egyÉb kÖzbeszerzÉsi dokumentumok …¶zbeszerzési...3 i. ÚtmutatÓ az ajÁnlattevŐk rÉszÉre...
TRANSCRIPT
1
EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK
Ajánlatkérő szervezet:
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
H-1107 Budapest, Ceglédi utca 30.
A közbeszerzés elnevezése:
„Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
tulajdonában lévő lakóépületek, lakások és nem lakáscélú egyéb funkciójú helyiségek,
helyiségcsoportok, valamint oktatási-, egészségügyi-, szociális-, kulturális és sport célú
intézmények építőmesteri és szakipari gyorsszolgálati feladatainak ellátása”
Uniós értékhatár alatti (Kbt. Harmadik Rész), a Kbt. 115. § -a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
Az egyéb közbeszerzési dokumentum segédlet a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvényben és végrehajtási rendeleteiben előírt követelmények teljesítéséhez, de tartalma önmagában
nem pótolja a jogszabályi előírásokat.
2018.
2
TARTALOM
I. fejezet: Útmutató az Ajánlattevők részére
II. fejezet: Benyújtandó nyilatkozatok és igazolások jegyzéke (iratjegyzék)
III. Fejezet: Ajánlott nyilatkozat- és igazolásminták
IV. fejezet: Műszaki leírás, árazatlan költségvetés, Megrendelői tájékoztatás
V. fejezet: Szerződéstervezet
3
I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE
1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A jelen dokumentum célja, hogy segítséget nyújtson az egyértelmű, a felhívásban és az egyéb
közbeszerzési dokumentumban meghatározott követelményeknek eleget tevő ajánlat elkészítéséhez.
Az Ajánlatkérő célja, hogy a teljesítésre alkalmas ajánlattevők ajánlatai érvényesnek minősüljenek,
ehhez azonban a felhívásban, az egyéb közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban foglalt
követelményeknek maradéktalanul eleget tevő ajánlat benyújtására van szükség az ajánlattevő
részéről.
Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlataik elkészítése során a Kbt.
előírásait, az ajánlattételi felhívást, és az egyéb közbeszerzési dokumentumot – különös tekintettel a
csatolt szerződés-tervezetre – egymással összevetve tanulmányozzák át, ajánlatukat pedig a
jogszabályi rendelkezések és az Ajánlatkérő által támasztott követelmények teljes körű
figyelembevételével készítsék el. Bizonytalanság esetén éljenek a Kbt.-ben meghatározott kiegészítő
tájékoztatás-kérés lehetőségével!
Amennyiben az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltak ellentétesek a Kbt. bármely
rendelkezésével, úgy a jogszabályban foglaltak az irányadóak.
4
2. UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE
2.1. A gazdasági szereplőkre vonatkozó, felhívást kiegészítő információk
2.2. Alvállalkozó igénybevétele
Alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy
alapanyag eladóját.
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.
Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését,
melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
Nemleges nyilatkozat is csatolandó!
2.3. Alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vagy személy
Az előírásokat lásd az ajánlattételi felhívás n) pontjában.
3. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE
Minden költség, amely az ajánlat elkészítésével és benyújtásával függ össze, az ajánlattevőt terheli. Az
Ajánlatkérő - a Kbt.-ben szabályozottakon felül - nem felel, és nem fizet olyan kiadásokért és
veszteségekért, amelyek az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevő részéről felmerülhetnek.
Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel. Ajánlattevő felelőssége, hogy az
ajánlattételhez szükséges valamennyi információt a rendelkezésre álló idő alatt beszerezze, és ajánlatát
ezek ismeretében tegye meg.
Az ajánlat elkészítésének alapja az eljárást megindító felhívás és a jelen egyéb közbeszerzési
dokumentum.
4. EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
A jelen, egyéb közbeszerzési dokumentum átvételével, elérésével az érdekelt gazdasági szereplő
tudomásul veszi, hogy minden fajta kereskedelmi, piaci és egyéb információ, adat, tény, dokumentum,
amelyet az Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás kapcsán rendelkezésre bocsát akár írásban, akár
szóban, bizalmas információknak tekintendőek, és azokat az eljárás során, valamint azt követően
bizalmasan kezeli. A dokumentumot átvevő érdekelt gazdasági szereplő ezen információkat kizárólag
a jelen eljárásban benyújtandó ajánlata elkészítéséhez használhatja fel.
Az egyéb közbeszerzési dokumentum részét képező szerződés-tervezetre az ajánlatban nem
tehető észrevétel, véleményeltérés, annak szövege nem módosítható.
Az ajánlat beadásával az ajánlattevő elismeri, hogy a szerződés valamennyi feltételét
5
megismerte, megértette és azokat elfogadja.
5. A KIZÁRÓ OKOK ELŐZETES IGAZOLÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILATKOZAT
Jelen közbeszerzési eljárásban (a Kbt. 114. § (2) bekezdésére figyelemmel a Kbt. 67. § (1)
bekezdése tekintettel) nyilatkozat (lásd az Ajánlatkérő által jelen egyéb közbeszerzési dokumentum
részeként rendelkezésre bocsátott nyilatkozat-mintákat) benyújtásával köteles előzetesen igazolni az
ajánlattevő, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai hatálya alá (kizáró
okok).
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön köteles megtenni a Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Akr. vagy Korm. rendelet) 17. § (2) bekezdése értelmében az alvállalkozók vonatkozásában az
ajánlattevő köteles arról nyilatkozatot benyújtani, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az
Európai Bizottság által meghatározott egységes európai közbeszerzési dokumentum
formanyomtatványa nem alkalmazandó; ahol a Kbt. Második Része „egységes európai közbeszerzési
dokumentumot” említ, az alatt a Kbt. Harmadik Része szerinti közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 67. §
(1) bekezdése [és ezáltal a Kbt. 114. § (2) bekezdése] szerinti nyilatkozatot kell érteni. Annak ellenére,
hogy jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, az Akr. 17.
§ (1) bekezdésére tekintettel az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő az Akr. 7. § szerinti
korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be,
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő
által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat; az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az
ajánlattevő kizárólag az Akr. 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát
köteles benyújtani ajánlatában az alvállalkozók Kbt. hatálya alá tartozása tekintetében.
6. A KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSA
1./ A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében foglalt – az 5. pontban előírt – nyilatkozaton túl csatolni kell az
ajánlatba a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozó nyilatkozatot. (Lásd ehhez
a jelen közbeszerzési dokumentum mellékleteként rendelkezésre bocsátott ajánlott nyilatkozat-
mintát!)
2./A Kbt. 114. § (2) bekezdésére, továbbá az Akr. 17. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlattevőnek
ajánlatában, a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatában a Kbt. Harmadik Része szerint
lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az
Akr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A fentiekben hivatkozott jogszabályi rendelkezések értelmében a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e,
melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az
ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
6
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról
szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos
nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a
gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
3./Az Ajánlatkérő az Akr.-ben részletezettek szerint köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát a
rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
4./ Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott
ajánlattevőt a Kbt. Harmadik Része szerinti közbeszerzési eljárásokban további igazolási kötelezettség
nem terheli a kizáró okok tekintetében.
7. AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA
Ajánlatkérő a Kbt. 65. §-ában és 115. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel alkalmassági
követelményt nem ír elő.
8. TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATKÉRŐ DÖNTÉSEIRŐL
Az Ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az eljárás
eredménytelenségéről, az ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági
szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető
leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.
Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta
szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának
befejezésekor a tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg,
telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.
9. SZERZŐDÉSKÖTÉS
Az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése
esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
ajánlatevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése
napjától a nyertes ajánlattevő és – az előző bekezdés szerinti esetben – a második legkedvezőbb
ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik.
Az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni, amennyiben a Kbt.
másként nem rendelkezik nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés megküldése
napját követő öt napos időtartam lejártáig.
7
II. BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK ÉS IGAZOLÁSOK JEGYZÉKE
(IRATJEGYZÉK)
1. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT
BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE
„Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
tulajdonában lévő lakóépületek, lakások és nem lakáscélú egyéb funkciójú helyiségek,
helyiségcsoportok, valamint oktatási-, egészségügyi-, szociális-, kulturális és sport célú
intézmények építőmesteri és szakipari gyorsszolgálati feladatainak ellátása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
TARTALOMJEGYZÉK
Megnevezés Oldalszám az
ajánlatban
Fedlap, amin fel kell tüntetni legalább az ajánlattevő(k) nevét, székhelyét és az
eljárás tárgyát
Tartalomjegyzék
Felolvasólap (1. számú melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésére (2. számú melléklet)
Eredetben csatolandó!
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira (3. számú melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdésére (4. számú melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés
bekezdés g)-k), m) és q) pontjaira vonatkozóan [ideértve a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró okra vonatkozó kifejezett
nyilatkozatot is] (5. számú melléklet)
Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján (6.
számú melléklet)
Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról (7. számú melléklet)
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolás
Nyilatkozat a szerződéskötésre teljesítendő ajánlatkérői előírásokra
(felelősségbiztosítás; adott esetben) (8. számú melléklet)
Nyilatkozat a teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról (9. számú
8
melléklet)
Az ajánlattevő nevében aláíró és szignáló személy aláírási címpéldánya vagy a
2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintája, természetes
személy, egyéni vállalkozó vagy külföldi illetőségű ajánlattevő, gazdálkodó
szervezet esetén az ennek megfeleltethető dokumentum [pl. teljes bizonyító erejű
magánokiratba (két tanú előtt aláírt) vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba
foglalt aláírás-minta]
Szakmai ajánlat:
Árazott költségvetés
A papír alapú példánnyal mindenben megegyező, 2 db elektronikus másolati
példány (CD-n vagy DVD-n) (amely tartalmazza: a teljes ajánlatot szkennelt,
.pdf kiterjesztésű file-ként, továbbá az árazott tételes költségvetést az Ajánlatkérő
által kiadott .xls formátumban is a költségvetés Ajánlatkérő általi ellenőrzése
céljából)
A közös ajánlattevők közötti, közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodás (amennyiben releváns)
Meghatalmazás, amennyiben az ajánlatot a cégszerű nyilatkozatoknál nem az
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője írja alá!)
