b a s e s l i c i t a t o r i a s -...

LICITACION No. 38110001-002-10

FORMA T-E

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAINSTITUTO CHIHUAHUENSES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Bases de Licitación Pública Federal Número: 38110001-002-10

Obra: INSTITUTO TECNOLOGICO DE PARRAL, ubicado en Domicilio Conocido en Santa Teresa en H. del Parral, Chih.

Construcción de: Unidad Académica Departamental de 2 Niveles (1a Etapa) 12 aulas, 31 anexos (Sanitarios 7, Cubiculos 14, Área de Jefatura 2, Auxiliares 2, Sala de Juntas, Área Secretarias y Espera, Salon de Usos Múltiples, Vestíbulo 2 y Escaleras), Obras y Redes Exteriores.

La inversión para la ejecución de esta obra será mediante: 2009-PAOE-A-0001 de fecha 10 de Diciembre del 2009.

Licitante: Participante o concursante que realizo el pago correspondiente, como lo marca la convocatoria, por el paquete denominado Bases Licitatorias.

Convocante: El Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa.

CONTENIDO

Apéndices que se anexan a estas Bases de Concurso:

A.- Bases Licitatorias (Forma T-E)

B.- Apéndice que se anexa a estas Bases de Concurso:1. Manifestación escrita de no estar inhabilitado. (Forma T-2)

2. Manifestación Escrita para oír y recibir todo tipo de notificaciones. (Forma T-2a)

3. Manifestación Escrita de no encontrarse en los supuestos del Articulo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (Forma T-2b)

4. Formato de los datos de la persona moral y del representante legal (Forma T-2c)

5. Formato de Convenio de Asociación. (Forma T-3a)

6. Relación de contratos de Obras en Vigor. (Forma T-4a)

7. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que la relación de contratos en vigor que anexa y los datos que consigna son verídicos y sin omisión. (Forma T-4b).

8. Currículum de la Empresa (Forma T-4c)

9. Relación de obras similares a la Licitación en un plazo máximo de 5 años (Forma T-4d).

10. Manifestación escrita de haber ó no asistido a la (las) Junta(s) de Aclaraciones. (Forma T-5a)

11. Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos. (Forma T-5b)

12. Modelo de Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. (Forma T-5c)

13. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, de que si o no subcontratará alguna de las partes de la obra. (Forma T-5d)

1


14. Análisis del factor del Salario Real. (Forma T-6a)

15. Datos básicos de materiales, mano de obra y maquinaria puestos en el lugar de la obra. (Forma T-6b)

16. Propuesta Técnica. (Forma T-7a)17. Programa Calendarizado de ejecución de los trabajos por concepto. (Forma T-7b)

18. Programa calendarizado de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente. (Forma T-7c)

19. Programa calendarizado de utilización de maquinaria y equipo de construcción. (Forma T-7d)

20. Programa calendarizado de utilización de personal técnico, administrativo, obrero y de servicios encargado de la dirección, supervisión, ejecución y administración de los trabajos. (Forma T-7e)

21. Relación de maquinaria y equipo que se empleara en la obra. (Forma T-8a)

22. Relación de planos y planos entregados.

23. Señalamiento de la obra. (Forma T-8b)

24. Especificaciones de la Obra en su caso.

25. Propuesta Económica (Forma E-1a).

26. Catalogo de conceptos (Forma E-1b).

27. Programa de importes de ejecución de los trabajos. (Forma E-1c)

28. Resumen de los costos indirectos, costos de financiamiento, cargos por utilidad, SAR, INFONAVIT y supervisión de la Secretaria de la Función Pública (SFP), para los análisis detallados de los precios unitarios. (Forma E-2a)

29. Análisis de los costos horarios de la maquinaria de construcción (Forma E-2b).

30. Determinación del cargo por utilidad, SAR e INFONAVIT y cargo por derechos de inspección SFP para los análisis detallados de los precios unitarios.(Forma E-2c).

31. Análisis detallado de los precios unitarios (Forma E-3a).

32. Programa de montos de utilización de la maquinaria y equipo de construcción. (Forma E-4a)

33. Programa de montos de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente. (Forma E-4b)

34. Programa de montos de utilización del personal técnico, administrativo, obrero y de servicios encargado de la dirección, supervisión, ejecución y administración de los trabajos (Forma E-4c).

FORMA T-E

B A S E S L I C I T A T O R I A S

2

LICITACION No. 38110001-002-10C L A U S U L A S

PRIMERALa Convocante mostrará una sola vez, el lugar donde se ejecutará las obras, para lo cuál los interesados que así lo deseen deberán asistir el día 12 de Abril del 2010 a las 9:00 Hrs., el punto de reunión será en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa en las Oficinas ubicadas en Ave. Rió de Janeiro No. 1000, Colonia El Campestre en Chihuahua, Chih.

SEGUNDA Al formular la Proposición, el licitante tomará en cuenta lo siguiente:

a) Que el idioma en el que deberá presentarse la proposición será el español y la moneda el peso mexicano.

b) Que los documentos contenidos en el paquete de concurso (Bases), incluyendo aquellos que formule el licitante deberán presentarse sin correcciones, tachaduras ni enmendaduras.

c) Que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de concurso así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

d) Que en la evaluación de las proposiciones en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes, sin embargo para la adjudicación del contrato respectivo se tomarán en cuenta los aspectos a que se refiere el Artículo 38, quinto párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como los criterios que establece el artículo 37-A del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e) Que se podrán subcontratar partes de la obra, siempre y cuando se precise información específica

sobre las partes de los trabajos que habrán de realizarse, según lo dispuesto por el artículo 31 Fracción XXI, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Para la verificación de ésta especificación, el licitante expresamente y por escrito, autorizará a la convocante para que efectúe revisiones en su documentación que acredite estos aspectos y proporcionará, a partir de la firma del contrato, en su caso, relación pormenorizada del personal de su empresa que se encuentre participando en la ejecución de la obra, enterando al efecto todos los informes que le sean solicitados por la contratante. La Convocante podrá en cualquier momento verificar quienes son los subcontratistas y oponerse en su caso, mediando causa justificada para ello, a que los trabajos los efectúe alguno en especial.

f) Que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases de Licitación, así como la comprobación de que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás Licitantes.

g) Que deberá presentar Registro de solicitud de carta opinión, mismo que se tramita en Internet, en la página del SAT, con la clave CIEC, sobre la opinión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, para efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

El licitante que resulte ganador deberá presentar a la firma del contrato respectivo, el documento expedido por el SAT, con la opinión emitida por éste.

h) Que la fecha estimada para el inicio de la obra será el día 10 de Mayo del 2010, así mismo el plazo para concluir los trabajos será de 240 días naturales contados a partir de la fecha de inicio de los trabajos. Sin embargo, el licitante ganador podrá comprometerse a terminar la obra en un tiempo menor al número de días fijados, al momento de firmar el Contrato de Obra Publica respectivo.

i)

FORMA T-E

j) El licitante que resulte ganador de la presente licitación que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en términos de lo establecido en el Artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

3


k) Que el sobre que contengan las propuestas técnica y económica se entregaran personalmente en el lugar que se señala en la Cláusula Quinta de este documento, por lo que no podrán entregarse proposiciones a través de servicio postal o de mensajería, ni por medios remotos de comunicación electrónica.

l) Que en el Acto de Presentación de Propuestas, deberán exhibir la siguiente documentación:

1. El asistente a la licitación deberá mostrar documento legal u oficial con fotografía, que lo identifique plenamente y copia simple de la misma.

2. Si el asistente a la licitación no es el representante legal de la empresa, deberá presentar carta poder otorgada por este, debidamente firmada ante la presencia de dos testigos, anexando copia simple de la identificación oficial de quien otorga la carta poder, es decir del representante legal que no asistió.

TERCERAPara que el licitante ganador realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y; en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, le será otorgado un anticipo del diez por ciento (10%); asimismo, otro anticipo por el veinte por ciento (20%) para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demás insumos que deberán otorgar.

El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación del costo financiero de su propuesta.

Cuando el licitante ganador no entregue la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el Artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

La amortización de estos anticipos debe efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

CUARTAEn el análisis comparativo para la evaluación de propuestas, la convocante revisará que se cumpla con los requisitos solicitados en las bases, verificando entre otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante; que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas; que el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos.

Una vez hecha la evaluación de las propuestas, el contrato se adjudicará al licitante cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que pretendan contratarse, por asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

FORMA T-E

Para tales efectos, la adjudicación del contrato a la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, se hará a través del mecanismo que atienda a las condiciones, criterios, parámetros y su correspondiente valoración en puntaje, en los siguientes términos:

4


I. Criterio relativo al Precio. Representado por la proposición solvente cuyo precio o monto sea el más bajo, o la de menor valor presente, la que tendrá una ponderación de: 50 puntos.

En estos términos, la puntuación que se le asigne a las demás proposiciones que hayan resultado solventes se determinará atendiendo a la siguiente fórmula:

PAj = 50(PSPMB/PPj) Para toda j = 1, 2,…..,n

Donde:

PAj = Puntos a asignar a la proposición “j”

PSPMB = proposición solvente cuyo precio es el más bajo, o la de menor valor presente.

PPj = Precio de la proposición “j”

El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

Cuando en las bases de los procedimientos de contratación se indique expresamente para efectos del criterio precio el relativo al menor valor presente, se podrán considerar los gastos de inversión, de operación, de mantenimiento y de consumo, entre otros, así como el valor de rescate de las obras de que se trate, indicándose expresamente, cuando menos, el horizonte a considerar, la tasa de descuento y la forma en que el licitante incluirá en su proposición los gastos y el valor de rescate referidos.

Las dependencias y entidades podrán optar por utilizar el método de valor presente, cuando la obra o servicios relacionados con las mismas se encuentren asociados a la producción de bienes y servicios en los que sea posible cuantificar los ingresos y egresos que se producirán en un determinado tiempo.

II. Criterio relativo a la Calidad. La calidad atenderá a los rubros de especialidad, experiencia y capacidad técnica en los términos del último párrafo del artículo 36 de la Ley. Dichos rubros, en su puntaje, deberán tener una ponderación en conjunto de 20 puntos.

Los 20 puntos se distribuirán como sigue:

a. Especialidad.- Mayor número de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a los que se convocan en un plazo máximo de cinco años previos a la fecha de publicación de la convocatoria. Para este rubro se asignará una ponderación de 5 puntos.

Lo cual se verificara mediante el Registro al Padrón Único de Contratistas del Estado.

b. Experiencia.- Mayor tiempo del licitante realizando obras similares en aspectos relativos a monto, complejidad o magnitud. Para este rubro se asignará una ponderación de 5 puntos.

