Администрация Тавдинского городского округа

Утверждаю:Глава администрации

Тавдинского городского округа______________К.Г.Баранов

«28» апреля 2011г.

Согласовано:Заведующий отделом архитектуры,

градостроительства и землепользования

_______________А.М.Зюзьгин«28» апреля 2011г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Предмет конкурса:

Выполнение работ по разработке генерального планаТавдинского городского округа

( с изменениями)

2011 год

Часть 1. Конкурс

1.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект настоящей конкурсной документации в электронной форме на официальном сайте http://zakupki. gov .ru и официальном сайте администрации Тавдинского городского округа http:// adm-tavda.ru.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр конкурсной документации на бумажном носителе предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего конкурса.

Документы могут быть также направлены заинтересованным лицам по почте или с курьером. После поступления соответствующего заявления и внесения платы (если такая плата установлена) документы будут незамедлительно направлены с курьером, но отправитель не берет на себя ответственности за их утерю или вручение с запозданием.

На официальном сайте, указанном в Информационной карте конкурса, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения или дополнения к конкурсной документации, в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направляться заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим конкурсную документацию на бумажном носителе.

Участники размещения заказа, получившие комплект конкурсной документации с официального сайта, и не направившие заявления на получение конкурсной документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации. Заказчик, уполномоченный орган или специализированная организация не несут обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

2

1. 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ1.1. Законодательное регулирование1.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Бюджетным

кодексом РФ, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ « О защите конкуренции».

1.2. Муниципальный заказчик1.2.1. Заказчик, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс, предмет

и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

1.3. Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ1.3.1. Заказчик осуществляет выбор подрядчика работ, информация о которых содержится

в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте муниципального контракта (часть II).

1.3.2. Победивший участник конкурса должен будет выполнить работы, входящие в предмет муниципального контракта, в течение периода, указанного в Информационной карте конкурса, либо в конкурсном предложении победившего участника, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе.

1.3.3. Место, сроки и условия выполнения работ указаны в Информационной карте конкурса.

1.3.4. Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во всей настоящей конкурсной документации.

1.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта1.4.1. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта указана в

Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам конкурса.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты1.5.1. Финансирование муниципального контракта на выполнение работ, который будет

заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте конкурса.

1.5.2. Порядок оплаты за выполненные работы определяется в проекте муниципального контракта, приведенном в конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

1.6. Требования к участникам размещения заказа1.6.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо,

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1.6.2.1. требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

1.6.2.2. требованию о не проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.6.2.3. требованию о не приостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

3

1.6.2.4. требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

1.6.3. При размещении заказа путем проведения конкурса заказчик вправе установить дополнительные требования к участникам размещения заказа, которые указаны в Информационной карте конкурса:

1.6.3.1. обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

1.6.3.2. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

1.6.4. Никакое аффилированное лицо заказчика, имеющее непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость от заказчика, уполномоченного органа, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга, не может подать заявку на участие в конкурсе, если только не будет доказано, что отсутствует достаточная степень общности собственности и (или) организационно-правового устройства, позволяющая заказчику влиять на управление и принятие решений такого аффилированного лица, и осуществлять контроль за его деятельностью, что вызывает конфликт интересов.

1.7. Привлечение субподрядчиков1.7.1. Участник размещения заказа вправе для выполнения работ по предмету конкурса

привлечь субподрядные организации.1.8. Расходы на участие в конкурсе1.8.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и

участием в конкурсе. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств, в связи с такими расходами, независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.9. Преференции1.9.1. В случае если заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-

исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса.

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ2.1. Содержание конкурсной документации2.1.1. Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также

дополнения, выпускаемые в соответствии с пунктом 2.3 настоящего раздела.Часть I. КонкурсРаздел 1.1. Приглашение к участию в конкурсеРаздел 1.2. Общие условия проведения конкурсаРаздел 1.3. Информационная карта конкурсаРаздел 1.4. Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения

заказа1.4.1. Форма описи документов, представляемых для участия в конкурсе1.4.2. Форма заявки на участие в конкурсе1.4.3. Форма конкурсного предложения1.4.4. Форма анкеты Участника размещения заказа1.4.5. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и

представления интересов организации - Участника размещения заказа1.4.6. Форма запроса на разъяснение конкурсной документацииЧасть II. Проект муниципального контракта

4

Часть III. Техническая часть конкурсной документации2.1.2. Конкурсная документация может полностью или частично представляться в

электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом официальной печатной конкурсной документации и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником размещения заказа неофициально.

2.1.3. Участник размещения заказа обязан изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений или подача заявки, в основном не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

2.1.4. Заявка участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученной редакции конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям заказчика, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

2.2. Разъяснение положений конкурсной документации2.2.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, единой комиссии с

участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик может давать разъяснения положений конкурсной документации.

2.2.2. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за пять дней до окончания подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в пункте 4.1.1.

2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее сути.

2.3. Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника

размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

2.3.2. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

2.4. Отказ от проведения конкурса2.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.2.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается на

официальном сайте заказчиком, соответственно в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

5

2.4.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

2.4.4. В случае, если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращает участникам конкурса денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ3.1. Форма заявки на участие в конкурсе3.1.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной

форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса.3.1.2. Заявка на участие в конкурсе, поданная в форме электронного документа должна быть представлена в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между заказчиком

и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом точным переводом на русский язык,

3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа, в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна быть подготовлена по форме, представленной в разделе 1.4 настоящей конкурсной документации, и содержать следующее:

3.3.1.1. сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку;а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, подготовленные по форме, представленной в разделе 1.4, «Анкета Участника размещения заказа» настоящей конкурсной документации;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица: копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа ( для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана

6

лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа, в случае проведения конкурса на выполнение работ, оказание услуг, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника размещения заказа;

д) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;

3.3.1.2. документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в случае, если в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

3.3.1.3. предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта (по форме, представленной в разделе 1.4);

3.3.1.4. предложение о цене контракта (по форме, представленной в разделе 1.4);3.3.1.5. любые другие документы на усмотрение участника размещения заказа, если иное

не предусмотрено Информационной картой конкурса.3.3.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке,

не допускается применение факсимильных подписей.3.3.3. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в

конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы, Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

3.3.4. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участникам размещения заказа.

3.4. Цена и валюта конкурсной заявки3.4.1. Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа в заявке на участие в

конкурсе, не может превышать начальной (максимальной) цены контракта, указанной в Информационной карте конкурса. В случае, если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, данная заявка отклоняется конкурсной комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

3.4.2. Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями технической части конкурсной документации и представляет предложение по форме, приведенной в разделе 1.4.

3.4.3. Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям и пунктам работ, по объектам, описанным в техническом задании, или снижение в процентах от

7

начальной цены контракта, в зависимости от того, что установлено в Информационной карте конкурса. Категории, по которым цены и расценки не указаны участником размещения заказа, включаются в муниципальный контракт, но не подлежат оплате заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в Техническом задании.

3.4.4. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.4.5. Цена контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.5. Требования к описанию подлежащих выполнению работ3.5.1. Описание участниками размещения заказа подлежащих выполнению работ

производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса, и по форме, приведенной в разделе 1.4.

3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе3.6.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны

приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

3.6.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6.3. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований, означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений. Все документы, содержащиеся в заявке, должны быть скомплектованы в порядке, указанном в описи документов. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке, в случае, если указание на это содержится в форме описи документов и (или) в Информационной карте, предоставляемых для участия в конкурсе (раздел 1.4).

3.6.4. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.6.5. Участник размещения заказа вправе не указывать на внешнем конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

3.6.6. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

3.6.7. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа, за исключением обеспечения заявки на участие в конкурсе в порядке и случаях, предусмотренных в пункте 4.6 настоящего раздела.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе4.1.1. Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше

времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса. Заказчик оставляет за собой право продлить срок

8

подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 2.3 настоящего раздела.

4.1.2. Заявки на участие в конкурсе, до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе), подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такие заявки подаются на заседании единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

4.1.3. Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие в последний день окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в конкурсе в течение всего срока поступления заявок, за исключением последнего дня срока подачи заявок, признаются пришедшими с опозданием. Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана пришедшей с опозданием (пункт 4.4.1 настоящего раздела).

4.1.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступившей в срок, указанный в пункте 4.1.1 настоящего раздела, регистрируется заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке заявки нарочным - также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу заказчика.

4.1.5. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчиком выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе. В случае направления заявки на участие в конкурсе по почте соответствующая расписка направляется участнику размещения заказа по почте. Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с заявкой, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

4.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе4.2.1. Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 3.6

настоящего раздела, направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.

4.2.2. Участникам размещения заказа, подавшим заявки, заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов до момента их вскрытия.

4.2.3. Если конверт с заявкой на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, установленном в Информационной карте конкурса, заказчик не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

4.2.4. В том случае, если конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном в Информационной карте конкурса, такие конверты с заявками не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

4.3. Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе

изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до вскрытия единой комиссией конвертов путем письменного уведомления об этом заказчика до истечения срока подачи заявок, установленного в соответствии с пунктом 4.1.1 настоящего раздела.

4.3.2. Изменения заявки на участие в конкурсе должны готовиться и запечатываться в соответствии с пунктами 3.6 и 4.1 настоящего раздела, конверт с комплектом документов - маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и отправляться адресату до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9

4.3.3. Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в конкурсе, уведомляет заказчика в письменной форме до наступления последнего срока подачи заявок на участие в конкурсе. В уведомлении в обязательном порядке должно указываться наименование участника размещения заказа, отзывающего заявку на участие в конкурсе и способ возврата заявки. Возврат отозванной заявки осуществляется заказчиком участнику размещения заказа, отзывающему заявку в течение одного дня после получения соответствующего уведомления. В случае если участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку, не может сообщить точные регистрационные данные отзываемой заявки, заявка такому участнику размещения заказа будет возвращена после вскрытия конвертов.

