licitacion publica no - empresa provincial de la energía · la topología lógica y física de la...

”2010 año del Bicentenario de la Revolución de Mayo”

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE AREA ABASTECIMIENTO– UNIDAD COMPRAS Primera junta 2558 – 1º Piso – (3000) Santa Fe Tel/Fax: (0342) – 4505.842 – 4505.849 – 4505.856 – 4505.854 – 4505.855

LICITACION PUBLICA Nº 2442

OBJETO CONTRATACIÓN ENLACE MPLS ENTRE LOS CENTRO DE COMPUTO DE SANTA FE Y ROSARIO

PRESUPUESTO OFICIAL

$ 257.948 ( Pesos Doscientos cincuenta y siete mil novecientos cuarenta y ocho) , IVA Incluido.-

GARANTIA DE LA OFERTA : $ 2.579,48 (Pesos dos mil quinientos setenta y nueve con 48/100)

APERTURA CONSULTAS

DIA 13-08-2010 EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

HORA 10.00 DE SANTA FE

LUGAR EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

Primera Junta 2558 – Piso 1 – Of. 7 3000 Santa Fe

AREA CONTROL Y COMUNICACIONES

Urquiza 2463 – piso 1 – 3000 SANTA FE

Tel: (0342) 4505569

PRECIO DEL LEGAJO $ 228 + IVA (Pesos doscientos veintiocho) + IVA.-

El presente Pliego consta de ........................... fojas útiles.--

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor

“2010 año del Bicentenario de la Revolución de Mayo”

ALCANCE DEL SUMINISTRO

Ítem

Cant.

MAT.

DESCRIPCION

Precio U.

1 Unit. crear Instalación de un servicio de comunicaciones punto a punto transparente, de 20 Mbps de ancho de banda; entre los edificios de la EPE, de las ciudades de Santa Fe y Rosario. De acuerdo a las especificaciones técnicas (ver bases).

2 12 meses (con

opción a 12 meses

mas)

95040170 Abono de un servicio de comunicaciones punto a punto transparente, de 20 Mbps de ancho de banda, entre los edificios de la EPE, de las ciudades de Santa Fe y Rosario. De acuerdo a las especificaciones técnicas (ver bases).

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor


ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. Objeto:

Se requiere un servicio de comunicaciones punto a punto transparente, preferentemente de tipo “Red Privada Virtual IP/MPLS”, en modo de prestación de servicio al cliente Fast Ethernet. Este deberá brindar un ancho de banda máximo garantizado de 20 Mbps full dúplex, con soporte para CoS “Clases de Servicio”, y capacidades de enrutamiento según las bases del pliego. El servicio, deberá prestarse entre los edificios que la EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA posee en la ciudad de Santa Fe, en calle Bv. Pellegrini 2626 (Centro de Cómputos); y en la ciudad de Rosario, en calle Bv. Oroño 1260 (Sala de Comunicaciones).

2. Generalidades:

2.1 Plazos de Contratación y Renovación

Se pretende una contratación de doce (12) meses, con opción de prorroga con acuerdo de partes por otros 12 meses. De no optar la EPE por renovar el contrato, informara fehacientemente al PROVEEDOR, con sesenta (60) días de anticipación, la decisión de no renovar. El PROVEEDOR se comprometerá a mantener el servicio, con iguales prestaciones y costos, una vez vencido o rescindido el contrato, por un periodo de hasta noventa (90) días.

2.2 Métodos de Cotizar

El presente pliego consta de 2 ítems, uno correspondiente al costo del servicio propiamente dicho que deberá ser expresado en valores mensuales; y otro que corresponde a los cargos de instalación del enlace que la EPE abonara por única vez.

2.3 Métodos de Adjudicación

Para la adjudicación de los ítems solicitados, se procederá a efectuar el análisis Económico, Técnico y Legal de las ofertas del servicio de telecomunicaciones, y de su correspondiente costo de instalación asociado de manera individual, posibilitando a la EPE adjudicar el servicio que se solicita; al oferente que realice las mejor propuesta bajo el marco del presente pliego.

3. Bases del Pliego:

3.1 La red de proveedor, deberá prestar un ancho de banda de 20 Mbps de capacidad de tráfico (full-dúplex), libre de congestión.

3.2 La red del Proveedor debe garantizar la seguridad en aspectos de privacidad, integridad y confiabilidad

de los datos transportados por su infraestructura de comunicaciones. 3.3 El proveedor deberá prestar un servicio de conectividad escalable, acorde a las crecientes necesidades

de tráfico de datos de la EPE.

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor


3.4 Serán especialmente tenidas en cuenta, las ofertas de los proveedores que presenten equipos y

tecnologías cuya marca, presencia y permanencia en el mercado tanto Nacional como Internacional ofrezcan, a juicio del área especializada en comunicaciones de la EPE; garantías en su funcionamiento, calidad y soporte técnico.

3.5 No se aceptarán problemas o cuestiones emanadas de no haber realizado las consultas pertinentes a la

EPE, o no haber visitado el lugar de instalación, por lo tanto queda bajo absoluta responsabilidad del Oferente realizar los correspondientes “site surveys”, necesarios para una adecuada cotización.

3.6 Transporte de información, y de protocolos entre las redes de la EPE.

Si el oferente brindase un servicio de transporte del tipo “RPV IP/MPLS”:

La red del proveedor deberá soportar el transporte de paquetes IP de las direcciones IPv4 tanto públicas como privadas. El licitante tendrá responsabilidad sobre: el direccionamiento y enrutamiento transparente de los paquetes IP pertenecientes a la red EPE.

Tanto el direccionamiento IPv4 privado, como las direcciones públicas necesarias; será conservadas para la migración al nuevo servicio de conectividad.

La EPE proporcionará todo el direccionamiento que requiera conocer en los extremos del enlace el proveedor adjudicado, para el proceso de migración a la nueva tecnología de transporte de datos.

Es requisito excluyente del presente pliego, que la red del proveedor soporte el transporte de protocolos tanto de enrutamiento como enrutados, sendos pertenecientes a estándares abiertos y cerrados. Se destaca qué, el principal protocolo de enrutamiento necesario para la convergencia de la plataforma IP de la EPE es; EIGRP, por lo que el prestador del servicio de conectividad deberá garantizar su transporte de forma inalterada, transparente al servicio de conectividad prestado, y con prioridad máxima por sobre cualquier otro tipo de tráfico, garantizándose así tiempos de convergencia inmediatos en la red de la EPE.

De lo contrario, solo se admitirán tecnologías de transporte de “tramas Ethernet”, que garanticen el transporte de de extremo a extremo de estas, de forma: transparente, íntegra, e inalterada.

3.7 La vinculación deberá realizarse sobre una infraestructura de fibra óptica subterránea, de extremo a

extremo, es decir entre ambos equipo del proveedor (PE); instalados en las dependencias de la EPE.

3.8 El licitante ganador proveerá el servicio de puerto extendido, que incluye la instalación, configuración, mantenimiento y garantía de dos switches de marca reconocida, preferentemente cisco. Se deberá además, incluir los cables y accesorios requeridos para su conexión a la red WAN para cada uno de los extremos del vínculo de conectividad. Tales equipos deberán tener una capacidad de conmutación de tramas Ethernet tal que, soporte sobradamente la carga de tráfico al que será sometido.

Las interfaces físicas del equipo del proveedor (PE), del lado del cliente, responderán al estándar Fast

Ethernet 100Base-Tx.

Se deberá entregar también, todos los cables de interconexión “patch cord” de fibra óptica y UTP con una longitud de 15 mts, que será la máxima distancia admisible de separación entre los equipos de la EPE y del prestador. No obstante, la prestadora deberá inspeccionar las instalaciones de la EPE, a los efectos de verificar y prever los elementos que puedan ser requeridos al momento de la instalación.

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor


Por su parte, la EPE se compromete a suministrar alimentación de energía de eléctrica acondicionada, de 220 V C.A., según norma IRAM 2073, con conexión de puesta a tierra de un valor de resistencia igual o menor a 2 Ω.

3.9 El proveedor, en acuerdo con el personal directivo y técnico del área Comunicaciones y Control de la EPE, realizará pruebas de funcionamiento del servicio por su parte, y prueba de aceptación del servicio por parte del personal de la EPE, las cuales se ajustan a las bases del presente pliego.

3.10 El licitante, deberá tener al menos 2 años de experiencia como proveedor de servicios de conectividad bajo tecnología IP-MPLS a grandes clientes, que deberá comprobar anexando un listado de contactos y empresas donde hayan proporcionado o proporcionen el servicio con un tiempo mínimo de 2 años. Además deberá presentar la documentación oficial de las autoridades competentes, actualizada, de que son un proveedor de servicios de telecomunicaciones.

3.11 El licitante debe incluir en la propuesta, un diagrama general de su infraestructura de red que muestre

la topología lógica y física de la misma, para el área de influencia al que se afecte su servicio prestado a la EPE.

3.12 Condiciones de Disponibilidad y Mantenimiento. El oferente deberá garantizar para el servicio solicitado, una disponibilidad anual de 99.8 % y

99.8 % trimestral. Los servicios de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo; de la infraestructura y de los

equipos que instale el proveedor en los edificios de la EPE, serán responsabilidad del proveedor del servicio sin costo adicional para la EPE. Para la realización de mantenimientos preventivos, inexorablemente el proveedor se deberá contactar, de forma pura y exclusivamente telefónica, con el personal técnico del área Comunicaciones y Control de la EPE, con el objeto de informar y programar en conjunto la fecha de realización de la mencionada actividad. Para la realización de mantenimiento correctivo, el tiempo máximo de reparación que se admite, es de 4 horas (TMR = 4 hs) a partir del momento en que la EPE ingrese el reclamo por falta de servicio, en cualquier edificio de la empresa.

El prestador deberá poner a disposición del personal técnico de la EPE, un número telefónico de

comunicación directa con su personal de atención al cliente, el cual; deberá estar disponible las 24 horas del día, los 365 días del año; con el objeto de atender inmediatamente las fallas del servicio prestado mediante un Nº de orden correspondiente o “ticket”, y a los efectos de poder controlar los tiempos de resolución.

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor


Se requiere que la prestadora tenga personal de mantenimiento con base en ambos extremos del

enlace. Los cambios de configuración requeridas por la EPE en los enrutadores del proveedor en cuanto a

prioridades de clases y calidad de servicio y/o pruebas requeridas, no tendrá costo adicional durante el período de duración del contrato.

El prestador deberá proveer e instalar en los locales de la EPE; extremos del vínculo, dos switches

cuya administración y mantenimiento, estará bajo responsabilidad de la prestadora del servicio, quien dispondrá el monitoreo 24 x 7(horas, días semanales), los 365 días del año.

3.13 Recisión del Contrato. Si la disponibilidad resultante de las mediciones mensuales, tanto del prestador como de la EPE, se encuentran por debajo del 99.8% anual, resultando en una indisponibilidad máxima total acumulada de 17.52 horas para un día de 24 horas y un año de 365 días; la EPE podrá solicitar la baja inmediata del servicio sin tener que abonar ningún tipo de cargos por rescisión anticipada.