En caso de que se indique más de uno de los aspectos anteriores, los 5 puntos se distribuirán proporcionalmente.

Lo cual deberá acreditarse mediante currículo y relación de obras similares de acuerdo al formato anexado (Forma (T-4c).

c. Capacidad Técnica.- Se asignará un puntaje de 10 puntos, distribuidos como sigue:

1. Mayor experiencia laboral del personal responsable de los trabajos convocados en la materia objeto de la contratación, de conformidad con la información proporcionada en términos del artículo

FORMA T-E 26 del presente Reglamento. Se asignarán 3 puntos.

5

LICITACION No. 38110001-002-102. Ausencia de antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos, o su equivalente en el extranjero en un lapso no mayor a cinco años. Se asignarán 3 puntos.

3. Certificación relacionada con el objeto de la obra o servicio a contratar en materia de calidad, seguridad o medio ambiente. Se asignarán 4 puntos. (NO APLICA)

En caso de seleccionar más de una certificación de las antes señaladas los 4 puntos se distribuirán proporcionalmente.

La certificación antes aludida deberá ser emitida conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y, tratándose de extranjeros, se aceptarán normas equivalentes.

Tratándose de procedimientos de contratación bajo la cobertura de los tratados, para la especialidad, experiencia y capacidad técnica, se considerarán los trabajos ejecutados en cualquier país.

III. Criterio relativo al Financiamiento. Que se pondere la proposición que aporte las mejores condiciones de financiamiento para la dependencia o entidad. En las bases de los procedimientos de contratación se indicará, cuando menos, el horizonte a considerar y la tasa de descuento correspondiente. Su ponderación será de 10 puntos. (NO APLICA)

IV. Criterio relativo a la Oportunidad. Que se hayan ejecutado obras con contratos terminados en costo y tiempo en los términos del último párrafo del artículo 36 de la Ley, considerando los siguientes rubros que en su puntaje en conjunto tendrá una ponderación de 10 puntos. (NO APLICA)

Los diez puntos se distribuirán como sigue:

a. Grado de cumplimiento en los contratos celebrados y concluidos por el licitante en un lapso no mayor a cinco años previos a la publicación de la convocatoria, para lo cual se dividirá el monto de las penas convencionales aplicadas entre el valor total del contrato. Cuando se trate de varios contratos, el grado de cumplimiento se aplicará para cada contrato y el resultado se ponderará con el valor que se obtenga de dividir el monto de cada uno de los contratos considerados en el ejercicio entre su sumatoria total. Al mayor grado de cumplimiento se asignarán 5 puntos.

b. Que los contratos de obra pública celebrados en un lapso no mayor a cinco años previos a la publicación de la convocatoria, no hayan sido objeto de rescisión administrativa o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero. Se asignarán 5 puntos.

Las dependencias y entidades solicitarán la información que consideren necesaria para valorar la puntuación a que se refieren los incisos anteriores, entre la cual deberá incluirse una manifestación bajo protesta de decir verdad y sujeta a verificación, así como aquellos otros mecanismos que garanticen la veracidad de la misma.

V. Criterio relativo al Contenido Nacional. Considerando para dicho criterio a la proposición con mayor porcentaje de contenido nacional, respecto de los siguientes insumos y equipos que, en su puntaje en conjunto, deberán tener ponderación de 10 puntos. (NO APLICA)

a. Materiales.

b. Maquinaria y equipo de instalación permanente.

Para la determinación del grado de contenido nacional, se considerarán las disposiciones que sobre el particular expida la Secretaría de Economía.

El criterio relativo al contenido nacional aplicará en procedimientos de contratación de carácter nacional e internacional. En procedimientos de contratación sujetos a la cobertura de los tratados, el criterio relativo al contenido nacional aplicará en los términos establecidos en éstos.

FORMA T-E

La suma de los cinco criterios anteriormente descritos será menor o igual a 66 puntos.6


Para la asignación de puntos de los criterios establecidos en las fracciones II a V, a cada una de las proposiciones determinadas como solventes, se aplicará una regla de tres simple, considerando como base la proposición solvente que reciba mayor puntaje en cada uno de los criterios enunciados.

Atendiendo a lo anterior, la proposición solvente económicamente más conveniente para el Estado será aquella que reúna la mayor puntuación conforme a la valoración de los criterios y parámetros descritos, siempre y cuando su precio o monto no exceda del 7% respecto del precio o monto de la determinada como la solvente más baja como resultado de la evaluación.

Si el precio o monto de la proposición determinada como la económicamente más conveniente para el Estado tiene una diferencia superior al 7% respecto del precio o monto de la determinada como la solvente más baja como resultado de la evaluación, se adjudicará a la que le siga en puntaje hacia abajo, pero la diferencia de su precio sea menor o igual al 7% señalado, y así sucesivamente hasta que se obtenga la proposición que será adjudicada.

Si resultare que dos o mas proposiciones son solevantes porque satisfacen la totalidad e los requerimiento solicitados por la convocante, el contrato se adjudicara a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Si no fuere factible resolver el empate en los términos del artículo 38 la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, la adjudicación se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada proposición que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demás boletos empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones; dicho procedimiento deberá preverse en las bases de licitación.

En caso de que no se hubiere previsto dar a conocer el fallo en junta pública, el sorteo por insaculación se llevará a cabo previa invitación por escrito a los licitantes y a un representante del órgano interno de control, debiendo levantarse el acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia o falta de firma en el acta respectiva de los invitados, invalide el acto.

La convocante emitirá un fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para desecharlas, en su caso, con fundamento en el artículo 39 la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

QUINTADe acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 36 y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, la presentación y apertura de las proposiciones, conteniendo la propuesta técnica y la propuesta económica integradas en la forma que previene la Cláusula Décima de éste pliego, se efectuará en una etapa en la Sala de Juntas del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, ubicado en Avenida Río de Janeiro No. 1000, Colonia El Campestre, en Chihuahua, Chih.

La presentación y Apertura de proposiciones será el día 19 de Abril del 2010 a las 12:00 horas, en presencia de los interesados e invitados que asistan al acto, los licitantes entregarán el sobre cerrado, con las propuesta técnica y la propuesta económica, procediéndose a revisar las propuestas, conforme a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

a) Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido. desechándose aquellas propuestas que no contengan todos los documentos o hubieren omitido alguno de los exigidos.

FORMA T-E

b) De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor publico de la dependencia o entidad designe, rubricarán las partes de las proposiciones que

7

LICITACION No. 38110001-002-10previamente haya determinado la convocante en la convocatoria a la licitación, las que para estos efectos constaran documentalmente y,

c) Se levantara acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalara lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados0a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

El licitante ganador quedará obligado a firmar el contrato respectivo y sus anexos en las oficinas que se indiquen en el acta de fallo, dentro de los 30 días naturales siguientes al de la notificación del fallo, y a entregar la garantía de cumplimiento por el diez por ciento (10%) del monto total del contrato y garantía por el cien por ciento que por concepto de anticipos se otorguen, a más tardar dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la fecha en que el Contratista reciba copia del fallo de adjudicación, en términos de las fracciones I y II del Artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, conforme lo previene el modelo de contrato respectivo y el o los anticipos correspondientes se pondrán a disposición de el licitante ganador con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, según lo dispone el articulo 50 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

SEXTAAl formular la proposición el licitante tomará en cuenta lo siguiente:

a) Que será causa de descalificación, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la Convocatoria y en las bases de ésta licitación, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes, según lo dispone expresamente el Artículo 31 Fracción XXIII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.

b) Que la obra se llevará a cabo con sujeción a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, el Reglamento de dicha Ley; el Proyecto; las Especificaciones Particulares, en su caso y las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalación que tiene en vigor el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), en su caso; El Programa calendarizado de utilización del personal técnico, administrativo, obrero y de servicio encargado de la dirección, supervisión, ejecución y administración de los trabajos (Forma T-7e); El Programa calendarizado de ejecución de los trabajos por conceptos (Forma T-7b); El programa calendarizado de utilización de maquinaria y equipo de construcción (Forma T-7d); El programa de importes de ejecución de los trabajos (Forma E-1c); El programa de montos de utilización del personal técnico, administrativo, obrero y de servicio encargado de la dirección, supervisión, ejecución y administración de los trabajos (Forma E-4c); El programa de montos de utilización de la maquinaria y equipo de construcción (Forma E-4a); El programa calendarizado de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente (Forma T-7c); El programa de montos de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente (Forma E-4b); El catálogo de conceptos (relación de conceptos de trabajos y cantidades de obra para la expresión de precios unitarios y monto total de la proposición (Forma E-1b), que deberán estar calculados de acuerdo con lo establecido en la Forma de análisis detallado de los precios unitarios de los conceptos solicitados (Forma E-3a), y conforme al Modelo de Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado (Forma T-5c).

c) Que en relación con los precios unitarios a que alude el inciso anterior, cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato,

FORMA T-E

que determinen un aumento ó reducción de costos de los trabajos aún no ejecutados dentro del Programa pactado, dichos costos, cuando proceda, deberán ser ajustados, conforme al procedimiento señalado en el Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con

8

LICITACION No. 38110001-002-10las mismas y Cláusula Séptima del Contrato, para lo cual aplicará el procedimiento señalado en el Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, afectando el importe del o los ajustes resultantes en un porcentaje igual al del anticipo concedido. Cuando los índices que requiera el licitante ganador y la convocante no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, la convocante procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.

El aumento o reducción correspondientes deberá constar por escrito.

a) Que deberá tener en la obra permanentemente un técnico que sea su representante, cuyo título deberá estar registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría Educación Pública, así como en el Departamento Estatal de Profesiones del Estado de Chihuahua. Este técnico deberá tener suficiente experiencia en las obras de la índole de la que se llevará a cabo. El cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al Contrato.

b) Que para los efectos de pago se formularán estimaciones mensuales por trabajos ejecutados de

acuerdo con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, las que serán cubiertas en un plazo no mayor de veinte (20) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubieren recibido debidamente firmadas y aprobadas.

c) Que deberá tramitar ante la autoridad competente las licencias de construcción y de uso de suelo, así como el alineamiento y número oficial de la construcción motivo de este concurso, en el entendido de que la licencia de construcción, por ser obra del Gobierno del Estado está exenta del pago correspondiente, sin embargo, los honorarios de los peritos que se requieran correrán por cuenta de la persona física o moral a quien se le adjudique el contrato en cuestión.

d) Que deberá realizar los trámites que sean necesarios para la instalación y/o conexión a los servicios de agua, energía eléctrica y drenaje con cargo a sus costos indirectos.

