pregled opreme pod tlakom z metodo meritev akustičnih emisijzemeljskega plina na posamezni progi v...

Stran 1 od 29

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: 06.08.2014

Objava na portalu javnih naročil št. NMV2924/2014 z dne 06.08.2014

Razpisna dokumentacija za oddajo naročila male vrednosti:

Pregled opreme pod tlakom z metodo meritev akustičnih emisij

po postopku oddaje naročila male vrednosti po predhodni objavi

Številka naročila: P/NMV/32/2014/TP-TSS

Avgust 2014

Stran 2 od 29

VSEBINA 1. POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PONUDBE ............................................................. 3

2. SPLOŠNO .......................................................................................................... 3

3. MERILA ............................................................................................................ 6

4. POGOJI ............................................................................................................ 6

5. OSTALO ........................................................................................................... 8

PRILOGA 1 ................................................................................................................. 10

PRILOGA 2 ................................................................................................................. 11

PRILOGA 3 ................................................................................................................. 12

PRILOGA 4 ................................................................................................................. 13

PRILOGA 5 ................................................................................................................. 14

PRILOGA 6 ................................................................................................................. 15

PRILOGA 7 ................................................................................................................. 16

PRILOGA 8 ................................................................................................................. 17

PRILOGA 9 ................................................................................................................. 18

PRILOGA 10 ............................................................................................................... 20

PRILOGA 11 ............................................................................................................... 21

PRILOGA 12 ............................................................................................................... 23

PRILOGA 13 ............................................................................................................... 24

PRILOGA 14 ............................................................................................................... 28

Stran 3 od 29

1. POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PONUDBE V skladu z določili Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Ur.l. RS št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, 72/2011, 90/2012 in 19/2014, v nadaljevanju ZJNVETPS), družba PLINOVODI d.o.o. (v nadaljevanju naročnik) vabi kandidate/ponudnike, da v skladu s tem povabilom in navodilom k oddaji ponudb podajo svojo pisno ponudbo. Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja. Ponudba mora biti sestavljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije. Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in izpolnjuje vse pogoje za izvedbo javnega naročila. Ponudnik je lahko tudi konzorcij pravnih ali fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje za izvajanje javnega naročila. En ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo za izvedbo predmetnega javnega naročila. V primeru, če ponudnik sodeluje v več ponudbah kot vodilni ponudnik/partner v konzorciju, bodo vse ponudbe, v katerih bo sodeloval takšen ponudnik, izločene iz postopka javnega naročanja. Isti podizvajalec lahko nastopa v več ponudbah ob pogoju, da je v vseh ponudbah podizvajalec, v nobeni od ponudb, v katerih nastopa, pa ni glavni izvajalec oziroma partner v skupnem nastopu. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu s ponudbenimi določili te razpisne dokumentacije.

2. SPLOŠNO

2.1 Naročnik Naziv firme PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. Skrajšan naziv firme PLINOVODI d.o.o. Naslov Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana Matična številka podjetja 1954288000 ID številka za DDV SI31378285

2.2 Podatki o ponudniku (podatke vnese ponudnik) PODJETJE OZIROMA NAZIV PONUDNIKA:

Naslov:

Matična št:

Identifikacijska št. za DDV:

Številka transakcijskega računa; odprt pri (naziv banke):

Telefon:

E-mail:

Telefaks:

Mobilni telefon:

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe:

Pooblaščena oseba za tolmačenje pogodbe in ponudbene dokumentacije: V _______________, dne _______________ ___________________

(podpis in žig ponudnika)

Stran 4 od 29

2.3 Predmet naročila: Skladno s predmetom naročila je potrebno opraviti preizkuse z metodo meritev akustičnih emisij na izbrani opremi pod tlakom. Aktivnost preizkusa z metodo akustične emisije lahko obsega sočasni preizkus filtra in/ali grelnika zemeljskega plina na posamezni progi v merilno-regulacijski postaji ali preizkus separatorja oziroma filter-separatorja na platojih objektov. Preizkus opreme, ki se nahaja v postaji, se izvaja na delu posamezne proge, ki je izvzeta iz obratovanja, normalni pretok zemeljskega plina je pri tem preusmerjen na rezervno progo tako, da postaja opravlja svojo nalogo nemoteno. Preizkus opreme, ki se nahaja na platojih objektov, se prav tako izvaja tedaj, ko je ta izvzeta iz obratovanja, pri tem je pretok zemeljskega plina vzpostavljen po obvodni liniji, zato med časom trajanja preizkusa funkcionalnosti separiranja oziroma filtriranja nista na voljo. Fizične meje preizkusa na posamezni liniji v merilno-regulacijski postaji med izvedbo preizkusa z metodo meritev akustičnih emisij so vstopna zaporna krogelna pipa, krogelna pipa na izpustni liniji filtra, varnostno-zaporni ventil ali regulator tlaka, ki je lahko v samostojni izvedbi ali v kombinirani izvedbi z varnostno-zapornim ventilom ter, samo za potrebe izvedbe preizkusa, na priključek za merjenje tlačne razlike na filtru zemeljskega plina dodatno montirani varnostno-izpustni ventil, ustrezne priključne dimenzije, tlačne izvedbe ter nastavitvenega tlaka. Podobno, fizične meje preizkusa na opremi, ki se nahaja na platoju objektov, so vstopna zaporna krogelna pipa, izstopna krogelna pipa, drenažne in izpihovalne pipe ter samo za potrebe izvedbe preizkusa, na priključek za merjenje tlačne razlike na filter-separatorju oziroma separatorju montirani varnostno-izpustni ventil ustrezne priključne dimenzije, tlačne izvedbe ter nastavitvenega tlaka. Obseg del Zadevni preizkus opreme pod tlakom s strani izvajalca pregleda z metodo meritev akustičnih emisij obsega: izdelavo načrta namestitve senzorjev na opremo; pripravo površine preizkušancev za izvedbo preizkusa; namestitev senzorjev, ožičenje, izvedbo povezav z nadzorno enoto, kalibracijo posamičnih senzorjev; spremljanje in izmero nivojev šuma ozadja na testnem mestu; izvedbo povezave jeklenk s komprimiranim metanom na že izvedeni priključek na preizkušancu ter demontažo

