bases de licitacion - guatecompras.gtsistema de... · construccion sistema de alcantarillado...

10ª. Ave. 15-72 zona 10, Ciudad de Guatemala Tel. 2382-8415 Fax. 2382-8434

BASES DE LICITACION AGVD 01-2009

CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LLANO DE ÁNIMAS, PRIMERA FASE, AMATITLAN,

GUATEMALA


BASES DE LICITACION DE CONVENIO DE COFINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE OBRA NUMERO AGVD 01-2009

CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LLANO DE ÁNIMAS, PRIMERA FASE, AMATITLAN, GUATEMALA

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

I. Introducción II. Objeto III. Disposiciones Legales Aplicables IV. Suministros Comprendidos en la Licitación V. Requisitos que deben reunir los oferentes VI. Documentos que deben acompañar a la oferta VII. Aclaración de las ofertas VIII. Rechazo de ofertas IX. Adjudicación X. Derecho de Prescindir

CAPITULO II

GARANTIAS Y FORMA DE PAGO

I. Garantías II. Forma y Condiciones de Pago III. Prohibición de Traspaso de Derechos Contractuales IV. Sanciones Pecuniarias por Retraso en la Programación de Obra V. Otros

CAPITULO III

DISPOSICIONES ESPECIALES

I. Descripción de Trabajos a realizar II. Especificaciones Técnicas III. Excavaciones para redes de servicio IV. Rellenos con tierra apisonada V. Rellenos con tierra seleccionada del sitio VI. Bodega o guardianía VII. Red Subterránea Aguas negras y/o Lluvias en PVC VIII. Colocación de Tuberías IX. Pozos de Visita X. Evacuación de Aguas de la Zanja


CAPITULO IV

ANEXOS

Anexo 1 – Carta de Oferta de Licitación de Obra Anexo 2 – Cuadro de integración de Costo Unitario por Renglón Anexo 3 – Cronograma de Ejecución e Inversión Anexo 4 – Resumen Integración del Precio Total de la Oferta Anexo 5 – Modelo de Presentación de Oferta Anexo 6 – Modelo de Constancia de Visita Anexo 7 – Nota Importante


CAPITULO I

ESPECIFICACIONES GENERALES

I. INTRODUCCION

La Asociación Guatemalteca para Vivienda y Desarrollo –AGUAVID-, emiten

las presentes bases de licitación, con base a lo que estipula La Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo número 1056-92.

Las presentes Bases de Licitación enumeran los requisitos, documentos, garantías, condiciones, especificaciones generales, especificaciones técnicas, disposiciones especiales, normas y procedimientos que, además de las leyes sobre la materia, deben aplicarse en la presente Licitación de Obra.

Conforme lo que determina la Ley de Contrataciones del Estado, los posibles oferentes que deseen solicitar aclaraciones sobre las presentes bases de licitación, podrán hacerlo hasta un tiempo máximo de tres días hábiles previo a la presentación de las ofertas respectivas. II. OBJETO

El presente procedimiento de licitación tiene por objeto la contratación para la construcción de: SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LLANO DE ÁNIMAS, PRIMERA FASE, ubicada en el Municipio de Amatitlán.

Es entendido que la licitación incluye la adquisición y suministro de todos los materiales de construcción, equipo, maquinaria, herramienta, transporte, instalación y mano de obra, profesional y técnica, que serán utilizados en la obra.

La construcción de la obra será financiada con fondos nacionales, a través del Consejo Departamental de Desarrollo, Guatemala, Región I (Metropolitana); y fondos municipales, provenientes de la Municipalidad de Amatitlán. III. DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES

Esta Licitación de Obra se promueve con fundamento en La Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la República y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo 1056-92, así como en La Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto Número 119-96 del Congreso de la República y demás legislación aplicable de la República de Guatemala; los oferentes por el solo hecho de su participación, quedan obligados a cumplir con dichas normas, así como con las estipulaciones comprendidas en las presentes Bases.


IV. SUMINISTROS COMPRENDIDOS EN LA LICITACIÓN

Todos los materiales a utilizarse y mano de obra, serán adquiridos por cuenta del Contratista.

V. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS OFERENTES

El oferente no deberá estar privado por sentencia firme del goce de sus derechos civiles.

No ser servidor público o trabajador del Estado o de las entidades a que se refiere el artículo 1° de La Ley de Contrataciones de Estado, no ser parientes legales de éstos, cuando los contratos deban celebrarse con las dependencias en que el servidor o trabajador público preste sus servicios de construcción, o se encuentre bajo su autoridad.

Igual prohibición rige para las personas jurídicas, cuando dicho funcionario sea socio o representante de las mismas.

No haber intervenido directa o indirectamente en las fases previas a la contratación. Esta prohibición se hace extensiva a los parientes legales de los oferentes, así como a las personas jurídicas de las cuales sean socios o representantes.

No ser deudor moroso del Estado, ni de las entidades a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Contrataciones del Estado, o en su defecto adquirir el compromiso formal de que, en caso de adjudicársele la negociación, acreditará haber efectuado el pago correspondiente.

Cada oferente individual o jurídico, debe presentar una sola oferta, indicando el periodo de tiempo estimado de finalización de la obra.

El oferente deberá estar inscrito en el Registro de Precalificados de Obras del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en la especialidad 24.13 (Especialidad de Alcantarillados y Drenajes Rurales) requerida en esta Licitación.

