ejecuciÒn de obras de construccion de casas para … · - vibrar el hormigón, nunca la armadura....
TRANSCRIPT
L i c i t a c i ó n A b r e v i a d a
E X P . N º 3 2 1 6 8 / 2 0 1 9
EJECUCIÒN DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE CASAS PARA
PRYECTO MADERA SOCIAL.
APERTURA:10/12/2019 Hora: 14:00- Costo Pliego: 3 UR VISITA DE OBRA EXCLUYENTE : 03/12/2019 HORA 11:00 Referente Ctor Federico Giordano- Tel 47329898 Int 155.
2
Licitacion Abreviada Pliego de Condiciones Particulares
EJECUCIÒN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÒN DE CASAS -PROYECTO MADERA SOCIAL-.
1.-OBJETO: EJECUCIÒN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÒN DE 4 CASAS DEL PROYECTO MADERA SOCIAL.-
MEMORIA CONSTRUCTIVA
CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE 2 DORMITORIOS EN OBRA SECA.-
GENERALIDADES
La presente memoria describe método y terminación para la ejecución de construcción de 4 viviendas
unifamiliares basadas en el método de obra seca (principalmente madera) con un sistema de fundación en
platea de hormigón armado.
Todo procedimiento se basará en la presente, y en caso de no especificar alguna tarea o ejecución, se hará
mediante definición in situ de la Dirección de Obra. En caso de contradicción en la documentación, se
deberá consultar a la Dirección de Obra quien determinará cuál documentación prevalecerá.
Será obligación del Contratista relevar el lugar de los trabajos a efectos de obtener datos que le sean
necesarios y que no estén detallados en estos recaudos, así como verificar las dificultades que implique el
desarrollo de los trabajos previo a la confección de su propuesta. Adjudicada la realización de los trabajos
no se aceptarán reclamos por imprevisión siendo de cuenta y cargo del Contratista los gastos y perjuicios
que se generen.
El oferente deberá presentar el cronograma de obras que, de resultar adjudicatario, será ajustado en
conformidad con la Dirección de Obras
IMPLANTACIÓN DE OBRA.
En el lugar en que se implantarán las obras proyectadas el predio se encuentra en su estado natural, con
tierra vegetal en su superficie e irregularidades. Al respecto se indica que de los niveles de los planos
pueden surgir modificaciones, por lo cual los niveles definitivos serán acordados entre la Dirección de
Obra y el Contratista en el sitio una vez comenzados los trabajos y realizados los replanteos. Será de
responsabilidad del contratista realizar los trámites necesarios ante UTE y OSE para obtener el servicio
provisorio de obra, así como el relevamiento de las medianeras y otras construcciones que pudieran verse
afectadas durante el proceso de obra
SEGURIDAD
Los andamios y demás instalaciones (En caso de ser necesarios) para las obras se construirán de acuerdo a
las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado, y Ministerio de Trabajo y
3
Seguridad Social, sobre prevención de accidentes de trabajo. Será el contratista el responsable de la
realización de las correspondientes tramitaciones ante los diversos organismos, a los efectos de dar
cumplimiento a la totalidad de las normas. Deberá presentarse plan de seguridad según establece el
ministerio correspondiente y en caso de utilizar andamios, presentación de proyecto ante MTSS, y
aprobación de este.
Se pondrá especial atención a las normas de seguridad vigentes. Durante los trabajos de construcción, el
Contratista está obligado a velar por la seguridad de los obreros y demás personas relacionadas
directamente con las obras así como por la vecindad inmediata, dando estricto cumplimiento a lo que
establecen las leyes referentes a Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales,
reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y la Intendencia Municipal de Montevideo en la
materia, así como los decretos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y de todos los organismos
competentes. Durante el desarrollo de las obras, los habitantes de la zona lindera y el barrio en general, no
deberán quedar expuestos a ningún tipo de riesgo durante las 24 hrs. implicando ello la ejecución de
señalamientos, iluminación, etc. de modo de garantizar la seguridad de todas las personas.
REPLANTEO PLANIMÉTRICO Y ALTIMÉTRICO
El replanteo será realizado por el Contratista, con estricta sujeción a los planos, y verificado por la
Dirección de Obra, sin lo cual el Contratista es responsable de los errores cometidos. El replanteo se hará
de tal manera que asegure la invariabilidad de todos los elementos de marcación durante el desarrollo de
los trabajos dependientes de ellos. Se verificarán los niveles de piso proyectados, para que en ningún caso
el nivel de piso interior se encuentre a menos de 15 cm por encima del nivel de vereda en todo el
perímetro del predio.
MOVIMIENTO DE SUELOS
El terreno será entregado al Contratista en su estado natural, debiéndose verificar por éste todos los
niveles y las dimensiones de los predios, a los efectos de asegurar la correcta implantación de las obras a
construir.
Se levantará la capa vegetal existente procurando llegar a los niveles necesarios para la implantación de
las viviendas. Deberá tener en cuenta que deberá asegurar el nivel de piso terminado de la vivienda con al
menos 15cm sobre el nivel de la vereda a la que accede, o en este caso al pasaje peatonal.
Se realizará un mínimo de relleno de 30 cm de espesor, colocado y compactado en capas con un espesor
máximo de 15cm por cada una. Este relleno funcionará como base para la platea y deberá cumplir con las
exigencias indicadas en gráficos correspondientes.
Se utilizará material arenoso o granular, debiendo necesariamente los 15cm superiores ser de material
granular (balasto o similar) de granulometría media-fina. Se realizarán todos los desmontes necesarios
con el fin de asegurar siempre 30 cm del relleno indicado, no admitiéndose nunca como base para las
plateas el suelo existente.
FUNDACIONES
4
Se realizará una platea de hormigón armado de 12 cm de espesor en su parte media, con refuerzos bajo
muros exteriores armados como viga (12x22) y una vereda incorporada a la estructura con diferencia de
nivel con respecto al interior de la vivienda del mismo espesor de la platea.
El Contratista tomará todas las precauciones para evitar que el agua de lluvia perjudique los trabajos de
nivelación y rellenos realizados para apoyo de las plateas de fundación.
Antes de proceder al hormigonado, el Contratista preverá la ejecución de la instalación eléctrica y
sanitaria, debiendo realizar un exacto replanteo de la misma.
El Hormigón a utilizar será del tipo C250
En cuanto al hormigonado y compactación de la platea deberán ser respetados todos los procedimientos
de una buena ejecución de las obras de hormigón armado, tales como:
- Vibrar el hormigón, nunca la armadura.
- Mantener húmeda la superficie del hormigón, regándolas los primeros días de curado.
- Evitar que lluvias intensas actúen sobre la superficie del hormigón recién realizado, para que el
cemento no sea lavado, alterando la resistencia del hormigón.
En la eventualidad de proximidad de tormenta, la superficie de la placa deberá ser protegida por una lona
plástica.
La dosificación será estudiada por el Contratista en función de la resistencia exigida en planos y demás
recaudos de estructura y deberá solicitar la aceptación de la Dirección de Obra, previamente a la
iniciación de los trabajos. Se deberá dar especial importancia a que la retracción sea la mínima posible, en
ese sentido la mezcla debe ser dosificada de modo de conseguir un asentamiento no mayor de 5 cm
medido en el cono de Abrams. Para ello se deberá contar en obra desde su iniciación, con un cono de
norma. El porcentaje de aire incorporado será del orden del 4% y relaciones agua/cemento no superiores a
0.5. Se permitirá la utilización de hormigón transportado en camiones especiales con mezcladora, pero el
Contratista de las obras de hormigón armado será el responsable del cumplimiento de las calidades y
resistencias del mismo. Se deberá tomar el asentamiento cuantas veces la Dirección de Obra lo estime
conveniente (cono de Abrams). La canchada que exceda el asentamiento máximo permitido no se colará
en los encofrados, debiendo corregirse su dosificación hasta que cumpla dicho requisito. El hormigón
deberá ser vertido en los encofrados inmediatamente de ser mezclado y se hará sin interrupciones. No se
podrá hormigonar con temperaturas inferiores a 5º C y para hacerlo durante el día que se haya registrado
dicha temperatura, se deberá solicitar indicaciones específicas a las Dirección de Obra. Se asegurará que
la mezcla se mantenga uniforme, reincorporando al nuevo amasado, aquellos agregados que se hubiesen
separado. No se deberá trasladar la mezcla a distancias mayores de 30 metros para evitar el desmezclado.