zadevne povezave po končani izvedbi preizkusa z metodo meritev akustičnih emisij. Povezava se izvede z zaporedno vezavo treh bistvenih elementov v skupno povezovalno enoto kot sledi: ročni regulator za zemeljski plin ustreznega priključnega tipa in dimenzije, ustrezne tlačne stopnje in pretočne kapacitete, z ustreznim območjem in možnostjo finega nastavljanja izhodne vrednosti tlaka medija, z analognim prikazom vrednosti manometrskega tlaka pred in za redukcijskim elementom omenjenega ventila; ročna zaporna pipa za zemeljski plin ustreznega priključnega tipa, dimenzije ter tlačne stopnje; fleksibilna povezovalna cev za zemeljski plin ustrezne tlačne stopnje, dolžine ter priključne dimenzije in tipa priključkov;

izvedbo verifikacijskega postopka metode meritev akustičnih emisij s HSU-Nielsonovim izvorom; nadzorovano dviganje tlaka z manipulacijo ročnega regulatorja pri jeklenkah s komprimiranim metanom do

maksimalno 51 bar oziroma do 67 bar za opremo v MMRP Ceršak, običajno pa do 10% nad vrednostjo normalnega obratovalnega tlaka;

zajemanje, obdelavo in ažurno spremljanje zajetih podatkov s pomočjo nadzorne enote v mobilnem laboratoriju, z možnostjo zaznavanja oz. prepoznavanja indikacij kritičnih poškodb na preskušani opremi in takojšnje prekinitve izvedbe preizkusa;

odstranitev senzorjev, ožičenja in ostalih povezav z mobilno nadzorno enoto ter čiščenje površin preizkušancev oz. vzpostavitev prvotnega stanja opreme;

ustrezno označitev opreme pod tlakom, ki je bila predmet kontrole z metodo meritev akustičnih emisij, z navedbo datuma izvedbe preizkusa. Označitev mora biti jasno čitljiva in ustrezno obstojna;

izdelavo in predajo poročil o rezultatih meritev na preizkušani opremi ter certifikatov o kontroli za vsak posamezni kos preskušane opreme. Rezultati meritev akustičnih emisij morajo biti podani v tekstualni in grafični obliki in sicer za vsako posamezno preizkušano progo v merilno-regulacijski postaji oziroma za vsak posamezni kos preizkušane opreme na platoju objektov.

Izvajalec meritev akustičnih emisij na opremi pod tlakom mora zagotoviti:

ustrezne naprave in opremo za delo, za uporabo za medij zemeljski plin oz. metan, z dokazili o ustreznosti,

ter ustrezno osebno varovalno opremo za delavce, z dokazili o ustreznosti, skladno z veljavno zakonodajo s področja ZVZD;

ustrezno merilno opremo z dokazili o kalibriranju ter mobilni laboratorij z nadzorno enoto in ustreznim virom lastnega električnega napajanja;

dobavo ustrezne količine komprimiranega metana v jeklenkah na lokacijo izvedbe preizkusa (v potrebnem številu posameznih enot, 1 enota = 8,45 kg CH4 oziroma 50 L CH4 pri 200 bar);

dobavo povezovalnih elementov z dokazili o ustreznosti: ročni regulator za metan (za maksimalni delovni tlak 200 bar, delovno območje od 10 bar do vsaj 160 bar, pretočne kapacitete do cca. 200 m3/h), zaporna krogelna pipa (PN 500, DN 6) ter certificirana fleksibilna povezovalna cev za metan (min. 25 m, DN 12, za tlak do cca. 160 bar);

natančno in varno izvedbo vsakokratnega nadzorovanega dviga tlaka in meritev akustičnih emisij na opremi pod tlakom, skladno z internimi postopki priglašenega akreditiranega organa.

Stran 5 od 29

Seznam opreme Naročnik navaja merilno-regulacijske postaje in opremo na katerih je predviden pregled in sicer: 1. MRP Murska Sobota (separator), 2. MRP Gornja Radgona (filtra in grelnika), 3. MRP Gornja Radgona (separator), 4. MRP Križevci (filtra in grelnika), 5. MRP Ormož (filtra in grelnika), 6. MRP Ormož (separator), 7. MRP Kidričevo (filtra), 8. MRP Kidričevo (grelnika), 9. MMRP Ceršak (grelnika), 10. MMRP Ceršak (filter-separator), 11. MRP Cerle (filtra in grelnika), 12. MRP Sladkogorska (filtra in grelnika), 13. MRP Slovenj Gradec (filtra in grelnika), 14. MRP Otiški Vrh (filtra in grelnika). Naročnik si pridržuje pravico, da ne opravi pregledov na vseh navedenih lokacijah. Rok plačila je najmanj 60 koledarskih dni od dneva uradnega prejema računa. Ponudba mora biti veljavna vsaj še 90 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

2.4 Prispele ponudbe bo naročnik ovrednotil v skladu z merili iz te razpisne dokumentacije. Ponudnik mora ponudbo predložiti v slovenskem jeziku.