4.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием4.4.1. Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в

конкурсе заказчиком конверты с заявками вскрываются и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются заказчиком в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

4.5. Срок действия заявок на участие в конкурсе4.5.1. Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока

проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием муниципального контракта или принятием решения об отмене конкурса.

4.6. Обеспечение заявок на участие в конкурсе4.6.1. Если требуется в Информационной карте конкурса, участники размещения заказа в

составе заявки на участие в конкурсе предоставляют обеспечение заявки на сумму, выраженную в рублях и указанную в Информационной карте конкурса.

4.6.2. Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно отвечать следующим требованиям:

а) в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства;

б) в качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе, должно быть оригинальное платежное поручение. В том случае, если перевод денежных средств осуществляется участником размещения заказа при помощи системы «банк - клиент», должна быть приложена оригинальная выписка из банка, подтверждающая факт перевода денежных средств.

4.6.3. Любая заявка на участие в конкурсе, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена к участию в конкурсе в соответствии с пунктом 5.3.7 настоящего раздела.

4.6.4. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:а) в течение пяти дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения

открытого конкурса;б) в течение пяти дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве участником

размещения заказа заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений пункта 43 настоящего раздела;

в) в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или акта, подписываемого в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего раздела, участникам размещения заказа, заявки которых были получены после окончания приема конвертов с заявками;

г) в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участникам размещения заказа, не допущенным к участию в конкурсе;

д) в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса;

е) участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого, присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса;

10

ж) победителю конкурса в течение пяти дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

4.6.5. Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:- уклонения победителя конкурса от заключения муниципального контракта;- уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого, присвоен второй

номер, от заключения муниципального контракта в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения муниципального контракта;

- непредставления победителем конкурса или участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого, присвоен второй номер, обеспечения исполнения обязательств по муниципальному контракту в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела.

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ5.1. Порядок вскрытия конвертов5.1.1. Публично в день, время и месте, указанных в Информационной карте конкурса,

единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.5.1.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, непосредственно

перед вскрытием конвертов, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1 настоящего раздела, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой на участие в конкурсе.

5.1.3. Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до времени вскрытия конвертов.

5.1.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов.

5.1.5. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Представители участников размещения заказа представляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае присутствия представителей участников размещения заказа, не являющихся первыми лицами организации, должна быть предоставлена доверенность на представление интересов соответствующего участника размещения заказа по форме, прилагаемой в разделе 1.4.

5.1.6. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица, регистрируются в Листе регистрации представителей участников размещения заказа.

5.1.7. Протокол вскрытия конвертов ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами единой комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после его подписания, на официальном сайте.

5.1.8. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. При этом такой участник размещения заказа должен до начала процедуры вскрытия конвертов известить единую комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.

5.1.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

5.2. Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе5.2.1. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе единая комиссия вправе

потребовать от участников размещения заказа предоставления разъяснений положений, предоставленных ими документов и заявок на участие в конкурсе.

11

5.2.2. Не допускается изменение участником размещения заказа положений представленной им заявки на участие в конкурсе.

5.2.3. Единая комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа.

5.2.4. Полученные от участников размещения заказа разъяснения заявок на участие в конкурсе вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.3. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе5.3.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие

требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела.

5.3.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов.

5.3.3. Отвечающей формальным требованиям признается заявка на участие в конкурсе, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям конкурсной документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными отклонениями или оговорками являются отклонения или оговорки:

а) которые любым существенным образом оказывают влияние на объем или качество выполняемых работ;

б) которые любым существенным образом ограничивают права заказчика, или обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту, предусмотренные в конкурс ной документации;

в) исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других участников, предоставивших в основном отвечающие существенным требованиям заявки.

5.3.4. Единая комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо участника конкурса, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно пункту 5.4 настоящего раздела.

5.3.5. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то единой комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

5.3.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе единой комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса;

- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.5.3.7. Участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе в случае:- не предоставления определенных пунктом 3.3 настоящего раздела документов либо

наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела;- наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения

заказа, если конкурсной документацией установлено такое требование;- не внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,

если конкурсной документацией установлено требование обеспечения заявки;- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в

том числе если:а) заявка не соответствует форме конкурсной документации и (или) не имеет в

содержании обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации;б) документы не подписаны должным образом.В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,

представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.3 настоящего раздела, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных

12

правонарушениях, а также, если у участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника, заказчик, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

5.3.9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

5.3.10. В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе единой комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте.

5.3.11. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанными участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

5.4. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе5.4.1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных

участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.5.4.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня

подписания протокола, указанного в пункте 5.3.10 настоящего раздела.5.4.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются единой

комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

5.4.4. В случае, если в Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе единая комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок указанных участников конкурса.

5.4.5. Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам которых присвоены первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами единой комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика, второй передается победителю конкурса. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок, и рекомендации о присуждении муниципального контракта не подлежат раскрытию участникам конкурса или любым иным лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурса.

5.4.6. Единая комиссия вправе отклонить заявку на участие в конкурсе, если она установит, что участник размещения заказа, предоставивший данную заявку, предложил, дал

13

или согласился дать, прямо или косвенно, члену единой комиссии или другому представителю государственной власти, имеющему отношение к проведению настоящего конкурса, вознаграждение в любой форме, работу или иную услугу или ценность в качестве стимула, который может повлиять на принятие единой комиссией решения, связанного с выбором победителя.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ6.1. Порядок принятия решения о присуждении контракта6.1.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

единой комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

6.1.2. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке которого присвоен первый номер.

6.1.3. В случае, если после объявления победителя конкурса заказчику станут известны факты несоответствия победителя конкурса требованиям к участникам размещения заказа, заявка победителя на участие в конкурсе отклоняется и новым победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер согласно протоколу оценки и сопоставления заявок.

6.2. Публикация результатов конкурса6.2.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и

сопоставления заявок передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

6.2.2. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте заказчиком соответственно в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА7.1. Срок заключения муниципального контракта7.1.1. Муниципальный контракт между победителем конкурса и заказчиком должен быть

подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса, с даты передачи проекта контракта заказчиком победителю конкурса в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела.

7.1.2. В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

7.1.3. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются заказчиком в реестр муниципальных контрактов.

7.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта7.2.1. Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения

исполнения муниципального контракта, победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте конкурса.

7.2.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть предоставлено в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств в размере

14

обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.2.3. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено обеспечение исполнения муниципального контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2.4. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде банковской гарантии, то условия банковской гарантии должны соответствовать образцу, включенному в раздел 1.4. настоящей конкурсной документации.

7.2.5. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в пункте 7.2.1, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.2.6. Сведения о победителе конкурса или участнике конкурса, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими муниципальных контрактов, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

7.3. Права и обязанности победителя конкурса7.3.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной

победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации, с учетом положений пункта 7.4.3 настоящего раздела.

7.3.2. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается контракт, в срок, предусмотренный пунктом 7.1 настоящего раздела, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела, а также не предоставил обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.3.3. Участник конкурса, которому заказчик в соответствии с пунктом 7.4.3 настоящего раздела, направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

7.4. Права и обязанности заказчика7.4.1. Заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с

победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником конкурса, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участника конкурса - юридического лица или проведения в отношении участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25 % балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7.4.2. В том случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.3.1 настоящего раздела, заказчик вправе обратиться в суд с иском требования о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

15

7.4.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном пунктами 5.3 и 5.4 настоящего раздела. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки обязан передать единственному участнику конкурса, подавшему заявку, проект муниципального контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела. При этом муниципальный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

7.4.4. В случае, если конкурс признан несостоявшимся в соответствии с положениями пунктов 5.1.9 и 5.3.9 настоящего раздела и только один участник размещения заказа, подавший заявку, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.3.10 настоящего раздела, обязан передать такому участнику конкурса проект муниципального контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела. При этом муниципальный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ8.1.1. Решение заказчика, единой комиссии об отстранении участника размещения заказа

от участия в конкурсе, либо решение единой комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано таким участником.

8.1.2. Допуск заказчиком, единой комиссией к участию в конкурсе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.3.7 настоящего раздела не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

8.1.3. Включение сведений об участнике конкурса, уклонившемся от заключения муниципального контракта, исполнителе, с которым муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, в реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков, равно как и не исключение данных сведений из реестра, может быть обжаловано заинтересованным лицом в судебном порядке.

8.1.4. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика, единой комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, единой комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, единой комиссии в судебном порядке.

Обжалование действий (бездействия) заказчика, единой комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, единой комиссии осуществляется только в судебном порядке.

8.1.6. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации только судом.

8.1.7. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) заказчика, единой комиссии при размещении заказа на выполнение работ для

16

федеральных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти.

8.1.8. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) заказчика, единой комиссии при размещении заказа для нужд субъекта Российской Федерации в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти или в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

8.1.9. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, единой комиссии в соответствии с пунктами 8.1.7 и 8.1.8 настоящего раздела участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, единой комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.

8.1.10. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на выполнение работ для муниципальных нужд, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСАСледующая информация и данные для конкретного конкурса на подлежащие закупке

работы изменяют и (или) дополняют положения раздела I.2 «Общие условия проведения конкурса». При возникновении противоречия положения настоящего документа имеют приоритет над положениями раздела I.2.

