municipio de gonzÁlez...municipio de gonzÁlez iv.- importe contractual y real del contrato: los...

T A M A U L I P A S

MUNICIPIO DEGONZÁLEZ

FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

No. MGT-DOP-HIDRO-2016-002

I. - LUGAR FECHA Y HORA:

DESCRIPCION: REVESTIMIENTO DE DIVERSAS CALLES ARMANDO KAUFFMAN/AV. INTEGRACION FAMILIAR Y JUAN GARZA HINOJOSA DE LA COL FUNDADORES DE LA CABECERA MUNICIPALSIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 31 DE NOVIEMBRE DE 2016, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

II. - NOMBRE DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMPS.

A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CONTRATANTE". REPRESENTADO POR EL C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY, PRESIDENTE MUNICIPAL, Y LA EMPRESA INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO, S.A. DE C.V. QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CONTRATISTA".

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: REVESTIMIENTO DE DIVERSAS CALLES ARMANDO KAUFFMAN/AV. INTEGRACION FAMILIAR Y JUAN GARZA HINOJOSA DE LA COL. FUNDADORES DE LA CABECERA MUNICIPAL

III. - DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

No CONCEPTOS DE TRABAJOS UNID CANT

001 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO M2 5310.00

002 CORTE Y APERTURA DE CAJA CON EQUIPO MECANICO PARA ALOJAR ESTRUCTURA INCLUYE: CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS

M2 1,062.00

003 COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD

M2 5,310.00

004 SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO INCLUYE: PAGO DE REGALIAS CORTE Y CARGA

M3 1,062.00

005 ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINOS DE TERRACERIAS 0 PAVIMENTADOS 1ER. KM.

M3 1,380.60

006 ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINOS DE TERRACERIAS 0 PAVIMENTADOS KM. SUBSECUENTES

M3/KM 12,425.40

007 TENDIDO CONFORMADO Y COMPACTACION AL 95% PROCTOR DE MATERIAL DE BANCO PARA DAR AFINADO SUPERFICIAL INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD

M3 1,380.60

008 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANUNCIO DE OBRA DE 1.00 X 2.00 M. METALICO FABRICADO A BASE DE PERFIL PTR DE 2X2" CAL. 14 Y TABLERO DE LAMINA NEGRA CAL. 29 PINTURA DE FONDO AMBOS LADOS Y ROTULADO DE ACUERDO A DISEÑO DE PROYECTO INCLUYE: EXCAVION CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

PZA 1.00

R AYUNTAMIENTO 2016-2018


IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO No. MGT-DOP-HIDRO- 2016-002 DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA; CELEBRADO CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016, ENTRE "CONTRATANTE" Y "CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE $ 484,402.17 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 17/100 M.N.)INCLUYE I.V.A.

V. - PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 25 (VEINTICINCO) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2016.

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 25 DE DICIEMBRE DEL 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN-LA NOTA DE BITACORA S/N DE LA MISMA FECHA, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCION FUE DE 25 (VEINTICINCO) DIAS CALENDARIO.

VI. - RELACION DE ESTIMACIONES:

EST.NO. PERIODO IMPORTE

($)S/IVA

AMORTIZACIONANTI

CIPO($)C/IVA

SALDO DE LA ASIGNACION

($)C/IVARETENCIONES NO. DE

FACTURA

1DEL: 01 AL 25 DE DICIEMBRE DEL

2016$417,588.08 $0.00 $0.00 $2,087.94 211

RESUMEN:

CONCEPTO IMPORTES C/IVA IMPORTE S/IVA

IMPORTE DEL CONTRATO $484,402.17 $417.588.08

INCLUYENDO CONVENIOS

IMPORTE TOTAL ESTIMADO $484,402.17 $417.588.08

SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA

0.00 0.00

IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA

$484,402.17 $417.588.08

IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO

0.00 0.00

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIONES DE LA No.l

IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA

IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA

$484,402.17 0.00 0.00

} LIPAS?-'NA r‘F.Nt^.0

R. AYUNTAMIENTO 2016-2018

{836}

MUNICIPIO DE jGONZÁLEZ

VII.- DECLARACIONES DE LAS PARTES:

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DEL "CONTRATISTA" Y A FAVOR DEL "CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MONTO ($) FIANZA No. AFIANZADORA

48,440.22 1793051.0000 Liberty Fianzas

SE HACE CONSTAR QUE EL "CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE EMITE CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS, EL REPRESENTANTE DEL "CONTRATISTA" ING. ISAEL BARRIENTOS TORRES, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO U S 12:00 HRS. DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN E LU INTERVIENEN.