Al formular su proposición el licitante reconoce:

a) Que tomó en consideración las condiciones climáticas, topográficas y geológicas de la región; así como la accesibilidad al lugar de la obra, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra y que el desconocimiento de tales condiciones, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación de incumplimiento del contrato ó para solicitar bonificación a los precios consignados en la proposición.

b) Que cuando se estipula que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hará al precio que fija el contrato para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyen en razón del costo directo, del indirecto, de los costos de financiamiento de los trabajos y cargo por la utilidad así como las aportaciones que erogara por concepto del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR); por concepto del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), y el pago que efectuará por el servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaría de la Función Pública (SFP);

c) Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas por la convocante en la (Forma E-1b), justificará reclamación alguna de el licitante en relación con los precios unitarios respectivos.

d) Que si como consecuencia del fallo, le es adjudicado el contrato, preparará de acuerdo con la convocante cuando éste así lo considere conveniente, un programa dinámico detallado de las diversas etapas de ejecución de la obra, basado en la información proporcionada por él en su proposición.

FORMA T-E

e) Que propone precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en la relación (Forma E-1b) y que por lo tanto, no presentará alternativas que modifiquen lo estipulado en éstas Bases.

9


f) Que presenta análisis expresados en pesos mexicanos para cada uno de los precios unitarios relativos a los conceptos señalados en la relación (Forma E-1b), previendo que cada concepto de trabajo esté debidamente integrado y soportado, preferentemente, en las especificaciones de construcción y normas de calidad solicitadas, procurando que éstos conceptos sean congruentes con las cantidades de trabajo requeridas por el proyecto, estableciendo separadamente los costos directos, costos indirectos, costo por financiamiento, la utilidad así como las aportaciones que erogará el licitante por concepto del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR); por concepto del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), y el pago por los servicios de vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaría de la Función Publica (SFP); que al determinar sus costos directos tomó en consideración los salarios vigentes y los precios de materiales y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de la proposición. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado en los análisis justificará reclamación del licitante ganador en relación con los precios respectivos, por lo que el alcance de los Conceptos expresados en el Catálogo (Forma E-1b), deberá considerarse para la elaboración del precio unitario forma (E-3a).

Los costos indirectos deberán expresarse en un tanto por ciento del costo directo. En anexo por separado deberá presentarse el análisis detallado de los cargos que determinen éste factor, desglosando los correspondientes a las administraciones de oficinas centrales y de la obra, seguros, fianzas, financiamiento, incluyendo en este análisis la realización de la bodega, instalación de sanitarios, malla protectora y señalamiento y estudio de Mecánica de Suelos, y al que se deberá acompañar el programa de montos de personal encargado de la dirección, supervisión, ejecución y administración de los trabajos y el análisis del costo financiero, tomando en cuenta el ó los anticipos que se otorguen y que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubrirán en término no mayor de veinte (20) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubieren recibido debidamente firmadas y aprobadas.

La tasa de interés aplicable al financiamiento deberá ser calculada por el licitante con base en un indicador económico específico, el cual no podrá ser cambiado ó sustituido durante la vigencia del Contrato.

g) Al término de la obra deberá presentar una garantía para responder por defectos o vicios ocultos que resulten de la ejecución de los trabajos o de cualquier otra índole, en que hubiese incurrido la Empresa o Empresas en la realización de los trabajos; se presentará dicha garantía previamente a la recepción formal de los mismos, conforme a lo establecido en el Artículo 66 de la Ley en la materia.

h) Que tanto en el aspecto técnico como en el económico, en el caso de que una misma empresa participe simultáneamente en varias licitaciones, se revisará a detalle la capacidad real de la empresa en función de los fallos a su favor que se hayan otorgado.

OCTAVALa relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición (Forma E-1b) se formulará de acuerdo con lo siguiente:

a) Se llenará preferentemente a máquina o por computadora y de ser manuscrita se utilizará tinta negra, escribiendo con caracteres de imprenta fácilmente legibles. En ambos casos, la (Forma E-1b) deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en el caso de que se elabore por computadora, deberá conservarse el mismo formato.

b) Se anotarán los precios unitarios, tanto con número como con letra, expresándolos en moneda nacional, en pesos mexicanos, al centésimo.

FORMA T-E

c) Si hubiere discrepancia entre los precios unitarios anotados con número y los anotados con letra, serán éstos últimos los que se tomarán en cuenta.

10

LICITACION No. 38110001-002-10d) Cuando la (Forma E-1b) se componga de varias hojas, deberá anotarse el monto de cada una

de ellas y en la hoja final, el monto parcial acumulado, el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y el importe total de la Proposición.

e) En caso de encontrarse errores en las disposiciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades de obra anotadas por la convocante y los precios unitarios anotados por el licitante.

f) De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los montos parciales y la suma de ellos.

NOVENA La primera Junta de Aclaración de dudas sobre el contenido a esta Convocatoria, tendrá verificativo el día 13 de Abril del 2010 a las 10:00 horas en la Sala de Juntas del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, ubicado en Avenida Río de Janeiro No. 1000, Colonia El Campestre, en Chihuahua, Chih., siendo optativa la asistencia de los participantes, sin embargo es responsabilidad de los mismos la obtención del Acta respectiva ya que los acuerdos que de ella emanen formaran parte de esta convocatoria y deberán considerarse para la elaboración de su propuesta, el no hacerlo será causa de descalificación de la propuesta. En caso de ser necesario, en dicho acto, podrá establecerse la fecha para llevar a cabo otra Junta de Aclaraciones.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, podrán presentar un escrito, manifestando en todos los casos, cuando menos los siguientes datos generales del interesado y, en su caso, del representante:

Que es su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero. Que el representante legal de la persona moral cuenta con facultades suficientes para

comprometer a su representada. De la persona moral deberá señalarse; clave del registro federal de contribuyentes,

denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así mismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio.

Del representante deberá señalarse: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario público o fedatario ante quien se hayan otorgado.

Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la Junta de Aclaraciones, o bien previamente a la celebración de dicha junta, podrán presentaren el las oficinas de la Convocante a mas tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta.

Fuera de estos periodos y horarios no se aceptará ninguna pregunta, proposición de modificación, aclaración o solicitud de información.

La convocante responderá las solicitudes presentadas, en el Acto de la Junta de Aclaraciones. Las respuestas que se emitan, junto con las preguntas y sugerencias presentadas, formaran parte del Acta y serán entregadas a todos los participantes durante la Junta de Aclaraciones. Las respuestas que emita la convocante y que queden asentadas en el Acta, formarán parte de la convocatoria de la licitación y los documentos de la misma

FORMA T-E

La asistencia de los participantes a la Junta de Aclaraciones no es obligatoria, sin embargo, la inasistencia de algún participante a la misma, no lo eximirá a él ni al participante de que forme parte, de

11

LICITACION No. 38110001-002-10la aceptación de las obligaciones que se deriven de ella o del cumplimiento de los requisitos que en relación con la licitación, por ese conducto, se comuniquen a los participantes.

La convocante no incurrirá en ninguna responsabilidad derivada de la inasistencia de cualquier participante a cualquier evento de la licitación.

Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de la Junta de Aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias Bases de licitación y no considerarlo será motivo de desechamiento de su propuesta.

DÉCIMALas proposiciones deberán presentarse en un sobre cerrado en forma inviolable conteniendo las Ofertas Técnica y Económica, debidamente identificadas, y estas a su vez separadas en carpetas numeradas, quedando integrado en la siguiente forma:

A) DOCUMENTOS QUE INTEGRARAN LA OFERTA TÉCNICA se utilizarán las formas que se adjuntan en las bases licitatorias para presentar su propuesta o bien las Empresas podrán utilizar papelería propia de su Compañía, siempre y cuando no se altere el formato, contenido y orden de estas, debiendo entregar los formatos utilizados ya sea los de las bases licitatorias o los de su propia papelería, debidamente firmados.

Así mismo, si fueron utilizados los formatos proporcionados de manera digital por el sistema Compranet, tendrán que imprimir un tanto de estos en blanco y anexarlos también debidamente firmados.

Debiendo colocar cada formato junto al que presenta la propuesta, en las carpetas correspondientes.

Carpeta No 1:

1. Incluir Original y copia simple del registro de inscripción por Compranet para la adquisición de Bases de la Licitación de referencia. El original será devuelto en el acto.

2. Documentación que compruebe el capital contable mínimo de $ 12,500,000.00, el cual, deberá acreditarse con original o copia certificada y copia simple de

a) Las últimas 2 declaraciones anuales exigibles ante el SAT o complementarias en su caso presentadas ante la S.H.C.P., debiendo ser estas por los ejercicios fiscales de 2008 y 2009, para personas Morales y 2007 y 2008 para personas Físicas.

b) Los últimos Estados Financieros dictaminados con relaciones analíticas que integren sus activos, pasivos y capital, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo 32 A del Código Fiscal de la Federación. Dichos Estados Financieros deberán ser al 31 de Diciembre de 2008 y 2009; Debiendo estar debidamente firmados por el contador público que los dictamine. Si no existe la obligación de dictaminarse deberá presentar Estados Financieros firmados por Contador Externo y Representante Legal, debiendo ser éstos al 31 de Diciembre de 2008 y 2009, y

c) Original y copia del acuse de recibo del registro de solicitud en la página del SAT en Internet, con la clave CIEC, sobre la opinión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, para efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación,(En caso de que le sea adjudicado el contrato motivo del presente concurso, a la firma del mismo deberá presentar el documento expedido por el SAT, con la opinión emitida por éste).

FORMA T-E

d) Estados Financieros con una antigüedad que no excedan de dos meses a la fecha de Apertura de propuestas, con sus relaciones analíticas que integren sus activos, pasivos y capital firmados por el Contador y Representante Legal.

12

LICITACION No. 38110001-002-10e) Original o copia certificada y copia simple de la Cédula Profesional del Contador que los

elaboró.f) En caso de existir incremento en el capital social en relación al año anterior, acreditar el

mismo con la documentación soporte correspondiente.

Carpeta No.2:

1. Original y copia simple del documento legal u oficial con fotografía, que identifique plenamente al representante legal que presenta la propuesta.

2. Si el asistente a la licitación no es el representante legal de la empresa, deberá el asistente presentar carta poder otorgada por este último, debidamente firmada ante la presencia de dos testigos, anexando copia simple de la identificación oficial de quien la otorga dicha carta.

Carpeta No.3:

1. Manifestación escrita de no estar inhabilitado por resolución de la Secretaria de la Función Pública, según articulo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (Forma T2).

2. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto; (Forma T-2a).