Ссылка на пункт раздела I.2 «Общие условия проведения конкурса»

Сведения*

*Пункт 1.2.1. Наименование Заказчика Администрация Тавдинского городского округа. Почтовый адрес: 623950, Свердловская область, город Тавда, ул. Кирова, дом 118. Контактная информация: 1) Воробьева Марина Владимировна, тел: (34360) 2-29-65. адрес электронной почты: otdelekonomiki@yandex.ru

*Пункт 1.2.1. Наименование уполномоченного органаНе назначен

*Пункт 1.2.2. Наименование специализированной организацииНе назначена

*Пункт 1.3.1. Вид и предмет конкурса Вид конкурса: открытый. Предмет контракта: Выполнение работ по разработке генерального плана Тавдинского городского округа*Пункт 1.3.2. Место, условия и срок выполнения работ Место выполнения работ: 623950, г.Тавда Свердловской области, ул.Кирова, 118. Условия выполнения работ: работы выполняются в соответствии с техническим заданием и условиями муниципального контракта. Срок выполнения работ: не более 200 дней: по 26.12.2011г.*Пункт 1.4.1. Начальная (максимальная) цена контракта

17

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 6 226 000.00 рублей. Цена контракта сформирована в текущих ценах, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенной пошлины, налогов, сборов и других обязательных платежей.*Пункты 1.5.1, 1.5.2. Источник финансирования и порядок оплаты Работы финансируются за счет средств местного бюджета. Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте муниципального контракта, а именно: безналичный расчёт, после подписания акта выполненных работ в 2011 году.*Пункт 1.3.1. Краткая характеристика и объем выполняемых работ Работы выполняются на основании технического задания (приложение №2 к проекту муниципального контракта), календарного плана (приложение №1 к проекту муниципального контракта.*Пункт 1.6.3. Дополнительные требования, установленные Заказчиком,

уполномоченным органом Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.*Пункт 1.7.2. Привлечение субподрядных организаций Участник размещения заказа вправе для выполнения работ по предмету конкурса привлекать субподрядные организации. *Пункт 3.3.1. Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа, должна содержать сведения и документы об участнике размещения заказа указанные в пункте 3.3.1. раздела «Общие условия проведения конкурса».

У Исполнителя должны быть следующие лицензии, допуски:- Лицензия ФСБ РФ на осуществление работ с использованием сведений, планов и атласов».-Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации (работы по подготовке архитектурных решений) либо Свидетельство о допуске к работам по

организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)(Приказ Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 года №624, Письмо Минрегионразвития РФ от 15.06.2010г. № 24099-РП/08)Допуск к работам по организации подготовки проектной документации, имеющийся у участника размещения заказа, должен позволять заключать договор стоимостью до двадцати пяти миллионов рублей ( в соответствии с частью 6 статьи 55.16 градостроительного кодекса РФ).В случае отсутствия в свидетельстве о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) информации о стоимости работ по одному договору, участнику размещения заказа необходимо предоставить справку (или другой документ), от саморегулируемой организации о стоимости работ по одному договору, которые может заключать участник размещения заказа (пункт 1.1 части 1 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ)

*Пункт 3.4.2. Требования к предложениям о цене муниципального контракта Цена муниципального контракта и единичные цены, представленные Участником размещения заказа, не подлежат корректировке в ходе выполнения муниципального контракта. Стоимость выполняемых работ должна быть указана с учетом всех затрат, связанных с исполнением контракта, в том числе уплаты всех налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена контракта, сложившаяся по результатам конкурсного размещения, является неизменной на весь период действия муниципального контракта.*Пункт 3.5.1. Требования к описанию выполняемых работ

18

Участник размещения заказа представляет в составе Заявки документальные подтверждения о соответствии предлагаемых к выполнению работ техническим требованиям конкурсной документации.*Пункт 3.6.5. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе Участник размещения заказа представляет один оригинальный экземпляр заявки на участие в конкурсе на бумажном носителе по форме, представленной в настоящей конкурсной документации, который подшивается в один том и запечатывается в конверт. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса. Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Конкурсная заявка, поданная в форме электронного документа должна быть предоставлена в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002г. №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» *Пункт 4.1.1. Срок подачи заявок на участие в конкурсе Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы не позднее 10.00 часов (местного времени) «20» мая 2011 года.*Пункт 4.1.2. Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес) Заявки на участие в конкурсе подаются, начиная с 30 апреля 2011 года в рабочие дни с 8-30 до 13-00, с 14-00 до 17-30 по адресу: 623950, город Тавда, улица Кирова , дом 118, кабинет № 49.*Пункт 4.6.1. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, которое составляет 311 300 (триста одиннадцать тысяч триста) рублей. Денежные средства для обеспечения заявки на участие в конкурсе перечисляются на счет Заказчика:

Получатель: Финансовое управление администрации Тавдинского городского округа ИНН/КПП: 6634002739/663401001 ОКАТО:65248000000 р/с № 40302810100005000004 БИК 046548000 Банк: РКЦ Тавда г.Тавда Назначение платежа: л/с № 05901300010 Администрация Тавдинского городского округа. Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе «Выполнение работ по разработке генерального плана Тавдинского городского округа»

*Пункт 5.1.1. Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе Заявки на участие в конкурсе будут вскрыты в 10.00 часов (местного времени) «20» мая 2011 года по адресу: 623950, город Тавда, улица Кирова, дом 118, актовый зал.*Пункт 5.3. Дата и место рассмотрения заявок 623950, город Тавда, улица Кирова, дом 118, кабинет № 26, 23 мая 2011г.*Пункт 5.4. Место и дата подведения итогов 623950, город Тавда, улица Кирова, дом 118, кабинет № 26, 25 мая 2011г.*Пункт 5.4.3. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе Значимость критериев оценки заявок на участие в конкурсе: 1. Цена контракта - 35%. Не более начальной (максимальной) цены контракта, установленной в извещении о проведении данного конкурса и настоящей конкурсной документацией.

19

2. Срок выполнения работ - 45%. Срок окончания выполнения работ не более 200 дней с момента заключения контракта, в том числе: Первый этап - не более 50 дней, Второй этап - не более 70 дней, Третий этап - не более 80 дней (календарные дни). 3. Качество работ и квалификация участника конкурса - 20%.

Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с Правилами оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 г. № 722.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

а) Оценка заявок по критерию «Цена контракта». Значимость критерия: 35%. При оценке заявок по критерию «Цена контракта» использование подкритериев не допускается.

Для определения рейтинга заявки по критерию «цена контракта» в конкурсной документации устанавливается начальная (максимальная) цена контракта.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта», определяется по формуле:

,

где: – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

– начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации;

– предложение i-го участника конкурса по цене контракта. Для расчета итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 11 Правил

рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена контракта», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию «цена контракта» лучшим условием исполнении муниципального контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта.

Муниципальный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

в) Качество работ, услуг (и) или квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг

Значимость критерия: 20%. Предмет оценки: "Качество работ и квалификация участника конкурса" определяется исходя из сравнения предложений по качеству услуг и квалификации участника, предлагаемых к оказанию участниками конкурса в заявках на участие в конкурсе.

Сумма максимальных значений всех показателей критерия – 100 баллов.

№п/п

Показатели критерия Значение баллов

20

(от 0 до 100)

C1i

Деловая репутация участника конкурса – опыт разработки генеральных планов и правил землепользования и застройки, схем территориального планирования на территории Российской Федерации. Наличие положительных отзывов контрагентов о выполнении участником размещения заказа работ, являющихся предметом настоящего конкурса за период 2007-2010г.г.

Количество отзывов – от 51 (пятидесяти одного) включительно и более 20

Количество отзывов – от 8 (восьми) включительно и до 50(пятидесяти) включительно 10

Количество отзывов – менее 8 (восьми) 0

C2i

Опыт выполнения работ участником размещения заказа – количество контрактов на выполнение работ, являющихся предметом настоящего конкурса, за период 2007 – 2010 г.г. (в подтверждение в составе заявки предоставляются копии контрактов)

Количество контрактов – от 51 (пятидесяти одного) включительно и более 30

Количество контрактов – от 8 (восьми) включительно и до 50(пятидесяти) включительно 10

Количество контрактов – менее 8 (восьми) 0

C3i

Наличие сертифицированного персонала в соответствии с техническим заданием

(в подтверждение в составе заявки предоставляются: выписка из штатного расписания, копии дипломов об образовании и иных документов, подтверждающих соответствие занимаемой должности).

Имеются подготовленные специалисты по всем указанным в техническом задании направлениям 50

Информация по данному показателю не предоставлена 0

Сумма максимальных значений всех показателей 100

Порядок оценки заявок по критерию: Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе по данному критерию осуществляется в соответствии с пунктами 11, 26-32 Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 722 «Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

«11. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

26. Оценка заявок по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг» может производиться в случае, если предметом конкурса является выполнение работ, оказание услуг.

Содержание указанного критерия, в том числе его показатели, определяется в конкурсной документации в соответствии с частью 4.1 статьи 28 Федерального закона.

21

27. Для оценки заявок по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если показатели указанного критерия установлены, сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в конкурсной документации, должна составлять 100 баллов.

28. Для определения рейтинга заявки по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг» в конкурсной документации устанавливаются:

а) предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по данному критерию;б) максимальное значение в баллах для каждого показателя указанного критерия – в

случае применения нескольких показателей. При этом сумма максимальных значений всех установленных показателей составляет 100 баллов;

в) максимальное значение в баллах для указанного критерия, равное 100 баллам, – в случае неприменения показателей.

29. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг», определяется по формуле:

,где:

– рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов

конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k – количество установленных показателей.

30. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю).

31. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

32. При оценке заявок по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ, услуг и (или) квалификации участника конкурса, а в случае если результатом выполнения работ (оказания услуг) является создание товара – лучшему предложению по функциональным характеристикам (потребительским свойствам) или качественным характеристикам создаваемого товара».

е) Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Значимость критерия: 45%. Единица измерения срока (периода) поставки: День. Сроки поставки: не более 200 календарных дней с даты заключения муниципального контракта. Порядок оценки заявок по критерию: Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе по данному критерию осуществляется в соответствии с пунктами 11, 53-60 Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 722 «Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право

22

заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

«11. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

53. Оценка заявок осуществляется по одному сроку (периоду) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг либо по нескольким срокам (периодам) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (далее - срок (период) поставки, сроки (периоды) поставки).

При оценке заявок по данному критерию использование подкритериев не допускается.В рамках указанного критерия оценивается срок (период) поставки либо несколько сроков

(периодов) поставки, в течение которых участник конкурса в случае заключения с ним государственного (муниципального) контракта должен поставить товары (выполнить работы, оказать услуги).

54. Для определения рейтинга заявки по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» в конкурсной документации устанавливается единица измерения срока (периода) поставки в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах.

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки они устанавливаются в одной единице измерения - либо в годах, либо в кварталах, либо в месяцах, либо в неделях, либо в днях, либо в часах.

Для оценки заявок по указанному критерию срок (период) поставки не устанавливается в календарных датах (например, до 1 марта 2008 г.). В случае если срок (период) поставки либо один из сроков (периодов) поставки устанавливаются в календарной дате, такой срок (период) поставки не может применяться в целях оценки по указанному критерию.

Для оценки заявок по указанному критерию (если применяется один срок (период) поставки) разница между максимальным и минимальным сроками (периодами) поставки не может составлять меньше 25 процентов максимального срока поставки с даты заключения государственного (муниципального) контракта. Для государственных (муниципальных) контрактов на выполнение поисковых научно-исследовательских работ, срок исполнения которых составляет более 3 лет, разница между максимальным и минимальным сроками поставки не может составлять меньше 10 процентов максимального срока поставки с даты заключения такого контракта.

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки разница между суммой максимальных сроков поставки каждого периода поставки и суммой минимальных сроков поставки каждого периода не может составлять меньше 25 процентов суммы максимальных сроков поставки каждого периода с даты заключения государственного (муниципального) контракта. Для государственных (муниципальных) контрактов на выполнение поисковых научно-исследовательских работ, срок исполнения которых составляет более 3 лет, разница между суммой максимальных сроков поставки каждого периода поставки и суммой минимальных сроков поставки каждого периода не может составлять меньше 10 процентов суммы максимальных сроков поставки каждого периода с даты заключения государственного (муниципального) контракта.

В случае применения одного срока (периода) поставки устанавливаются максимальный срок поставки и минимальный срок поставки в единицах измерения срока поставки (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) с даты заключения государственного (муниципального) контракта либо устанавливается только максимальный срок поставки, при этом минимальный срок поставки принимается равным 0.

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки устанавливаются максимальный срок поставки по каждому сроку (периоду) поставки и минимальный срок поставки по каждому сроку (периоду) поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) с даты заключения государственного (муниципального) контракта.

55. В случае если конкурсная документация не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 54 настоящих Правил, оценка заявок по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» не производится, а его

23

значимость суммируется со значимостью критерия «цена контракта» («цена контракта за единицу товара, работы, услуги»). Оценка заявок производится по критерию «цена контракта» («цена контракта за единицу товара, работы, услуги») с новой значимостью этого критерия.

56. В случае если в конкурсной документации используется критерий «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» и конкурсная документация соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 54 настоящих Правил, предложения в заявках указываются в пределах сроков (периодов) поставки в единицах измерения сроков (периодов) поставки, установленных в конкурсной документации в соответствии с пунктом 54 настоящих Правил.

57. В случае применения одного срока (периода) поставки рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», определяется по формуле:

,

где: – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

– максимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения государственного (муниципального) контракта;

– минимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения государственного (муниципального) контракта;

– предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения государственного (муниципального) контракта.

58. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

59. При оценке заявок по одному сроку (периоду) поставки лучшим условием исполнения государственного (муниципального) контракта по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» признается предложение в заявке с наименьшим сроком (периодом) поставки товара, работ, услуг. В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки лучшим условием исполнения государственного (муниципального) контракта по данному критерию признается предложение в заявке с наименьшим суммарным сроком (периодом) поставки по всем срокам (периодам) поставки.

При этом государственный (муниципальный) контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке».

*Пункт 7.1.1. Срок заключения муниципального контракта Муниципальный контракт между Победителем конкурса и Заказчиком должен быть подписан не ранее 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.*Пункт 7.2.1. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта Размер обеспечения исполнения муниципального контракта - 30% от начальной (максимальной) цены контракта и составляет 1 867 800 (один миллион восемьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот) рублей. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта: безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту, договор поручительства или передача заказчику в залог денежных средств, в том числе

24

в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта.

1.4. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом конкурсе на выполнение работ по разработке генерального плана Тавдинского городского округа.

Настоящим ________________________________________________________________________(наименование организации - Участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по разработке генерального плана Тавдинского городского округа нами направляются ниже перечисленные документы.

№ п/п Наименование документа Кол-во страниц

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

25

На бланке организацииДата, исх. номер _________________

Муниципальному заказчику Главе администрации Тавдинского городского округаК.Г.Баранову

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

«Выполнение работ по разработке генерального плана Тавдинского городского округа»

1. Изучив извещение и конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения вышеупомянутого Контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты, ________________________________________________________________________________,

(наименование организации – Участника размещения заказа)в лице __________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую Заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении настоящего конкурса. 3. Подтверждаем следующее:- деятельность нашей организации соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение видов работ, являющихся предметом контракта;- в отношении нашей организации не проводится процедура ликвидации, процедура банкротства;- наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;- задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период у нас отсутствует;- сведения о нашей организации не содержатся в Реестре недобросовестных поставщиков. 4. Мы ознакомлены с материалами конкурсной документации, влияющими на стоимость работ и согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты или сопутствующие расходы для осуществления выполнения работ по предмету конкурса, выполнение работ будет в любом случае осуществлено в полном объеме и в пределах предлагаемой нами стоимости муниципального контракта. 5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить Работы в соответствии с требованиями конкурсной документации. 6. В случае, если мы будем признаны победителями конкурса, мы берем на себя обязательства подписать Контракт с администрацией Тавдинского городского округа на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации через 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

26

7. В случае, если наше предложение будет признано лучшим после предложения Победителя конкурса и нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, а Победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта мы обязуемся подписать данный Контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации. 8. Мы уведомлены о том, что в случае принятия муниципальным заказчиком решения о присуждении нам муниципального контракта и нашего уклонения от заключения муниципального контракта, сведения о _________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации – Участника размещения заказа)

будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков. 9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _______________________________________________________________________________________________________________

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу. 10. Наше полное и сокращенное фирменное наименование, организационно-правовая форма, юридический и фактический адрес (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),_____________________________________________________________________________________________________________________________телефон _______________, факс ______________________________________________________банковские реквизиты: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(указать). 11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________(указать)

12. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на ________ стр.

Руководитель организации: ___________________ _______________________________ (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

27

ФОРМА КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование критерия (показателя)

Предложения участника конкурса

Примечание

1 Цена муниципального контракта (руб.)

2 Сроки выполнения работ(дни)

3 Качество работ и квалификация участника конкурсаПоказатели качества работ и квалификации:

3.1. Деловая репутация участника конкурса – наличие положительных отзывов контрагентов о выполнении участником размещения заказа работ, являющихся предметом настоящего конкурса за период 2007-2010г.г. (в подтверждение в составе заявки предоставляются копии документов, подтверждающих деловую репутацию участника конкурса)

3.2. Опыт выполнения работ участником размещения заказа - количество контрактов на выполнение работ, являющихся предметом настоящего конкурса, за период 2007-2010г.г. (в подтверждение в составе заявки предоставляются копии контрактов)

3.3. Наличие сертифицированного персонала в соответствии с техническим заданием (в подтверждение в состав заявки предоставляются: выписка из штатного расписания, копии дипломов об образовании и иных документов, подтверждающих соответствие занимаемой должности)

Руководитель организации _______________ ________________________(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

28

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СРОКАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п Наименование этапа Отчетный документ после выполнения этапа

Предложение УРЗ

1.

ЭТАП 1: Исходные данные.Рабочая программа. Создание электронной цифровой карты. Первая редакция опорного плана.

Рабочая программа разработки проекта Тавдинского городского округа. Перечень организаций, которым предоставлены запросы по исходным данным. Характеристика полноты предоставленной информации, электронная цифровая карта, первая редакция опорного плана

2.

ЭТАП 2: Первая редакция материалов по обоснованию Генерального плана Тавдинского городского округа

Информация о наличии или отсутствии отчетов на запрошенные исходные данные, характеристика полноты представленной информации.Первая редакция материалов по обоснованию Схемы территориального планирования Тавдинского городского округа в текстовой и графической форме ( в соответствии с заданием)

 

3.

ЭТАП 3: Проектные материалы Генерального плана Тавдинского городского округа

Графические и текстовые материалы проекта в электронном виде в форматах MIF/MID, IDF и на бумажном носителе.

Руководитель организации _______________ ________________________(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

29

Таблица цен (по этапам выполнения работ)

№ п/п Наименование этапа Предложение УРЗ

(стоимость работ с

учетом НДС)

1. Этап 1: Исходные данные.Рабочая программа. Создание электронной цифровой карты. Первая редакция опорного плана.