ENTREGA

INTRODUCCION, EXCAVACION Y MTTO MECANICO, S.A. DE C.V.CONTRATISTj

ARQ. SAIDIRE

RECIBE P

ITES ALANISRAS PUBLICAS

L.C.ÉLF ESTEFANIA SMITH VERLACCONTRALOR MUNICIPAL

R AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

CftLLB r e o . MADERO, » /» , COLÒNIA fcONA rtKHTRO. | ttO . 1 (S36 f m ô O I I?CUJOAD GONZÁLEZ, T A N K S tIP A S , MÉXICO. CP.$ ’>100 E X T l 130

MUNiCIPlO DE j (¡¡¡É &GONZÁLEZ ^ggj:

MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS R. AYUNTAMIENTO 2016-2018

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

González, Tam. a 14 de Noviembre del 2016

C. ISAEL BARRIENTOS TORRESRepresentante Legal de:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V.

En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ, Tam, lo invitan a participar en la Licitación por Adjudicación Directa en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica.

CONCURSO HIDRQ/2016/002

TRABAJOS: REVESTIMIENTO DE LA CALLE ARMANDO KAUFFMAN / JUAN GARZA HINOJOSA Y AV. INTEGRACION FAMILIAR DE LA COL. FUNDADORES DE LA CABECERA MUNICIPAL.

PLAZO DE EJECUCION: 25 DIAS.

VISITA AL SITIO DE LA OBRA: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A LAS 9:00 HRS.

JUNTA DE ACLARACIONES: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A LAS 9:00 HRS.

APERTURA DE PROPUESTA TECNICA: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2016 9:00 HRS.

APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2016 11:00 HRS.

FALLO: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A LAS 9:00 HRS.

FECHA ESTIMADA DE INICIO: 01 DE DICIEMBRE DEL 2016

FECHA ESTIMADA DE TÉRMINO: 25 DE DICIEMBRE DEL 2016

CON RECURSOS: HIDROCARBUROS 2016

ANTICIPO: %

En caso de ser confirmada su participación las bases de licitación estarán a la disponibilidad del día 14 al 16 de NOVIEMBRE del 2016 en las oficinas de Obras Públicas,de la Presidencia Municipal de González, Tam., de las pQ:QQ a 16:00 Hrs. donde se efectuará la entrega del pliego de requisitos al que se sujetara el Concurso de la obra.

A T E(MT E N T E hC. Arq. Sai#.-Stfjuentes Alanís

y r : v« . ' ' t,

\ + .\

DIRECTOR DE OE S PUBLICAS





C. Paola Anali Rodríguez ZavalaRepresentante Legal de:CARSA CONSTRUCTORA

En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ. Tam, lo invitan a participar en la Licitación por Adjudicación Directa en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica.












ANTICIPO: %

En caso de ser confirmada su participación las bases de licitación estarán a la disponibilidad del día 14 al 16 de NOVIEMBRE del 2016 en las oficinas de Obras Públicas, de la Presidencia Municipal de González, Tam., de las 09:00 a 16:QQ Hrs. donde se efectuará la entrega del pliego de requisitos al que se sujetara el Concurso de la obra.

/ o v




González, lam. a 14 de Noviembre del 2Ulb

C. ZENDY ALEJANDRA ROMO AGUILARRepresentante Legal de:SERVICIO DE EQUIPO, MAQUINARIA Y ACARREO

En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ. Tam, lo invitan a participar en la Licitación por Adjudicación Directa en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica.












ANTICIPO: %

En caso de ser confirmada su participación las bases de licitación estarán a la disponibilidad del día 14 al 16 de NOVIEMBRE del 2016 en las oficinas de Obras Públicas, de la Presidencia Municipal de González. Tam de las 09:00 a 16:00 Hrs donde se efectuará la entrega del pliego de requisitos al que se sujetara el Concurso de la obra.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMENTO MECAMCO, S A DE C.V.