3.14 Condiciones de Monitoreo. El prestador deberá habilitar en su equipo (PE), un usuario de solo lectura, a fin de permitir el

acceso al monitoreo del dispositivo aspectos tales como: estado del equipo, estado de las interfaces LAN y WAN, Tablas de Enrutamiento, calidad de servicio y demás comandos que brinden información acerca del estado del dispositivo tanto en hardware como en políticas servicio. Los equipos PE, no deberá filtrar el protocolo ICMP, a fines de corroborar la conectividad extremo-extremo por medio de peticiones de eco (ping) y, Nº de saltos (traceroute). Se habilitara en los equipos PE de ambos extremos del proveedor, el protocolo SNMP con nombre de comunidad especificado por la EPE, de lectura (RO), con el fin de permitir el monitoreo pasivo de los dispositivos, mediante las herramientas de software que la EPE utiliza para monitoreo de su infraestructura. De ser requerido por el personal técnico de la EPE mediante solicitud escrita o telefónica, los contadores de las interfaces del del lado cliente, serán puestos a cero.

El prestador debe proporcionar, sin costo adicional; reportes de monitoreo remoto vía web (http) del vínculo contratado, el cual proporcionara información estadística, tanto en tiempo real como histórico (días, semanas y meses) de al menos los siguientes parámetros de disponibilidad: Retardo, Porcentaje de Ancho de Banda utilizado (Máximo, Promedio, Mínimo) por bandas horarias, e Información de Errores y Descartes. Dichos Reportes se deberán poder consultar y descargar en formatos HTML o PDF.

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor


3.15 Características de Calidad de Servicio.

El prestador debe proporcionar al menos 3 clases de servicio (CoS); de extremo a extremo, con el objeto de clasificar y priorizar tanto flujo de trafico de aplicaciones síncronas, como asíncronas. La diferenciación de aplicaciones se realizara por identificación de flujos, ya sea; por Nº de Puerto, Tipo de Protocolos, Dirección IP de los dispositivos (server, Workstation, otros); o por las metodologías de identificación de flujos, tales como; Servicios Integrados (IntSer) y/o Servicios Diferenciales (DiffServ).

Las Mencionadas clasificaciones de servicio, se realizarán en base a la siguiente tabla:

Nivel de CoS

Prioridad

Servicios/Protocolos

Ancho de

Banda

4 Muy Alta (Tiempo

Real)

- ToIP : RTP, protocolos de señalización (SIP, H323), y funcionalidades PABX.

- Videoconferencia: SIP, H323, MEGACO - Tráfico de Enrutamiento: OSPF, EIGRP, RIP

– BGP. - Plataforma SCADA: DNP 3.

20% (4 Mbps)

3 Alta

(Misión Critica)

- Modulo OMS: http 20% (4 Mbps)

2 Media - Telnet, RDP, snmp 10 % (2 Mbps)

1 Baja - http, ftp, smtp, otros 50% (10 Mbps)

Ancho de Banda Total Requerido 100% (20 Mbps)

Los requerimientos en cuanto a: Latencia (Packet Tranfer Delay ), Perdida de Paquetes (Packet Loss), Variación de Retardo entre Paquetes (Jitter), Ancho de Banda (Bandwith); se explicitan en la planilla de datos garantizados que se adjunta al presente pliego. En Caso de que el oferente, disponga de la mínima cantidad de clases de servicio, es decir 3 clases; se permitirá unificar en una única clase a las prioridades Media y Baja.

º 3.16 Del Oferente.

El oferente deberá presupuestar de acuerdo a las bases del pliego. El oferente presentará por el enlace solicitado un importe de costo de instalación, de abono

mensual, y de servicios de valor agregado; no reconociéndose ningún otro tipo de erogación. Por cada componente a proveer, se deberán adjuntar descripciones técnicas y detalles de

garantías. El oferente deberá responsabilizarse de la provisión, instalación, conexión y puesta en marcha del

servicio de conectividad en su totalidad.

3.17 Recepción del Servicio. Se entenderá como plazo de entrega; al plazo máximo en el cual el adjudicatario debe entregar

los equipos y prestar los servicios convenidos en el lugar físico pactado, tomado a partir de la fecha de notificada la adjudicación. El plazo de entrega de la totalidad del enlace ofertado será de 60 días corridos a partir de la entrega de la orden de compra correspondiente. De requerir una


ampliación de este plazo para la ejecución de obras complementarias, deberá presentar una nota justificando el retraso y deberá igualmente poner en servicio la conexión por otro medio.

El proveedor, en acuerdo con el personal directivo y técnico del área Comunicaciones y Control de

la EPE, realizará pruebas de funcionamiento del servicio por su parte, y prueba de aceptación del servicio por parte del personal de la EPE, las cuales se ajustan a las bases del presente pliego.

El inicio del servicio empezará a partir de la correcta instalación, configuración y puesta en

funcionamiento, a satisfacción del personal técnico y directivo del área Comunicaciones y Control de la EPE, para su aceptación; sin exceder la fecha 29 de Octubre del 2010, realizándose los ensayos, mediciones y pruebas de enlace requeridos, en el lapso de dos semanas anteriores a la fecha mencionada.

Se entenderá que los Ensayos son satisfactorios cuando:

La Plataforma de enrutamiento de la EPE, mediante su protocolo de enrutamiento interno,

haya convergido en su totalidad de forma transparente, para sendos equipos de borde (CE); pertenecientes a la EPE.

Cuando los requerimientos en tanto a Conectividad (peticiones de eco mediante el comando

PING) y Trazado de Ruta (mediante el comando tracert o traceroute).

Se entenderá que las Mediciones son satisfactorias cuando:

Las mediciones de Rendimiento (throughput), sean de al menos el 99.9 % del ancho de banda solicitado.

Las mediciones de Round-trip time (RTT) para el protocolo ICMP y según la clase de servicio

establecida, sea igual o inferior al declarado en la planilla de datos garantizados.

Se deberá garantizar un retardo máximo extremo a extremo (RTT) de 50 ms (milisegundos), independientemente del tipo de aplicación y protocolo que se curse por el vínculo.

Se considerara entregado, cuando el enlace se encuentre en estado 100 % operativo, acorde a

las prácticas de Ensayos y Mediciones. Se incluirá en el plazo propuesto anteriormente, el tiempo que demanden los ensayos de equipos o

elementos.

3.18 Criterio Técnico de Adjudicación y Formalidades. La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe, se reserva el derecho de efectuar los estudios

comparativos que estime necesarios, requerir datos y referencias a los organismos oficiales y/o proveedores de los oferentes, utilizando el o los métodos que considere convenientes a los efectos de determinar la oferta más ventajosa.

Queda a criterio de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe, determinar cuál de las ofertas

se considera la más conveniente y ventajosa a sus intereses luego de analizadas las características técnica, económicas (cotizaciones pertinentes), y legales.

El licitante deberá proporcionar en formato de tablas, los costos de los servicios ofertados de

manera desagregada y clara.


Todas las presentaciones de ofertas, se realizaran en hojas formato A4, con sangrías de 3 cm

izquierda y 2 cm derecha, y en formato de letra tipo: Arial Narrow (Nº 11). Además, deberán presentarlas con el membrete de correspondiente a la empresa participante.


PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Es requisito obligatorio del oferente completar esta planilla con los datos que se compromete a suministrar: De la Instalación

Descripción Requerido Ofrecido

Acometida Bv. Pellegrini 2626 – Santa Fe FO. subterránea * Acometida Bv. Oroño 1260 – Rosario FO. subterránea * Switch Bv. Pellegrini 2626 – Santa Fe Cisco 2960 o Superior* Switch Bv. Oroño 1260 – Rosario Cisco 2960 o Superior*

99,8% Anual * Disponibilidad del Enlace 99.8% Trimestral * Tiempo Máximo de Reparación TMR ≤ 4 hs.* Transporte de Protocolo de Enrutamiento Propietarios EIGRP * Publicación de Rutas entre Switches (L3) CE = 1 salto* Domicilio del soporte Área Santa Fe Indicar dirección Domicilio del soporte Área Rosario Indicar dirección Plazo de instalación y Puesta en Servicio 60 días* Rendimiento del Enlace (Throughput) ≥ 99.9 %* Reportes de Monitoreo HTML o PDF Clases de Servicio (CoS) ≥ 3 clases*

* De cumplimiento obligatorio.-

Clases de Servicio (CoS) Nivel 4 (Tiempo Real):

Parámetro Requerido Ofrecido

Packet Trasnfer Delay (round trip delay) < 10 mseg Jitter : < 2 mseg Paquet loss : < 0,05 % Bandwith : 4 Mbps

Nivel 3 (Prioridad: Alta – Misión Crítica):

Parámetro Requerido Ofrecido Packet Trasnfer Delay (one way delay) < 50 mseg Jitter : < 10 mseg Paquet loss : < 0,1 % Bandwith : 4 Mbps

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor


Nivel 2 (Prioridad: Media – Misión Crítica):

Parámetro Requerido Ofrecido

Packet Trasnfer Delay (one way delay) ≤ 50 mseg Jitter : ≤ 20 mseg Paquet loss : ≤ 0.1 % Bandwith : 2 Mbps

Nivel 1 (Prioridad: Media – Estándar):

Parámetro Requerido Ofrecido Packet Trasnfer Delay (round trip delay) ≤ 50 mseg Jitter : < 30 mseg Paquet loss : < 0,2 % Bandwith : 10 Mbps

Diagrama informativo de la solicitud de Servicio de conectividad:

100Base -TX

100B

ase

-TX


Definiciones:

Packet Transfer Delay (Latencia): Es el tiempo promedio (mseg) empleado por un paquete de datos para

transitar entre dos puntos de referencia de la red IP (PE ó CPE). Este tiempo puede ser medido, ida y vuelta “round trip delay” o en un solo sentido “one way delay”.

Packet Delay Variation (Jitter): Es la variación promedio de latencia medida como “one way delay”.

Packet Loss: Es definido como el porcentaje de paquetes perdidos sobre el número total de paquetes

enviados. Cuando la medición se efectúe desde un CPE, el número total de paquetes corresponde a los enviados sobre la interface de salida WAN, luego de aplicadas las políticas a cada clase de servicio.

Bandwith: Indica el ancho de banda mínimo que el operador garantiza al usuario dentro de su red.

PE: Provider Equipment (Equipos del Proveedor)

CE: Customer Equipment (Equipo del Cliente)

RPV: Red Privada Virtual


Pliego de Bases para contratación de Servicios vigente con ley 12105 y Res. 328

Página 1 de 10

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATACION DE SERVICIOS

CAPITULO I CONCEPTOS GENERALES

Art. 1º - OBJETO DEL PLIEGO: El presente pliego establece las bases y condiciones generales a que se ajustará la Licitación, adjudicación y contratos de prestación y/o locación de servicios, cuyas condiciones complementarias y especificaciones técnicas, se indican por separado.