2. Этап 2: Первая редакция материалов по обоснованию Генерального плана Тавдинского городского округа

3. Этап 3: Проектные материалы Генерального плана Тавдинского городского округа

ИТОГО:

Руководитель организации _____________ _________________ (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

30

ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Полное и сокращенное наименование организации, ее организационно-правовая форма(на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), Свидетельства о государственной регистрации, Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц)2. Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности3. Регистрационные данные:3.1. Дата, место и орган регистрации(на основании Свидетельства о государственной регистрации)3.2. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)3.3. Размер уставного капитала3.5. Номер и почтовый адрес инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика (необходимо указать ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника)

Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: – Устав, положение, учредительный договор;– Свидетельство о государственной регистрации;– Информационное письмо об учете в Едином государственном регистре предприятий и организаций;– Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

4. Юридический адрес Участника размещения заказа

СтранаАдрес

5. Почтовый адрес Участника размещения заказа СтранаАдресТелефонФакс

6. Банковские реквизиты (может быть несколько):6.1. Наименование обслуживающего банка6.2. Расчетный счет6.3. Корреспондентский счет

31

6.4. Код БИК

Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.

В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению Участника размещения заказа могут быть представлены:– формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;– акт сверки, выданный ИФНС, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

*Сведения, в соответствии с законом, не обязательные для указания и заполнения данной анкеты, могут быть не указаны и не заполнены участником, что не является основанием для отклонения.

Руководитель организации ___________________ _____________________ (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

32

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

На бланке организацииДата, исх. номер ______________________

ДОВЕРЕННОСТЬ № ________

город ___________________ _____________________________________________________ (число, месяц и год выдачи доверенности прописью)

Организация - Участник размещения заказа _______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет ________________________________________________________________________(Ф.И.О., должность)

паспорт серии __________ № ____________ выдан ______________________ «___________»

представлять интересы ___________________________________________________________(наименование организации)

на конкурсе, проводимом администрацией Тавдинского городского округа.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен участвовать от имени доверителя в открытом конкурсе, представлять заказчику, комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с проведением конкурса.

Подпись _________________________ ___________________________ удостоверяю. (Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «_______» ________________________ 20_ г.

Руководитель организации _______________________ __________________________(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

33

ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На бланке организации Дата, исх. номер

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Наименование участника размещения заказа ____________________________________________

Адрес участника размещения заказа, телефон ___________________________________________

E-mail организации, направившей запрос ______________________________________________

Наименование предмета конкурса _____________________________________________________

Дата и время вскрытия заявок на участие в конкурсе ____________________________________

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:

№п/п

Ссылка на пункт конкурсной документации положение которого, следует разъяснить

Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации

Ответ на запрос прошу направить по адресу:____________________________________________ _________________________________________________________________________________

Участник размещения заказа _____________________ (Фамилия И.О.) (подпись)

34

Часть 11. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №________

г. Тавда «____»______________ 2011 г.

Администрация Тавдинского городского округа, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Константина Григорьевича Баранова, действующего на основании Положения об администрации, с одной стороны и _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с протоколом конкурса от _______ № __________, заключили настоящий контракт о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Заказчик в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок от «___»____________201__г. №_________ поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по разработке генерального плана Тавдинского городского округа (здесь и далее по тексту – генеральный план).

1.2. Градостроительные, функциональные, технические, экономические и другие требования к технической документации, являющиеся предметом настоящего контракта, должны соответствовать исходно-разрешительной документации, утвержденному техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта, а также требованиям законодательных и нормативных актов Российской Федерации.

1.3. Срок выполнения работ – ____ календарных дней с даты заключения муниципального контракта. Сроки выполнения отдельных этапов работ согласовываются сторонами в календарном плане, являющемся приложением № 1 к настоящему контракту.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:2.1.1. Для исполнения настоящего контракта подготовить и передать Подрядчику

исходные данные для разработки генерального плана.2.1.2. Утвердить техническое задание на разработку генерального плана;2.1.3. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с

настоящим контрактом работ.2.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика

по исполнению настоящего контракта.2.3. Подрядчик обязуется:2.3.1. Представить Заказчику генеральный плана Тавдинского городского округа в сроки,

предусмотренные настоящим контрактом.2.3.2. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и

дополнять документацию после получения от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего контракта, а также по замечаниям согласующих и экспертных органов.

2.3.3. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего контракта представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему контракту, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.

35

2.4. Подрядчик имеет право привлечь к разработке генерального плана Тавдинского городского округа третьих лиц, отвечая за результаты их работы перед Заказчиком.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость работ, выполняемых по контракту, составляет_________(___________________) рублей, включая НДС 18% в соответствии с техническим заданием, согласованным сторонами, прилагаемым к контракту (приложение 2).

3.2. Оплата по контракту производится поэтапно в соответствии с календарным планом работ, прилагаемом к контракту (приложение 1).

4. Сроки, порядок сдачи и приемки выполненных работ

4.1. Сдача и приемка разработанного генерального плана Тавдинского городского округа осуществляется в соответствии со сроками и в составе, установленными контрактом и календарным планом работ, прилагаемом к настоящему контракту.

4.2. Выполнение работ по контракту подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки, который оформляется в следующем порядке:

4.2.1. В сроки, установленные настоящим контрактом, календарным планом работ, Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика по накладной акт сдачи-приемки выполненных работ. Дата оформления накладной является датой выполнения Подрядчиком соответствующей части работ по контракту.

4.2.2. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение пяти рабочих дней.В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или

направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются

принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта.4.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение десяти рабочих

дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.4. Если в процессе разработки генерального плана выяснится нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно.

4.5. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение десяти рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.В случае досрочного прекращения работ по контракту Заказчик обязан принять от Подрядчика по акту разработанную им техническую документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить их стоимость.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки при разработке генерального плана Тавдинского городского округа, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить. 5.3. Подрядчик несет ответственность за просрочку выполнения работ по контракту в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на момент оплаты, за каждый день просрочки.

5.4. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему контракту, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему контракту перед Подрядчиком.

36

5.5. Выплата неустойки и убытков не освобождает стороны от выполнения обязательств по контракту в натуре.

5.6. Разногласия по контракту решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами. Если согласие не будет достигнуто в течение двух недель, дело будет рассматриваться в Арбитражном суде Свердловской области.

6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с законным порядком.

6.3. Сторона по настоящему контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

6.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего контракта. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

7. Срок действия контракта

7.1. Срок действия контракта устанавливается с момента его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по контракту: 31.12.2011г.

7.2. Контракт может быть расторгнут по взаимному письменному соглашению Сторон, а также по инициативе одной из Сторон в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8. Прочие условия

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства и авторского права.

8.3. Настоящий контракт составлен и подписан в двух экземплярах по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

8.4. К муниципальному контракту прилагаются:

37

1. Календарный план работ. 2.Техническое задание на разработку генерального плана Тавдинского городского округа.

9. Адреса и реквизиты СторонЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Администрация Тавдинского городского округа623950 г.Тавда,ул.Кирова,118ИНН 6634002739КПП 663401001ОГРН 1026601907034л/с 01001300170 в ФУ администрацииТавдинского городского округаУФК по Свердловской области ГРКЦГУ Банка России по Свердловской областиБИК 046577001р/с 40204810200000126234

Глава администрации Тавдинского городского округа

_______________________ К.Г.Баранов

м.п.

38

Приложение №1 к муниципальному контракту№________ от _______________ 201__ г.

Календарный план выполнения работ

Сроки выполнения работ*

Наименование и описание работ

Общаястоимость

работ с учетомНДС*

Результат и форма представления работ

*с момента подписания контракта по 27.07.2011

( не более 50 дней)

ЭТАП 1: Исходные данные, Рабочая программа. Создание электронной цифровой карты. Первая редакция опорного плана.

*2 2 00 000 руб.

рабочая программа разработки проекта Тавдинского городского округа перечень организаций, которым предоставлены запросы по исходным данным характеристика полноты представленной информации, электронная цифровая карта. Первая редакция опорного плана

*с 28.07.2011 по 05.10.2011г.

( не более 70

дней)

ЭТАП 2: Первая редакция материалов по обоснованию Генерального плана Тавдинского городского округа

*2 000 000 руб.

информация о наличии или отсутствии ответов на запрошенные исходные данные, характеристика полноты представленной информации; первая редакция материалов по обоснованию Схемы территориального планирования Тавдинского городского округа в текстовой и графической форме (в соответствии с заданием)

*с 06.10.2011г.

по 26.12.2011г.

(не более 80 дней)

ЭТАП 3: Проектные материалы Генерального плана Тавдинского городского округа

*2 026 000 руб.

графические и текстовые материалы проекта в электронном виде в форматах МIF/MID , IDF и на бумажном носителе

Итого: *6 226 000 рублей 00 коп.

* определяется по результатам открытого конкурса

Заказчик: Подрядчик:

39

Часть 111. Техническая часть конкурсной документации Приложение № 2 к муниципальному контракту

Согласовано:Утверждаю:

Глава администрации Тавдинского городского округа

_______________К.Г.Баранов«___» __________ 2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку генерального плана территории Тавдинского городского округа.

№№п/п

Перечень основных требований

Содержание требований

I. Общие требования1. Наименование

проектируемого объектаГенеральный план Тавдинского городского округа(территории вне населенных пунктов)

2. Заказчик документа территориального планирования

Администрация Тавдинского городского округа

3. Разработчик документа территориального планирования.

Определяется на основании конкурса.

4. Основание разработкипроекта

Градостроительный кодекс РФ - статья 9, часть 3. Законодательство о градостроительной деятельности в Свердловской области.. Муниципальная целевая программа «Создание системы кадастра недвижимости и информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в Тавдинском городском округе на 2008-2011 годы», утвержденная решением Думы Тавдинского городского округа от 29 ноября 2007 г. Муниципальный контракт № __ от _________ 2011г.

5. Объект градостроительного планирования, его основные характеристики.