PROYECTO: REVESTIMIENTO DE CALLE" ARMANDO KRAUFFMAN' UBICACION: COLONIA FUNDADORES LOCAUDAD: GONZALEZ (CABECERA MUNICIPAL)METAS: 450.00 ML X 11 80 M DE ANCHO X 20 CM DE ESPESOR

INICIO: 1/DIC72016 TERMINO: 25/DIC/2016

PLAZO: 25 DIAS CAL.C A T A L O G O DE C O N C E P T O S

Clave Descripción Unidad Cantidad Precio mutano TotalREVESTIMIENTO DE CALLES

C001 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO m2 5310 00 S 2.98 $ 15,823 80

C002 CORTE Y APERTURA DE CAJA CON EQUIPO MECANICO PARA ALOJAR ESTRUCTURA INCLUYE:CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS

m2 1,062 00 s 57.07 $ 60.608.34

C003 COMPACTACTON DEL TERRENO NATURAL AL 95% FROCTOR CON EQUIPO MECANICO INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD

m2 5310.00 $ 1735 S 92,12850

C004 SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO INCLUYE: PAGO DE REGALIAS. CORTE Y CARGA

m3 1.06200 s 55.74 $ 59,195 88

C005 ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINOS* DE TETRRACERIAS o PAVIMENTADOS 1ER KM

m3 1380.60 $ 13 04 $ 18,003 02

C006 ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINOS DE TETRRACERIAS o PAVIMENTADOS IvM SUBSECUENTES

náVkm 12,425 K) s 7.06 $ 87.72332

C007 TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTACION AL 95% PROCTOR DE MATERIAL de BANCO PARA DAR AFINADO SUPERFICIAL INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD

m3 1,380 60 s 5759 $ 79508.75

C008 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANUNCIO DE OBRA DE 1.00X2.00 M. METALICO FABRICADO A BASE DE PERFIL FTR DE ITXZ CAL. 14 Y

pza 100 $ 4596.47 $ 4,596 47

TABLERO DE LAMINA NEGRA CAL. 29 PINTURA DE FONDO AMBOS LADOS Y ROTULADO DE ACUERDO A DISEÑO DE PROYECTO,INCLUYE: EXCAVACION, CONCRETO, MATERLYLES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

Total de REVESTIMIENTO DE CALLES $ 417588 08

SubtoUl de Presupuesto $ 417,588.08

IV A . 16% $ 66,81409Total « 484402.17

HOJA: 1 DE: 1 ING. ISAEL BARRIENTOS TORRES REPRESENTANTE LEGAL

ZENDY ALEJANDRA ROMO AGUILAR RFC. ROAZ 800805 LW5

PROYECTO: REVESTIMIENTO DE CALLES (450 ML X 11.80 M DE ANCHO Y 20 CM. ESPESOR)UBICACION: CALLE ARMANDO KRAUFFMANLOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE GONZALEZ. TAMAULIPASFECHA DE INICIO: 1/12/2016 TERMINO: 25/12^2016 PLAZO: 25 DIAS

CATALOGOClave Descripción Unidad Cantidad Precio unitario • Total

REVESTIMIENTO DE CALLES “

C001 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO M2 5,310.00 S 6 46 $ 34,302.60

C002 CORTE Y APERTURA DE CAJA CON EQUIPO NCCANICO PARA ALOJAR ESTRUCTURA NCLUYE.CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS

M2 1.062.00 $ 61.26 $ 65,058 12

C003 COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 9 5 % PROCTOR CON EQUIPO ¡JECANICO INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD

M2 5,310.00 S 17 68 S 93.880 80

C004 SU U N ISTRO DE MATERIAL DE BANCO INCLUYE: PAGO DE REGALIAS, CORTE Y CARGA ,

M3 1,062.00 S 47 11 s 50,030.82

C005 ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINOS DE TETRRACERIAS o PAVIMENTADOS 1ER KM

