TÉRMINOSDEREFERENCIA-CONVOCATORIAPÚBLICACONTRATODEADECUACIONESLOCATIVASRUTANARANJA

OBJETO:

“Seleccióndeunapersonanaturalojurídicaparalarealizacióndeadecuacioneseninmueblelocalizadoenlacarrera45#32-47Medellín,paraelmejordesempeñoylogrodelproyectoRutaNaranja,elcualbrindarasuserviciodefortalecimientoalaseconomíascreativasyculturales”

Medellín,Juliode2019

1. INFORMACIÓNGENERAL

1.1 LACORPORACIÓNRUTAN RUTANesunaentidadsinánimodelucroconstituidaporEmpresasPúblicasdeMedellín,Tigo-UNETelecomunicacionesyelMunicipiodeMedellín,cuyopropósitoesfacilitarlaevolucióneconómicadelaciudadhacianegociosintensivosenciencia,tecnologíaeinnovación,deformaincluyenteysostenible.1.2 RÉGIMENJURÍDICOAPLICABLEALCONTRATOLaCorporaciónRutaNMedellínesunacorporaciónsinánimodelucrolegalmenteconstituida,cuyoobjetosocialeseldireccionamiento,difusiónyoperacióndelapolíticaylasactividadesdeciencia,tecnología,innovaciónyemprendimientodebasetecnológica,entodosloscamposenlosquesusAsociadoslorequieran,elsustentonormativodesuconstituciónyfuncionamientoseencuentraenlasleyes29de1990y1286de2009,ylosDecretosLey393y591de1991,normasqueregulanel fomento y asociación para actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación,creacióndetecnologías,y,engeneral,elSistemaNacionaldeCiencia,TecnologíaeInnovaciónenColombia.Enconsecuencia,noestásujetaalEstatutoGeneraldeContratacióndelaAdministraciónPública,sinoalasleyesdecienciaytecnologíamencionadas,ytodaslasdemásquemodifiquen,aclaren o regulen la materia, sin perjuicio de la aplicación de los principios generales de lacontrataciónpública,segúnloestipuladoporelartículo13delaLey1150de2007.1.3 OBJETODELACONVOCATORIAPÚBLICA

Elobjetodelapresenteconvocatoriapúblicaeseldeseleccionar,enigualdaddeoportunidadesunapersonanaturalojurídicalegalmenteconstituidaparaoperarenColombia,queofrezcalasmejorescondicionestécnicasyeconómicaparalarealizacióndeadecuacioneseninmueblelocalizadoenlacarrera45#32-47Medellín,paraelmejordesempeñoy logrodelproyectoRutaNaranja,elcualbrindarasuserviciodefortalecimientoalaseconomíascreativasyculturales.1.4 RUTANARANJALas economías creativas y culturales han ido ganando con los años un importante papel en eldesarrollodelasciudadesylasregiones,ydelamanodeltalento,lasorganizaciones,empresasyotros aliados conectados en su red de valor, contribuye con soluciones significativas a ladisminucióndebrechasenmateriaeconómicaysocial,sirviendocomoapuestascatalizadorasde

innovación,enlamedidaquesecuestionan,reinventanyseadaptanconstantementealasdiversasrealidadessociales.Desdeelaño2016RutaN,entendiendo laoportunidadypotenciadel sectorpara trasformarymejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, y enmarcado en las prioridadesestratégicasdelacorporaciónproponeuntrabajoconelsectorcreativoyculturalenmarcadoentresprioridades:

• Acompañareldesarrollodenegociosdelsectorcreativoycultural.• Atraercanalesdefinanciaciónparaelcrecimientodelosnegocios• Habilitarespaciosparalainnovación

