obvestilo o naroČilu na obrambnem in · pdf filediode, kot tajni podatek, ... interna oznaka:...

OBVESTILO O NAROČILU NA OBRAMBNEM IN VARNOSTNEM PODROČJU POPOSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

To obvestilo objavlja na podlagi ZJNPOV oziroma Direktive 2009/81/ES

narocnik po prvem odstavku 3. clena ZJN-2 Lnarocnik po prvem odstavku 3. clena ZJNVETPS ali 2. tocki petega odstavka 3. clena ZJNVETPS l

ODDELEK I: NAROČNIK

I.1) IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE:

Uradno imeMINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE LJUBLJANA

Postni naslovŠTEFANOVA ULICA 2

Postna stevilka1000

KrajLJUBLJANA

DrzavaSI

Kontaktne tockeUrška Kralj Špacapan

V roke

Telefon+386 14285454

Telefaks+386 14284894

[email protected]

Internetni naslovi (ce se uporablja)http://www.mnz.gov.si

I.2) ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov:L dal ne(če da, nadaljnje informacije o teh naročnikih navedite v Prilogi A)

Standardni obrazec PZPPO1 - ZJNPOV1/11

Datum izpisa: 22.6.2016 10:18:31, Interna oznaka: b8192963085552019710437522461493055670755, oddano: 22.6.2016 8:40:33, objavljeno: 22.6.2016, stevilka: JN2555/2016

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA

II.1) NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK:

Naročilo blaga po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za dobavo komunikacijske diode terizvedbo namestitve in konfiguracije, št. 430-447/2016.

II.2) VRSTA NAROČILA

l GradnjeL Blagol Storitve Kategorija storitve: st.

II.3) KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE:

Predmet javnega naročila je dobava komunikacisjke diode ter izvedba namestitve in konfiguracije, št.430-447/2016.

Predmet javnega naročila in zahteve naročnika so podrobneje opredeljeni v VI. delu razpisnedokumentacije.

Naročnik je v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo,9/2010 in 60/2011) in s 16. členom ZJNPOV označil Ponudbeni predračun s specifikacijo komunikacijskediode, kot tajni podatek, označen s stopnjo tajnosti “INTERNO“, obdobje trajanja tajnosti podatkov »dopreklica«.

II.4) ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV):

Glavni besednjak Dopolnilni besednjak (ce je to primerno)

Glavni predmet 32000000

Dodatni predmet(i) 32500000

32570000

II.5) RAZDELITEV NA SKLOPE: (za informacije o sklopih uporabite prilogo Sklopi tolikokrat, kolikor jesklopov)

l daL ne

(ce da) Ponudbe je treba predloziti za: l samo en sklop l en ali vec sklopov l vse sklope

II.6) VARIANTE SO DOPUSTNE:

l daL ne



II.7) INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU ALI OKVIRNEM SPORAZUMU

II.7.1) Obvestilo se nanaša na

L javno naročilol sklenitev okvirnega sporazuma

II.7.2) Informacije o okvirnem sporazumu (če se uporablja)

l Okvirni sporazum z vec gospodarskimi subjekti l Stevilo _____ ali, ce je to primerno l najvecje stevilo sodelujocih v predvidenem okvirnem sporazumu _____l Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom

Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma (če se uporablja, navedite samoštevilke):

l Ocenjena vrednost brez DDV: __________ Valuta: _____alil Obseg: med __________ in __________ Valuta: _____Pogostost in vrednost oddanih naročil:

II.8) TRAJANJE NAROČILA OZIROMA OKVIRNEGA SPORAZUMA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK

Trajanje v mesecih: __ (od oddaje naročila)ali v dneh: 60 (od oddaje naročila)

ali Zacetek __/__/____ in Zakljucek __/__/____ (dd/mm/llll)

Utemeljite, če okvirni sporazum traja več kot sedem let:

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE

III.1) POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO

III.1.1) Finančna zavarovanja (če se uporablja)

-

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo

V skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 - ZIPRS1617 jeplačilni rok 30. dan od datuma uradnega prejema računa, izstavljenega po obojestransko podpisanemprevzemnem zapisniku.



