memoria descriptiva - suprema corte de justicia … · 1 memoria descriptiva remozamiento y...

1

MEMORIA DESCRIPTIVAREMOZAMIENTO Y LIMPIEZA DE FACHADAS EXTERIORES DEL EDIFICIO UBICADO EN

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No. 38, EN EL DISTRO FEDERAL

VISTA GENERAL DEL EDIFICIO

Propietario: Poder Judicial de la Federación(Suprema Corte de Justicia de la Nación)

Ubicación: 16 de Septiembre No. 38, Colonia Centro,C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc,México, D.F.

Régimen de Propiedad: Federal

2

ANÁLISIS URBANO

Antecedentes

El Edificio Alterno 16 de Septiembre de la Suprema corte de Justicia de la Nación, se localizadentro del perímetro “A” de la zona de monumentos del centro histórico de la ciudad deMéxico. En breve reseña mencionamos la declaratoria que se dio para delimitar la zona delactual Centro Histórico.“El día 11 de abril de 1980, en el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de laFederación, se declaró una zona de monumentos históricos denominada "Centro Históricode la Ciudad de México", en la Ciudad de México, Distrito Federal. Comprende un área de9.1 kilómetros cuadrados, formada por 668 manzanas donde se ubican edificios civiles yreligiosos construidos entre los siglos XVI y XX”

Localización:

Estado: Distrito FederalMunicipio o Delegación: CuauhtemocLocalidad: Centro HistóricoColonia o Barrio: CentroCalle y Número: 16 de Septiembre n° 38Código Postal: 06000

3

Traza Urbana

La zona comprendida por los perímetros "A" y "B", queda incorporada al régimen previstopor la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y a suReglamento, que prevén que es de utilidad pública la protección de las zonas y monumentoshistóricos y la investigación, conservación, restauración y recuperación de los monumentosque integran el patrimonio cultural de la Nación.

Plano de la zona de monumentos del "Centro Histórico de la Ciudad de México"

4

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO CENTRO HISTÓRICO

Plano de Zonificación y Normas de Ordenación,de la Secretaría de desarrollo Urbano y Vivienda

Dentro del programa parcial de desarrollo urbano del centro histórico, se observa queel espacio que ocupa el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nosseñala que el uso de suelo es de Equipamiento, y esto indica que solo se podráutilizar para espacios de orden publico: como, centros de salud, educativos,culturales, de culto, de asistencia social y deportivos, galerías, mercados yhospitales, quedando prohibido la utilización de este tipo de espacios, paracomercios, habitación, servicios, industria o infraestructura.

5

Descripción del edificio

En el año de 1910 se inició la construcción del Edificio del Banco de Londres yMéxico, la cual estuvo a cargo del Ing. Miguel Ángel de Quevedo y fue inauguradoen el mes de octubre de 1913. En el año de 1945 el Banco realiza una ampliación yesta fue encargada a una comisión integrada por el Arq. Enrique de la Mora yPalomar y los Ingenieros Viviano Valdez, Ricardo Cícero y Garita y José Revolledo,en la cual se agregaron cuatro pisos al edificio original. En el año 1982 ya convertidoel Banco en Banca Serfín, se realiza una nivelación del Edificio instalando pilotes decontrol, debido a un hundimiento sufrido de 1.20 metros, con la participación delingeniero Manuel González (autor del rescate de la Catedral Metropolitana) y seconstruye una sala de juntas para el Consejo de Administración en el séptimo piso. Apartir del 15 de septiembre de 1997, es propiedad de la Suprema Corte de Justiciade la Nación, en donde actualmente se albergan oficinas administrativas de laInstitución.

Edificio original del Banco de Londres y México

Edificio considerado de estilo arquitectónico ecléctico, formado por cuerpos horizontales. Laestructura del edificio es de concreto y acero; los muros son de tabique y el recubrimientoexterior es de cantera. Compuesto de cuerpos en sentido horizontal, cada cuerpo mantieneuna unidad constructiva, determinada por el estilo de las ventanas y la elección de ciertosornamentos. En el primer cuerpo predominan las ventanas de cinco puntos, forjadas enherrería y las ménsulas de cantera, rodapié adiamantado de mármol circunda en segmentos,en las secciones del rodapié se colocaron las rejillas del sótano existente, las ménsulas quesostienen la cornisa del primer cuerpo están adornadas con hojas de acanto y terminan ensu parte baja con un león, la puerta principal ubicada en el imafronte es de herrería y en eltímpano abundan las formas vegetales, el dintel está circundado por una ornamentación deguirnaldas y la clave tiene figuración humana, además se encuentra flanqueada porménsulas con motivos fitomorfos en las que se sostienen farolas. En el segundo cuerpopredomina la doble ventanería rectangular y las columnas jónicas ubicadas en el imafronte;las ventanas inferiores tienen balcones con balaustradas de cantera y enjuta con frondasincrustadas, en estas mismas enjutas están las ménsulas que sostienen los balcones de lasventanas, las columnas del imafronte están divididas de la siguiente forma: un capitel jónico,

6

un fuste con dos tercios estriados y un tercero liso que los divide un anillo de guirnaldas yunos festones. El tercer cuerpo las ventanas son aperaltadas, tienen frontones quebradoscon clave trapezoidal, que enmarcan los mascarones de rostros mitológicos de rasgoshumanos y animales, la ventana del imafronte está flanqueada por cariátides, los rematesson variados de estilo jónico y esculturas, ornamentados con festones y guirnaldas. El cuartocuerpo es la parte de ampliación que armoniza con los cuerpos originales, integrandoalgunos elementos ornamentales, en la cornisa principal se repiten las ménsulas del primercuerpo y las ventanas de medio punto y se agregan balaustradas de cantera, este cuerporompe el plano de la fachada original, intercalando volúmenes que sobresalen y que seremeten para formar unas torres que se integran de forma vertical a los módulos principalesde la primera edificación, cada torre está rematada por un símbolo, las que dan a la calle deBolívar, tienen un emblema heráldico y un escudo de la ciudad de México y las que dan a lacalle de 16 de Septiembre, un escudo de la ciudad de México, un anagrama del Banco deLondres y México y un emblema heráldico, siempre leyéndolos de izquierda a derecha.

Vista de puerta de acceso a “Librería Silvestre Moreno Cora” Vista de puerta de acceso de personal sobrela calle de 16 de Septiembre

Vista de la fachada de lado del imafronte” Detalle de las Cariátides del imafronte

7

JUSTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de “Remozamiento y limpieza de fachadas exteriores del edificio ubicado en lacalle 16 de Septiembre no. 38, en el Distrito Federal”, de la Suprema Corte de Justicia de laNación, se realizarán para dar el mantenimiento que se requiere para su adecuadaconservación.

TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos que requieren remozamiento y limpieza de las fachadas exteriores se describena continuación como el proceso de los principales trabajos a realizar:

Colocación de protecciones en: elementos del edificio, tapiales con paso peatonal,cintas indicativas, sistema de malla sombra y colocación de sistema de andamiaje,como protección y para el desarrollo de los trabajos.

Liberaciones de microflora y flora a base de retiros, enjuagues lavado con solución de jabónneutro no iónico y aplicación para posteriormente enjuaguar con agua abundante.

Liberación de pintura vinílica o de esmalte sobre superficies de cantera a base deremovedor cítrico para su posterior enjuague con agua caliente a una presiónmáxima de 57 p.s.i. y jabón neutro no iónico Canasol.

Liberación de resanes, empastes o materiales ajenos en superficies de cantera condimensiones máximas de 20 x 20 x 5 cm., por medios manuales y evitando dañar la piezadonde se encuentra o las aledañas

Limpieza preliminar, trabajo de limpieza inicial con agua limpia, de forma manual o conaspersor a una presión no mayor de 57 p.s.i. y posteriormente se cepilla con cepillo de raíznatural en sentido de arriba hacia abajo a tres manos.

Limpieza profunda, trabajo de limpieza sobre todos los elementos de cantera conpreparación de solución de hidrofloruro, para posterior enjuague con agua limpia, de formamanual o con aspersor a una presión no mayor de 57 p.s.i. y posteriormente se cepilla concepillo de raíz natural en sentido de arriba hacia abajo a tres manos.

Limpieza de herrería en ventanas a base de eliminación de capas de pintura superpuestas abase de aplicación de agua caliente y canasol y posteriormente removedor de esmalteayudándose con cuñas y fibra de acero hasta eliminar todas las capas dejando materialbase, la superficie deberá enjuagarse con agua abundante y secado con franela

Limpieza en superficies de mármol en rodapié, a base de aplicación de jabón no iónico.

Integraciones de aplanados y chaflanes a base de mortero cemento-arena proporción 1:3, ypara los chaflanes con acabado bruñido dando pendiente hacia el exterior para evitaracumulación de agua.

Rejunteos, aplicación de juntas en piezas de cantera, en diferentes áreas de fachadasexteriores del edificio, a base de reposición de mortero de junteo, en muros, pretiles,cornisas, pináculos, etc., y todos aquellos elementos de la fachada intervenidos y con faltade juntas.

Colocación de resanes, injertos e inyecciones en elementos de mármol del rodapié a basede polvo de mármol y aditivo.

8

Colocación de cinco piezas mármol de rodapié como restitución de las que se encuentran enmalas condiciones.

Protección de elementos de herrería a base de aplicación de estabilizador, esmalte y barniz.

Retiros y/o reubicaciones de elementos o instalaciones colocadas sobre las fachadas.

Nota: todos los trabajos consideran sus respectivas protecciones en las áreas aledañas demuros, ventanas, pisos, colindancias, circulaciones peatonales, etc., a base de sistema detapiales, andamiajes, malla sombra, señalamientos, etc.

Junio 2015

ago-15

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

TRAMITES

TR.01 Gestoría para la obtención de licencia de la utilización de banquetaante las autoridades correspondientes, la realización de estagestoría será realizada con los documentos proporcionados por ladependencia, este concepto considera el llenado de formatos eintegración de los documentos recibidos, cumpliendo con losrequerimientos solicitados para su obtención, el pago de derechoscorresponderá por cuenta de la S.C.J.N., P.U.O.C.T.

LOTE 1.00

I PRELIMINARES

PRE.01 Suministro y colocación de sistema de protección en ventanas yportones y en todas las áreas donde se realicen los trabajos delimpieza de las fachadas, a base de película de polietileno calibre600, fijada con cinta gris en todo el perímetro de los vanos deventanas, portones y aquellos elementos que requieranprotegerse, hasta una altura de 35 mts., incluye: materiales, manode obra especializada, cortes, ajustes, delimitaciones del área detrabajo, equipo de seguridad (arnés, casco, lentes, etc.) y todoelemento necesario para la protección del personal, herramienta,equipo, acarreos horizontales y verticales, andamios, hamacas,tápiales y todo lo necesario para su correcta elaboración, limpiezageneral y de cristales, ventanas y puertas en fachadas y todo lonecesario para su correcta elaboración y limpieza del área detrabajo en general (cristales, ventanas, puertas, etc.), y todo aquelelemento existente en fachadas. P.U.O.C.T.

M2 1250.00

II LIBERACIONES

LIB.01 Erradicación de flora mayor sobre elementos de cantera en áreasde pretiles, cornisas y donde sea detectada flora nociva mayor,deberá realizarse el corte de tallo dejándolo de 5 cm. de tallovisible posteriormente se realizará inyección diaria con herbicida osimilar hasta matar la raíz, se deberá extraer el tallo completo conla raíz, Incluye: materiales, mano de obra especializada,considerando en todo momento la protección con plástico de lasventanas, puertas, marcos, cristales y todo aquel elemento queinterfiera con el proceso de erradicación, delimitaciones del áreade trabajo, equipo de seguridad (arnés, casco, lentes, etc.) y todoelemento necesario para la protección del personal, herramienta,equipo, acarreos horizontales y verticales y elevaciones dentro yfuera de obra, andamios, hamacas, tápiales y todo lo necesariopara su correcta elaboración, limpieza general y de cristales,ventanas y puertas en fachadas, retiro de material de desecho,acopio en sitio indicado por la supervisión. Trabajos hasta unaaltura de 35 m. P.U.O.C.T.

PZA 4.00

"REMOZAMIENTO Y LIMPIEZA DE FACHADAS EXTERIORESDEL EDIFICIO UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE N° 38, EN EL DISTRITO FEDERAL"

UBICACIÓN: 16 DE SEPTIEMBRE No. 38, COL. CENTRO, DELEG. CUAUHTEMOC, MÉXICO D.F.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

OFICIALÍA MAYORSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

1

ago-15









LIB.02 Limpieza preliminar en seco y enjuague inicial de elementos decantera en muros, pretiles, cornisas, etc., en fachadas exterioresdel edificio a base de agua abundante aplicada con aspersormanual o hidrolimpiadora a una presión no mayor de 57 p.s.i. ensentido de arriba hacia abajo y cepillado con cepillo de raíz,Incluye: materiales, mano de obra especializada, se considerarátodos y cada uno de los relieves, molduras, cornisas, balaustradas,vanos y demás elementos que componen las fachadas, se pagarapor m2 vista en plano, protección con plástico de las ventanas,puertas, marcos, cristales y todo aquel elemento que interfiera conel proceso de lavado, delimitaciones del área de trabajo, equipo deseguridad (arnés, casco, lentes, etc.) y todo elemento necesariopara la protección del personal, herramienta, equipo, acarreoshorizontales y verticales y elevaciones dentro y fuera de obra,andamios, hamacas, tápiales y todo lo necesario para su correctaelaboración, limpieza general y de cristales, ventanas y puertas enfachadas, maniobras hasta una altura de 35 mts., Precio Unitariode Obra Completamente Terminada. P.U.O.C.T.

M2 2400.00

LIB.03 Liberación de suciedad en superficies de cantera a base de lavadocon solución jabón neutro no iónico biodegradable, en proporciónde acuerdo a pruebas autorizadas, aplicado con aspersor manualsaturando la superficie y permitiendo su reacción por 30 minutos,Incluye: materiales, mano de obra especializada, se considerarátodos y cada uno de los relieves, molduras, cornisas, balaustradas,vanos y demás elementos que componen las fachadas, se pagarapor m2 vista en plano, considerando en todo momento laprotección con plástico de las ventanas, puertas, marcos, cristalesy todo aquel elemento que interfiera con el proceso de lavado,delimitaciones del área de trabajo, equipo de seguridad (arnés,casco, lentes, etc.) y todo elemento necesario para la proteccióndel personal, herramienta, equipo, acarreos horizontales yverticales y elevaciones dentro y fuera de obra, andamios,hamacas, tápiales y todo lo necesario para su correctaelaboración, limpieza general y de cristales, ventanas y puertas enfachadas, maniobras hasta una altura de 35 mts. P.U.O.C.T.

M2 2400.00

2

ago-15









LIB.04 Limpieza profunda en superficies de cantera que lo requieran ajuicio de la supervisión mediante la preparación de solución deacuerdo a pruebas, el procedimiento de limpieza se realizará enforma descendente, humectando la superficie de cantera antes deiniciar la aplicación con hidrofluoruro, incluye: materiales, mano deobra especializada, no se aceptara el uso de cepillos de alambrey/o plástico; se considerará todos y cada uno de los relieves,molduras, cornisas, balaustradas, vanos y demás elementos quecomponen las fachadas, se pagara por m2 vista en plano,considerando en todo momento la protección con plástico de lasventanas, puertas, marcos, cristales y todo aquel elemento queinterfiera con el proceso de lavado, delimitaciones del área detrabajo, equipo de seguridad (arnés, casco, lentes, etc.) y todoelemento necesario para la protección del personal, herramienta,equipo, acarreos horizontales y verticales y elevaciones dentro yfuera de obra, andamios, hamacas, tápiales y todo lo necesariopara su correcta elaboración, limpieza general y de cristales,ventanas y puertas en fachadas, maniobras hasta una altura de 35mts., Precio Unitario de Obra Completamente Terminada.P.U.O.C.T.

M2 800.00

LIB.05 Eliminación de sales en superficies de cantera, a base deaplicación de tratamiento por medio de compresas de celulosa yagua destilada, cepillado en seco para ir retirando las sales de lasuperficie, trabajos realizados a una altura de 35 mts., incluye:materiales, mano de obra especializada, se considerará todos ycada uno de los relieves, molduras, cornisas, balaustradas, vanosy demás elementos que componen las fachadas, se pagara por m2vista en plano, considerando en todo momento la protección conplástico de las ventanas, puertas, marcos, cristales y todo aquelelemento que interfiera con el proceso de lavado, delimitacionesdel área de trabajo, equipo de seguridad (arnés, casco, lentes,etc.) y todo elemento necesario para la protección del personal,herramienta, equipo, acarreos horizontales y verticales yelevaciones dentro y fuera de obra, andamios, hamacas, tápiales ytodo lo necesario para su correcta elaboración, limpieza general yde cristales, ventanas y puertas en fachadas, maniobras hasta unaaltura de 35 mts. P.U.O.C.T.

M2 56.00

LIB.06 Eliminación de microflora parásita en superficies de cantera a basede enjuague con solución de jabón neutro no iónico al 3% más20% de peróxido de hidrógeno, posteriormente se realiza enjuaguecon agua a presión no mayor de 57 p.s.i., incluye: materiales,mano de obra especializada, considerando en todo momento laprotección con plástico de las ventanas, puertas, marcos, cristalesy todo aquel elemento que interfiera con el proceso de eliminacióndelimitaciones del área de trabajo, equipo de seguridad (arnés,casco, lentes, etc.) y todo elemento necesario para la proteccióndel personal, herramienta, equipo, acarreos horizontales yverticales y elevaciones dentro y fuera de obra, andamios,hamacas, tápiales y todo lo necesario para su correctaelaboración, limpieza general y de cristales, ventanas y puertas enfachadas, maniobras a una altura de 35 mts. P.U.O.C.T.

M2 445.50

3

ago-15









LIB.07 Liberación de juntas de cantera que se encuentran flojas,disgregadas o faltas de fijación, en diferentes áreas de lasfachadas (muros, pretiles, repisones, cornisas, etc.), este trabajoquedara a juicio de la supervisión del INAH, a base de aplicaciónaire a presión y ayudándose de ser necesario con ganchoamarrador para eliminar totalmente el polvo y material disgregadode la junta, Incluye: mano de obra especializada, considerando entodo momento la protección con plástico de las ventanas, puertas,marcos, cristales y todo aquel elemento que interfiera con elproceso de trabajo, delimitaciones del área de trabajo, equipo deseguridad (arnés, casco, lentes, etc.) y todo elemento necesariopara la protección del personal, herramienta, equipo, acarreoshorizontales y verticales y elevaciones dentro y fuera de obra,andamios, hamacas, tápiales y todo lo necesario para su correctaelaboración, limpieza general y de cristales, ventanas y puertas enfachadas, maniobras hasta una altura máxima de 35 mts.P.U.O.C.T.

ML 1450.00

LIB.08 Liberación de resanes, empastes o materiales ajenos ensuperficies de cantera de cornisas, molduras, sillares,enmarcamientos, tapas, balaustradas, etc, y todo aquel elementode las fachadas, que presenten resanes con materialesinadecuados, deberán ser retirados para reintégralos con unamezcla de polvo de cantera-cal-primal en proporción 1:1:5% estosresanes podrán tener una dimensión máxima de 15 x 15 cm. y unespesor de 5 cm., de considerarse necesario por su tamaño oespesor podrá utilizarse entramado de alambre de latón del no. 18,Incluye: materiales, mano de obra especializada, considerando entodo momento la protección con plástico de las ventanas, puertas,marcos, cristales y todo aquel elemento que interfiera con elproceso de trabajo, delimitaciones del área de trabajo, equipo deseguridad (arnés, casco, lentes, etc.) y todo elemento necesariopara la protección del personal, herramienta, equipo, acarreoshorizontales y verticales y elevaciones dentro y fuera de obra,andamios, hamacas, tápiales y todo lo necesario para su correctaelaboración, limpieza general y de cristales, ventanas y puertas enfachadas, retiro de material de desecho, maniobras hasta unaaltura de 35 mts. P.U.O.C.T.

PZA 280.00

4

ago-15









LIB.09 Liberación de pintura vinílica o de esmalte en superficies decantera a base de removedor cítrico marca aplicando con brocha ydejando un tiempo de reacción de 15 minutos para posteriormenteproceder a enjuague con agua caliente a una presión máxima de57 p.s.i. y temperatura de 70°c tallando con cepillo de lechuguillapara desvanecer la pinta, Incluye: materiales, mano de obraespecializada, considerando en todo momento la protección conplástico de las ventanas, puertas, marcos, cristales y todo aquelelemento que interfiera con el proceso de trabajo, delimitacionesdel área de trabajo, equipo de seguridad (arnés, casco, lentes,etc.) y todo elemento necesario para la protección del personal,herramienta, equipo, acarreos horizontales y verticales yelevaciones dentro y fuera de obra, andamios, hamacas, tápiales ytodo lo necesario para su correcta elaboración, limpieza general yde cristales, ventanas y puertas en fachadas, retiro de material dedesecho, maniobras hasta una altura máxima de 3 mts. P.U.O.C.T.

M2 3.5

III ALBAÑILERÍA

ALB.01 Integración de chaflán de mortero cemento-arena proporción 1:3,con aproximadamente 5 cm. de espesor para dar pendiente haciael exterior, en la parte superior las cornisas de cantera, a fin evitaracumulación de agua o filtraciones que permitan la formación desales, este trabajo será debidamente revisada por el INAH, elacabado será bruñido sobre cornisas de fachada que lo requierande acuerdo a la supervisión, dando pendiente hacia el exterior paraevitar acumulación de agua con ancho hasta de 70 cm., incluye:materiales, mano de obra especializada, considerando en todomomento la protección con plástico de las ventanas, puertas,marcos, cristales y todo aquel elemento que interfiera con elproceso de trabajo, delimitaciones del área de trabajo, equipo deseguridad (arnés, casco, lentes, etc.) y todo elemento necesariopara la protección del personal, herramienta, equipo, acarreoshorizontales y verticales y elevaciones dentro y fuera de obra,andamios, hamacas, tápiales y todo lo necesario para su correctaelaboración, limpieza general y de cristales, ventanas y puertas enfachadas, los trabajos serán realizados a una altura máxima de 35mts. P.U.O.C.T.

ML 250.00

5

ago-15









ALB.02 Integración de aplanado de mortero cemento-arena proporción 1:3debidamente revisada por el INAH, acabado bruñido sobre murointerior del pretil de remate de azotea, el cual se integraran en lassuperficies del muro de tabique, previamente a la aplicación delmortero se realizara la limpieza de la superficie, con cepillo decerdas plásticas para eliminar polvo y suciedad, los aplanadostendrán un espesor máximo de 2.5 cm, Incluye: materiales, manode obra especializada, considerando en todo momento laprotección con plástico de todo aquel elemento que interfiera conel proceso de trabajo, delimitaciones del área de trabajo, equipo deseguridad (arnés, casco, lentes, etc.) y todo elemento necesariopara la protección del personal, herramienta, equipo, acarreoshorizontales y verticales y elevaciones dentro y fuera de obra,andamios, hamacas, tápiales y todo lo necesario para su correctaelaboración, limpieza general y de cristales, ventanas y puertas enfachadas, los trabajos serán realizados a una altura máxima de 3mts. P.U.O.C.T.

M2 85.00

IV CANTERA

CAN.01 Rejunteo de cantera en zonas donde se liberaron juntas o dondese han perdido, a base de mezcla polvo de cantera-cal-primalproporción 1:1:5 debidamente revisada por el INAH, en diferentesáreas de las fachadas (muros, pretiles, repisones, cornisas, etc.),este trabajo será realizado previa limpieza y preparación de lasuperficie que va a recibir la junta, deberá humedecerse y procedera retacar la junta con la mezcla, incluye: protección de áreasaledañas a la junta con masking tape de 2” de ancho, mano deobra especializada, considerando en todo momento la proteccióncon plástico de las ventanas, puertas, marcos, cristales y todoaquel elemento que interfiera con el proceso de trabajo,delimitaciones del área de trabajo, equipo de seguridad (arnés,casco, lentes, etc.) y todo elemento necesario para la proteccióndel personal, herramienta, equipo, acarreos horizontales yverticales y elevaciones dentro y fuera de obra, andamios,hamacas, tápiales y todo lo necesario para su correctaelaboración, limpieza general y de cristales, ventanas y puertas enfachadas, herramienta y equipo, maniobras hasta una alturamáxima de 35 mts. P.U.O.C.T.