Ajánlattevő általi felelős magyar fordítás(ok) (amennyiben releváns)
Az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának
igazolására vonatkozó okiratok (amennyiben releváns)
9
1. számú melléklet
F E L O L V A S Ó L A P
a „Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
tulajdonában lévő lakóépületek, lakások és nem lakáscélú egyéb funkciójú helyiségek,
helyiségcsoportok, valamint oktatási-, egészségügyi-, szociális-, kulturális és sport célú
intézmények építőmesteri és szakipari gyorsszolgálati feladatainak ellátása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
Ajánlattevő(k)1 neve(i):
Ajánlattevő(k) székhelye(i) (lakóhelye(i)):
Az Ajánlattevő(k) által kijelölt kapcsolattartó személy neve:
Levelezési címe:
Telefon:
Telefax:
E-mail cím:
MEGAJÁNLÁSOK:
Értékelési részszempontok: Ajánlat:
1. Ajánlati ár (nettó HUF-ban) (Költségvetés főösszesítő - Anyag-,
és Díjköltség összesen - szerinti elnevezés: Összesen) nettó …Ft
2. Rezsióradíj mértéke (nettó Ft/óra)
Megjegyzés: Minden egyes szakipari tételnél ugyanaz az
általánosan meghatározott rezsióradíj alkalmazandó!
nettó …Ft /óra
3. Anyagigazgatási díj mértéke anyagköltségre vetítve (%) %
4. A munka megkezdésének vállalási határideje élet,- állag,-
vagyonban keletkezett kár elhárítása esetén:
(a megrendeléstől legalább 1 órán belül legfeljebb 4 órán belül,
órában meghatározva, legfeljebb egy tizedesjegy megadásával)
…óra
5. A munka megkezdésének vállalási határideje egyéb, nem élet,-
állag,- vagyonban keletkezett kár elhárítása esetén:
(a megrendeléstől legalább 12 órán belül legfeljebb 24 órán
belül)
…óra
Kelt: ………….., 2018. …………
……………………………….
cégszerű aláírás
1 Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő elérhetőségi adatait kérjük megadni.
10
2. számú melléklet
N y i l a t k o z a t a K b t . 6 6 . § ( 2 ) b e k e z d é s é r e v o n a t k o z ó a n 2
a „Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
tulajdonában lévő lakóépületek, lakások és nem lakáscélú egyéb funkciójú helyiségek,
helyiségcsoportok, valamint oktatási-, egészségügyi-, szociális-, kulturális és sport célú
intézmények építőmesteri és szakipari gyorsszolgálati feladatainak ellátása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott …………….. (név), a(z) ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
képviseletében eljárva a fent nevezett tárgyú közbeszerzési eljárásban – a közbeszerzési
dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos
áttanulmányozását követően – a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel
kijelentem, hogy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük,
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk –
megkötjük, és az ajánlatunk Felolvasólapján szereplő ajánlati áron, a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételekkel teljesítjük.
Kelt: ………….., 2018. …………….
……………………………….
cégszerű aláírás
2 Eredetben csatolandó! Közös ajánlattétel esetén valamennyi Közös Ajánlattevő külön köteles csatolni!
11
3. számú melléklet
N y i l a t k o z a t a K b t . 6 6 . § ( 6 ) b e k e z d é s a ) – b ) p o n t j a i r a 3
a „Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
tulajdonában lévő lakóépületek, lakások és nem lakáscélú egyéb funkciójú helyiségek,
helyiségcsoportok, valamint oktatási-, egészségügyi-, szociális-, kulturális és sport célú
intézmények építőmesteri és szakipari gyorsszolgálati feladatainak ellátása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott …………….. (név), a(z) ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
képviseletében eljárva a fent nevezett tárgyú közbeszerzési eljárásban
ny i l a t k o z o m,
hogy a szerződés teljesítése során alvállalkozót4:
nem veszünk igénybe VAGY5 igénybe veszünk
Amennyiben az ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az alábbi nyilatkozatot is ki kell
töltenie:
1./ Nyilatkozom, hogy a közbeszerzés alábbi része (részei) tekintetében kívánunk alvállalkozó(ka)t
igénybe venni:
[Ajánlattevő tölti ki! A táblázat szükség szerint bővítendő! ]
Közbeszerzés része(i)
2./ Nyilatkozom, hogy a fent megjelölt rész(ek) tekintetében az ajánlat beadásakor az alábbi
alvállalkozók ismertek:
[Ajánlattevő tölti ki! A táblázat szükség szerint bővítendő! ]
Az alvállalkozó neve és címe A beszerzés azon része, mely tekintetében az
alvállalkozó bevonásra kerül
Név: ……………………..
Cím: ……………………..
…………………………………………
…………………………………………
3 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek meg kell tennie! 4 Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés
teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve:
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 5 A megfelelő aláhúzandó!
12
Név: ……………………..
Cím: ……………………..
………………………………………
…………………………………………
Kelt: ………….., 2018. …………
……………………………….
cégszerű aláírás
13
4. számú melléklet
N y i l a t k o z a t a K b t . 6 6 . § ( 4 ) b e k e z d é s é r e v o n a t k o z ó a n 6
a „Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
tulajdonában lévő lakóépületek, lakások és nem lakáscélú egyéb funkciójú helyiségek,
helyiségcsoportok, valamint oktatási-, egészségügyi-, szociális-, kulturális és sport célú
intézmények építőmesteri és szakipari gyorsszolgálati feladatainak ellátása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott …………………………….. (név), a(z)…………………….……..……… (cégnév) (székhely:
…………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 60. § (5)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy vállalkozásunk a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint:
- mikrovállalkozásnak,
- kisvállalkozásnak,
- középvállalkozásnak minősül,
- nem tartozik a törvény hatálya alá7.
Kelt: ………….., 2018. …………….
……………………………….
cégszerű aláírás
6 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek meg kell tennie! 7 Megfelelő aláhúzandó!
14
5. számú melléklet
N y i l a t k o z a t
a K b t . 11 4 . § ( 2 ) b e k e z d é s e a l a p j á n
a K b t . 6 2 . § ( 1 ) b e k e z d é s g ) - k ) , m ) é s q ) p o n t j a i s z e r i n t i k i z á r ó
o k o k v o n a t k o z á s á b a n 8
a „Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
tulajdonában lévő lakóépületek, lakások és nem lakáscélú egyéb funkciójú helyiségek,
helyiségcsoportok, valamint oktatási-, egészségügyi-, szociális-, kulturális és sport célú
intézmények építőmesteri és szakipari gyorsszolgálati feladatainak ellátása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott ....................................., mint a(z) ………………………………… (ajánlattevő) (székhely:
……………………………………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője a fent hivatkozott
tárgyú közbeszerzési eljárásban
n y i l a t k o z o m
a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos
áttekintése után, a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, hogy
1. cégünk9 nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hatálya
alá;
2. cégünket10
- szabályozott tőzsdén jegyzik /
- szabályozott tőzsdén nem jegyzik.
(A nyilatkozat alábbi részét csak akkor szükséges megtenni, ha az ajánlattevőt szabályozott tőzsdén
nem jegyzik.)
Mivel cégünket11 szabályozott tőzsdén nem jegyzik12,
- az alábbiak szerint nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. §
38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról:
neve:……………………………………………_, állandó lakóhelye:…………………………
neve:……………………………………………_, állandó lakóhelye:…………………………
neve:……………………………………………_, állandó lakóhelye:…………………………
neve:……………………………………………_, állandó lakóhelye:………………………..13
8 Csak az ajánlattevőnek szükséges megtennie. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőnek külön -
külön. 9 Nem cég formában működő ajánlattevő esetén megfelelően kiigazítandó! 10 A megfelelő válasz aláhúzandó! Nem cég formában működő ajánlattevő esetén megfelelően kiigazítandó! 11 Nem cég formában működő ajánlattevő esetén megfelelően kiigazítandó! 12 A megfelelő válasz aláhúzandó! 13 Szükség esetén bővítendő!
15
vagy
- nyilatkozom, hogy a Pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosa nincs;
vagy
- nyilatkozom, hogy a Pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosa nem megismerhető.14
Kelt: ………….., 2018. …………….
……………………………….
cégszerű aláírás
14 Ezen válasz az eljárásból való kizárást von maga után, a megelőző kettő nem jár a kizáró ok hatálya alá
tartozással.
16
6. számú melléklet
N y i l a t k o z a t
a 3 2 1 / 2 0 1 5 . ( X . 3 0 . ) K o r m . r e n d e l e t 1 7 . § ( 2 ) b e k e z d é s e é s
a K b t . 6 7 . § ( 1 ) b e k e z d é s e a l a p j á n 15
a „Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
tulajdonában lévő lakóépületek, lakások és nem lakáscélú egyéb funkciójú helyiségek,
helyiségcsoportok, valamint oktatási-, egészségügyi-, szociális-, kulturális és sport célú
intézmények építőmesteri és szakipari gyorsszolgálati feladatainak ellátása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott ....................................., mint a(z) ………………………………… (ajánlattevő) (székhely:
……………………………………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője a fent hivatkozott
tárgyú közbeszerzési eljárásban
n y i l a t k o z o m
hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)
pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Kelt: ………….., 2018. …………….
……………………………….
cégszerű aláírás
15 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek meg kell tennie!
17
7. számú melléklet
N y i l a t k o z a t
v á l t o z á s b e j e g y z é s i e l j á r á s v o n a t k o z á s á b a n 16
a „Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
tulajdonában lévő lakóépületek, lakások és nem lakáscélú egyéb funkciójú helyiségek,
helyiségcsoportok, valamint oktatási-, egészségügyi-, szociális-, kulturális és sport célú
intézmények építőmesteri és szakipari gyorsszolgálati feladatainak ellátása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott ....................................., mint a(z) ………………………………… (ajánlattevő) (székhely:
……………………………………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton
nyilatkozom,
hogy
- nincs folyamatban vonatkozásunkban változásbejegyzési eljárás.
vagy17
- folyamatban van vonatkozásunkban változásbejegyzési eljárás.18
Kelt: ………….., 2018. …………
……………………………….
cégszerű aláírás
16 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek meg kell tennie! 17 A megfelelő aláhúzandó. 18 Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás.