El hormigón colocado se mantendrá saturado de humedad durante el período inicial del endurecimiento,
cuando esto se logre con un riego discontinuo se tomarán las precauciones necesarias para que ese estado
de saturación se mantenga entre uno y otro riego.
MUROS
5
Los muros y tabiques serán de madera revestidos en placa de fibrocemento en la cara al exterior y el resto
en placas de yeso de acuerdo a detalle de muros en recaudos gráficos.
Las maderas deben ser secas y estacionadas, de fibras continuas y rectas. Se utilizará eucalipto saligna en
las dimensiones indicadas en planos.
No se utilizarán maderas enfermas, con señales de polilla o taladros, pudriciones decualquier clase,
grietas, úlceras lagrimales, rajaduras o defectos de cualquier clase quecomprometan su duración, aspecto,
solidez y resistencia. Además, será condiciónindispensable para la aceptación de la madera que no
contenga nudos sueltos opasadizos.
Se armarán en bastidores de acuerdo a lo indicado en detalle de despiece de muros y en las alturas
indicadas en los mismos. El ensamble entre bastidores se hará mediante bulones de 10mm con arandelas
en ambos lados (indicados en planos).
Los bastidores armados se asentarán sobre un tirante de 3”x1.5” colocado a modo de “hilada
impermeable” y fijo a la platea mediante bulones y anclaje químico. Este tirante de asentamiento se
cubrirá por completo con membrana asfáltica de 4mm con aluminio sobrepasando la superficie de la
madera y llegando a la platea donde se adherirá en al menos una franja de 5cm a cada lado. Las fijaciones
de los bastidores al tirante de asentamiento se harán con tirafondos de cabeza hexagonal con arandela de
5/16”x70mm.
Una vez unidos los bastidores y armados los muros, se arriostrarán mediante otros bastidores que
completarán y conformarán las pendientes para el techo. En el caso del lado mas bajo se realizará con
solo la colocación de un tirante a modo de unión.
CUBIERTA
Se realizará un techado con chapas galvanizadas tipo “econopanel” fija a la estructura de clavadores de
madera de 1,5” x 3” de eucalipto saligna dispuestos a lo indicado en planos de estructura de techo. Previo
a la instalación de las chapas, se colocará una capa de nylon de 200 micrones engrapado a la tirantería,
sobre ella y acompañando la pendiente. El sistema de fijado será mediante bulones que tendrán arandelas
de goma y metal y no se permitirá la colocación sin “caballetes” que impidan la deformación de la chapa
en la colocación de esta. El techo será “volado” en los 4 lados y se protegerá la culminación del mismo
con la colocación de “cubrepretiles” y cantoneras de madera que protegerá la tirantería de estructura del
techo. La terminación inferior exterior se realizará con tablas de lambriz para piso de pino de 22mm de
espesor clavadas a la tirantería.
CIELORRASO
Se colocará acompañando la pendiente de la estructura del techo un cielorraso de lambriz de para
cielorraso de pino clavado a bastidores armados entre tirantes de la estructura del techo. Se terminarán
todos los encuentros entre yeso y cielorraso con molduras de terminación de espuma adherida con
cemento multipropósito.
6
En baño se colocará placa “verde” de yeso de 12mm en forma horizontal sujeta al mismo sistema de
bastidor empleado para el cielorraso de madera.
TERMINACION INTERIOR
Yeso
Todos los muros en su cara interior se terminarán con placa de yeso de 12mm de espesor. Se aplicará para
las juntas cinta redada adherida con masilla para yeso permitiendo al menos 8 horas de secado entre capa
aplicada sin lijar hasta asegurar el secado de la misma.
Pisos
Se colocará en toda la vivienda piso en mosaicos de cerámica dureza grado 4 certificada y sujeto
estrictamente a aprobación de la Dirección de Obra. La colocación de realizará sobre una carpeta de
nivelación de arena y portland sobre la platea y referenciando los niveles con la “hilada impermeable”. Se
terminará con la colocación de un zócalo de madera de 7cm de alto fijo a los tabiques.
Revestimiento cerámico
Se realizará revestimiento cerámico en baño sobre placa verde y adherido con cemento adecuado y
específico para la tarea. Se utilizará mosaico de 20x30 (o similar) dispuesto horizontalmente en color
blanco mate y se ubicará en el muro detrás de los artefactos sanitarios y recubriendo la totalidad de la
ducha hasta la altura indicada en planos.
En cocina se revestirá repitiendo sistema y material que en el baño, sobre la mesada hasta 3 hiladas sobre
la misma y detrás de cocina desde el nivel de piso en las dos caras.
CERRAMIENTO EXTERIOR
Todo el lado exterior se revestirá con placas de fibrocemento de 12mm fija con tornillos bronceados que
se cubrirán conenduído para exteriores. A su vez, cada junta será rellena con silicona transparente y
cubierta con “listones” de madera de 1”x 1cm.
Previo a la colocación de la placa, se cubrirá toda la superficie del bastidor con lámina“tybek” fijo con
grampas. Se tendrá especial cuidado en que los empalmes se harán horizontalmente solapando la parte
superior sobre la inferior.
Todas las obras de carpintería se ejecutarán de acuerdo a las indicaciones de los planos,planillas, detalles
adjuntos, y las presentes especificaciones, siempre que no contradiganaquellos, exigiéndose una esmerada
terminación en todos los detalles; se consideraráncomprendidos, aún cuando no se mencione en los
antedichos recaudos, todos loselementos complementarios que sean indispensables para lograr la
esmerada terminaciónque se exige, la puesta en obra y colocación de las piezas en su sitio definitivo y
encondiciones de funcionar, de acuerdo a los recaudos.
Las piezas que sufrieran deformaciones de cualquier especie, alabeo, contracción,dilatación, etc., antes de
la Recepción Definitiva, serán totalmente sustituidas por otrasnuevas, igualmente cualquier defecto que se
notara será reparado por el Contratista aexclusivo costo.
INSTALACION SANITARIA
7
Disposiciones Generales
Las obras a presupuestar incluyen la totalidad de materiales para la construcción de lasinstalaciones
internas de las viviendas, hasta la conexión a las redes. En el caso de lavivienda ubicada en el lote 2
también se deberá realizar su conexión a saneamiento segúnrecaudos gráficos.
Reglamentaciones
Rigen las disposiciones, ordenanzas y reglamentaciones de la Intendencia de Montevideocorrespondiente,
a las cuales deberá ajustarse el Contratista en todo momento.
Materiales. Todos los materiales a emplearse serán nuevos, de la mejor calidad existente en su especieen
plaza. Todos los materiales serán previstos por el contratista aunque no estén expresamente indicados.
Desagües. Para los desagües se utilizarán caños, cajas sifoides y accesorios de PVC sanitario deacuerdo
con las Normas UNIT 206 y 647 en los diámetros indicados. Las juntas serán deltipo soldado, debiendo
seguirse estrictamente las indicaciones del fabricante en cuanto acorte, pegado y colocación.
Las cámaras de inspección, bocas de desagüe y piletas de patio exteriores serán dehormigón armado,
PVC, o de ladrillo revocado y lustrado y sus medidas se ajustarán a planosy Ordenanzas. Las tapas, rejas
y contratapas serán de hormigón vibrado de calidad, en todoslos casos tendrán tiradores metálicos que
permitan su fácil remoción.
