pliego miraflores

88
Dirección de Licitaciones y Contratos LICITACION PÚBLICA NACIONAL Código CUCE: 07-1201-00- -1-1 PRIMERA CONVOCATORIA NACIONAL LP0-62/07 “RENOVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMPLEJO HOSPITALARIO MIRAFLORES” La Paz, Junio de 2007 GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATOS PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS Página 1 de 88

Upload: mail3shen

Post on 20-Nov-2015

32 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Pliego Miraflores

TRANSCRIPT

  • Direccin de Licitaciones y Contratos

    LICITACION PBLICA NACIONAL

    Cdigo CUCE: 07-1201-00- -1-1

    PRIMERA CONVOCATORIA NACIONAL

    LP0-62/07

    RENOVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMPLEJO HOSPITALARIO MIRAFLORES

    La Paz, Junio de 2007

    GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATOS

    PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIN DE OBRAS

    Pgina 1 de 88

  • Direccin de Licitaciones y Contratos

    GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

    Cdigo nico de Contratacin Estatal 07-1201-00- -1-1

    LICITACIN PBLICA NACIONAL

    N LP0-62/07 PRIMERA CONVOCATORIA NACIONAL

    El Gobierno Municipal de La Paz, invita pblicamente a proponentes legalmente establecidos a presentar propuestas para:

    ORGA PLIEG

    VALO18 de juno reemCorrien INSPE2007, acalle Cl CONSU18:00 e REUNI04 de ju PRESEContrat ACTO19 de ju

    RENOVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADOCOMPLEJO HOSPITALARIO MIRAFLORES MEJORAMIENTO VIAL EL VERGEL NISMO FINANCIADOR: Transferencias T.G.N. Impuesto Directo a los Hidrocarburos

    O DE CONDICIONES: Los interesados podrn revisar, obtener informacin y adquirir el mismo en:

    Direccin de Licitaciones y Contratos, a partir del 18 de junio de 2007, en los horarios de 8:30 -12:00 y 14:30 19:00. Wendy Burgoa SECRETARIA UNIDAD DE PROCESOS: Encargada de vender el pliego. Patricia Castillo ANALISTA DE PROCESOS: Encargada de atender consultas. Edificio Toba Tercer Piso, calle Potos N 1285 entre Coln y Ayacucho Telfonos: 2203033 - 2203034 Fax: 2203033 e-mail : [email protected]

    R DEL PLIEGO: Los proponentes interesados debern adquirir el Pliego de Condiciones a partir del nio de 2007, previo retiro el formulario FUM de la Direccin de Licitaciones y Contratos para el depsito bolsable de Bs250.- (Doscientos Cincuenta 00/100 Bolivianos), que deben ser depositados en la Cuenta

    te N 4030005194 Tesoro Municipal de La Paz del Banco Mercantil.

    CCION PREVIA: La inspeccin previa conjunta organizada por la entidad se realizar el 02 de julio de Hrs. 09:00. Lugar de concentracin Hospital de Clnicas Complejo Hospitalario Miraflores ingreso audio Sanjinez y Zubieta, la inspeccin estar a cargo del Ing. Juan Rodriguez.

    LTAS ESCRITAS: Las consultas escritas se recepcionarn hasta el da 03 de julio de 2007, a Hrs. n las ventanillas del SITR@M, Edif. Ex Banco del Estado, Planta Baja, calle Mercado esq. Coln.

    ON DE ACLARACIN: La reunin pblica de aclaracin del Pliego de Condiciones se realizar el da lio de 2007, a Hrs. 09:30 en la Direccin de Licitaciones y Contratos.

    NTACION DE PROPUESTAS: Las propuestas debern presentarse en la Direccin de Licitaciones y os hasta Hrs. 09:00 del da 19 de julio de 2007.

    DE APERTURA DE PROPUESTAS: Se realizar en la Direccin de Licitaciones y Contratos el da lio de 2007 a Hrs. 09:30.

    La Paz, Mayo de 2007

    Pgina 2 de 88

  • Direccin de Licitaciones y Contratos SECCION I

    INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES

    A. INTRODUCCIN 1. PRESENTACION Y OBJETO.

    1.1 El Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) en adelante denominado "Convocante", en el marco del Texto Ordenado del D.S. N 27328 y su Reglamento, a travs de esta Convocatoria a Licitacin Pblica Nacional hasta Bs.500.000.-, invita a las empresas legalmente establecidas a presentar propuestas, de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones.

    1.2 El objeto de esta Licitacin Pblica es el RENOVACIN SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMPLEJO HOSPITALARIO MIRAFLORES.

    2. DOMICILIO. El Convocante fija su domicilio en la siguiente direccin:

    Gobierno Municipal de La Paz. Direccin de Licitaciones y Contratos. Edificio Tobia 3er. Piso calle Potos No. 1285 entre Ayacucho y Coln. Telfono: 2203033 - 2203034 Fax: 2203033 e-mail : [email protected] La Paz - Bolivia

    3. PERSONAL JERRQUICO DE LA ENTIDAD.

    3.1 La Mxima Autoridad Ejecutiva (MAE) es:

    ALCALDE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ Dr. Juan Del Granado Coso 3.2 La Autoridad Responsable del Proceso de Contratacin (ARPC) es:

    OFICIAL MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Lic. Rolando Mendoza

    3.3 Los servidores pblicos que ocupan cargos ejecutivos hasta el tercer nivel jerrquico de la estructura orgnica son:

    1. ALCALDE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ Dr. Juan Del Granado Coso 2. SECRETARIO EJECUTIVO Dr. Javier Zrate Taborga 3. OFICIAL MAYOR TCNICO Ing. Jhonny Bernal Aranibar 4. OFICIAL MAYOR DE PROMOCIN ECONMICA Lic. Rosa Talavera 5. OFICIAL MAYOR DE GESTIN TERRITORIAL Arq. Rolando Carrazana 6. OFICIAL MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Lic. Rolando Mendoza 7. OFICIAL MAYOR DE CULTURA Lic. Walter Gomez

    4. ORGANISMO FINANCIADOR.

    4.1 El precio referencial es de Bs1.426.778,95 (Un milln cuatrocientos veintisis mil setecientos setenta y ocho 95/100 Bolivianos).

    4.2 La presente contratacin est financiada con fondos de Transferencias del Tesoro General de la Nacin I.D.H.

    5. PROPONENTES ELEGIBLES. En esta convocatoria podrn participar nicamente los siguientes

    proponentes: a) Empresas constructoras nacionales o extranjeras legalmente constituidas. b) Asociaciones Accidentales de empresas constructoras legalmente constituidas. c) La Micro y Pequea Empresa legalmente constituida. d) Asociaciones Accidentales de Micro y Pequeas empresas.

    6. PARTICIPACIN DE LA PEQUEA Y MICRO EMPRESA. La micro y pequea empresa, participar en la

    contratacin de obras hasta Un Milln de Bolivianos (Bs1.000.000.-), bajo los siguientes requerimientos y condiciones:

    a) Tarjeta empresarial emitida por FUNDEMPRESA vigente (Fotocopia). b) Garanta de Seriedad de Propuesta igual al uno por ciento (1%) de su propuesta. c) Garanta de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al tres y medio por

    ciento (3.5%) del valor total del contrato. d) Experiencia equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la requerida.

    Pgina 3 de 88

  • Direccin de Licitaciones y Contratos Cuando la micro y pequea empresa participe en contrataciones de obras por un monto mayor a Un Milln de Bolivianos (Bs1.000.000.-), deber cumplir con las mismas condiciones que el resto de las empresas.

    7. CONFLICTO DE INTERESES. No se contratar a ninguna persona individual o colectiva que tenga conflicto de intereses con el Convocante, en las circunstancias que se indican a continuacin:

    a) Las personas individuales o colectivas que asesoren a una entidad pblica en un proceso de

    contratacin, as sea en forma asociada, no podrn participar en el mismo bajo ninguna razn o circunstancia.

    b) Ninguna persona individual o colectiva o sus filiales, contratada por la entidad convocante para proveer bienes, ejecutar obras o prestar servicios generales para un proyecto, podr prestar servicios de consultora respecto del mismo proyecto o a la inversa.

    8. RECHAZO Y DESCALIFICACIN DE PROPUESTA. El Convocante, rechazar o descalificar las propuestas presentadas por las siguientes causas:

    8.1 Rechazo de Propuestas

    La Comisin de Calificacin proceder a rechazar propuestas en los siguientes casos:

    a) Si para la firma del contrato, la documentacin original o fotocopia legalizada de los documentos sealados en el Pliego de Condiciones, no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificacin, salvo que el proponente hubiese justificado oportunamente el retraso.

    b) Si se determinara que el Proponente se encuentra impedido para participar en los procesos de contratacin, tal como prev el Artculo 9 del Reglamento del Texto Ordenado del D.S. N 27328.

    c) Si el proponente no presentara la Garanta de Seriedad de Propuesta o no cumpliese con las condiciones establecidas para sta en el Pliego de Condiciones.

    d) Si el proponente no renovara la Garanta de Seriedad de Propuesta a solicitud expresa de la entidad.

    e) Cuando se compruebe incumplimiento a lo dispuesto en el subnumeral 9.3 del presente Pliego de Condiciones.

    En los casos sealados en los incisos a) y b), se proceder a la ejecucin de la Garanta de Seriedad de Propuesta.

    8.2 Descalificacin de Propuestas

    La Comisin de Calificacin proceder a descalificar las propuestas presentadas, por las siguientes causas:

    a) Cuando el proponente hubiese omitido la presentacin de cualquier documento requerido en el Pliego de Condiciones, entendindose como omisin no slo la falta de documentos, sino que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas y no se considere error subsanable.

    b) Si se verificase que estuviese en trmite o declarada la disolucin o quiebra del proponente. c) Cuando la propuesta no cumpla con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones d) Cuando la propuesta econmica supere el presupuesto fijado para la contratacin.

    9. RELACIONAMIENTO ENTRE PROPONENTES Y CONVOCANTE

    9.1 El relacionamiento entre cualquier proponente y el Convocante, deber guardar los ms altos estndares de tica y solamente ser realizado en forma escrita cuando sea referido a esta convocatoria.