Art. 2º - DENOMINACION: A los efectos de la aplicación de este Pliego y todo otro documento contractual se aplicarán las siguientes denominaciones:

EMPRESA: Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe - ley 10.014.

PROPONENTE: Persona física o jurídica que presenta ofertas en las licitaciones con vistas a efectuar la provisión de materiales y/o locación de servicios solicitados.

ADJUDICATARIO: Persona física o jurídica a la que se encarga la provisión y/o ejecución total o parcial de lo licitado.

CONTRATISTA: Persona física o jurídica signataria del contrato de provisión y/o locación de servicios.

OFERTA: Conjunto de documentos, requisitos y propuestas, presentados por el proponente.

PROPUESTA: Presupuesto o precio y condiciones de los materiales y/o prestaciones de servicios ofrecidos.

Art. 3º - REGISTRO DE PROVEEDORES: A los efectos de la presentación de las ofertas es requisito estar inscripto en el Registro de Proveedores de la Empresa, cumplimentando la reglamentación establecida a tal efecto. Se aceptarán ofertas de proponentes que no cumplan con esta exigencia, a condición que esta inscripción sea cumplimentada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores al acto de apertura de la Licitación.

Art. 4º - PLAZOS: Salvo que se establezca expresamente lo contrario, todos los plazos establecidos en el presente Pliego, serán computados en días calendarios.

Art. 5º - ORDEN DE PRELACION: En caso de discrepancia entre los documentos del legajo del llamado a Licitación, privará lo dispuesto en ellos en el orden siguiente:

1º) Pliego Complementario al de Bases y Condiciones Generales.

2º) Descripciones, Normas, Especificaciones Técnicas.

3º) El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

4º) Alcance del Suministro.

5º) Régimen de Contrataciones de la Empresa Provincial de la Energía conforme a la Ley Nº 10.014.

6º) Ley de Contabilidad de la provincia de Santa Fe.

Art.6ª - ADQUISICION DEL PLIEGO LICITATORIO: Todo interesado en concurrir a una Licitación debe adquirir, en el lugar indicado en el aviso, y hasta el segundo día anterior al de fecha de apertura en horario administrativo, un ejemplar completo del PLiego que, en cada caso fije las bases y condiciones de la licitación. En tal caso la Empresa extenderá comprobante en forma, a nombre del adquirente, a efectos que el proponente cumpla con lo requerido en el Artículo 10ª subinciso 1.3 del presente.

Art. 7º - CONSULTAS Y ACLARACIONES: En ningún caso se podrá alegar desconocimiento o interpretación errónea de las disposiciones que constituyen el legajo formado con motivo de la Licitación.

A tal efecto, las dudas que pudieran originarse acerca de las mismas, como así también, y especialmente, respecto de planos, cómputos y especificaciones técnicas, en general, deberán plantearse por escrito a la Empresa solicitando en forma concreta las aclaraciones que se estimen necesarias.

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor

Las consultas podrán ser efectuadas como máximo hasta los cinco (5) días hábiles anteriores al del acto de apertura. Las respuestas de la Empresa serán escritas, y se remitirán al interesado en el domicilio que indique en su presentación. A exclusivo criterio de la Empresa, la misma podrá comunicar esa respuesta a los otros posibles proponentes, en la medida que considere de interés o necesario, el dar a conocer a los mismos los términos de dicha respuesta.

Toda información, en cuanto a la presentación de la oferta, podrá ser requerida hasta una (1) hora antes de la fijada para la apertura de la presente Licitación en el mismo domicilio definido como lugar de apertura.

Con posterioridad a la adjudicación, todo tipo de consulta de parte del contratista, no implicará bajo ningún concepto prorrogar el plazo de entrega que se haya convenido.

CAPITULO II DE LOS REQUISITOS Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Art. 8º - LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION: Las ofertas deberán ser presentadas en el lugar que se indique en el aviso de Licitación en horas hábiles de oficina, hasta el día y hora fijados para la apertura del acto.

Cuando con posterioridad al llamado a Licitación se declare feriado o se acuerde asueto, el acto tendrá lugar el siguiente día hábil, a la misma hora.

No serán tenidas en cuenta aquellas ofertas que lleguen por Correo o cualquier otro medio con posterioridad al acto de apertura aun cuando se justifique con el matasellos u otro elemento haber sido despachado oportunamente.

Art. 9º - PRESENTACION: Para presentarse a una Licitación y para que sea válida su concurrencia, el proponente deberá depositar por si o por interpósita persona, en la oficina donde aquella deba verificarse hasta el día y hora establecidos para el respectivo acto, en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen en el artículo siguiente. Esta presentación podrá hacerse también por carta, sin responsabilidad alguna para la Empresa por demora o extravío de cualquier origen.

En ningún caso el sobre de presentación tendrá membrete ni inscripción alguna que identifique al proponente y llevará como única leyenda, la siguiente:

Licitación (Privada o Pública) Nº a verificarse el día de 19 , a las hs, en la EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA, calle Nº , Santa Fe.

Este Sobre Presentación contendrá además de la documentación que se detalla en el Artículo siguiente, otro sobre identificado como Sobre Propuesta. Este Sobre Propuesta es suministrado por la Empresa como parte del pliego que se entrega a los oferentes. Se lo presentará debidamente cerrado y en su interior corresponderá colocar la documentación que se requiere en el próximo Artículo.

Art. 10º - CONTENIDO DEL SOBRE PRESENTACION Y DEL SOBRE PROPUESTA: Los documentos que deben incluirse para la presentación son los siguientes:

1-SOBRE PRESENTACION:

1.1) Garantía de la propuesta constituida como mínimo, por el 1 % (uno por ciento) del importe del Presupuesto Oficial. Esta garantía deberá ser formalizada mediante alguna de las formas establecidas en el artículo 17º) de este Pliego.

1.2) Sobre Propuesta debidamente cerrado, con el contenido previsto en el inciso 2 de este mismo artículo.

1.3) Un ejemplar completo del legajo que sirvió de base para el llamado a la Licitación, debidamente firmado por el proponente en todas sus hojas, tanto en el anverso como en el reverso, con el recibo que acredite haberlo adquirido antes de la Licitación.

1.4) Reposición del sellado provincial de ley.

1.5) Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores de la Empresa.

1.6) Constancia de haber efectuado el pago correspondiente al periodo en vigencia del impuesto a los Ingresos Brutos y nota con carácter de declaración jurada que manifieste la inexistencia de deudas en concepto de este impuesto.

1.7) Constancia de haber efectuado el pago correspondiente al periodo en vigencia de aportes de la Ley 5110 (Provincia de Santa Fe) y nota con carácter de Declaración Jurada que manifieste la inexistencia de deudas en concepto de dicha ley o su condición de no ser contribuyente de la misma.

Página 2



Página 3 de 10

1.8) Declaración Jurada a la que refiere la Ley Nacional Nº 17250, en cuento a lo no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y de todo otra obligación en materia previsional.

1.9) Antecedentes del proponente como proveedor de los mismos servicios que constituyan el objeto de esta Licitación.

1.10) Declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Santa Fe.

1.11) Domicilio Real y Domicilio Legal del Proponente es en este último donde se practicarán todas las notificaciones vinculadas con la Licitación y eventualmente con el contrato de adjudicación. Optativamente podrá constituirse un domicilio legal en la ciudad de Santa Fe, o en la ciudad donde se lleve a cabo la apertura de la Licitación.

1.12) Constancia de inscripción y otorgamiento del Nº de C.U.I.T. (Clave Unica de Identificación Tributaria) emitida por la Dirección General Impositiva.

1.13) Otras formalidades que se especifiquen en el Pliego Complementario al de Bases y Condiciones y/o en el de Especificaciones Técnicas.

La insuficiencia u omisión de los requisitos exigidos por los subincisos 1.1 y 1.2 de este inciso Nº 1 será causa de rechazo, sin más trámite, de la oferta en el mismo acto de la apertura por las autoridades que lo dirijan, con excepción de la tolerancia por error de monto en la garantía de oferta, contemplada en el Art. 17º -último párrafo- del presente Pliego.

La omisión de los requisitos exigidos por los restantes incisos podrá ser suplida dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas hábiles, contado desde el momento en que el proponente sea notificado. A tal efecto se le dará valor de formal intimación a la lectura de la constancia que se incorpora en el Acta de Apertura, mencionando la omisión en que hayan incurrido los proponentes. Transcurrido dicho plazo sin que la omisión haya sido subsanada, la propuesta podrá, o no, ser rechazada, a exclusivo juicio de la Empresa.

2-SOBRE PROPUESTA: En este Sobre se deberá incluir única y exclusivamente, la siguiente documentación:

2.1) Formulario Resumen de Cotización en original y duplicado, el cual constituye parte de la documentación que esta E.P.E. suministra como parte integrante del Pliego. El cambio de este Formulario Resumen de Cotización por fotocopias o por hojas, con o sin membrete, distintos a los oficiales entregados por la E.P.E. será causa de rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura.

Para la formulación de DESCUENTOS ESPECIALES, se considerarán válidos únicamente aquellos descuentos que ofrezcan los proponentes, que hayan sido formulados al dorso del Formulario Resumen de Cotización. El texto que informe estos descuentos deberá ser rubricado por el o los responsables de la firma oferente.

2.2) Propuesta y/o cotización, en original y duplicado, confeccionada en papel con membrete del oferente y según los requisitos establecidos en el Capítulo III del presente Pliego.

En caso de discrepancia entre alguna o algunas de las condiciones o valores informados sobre los documentos de este Sobre Propuesta, prevalecerá lo expuesto en el Formulario Resumen de Cotización.

CAPITULO III PROPUESTA

Art. 11º - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: La presentación de una oferta lleva implícita la obligación de mantenerla válida por un plazo mínimo de sesenta (60) días contados desde la fecha de apertura de la Licitación.

Art. 12º - FORMALIDADES: La propuesta deberá observar el cumplimiento de las siguientes formas:

1º) Se presentará por duplicado, redactada en idioma castellano, en un solo tipo de escritura que deberá ser realizada únicamente a máquina.

2º) Deberán estar firmadas todas sus hojas por el proponente o su representante autorizado, con la aclaración de firma pertinente.

3º) Las raspaduras, enmiendas, entrelíneas deberán ser debidamente salvadas al final.

Estará compuesta por la cotización, condiciones técnicas garantizadas del suministro propuesto y condiciones especiales y/o alternativas, si las hubiere.

Art. 13º - COTIZACION: Además del Formulario Resumen de Cotización que suministra la Empresa-, el proponente presentará un presupuesto detallado el que deberá ajustarse a lo siguiente.

1º) La cotización de los precios deberá realizarse en pesos.

2º) En razón a que esta Empresa se encuentra registrada ante la Dirección General Impositiva, como Responsable Inscripto en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), bajo el número de C.U.I.T 30-54578816-7, las cotizaciones deberán discriminar el precitado gravamen, con excepción de los proponentes que sean Responsables no Inscriptos ante el IVA, lo cual deberá ser acreditado mediante una copia de la inscripción ante la D.G.I. El no cumplimiento con lo dispuesto en este inciso, dará lugar a interpretar que los precios cotizados ya incluyen el I.V.A.