III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano (če seuporablja)

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbipredložiti:Izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila (npr. pogodba o sodelovanju), v primeru, dabodo izbrani na javnem naročilu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredelitiodgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in poslovodečega ponudnika. Ne glede na to,pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila, zlasti v zvezi z varnostjo dobave in informacij (čese uporablja)

Opis opreme ter ostale zahteve naročnika so podani v VI. delu razpisne dokumentacije pod imenom:Vrsta, značilnost, kvaliteta, opis opreme ter ostale zahteve naročnika.

Naročnik je v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo,9/2010 in 60/2011 – v nadaljevanju ZTP) in s 16. členom ZJNPOV označil Ponudbeni predračun sspecifikacijo komunikacijske diode, kot tajni podatek, označen s stopnjo tajnosti “INTERNO“, obdobjetrajanja tajnosti podatkov »do preklica«.

Ponudnik mora kot tajne varovati podatke s predmetom tega naročila, ki jim je naročnik določil stopnjotajnosti “INTERNO“, in sicer vse podatke navedene v Ponudbenem predračunu s specifikacijokomunikacijske diode.

Več informacij je v objavljeni razpisni dokumentaciji.

III.1.5) Informacije o varnostnem preverjanju (če se uporablja)

Kandidati, ki še niso opravili varnostnega preverjanja, lahko to storijo do: __/__/____ (dd/mm/llll)

III.2) POGOJI ZA UDELEŽBO

III.1.6) Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem (če se uporablja)

L Ponudnik mora v ponudbi navesti delez narocila, ki ga namerava oddati podizvajalcem (tretjim osebamali predlaganemu podizvajalcu), ter predmet narocil, za katere jih predlaga.L Ponudnik mora navesti vsako spremembo, ki med izvajanjem pogodbe nastane na ravni podizvajalcev.l Narocnik lahko uspesnega ponudnika zaveze, da vse ali del dolocenih narocil odda po postopku iz 79.clena ZJNPOV oziroma naslova III Direktive 2009/81/ES.l Izbrani ponudnik mora naslednji delez narocila oddati podizvajalcem po postopku iz 79. clena ZJNPOVoziroma naslova III Direktive 2009/81/ES: najmanjsi odstotek: ___ (%), najvecji odstotek: ___ (%) vrednosti narocila. (Najvecji odstotek ne sme preseci 30 % vrednosti narocila.)l Izbrani ponudnik mora navesti, katere dele pogodbe namerava poleg zahtevanega odstotka oddatipodizvajalcem, ter ze dolocene podizvajalce.

III.2.1) Osebni status



Pogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve), vključno zzahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register

Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:

•izjava ponudnika in/ali dokazila, izdanega s strani pristojnega organa, da ni bil ponudnik niti njegovzakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki soopredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 32. člena ZJNPOV. Navedena izjavain dokazilo se morata nanašati na ponudnika (na pravno osebo in na zakonitega zastopnika, če jeponudnik pravna oseba; oz. na fizično osebo, če je ponudnik fizična oseba) ter tudi na vse fizične osebe,ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad ponudnikom (v primeru pravne osebe tujegaponudnika);•izjava ponudnika in/ali dokazila, da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ponudnik ni izločen izpostopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 73.člena ZJNPOV;• izjava ponudnika in/ali dokazila, da ponudnik, na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neplačanihzapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu spredpisi države, v kateri ima sedež ali s predpisi države naročnika, v višini 50 eurov ali več;•izjava ponudnika in/ali dokazila, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave niti ni bil za ponudnikapodan predlog za začetek postopka prisilne poravnave oz. v primeru, da je bil podan predlog za začetekpostopka prisilne poravnave, je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave;•izjave ponudnika in/ali dokazila, da ponudnik ni v stečajnem postopku niti ni bil za ponudnika podanpredlog za začetek stečajnega postopka;•izjava ponudnika in/ali dokazila, da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, niti ni bil za ponudnikapodan predlog za začetek postopka prisilnega pre¬nehanja, niti s ponudnikovimi posli iz drugih razlogovne upravlja sodišče, niti ponudnik ni opustili poslovne dejavnosti niti ponudnik ni v katerem koli podobnempoložaju;•izjava ponudnika, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek vzvezi z njegovim poklicnim ravnanjem, kot je na primer kršitev zakonodaje, ki ureja izvoz obrambneoziroma varnostne opreme;•izjava ponudnika, da ni bil spoznan za krivega hude strokovne ali poklicne napake, kot je na primerkršitev obveznosti varovanja tajnih podatkov ali zanesljivost oskrbe pri izvajanju prejšnjega naročila;•izjava ponudnika, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z do-ločbami 31. do 40. členaZJNPOV, v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajočih razlag ali teh informacij nizagotovil;•izjava ponudnika in/ali dokazila o registraciji;•izjava ponudnika, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;•izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki sosposobni izvesti pogodbo.

Pogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve),vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register (če se uporablja)


•izjava podizvajalca in/ali dokazila, izdanega s strani pristojnega organa, da ni bil podizvajalca niti njegovzakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki soopredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 32. člena ZJNPOV. Navedena izjavain dokazilo se morata nanašati na podizvajalca (na pravno osebo in na zakonitega zastopnika, če jeponudnik pravna oseba; oz. na fizično osebo, če je ponudnik fizična oseba) ter tudi na vse fizične osebe,



ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad podizvajalca (v primeru pravne osebe tujegaponudnika);•izjava podizvajalca in/ali dokazila, da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, podizvajalec ni izločeniz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 73.člena ZJNPOV;•izjava podizvajalca in/ali dokazila, da podizvajalec na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neplačanihzapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu spredpisi države, v kateri ima sedež ali s predpisi države naročnika, v višini 50 eurov ali več;•izjava podizvajalca in/ali dokazila, da podizvajalec ni v postopku prisilne poravnave niti ni bil zapodizvajalca podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave oz. v primeru, da je bil podan predlogza začetek postopka prisilne poravnave, je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave;•izjava podizvajalca in/ali dokazila, da podizvajalec ni v stečajnem postopku niti ni bil za podizvajalcapodan predlog za začetek stečajnega postopka;•izjava podizvajalca in/ali dokazila, da podizvajalec ni v postopku prisilnega prenehanja, niti ni bil zapodizvajalca podan predlog za začetek postopka prisilnega pre¬nehanja, niti s podizvajalčevimi posli izdrugih razlogov ne upravlja sodišče, niti podizvajalca ni opustili poslovne dejavnosti, niti podizvajalca ni vkaterem koli podobnem položaju;•izjava podizvajalca, da podizvajalec ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopekv zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem, kot je na primer kršitev zakonodaje, ki ureja izvoz obrambneoziroma varnostne opreme;•izjava podizvajalca , da ni bil spoznan za krivega hude strokovne ali poklicne napake, kot je na primerkršitev obveznosti varovanja tajnih podatkov ali zanesljivost oskrbe pri izvajanju prejšnjega naročila;•izjava podizvajalca, da podizvajalec pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z do¬ločbami 31. do 40.člena ZJNPOV, v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajočih razlag ali teh informacij nizagotovil.

III.2.2) Poslovno in finančno stanje

Pogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo doizključitve)


•izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkihjavnega naročanja;•dokazilo (npr. BON-2, dokazilo poslovne banke o plačilni sposobnosti), ki bo potrjevalo, da ponudniknima tekočih dospelih neporavnanih obveznosti.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

Pogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahkoprivedejo do izključitve) (če se uporablja)


•izjava, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javneganaročanja.