    9.2 Cualquier relacionamiento referente al presente proceso de contratacin por parte de cualquier

    funcionario del Convocante hacia cualquier proponente o potencial proponente que no sea en forma escrita y que sea demostrada fehacientemente ante la ARPC, motivar la separacin del funcionario del proceso de contratacin y lo someter a proceso administrativo. Cuando la ARPC sea cuestionada, este procedimiento se realizar ante la autoridad jerrquica inmediata superior.

    9.3 Cualquier relacionamiento referente al presente proceso de contratacin por parte de cualquier

    funcionario del proponente o potencial proponente hacia el Convocante que no sea en forma escrita y que sea demostrada fehacientemente ante la ARPC o ante la autoridad jerrquica inmediata superior, motivar el rechazo de la propuesta del proponente.

    Pgina 4 de 88

  • Direccin de Licitaciones y Contratos 9.4 Lo descrito en los subnumerales 9.2 y 9.3 se aplicarn desde el inicio del proceso hasta la firma de

    contrato, con excepcin de los actos de carcter pblico. 10. DECLARACIONES DE INTEGRIDAD.

    10.1 Tanto los servidores pblicos como los proponentes involucrados en este proceso de contratacin, se obligan a firmar y cumplir lo establecido en los formularios de Declaracin de Integridad A-4a y A-4b.

    10.2 El Formulario A-4a que corresponde a la entidad convocante, ser firmado por la ARPC y los

    integrantes de la Comisin de Calificacin a ser designados para este proceso de contratacin. 10.3 El Formulario A-4b que corresponde a los proponentes, obligatoriamente debe ser incluido como

    parte de la propuesta, bajo sancin de descalificacin y debe ser firmado por el Representante Legal del proponente.

    11. AUTORIZACIN DE VENTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES. La venta del Pliego de Condiciones, fue

    debidamente autorizada por la ARPC, mediante Resolucin Administrativa N 068/2007 de fecha 30 de mayo de 2007 emitida por la Oficiala Mayor de Desarrollo Humano. No impugnable.

    12. INSPECCIN PREVIA.

    12.1 Ser obligatoria y de inters propio para todos los proponentes que se presenten a un proceso de contratacin de obras. El proponente deber constituirse en el lugar donde se realizar la obra, en la fecha sealada en la convocatoria.

    12.2 Los proponentes que no asistan a la inspeccin conjunta organizada por el convocante, podrn realizarla, por su cuenta y riesgo propio.

    12.3 El convocante no otorgar Certificado de inspeccin previa. 13. CONSULTAS ESCRITAS SOBRE EL PLIEGO DE CONDICIONES. Cualquier potencial proponente que

    hubiera o no adquirido el Pliego de Condiciones, podr formular consultas escritas dirigidas a la ARPC, hasta la fecha establecida en la Convocatoria.

    14. REUNIN DE ACLARACIN

    14.1 La Reunin de Aclaracin se realizar en la fecha sealada en la Convocatoria, en la que los potenciales proponentes podrn expresar sus consultas y manifestar si consideran que el Pliego de Condiciones tiene errores o es discriminatorio.

    14.2 Las solicitudes de aclaracin, las consultas escritas y sus respuestas, debern ser tratadas en la

    Reunin de Aclaracin.

    14.3 Al final de la reunin, el Convocante entregar a cada uno de los proponentes asistentes copia o fotocopia del Acta de la Reunin de Aclaracin, suscrita por los servidores pblicos y todos los asistentes que as lo deseen.

    15. ENMIENDAS AL PLIEGO DE CONDICIONES. El Convocante, podr en cualquier momento antes de que

    emita la Resolucin de Aprobacin de este Pliego de Condiciones, ajustar el mismo mediante una enmienda, ya sea por iniciativa propia o en atencin a las consultas escritas efectuadas por los proponentes y los resultados de la Reunin de Aclaracin. Estas enmiendas, no debern modificar la estructura y el contenido del Modelo de Pliego de Condiciones elaborado por el rgano Rector.

    16. RESOLUCIN DE APROBACIN DEL PLIEGO.

    16.1 La ARPC, emitir la Resolucin Administrativa de Aprobacin del Pliego en el plazo de un (1) da hbil siguiente de realizada la Reunin de Aclaracin.

    16.2 La notificacin a los proponentes con la Resolucin Administrativa de Aprobacin de Pliego se har

    en un plazo mximo de dos (2) das hbiles de emitida sta Resolucin.

    16.3 Todas las aclaraciones y enmiendas, se constituyen en parte del Pliego de Condiciones en las secciones correspondientes.

    Pgina 5 de 88

  • Direccin de Licitaciones y Contratos 17. AMPLIACIN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIN DE PROPUESTAS.

    17.1 El Convocante podr ampliar el plazo de presentacin de propuestas como mximo por quince (15) das calendario, por nica vez mediante Resolucin Expresa, por la siguientes causas debidamente justificadas:

    a) Enmiendas al Pliego de Condiciones. b) Causas de fuerza mayor. c) Caso fortuito

    17.2 Los nuevos plazos sern notificados a los que adquirieron el Pliego de Condiciones, debiendo

    simultneamente registrarse en el SICOES y publicarse en la siguiente edicin de la Gaceta Oficial de Convocatorias o en el peridico de circulacin nacional seleccionado por el rgano Rector.

    17.3 Cuando sea por enmiendas, la ampliacin de plazo de presentacin de propuestas se incluir en la

    Resolucin de Aprobacin del Pliego de Condiciones.

    B. PREPARACIN DE LAS PROPUESTAS

    18. COSTO DE LA PREPARACIN DE LAS PROPUESTAS. El proponente solventar todos los costos relacionados con la preparacin y presentacin de su propuesta, cualquiera sea el resultado del proceso.

    19. IDIOMA. La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre

    el proponente y el Convocante, debern redactarse en idioma espaol. 20. PROPUESTAS ALTERNATIVAS. No corresponde la presentacin de propuestas alternativas. 21. DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA. La propuesta deber contener los siguientes

    documentos:

    21.1 Documentos legales originales

    21.1.1 Carta de Presentacin de la Propuesta, firmada por el Representante Legal de la empresa, en el caso de empresas unipersonales por el proponente o su representante legal, de acuerdo con el Formulario A-1.

    21.1.2 Identificacin del Proponente, de acuerdo con el Formulario A-2. 21.1.3 Declaracin Jurada, que acredite la veracidad y autenticidad de su condicin legal,

    administrativa, de acuerdo con el Formulario A-3.

    21.2 Documento legal en fotocopia simple

    Poder del Representante Legal de la empresa proponente, con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos, incluidas las empresas unipersonales cuando el Representante Legal sea diferente al propietario. Este documento deber ser presentado para la firma del contrato, en original o fotocopia legalizada y con la constancia de su inscripcin en el Registro de Comercio.

    21.3 Documentos administrativos en original

    21.3.1 Declaracin de Integridad del Proponente, de acuerdo con el Formulario A-4b. 21.3.2 Declaracin Jurada de Acreditacin de Capacidad Financiera, de acuerdo con el Formulario

    A-5.

    21.3.3 Experiencia General, de acuerdo con el Formulario A-6.

    21.3.4 Experiencia Especfica, de acuerdo con el Formulario A-7.

    21.3.5 Curriculum vitae del Gerente, Superintendente o Residente de Obra de acuerdo con el Formulario A-8.

    21.3.6 Curriculum vitae del Especialista asignado a la Obra de acuerdo con el Formulario A-9.

    21.3.7 Equipo mnimo comprometido para la Obra, de acuerdo con el Formulario A-10.

    Pgina 6 de 88

  • Direccin de Licitaciones y Contratos

    21.3.8 Cronograma de Movilizacin de Equipo, de acuerdo con el Formulario A-11.

    21.3.9 Resumen de la Informacin Financiera, de acuerdo con el Formulario A-12.

    21.3.10 Garanta de Seriedad de Propuesta, Boleta de Garanta emitida por cualquier entidad de intermediacin bancario o no bancaria regulada y autorizada por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, que cumpla con las caractersticas de renovable, irrevocable y de ejecucin inmediata, emitida a nombre del GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ, por el monto de Bs15.000- (QUINCE MIL 00/100 BOLIVIANOS), con validez de 90 DAS CALENDARIO.

    21.4 Documentos legales y administrativos que deben presentar las Asociaciones Accidentales

    Cuando el proponente sea una Asociacin Accidental, deber presentar los siguientes documentos:

    21.4.1 Carta de presentacin, firmada por el Representante Legal de la Asociacin Accidental, de acuerdo con el Formulario A-1.

    21.4.2 Fotocopia simple del Testimonio del Contrato de Asociacin Accidental, que indique el porcentaje de participacin de los asociados, la designacin de la empresa lder, la nominacin del Representante Legal de la asociacin y el domicilio legal de la misma. Este documento deber ser presentado para la firma del contrato, en original o fotocopia legalizada.

    21.4.3 Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociacin Accidental, con facultades expresas para presentar propuestas, negociar y firmar contratos. Este documento deber ser presentado para la firma del contrato, en original o fotocopia legalizada.

    21.4.4 Declaracin de Integridad del Proponente, de la Asociacin Accidental, de acuerdo con el Formulario A-4b.

    21.4.5 Curriculum vitae del Gerente, Superintendente o Residente de Obra de acuerdo con el

    Formulario A-8.

    21.4.6 Curriculum vitae del Especialista asignado a la Obra de acuerdo con el Formulario A-9.

    21.4.7 Equipo mnimo comprometido para la Obra, de acuerdo con el Formulario A-10.

    21.4.8 Cronograma de Movilizacin de Equipo, de acuerdo con el Formulario A-11.

    21.4.9 Garanta de Seriedad de Propuesta, conforme con lo requerido en el subnumeral 20.3.10 de este Modelo de Pliego de Condiciones. (Esta Garanta podr ser presentada por la Asociacin o individualmente por uno o ms socios, siempre y cuando cumpla con las caractersticas de renovable, irrevocable y de ejecucin inmediata; y cubra el monto requerido).

    Adems, cada socio en forma independiente deber presentar la siguiente documentacin:

    21.4.10 Identificacin del Proponente, de acuerdo con el Formulario A-2.

    21.4.11 Fotocopia simple del Poder del Representante Legal, con facultades expresas para presentar propuestas, negociar y firmar contratos a nombre de la empresa integrante de la Asociacin Accidental. Este documento deber ser presentado para la firma del contrato, en original o fotocopia legalizada y con la constancia de su inscripcin en el Registro de Comercio.

    21.4.12 Declaracin Jurada, que acredite la veracidad y autenticidad de su condicin legal,

    administrativa, de acuerdo con el Formulario A-3.