3. Manifestación de declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (Forma T-2b)

4. Original o copia certificada y copia simple de el Acta de Nacimiento y copia simple de identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas, y

5. Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante legal cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada mismo que contendrá los datos siguientes: (Forma T-2c)

a) De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así mismo, los datos de

inscripción en el Registro Público de Comercio, y

b) Del Representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de lo que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que lo protocolizó.

El licitante a quien se le adjudique el Contrato a la firma del mismo deberá presentar copia simple de la documentación que ampare los datos manifestados en el inciso que antecede, de no coincidir y haber falsedad en los mismos, se procederá a cancelar el contrato y adjudicar a la siguiente proposición solvente considerada en el Dictamen base para fallo.

Carpeta No. 4:1.- Original de Convenio de Asociación en caso que dos o mas Empresas se unan para dicha

Licitación, con todos los requisitos contemplados en el artículo 28 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se describen en inciso C)

FORMA T-E

de esta Cláusula Décima de estas Bases, o bien en caso de no existir Asociación, únicamente presentar este formato debidamente firmado. (Forma T-3a).

13

LICITACION No. 38110001-002-10Carpeta No. 5:

1. Relación de contratos de obras en vigor que se tengan celebrados tanto con la Administración Pública, así como con particulares, señalando el importe contratado, la fecha de terminación del contrato y el importe por ejercer. (Forma T-4a).

2. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que la relación de contratos en vigor que anexa y los datos que consigna son verídicos y sin omisión. (Forma T-4b).

3. Constancia expedida por cada uno de los contratantes con quienes tenga celebrado contratos, en la cual se indique que la ejecución de la obra correspondiente no presenta atraso con respecto al programa vigente.

4. Documentación comprobable por el Instituto, que acredite la experiencia y capacidad técnica en los trabajos similares a los que son motivo de la Convocatoria, mediante Curriculum de la empresa. (Forma T-4c).

5. Relación de obras similares a la licitación en un plazo máximo de cinco años (Forma T-4d).6. Currículum, original y copia simple de la Cédula Profesional del representante técnico de la

empresa que estará permanentemente en la obra.

Carpeta No. 6:

1. Manifestación escrita de haber ó no asistido a la Junta de Aclaraciones. (Forma T-5a)2. Copia simple de la o (las) Acta (s) de la Junta de Aclaraciones y en su caso del Adendum.3. Bases Licitatorias. (Forma T-E)4. Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos. (Forma T-5b)5. Modelo de Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. (Forma T-5c)6. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, de que si o no subcontratará alguna de las

partes de la obra. (Forma T-5d)

Carpeta No. 7:

1. Análisis del factor del Salario Real. (Forma T-6a) para cada trabajador que empleara en la obra

Nota: No se deberá considerar el 2% del SAR ni el 5% del INFONAVIT, ya que estos deberán de incluirse en los Precios Unitarios. (Forma E-3a), Original o Copia Certificada y copia simple de la Declaración del Grado de Riesgo.

2. Datos básicos de materiales, mano de obra y maquinaria puestos en el lugar de la obra. (Forma T-6b)

Carpeta No. 8:

1. Propuesta técnica. (Forma T-7a)2. Programa Calendarizado de ejecución de los trabajos por concepto. (Forma T-7b)3. Programa calendarizado de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente.

(Forma T-7c)4. Programa calendarizado de utilización de maquinaria y equipo de construcción. (Forma T-

7d)5. Programa calendarizado de utilización de personal técnico, administrativo, obrero y de

servicio encargado de la dirección, supervisión, ejecución y administración de los trabajos. (Forma T-7e)

FORMA T-ECarpeta No. 9:

1. Relación de maquinaria y equipo que se empleara en la obra. (Forma T-8a) Debe enlistarse toda la maquinaria que el Concursante considere para cumplir con los trabajos en los plazos

14

LICITACION No. 38110001-002-10establecidos ó el plazo final que proponga, indicando si son de su propiedad o rentados, su ubicación física y vida útil.

2. Facturas originales y copia de la maquinaria y equipo que pretenda utilizar en la ejecución de los trabajos y que consigna en la (Forma T-8a), como de su propiedad.

3. Relación de Planos y Planos entregados por la convocante debidamente firmados.4. Señalamiento de la obra. (Forma T-8b)5. Especificaciones de la Obra en su caso.

B) DOCUMENTOS QUE INTEGRARAN LA OFERTA ECONÓMICA para los que se utilizarán las formas que se adjuntan, sin embargo, las Empresas podrán utilizar papelería propia de su Compañía, siempre y cuando no se altere el formato, contenido y orden de estas, debiendo entregar los formatos utilizados ya sea los de las bases licitatorias o los de su propia papelería, debidamente firmados.

Así mismo, si fueron utilizados los formatos proporcionados de manera digital por el sistema Compranet, tendrán que imprimir un tanto de estos en blanco y anexarlos también debidamente firmados.

Debiendo colocar cada formato junto al que presenta la propuesta, en las carpetas correspondientes.

Carpeta No. 1:

1. Propuesta económica (Forma E-1a).2. Catalogo de conceptos (relación de conceptos de trabajos y cantidades de obra para la

expresión de precios unitarios y monto total de la proposición) (Forma E-1b).3. Programa de importes de ejecución de los trabajos. (Forma E-1c).

Carpeta No. 2:

1. Determinación de los costos indirectos que se desglosarán detalladamente en los correspondientes a las administraciones de oficinas centrales y de la obra, malla protectora, servicios sanitarios, bodega, estudio de mecánica de suelos, seguros y fianzas.

2. Determinación del costo financiero, tomando en cuenta el o los anticipos que se otorguen y que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubrirán en un término no mayor de 20 días naturales contados a partir de la fecha en que se hubieren recibido debidamente firmadas y aprobadas, haciendo referencia al indicador económico utilizado y presentar copia de donde tomo dicho indicador.

3. Determinación del cargo por utilidad, SAR e INFONAVIT y cargo por derechos de inspección SFP para los análisis detallados de los precios unitarios. (Forma E-2c)

4. Resumen de los costos indirectos, costos de financiamiento, cargos por utilidad, SAR, INFONAVIT y supervisión de la Secretaria de la Función Pública (SFP) para los análisis detallados de los precios unitarios. (Forma E-2a)

5. Análisis de los costos horarios de la maquinaria de construcción (Forma E-2b).6. Desglose por conceptos, unidad, cantidades e importes del uso del anticipo para:

a) Inicio de la Obra, eb) Instalación y compra de materiales

FORMA T-ECarpeta No. 3:

1. Análisis detallado de los precios unitarios de los diversos conceptos, que deberán ser formulados por el licitante de acuerdo con la (Forma E-3a).

15


Carpeta No. 4:

1. Programa de montos de utilización de la maquinaria y equipo de construcción. (Forma E-4a).2. Programa de montos de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente.

(Forma E-4b).3. Programa de montos de utilización del personal técnico, administrativo, obrero y de servicios

encargado de la dirección, supervisión, ejecución y administración de los trabajos (Forma E-4c).

C) Si dos o más personas presentan conjuntamente propuestas en esta licitación, no es necesario constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, debiendo establecer en la propuesta, con precisión, las partes de la obra que cada persona se obligará a ejecutar. La propuesta deberá ser firmada por el representante legal de cada una de las empresas asociadas.

Para participar en esta licitación como grupo de personas, los concursantes deberán cumplir además, con los siguientes requisitos que establece el artículo 28 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.- Bastará la adquisición de un solo ejemplar de las Bases;

II.- Deberán celebrar entre si un Convenio Privado, el que contendrá lo siguiente:

a) Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación;

b) Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación;

c) Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obliga a cumplir;d) Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones;e) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo

relacionado con la propuesta, yf) Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y

solidaria para comprometerse para cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

III.- En el acto de presentación y apertura de propuestas el representante facultado para presentar la propuesta deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fracción anterior se incluirá en la propuesta técnica (Carpeta 4). La convocante deberá revisar que el convenio cumple con los requisitos exigidos, y

IV.- Para cumplir con el capital contable mínimo requerido por la convocante, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes.

En el caso de que el que se presente sea un grupo de contratistas deberán señalar genéricamente por escrito qué parte de la obra ejecutará cada uno de ellos y, tanto la proposición escrita técnica y económica en sus formatos anexos (Forma T-7a) y (Forma E-1a) respectivamente, así como los documentos que integran en los términos de ésta Cláusula, deberán ser firmados por el representante común. Los Representantes Legales de las empresa y/o contratistas participantes en asociación, deberán firmaran el Convenio Privado de Asociación, junto con el representante común, aunque se duplique una firma, debido a que uno de ellos será el Represente Común, así mismo si resultaran ganadores, ambos representantes legales deberán firmar el Contrato de Obra Pública respectivo.

FORMA T-E

La documentación de la Oferta Técnica carpeta No. 1 punto 2, carpeta No. 3 puntos 1, 2, 3, 4 y 5 y carpeta No. 5 puntos 1, 2, 3, 4 Y 5, deberá ser presentada por cada uno de los integrantes de dicho grupo, acompañada por el convenio celebrado entre las personas que lo integran y en el que de manera

16

LICITACION No. 38110001-002-10expresa, se obliguen a responder solidariamente ante la Convocante, tanto de su proposición como de todas las obligaciones derivadas del Contrato en caso de serle adjudicado, debiendo nombrar un representante común, con facultades legales suficientes para obligarse en nombre del grupo, para todos los actos que se deriven de la presente licitación.

DECIMA PRIMERALa Convocante, determinará durante el acto de presentación y Apertura de Propuestas, cuales cumplen con la Convocatoria y las Bases de la Licitación y que, por lo tanto, las recibe para su revisión detallada.

Aquellas proposiciones que no contengan todos los documentos ó que hayan omitido algún requisito ó forma de presentación de la propuesta técnica y económica de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria y en éstas Bases, se desecharán sin darles lectura.

La Convocante, con base en el Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y los Artículos 36 y 37 del Reglamento de dicha Ley, sin perjuicio de la recepción que haga de los documentos para su revisión detallada, posteriormente podrá descalificar aquellas proposiciones que:

a) No reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas a juicio de la convocante y no garantice con precios remunerativos el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

b) En los análisis detallados de precios unitarios hagan intervenir destajos ó lotes por conceptos de mano de obra, materiales y equipo.

c) En las que no coincidan los precios unitarios analizados detalladamente con los anotados en la (Forma E-1b), o bien el cálculo del costo financiero no corresponda al considerado en los análisis de precios unitarios.

d) No contengan completos los datos básicos relativos a salarios, costos de materiales y costos horarios de la maquinaria de construcción.

e) No presenten completos los análisis de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción que programen y propongan utilizar en la obra.

f) No presenten completos los datos requeridos en el análisis detallado para la determinación del cargo directo en los términos de la (Forma E-3a).

g) No contengan la totalidad de los análisis detallados de precios unitarios solicitados por la Convocante.

h) No se acredite debidamente en las formas (Forma T-8a) y (Forma T-7d) a juicio de la Convocante, que dispondrá y empleará por lo menos, el equipo mínimo indispensable para terminar la obra en el plazo señalado en el inciso (h) de la cláusula segunda de éstas Bases.

i) No sean congruentes los programas de utilización de la maquinaria y equipo de construcción (Forma E-4a), (T-7d) con la relación de equipo que se empleara en la obra (Forma T-8a).

j) No sean congruentes los programas calendarizados (Formas T-7b, T-7c, T-7d, T-7e, con los programas de montos (Formas E-1c, E-4a, E-4b y E-4c).

k) Propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por la Convocante en éstas Bases, y conforme a las cuales se desarrolla el Concurso y la Obra.

