bases obra agua y desague huncan

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

LICITACION PBLICA N 046-2011/GRH

LICITACIN PBLICA No 046-2011GRH(PRIMERA CONVOCATORIA)

OBJETO OBRA UBICACIN

EJECUCION DE OBRA INSTALACION DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE DE HUANCAN, DISTRITO DE CHUQUIS DOS DE MAYO - HUANUCO Distrito Chuquis Provincia Dos de Mayo Regin Hunuco

CALENDARIO DE CONVOCATORIA:

ACTIVIDADINICIOTERMINOCONVOCATORIA30/12/201130/12/2011REGISTRO DE PARTICIPANTES31/12/201103/02/2012PRESENTACIN DE CONSULTAS31/12/201109/01/2012ABSOLUCIN DE CONSULTAS16/01/201216/01/2012FORMULACIN DE OBSERVACIONES A LAS BASES17/01/201217/01/2012ABSOLUCIN DE OBSERVACIONES27/01/201227/01/2012INTEGRACIN DE BASES02/02/201202/02/2012PRESENTACIN DE PROPUESTAS (*)16/02/201216/02/2012CALIFICACIN Y EVALUACIN DE PROPUESTAS17/02/201217/02/2012OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO17/02/201217/02/2012(*)ElActo Publico se Realizara en el Auditorio del Gobierno Regional Hunuco. 09:00 a.m.

Pgina 1 de 58



HUANUCO, DICIEMBRE DE 2011.

SECCIN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIN

Pgina 2 de 58



CAPTULO I ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIN 1.1 CONVOCATORIA Se efectuar de conformidad con lo sealado en el Artculo 51 del Reglamento, en la fecha sealada en el cronograma. 1.2 BASE LEGAL Decreto Legislativo N 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en adelante la Ley. Decreto Supremo N 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias. Decreto Supremo N 021-2009-EF Modificacin del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo N 140-2009-EF Modificacin del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Directivas de OSCE. Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Cdigo Civil. Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Decreto Supremo N 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. Ley N 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica. Decreto Supremo N 007-2008-TR, Texto nico Ordenado de la Ley de Promocin de la Competitividad, Formalizacin y Desarrollo de la Micro y Pequea y del acceso al empleo decente, Ley MYPE. Decreto Supremo N 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso. Para la aplicacin del derecho deber considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases. 1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES El registro de participantes se efectuar desde el da siguiente de la convocatoria y hasta un (1) da hbil despus de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastar que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artculo 53 del Reglamento. La persona natural o persona jurdica que desee participar en el proceso de seleccin deber acreditar estar con inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificar la vigencia de la inscripcin en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado. MUY IMPORTANTE: Pgina 3 de 58


LICITACION PBLICA N 046-2011/GRH Para participar de un proceso de seleccin convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor informacin, podr ingresarse a la siguiente direccin electrnica: www.rnp.gob.pe. Al registrarse, el participante deber sealar la siguiente informacin: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razn social (persona jurdica), nmero de RUC, domicilio legal, telfono. De acuerdo con lo establecido en el artculo 52 del Reglamento, la persona natural o jurdica que desee ser notificada electrnicamente, deber consignar una direccin de correo electrnico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificacin a travs del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a travs del SEACE. 1.4 FORMULACIN DE CONSULTAS A LAS BASES Las consultas a las Bases sern presentadas por un perodo mnimo de cinco (05) das hbiles, contados desde el da siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artculo 55 del Reglamento. 1.5 ABSOLUCIN DE CONSULTAS A LAS BASES La decisin que tome el Comit Especial con relacin a las consultas presentadas constar en el pliego absolutorio que se notificar a travs del SEACE y a los correos electrnicos de los participantes que as lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Artculo 55 del Reglamento, en la fecha sealada en el cronograma del proceso de seleccin. El plazo para la absolucin no podr exceder de cinco (5) das hbiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas. La absolucin de consultas que se formulen al contenido de las Bases, se considerarn como parte integrante de sta y del Contrato. MUY IMPORTANTE: No se absolvern consultas a las Bases que se presenten extemporneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes. 1.6 FORMULACIN DE OBSERVACIONES A LAS BASES Las observaciones a las Bases sern presentadas dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes de haber finalizado el trmino para la absolucin de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artculo 57 del Reglamento. 1.7 ABSOLUCIN DE OBSERVACIONES A LAS BASES El Comit Especial notificar la absolucin de las observaciones a travs del SEACE y a los correos electrnicos de los participantes que as lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Artculo 57 del

Pgina 4 de 58


LICITACION PBLICA N 046-2011/GRH Reglamento, en la fecha sealada en el cronograma del proceso de seleccin. El plazo para la absolucin no debe exceder de los cinco (5) das hbiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones. La absolucin de las observaciones se considerar como parte integrante de las Bases y del Contrato. MUY IMPORTANTE: No se absolvern observaciones a las Bases que se presenten extemporneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes. 1.8 ELEVACIN DE OBSERVACIONES AL OSCE El plazo para solicitar la elevacin de observaciones al OSCE es de tres (3) das hbiles, computados desde el da siguiente de la notificacin del pliego absolutorio a travs del SEACE. Dicha opcin no slo se originar cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comit Especial, sino, adems, cuando el observante considere que el acogimiento declarado por el Comit Especial contina siendo contrario a lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso de seleccin. Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendr la opcin de solicitar la elevacin de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisin adoptada por el Comit Especial es contraria a lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso de seleccin. El Comit Especial, cuando corresponda, deber incluir en el pliego de absolucin de observaciones, el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisin de actuados al OSCE, debiendo bajo responsabilidad remitir las Bases y los actuados del proceso de seleccin a ms tardar al da siguiente de solicitada la elevacin por el participante. ELEVACIN DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD El plazo para solicitar la elevacin de observaciones al Titular de la Entidad es de tres (3) das hbiles, computados desde el da siguiente de la notificacin del pliego absolutorio a travs del SEACE. Dicha opcin no slo se originar cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comit Especial, sino, adems, cuando el observante considere que el acogimiento declarado por el Comit Especial contina siendo contrario a lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso de seleccin. Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendr la opcin de solicitar la elevacin de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisin adoptada por el Comit Especial es contraria a lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso de seleccin. Pgina 5 de 58



El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el Pronunciamiento a travs del SEACE ser no mayor de ocho (8) das hbiles. Este plazo es improrrogable y ser contado desde la presentacin de la solicitud de elevacin de las Bases. La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento es indelegable. 1.9 INTEGRACIN DE LAS BASES El Comit Especial integrar las Bases como reglas definitivas del presente proceso de seleccin, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si stas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra va ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restriccin no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases. Las Bases Integradas, de ser el caso, debern contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comit Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad o por el OSCE, de ser el caso. Corresponde al Comit Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artculos 59 y 60 del Reglamento. De conformidad con el Artculo 31 del Reglamento, el Comit Especial no podr efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad. 1.10 FORMA DE PRESENTACIN Y ALCANCE DE LAS PROPUESTAS Todos los documentos que contengan informacin referida a los requisitos para la admisin de propuestas y factores de evaluacin se presentarn en idioma castellano o, en su defecto, acompaados de traduccin efectuada por traductor pblico juramentado, salvo el caso de la informacin tcnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catlogos o similares, que podr ser presentada en el idioma original. El postor ser responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisin de la presentacin del documento o su traduccin no es subsanable. Las propuestas se presentarn en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendr la propuesta tcnica y el segundo la propuesta econmica. Si las propuestas se presenten en hojas simples se redactarn por medios mecnicos o electrnicos, llevarn el sello y la rbrica del postor y sern foliadas correlativamente empezando por el nmero uno. Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, stos podrn ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin. Las personas naturales podrn concurrir personalmente o a travs de su apoderado debidamente acreditado ante el Comit Especial, mediante carta poder simple (Formato N 01). Las personas jurdicas lo harn por medio Pgina 6 de 58