    21.4.13 Declaracin Jurada de Acreditacin de Capacidad Financiera, de acuerdo con el Formulario A-5.

    21.4.14 Experiencia General, de acuerdo con el Formulario A-6.

    21.4.15 Experiencia Especfica, de acuerdo con el Formulario A-7.

    Pgina 7 de 88

  • Direccin de Licitaciones y Contratos 21.4.16 Resumen de la Informacin Financiera, de acuerdo con el Formulario A-12.

    Los Formularios que deben ser presentados de forma independiente, debern estar firmados por el Representante Legal que corresponda y no as por el Representante Legal de la Asociacin.

    22. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TCNICA. La propuesta deber ser elaborada en funcin a las especificaciones tcnicas y de manera coherente con la estructura de precios unitarios para cada tem o actividad de obra. El proponente deber establecer la secuencia lgica de actividades para la ejecucin del proyecto, en trminos de organizacin, cronograma de actividades, asignacin de personal, tiempo total y equipo ofertado a movilizar a la obra. La propuesta deber contener los puntos que se detallan a continuacin:

    22.1.1 Planificacin y Metodologa de Trabajo:

    Mtodos constructivos a utilizar. Nmero de frentes a utilizar. Nmero de personal a utilizar en promedio.

    22.1.2 Cronograma de Actividades de trabajo:

    Determinar en forma grfica el tiempo requerido para la ejecucin de cada una de las actividades del proyecto en forma secuencial y para la ejecucin de la obra en s, debe ser coherente con el plazo establecido por el convocante a travs de la presentacin de un diagrama de barras, Pert o Gantt. Las actividades deben ser ejecutadas en forma secuencial y el tiempo total debe ser igual al plazo de ejecucin de la obra.

    23. Experiencia Mnima General y Especfica del proponente

    23.1.1 La experiencia del proponente, es el conjunto de contratos de obra ejecutados como empresa constructora durante los ltimos diez (10) aos, que sern acreditados con certificado firmado por el contratante o acta de recepcin definitiva de la obra. Se define como experiencia general, el conjunto de obras civiles en general y como experiencia especfica el conjunto de obras civiles similares a la obra objeto de la contratacin. La experiencia especfica es parte de la experiencia general, pero no viceversa. Esto quiere decir que la construccin de obras similares pueden ser incluidas en el requerimiento de experiencia general, sin embargo construccin de obras civiles en general no pueden ser incluidas como experiencia especfica.

    23.1.2 En los casos de Asociacin Accidental y segn su propsito, la experiencia general y especfica, sern la suma de los montos de las experiencias individualmente demostradas por las empresas que integran la Asociacin. A fin de determinar s la asociacin cumple con los requisitos mnimos de calificacin especificados, se sumarn las cifras de experiencia general y especfica correspondientes a cada uno de los integrantes de la asociacin accidental. Si en la propuesta presentada la sumatoria de experiencias no cumple con lo requerido, la propuesta ser descalificada.

    23.1.3 La Experiencia General y Especfica de la empresa o asociacin accidental, ser acreditada por separado en los Formularios A-6 y A-7 de la Seccin III Formularios de la Propuesta.

    a) FORMULARIO A-6 Experiencia General del proponente: El proponente detallar

    en este formulario las obras civiles realizadas como experiencia general (incluida la experiencia especfica o similar), efectuadas durante los ltimos diez (10) aos. El monto mnimo a ser detallado en este formulario debe ser igual o mayor a Bs2.847.557,90 (Dos millones ochocientos cuarenta y siete mil quinientos cincuenta y siete 90/100 Bolivianos).

    b) FORMULARIO A7 Experiencia Especfica del proponente: El proponente detallar en este formulario las obras similares a la requerida en la convocatoria, efectuadas durante los ltimos diez (10) aos. El monto mnimo a ser detallado en este formulario debe ser igual o mayor a Bs1.426.778,95 (Un milln cuatrocientos veintisis mil setecientos setenta y ocho 95/100 Bolivianos).

    Pgina 8 de 88

  • Direccin de Licitaciones y Contratos 23.2 Experiencia General y Especfica del Personal Clave, Equipo y Cronograma de movilizacin

    de Equipo La experiencia del personal clave, es el conjunto de contratos en los cuales el profesional ha desempeado cargos iguales o superiores al cargo de la propuesta, que sern acreditados con certificado firmado por el contratante o acta de recepcin definitiva de la obra, las entidades convocantes debern considerar la experiencia de los profesionales tanto en el sector pblico como privado, de acuerdo con las actividades desarrolladas por stos. Se define como experiencia general, el conjunto de obras civiles en general y como experiencia especfica el conjunto de obras civiles similares al objeto de la contratacin. La experiencia especfica es parte de la experiencia general, pero no viceversa. Esto quiere decir que los cargos en obras similares pueden ser incluidos en el requerimiento de experiencia general, sin embargo cargos en obras civiles en general no pueden ser incluidas como experiencia especfica. 23.2.1 Formulario A-8 Experiencia General y Especifica del Gerente/ Superintendente o

    Residente de Obra. El profesional comprometido para este cargo, debe presentar el formulario A-8 de la Seccin III, debidamente firmado como Declaracin Jurada y compromiso de trabajo suscrito para dirigir la obra, con el siguiente detalle:

    a) Experiencia General: El proponente detallar en este formulario, el nmero de

    cargos iguales o superiores a Gerente, Superintendente o Residente de Obra desempeados en obras civiles en general, especificando el monto estimado de la obra. El monto mnimo a ser detallado en este formulario debe ser igual o mayor a Bs2.847.557,90 (Dos millones ochocientos cuarenta y siete mil quinientos cincuenta y siete 90/100 Bolivianos).

    b) Experiencia Especfica: El proponente detallar en este formulario, el nmero de cargos iguales o superiores a Gerente, Superintendente o Residente de Obra desempeados en obras civiles similares.

    c) El monto mnimo a ser detallado en este formulario debe ser igual o mayor a Bs1.426.778,95 (Un milln cuatrocientos veintisis mil setecientos setenta y ocho 95/100 Bolivianos).

    23.2.2 Formulario A-9 Experiencia Especfica de el (los) Especialista (s). (Cuando

    corresponda). El profesional comprometido para este cargo, debe presentar el Formulario A-9 de la Seccin III, debidamente firmado como Declaracin Jurada y compromiso de trabajo suscrito para ejecutar la obra, con el siguiente detalle: La cantidad mnima de aos en cargos iguales o similares a ser detallado en este Formulario debe ser igual a 2 (dos) aos, el nmero de aos de experiencia del especialista corresponder a la suma de los plazos en uno o varios proyectos de construccin, solo se considerar un periodo cuando se presenten experiencias en los mismos periodos y en diferentes proyectos. Este Formulario ser llenado por cada uno de los profesionales especialistas comprometido por el proponente a movilizar a la obra.

    En caso de adjudicacin la entidad podr requerir toda la informacin que sta considere pertinente para verificar lo sealado en las declaraciones juradas. En lo referido a experiencia de la empresa y del personal clave el proponente se hace pasible a las sanciones establecidas en el Cdigo de Procedimiento Penal en caso de evidenciarse irregularidades que permitan tipificar la accin como un delito, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Artculo 179 del Reglamento al Texto Ordenado del DS N 27328.

    23.2.3 Formulario A-10 Equipo mnimo comprometido para la obra.

    Este documento es una declaracin jurada de la empresa proponente. Para que se considere el equipo por alquilar al proponente adjudicado, deber presentar fotocopia del compromiso de alquiler y fotocopia del documento de propiedad a nombre del firmante de este documento. Si el equipo es propiedad del proponente, este aspecto ser verificado en el inventario de equipos adjunto al Balance General de la empresa. En el caso de asociacin accidental, la disponibilidad de equipo individual de cada uno de los asociados podr ser sumada para cumplir con este requisito El proponente deber garantizar el pleno funcionamiento del equipo y maquinaria.

    Pgina 9 de 88

  • Direccin de Licitaciones y Contratos

    23.2.4 Formulario A-11 Cronograma de movilizacin de equipo. Para la presentacin de este documento, se debe considerar el equipo comprometido a movilizar a la obra, el plazo de permanencia en la misma, de modo tal que el contratista disponga del mismo en forma oportuna en obra, segn cronograma de actividades. Cuando corresponda, el proponente deber especificar si el equipo est comprometido paralelamente en otras obras.

    24. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONMICA.

    La propuesta econmica deber estar detallada en los siguientes formularios, incluidos en la Seccin III Formularios de la Propuesta.

    FORMULARIO B-1 Presupuesto por tem y General de la Obra (elaborado de acuerdo con el

    Formulario Volmenes de Obra incluido en la Seccin III Formularios de la Propuesta).

    FORMULARIO B-2 Anlisis de Precios Unitarios Este formulario debe ser llenado por el proponente para todos los temes de manera coherente con las especificaciones tcnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes.

    FORMULARIO B-3 Cronograma de Desembolsos

    El proponente deber considerar en Gastos Generales el costo de Protocolizacin del contrato, siempre y cuando su propuesta sea mayor a ochocientos mil unidades de fomento a la vivienda (UFVs 800.000.-), o cuando as haya sido establecido en el Modelo de Contrato por la entidad convocante.

    25. MONEDA DE LA PROPUESTA Y FORMA DE PAGO.

    Los precios de la propuesta y el pago del monto del contrato debern expresarse en moneda nacional. La forma de pago se realizar por avance de obra, de acuerdo con el cronograma de desembolsos y a las condiciones establecidas en el contrato.

    26. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS.

    26.1 La propuesta deber tener una validez no menor a sesenta (60) das calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas. La propuesta cuyo perodo de validez no se ajuste al requerido, ser descalificada.

    26.2 Solamente en circunstancias excepcionales (causas de fuerza mayor, caso fortuito, enmiendas o

    interposicin de Recursos Administrativos de Impugnacin), el Convocante podr solicitar extensin del perodo de validez de las propuestas. La solicitud y las respuestas sern realizadas por escrito. El Proponente que rehse aceptar la solicitud, no se le ejecutar su Garanta de Seriedad de Propuesta, pero ya no competir en el proceso. Los proponentes que accedan a la prrroga no podrn modificar su propuesta.

    26.3 Para mantener la validez de la propuesta, de acuerdo con el subnumeral anterior, el Proponente

    deber necesariamente presentar una garanta que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta.

