microsoft word - contract consultanta dn7

8/12/2019 Microsoft Word - Contract Consultanta DN7

1/13

CONTRACT DE SERVICII DE SUPERVIZAREnr.__________data_______________

1. Parti contractante

In temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitipublica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cmodificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006 cu modificarile si completarilulterioare, a H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile si a Raportului procedurii de atribuire contractului de achizitie publica nr. ..................... s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii dsupervizare,

Intre

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIAS.A. - prin D.R.D.P. Brasov, cu sediul in ................, nr. ..............., tel............, fax ...............nregistrat la Oficiul Naional al Registrului Comerului prin ncheierea de edin nr. 21716 din datde 07.05.2004, avand cont bancar ...................., deschis la ................., reprezentata prin ............., avanfunctia de Director in calitate de Achizitor, pe de o parte

si

S.C. ..........................., cu sediul in ............., telefon ............, inregistrata la Registrul Comertului subnr. .............., Cod Unic de Inregistrare ..........., tel.........., fax ..............., cont bancar .............. deschis la.........., reprezentata prin .........., in functia de ........., in calitate de Inginer, pe de alta parte.

2. DefinitiiIn prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:contract-actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat, intre Compan

Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. - prin D.R.D.P. Brasov, in calitate dachizitor si ..........................., in calitate de prestator;achizitor si inginer - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentrindeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;servicii - activitatile a caror prestare fac obiectul contractului, respectiv Servicii de supervizarpentru executarea lucrarilor pentru obiectivul ;standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de sarcini si ipropunerea tehnica;oferta - documentatia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara;

propunerea tehnica- document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite dautoritatea contractanta ;propunerea financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute pridocumentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;rezilierea contractului- se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de servicii, fara ca aceasta saduca atingerea prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;forta majora un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vineacestora, care nu poate fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibilexecutarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboairevolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a un


2/13

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora ueveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem dcostisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;perioada de executie inseamna perioada pe durata careia se desfasoara lucrarile de constructie;conditii de executie lucrari inseamna prevederile contractuale generale si specifice ale Contractelode lucrari, stabilind clauzele administrative, financiare, juridice si tehnice ce guverneaza ContractuContractele de lucrari conform: Hotararii Guvernului nr. 1.405/2010 privind aprobarea utilizarii unoconditii contractuale ale Federatiei Internationale a Inginerilor Consultanti in Domeniul Constructiilo(FIDIC) pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii de transport de interes nationafinantate din fonduri publice, Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 146/2011 privind aprobareconditiilor contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente si constructii, inclusiv proiectarsi ale contractelor pentru constructii cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre antreprenor aFederatiei Internationale a Inginerilor Consultanti in Domeniul Constructiilor (FIDIC), pentru obiectivde investitii din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes national, finantate din fondupublice, cu modificarile si completarile ulterioare.perioada de garantie a lucrarilor (Perioada de notificare a Defectiunilor) inseamna perioada draspundere pentru vicii mentionata in Contractul de Lucrari;servicii de supervizare- inseamna orice activitati ce vor fi desfasurate de catre inginer/ consultant ibaza contractului de servicii, inclusiv toate activitatile care necesita exercitarea unui rol de consultansau managementul si supervizarea proiectului.zi zi calendaristica; an 365 de zile.

3. Interpretare3.1.- In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor includforma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.3.2.- Termenul "zi"ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specificin mod diferit.

Clauze obligatorii4. Obiectul principal al contractului

4.1. - Inginerul se obliga sa presteze Servicii de supervizare pentru executarea lucrarilor aferenobiectivului Consolidare DN 7, Km 239+500 km 246+230 si km 246+300 km 246+500,

perioada convenita si in conformitate cu cerinele caietului de sarcini i cu obligatiile asumate prprezentul contract.4.2. - Serviciile de supervizare care urmeaza a fi prestate in cadrul contractului constau in:

a) Administrarea Contractului de lucrari;b) Activitati prealabile executiei lucrarilor;c) Supervizarea directa a lucrarilor si monitorizarea executiei;e) Pregatirea rapoartelor obligatorii;f) Pregatirea receptiei la terminarea lucrarilor;

g) Activitati in perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala;4.3.- Scopul serviciilor de supervizare este sa asigure achizitorul ca antreprenorul efectueaza lucrariin conformitate cu specificatiile acordului contractual de lucrari, in special cu privire la incadrarea ivaloarea acordului contractual de lucrari, durata de executie, cantitatea si calitatea lucrarilor.

