base adp [1]

Municipalidad Distrital de San Antonio-Cañete

BASES ESTÁNDAR PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS BAJO EL ÁMBITO DEL DECRETO DE URGENCIA Nº 078-

2009

PROCESO DE SELECCIÓN BAJO EL AMBITO DEL D.U. Nº 078-2009

(Primera Convocatoria)ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 02-2010-MDSA

EJECUCIÓN DE LA OBRA

RECONSTRUCCIÓN DE 10 AULAS Y CERCO PERIMÉTRICO DE LA I.E.P.

SAN ANTONIO DE PADUA

Página 1


SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO PUEDE MODIFICARSE EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I

Página 2


ÁMBITO DE APLICACIÓN

De acuerdo con los artículos 1º y 4º, así como con la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 078-2009, las presentes Bases serán utilizadas por las entidades que requieran contratar la ejecución de obras, siempre y cuando éstos se encuentren comprendidos en la relación de bienes, servicios y obras a ser contratados conforme a lo establecido en el citado Decreto de Urgencia que deberá ser aprobada mediante Resolución del Titular de la Entidad, Acuerdo de Directorio, Acuerdo del Consejo Regional o Acuerdo del Concejo Municipal, según corresponda, y cuyo valor referencial corresponda a una Adjudicación Directa (Pública o Selectiva) de acuerdo con Ley de Presupuesto del Sector Público.

El proceso de selección establecido en el Decreto de Urgencia Nº 078-2009 y, por ende, las presentes Bases, sólo serán utilizadas durante el bienio 2009-2010.

Conforme a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 078-2009, en todo lo no regulado en el citado Decreto de Urgencia será de aplicación supletoria lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y su modificatoria.

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1 CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el Artículo 51º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.2 BASE LEGAL

− Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.− Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en

adelante la Ley.− Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto

Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

− Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

− Directivas de OSCE. − Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.− Código Civil.− Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.− Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y

complementarias. − Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.− Decreto de Urgencia Nº 078-2009, Medidas para agilizar la contratación de

bienes, servicios y obras, en adelante el Decreto de Urgencia.

1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará

Página 3


que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 53º del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

MUY IMPORTANTE:

Para participar de un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). A dicho efecto, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica para obtener mayor información: www.rnp.gob.pe.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.

1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de dos (2) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10º del Decreto de Urgencia.

1.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

El plazo para la absolución de las consultas y observaciones no podrá exceder de dos (02) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones. La notificación a través del SEACE y, de ser el caso, a los correos electrónicos de los participantes, se efectuará dentro de este mismo plazo.

La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.

MUY IMPORTANTE: No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD

Página 4


De conformidad con el artículo 11º del Decreto de Urgencia, los observantes tienen la opción de solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados al Titular de la Entidad, en un plazo de un (1) día hábil, computado desde el día siguiente de la notificación del pliego de absolución de observaciones a través del SEACE.

Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial ad hoc, sino, además, cuando el observante considere que el acogimiento declarado por el Comité Especial ad hoc continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial ad hoc es contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

El plazo para emitir y notificar el Pronunciamiento a través del SEACE será no mayor de cinco (5) días hábiles. Este plazo es improrrogable y será contado desde la presentación de la solicitud de elevación de las Bases.

La competencia del Titular de la Entidad para emitir el pronunciamiento sobre las observaciones a las Bases puede delegarse, siendo responsable solidario con el delegado.

1.7 INTEGRACIÓN DE LAS BASES

El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial ad hoc, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad.

Corresponde al Comité Especial ad hoc, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial ad hoc no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

Página 5


1.8 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCE DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 01). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal (Formato Nº 01).

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

NOTA 1:En caso de convocarse según relación de ítems, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: “Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos”1.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor.

1 Esta disposición sólo deberá ser adicionada cuando se convoque el proceso de selección según relación de ítems.

Página 6


El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser así, devolverá la propuesta, teniéndola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica, se procederá de acuerdo al Artículo 68 º del Reglamento.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.2

1.9 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

a) La oferta económica, en nuevos soles3, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

b) Garantía de seriedad de oferta4.

2 Deberá tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64º del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. Asimismo, la inasistencia de dicho representante no viciará el proceso.

3 En cada caso concreto deberá consignarse la moneda que resulte aplicable.

4 En caso de convocarse a un proceso de selección según relación de ítems, cuando el valor referencial del ítem corresponda a una Adjudicación de Menor Cuantía, bastará que el postor presente en su propuesta técnica una declaración jurada donde se comprometa a mantener vigente su oferta hasta la

Página 7


NOTA 2:En caso de convocarse según relación de ítems, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: “De otro lado, cabe precisar que cuando los postores se presenten a más de un ítem, los postores deben presentar sus propuestas económicas en forma independiente.”5

1.10 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.10.1 Evaluación Técnica

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.10.2 Evaluación Económica

Si la propuesta económica excede en más del 10% o es menor al 90% del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i

suscripción del contrato.

5 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71º del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre. Por tanto, resulta necesario precisar este aspecto.

Página 8


Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

NOTA 3:En el caso de los procesos de selección convocados bajo el sistema de precios unitarios o tarifas, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

NOTA 4: Si la propuesta económica incluye una propuesta de financiamiento, la primera se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70º del Reglamento.

1.10.3 DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = (Indicar coeficiente considerando que 0.60 ≤ c1 ≤ 0.70)

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = (Indicar coeficiente considerando que 0.30 ≤ c2 ≤ 0.40)

1.10.4 BONIFICACIÓN EN EL PUNTAJE TOTAL

Cuando el monto del proceso de contratación sea menor al 50% del límite máximo establecido para la adjudicación directa en las normas presupuestarias, a solicitud del postor, se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre la sumatoria de las propuestas técnica y económica de los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra objeto del proceso de selección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP.

Página 9


1.11 ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha señalada en las Bases, el Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación y el puntaje técnico, económico y total obtenidos por cada uno de los postores.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se efectuará de conformidad con lo indicado en el numeral 1.10.3 de la presente sección.

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o juez de paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario.

Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

1.12 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los tres (3) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, siempre que los postores no hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

Una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro, el Comité Especial ad hoc remitirá el Expediente de Contratación al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, el que asumirá competencia desde ese momento para ejecutar los actos destinados a la formalización del contrato.

El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.

1.13 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

Página 10


De acuerdo con el artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado.

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 RECURSO DE APELACIÓN

En las contrataciones reguladas por el Decreto de Urgencia se podrán impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la celebración del contrato mediante recurso de apelación.

El recurso de apelación se presentará ante la Entidad que convocó el proceso de selección que se impugna, y será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad.

Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal.

2.2 PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La Entidad resolverá el recurso de apelación y notificará su decisión a través del SEACE, en un plazo de ocho (8) días hábiles de admitido el recurso.

CAPÍTULO III

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

3.1 DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá citar al postor ganador dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro. El plazo para suscribir el contrato será de tres (3) hábiles contados a partir de la citación, pudiendo la Entidad otorgar un plazo adicional de hasta tres (3) días hábiles, dentro del cual el postor ganador deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida, de conformidad con lo establecido en el artículo 15º del Decreto de Urgencia.

En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148º del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y

Página 11


tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 139° del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado; Garantía de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el

consentimiento de la liquidación final; Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el

caso; Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el Registro

Nacional de Proveedores; Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica; Certificado de habilidad de los profesionales propuestos; Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el

cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programación de obra PERT-CPM concordante con el plazo;

Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado;

El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta, en caso de obras convocadas a suma alzada.

3.2 VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidación y se efectúe el pago correspondiente.

3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

3.4 DE LAS GARANTÍAS

3.4.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA

Los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, según el monto establecido en las presentes Bases.

El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.

Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro,

Página 12


con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato.

El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. Esta garantía puede ser renovada.

3.4.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, siempre que:

- El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario

- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas en función al avance de la obra.

3.4.3. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.5 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento.

3.6 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención de la obra requerida y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento.

De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta

Página 13


por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO 3.7 DEL PRECIO

La oferta será formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida. Al formular su propuesta, el postor tendrá en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra.

Los costos para cada una de las partidas serán ofertados en nuevos soles6 y las valorizaciones que se deriven estarán sujetas a reajustes, de acuerdo a la fórmula polinómica considerada en el expediente técnico y en aplicación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

3.8 RESIDENTE DE OBRA7

Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta técnica, el cual será un ingeniero o arquitecto colegiado, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, que acredite que se encuentra hábil en el ejercicio de la profesión.

El residente de obra, por su sola designación representa al Contratista, para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del Residente solo procederá previa autorización escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la solicitud. El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

3.9 INSPECTOR DE OBRA / SUPERVISOR8 (según sea el caso) Persona natural9 encargada de velar por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato, debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra.

Recibirá todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta.

NOTA 6:De acuerdo con el artículo 190º del Reglamento: Será obligatorio

6 Consignar la moneda en la cual se presentarán los citados costos.

7 Para la suscripción del contrato deberá cumplirse con designar al residente de obra, cuando no haya formado parte de la propuesta técnica, conforme a lo dispuesto por el artículo 183º del Reglamento.