    27. FORMATO DE LA PROPUESTA.

    27.1 La propuesta deber ser presentada en Sobre nico, cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dentro de los plazos establecidos y de acuerdo con los requerimientos del Pliego de Condiciones.

    27.2 La propuesta ser presentada en un ejemplar Original y dos (2) Copias, identificando claramente

    cul es "original" y cul "copia, En caso de discrepancia entre los ejemplares, prevalecer el original.

    27.3 El original de la propuesta deber ser mecanografiado o escrito con tinta indeleble, con todas sus

    pginas numeradas, selladas y firmadas o rubricadas por el proponente o por la(s) persona(s)

    Pgina 10 de 88

  • Direccin de Licitaciones y Contratos debidamente autorizadas, de acuerdo al Poder del Representante Legal que es parte de la propuesta, con excepcin de la Garanta de Seriedad de Propuesta. La propuesta deber contar con un ndice que permita la rpida ubicacin de todos los documentos.

    27.4 No se aceptarn propuestas que contengan textos entre lneas, borrones ni tachaduras, salvo

    cuando fuese necesario para corregir errores propios del proponente, en cuyo caso las correcciones debern llevar la firma de la persona que firme la propuesta.

    27.5 El sobre deber ser cerrado de manera que si este es abierto, antes de la hora sealada, se puedan

    observar muestras de dicha violacin.

    27.6 El sobre estar dirigido al Convocante, de acuerdo al siguiente formato:

    Sobre "NICO"

    Nombre de la Entidad Convocante: _________ Licitacin Pblica Nacional N ________ (Indiciar el Nmero de Licitacin) CUCE N________ (Indicar el CUCE asignado por el SICOES) Objeto de la Licitacin: _________ (Indicar el objeto de la contratacin) Direccin de la Entidad Convocante: ______ (Indicar la direccin donde se recibirn

    las propuestas). Nombre del Proponente: _______ (Indicar si es una empresa comercial o asociacin

    accidental u otro tipo de proponente). NO ABRIR ANTES DEL: __________ (Sealar la fecha y hora de la apertura de

    propuestas).

    27.7 Si el sobre fuera entregado sin cerrar o sin seguir las instrucciones requeridas, el Convocante registrar en el Libro o Acta de Recepcin de Propuestas sus observaciones, y no asumir responsabilidad alguna en caso de que la propuesta completa o cualquiera de sus partes sea traspapelada, confundida o abierta prematuramente.

    C. PRESENTACIN DE LAS PROPUESTAS.

    28. PLAZO Y FORMA PARA LA PRESENTACIN DE LAS PROPUESTAS.

    28.1 Las propuestas debern ser entregadas en el plazo y direccin establecidas en la convocatoria. 28.2 Cuando el Convocante ample el plazo para la presentacin de propuestas, de conformidad con el

    numeral 17 del presente Pliego de Condiciones, todos los plazos previstos se modificarn conforme al nuevo plazo para presentacin de las propuestas.

    28.3 Las propuestas podrn ser entregadas en persona o por correo certificado (courrier): en todos los

    casos el proponente es el responsable que su propuesta sea presentada a tiempo y de obtener el recibo de recepcin que se detalla en el siguiente subnumeral.

    28.4 El Convocante, est obligado a registrar en el Libro de Actas o Registro de Recepcin de Propuestas,

    el nombre del Proponente, su direccin para efectos de notificaciones, la fecha y hora de recepcin de la propuesta y el nombre de la persona que efecto la entrega. Como constancia de haber recibido la propuesta dentro del plazo estipulado, el Convocante extender un recibo, a la persona que entregue la propuesta, en el que se incluir toda la informacin antes descrita y otra informacin u observacin que se considere importante.

    29. CIERRE DEL REGISTRO DE PRESENTACIN DE PROPUESTAS.

    29.1 El Secretario de la Comisin de Calificacin, antes de la hora lmite fijada para la presentacin de propuestas, supervisar personalmente la entrega de las mismas y efectuar el cierre del Libro de Actas o Registro de Recepcin de Propuestas.

    29.2 Se considerar que una empresa ha presentado su propuesta dentro del plazo, si sta ha ingresado

    al recinto en el que se registra la presentacin de propuestas hasta la hora lmite establecida para el efecto, debiendo ser registrada en los prximos minutos.

    29.3 Se considerar la hora de la Entidad Convocante como oficial.

    Pgina 11 de 88

  • Direccin de Licitaciones y Contratos 30. PROPUESTAS PRESENTADAS FUERA DE PLAZO. Toda propuesta que quiera ser entregada despus del

    plazo fijado para la recepcin de propuestas, no ser recibida, registrndose tal hecho en el Libro de Actas o Registro de Recepcin de Propuestas, consignando el nombre del proponente.

    31. MODIFICACIN O RETIRO DE PROPUESTAS.

    31.1 El Proponente podr modificar o retirar la propuesta presentada, siempre y cuando su solicitud sea formulada por escrito y firmada por el Representante Legal, antes de que venza el plazo fijado para la presentacin de propuestas. La devolucin de la propuesta cerrada se realizar bajo constancia escrita.

    31.2 Al Proponente que enve una nota escrita retirando su propuesta o desistiendo de participar en el

    proceso en forma posterior a la hora limite para la presentacin de propuestas, se le ejecutar la Garanta de Seriedad de Propuesta.

    31.3 Una vez recibidas y vencido el plazo de presentacin, las propuestas no podrn ser modificadas o

    alteradas de manera alguna.

    32. EJECUCIN DE LA GARANTA DE SERIEDAD DE PROPUESTA. La Garanta de Seriedad de Propuesta ser ejecutada en los siguientes casos:

    a) Cuando el Proponente retire su propuesta en forma posterior a la hora lmite fijada para la

    presentacin de propuestas. b) Cuando la propuesta sea adjudicada y el Proponente no suministre los documentos originales o

    fotocopias legalizadas que respalden su propuesta. c) Cuando el adjudicatario no presente la Garanta de Cumplimiento de Contrato. d) Cuando el adjudicatario no acepte firmar el Contrato en el plazo estipulado. e) Cuando se determine que el proponente se encuentra impedido para participar en los procesos de

    contratacin tal como prev el Artculo 9 del Reglamento del Texto Ordenado del D.S. N 27328.

    D. APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS. 33. APERTURA DE PROPUESTAS.

    33.1 La apertura de las propuestas, a cargo de la Comisin de Calificacin, se realizar inmediatamente despus del cierre del plazo de presentacin de propuestas y ser en la fecha, hora y lugar sealados en la Convocatoria Pblica.

    33.2 La apertura de las propuestas se realizar en un acto nico y pblico, continuo y sin interrupcin,

    donde se permitir la presencia de los proponentes o de sus representantes que hayan decidido asistir, as como de los representantes acreditados de la sociedad civil que se hayan invitado o las que quieran y soliciten participar.

    33.3 El acto se iniciar informando sobre el objeto de la convocatoria, las publicaciones realizadas, la

    nmina de los potenciales proponentes que obtuvieron el Pliego de Condiciones y el nmero de propuestas presentadas segn la lectura del Acta de Recepcin de las propuestas. Si hubiere lugar, se informar sobre los recursos administrativos interpuestos contra la Resolucin Administrativa de aprobacin del Pliego de Condiciones.

    33.4 El acto continuar, as se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, la

    Comisin de Calificacin suspender el acto y recomendar a la Autoridad Responsable del Proceso de Contratacin, que la convocatoria sea declarada desierta.

    33.5 La Comisin de Calificacin, abrir todas las propuestas recibidas dentro del plazo. Al momento de

    abrir cada propuesta, se leer en voz alta y se registrar en un Acta el nombre del proponente cuya propuesta sea abierta y el precio total de su propuesta econmica.

    33.6 Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificar ni rechazar a ningn proponente,

    siendo esta una atribucin de la Comisin de Calificacin en el proceso de evaluacin. Los integrantes de la Comisin de Calificacin y los asistentes debern abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

    33.7 Cuando no se ubique algn documento, la Comisin de Calificacin solicitar al representante del

    proponente, seale el lugar que dicho documento ocupa en la propuesta o en su defecto acepte la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante se registrar tal hecho en el Acta de Apertura.

    Pgina 12 de 88

  • Direccin de Licitaciones y Contratos 33.8 Previo a concluir el acto de Apertura de Propuestas, todas las pginas de cada propuesta original

    sern firmadas por todos y cada uno de los integrantes de la Comisin de Calificacin, excepto la Garanta de Seriedad de Propuesta.

    33.9 Al concluir el acto pblico, se elaborar el Acta de Apertura circunstanciada con todas las

    actuaciones administrativas, la que ser suscrita por todos los integrantes de la Comisin de Calificacin y por los representantes de los proponentes que as deseen hacerlo; una copia del acta ser entregada a los proponentes, asistentes y/o representantes de las organizaciones empresariales y la sociedad civil que as lo soliciten. Los representantes de los proponentes que tengan observaciones debern hacer constar las mismas en el Acta.

    33.10 Concluido el acto de apertura de propuestas, la nmina de proponentes ser remitida por la

    Comisin de Calificacin a la ARPC en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.

    34. EXCUSAS.

    34.1 Tanto la ARPC, como los integrantes de la Comisin de Calificacin, debern observar las disposiciones relativas a las excusas de acuerdo con lo estipulado en el Artculo 28 del Reglamento del Texto Ordenado del DS N 27328, y sus reemplazantes deben ser nombrados de acuerdo con las consideraciones del mismo Artculo.

    34.2 Una vez nombrados los reemplazantes y no existiendo ninguna excusa pendiente de resolucin, la

    ARPC informar a todos los proponentes los nombres de los servidores pblicos excusados y sus reemplazantes.

    35. ERRORES SUBSANABLES Y NO SUBSANABLES

    35.1 Error Subsanable es aquel que incide sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales, accesorios o de forma; sin afectar la legalidad ni la solvencia de las propuestas. Es susceptible de ser rectificado siempre y cuando no afecte los trminos y condiciones de la propuesta, no conceda ventajas indebidas en detrimento de los otros proponentes y no se considere omisin, entendindose como omisin no solo la falta de documentos, sino que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas. Todo error considerado subsanable, ser consignado en el Informe de Calificacin y Recomendacin, con la justificacin respectiva.