LICITACION PBLICA N 046-2011/GRH de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a travs de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntar el documento registral vigente que consigne la designacin del representante legal (Formato N 01). 1.12 PRESENTACIN DE PROPUESTAS La presentacin de propuestas se realiza en acto pblico, en la fecha y hora sealadas en el calendario del proceso. El acto se inicia cuando el Comit Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendr por desistido. Si algn participante es omitido, podr acreditarse con la presentacin de la constancia de su registro como participante. Los integrantes de un consorcio no podrn presentar propuestas individuales ni conformar ms de un consorcio. Despus de recibidas las propuestas, el Comit Especial proceder a abrir los sobres que contienen la propuesta tcnica de cada postor. El Comit Especial comprobar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser as, devolver la propuesta, tenindola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotar tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendr la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacin. Si se formula apelacin se estar a lo que finalmente se resuelva al respecto. De presentarse situaciones de subsanacin de la propuesta tcnica, se proceder de acuerdo al Artculo 68 del Reglamento. Despus de abierto cada sobre que contiene la propuesta tcnica, el Notario (o Juez de Paz) proceder a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta tcnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluacin y calificacin de las propuestas tcnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) proceder a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas econmicas dentro de uno o ms sobres, los que sern debidamente sellados y firmados por l, por los miembros del Comit Especial y por los postores que as lo deseen, conservndolos hasta la fecha en que el Comit Especial, en acto pblico, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluacin de las propuestas tcnicas. Al terminar el acto pblico, se levantar un acta, la cual ser suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, as como por los veedores y los postores que lo deseen.1 1.13 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONMICA La propuesta econmica (Sobre N 2) deber incluir obligatoriamente lo siguiente:1

Deber tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 64 del Reglamento, en los actos de presentacin de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podr contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participar como veedor y deber suscribir el acta correspondiente. Asimismo, la inasistencia de dicho representante no viciar el proceso.

Pgina 7 de 58



a) La oferta econmica, en nuevos soles2, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacin vigente, as como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocer pago adicional de ninguna naturaleza. El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componen debern ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrn ser expresados con ms de dos decimales. b) Garanta de seriedad de oferta3. 1.14 EVALUACIN DE PROPUESTAS La evaluacin de propuestas se realizar en dos (2) etapas: La evaluacin tcnica y la evaluacin econmica. Los mximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes: Propuesta Tcnica : 100 puntos Propuesta Econmica : 100 puntos 1.14.1 Evaluacin Tcnica Se verificar que la propuesta tcnica contenga los documentos de presentacin obligatoria y cumpla con los requerimientos tcnicos mnimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no sern admitidas. Slo a aquellas propuestas admitidas, el Comit Especial les aplicar los factores de evaluacin previstos en las Bases y asignar los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor. Las propuestas tcnicas que no alcancen el puntaje mnimo de sesenta (60) puntos, sern descalificadas en esta etapa y no accedern a la evaluacin econmica. 1.14.2 Evaluacin Econmica Si la propuesta econmica excede en ms del 10% o es menor al 90% del valor referencial, ser devuelta por el Comit Especial y se tendr por no presentada. La evaluacin econmica consistir en asignar el puntaje mximo establecido a la propuesta econmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignar puntaje inversamente proporcional, segn la siguiente frmula: Pi = Om x PMPE Oi Propuesta Puntaje de la propuesta econmica i

Donde: i = Pi =2 3

En cada caso concreto deber consignarse la moneda que resulte aplicable. En caso de convocarse a un proceso de seleccin segn relacin de tems, cuando el valor referencial del tem corresponda a una Adjudicacin de Menor Cuanta, bastar que el postor presente en su propuesta tcnica una declaracin jurada donde se comprometa a mantener vigente su oferta hasta la suscripcin del contrato.

Pgina 8 de 58


LICITACION PBLICA N 046-2011/GRH Oi = Om = PMPE = 1.15 Propuesta Econmica i Propuesta Econmica de monto o precio ms bajo Puntaje Mximo de la Propuesta Econmica

ACTO PBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO En la fecha sealada en las Bases, el Comit Especial proceder a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de seleccin a travs de un cuadro comparativo en el que se consignar el orden de prelacin y el puntaje tcnico, econmico y total obtenidos por cada uno de los postores. La evaluacin de las propuestas econmicas se realizar de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases. La determinacin del puntaje total se determinar de conformidad con lo indicado en el numeral 1.12.3 de la presente seccin. El Presidente del Comit Especial anunciar la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a travs del cuadro comparativo. En el supuesto que dos (2) o ms propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuar observando lo sealado en el Artculo 73 del Reglamento. Al terminar el acto pblico se levantar un acta, la cual ser suscrita por el Notario (o juez de paz), por todos los miembros del Comit Especial y por los postores que deseen hacerlo. El otorgamiento de la Buena Pro, se presumir notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregar a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluacin. Dicha presuncin no admite prueba en contrario. Esta informacin se publicar el mismo da en el SEACE.

1.16

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO Cuando se hayan presentado dos (2) o ms propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producir a los ocho (8) das hbiles de la notificacin de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacin. En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producir el mismo da de la notificacin de su otorgamiento. El consentimiento de la Buena Pro se publicar en el SEACE al da siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.

1.17

CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO De acuerdo con el artculo 282 del Reglamento, a partir del da hbil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el dcimo quinto da hbil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedicin de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. El OSCE no expedir constancias solicitadas fuera del plazo indicado.

Pgina 9 de 58



CAPTULO II SOLUCIN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIN 2.1 Recurso de apelacin A travs del recurso de apelacin se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de seleccin, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebracin del contrato. El recurso de apelacin se presentar ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, y ser conocido y resuelto por el Titular de la Entidad.. Con independencia del valor referencial del proceso de seleccin, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrn impugnarse ante el Tribunal. El Tribunal ser competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de seleccin de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratacin pblica. 2.2 Plazos de interposicin del recurso de apelacin La apelacin contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) das hbiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro. La apelacin contra los actos distintos a los indicados en el prrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) das hbiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

Pgina 10 de 58



CAPTULO III SUSCRIPCIN DEL CONTRATO 3.1 DE LOS CONTRATOS Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deber, dentro del plazo de dos (2) das hbiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgndole el plazo establecido en las Bases, el cual no podr ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) das hbiles, dentro del cual deber presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentacin requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se proceder de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 148 del Reglamento. El contrato ser suscrito por la Entidad, a travs del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratndose de persona natural, y tratndose de persona jurdica, a travs de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artculo 139 del Reglamento. Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deber presentar, adems de los documentos previstos en las Bases, los siguientes: Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado; Garanta de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de la liquidacin final; Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso; Constancia de Capacidad Libre de Contratacin, expedida por el Registro Nacional de Proveedores;

Pgina 11 de 58



Anlisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta econmica; Certificado de habilidad de los profesionales propuestos; Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programacin de obra PERT-CPM concordante con el plazo; Calendario de adquisicin de materiales e insumos necesarios para la ejecucin de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado; El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta, en caso de obras convocadas a suma alzada. 3.2 VIGENCIA DEL CONTRATO En aplicacin de lo dispuesto en el artculo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el da siguiente de la suscripcin del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidacin y se efecte el pago correspondiente. 3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTAS Las garantas que debe presentar el contratista debern ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacin automtica al slo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al mbito de supervisin de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estn consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categora que peridicamente publica el Banco Central de Reserva del Per. 3.4 DE LAS GARANTAS 3.4.1. GARANTA DE SERIEDAD DE OFERTA Los postores debern presentar la garanta de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, segn el monto establecido en las presentes Bases. El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocup el segundo lugar estn obligados a mantener su vigencia hasta la suscripcin del contrato. Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolver las garantas presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepcin del que ocup el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripcin del contrato. El plazo de vigencia de la garanta de seriedad de oferta no podr ser menor a dos (2) meses computados a partir del da siguiente de la presentacin de las propuestas. Esta garanta puede ser renovada. 3.4.2. GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO El postor ganador debe entregar a la Entidad la garanta de fiel cumplimiento del contrato. Esta deber ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidacin final. De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que vigencia superior a un (1) ao, previamente a la suscripcin del Entidades podrn aceptar que el ganador de la Buena Pro garanta de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) tengan una contrato, las presente la ao, con el

Pgina 12 de 58


LICITACION PBLICA N 046-2011/GRH compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidacin final. 3.4.3. GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS En caso el contrato conlleve a la ejecucin de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacin o actividades afines, se otorgar una garanta adicional por este concepto, la misma que se renovar peridicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacin en ningn caso. 3.4 EJECUCIN DE GARANTAS Las garantas se harn efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artculo 164 del Reglamento. 3.5 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO La aplicacin de penalidades por retraso injustificado en la ejecucin de la obra y las causales para la resolucin del contrato, sern aplicadas de conformidad con los Artculos 165 y 168 del Reglamento. De acuerdo con los artculos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrn establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artculo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto mximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del tem que debi ejecutarse. Estas penalidades se calcularn de forma independiente a la penalidad por mora. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO 3.6 DEL PRECIO La oferta ser formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida. Al formular su propuesta, el postor tendr en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra. Los costos para cada una de las partidas sern ofertados en nuevos soles 4 y las valorizaciones que se deriven estarn sujetas a reajustes, de acuerdo a la frmula polinmica considerada en el expediente tcnico y en aplicacin de los ndices Unificados de Precios de la Construccin que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI). 3.7 RESIDENTE DE OBRA5 Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta tcnica, el cual ser un ingeniero o arquitecto colegiado, segn corresponda a la naturaleza de los trabajos, que acredite que se encuentra hbil en el ejercicio de la profesin. El residente de obra, por su sola designacin representa al Contratista, para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.4 5

Consignar la moneda en la cual se presentarn los citados costos. Para la suscripcin del contrato deber cumplirse con designar al residente de obra, cuando no haya formado parte de la propuesta tcnica, conforme a lo dispuesto por el artculo 183 del Reglamento.