8 Deberá definirse expresamente el profesional a cargo del control de la obra.

9 En el caso que el supervisor de la obra sea una persona jurídica, ésta designará a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

Página 14


contratar a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo.

3.10 CUADERNO DE OBRAEn la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el Inspector/Supervisor y por el Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

El Cuaderno de Obra deberá tener una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor (el que se haya designado). El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse su acceso10 al mismo. Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder de la Entidad.

3.11 OCURRENCIASSon hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotación el Inspector/Supervisor o el Residente, según quien sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán directamente a la Entidad por el contratista o su representante, por medio de comunicación escrita.

3.12 ADELANTOS

En el caso que la Entidad disponga el otorgamiento de adelantos, deberá considerarse lo siguiente:

3.12.1ADELANTO DIRECTO

La Entidad entregará al Contratista, dentro de los siete (7) días naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito, adjuntando la correspondiente garantía y el comprobante de pago correspondiente, el adelanto hasta el veinte por ciento (20%)11 del monto del contrato original, siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) días siguientes de la suscripción del contrato.

3.12.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOSSe otorgará para la adquisición de materiales o insumos, hasta el cuarenta por ciento (40%)12 del monto del contrato original, en concordancia con el calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista, adjuntando la correspondiente garantía.

10 De acuerdo con el artículo 194º del Reglamento, si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias será causal de aplicación de multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día de dicho impedimento.

11 La Entidad deberá definir, en el caso que considere el otorgamiento de adelantos directos al contratista, el porcentaje al que ascenderá dicho adelanto.

12 La Entidad deberá definir, en el caso que considere el otorgamiento de adelantos para materiales e insumos, el porcentaje al que ascenderá dicho adelanto.

Página 15


3.13 CÓMPUTO DEL PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓNEl plazo de vigencia del contrato se computa por días naturales, desde el día siguiente de cumplirse las condiciones establecidas en el artículo 184º del Reglamento:

a. Que se designe al Inspector o supervisor, según corresponda. b. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra

completo.c. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se

ejecutará la obra.d. Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e

insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación13

e. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 187º del Reglamento.

NOTA 7:En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo contractual entrará automáticamente en vigencia al día siguiente de cumplirse todas las demás condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases.

3.14 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDADLa Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto.

3.15 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774º del Código Civil.

3.16 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTAQueda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 50º de la Ley, que establece, entre otros, un periodo de garantía y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) años.

Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación, construcción, ejecución, recepción de obra, liquidación de obra, etc., no contemplados en esta sección o en las Bases se regirán por la Ley y su Reglamento.

3.17 DISPOSICIONES FINALES

13 Las Bases deben indicar expresamente si dicha condición forma parte de las obligaciones de la Entidad, en cuyo caso deberá consignarse como tal en las Bases.

Página 16


Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en la presente sección o en las Bases se regirán por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

Página 17


CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(En esta sección la Entidad deberá completar la información exigida de acuerdo a las instrucciones indicadas)

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1 ENTIDAD CONVOCANTENombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO – CAÑETE RUC N°: 20158939313

1.2 DOMICILIO LEGALAv. PEDRO ADVINCULA 137 – SAN ANTONIO

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso tiene por objeto la ejecución de la obra RECONSTRUCCIÓN DE 10 AULAS Y CERCO PERIMÉTRICO DE LA I.E.P. SAN ANTONIO DE PADUA

1.4 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 1’016,709.28 Nuevos Soles (UN MILLON DIECISEIS SETECIENTOS NUEVE Y 28/100 NUEVOS SOLES), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Setiembre del 2010.

Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a:

90 % del Valor Referencial

Valor Referencial 110% del Valor Referencial

S/ 915,038,35Novecientos Quince

S/ 1’016,709.28Un Millón Dieciséis

S/ 1’118,380.20Un Millón Ciento

Página 18


Mil Treintiocho y 35/100 Nuevos Soles

Setecientos Nueve y 28/100 Nuevos

Soles.

Dieciocho Trescientos Ochenta y 20/100

Nuevos Soles

Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, se deberá contar con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el menor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial, conforme al artículo 76º del Reglamento. El plazo para otorgar la buena pro no excederá de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad del Titular.

1.5 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓNEl expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº 220-2010-MDSA de fecha 07 de octubre del 2010.

1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO14

Transferencia de FORSUR

1.7 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.8 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOSEl requerimiento está definido en el Capítulo III de la presente sección.

1.9 BASE LEGAL

Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Directivas de OSCE. Ley N° 29465 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2010. Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Código Civil. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y

complementarias. Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

14 La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

Página 19


Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

1.10 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

La obra se encuentra localizada en:Distrito : SAN ANTONIO Provincia : CAÑETE Departamento : LIMA Región : LIMA

1.11 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

El plazo de ejecución de la obra es de 120 DÍAS CALENDARIOS15.

CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Convocatoria………………………………………….…...: 12/10/2010 Registro de Participantes………………………………: 13/10/2010 al

19/10/2010 Formulación de Consultas y/u

Observaciones a las Bases…………………………….: 13/10/2010 al 14/10/2010

Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases…………………………….: 15/10/2010

Integración de las Bases……………………………...: 18/10/2010 Presentación de Propuestas…………….………......: 22/10/2010

El acto público se realizará en El Salón de Actos de la Municipalidad Distrital de San Antonio a horas 08:00 am.

Calificación y Evaluación de Propuestas: 22/10/2010. Otorgamiento de la Buena Pro: 22/10/2010

El acto público se realizará en el Salón de Actos de la Municipalidad Distrital de San Antonio.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASESEl registro de los participantes se realizará en la Gerencia de Administración de la Municipalidad Distrital de San Antonio, sito en el Jirón Pedro Advincula 137 San Antonio – Cañete, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 9:00 am a 16:00 horas previo pago de la suma S/.45.00 Nuevos Soles (CUARENTICINCO Y 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación.

NOTA:

15 De acuerdo al artículo 47º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el plazo de ejecución de la obra es un requerimiento técnico mínimo que no es materia de calificación ni mejora alguna.

Página 20

Paul, 06/02/05,

SE DEBE TOMAR EN CUENTA QUE EL PARTICIPANTE AL MOMENTO DE SOLICITAR SU INSCRIPCIÓN DEBERÁ ACREDITAR SU INCRIPCIÓN VIGENTE EN EL RNP ART´. 52 DEL REGLAMENTO

Paul, 06/02/05,

CONSIGNAR DECLARACIÓN JURADA DE NO ECONTRARSE IMPEDIDO PARA SER POSTOR CONFORME LOS DIPONE EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY. CONSIDERARLO COMO DOCUMENTO EN LA PROPUESTA TECNICA.


El costo por derecho de participación comprende entrega de las bases y un archivo digital del expediente técnico.

El costo de las bases y del archivo digital del expediente técnico deberán ser cancelado en la oficina de tesorería de la entidad, sito en Av. Pedro Advincula N° 137 – San Antonio – Cañete, en el horario antes descrito.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad, sito en Av. Pedro Advincula Nº 137 San Antonio – Cañete, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 9:00 am horas a 16:00 horas16, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la PROCESO DE SELECCIÓN BAJO EL ÁMBITO DEL D.U. Nº 078-2009 N° 002-2010-MDSA, pudiendo acompañar opcionalmente un disquete conteniendo las consultas y/u observaciones.

2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Las propuestas se presentarán en acto público, en el Salón de Actos de la Municipalidad Distrital de San Antonio – Cañete, sito en el segundo piso del Local Municipal sito en el Jirón Pedro Advincula 137 San Antonio Cañete, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de notario o juez de paz (en los lugares donde no exista notario).

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la PROCESO DE SELECCIÓN BAJO EL ÁMBITO DEL D.U. Nº 078-2009 N° 002-2010-MDSA conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

16 Las Entidades de preferencia, deberán establecer que en el horario de atención al público se presentarán las consultas y observaciones, de lo contrario, deberán contemplar un horario razonable para la formulación de éstas, de modo que se fomente la mayor participación de postores, en concordancia con el Principio de Libre Concurrencia y Competencia.

Página 21

Señores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO – CAÑETE DIRECCIÓN: Av. Pedro Advincola Quispe N° 137-San Antonio

Att.: Comité Especial Ad Hoc

PROCESO DE SELECCIÓN BAJO EL ÁMBITO DEL D.U. Nº 078-2009 N° 002-2010-MDSA

Objeto del proceso: RECONSTRUCCIÓN DE 10 AULAS Y CERCO PERIMÉTRICO DE LA I.E.P. SAN ANTONIO DE PADUA “

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICANOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Paul, 06/02/05,

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 65 SE DEBE VERIFICAR LA VIGENCIA DE PODER DE LOS REPRESENTANTES LEGALES ANTES DE INICIAR LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

Paul, 06/02/05,

EL ACTO PUBLICO SE INICIA CON EL LLAMADO DE LOS PARTICIPANTES INSCRITOS PARA EL PROCESO. SI ALMOMENTO DE SER LLAMADOS NO SE ENCUENTRAN PRESENTE SE LES TENDRA POR DSISTIDO ART. 66 DEL REGLAMENTO


SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

Se presentarán en un (1) original y 02 copias17

2.5.1. SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA:

El sobre Nº 1 contendrá, además18 la siguiente documentación:Los documentos deberán estar debidamente foliados y con sello y rubrica del postor.

