,00% 7
Decreto de concesión
publicado en el Diario Oficial
TRAMO 19
1 8 566 0,80% 0 0,00% 1
Solicitud Concesión
Admitida por la SEC
TRAMO 20
1 1 442 0,60% 0 0,00% 5 Conformidad de
la SEC
TRAMO 21
2 2 6.699,00 9,80% 2 9,80% 2
Notificaciones a propietarios
completadas por Adjudicatario
TOTAL 215 200 698214 100% 152 72,50% -
Tabla 4: Indicación para “Estado del Tramo”. Nº ESTADO DEL TRAMO
1 Solicitud Concesión admitida por la SEC
2 Notificaciones a propietarios completadas por Adjudicatario
3 Última oposición de los propietarios presentada
4 Respuesta a totalidad de oposiciones completada
5 Conformidad de la SEC
6 Decreto por el Ministerio enviado a Contraloría
7 Decreto de concesión publicado en el Diario Oficial
8 Montos determinados por Comisión Tasadora depositados
9 Antecedentes de depósito enviados a Juzgados
10 Toma de posesión material de los terrenos efectuados
e) Respecto a la partida “Seguros” esta se encuentra finalizada en septiembre de 2014.
f) Respecto a la partida “Suministro de Equipos y Materiales”, registró avance real acumulado de 99,92%
respecto de un 100,00% de avance acumulado programado; durante el periodo no se registró avance.
Queda pendiente el envío desde fábrica de la ferretería del cable conductor, lo cual no se realizará hasta
obtener la RCA del proyecto, debido a que podría ser necesario realizar cambios al trazado de la línea,
circunstancia que podría modificar las cantidades de los diferentes tipos de estructuras y de sus respectivas
ferreterías.
g) Respecto a la partida “Construcción, Montaje y Pruebas”, durante el periodo no registró avance
encontrándose retrasada respecto con la reprogramación del inicio de esta partida (01-12-2016), la cual
tiene un avance programado acumulado de 72,15%.
h) Respecto a la partida “Entrada en Operación”, no hay actividades en ejecución, siendo esto concordante con
el avance programado para el periodo reportado en el presente informe.
INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 012119052014-BI22-AMRA-0
VERSION FINAL
CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0
REVISIÓN: 0
FECHA: 09-04-2018
PÁGINA Página 12 de 16
i) Hitos Relevantes:
En relación al Hito Relevante N° 2, durante el periodo no se ha obtenido respuesta formal a la aprobación o
rechazo a la solicitud de modificación de este Hito Relevante, así como tampoco de los Hitos Relevantes N°3
y N°5, por lo que se está a la espera de la resolución por parte de las autoridades competentes. Respecto de
los Hitos Relevantes N°1 y N°4, estos se cumplieron en periodos anteriores.
A continuación, se entrega el detalle de los avances de las actividades del proyecto:
Tabla 5: Cuadro de Avance de Actividades del Proyecto
Actividades Inicio
Programado Actividad
Fin Programado
Actividad
Avance Acumulado Programado
Avance Acumulado
Real
Adjudicación y Estudios Preliminares 16-10-2013 01-04-2014 100,00% 100,00%
Publicación en Diario Oficial Decreto Adjudicación 16-10-2013 16-10-2013 100,00% 100,00%
Movilización (organización, recursos iniciales) 16-10-2013 14-11-2013 100,00% 100,00%
Desarrollo Ingeniería preliminar 16-10-2013 14-11-2013 100,00% 100,00%
Preparación Bases y Licitaciones (EPC S/E, EPC Líneas, otros Cttos.) 15-11-2013 14-12-2013 100,00% 100,00%
Adjudicación Contratista EPC Subestaciones 14-01-2014 27-02-2014 100,00% 100,00%
Adjudicación Contratista EPC Línea de Transmisión 14-01-2014 27-02-2014 100,00% 100,00%
Adjudicación Estudio de Impacto Ambiental 15-12-2013 13-01-2014 100,00% 100,00%
Adjudicación Gestión Servidumbres 03-03-2014 01-04-2014 100,00% 100,00%
Adjudicación Inspección Técnica de Obras 14-01-2014 12-02-2014 100,00% 100,00%
Ingeniería Básica y Detalles 28-02-2014 24-05-2015 100,00% 100,00%
Estudio de Impacto Ambiental 14-01-2014 30-11-2016 100,00% 71,74%
Elaboración EIA 14-01-2014 24-08-2015 100,00% 100,00%
Tramitación SEIA 25-08-2015 29-11-2016 100,00% 60,00%
Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental Favorable 30-11-2016 30-11-2016 100,00% 0,00%
Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres 02-04-2014 20-06-2018 99,58% 84,11%
Determinación de Propiedades 02-04-2014 25-06-2015 100,00% 100,00%
Estudios de Títulos 02-04-2014 21-03-2016 100,00% 100,00%
Negociación de Servidumbres 02-04-2014 31-03-2017 100,00% 72,75%
Elaboración de Escrituras y Firmas Voluntarias 02-04-2014 31-03-2017 100,00% 74,15%