Así las cosas, en el año 2019 la Secretaría de Desarrollo Económico y la Corporación Ruta NestablecenlanecesidaddedesarrollarRutaNaranja,espacioquebuscaconcentrarlaofertadelaadministración pública para el fortalecimiento del sector y además, generar dinámicas quepermitansufortalecimientoyampliarlasredesdecolaboraciónempresarialdelmismo.Ruta Naranja será un proyecto que aterrice en el Distrito creativo y cultural de la ciudad,denominadoPerpetuoSocorro,locualactivarálaofertainstitucionalyaportaráalfortalecimientodel ecosistemacreativoque seestá instalandoenel territoriomencionado. Endesarrollode loanterior,RutaNrequieredelaadecuacióndeunespacioubicadoencarrera45#32-47delbarrioPerpetuoSocorro,DistritoCreativodeMedellín,conunáreade716M2aproximadamente,porloqueatravésdelospresentesTérminosdeReferenciabuscaseleccionarseleccionandoalamejorpropuestapara el desarrollo de las adecuaciones locativasdel espaciodonde sedesarrollará elproyectoRutaNaranja.

1.5 INTERPRETACIÓN,ACLARACIÓNYMODIFICACIÓNDELOSTÉRMINOSDEREFERENCIA.Elparticipantedeberáexaminartodaslasinstrucciones,condiciones,especificaciones,formularios,anexos,adendasydocumentosaclaratoriosquehaganpartedeestostérminosdereferencia,todolocualconstituyelafuentedeinformaciónparalaelaboracióndelapropuesta.Si alguno de los participantes e interesados encontrase discrepancias en las especificacionesdocumentalesanexasaestosTérminosdeReferenciaoenlosTérminosdeReferenciamismos,otuvieredudassobresusignificado,podráobtenerdeRutaNlasaclaracionesdelcaso,solicitándolasmediantecomunicaciónescritadirigidaaRutaNenlosplazosestablecidosenelcronograma.TantolainquietudodudadelparticipantecomolarespuestadeRutaNsepublicaránenlapáginaweb

www.rutan.co.LafaltaderespuestadeRutaN,nopodrátomarsecomoaceptacióntácitade lasobservaciones.Las respuestas a las preguntas formuladas por los participantes e interesados son de carácterorientadorexclusivamenteynomodifican los términosdispuestosenelpresentedocumento, lacualsolopuedesermodificadamedianteAdenda.EncasodediscrepanciaentrelosTérminosdeReferencia(incluyendosusAnexosyFormatos)ylasrespuestasalaspreguntasformuladasporlosoferentesointeresados,primaráelcontenidodelosTérminosdeReferencia(incluyendosusAnexosyFormatos)ysusAdendas.En la carta de presentación de la propuesta deberá quedar claramente estipulado que elparticipanteconoceyaceptacadaunadelascondicionesdeestosTérminosdeReferencia.EncasodequeRutaNconsiderenecesariohacermodificacionesoaclaracionesantesdelafechadecierredelaconvocatoriayaperturadelaspropuestasodecidaaplazarlafecha,todoelloseharáconoceralosparticipantespormediodeadendasquesepublicaránenlapáginawebwww.rutan.co.Elcambiodefechadecierredelaconvocatoria,modificaráelplazoparalasaclaraciones.Asimismo,el plazo de la convocatoria se podrá prorrogar antes de su vencimiento, cuando lo estimeconvenienteRutaN.EstosTérminosdeReferenciadebenserinterpretadoscomountodoysusdisposicionesnodebenserentendidasdemaneraseparadadeloqueindicasucontextogeneral.Además,seseguiránlossiguientescriteriosparalainterpretaciónyentendimientodelosTérminosdeReferencia:(i)ElordendeloscapítulosynumeralesdeestosTérminosdeReferencianodebeserinterpretadocomoungradodeprelaciónentrelosmismos;(ii)LosplazosestablecidosenlosTérminos de Referencia, se entenderán como días hábiles ymeses calendario, salvo indicaciónexpresaencontrario; (iii)Cuandoeldíadevencimientodeunplazonofueseundíahábil,dichovencimientoseentenderátrasladadohastaelprimerdíahábilsiguiente.1.6 COSTOSDEPRESENTACIÓNDELAOFERTAYDELACELEBRACIÓNDELCONTRATOCada oferente sufragará todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados con lapreparaciónypresentacióndesuoferta,ycelebracióndelcontrato.RutaNnoseráresponsableenningúncasodedichoscostos,cualquieraqueseaelresultadodelaConvocatoriaPública.