18
8. számú nyilatkozat
N y i l a t k o z a t
a s z e r z ő d é s k ö t é s i d ő p o n t j á r a t e l j e s í t e n d ő t o v á b b i a j á n l a t k é r ő i
e l ő í r á s o k r a
a „Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
tulajdonában lévő lakóépületek, lakások és nem lakáscélú egyéb funkciójú helyiségek,
helyiségcsoportok, valamint oktatási-, egészségügyi-, szociális-, kulturális és sport célú
intézmények építőmesteri és szakipari gyorsszolgálati feladatainak ellátása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott ....................................., mint a(z) ………………………………… (ajánlattevő) (székhely:
……………………………………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton
nyilatkozom,
hogy amennyiben az ajánlattevő nyertesként kihirdetésre kerül, úgy legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötök, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztem
az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumban előírt
mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
Tudomásul vesszük, hogy amennyiben legkésőbb a szerződés megkötéséig előzőek teljesülését nem
igazoljuk az Ajánlatkérő részére, úgy az Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a szerződés megkötésétől
visszaléptünk, és a soron következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg a szerződést,
amennyiben őt az összegezésben megjelölte.
Kelt: ………….., 2018. …………
……………………………….
cégszerű aláírás
19
9. számú nyilatkozat
N y i l a t k o z a t
Te l j e s í t é s i é s j ó t á l l á s i b i z t o s í t é k r ó l
a „Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
tulajdonában lévő lakóépületek, lakások és nem lakáscélú egyéb funkciójú helyiségek,
helyiségcsoportok, valamint oktatási-, egészségügyi-, szociális-, kulturális és sport célú
intézmények építőmesteri és szakipari gyorsszolgálati feladatainak ellátása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott ………………………………………………………………….., mint a(z)
…………………………………. ………………………………………………….. (cég megnevezése,
székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője
n y i l a t k o z o m
hogy a közbeszerzési dokumentumokban előírt teljesítési biztosítékot a szerződéstervezetben rögzített
határidőben Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátjuk.
Kelt, …………………… 2018. …………………..
…………………………………
cégszerű aláírás
20
IV. fejezet
ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS ÉS MŰSZAKI LEÍRÁS
Árazatlan költségvetés:
Ajánlatkérő külön, „xls” formátumú árazatlan költségvetést bocsát Ajánlattevők rendelkezésére.
Az árazatlan költségvetésben található „ZÁRADÉK”-ban a „(Költségvetés főösszesítő - Anyag-, és
Díjköltség összesen - szerinti elnevezés: Összesen)” sorban szereplő összeget szükséges az
Ajánlattevőknek a Felolvasólapon, mint értékelési részszempontra adott megajánlást szerepeltetniük.
21
MŰSZAKI LEÍRÁS
(Az árazatlan költségvetés külön mellékletként, excel formátumban csatolva)
Előzmények
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
tulajdonában lévő lakóépületek, lakások és nem lakáscélú egyéb funkciójú helyiségek,
helyiségcsoportok, valamint oktatási-, egészségügyi-, szociális-, kulturális és sport célú
intézmények építőmesteri és szakipari gyorsszolgálati feladatainak ellátását – a tulajdonos
megbízása alapján – a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. biztosítja.
A fenti tevékenység lebonyolítására évenként meghatározott – a kerületi Önkormányzat éves
költségvetésének részét képező – keretösszeg áll a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
rendelkezésére.
Jelen közbeszerzési eljárás keretében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
tulajdonában lévő:
1. ) a lakóépületek, lakások és nem lakáscélú egyéb funkciójú helyiségek,
helyiségcsoportok, valamint,
2. ) az oktatási-, egészségügyi-, szociális-, kulturális és sport célú intézmények
ingatlanain felmerülő építőmesteri és szakipari gyorsszolgálati tevékenység ellátására
választja ki a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a minden szempontból legmegfelelőbb kivitelező
vállalkozót.
Tervezett program
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
tulajdonában lévő lakóépületek, lakások és nem lakáscélú egyéb funkciójú helyiségek,
helyiségcsoportok, valamint oktatási-, egészségügyi-, szociális-, kulturális és sport célú
intézmények építőmesteri és szakipari gyorsszolgálati tevékenysége az önkormányzat által
jóváhagyott keretösszeg felhasználásával történhet.
A gyorsszolgálati tevékenységre fordítható pénzügyi keret felhasználását a Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt. Műszaki Divíziója felügyeli, illetőleg irányítja azt; a gyorsszolgálati
tevékenységre meghatározott keretösszeg figyelembevételével. Az éves gyorsszolgálati
feladatok ellátásával – közbeszerzési eljárás útján – felkészült, megbízhatóan komoly
22
kapacitású vállalkozót szándékozunk megbízni, aki az előforduló gyorsszolgálati munkák
elvégzéséhez megfelelő szakember gárdával rendelkezik.
Ez a szükséges mértékű és felkészültségű kapacitáson túl megfelelő szervező készséget, a
munkák jellegéhez és körülményeihez – főként lakott ingatlanokról és működő intézmény
épületekről van szó – igazodó, pozitív hozzáállást is feltételez.
Az ingatlanok X. kerület közigazgatási határain belüli szóródása miatt elvárt az Ajánlattevő
helyismerete. Az épületek szerkezeti sokfélesége pedig megfelelő műszaki felkészültséget
igényel.
Elvégzendő feladatok, feladatellátással kapcsolatos feltételek
Gyorsszolgálati feladatok általában az alábbi szakmákban jelentkeznek:
- asztalos munka
- bádogos munka
- burkoló munka
- festő, mázoló
- kéményseprő munka
- kőműves munka
- lakatos munka
- tetőfedés
- üveges munka
- egyéb munka (pl. ereszcsatorna tisztítás, fertőtlenítés)
Az Ajánlattevő az állag-, vagyon- és életvédelem biztonságának garantálására szolgáló
gyorsszolgálati feladat esetén, a telefonos vagy e-mailen történő bejelentésétől számított, az
ajánlatban vállalt határidőn belül (legalább 1 legfeljebb 4 óra) órán belül köteles az elhárítási
munkát megkezdeni és a kárt, illetve veszélyt azonnal elhárítani, majd ezt követően a
bejelentéstől számított 24 órán belül köteles megkezdeni a szükséges karbantartási, szerelési
munkákat, valamint az ahhoz kapcsolódó járulékos helyreállítási munkákat.
Egyéb, nem az állag-, vagyon- és életvédelem biztonságának garantálására szolgáló
gyorsszolgálati munka megrendelése esetén, Ajánlattevő köteles a munka megrendelésétől
számított, az ajánlatban vállalt határidőn belül (legalább 12 legfeljebb 24 óra) órán belül a
munkát megkezdeni.
23
A munka bejelentése Megrendelő részéről, az Ajánlattevő által külön erre a célra fenntartott,
az év minden napján 0-24 órában elérhető telefonvonalon keresztül történik. A hibabejelentés
írásos megerősítése a műszaki igénybejelentő átvételével valósul meg.
A megrendelések nyomon követése és pontos elszámolása érdekében Ajánlattevő
kapcsolattartója minden héten pénteken (amennyiben ez munkaszüneti nap, az azt megelőző
munkanapon) köteles Megrendelő kapcsolattartójánál megjelenni és a heti megrendeléseket
(Gyorsszolgálati munka megrendelését) írásban átvenni. Az írásban átvett megrendelésekkel
kapcsolatos megjegyzéseit, kifogásait az átvételkor köteles Megrendelő kapcsolattartójával
közölni, és vele egyeztetni.
A gyorsszolgálati munka elvégzése addig az időpontig tart, amíg a meghibásodott, sérült
berendezés, vezeték, illetve egyéb épületszerkezeti elem a rendeltetésszerű és biztonságos
használatra ismételten alkalmas és a kapcsolódó járulékos helyreállítási munkák elvégzésre
kerültek. A gyorsszolgálati munka átmehet karbantartás-felújítási munkává a műszaki ellenőr
jóváhagyásával, ebben az esetben a műszaki ellenőrrel történt egyeztetést követően,
Ajánlattevő köteles építési naplót nyitni és vezetni azt a munka befejezéséig.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen ajánlatban, és a szerződés teljesítésének
elszámolása során csak egy, minden egyes szakipari tételnél ugyanaz az általánosan
meghatározott rezsióradíj megadására, illetve alkalmazására van lehetőség.
A tételes költségvetésben nem szereplő tételek tekintetében a Terc VIP programban
meghatározott anyagárakat köteles az ajánlattevő alkalmazni az elszámolás során. A Terc VIP
programrendszerben nem szereplő javítási tételek esetében az adott épületelem, berendezési
tárgy javításának anyag és díj költsége együttesen nem haladhatja meg az adott
épületelemmel, berendezési tárggyal azonos műszaki tartalmú, a TERC VIP
programrendszerben szereplő legolcsóbb épületelem, berendezési tárgy
építésére/elhelyezésére/cseréjére vonatkozó együttes anyag és díj költség 60%-át.
Amennyiben ez az arány a 60 %-ot meghaladja az adott épületelemet és/vagy berendezési
tárgyat cserélni kell.
24
25
TÁJÉKOZTATÓ
a Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzatának területén lévő,
a jelen szerződéssel érintett,
önkormányzati vagy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő
ingatlanállományról
Ingatlanállomány bemutatása
A gyorsszolgálati munkák az alábbiakban bemutatott ingatlan–állomány valamely pontosan
előre nem ismert részét érintik csak. Az Önkormányzat vagy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
tulajdonban lévő, Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok számában a szerződés
teljesítése során kismértékű változás lehetséges.
1. Lakóingatlanok (Társasházak, önkormányzati bérlakások)
Lakóépületek száma: 466 db
Az épületekben lévő összes lakásszám: 2.530 db
A lakóingatlan épületek jellemzően hagyományos falazott építési technológiával, kisebb
részben panelos építési technológiával épültek.
2. Nem lakóingatlanok
Nem lakáscélú épületek száma: 104 db
Nem lakáscélú helyiségek száma: 846 db
A nem lakóingatlan épületek jellemzően hagyományos falazott építési technológiával, kisebb
részben panelos építési technológiával épültek.
3. Intézmények (Oktatási-, szociális-, egészségügyi-, kulturális, sport-, és egyéb szolgáltató
épületek)
Ingatlanok száma: ~64-76 db
Az intézményi épületek jellemzően panelos technológiával, kisebb részben hagyományos
falazott építési technológiával épültek.
Az intézmények vegyesen központi fűtéssel, illetve távfűtéssel ellátottak.
26
Az egyéb intézmények körében található az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő, Törekvés SE,
valamint két általános iskolai tanuszoda.