M3 1,330.60 S 13.21 s 17,577.23

C006 ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN C AM N O S DE TETRRACERIAS o PAVIMENTADOS KM SUBSECUENTES

M3/KM 12,425.40 S 5.72 s 71,073.29

C007 TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTACION AL 9 5 % PROCTOR DE MATERIAL DE BANCO PARA DAR AFINADO SUPERFICIAL INCLUYE ^CORPORAC ION DE HUMEDAD

M3 1,380 60 $ 67.61 s 93,342.37

C008 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANUNCIO DE OBRA DE 1 00X2 00 M METALICO FABRICADO A BASE DE PERFIL PTR DE 2“X7 CAL 14 Y TABLERO DE LAMINA FE GR A CAL. 29 PINTURA DE FONDO AMBOS LADOS Y ROTULADO DE ACUERDO A DISEÑO DE PROYECTO, INCLUYE: EXCAVACION, CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMENTA

PIEZA 1.00 S 4,194.95 S 4,19495

Total de REVEST1MENTO DE CALLES $ 429,460 1 8** CUATROCENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESO S 181100 M.N **

Subtotal de Presupuesto $ 429,460 1 8

“ CUATROCENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESO S 181100 M.N. M

IMPUESTO s 68,713.63Total $ 498.173.81

” CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO M I CENTO SETENTA Y TRES PE SO S 811100 M.N «t

ZENDY ALEJANDRA ROMO AGUILARRAZON SOCIAL DEL LICITANTE

ZENDY ALEJANDRA RÙMO AGUILARFIRMA DEL LICITANTE

CALLE: "G" # 507 COL. E. CARDENAS GONZALEZ TAMPICO, TAM. CP 89309 TEL. OFNA. (836) 273 16 39 CEL. (833) 3 12 96 54 Y (833) 104 63 23

e-mail: [email protected]

mailto:[email protected]

/ACARSÄ

t f iW .S I 8 ü C I Cl It ft

PROYECTO: REVESTIMIENTO DE CALLES (450 ML X 11.80 M DE ANCHO Y 20 CM. ESPESOR)UBICACION: CALLE ARMANDO KRAUFFMAN COL. FUNDADORES LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE GONZALEZ TAM.

FECHAS:INICIO: 1/12/16

TERMINO: 25/12/16 PLAZO: 25 DIAS

P R E S U P U E S T O

Ust ve fteseripeión linièid C a d iiM Pretil) imitar io Total

REVESTIMIENTO DE CALLES

C001 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO

M2 5,310.00 $ 6.57 $ 34.886.70

C002 CORTE Y APERTURA DE CAJA CON EQUIPO MECANICO PARA M2 1,062,00 $ 62.29 $ 66,151.98ALOJAR ESTRUCTURA INCLUYE-CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DEL SITIO DE LOSTRABAJOS

*

C003 COMPAOTACION DEL TERRENO NATURAL AL 95N PROCTOR CON EQUIPO MECANICO INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD

M2 5,31000 $ 17.97 $ 95,420.70

C004 SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO INCLUYE PAGO DE REGALIAS, CORTE Y CARGA

M3 1.062 00 $ 49.63 $ 52.707.06

C005 ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINOS DE TE TRR ACER LAS o PAVIMENTADOS 1ER KM

M3 1,380 60 $ 13.44 $ 18.555.26

C006 ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINOS DE TETRRACERLAS o PAVIMENTADOS KM SUBSECUENTES

M3/KM 12,425 40 $ 6.72 $ 83,498.69

C007 TENDIDO CONFORMADO Y COMPACTACION AL 95*. PROCTOR DE MATERIAL DE BANCO PARA DAR AFINADO SUPERFICIAL INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD

M3 1,380 60 $ 68.75 ü¡ 94.916 25

C008 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANUNCIO DE OBRA DE 100X2 00 M METALICO FABRICADO A BASE DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL 14 Y TABLERO DE LAMINA NEGRA CAL 29 PINTURA DE FONDO AMBOS LADOS Y ROTULADO DE ACUERDO A DISEÑO DE PROYECTO, INCLUYE: EXCAVACION. CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

PIEZA 1.00 s 4,530.05 $ 4,530.05

Total de REVESTIMIENTO DE CALLES $ 450,666.69

Subtotal de Presupuesto $ 450,666 69

I.V.A. $ 72,106.67Total $ 522,773.36

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: FIRMA DEL CONCURSANTE:

L.A.E. PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALA L.A.E. PAOLA ANALI IGUEZ ZAVALA




González, Tam, a

\CTH

22 de Noviembre del 2016

FALLO Y NOTIFICACION DE ADJUDICACION

C. ISAEL BARRIENTOS TORRESREPRESENTANTE LEGAL DE:INTRODUCCIÓN, EXCAVACIÓN Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A DE C.V.