1.7. ANEXOSLosoferentespodránobtenerdocumentacióneinformaciónquepuedeestarrelacionadaconelContrato,lasiguientedirección:www.rutan.co.SeconstituyencomoanexosdelosTérminosdeReferenciayseenlistanacontinuación:

• AnexoI-CartadePresentación.• AnexoII-CompromisoAnticorrupción.• AnexoIII-ExperienciadelProponente.• AnexoIV-ListadodeActividadesparaAdecuacionesyEspecificacionesTécnicas.• AnexoV-LineamientosparalasadecuacionesdeRutaNaranja• AnexoVI-Layout• AnexoVII-ListadodePrecios

1.8. PUBLICIDADYCOMUNICACIÓNRutaNpublicaráenlapáginawebdelaCorporaciónestosTérminosdeReferenciaycualquierotrodocumento relacionado con la presente Convocatoria Pública. Toda la correspondencia que sepresenteduranteelprocesodecontratación,deberádirigirseaRUTANypresentarse tantoensoporteelectrónicocomoensoportefísico,segúnseindicaacontinuación:

CORPORACIÓNRUTANMEDELLÍNCorreoelectrónico:juan.vallejo@rutan.co

CONVOCATORIAABIERTAOBJETO:Seleccióndeunapersonanaturalojurídicaparalarealizacióndeadecuacioneseninmueblelocalizadoenlacarrera45#32-47Medellín,paraelmejordesempeñoylogrodelproyecto Ruta Naranja, el cual brindara su servicio de fortalecimiento a las economíascreativasyculturales.PROPONENTE:______________________________.

CORPORACIÓNRUTANMEDELLÍNCalle67No.52-20Piso2TorreA,BarrioSevilla,Medellín.MedellínCONVOCATORIAABIERTAOBJETO:Seleccióndeunapersonanaturalojurídicaparalarealizacióndeadecuacioneseninmueblelocalizadoenlacarrera45#32-47Medellín,paraelmejordesempeñoylogrodelproyecto Ruta Naranja, el cual brindara su servicio de fortalecimiento a las economíascreativasyculturales

PROPONENTE:______________________________.1.9. PRESUPUESTOOFICIALEl valordel contratoobjetode lapresente convocatoriapública seestimaen la sumadehastatrescientostreintamillonescienmilpesosM/L($330.100.000)IVAincluido,elcualseamparaenelsiguienteCertificadodeDisponibilidadPresupuestal:655

1.10. VEEDURIACIUDADANA

LaCorporaciónRutaNconvocaalasveeduríasciudadanasparaquerealicenelcontrolsocialalapresente Convocatoria Pública, cuya información se encuentra en la en la página webwww.rutan.co.

2. ASPECTOSGENERALESDELACONVOCATORIAPÚBLICA2.1. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES FECHA OBSERVACIONES

Aperturadelaconvocatoria

23deJuliode2019PortalRutaNhttps://www.rutanmedellin.org/es/contrataciones

Reuniónaclaracióndedudas

25deJuliode2019

10:00a.m.–11:00a.m.

InstalacionesRutaNaranjadireccióncarrera45#32-47

VisitaalInmuebledondeserealizaránlasadecuaciones

25dejuliode2019

11:00a.m.–12:00m.