Documentación de presentación obligatoria:

i) Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores en el capítulo de ejecutor de obra.

ii) Declaración Jurada de datos del postor.Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados - Anexo Nº 01.

iii) Documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección19.

17 De acuerdo con el artículo 63º del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial. La propuesta económica solo se presentará en original.

18 La omisión del índice no descalifica la propuesta ya que su no presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

19 La Entidad deberá precisar si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisarse dicha información en este literal.

En este último caso, debe tenerse en cuenta que podrá solicitarse documentos tales como formatos (por ejemplo, el Formato Nº 3 incluido en la presente sección), certificados, constancias o cualquier otro que sea necesario para acreditar los requerimientos técnicos mínimos, siempre en concordancia

Página 22

Señores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO – CAÑETE DIRECCIÓN: Av. Pedro Advincola Quispe N° 137-San Antonio

Att.: Comité Especial ad Hoc

PROCESO DE SELECCIÓN BAJO EL ÁMBITO DEL D.U. Nº 078-2009 N° 002-2010-MDSA

Objeto del proceso: RECONSTRUCCIÓN DE 10 AULAS Y CERCO PERIMÉTRICO DE LA I.E.P. SAN ANTONIO DE PADUA

SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Paul, 06/02/05,

VERIFICAR LA VIGENCIA DE PODER CUANDO SE TRATE DE PERSONA JURIDICA PARA CONFORMAR CONSORCIO

Paul, 06/02/05,

HABIENDOSE SOLICITADO 03 COPIAS DE LA PROPUESTAS ES NECESARIO ES NECESARIO QUE EL POSTOR LOS CUMPLA CASO CONTRARIO SERÁ DEVUELTO SU PROPUESTA ART. 66 DEL REGLAMENTO.


iv) Declaración jurada simple de acuerdo al Artículo 42º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Anexo Nº 02.

v) Declaración Jurada del Plazo de Ejecución. Anexo Nº 03.

vi) Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación. Anexo Nº 04. La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

vii) Declaración Jurada con firma y huella digital del Profesional propuesto como Residente de Obra asumiendo el compromiso de participar en la ejecución del proyecto. Anexo 5C

viii) Copia simple de los contratos y/o actas de recepción de obras con el respectivo comprobante de pago de las obras realizadas por el profesional propuesto como residente.

ix) Declaración jurada de que el postor cuenta con los equipos mínimos.x) Para el caso de los profesionales requeridos como son: Arquitecto,

Ingeniero Eléctrico, e Ingeniero Sanitario deberán acreditar su experiencia con copias simples de los respectivos contratos y el comprobante de pago.

xi) Para el técnico en Topografía y Maestro de Obra se deberá presentar lo Certificado por los servicios prestados conforme a los requerimientos señalados en los Términos de Referencia.

SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

a) Oferta económica en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo Nº 05, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios

con el expediente de contratación y en observancia de los Principios de Economía, de Libre Concurrencia y Competencia y de Trato Justo e Igualitario establecidos en el artículo 4º de la Ley de Contrataciones del Estado.

Página 23

Paul, 06/02/05,

VERIFICAR LA VIGENCIA DEL PODER DE LOS REPRESENGTANTES LEGALES ART. 66 DEL RGLAMENTO


unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales. El monto total de la Propuesta será en Nuevos Soles.

Presupuesto Detallado. (Según Formato Nº 2).

b)Garantía de seriedad de oferta por un monto de S/ 21,174.84 Nuevos Soles Veintiún mil Ciento Setenticuatro y 84/100 Nuevos Soles) el mismo que corresponde al 2% del Valor referencial.

2.6. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Adicionalmente, conforme a los artículos 141º y 183º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, podrá requerirse, entre otros, los siguientes documentos:

a) Copia de DNI del Representante Legal;b) Copia de la vigencia del poder actualizado del representante legal de

la empresa;c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias

debidamente actualizado;d) Copia del RUC de la empresa;e) Código de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder;f) Designar al residente de obra, cuando no haya formado parte de la

propuesta técnica.g) En el caso de consorcio deberán presentar copia de la

vigencia de Poder actualizado de cada una de las empresas que conforman el consorcio, así como el DNI de cada uno de los representantes.

h) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. En el caso de Consorcio cada una de las empresas que la conforman deberán presentar su constancia.

i) Copia del RUC de la empresa;j) Plan de higiene y seguridad ocupacional conforme a lo establecido en

el reglamento nacional de edificaciones y de acuerdo a la naturaleza del proyecto a desarrollar.

k) Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el Registro Nacional de Proveedores.

l) Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica.

ñ) Certificado de habilidad del Ingeniero Residente para residente en obras públicas vigente, expedido por el colegio de ingenieros del Perú y currículum vitae documentado.

o) Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programación de obra PERT-CPM concordante con el plazo.

p) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado.

q) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, en el caso de tratarse de obras sujetos al sistema de suma alzada.

r) Póliza de Responsabilidad Civil que cubra la obra así como cualquier daño que se pudiera ocasionar en el proceso constructivo a los alumnos, personal administrativo y docente de la Institución Educativa San Antonio de Padua.

Página 24


Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberá presentar una Carta Fianza equivalente al 10% del Valor Contractual para efectos de garantizar lo siguiente:

- De fiel cumplimiento del contrato

2.7 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATOEl postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato en el plazo de 05 días hábiles de haber quedado firme el acto de la buena pro. La citada documentación deberá ser presentada por mesa de parte de la Municipalidad Distrital de San Antonio sito Av. Pedro Advincula 137 San Antonio – Cañete dirigido a la Gerencia de Administración.

2.8 PRORROGAS Y POSTERGACIONESConforme al artículo 26º del Reglamento la prórroga o postergación de las etapas de un proceso de selección deben registrarse en el SEACE modificando el cronograma original. El Comité Especial comunicará dicha decisión a los participantes o postores, según sea el caso, a través del SEACE, y al correo electrónico que hayan consignado al registrarse como participantes.

2.9 SUBCONTRATACIONNo está permitido la subcontratación total y/o parcial de la obra.

2.10 AMPLIACION DE PLAZODe conformidad con el artículo 41º de la Ley, artículos 200 y 201 del Reglamento el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente:1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.2. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la

Entidad.3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.

Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado.

Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificaráy sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo.

Página 25


El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (7) días, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez (10) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad.

Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución de obra, fuera del cual no se admitirá las solicitudes de ampliaciones de plazo.

Cuando las ampliaciones se sustenten en causales diferentes o de distintas fechas, cada solicitud de ampliación de plazo deberá tramitarse y ser resuelta independientemente, siempre que las causales diferentes no correspondan a un mismo periodo de tiempo sea este parcial o total.

En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que deberá ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, la Entidad podrá otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que los contratistas valoricen los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se seguirá el procedimiento antes señalado.

La ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al inspector o supervisor un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERT-CPM correspondiente, considerando para ello sólo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no excederá de diez (10) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la Resolución que aprueba la ampliación de plazo. El inspector o supervisor deberá elevarlos a la Entidad, con los reajustes concordados con el residente, en un plazo máximo de siete (7) días, contados a partir de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor, la Entidad deberá pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplazará en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tendrá por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor.

Cualquier controversia relacionada con el pronunciamiento de la Entidad respecto a las solicitudes de ampliación de plazos podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la comunicación de esta decisión

2.11 ADELANTOSNo se otorgará adelantos.

2.12 VALORIZACIONES Y METRADOSLas Valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último día de cada mes por el Inspector/supervisor y el Contratista, de conformidad con el artículo 197º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El plazo máximo de aprobación de las Valorizaciones, por el Inspector o el Supervisor, y su remisión a la Entidad, es de cinco (5) días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la Valorización

Página 26


respectiva y será cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes.

A las valorizaciones se les aplicará el correspondiente reajuste de precios, calculados con la fórmula polinómica que se indica en el Expediente Técnico.

2.13 DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS Según el artículo 199º del Reglamento si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados, entre el Contratista y el Inspector/supervisor y/o la Entidad, según sea el caso, se resolverán en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

Solo será posible iniciar un procedimiento de conciliación o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles después de ocurrida la controversia si la valorización de la parte en discusión representa un monto superior al cinco por ciento (5 %) del contrato actualizado.

La iniciación de este procedimiento no implica la suspensión del contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes.

2.14 ADICIONALES Y REDUCCIONESLa ejecución de obras adicionales se ajustará a lo establecido en los artículos 207° y 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

2.15 DISPOSICIONES VARIASSon de cargo del Contratista todos los tributos y gravámenes que le correspondan de acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista.

Asimismo, corresponde al Contratista la contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestación, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construcción civil. Los postores deberán tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus propuestas.

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DE EJECUCION DE OBRA DEL PIP DENOMINADO:

“RECONSTRUCCIÓN DE 10 AULAS Y CERCO PERIMÉTRICO DE LA I.E.P. SAN

ANTONIO DE PADUA “

1.0 OBJETIVO:

Página 27


Contar con el instrumento de base referencial que oriente en el aspecto técnico

el proceso de contratación para ejecución de obra del PIP denominado:

“RECONSTRUCCIÓN DE 10 AULAS Y CERCO PERIMÉTRICO DE LA I.E.P.