Como resultado de ¡a revisión de las cotizaciones presentadas para ¡a ejecución de ia obra: REVESTIMIENTO DE LA CALLE ARMANDO KAUFFMAN / JUAN GARZA HINOJOSA Y AV. INTEGRACION FAMILIAR DE LA COL. FUNDADORES DE LA CABECERA MUNICIPAL.

de este municipio. Y conforme al dictamen mediante el cual se emitió F A L L O en su favor en

los términos del artículo 44 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado

de Tamaulipas, me permito informarle que este Departamento de Obras Publicas a procedido a

adjudicarle el contrato número MGT-DOP-HIPRQ-2016-002 para la construcción de las obras que en

el mismo instrumento contractual se menciona, por lo que deberá presentarse en la Cabecera

Municipal (oficina del Departamento de Obras públicas) para la firma del contrato antes citado.

MUNICIPIO DE j ( $ t & )GONZÁLEZ (jggj




DICTAMEN TECNICO Y ECONOMICO

Visto para dictaminar sobre el expediente relativo a la adjudicación del contrato de construcción de la obra denominada: REVESTIM IENTO DE LA C A LLE ARMANDO KAUFFMAN / JUAN GARZA HINOJOSA Y AV. INTEGRACION FAMILIAR DE LA COL- FUNDADORES DE LA C A B E C E R A MUNICIPAL, de este municipio, y una vez hecha la evaluación técnica y económica de las cotizaciones que fueron presentadas por los participantes conforme a lo establecido en el articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas, se emite el siguiente dictamen a favor de la empresa de nacionalidad mexicana Denominada: INTRODUCCIÓN, EXCAVACIÓN Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V. en virtud que reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas por la convocante en los términos del artículo antes citado, así mismo garantiza el cumplimiento del contrato y es la postura solvente más baja, con un importe de $ 484,402.17 (cuatrocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos dos pesos 17/100 m .n.) Incluyendo el I.V.A.

El presente dictamen constituye el fundamento para la adjudicación del contrato de


MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS R. AYUNTAMIENTO 2016-2018



FALLO Y NOTIFICACION DE ADJUDICACION

C. ISAEL BARRIENTOS TORRESREPRESENTANTE LEGAL DE:INTRODUCCIÓN, EXCAVACIÓN Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A DE C.V.

Como resultado de ia revisión de ¡as cotizaciones presentadas para ia ejecución de ia obra: REVESTIM IENTO DE LA C A L L E ARMANDO KAUFFMAN / JUAN GARZA HINOJOSA Y AV. INTEGRACION FAM ILIAR DE LA CO L. FUNDADORES DE LA C A B E C E R A MUNICIPAL.

de este municipio. Y conforme al dictamen mediante el cual se emitió F A L L O en su favor en

los términos del artículo 44 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado

de Tamaulipas, me permito informarle que este Departamento de Obras Publicas a procedido a

adjudicarle el contrato número MGT-DOP-HIDRO-2016-OQ2 para la construcción de las obras que en

e! mismo instrumento contractual se menciona, por lo que deberá presentarse en la Cabecera

Municipal (oficina del Departamento de Obras públicas) para la firma del contrato antes citado.

C. Ara. Direct«


MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPASR AYUNTAMIENTO DE GONZALEZ 2016-2018

CONTRATO DE OBRAMGT-DOP-HIDRO-2016-002

DESCRIPCION: Revestimiento de la Calle Armando Kauffman / Juan Garza Hinoiosa v Av. Integración Familiar de la Col. Fundadores de la Cabecera Municipal.

Contrato de obra, que celebran por una parte la Presidencia Municipal de: González. Tamaulipas. representada por él (la) C. GUILLERMO VERLAGE BERRY, Presidente Municipal, a quien se le denomina “La Contratante” y por la otra la empresa denominada: INTRODUCCION. EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO. S.A. DE C.V. Representada por ING. ISAEL BARRIENTOS TORRES, a quien en lo sucesivo se le denomina “El Contratista”.