Pgina 13 de 58



La sustitucin del Residente solo proceder previa autorizacin escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8) das hbiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerar aprobada la solicitud. El reemplazante deber reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado. 3.8 INSPECTOR DE OBRA / SUPERVISOR6 Persona natural7 encargada de velar por la correcta ejecucin de la obra y el cumplimiento del contrato, debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra. Recibir todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su funcin, las cuales estarn estrictamente relacionadas con sta. 3.9 CUADERNO DE OBRA En la fecha de entrega del terreno, se abrir el Cuaderno de Obra, el mismo que ser firmado en todas sus pginas por el Inspector/Supervisor y por el Residente. Dichos profesionales son los nicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra. El Cuaderno de Obra deber tener una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor (el que se haya designado). El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse su acceso8 al mismo. Concluida la ejecucin de la obra, el original quedar en poder de la Entidad. 3.10 OCURRENCIAS Son hechos relevantes relacionados con la ejecucin de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotacin el Inspector/Supervisor o el Residente, segn quien sea el que efecte la anotacin. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harn directamente a la Entidad por el contratista o su representante, por medio de comunicacin escrita. 3.11 ADELANTOS 3.11.1 ADELANTO DIRECTO La Entidad entregar al Contratista, dentro de los siete (7) das naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito, adjuntando la correspondiente garanta y el comprobante de pago correspondiente, el

6 7

Deber definirse expresamente el profesional a cargo del control de la obra. En el caso que el supervisor de la obra sea una persona jurdica, sta designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra. De acuerdo con el artculo 194 del Reglamento, si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor, impidindole anotar las ocurrencias ser causal de aplicacin de multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacin por cada da de dicho impedimento.

8

Pgina 14 de 58


LICITACION PBLICA N 046-2011/GRH adelanto hasta el veinte por ciento (20%)9 del monto del contrato original, siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) das siguientes de la suscripcin del contrato. 3.11.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS Se otorgar para la adquisicin de materiales o insumos, hasta el cuarenta por ciento (40%)10 del monto del contrato original, en concordancia con el calendario de adquisicin de materiales e insumos presentado por el contratista, adjuntando la correspondiente garanta. 3.12 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIN DE OBRA El plazo de ejecucin de obra inicia a partir del da siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en el artculo 184 del Reglamento: a. Que se designe al Inspector o supervisor, segn corresponda. b. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente tcnico de obra completo. c. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutar la obra. d. Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacin11 e. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artculo 187 del Reglamento. 3.13 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Tcnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecucin de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto. 3.14 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO Los contratistas estn obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestacin formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de seleccin o en la formalizacin del contrato, as como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artculos 1774 del Cdigo Civil. 3.15 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Cdigo Civil y en el artculo 50 de la Ley, que establece, entre otros, un periodo de garanta y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) aos.9

La Entidad deber definir, en el caso que considere el otorgamiento de adelantos directos al contratista, el porcentaje al que ascender dicho adelanto. La Entidad deber definir, en el caso que considere el otorgamiento de adelantos para materiales e insumos, el porcentaje al que ascender dicho adelanto. Las Bases deben indicar expresamente si dicha condicin forma parte de las obligaciones de la Entidad, en cuyo caso deber consignarse como tal en las Bases.

10

11

Pgina 15 de 58



Todos los dems aspectos relativos al presente proceso de seleccin, contratacin, construccin, ejecucin, recepcin de obra, liquidacin de obra, etc., no contemplados en esta seccin o en las Bases se regirn por la Ley y su Reglamento. 3.16 DISPOSICIONES FINALES Todos los dems aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirn supletoriamente por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, as como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIN ESPECFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIN

Pgina 16 de 58



Pgina 17 de 58



CAPTULO I GENERALIDADES 1.1 ENTIDAD CONVOCANTE NOMBRE: RUC N: 1.2 GOBIERNO REGIONAL HUNUCO 20489250731

DOMICILIO LEGAL CALLE CALICANTO N 145 AMARILIS HUNUCO

1.3 1.4

OBJETO DE LA CONVOCATORIA El presente proceso tiene por objeto la ejecucin de la obra: INSTALACION DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE DE HUANCAN, DISTRITO DE CHUQUIS DOS DE MAYO - HUANUCO VALOR REFERENCIAL El valor referencial asciende a S/. 2273,101.47 (Dos millones doscientos setenta y tres mil ciento uno con 47/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucin de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Octubre del 2011. Los lmites mximos y mnimos del valor referencial total ascienden a: 90 % del Valor Referencial S/. 2045,791.33 Dos millones cuarenta y cinco mil setecientos noventa y uno con 33/100 Nuevos Soles Valor Referencial S/. 2273,101.47 Dos millones doscientos setenta y tres mil ciento uno con 47/100 Nuevos Soles 110% del Valor Referencial S/. 2500,411.62 Dos millones quinientos mil cuatrocientos once con 62/100 Nuevos Soles

1.5

Las propuestas que excedan en ms del diez por ciento (10%) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) sern devueltas por el Comit Especial tenindolas por no presentadas. Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el lmite antes establecido, se deber contar con la asignacin suficiente de crditos presupuestarios y la aprobacin del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econmica a un monto igual o menor al valor referencial, conforme al artculo 76 del Reglamento. El plazo para otorgar la buena pro no exceder de diez (10) das hbiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad del Titular. 1.6 EXPEDIENTE DE CONTRATACIN El expediente de contratacin fue aprobado mediante FORMATO 02 N de Orden 0178-2011/GRH; del 26 de Diciembre de 2011 1.7 FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA: N 18.040.0088.0000.2.074526.2

Pgina 18 de 58


LICITACION PBLICA N 046-2011/GRH 1.8 SISTEMA DE CONTRATACIN El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacin respectivo. 1.9 MODALIDAD DE EJECUCIN CONTRACTUAL Ninguna 1.10 REQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS El requerimiento est definido en el Captulo III de la presente seccin. 1.11 BASE LEGAL

Decreto Legislativo N 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. Decreto Supremo N 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento. Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Cdigo Civil. Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Ley N 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica. Decreto Supremo N 007-2008-TR, Texto nico Ordenado de la Ley de Promocin de la Competitividad, Formalizacin y Desarrollo de la Micro y Pequea y del acceso al empleo decente, Ley MYPE. Decreto Supremo N 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso. 1.12 LOCALIZACIN DE LA OBRA La obra se encuentra localizada en Distrito Provincia Departamento Regin 1.13 : Chuquis : Dos de Mayo : Hunuco : Hunuco

PLAZO DE EJECUCIN DE OBRA El plazo de ejecucin de la obra es de 180 (ciento ochenta) das calendario.