FORMA T-E

l) No satisfagan cualquiera de los requisitos determinados en éstas Bases y sus apéndices y que no hayan sido detectados en el acto de presentación y apertura de proposiciones tanto técnicas como económicas, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el

17

LICITACION No. 38110001-002-10costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

m) No expresen claramente en el análisis financiero que tomó en cuenta, en su caso, el ó los anticipos que se otorguen para disminuir los cargos por financiamiento y que las estimaciones se cubrirán dentro de los veinte (20) días naturales siguientes a la aprobación de las mismas.

n) Contravenga lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

o) No se entreguen firmadas las formas que proporciona la Dependencia indicadas en la Cláusula Décima de éste Pliego ó en el caso de utilizar papelería propia de la Compañía no se entreguen debidamente firmadas tanto las formas que le sean entregadas en las Bases así como las que se anexen en sustitución de las de éstas Bases.

p) Presente cualquiera de las formas con tachaduras, enmendaduras o correcciones.

q) Que presenten dos o más propuestas para la misma licitación.

r) No concuerde el Programa de montos (Forma E-1c) con el presupuesto de obra (Forma E-1b).

s) No presenten Original o Copia Certificada y copia simple de la Declaración del Grado de Riesgo del Municipio donde sea la obra en cuestión o documentación que acredite no haber trabajado el año anterior en dicho municipio y por lo tanto no estar obligado a presentar esta declaración,. Así mismo deberá estar sellada con fecha de emisión por parte de la dependencia, de la prima de riesgo de trabajo calculada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 2009 donde se indique el factor de riesgo de trabajo, que se utilizará en el calculo del factor de salario real del análisis de mano de obra. Para empresas de nueva creación, deberán incluir un manifiesto emitido por el IMSS donde se indique dicha situación y la prima a utilizar, el no hacerlo será motivo de desechamiento de la propuesta.

t) Que toda la documentación que presente el licitante para este concurso, deberá contener como mínimo los siguientes datos: Identificación de la Forma (Ej. (Forma J-1), Numero de Licitación, Construcción de:, Nombre del Plantel Educativo, ubicación de la obra y periodo de ejecución.

u) No cumpla con los criterios establecidos en estas bases de licitación, de conformidad con el Artículo 37-A del Reglamento de la Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA SEGUNDASi no se recibe proposición alguna ó todas las presentadas fueron desechadas, la Convocante declarará desierto el Concurso, situación que quedará asentada en el Acta, con fundamento en el Artículo 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La Dependencia podrá cancelar la licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrá cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar estos trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la Convocante. La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.

FORMA T-E

DECIMA TERCERALas proposiciones presentadas por los licitantes y que sean aceptadas en los términos de la cláusula décima primera serán conservadas por la Convocante por un periodo no menor de tres años en términos

18

LICITACION No. 38110001-002-10de lo establecido en el último párrafo del artículo 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA CUARTAEl licitante ganador quedará obligado a firmar el contrato y sus anexos, en el lugar, fecha y hora que haya escalecido la Convocante dentro de los treinta días naturales siguientes al de la notificación del fallo. Así mismo, se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos en los Artículos 48 y 49 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las siguientes garantías:

a) Para el Anticipo.- Fianza a favor de la convocante, por la totalidad del monto concedido como anticipo, para que el licitante ganador realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos señalado en la Cláusula Tercera de este pliego, deberá ser presentada por el adjudicatario a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la notificación del fallo, ésta garantía subsistirá hasta la total amortización del anticipo correspondiente y conforme lo previsto en el modelo de contrato respectivo.

b) Para el Cumplimiento del Contrato.- Fianza a favor del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa por el 10% (diez por ciento) del monto total contratado. Esta garantía deberá ser presentada a la firma del Contrato respectivo; si no se otorga la garantía, no podrá formalizarse el Contrato.

c) Para responder de los Defectos y/o Vicios Ocultos.- Esta garantizará la buena calidad de los trabajos, vicios ocultos y/o defectos de construcción o cualquier otra responsabilidad que resulte a cargo del licitante ganador a partir de la elaboración del acta de recepción formal de los mismos, continuando la vigencia por doce meses o hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades a juicio de la Convocante.

Considerando que si el monto total ejercido se excede del originalmente contratado, se solicitará una ampliación a esta garantía.

Las fianzas que se expidan con motivo de lo anterior, deberán otorgarse a favor de la convocante, emitidas por una institución de fianzas legalmente establecida, por conducto de una sucursal u oficina de servicio ubicada en el Estado de Chihuahua.

DECIMA QUINTAEn el caso de que la Convocante no firmare el contrato respectivo dentro de los treinta (30) días naturales siguientes al de la adjudicación, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, podrá determinar no ejecutar la obra. En éste supuesto, a solicitud escrita del licitante ganador, la Convocante cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su propuesta, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate.

Forma T2

19

LICITACION No. 38110001-002-10MANIFESTACION ESCRITA DE NO ESTAR INHABILITADO

Chihuahua, Chih., a __ de ________ del año 200_.

C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. P R E S E N T E

Me refiero al Concurso Número: ___________________________________ publicado el día ______ de

_____________________ de 200____, relativo a la construcción de

_________________________________________________________________________

Para manifestar a Usted que ésta Empresa no se encuentra inhabilitada por resolución de la Secretaria

de la Función Pública, en los términos del artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las mismas.

A T E N T A M E N T E

__________________________________________ NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

_________________________________NOMBRE Y FIRMA DEL SIGNATARIO

Forma T-2a

20


MANIFESTACIÓN DE DOMICILIO PARA NOTIFICAR

Chihuahua, Chih., a ___ de _________ de 200__.


Me refiero al concurso por Licitación Pública No.______________________, relativo a la construcción de ______________________________ en la Escuela ______________________________ ubicada en ____________________________, en el cual manifiesto bajo protesta de decir verdad que esta empresa y/o persona física, manifiesta que el domicilio ________________________________ se señala para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto;

Atentamente

___________________________________________Nombre y Cargo del Signatario

Forma T-2b

21

LICITACION No. 38110001-002-10MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE

LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RALACIONADOS CON LAS MISMAS

Chihuahua, Chih., a ___ de _________ de 200__.


Me refiero al concurso por Licitación Publica No. 38110001-002-10, relativo a la construcción de

______________________________ en la Escuela ______________________________ ubicada en

____________________________, en el cual manifiesto bajo protesta de decir verdad que esta empresa

y/o persona física, no se encuentra en ninguno de los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Atentamente

___________________________________________Nombre y Cargo del Signatario

Forma T-2c

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE SU REPRESENTANTE LEGAL CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA

Chihuahua, Chih., a ___ de _________ de 200__.22



, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta de la presente Licitación Pública, a nombre y representación de:___________________________

Registro Federal de Contribuyentes:Domicilio.- calle y numeroColonia:Código Postal:Delegación o Municipio:Entidad Federativa:Teléfono: Correo electrónico:No. de la escritura publica en la que consta su acta constitutiva:Fecha: Nombre, numero y lugar del notario publico ante el cual se dio fe de la misma:Relación de accionistas:APELLIDO PATERNO: APELLIDO MATERNO: NOMBRE (S)

Descripción del objeto social:

Reformas del acta constitutiva:

Nombre del apoderado o representante:Escritura publica Fecha: Nombre, numero y lugar del notario publico ante el cual se otorgo:

PROTESTO LO NECESARIO

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

FORMA T-3a

CONVENIO DE ASOCIACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA O PERSONA FISICA #1 (NOMBRE COMPLETO)__________, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ________________, EN SU CARÁCTER DE ______________Y LA EMPRESA O PERSONA FISICA #2 (NOMBRE COMPLETO) __________________________, IGUALMENTE REPRESENTADA POR

23

LICITACION No. 38110001-002-10EL ______________________EN SU CARÁCTER DE ________________________, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I. Declara EMPRESA O PERSONA FISICA # 1

a) Que es una Sociedad Mercantil legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo acredita con la Escritura Pública número ______, de fecha ____ de _______ del _______, otorgada ante la fe del Lic. ____________________, Notario Público número ____, del Distrito Judicial Morelos, con residencia en Chihuahua, Chih., o Que es una persona física, de nacionalidad mexicana, nacida el día _____ del mes ____________ del año ____, lo cual acredita mediante copia del Acta de Nacimiento.

b) Que el ______________________________ funge como representante legal de la empresa en su carácter de _________________________.

c) Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes, con la clave _________________.

d) Que tiene establecido su domicilio en Calle _______________________ , mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este Contrato.

II.- Declara EMPRESA O PERSONA FISICA # 2

a) Que es una Sociedad Mercantil legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo acredita con la Escritura Pública número ______, de fecha ____ de _______ del _______, otorgada ante la fe del Lic. ____________________, Notario Público número ____, del Distrito Judicial Morelos, con residencia en Chihuahua, Chih., o Que es una persona física, de nacionalidad mexicana, nacida el día _____ del mes ____________ del año ____, lo cual acredita mediante copia del Acta de Nacimiento.

b) Que el ______________________________ funge como representante legal de la empresa en su carácter de _________________________.

c) Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes, con la clave _________________.

d) Que tiene establecido su domicilio en Calle _______________________ , mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este Contrato.

FORMA T-3a

C L A U S U L A S

24

LICITACION No. 38110001-002-10PRIMERA.- El objeto del presente Convenio de Asociación, es con el fin presentar en Asociación, la

propuesta para el concurso de Licitación Pública _____________, para los trabajos de construcción de __________ en la Escuela _____________________ ubicada en ________________________.

SEGUNDA.- Para la ejecución de la obra las partes se comprometen a ejecutar los trabajos de la siguiente manera:

EMPRESA # 1 (Describir claramente lo que realizara)

EMPRESA # 2 (Describir claramente lo que realizara)

TERCERA.- Las partes se obligan conjunta y solidariamente a ejecutar los trabajos de construcción del concurso por Licitación Pública No.________________, de los trabajos de construcción de: ____________

CUARTA.- Las partes están de acuerdo en nombrar como Representante Común para los efectos legales a que haya lugar, al __________________________.