ML 1450.00

6

ago-15









CAN.02 Limpieza, rejunteo y consolidación de pináculos existentes en lasfachadas, realizando resanes, injertos y reposición de faltantes,cada uno de los pináculos existente de acuerdo a como serequiera, previamente se realizara la limpieza aplicando jabónneutro no iónico biodegradable diluido al 3% en agua aplicado conaspersor manual saturando con esta solución la superficie ydejándola reaccionar durante 30 minutos, Incluye: materiales,protección de áreas aledañas a la junta con masking tape de 2” deancho, mano de obra especializada, considerando en todomomento la protección con plástico de las ventanas, puertas,marcos, cristales y todo aquel elemento que interfiera con elproceso de trabajo, delimitaciones del área de trabajo, equipo deseguridad (arnés, casco, lentes, etc.) y todo elemento necesariopara la protección del personal, herramienta, equipo, acarreoshorizontales y verticales y elevaciones dentro y fuera de obra,andamios, hamacas, tápiales y todo lo necesario para su correctaelaboración, limpieza general y de cristales, ventanas y puertas enfachadas, maniobras hasta una altura máxima de 35 mts.P.U.O.C.T.

PZA 23.00

CAN.03 Enjuague final de cantera a base de agua abundante en murospretiles y cornisas, de fachadas exteriores del edificio, aplicadascon aspersor manual o hidrolimpiadora a una presión no mayor de57 p.s.i. en sentido de arriba hacia abajo, a fin de eliminar residuosde mezcla y polvo, producto de los trabajos realizados en lalimpieza de las fachadas, cepillado con cepillo de raíz, Incluye:materiales, mano de obra especializada, se considerará todos ycada uno de los relieves, molduras, cornisas, balaustradas, vanosy demás elementos que componen las fachadas, se pagara por m2vista en plano, considerando en todo momento la protección conplástico de las ventanas, puertas, marcos, cristales y todo aquelelemento que interfiera con el proceso de lavado, delimitacionesdel área de trabajo, equipo de seguridad (arnés, casco, lentes,etc.) y todo elemento necesario para la protección del personal,herramienta, equipo, acarreos horizontales y verticales yelevaciones dentro y fuera de obra, andamios, hamacas, tápiales ytodo lo necesario para su correcta elaboración, limpieza general yde cristales, ventanas y puertas en fachadas, maniobras hasta unaaltura de 35 mts. P.U.O.C.T.

M2 2850.00

7

ago-15









V MÁRMOL

MAR.01 Limpieza en superficies de mármol en rodapié, a base deaplicación de jabón no iónico, se realizara tallado con cepillo delechuguilla o cerda natural aplicando jabón neutro no iónicobiodegradable diluido al 3% en agua, aplicado con aspersormanual saturando con esta solución la superficie y dejándolareaccionar durante 10 minutos, los trabajos serán realizados a unaaltura máxima de 1.4 mts. Incluye: materiales, mano de obraespecializada, se considerará todos y cada uno de los relieves,repisón, molduras y demás elementos que componen el lambrin,se pagara por m2 vista en plano, considerando en todo momentola protección con plástico de las ventanas, puertas, marcos y todoaquel elemento que interfiera con el proceso de lavado,delimitaciones del área de trabajo, equipo de seguridad (casco,lentes, etc.) y todo elemento necesario para la protección delpersonal, herramienta, equipo, acarreos horizontales y verticales yelevaciones dentro y fuera de obra, tápiales y todo lo necesariopara su correcta elaboración, limpieza general y de cristales,ventanas y puertas en fachadas. El material de limpieza deberá serpreviamente aprobado por el INAH. P.U.O.C.T.

M2 75.00

MAR.02 Suministro y colocación de resanes mármol en diferentes partesdel rodapié con sección máxima de 12 x 12 cm., hasta por 2 cm. deespesor, a base de epóxico y polvo de mármol, los resanes demármol deberán realizarse de forma que se integrencorrectamente al elemento sin deformarlo, sin alterar su color ohaciéndolo demasiado visible. En caso de ser necesario se podráutilizar entramado de alambre de latón del no. 18 sobre el áreadañada que servirá como amarre, fijando este alambre enperforaciones realizadas previamente con broca de 1/16” y fijandoeste alambre con adhesivo epóxico, los trabajos serán realizadoshasta una altura máxima de 1.4 mts. Incluye: materiales, mano deobra especializada, considerando en todo momento la proteccióncon plástico de las áreas aledañas, delimitaciones del área detrabajo, equipo de seguridad (lentes, etc.) y todo elementonecesario para la protección del personal, herramienta, equipo,acarreos horizontales y verticales y elevaciones dentro y fuera deobra, tápiales y todo lo necesario para su correcta elaboración,limpieza general en fachadas. P.U.O.C.T.

PZA 6.00

8

ago-15









MAR.03 Suministro y colocación de injertos mármol de rodapié, asentadocon polvo de mármol y aditivo, en áreas del rodapié con faltantesde dimensiones máximas de 15 x 15 cm y 5 cm de espesor, previarevisión y autorización por parte de la supervisión y será realizadocon material procurando ser lo más similar en diseño, forma, color,textura y dimensiones de la pieza faltante, fijada con pegamentoespecial de acuerdo a especificación de fabricante, los trabajosserán realizados a una altura máxima de 1.4 mts., incluye: labradofino en taller, desperdicios, trazos, presentación, alineación,plomeo, nivelación, cortes, moldes, plantillas y tarrajas, etc.,materiales, mano de obra especializada, considerando en todomomento la protección con plástico de las áreas aledañas,delimitaciones del área de trabajo, equipo de seguridad (lentes,etc.) y todo elemento necesario para la protección del personal,herramienta, equipo, acarreos horizontales y verticales yelevaciones dentro y fuera de obra, tápiales y todo lo necesariopara su correcta elaboración, limpieza general en fachadas.P.U.O.C.T.

M2 1.50

MAR.04 Suministro y colocación de inyección con polvo de mármol y aditivoen área de fisuras y juntas de rodapié de mármol de hasta 1 cm deancho y espesor de 1.5 cm., previamente se deberá limpiar lasuperficie retirando elementos sueltos, en mal estado o faltos defijación por medio de gancho fino y cincel fino y martillo si fueranecesario, los trabajos serán realizados a una altura máxima de1.4 mts., Incluye: desperdicios, materiales, mano de obraespecializada, considerando en todo momento la protección conplástico de las áreas aledañas, delimitaciones del área de trabajo,equipo de seguridad (lentes, etc.) y todo elemento necesario parala protección del personal, herramienta, equipo, acarreoshorizontales y verticales y elevaciones dentro y fuera de obra,tápiales y todo lo necesario para su correcta elaboración, limpiezageneral en fachadas. P.U.O.C.T.

ML 3.25

MAR.05 Suministro y colocación de piezas de mármol de rodapié de 60 x60 cm., las piezas deberán sustituirse con mármol del mismo tipo,color y textura del existente con dimensiones aproximadas de 60 x60 cm y 2 cm de espesor, el trabajo considera la liberación de lapieza de mármol en mal estado, a base de cincel, buriles y maseta,sin dañar las áreas adyacentes, quedando la superficie limpia deresiduos, la pieza nueva a colocar, los trabajos serán realizados auna altura máxima de 1.4 mts., Incluye: labrado fino en taller,desperdicios, trazos, presentación, alineación, plomeo, nivelación,cortes, moldes, plantillas y tarrajas, etc., materiales, mano de obraespecializada, considerando en todo momento la protección conplástico de las áreas aledañas, delimitaciones del área de trabajo,equipo de seguridad (lentes, etc.) y todo elemento necesario parala protección del personal, herramienta, equipo, acarreoshorizontales y verticales y elevaciones dentro y fuera de obra,tápiales y todo lo necesario para su correcta elaboración, limpiezageneral en fachadas. P.U.O.C.T.

PZA 5.00

9

ago-15









MAR.06 Pulido y brillado de superficies de mármol en rodapié previaliberación de polvo y suciedad, el pulido y brillado será a base deácido oxálico o pasta abrillantadora especial para mármol, deacuerdo a especificación del fabricante y previa realizaciónpruebas para su autorización, la aplicación del producto serámediante borla o microfibra suave, la superficie deberá estar limpiay lubricada para la ejecución del trabajo, utilizando pulidora manuala 3 o 4 manos y aplicando el producto hasta lograr el brillouniforme de todo el mármol del rodapié, Incluye: materiales, manode obra especializada, se considerará todos y cada uno de losrelieves, molduras, cornisas, balaustradas, vanos y demáselementos que componen las fachadas, se pagara por m2 vista enplano, considerando en todo momento la protección con plásticode las áreas aledañas, delimitaciones del área de trabajo, equipode seguridad (lentes, etc.) y todo elemento necesario para laprotección del personal, herramienta, equipo, acarreos horizontalesy verticales y elevaciones dentro y fuera de obra, tápiales y todo lonecesario para su correcta elaboración, limpieza general enfachadas. Los trabajos serán realizados a una altura máxima de1.4 mts., P.U.O.C.T.

M2 75.00

VI HERRERÍA

HRR.01 Limpieza química para eliminación de capas de pinturasuperpuestas en protecciones de herrería en ventanas de plantabaja y barandales de segundo y tercer nivel, en todas las carasque las componen, a base de aplicación de agua caliente yCanasol para eliminar grasa y polvo de la superficie,posteriormente aplicación de removedor de esmalte con brochapermitiendo que el producto actué durante aproximadamente 10minutos reblandeciendo la capa de pintura ayudándose con cuñasy fibra de acero, retirando las capas de pintura hasta eliminarlastodas dejando material base, Incluye: materiales, mano de obraespecializada, se pagara por m2 vista en plano, considerando entodo momento la protección de los elementos de cantera, lasventanas, puertas, marcos, cristales y todo aquel elemento queinterfiera con el proceso de trabajo, delimitaciones del área detrabajo, equipo de seguridad (arnés, casco, lentes, etc.) y todoelemento necesario para la protección del personal, herramienta,equipo, acarreos horizontales y verticales y elevaciones dentro yfuera de obra, andamios, hamacas, tápiales y todo lo necesariopara su correcta elaboración, limpieza general del área, maniobrashasta una altura máxima de 16 mts. P.U.O.C.T.

M2 250.00

10

ago-15









HRR.02 Estabilización y pasivado de elementos de herrería, enprotecciones de ventanas de planta baja y barandales de segundoy tercer nivel, en todas las caras que las componen, el acabadofinal será de pintura esmalte a dos manos de según muestra decolor autorizado por la supervisión, incluye: materiales, mano deobra especializada, se pagara por m2 vista en plano, considerandoen todo momento la protección de los elementos de cantera, lasventanas, puertas, marcos, cristales y todo aquel elemento queinterfiera con el proceso de trabajo, delimitaciones del área detrabajo, equipo de seguridad (arnés, casco, lentes, etc.) y todoelemento necesario para la protección del personal, herramienta,equipo, acarreos horizontales y verticales y elevaciones dentro yfuera de obra, andamios, hamacas, tápiales y todo lo necesariopara su correcta elaboración, limpieza general del área, maniobrashasta una altura máxima de 16 mts P.U.O.C.T.

M2 250.00

HRR.03 Barnizado final de protecciónes de herrería con barnizrecomendado por el INAH (a tres manos, dos mediante broncha yuna última con compresor), en protecciones de ventanas de plantabaja y barandales de segundo y tercer nivel, en todas las carasque las componen, previa limpieza de la superficie, Incluye:materiales, mano de obra especializada, se pagara por m2 vista enplano, considerando para el cobro los elementos anteriormentedescritos dentro del costo por m2, considerando en todo momentola protección de los elementos de cantera, las ventanas, puertas,marcos, cristales y todo aquel elemento que interfiera con elproceso de trabajo, delimitaciones del área de trabajo, equipo deseguridad (arnés, casco, lentes, etc.) y todo elemento necesariopara la protección del personal, herramienta, equipo, acarreoshorizontales y verticales y elevaciones dentro y fuera de obra,andamios, hamacas, tápiales y todo lo necesario para su correctaelaboración, limpieza general del área, maniobras hasta una alturamáxima de 16 mts. P.U.O.C.T.

M2 250.00

HRR.04 Limpieza y aplicación de acabado de pintura esmalte semimate enportones de herrería de acceso principal en la fachada de plantabaja, a base de un enjuague preliminar en toda la superficie conagua para eliminar polvo y suciedad, posteriormente se asentaratoda la superficie con lija de agua y retirando el exceso de polvocon paño limpio, enseguida se aplicaran dos manos de esmaltealquidalico con compresor, se deberá realizar muestra de colorprevia para su autorización, los trabajos serán realizados a unaaltura máxima de 5 mts., incluye: materiales, mano de obraespecializada, considerando en todo momento la protección conplástico de las áreas aledañas, delimitaciones del área de trabajo,equipo de seguridad (lentes, etc.) y todo elemento necesario parala protección del personal, herramienta, equipo, acarreoshorizontales y verticales y elevaciones dentro y fuera de obra,andamios, tápiales y todo lo necesario para su correctaelaboración, limpieza general en fachadas. P.U.O.C.T.

PZA 2.00

11

ago-15









HRR.05 Limpieza química, estabilización con sales de rochela y aplicaciónde acabado de protección con barniz recomendado por el INAH enarbotantes metálicos existentes de la fachada en planta baja, abase de acetona diluida en agua destilada aplicando con pañolimpio y cuidando de no manchar el elemento, secandoperfectamente la superficie y eliminando grasa y polvo superficial,los trabajos serán realizados a una altura máxima de 5 mts.,incluye: mano de obra especializada, considerando en todomomento la protección con plástico de las áreas aledañas,delimitaciones del área de trabajo, equipo de seguridad (lentes,etc.) y todo elemento necesario para la protección del personal,herramienta, equipo, acarreos horizontales y verticales yelevaciones dentro y fuera de obra, andamios, tápiales y todo lonecesario para su correcta elaboración, limpieza general enfachadas, P.U.O.C.T.

PZA 4.00

VII COMPLEMENTARIAS

COM.01 Retiro o reubicación de antenas, instalaciones y cualquierelemento extraño a la fachada, considerando el retiro de todosaquellos elementos ajenos fijado a la fachada como antenas,cables, armellas, etc. que no estén en uso y colocados sobreelementos o superficies de cantera de las fachadas, debiendoretirar completamente el elemento, posterior al retiro se procederáa realizar el resane de la superficie en color y textura al elementoaledaño, aplicando mortero polvo de cantera-cal-primal enproporción: 1:1:5. los trabajos serán realizados a una alturamáxima de 5 mts., incluye: materiales, mano de obraespecializada, considerando en todo momento la protección de loselementos de cantera, las ventanas, puertas, marcos, cristales ytodo aquel elemento que interfiera con el proceso de trabajo,delimitaciones del área de trabajo, equipo de seguridad (arnés,casco, lentes, etc.) y todo elemento necesario para la proteccióndel personal, herramienta, equipo, acarreos horizontales yverticales y elevaciones dentro y fuera de obra, andamios,hamacas, tápiales y todo lo necesario para su correctaelaboración, limpieza general del área. P.U.O.C.T.

PZA 4.00

12

ago-15









COM.02 Limpieza exterior de vidrios al finalizar los trabajos y previo aldesmontaje de andamios, a base de un lavado en vidrios deventanas y puertas de fachadas solo por la parte exterior a base deagua jabonosa tallando con cepillo suave y franela para eliminarresiduos para posteriormente aplicar mezcla vinagre al 5% en aguacomo enjuague final retirando el exceso con papel periódico, lostrabajos serán realizados a una altura máxima de 35 mts., Incluye:materiales, mano de obra especializada, considerando en todomomento la protección de los elementos que componen lasfachadas, delimitaciones del área de trabajo, equipo de seguridad(arnés, casco, lentes, etc.) y todo elemento necesario para laprotección del personal, herramienta, equipo, acarreos horizontalesy verticales y elevaciones dentro y fuera de obra, andamios,hamacas, tápiales y todo lo necesario para su correctaelaboración, limpieza general del área, maniobras hasta una alturamáxima de 35 mts. P.U.O.C.T.

M2 279.85

COM.03 Limpieza fina de la obra para entrega una vez finalizados lostrabajos a base de una cuadrilla formada por dos personas, entodas y cada una del áreas que componen las fachadas, Incluye:materiales, mano de obra especializada, considerando en todomomento la protección de los elementos que componen lasfachadas, delimitaciones del área de trabajo, equipo de seguridad(arnés, casco, lentes, etc.) y todo elemento necesario para laprotección del personal, herramienta, equipo, acarreos horizontalesy verticales y elevaciones dentro y fuera de obra, andamios,hamacas, tápiales y todo lo necesario para su correctaelaboración, limpieza general del área, maniobras hasta una alturamáxima de 35 mts. P.U.O.C.T.

JOR 12.00

Todos los conceptos deben incluir el retiro de andamios, malla sombra,tapiales y todo lo que se haya utilizado para llevar a cabo este trabajo, una vezconcluidos todos los trabajos a entera satisfacción de la supervisión.

13

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓNOFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICASUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA


OBRA: "REMOZAMIENTO Y LIMPIEZA DE FACHADAS EXTERIORESDEL EDIFICIO UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE N° 38, EN EL DISTRITO FEDERAL"

UBICACION: 16 DE SEPTIEMBRE N° 38, COLONIA CENTRO, D.F.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE OBRAAgosto 2015

CLAVE C O N C E P T O

1 de 15

TRAMITESTR.01 Gestoría para la obtención de licencia de la utilización de banqueta ante las autoridades

correspondientes. La realización de esta gestoría será realizada con los documentosproporcionados por la dependencia, este concepto considera el llenado de formatos eintegración de los documentos recibidos, cumpliendo con los requerimientos solicitadospara su obtención. El pago de derechos corresponderá por cuenta de la S.C.J.N. PrecioUnitario de Obra Completamente Terminada.

I PRELIMINARES

PRE.01 Suministro y colocación de sistema de protección en ventanas y portones y en todas lasáreas donde se realicen los trabajos de limpieza de las fachadas, a base de película depolietileno calibre 600, fijada con cinta gris en todo el perímetro de los vanos deventanas, portones y aquellos elementos que requieran protegerse, evitando adherir enzonas que pudieran provocar desprendimiento de elementos arquitectónicos o bienmanchas indelebles, hasta una altura de 35 mts., cada pieza deberá cubrirperfectamente la superficie del vano o elemento evitando la entrada de polvo, agua oalgún otro elemento producto de los trabajos a realizar. Durante el proceso de obra sedeberán revisar que las protecciones estén fijas y de ser necesario serán sustituidascuando están se rompan. al finalizar los trabajos las protecciones serán retiradasevitando dejar trozos de cinta en los vanos, incluye: materiales, mano de obraespecializada, cortes, ajustes, delimitaciones del área de trabajo, equipo de seguridad(arnés, casco, lentes, etc.) y todo elemento necesario para la protección del personal,herramienta, equipo, acarreos horizontales y verticales, andamios, hamacas, tápiales ytodo lo necesario para su correcta elaboración, limpieza general y de cristales,ventanas y puertas en fachadas y todo lo necesario para su correcta elaboración ylimpieza del área de trabajo en general (cristales, ventanas, puertas, etc.), y todo aquelelemento existente en fachadas, maniobras y trabajos hasta una altura de 35 mts.Precio Unitario de Obra Completamente Terminada.

II LIBERACIONESLa ejecución de cada concepto dependerá de la aprobación por parte del INAH

LIB.01 Erradicación de flora mayor sobre elementos de cantera en áreas de pretiles, cornisas ydonde sea detectada flora nociva mayor, deberá realizarse el corte de tallo dejándolode 5 cm. de tallo visible posteriormente se realizará inyección diaria con herbicida osimilar hasta matar la raíz, se deberá extraer el tallo completo con la raíz, de ser








2 de 15

necesario deberá abocardarse la cantera, realizando posterior al retiro el resanenecesario a base de mezcla polvo de cantera-cal-primal en proporción 1:1.5%. Trabajoshasta una altura de 35 mts. Este trabajo se realizar previa autorización de lasupervisión del INAH, incluye: retiro de la junta de ser necesario para facilitar lamaniobra de la flora parásita y su posterior restitución con la mezcla indicada,materiales, mano de obra especializada, considerando en todo momento la proteccióncon plástico de las ventanas, puertas, marcos, cristales y todo aquel elemento queinterfiera con el proceso de erradicación, delimitaciones del área de trabajo, equipo deseguridad (arnés, casco, lentes, etc.) y todo elemento necesario para la protección delpersonal, herramienta, equipo, acarreos horizontales y verticales y elevaciones dentro yfuera de obra, andamios, hamacas, tápiales y todo lo necesario para su correctaelaboración, limpieza general y de cristales, ventanas y puertas en fachadas, retiro dematerial de desecho, acopio en sitio indicado por la supervisión. Trabajos hasta unaaltura de 35 mts. Precio Unitario de Obra Completamente Terminada.

LIB.02 Limpieza preliminar en seco y enjuague inicial de elementos de cantera en muros,pretiles, cornisas, etc., en fachadas exteriores del edificio a base de agua abundanteaplicada con aspersor manual o hidrolimpiadora a una presión no mayor de 57 p.s.i. ensentido de arriba hacia abajo y cepillado con cepillo de raíz, para eliminar polvo yresiduos que no fueron eliminados con la limpieza en seco realizada previamente,Incluye: materiales, mano de obra especializada, no se aceptara el uso de cepillos dealambre y/o plástico; se considerará todos y cada uno de los relieves, molduras,cornisas, balaustradas, vanos y demás elementos que componen las fachadas, sepagara por m2 vista en plano, considerando para el cobro los elementos anteriormentedescritos dentro del costo por m2, considerando en todo momento la protección conplástico de las ventanas, puertas, marcos, cristales y todo aquel elemento que interfieracon el proceso de lavado, delimitaciones del área de trabajo, equipo de seguridad(arnés, casco, lentes, etc.) y todo elemento necesario para la protección del personal,herramienta, equipo, acarreos horizontales y verticales y elevaciones dentro y fuera deobra, andamios, hamacas, tápiales y todo lo necesario para su correcta elaboración,limpieza general y de cristales, ventanas y puertas en fachadas, maniobras hasta unaaltura de 35 mts., Precio Unitario de Obra Completamente Terminada.

LIB.03 Liberación de suciedad en superficies de cantera a base de lavado con solución jabónneutro no iónico biodegradable, en proporción de acuerdo a pruebas autorizadas,aplicado con aspersor manual saturando la superficie y permitiendo su reacción por 30minutos, este trabajo será realizado justo después del enjuague inicial estando húmedaaun la superficie. Se realizará el enjuague con agua abundante a una presión no mayorde 57 p.s.i. en sentido de arriba hacia abajo con maquina hidrolimpiadora de bajapresión y cepillado con cepillo de raíz, incluye: materiales, mano de obra








3 de 15

especializada, no se aceptara el uso de cepillos de alambre y/o plástico; se considerarátodos y cada uno de los relieves, molduras, cornisas, balaustradas, vanos y demáselementos que componen las fachadas, se pagara por m2 vista en plano, considerandopara el cobro los elementos anteriormente descritos dentro del costo por m2,considerando en todo momento la protección con plástico de las ventanas, puertas,marcos, cristales y todo aquel elemento que interfiera con el proceso de lavado,delimitaciones del área de trabajo, equipo de seguridad (arnés, casco, lentes, etc.) ytodo elemento necesario para la protección del personal, herramienta, equipo, acarreoshorizontales y verticales y elevaciones dentro y fuera de obra, andamios, hamacas,tápiales y todo lo necesario para su correcta elaboración, limpieza general y decristales, ventanas y puertas en fachadas, maniobras hasta una altura de 35 mts.,Precio Unitario de Obra Completamente Terminada.

LIB.04 Limpieza profunda en superficies de cantera que lo requieran a juicio de la supervisiónmediante la preparación de solución de acuerdo a pruebas, el procedimiento delimpieza se realizará en forma descendente, humectando la superficie de cantera antesde iniciar la aplicación con hidrofluoruro, la solución ya preparada, se colocará en unaspersor manual y se aplicará a la cantera hasta lograr que esta se sature, se permitiráun tiempo de reacción de 5 minutos a la solución, una vez terminado el tiempo dereacción se procederá al enjuague con máquina a una presión no mayor de 57 p.s.i. deforma abundante garantizando la eliminación del producto, incluye: materiales, manode obra especializada, no se aceptara el uso de cepillos de alambre y/o plástico; seconsiderará todos y cada uno de los relieves, molduras, cornisas, balaustradas, vanos ydemás elementos que componen las fachadas, se pagara por m2 vista en plano,considerando para el cobro los elementos anteriormente descritos dentro del costo porm2, considerando en todo momento la protección con plástico de las ventanas, puertas,marcos, cristales y todo aquel elemento que interfiera con el proceso de lavado,delimitaciones del área de trabajo, equipo de seguridad (arnés, casco, lentes, etc.) ytodo elemento necesario para la protección del personal, herramienta, equipo, acarreoshorizontales y verticales y elevaciones dentro y fuera de obra, andamios, hamacas,tápiales y todo lo necesario para su correcta elaboración, limpieza general y decristales, ventanas y puertas en fachadas, maniobras hasta una altura de 35 mts.,Precio Unitario de Obra Completamente Terminada.