Тавдинский городской округ Свердловской области расположен в среднем течении реки Тавды, притока Тобола, в лесном Зауралье, на западной окраине одной из самых обширных низменностей земного шара – Западно-Сибирской равнины. Левобережная половина территории района входит в восточную провинцию Кондинской низменности, а правобережная – междуречье Тавды и Туры – захватывает часть Зауральской наклонной равнины.Протяженность района в широтном направлении 93 километра, в меридиальном – 110. Занимая крайнее восточное положение в области, он граничит на севере с Таборинским, на западе с Туринским, на юго-западе с Слободо-Туринским районами. С северо-востока примыкает Кондинский, с востока – Тобольский, с юга – Нижне-Тавдинский районы Тюменской области. Центр района - город Тавда находится в северо-восточной части Свердловской области. Общая площадь Тавдинского городского округа составляет 656058 га (6560,58 кв.км.). Общая площадь лесного фонда составляет 565 994 га, из них покрытая лесами – 367 819 га. Общая численность населения по данным статистики на

40

01.01.2011 г. составляет:в Тавдинском городском округа 46,172 тыс. человек; Муниципальное образование Тавдинский городской округ административно делится на 10 сельсоветов, 42 сельских населенных пункта. Ведущими отраслями промышленности на территории остаются деревообрабатывающая, машиностроительная, пищевая. В агропромышленном комплексе Тавдинского городского округа ведут хозяйственную деятельность 8 сельхозпредприятий и 21 фермерское хозяйство. Всего сельскохозяйственных угодий 35885,5 га, из них пашней занято 19029,0 га.

6. Контрольные параметры разработки документов территориальногопланирования:

Исходный год 2010 Первая очередь реализации 2020 Расчётный срок 2030 Перспективные показатели (перспектива) – увеличение объемов строительства жилья, развитие промышленности, модернизация и улучшение инженерно-технического обеспечения, строительство и реконструкция социальной инфраструктуры.Отдалённая перспектива – развитие застроенных территорий, увеличение численности населения, повышение качества жизни населения.

7. 7.1. .Перечень выполняемых работ:

- Подготовка планово-картографического материала М 1:50 000 на территорию Тавдинского городского округа для разработки Генерального плана Тавдинского городского округа;- Подготовка проекта Генерального плана Тавдинского городского округа.

7.2. Состав, порядок и сроки выполнения

Работа выполняется по этапам:

1. Первый этап включает в себя получение исходных данных от Заказчика, передачу Исполнителю пакета анкет о состоянии современного использования территории, сбор полученных в анкетах результатов, формирование рабочей группы дляразработки проекта, рабочей программы, размещение исходной информации в базе данных в соответствии с техническими требованиями.

По итогам работы над первым этапом Исполнитель представляет Заказчику отчёт, в который включается следующая информация:1) рабочая программа, где указываются цели и задачи разработки

проекта генерального плана Тавдинского городского округа, примерный состав завершённого документа, копии приказов о назначении руководителя проекта и ответственных исполнителей по направлениям: социально-экономический блок, охрана окружающей среды, инженерный блок;

2) перечень организаций, которым предоставлены запросы по исходным данным, информация о наличии или отсутствии ответов на запрошенные исходные данные, характеристика полноты представленной информации;

3) первая редакция схемы современного использования территории Тавдинского городского округа (опорного плана) Перевод топосъемки Тавдинского городского округа М 1:50 000 в электронный цифровой вид, её сшивкой и присвоением грифа «для служебного пользования»;

4) Наличие информации на опорном плане и её полнота определяется наличием и полнотой исходных данных, в т.ч. топографической подосновы, представленных Заказчиком иорганизациями района на момент сдачи отчёта по первому

41

этапу.

2. Второй этап включает в себя разработку первой редакции материалов по обоснованию проекта генерального плана Тавдинского городского округа, и завершение сбора исходных данных.

По итогам работы над вторым этапом Исполнитель представляет Заказчику отчёт, в который включается следующая информация:

1) информация о наличии или отсутствии ответов на запрошенные исходные данные, поступившие за время подготовки второго этапа, характеристика полноты представленной информации;

2) первая редакция материалов по обоснованию проекта генерального плана Тавдинского городского округа, в текстовой форме, включающая в себя:

справку о природно-климатических условиях, историко-градостроительную справку, описание внешних планировочных связей, фактического использования земель, существующей социальной инфраструктуры, планировочных ограничений на осуществление градостроительной деятельности, зон с особыми условиями использования территории, современного состояния транспортной и инженерной инфраструктуры (описание существующего положения);

предварительные проектные проработки по развитию территории муниципального района, включающие в себя описание планируемого использования земель района, указание на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства местного значения, необходимых для реализации полномочий муниципального района, определённых федеральными законами, указания на необходимые мероприятия по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, строительству и реконструкции коммунальных объектов;

3. Третий этап является заключительным и предполагает предоставление Исполнителем Заказчику проекта генерального плана Тавдинского городского округа, материалов по обоснованию этого проекта в полном объёме, предусмотренном статьёй 19 Градостроительного кодекса РФ.

По итогам работы по третьему этапу Исполнитель предоставляет Заказчику следующие материалы:

1) материалы проекта генерального плана Тавдинского городского округа:- положение о территориальном планировании района;- материалы проекта генерального плана Тавдинского городского

округа, в графической форме;- материалы проекта генерального плана Тавдинского городского

округа, в текстовой форме;- материалы по обоснованию проекта генерального плана

Тавдинского городского округа, в графической форме;- материалы проекта генерального плана Тавдинского городского

округа, в текстовой форме.2. Подготовка материалов для проведения публичных слушаний (публикация основных положений градостроительного развития).

42

8. Исходные данные для проектирования:

8.1. Перечень базовых исходных данных

Сбор исходных данных осуществляется Исполнителем при содействии Заказчика.

Исходные данные включают:1) графические материалы по установлению границ муниципального района, границ муниципальных образований района и границ населённых пунктов в формате данных mid, mif и текстовое описание к ним (заверенную Заказчиком выписку изрегионального закона) (пункт 1 части 4 статьи 19 Градостроительного кодекса РФ);2) копию программы социально-экономического развития муниципального района 3) данные о промышленных предприятий района в целом;4) данные о сельскохозяйственных предприятиях и о сельском хозяйстве в целом;5) данные о жилищно-коммунальном хозяйстве района;6) данные о границах поясов охраны источников питьевого водоснабжения района в целом;7) сведения об объектах водоснабжения на территории района в целом;8) копии паспортов муниципальных образований (при наличии);9) сведения об инженерно-геологической изученности территории района в целом;10) сведения об учреждениях рекреационного сектора и туризме;11) сведения об объектах здравоохранения;12) сведения об объектах образования;13) сведения о прочих объектах социальной сферы;14)сведения об охранных зонах, в т.ч. гидротехнических объектов, оборонных объектов;

15) сведения о зонах охраняемых объектов;16) сведения о прибрежных защитных полосах;17) сведения о работе транспорта, в т.ч. общественного;

18)сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного и регионального или межмуниципального значения на территории района, в т.ч. о мостах, тоннелях, иных транспортных инженерных сооружениях (п.2, ч.1, ст. 19 Градостроительного кодекса РФ);

19) данные о границах объектов культурного наследия и их охранных зон по запросу в Управлении культуры Свердловской области (п.6, ч.6, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ);

20) сведения о земельном фонде района по запросу в Управлении Росреестра по Свердловской области (п. 3, ч.6, ст.23 Градостроительного кодекса РФ);

21) сведения о границах земельных участков, на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности в формате геоданных mid, mif (п. 8, ч.6, ст.23 Градостроительного кодекса РФ);

22) сведения об объектах электроснабжения района по запросу в эксплуатирующей организации (п.1, ч.3, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ);

23) сведения об объектах газоснабжения района по запросу в эксплуатирующей организации (п.1, ч.3, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ);

24) сведения об объектах теплоснабжения района по запросу в эксплуатирующей организации (п.1, ч.3, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ);

25) сведения об объектах водоснабжения района по запросу в эксплуатирующей организации (п.1, ч.3, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ);

43

26) сведения о характере загрязнения окружающей среды предприятиями и коммунальными объектами, находящимися на территории района, а также расположенными на смежных территориях и оказывающих вредное воздействие на территорию района, а также сведения о размере санитарно-защитных зон таких предприятий и коммунальных объектов (п. .7, ч. .6, ст. 23 Градостроительного кодекса)

Исходные данные, относящиеся к перечню сведений, составляющих государственную тайну, передаются Исполнителю в установленном федеральным законодательством порядке.

8.2. Топографо-геодезические материалы

Топосъемка Тавдинского городского округа М 1:10000; М1:25000 на бумажном носителе, выполненная УФ ВИСХТИ в 1993 г.;

8.3. На основании полученной исходной информации формируется обобщенная информационная база данных об объектах градостроительной деятельности.

9 Разработка проекта генерального плана Тавдинского городского округа

9.1 Проект генерального плана разрабатывается в соответствии с положениями стратегии и программ экономического развития Тавдинского городского округа.

9.2 Проект генерального плана состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию проектных решений.