El oferente deberá contar con personal técnico y profesional. VI. DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA OFERTA 1. REQUISITOS FUNDAMENTALES: (Art. 9 del Reglamento de La Ley de Contrataciones) La documentación que se indica a continuación son requisitos fundamentales para la presente licitación. Los documentos que deban registrarse no se aceptarán sin la respectiva razón de inscripción, así como los que deban llenar formalidades legales, no se aceptarán sin estos. Deben adjuntarse, en original y una (1) fotocopia, a cada una de las ofertas que se presenten a La Licitación:


a. Oferta de licitación, suscrita por el propietario o representante legal, en hojas con membrete y sello de la empresa oferente (Anexo 1). b. Integración de costos unitarios y renglones de trabajo en forma detallada consignando los precios de materiales y mano de obra que los conforman, (Anexo 2). c. Cuadro de cantidades estimadas de trabajo. d. Declaración Jurada en original y de fecha reciente de no estar comprendido en las prohibiciones a que se refiere el artículo 80 de La Ley de Contrataciones del Estado (acta notarial). e. Declaración Jurada en original y de fecha reciente de no ser deudor moroso del Estado, ni de las entidades a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Contrataciones del Estado (acta notarial). f. Fotocopia legalizada de Patente de Comercio de Empresa, si es persona individual g. En caso de ser una Sociedad Mercantil; fotocopia legalizada de La Patente de Sociedad, fotocopia legalizada de la escritura de constitución de La Sociedad y sus modificaciones o ampliaciones y fotocopia legalizada del acta notarial de nombramiento vigente del representante legal. h. Fotocopia legalizada de la cédula de vecindad del propietario de la empresa o del representante legal. i. Constancia ESPECIFICA emitida por el Registro de Precalificados de Obras del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en las especialidades requeridas, emitida como mínimo dentro de los diez (10) días anteriores a la fecha de presentación de la oferta. Y listado de otras especialidades que posea. j. Fotocopia legalizada de los últimos recibos de pago del I.V.A., I.S.R., k. Fianza de sostenimiento de oferta por el dos por ciento (2%) del valor total de la oferta, emitida a favor de la Asociación Guatemalteca para Vivienda y Desarrollo –AGUAVID-, por afianzadora legalmente autorizada para operar en el país. l. Hoja de resumen de integración del precio total de la oferta, que contenga el costo del Proyecto indicando la forma de su integración y su monto; con la inclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA). (Anexo 4) m. Cronograma de ejecución e inversión, incluyendo todos los renglones de trabajo a ejecutar, indicando la duración de los mismos así como la inversión requerida expresada en moneda nacional (Quetzales). (Anexo 3). n. Constancia documental de la visita al lugar donde se ejecutara el trabajo, la cual se llevará a cabo el día 14 de julio de 2009 a las ocho horas (8:00). (Anexo 6).


ñ. Constancia vigente de colegiado activo como Arquitecto o Ingeniero Civil, que supervisará la obra, con experiencia comprobable en trabajo similar, extendida por el Colegio Profesional respectivo. o. Currículum de la empresa, que incluya reseña Histórica y documental de los trabajos del mismo tipo que se hayan realizado con anterioridad.

2. ENTREGA

Para la entrega de la obra terminada en las presentes bases de licitación se estipula un plazo de ocho (08) meses, contados a partir del primer aporte financiero que LA ASOCIACION entregue al contratista. 3. MODELO DE OFERTA Y PROYECTO DE CONTRATO

De conformidad con el artículo 25 de La Ley de Contrataciones del Estado, los oferentes presentarán sus ofertas por escrito, en sobre cerrado, utilizando El Modelo de Oferta de Licitación que aparece identificado como Anexo .

Los precios unitarios y totales que figuren en la oferta deberán ser fijos, expresados en quetzales, tanto en cifras como en letras. No se aceptará ninguna oferta fuera del plazo que se estipule en la invitación a cotizar. El sobre cerrado será rotulado conforme El Modelo de Rotulación identificado como Anexo. 4. RECEPCIÓN DE OFERTAS

Las ofertas serán recibidas por La Junta de Licitación el día 28 de agosto del año dos mil nueve (2009), a las nueve horas (09:00), en las oficinas de La Asociación Guatemalteca para Vivienda y Desarrollo –AGUAVID- ubicada en la decima (10ª.) Avenida quince guión setenta y dos (15-72) zona diez (10) de esta ciudad.

Transcurridos treinta (30) minutos de la hora señalada para la presentación y recepción de ofertas, no se aceptará alguna oferta más, procediéndose al acto público de apertura de plicas (artículo 24 de La Ley de Contrataciones del Estado).

La Junta de Licitación utilizará como criterios de calificación los estipulados en las presentes bases de licitación. 5. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La Junta de Licitación hará la calificación de las ofertas en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles (Artículo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado), y basados también en lo que estipula el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como todo lo estipulado en las presentes Bases. La Junta de Licitación podrá solicitar aclaración o información adicional a cualquier oferente, pero en ningún caso será causa para que modifique la oferta.


La Junta está facultada para comprobar personalmente toda la información que se aporta en las ofertas, así como investigar cualquier extremo que le parezca dudoso.

Para determinar cuál es la oferta más conveniente y favorable para los intereses del Estado, se utilizarán los criterios a que hace referencia el cuadro siguiente, con base en el cual la Junta de Licitación procederá a calificar, tomando en cuenta las siguientes ponderaciones:

Características Calificación

Precio 45% Experiencia del Oferente 25% Capacidad Económica 15% Tiempo de Entrega 10% Presentación de la oferta 5%

Total 100%

Para el presente caso, la Junta de Licitación tomará en cuenta el costo total oficial estimado, mismo que deberá ser revelado a los oferentes después de haber recibido todas las ofertas y antes de abrir las plicas correspondientes.

A. CRITERIOS La Junta de Licitación examinará las ofertas para determinar si están completas, si hay errores de cálculo, si se adjuntan las garantías requeridas, si los documentos están debidamente firmados.

La Junta de Licitación podrá tomar en cuenta que los oferentes pudieron haber presentado errores matemáticos en los siguientes casos:

En las tablas de trabajo y otros documentos proporcionados por La Asociación Guatemalteca para Vivienda y Desarrollo -AGUAVID-, que induzcan a error al oferente; y,

En las cantidades de trabajo en los precios unitarios. Para este caso en particular, el monto de la oferta podrá oscilar del 1% al 5% del valor total de aquella.