27
Szerződés melléklete:
MUNKALAP …/3 példány
<minta>
a
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT VAGY A
KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT. TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLANON
ELVÉGZETT GYORSSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGHEZ
Munkavégzés helye:
Munkavégzés tárgya:
A munka állag-, vagyon és/vagy életvédelem biztosítására irányul: igen / nem
Munka megkezdése (dátum, óra perc):
Munka befejezése (dátum, óra perc):
Elvégzett munka leírása*:
* pótlap csatolható fénykép dokumentáció készült:
Kelt:
Vállalkozó aláírása:
Üzemeltető / lakó aláírása:
Megrendelő képviselőjének aláírása:
*Megjegyzés: Megrendelő fenntartja a jogot a munkalap tartalmának és formájának megváltoztatására
28
Szerződés melléklete:
*GM##azo
n##* GM##azon##
Ügyintéző: ##felelos## ##partner##
Telefonszám: ##felelos_tel## ##Partner_cim##
Tárgy: Gyorsszolgálati munka megrendelése
Tisztelt Vállalkozó!
##feladattipus## gyorsszolgálati feladatok ellátása tárgyában kötött Vállalkozási
Keretszerződés alapján, illetve az abban foglaltaknak megfelelően, megrendeljük a
##gyors_bejelentdate## napján telefonon már megrendelt, ##ACCim##
##gyors_munkamegnevezes## munka ##gyors_surgosseg## elvégzését.
##berloint## ##gyors_berlo####ACIntezmeny## ##berlotel## ##gyors_berlotel##
Bejelentő neve: ##gyors_bejelento## ##bejelentotel## ##gyors_bejelentotel##
##bejelentocim## ##gyors_bejelentocime##
##megjegyzes## ##gyors_bejelent_megj##
Budapest, 4ian2018. április 11.
Tisztelettel:
##jovahagyo## s.k. ##felelos## s.k.
##jovahagyo_beosztasa## ##felelos_beosztasa##
A megrendelés egy eredeti példányát átvettem:
##partner##
törölt: 3ian2018. március 26.
29
V. fejezet
Szerződéstervezet
VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS
(a továbbiakban: Szerződés)
amely létrejött egyrészről a
cégnév: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
székhely: 1107 Budapest, Ceglédi u. 30. sz.
cégjegyzékszám: 01-10-042140
adószám: 10816772-2-42
számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
számlaszám: 11784009-22225201
képviseli: Szabó László vezérigazgató,
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről a
cégnév:
székhelye:
cégjegyzékszáma:
adószáma:
számlavezető bank:
számlaszám:
képviseli:
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
(a továbbiakban Fél, vagy együttesen Szerződő Felek) között, alulírott helyen és napon, az
alábbi feltételek szerint:
1. Előzmények
1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást
folytatott le a „Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő lakóépületek, lakások és nem lakáscélú egyéb
funkciójú helyiségek, helyiségcsoportok, valamint oktatási-, egészségügyi-, szociális-,
kulturális és sport célú intézmények építőmesteri és szakipari gyorsszolgálati
feladatainak ellátása” tárgyában, amelynek nyertes ajánlattevője a Vállalkozó.
1.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Kbt. rendelkezései alapján a Szerződés 1.1.
pontjában hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. A
közbeszerzési eljárás dokumentumai a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik (akkor is,
ha azok fizikailag nem kerülnek a Szerződéshez csatolásra), különös tekintettel az
Ajánlattételi Felhívás és a Közbeszerzési Dokumentum (illetve azok esetleges
módosításai), továbbá a Kiegészítő tájékoztatások.
1.3. A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a szerződés részét képezi
a Vállalkozó ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a jelen
szerződés részét, azaz a Vállalkozó kötelezettségét képezik.
2. A Szerződés tárgya
2.1. A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó elvégezni vállalja a Budapest
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
30
tulajdonában lévő lakóépületek, lakások és nem lakáscélú egyéb funkciójú helyiségek,
helyiségcsoportok, valamint oktatási-, egészségügyi-, szociális-, kulturális és sport célú
intézmények építőmesteri és szakipari gyorsszolgálati feladatainak ellátását a Szerződés
és annak elválaszthatatlan részét képező (1. számú melléklet) Ajánlattételi Felhívás,
Közbeszerzési Dokumentum, valamint a Vállalkozó nyertes ajánlata szerint.
2.2. Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen Szerződés keretszerződés jellegű.
Erre tekintettel a jelen szerződés tárgyát képező feladatok – figyelemmel az alábbi
pontokban foglalt munkálatok sajátosságára – a szerződés teljesítése során változhatnak.
2.3. A Vállalkozó az állag-, vagyon-, és életvédelem biztonságának garantálására
szolgáló gyorsszolgálat esetén, a telefonon történő bejelentésétől számított (***)
(nyertes ajánlat szerint kitöltendő!) órán belül köteles az elhárítási munkát
megkezdeni és a kárt, illetve veszélyt azonnal elhárítani, majd ezt követően köteles 24
órán belül megkezdeni a szükséges karbantartási, szerelési munkákat, valamint az ahhoz
kapcsolódó járulékos helyreállítási munkákat. A feltétel nem teljesítése esetén
Megrendelő jogosult a Vállalkozó által nyújtott teljesítési biztosítékból történő lehívás
útján, a munkát más vállalkozótól megrendelni, a második késedelem után pedig
Megrendelő jogosult súlyos szerződésszegésre hivatkozással a második késedelem után
a Szerződést írásban felmondani. A Szerződés a felmondás közlésétől, azaz az erre
irányuló Megrendelői nyilatkozat Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 30.
(harmincadik) napon szűnik meg.
2.4. Egyéb, nem állag-, vagyon-, és életvédelem biztonságának garantálására szolgáló
gyorsszolgálati munka telefonon történő bejelentése esetén, Vállalkozó köteles a munka
megrendelésétől számított (***) (nyertes ajánlat szerint kitöltendő!) órán belül a
munkát megkezdeni. A feltétel nem teljesítése esetén Megrendelő jogosult Vállalkozó
költségén - amely a Vállalkozó által nyújtott letétből lehívásra kerül – a munkát más
vállalkozótól megrendelni, harmadik késedelem esetén a Megrendelő jogosult a
Szerződést súlyos szerződésszegésre hivatkozással írásban felmondani. Ebben az
esetben a szerződés a felmondás közlésétől, azaz az erre irányuló Megrendelői
nyilatkozat Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 90. (kilencvenedik) napon szűnik
meg.
2.5. A munka bejelentése Megrendelő részéről a Vállalkozó által külön erre a célra
fenntartott, az év minden napján 0-24 órában elérhető telefonvonalon keresztül történik.
A hibabejelentés írásos megerősítése a műszaki igénybejelentő átvételével valósul meg.
2.6. A megrendelések nyomon követése és pontos elszámolása érdekében Vállalkozó
kapcsolattartója minden pénteken (amennyiben ez munkaszüneti nap, az azt megelőző
munkanapon) köteles Megrendelő kapcsolattartójánál megjelenni és a heti
megrendeléseket (műszaki igénybejelentőket 4. sz. melléklet) írásban átvenni. Az
írásban átvett megrendelésekkel kapcsolatos megjegyzéseit, kifogásait az átvételkor
köteles Megrendelő kapcsolattartójával közölni, és vele egyeztetni.
2.7. A gyorsszolgálati munka elvégzése addig az időpontig tart, amíg a meghibásodott,
sérült berendezés, vezeték, illetve egyéb épületszerkezeti elem a rendeltetésszerű és
biztonságos használatra ismételten alkalmas és a kapcsolódó járulékos helyreállítási
munkák elvégzésre kerültek. A gyorsszolgálati munka átmehet karbantartás-felújítás
munkává a műszaki ellenőr jóváhagyásával, ebben az esetben a műszaki ellenőrrel történt
egyeztetést követően, Vállalkozó köteles építési naplót nyitni és vezetni a munka
befejezéséig.
31
3. Szerződéses ár
3.1. A szerződésben foglalt munkák vállalkozási díja összesen nettó 120.000.000,- Ft,
azaz összesen nettó százhúszmillió forint. A vállalkozási díj keretösszeg, a munkák
elszámolása tételes elszámolással az 1. számú mellékletben részletezett egységárakkal, a
Terc VIP programrendszer aktuális verziója szerinti anyagárak és normatívái, valamint a
Vállalkozó által a közbeszerzési eljárásban megajánlott alábbi díjtételek alapján történik:
Rezsióradíj mértéke (nettó Ft/óra): ….Ft/óra (nyertes ajánlat szerint
kitöltendő!)
Anyagigazgatási díj mértéke anyagköltségre vetítve (%)…% (nyertes ajánlat szerint
kitöltendő!)
A fenti díjtételeken felül, valamint az 1. számú mellékletben rögzített anyag- és
díjköltségen túl további költség nem érvényesíthető.
Amennyiben a kiállított számla díjoldala nem éri el a nettó 15.000,- Ft-ot, a Vállalkozó
kiszállítási díj jogcímén 3500,- Ft-ra jogosult alkalmanként.
A gyorsszolgálati tevékenység ellátásához esetlegesen szükséges, de a Megrendelő által
nem biztosított hatósági és egyéb engedélyek beszerzésének költségeit a Vállalkozó
jogosult érvényesíteni Megrendelővel szemben.
Amennyiben a Terc VIP programrendszer tételeivel nem levezethető adott tevékenység
elvégzésének díja akkor az alábbiak szerint kerül elszámolásra:
• az anyagár a Megrendelőnek bemutatott számla alapján, a szerződés szerinti
anyagigazgatási költséggel növelt értékben számolható el,
• a munkadíj a szerződés szerinti rezsióradíj alkalmazásával a műszaki ellenőr által
leigazolt tényleges időráfordítás alapján számolható el.
A Terc VIP programrendszerben nem szereplő javítási tételek esetében az adott épületelem,
berendezési tárgy javításának anyag és díj költsége együttesen nem haladhatja meg az adott
épületelemmel, berendezési tárggyal azonos műszaki tartalmú, a TERC VIP
programrendszerben szereplő legolcsóbb épületelem, berendezési tárgy
építésére/elhelyezésére/cseréjére vonatkozó együttes anyag és díj költség 60%-át.
A Szerződés hatálya alatt a Vállalkozó árait (sem a munkadíjat, sem az anyagárat)
semmiféle jogcímen nem emelheti.