Otras servidumbres legalmente constituidas 11-06-2014 26-11-2016 100,00% 70,00%
Concesión Eléctrica 08-09-2015 20-06-2018 94,99% 63,25%
Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitiva 08-09-2015 08-09-2015 100,00% 100,00%
Tramitación Decreto Concesión 09-09-2015 19-06-2017 100,00% 51,50%
Decreto de Concesión 20-06-2017 20-06-2017 100,00% 0,00%
Imposición Servidumbre 21-06-2017 20-06-2018 33,20% 0,00%
Seguros 30-06-2014 16-09-2014 100,00% 100,00%
Suministros de Equipos y Materiales 11-11-2015 03-04-2017 100,00% 99,92%
Preparación de Bases de Licitación Suministros 11-11-2015 10-12-2015 100,00% 100,00%
Equipos y Materiales Subestaciones 11-12-2015 03-04-2017 100,00% 100,00%
Equipos Primarios 11-12-2015 03-04-2017 100,00% 100,00%
Equipos Control, Protección y SSAA 10-01-2016 20-10-2016 100,00% 100,00%
Equipos Comunicaciones 09-02-2016 19-12-2016 100,00% 100,00%
Equipos y Materiales Línea de Transmisión, Seccionamiento y Normalización
11-12-2015 27-02-2017 100,00% 99,76%
Estructuras 11-12-2015 07-02-2017 100,00% 100,00%
Conductor 10-01-2016 27-02-2017 100,00% 100,00%
Aisladores 09-02-2016 02-02-2017 100,00% 100,00%
Adquisición Otros Suministros y Materiales de Líneas 07-08-2016 02-02-2017 100,00% 95,00%
Construcción, Montaje y Pruebas 01-12-2016 29-09-2018 72,15% 0,00%
INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 012119052014-BI22-AMRA-0
VERSION FINAL
CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0
REVISIÓN: 0
FECHA: 09-04-2018
PÁGINA Página 13 de 16
Actividades Inicio
Programado Actividad
Fin Programado
Actividad
Avance Acumulado Programado
Avance Acumulado
Real
Movilización a Obra e Instalación de Faena 01-12-2016 17-03-2017 100,00% 0,00%
Construcción Obras Civiles SE Alto Melipilla Troncal 01-01-2017 14-06-2017 100,00% 0,00%
Marco de Líneas 15-06-2017 13-08-2017 100,00% 0,00%
Subestación GIS 15-06-2017 12-10-2017 100,00% 0,00%
Caminos de Acceso 21-12-2016 28-06-2017 100,00% 0,00%
Fundaciones Estructuras de la Línea 26-03-2017 19-04-2017 66,20% 0,00%
Seccionamiento Línea 2x220 kV Rapel – Cerro Navia 01-06-2017 11-11-2017 100,00% 0,00%
Entrada en Operación 06-06-2018 13-10-2018 0,00% 0,00%
A continuación, se adjunta la curva S del proyecto.
Figura 1: Curva S Proyecto Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla - Rapel.
7. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS:
Respecto al Hito Relevante N°2, reprogramado inicialmente para el 30 de noviembre de 2016, el cual no fue
cumplido debido al retraso en la obtención de la RCA, Eletrans II S.A. no ha tenido respuesta a su carta N° GG-
EII0127/2016 dirigida al Ministerio de Energía, en donde se solicita, por razones de fuerza mayor, la modificación
del D.S. N°6T de fecha 09 de septiembre de 2013, y a consecuencia de ello se solicita además la modificación de
fechas de cumplimiento de los Hitos Relevantes N°3 y N°5 que se verán directamente afectados.
INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 012119052014-BI22-AMRA-0
VERSION FINAL
CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0
REVISIÓN: 0
FECHA: 09-04-2018
PÁGINA Página 14 de 16
En función de ello, con fecha 18.08.2017 el equipo auditor emitió el Informe de Modificación de Hito Relevante
N°2 de acuerdo con los requerimientos solicitados por el Coordinador, quedando a la espera de la resolución
final por parte de las autoridades competentes.
8. ESTADO DEL PROYECTO:
De las actividades desarrolladas por el equipo auditor, se informa que respecto a:
8.1. Características Técnicas del Proyecto
En el periodo anterior, con fecha 12.10.2017, Eletrans II S.A. envió al equipo auditor la carta N° ST2 EEN006 2017,
a través de la cual se entregó el documento N° ST2-AMRA-LT4-E-IN-400 Rev.0 “Estudio de cumplimiento Artículo
3-22 NTSyCS”; de la revisión de dicha documentación el equipo auditor no tiene comentarios al respecto.
8.2. Cronograma del Proyecto
El equipo auditor verificó, durante el periodo informado, la consistencia de los avances mensuales reportados
por la empresa Eletrans II S.A. respecto a las actividades del cronograma del proyecto, detectando que:
El proyecto presenta un avance real acumulado inferior al avance programado, debido a que las partidas
“Construcción Montaje y Pruebas”, “Tramitación de Decreto de Concesión y Servidumbres”, “Suministros de
Equipos y Materiales” y “Estudio de Impacto Ambiental” presentan atraso respecto al avance programado
vigente.