En toda oferta prevalecerá el precio unitario integrado (aquel precio que aparece desglosado por materiales, mano de obra, transporte, etc., en la oferta) y no aquel que aparece en las tablas de trabajo. Si hubiere diferencia entre unos y otros, o con los subtotales y/o totales, será valido el unitario integrado, es decir, el que aparece reportado en la integración de precios unitarios. Al hacer la corrección La Junta deberá considerar que si el precio total corregido sobrepasa o disminuye la oferta, de modo que alcance a las ofertas superior o inferior, la oferta será descalificada y se tomará aquella que hubiere ocupado el siguiente lugar de acuerdo al precio oficial establecido.


Si la oferta no variare de la manera anterior, pero afectare al contratista al adjudicarle un precio menor, se le hará saber y si no estuviere de acuerdo, La Junta rechazará su oferta.

Si existiere una discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras.

Si La Junta determina que una oferta no se ajusta en lo esencial o no cumple los requisitos fundamentales de esta Licitación, la misma se rechazará y el defecto no podrá ser subsanado posteriormente.

La Junta podrá desestimar errores menores de forma, (que no sean requisitos fundamentales) siempre que no se aparte significativamente de la oferta y de que con ello no se afecte la posición relativa de otro Oferente.

La Junta tomara en cuenta para calificar la experiencia el historial documental de los proyectos similares que se hayan realizado con anterioridad y también las otras especialidades con que la empresa esté precalificada, haciéndola constar por medio de copia legalizada de los contratos y finiquitos que para el efecto haya obtenido.

VII. ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS

A fin de facilitar la calificación, evaluación y comparación de ofertas la Junta de Licitación podrá solicitar aclaraciones de las ofertas presentadas por los Oferentes, en forma escrita y no se permitirá cambios en el precio unitario integrado ni el precio total, ni en aspectos sustanciales de la oferta, conforme lo que determina el artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado. VIII. RECHAZO DE OFERTAS La Junta de Licitación podrá rechazar, sin responsabilidad de su parte, las ofertas que no se ajusten a los requisitos fundamentales definidos como tales en estas bases, o cuando los precios, calidades u otras condiciones ofrecidas sean inconvenientes para los intereses del Estado, según lo establece el artículo 30 de La Ley de Contrataciones del Estado y su respectivo reglamento. IX. ADJUDICACIÓN

Con base en lo regulado en La Ley de Contrataciones del Estado y aplicando los criterios arriba descritos, la Junta de Licitación efectuará la adjudicación correspondiente, la que documentará con un cuadro de calificación y hará mérito de todo lo actuado en una o varias actas administrativas pormenorizadas, dentro de un plazo no mayor de 5 días hábiles contados a partir de la apertura de las plicas. Tanto en el cuadro como en el acta mencionados se incluirán las características completas tal y como aparecen en las presentes bases. Asimismo consignará los nombres de las personas individuales y jurídicas conforme aparece en la cédula de vecindad y/o Patente de Comercio o Patente de Sociedad.


Dentro del plazo de tres días contados a partir de la fecha de dictada la

resolución razonada, La Junta de Licitación notificará lo resuelto a cada uno de los oferentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de Ley anteriormente citada.

Si a la convocatoria a licitación, se presentara un solo oferente, La Junta de Licitación procederá según su criterio, de conformidad con lo que estipula el artículo 31 de La Ley de Contrataciones del Estado.

La Junta Calificadora y La Asociación Guatemalteca para Vivienda y Desarrollo –AGUAVID-, conforme la literal h) del artículo 8 de normas para el uso del sistema de información de contrataciones y adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, harán la respectiva publicación (adjudicación y aprobación) en Guatecompras, al mismo tiempo en que se hagan las notificaciones a los oferentes. X. DERECHO DE PRESCINDIR

La Asociación Guatemalteca para Vivienda y Desarrollo –AGUAVID-, conforme el artículo 37 de la Ley de Contrataciones del Estado, se reserva el derecho de prescindir de la negociación, bajo la responsabilidad de la autoridad que corresponda, por caso fortuito o fuerza mayor comprobada, en cualquier fase que se encuentre pero antes de la suscripción del Contrato respectivo.

CAPITULO II

GARANTÍAS Y FORMA DE PAGO I. GARANTÍAS

El oferente deberá constituir, en su momento, las garantías que se estipulan a continuación: 1. Garantía de Sostenimiento de Oferta

La firmeza de la oferta se garantizará mediante depósito en efectivo o Fianza

de Sostenimiento de Oferta a favor de la Asociación Guatemalteca para Vivienda y Desarrollo –AGUAVID-, por el equivalente al dos por ciento (2%) del valor total de su oferta. Cubrirá el período comprendido desde la recepción y apertura de plicas, hasta la aprobación de la adjudicación y, en todo caso, tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días, sin embargo con el adjudicatario puede convenirse en prorroga. La Fianza debe entregarse junto con la oferta el día y hora indicado para la recepción de ofertas. La Junta de Licitación estará facultada para rechazar la oferta cuando esta garantía no cumpla con los requisitos antes indicados.


2. Garantía de Cumplimiento

De conformidad con el artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado, El Contratista deberá prestar a favor y a entera satisfacción de la Asociación Guatemalteca para Vivienda y Desarrollo –AGUAVID-, dentro del plazo establecido por la ley, una garantía de cumplimiento equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, que asegurará el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales. En el caso que la garantía se proporcione mediante fianza de cumplimiento, deberá ser emitida por una afianzadora, debidamente autorizada para operar en el país

Esta garantía se hará efectiva a la Asociación en caso de incumplimiento del

Contratista con base al informe del supervisor de la obra y si forma expediente administrativo lo cual deberá hacerse constar en la póliza respectiva.

La garantía de cumplimiento cubrirá las fallas o desperfectos que aparecieren

durante la ejecución del contrato y se mantendrá vigente hasta que se extienda la fianza de conservación de la obra.

3. Garantía de Anticipo

Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, El Contratista asumirá

garantía mediante fianza del monto de un cien por ciento (100%) del mismo. La garantía podrá deducirse en la medida que se amortice el valor del anticipo cubriendo siempre el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización, Artículo 66 de la Ley de Contrataciones del Estado.