InstalacionesRutaNaranjadireccióncarrera45#32-47

Periododesolicituddeaclaraciones

26dejuliode2019

Enviarlasolicituddeaclaracionesuobservacionesalcontenidodelostérminosdereferenciaalcorreo:juan.vallejo@rutan.co

Publicacióndeaclaraciones

29dejuliode2019LasrespuestasypronunciamientosdelaCorporaciónseránpublicadosenlapáginawebdelamisma

2.1.1. APERTURAYCIERREDELACONVOCATORIA

LaaperturadelapresenteConvocatoriaPúblicaserálaseñaladaenelcronograma.Apartirdeesafechayhora,sedaráinicioalplazodelaConvocatoriaPúblicadentrodelcuallosoferentespodránpresentarofertas.

enhttps://www.rutanmedellin.org/es/contrataciones

Fechalímiteparalaentregadepropuestas(FechadeCierre)

01deAgostode2019alas10:00a.m.

Laspropuestasseentreganvíaelectrónicayenloquecorrespondafísico,dirigidosalcorreo:juan.vallejo@rutan.coyalacalle67No.52-20Piso2TorreA,BarrioSevilla,Medellín.

Verificaciónderequisitoshabilitantesypublicacióndelinformedeevaluaciónderequisitoshabilitantes

02deAgostode2019

LaspropuestasseránevaluadasporuncomitéconformadoporpersonasinternasdeRutaNysepublicaránenhttps://www.rutanmedellin.org/es/contrataciones

TrasladodelinformedeVerificaciónyPlazoparasubsanarlosrequisitoshabilitantes,ypresentarlosdocumentosy/o

aclaracionessolicitadosporlaCorporaciónRutaN.

06deAgostode2019

alas10:00a.m.

PresentacióndelInformedeEvaluacióndelas

Propuestas

06deAgostode2019

Sepublicaráenhttps://www.rutanmedellin.org/es/contrataciones

Plazoparapresentarobservacionesalinforme

deevaluación

07deAgostode2019

alas10:00a.m.

PublicacióndelInformeDefinitivoyAdjudicacióndelContrato

08deAgostode2019Sepublicaráenhttps://www.rutanmedellin.org/es/contrataciones

LaFechadeCierrede lapresenteConvocatoriaPúblicaseráenel lugary fechaseñaladosenelcronograma.Fechayhoralímitedeentregadepropuestas:Segúncronograma.CuandoloestimeconvenienteRutaNpodráprorrogarelplazopara lapresentacióndelasofertas.Todas lasmodificacionesserealizaránmedianteAdendasalosTérminosdeReferencia.Deconformidadconelartículo6,numeral14°,delDecreto4175de2011,lahoradereferenciaserálaestablecidaporlaSuperintendenciadeIndustriayComercio,quienmantiene,coordinaydalahoralegaldelaRepúblicadeColombia.Podráconsultarseenlapáginawebwww.sic.gov.co.2.1.2. AUDIENCIADEACLARACIÓNDELOSTÉRMINOSDEREFERENCIA(a) RutaNcelebraráunaaudienciaenellugaryfechaindicadosenelcronograma,conelobjeto

deaclararlasdudasquesurjanconrelaciónalospresentesTérminosdeReferencia.(b) Laasistenciaaestaaudiencianoseráobligatoria,peroapesardenoasistira lamisma,se

presumiráconocidoyaceptadoloqueallísediscutaporpartedelosoferentes.(c) Estaaudienciadeaclaracionesseefectuarásinperjuiciodelaresponsabilidaddelosoferentes

deverificartodaslasinformacionesycondicionesconcernientesaestaConvocatoriaPública,deconformidadconloprevistoenlospresentesTérminosdeReferencia.

(d) RutaNresponderálaspreguntasycomentariosquedebenserpresentadasporescritoenelformatoqueRutaNsuministraráesemismodíaalosintervinientes,RutaNresponderádichaspreguntasdemaneraverbaldentrodelamismaaudienciayestoseconsignaráenActadelaAudiencia.

(e) Aquellas preguntas que Ruta N no responda dentro de la audiencia, serán contestadasposteriormenteyporescrito;lasmismasseránpublicadasenlapáginadeRutaN.