    35.2 Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificacin, los siguientes: a) La ausencia de la Carta de presentacin de la propuesta firmada por el Representante Legal. b) La falta de la propuesta tcnica. c) La falta de la propuesta econmica. d) La no presentacin de la Garanta de Seriedad de Propuesta, cuando sea solicitada. e) La ausencia del Poder del Representante Legal con facultad para presentar propuestas y

    suscribir contratos con el Estado. f) La no presentacin de la Declaracin Jurada que acredita la veracidad y autenticidad de su

    condicin legal este incompleta y/o sin firma del Representante Legal. g) La no presentacin de la Declaracin Jurada de Acreditacin de Experiencia y Capacidad

    Financiera y/o sin firma del Representante Legal. h) Cuando la Garanta de Seriedad de Propuesta, sea girada por monto o plazo de vigencia

    menores a los requeridos o emitida en forma errnea. i) La presentacin de una Garanta diferente a la solicitada. j) Falta de Firma del Representante Legal en los Formularios y Documentos solicitados en el

    Documento Base de Contratacin. k) Cuando producto de la revisin aritmtica de la propuesta econmica existiera una diferencia

    superior al dos por ciento (2%) entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por la Comisin de Calificacin.

    l) La ausencia de documentacin y aspectos solicitados, especficamente en el Documento Base de Contratacin, de acuerdo al tipo de contratacin.

    m) Cuando se presente en fotocopia simple, los documentos solicitados en original.

    36. CANCELACIN, SUSPENSIN Y ANULACIN DEL PROCESO DE CONTRATACION. El procedimiento para la Cancelacin, Suspensin o Anulacin del Proceso de Contratacin, se efectuarn de acuerdo con lo establecido en el Artculo 18 del Reglamento del Texto Ordenado del DS N 27328.

    37. CONVOCATORIA DESIERTA. La ARPC, declarar desierta la presente convocatoria, si se produce alguna

    de las tres situaciones sealadas en el Artculo 28 del Texto Ordenado del DS N 27328. Esta Resolucin de Declaratoria de Desierta, que ser notificada a los proponentes dentro del plazo mximo de dos (2) das hbiles desde la fecha de su emisin, es susceptible de ser impugnada.

    Pgina 13 de 88

  • Direccin de Licitaciones y Contratos 38. DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA. La Garanta de Seriedad de

    Propuesta, ser devuelta a los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) das calendario, en los siguientes casos:

    a) Despus de la notificacin con la Resolucin de Declaratoria Desierta, siempre y cuando no se

    hubiera interpuesto Recurso Administrativo de Impugnacin. b) Cuando el Convocante solicite la extensin del periodo de validez de propuestas y el Proponente

    rehse aceptar la solicitud. c) Despus de notificada la Resolucin Administrativa de Cancelacin del Proceso de Contratacin d) Despus de suscrito el contrato con el proponente adjudicado. e) Al Proponente adjudicado, despus de la entrega de la Garanta de Cumplimiento de Contrato.

    39. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO. La informacin relativa al contenido, anlisis y evaluacin de las

    propuestas y sus respectivos informes, es informacin confidencial y no podr ser revelada. Una vez terminado el proceso de evaluacin y emitido el informe respectivo, ste ser de carcter pblico. El Convocante no dar a conocer el contenido de la propuesta tcnica, sin autorizacin escrita del Proponente.

    40. EVALUACION Y CALIFICACIN DE LA PROPUESTA. La evaluacin de la propuesta, a cargo de la

    Comisin de Calificacin, se realizar de acuerdo a lo determinado en el Artculo 26 del Texto Ordenado del DS N 27328, Artculo 46 de su Reglamento y el Sistema de Evaluacin del presente Pliego de Condiciones.

    40.1 Luego de concluido el Acto de Apertura de Propuestas, la Comisin de Calificacin instalar el acto

    de Calificacin de Propuestas, que se realizar en sesin reservada con la totalidad de sus integrantes, procediendo a calificar las propuestas dentro de los dos (2) das calendario computables a partir de la fecha de Apertura de Propuestas.

    40.2 La calificacin de propuestas comprende las siguientes fases:

    a) Evaluacin Preliminar: De acuerdo con la verificacin realizada en el Acto de Apertura

    respecto a la presentacin de los documentos de cada una de las propuestas, segn lo solicitado en el Pliego de Condiciones, la Comisin de Calificacin determinar si las propuestas continan, se rechazan o descalifican.

    b) Precio Evaluado Ms Bajo: Se considerar como precio evaluado ms bajo, aquel precio de

    la propuesta que sea igual o este inmediatamente por debajo del Precio Referencial Ms Adecuado (PRMA).

    c) Anlisis de los aspectos tcnicos, legales y administrativos: La propuesta que hubiera

    obtenido el precio evaluado ms bajo se someter a la evaluacin de los aspectos tcnicos, legales y administrativos, aplicando el mtodo cumple / no cumple.

    En los casos de asociacin accidental, la experiencia general y especfica sern la suma de estos factores individualmente demostrados por las empresas que integran la asociacin. Si el proponente no cumple con algunos de los aspectos tcnicos, legales o administrativos ser descalificado y se proceder a evaluar a la segunda propuesta con el precio evaluado ms bajo y as sucesivamente, de acuerdo con lo establecido en el Sistema de Evaluacin. Cuando la propuesta contenga errores subsanables, estos sern sealados en el Informe de Calificacin y Recomendacin.

    41. INFORME DE CALIFICACION Y RECOMENDACION.

    41.1 La Comisin de Calificacin elevar, en un plazo no mayor a dos (2) das calendario computables a partir de la fecha de Apertura de Propuestas, a conocimiento de la ARPC, el informe sobre el proceso de calificacin y la recomendacin de adjudicacin a la propuesta mejor calificada o de declaratoria desierta de la convocatoria.

    41.2 El Informe de Calificacin y Recomendacin deber contener mnimamente lo siguiente:

    a) Nmina de los proponentes. b) Cuadros comparativos de evaluaciones econmica, legal, administrativa y tcnica. c) Calificacin Final. d) Resumen ejecutivo e) Recomendacin de adjudicacin o Declaratoria Desierta, justificada.

    Pgina 14 de 88

  • Direccin de Licitaciones y Contratos e) Justificaciones al rechazo o descalificacin de propuestas. f) Otros aspectos que se consideren pertinentes

    41.3 El informe de la Comisin de Calificacin, no crear derecho alguno en favor del proponente recomendado.

    E. ADJUDICACION, FIRMA Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO.

    42. ADJUDICACION Y PLAZO PARA SU NOTIFICACION.

    42.1 La ARPC, de acuerdo con lo establecido en el Artculo 48 del Reglamento del Texto Ordenado del

    D.S. N 27328, dentro de un (1) da calendario de recibido el Informe de Calificacin y Recomendacin, emitir la correspondiente Resolucin Administrativa. Una vez emitida la Resolucin Administrativa de Adjudicacin o de Declaratoria Desierta la ARPC notificar a los proponentes en el plazo de dos (2) das hbiles.

    42.2 La Resolucin Administrativa de Adjudicacin o Declaratoria Desierta deber ser motivada y

    contendr, en la parte resolutiva, mnimamente la siguiente informacin:

    a) Los resultados de la calificacin. b) Las causales de rechazo y/o descalificacin de cada propuesta. c) Las causales de Declaratoria Desierta.

    Esta Resolucin deber estar acompaada de una copia del Informe de Calificacin y Recomendacin emitido por la Comisin de Calificacin.

    43. DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DE CONTRATO.

    43.1 Una vez concluido el plazo de tres (3) das hbiles para la interposicin de Recursos Administrativos de Impugnacin, la ARPC mediante nota escrita de adjudicacin, notificar al proponente adjudicado para que en el plazo de quince (15) das calendario, presente la documentacin sealada en el Pliego de Condiciones. En el caso de Asociaciones Accidentales, cada asociado deber presentar su documentacin en forma independiente.

    43.2 En caso de verificarse alteraciones o falsedad en la documentacin presentada con relacin a la

    propuesta, la ARPC instruir remitir antecedentes al Ministerio Pblico. 43.3 Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentacin de los documentos requeridos para la

    firma del contrato, se le ejecutar la Garanta de Seriedad de Propuesta y se proceder a evaluar a la segunda propuesta con el precio evaluado mas bajo, siempre y cuando se encuentre en los lmites presupuestarios de la entidad y as sucesivamente. En este caso, los plazos se computarn nuevamente a partir de la notificacin con la Resolucin de Adjudicacin a todos los proponentes.

    43.4 La Garanta de Cumplimiento de Contrato por el siete por ciento (7%) del valor total del contrato y

    la Garanta de Correcta Inversin del Anticipo, si el proponente consign el otorgamiento del mismo en su propuesta, por el monto del cien por ciento (100 %), de hasta el veinte por ciento (20%) del valor total de contrato, sern presentadas para la suscripcin del mismo.

    43.5 La suscripcin del contrato deber realizarse en el plazo mximo de veinticinco (25) das calendario,

    computables a partir de transcurrido el plazo para interponer el Recurso Administrativo de Impugnacin.

    43.6 Excepcionalmente y con la debida justificacin, por caso fortuito, fuerza mayor o por razones

    administrativas financieras, atribuibles a la entidad o al proponente adjudicado, la ARPC podr ampliar el plazo de suscripcin de contrato hasta un mximo de quince (15) das calendario adicionales.

    43.7 Declaracin Jurada que acredite la veracidad y autenticidad de su condicin legal,

    administrativa. Para la suscripcin del contrato, la empresa adjudicada deber presentar los originales o fotocopias legalizadas de los documentos sealados en la Declaracin Jurada que acredite la veracidad y autenticidad de su condicin legal, administrativa (Formulario A-3).

    43.8 Declaracin Jurada de acreditacin de Capacidad Financiera. Para la suscripcin del

    contrato, la empresa adjudicada deber presentar los originales o fotocopias legalizadas de los documentos sealados en el Declaracin Jurada de Acreditacin de Experiencia y Capacidad Financiera (Formulario A-5).

    Pgina 15 de 88

  • Direccin de Licitaciones y Contratos 43.9 Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su pas de origen, la Declaracin Jurada

    debe mantener su texto, y en caso de adjudicacin, los documentos debern ser remitidos en el plazo de veinte (20) das calendario, y sern similares o equivalentes a los requeridos localmente para certificar sus enunciados; considerando la necesidad de legalizaciones y traducciones, cuando sea el caso.