2.5 Postopek naročanja: Naročnik bo izvedel naročanje po postopku oddaje naročila male vrednosti. Naročnik bo ponudnike v skladu z razpisno dokumentacijo in 90. členom ZJNVETPS povabil na pogajanja. Ponudbena cena iz opravljenih pogajanj bo končna ponudbena cena, na podlagi katere bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika. Naročnik se bo praviloma pogajal o ponudbeni ceni. Ponudniki lahko med pogajanji svojo ponudbeno ceno znižajo, ne smejo pa je povišati. Ponudniki, ki bodo svojo ceno povišali, bodo nemudoma izločeni iz postopka oddaje javnega naročila. Pogajanja se bodo izvedla pisno z vsemi ponudniki hkrati na načinu kuvertiranja. Kuverte se označijo z imenom ponudnika, v kuverto se vstavi prazne obrazce ponudbe in se jih izroči predstavnikom ponudnikov. Ponudbe bodo izražene v % popusta glede na ponudbeno ceno, oddano v osnovni ponudbi. Šteje se, da je ponujeni % popusta podan na vsako postavko v ponudbeni dokumentaciji iz oddane osnovne ponudbe. Ko predstavniki ponudnikov izpolnijo obrazce ponudbe in jih vstavijo v kuverte, se kuverte odprejo v prisotnosti vseh predstavnikov ponudnikov in preberejo končne ponudbene vrednosti. Naročnik bo izvedel en krog pogajanj. Predstavnik ponudnika je pred začetkom pogajanj komisiji dolžan predložiti pooblastilo, da se v imenu in za račun podjetja, ki ga zastopa, udeležuje pogajanj in se lahko pogaja v vseh elementih ponudbe ter podpiše ponudbe dane v pogajanjih v pisni obliki. S seboj mora imeti tudi veljaven žig podjetja, ki ga zastopa, v kolikor podjetje uporablja pri poslovanju žig.

2.6 Rok za predložitev ponudb je 25.08.2014 do 09.00 ure. Če ponudba ne bo predložena do roka za predložitev ponudb, se šteje, da je bila predložena prepozno. Tako ponudbo bo naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrnil ponudniku, z navedbo, da je prepozna.

2.7 Ponudba mora biti predložena na naslov PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana v zaprti kuverti in označena v skladu s prilogo 14.

2.8 Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, vendar ne kasneje kot 9 (devet) dni pred iztekom roka za predložitev ponudb. Naročnik bo v najkrajšem času, najkasneje pa 6 (šest) dni pred rokom za predložitev ponudb, preko portala javnih naročil objavil pisni odgovor. Naročnik bo odgovoril le na pravočasno predložena vprašanja.

Upoštevane bodo samo tiste zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo naročniku posredovana preko portala javnih naročil. Ponudniki ne bodo osebno obveščeni o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije. Ponudniki so sami odgovorni za spremljanje portala javnih naročil www.enarocanje.si, na katerem bo naročnik objavil odgovore na vprašanja in dodatna pojasnila.

2.9 Javno odpiranje ponudb bo dne 25.08.2014 ob 11.00 uri na naslovu naročnika. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.

2.10 Naročnik bo povabil k podpisu pogodbe tistega ponudnika, katerega ponudba bo glede na merila najugodnejša.

Stran 6 od 29

3. MERILA Naročnik bo ponudbe ocenjeval po kriteriju najnižje skupne vrednosti.

4. POGOJI Ta razpisna dokumentacija mora biti pravilno izpolnjena, dopolnjena z vsemi zahtevanimi dokumenti, preluknjana ter prevezana z notarsko vrvico, katera mora biti zvezana in zapečatena in to na način, da se omogoči pregled razpisne dokumentacije brez razvezovanja notarske vrvice. Ponudba mora vsebovati vsa našteta dokazila in dokumente. Celotni ponudbeni dokumentaciji mora biti priložena tudi fotokopija celotne ponudbene dokumentacije, ki je identična in je identično zložena kot original.

4.1 Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati zahtevane podatke na strani 3 te razpisne dokumentacije (2.2 Podatki o ponudniku (podatke vnese ponudnik)) in izpolnjevati vse zahteve na strani 4 (2.3 Predmet naročila).

4.2 Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, biti registriran oziroma mora izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevani pogoj. (PRILOGA 1)

4.3 Ponudnik ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12): sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje in hudodelsko združevanje. Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevani pogoj. (PRILOGA 2)

4.4 Ponudnik mora predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,

vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Naročnik je izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Če ponudnik predloži lažno izjavo, oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. (PRILOGA 3)

4.5 Ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave oziroma zanj ne sme biti podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Ponudnik ne sme biti v stečajnem postopku oziroma zanj ne sme biti podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Ponudnik ne sme biti v postopku prisilnega prenehanja oziroma zanj ne sme biti podan predlog za začetek prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne sme upravljati sodišče, ne sme opustiti poslovne dejavnosti ali biti v katerem koli podobnem položaju. Ponudnik ne sme biti s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. Ponudnik ne sme narediti velikih strokovnih napak ali hujših kršitev poklicnih pravil.

Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 81. a člena ZJNVETPS in pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 45. do 50. člena ZJNVETPS, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih razlag ali informacij. Ponudnik mora imeti na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, plačane vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in vse obveznosti v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več. Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevani pogoj. (PRILOGA 4)

4.6 Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje vse zakonodajne zahteve na področju okolja, varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. (PRILOGA 5)

4.7 Ekonomski – finančni pogoj: Ponudnikov povprečni čisti letni prihodek za 3 poslovna leta mora biti večji kot 40.000,00 EUR.

Ponudnik predloži kot dokaz: (PRILOGA 6)

a) Za leto 2011

revidiran izkaz poslovnega izida za leto 2011 z mnenjem pooblaščenega revizorja ali

predložitev poslovnega izida za leto 2011 z izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni zavezanec za revizijo.

b) Za leto 2012



Stran 7 od 29

c) Za leto 2013



4.8 Tehnični, kadrovski pogoji in reference:

1. Ponudnik mora zagotoviti minimalno 2 (dve) usposobljeni in kvalificirani osebi za izvedbo meritev akustičnih emisij. (PRILOGA 7)

Dokazilo:

poimenski seznam usposobljenih in kvalificiranih oseb ter fotokopije dokazil o pridobljeni kvalifikaciji.

2. Ponudnik mora biti priglašen kontrolni organ za periodične preglede opreme pod tlakom za področje tlačnih posod za zemeljski plin. Ponudnik mora biti akreditiran kontrolni organ za opravljanje dejavnosti kontrole opreme pod tlakom z metodo meritev akustičnih emisij s strani Slovenske Akreditacije. (PRILOGA 8)

Dokazila:

o imenovanju priglašenega organa za periodične preglede opreme pod tlakom za področje tlačnih posod za zemeljski plin (fotokopija veljavne odločbe pristojnega ministrstva o pooblastilu organa za periodične preglede) in

o priznanju usposobljenosti akreditiranega organa za opravljanje dejavnosti kontrole opreme pod tlakom z metodo meritev akustičnih emisij (fotokopija veljavne priloge k akreditacijski listini).

4.9 Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri ponudnik sodeluje skupaj s podizvajalci. Podizvajalec je subjekt, ki

bo za izvajalca, kateri bo z naročnikom sklenil pogodbo za izvedbo javnega naročila, če bo takšna ponudba izbrana, dobavljal blago, izvajal storitve ali gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev. Ponudnik mora v ponudbi navesti vse podizvajalce in opredeliti dele javnega naročila, ki bodo izvedeni s strani izvajalca in dele javnega naročila, ki bodo izvedeni s strani navedenih podizvajalcev. Ponudnik mora navesti podatke o podizvajalcu in predmet, količino, vrednost, kraj ter rok izvedbe del ali dobave blaga.

V primeru, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Podizvajalec mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. V tem primeru je obvezna sestavina pogodbe vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatki o podizvajalcu in predmet, količina, vrednost, kraj ter rok izvedbe del ali dobave blaga. Ponudnik mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevane pogoje. (PRILOGA 9) Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, so podatki iz te točke obvezna sestavina pogodbe, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJNVETPS obvezna. V kolikor ponudnik pogodbenih del ne bo izvajal s podizvajalci, pod prilogo 9 namesto te izjave predloži podpisano in žigosano izjavo, da pogodbenih del ne bo opravljal s podizvajalci.

4.10 V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila (PRILOGA 10), s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo dokazati izpolnjevanje pogojev za sodelovanje v postopku javnega naročanja v zvezi z njihovim pravnim statusom. Zahteve in pogoji za priznanje finančne, poslovne in tehnične sposobnosti ter kadrovske sposobnosti se lahko seštevajo, kar omogoča da vsi ponudniki skupaj izpolnijo zahteve in pogoje, razen če v tej razpisni dokumentaciji ni določeno drugače. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega med partnerji združenega podjetja mora biti predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo.

4.11 Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati obrazec ponudbe. (PRILOGA 11) 4.12 Ponudnik mora predložiti žigosano in podpisano izjavo, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije. (PRILOGA 12) 4.13 Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati vzorec pogodbe. (PRILOGA 13)

4.14 Obrazec prijave. (PRILOGA 14)

Vsi zgoraj navedeni pogoji so obvezni, v kolikor ponudnik enega ali več pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni element.

Stran 8 od 29

5. OSTALO

5.1 Naročnik si pridružuje pravico ustaviti postopek oddaje javnega naročanja ali ne oddati javnega naročila, oziroma ne oddati naročila v celoti brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do ponudnikov. Stroški za pripravo in oddajo ponudbe bremenijo ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico, da spremeni količino za nabavo predvidenih izdelkov oziroma storitev glede na razpoložljiva finančna sredstva.

5.2 Druga določila razpisne dokumentacije so vsebovana v vzorcu pogodbe. S podpisom vzorca pogodbe ponudnik izjavi,

da se strinja z njenimi določili.

5.3 Ponudba mora biti oddana v slovenskem jeziku. V kolikor je kateri od dokumentov, predložen tekom oddaje javnega naročila, pripravljen v tujem jeziku, mora ponudnik predložiti tudi prevod takšnega dokumenta v slovenski jezik.

V kolikor ponudnik predloži samo dokument v tujem jeziku, ga naročnik pozove, da predloži sodno overjen prevod in mu za predložitev določi rok. Če ponudnik v postavljenem roku ne predloži sodno overjenega prevoda, naročnik ponudbo izloči iz postopka oddaje javnega naročila.