SAN ANTONIO DE PADUA”

Ello en el marco de lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y con

sujeción a las características técnicas con las cuales se ha registrado el referido

PIP de Emergencia en el marco del “Fondo para la reconstrucción integral de

las Zonas afectadas por el sismo del 15 de Agosto del 2007”- FORSUR (Código

FORSUR: FEDCÑ-009).

Función 09 EDUCACION Y CULTURA

Programa 061 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Subprograma 0174 EDIFICACIONES ESCOLARES

Responsable Funcional

SECTOR EDUCACION

Unidad Ejecutora

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

2.0 ANTECEDENTES:

La ejecución de obra se llevara a cabo de acuerdo a los componentes indicados en la ficha técnica del PIP de Emergencia y el respectivo Expediente Técnico que cuenta con aprobación técnica de parte de la Municipalidad Distrital de San Antonio, así como financiamiento, conformidad y aprobación técnica de parte de FORSUR, según se detalla a continuación:

APROBACIONES REFERIDAS AL PIP DE EMERGENCIA FEDCÑ-009

CONCEPTO INSTRUMENTO DE APROBACION

ENTIDAD QUE EMITE

FECHA

APROBACION DE

EXPEDIENTE TECNICO DE PARTE DE LA

MDSA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 214-2010-AL-MDSA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN

ANTONIO02-10-2010

APROBACION DE

FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DE PIP DE

EMERGENCIA

RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA Nª

059-2010-FORSUR/PEFORSUR 12-05-2010

Página 28


3.0 DESCRIPCION DE LA OBRA-METAS FISICAS:El PIP DE EMERGENCIA denominado: “RECONSTRUCCIÓN DE 10 AULASY CERCO PERIMÉTRICO DE LA I.E.P. SAN ANTONIO DE PADUA”, conforme la última revisión practicada por personal técnico de FORSUR contempla lo siguiente:

“RECONSTRUCCIÓN DE 10 AULAS Y CERCO PERIMÉTRICO DE LA I.E.P. SAN ANTONIO DE PADUA

N° ORDE

NCOMPONENTE-META

01 AULAS :10 AULAS COMUNES

02 SERVICIOS COMPLENTARIOS:ESCALERA/CIRCULACION.

03 SERVICIOS GENERALES:

02 MODULOS DE SERVICIOS HIGIENICOS, CADA UNO PARA HOMBRES, MUJERES Y PROFESORES, CON EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO:

HOMBRES: 4 INODOROS + 01 LAVAMANOS CORRIDO + 01 ORINARIO MUJERES: 04 INODOROS+ LAVAMANOS CORRIDO

04 OBRAS EXTERIORES:

VEREDAS, JUNTA CON BRES JUNTA DE CONTRUCCION SISMICA CN TAPAJUNTA DE 4” DE ALUMINIO CERCO PERIMETRICO

Notas: a).- La mensura y descripción técnicas de los componentes a realizar, según expediente técnico aprobado por equipo técnico de FORSUR.4.0 UBICACIÓN Y ACCESOS DEL AREA DEL PROYECTO:

Su ubicación política corresponde a:Región : Lima ProvinciasProvincia : CañeteDistrito : San AntonioLocalidad : San Antonio

Se accede a la zona de ejecución de la obra a través de la Av. Libertad (Antigua Panamericana Sur)

5.0 REQUERIMIENTOS Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCION DELA OBRA

La ejecución de la obra se realizará de acuerdo a las características técnicas especificadas en el respectivo Expediente Técnico, respetándose minuciosamente los contenidos de:

Memoria descriptiva del proyecto y de las obras generales a ejecutar.

Página 29


La memoria descriptiva es un documento que contiene la descripción de la obra y de los procesos constructivos propuestos, presupuesto de obra, plazo de ejecución, meta del proyecto, así como la justificación técnica, económica y arquitectónica de la estructuración adoptada entre las alternativas de diseño.

Estudio de Mecánica de Suelos con fines de cimentación y Estudio especial de Evaluación Estructural.

Memoria de Cálculo. Planilla y Sustento de Metrados. Valor Referencial (Presupuesto) Análisis de precios unitarios en S10. Fórmulas Polinómicas Cronograma de Ejecución de Obra. Cronograma Valorizado Mensual de obra. Cronograma de desembolso. Planos de Obra impresos y en Auto CAD de todas las especialidades

comprendidas con sus respectivos planos de detalles y especificaciones técnicas.Los planos del proyecto contienen todos los elementos necesarios para la revisión y ejecución de la obra, los mismos que son concordantes con la memoria descriptiva y de cálculo. En los planos se detalla:

Ubicación de la estructura. Vista general de la edificación. Ubicación de calicatas Encofrados de los elementos Armaduras de los elementos componentes Esquema de colocación del concreto Sistemas de drenaje Detalles de señalización Especificaciones especiales Tablas de metrados. Dimensionamiento, acabados, mobiliario y amueblamiento de ser el

Caso. Calendario de adquisición de materiales. Relación detallada de Insumos. Especificaciones técnicas propias de la obra. Comprende las especificaciones técnicas y las instrucciones generales

particulares y complementarias. Desagregado de gastos generales. Catálogos de materiales y equipos. Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional para la Obra. Estudio de Impacto Ambiental. Documentos de libre disponibilidad de los terrenos, Saneamiento

Físico Legal y permisos municipales.

Supletoriamente se debe tener en cuenta los datos técnicos y consideraciones de diseño que emanan de las Normas del Ministerio de Educación y el Reglamento Nacional de Edificaciones, teniendo especial énfasis en el planteamiento, solución y criterio sísmico de las estructuras así como en las características antropométricas del usuario.

El desarrollo del expediente técnico se ha llevado a cabo de acuerdo a los requerimientos técnicos del tipo de edificación.

Página 30


NORMAS QUE SERÁN APLICADAS EN EL PROYECTO

A.040 Educación E.010 Madera E.020 Cargas E.030 Diseño sismo resistente E.040 Vidrio E.050 Suelos y cimentaciones E.060 Concreto armado E.070 Albañilería IS.010 Instalaciones sanitarias para

edificaciones IS.020 Tanques Sépticos EM.010 Instalaciones eléctricas interiores EM.020 Instalaciones de comunicaciones EM.030 Instalaciones de ventilación EM.050 Instalaciones de climatización

6.0 ESPECIFICACIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

GENERALIDADES El Contratista responsable de la ejecución de la obra, deberá presentar a la entidad previo al inicio de obra y suscripción del acta de entrega de terreno el correspondiente Plan de Higiene y Seguridad Ocupacional conforme las pautas generales establecidas en el Expediente Técnico y con sujeción a la Norma G-050 “SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN” del Reglamento Nacional de Edificaciones, publicado el 08 de junio del 2006 en el diario oficial el Peruano.

EL PLAN DE SEGURIDAD Y LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONALEl Plan o programa de Seguridad e Higiene Ocupacional, es el punto de partida para prevenir riesgos en la zona de trabajo de una Obra. De no haber otros antecedentes el consultor deberá utilizar la Norma G-050 para la elaboración del plan.

PRESUPUESTO DEL PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL En el Expediente Técnico de la Obra, en lo correspondiente al Valor Referencial (Presupuesto), las Partidas para Obras Provisionales y Trabajos Preliminares consideran las Partidas requeridas para Seguridad e Higiene Ocupacional, como es el caso del campamento, depósitos, señalizaciones, cercos, barandas y otras señales necesarias. Respecto a los cascos, lentes, protectores de oídos, cascos, escaleras, etc. que son de uso personal ó para una cuadrilla, se consideran en los Análisis de Costos de cada partida como un porcentaje de la Mano de Obra el ítem “Herramientas complementarias: 3%”. En cuanto al personal especializado en la elaboración y ejecución del “Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional en Obra”, este será considerado en los Gastos Generales y permanecerán durante el tiempo que dure la Obra. En caso de ampliaciones del plazo los gastos que se origine por este concepto serán de cargo del Contratista (de ser el caso) si las causas son imputables al mismo.

TRABAJOS POSTERIORES El Plan de Seguridad contemplará también las previsiones y las informaciones para efectuar en su oportunidad las debidas condiciones de seguridad y salud previsibles para trabajos posteriores.

Página 31


7.0 DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO entregará al Contratista, toda la documentación existente relacionado al Proyecto (Expediente Técnico, Ficha Técnica de PIP de Emergencia) impreso y en medio magnético de existir.Cabe señalar que las coordinaciones con la Municipalidad Distrital de San Antonio serán con profesionales técnicos de las oficinas competentes.

8.0 PLAZO DE EJECUCION

El plazo será de 120 días calendario, bajo la modalidad de ejecución por: “contrata”.