LIB.05 Eliminación de sales en superficies de cantera, a base de aplicación de tratamiento pormedio de compresas de celulosa y agua destilada, cepillado en seco para ir retirandolas sales de la superficie, protección con polietileno calibre 600 sellando los bordes concinta gris adherible, posteriormente se retira compresa seca y cepillado de la superficiepara eliminar residuos de celulosa, repitiendo la operación las veces que seannecesarias de acuerdo a la supervisión externa y del INAH, hasta el retiro total de








4 de 15

sales, trabajos realizados a una altura de 35 mts., incluye: materiales, mano de obraespecializada, se considerará todos y cada uno de los relieves, molduras, cornisas,balaustradas, vanos y demás elementos que componen las fachadas, se pagara porm2 vista en plano, considerando para el cobro los elementos anteriormente descritosdentro del costo por m2, considerando en todo momento la protección con plástico delas ventanas, puertas, marcos, cristales y todo aquel elemento que interfiera con elproceso de lavado, delimitaciones del área de trabajo, equipo de seguridad (arnés,casco, lentes, etc.) y todo elemento necesario para la protección del personal,herramienta, equipo, acarreos horizontales y verticales y elevaciones dentro y fuera deobra, andamios, hamacas, tápiales y todo lo necesario para su correcta elaboración,limpieza general y de cristales, ventanas y puertas en fachadas, maniobras hasta unaaltura de 35 mts., Precio Unitario de Obra Completamente Terminada.

LIB.06

Eliminación de microflora parásita en superficies de cantera a base de enjuague consolución de jabón neutro no iónico al 3% más 20% de peróxido de hidrógeno,posteriormente se realiza enjuague con agua a presión no mayor de 57 p.s.i.preparación de solución biocida con agua, peróxido de hidrógeno 20% cloro paraalberca 12% y bórax 7%, esta aplicación de la solución será con brocha, (estaaplicación no se enjuagará), incluye: materiales, mano de obra especializada,considerando en todo momento la protección con plástico de las ventanas, puertas,marcos, cristales y todo aquel elemento que interfiera con el proceso de eliminacióndelimitaciones del área de trabajo, equipo de seguridad (arnés, casco, lentes, etc.) ytodo elemento necesario para la protección del personal, herramienta, equipo, acarreoshorizontales y verticales y elevaciones dentro y fuera de obra, andamios, hamacas,tápiales y todo lo necesario para su correcta elaboración, limpieza general y decristales, ventanas y puertas en fachadas, maniobras a una altura de 35 mts., PrecioUnitario de Obra Completamente Terminada.

LIB.07

Liberación de juntas de cantera que se encuentran flojas, disgregadas o faltas defijación, en diferentes áreas de las fachadas (muros, pretiles, repisones, cornisas, etc.),este trabajo quedara a juicio de la supervisión del INAH, a base de aplicación aire apresión y ayudándose de ser necesario con gancho amarrador para eliminar totalmenteel polvo y material disgregado de la junta dejando la superficie óptima para recibirposteriormente el rejunteo, Incluye: mano de obra especializada, considerando en todomomento la protección con plástico de las ventanas, puertas, marcos, cristales y todoaquel elemento que interfiera con el proceso de trabajo, delimitaciones del área detrabajo, equipo de seguridad (arnés, casco, lentes, etc.) y todo elemento necesario parala protección del personal, herramienta, equipo, acarreos horizontales y verticales yelevaciones dentro y fuera de obra, andamios, hamacas, tápiales y todo lo necesariopara su correcta elaboración, limpieza general y de cristales, ventanas y puertas en








5 de 15

fachadas, maniobras hasta una altura máxima de 35 mts., Precio Unitario de ObraCompletamente Terminada.

LIB.08

Liberación de resanes, empastes o materiales ajenos en superficies de cantera decornisas, molduras, sillares, enmarcamientos, tapas, balaustradas, etc, y todo aquelelemento de las fachadas, que presenten resanes con materiales inadecuados,deberán ser retirados para reintégralos con una mezcla de polvo de cantera-cal-primalen proporción 1:1:5% estos resanes podrán tener una dimensión máxima de 15 x 15cm. y un espesor de 5 cm., de considerarse necesario por su tamaño o espesor podráutilizarse entramado de alambre de latón del no. 18, este trabajo deberá hacerse bajo laaprobación de la supervisión del INAH, y evitando dañar la pieza donde se encuentra elresane o empaste o las piezas aledañas, incluye: materiales, mano de obraespecializada, considerando en todo momento la protección con plástico de lasventanas, puertas, marcos, cristales y todo aquel elemento que interfiera con el procesode trabajo, delimitaciones del área de trabajo, equipo de seguridad (arnés, casco,lentes, etc.) y todo elemento necesario para la protección del personal, herramienta,equipo, acarreos horizontales y verticales y elevaciones dentro y fuera de obra,andamios, hamacas, tápiales y todo lo necesario para su correcta elaboración, limpiezageneral y de cristales, ventanas y puertas en fachadas, retiro de material de desecho,maniobras hasta una altura de 35 mts. Para realizar este concepto se debe tener encada liberación la aprobación de la supervisión y del INAH y debe levantarse un mapade ubicaciones y referir cada acción a fotografías ubicadas en el mapa. Precio Unitariode Obra Completamente Terminada.

LIB.09

Liberación de pintura vinílica o de esmalte en superficies de cantera a base deremovedor cítrico marca aplicando con brocha y dejando un tiempo de reacción de 15minutos para posteriormente proceder a enjuague con agua caliente a una presiónmáxima de 57 p.s.i. y temperatura de 70°c tallando con cepillo de lechuguilla paradesvanecer la pinta, de ser necesario repetir la operación hasta su aprobación por lasupervisión y el INAH, realizando aplicación de jabón neutro no iónico diluido al 3%dejando tiempo de reacción de 15 min., incluye: materiales, mano de obraespecializada, considerando en todo momento la protección con plástico de lasventanas, puertas, marcos, cristales y todo aquel elemento que interfiera con el procesode trabajo, delimitaciones del área de trabajo, equipo de seguridad (arnés, casco,lentes, etc.) y todo elemento necesario para la protección del personal, herramienta,equipo, acarreos horizontales y verticales y elevaciones dentro y fuera de obra,andamios, hamacas, tápiales y todo lo necesario para su correcta elaboración, limpiezageneral y de cristales, ventanas y puertas en fachadas, retiro de material de desecho,maniobras hasta una altura máxima de 3 mts. Precio Unitario de Obra CompletamenteTerminada.








6 de 15

III ALBAÑILERÍA

ALB.01

Integración de chaflán de mortero cemento-arena proporción 1:3, conaproximadamente 5 cm. de espesor para dar pendiente hacia el exterior en la partesuperior las cornisas de cantera, a fin evitar acumulación de agua o filtraciones quepermitan la formación de sales, este trabajo será debidamente revisada por el INAH, elacabado será bruñido sobre cornisas de fachada que lo requieran de acuerdo a lasupervisión, dando pendiente hacia el exterior para evitar acumulación de agua conancho hasta de 70 cm., previamente a la aplicación del mortero se realizara la limpiezade la superficie y el retiro de material falto de fijación del mismo elemento, paraposteriormente humedecer la superficie que recibirá el mortero, la superficie deberábruñirse o pulirse con llana para evitar que se filtre el agua pluvial, los trabajos seránrealizados a una altura máxima de 35 mts., incluye: materiales, mano de obraespecializada, considerando en todo momento la protección con plástico de lasventanas, puertas, marcos, cristales y todo aquel elemento que interfiera con el procesode trabajo, delimitaciones del área de trabajo, equipo de seguridad (arnés, casco,lentes, etc.) y todo elemento necesario para la protección del personal, herramienta,equipo, acarreos horizontales y verticales y elevaciones dentro y fuera de obra,andamios, hamacas, tápiales y todo lo necesario para su correcta elaboración, limpiezageneral y de cristales, ventanas y puertas en fachadas, los trabajos serán realizados auna altura máxima de 35 mts. Precio Unitario de Obra Completamente Terminada.

ALB.02

Integración de aplanado de mortero cemento-arena proporción 1:3 debidamenterevisada por el INAH, acabado bruñido sobre muro interior del pretil de remate deazotea, el cual se integraran en las superficies del muro de tabique, previamente a laaplicación del mortero se realizara la limpieza de la superficie, con cepillo de cerdasplásticas para eliminar polvo y suciedad, los aplanados tendrán un espesor máximo de2.5 cm no debiendo corregir alabeos o deformaciones, la superficie deberá bruñirse opulirse con llana para evitar que se filtre el agua pluvial, incluye: materiales, mano deobra especializada, considerando en todo momento la protección con plástico de todoaquel elemento que interfiera con el proceso de trabajo, delimitaciones del área detrabajo, equipo de seguridad (arnés, casco, lentes, etc.) y todo elemento necesario parala protección del personal, herramienta, equipo, acarreos horizontales y verticales yelevaciones dentro y fuera de obra, andamios, hamacas, tápiales y todo lo necesariopara su correcta elaboración, limpieza general y de cristales, ventanas y puertas enfachadas, los trabajos serán realizados a una altura máxima de 3 mts. Precio Unitariode Obra Completamente Terminada.








7 de 15

IV CANTERA

CAN.01

Rejunteo de cantera en zonas donde se liberaron juntas o donde se han perdido, abase de mezcla polvo de cantera-cal-primal proporción 1:1:5 debidamente revisada porel INAH, en diferentes áreas de las fachadas (muros, pretiles, repisones, cornisas, etc.),este trabajo será realizado previa limpieza y preparación de la superficie que va arecibir la junta, deberá humedecerse y proceder a retacar la junta con la mezcla, deberácubrir totalmente la junta para impedir el paso de agua entre piezas de cantera, paramejorar la adherencia, las piezas a rejuntear según muestra será, con mano de obraespecializada y al aplicar la junta se entallara utilizando la punta de la cuchara dealbañil y a mano, hasta que quede completamente pulida la junta, siguiendo laformación de los paramentos y traza originales, incluye: protección de áreas aledañasa la junta con masking tape de 2” de ancho, mano de obra especializada, considerandoen todo momento la protección con plástico de las ventanas, puertas, marcos, cristalesy todo aquel elemento que interfiera con el proceso de trabajo, delimitaciones del áreade trabajo, equipo de seguridad (arnés, casco, lentes, etc.) y todo elemento necesariopara la protección del personal, herramienta, equipo, acarreos horizontales y verticalesy elevaciones dentro y fuera de obra, andamios, hamacas, tápiales y todo lo necesariopara su correcta elaboración, limpieza general y de cristales, ventanas y puertas enfachadas, herramienta y equipo, maniobras hasta una altura máxima de 35 mts. PrecioUnitario de Obra Completamente Terminada.

CAN.02

Limpieza, rejunteo y consolidación de pináculos existentes en las fachadas, realizandoresanes, injertos y reposición de faltantes, cada uno de los pináculos existente deacuerdo a como se requiera, previamente se realizara la limpieza aplicando jabónneutro no iónico biodegradable diluido al 3% en agua aplicado con aspersor manualsaturando con esta solución la superficie y dejándola reaccionar durante 30 minutos, serealizara tallado con cepillo de lechuguilla o cerda natural y se deberá enjuagar conabundante agua utilizando hidrolimpiadora de baja presión, se realizara la reposición dejuntas a base de mortero polvo de cantera-cal-primal en proporción 1:1:5 debiendoliberar previamente las que estén faltos de fijación o en mal estado, se realizaranresanes a base de mortero polvo de cantera-cal-primal en proporción 1:1:5 utilizandoentramados de alambre de latón de latón del no. 18 en caso de requerirse, incluye:materiales, protección de áreas aledañas a la junta con masking tape de 2” de ancho,mano de obra especializada, considerando en todo momento la protección con plásticode las ventanas, puertas, marcos, cristales y todo aquel elemento que interfiera con elproceso de trabajo, delimitaciones del área de trabajo, equipo de seguridad (arnés,casco, lentes, etc.) y todo elemento necesario para la protección del personal,herramienta, equipo, acarreos horizontales y verticales y elevaciones dentro y fuera deobra, andamios, hamacas, tápiales y todo lo necesario para su correcta elaboración,limpieza general y de cristales, ventanas y puertas en fachadas, el procedimiento y la








8 de 15

selección de piezas deberán ser previamente aprobados por la supervisión del INAH,maniobras hasta una altura máxima de 35 mts. Precio Unitario de Obra CompletamenteTerminada.

CAN.03

Enjuague final de cantera a base de agua abundante en muros pretiles y cornisas, defachadas exteriores del edificio, aplicadas con aspersor manual o hidrolimpiadora a unapresión no mayor de 57 p.s.i. en sentido de arriba hacia abajo, a fin de eliminarresiduos de mezcla y polvo, producto de los trabajos realizados en la limpieza de lasfachadas, cepillado con cepillo de raíz, incluye: materiales, mano de obraespecializada, no se aceptara el uso de cepillos de alambre y/o plástico; se considerarátodos y cada uno de los relieves, molduras, cornisas, balaustradas, vanos y demáselementos que componen las fachadas, se pagara por m2 vista en plano, considerandopara el cobro los elementos anteriormente descritos dentro del costo por m2,considerando en todo momento la protección con plástico de las ventanas, puertas,marcos, cristales y todo aquel elemento que interfiera con el proceso de lavado,delimitaciones del área de trabajo, equipo de seguridad (arnés, casco, lentes, etc.) ytodo elemento necesario para la protección del personal, herramienta, equipo, acarreoshorizontales y verticales y elevaciones dentro y fuera de obra, andamios, hamacas,tápiales y todo lo necesario para su correcta elaboración, limpieza general y decristales, ventanas y puertas en fachadas, maniobras hasta una altura de 35 mts.Precio Unitario de Obra Completamente Terminada

V MÁRMOL

MAR.01

Limpieza en superficies de mármol en rodapié, a base de aplicación de jabón no iónico,se realizara tallado con cepillo de lechuguilla o cerda natural aplicando jabón neutro noiónico biodegradable diluido al 3% en agua, aplicado con aspersor manual saturandocon esta solución la superficie y dejándola reaccionar durante 10 minutos, deberáevitarse el uso de lijas para la limpieza de estos elementos, de considerarse necesariopodrá variarse el porcentaje de jabón a utilizar aplicado hasta en un 10% pudiendorealizar el trabajo hasta en tres manos totales logrando un grado de limpieza aceptable,la altura considerable de este elemento es variable desde 1.40 m hasta 1.20 m deberáconsiderarse dentro del precio el desarrollo, remetimientos y moldurado que presente elrodapié, los trabajos serán realizados a una altura máxima de 1.4 mts., incluye:materiales, mano de obra especializada, no se aceptara el uso de cepillos de alambrey/o plástico; se considerará todos y cada uno de los relieves, repisón, molduras ydemás elementos que componen el lambrin, se pagara por m2 vista en plano,considerando para el cobro los elementos anteriormente descritos dentro del costo porm2, considerando en todo momento la protección con plástico de las ventanas, puertas,








9 de 15

marcos y todo aquel elemento que interfiera con el proceso de lavado, delimitacionesdel área de trabajo, equipo de seguridad (casco, lentes, etc.) y todo elemento necesariopara la protección del personal, herramienta, equipo, acarreos horizontales y verticalesy elevaciones dentro y fuera de obra, tápiales y todo lo necesario para su correctaelaboración, limpieza general y de cristales, ventanas y puertas en fachadas. Elmaterial de limpieza deberá ser previamente aprobado por el INAH. Precio Unitario deObra Completamente Terminada.

MAR.02

Suministro y colocación de resanes mármol en diferentes partes del rodapié consección máxima de 12 x 12 cm., hasta por 2 cm. de espesor, a base de epóxico y polvode mármol, los resanes de mármol deberán realizarse de forma que se integrencorrectamente al elemento sin deformarlo, sin alterar su color o haciéndolo demasiadovisible, de acuerdo al estado de conservación del elemento se requiere realizar enáreas menores y nunca mayor a 12 x 12 cm y hasta un espesor de 2 cm., se realizarautilizando adhesivo especial epóxico o similar de acuerdo a especificación de fabricantey agregando polvo de mármol en proporción de acuerdo a pruebas para integrarlo encolor y textura al elemento aledaño. En caso de ser necesario se podrá utilizarentramado de alambre de latón del no. 18 sobre el área dañada que servirá comoamarre, fijando este alambre en perforaciones realizadas previamente con broca de1/16” y fijando este alambre con adhesivo epóxico, los trabajos serán realizados hastauna altura máxima de 1.4 mts., incluye: materiales, mano de obra especializada,considerando en todo momento la protección con plástico de las áreas aledañas,delimitaciones del área de trabajo, equipo de seguridad (lentes, etc.) y todo elementonecesario para la protección del personal, herramienta, equipo, acarreos horizontales yverticales y elevaciones dentro y fuera de obra, tápiales y todo lo necesario para sucorrecta elaboración, limpieza general en fachadas. El material de limpieza y elprocedimiento deberá ser previamente aprobado por el INAH. Precio Unitario de ObraCompletamente Terminada.

MAR.03

Suministro y colocación de injertos mármol de rodapié, asentado con polvo de mármol yaditivo, en áreas del rodapié con faltantes de dimensiones máximas de 15 x 15 cm y 5cm de espesor, previa revisión y autorización por parte de la supervisión y serárealizado con material procurando ser lo más similar en diseño, forma, color, textura ydimensiones de la pieza faltante, fijada con pegamento especial de acuerdo aespecificación de fabricante, la superficie de aplicación deberá estar limpia y preparadapara recibir el injerto, por lo que de ser necesario se podrá retirar parte del materialafectado para proceder a su ejecución, preparando caja para recibir material nuevo conlas mismas dimensiones, estos elementos no deberán deformar o ser demasiadoevidentes, conservando o siguiendo la misma forma de la parte original del elemento ainjertar, los trabajos serán realizados a una altura máxima de 1.4 mts., incluye: labrado








10 de 15

fino en taller, desperdicios, trazos, presentación, alineación, plomeo, nivelación, cortes,moldes, plantillas y tarrajas, etc., materiales, mano de obra especializada, considerandoen todo momento la protección con plástico de las áreas aledañas, delimitaciones delárea de trabajo, equipo de seguridad (lentes, etc.) y todo elemento necesario para laprotección del personal, herramienta, equipo, acarreos horizontales y verticales yelevaciones dentro y fuera de obra, tápiales y todo lo necesario para su correctaelaboración, limpieza general en fachadas. El material y el procedimiento deberán serpreviamente aprobados por el INAH. Precio Unitario de Obra CompletamenteTerminada.

MAR.04

Suministro y colocación de inyección con polvo de mármol y aditivo en área de fisuras yjuntas de rodapié de mármol de hasta 1 cm de ancho y espesor de 1.5 cm.,previamente se deberá limpiar la superficie retirando elementos sueltos, en mal estadoo faltos de fijación por medio de gancho fino y cincel fino y martillo si fuera necesario,evitando provocar vibraciones excesivas que dañen las piezas aledañas, una vezpreparada la superficie de aplicación se procederá a aplicar inyección de mezcla a basede adhesivo especial diluido en agua de acuerdo a especificación del fabricante yadicionando polvo de mármol en el área de las piezas donde se aplicara, procurandono alterar el color y debiendo quedar perfectamente alineada a las piezas aledañas, sinmanchas, los trabajos serán realizados a una altura máxima de 1.4 mts., incluye:desperdicios, materiales, mano de obra especializada, considerando en todo momentola protección con plástico de las áreas aledañas, delimitaciones del área de trabajo,equipo de seguridad (lentes, etc.) y todo elemento necesario para la protección delpersonal, herramienta, equipo, acarreos horizontales y verticales y elevaciones dentro yfuera de obra, tápiales y todo lo necesario para su correcta elaboración, limpiezageneral en fachadas. El material y el procedimiento deberán ser previamenteaprobados por el INAH. Precio Unitario de Obra Completamente Terminada.

MAR.05

Suministro y colocación de piezas de mármol de rodapié de 60 x 60 cm., las piezasdeberán sustituirse con mármol del mismo tipo, color y textura del existente condimensiones aproximadas de 60 x 60 cm y 2 cm de espesor, el trabajo considera laliberación de la pieza de mármol en mal estado, a base de cincel, buriles y maseta, sindañar las áreas adyacentes, quedando la superficie limpia de residuos, la pieza nuevaa colocar, deberá de ser completa, no en mitades ni seccionada, el labrado de piezaserá con el perfil de las piezas de mármol existentes, la colocación, nivelación yasentado de la pieza nueva sobre la superficie, será a base de adhesivo especialdiluido en agua de acuerdo a especificación del fabricante, la colocación de la piezanueva considerara todo tipo de elementos de fijación necesarios, para su correctacolocación y sujeción 2 anclas o pernos de latón de 3/8 y refuerzo con entramado dealambre de latón del no.18, los trabajos serán realizados a una altura máxima de 1.4








11 de 15

mts., incluye: labrado fino en taller, desperdicios, trazos, presentación, alineación,plomeo, nivelación, cortes, moldes, plantillas y tarrajas, etc., materiales, mano de obraespecializada, considerando en todo momento la protección con plástico de las áreasaledañas, delimitaciones del área de trabajo, equipo de seguridad (lentes, etc.) y todoelemento necesario para la protección del personal, herramienta, equipo, acarreoshorizontales y verticales y elevaciones dentro y fuera de obra, tápiales y todo lonecesario para su correcta elaboración, limpieza general en fachadas. El material y elprocedimiento deberán ser previamente aprobados por el INAH. Precio Unitario deObra Completamente Terminada.

MAR.06

Pulido y brillado de superficies de mármol en rodapié previa liberación de polvo ysuciedad, el pulido y brillado será a base de ácido oxálico o pasta abrillantadoraespecial para mármol, de acuerdo a especificación del fabricante y previa realizaciónpruebas para su autorización, la aplicación del producto será mediante borla omicrofibra suave, la superficie deberá estar limpia y lubricada para la ejecución deltrabajo, utilizando pulidora manual a 3 o 4 manos y aplicando el producto hasta lograr elbrillo uniforme de todo el mármol del rodapié, incluye: materiales, mano de obraespecializada, se considerará todos y cada uno de los relieves, molduras, cornisas,balaustradas, vanos y demás elementos que componen las fachadas, se pagara porm2 vista en plano, considerando para el cobro los elementos anteriormente descritosdentro del costo por m2, considerando en todo momento la protección con plástico delas áreas aledañas, delimitaciones del área de trabajo, equipo de seguridad (lentes,etc.) y todo elemento necesario para la protección del personal, herramienta, equipo,acarreos horizontales y verticales y elevaciones dentro y fuera de obra, tápiales y todolo necesario para su correcta elaboración, limpieza general en fachadas. Los trabajosserán realizados a una altura máxima de 1.4 mts., El material y el procedimientodeberán ser previamente aprobados por el INAH. Precio Unitario de ObraCompletamente Terminada.

VI HERRERÍANota: La ficha técnica de los procedimientos deberá ser previamente aprobadapor la supervisión del INAH.

HRR.01

Limpieza química para eliminación de capas de pintura superpuestas en proteccionesde herrería en ventanas de planta baja y barandales de segundo y tercer nivel, en todaslas caras que las componen, a base de aplicación de agua caliente y Canasol paraeliminar grasa y polvo de la superficie, posteriormente aplicación de removedor deesmalte con brocha permitiendo que el producto actué durante aproximadamente 10minutos reblandeciendo la capa de pintura ayudándose con cuñas y fibra de acero,








12 de 15

retirando las capas de pintura hasta eliminarlas todas dejando material base, lasuperficie deberá enjuagarse con agua abundante y secado con franela, incluye:materiales, mano de obra especializada, se pagara por m2 vista en plano,considerando para el cobro los elementos anteriormente descritos dentro del costo porm2, considerando en todo momento la protección de los elementos de cantera, lasventanas, puertas, marcos, cristales y todo aquel elemento que interfiera con el procesode trabajo, delimitaciones del área de trabajo, equipo de seguridad (arnés, casco,lentes, etc.) y todo elemento necesario para la protección del personal, herramienta,equipo, acarreos horizontales y verticales y elevaciones dentro y fuera de obra,andamios, hamacas, tápiales y todo lo necesario para su correcta elaboración, limpiezageneral del área, maniobras hasta una altura máxima de 16 mts. Precio Unitario deObra Completamente Terminada.