Así mismo, las partes señalan como Domicilio Fiscal común el ubicado en _____________________________.

Chihuahua, Chih., a los __________ del mes de ____________ del año dos mil ___________.

EMPRESA #1REPRESENTANTE LEGAL

EMPRESA #2REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE COMÚN

Relación de Contratos de Obra en Vigor (Forma T-4a).

Para tener acceso a esta información deberá contar con el paquete Microsoft Excel instalado en su equipo y acceder al archivo de anexos en el documento:

25


Formas.xls , Hoja de calculo T-4a

FORMA T-4b

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LA RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR QUE ANEXA Y LOS DATOS QUE CONSIGNA SON VERIDICOS Y SIN

OMISION

26


Chihuahua, Chih., a __ de ________ del año 200_


Me refiero al Concurso Número: _________________________________ publicado el día ______ de

_____________________ del 200__, relativo a

________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

a) Por mi propio derecho.

b) Como represente legal de___________________________________________________________

y con amplias facultades legales para suscribir cualquier tipo de documento; manifiesto a Usted

Bajo Protesta de Decir Verdad:

Que la relación de contratos de obras en vigor que tengo celebrados, tanto con la Administración pública como con Particulares y que anexo a ésta propuesta, así como todos los datos que consigno son verídicos y sin omisión.


Firma:



Forma T-5a

MANIFESTACION ESCRITA DE HABER ASISTIDO O NO A LA (LAS) JUNTA (S) DE ACLARACIONES

27




Me refiero al Concurso Número: ___________________________________ publicado el día ______ de

_____________________ de 200____, relativo a la construcción de ______

_________________________________________________________________________

Para manifestar a Usted que ésta Empresa (Si / No) _______ asistió a la junta de aclaraciones relativa a

ésta obra, celebrada el día ____ de _______________________ de 200__.




Forma T-5b

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER28

LICITACION No. 38110001-002-10EL SITIO DE LOS TRABAJOS



Me refiero a la licitación _________________, relativo a la Construcción

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________., y para manifestar bajo protesta de decir verdad que esta Empresa conoce el sitio de

realización de los trabajos, y ha juzgado y tomado en cuenta debidamente las características climáticas,

topográficas y geológicas de la región, así como las condiciones generales y especiales del lugar donde

se llevará a cabo la ejecución de la obra objeto de dicho concurso, así mismo, manifiesto a usted que

esta empresa (Si/No) ____ asistió a la visita al lugar donde se ejecutará la obra, llevada a cabo el día

____ de _______________________ de 200__



_______________________________NOMBRE Y FIRMA DEL SIGNATARIO

FORMA T-5c

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ICHIFE-___/10 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, REPRESENTADO POR EL ING. CARLOS ANTONIO RAMÍREZ HERRERA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL INSTITUTO”, CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y LA SECRETARIA DE

29

LICITACION No. 38110001-002-10PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, REPRESENTADAS POR SUS TITULARES LIC. CRISTIÁN RODALLEGAS HINOJOSA Y C.P. FELIPE TERRAZAS CÁZARES, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL GOBIERNO” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA ______________________________________, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ______________________________, EN SU CARÁCTER DE ________________________________________, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I.- Declara “EL INSTITUTO”:

a) Que es un Organismo Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Que es un Organismo Público Descentralizado sectorizado a la Secretaría de Educación y Cultura del Poder Ejecutivo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante Decreto número 312/08 III P.E., publicado el 05 de Noviembre de 2008, en el Periódico Oficial del Estado.

b) Que el C. Ing. Carlos Antonio Ramírez Herrera, acredita su personalidad como Director General, con el nombramiento de fecha 07 de Noviembre de 2008 expedido a su favor por el C. Gobernador Constitucional del Estado y con dicho carácter, celebra el Contrato en ejercicio de las atribuciones que le otorga el Artículo 22 de la Ley del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa.

c) Que tiene establecido su domicilio en Avenida Río de Janeiro No. 1000, Colonia El Campestre en esta Ciudad, mismo que señala para los efectos y fines legales de este Contrato.

d) Que tiene por objeto entre otros: Fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del Estado y sus Municipios, y de construcción en términos de la Ley del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, además de estar a cargo de la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública en el Estado.

a) Que la obra motivo de este Contrato se encuentra prevista en el Programa de Inversiones respectivo y cuenta con los recursos financieros para cubrir el importe de la misma, autorizados mediante Oficio de Aprobación No. _________________, de fecha _____________________, con número de obra _______.

b) Que la adjudicación de la obra en cuestión se llevó a cabo mediante concurso de Invitación a cuando menos tres personas No. 38110001-__-10 y el fallo fue dado a conocer el día ___________________2010.

II.- Declara “EL GOBIERNO”:

a) Que las Secretarías de Finanzas y Administración y de Planeación y Evaluación, son Dependencias de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del

30

LICITACION No. 38110001-002-10Estado de Chihuahua, de conformidad con los artículos 1, 2 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

b) Que de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 26 Fracción XXV y 26 Bis Fracción IV de la misma Ley, a dichas Secretarías les corresponde ejercer, entre otras, las siguientes atribuciones:

1. Secretaría de Finanzas y Administración.- Representar al Estado, salvo disposición expresa del Gobernador, en procedimientos, juicios y controversias fiscales, así como en todos aquellos derivados o relacionados con las materias de su competencia y participar en actos, contratos y convenios en que se obligue económicamente al Estado.

2. Secretaría de Planeación y Evaluación.- En materia de programas de inversión, participar en cualquier acto, contrato o convenio que obligue económicamente al Gobierno del Estado, emitir la afectación presupuestal y solicitar a la Secretaría de Finanzas y Administración los pagos correspondientes.

c) Que los C.C. Lic. Cristián Rodallegas Hinojosa y C.P. Felipe Terrazas Cázares, acreditan su personalidad de Secretarios con los nombramientos de fecha 02 de Julio de 2007 y 13 de Febrero de 2007, respectivamente, otorgados a su favor por el C. Lic. José Reyes Baeza Terrazas, Gobernador Constitucional del Estado.

d) Que para los fines de este Contrato, señala como domicilio legal el ubicado en el Edificio Héroes de la Reforma, sito en Avenida Venustiano Carranza número 601, Colonia Obrera, de esta Ciudad.

III.- Declara "EL CONTRATISTA":

a) Que es una persona física y/o persona moral, de nacionalidad mexicana, nacido y/o creada ________________, lo cual acredita mediante copia del Acta de Nacimiento y/o Acta Constitutiva No. ____, registrada a fojas n _____, e el Libro ___, expedida por _____________.

b) Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones legales, técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este Contrato.

c) Que se encuentra cuenta con Registro debidamente registrado ante las demás autoridades correspondientes y Federal de Contribuyentes, con la clave _________________.

d) Que tiene establecido su domicilio en Calle _______________________ , de la Colonia ________________________, en _________, Chih., mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este Contrato.

e) Que conoce y se sujeta al contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás disposiciones aplicables en la materia.

C L A U S U L A S

31


PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO”, encomienda a “EL CONTRATISTA” los trabajos de construcción ____________________________________________________________ en ____________________, ubicado en _________________________________________________, Colonia ____________________, en _____________, Chih.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido en el presupuesto, programa de obra, proyecto autorizado y bases licitatorias, así como lo establecido en los diversos Ordenamientos y Normas de construcción vigentes, mismas que se tienen por reproducidos como parte integrante de este Instrumento.

“EL CONTRATISTA” no podrá iniciar los trabajos, sin haber cumplido previamente con lo siguiente:

Comparecer ante el Jefe del Departamento de Construcción de “EL INSTITUTO”, para que dicho funcionario lo ponga en posesión del inmueble en el que se efectuarán los trabajos y le autorice el inicio de los mismos.

Designar por escrito a su representante, en los términos de la cláusula Décima de este Contrato.

El incumplimiento de esta disposición será motivo de rescisión del Contrato, sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”.

Este Contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y la documentación que se genere en el periodo de ejecución de la obra, serán los instrumentos que vinculen a las partes en sus derechos y obligaciones.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente Contrato es por la cantidad de $__________ (_________________________________________________ PESOS __/100 M.N.), que incluye el Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto de este Contrato en un plazo de ___ (_____________) días naturales contados a partir del día __ (______) de _________ de 2010, para concluir el día __ (_____________) de ______ de 20__.

Así mismo, de ser necesario “EL CONTRATISTA” podrá solicitar dentro del plazo autorizado y por razones debidamente justificadas la ampliación al plazo de ejecución y una vez autorizado por “EL INSTITUTO” deberá presentar el Programa de obra que corresponda.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTO” se obliga a poner a disposición de “EL CONTRATISTA” el inmueble en el que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este Contrato.

32

LICITACION No. 38110001-002-10QUINTA.- ANTICIPO.- “EL INSTITUTO” otorgará a “EL CONTRATISTA” un anticipo del

__% (______ por ciento) del monto total contratado, del cual, un __% (__ por ciento) se entregará para el inicio de los trabajos y el otro __% (__ por ciento) para la construcción de oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción, así como la compra de materiales de instalación permanente en la obra y éste último se obliga a utilizarlos en la ejecución de los trabajos objeto del mismo. Dichos anticipos serán amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones que se generen durante la obra.

El anticipo se entregará a “EL CONTRATISTA” con antelación al inicio de los trabajos; su atraso será motivo para diferir, sin modificar, en igual plazo el programa de ejecución pactado.

Una vez que la Secretaría de Finanzas y Administración emita el cheque que ampara el pago del anticipo “EL CONTRATISTA” está obligado a recogerlo ese mismo día, es decir, en la fecha que aparezca el sello de GLOSADO, por lo que el diferimiento aplicaría únicamente hasta esa fecha.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar del anticipo otorgado, deberá pagar además de éste, gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por días calendario, desde que se venza el plazo hasta la fecha en que se pongan a disposición de “EL INSTITUTO”.

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su amortización se hará proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. “EL CONTRATISTA” deberá presentarlas a “EL INSTITUTO” dentro de los seis días naturales siguientes la fecha de corte y deberán ir acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; “EL INSTITUTO” para realizar la revisión y autorización de las estimaciones “EL INSTITUTO”, contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación, en ningún caso se autorizarán pagos de trabajos no ejecutados.

Las estimaciones serán pagadas en un plazo no mayor de veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “EL INSTITUTO” y deberán presentarse dentro del período de un mismo mes calendario.