5. Pretul contractului5.1. - Pretul convenit pentru prestarea serviciilor prevazute la art. 4.1, platibil prestatorului de catrachizitor, este de ....................lei, reprezentand .................. euro (la cursul oficial afisat de BNR in datde ................., 1 euro=........... lei), la care se adauga T.V.A. in valoare de ................ lei( ........... euro).Pretul total al contractului, inclusiv TVA este de .................. lei( ..................... euro).


3/13


4/13

9.5. - Inginerul va obtine de la Achizitor urmatoarele aprobari specifice inainte de a actiona potrivprevederilor urmatoarelor Sub-Clauze ale Contractului de executie lucrari :

a).Sub-Clauza 4.4: aprobarea expresa a Achizitorului este necesara inainte de confirmareconsimtamantului prealabil al Inginerului pentru numirea oricaror Subantreprenori propusi ;

b).Sub-Clauza 8.4: aprobarea expresa a Achizitorului este necesara inainte de stabilirea oricarprelungiri a Duratei de Executie ;

c).Sub-Clauza 8.8: aprobarea expresa a Achizitorului este necesara inainte de suspendarepartiala sau integrala a executarii Lucrarilor ;

d).Sub-Clauza 10.1: aprobarea expresa a Achizitorului inainte de emiterea Certificatului dReceptie la Terminarea Lucrarilor ;

e).Sub-Clauza 11.9: aprobarea expresa a Achizitorului inainte de emiterea Certificatului dReceptie Finala ;

f).Sub-Clauza 13.1: aprobarea expresa a Achizitorului este necesara inainte de dispunerea saaprobarea oricarei Modificari care ar face ca Pretul Contractului sa depaseasca Valoarea de ContracAcceptata sau orice valoare de contract convenita ulterior de Achizitor si Antreprenor in cadrul unoActe Aditionale la Contract ; de asemenea, aprobarea expresa a Achizitorului este necesara inainte ddispunerea sau aprobarea oricarei Modificari care, dupa evaluare, ar avea implicatii financiare.

g).Sub-Clauza 13.1: aprobarea expresa a Achizitorului inainte de a se dispune sau aprobomiterea unor Lucrari ;9.6. -Serviciile care vor fi prestate de Inginer vor fi in conformitate cu legislatia romaneasca in vigoarsi includ printre altele:

-Administrarea si managementul contractului de executie-Supervizarea Lucrarilor in calitate de Reprezentant al Achizitorului-Asigurarea calitatii

Aceste activitati sunt descrise pe larg in caietul de sarcini aferent prezentului contract.9.7. - Inginerul va asigura servicii de supervizare a constructiei lucrarilor pe toata perioada de executia lucrarilor.9.8. -Inginerul va face tot posibilul sa protejeze interesul achizitorului, sa asigure supervizareperiodica si controlul calitativ si cantitativ al lucrarilor si sa evite dezordinea pe timpul executarlucrarilor.9.9. - Pe perioada executarii lucrarilor, inginerul va duce la indeplinire toate obligatiile ce revi

achizitorului in aplicarea prevederilor H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate sanatate pentru santierele temporare si mobile (nominalizarea unei persoane si depunerea declaratiprealabile la Inspectoratul Teritorial de Munca de pe raza judetului unde se afla santierul, intocmireinstrumentelor coordonatorii etc.).9.10. - Inginerul va organiza intalniri saptamanale de management (sau mai des, daca necesitatile impun) la care vor participa reprezentantii Inginerului, reprezentantii Antreprenorului si,daca estcazul, reprezentanti ai Achizitorului, in scopul revizuirii pregatirilor pentru lucrarile viitoare.9.11. - Inginerul va organiza intalniri lunare de management la care vor participa reprezentantInginerului, reprezentantii Antreprenorului si reprezentanti ai Achizitorului, dupa caz, in vedereevaluarii activitatii Inginerului si a Antreprenorului.9.12. - Agenda pentru astfel de intalniritrebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele subiecte :