(f) En todo caso, las respuestas no se entenderán como modificaciones a los Términos deReferencia.LasmodificacionesaestosTérminosdeReferencia,seránrealizadosporRutaNsiguiendo el procedimiento de Adendas que se describe en los presentes Términos deReferencia.

2.1.3. VISITAINMUEBLEEldíayhoraindicadoenelcronograma,serealizaráunavisitaoficialalsitiodelasobrasalacualasistiránlosrepresentantesdetodoslosparticipantesinteresados.Loscostosquepuedanresultardelavisitaalsitiodelasobrasseránasumidosporcadaparticipante.Losoferentesdeberánrealizar

todaslasevaluacionesyestimacionesqueseannecesariasparapresentarsusofertassobrelabasedeunexamencuidadosodesuscaracterísticas.2.1.4. ADICIONESYMODIFICACIONESALOSTÉRMINOSDEREFERENCIA

(a) Los Términos de Referencia se modificarán mediante Adenda que será publicada en los

términosseñaladosenelCronograma.(b) Las adendasmediante las cuales semodifiqueo complemente los Términos deReferencia,

formarán parte de losmismos desde la fecha en que sean publicados en el Portal RUTANwww.rutan.co. Tales Adendas deberán ser tenidas en cuenta por los oferentes para laformulacióndesuoferta.

(c) Ruta N podrá expedir adendas en cualquier momento desde la fecha de apertura de laConvocatoriahastalafechaseñaladacomolímiteparaexpediradendasenelCronograma.

2.2. QUIENESPUEDENPARTICIPAR

2.2.1. MANERAINDIVIDUALOESTRUCTURASPLURALES

Podránparticiparenelpresenteprocesodeselecciónypresentarpropuestas,laspersonasjurídicasnacionales o extranjeras, ya sea de manera individual o bajo figuras asociativas (en adelante:Estructuras Plurales). En este último caso, deben informar en su respectiva propuesta si sepresentan como figuras asociativas a través de consorcio, unión temporal, o promesa deconstitución se sociedad de propósito especial que será constituida por los miembros de laestructurapluralparalaejecucióndelcontratoencasoderesultaradjudicatarios.Parafinesdeclaridad,seprecisaquelasdisposicionesdelospresentesTérminosdeReferenciaseaplicantantoaquienparticipecomooferenteindividual,comoaquienlohagacomopartedeunaEstructuraPlural.QuieneshaganpartedeEstructurasPlurales,deberáncumplirlossiguientesrequisitos:

a) Contarconlaorganización,elequipoyelpersonalsuficienteparacumplirconelobjetodelapresenteconvocatoria.

b) Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio, unión temporal,promesadesociedadfuturadepropósitoespecialocualquierotramodalidaddeasociaciónqueconsiderenpertinente.

c) Enelcasodeunionestemporales,señalaránlostérminosyextensióndelaparticipaciónenla oferta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el

consentimiento previo de Ruta N, y en caso de no especificarse el porcentaje departicipaciónseentenderáquesehaceatravésdeConsorcio.

d) Losmiembrosdelconsorcioode launióntemporaldeberánpresentareldocumentodeconstitución,elcualdeberáexpresarclaramentesuconformación, lasreglasbásicasqueregulanlasrelacionesentreellosysuresponsabilidad,eigualmentesudeseodeparticiparenlapresentaciónconjuntadelaofertaydesuscribirelcontrato.

e) Designaránalapersonaqueactuarácomorepresentantelegaldelconsorcioodelaunióntemporalyasíloindicaráneneldocumentodeconstitución,acompañandoelpoderlegalqueloconstituyecomotal,conlafirmaautorizadadecadaunadelaspartes.

f) Losintegrantesdelconsorcioounióntemporal,debenpermanecerenelconsorcioounióntemporalcomomínimoduranteeltérminodevigenciadelcontratoyeltiempoadicionalquedeterminen.Portanto,deberáindicarseenlaofertaqueduranteestetérminonoserádisueltani liquidadaningunadeestasformasdeasociación,nihabrácesióndelcontratoentrequienesintegranelconsorcioolaunióntemporal.