3.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés a fent meghatározott
időpont lejártakor, az általa elvégzett munka értéke nem éri el a szerződéses
keretösszeget, úgy a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesés a
Vállalkozó kockázatát képezi. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés megkötését
megelőző közbeszerzési eljárás során a jelen pontban meghatározott vállalkozói
kockázat ismeretében nyújtotta be ajánlatát, és határozta meg annak tartalmát. A
Vállalkozó kijelenti, hogy nem él a Megrendelővel szemben semmilyen kártérítési vagy
egyéb igénnyel a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesése miatt.
3.3. Az ÁFA bevallása és a megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik.
3.4.1 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozási díj összege az alábbiak
fedezetét is tartalmazza:
3.4.1.1. a szerződésben vállalt munkák teljes körű elvégzéséhez, rendeltetésszerű
használatához szükséges tételek kivitelezését;
3.4.1.2. a beépítésre kerülő összes anyag, berendezés, szerelvény, stb. beszerzését,
csomagolását, esetleges raktározását és tárolását, szállítását, helyszíni szerelését
32
és üzembe helyezését, valamint import esetén a vámot, a statisztikai illetéket és
egyéb járulékos költségeket;
3.4.1.3. a kivitelezéshez szükséges, de a Megrendelő által nem biztosított hatósági
és egyéb engedélyek beszerzését és azok költségeit;
3.4.1.4. a berendezések a teherhordó és egyéb szerkezetek megfelelő megvédését,
állagmegóvását;
3.4.1.5. anyag, bér gép, közterület igénybevétel járulékos költségei;
3.4.1.6. segédanyagok, lerakóhelyi díjak;
3.4.1.7. a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a Vállalkozó
kérelmére indított tájékoztatással kapcsolatos díjak;
3.4.1.8. biztonságtechnikai előírások miatt felmerülő költségek;
3.4.1.9. biztosítások költségei.
3.5. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért,
főleg azon tételek esetében melyek nincsenek előírva a Közbeszerzési
Dokumentumban, viszont a szakmai szokások és a technika mai állása szerint
hozzátartoznak a Szerződés tárgyát képező feladatok kifogástalan teljes körű
kivitelezéséhez és a Vállalkozót terhelő egyéb szerződéses kötelezettségek
teljesítéséhez.
3.6. A Szerződés hatálya alatt a Vállalkozó árait (sem a munkadíjat, sem az anyagárat)
semmiféle jogcímen nem emelheti.
4. A teljesítési határidő
4.1. A Szerződés a szerződő felek cégjegyzésre jogosult képviselőinek aláírása napján,
vagy amennyiben a Szerződés 2018. május 1. napja előtt aláírásra kerül, akkor 2018.
május 01. napján lép hatályba. A szerződés a keretösszeg teljesüléséig, de legkésőbb
2020. április 30. napjáig hatályos, azzal, hogy a jelzett időpontig feladott megrendelések
teljesítéséig (a szerződéses keretösszegét nem meghaladva) a jelen szerződés
rendelkezéseit változatlanul alkalmazni kell. A Megrendelő a szerződéses keretösszeg
kimerüléséről a Vállalkozót faxlevélben és postai úton (ajánlott tértivevényes levél
útján) írásban értesíti. A keretösszeg kimerülésével vagy a szerződés időtartamának
lejártával jelen szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik, további
megrendelés és annak visszaigazolása jelen szerződésre hivatkozással nem lehetséges.
5. Általános rendelkezések
A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a Szerződésben
foglalt feladat elvégzésére képes és alkalmas, valamint tevékenységi körében a
Szerződés tárgyát képező feladat végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek
szerepelnek.
5.1. A Vállalkozó fő kötelezettségei
5.1.1. A Vállalkozó fő kötelezettsége a Szerződésben meghatározott munkáknak a
vonatkozó jogszabályokban, a magyar szabványokban, a műszaki előírásokban, a
Vállalkozó részére átadott és általa megismert dokumentumokban, valamint a Szerződés
szerinti munkákra vonatkozó műszaki specifikációban előírt műszaki tartalomban és
minőségben, a Szerződésben (Megrendelésben) meghatározott és megjelölt
véghatáridőig, valamint a Szerződésben meghatározott mennyiségben történő elvégzése.
33
5.1.2. A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá, hogy a feladat elvégzése teljes időtartama
alatt olyan a Szerződésben nevesített munkahelyi vezetőt biztosítson, aki a munka
egészét irányítja és a különféle tevékenységeket összehangolja. A Vállalkozó köteles a
munkahelyi vezető távolléte esetén a munkahelyi vezető helyettesítéséről gondoskodni.
5.1.3. A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges
megfelelő létszámú és szakmai összetételű szakembert biztosítson a munka
megkezdésétől annak teljes folyamatán keresztül a befejezéséig.
5.1.4. A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá, hogy a munka elvégzéséhez szükséges
biztonságos gépjárműveket, gépeket, eszközöket, berendezéseket megfelelő
mennyiségben, minőségben, összetételben, kapacitásban biztosítsa a munka
megkezdésétől annak teljes folyamatán keresztül a befejezésig.
5.1.5. A Vállalkozó fő kötelessége továbbá, a tevékenysége, munkavégzése megkezdéséhez,
ellátásához és átadásához szükséges és szokásos dokumentumok (építési napló stb.)
elkészítése, a Megrendelővel történő jóváhagyatása, igazoltatása.
5.1.6. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a gyorsszolgálati munkák esetén a 3. számú
melléklet szerinti munkalapot készítsen. Abban az esetben, ha a gyorsszolgálati
munkával összefüggésben felújítási vagy karbantartási jellegű munka elvégzése válik
szükségessé, akkor Vállalkozó köteles a munkalap készítése mellett építési naplót (a
továbbiakban: napló) is vezetni. A napló a Vállalkozó a munkaterület átadás átvételének
időpontjától köteles vezetni és Megrendelő által kijelölt helyen tartani. A naplóban kell
rögzíteni a szerződés szerinti teljesítéseket és vizsgálatokat. A naplóba bejegyzéseket a
helyszíni képviselettel megbízottak közül csak azok tehetnek, akiknek nevét a naplóban
feltüntették. A szerződés tárgyának teljesítése során a kapcsolattartás a naplón keresztül
történik. Az Építési Naplót a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeleteknek megfelelően kell
vezetni.
5.1.7. A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá, hogy a feltárt, megállapított hibákat a
megjelölt határidőben és megfelelő minőségben kijavítsa, illetőleg jótállási,
szavatossági kötelezettségeinek eleget tegyen.
5.1.8. A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá mindazon információk átadása,
dokumentációk (bizonylatok, minősítések stb.) vezetése, megőrzése, megfelelő
mennyiségben és formában történő átadása, amelyeknek elkészítését, átadását,
megőrzését a Megrendelő igényli, és/vagy jogszabályok előírják, ideértve a Megrendelő
utasításainak betartását a minőségbiztosítással kapcsolatban.
5.1.9. A Vállalkozó fő kötelezettsége megtenni a jogszabályban előírt intézkedéseket a
környezet védelmére a munkaterületen és azon kívül, valamint elkerülni a személyek,
közvagyon vagy egyebek károsodását és sérülését, amely légszennyezés, zaj, vagy
egyéb okból, ami a Vállalkozó tevékenysége következtében keletkezik.
5.1.10. A Vállalkozó köteles a szerződés hatálya alatt fenntartani (biztosítani) a gépi
kapacitások és az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szaktudással rendelkező
szakemberek rendelkezésre állását, az ajánlatában megadott, illetve a szerződés szerinti
feladatai ellátásához szükséges módon és mértékben.
5.1.11. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a tárgyi építőmesteri és szakipari gyorsszolgálati
munkát szerződésszerűen, teljes körűen, I. osztályú minőségben, a műszaki
előírásoknak, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabályoknak és
szabványoknak, a technika mai állásának megfelelően, határidőben elkészíti. Vállalkozó
kötelezettséget vállal a munka teljességéért és hiánytalanságáért főleg azon tételek
esetében, melyek nincsenek előírva a Közbeszerzési Dokumentumban, viszont a
34
szakmai szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a szerződéses
feladatai és kötelezettségei, a tárgyi munka kifogástalan, teljes körű elvégzéséhez és a
Vállalkozót terhelő egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez.
5.1.12. A Vállalkozónak a munkálatok ideje alatt fokozottan, a mindenkori jogszabályoknak
megfelelően védenie kell a környezetet a szennyeződéstől.
5.1.13. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerződés szerinti
munkálatok szerződésszerű teljesítése érdekében felmérési, tervezési feladatok ellátása
is szükséges úgy azokat a Vállalkozó elvégzi és ezen feladatok ellenértékét a
Vállalkozási díj tartalmazza.
5.1.14. A Vállalkozó köteles a munka elvégzése során dátummal ellátott fotódokumentációt
készíteni:
- javított, de még el nem takart épületszerkezeti elemek hibakijavítása esetén, valamint
- Megrendelő munkaidején (hétfő: 8.00-18.00 kedd és csütörtök: 8.00-16.00 óra, szerda
8.00-16.30 péntek: 8.00-13.00 óra) kívül végzett munkafázisok esetén.
A fotódokumentációnak mindenképpen tartalmaznia kell a hiba feltárásakor, a javított, de
még el nem takart állapotban, valamint a munka végén készített fényképeket, amelyeket a
felmérési napló igazolásakor a műszaki ellenőr kérésére Vállalkozónak be kell mutatni
Műszaki ellenőr külön kérésére a fotódokumentációt Vállalkozónak a számla mellé kell
csatolnia.
5.1.15. A Vállalkozó köteles minden esetben Megrendelőt a feltárás során ismertté vált
hibákról tájékoztatni a hibák kijavítását megelőzően. Amennyiben Vállalkozó olyan
hibát hárít el, amely nem tartozik Megrendelő által megrendelt feladatkörébe, annak
ellenértékét Megrendelőtől nem követelheti.
5.1.16. A Vállalkozónak a munkálatok ideje alatt fokozottan a mindenkori jogszabályoknak
megfelelően védenie kell a környezetet a szennyeződéstől. Ezért a feladat ellátása során
keletkezett minden hulladékot össze kell gyűjtenie (és annak
kezeléséről/ártalmatlanításáról, valamint dokumentálásáról, a hatályos jogszabályok
szerint gondoskodnia kell) és a műszaki ellenőr által elfogadott szemétlerakó-helyre kell
szállíttatnia mind a szerves, mind a gyártási, veszélyes és kommunális hulladékokat.