1. Activitati preliminare- Detalii de contract ale Antreprenorului- Acorduri, avize, Certificate de Urbanism, Autorizatie de construire- Asigurari, garantii- Organizarea de santier2. Activitati de executiei- Mobilizarea Antreprenorului (Personal, echipamente)- Puncte de referinta- Progresul lucrarilor- Asigurarea Calitatii/Mediu


5/13

- Managementul Traficului- Programul de lucrarii- Graficul de plata detaliat- Subcontractanti- identificarea riscurilor si stabilirea de mesuri pentru evitarea producerii acestora saudiminuarea afectelor acestora- dificultati curente si viitoare- interactiunea cu alti Antreprenori- revendicari

Timpul si locul unor astfel de intalniri trebuie stabilite de comun acord luand in considerare temdiscutiei.9.13. - Inginerul va furniza participantilor la intalnire copii ale agendei si ale documentelor relevanpentru subiectele ce urmeaza a fi discutate. Inginerul va redacta minuta fiecarei intalniri si o vtransmite in copie fiecarui participant si Achizitorului in maxim 5 zile lucratoare dupa intalnire. Iminuta, responsabilitatile pentru orice actiuni ce urmeaza a fi intreprinse vor fi in conformitate cprevederile Contractului de lucrari. Prin aceste minute se stabilesc sarcini si responsabilitati ; acesminute nu vor modifica prevederile Contractului de lucrari chiar daca sunt semnate de catre parti, iaafirmatiile sau consemnarile participantilor nu vor reprezenta o aprobare a uneia din parti. In cazul care o afirmatie sau constatare este neclara sau poate crea confuzii, aceasta va fi clarificata ulterior fiprin emiterea de observatii la minuta, fie prin minuta sedintei urmatoare.9.14.- Dupa semnarea Contractului de Servicii, Inginerul are obligatia de a analiza, revizui si aproborice propunere facuta de catre Antreprenor cu privire la inlocuirea supantreprenorilor propusi.9.15.- Inginerul are obligatia de a analiza, revizui si aproba orice modificare a programelor de lucru de a formula observatii sau recomandari cu privire la acestea.9.16. - Inginerul are obligatia de a controla conformitatea progresului lucrarilor cu programul dexecutie al Antreprenorului, precum si respectarea de catre Antreprenor a prevederilor contractului dlucrari privind sistemul de puncte de referinta.9.17. - Obligatiile inginerului in perioada de pregatire a executiei lucrarilor

Inginerul actioneaza in numele achizitorului si raspunde fata de acesta pentru :a) Verificarea existentei autorizatiei de construire precum si indeplinirea conditiilor legale prevazute daceasta; verificarea corespondentei dintre prevederile autorizatiei de construire si a avizelor obtinute c

cele ale proiectului;b) Asigurarea realizarii obiectivului/lucrarilor de buna calitate si la termenele prevazute;c) Urmareste existenta pe santier a conditiilor necesare bunei executari a lucrarii;d) Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate si corelarea acestora precum si existenta iproiect a prevederii fazelor determinante si a programului de control ale proiectantului pe care depune la Inspectia de Stat in Constructii, verifica modul de intocmire a proiectului de management atraficului;e) Controleaza respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestapentru cerintele stabilite prin Legea 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;f) Verifica si inainteaza spre aprobare beneficiarului programul de executie a lucrarilor si sesizeazachizitorul de orice intarziere aparuta in timpul executiei lucrarilor;

g) Preda impreuna cu proiectantul bornele de reper;h) Preda impreuna cu detinatorul amplasamentul liber de orice sarcina.9.18.- In perioada de executare a lucrarilor, inginerului ii revin cel putin urmatoarele responsabilitati:a) Urmareste realizarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, a proiectelor, a caietelode sarcini si a reglementarilor tehnice in vigoare;b) Verifica documentele privind calitatea materialelor;c) Participa la verificarea lucrarilor ce devin ascunse si semneaza Procesele verbale de lucrari ascunse;d) Impreuna cu reprezentantul Inspectoratului de Stat in Constructii si reprezentantul proiectantuluparticipa la receptia in fazele determinante;