HRR.02

Estabilización y pasivado de elementos de herrería, en protecciones de ventanas deplanta baja y barandales de segundo y tercer nivel, en todas las caras que lascomponen, previa eliminación de las capas de pintura se aplicara thiner con estopapara limpiar la superficie asentando con lija de agua (grado determinado por el INAH),si existen puntos de oxidación serán eliminados manualmente con lija y realizandoposterior aplicación de solución de ácido tánico al 4% en agua destilada y soluciónagua destilada-alcohol en proporción 1:1 agregando unas gotas de ácido fosfóricoaplicada en caliente a 55°c extendiendo con cepillo de nylon hasta obtener aparienciahomogénea color violeta-marrón, posteriormente se aplicara una mano deacondicionador para metales permitiendo su acción durante 45 minutos, enseguida seaplicara una mano de primario cromato de zinc preparado con solvente, el acabadofinal será de pintura esmalte a dos manos de según muestra de color autorizado por lasupervisión, incluye: materiales, mano de obra especializada, se pagara por m2 vistaen plano, considerando para el cobro los elementos anteriormente descritos dentro delcosto por m2, considerando en todo momento la protección de los elementos decantera, las ventanas, puertas, marcos, cristales y todo aquel elemento que interfieracon el proceso de trabajo, delimitaciones del área de trabajo, equipo de seguridad(arnés, casco, lentes, etc.) y todo elemento necesario para la protección del personal,herramienta, equipo, acarreos horizontales y verticales y elevaciones dentro y fuera deobra, andamios, hamacas, tápiales y todo lo necesario para su correcta elaboración,limpieza general del área, maniobras hasta una altura máxima de 16 mts. PrecioUnitario de Obra Completamente Terminada.

HRR.03Barnizado final de protecciones de herrería de ventanas de planta baja y barandales desegundo y tercer nivel en todas las caras que las componen con barniz recomendadopor el INAH (a tres manos, dos mediante broncha y una última con compresor), previalimpieza de la superficie, Incluye: materiales, mano de obra especializada, se pagara








13 de 15

por m2 vista en plano, considerando para el cobro los elementos anteriormentedescritos dentro del costo por m2, considerando en todo momento la protección de loselementos de cantera, las ventanas, puertas, marcos, cristales y todo aquel elementoque interfiera con el proceso de trabajo, delimitaciones del área de trabajo, equipo deseguridad (arnés, casco, lentes, etc.) y todo elemento necesario para la protección delpersonal, herramienta, equipo, acarreos horizontales y verticales y elevaciones dentro yfuera de obra, andamios, hamacas, tápiales y todo lo necesario para su correctaelaboración, limpieza general del área, maniobras hasta una altura máxima de 16 mts.Precio Unitario de Obra Completamente Terminada.

HRR.04

Limpieza y aplicación de acabado de pintura esmalte semimate en portones de herreríade acceso principal en la fachada de planta baja, a base de un enjuague preliminar entoda la superficie con agua para eliminar polvo y suciedad, posteriormente se asentaratoda la superficie con lija de agua y retirando el exceso de polvo con paño limpio,enseguida se aplicaran dos manos de esmalte alquidalico con compresor, se deberáconsiderar la protección de elementos aledaños (vidrios, elementos de cantera, etc.)con polietileno calibre 600 para evitar mancharlos, se deberá realizar muestra de colorprevia para su autorización, los trabajos serán realizados a una altura máxima de 5mts., incluye: materiales, mano de obra especializada, considerando en todo momentola protección con plástico de las áreas aledañas, delimitaciones del área de trabajo,equipo de seguridad (lentes, etc.) y todo elemento necesario para la protección delpersonal, herramienta, equipo, acarreos horizontales y verticales y elevaciones dentro yfuera de obra, andamios, tápiales y todo lo necesario para su correcta elaboración,limpieza general en fachadas, El material y el procedimiento deberán ser previamenteaprobados por el INAH. Precio Unitario de Obra Completamente Terminada.

HRR.05

Limpieza química, estabilización con sales de rochela y aplicación de acabado deprotección con barniz recomendado por el INAH en arbotantes metálicos existentes dela fachada en planta baja, a base de acetona diluida en agua destilada aplicando conpaño limpio y cuidando de no manchar el elemento, secando perfectamente lasuperficie y eliminando grasa y polvo superficial, se podrá utilizar de igual forma aguajabonosa, es importante realizar pruebas de disolución sobre todo de la acetona a finde no eliminar la pátina del arbotante, posteriormente se estabilizara la superficie abase de aplicación de sales de rochela al 10 % en agua destilada dejando secar parapoder emplear una pasta o pulidor de latón utilizando algodón y/o estopa para suaplicación, posteriormente se limpiara con paño suave y limpio el exceso y finalmentese aplicara una capa de laca o barniz recomendado y avalado por la supervisión delINAH, como protección final, los trabajos serán realizados a una altura máxima de 5mts., incluye: mano de obra especializada, considerando en todo momento laprotección con plástico de las áreas aledañas, delimitaciones del área de trabajo,








14 de 15

equipo de seguridad (lentes, etc.) y todo elemento necesario para la protección delpersonal, herramienta, equipo, acarreos horizontales y verticales y elevaciones dentro yfuera de obra, andamios, tápiales y todo lo necesario para su correcta elaboración,limpieza general en fachadas, los materiales y el procedimiento deberán serpreviamente aprobados por el INAH. Precio Unitario de Obra CompletamenteTerminada.

VII COMPLEMENTARIAS

COM.01

Retiro o reubicación de antenas, instalaciones y cualquier elemento extraño a lafachada, considerando el retiro de todos aquellos elementos ajenos fijado a la fachadacomo antenas, cables, armellas, etc. que no estén en uso y colocados sobre elementoso superficies de cantera de las fachadas, debiendo retirar completamente el elemento,posterior al retiro se procederá a realizar el resane de la superficie en color y textura alelemento aledaño, aplicando mortero polvo de cantera-cal-primal en proporción: 1:1:5.los trabajos serán realizados a una altura máxima de 5 mts., incluye: materiales, manode obra especializada, considerando en todo momento la protección de los elementosde cantera, las ventanas, puertas, marcos, cristales y todo aquel elemento queinterfiera con el proceso de trabajo, delimitaciones del área de trabajo, equipo deseguridad (arnés, casco, lentes, etc.) y todo elemento necesario para la protección delpersonal, herramienta, equipo, acarreos horizontales y verticales y elevaciones dentro yfuera de obra, andamios, hamacas, tápiales y todo lo necesario para su correctaelaboración, limpieza general del área, maniobras hasta una altura máxima de 5 mts.Precio Unitario de Obra Completamente Terminada.

COM.02

Limpieza exterior de vidrios al finalizar los trabajos y previo al desmontaje de andamios,a base de un lavado en vidrios de ventanas y puertas de fachadas solo por la parteexterior a base de agua jabonosa tallando con cepillo suave y franela para eliminarresiduos para posteriormente aplicar mezcla vinagre al 5% en agua como enjuaguefinal retirando el exceso con papel periódico, los trabajos serán realizados a una alturamáxima de 35 mts., incluye: materiales, mano de obra especializada, considerando entodo momento la protección de los elementos que componen las fachadas,delimitaciones del área de trabajo, equipo de seguridad (arnés, casco, lentes, etc.) ytodo elemento necesario para la protección del personal, herramienta, equipo, acarreoshorizontales y verticales y elevaciones dentro y fuera de obra, andamios, hamacas,tápiales y todo lo necesario para su correcta elaboración, limpieza general del área,maniobras hasta una altura máxima de 35 mts. Precio Unitario de Obra CompletamenteTerminada.








15 de 15

COM.03

Limpieza fina de la obra para entrega una vez finalizados los trabajos a base de unacuadrilla formada por dos personas, en todas y cada una del áreas que componen lasfachadas, incluye: materiales, mano de obra especializada, considerando en todomomento la protección de los elementos que componen las fachadas, delimitacionesdel área de trabajo, equipo de seguridad (arnés, casco, lentes, etc.) y todo elementonecesario para la protección del personal, herramienta, equipo, acarreos horizontales yverticales y elevaciones dentro y fuera de obra, andamios, hamacas, tápiales y todo lonecesario para su correcta elaboración, limpieza general del área, maniobras hasta unaaltura máxima de 35 mts. Precio Unitario de Obra Completamente Terminada.

Todos los conceptos deben incluir el retiro de andamios, malla sombra, tapiales ytodo lo que se haya utilizado para llevar a cabo este trabajo, una vez concluidostodos los trabajos a entera satisfacción de la supervisión.


SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICADIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


ESPECIFICACIONES GENERALES

OBRA: “REMOZAMIENTO Y LIMPIEZA DE FACHADAS EXTERIORESDEL EDIFICIO UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE N° 38, EN EL DISTRITO FEDERAL”

UBICACION: 16 DE SEPTIEMBRE N°38, Colonia Centro, D.F.

Agosto 2015

1 de 6

1. Se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago que debe cubrirse alcontratista por la totalidad de los trabajos ejecutados por un concepto conforme al proyecto,especificaciones de construcción y normas de calidad.

2. El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costosindirectos, el costo por financiamiento en su caso, el cargo por la utilidad del contratista.

3. Todos los trabajos, salvo indicación expresa en contrario, incluyen lo siguiente: el suministro de losmateriales, de los consumibles y desperdicios; la mano de obra, la maquinaria, el equipo, laherramienta, el andamiaje y escaleras en cualquiera de sus formas y el equipo de seguridad; todas lasmaniobras y acarreos horizontales y verticales que sean necesarios, dentro y fuera de la obra y engeneral todo lo necesario para la correcta y completa ejecución de los trabajos, se incluyan o no enforma explícita en los alcances y especificaciones proporcionados a la contratista.

4. En todos los conceptos de trabajo, aunque no se indique en los alcances o especificaciones, se deberáincluir carga manual y el retiro de desperdicios, escombros, desecho producto de todos los trabajos delremozamiento y limpieza de las fachadas, como retiros, desmantelamientos, desmontajes, materialessobrantes, etc y su acarreo fuera de la obra, en las estaciones que sean necesarias hasta una altura de35 mts., la carga de estos al medio de transporte, traslado y descarga hasta el lugar de tiro libredebidamente autorizado por la autoridad correspondiente local, sin importar la distancia al sitio; el costodel operador, la depreciación y uso del vehículo, pagos de tiro y todos los gastos que estos conceptosoriginen.

5. Para todos los trabajos se considerará que estos sean ejecutados en cualquier nivel del inmueble y sinrestricción de altura, por lo tanto, la contratista deberá incluir en su caso los costos por renta deandamios y equipo en general para trabajos en cualquier altura. Además de que deberá presentar elproyecto de andamiaje debidamente autorizado y certificado por un Director Responable de Obra yCorresponsable en seguridad estructural a cualquier altura de acuerdo a las supervisiones interna(SCJN) y externa. Realizar los trámites para obtener la licencia de uso de banquetas ante la Delegación,los derechos serán pagados por la SCJN. Esta obra considera las dos supervisiones: interna y externa.

6. En todos los trabajos se deberá incluir la consideración del uso de los vehículos propios o rentados, elequipo especial o auxiliar de construcción, se indique o no en los alcances o especificacionesproporcionados a la contratista.

7. En todos los trabajos se considerará incluido el equipo de seguridad necesario en la obra y el equipo deseguridad personal, se indique o no en los alcances o especificaciones proporcionados a la contratista.

8. Cuando la obra incluya trabajos que sean realizados en la cercanía de elementos arquitectónicos o devehículos, equipos o maquinaria ajenos a la misma, la contratista deberá tomar las medidas necesariaspara evitar daños, utilizando los medios y dispositivos de seguridad que se requieran para este objetivo;en caso de afectaciones deberá de realizar los trabajos de reparación que sean requeridos hasta la total







Agosto 2015

2 de 6

restauración de lo dañado. Los costos en que se incurra para esta protección o para reparar daños noserán reconocidos posteriormente, y se realizarán bajo la más estricta responsabilidad de la empresa ya su costo. La empresa que realiza los trabajos deberá entregar a la SCJN, previo al comienzo de lostrabajos una poliza de responsabilidad civil cuyo alcance estará estipulado en el contrato.

9. En todos los trabajos se considerará lo necesario para mantener en forma constante la limpieza generaldel inmueble. La supervisión indicará a la contratista el área designada para el depósito temporal de losmateriales a utilizar, así como, de los materiales producto de desmontajes, retiros, etc., manteniendoeste sitio siempre limpio en forma constante.

10. Las empresas concursantes deberán considerar en su propuesta económica todos los elementos paraproteger las áreas terminadas (plástico, cartón, etc.), así como en caso de ser necesario en la opiniónde la supervisión, la colocación de tapiales y el señalamiento de áreas de trabajo.

11. Para los trabajos a efectuar en la limpieza de las fachadas se considera en todo momento la protecciónde arbotantes, puertas, ventanas, cristales, balcones, molduras, balaustradas, etc. y todo aquelelemento que pudiera verse afectado durante el proceso de obra.

12. Las dimensiones y medidas indicadas para cada concepto en las especificaciones particulares o enplanos, se ajustarán en obra de ser necesario. Dejando constancia de los motivos en la bitácora,verificando antes y durante el proceso de obra.

13. La contratista deberá entregar, antes de comenzar los trabajos, un levantamiento fotográfico a detalle.Para cada estimación, deberá entregar junto con los documentos de estimación y generadores queavalen el avance, una relación fotográfica de los trabajos realizados en el periodo que se pretendecobrar, con tomas en el mismo ángulo que las del levantamiento entregado originalmente.

14. Cualquier sugerencia sobre cambios en las especificaciones del contrato deberán ser conciliados yaprobados por las supervisiones interna y externa y por el INAH e INBA cuando la obra implique laparticipación de estos Institutos.

15. En el caso de que para poder desarrollar los trabajos adecuadamente haya que retirar cualquierelemento, se deberá considerar el resguardo, protección, conservación de éstos, las maniobras yacarreos dentro y fuera de la obra y sin que éstas afecten las actividades del o los órganos dónde serealizan los trabajos motivo del contrato. La supervisión establecerá el lugar para el resguardo.

16. El concursante deberá considerar, salvo que se indique lo contrario, que la Suprema Corte de Justiciade la Nación proporcionará sanitarios, agua y energía eléctrica para herramienta menor, por lo que nodeberá considerar en sus análisis de precios unitarios estos insumos y será el responsable único delbuen uso de todo ello.







Agosto 2015

3 de 6

17. Cualquier mezcla o revoltura deberá hacerse en una artesa adecuada para evitar contaminación de losmateriales y cuidar de la limpieza de las áreas contiguas. Supervisada por el INAH.

18. El concursante que resulte ganador y se le asigne la obra, estará obligado a respetar todos los puntosasentados en las especificaciones particulares de obra, (marcas, modelos y dimensiones de los equiposy materiales solicitados), asimismo a tomar en cuenta que si el material no se encuentra en la región sedeberán considerar los cargos por fletes, envíos, viáticos y todo tipo de gasto que esto genere para lacorrecta ejecución de los trabajos contratados, por lo que se les aclara que la única manera de avalaruna modificación en cuanto a lo especificado, es que el tipo de material esté ya descontinuado y fueradel mercado, debiendo presentar una carta emitida por el proveedor en hoja membretada manifestandoclaramente que dicho material en cuestión está fuera del mercado. Lo que será analizado por lasupervisión y, en su caso, por el INAH y el INBA

19. Las especificaciones particulares rigen al catálogo de conceptos, siendo complemento del proyectoejecutivo todos los documentos, planos, catálogo de conceptos, especificaciones generales, etc.

20. El horario en el que se realizarán los trabajos será diurno previo acuerdo con la supervisión.

21. En caso necesario, la contratista deberá considerar una planta de energía eléctrica para la ejecución delos trabajos de limpieza o iluminación extra, situación que deberán de considerar y reflejar en supropuesta técnico-económica.

22. El contratista deberá instalar la bodega de materiales en el lugar indicado por la supervisión de laSuprema Corte de Justicia de la Nación de acuerdo al cálculo de indirectos que presenta.

23. Para el catálogo de conceptos y especificaciones particulares donde indica suministro y materiales estosdeberán de ser nuevos y de primera calidad.

24. Levantamiento y registro técnico fotográfico digital de la obra, desde el inicio y durante todo el procesose realizara un reporte impreso de los detalles y conceptos más importantes que se desarrollen, asícomo las que indique la supervisión, éstas se ordenaran secuencialmente dependiendo del trabajo ofrente al que se refiera cada una de las fotografías, la imágenes llevarán un pie de foto indicando laubicación y explicando brevemente el trabajo realizado, las fotografías se colocaran en un álbumcomercial de buena calidad y en la pasta y lomo (en su caso) principal se colocaran los datos de lostrabajos contratados para su fácil ubicación e identificación. El registro fotográfico será de forma digital yse entregara en disco compacto, estos trabajos incluyen: equipo e impresión, archivo digital, pie de foto,álbum y todo lo necesario para su correcto registro.

25. Elaboración de proyecto ejecutivo de andamiaje cubriendo pasos peatonales y longitud total o en partesdel edificio en las fachadas hacia las calles 16 de Septiembre y Bolívar en toda la altura del edificiodependiendo de la logística del contratista previa revisión y autorización de la supervisión y el INAH.Incluyendo pruebas de carga en las superficies sobre las que se apoyarán y soportarán los andamios,cálculo de estabilidad y resistencia a sismos y viento. Incluyendo responsiva de DRO y Corresponsableen seguridad estructural y licencia de uso de banqueta. Los trámites los hará el contratista.







Agosto 2015

4 de 6

26. Suministro y colocación de andamiaje y/o hamacas para realizar trabajos en fachada cubriendosuperficie vertical a base de andamiaje de paso peatonal en parte baja y andamio tubular y/o hamacasen el resto de la altura. Considerando una superficie aproximada de 34.00 y 35.00 mts., de longitudhasta una altura de 35 mts., incluye montaje, desmontaje al finalizar los trabajos, material, mano de obray herramienta. El ancho del paso de peatones será, en la calle 16 de Septiembre, desde la fachada deledificio hasta los bolardos; y en la calle de Bolívar, del ancho de la banqueta y en el Imafronte (esquina)del ancho con que el que se construya en 16 de Septiembre y que permita la banqueta. Todos lospuntos de contacto del andamio con la banqueta y el edificio deberán estar protegidos con neopreno y elprocedimiento aprobado por el INAH.En todas las áreas donde se coloquen el sistema de andamios se deberá de considerar lo siguiente:

Colocación durante el armado y desarmado de andamios de cinta de precaución, sobre nivel debanqueta cada que sea necesario indicar o restringir áreas o zonas donde se realicen los trabajos delimpieza de las fachadas y maniobras, evitando poner en riesgo la seguridad de los transeúntes,durante todo el desarrollo de los trabajos. La cinta con leyenda precaución fabricada en polietilenovirgen con pigmentos y aditivos en un ancho de 3" en color amarillo y leyenda precaución en colornegro, en presentación de rollo de 100 m.

Colocación de tapial de protección colocado sobre andamiaje de paso peatonal en área de banqueta defachadas, como protección para evitar materiales caídos hacia el vacío producto de los trabajos arealizar, compuesto por hojas de triplay de pino (3 usos) de 2a de 12 mm con bastidor de polines demadera de pino de 2a de 3" x 3" (5 usos) a cada 0.60 m de separación. Se colocarán piezas en sentidovertical considerando que en su punto de apoyo (parte inferior) deberá de tener cortes a 45º parapoderse apoyar sobre los polines en posición horizontal que se colocaran fijos al andamio mediantetorzales de alambre y sobre los cuales también se colocara triplay de pino de 2a de 12 mm., Incluyendotodos los amarres con alambre, hasta una altura de 3 m.

Colocación de sistema malla sombra al 70% nueva, negra, colocada sobre andamio tubular cubriendotambién el tapial de protección para evitar caídas de elementos al paso peatonal, considerando elrefuerzo con cinta para recibir ojillos metálicos para proceder a fijarse a la estructura de los andamios através de agujas y conectores (de la misma línea) en toda la altura de la fachada 35 m. aprox.

Colocación de protección sobre estructura de andamiaje en área de paso peatonal, a base de tuboaislante de polietileno de 1 ½” fijado con cinchos plásticos, que funcionara como forro de estructura delos andamios, para evitar golpes accidentales por las personas que circulen por debajo de losandamios, hasta una altura de 3 m.

Tendidos de madera para alcanzar paramentos de fachadas, apoyados directamente sobre andamiajetubular, armados con cama de polines de 3 1/2" x 3 1/2" colocados de forma transversal al paramento ysobre estos una pieza de triplay de 19 mm, los polines deberán asegurarse firmemente a los andamioscon torsales de alambre, serán ajustados de acuerdo a como se requiera, previo al armado de cualquierandamio, deberá entregarse el proyecto de andamios debidamente firmado por un director responsable







Agosto 2015

5 de 6

de obra que incluya el aval de pruebas de carga en banquetas y terrazas. Para el Vo.Bo. de lassupervisiones, incluyendo piezas de neopreno en todas las superficies que pudieran dañar banqueta ofachadas del edificio; se considera un total de 75 hojas de triplay (3 usos) y 150 polines (5 usos).Trabajos hasta una altura de 35 m.

Por seguridad los operarios y todas las personas que suban al andamiaje, deberán contar con todas lasmedidas de seguridad que pide la norma, incluida en primer término una línea de vida. Estas medidasdeberán ser verificadas y avaladas por la supervisión

* Antes de armar cualquier andamio, deberá entregarse el proyecto de andamios debidamente firmadopor un director responsable de obra que incluya el aval de pruebas de carga en banquetas y terrazaspara el vo.bo. de las supervisiones.

27. Para todos los trabajos de limpieza en las fachadas se considerará todos y cada unos de los relieves,molduras, cornisas, balaustradas, vanos y todos aquellos elementos que componen las fachadas, yaque el pago se realizara por m2 vista en plano.

28. La contratista deberá considerar en el presupuesto todos los elementos para proteger las áreas deventanas, puertas, vanos y todos aquellos elementos que pudieran afectarse durante el proceso detodos los trabajos producto del remozamiento y limpieza de las fachadas, etc., a base de película depolietileno calibre 600, fijada con cinta gris en todo el perímetro de los vanos de ventanas, puertas,portones y aquellos elementos que requieran protegerse en el área de las fachadas.

29. Todos los trabajos referidos en estas especificaciones y otros que se puedan realizar en el transcursode la obra de limpieza de las fachadas de cantera, y que se realicen con productos, instrumentos yprocesos inadecuados, podrían causar daños irreversibles, por lo que se deberá de realizar con todaslas garantías encaminadas a la preservación del bien, y se podrá detener cuando en ella se puedanproducir daños.

30. Todos los materiales a emplear deberán de ser de 1ª calidad y avalados por la supervisión.

31. Todos los conceptos se consideran por precio de unidad de obra completamente terminada(P.U.O.C.T.)

32. Por su importancia dentro del proceso de limpieza, todos los trabajos, que se realicen sin excepción deninguno, deberán encomendarse y así mismo estar completamente avalados, por restauradoresespecializados, además que se deberá de considerar la intervención de supervisores del InstitutoNacional de Antropología e Historia y por el Instituto Nacional de Bellas Artes (I.N.A.H.) e (I.N.B.A.).

33. La limpieza general de la obra en todo momento y las reparaciones que se requieran en las áreas detrabajo y áreas adyacentes durante el proceso de la obra, deberá considerarse por el contratista comoparte de los costos indirectos de sus precios unitarios.







Agosto 2015

6 de 6

NOTAS:

DE EXISTIR UNA CONTRADICCIÓN ENTRE PLANOS Y DOCUMENTOS (CATALOGO, ESPECIFICACIONES,NOTAS GENERALES, ETC.) LA CONTRATISTA DEBERÁ SOLICITAR LA ACLARACIÓN ANTE LASUPERVISIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, YA QUE DE NO SER ASÍ LACONTRATISTA TENDRÁ QUE ACEPTAR LAS CORRECCIONES QUE SEAN NECESARIAS (SIN QUE ESTOREPRESENTE UN COSTO ADICIONAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, ASÍ COMOTAMPOCO RETRASO EN LA OBRA DE ACUERDO A TIEMPO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOSTRABAJOS), QUEDANDO CLARO QUELAS CORRECIONES LAS INDICARA LA S.C.J.N. A TRAVÉS DE LASUPERVISIÓN.