Las tapas de cámaras de inspección y bocas de desagüe ubicadas en lugares donde existanpavimentos se
revestirán del mismo material del piso del correspondiente local, y donde no lo hubiera permanecerán
lisas de hormigón.
Agua corriente. Se ha previsto el abastecimiento mediante una conexión de 19 mm diámetro interior,
desde lared pública de OSE.
El material de las tuberías será Polipropileno Random termofusión para presión de servicio de10 kg/cm2
y temperatura de trabajo de hasta 901°C.
Las llaves de seccionamiento de locales serán del mismo tipo y terminación que las griferíasde los locales
donde se encuentren (llevarán volante y tapajunta cromado del mismo tipo delusado en el resto del local).
Las tuberías de agua caliente embutidas se aislarán en forma adecuada con cartóncorrugado o similar, de
manera de evitar el amure rígido del caño y permitir la dilatación libre.
Aparatos sanitarios. Los baños irán equipados con aparatos sanitarios de tipo nórdico o similar, color
blanco. ElInodoro deberá ser con cisterna incorporada y sistema sifonado. El sistema será en bronce
yrepuestos certificados y existentes en plaza.
Grifería y accesorios. Serán de primera calidad, bronce niquelado.
Grifería de cocina: Se colocará mezcladora de mesada.
Grifería de baño: Se colocará mezcladora en lavatorio y en duchero se colocará mezcladora de tipo de
embutir.
Aparatos y terminaciones. Comprende la colocación de aparatos y griferías, limpieza y entrega de la
instalación. Sepondrá especial cuidado en la prolijidad y buena terminación de los trabajos, en la
8
distanciade los aparatos entre sí y su separación de los muros.Las tomas de colillas, terminales de duchas
y llaves de paso no deberán quedar hundidas ydeberán preverse los espesores de revestimiento. Será de
responsabilidad del Contratista lacoordinación con el Capataz de albañilería los plomos de terminación de
los locales.
Pruebas e inspecciones.El instalador deberá solicitar a la Dirección de la Obra la autorización previa al
tapado decualquier instalación. En caso de no hacerlo serán de su cargo los riesgos que este
extremopudiera ocasionar.El Contratista deberá tener en obra todos los elementos y útiles necesarios para
la confecciónde pruebas y controles de los trabajos de instalación
INSTALACION ELECTRICA
Esta memoria corresponde al acondicionamiento eléctrico y lumínico para las viviendas.Comprende la
ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obraespecializada para las
instalaciones detalladas en planos y la presente memoria, y trabajosque sin estar específicamente
detallados sean necesarios para la terminación de las obrasde acuerdo con su fin y a las vigentes
reglamentaciones y normas.Toda la instalación se efectuará de acuerdo a los reglamentos y normas de
UTE, todos losmateriales serán normalizados y autorizados por UTE. La instalación se efectuará
deacuerdo a los planos adjuntos.
Pintura
El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellassuperficies que puedan
ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura. En todos los casos se darán como mínimo las manos
indicadas en la memoria. En caso dematerial alternativo las indicadas por el fabricante, o las que estime
necesarias la Direcciónde Obra.
Para la terminación de madera interior (ya sea vista con barniz poliuretánico o con esmalte)se seguirá el
procedimiento siguiente: se aplicará una primera mano del protector demadera o pintura, según el caso,
rebajada al 50%, una vez secado, se deberá lijar (con lijafina no mayor a 280) y limpiar la superficie de
todo resto de polvo, luego se aplicarán tresmanos con una dilución normal (5 a 10%).
Como forma de mejorar la terminación se deberá lijar suavemente las superficies entrecada mano o previo
a la última mano.
Los exteriores de placa de fibrocemento y madera se terminarán con 2 manos de pintura
sintéticaimpermeable, para exteriores, aplicada a rodillo, color a definir por la Dirección de Obra.
Los interiores de los tabiques de yeso, se terminarán con 2 manos depintura tipo cielorraso antihongo
blanca previo sellador pigmentado.
Las superficies a pintar deberán estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y sinpolvo.
Las formas de aplicación serán las indicadas por los fabricantes sugiriéndose comoaplicaciónmínima la de
dos manos, siempre que no exista humedad relativa mayor al 85%o previsión de lluvias. No se aconseja
incluir agregados que no sean lo específicamenteindicados por el fabricante.
No se aconseja incluir agregados que no sean lo específicamente indicados por elfabricante.
9
Los colores se definirán con la Dirección de Obra
RUBRADO
Los metrajes indicados fueron realizados por la unidad de proyecto, sin embargo de existirerrores u
omisiones a los efectos de confeccionar los precios los mismos se considerarancomo válidos, no dando
lugar a reclamos ni variaciones de precios si no coincidieran con loejecutado.
Plazos de obra: El plazo de ejecución de las obras se establecerà calaramente en la propuesta y será calificado de conformidad con el numeral 7 del Pliego de condiciones, debiendo presentar el contratista un cronograma detallado de las obras a realizarse con detalle semanal de las mismas.
El plazo se contarà de lunes a viernes inclusive, a partir del Acta de inicio de Obras. No se contemplan pròrrogas por días de lluvia. VISITA DE OBRA EXCLUYENTE : 03/12/2019 HORA 11:00 Referente Ctor Federico Giordano Tel 47329898 Int 155.
2. CARACTER El presente llamado a Licitación Abreviada es general y de carácter abierto a toda clase de interesados. El mismo se regirá en todo aquello no previsto por el presente pliego, por las disposiciones contenidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministro y Servicios no Personales.
3. PRECIO Y CONDICIONES Y PLAZO DE LA CONTRATACIÓN COTIZACION: Se deberá cotizar en MONEDA NACIONAL, con impuestos incluidos por el total del ítem impuestos incluidos con la discriminación del rubrado de conformidad con el Anexo F3. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: El plazo máximo de ejecuciòn de la obra será establecido en la propuesta.- PAGOS: Se deberà cotizar para las siguientes formas de pago:
45 dias de presentacion de factura de cada avance d e obra
4. DE LA PRESENTACION
4.1. Forma de Presentación Las propuestas deberán ser redactadas, firmadas y presentadas en original y 2 copias en sobre cerrado, en cuyo exterior deberá destacarse "EJECUCIÒN DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE CASAS –PROYECTO MADERA SOC IAL- " y el nombre de la o las firmas proponentes.
4.2. Documentación a Presentar por el Adjudicatario ;
a) Documentación de la empresa: • certificado notarial con control completo de la sociedad. • Nombres del o los representantes de la empresa
b) Certificados vigentes de: BPS y DGI.
c) Recibo de compra de Pliego (oferente).-
10
d) Estar inscripto en el Registro de Proveedores de l Estado (ACTIVO).-
e) Referencias comerciales, indicando nombre de la Institución de la cual fue proveedor.
f) Otra documentación que el oferente estime conveniente agregar a este legajo;
g) Constitución del domicilio legal de la de la empresa en el departamento de Salto.
h) Suscribir declaracion Jurada Art 46 del TOCAF.
4.3. Propuesta Económica La propuesta económica contendrá detalladamente el objeto de licitación, indicando precios de acuerdo a lo establecido en el Item 3. Asimismo, declaración de conocimiento y aceptación de todos las partes que constituyen el Pliego de la presente Licitación y se establecerá la prórroga de competencias a favor de los Juzgados del Departamento de Salto. La presente contratación se hará a precio global (incluyendo materiales, mano de obra y utilidades), resultando de la adjudicataria la responsabilidad técnica de toda la obra, así como la Dirección de la misma. El contratista deberá establecer el monto imponible correspondiente a los aportes al BPS por concepto de leyes sociales. La Intendencia de Salto aportará por este valor. Si por cualquier causa esta cantidad resultare insuficiente, el saldo necesario a aportar será de cargo exclusivo del contratista y estos valores les serán retenidos a la empresa desde los certificados correspondientes.