III.2.3) Tehnična sposobnost

Pogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo doizključitve)


•Izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi potrebnimi zaizvedbo javnega naročila;•varnostna dovoljenja.


Pogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahkoprivedejo do izključitve) (če se uporablja)


•varnostna dovoljenja.


III.2.4) Informacije o pridržanih naročilih (če se uporablja)

l Naročilo je omejeno na zaščitene delavnicel Izvedba naročila je omejena na zaščitene programe za zaposlene

III.3) SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV

III.3.1) Informacije o določeni stroki

Izvedba storitve je omejena na določeno stroko:l dal neSklic na ustrezen zakon ali druge predpise:

III.3.2) Osebje, odgovorno za izvedbo storitve

Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbostoritve:l dal ne

ODDELEK IV: MERILA ZA IZBOR IN NAČIN IZVEDBE POSTOPKA



IV.1) MERILA ZA IZBIRO PONUDBE (ustrezno označite)

L Najnizja cena

ali

l Ekonomsko najugodnejsa ponudba glede na:

l spodaj navedena merila (merila za dodeljevanje je treba navesti skupaj z njihovim ponderjemoziroma v padajocem zaporedju pomembnosti, ce ponderiranja ni mogoce dolociti iz dokazljivihrazlogov)

l merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali zacetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.

Merila Ponder

IV.2) FAZE POSTOPKA IN UPORABA POGAJANJ ALI E-DRAŽBE

IV.2.1) Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi

L dal ne

IV.2.2) a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah:

l daL ne

b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: l da l ne

IV.2.3) Naročnik bo v postopek vključil pogajanja:

L dal ne

IV.2.4) Uporabljena bo elektronska dražba:

l daL neČe bo, navedite dodatne informacije o elektronski dražbi (če je to ustrezno):

IV.3) ROK ZA PREJEM PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE:

Datum: 19/07/2016 (dd/mm/llll) Cas: 13:00



IV.4) JEZIKI, V KATERIH JE TREBA VLOŽITI PONUDBE ALI PRIJAVE ZA SODELOVANJE

l Katerikoli uradni jezik EUL Uradni jeziki EU:

l BGl ESl CSl DAl DEl ETl ELl ENl FRl GAl ITl LVl LTl HUl MTl NLl PLl PTl ROl SKL SLl FIl SVDrugo: ______________________ (samo za jezike, ki niso uradni jeziki EU)

IV.5) MINIMALNI ČASOVNI OKVIR, V KATEREM MORA PONUDNIK ZAGOTAVLJATI VELJAVNOSTPONUDBE

Do: __/__/____ (dd/mm/llll)ali Trajanje v mesecih: __ali v dneh: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)

IV.6) POGOJI ODPIRANJA PONUDB:

Datum: 20/07/2016 (dd/mm/llll) Cas: 13:00Kraj (ce je to primerno): Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana.Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb:L dal neDodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisnapooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.



IV.7) OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

l daL neInternetni naslov dokumentacije:http://mnz.gov.si

IV.8) INFORMACIJE O SREDSTVIH EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU:l daL neSklic na projekte in/ali programe:

IV.9) DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: (če je to primerno)

Javno naročilo izvaja Ministrstvo za notranje zadeve po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva zanotranje zadeve - Policije.

IV.10) ROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ:

Datum: 08/07/2016 (dd/mm/llll) Cas: 0:00

IV.11) DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA:

22/06/2016 (dd/mm/llll)



PRILOGA ADODATNI NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE

I) NASLOV DRUGEGA NAROČNIKA, V ČIGAR IMENU KUPUJE NAROČNIK

Uradno imePOLICIJA

Postni naslovŠtefanova ulica 2

Postna stevilka1000

KrajLjubljana

DrzavaSI



obvestilo o naroČilu na obrambnem in · pdf filediode, kot tajni podatek, ... interna oznaka:...

Documents