Art. - 14º - CONDICIONES DE REAJUSTE: Los precios a cotizar en la presente licitación serán fijos e inamovibles y no estarán sujetos a ninguna cláusula de ajuste por variaciones de costos.

Art. 15º - PLAZO DE ENTREGA: Se entenderá como tal al plazo máximo en el cual el contratista deberá prestar o completar los servicios convenidos, en el lugar pactado, computado a partir de la fecha en que se notifica la adjudicación, o se recepciona la Orden de Compra. No obstante queda dispuesta una cantidad máxima de diez (10) días como posibilidad por parte del proveedor de adelantar la entrega contratada, respecto a la fecha de vencimiento del plazo de entrega o terminación de los trabajos.

La Empresa podrá establecer cronogramas que parcialicen la prestación de los servicios que se licitan, en función de lo cual se indicará, para cada etapa parcial, la cantidad a cumplimentar y el plazo de vencimiento de cada una de las prestaciones programadas.

La Empresa asume como plazo o cronograma de entregas más adecuado a sus necesidades, al definido en el Pliego licitatorio. No obstante ello los proponentes podrán ofrecer plazos o programas de cumplimientos diferentes, quedando a exclusivo juicio de esta Empresa aceptarlos o no. A tal efecto esta propuesta alternativa deberá ser formulada en su oferta con indicación de fechas y cantidades ciertas, garantizando el cumplimiento de la misma.

CAPITULO IV DE LAS GARANTIAS

Art. 16º - CLASES E IMPORTES: Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los proponentes y adjudicatarios deberán constituir la siguiente garantía:

I - Garantía de la Oferta: el uno por ciento (1%) del valor del Presupuesto Oficial o de los valores de los Rubros en que se divida dicho Presupuesto Oficial, conforme a la metodología prevista en el Artículo 10º subinciso 1.1).

II - Garantía de la Adjudicación y/o Contrato: el cinco por ciento (5%) del valor total de la adjudicación.

Art. 17º - FORMAS DE CONSTITUIR LAS GARANTIAS: Las garantías a que se refiere en el artículo anterior, deberán constituirse en alguna de estas formas, a opción del proponente o del adjudicatario:

a) En dinero efectivo, única y exclusivamente mediante una operación de "Depósito en Garantía" que deberá realizarse en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., para constancia de lo cual dicha institución emitirá el correspondiente certificado.

b) Fianza solidaria de una institución bancaria a satisfacción de la Comitente.

c) Mediante póliza de seguro de caución, que se encuadre en el Reglamento que establezca la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Las garantías que se acompañen, conforme a lo previsto en los incisos a), b), y c) de este artículo, deberán ser presentadas en original.

Las Garantías de Oferta presentadas según las formas previstas en los incisos a), b), y c) de este artículo, deberán mantener su vigencia hasta la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de ofertas, a la cual se adicionará el período de prorroga, cuando por Pliego Complementario se prevea la posibilidad de extender este plazo. Las Garantías de Contrato, deberán mantener su vigencia, hasta la fecha de vencimiento de las obligaciones del contrato.

Página 4



Página 5 de 10

No serán rechazadas las ofertas, cuando por error el monto de la garantía presentada fuere inferior al que corresponda por una diferencia que no supere el cero coma cinco por ciento (0,5%) del importe correcto. Se intimará en ese caso, según los términos establecidos en el Artículo 10º, último párrafo, al proponente a cubrir la diferencia en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles; no cumplimentando esa intimación en tiempo y forma se dará por desestimada la oferta.

Art.18º - PLAZO PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DEL CONTRATO: Dentro de los (20) días de la notificación de la adjudicación o de recepcionada la Orden de Compra, el adjudicatario deberá constituir una Garantía equivalente al cinco por ciento ( 5% ) del monto adjudicado. El no cumplimiento de este requisito habilitará la suspensión de los pagos de las facturas por servicios que pudieren haberse ya concretado, hasta tanto se satisfaga el cumplimiento de esta garantía. A efectos de su constitución deberán observarse las modalidades indicadas en el artículo anterior.

Art. 19º - INTERESES: Las garantías constituídas para la propuesta o para el contrato, no devengarán intereses por ningún concepto.

Art. 20º - DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS: serán devueltas de oficio:

I - Las garantías de oferta a los proponentes que no resultaren adjudicatarios, una vez decidida la adjudicación y/o producido el vencimiento del plazo de mantenimiento de ofertas, con sus prórrogas, si correspondieren.

II - Las garantías de adjudicación: una vez cumplida la contratación mediante la recepción de conformidad de la totalidad de los servicios adjudicados.

CAPITULO V ACTO DE LICITACION

Art. 21º - APERTURA DE LAS OFERTAS: En el lugar, día y hora fijados al efecto, bajo la presidencia del funcionario designado por la Empresa y en presencia de los interesados que concurran al acto se dará por finalizada la recepción de ofertas, previo recuento y numeración correlativa de los sobres, anunciándose el número de ofertas recibidas.

A partir de ese momento no se aceptará el retiro de ninguna de las propuestas. Inmediatamente se procederá a abrir los Sobres de Presentación mencionando los documentos, que se acompañan en cada uno. Quedarán de hecho incluídas en la Licitación aquellas propuestas cuyas garantías de oferta -Artículo 10º (subinciso 1.1) de este Pliego- hayan sido aceptadas, y las que hayan incluído dentro del Sobre Presentación el Sobre Propuesta debidamente cerrado. Posteriormente se procederá a la apertura de los Sobres Propuesta correspondientes, dándose lectura a aquellas propuestas que hayan cumplimentado estos dos requisitos.

Terminada la lectura, los proponentes presentes o representantes autorizados, podrán formular las observaciones que crean necesarias respecto de lo actuado en el acto de apertura. Dichas observaciones deberán manifestarse en forma verbal, concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos vinculados con el acto de apertura. No se admitirá discusión alguna sobre ellas.

Art. 22º - ACTA: De todo lo ocurrido durante el "acto de Licitación" se labrará acta al finalizar el mismo, la que, previa lectura, será firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que quisieran hacerlo. En este acta se dejará constancia de las observaciones que se formulen.

Todos los presentes podrán impugnar cualquiera de las propuestas dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos contados a partir del día en que se llevó a cabo la apertura. La impugnación debe ser fundada y por escrito y será resuelta juntamente con la adjudicación. Para que la impugnación sea tenida en cuenta, se deberá realizar un depósito en pesos igual al 2%o (Dos por mil) del presupuesto oficial de la licitación, en la Cuenta Corriente n° 443/06-Suc. 599 del Nuevo Banco de Santa Fe SA; presentándose la constancia del pago en forma conjunta con el escrito de impugnación.-

El depósito será reintegrado al oferente impugnante, dentro de los 30 (treinta) días de dictado el Acto Administrativo que lo resuelva, solo en el caso que la Empresa haga lugar a la impugnación.-

CAPITULO VI SELECCION DE OFERTAS

Art. 23º - ESTUDIO DE LAS OFERTAS: La empresa se reserva el derecho de efectuar los estudios comparativos que estime necesarios, utilizando el o los métodos que considere convenientes a los efectos de determinar la oferta más ventajosa, la que podrá no ser necesariamente la de menor precio.

La Empresa podrá también rechazar todas las propuestas sin que esto dé derecho a reclamo de ninguna naturaleza por parte de las firmas cotizantes.

Art. 24º - ALCANCE DE LA ADJUDICACION: Salvo que el Pliego Complementario al de Bases y Condiciones Generales establezca lo contrario, la adjudicación se hará por Rubro completo, si es que en la planilla de Alcance de Suministro no se ha previsto la desagregación de los rubros en ítems. Si en dicha planilla se establece que el pedido de cotización se compone de rubros que, a su vez se dividen en Items, la adjudicación podrá parcializarse a nivel de Item.

Art. 25º - MEJORA DE PRECIOS: Si entre las propuestas admitidas hubiere dos o más cotizaciones que, a criterio de la Empresa, fueran consideradas igualmente convenientes, que las diferencias comparativas de precios entre esas ofertas no fuesen mayores al dos por ciento (2%) y que sean evaluadas como más ventajosas que las restantes, se LLAMARA a mejora de precios entre esos proponentes exclusivamente. Idéntico criterio se empleará cuando se presente la condición de que la empresa que haya realizado la mejor oferta no sea de origen provincial y corresponda la aplicación de lo establecido en los Artículos 3, 4 y 5 de la Ley Provincial Nº 12105/2003 (Compre Santafesino), para aquellos proveedores que hallan cumplimentado con los requisitos necesarios para registrar su adhesión a la citada Ley en el Registro Unico de Proveedores de la E.P.E. En caso de presentarse las dos condiciones el llamado a mejora de precios se hará en forma conjunta..

La respuesta al pedido de mejora de precios se concretará mediante una nueva presentación con iguales requisitos a los exigidos para la confección del Sobre Propuesta. A tal efecto se fijará plazo para la presentación de las nuevas propuestas de mejora de precios, estableciéndose además fecha y hora para la apertura de las mismas, lo que se comunicará formalmente a los proponentes.

CAPITULO VII CONTRATO

Art. 26º - PERFECCION DEL CONTRATO: Aprobada la adjudicación por el o los actos administrativos correspondientes a la Empresa y comunicada esta decisión en término al proponente, mediante la recepción de comunicación fehaciente, queda perfeccionado desde ese momento el contrato.

El contrato así perfeccionado obligará además a las partes a proceder a la formalización de un convenio específico, lo que se deberá concretar dentro de los treinta días siguientes al de la notificación. Transcurrido dicho plazo sin que el adjudicatario dé cumplimiento a la obligación referida, se procederá a ejecutar la garantía de oferta y se le aplicarán las sanciones previstas en la reglamentación del Registro de Proveedores, sin perjuicio del derecho de la Empresa para promover contra el adjudicatario las acciones que jurídicamente correspondan para resarcirse de los daños sufridos a raíz del incumplimiento por parte de aquél.

Art.27º - ELEMENTOS DE CONTRATO: Forman parte integrante de todo contrato, los siguientes elementos:

1 - Las disposiciones de este PLiego y sus Cláusulas Complementarias.

2 - La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación.

3 - La Orden de Compra.

4 - Las Normas Técnicas, especificaciones y/o demás elementos ilustrativos integrantes del legajo de licitación.

5 - Las aclaraciones o instrucciones complementarias de los documentos de licitación que la Empresa hubiere hecho conocer a los interesados adquirentes de pliego, antes de la fecha de apertura.

Art. 28º - TRANSFERENCIA DEL CONTRATO: Formalizado el contrato, según las disposiciones del artículo anterior, el contratista no podrá transferirlo ni cederlo, total o parcialmente, a otra persona o entidad ni asociarse para su cumplimiento, sin la previa autorización por escrito de la Empresa. Caso contrario, la Empresa podrá rescindirlo sin recurso o acción previa alguna para exigir el cumplimiento del contrato por parte del contratista.