g) Indistintamentedeladenominaciónqueseleotorguealamodalidadmediantelacualsepresentarálaoferta, losproponentesaceptaránsincondicionamientoalgunolaasunciónde una obligación solidaria e indivisible en relación con la presentación de la oferta, lasuscripciónylegalizacióndelcontrato,asícomodesucumplimiento,liquidaciónygarantíay en general, para todos los efectos quedel contrato se deriven. Existe responsabilidadsolidaria e indivisible tanto en la fase precontractual como en la contractual y poscontractualyparalaexistenciadeésta,bastaquelaofertasepresenteenformaconjunta,enconsorcio,enunióntemporal,enpromesadesociedadfuturadepropósitoespecialocualquierotramodalidaddeasociaciónqueconsiderenpertinente.

h) En caso de presentarse en estructura plural como promesa de sociedad con propósitoespecialyresultaradjudicatarios,deberándemanerapreviaalasuscripcióndelcontratoconstituirlarespectivasociedad.

i) Cualquierformadeparticipaciónasociativaobligaalcumplimientoindividualporcadaunode los integrantes de todos los requisitos habilitantes consagrados en los presentestérminosdereferencia.

2.2.2. INHABILIDADESEINCOMPATIBILIDADES

No podrán participar en esta convocatoria, quienes se encuentren en cualquiera de lascircunstanciasprevistasenelartículo8delaLey80de1.993,enlasLeyes1150de2007,1474de2011y1952de2019,enelartículo5°delaLey828de2003,enelDecretoLey019de2012,yenelartículo 45 de la Ley 842 de 2003 y demás disposiciones legales vigentes que consagreninhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado, entre las que se resaltan, sinlimitarseaellas:

ü LaspersonasquesehalleninhabilitadasparacontratarporlaConstituciónylasleyes.ü Quienesparticiparonenlaslicitacionesocelebraronloscontratosestandoinhabilitados.ü Quienesdieronlugaraladeclaratoriadecaducidad.ü Quienessinjustacausaseabstengandesuscribirelcontratoestataladjudicado.ü Quienesfueronmiembrosdelajuntaoconsejodirectivooservidorespúblicosdelaentidad

contratante.Estaincompatibilidadsólocomprendeaquienesdesempeñaronfuncionesenlosnivelesdirectivo,asesoroejecutivoyseextiendeporeltérminodeun(1)año,contadoapartirdelafechadelretiro.

ü Lascorporaciones,asociaciones,fundacionesylassociedadesanónimasquenotenganelcarácter de abiertas, así como las sociedades de responsabilidad limitada y las demássociedades de personas en las que el servidor público en los niveles directivo, asesor oejecutivo, o el miembro de la junta o consejo directivo, o el cónyuge, compañero ocompañerapermanenteolosparienteshastaelsegundogradodeconsanguinidad,afinidado civil de cualquiera de ellos, tenga participación o desempeñe cargos de dirección omanejo.

ü Losmiembros de las juntas o consejos directivos. Esta incompatibilidad sólo se predicarespectodelaentidadalacualprestansusserviciosydelasdelsectoradministrativoalquelamismaestéadscritaovinculada.

ü Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por lacomisióndedelitoscontralaAdministraciónPúblicacuyapenaseaprivativadelalibertadoque afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitosrelacionadosconlapertenencia,promociónofinanciacióndegruposilegales,delitosdelesahumanidad, narcotráfico en Colombia o en el exterior, o soborno transnacional, conexcepcióndedelitos culposos.Esta inhabilidadseextenderáa las sociedadesen lasquesean socias tales personas, a sus matrices y a sus subordinadas, con excepción de lassociedadesanónimasabiertas.

ü Habersidoobjetodeimposicióndecinco(5)omásmultasdurantelaejecucióndeunoovarioscontratos,duranteunamismavigenciafiscalconunaovariasentidadesestatales.