5.2. A Megrendelő fő kötelezettsége
5.2.1. A Megrendelő fő kötelezettsége az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben az építési műszaki ellenőr fejezetben rögzítettek
szerint eljárni.
5.2.2. A Megrendelő fő kötelezettsége az igazolt teljesítés alapján a Vállalkozó esedékes
számlájának határidőben és hiánytalanul történő kifizetése.
5.2.3. A Megrendelő fő kötelezettsége a munkaterület biztosítása a Vállalkozó részére.
5.2.4. Megrendelő köteles a Vállalkozóval a helyszínen egyeztetni, a Vállalkozó által
elvégzett munkát ellenőrizni.
5.2.5. Megrendelő köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatban minden információt
Vállalkozó részére megadni, valamint a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni.
6. A munka végrehajtásával és a munkavégzéssel kapcsolatos feltételek
6.1. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a munka végrehajtásához
szükséges információkat a feladat elvégzéséhez szükséges mélységben, teljes körűen
35
megismerte, ellenőrizte, ezen ismeretek birtokában, kellően nagy szakmai tapasztalatára
alapozva és a lehetséges beavatkozási helyszínek ismeretében állapította meg, illetve
alakította ki az árait, továbbá figyelembe vette a kivitelezési munka funkciójának,
céljainak megfelelő és rendeltetésszerű használatához szükséges kivitelezési munkákat
kalkulálni tudta a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is.
6.2. A Vállalkozónak a Megrendelő utasításait, az utasításban megjelölt módon, mértékben
és határidőben végre kell hajtania. A Megrendelő és a Vállalkozó képviselői a
kapcsolatot elsősorban írásban tartják. A Vállalkozó köteles haladéktalanul a
Megrendelő minden olyan utasítását végrehajtani, amely életben és/vagy vagyonban
keletkező kárt, vagy más károsodást előz meg, hárít el vagy enyhít.
6.3. Amennyiben a munkavégzéshez közterület igénybevételére van szükség, úgy az ahhoz
kapcsolódó engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata. A közterület használattal
kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.
6.4. A Vállalkozó felelős és helytállásra köteles a munka végzése során harmadik félnek
okozott kárért.
6.5. A munkavégzés személyi feltételei
6.5.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkaerőt kizárólag a hatályos jogszabályok
szigorú betartásával alkalmazhat, akik helyszíni felügyelete a Vállalkozó feladata.
6.5.2. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során olyan mennyiségű és szakmai
összetételű irányító szakembereket biztosítani, hogy a munka megfelelő szervezettsége,
mennyiségi és minőségi ellenőrzése a Szerződés hatálya alatt folyamatosan fennálljon.
6.5.3. A Vállalkozó feladatát saját maga által és a Szerződés rendelkezései szerint
alvállalkozó(k) bevonásával köteles teljesíteni. A Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása
esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a Szerződésben foglalt kötelezettségek
teljesítéséért. A Vállalkozó jótáll azért, hogy a bevont alvállalkozó, szervezet
rendelkezik minden olyan képesítéssel, engedéllyel és jogosítvánnyal, amely a
Szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges.
6.6. Az alvállalkozásba adás feltételei
6.6.1. A Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont
alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles
előzetesen az Ajánlatkérőnek valamennyi olyan – akár a korábban megjelölt
Alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a
szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott
alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett
alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll a felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt.
6.6.2. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett Alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát
maga végezte volna el, míg Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős
minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
6.7. A jogszabályszerű munkavégzéshez szükséges szakmai, baleseti, kármegelőzési,
kárbejelentési, kárenyhítési kötelezettségek betartása a Vállalkozó feladata. Munkahelyi
balesetet a Megrendelő képviselőjének haladéktalanul jelezni kell, és szükség esetén le
kell folytatni mindazon eljárást – ideértve a helyszín biztosítását is –, és meg kell tenni
mindazon értesítést, amelyet jogszabály ilyen esetben előír. Vállalkozó köteles
Megrendelőnek a munkavédelmi, munkabiztonsági, illetve tűzvédelmi feladtok
ellátásáért felelős személyt írásban bejelenteni.
36
6.8. A munkaterületen a Vállalkozónak fokozott figyelemmel és gondossággal kell a
munkát végeznie, megszerveznie, különösen akkor, ha a munkaterületen más
vállalkozók, egyidejű munkavégzése zajlik. Vállalkozó haladéktalanul köteles jelezni,
ha a Megrendelő érdekkörében munkát végző más vállalkozó, tevékenységét a munka
és egészség védelmi előírások megszegésével végzi.
6.9. A Megrendelő nem felel a munkabalesetből eredő károkért, költségekért, az azonnali,
vagy a jövőben benyújtott, peres, vagy peres eljáráson kívüli anyagi kihatású
igényekért, amelyeket a Vállalkozóval szemben támasztanak, kivéve, ha ezen balesetet
közvetlenül a Megrendelő okozta.
6.10. A munkavégzők a munkaterületen csak munkavégzésre alkalmas állapotban
tartózkodhatnak. Munkavégzésre alkalmatlan állapot észlelése esetén a Vállalkozó e
személy(eke)t haladéktalanul köteles vagy saját hatáskörében, vagy a Megrendelő
felhívására eltávolítani, és munkaképes állapotú, megfelelő személlyel pótolni.
Amennyiben a munkaképes állapot megítélésében a Megrendelő és a Vállalkozó között
vita támad, a Megrendelő képviselőjének döntése irányadó.
6.11. A Vállalkozó köteles a hatályos munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások
betartására és betartatására. A Vállalkozó köteles az oktatások megszervezésére, és
lebonyolítására. Üzemi balesetet a Megrendelőnek és az illetékes szerveknek
haladéktalanul köteles jelenteni.
7. Gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos rendelkezések
7.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződésben foglalt feladat megfelelő minőségben,
mennyiségben és határidőben történő ellátásához szükséges, üzemképes és a szükséges
hatósági engedélyekkel bíró Gépekkel rendelkezik.
7.2. A Vállalkozó köteles folyamatosan gondoskodni a Gépek karbantartásáról,
üzemképességük biztosításáról, továbbá a biztonságos üzemeléshez szükséges jogi,
hatósági előfeltételek fenntartásáról. Amennyiben a Vállalkozó ennek nem tesz eleget, a
Megrendelő a Gép munkaterületről történő eltávolítására utasítást adhat.
7.3. A Vállalkozót a Gépek folyamatos rendelkezésre bocsátásának kötelezettségéből
származó felelősség a Szerződés egész hatálya alatt terheli. Ezen kötelezettség
megszegéséből eredő valamennyi költségért és kárért a Vállalkozó felelős.
7.4. A Gépekkel kapcsolatos biztosítási eseményt a Vállalkozónak a Megrendelő, a biztosító
– üzemi baleset esetén a jogszabályban előírt szervezetek – felé haladéktalanul jelenteni
kell.
8. Anyagokkal kapcsolatos rendelkezések
8.1. A Szerződő felek anyag alatt mind a természetben fellelhető, mind a gyártott anyagokat
értik.
8.2. Veszélyes anyag alkalmazása esetén a Vállalkozónak rendelkeznie kell a jogszabályban
előírt feltételekkel (biztonsági adatlap, kockázatbecslés, ÁNTSZ bejelentés). A
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 44/2000. (XII.20.) EÜM. rendelet szerinti veszélyes
anyagokat csak arra jogosultsággal rendelkező vállalkozó szállíthat. Ilyen anyag
szállítása esetén a Megrendelő felé a jogosultságot igazolni kell.
9. A Szerződő Felek helyszíni képviselői
9.1. A Megrendelő kivitelezésért felelős képviselője:
név beosztás cím telefonszám
37
9.2. A Megrendelő műszaki ellenőre(i)
név szakág nyilvántartási szám cím telefonszám
9.3. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője
név szakág nyilvántartási szám cím telefonszám
9.4. A Vállalkozó munkahelyi vezetője
név cím telefonszám
10. Teljesítés
10.1. A Vállalkozó akkor teljesít szerződésszerűen, ha a Szerződés tárgya szerinti munkát az
előírt határidőben, mennyiségi és minőségi hiány nélkül elvégezte.
10.2. A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját a Vállalkozó készre jelentése alapján a
Megrendelő tűzi ki. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele, hogy az
eljárás kezdetét megelőzően a Megrendelő megkapja a teljesítmény nyilatkozatokat, a
kivitelezői nyilatkozatokat és felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat, a minőséget
igazoló dokumentumokat, a minősítő iratokat, egyéb tanúsító okiratok stb.
10.3. A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni
kell a megjelentek nyilatkozatait, a Megrendelő által észlelt hibákat, ezeknek a
Megrendelő által megállapított összegét, a hibák kijavításának, hiányok pótlásának a
Megrendelő által előírt határidejét, továbbá a Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási
nyilatkozatait. Jegyzőkönyvben kell rögzíteni a Vállalkozó hibajavítását követően az
átvételt, és a jótállási időszak (a továbbiakban: Jótállási Időszak) kezdetét.
10.4. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a Szerződésben
előírt befejezési határidőn belül, vagy a határnapon a munka hiba és hiánymentes
átvételével befejeződik. A Megrendelő a Vállalkozó hiba és hiánymentes teljesítése
esetén az elvégzett munka átvételét nem tagadhatja meg.
10.5. Az átadás-átvételi eljárás időtartama alatt a Vállalkozó viseli a kárfelelősséget és a mű
őrzésének, megóvásának költségeit. A Megrendelőre a kárveszély a sikeres műszaki
átadás-átvételi eljárás lezárását követően száll át.
10.6. Amennyiben a Szerződést a Megrendelő közös ajánlattevőkkel kötötte meg, a
teljesítésigazolásig a konzorcium tagjainak nyilatkozniuk kell, hogy közülük melyik
mekkora részre jogosult az ellenszolgáltatásból.
10.7. A teljesítésigazolást a Megrendelő készíti elő, a sikeresen lezárt – hiba és hiánymentes
teljesítést igazoló – műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján. A dokumentum a
Szerződő Felek együttes aláírásával érvényes.
10.8. A Vállalkozó köteles a vonatkozó hatályos jogszabályokban és egyéb
szabályozásokban előírt teljes körű jótállási és szavatossági feltételeket vállalni. A
Jótállási Időszak a – hiba és hiánymentes befejezett – sikeres műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárásától számított tizenkét (12) hónap. A jótállási határidő lejárta után a
szavatossági kötelezettség érvényes.