SE DEBERÁ CONSIDERAR EN CADA UNA DE LAS INTEGRACIONES DE LOS PRECIOS UNITARIOS TODOLO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, NO SE ACEPTARÁNPROPUESTAS DE MATERIALES O PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LOS SOLICITADOS.

CONTRATO NÚMERO SCJN/DGIF/--/--/2015

Página 1 de 23

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPODETERMINADO CONSISTENTE EN EL REMOZAMIENTO YLIMPIEZA DE FACHADAS EXTERIORES DE EDIFICIO UBICADO ENCALLE 16 DE SEPTIEMBRE NÚMERO 38, EN EL DISTRITOFEDERAL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SUPREMA CORTEDE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LO SUCESIVO “LA SUPREMACORTE”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADORODOLFO HÉCTOR LARA PONTE, OFICIAL MAYOR, Y POR LAOTRA_________________, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LACONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR____________, EN SU CARÁCTER DE _______________, DECONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULASSIGUIENTES:V

D E C L A R A C I O N E S

I. "La Suprema Corte” manifiesta por conducto de su representante que:

I.1. Es uno de los órganos depositarios del Poder Judicial de la Federación, entérminos de lo dispuesto en los artículos 94 de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos y 1º, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicialde la Federación.

I.2. Requiere contratar la obra pública a precios unitarios y tiempo determinadoconsistente en el “Remozamiento y limpieza de fachadas exteriores deledificio ubicado en calle 16 de septiembre número 38, en el Distrito Federal”,localizado en la calle 16 de septiembre, número 38, colonia Centro, código postal06000, delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal.

I.3. El Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones en su_____ sesión _____celebrada el ________de dos mil quince, respecto delconcurso por invitación restringida número SCJN/DGIF/XX/2015, autorizó deconformidad con los dictámenes resolutivos emitidos por las áreas competentes,adjudicar la obra pública objeto de este contrato a “la Contratista” confundamento en el punto 16.1 de las bases del concurso de referencia y el artículo81, fracción VI del Acuerdo General de Administración VI/2008, del veinticincode septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno y Administración de laSuprema Corte de Justicia de la Nación por el que se regulan los procedimientospara la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contrataciónde obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal, en lo sucesivo AGAVI/2008 y del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la SupremaCorte de Justicia de la Nación.

La suficiencia presupuestal se encuentra contemplada en el Programa Anual deNecesidades 2015, para cubrir las erogaciones provenientes del presente contratoy se encuentra disponible en la partida presupuestal 62201 del Presupuestoautorizado en el centro gestor 1132400 para el ejercicio 2015. Respecto alejercicio 2016 los recursos quedarán sujetos a la autorización del Presupuesto deEgresos de la Federación correspondiente.

I.4. El licenciado Rodolfo Héctor Lara Ponte en su carácter de Oficial Mayor,está facultado para suscribir el presente contrato según lo dispuesto en el artículo20 fracción XIX, del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de laSuprema Corte de Justicia de la Nación y suscribe el presente contrato en unióncon el titular de la Dirección General de Infraestructura Física, en cumplimiento ala autorización a que se refiere la declaración I.3

I.5. Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes expedido por la Secretaríade Hacienda y Crédito Público SCJ9502046P5.

I.6. Para todo lo relacionado con el presente contrato señala como su domicilio elubicado en la calle de José María Pino Suárez número 2, colonia Centro de laCiudad de México, delegación Cuauhtémoc, código postal 06060, México,Distrito Federal.


Página 2 de 23

II. “La Contratista” por conducto de su representante manifiesta que:

II.1. Es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, entérminos de la escritura pública número __________de ___de ___de ___, pasadaante la fe del licenciado _________, Notario Público número _______del______________.

II.2. El ___________en su carácter de ___________, cuenta con facultadessuficientes para suscribir el presente contrato, por así constar en la escriturapública número ____________de ______de ____________de ___, pasada ante lafe del licenciado ________, Notario Público número ___del ____, facultades quehasta la fecha no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

II.3. A la fecha de la presente contratación no se encuentra en los supuestosprevistos en los artículos 48 y 58, fracción XVI del AGA VI/2008.

II.4. Cuenta con personal técnico encargado de la dirección de los trabajos, con laexperiencia laboral y capacidad técnica específica para elaborar la obra pública aPrecios Unitarios y Tiempo Determinado, detallada en la cláusula primera de estecontrato, así como con los elementos técnicos, experiencia y capacidad técnica enobra de características similares, así como con la capacidad económica necesariapara tal fin.

II.5. Para el desarrollo de sus actividades mercantiles cuenta con la siguientedocumentación:

Registro Federal de Contribuyentes número __________, expedido por laSecretaría de Hacienda y Crédito Público, según cédula de identificaciónfiscal que exhibe.

Registro Patronal número __________, expedido por el InstitutoMexicano del Seguro Social, según Tarjeta de Identificación Patronal queexhibe.

Cédula Profesional número ___________ a nombre de _____________,responsable técnico, expedida por la Dirección General de Profesiones.

II.6. Para todo lo relacionado con el presente contrato, señala como su domicilioel ubicado en ________número _______, colonia ___________, ___________,código postal _______, ____________.

Asimismo, manifiesta que notificará por escrito a este Alto Tribunal cualquiercambio de domicilio que realice.

II.7. Para recibir los pagos derivados del presente contrato, señala la cuenta decheques número __________, de la institución bancaria ________, sucursal_______, plaza ___con número de Clabe Bancaria Estandarizada -_____________.

III. Declaran las partes por conducto de sus representantes que:

III.1. Se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad jurídica con la quecomparecen por conducto de sus representantes para la celebración del presentecontrato y manifiestan que todas las comunicaciones que se realicen entre ellas sedirigirán a los domicilios indicados en los numerales I.6. y II.6.

III.2. Conocen el alcance y contenido de este contrato, por lo que están deacuerdo en darle cumplimiento al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.“La Contratista” se obliga a la ejecución de la obra pública a precios unitarios ytiempo determinado consistente en el “Remozamiento y limpieza de fachadasexteriores del edificio ubicado en calle 16 de septiembre número 38, en elDistrito Federal”, localizado en la calle 16 de septiembre, número 38, coloniaCentro, código postal 06000, delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal,de conformidad con las propuestas técnica y económica entregadas a “la Suprema


Página 3 de 23

Corte” el ___________dos mil quince, considerando de manera enunciativa y nolimitativa lo siguiente:

Trámites; Preliminares; Liberaciones; Albañilería; Cantera; Mármol; Herrería; Complementarias.

La descripción pormenorizada de los trabajos se encuentra detallada en elcatálogo de conceptos que forma parte integrante de las bases las cuales seincorporan y forman parte de este instrumento jurídico.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.“La Suprema Corte” cubrirá como importe de la ejecución de la obra públicaencomendada a “la Contratista”, la cantidad de$_________________________(_______ --/100 moneda nacional) más elimpuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de$________________________________ (_______ --/100 moneda nacional),ascendiendo a un monto total de $________________________________(_______ --/100 moneda nacional).

El programa calendarizado, así como sus importes respectivos fueron presentadospor “la Contratista”, en la propuesta económica entregada a “la Suprema Corte” el________________________________.

“La Contratista” se compromete y obliga a respetar el monto y las condiciones depago pactados en este contrato.

El monto final del contrato se ajustará a lo que resulte de la aplicación de losimportes autorizados a las cantidades de obra finalmente ejecutadas, mediante laaplicación del catálogo de conceptos que forma parte integrante de las bases.

Para efectos fiscales de este contrato “la Contratista” deberá presentar las facturascorrespondientes, con los requisitos señalados en las declaraciones I.5. y I.6.

TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.El presente instrumento jurídico será sujeto a revisión de costos y procederáprevia solicitud de “la Contratista”, efectuando la revisión de cada uno de losprecios contratados, sujetándose a lo establecido en el artículo 163 del AGAVI/2008 y a lo siguiente:

En ningún caso el anticipo será sujeto de ajuste de costo. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando permanentes los

porcentajes de costos indirectos, financiamiento y utilidad originales. El ajuste de costos se llevará a cabo mediante la revisión de cada uno de

los precios del contrato, a través de la aplicación de los índices nacionalesde precios determinados por el Instituto Nacional de Estadística yGeografía.

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido elincremento o decremento en el costo de la mano de obra, de acuerdo conlos montos o porcentajes aprobados por la Comisión Nacional de SalariosMínimos publicados en el Diario Oficial de la Federación, y respecto de lamano de obra de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo con elprograma de ejecución pactado en el presente instrumento jurídico.

Sólo procederán, previa solicitud y justificación del evento por parte de“la Contratista”.

Los ajustes se harán a la fecha convenida, cuando no exista atrasoimputable a “la Contratista” con respecto al programa de ejecución yexclusivamente para los trabajos pendientes de realizar conforme alprograma de ejecución originalmente pactado.


Página 4 de 23

CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN.“La Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato, enun plazo de ciento veinticinco días naturales, contado a partir del día siguientehábil de la entrega del anticipo y una vez que se haya puesto a su disposición elinmueble donde se llevarán a cabo los trabajos, quedando asentado en bitácora.

En caso que “la Suprema Corte” contrate los servicios de una supervisión externapara la obra objeto del presente instrumento y si “la Contratista” ocasiona retrasoen la ejecución de la obra pública, el costo que se genere por concepto de pagoextra a la supervisión externa a consecuencia de dicho retraso, correrá por cuentay riesgo de “la Contratista”.

De lo señalado en el párrafo anterior, el importe que deba pagarse a la supervisiónexterna será descontado de los pagos pendientes de liquidar a “la Contratista” aefecto de que “la Suprema Corte” liquide tal importe a la supervisión externa.

Una vez fenecido el plazo de ejecución, si aún quedaran trabajos pendientes, “laContratista” deberá continuar con la ejecución de la obra, sin menoscabo de que“la Suprema Corte” valore las causas del retraso y en su caso, aplique la penaconvencional pactada en la cláusula trigésima segunda del presente contrato.

“La Suprema Corte”, a través de la Dirección General de Infraestructura Físicatendrá la facultad para verificar si la obra objeto de este contrato, se ejecuta por“la Contratista” de acuerdo al programa de obra vigente, para lo cual compararáperiódicamente el avance de la obra.

“La Contratista” deberá cumplir con los tiempos establecidos en el programacalendarizado entregado a “la Suprema Corte” el________________________________.

QUINTA. FORMA DE PAGO.“La Suprema Corte” cubrirá el importe de este contrato de la siguiente forma:

Se entregará a “la Contratista” un anticipo equivalente al 35% (treinta y cinco porciento) para el inicio de los trabajos, equivalente a la cantidad de$____________________________ (__________ --/100 moneda nacional), másel impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de$____________________________ (__________ --/100 moneda nacional),ascendiendo el importe total del anticipo a la cantidad de$____________________________ (__________ --/100 moneda nacional),mediante transferencia electrónica dentro de los ocho días hábiles siguientes a lapresentación de la factura electrónica correspondiente (copia) en ventanilla únicade la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad, sita en Bolívar número30, planta baja, colonia Centro, código postal 06000, delegación Cuauhtémoc,México, Distrito Federal y las fianzas de anticipo y cumplimiento esténdictaminadas favorablemente por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de laSuprema Corte.

Si se encuentra pendiente de amortizar el anticipo, en caso de que la obraconcluya y ya no existan trabajos pendientes para su amortización, en caso de larescisión del contrato o de su terminación anticipada, el saldo pendiente sereintegrará en una sola exhibición a “la Suprema Corte”, en un plazo no mayor dequince días hábiles, contado a partir de que se le notifique a “la Contratista” lareferida terminación. Si ésta incurre en mora, pagará los intereses quecorrespondan conforme a la tasa prevista en la Ley de Ingresos de la Federación,para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales del ejerciciocorrespondiente a la firma de este instrumento.

“La Suprema Corte” podrá retener pagos a efecto de garantizar el anticipo noamortizado cuando se advierta que el monto de la obra será considerablementeinferior al presupuesto original, o bien cuando exista un atraso relevante en laejecución de la obra.

Los pagos subsecuentes serán por el cien por ciento del monto contratado portrabajos ejecutados y a través de estimaciones, en las que se amortizará, en cadauna de ellas, el anticipo en su mismo porcentaje (treinta y cinco por ciento), lasque se deberán formular con una periodicidad no mayor de treinta días naturales y


Página 5 de 23

presentar a la supervisión externa contratada por “la Suprema Corte” pararevisión de trabajos terminados y ejecutados, conforme a los términos delpresente instrumento jurídico, debiendo corresponder al cumplimiento delporcentaje de avance de obra que se indica en el programa valorado, presentadopor “la Contratista” a la fecha de elaboración de la estimación.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse en un plazo no mayorde veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en que se autorizaron por laDirección General de Infraestructura Física, de conformidad al artículo 156 delAGA VI/2008 y a la presentación de la factura electrónica correspondiente(copia) en la ventanilla única de la Dirección General de Presupuesto yContabilidad, que cumpla con los requisitos fiscales vigentes y acompañada de ladocumentación que acredite la procedencia de su pago. Las facturas electrónicasse deberán enviar a la dirección de correo electrónico:[email protected]. El correo electrónico deberá contener lo siguiente: 1)archivo electrónico de la factura en formato XML; 2) acuse de recepción delarchivo XML en el correo antes citado; 3) validación en el SAT del folio fiscal yvalidación en el SAT de la estructura, 4) el sello y cadena original.

La Dirección General de Infraestructura Física deberá revisar la propuesta deestimación en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contado a partir de surecepción y la autorizará o la ajustará en lo que corresponda.

Una vez autorizada la estimación y recibida la factura que reúna los requisitosfiscales respectivos, se procederá al pago.

La estimación que presente “la Contratista” para su firma deberá ir acompañadade una relación fotográfica de los trabajos realizados en el periodo que sepretende cobrar, con tomas en el mismo ángulo que las del levantamientoentregado antes de comenzar los trabajos. No se aceptará la estimación si no sejustifican los trabajos ejecutados con dichas fotografías.

Las diferencias técnicas y/o numéricas que no sea posible de conciliar y autorizar,quedarán pendientes y deberán incluirse y resolverse en una de las dos siguientesestimaciones.

Los pagos que realice “la Suprema Corte” a favor de “la Contratista” sólo podránrealizarse mediante depósito por transferencia bancaria, en la cuenta de chequesseñalada en la declaración II.6. de este instrumento, la que podrá sustituirsemediante escrito firmado por _____________en su carácter de _____________de“la Contratista”, previa entrega de la factura electrónica correspondiente, la cualdeberá presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes al en que se hayaautorizado la estimación de los trabajos relativos a la quincena de que se trate yhayan sido recibidos a entera satisfacción de “la Suprema Corte” los trabajos queampare dicha factura.

SEXTA. PAGOS EN EXCESO.“La Contratista”, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más losintereses que correspondan conforme a la tasa prevista en la Ley de Ingresos de laFederación, para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales delejercicio correspondiente a la firma de este instrumento. Los cargos se calcularánsobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por díasnaturales, desde la fecha del pago a “la Contratista” hasta la fecha en que sepongan efectivamente las cantidades a disposición de “la Suprema Corte”.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de“la Contratista” sean compensadas en el pago siguiente o en el finiquito, si dichopago no se hubiera identificado con anterioridad.

En caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, “la Contratista”deberá reintegrar, en su caso, los pagos que haya recibido de más y los interesescorrespondientes calculados conforme a lo indicado con anterioridad.


Página 6 de 23

SÉPTIMA. IMPUESTOS.El impuesto al valor agregado se pagará a “la Contratista” aplicando la tasa de16%, en términos de lo previsto en el artículo 1º de la Ley del Impuesto al ValorAgregado, debiendo efectuar su desglose en la factura correspondiente.

Cada una de las partes será responsable de las retenciones y pagos de impuestos acubrir ante las autoridades federales y locales que correspondan.

OCTAVA. GARANTÍA DEL ANTICIPO.Para garantizar la debida inversión del anticipo, su amortización, o la devolucióndel anticipo, “la Contratista” otorgará a “la Suprema Corte”, fianza de compañíalegalmente autorizada por el equivalente al 100% del anticipo, mismo queasciende a la cantidad de $____________________________ (__________ --/100 moneda nacional) incluido el impuesto al valor agregado, la cual deberáser entregada dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma del presentecontrato.

La garantía a que se refiere esta cláusula, será requisito para la entrega delanticipo y deberá subsistir hasta su total amortización.

En el texto de la póliza de fianza que presente “la Contratista”, deberá constar lasiguiente leyenda:

“- Nombre de la afianzadora- En ejercicio de la autorización que le fue concedidapor la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuestoen la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye ante la SupremaCorte de Justicia de la Nación, en fiadora hasta por la cantidad de$____________________________ (__________ --/100 moneda nacional), paragarantizar, por parte de ____________________________ , con domicilioubicado en ______ número __, colonia ____, _____, código postal ____, _____,la debida inversión, a satisfacción de “la Suprema Corte”, o en caso contrario, ladevolución parcial o total del importe que corresponde al anticipo otorgado alamparo del contrato número SCJN/DGIF/--/--/2015, con el objeto de ejecutar laobra pública a precios unitarios y tiempo determinado de el “Remozamiento ylimpieza de fachadas exteriores del edificio ubicado en calle 16 de septiembrenúmero 38¸ en el Distrito Federal”, celebrado entre la Suprema Corte de Justiciade la Nación y ____________________________ , con un monto total contratadoque asciende a la cantidad de $_____________(________________ --/100moneda nacional) incluido el impuesto al valor agregado.

La afianzadora expresamente declara que:

- La presente fianza se expide de conformidad con lo establecido en el “AcuerdoGeneral de Administración VI/2008, del veinticinco de septiembre de dos milocho, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justiciade la Nación, por el que se determinan los procedimientos para la adquisición,administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos yservicios requeridos por este Tribunal” y en el contrato número SCJN/DGIF/--/--/2015 celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y____________________________ , con el objeto de ejecutar la obra pública aprecios unitarios y tiempo determinado consistente en el “Remozamiento ylimpieza de fachadas exteriores del edificio ubicado en calle 16 de septiembrenúmero 38, en el Distrito Federal”, con un monto total contratado que asciendea la cantidad de $________________________________ (_______ --/100moneda nacional) incluido el impuesto al valor agregado.

- La fianza se otorga atendiendo a las cláusulas contenidas en el contrato númeroSCJN/DGIF/--/--/2015.

- La presente fianza tendrá vigencia desde la fecha de su expedición y hasta que“la Contratista” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado, acreditando talcircunstancia ante “la Suprema Corte”, considerándose el anterior, como plazodeterminado; y que para su cancelación será necesaria en forma previa y porescrito, la comunicación a la afianzadora por parte de la Suprema Corte de Justiciade la Nación.


Página 7 de 23

-La presente fianza garantiza el pago de intereses que se llegaren a generar a favorde “la Suprema Corte”.

- En caso de que exista prórroga o atraso en la ejecución de la obra pública con laconsiguiente ampliación del plazo para la amortización del anticipo, la fianzacontinuará vigente por el mismo lapso.

- La Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Tesorería de la Federación,podrán reclamar el pago de la cantidad establecida en la presente póliza de fianza,conforme a los procedimientos señalados por los artículos 279 y 282, de la Ley deInstituciones de Seguros y de Fianzas, con respecto al destino que debe darle alanticipo otorgado, a su obligación de acreditarlo a satisfacción de la SupremaCorte de Justicia de la Nación, o a devolverlo en caso de ser requerido para ello.

- Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas contenidas en el presentecontrato de fianza, así como en caso de controversia, siempre que una de laspartes en contienda sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la instituciónde fianzas se somete expresamente a las decisiones del Tribunal Pleno de laSuprema Corte de Justicia de la Nación, órgano competente para interpretar yhacer cumplir lo pactado en este contrato, renunciando en forma expresa acualquier otro fuero que, en razón de su domicilio, tenga o llegare a tener, entérminos de lo dispuesto por el artículo 11, fracción XX, de la Ley Orgánica delPoder Judicial de la Federación.”

NOVENA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.Para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de lasobligaciones que “la Contratista” asume con la celebración del presente contrato,así como para el pago de las penas estipuladas y posibles pagos en exceso, seobliga a otorgar fianza de compañía legalmente autorizada por el equivalente al10% del monto total del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, esto es,por la cantidad de $__________(____________________--/100 monedanacional) y hasta 20% más en el supuesto de que por algún motivo debaincrementarse el costo de la obra pública contratada.

La presente garantía, deberá contratarse de modo que esté vigente desde la fechade su expedición y hasta que la obra pública haya sido terminada y recibida aentera satisfacción de "la Suprema Corte", lo que deberá asentarse en un acta deentrega-recepción y una vez que se haya realizado el pago del finiquito y recibidopor parte de "la Suprema Corte" la carta de finiquito expedida por "la Contratista”.Dicha fianza sólo podrá ser cancelada con el consentimiento previo y por escritode "la Suprema Corte" y previa entrega de la garantía de vicios ocultos.

I. En el texto de la póliza de fianza, deberá constar la siguiente leyenda:

"- Nombre de la afianzadora- en ejercicio de la autorización que le fue concedidapor la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de conformidad con lo dispuestoen la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye ante la SupremaCorte de Justicia de la Nación, en fiadora hasta por la cantidad de$_______________ (_______________ --/100 moneda nacional), y hasta 20%más en el supuesto de que por algún motivo deba incrementarse el costo de la obrapública contratada, para garantizar por parte de____________________________ , con domicilio ubicado en ______ número __,colonia ____, _____, código postal ____, _____, el fiel y exacto cumplimiento detodas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato númeroSCJN/DGIF/--/--/2015, celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nacióny ____________________________ , con un monto total contratado que asciendea la cantidad de $________________________________ (_______ --/100moneda nacional), sin incluir el impuesto al valor agregado.

“La afianzadora” expresamente declara que:

- La presente fianza se expide de conformidad con lo establecido en el AcuerdoGeneral de Administración VI/2008, del veinticinco de septiembre de dos milocho, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justiciade la Nación, por el que se regulan los procedimientos para la adquisición,administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos yservicios requeridos por este Tribunal y en el contrato número SCJN/DGIF/--/--


Página 8 de 23

/2015, celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y____________________________ , con el objeto de garantizar el fiel y exactocumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de “la Contratista”,para ejecutar la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado consistenteen el “Remozamiento y limpieza de fachadas exteriores del edificio ubicadoen calle 16 de septiembre número 38, en el Distrito Federal”, localizado en lacalle 16 de septiembre, número 38, colonia Centro, código postal 06000,delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, con un monto total contratadoque asciende a la cantidad de ________________________________ (_______ --/100 moneda nacional) sin incluir el impuesto al valor agregado.


- La presente fianza tendrá vigencia desde la fecha de su expedición y hasta que laobra pública haya sido terminada y recibida a entera satisfacción de “la SupremaCorte”, lo que deberá asentarse en un acta de entrega-recepción, se haya realizadoel pago del finiquito y recibido por parte de “la Suprema Corte” la carta definiquito expedida por “la Contratista” y para su cancelación será necesariacomunicación previa y por escrito a la afianzadora por parte de “la SupremaCorte”, así como la entrega de la garantía de vicios ocultos.

- De existir recursos legales o juicios relacionados con el contrato númeroSCJN/DGIF/--/--/2015, la fianza otorgada por “la Contratista” tendrá plenavigencia durante la substanciación y hasta que se dicte resolución definitiva porautoridad competente.

- La afianzadora acepta someterse a los procedimientos de ejecución previstos enla Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de la fianza,aun para el caso de que procediera el cobro de intereses con motivo del pagoextemporáneo del importe de la fianza requerida.

- La fianza garantiza el cumplimiento total de lo contratado, aun cuando existasubcontratación con la autorización expresa de “la Suprema Corte”.

- La fianza garantiza el pago de sanciones, penas convencionales, pagos enexcesos e intereses que se generen por éstos en los términos contratados.

- La Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Tesorería de la Federaciónpodrán reclamar el pago de la cantidad establecida en la presente póliza de fianza,conforme a los procedimientos señalados en los artículos 279 y 282 de la Ley deInstituciones de Seguros y de Fianzas.