ü Habersidoobjetodedeclaratoriasdeincumplimientocontractualenporlosmenosdos(2)contratosduranteunamismavigenciafiscal,conunaovariasentidadesestatales.

ü Habersidoobjetode imposicióndedos (2)multasyun (1) incumplimientoduranteunamismavigenciafiscal,conunaovariasentidadesestatales.

Enningúncasounamismapersona (naturalo jurídica,nacionaloextranjera),yaseademaneraindividualocomointegrantedeunaEstructuraPlural,podráhacerpartedemásdeunoferente.Tampocopodránhacerlo laspersonas jurídicas,nacionalesoextranjeras,a travésdeunaomássociedadescontroladasodesusmatrices,directaoindirectamente.Silosoferentesointegrantes

delaEstructuraPluralfuesenpersonasnaturales,nacionalesoextranjeras,tampocopodránhacerloatravésdepersonasconlascualestenganunarelacióndeconsanguinidadhastaeltercergradooprimergradodeafinidadorelacióncivil.Las inhabilidades e incompatibilidades se extenderán a las personas jurídicas, nacionales oextranjeras, controladas o controlantes, directa o indirectamente por las sociedades que seencuentranenlascircunstanciasalasqueserefiereelpárrafoanterioryalasEstructurasPluralesenlasqueparticipenestasyaquellas.Los Oferentes – Estructuras Plurales- y sus Integrantes deberán declarar bajo la gravedad dejuramento en la oferta que: (i) no están incursos en las mencionadas inhabilidades,incompatibilidadesoprohibicioneslegales;niseencuentranincursosdirectamente,nisuequipodetrabajoy/osusdirectivosenconflictodeintereses(ii)quenoseencuentranincursosenningunacausal de disolución y/o liquidación, (iii) que no se encuentra(n) adelantando un proceso deliquidación obligatoria, concordato o cualquier otro proceso de licitación de acreedores deconformidadconlasnormasdepaísesdiferentesdeColombia;(iv)quenoseencuentranreportadosenelBoletíndeResponsablesFiscalesvigente,publicadoporlaContraloríaGeneraldelaRepública,(v)quenoseencuentranreportadosante laProcuraduríaGeneralde laNaciónconsanciónqueimpliqueinhabilidadvigente.RUTANrechazarátodaslasofertaspresentadasencontradicciónaloaquídispuesto.2.2.3. CONFLICTOSDEINTERÉSLosconflictosdeinterésseregiránporlodispuestoenlanormatividadvigente.Enconsecuencia,almomentodepresentarsuoferta,eloferentedeberádeclararqueél,susdirectivos,asesoresyelequipodetrabajoconqueejecutaránlosserviciosacontratar,noseencuentraincursosenconflictodeinterés.2.3. REQUISITOSHABILITANTESLacapacidadjurídicaylascondicionesdeexperiencia,capacidadfinancieraydeorganizacióndelosproponentes, seránobjetodeverificacióndecumplimientocomorequisitoshabilitantespara laparticipaciónenelprocesodeselecciónynootorgaránpuntaje.2.3.1. PERSONASNATURALESOJURÍDICAS

Podránparticipartodasaquellaspersonasnaturalesojurídicas,consideradaslegalmentecapacesenlasdisposicionesvigentesquenotenganincompatibilidadesoinhabilidadesparacontratar,quecumplancon:

1. TenercapacidadjurídicaparalapresentacióndelaPropuesta.2. Tenercapacidadjurídicaparalacelebraciónyejecucióndelcontrato.3. Noestarincursoenningunadelascausalesdeinhabilidadoincompatibilidadprevistasen

lasleyesdeColombia.Ruta N se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en lapropuesta,yelproponenteautorizaatodaslasentidades,personasoempresasquedeunauotraformasemencionenenlosdocumentospresentados,asuministrarlainformaciónqueserequiera,a visitar sus instalacioneso a solicitar informaciónde cualquierade susempleados, en casodeconsiderarlonecesario.2.3.2. DOCUMENTOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

HABILITANTESLosrequisitoshabilitantesnootorgaránpuntaje.Soloseencontraránhabilitadoslosproponentesquepresentenlainformaciónindicadaenlosrequisitoshabilitantes,incluyendoladocumentaciónqueacontinuaciónseindica:

AnexoI-CartadePresentación.AnexoII-CompromisoAnticorrupción.AnexoIII-ExperienciadelProponente.