6/13

e) Participa la receptia calitativa a lucrarilor pe categorii de lucrari si semneaza procesele verbale dreceptie calitativa impreuna cu antreprenorul;f) Verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate, interzicand utilizarea de materialsemifabricate si prefabricate, necorespunzatoare sau fara certificate de conformitate sau pentrmateriale netraditionale agrement tehnic;g) Verifica respectarea tehnologiilor de executie in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut idocumentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare;h) Asista la prelevarea probelor de la locul de punere in opera, conform caietelor de sarcini snormativelor in vigoare;i) Transmite proiectantului pentru solutionare sesizarile proprii, ale organelor abilitate, precum si alaltor participanti la realizarea constructiei privind neconformitatile si neconcordantele aparute pparcursul executiei;j) Verifica respectarea cerintelor stabilite de Legea nr.10/1995 cu modificarile si completariulterioare, privind calitatea in constructii in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei saadoptari de solutii noi care schimba conditiile initiale;k) Efectueaza, in numele achizititorului, activitatea de verificare valorica si decontare a lucrariloefectuate. Situatiile de lucrari lunare vor fi insotite de un centralizator valoric in care va fi evidentiatoferta, valoarea lucrarilor executate cumulat pana la luna respectiva, realizarea in luna si cumulat de linceputul lucrarii in vederea obtinerii unei inventarieri permanente a stadiului lucrarilor. Aceste situatvor fi insotite de fotografii pe format electronic a lucrarilor executate in luna respectiva si de un rapoal activitatii Inginerului ;l) Urmareste respectarea programului de asigurare a calitatii la antreprenor ;m) Urmareste ca executia lucrarilor sa se faca in conformitate cu programul (graficul) aprobat verifica concordanta dintre graficul de executie planificat si realizat. In caz de neconcordanta saintarzieri, anunta achizitorul, propunand masuri pentru corectarea situatiei in vederea respectartermenelor de executie prevazute in contract;n) Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si preda terenul detinatorului acestuia.o) Verifica semnalizarea temporara pe parcursul executiei lucrarilor si conformitatea acesteia cu planude management al traficului aprobat;p) Verifica asigurarea pe santier a personalului si echipamentelor necesare pentru executia in bunconditii a lucrarilor;

q) Transmite proiectantului sesizarile factorilor participanti la executia lucrarilor, informand achizitorudespre neconformitatile si neconcordantele aparute pe parcursul executiei;l) Intocmeste rapoarte saptamanale si lunare cu privire la evolutia executiei lucrarilor si le transmitachizitorului;m) Inginerul verifica si avizeaza inregistrarile de calitate intocmite de executant si tinerea acestora lzi.9.19. - La terminarea lucrarilor, Inginerul va solicita Achizitorului nominalizarea unei comisii dreceptie in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 273/14.06.1994 cu modificarile completarile ulterioare, comisia care se va intruni pe santier si va examina stadiul lucrarilor. Tinancont de recomandarile si rapoartele intocmite de Inginer, comisia de receptie va consemna observatiilsi concluziile sale in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, care va fi inainta

Achizitorului impreuna cu recomandarea de admitere (cu sau fara obiectii a receptiei) sau de amanare receptiei.9.20.- La receptia lucrarilor inginerul are urmatoarele obligatii:a) Intocmeste raportul la terminarea lucrarilor privind realizarea obiectivului si propune efectuarereceptiei la terminarea lucrarilor.b) Participa la receptia lucrarilor si intocmeste actele de receptie. Pune la dispozitia membrilor comiside receptie documentele doveditoare ale activitatii de urmarire a calitatii in timpul derularii executilucrarilor si toate documentele si documentatiile elaborate conform legislatiei in vigoare Cartetehnica a lucrarii;