Art. 29º - AMPLIACION DEL CONTRATO: Cuando en el Pliego Complementario al de Bases y Condiciones Generales no se prevea lo contrario, la E.P.E. podrá, ampliar el importe total contratado hasta en un veinte por ciento (20%) sobre dicho monto. Esta ampliación podrá aplicarse a incrementar las

Página 6



Página 7 de 10

cantidades a suministrar convenidas originalmente o a extender, los plazos del convenio, manteniendo los mismos precios y condiciones pactadas en la adjudicación original.

Esta opción podrá ser ejercida por la Empresa dentro de un plazo máximo, el que no podrá exceder en más de noventa (90) días a la fecha de finalización del contrato y/o Orden de Compra Original.-

Art. 30º - INHIBICIONES: No serán admitidos a contratar los que se hallen procesados, los que estén en estado de interdicción judicial, los deudores del Fisco y los que hubieren faltado al cumplimiento de contratos anteriores con la Provincia y/o la Empresa, o que se encuadren en alguna de las causales que estén contempladas en la reglamentación del Registro de Proveedores de la Empresa.

CAPITULO VIII CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Art.31º: REMITOS Y RECEPCION DEFINITIVA: Los remitos o "certificados de ejecución de servicios" que se firmen en el momento de entrega, lo serán en condiciones de "a revisar", operándose la recepción definitiva una vez concluídos los procedimientos de control de calidad que decida concretar la Empresa, a fin de verificar que los servicios realizados se ajustan a las especificaciones técnicas y demás condiciones convenidas. Esta etapa podrá realizarla la Empresa en sus propias dependencias o en el lugar que sea razonable, según sea el tipo de servicio que se contrate.

Si se produjeran rechazos, la Empresa producirá una comunicación formal al proveedor, dentro de los treinta (30) días de "certificados provisoriamente" los servicios en trámite de recepción.

La recepción definitiva de lo adjudicado y la devolución de los depósitos en garantía al contratista, no liberan a éste de las responsabilidades que establece el artículo nº 1.646 y concordantes del Código Civil.

Art.32º - INCUMPLIMIENTO: El contratista no podrá negarse a cumplir los servicios ofrecidos en la Licitación, ni pretender reemplazarlos por otros de calidad inferior o distintos a lo convenido. La falta, incumplimiento o negativa de realizar los servicios en las condiciones ofrecidas, facultará a la Empresa a adquirir de terceros esos elementos por cuenta del proponente y cargarle las diferencias de precios si las hubiere, reservándose al mismo tiempo el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan.

Para que sea justificada la causal que origina el incumplimiento, ésta deberá deberá encuadrarse en las figuras de "caso fortuito" o "fuerza mayor" previstas en el Código Civil. Asimismo no podrá el contratista, bajo pretexto de falta o atraso en los pagos por parte de la Empresa, dejar de cumplir las obligaciones contraídas.

CAPITULO IX PAGOS

Art. 33º - FORMA DE PAGO: El pago será realizado en las oficinas de la Empresa que se indiquen en las respectivas Ordenes de Compra, contrato específico o Pliego Complementario, en los plazos y formas establecidos especialmente en el Pliego Complementario al de Bases y Condiciones Generales o en la oferta aceptada. Cuando nada se estipulare sobre el particular, o cuando se estableciera la cláusula de "plazo corriente administrativo", el plazo para realizar el pago se entenderá dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de cumplimiento del objeto contractual o certificación del servicio, y/o de la fecha de presentación de la correspondiente factura, la que fuere última.-

Por vigencia de lo dispuesto en el Decreto Provincial Nº 3.277/90, todos los pagos a terceros ajenos al Estado Provincial, cuyos importes superen los cinco mil pesos ( $ 5.000 ), se realizarán mediante cheque cruzado especial, designando en el cruzamiento: "Banco de Santa Fe S.A.- para ser acreditado únicamente en la cuenta del/los titulares a cuya orden está extendido".

EL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL COBRO DE SUS ACREENCIAS, DEBERA DAR CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL Nº 224/92 Y SUS MODIFICATORIOS.

Art. 34º - PLAZOS: Todos los plazos a los efectos de la aplicación de la forma de pago, se empezarán a contar a partir de la fecha de presentación de la respectiva factura en el lugar de pago definido en la

Orden de Compra o en el convenio específico, y/o a partir de la fecha de certificado de ejecución de los servicios, la que fuere posterior.

Los términos convenidos se interrumpirán si existieren observaciones sobre la documentación pertinente u otros trámites a cumplir que sean imputables al acreedor.

Art. 35º - IMPUESTO DE SELLOS: Será condición indispensable para habilitar el trámite de pago de las facturas, presentar constancia de pago del impuesto de sellos que grava el contrato por la parte que corresponda al proveedor.

Art. 36º - MORA EN EL PAGO - LIQUIDACION DE INTERESES: La mora en el pago dará derecho al proveedor o contratista a percibir hasta el momento de efectivo pago, intereses que se calcularán en base a la tasa de interés diaria para depósitos en Caja de Ahorros Común, cuyo nivel estará determinado de acuerdo a la encuesta que realiza el Banco Central de la República Argentina, corregida por la exigencia de efectivo mínimo. El cálculo de los intereses moratorios se efectuará mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

Interés Moratorio = ( )1100100

0

1 −++

×ttM

Donde:

M = Monto de la obligación caída en mora.

t1 = Valor de la "Serie de Tasa de Interés Corregida de Caja de Ahorros Común" según Comunicación A-1828, punto 2, del Banco Central de la República Argentina, correspondiente al día de pago de la obligación.

t0 = Valor de la "Serie de Tasa de Interés Corregida de Caja de Ahorros Común" según Comunicación A-1828, punto 2, del Banco Central de la República Argentina, correspondiente al día de vencimiento de la obligación.

En el recibo del capital por parte del acreedor, el mismo deberá efectuar la reserva por el reclamo de intereses, de lo contrario quedará extinguida la obligación por parte de esta Empresa.

Efectuada la reserva, la gestión de liquidación y pago de los intereses deberá iniciarse exprésamente y por escrito dentro del plazo máximo de treinta (30) días siguientes a la fecha de que el cobro bajo reserva se hubiera efectuado, vencido el cual quedará extinguido todo derecho de cobro por parte del acreedor.

Los intereses moratorios que prevé este Artículo deberán liquidarse y abonarse dentro de los treinta (30) días de solicitados, caso contrario serán de aplicación sobre las sumas reclamadas, las mismas normas que se establecen en el presente.

CAPITULO X MULTAS

Art. 37º - SANCIONES: Independientemente de las sanciones que se establecen en este Pliego, y sin perjuicio de las demás acciones que correspondieren por derecho, el incumplimiento de las obligaciones convenidas hará pasible a los proponentes o contratistas de las sanciones estipuladas por la Reglamentación del Registro de Proveedores de la Empresa.

Art. 38º - MORA EN LAS ENTREGAS: El contratista quedará constituido en mora y obligado al pago de la multa correspondiente, por el mero vencimiento del o los plazos acordados para la ejecución de los servicios sin necesidad de requerimiento o intimación previa alguna.

Art. 39º - IMPORTE: Sin renunciar al derecho a hacer uso de la acción indirecta, la Empresa podrá, una vez constituido en mora el contratista, aplicarle una multa equivalente al 2 %o (dos por mil) del importe del servicio no cumplido en término por cada día de mora. Si el total de las multas aplicadas alcanzare el 15 % del importe del contrato, la Empresa podrá rescindirlo por culpa del contratista. Si se hubieran contratado entregas parciales, el importe sobre el cual deberá calcularse el porcentaje será el que corresponda a la entrega en que se ha incurrido en mora.

Art. 40º - PROCEDIMIENTO PARA SU APLICACION: Producida la situación de mora del contratista en los términos del Art. 38º del presente, la multa se hará efectiva en forma automática y directa, descontándose su importe de los créditos no afectados que el contratista tuviere a su favor. De ser estos insuficientes, la Empresa procederá a intimar su cancelación por el saldo en un plazo máximo de noventa días.

Página 8

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor



Página 9 de 10

El hecho administrativo consistente en el descuento de la multa que corresponda será suficiente para que el contratista pueda interponer contra el mismo los recursos administrativos correspondientes en la forma y modo establecidos por las reglamentaciones en vigencia.

CAPITULO XI EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL

ARTICULO No 41: PERSONAL EMPLEADO: Será obligación del contratista, previo a la iniciación del Servicio, presentar la nómina del personal empleado, discriminando en dicha nómina el personal estable y el transitorio. Será su obligación además comunicar a la EPE toda alta y/o baja de personal que se produzca. El personal empleado en el Servicio deberá reunir condiciones de idoneidad y competencia. Los sueldos abonados por la contratista a su personal en el presente Servicio, no podrán ser inferiores a los establecidos por el Convenio Laboral de aplicación. Corresponderá comunicar a la EPE con la suficiente antelación, la fecha de pago de los sueldos. Será asimismo obligación del contratista presentar a la EPE una copia de las planillas de pago del personal empleado en el Servicio, debidamente conformadas por dicho personal. Se entregarán mensualmente. ARTICULO No 42: SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: Se deja expresa constancia de la obligatoriedad del cumplimiento de lo prescripto por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo No.19587/72, su Decreto Reglamentario No. 351/79 y de lo prescripto por el Decreto Nº 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Reglamento para la Industria de la Construcción y la Resolución Nº 231/96 (S.R.T.) que reglamenta los artículos Nº 9, 17 y 20 del precitado, a su vez complementario de la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo.- El/los Contratistas presentarán un Plan de Seguridad, Programa de Acción y Memoria Descriptiva donde se establezcan los riesgos potenciales y las medidas de prevención a adoptar, siguiendo en todo momento lo establecido en la Legislación vigente y/o la que sustituya, incluyendo datos del profesional que brindará las prestaciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo requeridas en el Capítulo 3 del Decreto 911/96. El/los Contratistas serán los únicos responsables por todos los daños que pudieran ocurrir a los materiales, equipos, instrumentos, accesorios etc, durante la prestación del Servicio, causados por robos, incendios, negligencia del personal, etc. Además el/los Contratistas estarán obligados a señalar y proteger convenientemente el lugar de los trabajos a fin de evitar daños o accidentes a personas u objetos. El personal del Contratista está obligado a usar en todo momento los elementos de protección adecuados . La ropa de trabajo tendrá grabado la denominación de la Empresa Contratista. La inscripción debe ser visible y de tamaño adecuado para ser leida a una distancia de 3 metros. Todo el personal del Contratista debe disponer en forma permanente de carnet plastificado que identifique, Nombre, Apellido, Empresa Contratista, Dirección y Teléfono de la Misma, cargo que desempeña el portador, foto color del portador, Grupo Sanguineo y detalle de remedios y/o elementos que originan alergias al portador.- No se admitirá ningún tipo de justificaciones por la falta de los elementos requeridos.- ARTICULO No 43: SEGUROS: El Contratista estará obligado a contratar con compañías aseguradoras que actúen bajo el control de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Se deberá asegurar la totalidad del personal empleado en el Servicio, inclusive el de los subcontratistas, contra todo riesgo que corresponda a siniestros por accidentes de trabajo, incluyendo cobertura total para asistencia médica y farmacéutica. Será obligación del contratista presentar dentro de los treinta (30) días de iniciado el Servicio, una Póliza de Seguro contra accidentes de Trabajo completa, que cubra la totalidad del personal empleado en la misma, sea este administrativo u obrero, o revista en carácter de permanente, eventual o temporario.

civil sin límites por daños a terceros con sus bienes y/o en las personas o asajeros transportados.

nidad respecto a cualquier siniestro que pudiera ocurrir como onsecuencia de la prestación del servicio.-

omprobantes de cancelación de cada una de ellas, en las fechas revistas en el mencionado Plan.

n er entregadas a la Inspección con anterioridad a la iniciación de la tarea objeto del servicio contratado.-

la contratación será descontado en forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista.