4. Garantía de Conservación de Obra o de Calidad o de Funcionamiento

El Contratista otorgará garantía de conservación por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato mediante fianza, que cubra el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que sean imputables al Contratista y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de recepción de la obra. El vencimiento del tiempo de responsabilidad antes mencionado, no exime al Contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) años, contados a partir de la recepción definitiva de la obra. 5. Garantía de Saldos Deudores

Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor de la Asociación Guatemalteca para Vivienda y Desarrollo –AGUAVID- o de terceros en la liquidación, El Contratista deberá presentar fianza por el cinco por ciento (5%) del valor original del Contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con La Fianza de Conservación de la Obra a favor de la Asociación, como requisito previo para la recepción de la obra. Aprobada La Liquidación si no hubiere saldos deudores, se cancelará esta garantía.


II. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 1. ANTICIPO

A. Solicitud del Anticipo

El anticipo podrá ser solicitado por El Contratista dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la fecha de notificación de la adjudicación mediante el cual se aprueba el Contrato de Obra o Servicios por la Asociación Guatemalteca para Vivienda y Desarrollo –AGUAVID-.

B. Requisitos Previos para Otorgar El Anticipo

Presentación de fianza por el valor total del anticipo.

Presentación de un plan de inversión que deberá ser aprobado por La Asociación Guatemalteca para Vivienda y Desarrollo -AGUAVID-.

Presentación de un programa de trabajo definitivo basado en el presentado en la oferta.

Si la factura es cambiaria o si en la misma lo indica deberá adjuntar recibo de caja.

Presentación de la factura correspondiente, emitida de acuerdo con las regulaciones vigentes.

Presentar bitácora autorizada por la Dirección de Infraestructura Pública de la Contraloría General de Cuentas.

C. Forma de Pago del Anticipo

El anticipo se entregará en un solo pago de acuerdo al plan de inversión autorizado; para lo cual se tramitará la orden de pago respectiva y los recursos serán entregados mediante cheque al Contratista.

La inversión del anticipo será supervisada por La Asociación Guatemalteca para Vivienda y Desarrollo –AGUAVID-, en conjunto con la Unidad Técnica de Supervisión del Consejo Departamental de Desarrollo y la Oficina Municipal de Planificación de la Municipalidad de Amatitlán, así como su correcta aplicación según el plan de inversiones aprobado.

D. Amortización del Anticipo

La cantidad otorgada en concepto de anticipo deberá quedar totalmente amortizada por El Contratista, al finalizarse la obra.

2. PAGOS

A. Alcance de los Pagos

Excepto en los casos especiales, contemplados por las Especificaciones respectivas, la ejecución de los renglones de trabajo por unidades, se pagará por la


cantidad realmente medida o cuantificada y ejecutada, según se determine por las medidas finales.

En los renglones globales, los pagos parciales se harán de acuerdo con el porcentaje de avance físico ya ejecutado y/o incorporado a la obra. Tanto las medidas como las evaluaciones de los materiales para efecto de estimación serán hechas por el Supervisor.

Los pagos de los renglones establecidos en el contrato tienen como alcance, la compensación por la ejecución del trabajo ofertado, incluyendo los estudios técnicos, el suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, a los costos de la fecha de oferta, gastos imprevistos, definidos por los planos y especificaciones, así como cubrir los costos por cualquier daño o perjuicio derivado de la naturaleza del trabajo o de la acción de los elementos surgidos durante la ejecución de la obra, hasta su recepción definitiva, motivados por o en consecuencia de la suspensión o interrupción de la obra según se contempla en las Especificaciones y por todas las garantías e indemnizaciones que tenga que otorgar El Contratista.

B. Pagos de Estimaciones

En la fecha en que se cumpla el período estipulado en el contrato, para las

estimaciones, el Supervisor las efectuará con base a la inspección del trabajo ejecutado y/o de materiales o conexos que se encuentran ya incorporados a los elementos constructivos de la obra (artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado), siguiendo el procedimiento indicado en las formas de pago e información sobre las tablas de trabajo de la obra. Este indicará las cantidades totales por cada renglón, el precio unitario, el valor total y el porcentaje de avance físico. Cuando en algún período no se haga la estimación correspondiente, deberá dejarse constancia en acta levantada por el Supervisor, las razones por las cuales no se hizo. Si no indica otra cosa en el contrato, se harán en función al avance físico de la obra según acta levantada por el Supervisor.

C. Forma de Pago

La Asociación Guatemalteca para Vivienda y Desarrollo –AGUAVID-, tramitará el pago del saldo restante de acuerdo al avance físico de obra presentado en las estimaciones. En su oportunidad la Asociación señalará al contratista los requisitos necesarios que deben llenar dichas estimaciones.

El último pago se cancelará contra la entrega de la obra y la debida recepción de los trabajos a cargo de la Comisión Receptora y Liquidadora en un plazo de noventa (90) días procederá a efectuar la liquidación del contrato (artículo 57 de la ley de Contrataciones del Estado). III. PROHIBICIÓN DE TRASPASO DE DERECHOS CONTRACTUALES

El Contratista no podrá ceder, vender, traspasar a terceros ni disponer en cualquier otra forma de los derechos adquiridos mediante el contrato que se suscriba.