- La presente fianza garantizará la obligación principal del contrato debiendocubrir el importe correspondiente a la obligación principal, así como el pago deintereses que se llegaren a generar. Tratándose de prórrogas en el plazo deejecución pactadas en algún instrumento de la misma naturaleza del contratooriginal, la presente fianza quedará vigente por un plazo igual al acordado en elconvenio modificatorio que en su caso llegare a suscribirse o el que correspondaal plazo de atraso. De existir incremento al monto, la fianza cubrirá hasta un 20%adicional al originalmente pactado.

- Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas contenidas en el presentecontrato de fianza, así como en caso de controversia, siempre que una de laspartes en contienda sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la instituciónde fianzas se somete expresamente a las decisiones del Tribunal Pleno de laSuprema Corte de Justicia de la Nación, órgano competente para interpretar yhacer cumplir lo pactado en este contrato, en términos de lo dispuesto en elartículo 11, fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero que en razón de su domicilio,tenga o llegare a tener”.

II. Las partes convienen en que la fianza deberá ser presentada dentro de los diezdías hábiles siguientes a la fecha en que se firme el contrato; en caso de quetranscurrido el plazo señalado no se hubiere presentado la fianza en la forma ytérminos pactados, “la Suprema Corte” podrá rescindir el presente contrato sinresponsabilidad alguna.


Página 9 de 23

“La Contratista” por medio de este instrumento renuncia expresamente al derechode compensación que pudiera hacer valer en contra de “la Suprema Corte”, dandocon esta renuncia cumplimiento a lo que se establece en artículo 289 de la Ley deInstituciones de Seguros y de Fianzas.

Las “partes” convienen que la presente garantía será exigible cuando “laContratista” incumpla cualquiera de las cláusulas previstas en el presenteinstrumento.

DÉCIMA. GARANTÍA PARA VICIOS OCULTOS.Para garantizar la calidad de la obra pública terminada, “la Contratista” sustituirála fianza otorgada para el cumplimiento del contrato detallada en la cláusula queantecede, por otra equivalente al 10% del monto total ejercido incluido elimpuesto al valor agregado, para responder por los defectos que resulten porvicios ocultos o por cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurridodurante su elaboración. La vigencia de esta garantía será de un año contado apartir de la firma del finiquito correspondiente.

En caso de presentarse vicios ocultos o responsabilidades a cargo de “laContratista”, “la Suprema Corte” se lo comunicará por escrito en cuanto sepresenten. Si no los resuelve en el plazo que se convenga para tal efecto, se haráefectiva la garantía.

Al término del año contado a partir de la fecha de la firma del finiquitocorrespondiente y de no haberse presentado vicios ocultos o responsabilidades acargo de “la Contratista”, la institución afianzadora podrá proceder a lacancelación de la fianza, para lo cual, la Dirección General de InfraestructuraFísica de “la Suprema Corte” deberá emitir por escrito el documento deliberación.

Las partes convienen en que la fianza deberá ser presentada dentro de los diez díashábiles siguientes a la fecha de firma del finiquito correspondiente.

En el texto de la póliza de fianza que se expida por institución autorizada, deberáconstar la siguiente leyenda:

“- Nombre de la afianzadora- en ejercicio de la autorización que le fue concedidapor la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de conformidad con lo dispuestoen la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye ante la SupremaCorte de Justicia de la Nación, en fiadora hasta por la cantidad de (el monto de lafianza será del 10% del importe del contrato efectivamente ejercido incluido elimpuesto al valor agregado), para garantizar por parte de____________________________, con domicilio ubicado en ______ número __,colonia ____, _____, código postal ____, _____, la reparación de los defectos porvicios ocultos que se pudieran presentar en la obra pública a precios unitarios ytiempo determinado consistente en el “Remozamiento y limpieza de fachadasexteriores del edificio ubicado en calle 16 de septiembre número 38, en elDistrito Federal”, localizado en la calle 16 de septiembre, número 38, coloniaCentro, código postal 06000, delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal.

“La afianzadora” expresamente declara que:

- La presente fianza se expide de conformidad con lo establecido en el AcuerdoGeneral de Administración VI/2008 del veinticinco de septiembre de dos milocho, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justiciade la Nación por el que se regulan los procedimientos para la adquisición,administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos yservicios requeridos por este Tribunal y en el contrato número SCJN/DGIF/--/--/2015, celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y____________________________ , con el objeto de garantizar la reparación delos defectos por vicios ocultos que se pudieran presentar en la obra pública aprecios unitarios y tiempo determinado consistente en el “Remozamiento ylimpieza de fachadas exteriores del edificio ubicado en calle 16 de septiembrenúmero 38, en el Distrito Federal”, localizado en la calle 16 de septiembre,número 38, colonia Centro, código postal 06000, delegación Cuauhtémoc,México, Distrito Federal, con un monto total ejercido que asciende a la cantidad


Página 10 de 23

de $________________________________ (_______ --/100 moneda nacional),más el impuesto al valor agregado.


- La presente fianza tendrá vigencia desde la fecha de su expedición y hasta unaño contado a partir de la firma del finiquito correspondiente y para sucancelación será necesaria comunicación expresa y por escrito a la afianzadora,por parte de la Dirección General de Infraestructura Física de la Suprema Corte deJusticia de la Nación.

- La Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Tesorería de la Federaciónpodrán reclamar el pago de la cantidad establecida en la presente póliza de fianza,conforme a los procedimientos señalados en los artículos 279 y 282 de la Ley deInstituciones de Seguros y de Fianzas. En todo caso, el plazo para que la SupremaCorte de Justicia de la Nación, advierta los defectos por vicios ocultos no podráexceder de un año contado a partir de la firma del finiquito correspondiente.

- Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas contenidas en el presentecontrato de fianza, así como en caso de controversia, siempre que una de laspartes en contienda sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la instituciónde fianzas se somete expresamente a las decisiones del Tribunal Pleno de laSuprema Corte de Justicia de la Nación, órgano competente para interpretar yhacer cumplir lo pactado en este contrato, en términos de lo dispuesto en elartículo 11, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero que en razón de su domicilio,tenga o llegare a tener”.

DÉCIMA PRIMERA. INEXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL.“La Contratista”, como empresario y patrón del personal que ocupe para lostrabajos de este contrato, será la única responsable de las obligaciones derivadasde las disposiciones laborales y demás ordenamientos en materia de trabajo yseguridad social, por lo que responderá de todas las reclamaciones que sustrabajadores presentasen en su contra o de “la Suprema Corte”, en relación con lostrabajos motivo de este contrato, por tanto "la Suprema Corte" quedará relevadade toda responsabilidad en tal sentido.

Todas las personas que intervengan en la ejecución del objeto de este contrato,serán trabajadores de “la Contratista”, de ninguna manera existirá relación laboralentre ellos y “la Suprema Corte”. Será responsabilidad de “la Contratista” cumplircon todas las obligaciones que a cargo de los patrones establecen las disposicionesque regulan el SAR, INFONAVIT, Seguro Social y las contenidas en la LeyFederal del Trabajo. El costo que implique el cumplimiento de estas obligacionescorrerá a cargo de “la Contratista”, la que será la única responsable de sucumplimiento.

“La Suprema Corte” estará facultada para requerir a “la Contratista” loscomprobantes de afiliación de sus trabajadores al IMSS, así como loscomprobantes de pago de las cuotas al SAR, INFONAVIT e IMSS.

En caso de que alguno o algunos de los trabajadores de “la Contratista”, ejecuteno pretendan ejecutar alguna reclamación en contra de “la Suprema Corte”, “laContratista” deberá reembolsar la totalidad de los gastos que erogue “la SupremaCorte”, con motivo de las demandas instauradas por concepto de traslado,viáticos, hospedaje, transportación, alimentos y demás inherentes, con el fin deacreditar ante la autoridad competente que no existe relación laboral alguna conlos mismos y deslindar a “la Suprema Corte” de cualquier tipo de responsabilidaden ese sentido.

Las partes acuerdan que el importe de los referidos gastos que se llegaran aocasionar podrá ser deducido por “la Suprema Corte” de las facturas que seencuentren pendientes de pago, independientemente de las acciones legales que sepudieran ejercer.


Página 11 de 23

DÉCIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD CIVIL.“La Contratista” será responsable civilmente ante “la Suprema Corte” de losdaños y perjuicios que el personal asignado para la ejecución de la obra públicaobjeto de este contrato causen a los bienes, empleados, visitantes o a tercerosdurante el desempeño de sus funciones.

DÉCIMA TERCERA. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PORDAÑOS A TERCEROS.“La Contratista” deberá exhibir dentro de los diez días hábiles siguientes a lafecha en que se firme el contrato, póliza de seguro de responsabilidad civil pordaños a terceros en que incurra el personal asignado para los trabajos de la obrapública consistente en el “Remozamiento y limpieza de fachadas exteriores deledificio ubicado en calle 16 de septiembre número 38, en el Distrito Federal”,en los bienes, empleados o visitantes del lugar durante el desempeño de susfunciones; para lo cual deberá presentar póliza de seguro expedida a su favor porinstitución autorizada, que ampare dos veces el monto total contratado, sin incluirel impuesto al valor agregado, esto es, la cantidad de $_______________(_______________--/100 moneda nacional) por los daños derivados de suresponsabilidad civil hacia terceros que se llegare a presentar durante el desarrollode la obra, en el entendido que cubrirá los riesgos durante todo el plazo deejecución de la obra, desde la apertura de la bitácora de la obra y hasta el acto deentrega recepción de la misma, ya que de no hacerlo así, “la Suprema Corte” noerogará pago alguno hasta en tanto no haya sido renovada dicha póliza.

La póliza de seguro que la aseguradora correspondiente emita a “la Contratista”,contendrá como mínimo las siguientes especificaciones: vigencia; nombres,domicilios de los contratantes y firma de la empresa aseguradora; la designaciónde la cosa o de la persona asegurada; la naturaleza de los riesgos garantizados; elmomento a partir del cual se garantiza el riesgo y la duración de esta garantía; elmonto de la garantía y la cuota o prima del seguro en términos del artículo 20 dela Ley sobre el contrato de seguro; y, que en términos de la fracción VI delartículo 27 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, garantiza el pagode la indemnización que el asegurado deba a un tercero a consecuencia de unhecho que cause un daño previsto en el contrato de seguro o a “la Suprema Corte”por sí, o a través de su personal o del que haya contratado o subcontratado.

Para efecto de la última especificación, “la Contratista” deberá solicitar a laaseguradora inserte la siguiente leyenda: (Nombre de la aseguradora) garantiza laresponsabilidad civil de los empleados y trabajadores del asegurado frente aterceros.

DÉCIMA CUARTA. LIBRO DE BITÁCORA.Para el correcto seguimiento de los trabajos precisados en el presente contrato, laspartes convienen que será obligatorio al inicio de los mismos, abrir libro debitácora, en el que según las circunstancias de cada caso se deberán registrar losasuntos relevantes que se presenten, los acontecimientos que resulten diferentes alos establecidos en el presente instrumento y sus anexos, así como aquellos queden fe del cumplimiento de eventos significativos que ocurran durante eldesarrollo de la obra y las situaciones ajenas a la responsabilidad de las partes. Ellibro de bitácora tendrá en todo momento el carácter de registro oficial y legal dela obra, además de ser el medio de comunicación convencional entre las partes yestará vigente durante el desarrollo de los trabajos, por lo que éste deberá serfirmado por las partes por conducto de los representantes que para tal findesignen.

La bitácora estará bajo la responsabilidad y custodia del responsable de lasupervisión de la obra, interna o externa, en forma conjunta con “la Contratista”, afin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio en que se presten lostrabajos, sin que la bitácora pueda ser extraída de dichos lugares salvo que así lodetermine el Oficial Mayor a solicitud del titular de la Dirección General deInfraestructura Física, sin que en la misma puedan autorizarse o pactarse trabajosextraordinarios o excedentes.

La bitácora se ajustará atendiendo al medio de comunicación a través del cual seopere y deberá considerar en lo aplicable, lo siguiente:


Página 12 de 23

a) Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidasal presente contrato;

b) Se deberá contar con un original para “la Suprema Corte” y al menos doscopias, una que será para “la Contratista” y otra para el caso de existir supervisiónexterna.

c) Las copias deberán ser desprendibles no así las originales.

d) El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de cadacaso: número, clasificación, fecha, descripción del asunto, y en forma adicionalubicación, causa, solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidadsi la hubiere, y fecha de atención, así como la referencia, en su caso, a la nota quese contesta. Las partes deberán firmar al final de cada nota.

Asimismo para el correcto uso de la bitácora, las partes, atendiendo al medio decomunicación a través del cual se opere, deberán:

I. Iniciar con una nota especial relacionando como mínimo la fecha de apertura,datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del personalautorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del presente contrato yalcances descriptivos de los trabajos y de las características del sitio donde sedesarrollarán; la inscripción de los documentos que identifiquen oficialmente alresponsable de la obra, al supervisor interno y en su caso al supervisor externo, asícomo al superintendente de la obra, los que serán responsables para realizarregistros en la bitácora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza parallevar a cabo dichos registros;

II. Asentarse inmediatamente después de la nota de apertura el horario en el que sepodrá consultar notas, el que deberá coincidir con el de la jornada de trabajo decampo; prohibir las modificaciones de las notas, así sea por el responsable de laanotación original; establecer la obligación de asentar en la bitácora los aspectosrelativos a la revisión y autorización de estimaciones, números generadores,cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato, así como lorelacionado a las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente quedeben observarse;

III. Numerar todas las notas en forma seriada y fecharse consecutivamenterespetando, sin excepción, el orden establecido;

IV. Asentar claramente con tinta indeleble y letra legible las notascorrespondientes;

V. Cuando se cometa algún error de escritura, de intención o redacción, la notadeberá anularse por quien la emita, abriendo de inmediato otra nota con el númeroconsecutivo que le corresponda y con la descripción correcta;

VI. La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras, seránula;

VII. Abstenerse de sobreponer o añadir texto alguno a las notas de bitácora, nientre renglones, márgenes o cualquier otro sitio, de requerirse, se deberá abrir otranota haciendo referencia a la de origen;

VIII. Cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de lasmismas;

IX. Una vez firmadas las notas de la bitácora, los interesados podrán retirar susrespectivas copias;

X. Cuando se requiera, se podrán validar oficios, minutas, memoranda ycirculares, refiriéndose al contenido de los mismos, o bien, anexando copias;

XI. Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que susolución será posterior, debiendo en este último caso, relacionar la nota deresolución con la que le dé origen; y,


Página 13 de 23

XII. Consignar el cierre de la bitácora en una nota que dé por terminados lostrabajos.

En caso de ausencia de firma o firmas del representante de “la Contratista” o de lasupervisora interna o externa, transcurridas setenta y dos horas de asentada cadanota de bitácora, ésta se considerará aceptada de conformidad por las partes, paraque surta los efectos legales a que haya lugar.

Si alguna de las partes no está conforme con lo anotado en la propia bitácorapodrá plasmar en la misma las causas que justifican su inconformidad.

Los alcances de la bitácora no podrán modificar por ningún motivo el presenteinstrumento, con base en las anotaciones que se realicen en ella.

DÉCIMA QUINTA. DESIGNACIÓN DE PERSONAL.“La Contratista” se obliga a asignar personal obrero y designar al de supervisiónque sea necesario para el programa de ejecución de la obra independientementedel programa de personal incorporado en su propuesta, debiéndose considerardicho programa únicamente como referencia.

El personal proporcionado por “la Contratista” para la ejecución de los trabajos,deberá contar con las habilidades necesarias para el buen desempeño de laslabores que le sean asignadas. “La Contratista” le reconoce a “la Suprema Corte”la facultad de ordenar el retiro de aquel personal, obrero o de supervisión que a sujuicio no resulte competente, retiro que tendrá efecto en un plazo máximo decinco días calendario, a menos que sea autorizado por escrito un plazo mayor asolicitud de “la Contratista”, sin ser obligatorio para “la Suprema Corte”otorgarlo.

“La Suprema Corte” autorizará previamente por escrito a la persona que seadesignada como responsable en el sitio de la obra por parte de “la Contratista”.Dicho responsable tendrá carácter de superintendente de construcción y fungirácomo representante de “la Contratista” para todo lo relacionado con los trabajosobjeto del presente contrato, debiendo estar legal y profesionalmente capacitadopara dirigir los trabajos, tomar decisiones relacionadas con la obra, llegar a unacuerdo con la supervisión de “la Suprema Corte”, hacer asientos en la bitácora,presentar y firmar comunicados oficiales, presentar y conciliar estimaciones,presentar y conciliar precios y en general todo aquello que sea resultado derepresentar a “la Contratista” para los efectos del contrato. Para cumplir con loanterior, dicho representante se obliga a tener amplio conocimiento de la obra yobra civil en general; del proyecto, del presupuesto, de las especificaciones, de losprocedimientos constructivos, de los precios y del programa de ejecuciónrelacionados con el presente instrumento.

DÉCIMA SEXTA. SUBCONTRATACIÓN.Para los efectos de este contrato, “la Contratista” manifiesta que en caso depretender subcontratar alguno de los trabajos no sustanciales de la obra comotrabajos de las partidas de preliminares y complementarias, será de conformidad alo establecido en el artículo 142, fracción XXIV del AGA VI/2008.

DÉCIMA SÉPTIMA. ACCESO AL INMUEBLE.En virtud de que “la Suprema Corte” cuenta con la propiedad y posesión delinmueble materia de los trabajos a ejecutar, otorgará a “la Contratista” el accesonecesario a su interior, el cual está descrito en la cláusula primera de esteinstrumento. “La Contratista” reconoce la existencia de los métodos de control yseguridad que tiene “la Suprema Corte” y se compromete a acatarlos y respetarlos.

DÉCIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD, FOMENTO A LATRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.Los trabajos ejecutados total o parcialmente, especificaciones y en general lainformación que se encuentren en el lugar de su ejecución que se hubiesenentregado a “la Contratista” para cumplir con el objeto del presente contrato sonpropiedad de "la Suprema Corte", por lo que “la Contratista” se obliga a devolvera "la Suprema Corte" el material que le hubiese proporcionado para la elaboración


Página 14 de 23

de los trabajos materia de este instrumento, así como entregar el material que sellegue a realizar.

Por otra parte, las partes están de acuerdo en que el presente instrumentoconstituye información pública en términos de lo dispuesto en los artículos 1º, 70,113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,así como en los diversos numerales 1º, 7º y 42 de la Ley Federal de Transparenciay Acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo que los gobernadospodrán realizar su consulta.

De conformidad con lo establecido por el artículo 71 del Acuerdo General de laComisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental yProtección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, delnueve de julio de dos mil ocho, relativo a los órganos y procedimientos paratutelar en el ámbito de este Tribunal los derechos de acceso a la información, a laprivacidad y a la protección de datos personales garantizados en el artículo 6ºConstitucional, “la Contratista” se obliga a guardar secreto y a no divulgar pormedio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otro medio decomunicación que maneje o conozca al desarrollar las actividades objeto delpresente contrato, los datos personales a que tenga acceso con motivo de ladocumentación o archivos electrónicos que maneje o conozca al desarrollar lasactividades objeto del presente contrato, así como los resultados obtenidos en lostrabajos contratados. En caso de incumplimiento "la Suprema Corte" podrá exigirel pago correspondiente al 10% del monto total de este instrumento, por conceptode indemnización.

DÉCIMA NOVENA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.“La Contratista” se obliga a realizar los trabajos contratados conforme a losalcances establecidos en sus propuestas técnica y económica presentadas el________________________________, de igual manera se obliga a respetar elmonto descrito en la cláusula segunda y a realizarlos a entera satisfacción de “laSuprema Corte”. En caso de incumplimiento por inobservancia o negligencia desu parte, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato y,en su caso, la garantía de responsabilidad civil por haber causado daños a terceros.

Cuando los trabajos objeto de este contrato, no se hayan ejecutado conforme a loestablecido en las bases, memoria descriptiva, el catálogo de conceptos, lasespecificaciones particulares, especificaciones generales, las propuestas técnica yeconómicas presentadas por “la Contratista”, “la Suprema Corte” ordenará porconducto de la Dirección General de Infraestructura Física la reposición contrabajos adicionales obligándose “la Contratista” a realizar dicha reposición en unplazo no mayor de quince días naturales sin que “la Contratista” tenga derecho aretribución adicional alguna; si “la Suprema Corte” lo estima necesario podráordenar la suspensión total o parcial de los trabajos en tanto no se lleven a cabodichas reposiciones sin que esto sea motivo para ampliar el plazo para la obrapública consistente en el “Remozamiento y limpieza de fachadas exteriores deledificio ubicado en calle 16 de septiembre número 38, en el Distrito Federal”descrita en la cláusula primera del presente instrumento.

VIGÉSIMA. RESGUARDO DE LOS MATERIALES Y CONDICIONES DELOS MATERIALES.“La Contratista” se obliga a que todos los materiales e insumos a emplear en laejecución de la obra sean nuevos, de las calidades indicadas en el catálogo deconceptos y especificaciones particulares y ser de primera calidad.

“La Suprema Corte” proporcionará un espacio confinado para bodega o almacéndonde “la Contratista” resguarde sus materiales y/o herramienta durante laejecución de los trabajos materia del presente instrumento jurídico.

El resguardo del material o herramienta será a cargo y responsabilidad total de “laContratista”.

VIGÉSIMA PRIMERA. PROTECCIÓN DE ÁREAS.“La Contratista” previo al inicio de los trabajos deberá tomar las precaucionesnecesarias para proteger todo lo que se encuentre fuera y dentro del inmueble en


Página 15 de 23

donde se llevarán a cabo los trabajos. Asimismo, “la Contratista”, deberá evitardaños en áreas adyacentes a la zona de trabajo materia del presente instrumentojurídico. Para tal efecto, preverá la colocación de señalamientos de áreas detrabajo o donde la supervisión así se lo indique.

En caso que “la Contratista” produzca algún daño a terceros, colindancias o alinmueble en donde se llevarán a cabo los trabajos, deberá repararlo con materialesiguales o equivalentes al dañado, con los mismos acabados, a entera satisfacción ysin que cause algún costo para “la Suprema Corte”.

La protección que deba realizarse contemplará arbotantes, puertas, ventanas,cristales, balcones, molduras, balaustradas y todo elemento o material que pudieraverse afectado durante el proceso de obra.

“La Contratista” deberá proteger áreas terminadas con plástico, cartón o cualquierelemento necesario como colocación de tapiales y señalamientos de áreas detrabajo, acordado y autorizado previamente con la supervisión interna.

VIGÉSIMA SEGUNDA. RETIRO DE DESPERDICIOS Y RETIROTEMPORAL.“La Contratista” se obliga a retirar los desperdicios, escombros, desecho productode todos los trabajos, así como retiros, desmantelamientos, desmontajes ymateriales sobrantes fuera del lugar donde se llevarán a cabo los trabajos hasta ellugar de tiro libre autorizado por las autoridades correspondientes sin importar sudistancia. Para esta obligación “la Contratista” deberá observar los horarios yformas establecidos por las mencionadas autoridades, siendo su responsabilidadlas posibles implicaciones legales que pudiera tener en caso de no acatar loslineamientos establecidos para ello.

“La Contratista” para el desarrollo adecuado de los trabajos, se obliga a considerarel resguardo de cualquier elemento necesario para “la Suprema Corte”, suprotección, conservación, y las maniobras y acarreos dentro y fuera de la obrapara este fin, sin que estas maniobras afecten las actividades de los órganos de “laSuprema Corte” donde se realizarán los trabajos.

El supervisor asignará a “la Contratista” el lugar para el resguardo de loselementos necesarios para “la Suprema Corte”.

VIGÉSIMA TERCERA. DE LOS SERVICIOS.Los servicios de utilización de núcleos sanitarios serán proporcionados por “laSuprema Corte” siempre y cuando “la Contratista” acate a los lineamientos de usoy limpieza correspondientes.

El suministro de agua y energía eléctrica serán proporcionados por “la SupremaCorte”. Para el caso del suministro de energía eléctrica, sólo es exclusivo para eluso de herramienta, y equipo menor.

“La Contratista” deberá, en caso necesario, considerar la utilización de una plantaautónoma de energía eléctrica para la ejecución de los trabajos de limpieza oiluminación extra, asumiendo su costo.

VIGÉSIMA CUARTA. HORARIO LABORAL.“La Contratista” deberá realizar los trabajos en horario diurno previo acuerdo conel supervisor de obra.