D E C L A R A C I O N E S

1. “La Contratante” que esta legalmente constituido conforme a las normas del programa y se encuentra con la capacidad necesaria para contratar, como dependencia ejecutora, la ejecución de las obras del programa.

2. “El Contratista” declara que se encuentra capacitado jurídica y técnicamente para ejecutar las obras del presente contrato.

3. Que el presente contrato se realizo por: Adjudicación Directa por lo que en el acto de recepción de proposiciones se llevo a cabo con fecha de 21 de Noviembre del 2016 y el acto de adjudicación final el dia 22 de Noviembre del 2016 el cual se cita al contratista, para firma del mismo.

F a i s C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:4

“El Contratista” se obliga a realizar directamente sobre la base de precios unitarios, con las especificaciones, planos, catálogos de conceptos de trabajo y presupuestos que formen parte integrante de este contrato por su cuenta y bajo su responsabilidad, las obras que se detallan al final de la clausula segunda utilizando para ello su propio personal debidamente contratado proporcionando mano de obra, materiales y equipo necesario.

SEGUNDA.- “La Contratista” se compromete a proporcionar a “El Contratista” todos los planos y proyectos necesarios para realizar la obra de este contrato.

TERCERA.- REALIZACION DE LAS OBRAS POR “El Contratista”:

Para los efectos legales a que hubiera lugar “La Contratante” manifiesta que este contrato se celebra con “El Contratista” en atención a sus personales características, en tal virtud “El Contratista” se obliga a cumplir el presente contrato por si mismo y no podrá consecuentemente hacerlo ejecutar por medio de terceras personas, tampoco podrá en ningún caso y bajo ningún titulo ceder o transmitir la totalidad o parte de las obras, ni los derechos de crédito que mediante este contrato adquiere frente “La Contratante”, sin el permiso expreso o por escrito de este.

Obra materia de la presente licitación No. Hidro/2016/002

Referente a: : Revestimiento de la Calle Armando Kauffman / Juan Garza Hinoiosa v Av. Integración Familiar de la Col. Fundadores de la Cabecera Municipal.

Plazo de ejecución: 25 DIAS DE CALENDARIO

Fecha de iniciación de la obra: 01 DE DICIEMBRE DEL 2016

Fecha de terminación de la obra: 25 DE DICIEMBRE DEL 2016

GONZÁLEZMUNICIPIO DE i ÉLpJV%/ • ¿i'4 . ■

■ ^E a jr

CUARTA.- IMPORTE DE LAS OBRAS (CON I.V.A. INCLUIDO):

El importe de las obras materia del presente contrato es de: $ 484,402.17 ( Cuatrocientos Ochenta v Cuatro Mil Cuatrocientos Dos Pesos 17/100 m.n.) Cantidad que resulta de aplicar los precios unitarios a que se refiere la clausula primera del presente a las cantidades de obra que se encomiendan las cuales han sido verificadas y/o aprobadas por “El Contratista”.

En los precios unitarios a quedado incluida la cantidad total que debe cubrirse “Al Contratista” por todos los costos directos e indirectos que originen las obras.El importe de las obras será invariable, sin ninguna excepción.

Participación Financiera.

a) El Municipio de GONZALEZ Tamaulipas, a través del programa “Fondo de Hidrocarburos 2016” se compromete aportar la cantidad de $ 484.402.17 ( Cuatrocientos Ochenta v Cuatro Mil Cuatrocientos Dos Pesos 17/100 m.n.) del costo total del proyecto.

QUINTA.- DEL PROGRAMA DE OBRA:

“El Contratista” se obliga a llevar un programa de obra donde contempla los conceptos ponderados a ejecutar así como los importes mensuales aproximados.

SEXTA.- DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES:

Si “El Contratista” utiliza materiales defectuosos, de diversa calidad o especificaciones, será responsable de los daños y perjuicios correspondientes, pudiendo “La Contratante” rescindir unilateral mente el contrato sin quedar a pagar los trabajos y los materiales que se hayan utilizado en contravención a la calidad y/o especificaciones establecidas.