4.4. Plazo de Mantenimiento de Ofertas.
Las propuestas seran válidas y obligarán a los oferentes por un plazo mínimo de 90 días a partir de la Apertura, a menos que la Administración ya se hubiera expedido al respecto.
4.5. Consultas al Pliego Las consultas al presente pliego se evacuarán en Juan Carlos Gómez Nº 32 - Oficina de Licitaciones hasta 3 dìas habiles anteriores al dia de la apertura.
4.6. Prórroga No se preveen prorrogas al presente llamado.
4.7. Comunicaciones El número de teléfono por consultas y comunicaciones es (473) 47329898 interno 112 y el mail [email protected]
5. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES El Contratista deberá aplicar las leyes, decretos departamentales, ordenanzas y reglamentaciones que en cualquier forma afecten a las personas empleadas. Será obligatorio el cumplimiento a lo dispuesto por Ley 18.098 de fecha 12 de enero de 2007 por la que “la retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados al cumplimiento de dichas tareas, deberá respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios” (Art. 1º). Según lo dispuesto en los Arts. 3 y 4 de la misma el contratante se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. La empresas deberán comprometerse a comunicar al organismo contratante, en caso que éste se lo requiera, los datos personales de los trabajadores afectados a la
11
prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes. Asimismo, el contratante tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. La Intendencia de Salto velará en cada momento porque se cumplan las leyes que al respecto protegen los intereses de los trabajadores y tanto ella como sus representantes no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que el Contratista de lugar por violación de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones en vigencia. El Contratista deberá obtener de las autoridades correspondientes los permisos y autorizaciones necesarias, dar los avisos requeridos por las leyes y reglamentos, y pagar, de acuerdo con las leyes, todos los derechos y tasas inherentes a la ejecución de los trabajos. SUPERVISIÒN DE OBRAS La Dirección del Departamento de Obras de la Intendencia de Salto hará las inspecciones que estime pertinente a efectos de verificar el seguimiento del proyecto elaborado. RECEPCIÒN PROVISORIA La obra se considerará recibida en forma provisoria cuando a juicio de la Dirección de Obras y el representante técnico de la Intendencia de Salto se hubieran realizado todas las tareas previstas y de la forma establecida en los recaudos, expidiéndose un certificado al respecto. RECEPCIÒN DEFINITIVA La obra se considerará recibida en carácter definitivo al año de la fecha de la Recepción Provisoria , siempre y cuando no surgieran vicios constructivos de responsabilidad de la adjudicataria.
CONSIDERACIONES SOBRE LAS OBRAS
Vicios o Defectos de Construcción o de Funcionamien to Si durante la construcción de las Obras, o en cualquier momento hasta su recepción definitiva, se constatasen en ellas vicios de construcción o de manufactura, o el empleo de materiales defectuosos o inapropiados, o funcionamiento defectuoso de algún equipo, el Contratista deberá corregir a su costo los vicios o defectos constatados, sin que le sirva de excusa la circunstancia de que las inspecciones efectuadas anteriormente no hubieran dado lugar a observaciones.
Si la Intendencia de Salto tuviera motivos para sospechar la existencia en la obra ya ejecutada, de vicios de construcción ocultos, podrá ordenar en cualquier tiempo, antes de la recepción definitiva, las demoliciones, desmontajes y/o exámenes tecnológicos que sean necesarios para comprobar si hay efectivamente vicios de construcción.
Los gastos de demolición, desmontaje u otro tipo de obra necesaria de realizar así como de reconstrucción que se ocasionaren, serán de cuenta del Contratista siempre que los vicios existan realmente. El Contratista no podrá negarse a efectuar dichas reparaciones.
Irrenunciabilidad de Derechos ante Incumplimientos del Contratista La circunstancia de que en determinadas condiciones la Intendencia de Salto no haya detectado el incumplimiento por el Contratista de alguna de las condiciones del Contrato, no creará antecedentes ni habilitará al Contratista a incurrir en nuevos incumplimientos del mismo tipo.
12
Por lo tanto, constatado cualquier incumplimiento, la Intendencia de Salto conservará el pleno derecho de exigir su inmediata corrección.
Progreso de la Obra El Contratista respetará el Cronograma de Obra y en particular las fechas límites establecidas para la ejecución de los trabajos.
En caso de que la Intendencia de Salto constate atrasos en el progreso de los trabajos imputables al Contratista, podrá exigirle aumentar su equipo de construcción y/o su fuerza de trabajo. El mayor costo resultante será a cargo del Contratista.
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA EN RELACION A LOS TRABAJOS PARA LA OBRA
Alcance de las Especificaciones Las especificaciones se aplican a la construcción de la Obra, y al transporte de todos los suministros que componen la Obra dentro de los plazos comprometidos. Para la ejecución de los trabajos, el Contratista cumplirá estrictamente con todos los requisitos de los documentos de contrato, así como con todas las instrucciones que reciba de la Intendencia de Salto y/o del Arquitecto Director de Obra. A tales efectos el Contratista suministrará todos los materiales, mano de obra, equipo de obra y servicios necesarios, desarrollando fundamentalmente las siguientes tareas:
a) Replanteo de la obra.
b) Organización general y administración de los trabajos.
c) Suministro, transporte e instalación en sitio del equipamiento de obra.
d) Suministro, transporte, almacenamiento en sitio y preparación de los materiales necesarios para la ejecución de las obras civiles.
e) Mantenimiento de la obra hasta la Recepción Definitiva.
f) Reacondicionamiento de las áreas ocupadas temporalmente para la ejecución de los trabajos, a satisfacción de la Intendencia de Salto.
g) Suministro de materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos solicitados como complementarios.
h) Construcción y mantenimiento de oficinas, depósitos, talleres y cualquier otra construcción temporal necesaria para la obra incluyendo los servicios de agua, iluminación, saneamiento, drenajes, etc.
El Contratista se compromete a suministrar a la Intendencia de Salto toda la información que le sea solicitada dentro de los límites del Contrato. En caso de ambigüedades o discrepancias entre las Especificaciones del Contratista y las del presente Pliego, éstas últimas tendrán prioridad.
Responsabilidad del Contratista Es responsabilidad primaria del Contratista tomar todas las medidas y previsiones, a efectos de que el programa de ejecución de los trabajos se desarrolle normalmente, respetando los plazos comprometidos en el cronograma de obra y en las eventuales extensiones de plazo que se acuerden entre las partes. El Contratista tomará sobre sí toda la responsabilidad inherente a los daños y perjuicios ocasionados a terceros, con anterioridad a la Recepción Provisoria tanto en sus bienes como en sus personas, por la ejecución de la obra, transporte de materiales y en general por todas las obligaciones que le imponga el Contrato, debiendo, en consecuencia, tomar a su cargo todas las reclamaciones y demandas que se entablaren por las causas indicadas. Asimismo el Contratista tomará íntegramente sobre sí la responsabilidad por daños, pérdidas y demás perjuicios ocasionados en los materiales e instalaciones que constituyen la obra, así como en los equipos de obra y útiles de trabajo empleados para
13
su ejecución, así como los que le suministrase la Administración para su instalación definitiva. Esta responsabilidad será total durante el período de ejecución de obra, hasta su Recepción Provisoria y se prolongará hasta su Recepción Definitiva, en relación a cualquier daño o perjuicio sufrido en la obra realizada, como consecuencia de vicios o defectos de construcción o de funcionamiento, de los suministros o de los trabajos por él efectuados.
Conocimiento del Sitio y de las Condiciones Locales La firma del contrato implica, por parte del Contratista, el conocimiento del lugar de construcción de las obras, así como de las condiciones climáticas, medios de comunicación, transporte, precios y dificultades para conseguir materiales y mano de obra, legislación vigente, etc. La falta, por parte del Contratista, de una completa compenetración con los detalles de la obra y las condiciones de ejecución de los trabajos, no será considerada como excusa válida en reclamaciones de cualquier índole.