VIGÉSIMA QUINTA. DE LOS TRABAJOS.Para el adecuado desarrollo de los trabajos a realizar, materia del presente contratoy, considerando que éstos deben llevarse a cabo en cualquier nivel del inmueble,sin restricción de altura, “la Contratista” se obliga a proporcionar andamios oequipo en general necesario para cumplir con lo previsto en la cláusula primeradel presente instrumento.


Página 16 de 23

El andamiaje y equipo de seguridad deberá ser previamente autorizado ycertificado por un director responsable de obra y un corresponsable en seguridadestructural.

VIGÉSIMA SEXTA. DEL EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO YHERRAMIENTA.“La Contratista” se obliga a que el personal que realice los trabajos objeto delpresente instrumento disponga y utilice el equipo de seguridad necesario para suprotección personal de acuerdo con las actividades que realice, así como quecuente con equipo y herramienta menor según su categoría conforme a loestablecido en el catálogo de conceptos. De no ser así, “la Suprema Corte” tiene lafacultad de retirar al personal que no cumpla con dicho equipo o detener lostrabajos en el supuesto que ningún trabajador cuente con lo antes mencionadohasta que el personal se equipe debidamente.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. LIMPIEZA.“La Contratista” deberá mantener durante el desarrollo de los trabajos unalimpieza permanente en el área, obligándose a preguntar diariamente a lasupervisión el lugar designado para el depósito temporal de los materialesproducto de los trabajos realizados. Al final de cada jornada deberá realizar unalimpieza gruesa y al término de la obra deberá realizar trabajos de limpieza fina.

La limpieza incluye las reparaciones que se requieran con motivo de los trabajosdesarrollados tanto en las áreas de trabajo como en las áreas adyacentes.

VIGÉSIMA OCTAVA. SUPERVISIÓN DE LA OBRA.“La Suprema Corte” por conducto de la Dirección General de InfraestructuraFísica, tendrá la facultad de supervisar en todo momento los trabajos materia deeste contrato y podrá dar a “la Contratista” por escrito las recomendaciones ysugerencias que sobre el particular estime pertinentes, mismas que “la Contratista”queda obligada a atender a la brevedad y a satisfacción de "la Suprema Corte", sinperjuicio de que si lo considera conveniente, contrate servicios de supervisiónexterna.

VIGÉSIMA NOVENA. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.“La Suprema Corte” designa al Director de Obras y Construcciones adscrito a laDirección General de Infraestructura Física como “ADMINISTRADOR” delpresente contrato, quien tendrá las facultades para supervisar su estrictocumplimiento, por lo que podrá revisar e inspeccionar las actividades quedesempeñe “la Contratista” y girar por escrito las instrucciones o sugerencias queconsidere oportunas, mismas que “la Contratista” queda obligada a atender a labrevedad y a satisfacción de “la Suprema Corte”; asimismo, podrá verificar quelos trabajos cumplan con las especificaciones señaladas en el presente contrato,sin perjuicio de que si la Dirección General de Infraestructura Física lo consideraconveniente contrate servicios de supervisión externa.

TRIGÉSIMA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.“La Suprema Corte” por conducto de la Dirección General de InfraestructuraFísica, con el acuerdo de “la Contratista”, podrá llevar a cabo recepcionesparciales de la obra para facilitar la entrega-recepción debiéndose levantar el actacircunstanciada correspondiente. La recepción parcial no implicará en ningún casorenuncia al derecho de reclamar trabajos mal ejecutados.

La recepción final de los trabajos estará sujeta a que los trabajos se encuentrentotalmente concluidos de conformidad con la cláusula primera del presenteinstrumento acorde a lo solicitado por “la Suprema Corte” y lo ofertado por “laContratista” y a entera satisfacción de “la Suprema Corte”.

Tanto para las recepciones parciales como para la recepción final se procederá alevantar acta de entrega-recepción.


Página 17 de 23

En caso de terminación anticipada del presente contrato, “la Suprema Corte”podrá recibir mediante acta de entrega- recepción los trabajos no concluidos.Cuando menos cinco días hábiles previos a la fecha de terminación de lostrabajos,” la Contratista” comunicará dicha conclusión a la Dirección General deInfraestructura Física de la Suprema Corte con oficio o a través de la bitácoraanexando los documentos que lo soporten, entre otros una relación de lasestimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

La Dirección General de Infraestructura Física de la Suprema Corte contará concinco días hábiles a partir de la recepción de la notificación referida o de la notade bitácora para verificar la debida conclusión de los trabajos.

Durante los cinco días hábiles en que “la Suprema Corte” verificará la debidaconclusión de los trabajos, “la Contratista” deberá entregar un juego completo deplanos indicando tal y como quedó la obra. Este requisito será indispensable parala aceptación de los trabajos y la formulación del acta entrega-recepción.

Si durante dicha verificación la Dirección General de Infraestructura Física de laSuprema Corte advierte la existencia de deficiencias en los trabajos realizadospodrá solicitar a “la Contratista” su reparación a efecto de que éstas se corrijanconforme a los términos pactados en el presente instrumento, lo cual tendrá lugardentro de un plazo no mayor a cinco días hábiles contando a partir de laterminación del plazo para la verificación de los trabajos.

Si el titular de la Dirección General de Infraestructura Física considera que lasdeficiencias advertidas no pueden repararse en el referido plazo, valorará si ejercela atribución prevista en la fracción XXVI del artículo 26 del ReglamentoOrgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de laNación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo de dosmil quince, o si opta por someter a consideración del órgano competente de “laSuprema Corte” la rescisión del contrato.

Cuando la Dirección General de Infraestructura Física considere que los trabajosestán debidamente concluidos, procederá a su recepción en un plazo no mayor adiez días hábiles contando a partir del día siguiente en que reciba la notificaciónpor oficio o la nota de bitácora de conclusión de los trabajos, suscribiendo un actade entrega recepción, la que deberá contener:

I. Lugar, fecha y hora en que se levante;II. Nombre y firma del responsable de obra por parte de “la Contratista” y delsupervisor interno de “la Suprema Corte”;III. Descripción de los trabajos que se reciben;IV. Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios;V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio yterminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo losconvenios;VI. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, así como laspendientes de autorización;VII. Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a laconstrucción final, así como los manuales de mantenimiento correspondientes y;VIII. Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización delos trabajos, fue entregado a la supervisión.

TRIGÉSIMA PRIMERA. CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LAOBRA.“La Contratista” se obliga a terminar la obra sin dejar ningún material, equipo y/oinstalación y con la limpieza adecuada.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. PENA CONVENCIONAL.Cuando “la Contratista” incurra en incumplimiento de las obligaciones pactadasen este contrato y sus anexos, se hará acreedora a una pena convencional del 10%del monto del contrato que se ajustará proporcionalmente al porcentajeincumplido.


Página 18 de 23

Si el incumplimiento versa sobre el plazo de ejecución pactado en la cláusulacuarta de este instrumento, se generará una pena convencional equivalente a 10 almillar del monto que represente el trabajo pendiente de ejecutar, que seráaplicable por cada día natural de retraso hasta en tanto se dé cumplimiento total alo pactado sin que dicha sanción pueda exceder del 10% del monto total de estecontrato, sin menoscabo de hacer efectiva la garantía de cumplimiento referida enla cláusula novena de este contrato.

La pena convencional antes referida podrá deducirse a los montos que adeude “laSuprema Corte” a “la Contratista”.

De conformidad con la cláusula tercera, la penalización se calculará sobre el costoajustado en caso de haber procedido.

TRIGÉSIMA TERCERA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA.Las partes convienen en que el órgano que autorizó la contratación podrá, previasolicitud del administrador del contrato, en cualquier momento suspendertemporalmente en todo o en parte, los trabajos materia de este contrato, por causasde interés general por necesidades del servicio público o en caso deirregularidades en el cumplimiento del objeto del contrato, sin que ello impliquesu terminación definitiva; por tanto, el presente contrato continuará produciendotodos sus efectos legales una vez desaparecidas las causas que motivaron dichasuspensión. El procedimiento de suspensión se regirá por lo previsto en el artículo145 del AGA VI/2008.

En el caso de que la causa de la suspensión sea por caso fortuito o fuerza mayorno existirá ninguna responsabilidad para "la Suprema Corte", por lo que sólo seráprocedente el pago de los gastos no recuperables, sin perjuicio de que las partessuscriban un convenio donde reconozcan el plazo de la suspensión y las fechas dereinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecuciónestablecido en el presente contrato.

TRIGÉSIMA CUARTA. RESCISIÓN DEL CONTRATO.Las partes convienen y aceptan que "la Suprema Corte", previa solicitud deladministrador del contrato, podrá rescindir el presente contrato sin necesidad deprevia declaración judicial, en caso de que “la Contratista” dejase de cumplircualquiera de las obligaciones que en él se le imponen o si es objeto de embargo,huelga estallada, concurso mercantil, liquidación o también en el supuesto de queno cumpliera las disposiciones legales que rigen en las materias correspondientes,lo cual realizará por conducto de la Dirección General de Infraestructura Físicaquien notificará por escrito las causas a “la Contratista” en su domicilio señaladoen la declaración II.6. de este instrumento con quien en el acto se encuentre,otorgándole un plazo de quince días hábiles para que manifieste lo que a suderecho convenga, anexe los documentos que estime convenientes y aporte, en sucaso, las pruebas que estime pertinentes. Vencido ese plazo con su respuesta o sinella, el órgano competente de “la Suprema Corte” determinará sobre laprocedencia de la rescisión, lo que se comunicará a “la Contratista” en sudomicilio señalado en la declaración II.6. de este instrumento con quien en el actose encuentre.

Una vez que “la Suprema Corte” haya comunicado a “la Contratista” el inicio delprocedimiento de rescisión, “la Suprema Corte” procederá a tomar inmediataposesión de los trabajos ejecutados sin responsabilidad alguna, levantando entérminos de lo previsto en el artículo 147 del AGA VI/2008 un actacircunstanciada del estado en que se encuentre la obra en presencia de un fedatariopúblico.

Serán causas de rescisión del presente instrumento las siguientes circunstancias:

1. Si “la Contratista” no exhibe las garantías descritas en el presente instrumento.

2. Si “la Contratista” no inicia al día hábil siguiente de la entrega del anticipo y deque se haya puesto a su disposición el inmueble, los trabajos descritos en lacláusula primera del presente instrumento y que constituyen el objeto del contrato.


Página 19 de 23

3. Si “la Contratista” no cumple con el plazo para la entrega la obra pública.

4. Si “la Contratista” suspende los trabajos señalados en la cláusula primera delpresente contrato, o se niega a reponer los trabajos que hubieren sido rechazadospor “la Suprema Corte”.

5. Si “la Contratista” no realiza los trabajos de conformidad con lo estipulado ensus propuestas técnica y económica del presente contrato, o sin motivo justificadono acata las órdenes dadas por escrito por “la Suprema Corte”.

6. Si “la Contratista” no da cumplimiento a los programas de ejecución de lostrabajos contratados, y a consideración de “la Suprema Corte” ello dificulte suterminación a su entera satisfacción en el plazo convenido.

7. Si “la Contratista” subcontrata alguna parte de los trabajos.

8 Si “la Contratista” cede derechos y obligaciones previstos en el presentecontrato.

9. Si “la Contratista” no proporciona a “la Suprema Corte” las facilidades y datosnecesarios para la inspección, vigilancia y supervisión del avance de los trabajoscontratados.

10. Si “la Contratista” incurre en falsedad total o parcial, respecto de lainformación proporcionada en las propuestas técnica y económica entregadas a “laSuprema Corte” el ________________________________ así como paracualquier otra presentada con motivo de la celebración del presente contrato.

En los supuestos a que se refiere esta cláusula, las partes convienen en que “laSuprema Corte” podrá descontarle a “la Contratista” del monto pendiente porpagar, una cantidad igual al importe de la garantía de cumplimiento a que serefiere la cláusula novena del presente contrato, considerando las causas quehayan motivado la rescisión, ello independientemente de que haga efectiva lagarantía de cumplimiento de contrato, sin exceder del 10% a que se refiere dichagarantía.

En el supuesto de que “la Contratista” incumpla cualquiera de las obligacionesdescritas en el presente instrumento, “la Suprema Corte” podrá retener los pagosque tenga pendientes de cubrir a “la Contratista”.

Iniciado el procedimiento de rescisión y antes de su conclusión, “la SupremaCorte”, podrá suspender los trámites de la rescisión si existe conciliación encuanto a la entrega de los trabajos y la aplicación o, en su caso, condonación delas sanciones previstas en el presente instrumento, de conformidad alprocedimiento establecido en el artículo 147 del AGA VI/2008.

En caso de que “la Contratista” no retire del lugar de la obra el material yherramientas de trabajo de su propiedad durante los noventa días naturalessiguientes al en que se firme el acta de entrega-recepción, “la Suprema Corte”podrá disponer sobre el destino que deba darse a tales bienes, previo aviso que seformule a “la Contratista” sobre la conclusión del plazo, el cual podrá prorrogarsea petición de ésta hasta por treinta días naturales.

TRIGÉSIMA QUINTA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO.El presente contrato podrá darse por terminado, además del supuesto de rescisiónal que se refiere en la cláusula trigésima cuarta de este instrumento, por casofortuito o fuerza mayor, causas justificadas, de orden público o de interés general,por mutuo consentimiento de las partes, en términos de lo previsto en los artículos148, 149, 150 y 151 del AGA VI/2008.

Además, las partes convienen expresamente que tanto "la Suprema Corte" como“la Contratista”, podrán dar por terminado anticipadamente el contrato, bastandopor lo que hace a la primera, una comunicación que le dirija por escrito a “laContratista” con tres días de anticipación a la fecha de terminación y sin másresponsabilidad que la de cubrirle el importe de los servicios efectivamenteprestados hasta ese momento; y por lo que hace a “la Contratista” cuandomanifieste de manera expresa que se encuentra imposibilitado para prestar el


Página 20 de 23

servicio, en cuyo caso deberá restituir el pago realizado de servicios noejecutados, sin menoscabo de que la garantía de cumplimiento contenida en esteinstrumento se haga efectiva.

TRIGÉSIMA SEXTA. FINIQUITO Y ACTA DE EXTINCIÓN DEDERECHOS.Dentro de los quince días hábiles siguientes al levantamiento del acta de entrega-recepción de los trabajos materia de este contrato, la Dirección General deInfraestructura Física, con base en la documentación necesaria, incluyendoestimaciones por concepto de trabajos debidamente aprobados, elaborará unapropuesta de finiquito que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo175 del AGA VI/2008, la cual, será remitida a “la Contratista” al domicilioindicado en la declaración II.6. de este instrumento contractual, dentro de losquince días siguientes a su elaboración.

Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la referida propuesta“la Contratista” manifestará por escrito ante la Dirección General deInfraestructura Física en el domicilio indicado en la declaración I.6. de estecontrato, si acepta la propuesta de finiquito indicando, en su caso, lasobservaciones que estime pertinentes.

Con base en lo manifestado por “la Contratista” o bien una vez transcurridos losreferidos cinco días hábiles sin recibir su pronunciamiento, dentro de los diez díashábiles siguientes la Dirección General de Infraestructura Física comunicará a “laContratista” el finiquito definitivo. Si ésta última no comparte las consideracionesde éste, podrá acudir al procedimiento de conciliación regulado en el TítuloOctavo del AGA VI/2008.

Determinado el saldo final del finiquito, la Dirección General de InfraestructuraFísica de “la Suprema Corte” pondrá a disposición de “la Contratista” el pagocorrespondiente mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien,solicitará el reintegro de los importes resultantes debiendo, en forma simultánea,levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligacionesasumidos por ambas partes en el contrato.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. MODIFICACIÓN AL CONTRATO.Las partes convienen y aceptan que cualquier modificación al presenteinstrumento procederá sólo por causas excepcionales plenamente justificadas asolicitud y por acuerdo de las partes y plena aprobación de los órganoscompetentes de “la Suprema Corte” de conformidad con lo previsto en losartículos 143 y 163 del AGA VI/2008, y en el Reglamento Orgánico en Materiade Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La solicitud deberá presentarse por lo menos con cinco días naturales deanticipación a la fecha de la entrega, en cuyo caso la Dirección General deInfraestructura Física, elaborará un informe detallado con su opinión, parasometerlo a la autoridad que conforme a las normas vigentes y aplicablescorresponda, la que resolverá lo conducente en un plazo no mayor de cinco díashábiles contados a partir de su recepción.

Toda modificación al contrato deberá plasmarse en un instrumento de la mismanaturaleza.

TRIGÉSIMA OCTAVA. TRABAJOS EXCEDENTES OEXTRAORDINARIOS.Cuando a juicio de la Dirección General de Infraestructura Física de “la SupremaCorte” existan razones fundadas para realizar trabajos excedentes oextraordinarios, se procederá de la siguiente forma:

1. Para el caso que se tuvieran que realizar trabajos extraordinarios o excedentes,“la Suprema Corte” por conducto de la Dirección General de InfraestructuraFísica queda facultada para ordenar a “la Contratista” la ejecución de éstossiempre y cuando dichos trabajos no excedan el 25% del monto originalmentepactado, en caso contrario deberá autorizar su ejecución el Comité de


Página 21 de 23

Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones de conformidad con elartículo 143.

2. Si para estos trabajos no existieran conceptos con precios unitarios en elpresupuesto y “la Suprema Corte” considera factible determinar los nuevosprecios con base en los elementos contenidos en los análisis de precios yaestablecidos, se procederá a determinar los nuevos precios con la intervención de“la Contratista”.

3. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios de acuerdo a lasformas establecidas en los dos incisos anteriores, “la Contratista” a petición de “laSuprema Corte” por conducto de la Dirección General de Infraestructura Físicasometerá a la consideración de esta última dentro de un plazo de veinte díasnaturales los nuevos precios unitarios acompañados de su respectivo análisis, asícomo el plazo que en su caso requiera para la ejecución de los trabajosextraordinarios o excedentes, en la inteligencia de que para la fijación de estosprecios deberá aplicar el mismo criterio que hubiera seguido para la determinaciónde los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo resolver “la SupremaCorte” dentro de un plazo no mayor de treinta días naturales. Si las partes llegan aun acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso y al plazode su ejecución, “la Contratista” elaborará un presupuesto de dichos trabajosextraordinarios de acuerdo con los precios unitarios pactados y la modificación alprograma de ejecución y una vez autorizado el presupuesto y en su caso laprórroga al plazo de ejecución, por el órgano competente de “la Suprema Corte”,“la Contratista” se obliga a ejecutar los mencionados trabajos conforme a loestipulado en este contrato.

4. Todo trabajo excedente o extraordinario deberá ser solicitado por “la SupremaCorte” por conducto de la Dirección General de Infraestructura Física medianteorden escrita a “la Contratista”, la que para efectos de la ejecución de los trabajosdeberá estar soportada con la referida orden y su autorización de conformidad conlo previsto en el artículo 143.

5. “La Contratista” no está facultada para decidir cambios al proyecto autorizado,a los conceptos, a las cantidades de obra, o bien, a aumentar el número de trabajosde obra presupuestados y contratados, bajo la pena de que “la Suprema Corte” nocubra importe alguno por estos trabajos, independientemente de la responsabilidaden que incurra.

Asimismo, los conceptos, especificaciones y los precios unitarios respectivos,quedarán incorporados al contrato para todos sus efectos y la ejecución de lostrabajos excedentes y extraordinarios se sujetará a lo dispuesto en esteinstrumento, estableciendo el programa respectivo.

6. Si “la Suprema Corte” determina no encomendar a “la Contratista” la ejecuciónde los trabajos excedentes o extraordinarios, podrá realizarlos en forma directa oencomendarlos a terceras personas, estableciendo el programa respectivo.

7. Las partes convienen y aceptan que los trabajos extraordinarios o excedentessólo podrán ser ejecutados previa celebración del convenio modificatoriocorrespondiente, salvo en que el órgano competente que autorizó los conceptos deconformidad con los supuestos previstos en el artículo el artículo TerceroTransitorio del Reglamento Interior en Materia de Administración de la SupremaCorte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación eldoce de abril de dos mil once, estime conveniente su ejecución inmediata. En casocontrario, dichos trabajos no serán liquidados bajo ninguna circunstancia a “laContratista” por “la Suprema Corte” aun cuando estos hayan sido concluidos o seencuentren avanzados.

En ese sentido, y en caso de que “la Contratista” entregue inconclusa la obra, laque incluye los trabajos excedentes o extraordinarios que se hayan autorizado,ésta será acreedora de la pena convencional pactada en la cláusula trigésimasegunda de este instrumento contractual.

TRIGÉSIMA NOVENA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES“La Contratista” no cederá parcial o totalmente los derechos y obligaciones quederiven del presente instrumento jurídico a favor de terceras personas, a excepción


Página 22 de 23

que se trate de derechos de cobro con autorización previa por parte de “laSuprema Corte”.

CUADRAGÉSIMA. PLURIANUALIDAD Y CONTRATACIÓN QUEABARCA MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL.El objeto del presente instrumento jurídico será plurianual, por lo que lasuficiencia presupuestal deberá ser contemplada en el Programa Anual deNecesidades 2016 para cubrir las erogaciones provenientes del presente contratode conformidad con los artículos 59, 60 fracción II, y 68 del Acuerdo General deAdministración I/2012 de catorce de junio de dos mil doce del Comité deGobierno y Administración por el que se regulan los procesos de planeación,programación, presupuestación, ejercicio y contabilidad de la Suprema Corte deJusticia de la Nación.

En virtud de que la realización del objeto del presente contrato abarcará dosejercicios presupuestales, los pagos descritos en la cláusula quinta del presenteinstrumento estarán condicionados a que "la Suprema Corte" cuente con losrecursos presupuestales destinados para tales efectos en el año dos mil dieciséis.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. LEGISLACIÓN APLICABLE.“La Contratista” deberá conocer, sujetarse y cumplir con la legislación aplicable,así como a los reglamentos, normas oficiales y demás ordenamientos de lasautoridades competentes en materia de construcción, control ambiental, seguridad,uso de la vía pública y los que sean aplicables por las características de la zona enque se realizarán los trabajos y será la única responsable en caso deincumplimiento.

En todo lo no previsto expresamente en el presente contrato, las partes convienenen que se regirá por el AGAVI/2008, el Reglamento Orgánico en Materia deAdministración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como por lodispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en lo noprevisto en ellos, por el Código Civil Federal, Código Federal de ProcedimientosCiviles, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la LeyFederal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y, laLey Federal de Procedimiento Administrativo en lo conducente.

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS.Las partes acuerdan que forman parte integrante de este contrato, los documentosgenerados con motivo del procedimiento de contratación relativo a la invitaciónrestringida número _________, siendo éstos:

Las bases. Memoria Descriptiva. El catálogo de conceptos. Las especificaciones particulares. Las especificaciones generales. Planos. Junta de aclaraciones y visita al sitio. La Propuesta Técnica de “la Contratista” de

________________________________. La Propuesta Económica de “la Contratista” de

________________________________. El programa calendarizado de ejecución de los trabajos presentado por “la

Contratista” el ________________________________.

CUADRAGÉSIMA TERCERA. DOCUMENTOS QUE PREVALECEN.Las partes acuerdan que en caso de discrepancia entre lo establecido en el presentecontrato y las bases de concurso, prevalecerá lo establecido en las bases deconcurso.


Página 23 de 23

CUADRAGÉSIMA QUINTA. TRIBUNAL COMPETENTE.Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas contenidas en este contrato,así como en caso de controversia, las partes se someten a las decisiones delTribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el órganocompetente para interpretar y dirimir las controversias que pudieran llegar asuscitarse con motivo de lo pactado en el mismo, de conformidad con lo dispuestoen el artículo 11, fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de laFederación; renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero a que tengaderecho en razón de territorio, cuantía, materia y domicilio o vecindad que tengano llegaren a tener.

Las partes acuerdan que cualquier notificación que tengan que realizarse de unaparte a otra, se realizará por escrito en el domicilio que han señalado en lasdeclaraciones I.6. y II.6. de este instrumento.

Leído y explicado el presente contrato y al estar de acuerdo con su contenido yalcances, las partes lo firman por triplicado en México, Distrito Federal, el _____de _____ de dos mil quince.