Ninguna parte del contrato será subcontratado sin el previo consentimiento por escrito de La Asociación Guatemalteca para Vivienda y Desarrollo -AGUAVID-, y no liberará al Contratista de cualquiera de sus responsabilidades. Sin embargo deberá enterar a los subcontratistas que en caso de resolución o rescisión decretada por La Asociación Guatemalteca para Vivienda y Desarrollo -AGUAVID-, ésta se hará cargo


de todo el trabajo sin incurrir en ninguna obligación o responsabilidad para con ellos. Por lo tanto, tal eventualidad deberá ser contemplada en el convenio celebrado en la subcontratación. IV. SANCIONES PECUNIARIAS POR RETRASO EN LA PROGRAMACION DE OBRA

De conformidad con el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado, por cada día de atraso en la entrega de la obra contratada, se sancionará al Contratista con el pago de una multa equivalente al cero punto cinco por millar (0.5 o/oo) del valor total del contrato. Si las multas sobrepasan el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato, la Asociación Guatemalteca para Vivienda y Desarrollo –AGUAVID- podrá rescindir el contrato sin responsabilidad de su parte, sin necesidad de declaración judicial y/o trámite administrativo e independiente de su liquidación, estará facultado para recontratar la terminación de los trabajos con otro contratista. V. OTROS 1. PLANOS DE TRABAJO

El oferente deberá contemplar dentro del valor de su oferta, los planos de trabajo de desarrollo de los detalles constructivos que a juicio del Supervisor, sean necesarios para la buena ejecución de la obra y dejar constancia de los mismos; firmados, timbrados y sellados por el profesional en la materia. Podrán ser presentados en los formatos: A1, A2 y A3; según se requiera y a la escala adecuada de acuerdo al tipo de detalle.

Antes de la ejecución, estos planos deberán ser revisados y aprobados por La Asociación Guatemalteca para Vivienda y Desarrollo -AGUAVID-. 2. PLANOS FINALES

El oferente deberá considerar en su oferta el valor del dibujo de los planos finales, los cuales deberán ser entregados al finalizar la obra y será requisito para el trámite de la liquidación respectiva; firmados, timbrados y sellados por el profesional en la materia. 3. INICIO DE LAS OBRAS

El inicio de ejecución de la obra podrá ser a partir de la fecha en que El Contratista suscriba el contrato de obra con la Asociación.

4. CAMBIOS Y MODIFICACIONES EN OBRA

La Asociación Guatemalteca para Vivienda y Desarrollo –AGUAVID- se reserva el derecho de efectuar cambios en las Especificaciones Generales de la obra, que incidan en beneficio del Estado de Guatemala, antes de la suscripción del Contrato.


5. LIBROS Y REGISTROS

El Contratista deberá presentar antes de iniciar la ejecución de la obra libros para BITACORAS debidamente autorizados por la Dirección de Infraestructura Publica de la Contraloría General de Cuentas y de la Asociación Guatemalteca para Vivienda y Desarrollo –AGUAVID-, y los tendrá a disposición para inspección y auditoria de los representantes del Consejo Departamental de Desarrollo, Guatemala, Región I, (Metropolitana), la Municipalidad de Amatitlán, y la Asociación, Guatemalteca para Vivienda y Desarrollo - AGUAVID-.

El Contratista se sujetará a fiscalización para establecer su cumplimiento con los requisitos de fuente y origen de los bienes, servicios y otros. 6. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Únicamente se otorgará prórroga del plazo y suspensión de los trabajos en casos fortuitos (sucesos que acontecen por azar, sin poder imputar a nadie su origen, o que es ajeno a la voluntad del obligado) o de fuerza mayor (aquel hecho de la naturaleza o acto del hombre que no puede preverse o impedirse y afecte la ejecución de las obras tal como terremoto, guerra, inundación, incendio, hundimiento, derrumbe, etc.).

7. PRORROGA DEL TIEMPO CONTRACTUAL DE LA OBRA

A solicitud del Contratista, el plazo contractual para la terminación de las obras,

podrá prorrogarse por caso fortuito o causa de fuerza mayor o por cualquiera otra causa no imputable al contratista. Para este caso en particular, El Contratista, dentro del plazo de diez (10) días de ocurrido el hecho, notificará a la Asociación Guatemalteca para Vivienda y Desarrollo -AGUAVID-, indicando las implicaciones en la ejecución del contrato, a efecto que se levante el acta correspondiente.

La Asociación Guatemalteca para Vivienda y Desarrollo -AGUAVID- en

conjunto con la Unidad Técnica de Supervisión del Consejo Departamental de Desarrollo y la Oficina Municipal de Planificación de la Municipalidad de Amatitlán, evaluará la solicitud del Contratista, técnicamente, realizando una inspección ocular, luego de lo cual emitirá dictamen señalando si ha lugar o no a la prórroga solicitada.

Desaparecidas las causas que motivaron al contratista para hacer la notificación, éste lo hará del conocimiento de la asociación para que se levante nueva acta, en la que se hará constar la prórroga a que tiene derecho El Contratista.

Si por cualquier otra causa no imputable al contratista se afecta el desarrollo

normal de los trabajos, éste hará la solicitud de prórroga a la Asociación Guatemalteca para Vivienda y Desarrollo - AGUAVID-, exponiendo los motivos que la justifican. El Coordinador de AGUAVID resolverá si ha lugar o no a lo solicitado. 8. RECEPCION Y LIQUIDACION

A. Inspección y Recepción Final. Cuando la obra esté terminada, El Contratista deberá constituir las fianzas de

conservación de obra, y de saldos deudores y dar aviso por escrito a AGUAVID de la conclusión de los trabajos y con esta diligencia se interrumpirá el plazo de ejecución.


La Asociación Guatemalteca para Vivienda y Desarrollo -AGUAVID- en conjunto con la Unidad Técnica de Supervisión del Consejo Departamental de Desarrollo y la Oficina Municipal de Planificación de la Municipalidad de Amatitlán, harán la inspección final dentro de los siguientes 15 días hábiles, plazo dentro del cual si la obra no está conforme a planos y especificaciones, manifestará por escrito sus observaciones al contratista para que éste proceda a corregir las diferencias, y si los trabajos estuvieran correctamente concluidos, AGUAVID nombrará la Comisión Receptora y Liquidadora de la obra la cual deberá elaborar el acta de recepción definitiva de la misma dentro de los 35 días siguientes a la fecha de notificación de su nombramiento. Si la comisión comprueba que los trabajos están ejecutados satisfactoriamente, suscribirá el acta de recepción final de los mismos, y en caso contrario actuara conforme lo estipulado en el artículo 55 de la Ley de Contrataciones del Estado.