38
10.9. Jótállási (szavatossági) hibabejelentés alapján a Vállalkozó köteles:
1. üzemelést gátló hiba esetén a bejelentést követő 24 órán belül a hiba helyszíni
felülvizsgálatát megtartani, állásfoglalását írásban közölni és a javítást 48 órán belül
elvégezni;
2. üzemelést nem gátló hiba esetén, 3 napon belül kitűzött helyszíni bejáráson -
nyilatkozattételre jogosult képviselővel- megjelenni, vállalását határidő
megjelölésével megtenni és a javítást a vállalt határidőre elvégezni és a hiba
kijavítását a bejelentéstől számított 10 napon belül megkezdeni;
3. az elvégzett javításról felvett munkalapot a Megrendelőnek átadni.
Amennyiben a Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége ellenére –
Megrendelő, illetve az Üzemeltető igénye szerint- nem szünteti meg, megfelelő időben nem
javítja ki, a Megrendelő jogosult azt Vállalkozó költségére más kivitelezővel – a teljesítési
biztosíték terhére - elvégeztetni. Ezen javítási, pótlási költséget Vállalkozó utólag nem
vitathatja.
10.10. A Megrendelő részéről a teljesítésigazolás aláírására jogosult: ……………… (tel: ,
e-mail:)
10.11. A Vállalkozó részéről a teljesítésigazolás aláírására jogosult: ……………… (tel: , e-
mail:)
11. Hibás teljesítés
11.1. A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a munkát nem a Szerződés szerint, illetve nem
megfelelő mennyiségben, minőségben végzi.
11.2. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles a hiba
kijavítását haladéktalanul megkezdeni, és a Megrendelő által megjelölt határidőn belül
teljes körűen befejezni.
11.3. Amennyiben a Vállalkozó a hiba javítását megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javítását
nem megfelelő minőségben, mennyiségben végzi, vagy határidőben nem fejezi be, vagy
a hiba megfelelő minőségű, mennyiségű, határidejű javítása tőle el nem várható, és
ezzel a Vállalkozó veszélyezteti a befejezési (részteljesítési) határidőt, a Megrendelő
jogosult a hibát saját maga és/vagy más vállalkozó igénybevételével a Vállalkozó
költségére – a teljesítési biztosíték terhére – kijavíttatni. A Megrendelő által így
elvégeztetett munka a Vállalkozó esedékes számlájából beszámítás útján kerül
levonásra, illetve kiegyenlítésre.
12. Számlázási, fizetési feltételek
12.1. Vállalkozót az eseti megrendelésen alapuló szerződés szerinti teljesítés esetén
vállalkozói díj illeti meg a Szerződés 1. számú mellékletében megjelölt jelen Szerződés 1.
pontja körében hivatkozott ajánlatában megadott egységárak alapján, valamint a
költségvetésben nem szereplő tételek esetében az ajánlatban megadott rezsióradíj alapján
történik. Vállalkozó a költségvetésben nem szereplő tételek tekintetében a Terc VIP
programban meghatározott anyagárakat köteles alkalmazni az elszámolás során. A
vállalkozói díj elszámolása az előbbiek szerinti egységárak alkalmazásával tételes
elszámolással történik a Vállalkozó által ténylegesen teljesített és Megrendelő által
igazolt teljesítésnek megfelelően. Vállalkozó köteles minden egyes megrendelt munkáról
külön-külön számlát kiállítani, amelyeket havonta két alkalommal számlarészletező
listával együtt kell benyújtania minden hónap 15. napjáig, illetve minden hónap utolsó
munkanapjáig. Megrendelő csak a teljesítést követő 15 napon belül benyújtott számlákat
39
köteles befogadni és kiegyenlíteni.
12.2. A számla benyújtásának feltételei:
Számla benyújtására csak az előzetesen leigazolt teljesítés igazolás benyújtásával együtt
kerülhet sor.
Gyorsszolgálati tevékenységnél alapesetben kötelező számlamellékletek:
1. műszaki igénybejelentő,
2. munkalap (üzemeltető/lakó által aláírt)
3. felmérési napló és V.13. pont szerinti fotódokumentáció,
4. teljesítésigazolás,
5. kivitelezői nyilatkozat,
6. szállítási megfelelőségi bizonylat (szükség szerint),
7. beépített berendezésekre vonatkozó jótállási és garancia dokumentumok (szükség
szerint),
8. mindenkori érvényes jogszabályoknak megfelelő szabványossági, felülvizsgálati
jegyzőkönyv és egyéb dokumentumok (kéményseprői engedély, gáz MEO, mérési
jegyzőkönyv stb.)
9. használati utasítások, üzemeltetési tervezői utasítások (szükség szerint).
10. Amennyiben a gyorsszolgálati tevékenység műszaki szükségességből karbantartási és
felújítási munka elvégzését igényli a kötelező számlamellékletek a fentieken túl:
11. műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv,
12. építési napló (és mellékletei).
12.3. Megrendelő az általa elfogadott tételeket teljesítésként igazolja, ezek képezik az
elszámolás alapját.
12.4. A Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy – a számla és az ellenszolgáltatás
beazonosíthatósága érdekében – a számlához köteles csatolni a teljesítésigazolást. A
Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy a számla befogadási helye a
Megrendelő székhelye.
12.5. Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozni köteles saját
teljesítésének ellenértékéről, valamint arról, hogy az általa a teljesítésbe – a Kbt. 138. §-
a szerint – bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak a vállalkozói
díjból.
12.6. A Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező feladat végrehajtását, azaz a Szerződés 10.3.
pontjában írt teljesítés tényét igazoló műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv
rendelkezésre állását, illetve a kivitelezéssel kapcsolatos összes dokumentumnak és
nyilatkozatnak, ideértve a megvalósulási dokumentációt, a Megrendelő részére történő
átadását követően, nyújthatja be a Megrendelő által készített, Vállalkozó által is aláírt
teljesítésigazolást és az annak alapján három (3) példányban kiállított, cégszerűen aláírt,
a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek mindenben megfelelő, a teljesítésigazolással
egyező mértékű, alakilag és tartalmilag hibátlan számlát, az alábbi feltételek szerint.
12.7. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséhez
alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdésétől eltérően a következő
szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni.
12.8.
12.8.1. A Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles
cégszerűen aláírt nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók
egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg köteles
felhívni az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat.
40
12.8.2. A Vállalkozó köteles a számlában részletezni az alvállalkozói, valamint a
vállalkozói teljesítést.
12.8.3. A számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő
tizenöt (15) napon belül utalja át a Vállalkozónak.
12.8.4. A Vállalkozó köteles haladéktalanul kiegyenlíteni az alvállalkozók számláit vagy
az az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól” szóló 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 32/A. § és 32/B.
§-ai szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja.
12.8.5. A Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni az átutalások igazolásainak
másolatait.
12.8.6. A Vállalkozó által benyújtott és a Megrendelő által befogadott számlában
megjelölt, vállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő 15 (tizenöt) napon belül
átutalja a Vállalkozónak, ha a Vállalkozó az alvállalkozókkal szembeni fizetési
kötelezettségét teljesítette, és ezt a Megrendelőnek hitelt érdemlő módon igazolja.
12.8.7. Ha a Vállalkozó a 12.8.4. vagy 12.8.5. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti,
az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a
Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy a 12.8.4. vagy 12.8.5. pont szerinti
kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó
vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által bejelentett összegre vagy annak egy
részére.
12.8.8. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező munka
megvalósítása során a teljesítésbe bevont valamennyi alvállalkozójával kötendő
szerződésben a jelen Szerződés 12.8.5. és 12.8.6. pontjaiban írt szabályozás
érvényesítésének megfelelő rendelkezésekkel köti meg a Szerződést.
12.8.9. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért -
visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet havonta nettó módon
számított 200 000 forintot meghaladó összeget, ha
a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától
számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást,
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban, vagy
c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást.
Az ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő
köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő
köztartozás ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A
visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.
12.9. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti
kamatnak megfelelő, késedelmesen megfizetett összegre vetített késedelmi kamatot
érvényesíteni a Megrendelővel szemben.
12.10. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja értelmében nem
fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
41
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek
megállapodnak, hogy a Vállalkozó köteles jelen szerződés teljesítésének teljes
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni.
Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban
köteles a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megbízót értesíteni.
12.11. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 136. (2) bekezdése alapján, amennyiben a Vállalkozó
külföldi adóilletőségű, úgy köteles jelen szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.
12.12. A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján a Megrendelő jelen szerződésen alapuló
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű
és lejárt követelését számíthatja be.
12.13. A Vállalkozó a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre át
nem ruházhatja, a Megrendelővel kapcsolatos követelésére zálogjogot nem alapíthat, a
Szerződés teljesítését direkt vagy indirekt módon – tekintet nélkül az átruházás
jogcímére – másnak nem engedheti át. A Vállalkozó a Szerződésből eredő bármely
követelésének engedményezésére, faktorálására, zálogjog alapítására kizárólag a
Megrendelő által meghatározott feltételek mellett a Megrendelő előzetes írásbeli
jóváhagyása alapján jogosult. E rendelkezések megszegése a Szerződés azonnali
hatályú Megrendelői felmondását eredményezheti.
13. A Szerződés biztosítékai
13.1. A Vállalkozó a Szerződés teljesítését teljesítési biztosíték (a továbbiakban: Teljesítési
Biztosíték) nyújtásával köteles biztosítani. A Vállalkozó köteles legalább 300.000.-Ft, azaz
háromszázezer forint összegű Teljesítési Biztosítékot nyújtani, a Szerződés aláírását követő
nyolc (8) napon belül. A Szerződés hatálybalépésének feltétele a Teljesítési Biztosíték
határidőben és megfelelő tartalommal történő szolgáltatása a Megrendelő részére.
13.2. A Teljesítési Biztosíték teljesíthető az előírt mértékű pénzösszegnek a Megrendelő
bankszámlájára történő befizetéssel (óvadék), feltétel nélküli és visszavonhatatlan, bank által
nyújtott bankgarancia biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
13.3. A Megrendelő jogosult a Teljesítési Biztosíték igénybevételére tekintet nélkül a
Vállalkozó bármely ellenvetésére, ha a Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó bármilyen
mulasztást vagy szerződésszegést követett el a Szerződés végrehajtása során.