Pgina 19 de 58



CAPTULO II DEL PROCESO DE SELECCIN 2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIN ACTIVIDAD INICIO TERMINO CONVOCATORIA 30/12/2011 30/12/2011 REGISTRO DE PARTICIPANTES 31/12/2011 03/02/2012 PRESENTACIN DE CONSULTAS 31/12/2011 09/01/2012 ABSOLUCIN DE CONSULTAS 16/01/2012 16/01/2012 FORMULACIN DE OBSERVACIONES A LAS BASES 17/01/2012 17/01/2012 ABSOLUCIN DE OBSERVACIONES 27/01/2012 27/01/2012 INTEGRACIN DE BASES 02/02/2012 02/02/2012 PRESENTACIN DE PROPUESTAS (*) 16/02/2012 16/02/2012 CALIFICACIN Y EVALUACIN DE PROPUESTAS 17/02/2012 17/02/2012 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 17/02/2012 17/02/2012 (*)El Acto Publico se Realizara en el Auditorio del Gobierno Regional Hunuco. 09:00 a.m. 2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES El registro de los participantes se realizar en la oficina de tesorera del Gobierno Regional Hunuco, sito en Calle Calicanto N 145 - Amarilis Hunuco, en las fechas sealadas en el cronograma, en el horario de 8:00 am a 4:30 pm, previo pago de la S/.20.00 (VEINTE Y 00/100 NUEVOS SOLES) por derecho de participacin o realizar el abono en cuenta corriente N 0481 015901 del Gobierno Regional Hunuco en el Banco de la Nacin, luego enviar el depsito y una carta consignando sus datos para el registro de participante; al Telefax 062 51-6113, 51-2124 y 51-2628 Anexo 128/141. En el momento de la entrega de las Bases al participante, se emitir la constancia o cargo correspondiente en el que se indicar: nmero y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que recibe las Bases as como el da y hora de dicha recepcin. Nota: Los postores podrn adquirir un ejemplar del original del Expediente Tcnico, con la cancelacin del costo de reproduccin. 2.3. FORMULACIN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES Las consultas y observaciones se presentarn por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de MESA DE PARTES DEL GOBIERNO REGIONAL HUANUCO, sito en LA CALLE CALICANTO N 145 AMARILIS HUANUCO, en las fechas sealadas en el cronograma, en el horario de 08.00 am. a 16:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comit Especial de la LICITACIN PBLICA N 046-2011/GRH

Pgina 20 de 58


LICITACION PBLICA N 046-2011/GRH 2.4. ACTO PBLICO DE PRESENTACIN DE PROPUESTAS Las propuestas se presentarn en acto pblico, en el Auditorio del GOBIERNO REGIONAL HUANUCO SITO EN LA CALLE CALICANTO N 145 AMARILIS HUANUCO, en la fecha y hora sealada en el cronograma. El acto pblico se realizar con la participacin de Notario. Las personas naturales concurren personalmente o a travs de su apoderado debidamente acreditadas ante el Comit Especial mediante carta poder simple. Las personas jurdicas lo hacen por medio de su representante legal o apoderado. El representante legal acreditar tal condicin con copia simple del documento registral vigente12 que consigne dicho cargo y, en el caso del apoderado, ser acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntar el documento registral vigente que acredite la condicin de ste. Se contara con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participar como veedor y deber suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso. Las propuestas se presentarn en dos sobres cerrados y estarn dirigidas al Comit Especial de la LICITACIN PBLICA N 046-2011/GRH, conforme al siguiente detalle: SOBRE N 1: Propuesta Tcnica. El sobre ser rotulado:Seores NOMBRE DE LA ENTIDAD DIRECCIN Att.: Comit Especial LICITACIN PBLICA N 046-2011/GRH Objeto del proceso: INSTALACION

DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE DE HUANCAN, DISTRITO DE CHUQUIS DOS DE MAYO - HUANUCOSOBRE N 1: PROPUESTA TCNICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

SOBRE N 2: Propuesta Econmica. El sobre ser rotulado:Seores NOMBRE DE LA ENTIDAD DIRECCIN Att.: Comit Especial LICITACIN PBLICA N 046 -2011/GRH Objeto del proceso: INSTALACION

DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE DE HUANCAN, DISTRITO DE CHUQUIS DOS DE MAYO - HUANUCO

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 2.5.1. SOBRE N 1 - PROPUESTA TCNICA: Se presentar en un (1) original y dos (02) copias

12

La vigencia de poder a presentar por el Representante Legal o Apoderado deber tener una antigedad no mayor a cinco das calendario a la fecha de presentacin de las propuestas.

Pgina 21 de 58


LICITACION PBLICA N 046-2011/GRH El sobre N 1 contendr, adems de un ndice de documentos13 la siguiente documentacin: Documentacin de presentacin obligatoria: i) ii) Copia simple del Certificado de Inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el Registro de Ejecutor de Obra. Declaracin Jurada de datos del postor. Cuando se trate de Consorcio, esta declaracin jurada ser presentada por cada uno de los consorciados - Anexo N 01.

iii) Declaracin Jurada y documentos sustentatorios de cumplimiento de los Requerimientos Tcnicos Mnimos contenidos en el Captulo III de la presente seccin. (Anexo N 02) Asimismo, en cumplimiento con lo exigido por los mismos, el postor deber presentar, para que su propuesta sea admitida, los siguientes documentos: a. Formato y documentos sustentatorios de la experiencia solicitada en los Requerimientos Tcnicos Mnimos; sustentado con copia simple de los contratos que indiquen empresa o entidad contratante, obra ejecutada y plazo de ejecucin. (Anexo N 03) b. Declaracin Jurada de compromiso de trabajo de cada uno de los profesionales y tcnicos propuestos para el servicio (Anexo N 04). c. Formato y documentos sustentatorios de la experiencia del personal profesional y tcnico propuesto, relacin del personal que ser asignado al servicio debiendo anexar a ella los contratos con su respectiva conformidad (constancia o certificados), donde se sealen los datos del profesional y experiencia en la especialidad requerida (tiempo de inicio trmino, cargo desempeado, etc.). (Anexo N 05) d. Declaracin Jurada de disponibilidad de equipo y maquinaria requeridos en los requerimientos Tcnicos Mnimos. (Anexo N 06) iv) Declaracin Jurada simple de acuerdo al Artculo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Anexo N 07. En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracin jurada, salvo que sea presentada por el representante legal comn del consorcio. Declaracin Jurada del Plazo de Ejecucin. Anexo N 08. Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante comn, el domicilio comn y el porcentaje de participacin. Anexo N 09 La promesa formal de consorcio deber ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumir que los integrantes del consorcio ejecutarn conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deber cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso. Se presume que el representante comn del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacin del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccin, suscripcin y ejecucin del contrato, con amplias y suficientes facultades.

v) vi)

13

La omisin del ndice no descalifica la propuesta ya que su no presentacin no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

Pgina 22 de 58


LICITACION PBLICA N 046-2011/GRH MUY IMPORTANTE: La omisin de alguno de los documentos enunciados acarrear la descalificacin de la propuesta. Documentacin de presentacin facultativa: i) Para la acreditacin de los factores Experiencia en Obras en General (Anexo N 10) y Experiencia en Obras Similares (Anexo N 11) deber presentarse: Copia simple de contratos con su respectiva acta de recepcin y conformidad.

ii) Para la acreditacin del factor Experiencia y Calificaciones del Personal Propuesto deber presentarse: Copia simple de contratos con conformidad (constancias o certificados) Utilizando el Anexo N 05. Se debe tener en consideracin que la documentacin presentada como documentos obligatorios debe ser diferente para la calificacin. iii) Para la acreditacin del factor Cumplimiento en la Ejecucin de Obras, deber presentar: Constancias o certificados referidos a los contratos presentados en el factor Experiencia en Obras en General, que indiquen no tener penalidades; utilizando el formato del Anexo N 10. 2.5.2 SOBRE N 2 - PROPUESTA ECONMICA Se presentar en un (1) original El Sobre N 2 deber contener la siguiente informacin obligatoria: i) Oferta econmica en letras y nmeros, el cual deber incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo N 12, el que no podr tener borradura alguna, enmendadura o correccin, caso contrario se considerar como no presentada. El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componen debern ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrn ser expresados con ms de dos decimales. El monto total de la Propuesta ser en Nuevos Soles a) Carta Fianza de Garanta de Seriedad de Oferta por un monto de S/. 45,462.02 (Cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos con 02/100 Nuevos Soles)14. Esta Carta Fianza debe ser incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacin automtica en el pas al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten, las mismas que debern estar dentro del mbito de la supervisin de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar consideradas en la ltima lista de bancos extranjeros de primera categora que peridicamente publica el Banco Central de Reserva del Per. (artculo 39, de la Ley de Contrataciones del Estado, artculo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). El plazo de vigencia de la garanta de Seriedad de Oferta no podr ser menor a dos (02) meses computados a partir del da siguiente de la presentacin de las propuestas, debiendo ser renovada de ser el caso.

14

El postor que resulte ganador de la buena pro y el que qued en segundo lugar, estn obligados a mantener su vigencia hasta la suscripcin del contrato.