7/13

b) Urmareste rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie. Urmaresintocmirea documentelor de aducere la indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie;c) Preia de la antreprenor si proiectant Cartea Tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute dreglementarile legale;d) Preda achizitorului actele de receptie si Cartea tehnica a constructiei.e) Intocmeste raportul final al inginerului pentru receptia finala a lucrarii.9.21. - In perioada de remediere a defectiunilor (intre receptia la terminarea lucrarilor si receptifinala), prestatorul are cel putin urmatoarele obligatii :a) Urmareste efectuarea remedierilor cuprinse in anexa Procesului verbal de receptie la terminarelucrarilor, in termenul aprobat, (daca este cazul);b)Urmareste inscrierea in clauzele contractuale;c)Notifica antreprenorul cu privire la deficientele sau degradarile aparute in perioada de notificare defectiunilor (perioada de garantie), fie ele aparente sau ascunse, care trebuiesc remediate pe cheltuialantreprenorului, daca acestea se datoreaza unor actiuni intreprinse de acesta.

10.Obligatiile principale ale achizitorului10.1.Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia prestatorului orice facilitati si sau informatii pcare acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare pentru indeplinirecontractului.10.2. - Achizitorul va receptiona, potrivit clauzei 14, serviciile prestate in termenul convenit priintocmirea documentului constatator.10.3. - Achizitorul va plati pretul catre Inginer in termen de 60 zile de la data confirmarii primirfacturii emise de catre inginer, insotita de raportul lunar, semnat de ambele parti contractante.

11. Sanciuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor11.1.- In cazul in care, din vina exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate pricontract, achizitorul are dreptul de a deduce din contravaloarea serviciilor neefectuate, dobandpenalizatoare stabilita la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNRplus 8 puncte procentuale.11.2. - Nerespectarea cu vinovatie a obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintrparti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii.11.3.- Prezentul contract se reziliaza de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a inginerulufara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirevreunei formalitati prealabile daca:a) inginerul se afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata, potrivit Legii nr. 85/2006 privinprocedura insolventei cu modificarile si completarile ulterioare, se emite ordinul de executie impotrivlui, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are ipoteca pe capital;b) inginerul nu isi indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi a fost notificat de achizitor in morepetat.c) in caz de neexecutare culpabila, din vina inginerului, a obligatiilor prevazute la art.9 si art. 13, atuncand cuantumul penalitatilor de intarziere este mai mare de 10% din pretul contractului, achizitorul estindreptatit sa considere contractul desfiintat de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere

inginerului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesarindeplinirea vreunei formalitati prealabile. In aceasta situatie inginerul nu este indreptatit sa solicitniciun fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera indreptatit sa le primeasca ca urmare a reziliercontractului potrivit acestei clauze.d) contractul inceteaza de plin drept in situatia in care inginerul cesioneaza drepturile sale izvorate diprezentul contract, fara acceptul achizitorului.11.4.- Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la clauza 11.3. se va notifica in scris partcontractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior datei de reziliere.


8/13


9/13

13.2.- Predarea documentelor care au stat la baza realizarii obiectivului care face obiectul supervizarcatre achizitor, respectiv Cartea tehnica a constructiei, se va efectua prin intocmirea unui proces verbde predare-primire. Toate documentele aferente Cartii tehnice vor fi indosariate, fiecare dosar avand uOpis.13.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, receptia serviciilor de supraveghere prestate de catre inginer sva face prin aprobarea rapoartelor emise de inginer, de catre conducatorul achizitorului sau de catrpersoana imputernicita in acest sens, in conformitate cu prezentul contract.13.4. - La finalizarea serviciilor de supervizare, achizitorul va elibera inginerului documentuconstatator in conformitate cu legislatia in vigoare.

14. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare14.1.- (1) Inginerul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in conformitate cu prevederile art. din prezentul contract.14.2. - (1) Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenul convenit de parti iprezentul contract.