5.4 Pogodbene vrednosti so fiksne za čas veljavnosti pogodbe. Cene morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene (plače in druge stroške dela, morebitno nadurno delo, dela na dan praznika ali prostega dneva, morebitne trošarine, takse, prevoz, zavarovanje, inflacijska pričakovanja).

5.5 Ponudnik lahko pridobi razpisno dokumentacijo na spletni strani naročnika ali na sedežu naročnika po predhodnem

dogovoru. Razpisna dokumentacija je na voljo do roka določenega za predložitev ponudbe. 5.6 Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih

dolžni varovati v skladu s predpisi. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

5.7 Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 (osem) dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

5.8 Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo, bodo izločene, razen če je taka ponudba po ZJNVETPS formalno nepopolna oziroma če ta razpisna dokumentacija ne določa drugače. V kolikor bo naročnik ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, bo v skladu z 82. členom ZJNVETPS dopustil in omogočil dopolnitev ali spremembo take ponudbe. Naročnik bo od ponudnika zahteval dopolnitev ali spremembo njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni ali spremeni, bo naročnik tako ponudbo izločil. Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Naročnik si pridržuje pravico popravljanja računskih napak ob pisnem soglasju ponudnika.

Vsak ponudnikov poizkus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

5.9 Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična.

5.10 Naročnik ima pravico, da pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Takšna

odločitev bo objavljena na portalu javnih naročil. V primeru ustavitve postopka javnega naročanja bo naročnik ponudbe neodprte vrnil ponudnikom ter jih ob tem obvestil o ustavitvi postopka javnega naročanja.

Po poteku roka za odpiranje ponudb lahko naročnik zavrne vse ponudbe. V takšnem primeru bo naročnik:

- vse ponudnike obvestil o razlogih za zavrnitev ponudb; - vse ponudnike obvestil, ali bo začel nov postopek oddaje javnega naročila; - obvestil svoj nadzorni organ o odločitvi iz prejšnjih dveh točk.

Naročnik lahko po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od

izvedbe javnega naročila, če predmeta javnega naročila ne potrebuje več, ali za javno naročilo nima zagotovljenih sredstev, v kolikor s tem soglaša naročnikov nadzorni organ.

V kolikor bo naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, bo o svoji odločitvi in o razlogih za odstop od izvedbe javnega naročila nemudoma obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo.

5.11 Naročnik si pridržuje pravico, da kadar koli v času izvedbe javnega naročila in tudi po sklenitvi pogodbe z izbranim

ponudnikom zmanjša obseg naročenih oziroma pogodbenih del. V tem primeru se ustrezno zniža pogodbena vrednost.

Stran 9 od 29

5.12 Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja

v skladu s 1. členom ZPVPJN. Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi

ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega

odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te

odločitve. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.

Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo, - ime naročnika, - oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji oziroma izidu javnega naročila, - predmet javnega naročila, - očitane kršitve, - dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, - navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega

sklada, ter mora priložiti pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem in potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN.

5.13 Naročnik bo izvedel javno naročanje tako, da bo zagotovil načelo gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti, načelo

zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo transparentnosti javnega naročanja in načelo enakopravne obravnave ponudnikov.

V Ljubljani, dne 06.08.2014

Naročnik

PLINOVODI d.o.o.

Glavni direktor

Marjan Eberlinc, univ.dipl.inž.str.

Namestnica glavnega direktorja mag. Sarah Jezernik, univ.dipl.ekon.

Po pooblastilu:

Direktor Tehničnega sektorja mag. Oton Gortnar, univ.dipl.inž.str.

Stran 10 od 29

PRILOGA 1

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo registrirani oziroma izpolnjujemo pogoje za opravljanje

dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

V _______________, dne _______________ ___________________


Stran 11 od 29

PRILOGA 2

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki

so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

goljufija (211. člen KZ-1),

protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

pranje denarja (245. člen KZ-1),

zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

tihotapstvo (250. člen KZ-1),

izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

V _______________, dne _______________ ___________________


Stran 12 od 29

PRILOGA 3

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA Ponudnik mora predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z

udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe,

šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež

lastništva.

Ime in priimek oziroma naziv družbe Naslov Delež lastništva

V _______________, dne _______________ ___________________


Stran 13 od 29

PRILOGA 4

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo v postopku prisilne poravnave oziroma ni podan predlog za

začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Izjavljamo pod kazensko in materialno

odgovornostjo, da nismo v stečajnem postopku oziroma ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem

predlogu še ni odločilo. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo v postopku prisilnega prenehanja

oziroma ni podan predlog za začetek prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih

razlogov ne upravlja sodišče, nismo opustili poslovne dejavnosti in nismo v katerem koli podobnem položaju. Izjavljamo pod

kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z

našim poklicnim ravnanjem. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ne bomo storili velikih strokovnih

napak ali hujših kršitev poklicnih pravil. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da na dan, ko se izteče rok za

oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi

referencami iz 81. a člena ZJNVETPS in pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 45. do 50. člena ZJNVETPS, v

tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajočih razlag ali informacij. Izjavljamo pod kazensko in materialno

odgovornostjo, da imamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi

države naročnika, plačane vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in vse obveznosti v zvezi s plačili

davkov v vrednosti 50 evrov ali več. Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevani pogoj.

V _______________, dne _______________ ___________________


Stran 14 od 29

PRILOGA 5

IZJAVA O OKOLJU, VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU TER VARSTVU PRED POŽAROM Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da izpolnjujemo vse zakonodajne zahteve na področju okolja, varnosti

in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.