El Contratista deberá tener asegurados durante todo el tiempo que dure la prestación del Servicio, la totalidad de los rodados afectados al mismo, con póliza específica del automotor que contemple como mínimo, responsabilidad p Por todos los riesgos específicos que genere la obra, la contratista tomará un seguro contra todo riesgo en forma tal que la E.P.E. tenga absoluta indemc Los gastos que originen la contratación de los seguros mencionados, será a cargo del Contratista, quien acreditará fehacientemente el cumplimiento de sus obligaciones en este sentido, dentro de los diez (10) días de la fecha de suscripción del Contrato, debiendo presentar constancia del pago de las respectivas pólizas. Si las pólizas se abonan en cuotas, esto debe ser comunicado formalmente, informando además el Plan de pagos, de la póliza que corresponda, en oportunidad de la presentación de la misma. Se deberán además presentar los cp No podrá modificarse y/o cancelarse ninguna póliza de segurin previa autorización escrita del licitante, cláusula que deberá incorporarse en el seguro contratado. Todas las pólizas que correspondan, deberás El Contratista deberá tomar a su cargo las franquicias de los seguros que contrate, y deberán ser tomados con una cláusula de ajuste a satisfacción del tomador. El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de contratar los seguros que correspondan y que deberá tomar a su cargo el Contratista, autoriza al licitante a la contratación directa del seguro en las condiciones requeridas en el presente Pliego. El importe de

IMPORTANTE

Serán causales de rechazo de las ofertas en el mismo acto de apertura cuando se presenten las siguientes circunstancias:

a) La omisión o deficiencia del Depósito de Garantía Cap. II, Art. 10º, (Sub-Inc. 1.1) y Cap. IV, Art. 16º y 17º.

b) La omisión, dentro del "Sobre Presentación" del "SOBRE PROPUESTA" debidamente cerrado, conteniendo la propuesta Cap. II, Art. 10º (Sub.Inc. 1.2) y "Formulario Resumen de Cotización", únicamente.

c intas a las oficiales ) El cambio del Formulario Resumen de Cotización por fotocopias u otras hojas distentregadas por la E.P.E., conforme a lo previsto en el Cap. II, Art. 10º (Sub-Inc. 2.1).

SELLADO PROVINCIAL DE LEY (Cap. II, Art. 10º, Sub-Inc. 1.4)

Lic. Privada: Sellado único (Pvcia. Santa Fe) Valor $ 25,00.

Lic. Publica: Sellado único (Pvcia. Santa Fe) Valor $ 54,00.


1

ANEXO A

UNIDAD MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD GERENCIA RECURSOS HUMANOS Documentación

1. EMPRESAS SIN PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA Y VEHICULOS AFECTADOS AL SERVICIO

CON 5 DIAS DE ANTELACION A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS Y CADA VEZ QUE SE PRODUZCA ALGUNA MODIFICACION

• Listado con carácter de Declaración Jurada de no poseer empleados afectados a la EPE y el número de

CUIL del contratista. • Original y fotocopia de la Póliza de Seguro de responsabilidad civil comprensivo hacia terceros, de $

50.000,00 como mínimo. La EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.

• Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Cía. Aseguradora citada en el punto anterior y el recibo de pago total o parcial comprensivo de todo el período de contratación. En caso de pagos parciales, deberán entregarse los mismos a medida que sea obligatorio su pago para extender la cobertura al período de contratación. La EPE se guardará la fotocopia certificada de los originales, que serán devueltos a la empresa contratista.

• Detalle de los vehículos afectados a la contratación indicando marca, modelo, tipo, Nº de patente, Nº de chasis, Nº de motor, fotocopia de la documentación respaldatoria de la titularidad a favor de la empresa contratista.

• Original y fotocopia de la Póliza de Seguro para vehículos, con póliza especificada de cada uno de ellos que contemple, como mínimo, responsabilidad civil por daños a bienes y responsabilidad civil a personas y pasajeros transportados. La EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.

• Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Cía. Aseguradora citada en el punto anterior y el recibo de pago total o parcial comprensivo de todo el período de contratación. En caso de pagos parciales se deberán entregar los mismos a medida que sea obligatorio su pago para extender la cobertura al período de contratación. La EPE se guardará la fotocopia certificada de los originales, que serán devueltos a la empresa contratista.

2. EMPRESAS CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA Y VEHICULOS AFECTADOS AL SERVICIO

CON 5 DIAS DE ANTELACION A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS Y CADA VEZ QUE SE PRODUZCA ALGUNA MODIFICACION

• Listado con carácter de Declaración Jurada de los empleados afectados a la EPE, con los datos

personales completos y Nº de CUIL, anexando al mismo certificado de buena conducta de cada uno de ellos.

• Fotocopia autenticada por la Secretaría de Trabajo de la Planilla de Horarios y Descansos (Art. 197º, Ley 20.744) donde consten los empleados afectados a la EPE.

• Original y fotocopia de las Inscripciones pertinentes ante la DGI y demás Reparticiones correspondientes. La EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.

• Original y fotocopia de la Libreta de Trabajo de cada empleado incluido en la nómina. La EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.

• Original y fotocopia del Contrato con la ART. La EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.

• Original y fotocopia del certificado de cobertura de la ART emitido por la misma con la nómina de los empleados incluidos en el mismo, donde deberán constar los empleados afectados a la EPE. La EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.

• Original y fotocopia de la Póliza de Seguro de responsabilidad civil comprensivo hacia terceros, de $50.000,00 como mínimo. La EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.

• Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Cía. Aseguradora citada en el punto anterior y el recibo de pago total o parcial comprensivo de todo el período de contratación. En caso de pagos parciales se deberán entregar los mismos a media que sea obligatorio su pago para extender la cobertura al período de contratación. La EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales, que serán devueltos a la empresa contratista.

• Detalle de los vehículos afectados a la contratación, indicando marca, modelo, tipo, Nº de patente, Nº de chasis, Nº de motor, fotocopia de la documentación respaldatoria de la titularidad a favor de la empresa contratista.

• Original y fotocopia de la Póliza de Seguro para vehículos, con póliza especificada de cada uno de ellos que contemple como mínimo responsabilidad civil por daños a bienes y responsabilidad civil a personas y pasajeros transportados. La EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.

• Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Cía. Aseguradora citada en el punto anterior y el recibo de pago total o parcial comprensivo de todo el período de contratación. En caso de pagos parciales se deberán entregar los mismos a medida que sea obligatorio su pago para extender la cobertura al período de contratación. La EPE se guardará la fotocopia certificada de los originales, que serán devueltos a la empresa contratista.

• Original y fotocopia del certificado de cobertura del seguro de vida obligatorio.

3. EMPRESAS CON LAS CONDICIONES 1 y 2

CON 5 DIAS DE ANTELACION AL INICIO DE LA CONTRATACION Y EN FORMA MENSUAL • Recibos de sueldos de los agentes afectados a prestar servicios en la EPE, debidamente firmados por los

beneficiarios. • F.900, 901 ó 902 del mes inmediato anterior, si el empleador se encuentra incluido en el SIJP, nómina

del personal (Opción listado del empleador), o los comprobantes que la reglamentación oportunamente determine para avalar el pago de aportes y contribuciones patronales para el SIJP.

• Talón de pago (ticket) de la contribuciones Seguridad Social, Aportes seguridad social y contribución Obra Social; o F.107 por cada concepto del mes inmediato anterior, o los comprobantes que oportunamente determine la legislación en vigencia.

• Talón de pago (ticket) o F.107, según corresponda, del mes inmediato anterior de la ART, o los comprobantes que oportunamente determine la legislación en vigencia.

Si el contratista dejare de cumplir con lo estipulado en los puntos anteriores, la Empresa se reserva la potestad de rescindir el contrato por causa imputable al mismo y procederá a realizar los trámites tendientes a aplicar las sanciones previstas en el Registro Único de Proveedores de la EPE. y de la Provincia, y a cargarle los costos que resultaren por causa del incumplimiento.

2

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor


3

ANEXO B UNIDAD MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD

GERENCIA RECURSOS HUMANOS

NORMAS REGLAMENTARIAS MINIMAS DE MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA LAS EMPRESAS QUE COMO CONTRATISTAS O SUB-CONTRATISTAS REALICEN OBRAS O PRESTEN

SERVICIOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

A. OBJETIVOS Y ALCANCES DE ESTA NORMA La presente Norma tiene como objetivo establecer pautas generales para que las distintas etapas de realización de nuevas obras, ampliaciones, refacciones o mantenimientos tanto civiles como electromecánicas, se ejecuten con la máxima seguridad en un medio ambiente propicio, de manera tal de prevenir accidentes y enfermedades profesionales al personal de obra. Su cumplimiento es de carácter obligatorio para todas las empresas y su personal que se encuentren realizando tareas en obras de la EPE

B. LEGISLACION APLICABLE Legislación de aplicación

Con fines informativos, señalamos que la legislación de aplicación de la presente norma, la cual es de cumplimiento obligatorio para las empresas comprendidas en la misma, es la siguiente: -Ley Nacional de Riesgos del Trabajo (L.R.T.) Nº 24557/95 – Dcto. 170/96 -Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19587/72 – Dcto. 351/79 -Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo Nº 231/96, 51/97, 35/98 y 319/99 -Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la construcción. -Reglamento para trabajos y maniobras sobre instalaciones eléctricas -Toda reglamentación vigente en el momento de realizarse los trabajos contratados.

C. NORMAS GENERALES 1. Toda empresa contratista o sub-contratista, deberá estar afiliada a una ART (Aseguradora de riesgos del

trabajo) o, en su caso de la existencia de autoseguro, que deberá comunicar a la EPE. Además deberá informar: a)el listado nominativo del personal que estará afectado a la obra o prestación del servicio, como así también las altas y bajas que se produzcan durante su ejecución a la Unidad Medio Ambiente, Higiene y Seguridad “la jefatura que corresponda” de la EPE; b) los sanatorios o clínicas en las cercanías de la localidad en donde se desarrollan las obras, que tiene la ART contratados, y su correspondiente Nº de teléfono, al Responsable de la conducción de la obra de la EPE, antes de comenzar los trabajos.