Sustitución de Materiales El Contratista no podrá sustituir ningún material indicado en su propuesta por otro, aún en caso que sean técnicamente equivalentes, sin previa autorización expresa de la Intendencia de Salto y el Arquitecto Director de la Obra.
Interferencia con Servicios Públicos o con Propieda d Privada En los casos en que la ejecución de la obra interfiera con Servicios Públicos o con la Propiedad Privada, el Contratista deberá proceder de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas, compatibilizando con el trabajo de la empresa.
Seguridad de los Trabajadores El Contratista será el único responsable de los daños y perjuicios que, por accidentes de trabajo, sufriera su personal durante el transcurso de la ejecución de los trabajos, debiendo tener todo su personal asegurado por el Banco de Seguros del Estado.
Precauciones Sanitarias y Prevención de Accidentes El Contratista deberá observar todas las leyes, decretos, reglamentaciones nacionales y departamentales correspondientes o relativos a sanidad, y deberá tomar aquellas precauciones que sean necesarias para evitar que se produzcan condiciones insalubres. El Contratista deberá adoptar las precauciones para prevenir accidentes, siendo de su cargo la construcción y mantenimiento de señales, luces, avisos, barricadas y otros signos que adviertan y prevengan adecuadamente de los riesgos existentes en los distintos sitios de la obra; también observará las disposiciones que fijen las leyes y reglamentos para prevenir accidentes, y dispondrá de los recursos para asistencia de primeros auxilios en caso de accidentes. CONTRALOR DE OBRA, INSPECCIONES Y ENSAYOS El Contratista se obliga a interpretar y ejecutar de buena fe todas las instrucciones contenidas en los Documentos del Contrato. Los representantes de la Intendencia de Salto tendrán libre acceso a los depósitos, talleres, oficinas y lugares de trabajo del Contratista, así como a las fuentes de aprovisionamiento de los materiales por él empleados. El Contratista se compromete a entregar toda la información, documentos, informes, etc. que la Intendencia de Salto requiera para una efectiva supervisión de la obra. Es obligación primaria del Contratista suministrar adecuada asistencia a los representantes de la Intendencia de Salto y al Arquitecto Director de Obra, en el cumplimiento de sus funciones y mantenerlos informados del progreso del trabajo. La Intendencia de Salto se reserva el derecho de solicitar cambios en los métodos de trabajo y sus condiciones de seguridad.
14
La aceptación tácita o explícita por parte de la Intendencia de Salto de los métodos y medios de trabajo utilizados por el Contratista en la ejecución de la obra, no implicará ninguna responsabilidad de su parte. DOCUMENTACION A SUMINISTRAR ANTES DE LA RECEPCION P ROVISORIA Antes de la Recepción Provisoria, el Contratista entregará a la Intendencia de Salto una Memoria de la secuencia del trabajo, así como de la forma de aplicación de los materiales tanto referida a dosaje como el método de aplicación empleado.
Procedimiento de Recepción de Obra Fecha de Recepción Provisoria Se entiende por tal la fecha en que se hayan completado, a satisfacción de la Intendencia de Salto y el Arquitecto Director de Obra, los trabajos contratados así como la entrega a la Intendencia de Salto de una carpeta conteniendo planos actualizados de la obra, de acuerdo a las exigencias expresadas en los documentos pertinentes, quedando "aptos para su fin" al haber cumplido con todos los requisitos establecidos a esos efectos. Dentro de un plazo de 15 (quince) días a partir de esta fecha, la Intendencia de Salto documentará por escrito la Recepción Provisoria de la Obra de que se trate. De producirse observaciones, las mismas se asentarán en forma escrita, debiendo ser levantadas por el Contratista en el plazo que la Intendencia de Salto indique. Recepción Final o Definitiva La Recepción Final de Obra significa que la misma ha sido aceptada definitivamente al haberse completado satisfactoriamente el correspondiente período de garantía. Dentro de un período de 6 meses a partir de la fecha de la Recepción Provisoria de la Obra, la Intendencia de Salto procederá al control minucioso de la misma. En caso contrario, de detectarse vicios de construcción o de materiales, imputables al Contratista, quedará a sus expensas las reparaciones que hubiera que efectuar y en el plazo que indique la Dirección de Obras. Si el resultado de este control es satisfactorio a juicio de la Intendencia de Salto, se extenderá el Certificado de Recepción Final de la Obra. Al otorgarse la Recepción Final de la Obra, el Contratista habrá dado cumplimiento total a sus obligaciones contractuales. Todo lo expuesto no sustituye otros períodos de garantía totales o parciales solicitados en las Especificaciones Particulares.
Prolongaciones o Modificaciones del Cronograma de O bra Causas
Las prolongaciones o modificaciones del Cronograma de Obra serán convenidas por la Intendencia de Salto solamente en el caso que se produzca una de las siguientes situaciones:
a) Acciones, omisiones o incumplimientos imputables a la Intendencia de Salto.
b) Ordenes de la Intendencia de Salto al Contratista de interrumpir la obra. Procedimiento para Modificar el Cronograma de Obra Cuando ocurra una de las circunstancias indicadas en el párrafo anterior, y el Contratista considere que ella justifica una prolongación o modificación del Cronograma de Obra, lo notificará a la Intendencia de Salto dentro de los 10 (diez) días siguientes a la ocurrencia de tal circunstancia y someterá un informe completo de sus efectos dentro de los treinta días siguientes a dicha notificación. En el caso de que no se respete el procedimiento y los plazos indicados, la Intendencia de Salto considerará que no existe causa para la prolongación o modificación del Cronograma de Obra. Decisión sobre las Modificaciones del Cronograma La Intendencia de Salto examinará la documentación de la solicitud presentada por el Contratista, requiriendo la información adicional que considere necesaria, y juzgará si las razones invocadas constituyen causales suficientes, de acuerdo a lo indicado en el párrafo correspondiente.
15
Por causas justificadas la Intendencia de Salto revisará el Cronograma de Obra, disponiendo las modificaciones apropiadas.
6. RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 6.1. Recepción de Ofertas
Las ofertas se recibirán personalmente o por correspondencia (no electrónica) en la Oficina de Licitaciones de la Intendencia de Salto (Juan Carlos Gómez Nº 32) no siendo aceptadas las que no llegaren a la hora dispuesta para la apertura. No se aceptan ofertas en lìnea.-
6.2. Apertura de Ofertas La apertura de las ofertas se realizará en la Oficina de Licitaciones de la Intendencia de Salto el día fijado en la carátula.
7. DE LA ADJUDICACIÓN
7.1. Criterios de Selección De los interesados que se presenten al presente llamado, la Intendencia de Salto seleccionará a los que hayan probado solvencia y cumplido con todos los requisitos exigidos en estos Pliegos. Los factores que se tomarán en cuenta para comparar las ofertas y ala ponderación de los mismos sobre un total de 100 puntos será la siguiente:
1. PRECIO:
Maximo: 45 puntos.-
2. ANTECEDENTES EN OBRAS SIMILARES PUBLICO Y PRIVADO:
Cantidad de 10 obras con finalizaciòn: máximo 35 pu ntos.-
Se prorrateará.
3. PLAZO DE EJECUCIÒN:
Maximo: 20 puntos
Se prorratearà
Ante ofertas similares tendrán preferencia las empresas del Departamento. Se
consideran ofertas similares cuando la diferencia de precios no supere: el 5%
para productos confeccionados fuera del departamento o el 10% para productos
confeccionados en el departamento
7.2. Estudio de las Ofertas
• Habrá una Comisión Asesora de Adjudicaciones, la que procederá al estudio de
las ofertas de todos los proponentes para elaborar el informe correspondiente.
• La Comisión podrá aconsejar adjudicar la licitación aún cuando se trate de un solo oferente o podrá aconsejar rechazar todas las propuestas, resolviendo a su juicio sobre la conveniencia de la operación.