B. Liquidación Inmediatamente después de que las obras hayan sido recibidas, la Comisión, en

un plazo de 90 días procederá a efectuar la liquidación del contrato y a establecer el importe de los pagos o cobros que deban hacerse al contratista. Igual procedimiento se observará en caso de rescisión o resolución del contrato. (Articulo 56 de la Ley de Contrataciones del Estado).

C. Aprobación de la Liquidación La Comisión deberá practicar la liquidación, dentro de los 90 días siguientes a la

fecha del Acta de Recepción definitiva de la obra. Si transcurrido dicho plazo, la Comisión no ha suscrito el acta correspondiente, El Contratista puede presentar un proyecto de liquidación a la autoridad administrativa. Esta deberá aprobar o improbar la liquidación o el proyecto presentado por El Contratista dentro del mes siguiente de recibida la respectiva documentación. Si vencido este plazo no se produce ninguna resolución, con la petición de aprobación presentada por El Contratista se tendrá por resuelta favorablemente. (Articulo 57 de la Ley de Contrataciones del Estado y 31 y 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

CAPITULO III

DISPOSICIONES ESPECIALES I. DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR Esta obra consiste en la construcción de alcantarillado sanitario Aldea Llano de Ánimas, Amatitlán y comprende la ejecución de los siguientes renglones:

1. PRELIMINARES: Consiste en Costos Preliminares en Cuanto a Arrendamiento y/o alquiler de Bodega o lugar para almacenamiento de Materiales, herramientas y Personal y el Replanteo Topográfico, para la rectificación previa a la ejecución del proyecto.


A. TRAZO Y NIVELACIÓN (1000 ml): Consiste en correr niveles y trazar los

puntos de intersección para proceder a la excavación y ubicación del drenaje y pozos de visita, a efecto de dejar la pendiente y dimensiones especificadas en los planos.

B. REACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS EXISTENTES: Consiste en el reacondicionamiento de los servicios que se presentan a lo largo y ancho de la ruta del drenaje y del área de influencia de la ejecución de la construcción, a manera de dejar los servicios funcionando adecuadamente.

C. EXCAVACIÓN: Excavación y Remoción de terreno existente a efecto de

obtener el nivel correspondiente para la colocación de la tubería de Drenaje, así como la construcción de los pozos de visita. Se considero un corte de 1 metro de ancho, por 2 mts. Aproximadamente de profundidad lo que da un volumen aproximado de 6,418.20 m³, incluye las labores de excavación, acomodo y movimientos varios (nivelación de fondo de zanja y compactación de subsuelo).

D. INSTALACIÓN DE TUBERÍA (1,000.00 ML): Comprende el acarreo, bajada y

colocación de tubos de drenaje, la instalación y el pegado. La provisión de la Tubería Para Drenaje de 14 pulgadas especial para el flujo de aguas negras.

E. RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA (1,000.00 ML): Consiste en tender

una capa de relleno con material Base de 0.5 mts de espesor compactado (0.86 mts.3 de volumen de material no compactado) su compactación, el relleno final con material suelo y su compactación final. Incluye la provisión, acarreo y disposición final del material de relleno.

F. POZOS DE VISITA (15 Unidades): Consiste en la construcción de pozos de

visita a lo largo de la línea del drenaje, e incluye la construcción de su brocal y tapadera individual, así como la conexión de la línea de drenaje a dichos pozos.

G. ACTIVIDADES FINALES (Global): consiste en las actividades finales de

prueba, limpieza, fletes y conexión de domiciliares colindantes al proyecto, hasta dejar la candela provista para que cada usuario realice sus conexiones individuales. Dichas actividades se establecen para el funcionamiento final del drenaje instalado

II. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

1. SEÑALES DE TRÁNSITO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

El Contratista colocará las señales de transito que considere necesarias en la ejecución de los trabajos;

Debe incluirse personal que dirija el tránsito; todo con el objeto de evitar posibles accidentes de tránsito a los vecinos y proteger las obras en construcción.

La Señalización descrita debe mantenerse durante la construcción.


El Contratista tomará en cuenta que para la ejecución de los trabajos, se tratara que el tránsito se interrumpa lo menos posible.

2. MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

El Contratista procurara mantener en lo posible que el avance del trabajo lo permita, el paso peatonal y vehicular fluyendo. 3. LOCALIZACION

Se hará según los planos del proyecto, por lo que se usarán los aparatos de topografía para fijar adecuadamente los puntos auxiliares.

Se tomará como medida general la superficie por el eje y sección transversal de la línea de drenaje.

4. REPLANTEO

Se hace según los planos, de acuerdo a las siguientes recomendaciones:

El replanteo lo supervisará el residente.

La colocación de los puntos de referencia a los ejes y parámetros se debe ejecutar en forma cuidadosa para evitar desplazamientos de los puntos para esto se utilizarán materiales de buena calidad.

5. REACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Se supervisará el estado en que se encuentra la infraestructura. Se hará una

inspección y se tratara de readecuarla de una manera óptima y que no interrumpa su servicio.

6. CONTROL DE LA ZANJA

La zanja se excavara de acuerdo a línea topográfica y a un máximo de 2 mts. Para la colocación de tubería de drenaje, el cual debe ir con el desnivel respectivo, para asegurar el deslizamiento de las aguas negras.

III. EXCAVACIONES PARA REDES DE SERVICIO

Las zanjas y excavaciones necesarias para tuberías alcantarillas, pozos y cajas de inspección, etcétera, deberán excavarse hasta la profundidad indicada en los planos y del ancho necesario para poder realizar correctamente la instalación de los ductos o la construcción de las cajas o pozos de acuerdo con el Interventor. Los taludes deberán ser en lo posible verticales. Siempre que fuere necesario, el Contratista deberá apuntalar las excavaciones para evitar la ocurrencia de derrumbes. El fondo de las zanjas para tuberías deberá apisonarse adecuadamente para proporcionar el mejor apoyo al ducto, deberá conformarse el área de apoyo de acuerdo a la forma de las tuberías para que apoyen uniformemente por lo menos en su cuadrante inferior.