SEPTIMA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA:

Si “El Contratista” no termina la obra en la fecha señalada en la clausula segunda de este contrato, deberá cubrir “La Contratante” el 1 al millar como pena convencional diariamente sobre el valor total hasta el momento en que las obras queden concluidas.

OCTAVA.- FINANCIAMIENTO INICIAL:

Para cubrir los gastos relativos a la iniciación de las obras y a la adquisición de los materiales necesarios para su ejecución “El Contratista” recibe de “La Contratante” después de la firma de este contrato, con cargo al importe a las obras materia del mismo contra la presentación del recibo correspondiente del anticipo equivalente al 30% que deberán ser utilizadas de la siguiente manera para inicio 10% de los trabajos y 20% para adquisición de materiales, en caso de no otrogar algún anticipo será de común acuerdo al contratista si es que se abstiene de el y los pagos se realizaran por estimación presentada.segun el avance físico de la obra generado, en 1 o 2 estimaciones hasta llegar el finiquito y entrega de la misma.

El anticipo será amortizado mediante la deducción del 30% al valor de cada estimación de obra ejecutada o la devolución en efectivo de la parte no amortizada en esa forma.

Para garantizar “La Contratante” la correcta inversión del anticipo y en su caso la devolución del mismo cuando no sea amortizado totalmente mediante las deducciones señaladas, “El Contratista” otorga fianza expedida por una institución afianzadora legalmente autorizada y con las características que “La Contratante”

GONZÁLEZ 1MUNICIPIO D E : 1

En caso de que una vez recibido el anticipo “El Contratista” no inicie las obras dentro del plazo estipulado “La Contratante” queda facultado para rescindir unilateralmente el presente contrato por incumplimiento del mismo.

A) DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.- La realizará. “La Contratante”, por la Dirección de Obras Públicas Municipales y por la entidad responsable y por el personal de la Dirección Técnica del Municipio,

B) NOVENA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO:

Las partes convienen y “El Contratista” acepta en forma expresa que “La Contratante” podrá rescindir unilateralmente el presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de intervención judicial, por cualquiera de las causas que a continuación se establecen de manera enunciativa:

1- Si “El Contratista” a proporcionado datos falsos al registrarse o formular el contrato o bien cuando siendo reales, estos hayan variado y no hayan dado aviso de ello a “La Contratante”.

»2- Si por causas imputables a “El Contratista” este no inicia las obras objeto del presente contrato en la fecha indicada en la clausula segunda.

DÉCIMA.- TERMINACIÓN, ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS:

Los riesgos y la conservación de las obras correrán a cargo de “El Contratista” hasta el acto de su entrega y aceptación por “La Contratante” o por la(s) persona(s) que este designe.

Si dentro del año siguiente a la fecha de recepción y aceptación de las obras aparecieren desperfectos o vicios en las mismas por causa imputable a “El Contratista”, “La Contratante” ordenara a este inicie los trabajos de reparación o reposición en un plazo de 10 días en su caso de que no los termine en el plazo que se le haya señalado “La Contratante” hará efectiva la fianza correspondiente a que se refiere la clausula decima segunda.

El procedimiento que debe seguirse para la entrega y recepción de las obras en el siguiente:

A) .- Una vez terminada totalmente la obra “El Contratista” dará aviso de ello por escrito a “La Contratante” a efecto de que en un plazo de 15 días hábiles y previa la verificación y ejecución de la misma, a satisfacción de “La Contratante”, se procede con la intervención de las personas que al efecto designe, al levantamiento de un acta para hacer constar la terminación, entrega y recepción de la obra.

B) .- “El Contratista” deberá entregar las obras en forma convenida y retirará del terreno toda la maquinaria y equipo, escombros, basura y residuos de material sobrante a fin de dejarlo limpio y si hubo rotura de pavimento deberá reponerlo a su costo, en la inteligencia que de no hacerlo lo hará “La Contratante” por cuenta del propio "Contratista”.

C) .- Previamente a la entrega de las obras en la forma convenida “El Contratista” deberá acreditar con las constancias correspondientes de las oficinas fiscales del IMSS que no tiene adeudos pendientes, será responsabilidad de “El Contratista” en la formación u obtención y la entrega de tales constancias, sin las cuale no será recibida la obra.