7.3. Notificación de Adjudicación Una vez resuelta la adjudicación se notificará a todos los oferentes.
16
7.4. Reserva de Derechos La administración se reserva el derecho de rechazar todas y cada una de las propuestas que se presenten, si razones de oportunidad o conveniencia así lo aconsejan, quedando exonerada de toda responsabilidad por ello.
8.- GARANTIAS El adjudicatario debera garantizar el fiel cumplimiento del contrato, y hasta la finalizacion del mismo, mediante deposito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o poliza de seguro de fianza por un monto equivalente al 5 % del total de la oferta-cuando ésta supere el limite establecido en el Art.64 inc 2 del TOCAF-, una vez notificada la adjudicación definitiva y antes de la firma del contrato respectivo. El depósito se verificará en todos los casos en la Tesoreria Municipal o en el Banco Republica Oriental del Uruguay. En este caso el documento que acredite el depósito quedara en custodia en la Tesoreria Municipal.
9.- PRORROGA, DISMINUCIÓN ó AUMENTO DEL CONTRATO La Intendencia de Salto se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las prestaciones objeto de los contratos, hasta un máximo de un 20% y un 10%, respectivamente, respetando sus condiciones y modalidades y con adecuación de los plazos respectivos. También podrá efectuar aumento o disminución superior a dichos porcentajes con la conformidad del oferente y en las mismas condiciones preestablecidas. En ningún caso el aumento podrá exceder el 100% (cien por ciento) del objeto del contrato (art. 74 del TOCAF).
10. MULTAS E INCUMPLIMIENTO 10.1. Mora
La mora en el cumplimiento de las obligaciones se producirá de pleno derecho por el sólo transcurso de los plazos, o por la realización u omisión de actos contrarios a lo estipulado sin que sea menester la realización de trámite judicial o extrajudicial alguno.
10.2. Multas por Incumplimiento La Intendencia se reserva el derecho de imponer una penalidad hasta el importe máximo por deficiencia del Adjudicatario en el incumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato. A todos estos efectos, la Intendencia se reserva el derecho de retener, para el cobro de dichas multas, cualesquiera de los importes que tenga derecho a percibir el Adjudicatario.
11. JURISDICCIÓN Y NORMAS APLICABLES En todo lo que no esté previsto en el presente Pliego, será aplicable el "Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no personales" de acuerdo al Decreto 53/93 y modificativos. Para el caso de que deba recurrirse a la vía judicial por cualquier circunstancia derivada del contrato de la presente licitación, la firma adjudicataria acepta desde ya la competencia exclusiva de los Jueces del Departamento de Salto, República Oriental del Uruguay. A tales efectos, deberán constituir domicilio dentro del territorio nacional.
17
EJECUCIÒN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÒN DE CASAS –PROYECTO MADERA SOCIAL.-
Anexo 1 Formulario F1 de Presentación
Lugar y fecha.
Señor
Intendente de Salto
Dr. Andres Lima
Presente. De mi mayor consideración:
El (los) que suscribe (en), con los datos filiatorios y domicilio siguientes:
Empresa o Razón Social
RUT Nº BPS
Carácter de la representación
Nombres y Apellidos
Documento de Identidad Nº
País Ciudad
Calle E mail
Nº Apto Cód. Postal
Teléfono/s
Se presenta ante usted y expone: 1º) Que a los efectos de su presentación en el llamado a Licitacion
Abreviada para la “EJECUCIÒN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÒN DE CASAS-PROYEC TO MADERA SOCIAL” , se lo tenga como presentado por medio de ésta.
2º) Que el domicilio denunciado es el constituido a todos los efectos legales a que de lugar el presente llamado, aceptándose la notificación por telegrama colacionado a éste, por mail a la casilla indicada o cualquier otro medio fehaciente.
Sin otro particular, saluda a Usted muy atentamente,
FIRMA
18
EJECUCIÒN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÒN DE CASAS –PROYECTO MADERA SOCIAL.-
Anexo F2 Declaración jurada Art. 46 del T.O.C.A.F
Artículo 46º. 46º. 46º. 46º. Están capacitados para contratar con el Estado las personas físicas o jurídicas,
nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no estén comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en los siguientes casos: 1) Ser funcionario público o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza, dependiente de los organismos de la administración contratante, no siendo de recibo las ofertas presentadas a título personal, o por firmas, empresas o entidades con las cuales la persona esté vinculada por razones de dirección o dependencia. No obstante, en este último caso de dependencia, tratándose de personas que no tengan intervención en el proceso de la adquisición, podrá darse curso a las ofertas presentadas en las que se deje constancia de esa circunstancia. 2) Estar suspendido o eliminado del Registro Único de Proveedores del Estado. 3) No estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. 4) Haber actuado como funcionario o mantenido algún vínculo laboral de cualquier naturaleza, asesor o consultor, en el asesoramiento o preparación de pliegos de bases y condiciones particulares u otros recaudos relacionados con la licitación o procedimiento de contratación administrativa de que se trate. 5) Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el contrato, salvo que por tratarse de empresas nuevas demuestren solvencia y responsabilidad.-
Declaro bajo juramento: No estar comprendido en las situaciones de incompatibilidad previstas en el Art. 46 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera:
EMPRESA RAZON SOCIAL DIRECCION RUT TELEFONO REPRESENTANTE DOCUMENTO IDENTIDAD FIRMA DECLARANTE: ACLARACION: CARÁCTER DE REP:
Art.239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un documento publico, ante un funcionario publico, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión.
19
EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÒN DE CASAS-PROYECTO MADERA SOCIAL.-
Anexo F3 RUBRADO
PRECIO
ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO
$ SUB-
TOTAL $
1 IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO
2 MOVIMIENTO DE SUELO
2.1 Destape capa vegetal m3 58
2.2 excavaciòn m3 90
2.3 Relleno compacto m3 90
3 PLATEAS
3.1 Armado, encofrado y hormigonado m3 31,4
4 MUROS 4.1 Armado de bastidores unidad 28
4.2 Montaje de muros m lineales 154
4.3 Colocación de tybek m2 288
4.4 Revestimiento exterior m2 288
4.5 Revestimiento de yeso m3 490
5 TECHADO
5.1 Colocación de tiranterìa unidad 6
5.2 Colocación de clavadores unidad 7
5.3 Colocación de chapas m2 50,7
6 TERMINACION INTERIOR
6.1 Carpeta nivelación piso m2 42
6.2 Colocación de piso m2 42
6.3 Colocación de zòcalos m lineal 40
6.4 Colocación de revestimiento cerámico m2 10,35
6.5 Colocaciòn de mesada unidad 4
20
7 ABERTURAS
7.1 Colocaciòn de aberturas unidad 36
8 SANITARIA
8.1 Desagues bajo platea unidad 4
8.2 Desagues exteriores unidad 4
8.3 Abasteciemiento de agua unidad 4
8.4 Colocaciòn de artefactos unidad 4
9 ELÈCTRICA
9.1 Colocación de cajas y corrugado unidad 4
9.2 Cableado y tablero general unidad 4
9.3 Terminacipòn (plaquetas y portalámparas) unidad 4
10 PINTURA
10.2 Sellador pigmentado m2 780
10.3 Pintura exterior m2 288
10.4 Pintura interior m2 490
10.5 Esmaltes y barnices (puertas y placares) m2 52,16
Los metrajes son estimados y es responsabilidad de la empresa las diferencias que puedan existir.
SUB TOTAL ($):
IVA ($):
Leyes sociales ($):
TOTAL GLOBAL OBRA+IVA+LLSS ($):
21
EJECUCIÒN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÒN DE CASAS –PROYECTO MADERA SOCIAL.-
Anexo F4 RECAUDOS GRAFICOS
SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA ADQUIRENTES DE PLIEGO, EN OFICINA DE LICITACIONES CD CONTENIENDO LOS RECAUDOS GRÀFICOS.