- (2) In cazul in care exista:a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza inginerului; saub) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcare

contractului de inginer, inginerul este indreptatit sa solicite prelungirea perioadei de prestare serviciilor sau a oricarei faze a acesteia, iar atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada dprestare si vor semna un act aditional, fara a fi afectate prevederile referitoare la pretul contractului.

- (3) In cazul in care:a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute;b) conditiile climaterice extrem de nefavorabile; sauc) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit pr

incalcarea contractului de catre acesta, indreptatesc executantul sa solicite in termen de 5 zile, printr-notificare scrisa, prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a unei parti din acestea.

In asemenea cazuri, prin consultare si negociere, partile vor stabili:a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

14.3. - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare

serviciilor, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitainginerului.14.4. - Prezentul contract inceteaza de plin drept:a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat;b) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al Partilor contractante;c) prin denuntare unilaterala, conform art. 11.9;d) in caz de forta majora, conform art. 25 .14.5. - Serviciile care fac obiectul prezentului contract se vor derula in limita surselor de finantaraprobate prin legea anuala a bugetului de stat.

15. Modalitati de plata15.1. -(1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre inginer, in lei, in termen de 60 de zile de

data confirmarii primirii facturii de catre achizitor.- (2) Decontarea serviciilor se va efectua dupa cum urmeaza:

a). In perioada de executie, serviciile de supervizare a lucrarilor se vor deconta in acelaprocent cu procentul de lucrari realizate.

b). Serviciile de supervizare in perioada de notificare a defectiunilor (perioada dintre receptia terminarea lucrarilor si receptia finala) se vor deconta semestrial dupa cum urmeaza:

- 25% in anul 1, semestrul I al perioadei de garantie- 25% in anul 1, semestrul II al perioadei de garantie- 25% in anul 2, semestrul I al perioadei de garantie- 25% in anul 2, semestrul II al perioadei de garantie


10/13

In perioada de executie, decontarea se va efectua pe baza facturilor emise de inginer, insotite draportul lunar, semnate de inginer si avizat de achizitor. Factura se comunica achizitorului prin posta cconfirmare de primire sau prin delegat direct la sediul mentionat la art. 1 din contract.

In perioada de garantie decontarea se va efectua pe baza facturilor emise de inginer, insotite draportul semestrial, semnate de inginer si avizat de achizitor. Factura se comunica achizitorului priposta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul mentionat la art. 1 din contract.

In caz de divergente, dovada comunicarii facturii catre achizitor, o constituie dupa camandatul postal sau stampila aplicata de registratura achizitorului pe document.15.2. - (1) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii si ale contractului dachizitie, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca achizitorul sesizeazinginerul despre neregulile constatate si returneaza facturile in original, in termen de 15 zile de lprimirea facturii. Un nou termen de plata va curge de la confirmarea de catre achizitor a noilor factuprezentate de catre inginer, completate cu date corecte, potrivit legii si contractului.

- (2) Achizitorul nu are dreptul sa efectueze, iar inginerul sa solicite, plati in avans.15.3.- Inginerul este rspunztor de corectitudinea i exactitatea datelor nscrise n facturi i se obligs restituie att sumele ncasate n plus ct i foloasele realizate necuvenit, aferente acestora.Sumele incasate in plus cat si foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada de la incasare pana determinarea si plata lor) se vor stabili in urma verificarilor executate de catre Organele de ControFinanciar Intern ale achizitorului sau alte organe abilitate de lege.

Sumele determinate conform ultimelor doua aliniate , se vor recupera in felul urmator:1-sumele incasate in plus din facturi se vor recupera prin compensare, din facturile neachita

pentru aceeasi prestatie sau din facturile neachitate de achizitor, din alte contracte in derulare la daconstatarii si comunicarii.

2-in imposibilitatea compensarii , achizitorul se obliga sa restituie sumele datorate in termen d15 zile de la data constatarii si instiintarii lui, achitarea efectuandu-se prin mijloace de plata obisnuitin contul achizitorului.

3-sumele calculate ca foloase necuvenite (penalizari) pentru utilizarea sumelor incasate in pluse vor achita imediat de la data constatarii si instiintarii.