Pgina 23 de 58


LICITACION PBLICA N 046-2011/GRH Cabe sealar que en atribucin a la Resolucin N 1490-2011-TC-S2, las garantas de seriedad de oferta presentada por los consorcios deben incluir la relacin de sus integrantes, con la finalidad de dotar de seriedad a las propuestas que eventualmente se presenten a los procesos de seleccin; siendo motivo de no admisin de la propuesta econmica. 2.6 Determinacin del puntaje total Una vez evaluadas las propuestas tcnica y econmica se proceder a determinar el puntaje total de las mismas. El puntaje total de la propuesta ser el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente frmula: PTPi = c1 PTi + c2 PEi Donde: PTPi PTi PEi c1 c2 2.7 = Puntaje total del postor i = Puntaje por evaluacin tcnica del postor i = Puntaje por evaluacin econmica del postor i = Coeficiente de ponderacin para la evaluacin tcnica = 0.70 = Coeficiente de ponderacin para la evaluacin econmica = 0.30

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO Adicionalmente, conforme a los artculos 141 y 183 del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, se requerir la presentacin de los siguientes documentos en original y/o copia legalizada:

) )

) )

Copia de DNI del Representante Legal; Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa; c) Copia de la constitucin de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado; Copia del RUC de la empresa; Cdigo de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder; f) Designar al residente de obra, cuando no haya formado parte de la propuesta tcnica. g) Pliza Todo Riesgo de Construccin (CAR), por el 100% del monto total del Presupuesto, para cubrir los daos que pueda causar el Contratista a terceras personas, a la Entidad en sus propiedades, bienes y a su mismo personal, por efectos de los trabajos correspondientes a la ejecucin de la obra. Se deja constancia que el monto de este Seguro, no limita la responsabilidad del Contratista en caso que los daos producidos fuesen por suma mayor. Asimismo, el Contratista deber proporcionar a la Entidad constancia de pago de la prima, en caso de que sta se pague al crdito deber precisar el vencimiento de las cuotas. Para el caso de que existan adeudos en el pago de la Pliza, estos sern descontados de la valorizacin correspondiente y sern pagos por la Entidad, adems se descontar los cargos que corresponden por incumplimiento contractual. Cualesquiera sean el caso, las Plizas de Seguros que se acrediten debern contratarse en forma mancomunada Contratista y/o Entidad,

Pgina 24 de 58


LICITACION PBLICA N 046-2011/GRH las que sern supervisadas por nuestros Asesores de Seguros, afn de que las condiciones de la Pliza correspondiente cumplan con los requisitos que respalden y garanticen los intereses y Patrimonio de Entidad. La Pliza Contratada, deber acreditarse por el debidamente cancelada por la compaa aseguradora. Contratista

Dicha Pliza de Seguros deber ser previamente aprobada por la Entidad, estando obligado el Contratista a mantenerla en vigencia durante el plazo de ejecucin de la obra. h) i) Pliza de Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR). En caso de persona jurdica, se presentar copia del RUC de la Empresa y del testimonio de constitucin. j) Certificado de habilidad de todos los profesionales presentados. k) Bases Integradas, Expediente Tcnico y planos sellados y firmados por El Contratista l) Calendario de Avance de Obra Valorizado elaborado en concordancia con el cronograma de desembolsos econmicos establecido, con el plazo de ejecucin del contrato y sustentado en el Programa de Ejecucin de obra (PERT-CPM) el cual deber considerar la estacionalidad climtica propia del rea donde se ejecute la obra, cuando corresponde. m) Calendario de adquisicin de materiales e insumos necesarios para la ejecucin de obra, en concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado. n) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta. Asimismo, el postor ganador de la buena pro deber presentar una Carta Fianza para efectos de garantizar lo siguiente: Carta Fianza de Garanta de Fiel Cumplimiento del Contrato, Esta Carta Fianza debe ser incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacin automtica en el pas al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten, las mismas que debern estar dentro del mbito de la supervisin de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar consideradas en la ltima lista de bancos extranjeros de primera categora que peridicamente publica el Banco Central de Reserva del Per. (Artculo 39, de la Ley de Contrataciones del Estado, artculo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). Cabe sealar que en atribucin a la Resolucin N 1490-2011-TC-S2, las garantas de fiel cumplimiento presentada por los consorcios deben incluir la relacin de sus integrantes, siendo causal de incumplimiento en los requisitos para la suscripcin del contato. 2.8 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO El postor ganador de la buena pro deber presentar toda la documentacin requerida para la suscripcin del contrato en el plazo de diez (10) das hbiles contados a partir de la recepcin de la citacin de la Entidad, la cual ser dentro de los dos (2) das siguientes al consentimiento de la buena pro. La citada documentacin deber ser presentada en la Oficina de Logstica y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional Hunuco, a travs de la Oficina de Trmite Documentario, sito en la Calle Calicanto N 145 Amarilis Hunuco.

Pgina 25 de 58


LICITACION PBLICA N 046-2011/GRH El plazo para la suscripcin del contrato se contabilizara a partir del da siguiente de la citacin por parte de la entidad al postor ganador de buena pro.

CAPTULO III

Pgina 26 de 58


LICITACION PBLICA N 046-2011/GRH REQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS El cumplir con los requerimientos tcnicos mnimos no genera puntaje, slo otorga derecho a continuar con el proceso. ENTIDAD QUE CONVOCA A CONCURSO Gobierno Regional de Hunuco. INSTALACIN DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIN DE AGUA POTABLE DE HUANCAN DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUNUCO ANTECEDENTES: En el ao 2008 la Unidad Formuladora UF de la Municipalidad Distrital de Chuquis ha formulado dicho estudio de pre inversin a nivel de perfil. Denominando al proyecto de inversin pblica como INSTALACIN DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIN DE AGUA POTABLE DE HUANCAN DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUNUCO. En este mismo ao la OPI de esta Municipalidad declaro la viabilidad de este proyecto. En el ao 2009 la Municipalidad Distrital de Chuquis Elabora el expediente tcnico, con dicho documento solicita al Gobierno regional de Hunuco la respectiva ejecucin de la obra. En el presente ao el Gobierno regional por intermedio de la Subgerencia de Estudios realiza una revisin minuciosa del expediente realizado por la Municipalidad de Chuquis, llegando a la conclusin que sus costos se encuentran desfasados y que el mismo carece de muchos estudios bsicos asimismo el planteamiento hidrulico, estructural y sanitario no se encuentra acorde con la necesidad. Por lo tanto se ha tomado la decisin de reformular el expediente tcnico.

JUSTIFICACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: El presente estudio obedece a la necesidad de mejorar y ampliar los servicios bsicos de saneamiento de la poblacin. Los beneficiarios directos de este proyecto son los de las localidades de Huancan especficamente a las 192 familias que actualmente viven en Huacan . Asimismo indirectamente el proyecto beneficia a la poblacin en su conjunto del Distrito de Chuquis y la Provincia de Dos de Mayo, pues contribuye en la mejora de nivel de vida de la provincia y la Regin. Disminucin de casos de enfermedades infecciosas intestinales, parasitarias y drmicas en las localidades de Huancan. Dotandode una infraestructura de Saneamiento Bsico adecuada, mediante la instalacin del sistema de alcantarillado y la ampliacin del sistema de agua potable. OBJETO DE LA CONTRATACION: El presente proceso de seleccin tiene por objeto contratar a una persona natural o jurdica para la ejecucin de la Obra: INSTALACIN DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIN DE AGUA POTABLE DE HUANCAN DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUNUCO. Conforme los parmetros del Expediente Tcnico y de la directiva vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

Pgina 27 de 58


LICITACION PBLICA N 046-2011/GRH El presente proyecto esta diseado de acuerdo a las normas vigentes de Infraestructura y al Reglamento Nacional de Construcciones, consiste en la INSTALACIN DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIN DE AGUA POTABLE DE HUANCAN DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUNUCO, El proyecto busca adems mejorar la calidad de vida de sus pobladores de sectores carentes de los servicios bsicos de saneamiento, alcanzndoles servicios pblicos eficientes de agua potable y alcantarillado; lo que redundar en la disminucin de las enfermedades gastrointestinales. Dicho proyecto est enmarcado en la Ley N 27293 del Sistema Nacional de Inversin Pblica. BASE LEGAL: D.L. N 1017 -2009-PCM que crea el Organismo Superior de Contrataciones con el Estado (OSCE) y su Reglamento. Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Normas Tcnicas de Control Interno para el Sector Pblico aprobadas por Resolucin de Contralora N 072-98-C.G Resolucin de Contralora N 036-2001-CG del 14-03-2001. Resolucin de Contralora N 123-2000-CG del 23-06-2000 - Norma 700-06 (Contrataciones y Adquisiciones de bienes y servicios u obras). Ley 27444 Ley de Procedimientos Administrativos Generales. Ley N 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N 28522 y 28802 y por el Decreto Legislativo N 1005. Decreto Supremo N 102-2007-EF, Aprueban el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica modificado por el Decreto Supremo N 0382009-EF. Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01, Aprueba la Directiva General del Sistema de Inversin Pblica modificada por Resoluciones Directorales Nos. 0032009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01 Reglamento de la Ley del SNIP aprobado por D.S. N 157-2002-EF. Normas y Directivas del SNIP.

REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR PARA PARTICIPAR: EXPERIENCIAS DEL POSTOR El postor deber acreditar una experiencia mnima de cuatro (04) aos en la ejecucin de obras iguales y/o similares de la presente convocatoria. OBRAS SIMILARES: Construccin o Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado; Obras de Construccin o Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable; Construccin de Reservorios para Sistema de Agua Potable; Construccin de Plantas de Tratamiento de Agua Potable o Alcantarillado Obras de Captacin, Bocatomas y Conexiones Domiciliarias para Sistemas de Agua Potable REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO: No podr por ningn motivo, un personal tcnico, ocupar doble cargo, ya que cada uno del profesional propuesto tiene sus propias funciones y responsabilidades. Para todo el personal propuesto, la experiencia en trabajos efectivos en obras similares a considerar son los siguientes: OBRAS SIMILARES:

Pgina 28 de 58


LICITACION PBLICA N 046-2011/GRH Construccin o Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado; Obras de Construccin o Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable; Construccin de Reservorios para Sistema de Agua Potable; Construccin de Plantas de Tratamiento de Agua Potable o Alcantarillado Obras de Captacin, Bocatomas y Conexiones Domiciliarias para Sistemas de Agua Potable RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario colegiado, Tener una experiencia efectiva como Ingeniero Residente y/o Supervisor de Obra como mnimo en Tres (03) aos en obras iguales y/o similares al objeto de la presente convocatoria. ASISTENTE DEL RESIDENTE DE OBRA Ingeniero Civil, o Ingeniero Sanitario, Tener una experiencia efectiva como Asistente de Residente, Ingeniero Residente y/o Supervisor de Obra como mnimo en Tres (03) aos en obras iguales y/o similares al objeto de la presente convocatoria. ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL TOPOGRAFICO Ingeniero o Tcnico, con no menos de Dos (02) aos de experiencia efectiva en trabajos de levantamiento topogrficos (perfiles, secciones y nivelacin) en obras en general. ESPECIALISTA AMBIENTAL Ingeniero Ambiental, o Profesional que tenga estudios de especializacin con experiencia efectiva de por lo menos Tres (03) aos en trabajos de mitigacin de Impacto Ambiental en obras en general. MAESTRO DE OBRA Tcnico en construccin civil, o maestro con experiencia efectiva en ejecucin de obras iguales y/o similares al objeto de convocatoria de tres (03) aos, que sern acreditados con copia simple de certificados, constancias de trabajos y otros documentos que acredite lo solicitado. Los profesionales propuestos para la ejecucin de la obra no podrn ser sustituidos hasta despus de la suscripcin del contrato. Lo que ser posible nicamente se den casos o situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas. El profesional sustituido, deber demostrar igual o mayor experiencia, del profesional saliente, en caso hubiese cambio de personal. REQUERIMIENTOS MINIMOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO Equipo Mnimo: El postor deber demostrar que dispone como mnimo del equipo sealado en el cuadro siguiente, con una antigedad que no exceda de los ltimos 03 aos. El postor presentar documentacin que sustente la propiedad, la posesin, compromiso de compra venta, alquiler de las maquinarias y equipos, Tambien ser vlida una Declaracin Jurada donde el postor seale tener la disponibilidad inmediata de los equipos y maquinarias, lo cual ser verificado antes de la suscripcin del contrato. RESUMEN DE REQUERIMIENTO MINIMO DE MAQUINARIA Y EQUIPO ITEM 1 2 3 CANTIDAD 1 1 1 CAMIONETA 4X4 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 EQUIPO DE CORTE Pgina 29 de 58 DESCRIPCION



4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MAQUINA SOLDADORA SIERRA CIRCULAR CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO MOLDE METALICO P/ENCOFRADO CIRCULAR COMPACTADORES VIBRATORIOS TIPO PLANCHA COMPACTADORES VIBRATORIOS TIPO SALTARIN VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.50 MIRA Y JALONES TEODOLITO NIVEL TOPOGRAFICO CEPILLADORA ELECTRICA ESTACION TOTAL COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM C/MARTILLOS. CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP DE 10 M3 BALDE (BOMBA) DE PRUEBA TAMPON- ABAZADERA Y ACCESORIOS CARGADOR RETROEXCAVADORA 62 HP 1 YD3 ZARANDA DE FIERRO

Pgina 30 de 58


LICITACION PBLICA N 046-2011/GRH APROBACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO El expediente Tcnico para la ejecucin del proyecto: INSTALACIN DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIN DE AGUA POTABLE DE HUANCAN DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUNUCO fue aprobado con Resolucin Ejecutiva Regional N 1973-2011GRH/PR, de fecha 29 de Noviembre del 2011. ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE LA EJECUCIN DE OBRA: RESTOS ARQUEOLOGICOS: Debe gestionarse oportunamente la obtencin del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolgicos (CIRA) del Instituto Nacional de Cultura (INC) en las zonas donde se realizarn las obras. Los costos que incurran para la obtencin del CIRA sern asumidas por el Ejecutor de Obra, por lo cual debe formar parte de su propuesta. VIABILIDAD DEL PIP Que, el proyecto de Inversin Pblica: INSTALACIN DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIN DE AGUA POTABLE DE HUANCAN DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUNUCO, mediante FORMATO SNIP 03, Ficha de Registro Banco de Proyectos y con Cdigo 85266, fue declarado viable por la Oficina de Programacin de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Chuquis, por un monto de S/. 1'726,972.00 (Un milln setecientos ventilis mil novecientos setenta y dos con 00/100 Nuevos soles). Mediante, FORMATO SNIP 15 de fecha de registro 16/11/2011, INFORME DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO O EXPEDIENTE TECNICO DETALLADO DEL PIP VIABLE determina el monto de inversin del PIP: EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACIN DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIN DE AGUA POTABLE DE HUANCAN DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUNUCO, S/. 2'415,733.11 (Dos millones cuatrocientos quince mil setecientos trenta y tres con 11/100 Nuevos soles). cuya modalidad de ejecucin es por CONTRATO, con un plazo de ejecucin de Trescientos sesenta (180) das calendarios. UBICACIN DE LA OBRA: GEOGRFICA: Se encuentra a 3680 m.s.n.m Se encuentra ubicada en la regin natural Quechua, se caracteriza por presentar una superficie con muchas cumbres empinadas, perfiles asimtricos con pendientes pronunciadas cortado por quebradas con poca vegetacin, en ella se pude observar el desarrollo de valles.

POLTICAMENTE: Regin Provincia Distrito Lugar : Hunuco. : Dos De Mayo : Chuquis : Huancan

VIAS DE ACCESO : Desde la capital de la regin: Hunuco

Pgina 31 de 58


LICITACION PBLICA N 046-2011/GRH De Hunuco a Tingo Chico : Una distancia de 104 Km. A travs de una carretera asfaltada en buen estado. En un tiempo estimado de 3.5 horas en automvil. : Una distancia de 7 Km. A travs de una carretera afirmado en buen estado. En un tiempo estimado de 30 minutos en automvil.

De Tingo Chico a Huncan

Desde la capital del Pas: Lima De Lima a Tingo Chico

De Tingo Chico a Huancan

: Una distancia de 428 Km. A travs de una carretera asfaltada en regular estado y 18 Km. afirmada en buen estado. En un tiempo estimado total de 8.5 horas en automvil. : Una distancia de 7 Km. A travs de una carretera afirmado en buen estado. En un tiempo estimado de 30 minutos en automvil.

TOPOGRAFA Dentro de la zona de influencia del proyecto. La instalacin de red de alcantarillado y ampliacin de los sistemas de agua potable de Huacan es una zona con topografa accidentada y generalmente rocoso. CARACTERISTICAS CLIMATOLOGICAS El clima del lugar es seco y con una amplitud trmica moderada, siendo la temperatura mnima de -4C y la mxima de 20C.