2. Toda empresa contratista o sub-contratista que opere con su personal, o personal contratado, en las instalaciones de la EPE realizando obras, prestando servicios o cualquier tarea o actividad encomendada o no, será responsable directo de todo accidente, inclusive incendios o siniestros provocados por errores o incumplimiento de las normas, y que serán causa de lesiones, enfermedades y/o daños materiales dentro del área de la obra, contaminación del medio ambiente y su eventual extensión, que pudiera inclusive perjudicar a terceros.

3. La Empresa contratista o sub-contratista deberá denunciar dentro de las 24 horas, o el primer día hábil siguiente, a la Unidad Medio Ambiente, Higiene y Seguridad de la EPE, todo accidente o incidente ocurrido durante el desarrollo del trabajo, o enfermedad ocupacional sufrida por su personal o por el contratado, indicando por escrito datos personales, motivos del mismo, tipo de lesión, primeros auxilios, tratamiento medico y toda otra información que le será requerida por el personal de la EPE (daños a personas, equipos, contaminación, etc.). Este requisito deberá cumplimentarse indefectiblemente en toda ocasión se trate o no de casos con tiempo perdido.

Todo accidente o incidente será investigado por la EPE, con la colaboración del Responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa.

4. La Empresa contratista o sub-contratista deberá contar con un Responsable de Higiene y Seguridad de la obra, y tiene la obligación de conocer estas normas y los procedimientos de trabajo que se le especifiquen así como de comprometerse a capacitar en forma permanente a su personal.

Además, el Responsable de Higiene y Seguridad; deberá hacerse presente en la obra con la carga horaria según lo reglamentado en la Resolución Nº 231/96, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que se detalla:

Nº de Operarios Horas Profesionales Semanales 1-15 de 3 a 5

16-50 de 5 a 10 51-100 de 10 a 15

101-150 de 15 a 20 151 o más 30 o más

La Empresa contratista o sub-contratista entregara a la EPE, la planilla que como anexo I, forma parte de la presente norma, en donde consta los datos del Responsable de Higiene y Seguridad quien deberá presentarse, antes del inicio de la contratación, personalmente en la Unidad Higiene y Seguridad Gerencia Recursos Humanos a fin de coordinar con esta las acciones a realizar. Además, el Responsable de Higiene y Seguridad de la empresa, deberá asentar en una planilla que estará habilitada en la obra, sus visitas periódicas a la obra, con la fecha y hora de entrada y salida, según anexo II

Nota: Se amplia el requerimiento de horas en la obra del Responsable de Higiene y Seguridad, en anexo III, además de lo solicitado en el Anexo IV donde se aclara toda la documentación a presentar

5. En todo momento, el personal de la empresa contratista o sub-contratista estará a cargo de un Director de obra, quien será declarado ante el Responsable de conducir la obra de la EPE, antes del comienzo de la misma.

6. Queda terminantemente prohibido, la circulación y permanencia del personal de las empresas contratistas o sub-contratistas fuera del radio de la obra en el ámbito de la EPE.

El no cumplimiento de esta condición, será sancionada con el retiro de dicho personal en forma definitiva de la obra.

7. La empresa contratista o sub-contratista conservara y respetara las indicaciones de seguridad, referente a prevención de accidentes, uso de elementos de protección personal y normas sanitarias particulares de cada sector.

8. La empresa contratista o sub-contratista usara su instalación eléctrica, incluso elementos o herramientas eléctricas fijas o portátiles, siempre que posea llaves o interceptores, fusibles, puesta a tierra, etc. necesario para evitar electrocución, chispas, cortocircuitos, recalentamientos, etc. Utilizara una tensión de 220V, o 380 V con su correspondiente disyuntor diferencial.

Además los conductores, caja de contactos etc., deberán estar fijadas fuera de posibles tropiezos o manoseo indebidos.

9. Todas las herramientas manuales de obra, maquinas herramientas etc., deberán contar con sus protecciones (barreras, resguardos, etc.) para evitar riesgo mecánico y tener conexión de puesta a tierra.

10. No se realizaran trabajos en artefactos de iluminación o instalaciones eléctricas de fuerza electro motriz en general, sin haber efectuado antes el corte de corriente mediante el accionamiento del interruptor, el retiro de todos los fusibles del ramal afectado, y haber colocado la señalización correspondiente, para evitar que se vuelva a conectar por error el circuito y provocar accidentes.

Si es necesario efectuar tareas con tensión, antes deberá existir una autorización del Responsable de supervisar la obra de la EPE. La persona que lo realice deberá estar fehacientemente capacitada y

4


5

habilitada por el Responsable de Higiene y Seguridad de la empresa, utilizara métodos de trabajos específicos y respectivas normas técnicas, usara materiales, herramientas y elementos de protección personal adecuados al trabajo. Este tipo de trabajo de alto riesgo, será supervisado permanentemente por el Responsable de Higiene y Seguridad de la empresa.

11. El orden y la limpieza en la zona de realización de los trabajos son imprescindibles para limitar la posibilidad de accidentes.

12. La zona de trabajos deberá cercarse convenientemente, con vallas, cintas, conos y todo otro tipo de elemento que sirva para tal fin.

13. En todo momento se cuidara de no afectar el medio ambiente, evitando la generación de contaminantes nocivos, no utilización de los sistemas de desagües industriales o pluviales para eliminar los residuos de la obra.

14. Todos los materiales necesarios para la obra deberán disponerse ordenadamente, tratando de no perturbar la circulación vehicular o de peatones.

Las empresas contratistas o sub-contratista deberán proveer a los trabajadores a su cargo, con la correspondiente capacitación y compromiso de uso, de los siguientes elementos de protección personal:

Ropa adecuada para el trabajo, consistente en pantalón y camisas, preferentemente del mismo color, debiendo ser este uniforme para todo el personal de la empresa.

Será aconsejable llevar identificación con el nombre de la empresa.

Para trabajos en altura, más de 2 m. cota de altura plano de trabajo, se deberán usar, según corresponda, los siguientes elementos:

Arneses anticaída de seguridad Cinturones de sujeción Elementos de amarre de sujeción y anticaídas Salva caídas Dispositivos retractiles Líneas de vida Silletas Descensores

Además la empresa contratista o sub-contratista deberá tomar todas las previsiones de seguridad para los trabajos en altura, mediante escaleras, andamios, pasarelas, redes, protección de huecos y vanos, etc., construidos con materiales de buena calidad, y con condiciones de máxima seguridad.

Protección ocular y facial, para los trabajadores expuestos a proyección de partículas o radiaciones (infrarrojas o ultravioletas)

Cascos de seguridad tipo 1, clase B, con sello de calidad IRAM

Calzado de seguridad

Guantes de seguridad de acuerdo a las tareas.

Para trabajos en la vía publica o cercanías a la misma todo el personal involucrado deberá usar chalecos reflectivos.

15. Cuando la tarea a realizar implique riesgo potencial de incendio, la empresa deberá disponer en cada frente de obra de extintores de polvo químico seco, aptos para fuegos clase ABC, de 10 kg., además el personal deberá estar capacitado para su uso.

16. Además de lo solicitado en el anexo A se deberá presentar la siguiente documentación tanto del personal como de los vehículos:

DNI

Licencia de conductor, acorde al tipo de vehículo.

Cedula verde en vigencia o tarjeta azul.

RTO “Revisión Técnica obligatoria en vigencia, acorde al tipo de vehículo,”

Habilitación Técnica para el tipo de tarea por Ej: Conductor de equipos pesados, etc. Emitido por autoridad competente.

Original y Fotocopia de la capacitación recibida.

Todo el personal que ingresa a la obra deberá contar con:

Cobertura de ART, en caso de no contar con la misma deberá contar con seguro de accidentes personales por una cifra de $ 250.000. En ambos casos se deberá agregar la cláusula de no repetición a favor de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe. Cuit 3054578816-7, actualizada.

Seguro de Vida obligatorio. Por el periodo de la prestación del servicio

Para aquellos casos que la Empresa adjudicada en la orden de compra deba por alguna razón sub contratar los trabajos a realizar deberá exigir toda la documentación descripta tanto en los anexos A y B, siendo la primera la responsable de presentar junto a la suya.

ADEMAS DEBERÁN PRESENTAR:

1. Estadísticas de accidentes del último año confeccionado y aprobado por la ART.

2. Listado de personal designado que realiza tareas en altura. (Nombre, Apellido, Categoría y el Certificado de aptitud para tareas en altura s/Res SRT 043/1997, Anexo I. Conformación de cada cuadrilla de tareas de montajes en altura en la que se incluirá un puntero o capataz de la misma. Contar con instructivo de tarea segura para todos los trabajos críticos (con riesgo inminente o en proximidades de instalaciones eléctricas) de montajes en altura.

3. Constancia de la capacitación específica del referido instructivo, con la participación del responsable, Jefe de obra, Supervisor, Capataz, Puntero y Personal de cuadrilla operativa.

4. Plan de Contingencia para Trabajos en Altura. (Ej: equipos de comunicación, equipo de izajes de apoyo: grúa / hidrogrúa - guindola / barquilla / plataforma elevadora, personal entrenado en emergencias, roles definidos, entre otros).

5. Elaboración de DDS (dialogo diario de seguridad) por parte de cada cuadrilla.

6. Elaboración de ATS (análisis de tarea segura), descomponiendo las tareas a desarrollar por pasos, elaborado por cada cuadrilla.

7. Indicación y provisión de los EPP específicos para los trabajos en altura (arnés de seguridad, con: alternativa 1° línea de vida vertical individual, alternativa 2° con doble cola de amarre elastizada con amortiguador de caída- alternativa 3° equipo anticaída retráctil, incluir casco de seguridad con mentonera de sujeción). Mas los normales acordes a la tarea que correspondan.

8. Habilitación de equipos de izajes: grúa / hidrogrúa, guindola o canasto de elevación de personas por un ente independiente (TUV, IRAM y BUREAU VERITAS). O autoridad competente

9. Certificación de calidad de auxiliares de izajes (grilletes, fajas, eslingas y otros).

10. Habilitación de operador de grúa / hidrogrúa por un ente independiente (TUV, IRAM y BUREAU VERITAS).

17. La EPE se reserva el derecho de suspender la obra, ordenar el retiro del personal, o aplicar sanciones consistentes en multas, cuando observe anormalidades durante la obra que a su juicio puedan ser causas de accidentes, riesgos potenciales, daños materiales, contaminación del ambiente y ocultamiento de información referente a accidente, incidentes o enfermedad ocupacional, por no aplicar las normas de MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO establecidas, no mantener el

6


7

personal una actividad que demuestre concientización en la materia, para lo que la Empresa deberá observar una clara y especifica política de seguridad.