9.3 Основная часть проекта генерального плана включает в себя:– графическую часть (карты, схемы планируемого размещения объектов капитального

строительства местного значения, в том числе объектов электро-, тепло-, газо-, водоотведения и водоснабжения и населения в границах городского округа; автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа; иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления);

– текстовую часть (положения о территориальном планировании).9.4 Материалы по обоснованию генерального плана включают в себя материалы в

текстовой форме и в виде карт (схем).9.5 Графические материалы утверждаемой части проекта генерального плана Тавдинского

городского округа могут разрабатываться в разных масштабах с целью обеспечения наглядности графических материалов и учитывая различные соотношения показателей по плотности застройки площади территории поселения городского округа и содержат:

– схему генерального плана Тавдинского городского округа в границах муниципального образования;– схему размещения объектов капитального строительства социальной сферы и производственного назначения ;– схему размещения объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры;– схему размещения объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры;- эскизную проработку населенных пунктов в пределах Тавдинского городского округа.9.6 Положения о территориальном планировании, содержащиеся в проекте генерального

плана, включают в себя:– общие положения территориального планирования (содержание и назначение

генерального плана Тавдинского городского округа, статус муниципального образования и его роль в системе расселения и производительных сил Свердловской области, перечень населенных пунктов, их основные характеристики, оценка состояния и использования территории);

– цели и задачи территориального планирования;– перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на

последовательность их выполнения;– градостроительный паспорт Тавдинского городского округа.9.7 Материалы по обоснованию проекта генерального плана Тавдинского городского

округа в текстовой форме оформляются в виде пояснительной записки и включают в себя:– цели и задачи проекта;– природные условия и ресурсы территории (геологическое строение, рельеф, климат,

гидрография и гидрология, инженерно – геологические условия, ландшафты, рекреационные ресурсы и пр.)

– перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и

44

техногенного характера;– комплексная оценка и основные проблемы развития территории (система расселения и

трудовые ресурсы, отраслевая специализация, сельское хозяйство, промышленность, жилищный фонд, культурно-бытовой обслуживание населения, транспортное и инженерное обеспечение, экологическое состояние, муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений);

– обоснование вариантов решения задач территориального планирования;– перечень мероприятий по территориальному планированию;– обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;– технико-экономические показатели генерального плана;– электронная версия проекта генерального плана (описание структуры проекта, рабочих

наборов, краткое руководство пользователя, термины и определения).9.8 Графические материалы по обоснованию решений генерального плана в границах

муниципального образования разрабатываются в масштабах М 1:50 000 и отображают:– информацию о состоянии соответствующей территории, о возможных направлениях ее

развития и об ограничениях ее использования;– предложения по территориальному планированию.9.9 Графические материалы по обоснованию решений генерального плана содержат

схемы, разработанные на территории в границах муниципального образования:– схема планировочной организации территории Тавдинского городского округа в системе

смежных территорий;– схема современного состояния и использования территории Тавдинского городского

округа;– схема комплексной оценки территории Тавдинского городского округа;– схема принятых градостроительных решений по территории Тавдинского городского

округа;– схема функционального зонирования территории Тавдинского городского округа;– схема развития транспортной инфраструктуры;– схема развития инженерной инфраструктуры.9.10. Информация о состоянии соответствующей территории, о возможных направлениях ее

развития и об ограничениях ее использования отображаются на картах (схемах), которые используются для внесения в них изменений при согласовании проектов генеральных планов и включают в себя:

– карты (схемы) использования территории Тавдинского городского округа с отображением границ земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей территории;

– карты (схемы) ограничений, утверждаемые в составе схем территориального планирования Российской Федерации, схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, в том числе карты (схемы) границ территорий объектов культурного наследия, карты (схемы) границ зон с особыми условиями использования территорий, карты (схемы) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, карты (схемы) границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае размещения таких объектов;

– карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий;

– иные карты (схемы).9.12 Предложения по территориальному планированию отображаются на картах (схемах),

которые используются для внесения в них изменений при согласовании проектов генеральных планов и включают в себя:

– карты (схемы) планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон;

– карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

– карты (схемы) планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке;

– карты (схемы) существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи;

– иные карты (схемы).10. Выполнение работ по подготовке планово-картографического материала М 1:50000 и 1:25000 на

45

территории Тавдинского городского округа: 10.1 Результаты выполнения работ:- цифровая карта масштаба 1:50000 на территории Тавдинского городского округа

площадью 6561 квадратный километр, из них площадью 900 квадратных километров карта масштаба 1: 25 000 на территории населенных пунктов и прилегающей к ним территорий (по дополнительному списку), в формате программы MapInfo 9.Х в системе координат СК-66, - 1 DVD или CD диск, дублируется на бумаге в 1 экз.;

- 1 технический отчет.10.2. Требования к порядку выполнения:1) подбор исходных картографических материалов и организация работ по получению

исходных топографических планов в Государственном геодезическом фонде; 2) сшивка листов в единый массив;3) нанесение на картографические материалы границ населенных пунктов;4) разгрузка цифровой карты до грифа ДСП;5) создание и обновление цифровой карты М 1: 25000, 1: 50000 в ГИС MapInfo 9.Х в

векторном виде в полном объектовом составе в соответствии с действующими нормативными документами;

6) печать цифровой карты на бумажной основе с зарамочным оформлением7) подготовка технического отчета

11 Требования по согласованию проекта генерального плана

На стадии разработки проектной документации, выполненной в соответствии с календарным планом работ, Исполнитель предоставляет разработанную документацию в отдел архитектуры и градостроительства Тавдинского городского округа. В случае отсутствия замечаний, Исполнитель получает письменное согласование отдела (Заказчика).

Для рассмотрения проекта в администрации Тавдинского городского округа Исполнитель подготавливает презентацию с кратким содержанием проекта.

Обеспечение организации работ по согласованию и экспертизе генеральных планов осуществляет отдел архитектуры и градостроительства Тавдинского городского округа.

Разработчик:- осуществляет устранение обоснованных замечаний

согласовывающих органов и организаций;принимает участие в проведении публичных слушаний и доработке генерального плана.

12. Особые условия Требования настоящего Технического задания могут изменяться и дополняться в процессе выполнения проектных работ по согласованию сторон.

13 Контроль и приемка работ

Контроль и приемка осуществляется по всем этапам выполненных работ согласно утвержденному календарному плану с составлением актов приемки работ. Текущий контроль и приемка работ производится специалистами организации - разработчика и специалистами Заказчика. При приемке должны оцениваться полнота, достоверность материалов и обоснованность проектных положений по территориальному планированию и графических материалов.

14. Требования к форме и формату и количеству представляемых материалов:

14.1. Выполнить перевод всех данных в цифровой формат. Цифровые тематические карты должны быть сформированы в виде рабочих наборов, состоящих из тематических таблиц, представленных в формате лицензионной программы «MapInfo Professional» (версия не ниже 9.0).

Выполнить послойную разбивку в соответствии с п. 13-17 настоящего задания.Картографические данные сопровождаются классификаторами и перечнями с описанием

состава карт/слоев атрибутивных данных, необходимых для дальнейшего размещения данных в информационной системе градостроительной деятельности.

14.2. Перечень тематических схем, подлежащих дублированию на бумажном носителе, определяется заказчиком. Дублируемые на бумажных носителях схемы представляются на листах, кратных формату А 1, в 1:50 000 или 1:100 000. Масштаб каждой тематической схемы определяется заказчиком по предложению подрядной организации.

14.3. Текстовые материалы представляются в формате.doc (Microsoft Word-2003) и

46

дублируются на бумажном носителе на листах формата А 4.14.4. Количество экземпляров:-графические материалы на бумажной основе - в 3 экз. в полноцветной печати;-сброшюрованные текстовые материалы положений по территориальному

планированию и обосновывающие материалы на листах формата А4 - 3 экз;- Выполнить демонстрационные материалы для публичного обсуждения проекта в газете и сети

«Интернет».14.5. Электронная версия проекта виде с привязкой информационной базы данных в

программе, адаптированной к MapInfo представляется на DVD или CD дисках15. Требования к внесению результатов работ в информационную систему заказчика

15.1. Результаты всех этапов работ должны быть внесены в информационную систему заказчика. Очередной этап календарного плана считается выполненным только после внесения результатов в информационную систему.

15.2. В информационную систему должны быть внесены следующие материалы в полном объеме:

- цифровые топографические карты М 1:50 000;- исходные данные;- генеральный план городского округа применительно ко всем территориям, на которых

велась разработка;- правила землепользования и застройки городского округа; -план реализации генерального плана.15.3. Внесение данных в информационную систему не должно повлечь за собой нарушение

работоспособности ее компонентов. 15.4. С целью исполнения требований п. 15.3. настоящего технического задания,

исполнитель должен выполнить следующие этапы работ при внесении материалов в информационную систему:

- разработка уточненных требований;- модификация информационной системы в соответствии с уточненными требованиями;- внесение материалов в информационную систему.15.5. . Уточненные требования содержат следующие разделы: объем переносимых данных (с указанием объектов, атрибутов документов, их

взаимосвязей); классификатор и правила цифрового описания пространственных объектов и их

атрибутов; предложения по использованию существующих структур данных для размещения

сведений; требования к модификации информационной системы заказчика – разработка

(изменение) существующих структур данных, создание дополнительных процедур обработки информации, встраивание форм выходных документов;

методика переноса графических, атрибутивных и текстовых данных.15.6. Уточненные требования согласовываются с заказчиком. В случае, если проект

уточненных требований нарушает работоспособность компонентов информационной системы, либо не позволяет однозначно гарантировать сохранения их работоспособности, заказчик имеет право вернуть проект уточненных требований исполнителю на доработку. Основание для отклонения уточненных требований должны быть аргументированы в письменном виде.

15.7. На основании уточненных требований производится доработка информационной системы и осуществляется перенос данных.

15. 8. Изучение архитектуры, структуры данных, функциональных возможностей и информационного содержания муниципальной информационной системы исполнитель осуществляет самостоятельно путем изучения проектной и эксплуатационной документации на информационную систему, а также дистрибутивов.

16. Порядок организации проведения согласования и экспертизы документатерриториального планирования и обязательства Исполнителя по

Заказчик согласовывает проект в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.

Исполнитель обязан участвовать в согласовании проекта вплоть до его утверждения в установленном порядке. По итогам рассмотрения проекта в соответствующих органах государственной власти и местного самоуправления Заказчик обязан в течение трёх дней проинформировать Исполнителя о полученных предложениях и

47

согласованию икорректировке проекта.