V _______________, dne _______________ ___________________


Stran 15 od 29

PRILOGA 6

DOKAZILA IN IZJAVE O LETNEM PRIHODKU Ponudnikov povprečni čisti letni prihodek za 3 poslovna leta mora biti večji kot 40.000,00 EUR!

Ponudnik predloži kot dokaz:

a) Za leto 2011



b) Za leto 2012



c) Za leto 2013



V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in žig ponudnika)

Stran 16 od 29

PRILOGA 7 KADROVSKI POGOJ Ponudnik mora zagotoviti minimalno 2 (dve) usposobljeni in kvalificirani osebi za izvedbo meritev akustičnih emisij in sicer:

Priloga: fotokopije dokazil o pridobljeni kvalifikaciji

V _______________, dne _______________ ___________________


Zap. št. Ime in priimek posamezne usposobljene in kvalificirane osebe za izvedbo meritev akustičnih emisij

Veljavnost kvalifikacije

1.

2.

3.

4.

5.

Stran 17 od 29

PRILOGA 8 DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV Ponudnik mora biti priglašen kontrolni organ za periodične preglede opreme pod tlakom za področje tlačnih posod za zemeljski plin. Ponudnik mora biti akreditiran kontrolni organ za opravljanje dejavnosti kontrole opreme pod tlakom z metodo meritev akustičnih emisij s strani Slovenske Akreditacije.

Priloga: dokazilo o imenovanju priglašenega organa za periodične preglede opreme pod tlakom za področje tlačnih posod za

zemeljski plin (fotokopija veljavne odločbe pristojnega ministrstva o pooblastilu organa za periodične preglede) in

dokazilo o priznanju usposobljenosti akreditiranega organa za opravljanje dejavnosti kontrole opreme pod tlakom z metodo meritev akustičnih emisij (fotokopija veljavne priloge k akreditacijski listini).

Stran 18 od 29

PRILOGA 9

IZJAVA O PODIZVAJALCIH Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če bo javno naročilo izvedeno s podizvajalci, v

pogodbi pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo podizvajalec predložil soglasje, na podlagi katerega naročnik

namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo obvezna sestavina pogodbe vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel

podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatki o podizvajalcu in predmet, količina, vrednost, kraj

ter rok izvedbe del ali dobave blaga.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo k svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložili račune

oziroma situacije podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo podizvajalec naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je

sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec

ali če bomo sklenili pogodbo z novim podizvajalcem, v 5 dneh po spremembi predložili izjavo, da smo poravnali vse nesporne

obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma

dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

V kolikor ponudnik pogodbenih del ne bo izvajal s podizvajalci, pod prilogo 9 namesto te izjave predloži podpisano in

žigosano izjavo, da pogodbenih del ne bo opravljal s podizvajalci, v nasprotnem primeru mora ponudnik navesti vse

podizvajalce v ponudbi in opredeliti dele javnega naročila, ki bodo izvedeni s strani izvajalca in dele javnega naročila,

ki bodo izvedeni s strani navedenih podizvajalcev.

Stran 19 od 29

Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi bo nastopal in izpolniti vse zahtevane podatke (v primeru, da ponudnik ne bo nastopal s podizvajalci, pa mora predložiti izjavo kot je navedeno v prejšnjem odstavku):

Naziv podizvajalca

Polni naslov

Matična številka

Davčna številka

TRR

Predmet del

Količina del

Vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec (v EUR brez DDV)

Kraj izvedbe

Rok izvedbe

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec oziroma vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec

V primeru izbora kot najugodnejše ponudbe, bosta morala izbrani ponudnik in podizvajalec predložiti:

pogodbo,

izvajalčevo pooblastilo za neposredna plačila podizvajalcu in

podizvajalčevo soglasje za neposredna plačila.

V _______________, dne _______________ ___________________


V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in žig podizvajalca)

Stran 20 od 29

PRILOGA 10

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA V primeru skupne ponudbe mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, s katerim mora biti

opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih

ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno

solidarno.

Opomba: Ponudniku, ki ne bo oddal skupne ponudbe, ni treba predložiti priloge 10, kot del razpisne dokumentacije.

Stran 21 od 29

PRILOGA 11

PONUDBA OZNAKA PONUDBE: _______________

1. Ponudbene vrednosti:

Zap. št. Opis EM Količina Vrednost/EM v EUR brez DDV

1. MRP Murska Sobota (separator)

Kpl 1

2. MRP Gornja Radgona (filtra in grelnika)

Kpl 1

3. MRP Gornja Radgona (separator)

Kpl 1

4. MRP Križevci (filtra in grelnika)

Kpl 1

5. MRP Ormož (filtra in grelnika)

Kpl 1

6. MRP Ormož (separator)

Kpl 1

7. MRP Kidričevo (filtra)

Kpl 1

8. MRP Kidričevo (grelnika)

Kpl 1

9. MMRP Ceršak (grelnika)

Kpl 1

10. MMRP Ceršak (filter-separator)

Kpl 1

11. MRP Cerle (filtra in grelnika)

Kpl 1

12. MRP Sladkogorska (filtra in grelnika)

Kpl 1

13. MRP Slovenj Gradec (filtra in grelnika)

Kpl 1

Stran 22 od 29

Opombe:

- v ceni morajo biti vključeni vsi stroški za izvedbo celotnega naročila (tudi potni stroški, stroški mobilizacij opreme kontrolnega organa, stroški uporabljenih jeklenk metana vključno s stroški manipulacij le-teh ter eventuelna uporaba avtodvigala);

- ponudnik mora ponuditi vse pozicije po ponudbi; - vse cene so v EUR brez DDV; - naročnik si pridržuje pravico, da ne opravi pregledov na vseh navedenih lokacijah.