El equipo auditor considera que los atrasos actuales en las partidas “Tramitación de Decreto de Concesión y
Servidumbres” y “Suministros de Equipos y Materiales” no representan un riesgo asociado al no
cumplimiento de los plazos comprometidos para el proyecto.
El retraso de la partida “Estudio de Impacto Ambiental” provocó el incumplimiento del Hito Relevante Nº 2, en
consecuencia, no se logrará el cumplimiento de los Hitos Relevantes Nº 3 y Nº 5, por lo cual el proyecto no se podrá
poner en operación en la fecha programada (14.10.2018). Eletrans II S.A. formalizó una solicitud de nuevas fechas
para el cumplimiento de los Hitos mencionados, lo que actualmente se encuentra en etapa de análisis por parte de la
autoridad. Para la entrada en operación el Adjudicatario solicitó como nueva fecha el 30.04.2020 (Hito Relevante
N°5), lo que implica un atraso de 562 días. A la fecha no se ha recibido respuesta a la solicitud de modificación de
plazo del Hito Relevante N°2.
8.3. Gestiones ante Organismos Públicos
Durante el periodo no se registraron gestiones ante organismos públicos.
8.4. Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto
Se mantiene la siguiente estructura organizacional presentada por Eletrans II S.A. para el proyecto.
INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 012119052014-BI22-AMRA-0
VERSION FINAL
CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0
REVISIÓN: 0
FECHA: 09-04-2018
PÁGINA Página 15 de 16
8.4.1. Administración General del Proyecto:
Se mantiene el señor Cristián Maldonado como Jefe de Proyecto, quien es apoyado en la gestión del
proyecto por las siguientes empresas:
- Empresa Heredia y Santana quienes tienen la función de “Project Management Office”
- Empresa ESINEL quienes tienen la función de revisión de ingeniería.
- Empresas Poch Ambiental S.A., SGA, Entorno Social y Ambios, quienes tienen la función de la Gestión
Ambiental del proyecto.
- Empresa Plan OK, quienes realizan la función de Gestión Documental
- Empresa NYSA, quienes realizan la función de Gestión de Servidumbre y Concesión
- Empresa Dessau Ingeniería SpA, quienes realizarán la Inspección Técnica de Obras
8.4.2. Ingeniería, Suministros de Equipos y Materiales, Construcción, Montaje, Pruebas y Entrada en Operación:
La empresa Eletrans II S.A. tiene adjudicada estas actividades a las siguientes empresas:
- Proyecto Nueva línea 1x220 kV Alto Melipilla - Rapel a la empresa Alumini.
- Proyecto Ampliación S/E Rapel 220 kV a la empresa ABB.
- Proyecto S/E Alto Melipilla 220 kV a la empresa ABB.
9. CONCLUSIONES:
De acuerdo con las actividades realizadas y a las evidencias obtenidas durante el periodo informado, el equipo
auditor concluye que, hasta la fecha, el proyecto presenta un avance inferior al programado. Los eventos
descritos y relacionados con las actividades de la partida “Estudio de Impacto Ambiental” imposibilitaron el
cumplimiento del Hito Relevante Nº 2, por lo que el proyecto no se podrá poner en operación en la fecha
programada (14.10.2018). Actualmente se está a la espera de la resolución por parte de las autoridades, de la
aprobación o rechazo de la solicitud de modificación de la fecha de cumplimiento tanto del Hito Relevante N°2
como también de los Hitos N°3 y N°5.
Si bien la fecha de modificación de Hito Relevante N°2 a la fecha del presente informe no ha sido aprobada,
actualmente se visualiza un posible incumplimiento a dicho plazo solicitado, debido a la emisión de un ICSARA
Extraordinario por parte de la autoridad ambiental, cuyo alcance es muy extenso de acuerdo a lo informado por
el Adjudicatario. Por tal motivo, el 01.02.2018 a través de Resolución Exenta N°0099 el Servicio de Evaluación
Ambiental (SEA) aprobó el aumento de plazo de 120 días adicionales para responder el ICSARA Extraordinario,
fijando como nueva fecha de entrega de la adenda el 03.08.2018, generando una alta probabilidad de retrasar la
fecha de cumplimiento propuesta por el adjudicatario para el Hito Relevante N°3.
INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 012119052014-BI22-AMRA-0
VERSION FINAL
CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0
REVISIÓN: 0
FECHA: 09-04-2018
PÁGINA Página 16 de 16
10. CONTROL DE CAMBIOS
REVISION FECHA TIPO REVISIÓN DETALLE DE LA MODIFICACIÓN REALIZADA
PRE 28-03-2018 Creación Para aprobación del Coordinador Eléctrico Nacional.
0 09-04-2018 Final Se emite en versión final sin realizar modificaciones de acuerdo a correo electrónico enviado el 09-04-2018 por el Coordinador Eléctrico Nacional.
11. ANEXOS
- Anexo 1: “Actividades desarrolladas por el Equipo Auditor”.
- Anexo 2: “Documentos Verificados”.
- Anexo 3: “Reporte de Avance Mensual enero 2018”.
- Anexo 4: “Indicadores Principales febrero 2018”.
top related