замечаниях, совместно наметить сроки корректировки документации.Исполнитель осуществляет корректировку проекта за счёт

средств, предусмотренных в смете, за исключением случаев, указанных ниже.

Исполнитель не несёт обязательств по внесению в проект изменений, которые могут последовать вследствие принятия нормативных актов в области градостроительной деятельности и смежных отраслях законодательства, и которые вступили в силу после подписания сторонами муниципального контракта.

17 Порядок обмена данными В процессе работы Заказчик и Исполнитель обмениваются рабочими данными преимущественно в электронной форме, по взаимной договорённости - на бумажных носителях, если иное не оговорено в настоящем техническом задании.

Для обмена данных в электронном виде установлены следующие форматы: для растровых файлов: tiff, jpeg; для текстовых файлов: doc (для MC Word 2003), таблиц: xls (для MC Excel 2003); для геоданных: mid, mif.

На обмен данными, составляющими государственную, служебную, коммерческую тайну, распространяются ограничения, предусмотренные действующим законодательством.

18 Условия выполнения работ

18.1. Наличие у Исполнителя следующих лицензий:- Лицензия ФСБ РФ на осуществление работ с использованием

сведений, планов и атласов».*- Лицензия на осуществление геодезической деятельности по

следующему виду работ: «Создание и обновление государственных топографических карт и планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах, точность содержания которых обеспечивает решение общегосударственных, оборонных, научно-исследовательских и иных задач», составляющих государственную тайну.

*- Лицензия на осуществление картографической деятельности по следующему виду работ: «Создание тематических карт, планов и атласов специального назначения в графической, цифровой и иных формах, издание этих карт,

- Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

*- Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ ИСО 9001-2008.

*18.2. Наличие у Исполнителя аттестата соответствия объекта информатизации (персональных компьютеров, на которых будет выполняться работа, связанная с обработкой материалов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну) требованиям по безопасности информации.

*18.3 Наличие в штате организации-участника конкурса следующих должностей руководителей, специалистов и служащих, согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.04.2008 № 188 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»: главный градостроитель в организации, главный градостроитель проекта, градостроитель проекта, эксперт-эколог градостроительства, эксперт транспортного развития территорий, эксперт- экономист градостроительства, эксперт инженерного обеспечения территорий, , геодезист, картограф, юрисконсульт.

*18.4. Квалификация специалистов, участвующих в выполнении работ, подтверждается Исполнителем посредством предоставления заверенных копий дипломов об образовании по соответствующей специальности и заверенным перечнем кадрового

48

состава специалистов, участвующих в разработке проекта.18.5. Включение назначенного Исполнителем руководителя

выполнения комплекса работ в состав рабочей группы по подготовке градостроительной документации на территорию Тавдинского городского округа.

18.6. Рассмотрение результатов выполнения комплекса работ по каждому из выполняемых видов и этапов работ с участием руководителя выполнения работ:

- 2 раза в месяц на заседании рабочей группы по подготовке градостроительной документации на территорию Тавдинского городского округа;

- 1 раз в месяц - на заседании администрации Тавдинского городского округа;

- 1 раз в квартал - на заседании Думы Тавдинского городского округа.

18.7. Присутствие руководителя выполнения работ при рассмотрении документов территориального планирования и градостроительного зонирования на публичных слушаниях и при их согласовании в установленном Федеральным законом порядке.

* рекомендательно

19. Нормативные правовые акты, учет которых обязателен при выполнении работ:

Градостроительный кодекс Российской Федерации; Земельный кодекс Российской Федерации; Водный кодекс Российской Федерации; Лесной кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.12.2004 года № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и

земельных участков из одной категории в другую»; Федеральный закон от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре

недвижимости»; Закон Свердловской области от 19.10.2007 года № 100-ОЗ «О документах

территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;

Закон Свердловской области от 12.07.2007 года № 85-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (с дополнениями и изменениями);

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 года № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 года № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований»;

Постановление Правительства Свердловской области от 30.11.2007 года № 1189-ПП «О разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Свердловской области»;

Постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2008 года № 388-ПП «Об утверждении положения о порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с территорией Свердловской области, и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и подготовки заключений»;

Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2009 года № 1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планировании Свердловской области»;

Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 года № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от

49

13.11.2010 года № 492 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

Устав Тавдинского городского округа; Основные положения по созданию и обновлению топографических карт

масштабов 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1000 000. М., РИО ВТС, 1984;

Основные положения по созданию и обновлению цифровых топографических карт. М., Госгисцентр, 1996;

Руководство по картографическим и картоиздательским работам. Часть 4. Составление и подготовка к изданию планов городов. М., РИО ВТС, 1978;

Руководство по обновлению топографических карт. М., Недра, 1978; ГОСТ Р 51608-2000 Карты цифровые топографические. Требования к качеству; Временное положение по редактированию электронных карт. М., ВТУ ГШ, 2000; Руководство пользователя по выполнению работ в системе координат 1995 года

(СК-95). М., ЦНИИГАиК, 2004; Инструкция о порядке контроля и приемки топографо-геодезических и

картографических работ (ГКИНП (ГНТА) – 17-004-99), утвержденная Главтранспроектом (А.В. Чернышев) 26.02.1978, согласованная Гомгеонадзором ГУГК 18.04.1978;

Инструкция по составлению технических отчетов о геодезических, астрономических, гравиметрических и топографических работах, утвержденная ГУГК СССР и ВТУ ГШ ВС СССР. М., Недра, 1971;

Приказ Роскартографии от 22.07.2005 года № 110-пр «Об утверждении сроков хранения материалов и данных, включаемых в состав федерального картографо-геодезического фонда (ФКГФ)»;

Временный перечень объектов учета топографо-геодезических, картографических, аэрофотосъемочных материалов и материалов космической съемки, включаемых в состав федерального картографо-геодезического фонда (ФКГФ), утвержденный приказом Роскартографии от 03.12.2002 года № 190-пр;

Порядок создания и контроля цифровой картографической продукции открытого пользования (РТМ 68-3.01-99). М., ЦНИИГАИК, 2000;

Положение о Федеральном картографо-геодезическом фонде, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2000 года № 669.

Перечень объектов местности и элементов содержания топографических карт и планов, запрещённых для открытого опубликования; приказ Роскартографии от 14.12.2000 года № 181-пр;

Перечень сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации. Часть 3; приказ Минэкономразвития России от 17.03.2008 года № 01;

Перечень сведений по геодезии, топографии, картографии, аэросъёмке и их носителей, отнесённых к служебной информации ограниченного распространения с пометкой «Для служебного пользования»; приказ Роскартографии от 19.12.1996 года № 146-ДСП.

20 Перечень документов, проектов, материалов и информации, учет которых обязателен при выполнении работ:

Наименование проектно-планировочной документации Год разраб., проектная организация

Дата утвержд., № решения

Схема территориального планирования Свердловской области

УГП2008

Проект районной планировки Тавдинского района СГП1986

13.05.88№ 224-р

Генеральный план г. Тавда УГП2010

на согласовании

д. Большая Пустынь – ц. ус. к-за “Дружба”, ГП ОКП1970

д. Герасимовка – ц. ус. к-за им. П.Морозова, ППиЗ ОКП1971

д. Герасимовка – ц. ус. к-за им. П.Морозова, ППиЗ ОКП1983

26.11.84№ 662-р

с. Городище – ц. ус. к-за “Заветы Ленина”, I-я очередь строительства

ОКП1972

50

с. Городище – ц. ус. к-за “Заветы Ленина”, ГП, совмещенный с ПДП

ОКП1992

с. Городище – проект планировки УАПП1999

д. Забор – ГП и ПДП ОКП1992

п. Карьер – ГП и ПДП Утгоф и КО1992

д. Кошуки – ц. ус. к-за “Знамя”, ППиЗ ОКП1975

07.01.75№ 10-р

д. Кошуки – ц. ус. к-за “Знамя”, ППиЗ ОКП1984

15.06.87№ 268-р

с. Крутое – ц. ус. к-за “Мир”, ГП ОКП1970

с. Крутое – ц. ус. к-за “Мир”, ППиЗ ОКП1983

16.09.85№ 467-р

д. Ленино – ц. ус. к-за им. Чкалова, ГП ОКП1970

д. Ленино – ц. ус. к-за им. Чкалова, ППиЗ ОКП1983

26.11.84№ 662-р

д. Мостовка –ц. ус. к-за им. Чапаева, ГП ОКП1970

д. Мостовка –ц. ус. к-за им. Чапаева, ППиЗ ОКП1983

26.11.84№ 662-р

п. Сергино – ГП и ПДП Экспер. проектно-констр. центр

с. Тормали-1 – ц. ус. к-за им. Жданова ОКП1970

д. Увал – ц. ус. к-за им. Кирова, ГП ОКП1970

д. Увал – ГП, совмещенный с ПДП ОКП1992

К-з “Дружба” – схема внутрихозяйственной планировки ОКП1985

К-з “Заветы Ленина” – схема внутрихозяйственной планировки

отд. арх.1985

К-з “Знамя” – схема внутрихозяйственной планировки отд. арх.1985

К-з им. Кирова – схема внутрихозяйственной планировки отд. арх.1984

К-з “Мир” – схема внутрихозяйственной планировки ОКП1984

К-з им. П.Морозова – схема внутрихозяйственной планировки

ОКП1984

К-з им. Чапаева – схема внутрихозяйственной планировки ОКП1984

К-з им. Чкалова – схема внутрихозяйственной планировки ОКП1984

ЗАКАЗЧИК Подрядчик:

51

Глава администрации Тавдинского городского округа

________________________К.Г.Баранов

« » _____ 2011 г.

М.П.

_______________________

«_______»_____________________2011 г.

М.П.

52

53