18. La EPE se reserva el derecho de rechazar aquellos programas de seguridad que: No contemplen a criterio de esta Unidad las medidas preventivas antes del inicio de las actividades. Aquellos donde el profesional que los confecciona y firma delega su responsabilidad en personal operativo u otro que no posea matricula habilitante para ser Responsable de H y S. Aquellos confeccionados por profesionales con causas pendientes en cuanto a su accionar dentro de la profesión. Aquellos programas que no se encuentren visados por el colegio de ingenieros respectivos y aprobados por la ART.

Protocolo de presentación:

Toda documentación deberá ser presentada en original y

copia; debidamente anillada u ordenada, con carátula que indique Empresa; Tipo de

Obra, localidad, Responsable de Higiene y Seguridad, auxiliares técnicos habilitados

y fotocopia certificada, constancia de pago de matricula al día y cobertura de ART o

seguro de accidentes personales por un monto de $ 250.000 como mínimo.

Nota: la documentación a presentar (certificado de no acción y otros) debe constar expresamente sin abreviaturas “Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe cuit 30545788167. El Programa de seguridad en obra y/o servicio aprobado por la ART.

Para aquellos casos donde la tarea no conlleve riesgos (proximidades de líneas con tensión, trabajos en altura, manipulación de productos químicos, etc) o se eroguen montos menores (por fondos fijos)el jefe de sector donde se llevara a cabo la tarea elevara una nota a esta Unidad en donde se detalle las tareas a realizar y previa coordinación y autorización (requisito indispensable para el pago del servicio o trabajo) de esta Unidad, la cual determinara si con la presentación de las siguientes constancias, además de lo indicado en el anexo A, se podrá dar inicio a las tareas mencionadas: Cobertura de ART y certificado de no acción (actualizada mensualmente) Seguro de vida Obligatorio Constancia de Entrega de EPP Constancia de Capacitación especifica.


9

ANEXO I

------------------------,-----/-----/----------- De: A: Unidad Higiene y Seguridad ____________________________________

Ref.: Servicio de Higiene y Seguridad Por la presente me dirijo a Uds., para informarles que el Profesional Responsable de Higiene y Seguridad contratado por mi empresa, es el:………………………………………………………… ………………………………., el cual actuara de acuerdo con el Decreto 351/79 Reglamentario de la ley 19.587, Decreto 911/96, y Resoluciones de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, para la obra: ………………………………………………………………………………….., a ejecutarse en: …………………………………………………………………………………………., de la localidad de: ……………………………………………………………………..- El profesional llevara un registro, en el se asentara las novedades de sus visitas, y todo lo realizado por el Servicio. Este registro quedara en la obra, a vuestra disposición. Sin otro particular, saludamos atentamente. ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Firma del Representante Firma del Profesional de la Empresa de Higiene y Seguridad

ANEXO II

CONSTANCIA DE VISITA DEL RESPONSABLE DE

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

EMPRESA:

OBRA:

Nº De

Visita

Fecha

Hora Entrada en

Obra

Hora Salida en

Obra

Firma

Aclaración

11

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor

13

ANEXO III

RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA EMPRESA

- SITUACIONES ESPECIALES –

Toda obra, que por su riesgo y duración sea de una semana o más, deberá ajustarse a lo requerido por Resolución Nº 231/96 de la SRT.-

En aquellos casos, en que la duración de la obra, sea menor a una semana, será condición, la presencia del Responsable de Higie- ne y Seguridad en la misma, para ordenar todo lo requerido sobre, empleo de E.P.P., capacitación, y formulación de recomendaciones al personal de la Empresa , por lo menos una vez.

Para aquellos trabajos de corta duración, pero repetitivos (Ejemplo: Trabajos en plomería, Gasista, Colocación de vidrios, etc.), se deberán ajustar a Resolución Nº 319/99 de la SRT.; vale decir, deberá el Responsable de Higiene y Seguridad, elaborar un “Plan de Seguridad”, que tendrá un periodo de validez semestral y renovable.

En toda otra situación no contemplada, en los casos anteriores, las horas de permanencia en obra del Responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa, lo determinara la Unidad de Higiene y Seguridad de la EPE.-

15

ANEXO IV Documentación a presentar: Estadísticas de accidentes del último año confeccionado y aprobado por la ART. Programa de seguridad aprobado por la ART. Certificado de no acción actualizado en forma mensual por la ART Aviso e inicio de obra Listado con carácter de declaración jurada de no poseer empleados afectados a la EPE y el número de CUIL del contratista. Seguro de responsabilidad civil comprensivo hacia terceros. Detalle de los vehículos afectados al a contratación Póliza de seguros para vehículos, que contemple como mínimo, responsabilidad civil por daños a bienes y responsabilidad civil a personas y pasajeros transportados. DNI y Licencia de conductor vigente; acorde al tipo de vehículo. Certificados de póliza de accidentes Personales o cobertura de ART con cláusula de no repetición. Seguro de vida obligatorio. Carta indemne (se solicitará en Medio Ambiente, Higiene y Seguridad EPE) Exámenes médicos (de acuerdo a la actividad con una antigüedad no mayor a un año) Cédula verde, en vigencia o cedula azul. RTO “Revisión Técnica Obligatoria”. Copia de los certificados de los elementos utilizados para el izado (eslingas). Listado de personal designado que realiza tareas en altura. Constancia de la capacitación específica Plan de Contingencia para Trabajos en Altura. Constancia de entrega de los EPP y EPC Habilitación de equipos de izajes: grúa / hidrogrúa, guindola o canasto de elevación de personas por un ente independiente (TUV, IRAM y BUREAU VERITAS). O autoridad competente Certificación de calidad de auxiliares de izajes (grilletes, fajas, eslingas y otros). Habilitación de operador de grúa / hidrogrúa por autoridad competente

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE Area Abastecimiento – Unidad Compras Tel / Fax: .(0342) 4505849 / 4505854

PLANILLA DE REQUISITOS LEGALES

• Nombre y Apellido o denominación del proponente : .................................................................

.......................................................................................................................................................

• Domicilio real ...............................................................................................................................

• Localidad ......................................................................................................................................

• Domicilio legal en la ciudad de Santa Fe ....................................................................................

• Garantía de la propuesta : (1% del Presupuesto Oficial)............................................................

.......................................................................................................................................................

• Forma : .........................................................................................................................................

• Institución que la otorgó ..............................................................................................................

• Sellado Provincial de Ley Art. 10º ( Inc. 1.4) ..............................................................................

• Inscripción Registro Unico de Proveedores de la E.P.E. Art. 10º ( Inc. 1.5.) Nº ........................

• Certificado de libre deuda por Impuesto a los Ingresos Brutos y Ley 5110 Art. 10º (Inc. 1.7), extendido por la Dirección General de Rentas de la Provincia de Santa Fe.

• Se acompaña antecedentes como proveedores de los mismos bienes que constituyan el objeto de esta Licitación, de organismos oficiales, cooperativas y/o particulares Art. 10º (Inc. 1.9).

• Conforme a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones Generales de la Licitación, esta firma declara que para cualquier cuestión Judicial que se suscite, se acepta la competencia y jurisdicción de los tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe Art. 10º (Inc. 1.10), y además de que esta oferta se mantiene por el término establecido, a contar desde la fecha de apertura.

.................................................................................... Firma y Sello Aclaratorio

ORIGINAL

LICITACION PUBLICA Nº: 2.442FORMULARIO RESUMEN DE COTIZACION

A la Licitación especificada, se presenta la propuesta de acuerdo al siguiente detalle:

a) Cotización “BASICA” Neto ........................................... I.V.A. % ........................................... TOTAL $ ...........................................

PESOS: .................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. ___________________________________________________________________________________________________________ b) Cotización “ALTERNATIVA I” Neto ........................................... I.V.A. % ........................................... TOTAL $ ...........................................

PESOS: .................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. ___________________________________________________________________________________________________________ c) Cotización “ALTERNATIVA II” Neto ........................................... I.V.A. % ........................................... TOTAL $ ...........................................

PESOS: .................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. ___________________________________________________________________________________________________________ d) Cotización “ALTERNATIVA III” Neto ........................................... I.V.A. % ........................................... TOTAL $ ...........................................

PESOS: .................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. ___________________________________________________________________________________________________________

FORMA DE PAGO ..................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................. ............................................................................................. RAZON SOCIAL FIRMA Y SELLO

___________________________________________________________________________________________________________ NOTA : A) El resumen de la Cotización, forma de pagos y descuentos, deberá realizarse indefectiblemente en el presente FORMULARIO

(Original y Copia). En caso contrario será causal de rechazo en el mismo acto de apertura. B) El detalle de lo ofrecido, como así también los precios unitarios y/o parciales, deberán presentarse en propuestas (Original y

Copia), con membrete de la firma. En caso contrario no será considerada en oportunidad de realizarse el estudio de las ofertas.-

Ambas documentaciones A) y B), deberán insertarse en el SOBRE PROPUESTA que se entrega con el PLIEGO. Las Especificaciones Técnicas, detalles constructivos, características y toda consideración que haga a lo ofrecido, como así

también todas las exigencias de la presente Licitación, serán aceptadas en el formulario de la firma oferente

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor

DUPLICADO

LICITACION PUBLICA Nº: 2.442FORMULARIO RESUMEN DE COTIZACION

A la Licitación especificada, se presenta la propuesta de acuerdo al siguiente detalle:

a) Cotización “BASICA” Neto ........................................... I.V.A. % ........................................... TOTAL $ ...........................................

PESOS: .................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. ___________________________________________________________________________________________________________ b) Cotización “ALTERNATIVA I” Neto ........................................... I.V.A. % ........................................... TOTAL $ ...........................................

PESOS: .................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. ___________________________________________________________________________________________________________ c) Cotización “ALTERNATIVA II” Neto ........................................... I.V.A. % ........................................... TOTAL $ ...........................................

PESOS: .................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. ___________________________________________________________________________________________________________ d) Cotización “ALTERNATIVA III” Neto ........................................... I.V.A. % ........................................... TOTAL $ ...........................................

PESOS: .................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. ___________________________________________________________________________________________________________

FORMA DE PAGO ..................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................. ............................................................................................. RAZON SOCIAL FIRMA Y SELLO

___________________________________________________________________________________________________________ NOTA : A) El resumen de la Cotización, forma de pagos y descuentos, deberá realizarse indefectiblemente en el presente FORMULARIO

(Original y Copia). En caso contrario será causal de rechazo en el mismo acto de apertura. B) El detalle de lo ofrecido, como así también los precios unitarios y/o parciales, deberán presentarse en propuestas (Original y

Copia), con membrete de la firma. En caso contrario no será considerada en oportunidad de realizarse el estudio de las ofertas.-

Ambas documentaciones A) y B), deberán insertarse en el SOBRE PROPUESTA que se entrega con el PLIEGO. Las Especificaciones Técnicas, detalles constructivos, características y toda consideración que haga a lo ofrecido, como así

también todas las exigencias de la presente Licitación, serán aceptadas en el formulario de la firma oferente

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor

licitacion publica no - empresa provincial de la energía · la topología lógica y física de la...

Documents