16. Ajustarea pretului contractului16.1. - Pentru serviciile prestate, plile datorate de achizitor inginerului sunt cele declarate

propunerea financiar, anex la contract.16.2.- Pretul contractului este ferm in lei.

17. Personalul17.1. -Inginerul are obligatia de a asigura in mod continuu prezenta personalului pe santier in timpuexecutiei lucrarilor.

18. Rapoarte18.1. -In perioada supervizarii lucrarilor de constructie si in perioada de garantie a lucrarilor, ingineruva prezenta urmatoarele rapoarte si documente, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini:

Un Raportul preliminar care va fi prezentat in termen de o luna de la inceperea executar

serviciilor; Raportul Preliminar va prezenta situatia generala a managementului pentrderularea contractului, conform punctului de vedere a inginerului, si se va referi la aspecteorganizatorice si tehnice ale contractului care este supervizat, incluzand orice problemestimate, cu recomandari pentru rezolvarea acestora, si o esalonare a personalului si evenimentelor cheie;

Rapoarte saptamanale privind executia lucrarilor care vor arata evenimentele si stadiuexecutie lucrarilor si vor prezenta lucrarile ce vor fi executate in saptamana urmatoare;

Rapoarte lunare privind executia lucrarilor care vor arata evenimentele si stadiul executilucrarilor, va fi depus la sediul achizitorului in termen de 5 zile dupa terminarea lunii in care sau prestat serviciile. Forma acestor rapoarte va fi, in prealabil, propusa de inginer si aprobat


11/13

de catre achizitor. Va contine un capitol special referitor la monitorizarea financiara a platilpe baza unei cuantificari (estimari) a evolutiei lucrarilor;

Rapoarte semestriale pe Perioada de Garantie se emit semestrial in Perioada de Garantie lucrarilor si vor fi inaintate in primele 14 zile ale lunii urmatoare perioadei la care fac referire;

Un Raport de Terminarea Lucrarilor prezentat la momentul finalizarii lucrarilor, in vedereemiterii certificatului de receptie la terminarea lucrarilor;

Raportul Final dupa Perioada de remediere a defectiunilor (perioada de garantie a lucrarilova fi prezentat in vederea efectuarii receptiei finale si emiterii Certificatului de Receptie Finaloferind o prezentare asupra serviciilor prestate prin contract si a lucrarilor executate, asuprmodului de indeplinire a tuturor sarcinilor si obligatiilor prevazute potrivit contractului. Dasemenea, acesta va prezenta modul de comportare a lucrarilor in Perioada de remediere defectiunilor (perioada de garantare a lucrarilor), precum si defectiunile aparute si modul icare s-a efectuat remedierea acestora. Vor fi formulate recomandari cu privire la urmarirespeciala a anumitor lucrari sau parti de lucrari in perioada post-garantie.

Rapoarte Speciale cu privire la orice probleme majore, in special in reclamatii sau extensii dtimp, aferente implementarii contractului, la cererea achizitorului;

Cartea Tehnica a Constructiei, asa cum se specifica in H.G. nr. 273/14.06.1994.18.2. - Toate documentele elaborate in scopul lucrarilor, in orice forma, sunt si vor ramane iproprietatea achizitorului, in timpul si dupa finalizarea lucrarilor. Inginerul nu poate folosi sau dispunde aceste documente fara un acord prealabil si acordat in scris din partea achizitorului. 18.3. - Toate rapoartele mentionate la art. 19.1, cu exceptia Desenelor de Executie ale Proiectului Cartea Tehnica a Constructiei vor fi distribuite partilor implicate.

19. Amendamente19.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificareclauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeazinteresele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheiercontractului.

20. Subcontractanti20.1.- Inginerul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza peste 10% din contract, dar nu mai mu

de 30%,de a incheia contracte cu subcontractorul, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cachizitorul.20.2.- (1) Inginerul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate csubcontractanti desemnati.(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele incheiate cacestia se constituie in anexe la contract.20.3. - (1) Inginerul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care subcontractantindeplinesc partea lor din contract.(2)Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de inginer de modul in care isi indeplineste partesa din contract.(3) Inginerul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplines

partea lor din contract.20.4.- Inginerul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa dicontract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificatachizitorului.