33


En el caso de incumplimiento de “EL INSTITUTO” en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, se le pagarán gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venza el plazo, hasta la fecha en que se pongan a disposición de “EL CONTRATISTA”. En todo caso los pagos se harán previa entrega de la factura que cumpla con todos los requisitos fiscales.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL INSTITUTO”.

El lugar de pago de las estimaciones será el ubicado en el Edificio Héroes de la Reforma, en Ave. Venustiano Carranza No. 601, Col. Centro en esta ciudad.

SÉPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS. Si a partir de la presentación de la propuesta de “EL CONTRATISTA”, ocurren circunstancias de orden económico no previstas en este Contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al Programa pactado, dichos costos podrán ser revisados y en su caso ajustados y deberán ser ingresados a “EL INSTITUTO” parcialmente conforme la presentación de las estimaciones o en su caso hasta la finalización de la obra, respaldando la totalidad de ésta en un plazo no mayor a 30 (treinta) días naturales a partir de la entrega formal de los trabajos, facturando las escalatorias una vez autorizadas por “EL INSTITUTO” antes de la elaboración de la documentación de finiquito, para que en su caso se autorice el pago atendiendo al procedimiento que se detalla a continuación:

I.- La revisión de cada uno de los precios del Contrato para obtener el ajuste.II.- La revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo a ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del Contrato, y III.- En el caso de trabajos en los que tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando “EL CONTRATISTA” no esté de acuerdo con la proporción de intervención de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrá solicitar su revisión a efecto de que sean corregidos, en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberá aplicar el procedimiento enunciado en la fracción I de esta cláusula.

La aplicación de los procedimientos señalados se sujetará a lo siguiente:

1. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el Contrato o, en

34

LICITACION No. 38110001-002-10caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”, con respecto al programa vigente.Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones.2. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los índices nacionales de precios productor que determine el Banco de México. Cuando los índices que requiera “EL CONTRATISTA” o la contratante no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “EL INSTITUTO” procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodología que expida dicho Banco.3. Los precios del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del Contrato. El costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta, y4. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública.

Para tal efecto, “EL CONTRATISTA” deberá anexar a su solicitud, la siguiente documentación:a) Programa de Obra de acuerdo al último plazo programado y autorizado

(con importes por concepto) y previamente avalado por la supervisión de la obra.

b) Listado de materiales con precios escalados para cada período considerado.

c) Análisis de precios unitarios, básicos y de costos horarios, con precios de insumos escalados para cada período considerado.

d) Procedimiento (descripción aritmética) utilizado para la obtención de precios escalados de materiales, indicando la procedencia del índice que se aplica al incremento o decremento de cada material.

e) Cuadro comparativo mostrando el precio unitario de la propuesta y el escalado, así como el importe obtenido de multiplicar la diferencia entre cada uno de ellos, por la obra ejecutada para cada mes que se está escalando.

f) Agregar toda la documentación mencionada en los incisos que anteceden, en medios digitales.

OCTAVA.- GARANTÍAS. “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las garantías siguientes:

A).- PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor del Instituto Chihuahuenses de Infraestructura Física Educativa por la totalidad del monto concedido como anticipo, conforme a la Cláusula Quinta, misma que deberá ser presentada a la firma del Contrato. Esta garantía subsistirá hasta la total amortización del anticipo correspondiente.

35

LICITACION No. 38110001-002-10B).- PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- Fianza a favor del Instituto Chihuahuenses de Infraestructura Física Educativa por el 10% (diez por ciento) del monto total contratado. Esta garantía deberá ser presentada a la firma del Contrato respectivo; si no se otorga la garantía, no podrá formalizarse el Contrato.

C).- PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA” garantizará los trabajos previamente a la elaboración del acta de recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra que deberá ser por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, para responder de los defectos que resulten de la realización de los trabajos, la buena calidad de los materiales empleados, los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos, en el caso de que no exista inconformidad de “EL INSTITUTO”.

NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” deberá comunicar a “EL INSTITUTO” la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que éste, dentro de los quince días naturales siguientes verifique que éstos se encuentren debidamente concluidos, conforme a las condiciones establecidas en este instrumento.

Una vez finalizada la verificación, “EL INSTITUTO” contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta de entrega-recepción correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Recibidas físicamente las obras, las partes deberán elaborar el finiquito correspondiente dentro de un término de cuarenta días naturales, en el cual se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten, describiendo el concepto que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que “EL CONTRATISTA” no acuda con “EL INSTITUTO” dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, éste procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponde y si transcurrido este plazo no realiza ninguna gestión, se tendrá por aceptado.

Determinado el saldo total, “EL INSTITUTO” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes, debiendo en forma simultánea levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el Contrato.

DÉCIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que obrará como su

36

LICITACION No. 38110001-002-10superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato.

“EL INSTITUTO” se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier momento.

DÉCIMAPRIMERA.- RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA”, como Empresario y Patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.

“EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL INSTITUTO”, en relación con los trabajos especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda responsabilidad a “EL INSTITUTO”.

“EL CONTRATISTA” se compromete a retirar de la obra a aquél personal que a juicio de “EL INSTITUTO” no sea conveniente su permanencia en la obra.

DÉCIMASEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas de calidad requeridas para tal efecto y que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción de “EL INSTITUTO”, así como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL INSTITUTO” o a terceros hasta por un plazo de doce meses posteriores a la recepción formal de la obra, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma, a título de pena convencional.

En caso de que “EL CONTRATISTA” utilice en la ejecución de los trabajos materiales de calidad inferior a los estipulados o que no cumpla con las especificaciones requeridas, se hará acreedor a una sanción económica que será determinada a juicio de “EL INSTITUTO” y con cargo a las estimaciones que se generen en la obra, sin perjuicio de que se haga efectiva la fianza de cumplimiento correspondiente.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que amparan este Contrato sin previa aprobación expresa por escrito de “EL INSTITUTO” en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando a juicio del “EL INSTITUTO” se requiera el empleo de dos o más turnos en la ejecución de la obra para evitar desfasamientos del programa, “EL CONTRATISTA” quedará obligado a utilizarlos. El incumplimiento de esta disposición será motivo de rescisión administrativa del Contrato en los términos del Artículo 61 de la mencionada Ley.

37


DÉCIMATERCERA.- PENAS CONVENCIONALES. “EL INSTITUTO” tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este Contrato se están ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el Programa Aprobado, para lo cual “EL INSTITUTO” comparará mensualmente el avance de los trabajos. Si de dicha comparación resultara que el avance es menos que lo que debió realizarse, “EL INSTITUTO” podrá:

a) Retener el 2% (dos por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debió realizarse.

Por lo tanto, mensualmente podrá hacer la retención o devolución correspondiente, a fin de que la retención total sea procedente.

Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará a favor de “EL INSTITUTO” como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a cargo de “EL CONTRATISTA”.

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha señalada en el Programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual a el 2% (dos por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminación señalada en el programa, que cubrirá “EL CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a favor de “EL INSTITUTO”.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL INSTITUTO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, si “EL INSTITUTO” opta por la rescisión del contrato aplicará a “EL CONTRATISTA”, una sanción consistente en un porcentaje del valor del mismo, que podrá ser a juicio de “EL INSTITUTO” hasta por el monto de la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato.

DÉCIMACUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL. “EL INSTITUTO” podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva.

El presente Contrato podrá continuar produciendo todos los efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podrá suspender la obra. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del Contrato, lo solicitará a “EL INSTITUTO”, el cual decidirá dentro de los quince días naturales siguientes al de la recepción de la solicitud; en caso de negativa por parte de “EL INSTITUTO”, será necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

38


DÉCIMAQUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL INSTITUTO” podrá en cualquier momento rescindir este contrato por causas de interés general. La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y demás disposiciones administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipule en el presente contrato da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, además de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme a lo establecido en este Contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo. Sin perjuicio de lo expresado en esta cláusula, serán causas de rescisión, además de las ya señaladas:

1.- No acatar “EL CONTRATISTA” las instrucciones que por oficio o cualquier otro medio, sean giradas por “EL INSTITUTO” o el Supervisor que éste designe.

2.- No presentar las reprogramaciones que en su caso se le soliciten.

3.- Tener un atraso del 30% (treinta por ciento) como máximo en la ejecución de la obra de acuerdo con el programa aprobado.

4.- Subcontratar total o parcialmente los trabajos, sin previa autorización escrita por parte de “EL INSTITUTO”.

5.- Iniciar los trabajos sin previa autorización de “EL INSTITUTO”, en los términos de la Cláusula Primera párrafo tercero de este instrumento.

6.- Las demás causas análogas.

El procedimiento se llevara a cabo en los términos que establece el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Igualmente, “EL INSTITUTO” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, porque existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos y porque se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al Contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, según artículo 60 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos.

DÉCIMASEXTA.- DELEGACIÓN DE FACULTADES. “EL INSTITUTO” con fundamento en el Artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, designa al Jefe de Construcción y/o al Jefe del Departamento Jurídico de “EL INSTITUTO”, para que en caso de suspensión total o parcial de la obra, sean dichos funcionarios quienes en forma conjunta o separada ejerzan las facultades mencionadas en dicho Artículo.

39

LICITACION No. 38110001-002-10DÉCIMASÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES. Las partes se obligan a sujetarse

estrictamente en la ejecución de las obras objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Cláusulas del mismo, así como a los términos de referencia, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás Normas y Disposiciones Administrativas que sean aplicables.

DÉCIMAOCTAVA.- RETENCIONES. “EL CONTRATISTA”, conviene que al efectuar “EL INSTITUTO” los pagos de las estimaciones que se formulen por los trabajos ejecutados, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado, le retenga el dos al millar (2/1000), para el Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el uno al millar (1/1000), para beneficio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Así mismo, el cinco al millar (5/1000), por concepto de derechos de servicios de vigilancia y control de la obra.

Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulará la liquidación correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existen responsabilidades en contra de éste, se deducirá del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “EL INSTITUTO” hará efectiva la fianza para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la medida que proceda.

DÉCIMANOVENA.- INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de este Contrato, serán resueltas por los Tribunales Federales competentes ubicados en la Ciudad de Chihuahua, Chih., por lo que “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.

Ambas partes resolverán de común acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación.

El presente Contrato se firma en la ciudad de Chihuahua, Chih., el día ___ de __________ del año dos mil diez.