2. Rok izvedbe posameznega naročila: _________ dni (največ 15 koledarskih dni od prejema pisnega naročila).

3. Plačilni rok: ___________ dni (najmanj 60 koledarskih dni od prejema računa).

4. Veljavnost ponudbe: ___________ dni (najmanj 90 koledarskih dni od roka, predvidenega za predložitev ponudbe).

5. Posebne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik: ___________________________________.

V _______________, dne _______________ ___________________


14. MRP Otiški Vrh (filtra in grelnika)

Kpl 1

Skupna vrednost v EUR brez DDV:

Stran 23 od 29

PRILOGA 12

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo: – da v celoti sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev; – da smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; – da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanega javnega naročila; – da bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni,

pravilniki, standardi, tehničnimi soglasij), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, v kolikor bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

– da ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila; – da smo ob pripravi ponudbe upoštevali vse obveznosti do svojih podizvajalcev; – da smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave za oddajo naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti za "Pregled opreme pod tlakom z metodo meritev akustičnih emisij", št. P/NMV/32/2014/TP-TSS in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.

V _______________, dne _______________ ___________________


Stran 24 od 29

PRILOGA 13

Priloženi vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti (velike tiskane črke ali izpisano na pisalni stroj), parafirati in žigosati vse strani ter podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe!

Stran 25 od 29

NAROČNIK: PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana, ki ga zastopata Glavni direktor Marjan Eberlinc, univ.dipl.inž.str. in Namestnica glavnega direktorja mag. Sarah Jezernik, univ.dipl.ekon., po pooblastilu Direktor Tehničnega sektorja mag. Oton Gortnar, univ.dipl.inž.str. - matična številka : 1954288000 - ID številka za DDV : SI31378285 v nadaljnjem besedilu »naročnik« in IZVAJALEC: ______________________________________________________, ki ga zastopa direktor ______________________ - matična številka: __________ - ID številka za DDV: ___________ v nadaljnjem besedilu »izvajalec« skleneta naslednjo

POGODBO št. TP/TSS/___/2014

1. člen Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega postopka oddaje naročila št. P/NMV/32/2014/TP-TSS, v katerem je naročnik izbral izvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe na podlagi pogojev in meril določenih v razpisni dokumentaciji z dne 06.08.2014 ter na podlagi ponudbe izvajalca št. ___________________ z dne ________________ in zapisnika pogajanj z dne ________________.

2. člen Predmet naročila je Pregled opreme pod tlakom z metodo meritev akustičnih emisij. Pogodba je sklenjena na podlagi ponudbe izvajalca št. ___________________ z dne ________________ in zapisnika pogajanj z dne ________________, ki sta sestavni del pogodbe. Podrobneje sta predmet in obseg pogodbenih del določena v ponudbeni dokumentaciji št. ___________________ z dne ________________ in v zapisniku pogajanj z dne ________________, ki sta sestavni del pogodbe.

3. člen Izvajalec se obvezuje, da bo:

prevzete obveznosti izvedel s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, strokovno pravilno, vestno, kvalitetno, pravočasno, skladno z zahtevami naročnika in obsegom v pogodbi navedenih dejavnosti, v skladu z veljavno zakonodajo (vključno z vsemi spremembami in dopolnitvami) in z vsemi predpisi v RS v zvezi s predmetom pogodbe,

sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na pravočasno izvedbo prevzetih obveznosti,

varoval poslovno tajnost podatkov in informacij naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh tehničnih podlag, tehnoloških postopkov in ostalih informacij,

v celoti odgovarjal za dobro kvaliteto izvedbe predmeta pogodbe ter spoštovanje predvidenih rokov izvedbe predmeta pogodbe ne glede na to ali opravi oziroma izvede storitve sam ali jih opravijo oziroma izvedejo njegovi podizvajalci,

sodeloval z naročnikom in njegovim predstavnikom z namenom, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

preveril in upošteval vsa predhodno izdelana gradiva in strokovne podlage. Naročnik se obvezuje, da bo:

sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo, tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na izvedbo storitev.

Splošno:

morebitne spremembe dogovorjenega obsega storitev ali spremembe dogovorjenih tehničnih pogojev se pogodbeni stranki lahko dogovorita le pisno,

izvajalec prevzema vso odgovornost za morebitne napake ali pomanjkljivosti pri izvedbi predmeta te pogodbe, izvajalec odgovarja za vso škodo, ki bi nastala kot posledica napak ali pomanjkljivosti pri izvedbi predmeta te

pogodbe.

Stran 26 od 29

4. člen

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem in sicer:

izvajalec se zavezuje, da bo podizvajalec predložil soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

izvajalec se zavezuje, da bo priloga k tej pogodbi vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatki o podizvajalcu in predmet, količina, vrednost, kraj ter rok izvedbe del ali dobave blaga,

izvajalec se zavezuje, da bo k svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložil račune oziroma situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil,

izvajalec se zavezuje, da bo podizvajalec naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe,

izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali če bo sklenil pogodbo z novim podizvajalcem, v 5 dneh po spremembi predložil izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Opomba: V kolikor izvajalec storitve opravlja brez podizvajalcev, se navedeni člen črta iz pogodbe.