9.0 MODALIDAD DE CONTRATACION

Por la naturaleza de la obra (edificación) se recomienda optar por la modalidad de contratación: “A SUMA ALZADA”

10.0 VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA

El VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA asciende a la suma de S/. 1’016,709.28 (Un Millón Dieciséis mil Setencientos Nueve con 28/100 nuevos soles) con modalidad de ejecución de obra “Por Contrata”, según Expediente Técnico y Ficha Técnica de PIP de Emergencia aprobados por FORSUR. Dicho valor referencial está sujeto a las normatividad señalada en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

11.0 VALORIZACIONES-CONFORMIDAD DE PAGOSLos pagos serán efectuados de acuerdo al cronograma de desembolsos y programación de ejecución física y financiera de la obra señalados en el Expediente Técnico, los mismos que a partir de las valorizaciones presentadas a la entidad deben contar con los informes de conformidad del Supervisor de Obra especialmente contratado por la entidad municipal, Jefe de Obras Públicas de la GDUR de la Municipalidad Distrital de San Antonio, Área de Contabilidad y Gerencia de Presupuesto y Planificación. Es responsabilidad del Contratista Ejecutor y del Supervisor de Obra cumplir con los requisitos de Monitoreo exigidos por la Municipalidad Distrital de San Antonio y FORSUR en atención al Convenio Interinstitucional suscrito por ambas entidades.

12.0 ENTREGA DE TERRENO

El acto de entrega de terreno implicara específicamente que el Contratista que se hará cargo de la ejecución de la obra encuentra el terreno apto para iniciar los trabajos físicos respectivos, que no existe derivada de dicha situación causal para alterar el cronograma de ejecución de obra y que el Expediente Técnico se adecua a lo encontrado en la realidad física luego de efectuado el recorrido por el área a intervenir; por lo que la obra se realizara según los plazos señalados en el Expediente Técnico, levantándose un acta que necesariamente deberá estar suscrita mínimamente por los siguientes participantes:

- 01 Representante del Ministerio de Educación- 01 Representante de FORSUR

Página 32


- 01 Representante de la APAFA de la IEP beneficiada con la ejecución de la obra

- El Gerente Municipal de la MDSA- El Gerente de Administración Y Finanzas de la MDSA - El Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la MDSA- El Jefe de Obras Públicas y Proyectos de la GDUR de la MDSA.- El Supervisor de Obra especialmente contratado por la entidad- El Ingeniero Residente del Contratista Ejecutor- El Representante Legal del Contratista Ejecutor

13.0 RECURZOS MINIMOS HUMANOS OPERACIONALES CON LOS CUALES DEBE CONTAR EL CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA

Para la ejecución de la obra el contratista ejecutor utilizará el personal profesional calificado especificado en su Propuesta Técnica, además debe tener la capacidad física para desarrollar los trabajos de campo, no estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. En estos casos, EL CONSULTOR deberá proponer a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO en el plazo establecido por Ley, el cambio de personal a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio. El nuevo personal profesional propuesto deberá reunir similar o mejor calificación que el profesional ofertado inicialmente.

A.- DEL PERSONAL PROPUESTO:

Con la finalidad de garantizar la buena calidad y correcta ejecución de la obra, los postores deberán proponer profesionales con Igual o mayor solvencia profesional que los señalados en el presente título:

CONFORMACION MINIMA DEL EQUIPO TECNICO

. ARQUITECTO

. INGENIERO ELECTRICO O ELECTRICO- MECANICO· TECNICO EN TOPOGRAFIA· MAESTRO DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil colegiado.

El profesional será Ingeniero Civil colegiado, deberá como mínimo cumplir con acreditar la experiencia del ejercicio profesional de QUINCE (15) años, contando a partir de su colegiatura en función a la fecha de Incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú.Deberá Acreditar:

Mínimo diez obras que acrediten un tiempo efectivo mínimo de Diez (10) Años acumulados como Residente en Obras Publicas Similares (Cercos Perimétricos y Edificaciones correspondiente a infraestructura educativa o similares).

Mínimo 05 obras como Residente en obras en general.

Para la acreditación se presentarán copias simples legibles de Contratos o resoluciones de designación, con sus respectivas actas de recepción de obra, además de aquellas acreditaciones que considere necesarias el Comité encargado del proceso de selección para un mejor y correcto desarrollo de su labor.

Página 33


ARQUITECTURA: Arquitecto colegiado

El profesional será Arquitecto colegiado, deberá como mínimo cumplir con acreditar la experiencia del ejercicio profesional de QUINCE (15) años, contando a partir de su colegiatura en función a la fecha de Incorporación al Colegio de Arquitectos del Perú.Deberá Acreditar: Mínimo diez obras que acrediten un tiempo efectivo mínimo de Cinco (05)

Años acumulados como responsable de procesos constructivos en Obras Publicas vinculadas a infraestructura educativa o similares (Edificaciones).

Mínimo 05 obras como profesional en obras en general.


INSTALACIONES ELECTRICAS: Ingeniero electricista Colegiado

El profesional será Ingeniero Civil colegiado, deberá como mínimo cumplir con acreditar la experiencia del ejercicio profesional de QUINCE (15) años, contando a partir de su colegiatura en función a la fecha de Incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú.Deberá Acreditar: Mínimo diez obras que acrediten un tiempo efectivo mínimo de Cinco (05) Años acumulados como responsable de instalaciones eléctricas en Obras Publicas (Edificaciones)


TRABAJO DE TOPOGRAFÍA: Técnico en Topografía Titulado.Técnico en topografía, acreditado con titulo a nombre de la nación con una experiencia mínima de DIEZ (10) años, se contabilizará en función a la fecha de obtención del título.Deberá Acreditar: Mínimo 10 contratos o constancias como topógrafo en obras similares (Edificaciones correspondiente a infraestructura educativa o similares). De las cuales 5 contratos o constancias deben referirse a obras ejecutadas para entidades estatales y emitidas por algún funcionario de la entidad pública.


MAESTRO DE OBRA: Técnico en Construcción Civil TituladoTécnico en Construcción Civil, acreditado con titulo a nombre de la nación con una experiencia mínima de DIEZ (10) años, se contabilizará en función a la fecha de obtención de grado.

Página 34


Deberá acreditar: Mínimo 10 contratos o constancias como Maestro de Obra en obras similares (cerco perimétricos y edificaciones correspondiente a infraestructura educativa o similares). De las cuales 5 contratos o constancias deben referirse a obras ejecutadas por administración directa y emitidas por algún funcionario de la entidad pública.


La Carta de Compromiso del Residente de Obra, Arquitecto, Electricista, Topógrafo y Maestro de Obra deberá presentarse debidamente firmada y Sellada por el Profesional propuesto.

B.- DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO TECNICO NECESARIO:

Con la finalidad de garantizar la buena calidad y correcta ejecución de la obra, los postores deberán proponer como mínimo la siguiente relación de Maquinaria y Equipo Técnico, con los cuales ejecutaran la obra:

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO:

- Compactador Vibratorio Tipo plancha 4HP- Mezcladora de Concreto Trompo de 8HP- 9P3- Nivel- Teodolito- Vibrador de Concreto 4HP 2.40”- Volquete de 10m3- Cortadora de concreto- Miras - Camión Volquete 6x4 330 HP 10 m3- Andamio Metal Tablas Alquiler- Compresora neumática 87 HP 250 – 330 PCM- Cargador sobre llantas 100-115 HP 2-2.25 y d3- Martillo neumático 34 kg.- Martillo neumático 29 kg.- Barrenos- Cincel- Martillo neumático de 25/29 kg.- Taladro con Broca

Las maquinas y Equipos deben contar con acreditación de estar con buen estado de conservación y operativo.

La presentación del Equipo mínimo se realizará a través de una Declaración Jurada de cumplimiento de los requerimientos Técnicos Mínimos debiendo dar el detalle de los mismos, donde indicará si son de su propiedad o de Terceros. De resultar ganador de la buena Pro, el Postor ganador deberá presentar a la firma del contrato la documentación sustentatoria que acredite que son de su propiedad; o Carta de Compromiso de alquiler de los Bienes adjuntando la documentación que acredite la propiedad.

14.0 SUPERVISION Y MONITOREO

Página 35


Se realizara conforme lo estable el Reglamento de la Ley Contrataciones del Estado. La labor de Coordinador de Obra que señala la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento será confiada al Jefe de Obras Publicas y Proyectos de la GDUR de la Municipalidad distrital de San Antonio, por ser compatible con sus funciones.

15.0 ADICIONALES Y DEDUCTIVOS

Se adecuaran a lo que dispone la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

16.0 APLICACIÓN DE PENALIDADES

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOCAPITULO III – INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ARTICULO N°166.- OTRAS PENALIDADES

POR NO ESTAR PRESENTE EN OBRA EL ING. RESIDENTE (0.5% V.O.)POR NO ESTAR PRESENTE EN OBRA EL SUPERVISOR (0.5% V.O.)POR PRESENTAR LA VALORIZACION CON DEFICIENCIA (0.25%)

17.0 DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO:

De conformidad con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 20

20 En los procesos de selección bajo el ámbito del Decreto de Urgencia Nº 078-2009, cuyo valor referencial correspondan a una Adjudicación Directa Selectiva conforme al numeral 3 del artículo 19 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 184-2008-EF, no se establecerán factores técnicos de evaluación de conformidad con el artículo 47º del Reglamento.