PLAZO DE EJECUCIN DE OBRA: 180 das calendarios, contados a partir de la entrega de terreno. VALOR REFERENCIAL:

S/. 2'273,101.47 Dos millones doscientos setenta y tres mil ciento uno con 47/100 Nuevos.FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios CADENA FUNCIONAL: CADENA PRESUPUESTAL FORMA DE PAGO: Las autorizaciones de pago sern efectuados a la conformidad del Supervisor de Obra o Monitor de Obra y del Sub Gerente de Supervisin de Obra. Los plazos para el Levantamiento de Observaciones originado por la presentacin de una Valorizacin incompleta indocumentada o de Aspectos Tcnicos, sern de responsabilidad del ejecutor de Obra sin derecho a solicitar reconocimiento de gastos generales, por los pagos en los plazos extemporneos a lo descrito en el Art. 204 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado : 18.040.0088.0000.2.074526.2

Pgina 32 de 58


LICITACION PBLICA N 046-2011/GRH ADELANTOS: Sern atendidos de conformidad a lo descrito en el Art. 187 188 del Reglamento de la Ley de Contrataciones. Hasta el 20% ADELANTO DIRECTO (A solicitud del contratista previa presentacin de carta fianza). Hasta el 40% ADELANTO POR MATERIALES (A solicitud del contratista previa presentacin de carta fianza). TIPO DE PROCESO Licitacin Pblica SISTEMA DE CONTRATACION Precios a Suma alzada. METAS: Que, de acuerdo al desarrollo, ejecucin del proyecto de Inversion Pblica para la: INSTALACIN DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIN DE AGUA POTABLE DE HUANCAN DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUNUCO, Se tiene las siguientes metas: METAS: A.- SISTEMA DE AGUA POTABLE: ESTRUCTURA DE CAPTACIN: CAJA DE REUNIN: CAMARAS ROMPEPRESIN: LINEA DE CONDUCCIN: RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO CASETA DE VALVULAS. CERCO PERMETRICO. RED DE DISTRIBUCIN VALVULA REDUCTORA DE PRESIN. CONEXINES DOMICILIARIAS.

B.- SISTEMA DE ALCANTARILLADO: RED DE ALCANTARILLADO REDES COLECTORES REDES EMISORES BUZONETAS. BUZONES. CONEXIN DOMICILIARIA DE DESAGUE

C.- SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA a) b) c) d) e) f) g) CAMARA DE REJAS: DESARENADOR: TANQUE IMHOFF: LECHO DE SECADO: CAJA DE DISTRIBUCIN DE CAUDALES: POZOS DE ABSORCIN: CERCO PERMETRICO:

Pgina 33 de 58



DESARROLLO Y GESTN INSTITUCIONAL: A.- MITIGACIN DE IMPACTOS NEGATIVOS: B.- GESTIN EDUCACIN SANITARIA: C.- SEGURIDAD EN EL USO DE MAQUINARIAS Y EQUIPO. D.- SEALIZACIONES EN OBRA. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO Para efectos de aprobacin del Expediente Tcnico Actualizado del proyecto de Inversion Pblica para la:INSTALACIN DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIN DE AGUA POTABLE DE HUANCAN DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUNUCO, Cuenta con los siguientes documentos: TOMO I FICHA TECNICA RESUMEN EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA ESPECIFICACIONES TECNICAS PANEL FOTOGRAFICOPLANOSMETRADOS DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DESAGREGADO DE GASTOS DE INSPECCION RESUMEM DE PRESUPUESTO FORMULAS POLINOMICAS PRESUPUESTOsANALISIS DE COSTOS UNITARIOS RELACION DE INSUMOS COTIZACIONES ANALISIS DE FLETE TERRESTRE ANALISIS DE FLETE RURAL CRONOGRAMA TOMO II MEMORIA DE CALCULO DISEO ESTRCTURAL ESTUDIOS DE SUELOS TOMO III PLANOS DE ALCANTARILLADO PLANOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO

Pgina 34 de 58



RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO

PROYECTO

INSTALACIN DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIN DE AGUA POTABLE DE HUANCAN DISTRITO DE CHUQUIS DOS DE MAYO - HUNUCO : CONTRATO : 180 DAS CALENDARIOS : OCTUBRE-2011 DESCRIPCION (OBRA) OBRAS CIVILES COSTO DIRECTO IMPACTO AMBIENTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (8.04%- CD) UTILIDAD (8.04%) SUB TOTAL IGV. 18% TOTAL PRESUPUESTO 1,642,462.21 16,949.15 1,659,411.36 133,472.91 133,472.91 1,926,357.18 346,744.29 2,273,101.47 PARCIALES S/.

MODALIDAD TIEMPO DE EJEC. FECHA ITEM

Pgina 35 de 58



CAPTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIN PRIMERA ETAPA: EVALUACIN TCNICA (Puntaje Mximo: 100 Puntos) 20 puntos FACTOR: EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL15 Se calificar considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los ltimos diez (10) aos a la fecha de presentacin de propuestas, por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5.0) veces el valor referencial (VR) de la obra materia de convocatoria. Incluye a todas las obras ejecutadas por los postores. El valor Referencial a Considerar es el correspondiente al de Ejecucin de Obra, es decir la suma de S/. 2273,101.47 Nuevos Soles. La experiencia del postor se acreditar con copias simples de contratos y sus respectivas actas de recepcin y conformidad. De acuerdo al siguiente rango: RANGO Monto Monto el VR Monto VR Monto igual o mayor a 5.0 veces el VR igual o mayor a 2.5 vez el VR y menor a 5.00 veces igual o mayor a 1.50 vez el VR y menor 2.5 vez el menor a 1.50 vez el valor referencial PUNT AJE 20.00 15.00 10.00 05.00 30 puntos

FACTOR: EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES Se calificar considerando las obras similares ejecutadas en los ltimos diez (10) aos a la fecha de presentacin de propuestas, por un monto mximo acumulado equivalente al valor referencial (VR) de la obra materia de convocatoria, siendo el valor mnimo de cada obra similar el quince por ciento (15%) del valor referencial. El valor Referencial a Considerar es el correspondiente al de Ejecucin de Obra, es decir la suma de de S/. 2273,101.47 Nuevos Soles. La experiencia del postor se acreditar con copias simples de contratos y sus respectivas actas de recepcin y conformidad. Sern consideradas como Obras Similares al objeto de la convocatoria, detallados en el Captulo III de las seccin especfica de las presentes bases administrativas; por ello, para acreditar la similitud de las obras presentadas como tales, deber adjuntarse el documento que demuestre la coincidencia exigida. De acuerdo al siguiente rango: RANGO Monto igual o mayor a 1.0 veces el VR15

PUNTAJE 30.00

Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deber acompaarse la documentacin que sustente cul ha sido el porcentaje de su participacin en dicho consorcio, de lo contrario no podr considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato.

Pgina 36 de 58



Monto igual o mayor a 0.75 vez el VR menor a 1.0 vez 20.00 el VR Monto igual o mayor a 0.50 vez el VR menor 0.75 vez 10.00 el VR Monto menor a 0.50 vez el VR 05.00 NOTA: La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general FACTOR EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL 30 puntos PROPUESTO La evaluacin de este factor se realizar en funcin a la experiencia de los profesionales en Obras Iguales o Similares: Residente de Obra 12.00 puntos Se otorgar cuatro (04) puntos por cada ao de experiencia adicional y acumulada donde se haya desempeado como Residente y/o Supervisor en la ejecucin de obras iguales y/o similares, hasta un mximo de doce (12) puntos. Asistente del Residente de Obra 6.00 puntos Se otorgar tres (03) puntos por cada ao de experiencia adicional y acumulada donde se haya desempeado como Asistente de Residente, Residente y/o Supervisor de Obra en obras iguales y/o similares, hasta un mximo de seis (06) puntos. Especialista en Topografa, Seguimiento 6.00 puntos y Control Topogrfico Se otorgar tres (03) puntos por cada ao de experiencia adicional y acumulada donde se haya desempeado en trabajos de levantamiento topogrfico (perfiles, secciones y nivelacin) en la ejecucin de obras en general, hasta un mximo de seis (06) puntos. Especialista Ambiental 6.00 puntos Se otorgar tres (03) puntos por cada ao de experiencia adicional y acumulada donde se haya desempeado en trabajos de mitigacin de impacto ambiental en la ejecucin de obras en general, hasta un mximo de seis (06) puntos. Factor Cumplimiento en la ejecucin de obras Se evaluar en funcin al nmero de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecut o liquid contratos sin que haya incurrido en penalidades, hasta un mximo de diez (10) contratos de obra en general y/o similares. Por ejemplo se puede utilizar la siguiente frmula de evaluacin: PCP= PF x CBC NC Donde: PCP = Puntaje a otorgarse al postor PF = Puntaje mximo del Factor NC = Nmero de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor CBC = Nmero de constancias de buen cumplimento de la prestacin Asimismo, el factor podr ser acreditado mediante la presentacin de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestacin presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades, independientemente de la denominacin que tal documento reciba.