POR “LA SUPREMA CORTE” POR “LA CONTRATISTA”

LICENCIADO RODOLFOHÉCTOR LARA PONTE

OFICIAL MAYOR

REPRESENTANTE LEGAL DE________________________________

ARQUITECTO JORGE R.FERNÁNDEZ VARELA LOYOLA

DIRECTOR GENERAL DEINFRAESTRUCTURA FÍSICA

INGENIERO GUILLERMOANTONIO CÁRPENTER

SALAZARDIRECTOR DE OBRAS Y

CONSTRUCCIONES DE LADIRECCIÓN GENERAL DE

INFRAESTRUCTURA FÍSICA(ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO)

ARQUITECTO ANDRÉSGARCÍA GARCÍA,

DIRECTOR DE PROYECTOSADSCRITO A LA DIRECCIÓN

GENERAL DEINFRAESTRUCTURA FÍSICA

SCJN/DGIF/--/-- /2015MNG/LPPD/mtam

(Papel membretado del participante)

ANEXO 7

CARTA PROTESTA

(Lugar) a XX de XXXXX de 2015

Concurso por Invitación Restringida SCJN/DGIF/CIR/02/2015

Suprema Corte de Justicia de la NaciónDirección General de Infraestructura Física

(Nombre de la persona física o del representante legal de la empresa participante) actuando anombre y representación de (Nombre de la empresa participante). Por medio del presentemanifiesto bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurren los quedeclaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial que conocemos el Acuerdo General deAdministración VI/2008, de fecha 25 de septiembre de 2008, por lo que en tal tenor no nosencontramos en ninguno de los supuestos a que se refieren los artículos 48, fracciones I, II, III, IV,V, VI, VII, VIII y X, así como 58 fracción, XVI, del instrumento normativo antes referido.

Atentamente

(Nombre)(Cargo)

(Empresa)


ANEXO 8

CARTA DE DOMICILIO LEGAL

(Lugar) a XX de XXXXX de 2015



(Nombre del representante legal de la empresa concursante) actuando a nombre y representaciónde (Nombre de la empresa concursante) Por medio de la presente manifiesto que en el domicilio________________________ recibiré toda clase de notificaciones de los actos derivados delprocedimiento respectivo, incluyendo los derivados de la adjudicación correspondiente, e inclusotodos los relacionados con la contratación que, en su caso, llegue a celebrarse derivado de laConcurso por Invitación Restringida SCJN/DGIF/CIR/02/2015 relativo al “Remozamiento y limpiezade fachadas exteriores del edificio ubicado en calle 16 de septiembre N° 38”, en el Distrito Federal.

Atentamente

(Nombre)(Cargo)

(Empresa)


ANEXO 9(Lugar) a XX de XXXXX de 2015



Compromiso de cumplir con las normas y reglamentos aplicables al proyecto, así como con lasnormas de calidad y especificaciones técnicas a que se sujetará la obra, presentado por “laContratista”____________________________________.

Expreso el compromiso de mi representada para cumplir con todas las normas y reglamentosvigentes aplicables al desarrollo de la obra a que se refiere el presente concurso. Así como lasespecificaciones generales y particulares de construcción propuestas por la Suprema Corte deJusticia de la Nación.

Al mismo tiempo, enlisto las normas de calidad y especificaciones técnicas a que se sujetará laejecución de la obra que se derive del proyecto referido.

No. Norma o Especificación Título de la Norma o Especificación1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NOTA: De ser necesario, se podrá ampliar el listado en hoja adjunta

Atentamente

(Nombre)(Cargo)

(Empresa)

No. DE CONTRATO NOMBRE DE LA EMPRESA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NOMBRE DE LA OBRA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN

CATEGORIA UNIDAD

1.0451 1.0000 1.10% 0.0095 0.0143 0.02375 1.00% 4.275% 7.58875%

0.2040 0.0070 0.0105 0.01750 1.00% 3.15% 2.00% 5.00% 7.58875% IMSS $

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


DIRECCIÓN GENERAL DEINFRAESTRUCTURA FÍSICA

SUBTOTALDE

PRESTACIONES

SOCOIALES

PRESTACIONES DE

LEY DP/DL

SEGUROPOR

CESANTÍASBI x

SEGURODE

APORTACIÓN PARAELRETIRO

INFONAVIT

RIESGOS DETRABAJO SBI

x

GASTOSMEDICOS

EN ESPECIE(ENF. Y

MATERN.)SBI x

INVALIDEZY VIDA SBI

x

GUARDERÍAS SBI x SALARIO

REAL

FACTOR DESALARIO

REAL

FACTOR DE SALARIO REAL

SALARIO

BASE

SALARIOBASE DE

COTIZACIÓN(SBC)

SALARIOBASE

INTEGRADO

(SBI)

CUOTA FIJASALARIO(ENF Y

MATER.) M x

EXCEDENTE A3 VECESSALARIOMÍNIMO G

(D.F.)

PRESTACIONES EN

DINERO SBCx

P

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN

TIEMPO DE EJECUCIÓN

MESQUINCENA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 4

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

N° CONCEPTO DESCRIPCIÓN EN DETALLE1 2

OBSERVACIONES

% DE AVANCE PARCIAL

% DE AVANCE ACUMULADO

6



PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS5

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

DE LA NACIÓN

EMPRESA REPRESENTANTE FIRMA

No. DE CONCURSO

NOMBRE DE LA OBRA

SELLO DE EMPRESA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

MESQUINCENA 11

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES UNIDAD5

OBSERVACIONES

1563 4

3 41 2

1 2 246

18 19 205

21 2212CANTIDAD

OFICIALÍA MAYORDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROGRAMA DE MATERIALES


DE LA NACIÓN

2317


167 8 9 10 13 14


CONTRATO N°

NOMBRE DE LA OBRA

SELLO DE EMPRESA

MESQUINCENA

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA NÚM. TOTAL DE JORNADAS5

OBSERVACIONES

63 4

3 41 2

1 2 117 8 23179 10 13 14 15 246

18 19 205

21 2212



PROGRAMA DE MANO DE OBRA


DE LA NACIÓN


16


CONTRATO N°

NOMBRE DE LA OBRA

SELLO DE EMPRESA

MESQUINCENA



PROGRAMA DE MAQUINARIA


DE LA NACIÓN


16 246

18 19 205

21 22127 8 23179 10 13 14 1563 4

3 41 2

1 2 11DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA NÚM. TOTAL DE HORAS

5

OBSERVACIONES


CONTRATO N°

NOMBRE DE LA OBRA

SELLO DE EMPRESA

MESQUINCENA



PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

16 246

18 19 205

21 22127 8 23179 10 13 14 1563 4

3 41 2

1 2 11DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL NÚM. TOTAL DE JORNADAS

5

OBSERVACIONES


NO. DE CONCURSO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:OBRA:


DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICAO B R A :

N O . D E C O N C U R S O :

F E C H A D E I N I C I O :

F E C H A D E T E R M I N A C I Ó N :

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOSP.U. DESCRIPCIÓN UNID AD

CL AVE

M ATE RI ALES UNID AD C ANTI D AD P.U. IMPORTE

SUM A

M ANO DE OBR A

SUM A

HERR AMIENTA, M AQUIN ARÍ A Y EQUIPO

SUM A

AUXILI ARES O B ÁSICOS

SUM A

A) COSTO DIRE CTO (M AT. + M .O. + (HERR + M AQ + EQ) + AUXILI ARES) =

B) COSTO INDI RECTO % IND. X (C. D. ) =

C) SUBTOTAL (C. D. + C. I . ) =

D) COSTO FIN ANCI AM IENTO % FIN X (C) =

E) SUBTOTAL (C + D) =

F) UTIL ID AD =

TOTAL PRECIO UNI TARIO ( E + F ) =

E M P R E S A R E P R E S E N T A N T E F I R M A


DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICAO B R A :

N O . D E C O N C U R S O :

F E C H A D E I N I C I O :

F E C H A D E T E R M I N A C I Ó N :

ANÁLISIS DE INDIRECTOS

D E S C R I P C I Ó N

T O T A L D E C O S T O S I N D I R E C T O S E N $O F I C I N A S C E N T R A L E S

( A N U A L E S )E N S I T I O ( T I E M P O D E

D U R A C I Ó N D E L O ST R A B A J O S )

% $ % $I H O N O R A R I O S

1 . - P E R S O N A L D I R E C T I V O

2 . - P E R S O N A L A D M I N I S T R A T I V O

3 . - P E R S O N A L T É C N I C O

4 . - P E R S O N A L E N T R Á N S I T O

5 . - C U O T A P A T R O N A L D E L I M S S E I M P U E S T O A D I C I O N A L S O B R ER E M U N E R A C I O N E S P A G A D A S P A R A L O S C O N C E P T O S D E L 1 A L 3

7 . - P A S A J E S Y V I Á T I C O S

I I D E P R E C I A C I Ó N M A N T E N I M I E N T O Y R E N T A S

1 . - E D I F I C I O S Y L O C A L E S

2 . - T A L L E R E S Y B O D E G A S

3 . - I N S T A L A C I O N E S G E N E R A L E S

4 . - M U E B L E S Y E N S E R E S

5 . - D E P R E C I A C I Ó N O R E N T A Y O P E R A C I Ó N D E V E H Í C U L O S

I I I S E R V I C I O S

1 . - C O N S U L T O R E S , A S E S O R E S , S E R V I C I O S Y L A B O R A T O R I O

2 . - E S T U D I O S E I N V E S T I G A C I O N E S

I V F L E T E S Y A C A R R E O S

1 . - D E C A M P A M E N T O S

2 . - D E E Q U I P O S D E C O N S T R U C C I Ó N

3 . - D E M O B I L I A R I O

V G A S T O S D E O F I C I N A

1 . - P A P E L E R Í A Y Ú T I L E S D E E S C R I T O R I O

2 . - C O R R E O S , T E L É F O N O S , F A X Y R A D I O

3 . - S I T U A C I Ó N D E F O N D O S

4 . - C O P I A S Y D U P L I C A D O S

5 . - L U Z , G A S Y O T R O S C O N S U M O S

6 . - G A S T O S D E C O N C U R S O S

V I S E G U R O S Y F I A N Z A S

1 . - P R I M A S P O R S E G U R O S

2 . - P R I M A S P O R F I A N Z A S

V I I D E P R E C I A C I Ó N , M A N T E N I M I E N T O Y R E N T A D E C A M P A M E N T O S

V I I I T R A B A J O S P R E V I O S Y A U X I L I A R E S

1 . - C O N S T R U C C I Ó N Y C O N S E R V A C I Ó N D E C A M I N O S D E A C C E S O

2 . - M O N T A J E S Y D E S M A N T E L A M I E N T O D E E Q U I P O

T O T A L D E C O S T O S I N D I R E C T O S :

A N Á L I S I S D E C O S T O S I N D I R E C T O S

C O S T OI N D I R E C T O SA N U A L E S E N

O F I C I N A SC E N T R A L E S

$

C O S T OI N D I R E C T O E N

O F I C I N A SC E N T R A L E S C O N

C A R G O A L AO B R A

% D E I N D I R E C T O S = =

( E N O F I C I N AC E N T R A L )


S I T I O $

C O S T O D I R E C T OT O T A L D E L O ST R A B A J O S D EL A O B R A Q U E

S E L I C I T E


S I T I O $% D E I N D I R E C T O S =

( E N O B R A )C O S T O D I R E C T O

T O T A L D E L O ST R A B A J O S D EL A O B R A Q U E

S E L I C I T E $

P O R C E N T A J E T O T A L D E I N D I R E C T O S = % D E I N D I R E C T O S E N O F . C E N T R A L E S = % D EI N D I R E C T O S E N S I T I O :

%

E M P R E S A R E P R E S E N T A N T E F I R M A



CÁLCULO DE FINANCIAMIENTOIMPORTE MATERIALES =

IMPORTE MANO DE OBRA =

IMPORTE MAQ. Y EQUIPO =

COSTO DIRECTO =

PERIODO OBRA A EJECUTAR EN ELPERIODO

PAGOS GASTOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DIFERENCIA INTERESES PORFINANCIAMIENTO

ANTICIPO ESTIMACIONES IMPORTEIMPORTE

ACUMULADO(1)

ANTICIPOGASTOS

DIRECTOS EINDIRECTOS

IMPORTEMENSUAL

IMPORTEACUMULADO

(2)(1) – (2) (*)

IMPORTE TOTAL DE LA OBRA: TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO SUMA DE INTERESESPOR FINANCIAMIENTO

TASA DE INTERÉS ANUALIZADA QUE APLICARÁ EN EL ANUAL = MENSUAL = (ESPECIFICAR LA TASA DE REFERENCIAUTILIZADA CPP , TIP, CETES)

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTOSUMA DE INTERESES POR FINANCIAMIENTO = 100

COSTO DIRECTO TOTAL = COSTO INDIRECTO TOTAL

(*) ACUMULADO NEGATIVO POR TASA DE INTERÉS MENSUAL

NO. DE CONCURSO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:OBRA:




ANÁLISIS DE UTILIDAD

Por este medio manifiesto que el porcentaje de utilidad propuesto para esta licitación

será del (%) el cual incluye todos los impuestos.


NO. DE CONCURSO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

OBRA:

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN

TIEMPO DE EJECUCIÓN



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

QUINCENA QUINCENA QUINCENA


DE LA NACIÓNSUPREMA CORTE DE JUSTICIA

N° CONCEPTO DESCRIPCIÓN EN DETALLE

OBSERVACIONES

AVANCE PARCIAL $

AVANCE ACUMULADO $

2 3 4FECHA DE

INCIOFECHA DE

TERMINACONDURACIÓN

QUINCENA1

EMPRESA

No. DE CONCURSO

NOMBRE DE LA OBRA

SELLO DE EMPRESA

RESPRESENTANTE FIRMA

GARANTÍA DEL ANTICIPO.En el texto de la póliza de fianza que presente “la Contratista”, deberá constar la siguienteleyenda:

“- Nombre de la afianzadora- en ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaríade Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Instituciones deSeguros y Fianzas, se constituye ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fiadora hastapor la cantidad de $____________(--/100 moneda nacional), para garantizar, por parte de_______________, con domicilio en la calle ___número ___, colonia ____, Delegación ____,código postal _____, _____, la debida inversión, a satisfacción de la Suprema Corte, o en casocontrario, la devolución parcial o total del importe que corresponde al anticipo otorgado al amparodel contrato simplificado número __________, con el objeto de ejecutar (la obra pública oservicios según sea el caso) consistente en el _____________ celebrado entre la Suprema Corte deJusticia de la Nación y ____________, con un monto total contratado que asciende a la cantidadde $___________(----/100 moneda nacional) incluido el impuesto al valor agregado.

La afianzadora expresamente declara que:

- La presente fianza se expide de conformidad con lo establecido en el “Acuerdo General deAdministración VI/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobiernoy Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determinan losprocedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contrataciónde obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal” y en el contrato simplificado número_____________celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y _________________,con el objeto de ejecutar (la obra pública o servicios según sea el caso) consistente en el_______________________, ubicado en la calle __________ número ______, colonia_________, delegación ____________, código postal 06065, México, Distrito Federal, con unmonto total contratado que asciende a la cantidad de $____________ (------/100 monedanacional) incluido el impuesto al valor agregado.

- La fianza se otorga atendiendo a las cláusulas contenidas en el contrato simplificado número________.

- La presente fianza tendrá vigencia, desde la fecha de su expedición y hasta que “la Contratista”haya amortizado totalmente el anticipo otorgado, acreditando tal circunstancia ante “la SupremaCorte”, considerándose el anterior, como plazo determinado; y que para su cancelación seránecesaria en forma previa y por escrito, la comunicación a la afianzadora por parte de la SupremaCorte de Justicia de la Nación.

-La presente fianza garantiza el pago de intereses que se llegaren a generar a favor de “la SupremaCorte”.

- En caso de que exista prórroga o atraso en la ejecución de (la obra pública o servicios según seael caso) con la consiguiente ampliación del plazo para la amortización del anticipo, la fianzacontinuará vigente por el mismo lapso.

- La Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Tesorería de la Federación, podrán reclamar elpago de la cantidad establecida en la presente póliza de fianza, conforme a los procedimientosseñalados por los artículos 279 y 282, de la Ley de Instituciones de Seguros de Fianzas, conrespecto al destino que debe darle al anticipo otorgado, a su obligación

de acreditarlo a satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o a devolverlo en casode ser requerido para ello.

- Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas contenidas en el presente contrato defianza, así como en caso de controversia, siempre que una de las partes en contienda sea laSuprema Corte de Justicia de la Nación, la institución de fianzas se somete expresamente a lasdecisiones del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano competentepara interpretar y hacer cumplir lo pactado en este contrato, renunciando en forma expresa acualquier otro fuero que, en razón de su domicilio, tenga o llegare a tener, en términos de lodispuesto por el artículo 11, fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

DÉCIMA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

I. En el texto de la póliza de fianza, deberá constar la siguiente leyenda:

"- Nombre de la afianzadora- en ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaríade Hacienda y Crédito Público de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Instituciones deSeguros de Fianzas, se constituye ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fiadora hastapor la cantidad de $__________(--/100 moneda nacional), y hasta 20% más en el supuesto deque por algún motivo deba incrementarse el costo de la obra contratada, para garantizar por partede la empresa _______________, con domicilio en la calle ______número ____, colonia__________, delegación ___________, código postal ____, ________, el fiel y exactocumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contratosimplificado número _____________, celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación yla empresa ____________________, con un monto total contratado que asciende a la cantidad$_________(---/100 moneda nacional), más el impuesto al valor agregado.“La afianzadora” expresamente declara que:

- La presente fianza se expide de conformidad con lo establecido en el “Acuerdo General deAdministración VI/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobiernoy Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan losprocedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contrataciónde obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal” y en el contrato simplificado número_____________, celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y_________________________, con el objeto .de garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todasy cada una de las obligaciones a cargo de “la Contratista”, para la ejecución de la obra públicaconsistente en el _________________, ubicado en la calle José María Pino Suárez número 2,colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, código postal 06065, México, Distrito Federal, con unmonto total contratado que asciende a la cantidad de $____________(--/100 moneda nacional)más el impuesto al valor agregado.

- La fianza se otorga atendiendo a las cláusulas contenidas en el contrato simplificado número______________.

- La presente fianza tendrá vigencia desde la fecha de su expedición y hasta que (la obra pública oservicios según sea el caso) haya sido terminada y recibida a entera satisfacción de la SupremaCorte de Justicia de la Nación, lo que deberá asentarse en un acta de entrega-recepción, se hayarealizado el pago de la estimación de finiquito y recibido por parte de la Suprema Corte de Justiciade la Nación la carta de finiquito expedida por ___________ y para su cancelación será necesariacomunicación previa y por escrito a la afianzadora por parte de la Suprema Corte de Justicia de laNación.

- De existir recursos legales o juicios relacionados con el contrato simplificado número_____________, la fianza otorgada por la empresa __________ tendrá plena vigencia durante lasubstanciación y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

- La afianzadora acepta someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley deInstituciones de Seguros de Fianzas para la efectividad de la fianza, aún para el caso de queprocediera el cobro de intereses con motivo del pago extemporáneo del importe de la fianzarequerida.

- La fianza garantiza el cumplimiento total de lo contratado, aun cuando exista subcontratacióncon la autorización expresa de la “Suprema Corte”.

- La fianza garantiza el pago de sanciones, penas convencionales, pagos en excesos e intereses quese generen por éstos en los términos contratados.

- La Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Tesorería de la Federación podrán reclamar elpago de la cantidad establecida en la presente póliza de fianza, conforme a los procedimientosseñalados en los artículos 279 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros de Fianzas.

- La presente fianza garantizará la obligación principal del contrato debiendo cubrir el importecorrespondiente a la obligación principal, así como el pago de intereses que se llegaren a generar.Tratándose de prórrogas en el plazo de ejecución pactadas en algún instrumento de la mismanaturaleza del contrato original, la presente fianza quedará vigente por un plazo igual al acordadoen el convenio modificatorio que en su caso llegare a suscribirse o el que corresponda al plazo deatraso. De existir incremento al monto, la fianza cubrirá hasta un 20% adicional al originalmentepactado.

- Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas contenidas en el presente contrato defianza, así como en caso de controversia, siempre que una de las partes en contienda sea laSuprema Corte de Justicia de la Nación, la institución de fianzas se somete expresamente a lasdecisiones del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano competentepara interpretar y hacer cumplir lo pactado en este contrato, en términos de lo dispuesto en elartículo 11, fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, renunciando enforma expresa a cualquier otro fuero que en razón de su domicilio, tenga o llegare a tener”.

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS.“La Contratista” deberá exhibir dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que sefirme el contrato, póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros en que incurra elpersonal asignado para los (trabajos o servicios) de (la obra pública o servicios según sea el caso)consistente en el ________________, en los bienes, empleados o visitantes del lugar durante eldesempeño de sus funciones; para lo cual deberá presentar póliza de seguro expedida a su favorpor institución autorizada, que ampare dos veces el monto total contratado sin incluir el impuestoal valor agregado, esto es, la cantidad de ______________________ (_____________________--/100 moneda nacional) por los daños derivados de su responsabilidad civil hacia terceros que sellegare a presentar durante el desarrollo de (la obra pública o servicios según sea el caso), en elentendido que cubrirá los riesgos durante todo el plazo de ejecución de la (la obra pública oservicios según sea el caso), desde la apertura de la bitácora de la obra y hasta el acto de entregarecepción de la misma, ya que de no hacerlo así, “la Suprema Corte” no erogará pago alguno hastaen tanto no haya sido renovada dicha póliza.

La póliza de seguro que la aseguradora correspondiente emita a “la Contratista”, contendrá comomínimo las siguientes especificaciones: vigencia; nombres, domicilios de los contratantes y firmade la empresa aseguradora; la designación de la cosa o de la persona asegurada; la naturaleza de losriesgos garantizados; el momento a partir del cual se garantiza el riesgo y la duración de estagarantía; el monto de la garantía y la cuota o prima del seguro en términos del artículo 20 de la Leysobre el contrato de seguro; y, que garantiza la responsabilidad civil por daños a terceros o a “laSuprema Corte” con motivo de la conducta que asuma “la Contratista” por sí, o a través de supersonal o del que haya contratado o subcontratado.

Para efecto de la última especificación, “la Contratista” deberá solicitar a la aseguradora inserte lasiguiente leyenda: (Nombre de la afianzadora) garantiza la responsabilidad civil de los empleadosy trabajadores del asegurado frente a terceros.

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS"- Nombre de la afianzadora- en ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaríade Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Instituciones deSeguros de Fianzas, se constituye ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fiadora hastapor lacantidad de $__________ (_________________________________), para garantizar, por parte de______________________________, con domicilio en la calle de __________, Colonia____________________________________________, la reparación de los defectos por viciosocultos que se pudieran presentar en (los bienes o servicios contratados según sea el caso).

"La afianzadora” expresamente declara:

- La presente fianza se expide de conformidad con lo establecido en el “Acuerdo General deAdministración VI/2008 del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno yAdministración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se regulan losprocedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contrataciónde obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal” y en el contrato simplificado número_________________, celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación” y por parte de_____________________, con domicilio en la calle de_______________, colonia, ____________con el objeto de garantizar la reparación de los defectos por vicios ocultos que se pudieranpresentar en los servicios relacionados con la obra pública consistentes en______________________a cargo de la empresa___________________, con un monto totalcontratado que asciende a la cantidad de $_______ (___________________________), mas elimpuesto al valor agregado.

- La fianza se otorga atendiendo a las cláusulas contenidas en el contrato simplificado, según sea elcaso de referencia.

- La presente fianza tendrá vigencia, desde la fecha de su expedición y hasta un año contado apartir de la entrega-recepción de (los bienes, servicios o trabajos contratados según sea el caso) yque para su cancelación será necesaria comunicación previa y por escrito a la afianzadora, porparte de la Dirección General de Infraestructura Física de la Suprema Corte de Justicia de laNación.

- La Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Tesorería de la Federación, podrán reclamar elpago de la cantidad establecida en la presente póliza de fianza, conforme a los procedimientos

señalados en los artículos 279 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros de Fianzas. En todocaso, elplazo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierta los defectos por vicios ocultos,no podrá exceder de un año contado a partir de la fecha del acta de entrega – recepción o definiquito (según sea el caso de los bienes, servicios o trabajos según sea el caso contratado)s.

- Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas contenidas en el presente contrato defianza, así como en caso de controversia, siempre que una de las partes en contienda sea laSuprema Corte de Justicia de la Nación, la institución de fianzas se somete expresamente a lasdecisiones del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano competentepara interpretar y hacer cumplir lo pactado en este contrato, en términos de lo dispuesto por elartículo 11, fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, renunciando enforma expresa a cualquier otro fuero que, en razón de su domicilio, tenga o llegare a tener."

memoria descriptiva - suprema corte de justicia … · 1 memoria descriptiva remozamiento y...

Documents