Página 36


PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Factor de CalificaciónPuntaje Máximo

FACTORES REFERIDOS AL POSTORExperiencia en Obras en General 15.00

Experiencia en Obras Similares 35.00

FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL ASIGNADO

Tiempo en la Actividad (Residente de Obra)

10.00

Experiencia de Obras similares (Residente de obra)

20.00

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 20.00

PUNTAJE TECNICO TOTAL 100.00

Factores de Evaluación de la Propuesta Técnica: Puntaje máximo 100 Puntos

A) FACTORES REFERIDOS AL POSTOR

Experiencia en Obras en General (puntaje máximo 15.00)

En este rubro se calificará las principales obras ejecutadas por el postor hasta en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, en base de la información proporcionada por los Postores en el Anexo Nº 5-A, acreditadas con copias simples de los Contrato de Ejecución y el Acta de Recepción de la obra y su conformidad.

Se otorgará (15) puntos al postor que acredite Obras en General ejecutadas por un monto acumulado equivalente a cinco (5) veces, el valor referencial.

Para montos inferiores se considerará 05 puntos

Experiencia en Obras Similares (puntaje máximo 35.00)

Este rubro se calificará las obras similares ejecutadas por el postor hasta en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, en base de la información proporcionada por los Postores en el Anexo Nº 5-A, acreditadas con copia simple de contratos con su respectiva acta de recepción y conformidad.

Se considerarán como obras similares a todo tipo de construcción, remodelación y mantenimiento de Instituciones Educativas.

Se otorgará 35 puntos al postor que acredite Obras similares ejecutadas hasta en los últimos DIEZ (10) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, por un máximo acumulado equivalente al VALOR REFERENCIAL, siendo el valor mínimo por cada obra similar, el 15% del valor referencial.

La Obra presentada para acreditar la experiencia en Obras Similares sirve para acreditar la experiencia en Obras en General.

Criterios a utilizar para la evaluación de la experiencia del postor:

a) Ambas experiencias (de Obras en General y en Obras Similares) se acreditarán mediante la presentación de copias simples de los Contratos de Ejecución y el Acta de Recepción de Obra y su conformidad respectiva que acrediten que aquella de efectuó y liquidó sin que se haya incurrido en penalidad.

b) Si alguno de los contratos han sido suscritos como parte de un consorcio, el postor deberá adjuntar el contrato de formalización del mismo a efectos de sumar experiencia

Página 37


en un porcentaje igual a la participación del postor en dicho consorcio. En caso que no se mencione en la promesa formal de consorcio el porcentaje debido, o no se adjunte dicho documento; el Comité Especial no considerará ese contrato para el cálculo de la experiencia.

c) Las copias de los contratos y sus conformidades deberán ser legibles y deben estar firmadas por la entidad con quien se suscribió el contrato. Si los documentos presentados no permiten verificar la información requerida, se tomará al documento como NO válido, no siendo objeto de calificación.

d) El postor que no presente ninguna copia de contrato, será calificado con cero (0) puntos.e) Los Contratos no serán tomados en cuenta en cualquiera de los siguientes casos:

- No presente la conformidad de culminación de la obra.- No presente la constancia de no haber incurrido en penalidad - No presentar el sustento del grado de participación del postor, en el caso de

contratos en consorcio con otra u otras empresas.- No esté referido al objeto de la convocatoria.

B) FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL ASIGNADO (Residente-Ingeniero Civil)

Tiempo en la Actividad (puntaje máximo 10.00)

El tiempo mínimo en la actividad a partir de su colegiación es de Quince (15) años (Ingeniero propuesto).

Se asignará 1.0 puntos por cada año adicional en la actividad sobre los Quince (15) años, hasta un máximo de 10.00 puntos.

Se sustenta con copia del diploma de incorporación al colegio profesional respectivo. Además deberá adjuntar la siguiente información: Nombre del Ingeniero Civil Residente que

se asignará a la ejecución de la obra, Número y fecha de colegiatura, utilizando el Anexo Nº 05d.

Experiencia de Obras similares (puntaje máximo 20.00)

Experiencia como Residente de Obra, en Obras Similares ejecutadas. Se otorgará 2.00 puntos por cada Obra Similar donde haya sido Residente de Obra, con un

máximo evaluable de 10 obras (20.00 puntos). La información debe ser sustentadas con copia simple de las Constancias o Certificados o

Contratos del Empleador y con el respectivo comprobante de pago, y deberá ser señalada según el Anexo Nº 05d (Ingeniero civil propuesto). Para validar estos documentos, deberán expresar claramente que el profesional tiene la función de Residente de Obra.

Se considerarán como obras similares a todo tipo de construcción, remodelación y mantenimiento de obras en Instituciones Educativas.

C) CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS (Puntaje Máximo 20.00)

Se evaluarán los Certificados o constancias que acrediten que las obras presentadas como experiencia se han ejecutado y liquidado sin que se haya incurrido en penalidades. Se aplicará siguiente fórmula de evaluación:

PCP= PF x CBCNC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor PF = Puntaje máximo del Factor CBC = Número de constancias sin penalidades NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor.

En caso la experiencia se acredite con un número mayor de diez obras, para la aplicación de la referida fórmula, se considerará que se han presentado únicamente diez (10).

Página 38


A modo de Constancia también se evaluará la copia simple del Acta de Recepción y/o la Liquidación del Contrato, aprobadas por la Entidad, siempre que indiquen claramente que la obra se efectuó y liquidó sin que se haya incurrido en penalidades; o que en las Resoluciones de Liquidación Final de Obra NO aparezca el ítem de penalidad. Las constancias deberán estar referidas a las obras presentadas para sustentar la experiencia del postor, caso contrario no serán tomadas en cuenta.

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS.

SEGUNDA ETAPA: EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos).

El Comité Especial verificará que las propuestas económicas de los postores que hayan igualado o superado el puntaje técnico mínimo, se encuentren dentro de los límites mínimo y máximo a que se refiere el artículo 33º de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de las propuestas se les asignará puntaje de forma inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Om x PMPE Pi = ___________ Oi

Donde:

Pi = Puntaje de la oferta económica i Oi = Oferta Económica iOm = Oferta Económica de monto o precio más bajoPMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económicai = Propuesta

No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica.

TERCERA ETAPA: DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTALUna vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEiDonde: PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor ic1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.70c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.30

CAPÍTULO V

PROFORMA DE CONTRATO

Página 39


Conste por el presente documento, que se extiende por duplicado, el contrato de ejecución de la obra __________________, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, en adelante LA MUNICIPALIDAD, con RUC No. 20158939313, con domicilio legal en JIRÓN Pedro Advincula 137 – San Antonio – Cañete, representada por su Alcalde el señor ESTEBAN JESUS AGAPITO RAMOS, identificado con DNI No. -----------------------,y de otra parte __________________________________, con RUC No. _______________, con domicilio legal en ________________________, inscrita en la Ficha No. ________ Asiento No. ________ del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), debidamente representado por su ________________________, Sr. __________________________________, con DNI No. _______________, según poder inscrito en la Ficha No. ________, Asiento No. ________ del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO Y MONTO Con fecha ________ (indicar), el Comité -----------adjudicó la Buena Pro de ________ (indicar denominación del proceso), convocada para la ejecución de la obra ________ (indicar), a EL CONTRATISTA, por el siguiente monto: ________, incluido el Impuesto General a las Ventas, (de corresponder).

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; protección y mantenimiento de la obra durante el período de construcción y hasta la entrega de la misma, dirección técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega.

CLÁUSULA SEGUNDA: VALORIZACIONES Y ADELANTOS Las valorizaciones serán mensuales, tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con el Artículo 197º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El plazo máximo de aprobación de las Valorizaciones, por el Inspector o el Supervisor, y su remisión a la Entidad, es de cinco (05) días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la Valorización respectiva y será cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de la subsiguiente quincena al de la Valorización.

A las valorizaciones se les aplicará el correspondiente reajuste de precios, calculados con la fórmula polinómica que se indica en el Expediente Técnico.

Por disposición dispuesta en las bases no se otorgarán adelantos.

CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATOLa vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de la suscripción del mismo hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra.

CLÁUSULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente contrato está conformado por las Bases Integradas (que incluyen planos, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planilla de metrados, fórmula polinómica, presupuesto y toda otra documentación del Expediente Técnico), la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOEn los aspectos y cuestiones que no estén expresamente contemplados en el presente contrato, regirán las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo No.1017, de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No. 184-2008-EF y sus modificatorias y el Código Civil vigente.

CLAUSULA SEXTA: DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

Página 40


CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entrega la Carta Fianza No. ________________, emitida por ______________________, solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento de LA MUNICIPALIDAD, por concepto de garantía de fiel cumplimiento del contrato, por un monto ascendente a S/. ________ (___________________________ Nuevos Soles), equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato. Esta garantía ha sido otorgada por una entidad autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros.

La garantía de fiel cumplimiento deberá encontrarse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA MUNICIPALIDAD está facultada para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla, de acuerdo con el Artículo 164º del Reglamento.

CLÁUSULA NOVENA: PLAZOS9.1. PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno donde se ejecutará la obra será entregado a EL CONTRATISTA dentro del plazo establecido en el Artículo 184° del Reglamento.

9.2. INICIO Y TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato, en un plazo de _____________ (consignar) días calendarios, contados a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el Artículo 184º del Reglamento y contar con el permiso de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Entidad.