21. Cesiunea(a) In prezentul contract este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiilenascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.(b) Cesiunea nu va exonera Antreprenorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice altobligatii asumate prin contract.


12/13

22. Masuri de siguranta si securitatea muncii. Masuri de prevenire si stingere incendiilor22.1. - Inginerul are obligatia de a efectua instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munclucratorilor proprii, referitoare la riscurile de accidentare care pot aparea in timpul activitatilodesfasurate pentru achizitor, inclusiv in incinta locurilor de desfasurare a activitatii achizitorului.22.2. - Orice accident de munca, inclusiv cel de traseu, asimilat ca accident de munca, petrecut itimpul derularii relatiei contractuale, va fi inregistrat de inginer conform legii in vigoare la datproducerii accidentului.22.3. Inginerul are obligatia de a instrui lucratorii proprii cu privire la respectarea legislatiei normelor de aparare impotriva incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz dincendiu. Lucratorii inginerului sunt obligati sa respecte indicatiile planurilor de protectie impotrivincendiilor, afisate la sediile achizitorului sau ale antreprenorului. Orice incident petrecut in timpuderularii relatiei contractuale, produs din cauza lucratorilor inginerului, va fi inregistrat de ingineconform legislatiei in vigoare.22.4. - Pe perioada executarii lucrarilor, inginerul va duce la indeplinire toate obligatiile ce reviachizitorului in aplicarea prevederilor H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate sanatate pentru santierele temporare si mobile (nominalizarea unei persoane si depunerea declaratiei lInspectoratul Teritorial de Munca de pe raza judetului unde se afla santierul, intocmirea instrumentelocoordonarii etc.).

23. Forta majora23.1.- Forta majora este constatata de o autoritate competenta.23.2.- Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentucontract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.23.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.23.4.- Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, in 24 dore de la aparitie, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarconsecintelor.23.5.- Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona pe o perioada mai mare de 30 zil

fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contracfara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

24. Solutionarea litigiilor24.1. - Achizitorul si Inginerul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, pritratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cindeplinirea contractului.24.2.- Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si inginerul nu reusesc sa rezolvin mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catrinstantele judecatoresti de drept comun din Romania.

25. Limba care guverneaza contractul25.1.- Limba care guverneaza contractul este limba romana.

26. Comunicari26.1.- (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa ftransmisa in scris.(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.26.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, fax sau e-mail, cu conditconfirmarii in scris a primirii comunicarii.


13/13

27. Legea aplicabila contractului27.1.- Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

28. Alte clauze28.1. (1) Orice modificare a prezentului contract va fi valabil facuta daca este consemnata intr-un aaditional scris, intocmit in prealabil si semnat de catre ambele parti. Actele aditionale vor fi numerotacronologic de la 1 la n, indiferent de data intocmirii/semnarii/intrarii in vigoare a acestora. Acteladitionale vor contine prevederi referitoare, dupa caz, cel putin la: partile contractante, obiectucontractului, valoarea aditionala si valoarea rezultata a contractului, temeiul incheierii, daca se percesau nu penalitati si data intrarii in vigoare.

Pentru incadrarea in limitele surselor financiare alocate, achizitorul poate sa modifice cantitatifizice prevazute in contract, fara sanctiuni de vreun fel, cu un preaviz de cel putin 5 zile.

Partile au inteles sa incheie astazi, _____________ prezentul contract in doua exemplare, caunul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, PRESTATOR / INGINERDRDP BRASOV

DIRECTOR REGIONALIng. COSTEA VIOREL

DIRECTOR ECONOMICEc. Barbieru Mihaela

DIRECTOR ADJ. INVESTITIIIng. Olariu Carmen

DEPARTAMENT JURIDICCons. Jur. Maria Veres

Birou Derulare Investitii si Calamitati cu Fonduri ExterneIng. Birta Voichita

Birou ContracteEc. Badescu Victor

microsoft word - contract consultanta dn7

Documents