20 puntos

Pgina 37 de 58


LICITACION PBLICA N 046-2011/GRH Notas: 1. Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor. En caso la experiencia se haya acreditado con un nmero mayor de diez obras, para la aplicacin de la frmula propuesta, se considerar que se han presentado nicamente diez (10), ya que tal es el nmero mximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa. 2. Ver Pronunciamientos N 108-2010/DTN y N112-2010/DTN.

LOS FACTORES DE EVALUACIN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS; ELLO EN ATENCIN AL PRONUNCIAMIENTO N 107-2011-DTN. PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIN ECONMICA, EL POSTOR DEBER OBTENER UN PUNTAJE TCNICO MNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS.

CAPTULO V PROFORMA DE CONTRATO NOTA PARA EL COMIT ESPECIAL: Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable la inclusin de clusulas adicionales a las sealadas en el presente documento, podr incluirse stas, las que en ningn caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sealado en este captulo. Conste por el presente documento, el contrato de ejecucin de la obra .., que celebra de una parte ., en adelante LA ENTIDAD, con RUC N , con domicilio legal en , representada por , identificado con DNI N ., y de otra parte ......................................, con RUC N .., con domicilio legal en ..........................., inscrita en la Ficha N . Asiento N . del Registro de Personas Jurdicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal, .........................................., con DNI N .., segn poder inscrito en la Ficha N ., Asiento N .. del Registro de Personas Jurdicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominar EL CONTRATISTA en los trminos y condiciones siguientes: CLUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Con fecha ., el Comit Especial adjudic la Buena Pro de la LICITACIN PBLICA N 045-2011-GRH. para la ejecucin de la obra, cuyos detalles, importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato. CLUSULA SEGUNDA: OBJETO Y MONTO Con fecha .(indicar), el Comit Especial adjudic la Buena Pro de . (indicar denominacin del proceso), convocada para la ejecucin de la obra .(indicar), a EL CONTRATISTA, por el siguiente monto: ., incluido

Pgina 38 de 58


LICITACION PBLICA N 046-2011/GRH el Impuesto General a las Ventas, (de corresponder). Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; proteccin y mantenimiento de la obra durante el perodo de construccin y hasta la entrega de la misma, direccin tcnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucin de la obra hasta su total terminacin y entrega. CLUSULA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO Slo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y dems normativa especial que resulte aplicable, se utilizarn las disposiciones pertinentes del Cdigo Civil vigente y dems normas concordantes. CLUSULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente contrato est conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccin que establezcan obligaciones para las partes. CLUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO La vigencia del presente contrato ser a partir del da siguiente de la suscripcin del mismo hasta el consentimiento de la liquidacin final de la obra. CLUSULA SEXTA: VALORIZACIONES Las valorizaciones tienen el carcter de pagos a cuenta y sern elaboradas de conformidad con lo establecido en el artculo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLAUSULA STIMA: DECLARACIN DEL CONTRATISTA El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. CLUSULA OCTAVA: GARANTAS EL CONTRATISTA entreg a la suscripcin del contrato la respectiva garanta solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacin automtica a slo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes: De fiel cumplimiento del contrato: S/., a travs de la (Indicar el tipo de garanta). Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacin final.

En el caso que corresponda consignar lo siguiente: Garanta por prestaciones accesorias: S/, de ser el caso, ., a travs de la (Indicar el tipo de garanta) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

NOTA : En aplicacin de lo dispuesto en el Artculo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de obra que conllevan la ejecucin de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacin o actividades afines, se otorgar una garanta adicional por dicho concepto. La garanta de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovar peridicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacin en

Pgina 39 de 58


LICITACION PBLICA N 046-2011/GRH ningn caso. CLUSULA NOVENA: EJECUCIN DE GARANTAS POR FALTA DE RENOVACIN LA ENTIDAD est facultada para ejecutar la garanta de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla. CLUSULA DCIMA: PLAZOS 10.1. PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO El terreno o lugar donde se ejecutar la obra ser entregado al contratista dentro (consignar plazo)16 das siguientes a la firma del presente contrato. 10.2. INICIO Y TRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIN El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato, en un plazo de . (consignar) das calendarios, contados a partir del da siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artculo 184 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El plazo slo podr ser ampliado en los casos contemplados en el artculo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLAUSULA UNDCIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA planear y ser responsable por los mtodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecucin de la obra, los que debern asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria. Durante la ejecucin de la obra, el CONTRATISTA est obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se proceder de acuerdo al artculo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El CONTRATISTA abrir en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente foliado, el mismo que ser firmado en todas sus pginas por el inspector/supervisor y el residente. En este cuaderno de obras se anotarn las indicaciones, rdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucin de la obra. CLUSULA DUODCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artculo 50 de la Ley. El plazo mximo de responsabilidad del contratista es de siete (7) aos. CLUSULA DCIMO TERCERA: PENALIDADES17 En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucin de la obra, aqul se har acreedor a una penalidad por mora, por cada da de atraso, hasta por un monto mximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad ser deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacin final; o, si fuera necesario, se cobrar del monto resultante de la ejecucin de las garantas de fiel cumplimiento. La penalidad se aplicar automticamente y se calcular de acuerdo con la siguiente frmula:16

Segn artculo 184 del Reglamento la condicin establecida en el numeral 3 del citado artculo, referida a la entrega del terreno o lugar donde se ejecutar la obra, deber ser cumplida dentro de los quince (15) das contados a partir del da siguiente de la suscripcin del contrato. De ser el caso, deber considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del artculo 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

17

Pgina 40 de 58



Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato F x plazo en das Cuando se llegue a cubrir el monto mximo de la penalidad, la Entidad podr resolver el contrato por incumplimiento. Donde: F = 0.15 para plazos mayores a sesenta das o; F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta das. Cuando se llegue a cubrir el monto mximo de la penalidad, LA ENTIDAD podr resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento. CLUSULA DCIMO CUARTA: RECEPCIN DE LA OBRA La recepcin de la obra se sujetar a lo establecido en el artculo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLUSULA DCIMO QUINTA: LIQUIDACIN DE LA OBRA La liquidacin de la obra se sujetar a lo establecido en el artculo 211, 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLUSULA DCIMO SEXTA: RESOLUCIN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanacin, esta ltima podr resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisin por la va notarial del documento en el que se manifieste esta decisin y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, y en el artculo 209 de su Reglamento. En este supuesto, se ejecutarn las garantas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artculo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnizacin por daos y perjuicios ulteriores que pueda exigir. CLAUSULA DCIMO STIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Sin perjuicio de la indemnizacin por dao ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las dems obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar. CLUSULA DCIMO OCTAVA: SOLUCIN DE CONTROVERSIAS18 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucin contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artculos 144, 170, 175, 177, 199, 201 209, 210 y 211 del Reglamento o, en su defecto, en el artculo 52 de la Ley. Facultativamente, cualquiera de las partes podr someter a conciliacin la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segn lo sealado en el artculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.18

De conformidad con los artculos 216 y 217 del Reglamento, podr adicionarse la informacin que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecucin contractual. Por ejemplo, podra indicarse si la controversia ser resuelta por un tribunal arbitral o un rbitro nico.

Pgina 41 de 58


LICITACION PBLICA N 046-2011/GRH El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. CLUSULA DCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PBLICA Cualquiera de las partes podr elevar el presente contrato a Escritura Pblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad. CLUSULA VIGSIMA: VERACIDAD DE DOMICILIOS Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato. De acuerdo con las Bases, la propuesta tcnico econmica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en seal de conformidad en la ciudad de . al

LA ENTIDAD

EL CONTRATISTA

NOTA PARA EL COMIT ESPECIAL: Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artculo 26 de la Ley se deber incluir como anexos, el Cronograma General de Ejecucin de la obra, el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente tcnico.

Pgina 42 de

bases obra agua y desague huncan

Documents