El plazo sólo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el Artículo 200º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DÉCIMA: MANTENIMIENTO DE TRÁNSITOEL CONTRATISTA será responsable, a su costo, del mantenimiento de los daños que pudieran causarse a la infraestructura educativa existente, así como los daños que se pudiera causar en la jurisdicción en propiedades públicas y/o privadas por el traslado de materiales

Asimismo EL CONTRATISTA deberá adoptar todas las demás medidas de seguridad requeridas de acuerdo con la naturaleza de los trabajos a realizar.

Será causal de resolución el incumplimiento de lo estipulado por la presente cláusula.

CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

EL CONTRATISTA no podrá acordar con terceros la subcontratación de su prestación ni de parte de ella. De verificarse el incumplimiento de este párrafo, será causal de Resolución del Contrato lo que acarreará la ejecución de las garantías otorgadas.

EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

EL CONTRATISTA efectuará las respectivas coordinaciones con las Entidades Públicas y Empresas de Servicio, a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratados que estén supeditados a la aprobación y autorización respectiva, recabando de ser necesario, las certificaciones y cartas de aceptación de dichas empresas para su realización

Página 41


Durante la ejecución de la obra, EL CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se procederá de acuerdo al Artículo 205º del Reglamento.

EL CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente foliado, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el residente. En este cuaderno de obras se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra.

EL CONTRATISTA, cuando sea necesario, dará facilidades a los contratistas de LA MUNICIPALIDAD de otras obras conexas a la contratada, para la pronta y mejor ejecución de los trabajos de estos; para tal fin se coordinará con el INSPECTOR o SUPERVISOR DE OBRA.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DERECHO DE VIA Y TERRENO PARA LA OBRAEl Contratista limitará sus operaciones a las áreas mostradas en los planos del proyecto. Los materiales de construcción podrán ser depositados para su utilización inmediata sobre las áreas correspondientes al Derecho de Vía, siempre que éstos no interrumpan el tránsito, impidan el drenaje o restrinjan el progreso de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: APLICACIÓN DE PENALIDADES21

POR ATRASO EN LA CULMINACIÓN DE OBRAEn caso de retraso injustificado de EL CONTRATISTA en la ejecución de la obra, aquél se hará acreedor a una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato 0.15 x plazo en días

Donde:F= 0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA MUNICIPALIDAD podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento.

POR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO: TABLA DE PENALIDADES (Artículo 166° del Reglamento) La aplicación de estas penalidades están referidas al monto de contrato, hasta por monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, y las sanciones se efectuarán por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

No. INFRACCION MULTA

1INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONALCuando el Contratista permita que el Trabajador labore sin ellas o que las tenga incompletas.

3/1000

2

EQUIPOS DEL CONTRATISTA Cuando el Contratista no cuenta con los equipos mínimos requeridos o que los tenga incompletos para la ejecución de obra.

3/1000

3 CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA Cuando el Residente apruebe un trabajo mal ejecutado. Además de la penalidad, EL CONTRATISTA deberá corregir dicho trabajo sin

5/1000

21 De ser el caso, deberá considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del Artículo 166º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Página 42


costo alguno para la Municipalidad.

4

CALIDAD DE MATERIALES Cuando el Contratista emplee materiales no normalizados, la penalidad será por cada caso detectado. EL CONTRATISTA deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que estén normalizados y que cumplan con las características técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Municipalidad.

5/1000

5SEGURIDAD DEL SERVICIO Y SEÑALIZACION Cuando el Contratista no emplee los dispositivos de seguridad además de las señalizaciones solicitadas por la Municipalidad.

5/1000

6

FALTA DE PERMANENCIA DEL RESIDENTE EN OBRA El Residente debe Controlar la ejecución de los trabajos efectuados por el Contratista, asistiendo todos los días laborables de la obra, anotando sus incidencias en el cuaderno de obra. En caso de inasistencia será sancionado.

5/1000

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RECEPCIÓN DE LA OBRALa recepción de la obra se sujetará a lo establecido en el Artículo 210º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La conformidad de la ejecución de la obra por parte de LA MUNICIPALIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 50º de la Ley.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRALa liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en el Artículo 211º, 212º y 213º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

EL CONTRATISTA presentará a LA MUNICIPALIDAD la Liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados.

EL CONTRATISTA se obliga a presentar, conjuntamente con la Liquidación Final de Obra, los siguientes documentos:1. Memoria Descriptiva Valorizada o Minuta de Declaratoria de Fábrica, según sea el

caso.2. Planos de replanteo o post construcción.3. Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles.4. Cierre del Libro de Planillas de la Obra.5. Declaración Jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a

indemnizaciones y vacaciones de los trabajadores de la Obra y no tener reclamos laborales pendientes de solución.

6. Declaración Jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por concepto de pago de tributos generados por la ejecución de la Obra.

Si la Liquidación no es presentada por EL CONTRATISTA en el plazo reglamentario, será elaborada por LA MUNICIPALIDAD dentro del citado plazo y con gastos cargados a cuenta de EL CONTRATISTA por el monto equivalente a 10 Unidad Impositiva Tributaria (1 UIT).

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA O DECLARATORIA DE FÁBRICALa elaboración de la Memoria Descriptiva Valorizada o la minuta de Declaratoria de Fábrica, según corresponda, estará a cargo de EL CONTRATISTA, quien al momento de su presentación deberá cumplir con adjuntar el Acta de Recepción de Obra y demás autorizaciones y/o permisos obtenidos para la ejecución de la obra, además de una Declaración Jurada en la que certifique que ha cumplido con todas sus obligaciones a LA MUNICIPALIDAD, generadas como consecuencia de la ejecución de la Obra.

La documentación mencionada deberá presentarse dentro de los sesenta (60) días posteriores a la Recepción de la Obra. De no cumplir con su presentación, LA

Página 43


MUNICIPALIDAD dispondrá con cargo a EL CONTRATISTA la elaboración de estos documentos; descontando los gastos que demande su obtención de las valorizaciones en trámite, liquidación del contrato y/o Garantía de Fiel Cumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: PLANOS DE REPLANTEO O POST CONSTRUCCIÓNEL CONTRATISTA entregará a LA MUNICIPALIDAD los planos de replanteo por medio magnético y dos impresiones de los mismos dentro de los 30 días posteriores a la fecha de entrega de la obra, los que serán aprobados por el Inspector de la Obra. Vencido este plazo y de no entregarse los planos indicados, LA MUNICIPALIDAD procederá a contratar la elaboración de los mismos bajo costo de EL CONTRATISTA lo que será descontado en la Liquidación Final.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DAÑOS A TERCEROS:

Es obligación de EL CONTRATISTA asumir los costos de reparación de los daños que ocasione a las redes eléctricas, de agua, de desagüe, de teléfono, de televisión por cable, etc. y demás bienes de terceros.

La negativa de EL CONTRATISTA de reparar el daño causado será causal de resolución del presente contrato, sin perjuicio que LA MUNICIPALIDAD o las Empresas de Servicios ejecuten los trabajos de reparación con cargo a las valorizaciones y/o Garantía de Fiel Cumplimiento, de ser el caso.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por LA MUNICIPALIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los Artículos 40º Y 44° de la Ley de Contrataciones del Estado, y en el Artículo 209º de su Reglamento.

En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el Artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

CLAUSULA VIGÉSIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: ARBITRAJETodos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el Artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

Página 44


CLÁUSULA VIGÉSIM0 TERCERA: VERACIDAD DE DOMICILIOSLas partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato, sin embargo en caso una de ellas varíe su domicilio, esta tiene la obligación de comunicarlo a la otra parte por escrito.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad, en la ciudad de Lima al ___________________________________.

LA MUNICIPALIDAD EL CONTRATISTA

NOTA 05: Conforme a lo dispuesto en el literal h) del Artículo 26º de la Ley se deberá incluir como anexos, el Cronograma General de Ejecución de la obra, el cronograma de

desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente técnico

NOTA 6: Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artículo 26º de la Ley se deberá incluir como anexos, el Cronograma General de Ejecución de la obra, el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente técnico.

Página 45


FORMATO N° 01

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE

(Fecha), ………………..

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL AD HOCPROCESO DE SELECCIÓN BAJO EL ÁMBITO DEL D.U. Nº 078-2009 N° 02-2010-MDSAPresente.-

……………………………… (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificado con RUC Nº ……………………………… nos dirigimos a ustedes, en relación con la PROCESO DE SELECCIÓN BAJO EL ÁMBITO DEL D.U. Nº 078-2009 N° 02-2010-MDSA, a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales): ……………………………. (nombre del representante o apoderado) identificado con DNI. Nº ……………………………… quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

………………………….…………………..Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón Social del postor

Página 46


ANEXO N° 01

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL PROCESO DE SELECCIÓN BAJO EL ÁMBITO DEL D.U. Nº 078-2009 N° 02-2010-MDSAPresente.-

Estimados señores:

El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de ..................), identificado con DNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón SocialDomicilio LegalRUC Teléfono Fax

Autorización Municipal

Municipalidad Nº de Licencia de Funcionamiento FechaPUCUSANA

(Fecha),…………………..………

..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

Página 47


ANEXO N° 02

DECLARACIÓN JURADA (ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL PROCESO DE SELECCIÓN BAJO EL ÁMBITO DEL D.U. Nº 078-2009 Nº 02-2010-MDSAPresente.-

De nuestra consideración:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, domiciliado en .........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………; que se presenta como postor de la PROCESO DE SELECCIÓN BAJO EL ÁMBITO DEL D.U. Nº 078-2009 N°02-2010-MDSA, para la EJECUCIÓN DE LA OBRA ………………. ……………, declaro bajo juramento:

1.- No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10° de la Ley.