PASA
JE P
EATO
NAL
3.73
1.00
7.46 12.50
10.64
10.00
10.00
10.00
1
2
3
4
Calle N° 4
Calle
N° 1
Flor
encio
Sán
chez
Calle N° 3
Avda. PASCUAL HARRIAGUE
ubicación en la manzana escala 1/1000ubicación en la zona s/escala
INTENDENCIA DE SALTODEPARTAMENTO DE OBRAS
Dr. ANDRES LIMAIntendente:
TÉCNICO :
OBRA
DIBUJANTES:
LAMINA
PROYECTOSELBIO MACHADO
ARCHIVO:
Director Dpto:
FECHA:
MADERA SOCIALVIVIENDAS EN MADERA
Ubicación 1Ctor. Federico Giordano noviembre 2019
datos
ubicación en el terreno escala 1/500
Padrón 37.432 (parte)Superficie total 2318 m²Superficie a utilizar 508 m²Superficie por lotelote 1 133 m²lote 2 125 m²lote 3 125 m²lote 4 125 m²Superficie Vivienda 42.79 m²
0.59
0.10
2.81
0.10
2.81
0.10
0.59
0.59 0.10 2.71 0.10 1.40 0.10 2.71 0.10 0.59
0.59
0.10
1.96
0.10
0.75
0.10
2.81
0.10
0.59
0.59 0.10 7.03 0.10 0.59
7.225.91
A1
A1A1
A3
A2
M2
M1
M2
M2
1
1
11
2
3
3
2
3
1
11
2
4
2
MURO 1
MURO 2
MURO
3
MURO
4MURO 5
MURO
6
MURO
6
MURO 7
LIVING COCINA COMEDOR
DORMITORIO DORMITORIOB
AA
B
1
M3
VISTA 3
VIST
A 2
VISTA 1
VIST
A 4
0.00-0.10
2.99
3.26
2.35
2.61
2.392.60
2.96
2.03 2.03 2.00
CUBIERTA DE CHAPA ECONOPANELTIRANTE2"x6"
REVESTIMIENTOCERÁMICO
ABERTURADE ALUMINIO
CIELORRASO TABLA LAMBRIZ
PLATEA DEHORM. ARMADO
BASECOMPACTADA
CIELORRASO DE YESO
CLAVADOR1.5"x3"
0.00-0.10
2.04
1.04
2.00 2.04
REVESTIMIENTOCERÁMICO
PLATEA DEHORM. ARMADO
BASECOMPACTADA
CUBIERTA DE CHAPA ECONOPANELTIRANTE 2"x6"CIELORRASO TABLA LAMBRIZ
CIELORRASO DE YESO
1
4
3
3
2 2
3
3
2
InteriorExterior InteriorInterior
2
3
3
2
InteriorInterior InteriorExterior
5
2
3
3
2
5
4
INTENDENCIA DE SALTODEPARTAMENTO DE OBRAS
Dr. ANDRES LIMAIntendente:
TÉCNICO :
OBRA
DIBUJANTES:
LAMINA
PROYECTOSELBIO MACHADO
ARCHIVO:
Director Dpto:
FECHA:
MADERA SOCIALVIVIENDAS EN MADERA
Albañileríaplanta y alzados 2
Ctor. Federico Giordano noviembre 2019
planta escala 1/50 corte A-A escala 1/50
corte B-B escala 1/50
detalles muros escala 1/20
1 2 3 4referencias
1. Chapa fibrocemento 12mm2. Placa de yeso 12mm3. Bastidor de madera 3"x1,5"4. lámina tipo "Tybek"5. Revestimiento cerámico6. blanco mate 20x30 (horizontal)
CUBREPRETIL DE CHAPA GALVANIZADATAPA DE MADERA
CHAPAFIBROCEMENTO
PUERTA DE MADERA VENTANA DE ALUMINIO
TAPA JUNTADE MADERA
CUBREPRETIL DE CHAPA GALVANIZADATAPA DE MADERA TECHO CHAPA "ECONOPANEL"
CHAPAFIBROCEMENTO
TAPA JUNTADE MADERA
VENTANA DE ALUMINIO
CUBREPRETILDE CHAPA GALVANIZADA
TAPADE MADERA TECHO CHAPA "ECONOPANEL"
VENTANA DE ALUMINIO
CHAPAFIBROCEMENTO
TAPA JUNTADE MADERA
CUBREPRETILDE CHAPA GALVANIZADA
TAPA DE MADERATECHO CHAPA "ECONOPANEL"
VENTANA DE ALUMINIO
CHAPAFIBROCEMENTO
TAPA JUNTADE MADERA
INTENDENCIA DE SALTODEPARTAMENTO DE OBRAS
Dr. ANDRES LIMAIntendente:
TÉCNICO :
OBRA
DIBUJANTES:
LAMINA
PROYECTOSELBIO MACHADO
ARCHIVO:
Director Dpto:
FECHA:
MADERA SOCIALVIVIENDAS EN MADERA
AlbañileríaFachadas 3
Ctor. Federico Giordano noviembre 2019
vista 1 escala 1/50
vista 3 escala 1/50
vista 2 escala 1/50
vista 4 escala 1/50
MURO 1
MURO 2
MURO
3
MURO
4MURO 5
MURO
6
MURO
6MURO 7
INTENDENCIA DE SALTODEPARTAMENTO DE OBRAS
Dr. ANDRES LIMAIntendente:
TÉCNICO :
OBRA
DIBUJANTES:
LAMINA
PROYECTOSELBIO MACHADO
ARCHIVO:
Director Dpto:
FECHA:
MADERA SOCIALVIVIENDAS EN MADERA
Albañileríaplanta muros 4
Ctor. Federico Giordano noviembre 2019
planta escala 1/50
1.20 1.20 1.20 1.25 1.15 1.20
2.36
0.63
2.05
1.01
1.00
2.40 2.45 2.35
BULON DE UNIONDE PANELES∅ 10mm
FIJACIÓN CON TIRAFONDOS
2.36
1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
0.26
0.54
0.04
BULON DE UNIONDE PANELES∅ 10mm
FIJACIÓN CON TIRAFONDOSA TIRANTE "VIGA"
1.08 1.20 1.20 1.15 1.13
2.36
0.63
2.36
1.05
1.00
0.31
0.04
BULON DE UNIONDE PANELES∅ 10mm
FIJACIÓN CON TIRAFONDOSA TIRANTE "VIGA"
1.131.151.201.151.13
2.36
0.63
2.36
1.05
1.00
2.05
0.04
BULON DE UNIONDE PANELES∅ 10mm
INTENDENCIA DE SALTODEPARTAMENTO DE OBRAS
Dr. ANDRES LIMAIntendente:
TÉCNICO :
OBRA
DIBUJANTES:
LAMINA
PROYECTOSELBIO MACHADO
ARCHIVO:
Director Dpto:
FECHA:
MADERA SOCIALVIVIENDAS EN MADERA
Albañileríadespiece muros 5
Ctor. Federico Giordano noviembre 2019
muro 1 escala 1/50
muro 2 escala 1/50
muro 3 escala 1/50
muro 4 escala 1/50
observacionesBASTIDORES
MADERA SALIGNA 3" x 1.5"FIJACIONES
TIRANTE VIGA. BULONES CON ARANDELA METÁLICA FIJA A PLATEA CON ANCLAJE QUIMICOBASTIDORES. BULONES PASANTES CON TUERCA Y ARANDELA METÁLICA EN LOS DOS LADOSABERTURAS. FIJAS A BASTIDORES CON TORNILLOS BRONCEADOS Y SELLADOS CON POLIURETANO
2.36
0.33
1.20 1.20 0.65 0.95 0.65 1.20 1.20
BULON DE UNIONDE PANELES∅ 10mm
FIJACIÓN CON TIRAFONDOSA TIRANTE "VIGA"
0.32
0.31
2.05
1.200.880.76
0.04
2.36
BULON DE UNIONDE PANELES∅ 10mm
FIJACIÓN CON TIRAFONDOSA TIRANTE "VIGA"
0.04
2.36
0.33
0.31
2.05
1.20 0.88 0.76
BULON DE UNIONDE PANELES∅ 10mm
FIJACIÓN CON TIRAFONDOSA TIRANTE "VIGA"
0.25
0.31
2.052.