IV. RELLENOS CON TIERRA APISONADA Los terraplenes o rellenos se construirán de acuerdo con los alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales indicadas en los planos u ordenadas por el Interventor el material para el relleno se podrá obtener de la excavación.

Los materiales que sean de acuerdo en un todo con las siguientes normas y de conformidad con los alineamientos perfiles y secciones que indiquen los planos. Los rellenos se construirán por capas sucesivas máximo de 0.20 cms. y en todo el ancho que señale la correspondiente sección transversal. Cada capa debe compactarse completamente antes de colocar la capa siguiente. En los últimos centímetros no deben colocarse ni piedras ni terrones que se rompan fácilmente. Ninguna capa debe tener más de 20 cms. de espesor compacto por todo el ancho de la sección. El material de las diferentes capas deberá tener la humedad necesaria antes de su compactación para que este sea el indicado. Se requerirá humedecer o secar el material y tratarlo en forma tal que se asegure un contenido de humedad uniforme a través de toda la capa. Las operaciones deberán suspenderse en caso de lluvia y otras condiciones poco favorables para los trabajos. En todo tiempo debe existir suficiente equipo disponible para suministrar el agua necesaria para la compactación. La compactación de los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados, en el sitio deberá hacerse longitudinalmente partiendo de los bordes exteriores de la franja que se compacta, hacia el centro, cuidando de trasplantar cada pasada de equipo, hasta lograr la densidad especificada uniformemente a todo lo largo y ancho de la franja.

Para la compactación de rellenos se recomienda especialmente rodillos. Se pueden utilizar canguros y planchas vibratorias si el material es predominantemente friccionarte. V. RELLENOS CON TIERRA SELECCIONADA DEL SITIO

Comprende el relleno con tierra seleccionada resultante de las excavaciones de la obra, en los sitios señalados en el proyecto. Para su ejecución, el suelo base debe estar libre de desechos. Su compactación se hará manual o mecánicamente, en capas humedecidas de 20 cms. hasta obtener la densidad máxima exigida. La superficie final deberá quedar completamente nivelada alcanzando las cotas indicadas en los planos. En caso de tener que hacerse rellenos adicionales a los previstos en planos, solo podrá efectuarse previa consulta al Interventor. Se utilizara como base de pisos y desagües con una densidad mínima en cada compactación. VI. BODEGA O GUARDIANIA

El Contratista ejecutara la construcción de la bodega, esta debe permitir el almacenamiento seguro de todos aquellos materiales que puedan sufrir daños o deterioros por la intemperie.

Para almacenar el cemento se deberá construir una plataforma de madera con altura mínima de 10 cm. sobre piso. Se proveerá un espacio para oficina administrativa de la obra. Una habitación adecuada para los celadores y servicios sanitarios. Deberá emplearse tubería y accesorios de PVC de primera calidad.


VII. RED SUBTERRÁNEA AGUAS NEGRAS Y/O LLUVIAS EN PVC.

Será en tubería sanitaria de PVC y/o de aguas lluvias, según corresponda. Una vez excavado se procederá a aplicar una capa en material compactado para su asentamiento. Posteriormente se instalara la tubería con pendiente minina del 2%, cuidando de limpiar las superficies a unir y utilizar el pegado requerido para garantizar un perfecto sellamiento. Incluye accesorios de ramificación o empates; no se permite doblar las tuberías. Luego de instalar la red se harán los rellenos con material seleccionado de la excavación, quedando perfectamente compactado. El desarrollo de las redes se hará conforme a los planos sanitarios y cualquier modificación podrá hacerse, previo acuerdo. VIII. COLOCACION DE TUBERIAS

Se colocará la tubería siguiendo la pendiente especificada, colocando las espigas en dirección del flujo teniendo en cuenta el alineamiento y nivelación de los tubos, previa limpieza de las campanas y espigas para que queden libres de materiales extraños. Los extremos de los tubos deben permanecer bien tapados para evitar la entrada de elementos extraños. Se apisonara el relleno en capas sucesivas, sobre y alrededor del tubo, a fin de garantizar una participación uniforme de las presiones sobre su superficie. El relleno debe hacerse a ambos lados simultáneamente con el objeto de evitar presiones laterales desiguales. En caso de que el asentamiento posterior del relleno produzca ondulaciones en la superficie del terreno, El Contratista deberá rellenar y apisonar en estos puntos, hasta que se consolide el terreno. IX. POZOS DE VISITA. Se harán con tubo de cemento de 1.00 mt aproximadamente de diámetro. Se colocaran según plano, el fondo de la excavación se compactara el material sobre el cual se fundirá la base (tapadera inferior) de concreto sobre la cual ira el tubo, la tapera se fundirá aparte y se elaborará el brocal según detalle en planos. X. EVACUACION DE AGUAS DE LA ZANJA

En caso de que se presenten infiltraciones o inundaciones en las zanjas, El Contratista deberá instalar un equipo adecuado de bombeo para tener en todo momento las zanjas secas.


CAPITULO IV

ANEXOS

ANEXO 1

CARTA DE OFERTA DE LICITACIÓN DE OBRA NÚMERO: AGVD-01-2009.