13.4. A Teljesítési Biztosíték érvényességi határidején belül a Vállalkozó bármilyen
mulasztása vagy szerződésszegése a Szerződés végrehajtása során önmagában megalapozza a
Megrendelő azon jogát, hogy a Teljesítési Biztosítéknak a mulasztással vagy a
szerződésszegéssel arányos részét igénybe vegye.
13.5. A Megrendelő a Teljesítési Biztosíték igénybevétele esetén, jogosult a továbbiakban a
Szerződés más biztosítékait (pl. kötbérek) is érvényesíteni a Vállalkozóval szemben.
13.6. A Teljesítési Biztosítéknak a jelen Szerződés 4. pontjában írt a Szerződés hatályára
vonatkozó rendelkezésekben meghatározott feltétel illetőleg időtartam bekövetkezését követő
harmincadik (30) napjáig kell érvényesnek lennie.
13.2. Jótállás
42
13.2.1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Jótállás időtartama a munkák sikeres műszaki
átadás-átvételének lezárásától számított 12 hónap.
A Jótállási Időszakban felmerült hibák esetében az érintett munkarészre vonatkozóan a
Jótállási Időszak annak kijavítása átvételétől számítottan újrakezdődik.
13.2.2. A Jótállási Időszak leteltét megelőzően a Szerződő Felek utó-felülvizsgálatot
tartanak, melynek során jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni mindazon hibákat,
hiányokat, amelyeket a Vállalkozó jótállási kötelezettsége terhére köteles a vállalt
határidőre megszüntetni.
13.2.3. A Jótállási Időszak lejárta után a szavatossági kötelezettség érvényes, a Ptk. 6:159. §
- 6: 165. §-aiban foglalt rendelkezések szerint.
13.3. Kötbérek
13.3.1. Szerződő felek megállapodása szerint Vállalkozót kötbér fizetési kötelezettség
terheli az ajánlatban vállalt munka megkezdésére és annak az eseti megrendelésben
rögzített befejezési határidejére egyaránt.
Amennyiben Vállalkozó a jelen Szerződés 2.3 pontjában rögzített munkák a bejelentéstől
számított és az ajánlatában vállalt határidő alatt nem kezdi meg, úgy 10 eFt/óra késedelmi
kötbért köteles megfizetni a késedelemmel érintett időtartamra.
Amennyiben Vállalkozó a jelen Szerződés 2.4 pontjában rögzített munkák a bejelentéstől
számított és az ajánlatában vállalt határidő alatt nem kezdi meg, úgy 5 eFt/óra késedelmi
kötbért köteles megfizetni a késedelemmel érintett időtartamra.
A Szerződő Felek a jelen Szerződés alapján az eseti megrendelésben rögzített befejezési
határidő elmulasztása esetére is késedelmi kötbért kötnek ki. Kötbérterhes határidőnek
minősül a Vállalkozónak az eseti megrendelésben meghatározott határidőhöz képest
történő szerződésszegése és/vagy mulasztásából bekövetkezett késedelem. A késedelmi
kötbér mértékét a Szerződő Felek a késedelemmel érintett eseti megrendelésben
megállapított nettó Vállalkozói díj, mint kötbéralapnak 1 %-ában határozzák meg a
késedelem minden megkezdett naptári napja után. A kötbér maximuma a késedelemmel
érintett eseti megrendelésben meghatározott nettó Vállalkozási díj, mint vetítési alap 15 %-
a.
13.3.2. A Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok
nélküli megtagadása és/vagy a Vállalkozó felróható magatartása miatt a Megrendelő
által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Vállalkozó kötbér
és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással
érintett nettó Vállalkozási díj, mint kötbéralap 30 %-a.
13.3.3. A Megrendelő jogosult a kötbért és az azt meghaladó kárát – ideértve a
következményi károkat is – és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is a
Vállalkozóval szemben érvényesíteni. A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint az ajánlatkérő
a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult
által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
13.4. Felelősségbiztosítás
13.4.1. A Vállalkozónak a Szerződés aláírásakor rendelkeznie kell minimum a
Szerződésben szereplő befejezési határidőt kilencven (90) nappal meghaladó
érvényességű felelősségbiztosítással. A Vállalkozó előbbiekben rögzítetteknek
megfelelően érvényes felelősségbiztosítási kötvény másolata a Szerződés 2. számú
43
melléklete. A felelősségbiztosítás minimális mértéke 50 millió Ft/év és 10 millió
Ft/káresemény. Amennyiben a biztosítási kötvény olyan rendelkezéseket, kizárásokat
tartalmaz, amelyek alapján a biztosító helytállási kötelezettsége nem várható, a
Megrendelő kötelezheti a Vállalkozót a biztosítási szerződés módosítására,
kiegészítésére.
13.4.2. A biztosítás hiánya, módosítások, kiegészítések elmaradása esetén a Megrendelő a
megfelelő biztosítást saját javára és a Vállalkozó költségére megkötheti. A biztosítás
fennállását, érvényességét a Megrendelő a Szerződés hatálya alatt, akár a díjfizetési
bizonylatok bekérésével is, bármikor vizsgálhatja. A Vállalkozó ezen kötelezettségének
megszegése esetén, úgy tartozik helytállni a Megrendelő felé a bekövetkezett kárért,
mint a biztosítási szerződés érvényessége és hatálya alatt.
13.4.3. A teljesítésbe bevont alvállalkozó számára a Vállalkozónak a biztosítási
kötelezettséget – a Szerződésben foglaltakkal egyezően – elő kell írnia.
14. A Szerződés hatálybalépése, megszűnése, módosítása
14.1. A Szerződés a Szerződő Felek cégjegyzésre jogosult képviselőinek aláírása napján,
vagy amennyiben a Szerződés 2018. május 1. napja előtt aláírásra kerül, akkor 2018.
május 01. napján lép hatályba. A szerződés a keretösszeg teljesüléséig, de legkésőbb
2020. április 30. napjáig hatályos, azzal, hogy a jelzett időpontig feladott megrendelések
teljesítéséig (a szerződéses keretösszegét nem meghaladva) a jelen szerződés
rendelkezéseit változatlanul alkalmazni kell.
14.2. A Szerződés megszűnik:
(a) a Szerződő Felek közös megegyezése esetén írásbeli közös nyilatkozatukkal, az
abban megjelölt napon és feltételekkel;
(b) bármelyik Fél azonnali hatályú felmondásával, a másik Fél súlyos szerződésszegése
esetén;
(c) bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével;
(d) határozott időtartam lejártával;
(e) a keretösszeg kimerülésével.
14.3. A Szerződés megszűnése esetén a Felek egymással elszámolnak.
14.4. A Megrendelő a szerződést felmondja a Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében – ha
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata
ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:
(a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel;
(b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel.
Felek rögzítik, hogy a Kbt. 143. § (2) bekezdése szerint a Megrendelő köteles jelen
szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés
megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési
eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
14.6. A Vállalkozó köteles jegyzett tőkéjének csökkenését, cégformájának megváltozását,
44
más társaságba történő beolvadását, szétválását köteles 8 (nyolc) napon belül írásban
bejelenteni a Megrendelő részére.
14.7. Szerződő Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján és írásban
módosíthatják.
15. Üzleti titok, közérdekű adatok
15.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítésük során az egymásnak
átadott információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelik, arról kívülálló harmadik
személynek sem szóban, sem írásban a másik Fél előzetes írásbeli beleegyezése nélkül
felvilágosítást nem adnak. Ez értelemszerűen nem vonatkozik azokra az információkra,
amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.
15.2. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi
LXVI. törvény alapján az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás
alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek
vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy
képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a
szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a
szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.
16. Egyéb rendelkezések
16.1. A Szerződő Felek kijelentik, hogy mindketten elsősorban a Szerződés megfelelő
teljesítésében érdekeltek, ennek alapján megtesznek minden általában elvárható
intézkedést, amely a jogok jóhiszemű gyakorlásán alapszik, illetőleg tartózkodnak
minden olyan magatartástól, vagy tevékenységtől, amely a Szerződés teljesítését
gátolná, vagy veszélyeztetné.
16.2. A Szerződő Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban, a másik Fél
székhelyére címezve, ajánlott levél, telefax, távirat útján teszik meg. A szóban megtett
nyilatkozatokat haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni. A nem jogosulttól származó
nyilatkozatot meg nem tettnek kell tekinteni, kivéve, ha azt haladéktalanul az arra
jogosult írásban megerősíti, vagy a nyilatkozat bejelentés stb. a másik Felet kár
bekövetkezésének veszélyére figyelmezteti, kár enyhítésével kapcsolatos. A Szerződő
Felek helyszíni képviselői írásbeli nyilatkozataikat az építési napló útján teszik meg.
16.3. A Szerződés három (3), egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült,
melyből két (2) példány a Megrendelőt, egy (1) példány a Vállalkozót illeti meg. A
Szerződés aláírását megelőzően keletkezett dokumentumoknak csak annyiban van
relevanciája, amennyiben a Szerződő Felek szerződéskötési akaratát igazolja. Bármely
előzményi irat és a Szerződés ellentmondása esetén a Szerződés rendelkezései az
irányadók. A Szerződésben megjelölt mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét
képezik.
16.4. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő jogvitáikat
elsősorban békés, tárgyalásos úton rendezik. Ha az ilyen rendezés ésszerű határidőn
belül nem vezetne eredményre, úgy a Szerződő Felek a perérték függvényében a Polgári
perrendtartásról szóló 2017. évi CXXX. törvény általános hatásköri és illetékességi
szabályozásának alkalmazását kötik ki.
16.5. Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése során a közbeszerzésekre vonatkozó
szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával
kell eljárni.
45
16.6. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az alábbi melléklet(ek):
1. számú melléklet: Ajánlattételi Felhívás, Közbeszerzési Dokumentum, valamint a
Vállalkozó nyertes ajánlata (akkor is, ha azok fizikailag nem kerülnek a
Szerződéshez csatolásra)
2. számú melléklet: a Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvény másolata
3. számú melléklet: munkalap minta
4. számú melléklet: műszaki igénybejelentő minta
16.7. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben, Magyarország hatályos jogszabályai,
különös tekintettel, a Kbt., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
valamint, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet rendelkezései az irányadók.
A Szerződő Felek cégjegyzésre jogosult képviselői a Szerződést – elolvasás és értelmezés
után – mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Budapest, 2018. év hónap nap
Megrendelő Vállalkozó