    44. FISCALIZACIN Y SUPERVISIN DEL CONTRATO.

    44.1 La fiscalizacin del contrato ser realizada a travs de un FISCAL DE OBRA, preferentemente un funcionario de la entidad, que ser designado antes del inicio de las obras. Asimismo, el mencionado Fiscal tendr la responsabilidad de fiscalizar el Contrato de Supervisin Tcnica de la Obra.

    44.2 El FISCAL DE OBRA, debe ser un profesional con amplios conocimientos y experiencia sobre el objeto de la contratacin, en tal razn el CONTRATANTE es responsable por la contratacin o designacin de este profesional.

    44.3 La Supervisin de la Obra ser realizada por una Empresa Consultora o Consultor Individual, que ser contratado por lo menos treinta (30) das calendario antes de la emisin de la Orden de Proceder de la Obra. El SUPERVISOR de la Obra deber emitir un primer informe inicial antes de que se inicien las actividades de obra, el contenido y alcance de este informe deber estar especificado en los trminos de referencia y contrato del SUPERVISOR.

    44.4 El CONTRATISTA debe responder ante el SUPERVISOR sobre el cumplimiento de las rdenes que ste ltimo emita a travs del Libro de rdenes, en el marco de lo establecido en el Pliego de Condiciones y el Contrato correspondiente.

    45. MODIFICACIONES DE LAS OBRAS. La Entidad contratante podr introducir modificaciones que

    considere estrictamente necesarias en la obra y con tal propsito, tendr la facultad para ordenar por escrito dichas modificaciones al Contratista, va el Supervisor, con la aceptacin expresa del Contratista, utilizando cualquiera de las siguientes modalidades:

    a) Orden de Trabajo: La orden de trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribucin de cantidades de obra, pudiendo aplicarse cuando esta redistribucin de cantidades no implica una modificacin del precio de contrato ni plazos en el mismo y tampoco se introducen tems nuevos (no considerados en el proceso de licitacin). Estas rdenes sern emitidas por el Supervisor, mediante carta expresa, o en el Libro de Ordenes, siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecucin de la obra. La emisin de rdenes de Trabajo, no debe dar lugar a la emisin posterior de una Orden de Cambio para el mismo objeto.

    b) Orden de Cambio: La orden de cambio se aplica cuando la modificacin a ser introducida implica una modificacin del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificacin de volmenes de obra (no considerados en la licitacin) sin dar lugar al incremento de los precios unitarios o a la inclusin de nuevos temes de obra. Una orden de cambio no puede modificar las caractersticas sustanciales del diseo. El incremento o disminucin del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas), tiene como lmite el mximo del diez por ciento (10 %) del monto total de Contrato. El documento denominado Orden de Cambio que tendr nmero correlativo y fecha, ser elaborado con los sustentos tcnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos) por el Supervisor y ser puesto a conocimiento y consideracin del Fiscal, quien con su recomendacin enviar a la OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO, para el procesamiento de su emisin. La Orden de Cambio ser firmada por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmo el contrato original. Una vez formulada la Orden de Cambio por el Supervisor, el proceso de aprobacin y suscripcin de la misma debe durar como mximo quince (15) das calendario.

    c) Contrato Modificatorio: El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificacin a ser introducida implica una modificacin en las caractersticas sustanciales del diseo, el cual puede dar lugar a una modificacin del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir tems nuevos (no considerados en la licitacin). El incremento o disminucin del monto del contrato, mediante Contrato Modificatorio (una o varias sumadas) tiene como limite el mximo del quince por ciento (15 %) del monto total original de Contrato, este porcentaje es independiente de las modificaciones que la obra pudiera haber sufrido por aplicacin de rdenes de Cambio. Los precios unitarios de los nuevos tems creados, debern ser negociados entre las partes, no se podrn incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos. El documento denominado Contrato Modificatorio tendr nmero y fecha, ser elaborado con los sustentos tcnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el Supervisor y ser puesto a conocimiento y consideracin del Fiscal, quien con su recomendacin enviar a la OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO, que derivar con un informe justificado, la recomendacin a la Mxima Autoridad Ejecutiva.

    Pgina 16 de 88

  • Direccin de Licitaciones y Contratos Recibida la recomendacin e informe, la MAE podr instruir la Conformacin de una Comisin Tcnica que analizar el informe y emitir recomendacin, considerando aspectos tcnicos y financieros. Aprobado el mismo la MAE instruir el procesamiento de su emisin. El Contrato Modificatorio ser firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firm el contrato original. Una vez formulado el Contrato Modificatorio, el proceso de aprobacin y suscripcin del mismo debe durar como mximo veinte (20) das calendario.

    En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicacin de los instrumentos de modificacin descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA.

    46. RECEPCIN DE OBRA.

    46.1 La Recepcin de la Obra ser realizada en dos etapas que se detallan a continuacin:

    a) Recepcin Provisional: Se realizar cuando la obra haya sido concluida completamente en todos los tems contractualmente acordados. La recepcin provisional est bajo la responsabilidad del Supervisor, la Comisin de Recepcin de la Entidad efecta una inspeccin del acto.

    b) Recepcin Definitiva: Se realiza una vez que el contratista ha resuelto las observaciones

    que se hubiesen presentado en la recepcin provisional, siendo el plazo mximo de ciento ochenta (180) das calendario. El Supervisor deber establecer un plazo racional, en funcin al tipo y plazo de ejecucin de la obra, hasta la recepcin definitiva, plazo que deber estar establecido en el Acta de Recepcin Provisional. La responsabilidad por la Recepcin Definitiva recae en la Comisin de Recepcin de la Entidad, en el acto se realiza una inspeccin conjunta con el Fiscal, Supervisor y el Contratista.

    46.2 Para la realizacin de cualquiera de las recepciones antes estipuladas, el Contratista notificar por escrito, por lo menos (5) das hbiles, al Supervisor de la Obra indicando la fecha que entregar la obra. El Supervisor comunicar de forma escrita a la Entidad la fecha de recepcin de la obra para que est presente.

    46.3 Si el Supervisor no realizara el Acto de Recepcin de la Obra en los treinta (30) das hbiles

    posteriores a la notificacin del Contratista, se aplicar el silencio positivo y se entender que dicha recepcin ha sido realizada sin ninguna observacin.

    F. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 47. RESOLUCIONES RECURRIBLES. Los proponentes podrn interponer Recurso Administrativo de

    Impugnacin, nicamente contra:

    a) La Resolucin de Aprobacin de Pliego de Condiciones b) La Resolucin de Adjudicacin c) La Resolucin de Declaratoria Desierta

    48. PROCEDIMIENTOS. Los procedimientos a seguirse en la tramitacin del Recurso Administrativo de Impugnacin desde su interposicin hasta su resolucin, debern acogerse a lo determinado en el Capitulo II del Ttulo V del Reglamento del Texto Ordenado del DS N 27328

    49. INTERPOSICION (PRESENTACION) DE RECURSO DE IMPUGNACIN. Los proponentes podrn

    interponer Recurso Administrativo de Impugnacin contra cualquiera de las resoluciones citadas en el numeral 47 del presente Pliego de Condiciones, los cuales debern ser presentados ante LA OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO

    50. RESOLUCIN DEL RECURSO ADMINISTRATIVO. La MAE una vez recibido el recurso y sus antecedentes deber pronunciarse sobre el mismo en el plazo de cinco (5) das hbiles computables a partir de la ultima notificacin a los proponentes del proceso de contratacin objeto de recurso, pudiendo pronunciarse de la siguiente manera:

    a) Confirmando la resolucin impugnada b) Revocando la resolucin impugnada c) Desestimando el recurso

    Pgina 17 de 88

  • Direccin de Licitaciones y Contratos G. DEFINICIONES

    Certificado de Cumplimiento de Contrato o Acta de Recepcin Definitiva de la Obra: Es el

    documento extendido por la entidad contratante a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Deber contener como mnimo los siguientes datos: Objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega, subcontratos autorizados si hubieran.

    Convocante: Es la persona o institucin de derecho pblico que convoca la realizacin de obras. Contratante:. Es la persona o institucin de derecho pblico que contrata la realizacin de obras. Contratista: Es la persona individual o colectiva que, en virtud del contrato, contrae la obligacin de

    ejecutar una obra civil especfica, de acuerdo con las especificaciones tcnicas, propuesta, plazo y monto detallados en un documento, relacionndolo contractualmente con la entidad contratante.

    Contrato: Es el acuerdo entre partes celebrado entre el contratante y el contratista, para construir, completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le entrega a un contratista la ejecucin de una obra pblica, la cual debe ejecutarse conforme a lo que determina el Pliego de Condiciones.

    Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al Contrato. Especificaciones Tcnicas: Son las que definen la calidad de obra que el contratante desea ejecutar

    por intermedio del Contratista, en trminos de calidad y cantidad. Fecha de conclusin de la obra: Es la fecha efectiva de conclusin de la obra, certificada por el

    Supervisor de Obra, en la que se emite el Acta de Recepcin Definitiva de la Obra firmada por la Comisin de Recepcin.

    Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de lnea de la entidad contratante o contratado especficamente para representarla en la ejecucin de una obra civil. Legalmente es la persona que toma las definiciones que fuesen necesarias en la ejecucin de la obra y ejerce control sobre la Supervisin Tcnica en representacin del Contratante.

    Gerente: Es el profesional responsable de la coordinacin y ejecucin de los aspectos administrativos y financieros del proyecto.

    Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizar el Contratista para ser incorporados a la obra.

    Metodologa: Es la descripcin del mtodo constructivo que emplear el proponente para ejecutar la obra, incluyendo una descripcin amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar.

    Modificacin de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades programadas en la ejecucin de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son actividades incorporadas o agregadas a la obra para llegar a un mejor trmino de la obra contratada, pero cuyas caractersticas son diferentes a las especificaciones tcnicas contenidas en el pliego de condiciones original.

    Obra Similar: Es obra similar, aqulla que la entidad ha definido especificando las caractersticas que distinguen a esta obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aqullas que tengan particularidades semejantes y que cuenten con un nmero determinado de tems significativos similares.

    Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al Contratante segn el contrato y las especificaciones tcnicas.

    Obra Pblica: Es al infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un contrato, cuya finalidad es propender el bien pblico.

    Omisin: Significa no solo la falta de presentacin de documentos, sino cualquier documento que no cumpla con las condiciones de validez requeridas por el convocante.