36
0.65 0.76
1.41
FIJACIÓN CON TIRAFONDOSA TIRANTE "VIGA"
BULON DE UNIONDE PANELES∅ 10mm
INTENDENCIA DE SALTODEPARTAMENTO DE OBRAS
Dr. ANDRES LIMAIntendente:
TÉCNICO :
OBRA
DIBUJANTES:
LAMINA
PROYECTOSELBIO MACHADO
ARCHIVO:
Director Dpto:
FECHA:
MADERA SOCIALVIVIENDAS EN MADERA
AlbañileríaDespiece muros 6
Ctor. Federico Giordano noviembre 2019
muro 5 escala 1/50
muro 6 escala 1/50
muro 6 escala 1/50
muro 7 escala 1/50
observacionesBASTIDORES
MADERA SALIGNA 3" x 1.5"FIJACIONES
TIRANTE VIGA. BULONES CON ARANDELA METÁLICA FIJA A PLATEA CON ANCLAJE QUIMICOBASTIDORES. BULONES PASANTES CON TUERCA Y ARANDELA METÁLICA EN LOS DOS LADOSABERTURAS. FIJAS A BASTIDORES CON TORNILLOS BRONCEADOS Y SELLADOS CON POLIURETANO
PC IG
CI Nº 3 60x60
CI Nº 2 60x60CI Nº 1 60x60
IP
Lº
rp
PPA
PVC ∅ 40
PVC ∅ 40
RAMAL "Y" PVC ∅ 100
REDUCCION PVC 50/100
PVC ∅ 100p= 2%
PVC ∅ 50
PVC ∅ 40
PVC ∅ 100p= 2%
PVC ∅ 100p= 2%
CONEXION AREALIZAR ACOLECTOREXISTENTE
pvc
160m
m 2%
COLECTOR EXISTENTE
REGISTRO EXISTENTE
COLE
CTOR
EXIST
ENTE
PASA
JE P
EATO
NAL
COLECTOR EXISTENTE
REGISTRO EXISTENTE
INTENDENCIA DE SALTODEPARTAMENTO DE OBRAS
Dr. ANDRES LIMAIntendente:
TÉCNICO :
OBRA
DIBUJANTES:
LAMINA
PROYECTOSELBIO MACHADO
ARCHIVO:
Director Dpto:
FECHA:
MADERA SOCIALVIVIENDAS EN MADERA
Sanitariaplanta 7
Ctor. Federico Giordano noviembre 2019
planta escala 1/50 planta de conexión escala 1/500
TG
INTENDENCIA DE SALTODEPARTAMENTO DE OBRAS
Dr. ANDRES LIMAIntendente:
TÉCNICO :
OBRA
DIBUJANTES:
LAMINA
PROYECTOSELBIO MACHADO
ARCHIVO:
Director Dpto:
FECHA:
MADERA SOCIALVIVIENDAS EN MADERA
Eléctrica 8Ctor. Federico Giordano noviembre 2019
planta escala 1/50
0.60 7.20 0.60
0.60
5.90
0.60
8.40
7.1012
Vereda (descenso de platea)
Vereda (descenso de platea)
Vere
da (de
scen
so d
e plat
ea)
Vere
da (de
scen
so d
e plat
ea)
Viga de borde de platea (bajo los tabiques exteriores)
Viga de borde de platea (bajo los tabiques exteriores)
Viga
de
bord
e de
plate
a (bajo
los
tabiqu
es e
xter
iore
s)
Viga
de
bord
e de
plate
a (bajo
los
tabiqu
es e
xter
iore
s)
MALLA ELECTROSOLDADA C-42
0.12
0.60
0.10
0.12 0.10
0.72 0.10
0.22
0.12
MALLA ELECTROSOLDADAC-42
BASEsuelo CBR > 60compactación 95% proctor modificadoPOLIETILENO
200 MICRONES
0.30
VIGA DE ANCLAJETIRANTE 3"x1.5"VARILLA ROSCADA
∅10 FIJA A PLATECON ANCLAJE QUIMICO
PLATEA DE HORMIGONARMADO CON VEREDA
CUBIERTA DE MEMBRANA ASFALTICA 4mmCON ALUMINIO COMO CAPA IMPERMEABLE
ESPACIO PARA COLOCACIÒN DE CARPETA DE NIVELACIONPARA PISO DE MOSAICO CERÁMICO
TIRA
NTE
2" x
6"
TIRA
NTE
2" x
6"
TIRA
NTE
2" x
6"
TIRA
NTE
2" x
6"
TIRA
NTE
2" x
6"
TIRA
NTE
2" x
6"
CLAVADOR 1,5" x 3"
CLAVADOR 1,5" x 3"
CLAVADOR 1,5" x 3"
CLAVADOR 1,5" x 3"
CLAVADOR 1,5" x 3"
CLAVADOR 1,5" x 3"
CHAP
A "E
CONO
PANE
L"INTENDENCIA DE SALTO
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Dr. ANDRES LIMAIntendente:
TÉCNICO :
OBRA
DIBUJANTES:
LAMINA
PROYECTOSELBIO MACHADO
ARCHIVO:
Director Dpto:
FECHA:
MADERA SOCIALVIVIENDAS EN MADERA
Estructura 9Ctor. Federico Giordano noviembre 2019
planta indice 00 escala 1/50 planta indice 100 escala 1/50
detalles platea escala 1/10
detalles platea escala 1/10
1.00
1.04
1.15
V V
NPT
2.04
1.15
V VNPT
0.27
1.77
0.54
V V
2.03
0.80
2.04
0.75
0.07
0.81
0.39
mesadagranito gris1.20m x 0.50m
zócalogranito gris
2cmx2cm
frente mesada2cmx4cm
puerta melamínicode 19mm blanco0.37m x 0.75m
estante melamínicode 19cm blanco
base bajo mesadahormigón poble alisado
bastidorlateral
1.5"x1.5"
base bastidorfrontal 1.5"x3"
tirador cromado
0.11
0.07
0.39
1.181.5" 0.34 1.5" 0.72 1.5"
INTENDENCIA DE SALTODEPARTAMENTO DE OBRAS
Dr. ANDRES LIMAIntendente:
TÉCNICO :
OBRA
DIBUJANTES:
LAMINA
PROYECTOSELBIO MACHADO
ARCHIVO:
Director Dpto:
FECHA:
MADERA SOCIALVIVIENDAS EN MADERA
Albañileríaaberturas 10
Ctor. Federico Giordano noviembre 2019
A1planilla de aluminio
planilla de maderaM1 M2
A2 A3
M3
escala 1/20
escala 1/20
ANODIZADO NATURAL
CIERRE DE INYECCION
MOVIMIENTO RUEDAS DE NYLON
CANTIDAD: 3
ANODIZADO NATURAL
CIERRE DE INYECCION
MOVIMIENTO RUEDAS DE NYLON
CANTIDAD: 1
ANODIZADO NATURAL
CIERRE DE INYECCION
MOVIMIENTO RUEDAS DE NYLON
CANTIDAD: 1
MARCO CAJON
HOJA TIPO PLACA 1.5"
3 POMELAS DE BRONCE
CANTIDAD: 1
PICAPORTE BRONCEADO
CERROJO DE SEGURIDAD
MARCO CAJON
HOJA BASTIDOR ENCHAPADO
3 POMELAS DE BRONCE
CANTIDAD: 3
POMO CON BOTON Y LLAVIN