D) .- “La Contratante” podrá recibir parte de la obra o la totalidad de la misma y en cada caso levantará con la

GONZÁLEZMUNICIPIO DE

A) .- “El Contratista” se hace responsable por la ejecución de las obras y en consecuencia de los daños y perjuicios que con motivo de los mismos puedan llegar a causarse a terceros.

B) .- “El Contratista” acepta que “La Contratante” verifique cuando juzgue pertinente a la relación de personal, así como la comprobación de los pagos que le corresponda ante el INFONAVIT, IMSS, GOBIERNO DEL EDO. ETC., de dicho personal ya que siendo responsabilidad de “El Contratista”, “La Contratante” no se responsabilizará de los mismos.

C) .- “El Contratista” se hace responsable de las relaciones del personal contratado para la ejecución de los trabajos materia de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- GARANTIAS DE CONTRATO:

“El Contratista” presentará a “La Contratante” dentro de los 20 días siguientes a la fecha en que sea entregada copia de este contrato, una fianza a satisfacción de “La Contratante” a cargo de una institución afianzadora legalmente autorizada y con las características que “La Contratante” determine, equivalente al 10%

del importe total de las obras señaladas en la cláusula segunda a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “El Contratista”.

Mientras “El Contratista” no otorgue la fianza con los requisitos que al efecto se señalen, no se cubrirán las estimaciones de obra. Para responder de los efectos de construcción de cualquier vicio aparente u oculto así

como de las responsabilidades que resulten a cargo de “El Contratista”, derivadas del presente contrato, la fianza estará vigente durante el tiempo de ejecución de las obras y dentro del año siguiente a la fecha en que estas hayan sido recibidas por “La Contratante” o por las personas que este determine y deberá ser prorrogada

con el consentimiento del fiador cuando por retraso o causa justificada sea prorrogado el plazo de terminación de las obras.

DECIMA TERCERA.- NACIONALIDAD, PERSONALIDAD Y DOMICILIO:

Personalidad jurídica de los miembros de “La Contratante”.

La presidencia municipal de González, Tamaulipas. Representada por el (la) C. Guillermo Verlage Berry, quien justifica su personalidad mediante copia fotostática del Acta Constitutiva de mayoría publicada en Diario Oficial del Estado.

“El Contratista” Introducción, Excavación y Mantenimiento Mecánico, S.A. de C.V., acredita su existencia legal mediante Acta Constitutiva No. 2170 de fecha 08 de Abril del 2009 y su representante legal acredita su personalidad como Administrador Unico /Representante Legal con la Credencial expedida por el Instituto Federal de Elector con No. de Folio 0000047745566 y clave: BRTRIS73061428H500 Acreditando su legal existencia.

Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el No. IEM090408- BE5 y CURP No. BATI7730614HTSRRS04 registro ante el padrón de contratista del Municipio de González, Tam., No. MGT-DOP-C001-16 Y Registro ante Padrón del Gobierno del Estado No. Xxxx dichos Registros están vigentes.

A).- Así mismo “El Contratista” declara ser mexicano y conviene, que cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y no invocar la de ningún gobierno < de

DATOS DEL CONTRATISTA


B).- Que tiene establecido su domicilio en el edificio marcado con el No. 104 de la Calle Mario Elizondo de la Col. Industrial de la Cabecera Municipal. Código Postal 89700 Tel: Cel: 836-104-63-31 y 836-273-16-39 delmunicipio de González, Tam.,.. Mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Para cualquier controversia que se pueda suscitar y en consecuencia se designan los tribunales de esta ciudad como los competentes.

El presente contrato se firma en la Ciudad de González. Tam„ a los 23 día del mes de Noviembre del 2016.

STA

I.E.Ip.lw, S.A. DE C.V.Ing. Isael Barrientos Torres

Representante Legal

— M\ A- PWrT-, * ' / ex /

í\- .Cjarvqnfes (óomdlt'LC. Profr. Sergio Cervantes Gonz

Secretario del R. Ayuntamiento

municipio de gonzÁlez...municipio de gonzÁlez iv.- importe contractual y real del contrato: los...

Documents