    Perodo de Correccin de Defectos: Es el perodo en el cual el Contratista deber corregir los defectos notificados por el Supervisor de Obra. La duracin del perodo la establece el Supervisor de obra.

    Personal Tcnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el contratista, responsables de la correcta ejecucin de la obra.

    Planos Generales: Son el resultado de los diseos, que a una escala adecuada definen la ubicacin, formas y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Diseo Final de la Obra por la instancia correspondiente.

    Planos de Detalle: Son el resultado de los diseos a escala adecuada que definen la construccin, de las piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales.

    Precio del Contrato: Es el precio establecido en la Resolucin de Adjudicacin y ajustado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.

    Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una actividad o tem de obra.

    Propuesta: Son los documentos requeridos en una Licitacin completados y entregados por el Contratista al Contratante, que contienen la cotizacin y forma de ejecucin de la obra a construir.

    Resolucin de Adjudicacin: Es el documento que constituye la aceptacin formal por el Contratante de la Oferta presentada por el proponente ganador.

    Pgina 18 de 88

  • Direccin de Licitaciones y Contratos Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quin deben

    dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a travs del libro de rdenes; as como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conduccin tcnica de la construccin de la obra.

    Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quin deben dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a travs del libro de rdenes; as como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conduccin tcnica de la construccin de la obra.

    Sitio de la Obra: Es el rea de emplazamiento de la obra a ejecutar. Supervisin Tcnica: Es el servicio de supervisin del trabajo que realiza un empresa contratista para

    el Contratante. Este servicio consiste en el control por cuenta del Contratante para asegurarse que la ejecucin de una obra civil sea realizada de acuerdo con las condiciones del Contrato y las especificaciones tcnicas.

    Supervisor: Es el profesional independiente o la empresa consultora que realiza un servicio de consultora de supervisin tcnica de una obra a ser ejecutada. El Supervisor de Obra junto con el Contratista son corresponsables de la buena ejecucin de la obra.

    Pgina 19 de 88

  • Direccin de Licitaciones y Contratos SECCIN II

    ESPECIFICACIONES TCNICAS

    INSTALACION DE FAENAS 1 Definicin Este tem comprende la construccin de instalaciones mnimas provisionales que sean necesarias para el buen desarrollo de las actividades de la construccin. Estas instalaciones estarn constituidas por una oficina de obra, galpn para depsitos, Asimismo comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinarias y equipo para la adecuada y correcta ejecucin de las obras y su retiro cuando ya no sean necesarios. 2 Materiales, herramientas y equipo El Contratista deber proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para las construcciones auxiliares, los mismos que debern ser aprobados previamente por el Supervisor de Obra. En ningn momento estos materiales sern utilizados en las obras principales. 3 Procedimiento para la ejecucin Antes de iniciar los trabajos de instalacin de faenas, el Contratista solicitar al Supervisor de Obra la autorizacin y ubicacin respectiva, as como la aprobacin del diseo propuesto. El Supervisor de Obra tendr cuidado que la superficie de las construcciones est de acuerdo con lo presupuestado. El Contratista dispondr de personal en nmero suficiente para el cuidado del material y equipo que permanecern bajo su total responsabilidad. En la oficina de obra, se mantendr en forma permanente el Libro de Ordenes respectivo y un juego de planos para uso del Contratista y del Supervisor de Obra. Al concluir la obra, las construcciones provisionales contempladas en este tem, debern retirarse, limpindose completamente las reas ocupadas. 4 Medicin La instalacin de faenas ser medida en forma global, en concordancia con lo establecido en el formulario de presentacin de propuestas. 5 Forma de pago Este tem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo sealado y aprobado por el Supervisor de Obra, ser pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio ser compensacin total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucin de los trabajos.

    Pgina 20 de 88

  • Direccin de Licitaciones y Contratos REPLANTEO Y CONTROL DE OBRAS DE ALCANTARILLADO

    (ITEM 2) 1 Definicin Este tem comprende los trabajos de replanteo, trazado, alineamiento y nivelacin necesarios para la localizacin en general y en detalle de la obra, en estricta sujecin a los planos de construccin, formulario de presentacin de propuestas y/o indicaciones del Supervisor de Obra. 2 Materiales, herramientas y equipo El Contratista deber suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucin de este tem, como ser equipo topogrfico, estacas, pintura, cemento, arena, estuco, cal, etc.

    3 Procedimiento para la ejecucin La Supervisin proporcionar al Contratista los puntos de referencia para el trazado y alineacin del eje de los colectores; es necesario considerar los conceptos del Plan y la Metodologa de trabajo elaborada por el consultor, que se encuentra al final de las presentes especificaciones tcnicas. El Contratista efectuar el replanteo de todos los tramos y obras a construirse. La localizacin general, alineamiento, elevaciones y niveles de trabajo, debern estar debidamente sealizados en el campo, a objeto de permitir el control de parte del Supervisor de Obra, quin deber verificar y aprobar el replanteo efectuado para lo cual el contratista entregara planillas de nivelacion. Para los colectores se deber tender una linea de control de pendiente (control vertical) y otra de control de alineamiento (control horizontal). Los bancos de nivel y monumentos del levantamiento topogrfico debern ser conservados cuidadosamente por el Contratista. La zona de trabajo definida en este caso como la franja objeto del derecho de paso, deber estar despejada de troncos, malezas, cercas y dems materiales u obstculos. Previa a la apertura de cualquier frente de trabajo y con anticipacin mnima de 48 horas, el Contratista deber presentar al Supervisor de obra la orden de servicio contenida en la planilla topogrfica para su aprobacin. Cuando a criterio del Supervisor de obra fuera autorizado el empleo de crucetas, la orden de servicio contendr la numeracin de las estacas correspondientes al tramo con la indicacin para cada estaca de todos los elementos necesarios para la ejecucin de todos los servicios, o sea:

    - Cota del terreno : a estaca - Cota de solera : a generatriz inferior interna del tubo - Cota en la clave : a generatriz superior externa del tubo - Pendiente : en porcentaje - Dimetro interno ms espesor de la pared del tubo - Altura de la cruceta a ser utilizada - Altura del recubrimiento o encape - Altura del borde superior de la regla en relacin a la estaca

    Aprobado el procedimiento topogrfico para la excavacin de la zanja, el Contratista deber efectuar los siguientes trabajos:

    - Ubicacin y marcacin de los ejes horizontales de las cmaras de inspeccin en las intersecciones

    de calles. - Los puntos sern asegurados con clavos y las distancias medidas desde puntos fijos o esquinas de

    vereda si existieran. - Ubicacin del eje de la o de las cmaras intermedias con puntos de referencia

    asegurados y colocados segn el prrafo anterior. - Colocacin de marcas con pintura en ambas veredas cada 10 metros, para medicin de distancias

    en el eje.

    Pgina 21 de 88

  • Direccin de Licitaciones y Contratos - Nivelacin con instrumento cada 10 metros, a partir de los puntos de referencia para el

    levantamiento de niveles, distancias y profundidades necesarias para el clculo del volumen de excavaciones.

    Las reglas y crucetas debern ser de madera de buena calidad libre de defectos para evitar deformaciones por las inclemencias del tiempo. Las reglas y las cabezas de las crucetas debern pintarse con colores vivos, a fin de que se distingan unas de otras y sea ms fcil la linea de visado. En caso de no existir veredas, las referencias sern establecidas con estacas de madera de 2 x 2 pulgadas de manera que sobresalgan entre 20 a 30 cm. sobre el terreno. Se deja claramente establecido que los colectores debern ser emplazados en las calzadas, en posiciones obtenidas de acuerdo a la necesidad verificada en el presente replanteo con la participacin del contratista y la aprobacin del Supervisor de Obra. 4 Medicin El replanteo y control topogrfico ser medido en metros lineales a lo largo de la red, previa verificacin y aprobacin por el Supervisor de Obra. 5 Forma de pago Este tem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segn lo sealado y aprobado por el Supervisor de Obra, ser pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio ser compensacin total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucin de los trabajos.

    Pgina 22 de 88

  • Direccin de Licitaciones y Contratos SEALIZACION CINTAS DE SEGURIDAD

    (ITEM 3) 1 Definicin Este tem comprende todos los trabajos necesarios para instalar los elementos de sealizacin, de forma tal que las personas que crculan dentro del Complejo Hospitalario de Miraflores, puedan tomar sus previciones para no sufrir un accidente; su ubicacin estar definida de acuerdo al plan de trabajo y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

    A. 2 Materiales, herramientas y equipo El contratista suministrar todos los materiales, herramientas, equipo necesarios y apropiados, de acuerdo a su propuesta, de acuerdo a formulario de propuesta comprende de letreros tipoque utiliza el GMLP, y 30 metros de cinta plstica de precaucin por letrero.

    3 Procedimiento para la ejecucin Definidos los trazos y ubicaciones de los diferentes elementos de los sistema de alcantarillado, es decir tendido de tuberas, cmaras de inspeccin ,etc., el supervisor instruir el lugar de colocacin de los letreros y de las cintas de precaucin.

    4 Medicin Eltem de sealizacin ser medido por pieza, definiendo pieza como un letrero de sealizacin y 30 metros de cinta plstica de precaucin (cada pieza)

    5 Forma de pago El pago ser por pieza y ser pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio ser compensacin total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucin de los trabajos.

    Pgina 23 de 88

  • Direccin de Licitaciones y Contratos

    ROTURA Y REPOSICION DE PISOS ( de cemento y asfalto )

    (ITEM 4 Y 5)

    1 Definicin Este tem se refiere a la ejecucin de los siguientes trabajos y de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentacin de propuestas y/o instrucciones del supervisor de obra:

    a) Rotura de pisos de cemento, que es la extraccin de la carpeta de cemento, la empedradura y algun otro elemento, hasta llegar al suelo para realizar la excavacin; una vez concluidos los trabajos de tendido de tuberas y su respectivo rellenado y compactado, se debe reponer el piso de cemento.

    b) Rotura de pisos de asfalto, que es la extraccin de la carpeta de asfalto, la empedradura y algun otro

    elemento, hasta llegar al suelo para realizar la excavacin; una vez concluidos los trabajos de tendido de tuberas y su respectivo rellenado y compactado, se debe reponer el piso de asfalto.