SEÑORES ASOCIACION GUATEMALTECA PARA VIVIENDA Y DESARROLLO -AGUAVID- PRESENTE. OFERENTE:___________________________________________________________ (Nombre o razón social de la entidad) _____________________________________________________________________

(Nombres y apellidos del propietario o representante legal) de__________años______________,_____________,_________________________,

(Estado Civil) (Profesión) (Nacionalidad) Con domicilio en:_______________________________________________________. con cédula de vecindad número de orden _____ y de registro________________________, extendida por el Alcalde Municipal de ________________ del departamento de _____________, señalo como lugar para recibir citaciones y notificaciones en: _______________________________________, teléfonos: ________________, dirección electrónica:__________________________, comparezco en mi calidad de (propietario) (representante legal) de:___________________________________________________________________, con domicilio legal en _______________________________________ teléfono:___________, fax:________, dirección electrónica: ___________________, a presentar formal oferta para participar, como oferente, en LA LICITACION DE OBRA número AGVD-01-2009, relativa a la construcción de: SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LLANO DE ANIMAS, PRIMERA FASE. Enterado del aviso de invitación de Licitación y de las Bases de Licitación de la obra a realizar, en cumplimiento de las condiciones y requisitos fijados, hago constar que:

1. He examinado, estudiado y analizado todos los documentos de La Licitación, la invitación, el sitio Web de Guatecompras, Bases, Especificaciones Generales, Especificaciones Técnicas, Disposiciones Especiales, Planos y demás documentos correspondientes para la construcción de la obra antes identificada, los cuales acepto.

2. Que he visitado el lugar de la obra, estando plenamente enterado de las

características y condiciones del mismo para la ejecución, estableciendo los accesos existentes y las dificultades que pueden existir en el transporte de materiales y mano de obra; así como los bancos de materiales en disponibilidad y vertederos de desechos, residuos, basura y/o ripio.


3. Acepto todas y cada una de las condiciones de La Licitación y, para el caso de adjudicación de la obra, me comprometo a cumplir con la misma, apegarme al contrato sin hacer ninguna modificación, pagando los daños y perjuicios contra terceros, que pudiesen ser provocados durante la ejecución de la obra, por el oferente, empleados, agentes o subcontratistas.

4. Me comprometo a indemnizar a todas las personas que pudieran resultar afectadas por la construcción, así también al pago de sueldos y salarios conforme la legislación laboral, cuotas patronales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y eximiendo de toda responsabilidad a la Asociación Guatemalteca para Vivienda y Desarrollo –AGUAVID-, sus funcionarios y empleados.

5. Me sujeto a las disposiciones de las Leyes y Reglamentos de la República de

Guatemala, incluyendo las disposiciones municipales correspondientes. 6. Me comprometo a que cualquier divergencia que pudiera suscitarse

relacionada con la interpretación, cumplimiento, rescisión y efectos del contrato correspondiente a este Proyecto o cualquiera de sus cláusulas, sea resuelta entre las partes por la vía conciliatoria, pero si no fuera posible llegar a un acuerdo, la cuestión o cuestiones a dilucidarse se resolverán conforme a lo dispuesto por La Ley de lo Contencioso-Administrativo.

7. Me comprometo a entregar total y satisfactoriamente terminados todos los

trabajos para las obras en los plazos establecidos en las bases.

8. He calculado y ofrezco ejecutar la construcción de la obra antes identificada por el precio total de _____________________________________(Q._______________), que incluye el valor del Impuesto al Valor Agregado -IVA-.

Guatemala, ________ de _______________________ de 2009. f) _____________________________________________________________________

(Firma del propietario o representante legal y sello de la empresa o entidad oferente)


ANEXO 2

CUADRO DE INTEGRACION DE COSTO UNITARIO POR RENGLON CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LLANO

DE ANIMAS PRIMERA FASE, AMATITLAN, GUATEMALA

MANO DE OBRA


MATERIALES


ANEXO 3

CRONOGRAMA DE EJECUCION E INVERSION

CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LLANO DE ANIMAS PRIMERA FASE, AMATITLAN, GUATEMALA


ANEXO 4

RESUMEN INTEGRACION DEL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALDEA LLANO DE ÁNIMAS,

PRIMERA FASE, AMATITLAN, GUATEMALA


ANEXO 5

MODELO DE PRESENTACION DE OFERTA

Guatemala, _______ de _____________________ de 2009.

Señores: Junta de Licitación ASOCIACION GUATEMALTECA PARA VIVIENDA Y DESARROLLO –AGUAVID-. 10ª. Avenida 15-72 zona 10, Ciudad de Guatemala. Contiene: Oferta y documentos adjuntos para participar en La Licitación de Obra número AGVD 01-2009, para la construcción de: SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LLANO DE ANIMAS, GUATEMALA. Por parte de la (empresa) (entidad): _______________________________________,


ANEXO 6

MODELO DE CONSTANCIA DE VISITA

Se hace constar que el señor: (Nombre de la persona que hace la visita), en representación de

(Nombre del Oferente) efectuó el reconocimiento del área donde se realizara la construcción

de: “SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LLANO DE ANIMAS,

PRIMERA FASE.” y se le proporciono la información necesaria en torno a la ubicación

exacta del proyecto.

Para efectos del Evento de Licitación de Obra No. AGVD 01-2009, se extiende la

presente constancia el día ______ de _________ del año __________.

Representante o integrante del Comité o Asociación del Asentamiento o responsable

de la misma.

Nombre: _____________________________________________________________________ Número de Cedula: _____________________________________________________________ Firma: __________________________, Sello:


ANEXO 7 NOTA IMPORTANTE: Las Addendas que se originen en este evento de licitación por aspectos Administrativos o Técnicos, no serán enviadas por escrito, por lo que deberán ser consultadas vía Internet por medio del Número de Operación de Guatecompras (NOG) asignado al evento, en el portal de GUATECOMPRAS. Además toda pregunta solicitada, deberá realizarse por la misma vía, al menos tres (3) días hábiles antes de la fecha establecida para presentar ofertas y las respuestas aclaratorias se publicaran a mas tardar dos (2) días hábiles antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas, por lo que todos los interesados están obligados a consultar periódicamente el Número de Operación de Guatecompras (NOG) asignado al evento, en el portal de GUATECOMPRAS. No serán elegibles las Empresas Individuales o Jurídicas que hayan incumplido con las obligaciones adquiridas a través de contratos administrativos suscritos con la Asociación Guatemalteca para Vivienda y Desarrollo –AGUAVID-.

bases de licitacion - guatecompras.gtsistema de... · construccion sistema de alcantarillado...

Documents