2.- Conozco, acepto y se someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del presente proceso de selección.

4.- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

(Fecha), ………………………………………

……..........................................................Firma y sello del Representante Legal


ANEXO Nº 03

Página 48


CARTA DE COMPROMISO DE PLAZO DE EJECUCIÓN

Señores:COMITÉ ESPECIAL PROCESO DE SELECCIÓN BAJO EL ÁMBITO DEL D.U. Nº 078-2009 Nº 02-2010-MDSAPresente.-

El que suscribe, ........................................, identificado con DNI Nº ............................., Representante Legal de ..............................., con RUC. Nº ............................, declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra ………………………(incluir denominación), materia de ……………………………….(incluir denominación del proceso), de acuerdo al respectivo Expediente Técnico, en el plazo siguiente:

PLAZO OFERTADO:(Indicar plazo fijado en el expediente técnico) DÍAS CALENDARIO.

(Fecha), …………………………………..



ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

Página 49


(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL PROCESO DE SELECCIÓN BAJO EL ÁMBITO DEL D.U. Nº 078-2009 N° 02-2010-MDSAPresente.-

Estimados señores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta para el PROCESO DE SELECCIÓN BAJO EL ÁMBITO DEL D.U. Nº 078-2009 N°02-2010-MDSA responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. ......................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con la Entidad ……………………. el contrato correspondiente.

OBLIGACIONES DE ……………….: ( ) % Participación ……………………… ………………………

OBLIGACIONES DE ….……………: ( ) % Participación …………………….. ……………………..

………………………………………….. …………………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2

(Fecha), …………………………………………

Página 50


ANEXO No. 5A

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA No. 001-2010-MDSAPrimera Convocatoria

“ RECONSTRUCCIÓN DE 10 AULAS Y CERCO PERIMÉTRICO DE LA I.E.P. SAN

ANTONIO DE PADUA”

RELACIÓN DE OBRAS EN GENERAL EJECUTADASEN LOS ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS

No. NOMBRE DE LA OBRA

UBICACIÓNENTIDAD

CONTRATANTEPERIODO MONTO

CONTRACTUAL* DE LA OBRA

INICIO TÉRMINO S/. % Part.01 Ampliación

Virgen del Carmen

Chilca Municipalidad Distrital de Chilca

12/01/2007 12/05/2008 100000.00

100

02

03

San Antonio, ______________.

________________________________Firma y sello del Representante Legal


Página 51


ANEXO No. 5B



ANTONIO DE PADUA”

RELACIÓN DE OBRAS SIMILARES EJECUTADASEN LOS ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS

No. NOMBRE DE LA OBRA

UBICACIÓNENTIDAD

CONTRATANTEPERIODO MONTO

CONTRACTUAL* DE LA OBRA

INICIO TÉRMINO

S/. % Part.

San Antonio, ______________.



Página 52


ANEXO No. 5C



ANTONIO DE PADUA”

COMPROMISO DEL POSTOR RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN DEL

PERSONAL

San Antonio, ____de _________de 20___

SeñoresMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIOPresente.-

Referencia: ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA No. 002-2010-MDSA–

Primera Convocatoria “RECONSTRUCCIÓN DE 10 AULAS Y CERCO

PERIMÉTRICO DE LA I.E.P. SAN ANTONIO DE PADUA”

De nuestra consideración:

Por la presente, el postor ________________________, a través de su representante legal Sr. ________________________, se compromete a que la obra materia del proceso de selección, será ejecutado por el INGENIERO CIVIL RESIDENTE que figura en la Propuesta, caso de resultar adjudicatarios de la Buena Pro en el Proceso de Selección de la referencia.

Atentamente,

______________________________Firma y sello del Representante Legal


Huella Digital

NOTA: Este documento tiene carácter de Declaración Jurada.

Página 53


ANEXO No. 5D



ANTONIO DE PADUA”

INGENIERO CIVIL OFERTADO PARA RESIDENTE DE LA OBRA

No.

NOMBRE OBRA DESIGNADADE LA COLEGIATURA

NUMERO CIP FECHA LUGAR

RELACIÓN DE OBRAS GENERALES EN LAS QUE EL INGENIERO CIVIL PROPUESTO PARTICIPO COMO RESIDENTE DE OBRA

NO. NOMBRE DE LA OBRA

UBICACIÓN

ENTIDAD CONTRATAN

TE

PERIODOINICIO TERMINO

12345

San Antonio, ______________.



_____________________________Firma y Sello del Residente de Obra

Huella Digital

Nota: La experiencia detallada en el presente formato se debe acreditar con los correspondientes contratos y/o certificados con el respectivo comprobante de pago.

ANEXO No. 5E

Página 54




ANTONIO DE PADUA”

INGENIERO CIVIL OFERTADO PARA RESIDENTE DE LA OBRA

No.

NOMBRE OBRA DESIGNADADE LA COLEGIATURA

NUMERO CIP FECHA LUGAR

RELACIÓN DE OBRAS SIMILARES EN LAS QUE EL INGENIERO CIVIL PROPUESTO PARTICIPO COMO RESIDENTE DE OBRA


UBICACIÓN

ENTIDAD CONTRATAN

TE


12345

San Antonio, ______________.




Huella Digital

Nota: La experiencia detallada en el presente formato se debe acreditar con los correspondientes contratos y/o certificados con el respectivo comprobante de pago.

ANEXO No. 5F

Página 55




ANTONIO DE PADUA”

RELACIÓN DE OBRAS SIMILARES EN LAS QUE EL ARQUITECTO PROPUESTO HA PARTICIPADO


UBICACIÓN

ENTIDAD CONTRATAN

TE


12345

San Antonio, ______________.




Huella Digital

Nota: La experiencia detallada en El presente formato se debe acreditar con los correspondientes contratos y/o certificados con el respectivo comprobante de pago

ANEXO No. 5G

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA No. 001-2010-MDSA

Página 56


Primera Convocatoria“ RECONSTRUCCIÓN DE 10 AULAS Y CERCO PERIMÉTRICO DE LA I.E.P. SAN

ANTONIO DE PADUA”

RELACIÓN DE OBRAS SIMILARES EN LAS QUE EL INGENIERO ELECTRICO HA PARTICIPADO


UBICACIÓN

ENTIDAD CONTRATAN

TE


12345

San Antonio, ______________.



_____________________________Firma y Sello del Profesional

Huella Digital

Nota: La experiencia detallada en el presente formato se debe acreditar con los correspondientes contratos y/o certificados con el respectivo comprobante de pago

ANEXO No. 5H


Página 57



ANTONIO DE PADUA”

RELACIÓN DE OBRAS SIMILARES EN LAS QUE EL INGENIERO SANITARIO HA PARTICIPADO


UBICACIÓN

ENTIDAD CONTRATAN

TE


12345

San Antonio, ______________.



_____________________________Firma y Sello del profesional

Huella Digital


ANEXO No. 5I


Página 58



ANTONIO DE PADUA”

RELACIÓN DE OBRAS SIMILARES EN LAS QUE EL TECNICO EN TOPOGRAFÍA HA PARTICIPADO


UBICACIÓN

ENTIDAD CONTRATAN

TE


12345

San Antonio, ______________.




Huella Digital


ANEXO No. 5J


Página 59



ANTONIO DE PADUA”

RELACIÓN DE OBRAS SIMILARES EN LAS QUE EL MAESTRO DE OBRA HA PARTICIPADO


UBICACIÓN

ENTIDAD CONTRATAN

TE


12345

San Antonio, ______________.




Huella Digital


ANEXO N° 06

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)

Página 60


Señores:COMITÉ ESPECIAL PROCESO DE SELECCIÓN BAJO EL ÁMBITO DEL D.U. Nº 078-2009 N° 02-2010-MDSAPresente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de selección y el expediente técnico de la obra, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar.(Fecha), ………………………………………



NOTA 6: En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios, el postor formulará su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas, y las cantidades referenciales y se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Cuando el proceso se convoque a suma alzada, el postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Técnico, en ese orden de prelación ; considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato, es referencial.

FORMATO Nº 2

Página 61


PRESUPUESTO DETALLADO

Sistema de Contratación:

DESCRIPCIÓNCOSTO

PARCIAL

TOTAL COSTO DIRECTO (1) GASTOS GENERALES (2)

UTILIDAD (3) TOTAL COSTO (1)+(2)+(3)

IGV ( 19%) TOTAL GENERAL (*)

(*)Este monto incluye gastos generales, utilidad y tributos



FORMATO Nº 3 22

22 De corresponder.

Página 62


(De acuerdo al Capítulo III de la Sección Específica)

PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS

CANT.RELACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y

PERSONAL TÉCNICO

EQUIPOS REQUERIDOS

CANT.RELACIÓN DEL EQUIPO



Página 63

base adp [1]

Documents