    2 Materiales, herramientas y equipo El contratista suministrar todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar estas roturas, el traslado y almacenaje del material recuperable (piedras), y el posterior retiro de escombros de acuerdo a las indicaciones del supervisor de obra. 3 Procedimiento para la ejecucin Los mtodos que deber utilizar el contratista sern aquellos que el considere mas convenientes, con la limitante de que no se puede utilizar maquinaria de ningn tipo para evitar los ruidos molestos a los enfermos del Complejo Hospitalario, deben ser mtodos manuales. Para la reutilizacin de materiales para la posterior reposicin, debern ser autorizados por el supervisor de obras. La reposicin del piso de asfalto deber considerar necesariamente la reposicin de una sub base, una base y la carpeta asfltica, para evitar posteriores hundimientos.

    4 Medicin

    La rotura y reposicin de pisos ser medida por metro cuadrado

    5 Forma de pago Estos tems ejecutados como un todo de acuerdo a formularios de propuesta, medido segn lo sealado y aprobado por el supervisor de obra, ser pagado al precio unitario de la propuesta aceptada; dicho precio ser compensacin total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucin de los trabajos.

    Pgina 24 de 88

  • Direccin de Licitaciones y Contratos EXCAVACION DE ZANJAS

    (ITEMS 6 Y 7) 1 Definicin Este tem comprende todos los trabajos de excavacin para la colocacin y tendido de tuberas, construccin de cmaras de inspeccin, cmaras desgrasadoras-spticas y sumideros en suelo semiduro, hasta las profundidades establecidas en los planos correspondientes, formulario de presentacin de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 2 Materiales, herramientas y equipo El Contratista suministrar todos los materiales, herramientas, equipo necesarios y apropiados, de acuerdo a su propuesta. 3 Procedimiento para la ejecucin El Contratista deber notificar al Supervisor de Obra con 48 horas de anticipacin el comienzo de cualquier excavacin, a objeto de que ste pueda verificar perfiles y efectuar las mediciones del terreno natural. Autorizadas las excavaciones, stas se efectuarn a cielo abierto y de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos del proyecto y segn el replanteo autorizado por el Supervisor de Obra. El contratista debera colocar sealizaciones en los puntos necesarios, de forma tal que se eviten accidentes. Todos los materiales perjudiciales que se encuentren en el rea de excavacin debern ser retirados. Durante el trabajo de excavacin el Supervisor de Obra podr introducir las modificaciones que considere necesarias. Las dimensiones de la excavacin sern las necesarias y convenientes para cada caso y se las realizarn con los lados aproximadamente verticales. A modo de referencia se presenta ms adelante un cuadro sobre anchos de zanja, en funcin del dimetro y profundidad de la excavacin. Sin embargo se ejecutar con los anchos establecidos en el proyecto y/o indicaciones del Supervisor de Obra. Las excavaciones se efectuarn a mano. El material extrado ser apilado a un lado de la zanja de manera que no produzca demasiadas presiones en el lado o pared respectiva, quedando el otro lado libre para la manipulacin de los tubos u otros materiales. En caso de excavarse por debajo del lmite inferior especificado en los planos o indicados por el Supervisor de Obra, el Contratista rellenar el exceso a su cuenta y riesgo, relleno que deber ser aprobado por el Supervisor de Obra. Al realizar la excavacion de zanjas, podrn dejarse puentes, los mismos que debern ser removidos antes de efectuar la compactacin. Durante todo el proceso de excavacin, el Contratista resguardar las estructuras que se hallen prximas al lugar de trabajo y tomar las medidas ms aconsejables para mantener en forma ininterrumpida los servicios existentes, de agua potable, alcantarillado, energa elctrica, telfonos, gas, etc, que en caso de afectar las mismas por excavaciones en menos de 2 hrs debe proceder a su reparacin. El Contratista deber proteger por su cuenta los rboles, edificaciones y otros que por efecto del trabajo pudieran verse en peligro. Durante los trabajos de excavacin se evitarn obstrucciones e incomodidades al trnsito peatonal o vehcular, debiendo para ello mantener en buenas condiciones las entradas a garajes, y se colocarn sealizaciones, cercas, barreras y luces para seguridad del pblico. Se protegern adems rboles, postes, cercas, letreros, tuberas de agua potable y otros, debiendo el Contratista en caso de ser daados reemplazarlos o restaurarlos a su cuenta. El ancho de las zanjas no deber ser menor a 65 cm., incrementndose este valor en funcin de la profundidad y dimetro de los tubos y/o de acuerdo a planos o instrucciones del supervisor.

    Preparacin del fondo de las zanjas

    Pgina 25 de 88

  • Direccin de Licitaciones y Contratos El fondo de la zanja deber ser afinado y terminado a mano, preferiblemente poco antes de realizarse el tendido de las tuberas. Se deber asegurar de que dicho fondo se encuentre nivelado, drenado si hubiese agua y firme en todos los conceptos aceptables como fundacin para la estructura o tubera que vaya a soportar. Si el suelo encontrado al nivel de fundacin es apropiado, se podr utilizar el fondo de la zanja como apoyo del tubo, para esto dicho fondo ser redondeado a lo largo del eje. En el sector de unin de los tubos, cuando sean del tipo campana, se excavar un hueco de manera que cuando se coloquen los tubos su generatriz inferior est apoyada en toda su longitud. En general, se excavar el fondo lo necesario para remover y reemplazar este material por otro apropiado a las condiciones encontradas, (cama de apoyo) de acuerdo a la instrucciones del Supervisor de Obra. Este apoyo o cama ser pagado como tem aparte (Ver apoyos o camas de asiento). 4 Medicin Las excavaciones se medirn en metros cbicos, tomando en cuenta nicamente los volmenes netos ejecutados, de acuerdo a los anchos y profundidades establecidas en los planos y presupuesto del proyecto y autorizadas por el Supervisor de Obra. 5 Forma de pago Este tem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segn lo sealado y aprobado por el Supervisor de Obra, ser pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio ser compensacin total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucin de los trabajos. Si el Supervisor de Obra no indicara lo contrario, correr a cargo del Contratista, sin remuneracin especial alguna tanto la desviacin de las aguas pluviales, como las instalaciones para el agotamiento.

    Pgina 26 de 88

  • Direccin de Licitaciones y Contratos CAMA DE ASIENTO PARA TUBERIAS

    (ITEM 8) 1 Definicin Este tem se refiere al empleo de apoyos o camas de asiento, empleando material apropiado y de acuerdo a los anchos, espesores y diseos establecidos en los planos correspodientes, formulario de presentacin de propuestas y a clculos de estabilidad aprobados por el Supervisor de Obra. Estos apoyos o camas se emplearn en suelos donde no sea posible colocar la tubera directamente sobre el terreno, debido a su insuficiente capacidad de soporte y a fin de mejorar el factor de carga del tubo instalado. 2 Materiales, herramientas y equipo Para la ejecucin de los apoyos o camas de asiento se utilizarn, de acuerdo a los diseos y/o instrucciones del Supervisor de Obra: tierra cernida, grava, gravilla, arena. La grava deber tener una gradacin mayor a 25 mm. y la gravilla de 5 a 25 mm. La arena no deber contener impurezas ms all de lo admisible. 3 Procedimiento para la ejecucin Se deber remover el terreno inestable y reemplazarlo por el material indicado en el diseo o de acuerdo a las instrucciones del Supervisor de Obra. Los apoyos o camas estarn constitudos por uno o combinacin de los siguientes tipos: Apoyo de grava La grava es un material que muchas veces es por si slo suficiente para mejorar la capacidad portante del suelo. Algunas veces la grava se colocar directamente sobre el suelo a estabilizar, una vez removido el material inadecuado y otras se colocar sobre una capa de piedra. Los lechos de grava se utilizarn adems en suelos saturados, ya que permiten drenar las zanjas mientras se bombea el agua, evitando de esta manera la erosin del fondo. Apoyo de gravilla La gravilla se utilizar para nivelar el fondo de la zanja, antes de colocar los tubos. Adems su granulometra ayudar a resguardar la tubera de daos por cortes o punzonamiento. La gravilla se colocar sobre una cama de grava. En suelos firmes y no saturados podr ser colocada directamente sobre el suelo de fundacin. La gravilla, lo mismo que la grava, actan adems en suelos saturados, como drenaje durante el bombeo o agotamiento de las zanjas. Estos materiales permiten que la instalacin de los tubos sea efectuada en condiciones favorables. En casos especficos, la gravilla se colocar en torno al tubo hasta cierta altura, a objeto de mejorar su factor de carga de acuerdo a clculos de resistencia. 4 Medicin Los apoyos o camas de asiento sern medidos en metros cbicos tomando en cuenta nicamente los volmenes autorizados y aprobados por el Supervisor de Obra. 5 Forma de pago Este tem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segn lo sealado y aprobado por el Supervisor de Obra, ser pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio ser compensacin total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucin de los trabajos.

    Pgina 27 de 88

  • Direccin de Licitaciones y Contratos

    RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS (ITEM 9 Y 10) 1 Definicin Este tem comprende todos los trabajos de relleno y compactado en las zanjas y excavaciones ejecutadas para alojar tuberas y pequeas estructuras, de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentacin de propuestas, planos y/o instrucciones del Supervisor de Obra Esta actividad se iniciar una vez concludos y aceptados los trabajos de tendido de tuberas PREVIA EJCUCION DEL ITEM PRUEBA HIDRAULICA y otras obras. 2 Materiales, herramientas y equipo El Contratista proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucin de los trabajos, los mismos que debern ser aprobados por el Supervisor de Obra. El material de relleno a emplearse ser preferentemente el mismo suelo extrado de la excavacin, libre de pedrones y material orgnico. En caso de que no se pueda utilizar dicho material de la excavacin o el formulario de presentacin de propuestas sealase el empleo de otro material o de prstamo, el mismo deber ser aprobado y autorizado por el Supervisor de Obra. No se permitir la utilizacin de suelos con excesivo contenido de humedad, considerndose como tales, aqullos que igualen o sobrepasen el lmite plstico del suelo. Igualmente se prohibe el empleo de suelos con piedras mayores a 10 cm. de dimetro. Para efectuar el relleno, el Contratista deber disponer en obra del nmero suficiente de pisones manuales de peso adecuado de material de tierra cernida y apisonadores a explosin mecnica. 3 Procedimiento para la ejecucin Una vez concluda la instalacin y aprobado el tendido de las tuberas, se comunicar al Supervisor de Obra, a objeto de que autorice en forma escrita el relleno correspondiente.

    a) En el caso de tuberas de alcantarillado se comenzar a rellenar despus de transcurridas 12 hor