POR “EL CONTRATISTA”

___________________________________________REPRESENTANTE LEGAL

POR “EL GOBIERNO”

LIC. CRISTIÁN RODALLEGAS HINOJOSASECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

40


C.P. FELIPE TERRAZAS CÁZARESSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

POR “EL INSTITUTO”

ING. CARLOS ANTONIO RAMÍREZ HERRERADIRECTOR GENERAL

FORMA T-5d

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE SI O NO SUBCONTRATARA ALGUNA DE LAS PARTES DE LA OBRA

Chihuahua, Chih., a __ de ________ del año 200_

41



Me refiero al Concurso Número: ______________________________ publicado el día ___

de_____________________ del 200_, relativo a __________________________________

__________________________________________________________________________

a) Por mi propio derecho.

b) Como represente legal de

_____________________________________________________________ y con amplias facultades

legales para suscribir cualquier tipo de documento; manifiesto a Usted Bajo Protesta de Decir

Verdad:

Que conozco el contenido de las Bases Licitatorias, así como lo establecido por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que he tomado conocimiento de que la obra motivo de la presente licitación si podrá ser objeto de subcontratación parcial de alguna de sus partes, por lo tanto, en caso de ser seleccionado, me comprometo a responsabilizarme del cien por ciento (100%) de la ejecución de la obra.


Firma:



Análisis del factor del Salario Real (Forma T-6a).

Nota: No se deberá considerar el 2% del SAR ni el 5% del INFONAVIT, ya que estos deberán de incluirse en los Precios Unitarios: (Forma E-3a).



42


FORMA T-6b

DATOS BÁSICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA PUESTOS EN EL LUGAR DE LA OBRA

No. de Licitación:Nombre de la Obra:Ubicación:Periodo de Ejecución:

En lo relativo a costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas y en lo que respecta a rendimientos, por ciento de gastos indirectos, utilidad y costo de financiamiento, los proponentes deberán tomar en cuenta, para cada caso, los datos producto de su propia experiencia.

43

LICITACION No. 38110001-002-10I.-MANO DE OBRA:C A T E G O R Í A

UNIDAD SALARIO REAL-------------------------------------------------------------------------------------------

$ -----------------

---(El proponente deberá enlistar todas las categorías del personal obrero que intervenga en la obra )

$ -----------------

------------------------------------------------------------------------------------------ $ -----------------

II.- MATERIALESD E S C R I P C I Ó N UNIDAD PRECIO PUESTO EN LA

OBRA---------------------------------------------------------------------------------------- $ --------------------------------------(El proponente deberá enlistar todos los materiales que sea ----- $ --------------------------------------necesario comprar para realizar la obra)-------------------------------- $ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- $ ------------------------------------

III.- MAQUINARIA

NOMBRE Y CAPACIDAD UNIDAD COSTO HORARIO----------------------------------------------------------------------------------------- $ --------------------------------------(El proponente deberá presentar relación de --------------------------- $ --------------------------------------los Costos Horarios Activos y los Inactivos del equipo que --------- $ --------------------------------------presenta en su propuesta )-------------- $ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ $ ------------------------------------

NOTA.- Los Costos de los materiales que se obtengan de banco, así como los de aquellos materiales compuestos que se produzcan en la obra y cuyo empleo sea repetitivo en varios Análisis, tales como morteros y concretos, deberán valuarse por separado mediante el Análisis del Costo respectivo.

FORMA T-7a

PROPUESTA TÉCNICA



Me Refiero a La Licitación Publica No. ____________, relativa a la Construcción de ________________________________________________.

44

LICITACION No. 38110001-002-10Sobre el particular:

a) Por mi propio derecho; y

b) Como Representante Legal de la empresa _________________________________________ manifiesto a Usted que: Oportunamente se recabaron las bases licitatorias correspondientes al concurso a que he hecho referencia, y se ha tomado la debida nota de los datos y las bases a que se sujetará dicho concurso y conforme a los cuales se llevará a cabo la obra. Se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en las bases y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito en ___________ fojas.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contraen las bases de referencia.

Así mismo, manifiesto que ésta Empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, el Reglamento de la Ley de Obra Pública y las secciones correspondientes de las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y de Servicios relacionados con las mismas para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, el proyecto, las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los Materiales que tiene en vigor la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y las Especificaciones Particulares, y que acepta que tales documentos rigen, en lo conducente, respecto al Concurso indicado y demás actos que de él deriven.

De conformidad con lo anterior se presenta la Proposición Técnica, la cual se encuentra requisitada e integrada en la forma que establece en las bases que norman este concurso.

Además comunico a usted que de resultar adjudicado con el concurso de mérito, mi Representante Técnico en la obra será el C._________________________________________ con Cédula Núm.__________________ expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y quien también conoce el Proyecto y las Especificaciones Particulares de la obra en comento, y tiene suficiente experiencia en obras de la índole motivo del presente concurso.

ATENTAMENTE


___________________________________NOMBRE Y FIRMA DEL SIGNATARIO

Programa calendarizado de ejecución de los trabajos por concepto (Forma T-7b).


Formas.xls , Hoja de calculo T-7b

45


Programa calendarizado de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente (Forma T-7c).


Formas.xls , Hoja de calculo T-7c

46


Programa calendarizado de utilización de maquinaria y equipo de construcción (Forma T-7d)


Formas.xls , Hoja de calculo T-7d

47


Programa Calendarizado de utilización del personal técnico, administrativo, obrero y de servicios encargado de la dirección, supervisión, ejecución y administración de los trabajos (Forma T-7e).


Formas.xls , Hoja de calculo T-7e

48


Relación de maquinaria y equipo que se empleará en la obra (Forma T-8a).



49


Planos de la Obra.

Planos Tec Parral archivos.pdf

50


Señalamiento de la Obra (Forma T-8b).


Señalamiento.xls , Hoja 1

51


Forma E-1a

PROPUESTA ECONÓMICA

Chihuahua, Chih., a __ de _________ del año 200_.


Me refiero a la Licitación Pública No. ________________, Relativa a la construcción de ____________________________________________ y Sobre el particular:

a) Por mi propio derecho; y

b) Como Representante Legal de_____________________________ manifiesto a usted que:

Oportunamente se recabaron las bases licitatorias correspondientes al concurso a que he hecho referencia, y se ha tomado la debida nota de los datos y las bases a que se sujetará dicho concurso y conforme a los cuales se llevará a cabo la obra. Se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en las bases y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito en ___________ fojas.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contraen las bases de referencia.

Así mismo, manifiesto que ésta Empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, el Reglamento de la Ley de Obra Pública y las secciones correspondientes de las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y de Servicios relacionados con las mismas para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, el proyecto, Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalación que tiene en vigor el INIFE; en su caso, y las Especificaciones Particulares, y que acepta que tales documentos rigen, en lo conducente, respecto al Concurso indicado y demás actos que de él deriven.

De conformidad con lo anterior se presenta la Proposición Económica, la cual es por un importe de: (en número y letra). _________________________________________________________________________________________________________________________________________________Sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), misma que se encuentra requisitada e integrada en la forma que establecen las Bases en su Cláusula Décima.

ATENTAMENTE


__________________________________NOMBRE Y FIRMA DEL SIGNATARIO

Catalogo de conceptos (relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para la expresión de precios unitarios y monto total de la proposición) (Forma E-1b).

52



Catalogo de Conceptos Tec Parral (Forma E-1b).xls .

Programa de importes de ejecución de los trabajos (Forma E-1c).


53


Formas.xls , Hoja de calculo E-1c

FORMA E-2a

RESUMEN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, SAR, INFONAVIT Y SUPERVISION DE LA SFP PARA EL ANALISIS DETALLADO DE

PRECIOS UNITARIOS

Nombre de la Obra:

54

LICITACION No. 38110001-002-10Ubicación:Periodo de Ejecución:

INDIRECTOS:Los Costos Indirectos deberán expresarse en un tanto por ciento del costo directo. En el Anexo por separado deberá presentar el análisis detallado de los cargos que determinan este factor, desglosando los correspondientes a las Administraciones de Oficinas Centrales y de la obra, Seguros, Fianzas y al que deberá acompañar el programa de utilización de personal encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.CARGO POR INDIRECTOS -----------------------------------------------------------------------%

FINANCIAMIENTO O COSTO FINANCIERO:Deberá considerarse por un porcentaje de la suma de los Costos Directos más los Indirectos.CARGO POR FINANCIAMIENTO -----------------------------------------------------------------%

UTILIDAD:La utilidad deberá expresarse en un tanto por ciento de la suma de los Costos Directos más los Indirectos y financiamiento.CARGO POR UTILIDAD --------------------------------------------------------------------------%

SAR :El cargo por SAR debe calcularse a partir del salario base de cotización en los términos del Artículo 183-B de la Ley del Seguro Social, mismo sobre el cual se calcula la aportación del IMSS, y cuya integración se especifica en el Artículo 32 de la misma Ley. La aportación del SAR deberá incluirse después de la utilidad de acuerdo al oficio No. CCE-572-98 de fecha 10 de agosto de 1998, formando parte del precio unitario, es decir no debe incluirse en ninguno de los costos pues alteraría la estructura del precio unitario al pagarse indebidamente utilidad por este concepto. CARGO POR SAR. -------------------------------------------------------2% DEL SALARIO BASE

INFONAVIT :Para el caso de las aportaciones al INFONAVIT , la Ley Federal del Trabajo señala que su determinación es sobre el salario ordinario, mismo que por analogía se toma como tal al salario base de cotización. La aportación del INFONAVIT deberá incluirse después de la utilidad de acuerdo al oficio No. CCE-572-98 de fecha 10 de agosto de 1998, formando parte del precio unitario, es decir no debe incluirse en ninguno de los costos pues alteraría la estructura del precio unitario al pagarse indebidamente utilidad por este concepto. CARGO POR INFONAVIT ------------------------------------------------5% DEL SALARIO BASE

DERECHOS DE INSPECCIÓN PARA LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA:Estos derechos serán del 0.5% de la suma del costo Directo más los porcentajes que correspondan por Indirectos, Financiamiento y Utilidad.CARGO POR DERECHOS DE INSPECCIÓN SFP --------------- 0.5% DEL COSTO DIRECTO MÁS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD.

Análisis de los costos horarios de maquinaria de construcción (Forma E-2b).


Formas.xls , Hoja de calculo E-2b

55


Análisis detallado de los precios unitarios (Forma E-3a).


Formas.xls , Hoja de calculo E-3ª

56


Programa de montos de utilización de la maquinaria y equipo de construcción (Forma E-4a).


Formas.xls , Hoja de calculo E-4a

57


Programa de montos de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente (Forma E-4b).


Formas.xls , Hoja de calculo E-4b

58


Programa de montos de utilización del personal técnico, administrativo, obrero y de servicios encargados de la dirección, supervisión, ejecución y administración de los trabajos (Forma E-4c).


Formas.xls , Hoja de calculo E-4c

59

b a s e s l i c i t a t o r i a s -...

Documents