5. člen V skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011 in 69/2011) je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene

koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična. 6. člen

Skupna pogodbena vrednost znaša največ do _______________________ EUR (z besedo: ______________________________________ 00/100 evrov) brez DDV. Dejanske storitve se bodo obračunale po vrednosti na enoto mere in po dejansko izvedenih in priznanih storitvah, tako da je končna cena odvisna od dejansko opravljenega obsega del, vendar največ do skupne pogodbene vrednosti te pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico ne oddati del do celotne pogodbene vrednosti. Cene morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene (razpisane storitve; plače in druge stroške dela, morebitno nadurno delo, dela na dan praznika ali prostega dneva, morebitne trošarine, takse, potne stroške, stroške mobilizacij opreme kontrolnega organa, stroške uporabljenih jeklenk metana vključno s stroški manipulacij le-teh, stroške eventuelne uporabe avtodvigala, zavarovanje) in morebitne popuste.

7. člen Izvajalec bo izstavil račun ko bo opravil celoten obseg del za posamezno naročilo. Naročnik bo izvajalcu plačal račun v roku ______ dni po prejemu računa s strani naročnika na transakcijski račun izvajalca št. _______________________, odprtem pri banki __________________. Če se naročnik ne strinja v celoti z izstavljenim računom, je dolžan nesporni znesek plačati v zgoraj navedenem roku, za sporni znesek pa poslati izvajalcu pisni ugovor v roku 14 dni od datuma prejema računa. Če izvajalec v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun v celoti potrjen. Če bo naročnik prišel v zamudo s plačilom, bo plačal izvajalcu poleg glavnice tudi zakonite zamudne obresti za čas zamude.

8. člen Rok izvedbe posameznega naročila znaša največ _________ koledarskih dni (največ 15 koledarskih dni od prejema pisnega naročila). Če je izvajalec po svoji krivdi v zamudi glede na zgoraj navedeni rok, bo naročniku plačal za vsak zamujeni dan pogodbeno kazen v višini 0,5% od vrednosti posameznega naročila, vendar vsakokrat največ 10% vrednosti posameznega naročila.

Stran 27 od 29

9. člen

Za višjo silo se štejejo vsi nepredvidljivi dogodki, ki niso nastali po krivdi pogodbenih strank ter preprečujejo pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in jih kot višjo silo priznava tudi Obligacijski zakonik (Ur. l. RS št. 97/2007). Pogodbena stranka, na kateri strani je višja sila nastala, je dolžna obvestiti nasprotno stran o nastopu in prenehanju višje sile. To mora storiti v 3 dneh po nastopu oziroma prenehanju in predložitvi verodostojnih dokazov o obstoju in trajanju višje sile. Pogodbeni roki se podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile. Novi roki se dogovorijo sporazumno med sopogodbenikoma.

10. člen

Izvajalec je dolžan pri izvajanju del upoštevati vse predpise o varstvu okolja in v celoti izpolnjevati zakonske zahteve na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.

11. člen Naročnikov odgovorni predstavnik po tej pogodbi je g. Milan Ameršek, ki je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki zadevajo izvedbo storitev po tej pogodbi. Predstavnik naročnika sodeluje s pooblaščenim predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati. Izvajalčev odgovorni predstavnik po tej pogodbi je g./ga. ________________________________, ki je pooblaščen-a, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki zadevajo izvedbo storitev po tej pogodbi. Predstavnik izvajalca je obvezen neposredno sodelovati s pooblaščenim predstavnikom naročnika ves čas trajanja te pogodbe. Morebitne spremembe odgovornih predstavnikov si morata pogodbeni stranki sporočati pisno v roku 3 dneh po nastali spremembi.

12. člen

Za morebitne spore, ki izhajajo iz te pogodbe in jih predstavniki pogodbenih strank ne bodo uspeli rešiti sporazumno, je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. Pogodbeni stranki se dogovorita tudi, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe uporabljali Obligacijski zakonik (Ur. l. RS št. 97/2007).

13. člen Pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, ki imajo veljavnost izvirnika. Vsaka pogodbena stranka prejme po dva izvoda. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki. Pogodba je sklenjena in začne veljati, ko jo podpišejo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank. Pogodba se sklene za leto 2014 oziroma do porabe sredstev v višini skupne pogodbene vrednosti. V _______________, dne _______________ V Ljubljani, dne _________________ IZVAJALEC: NAROČNIK: _______________________ PLINOVODI d.o.o. Direktor: Glavni direktor: _______________________ Marjan Eberlinc, univ.dipl.inž.str.

Namestnica glavnega direktorja: mag. Sarah Jezernik, univ.dipl.ekon.

Po pooblastilu: Direktor Tehničnega sektorja:

mag. Oton Gortnar, univ.dipl.inž.str.

Stran 28 od 29

PRILOGA 14 OBRAZEC PRIJAVE

OPOMBA: obrazec na naslednji strani je treba izpolniti z velikimi tiskanimi črkami in nalepiti na ovojnico, v kateri je ponudba!

Stran 29 od 29

POŠILJATELJ: --------------------- --------------------- ---------------------

Ponudbo prevzel: (vpiše vložišče)

-------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- (naročnik)

NE ODPIRAJ – PONUDBA

PREGLED OPREME POD TLAKOM Z METODO MERITEV AKUSTIČNIH EMISIJ ŠT. P/NMV/32/2014/TP-TSS

pregled opreme pod tlakom z metodo meritev akustičnih emisijzemeljskega plina na posamezni progi v...

Documents