2.3.3. CAPACIDADJURIDICA.LaCapacidadJurídicaesaquellacondicióndelaspersonasnaturalesojurídicasrelativaasuaptitudparaparticiparenlapresenteConvocatoriaPública,deconformidadconlasprevisionescontenidasen el Código Civil y el Código de Comercio, de acuerdo al caso. Para las personas jurídicas laCapacidadJurídicaserálaprevistaelartículo99ysiguientesdelCódigodeComerciocolombianoysiempre que el representante legal cuente con las autorizaciones que conforme a los estatutossocialesdebatenerparaparticiparenlapresenteConvocatoriaPública.Paraelcasodepersonasjurídicas extranjeras se tendrá en cuenta la ley aplicable en la respectiva jurisdicción deincorporación.

Todas laspersonas jurídicasdeberánadjuntar el certificadodeexistencia y representación legalexpedidosporlaCámaradeComercio,enelqueseindiquelasiguienteinformaciónycondiciones.

a) Laexistenciayrepresentaciónlegal;

b) La capacidad jurídica del representante legal para la presentación de la propuesta y para lasuscripcióndelcontrato;Cuandoel representante legal tenga limitacionesestatutariasparapresentarpropuesta,parasuscribirelcontratoorealizarcualquierotroactorequeridoparalapresentacióndelapropuesta,laparticipaciónenlaconvocatoriay/oparalacontrataciónencasoderesultaradjudicatario,sedeberápresentar juntoconlapropuestaunextractodelactaenlaqueconste ladecisióndelórgano social correspondiente que autorice la presentación de propuesta, la celebración delcontratoylarealizacióndelosdemásactosrequeridosparalaejecucióndelcontratoencasoderesultarAdjudicatario.

c) ElobjetosocialdeberáincluiropermitirdesarrollarelobjetodelapresenteConvocatoria.

d) Que se han constituido con una anterioridadmínima de 90 días a la Fecha de Cierre de lapresenteConvocatoria,yqueel términodeduraciónseapor lomenos iguala tres (03)añoscontadosapartirdelapresentacióndeOferta.Enloscasosenqueelvencimientodelperíododeduracióndelapersonajurídicaseainferioralplazo exigido, se admitirá un acta proveniente del órgano social con capacidad jurídica paratomar esa clase de determinaciones, en la cual se exprese el compromiso de prorrogar laduración de la persona jurídica para alcanzar los plazos aquí previstos, en caso de resultarAdjudicatarioyantesde la suscripcióndelcontrato.Estecompromisodeberá reflejarseen laCartadePresentacióndelaPropuesta.

e) Haber sidoexpedidomáximo treinta (30)díascalendarioanterioresa la fecha límiteprevistaparalapresentacióndelapropuesta.EncasodemodificarselaFechadeCierredelProcesosetendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia yrepresentaciónlegallaoriginalmenteestablecidaenlosTérminosdeReferencia.

f) Las Estructuras Plurales podrán tener un apoderado único para lo cual acreditarán el podercomúnotorgadoportodoslosparticipantesdelaEstructuraPluralconelcumplimientodelosrequisitoscorrespondientes.

2.3.4. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DE LA PERSONA NATURAL O DELREPRESENTANTELEGALDELASOCIEDAD

Elproponentedebeadjuntarconsupropuesta,fotocopiadelacéduladeciudadaníadelapersonanaturalorepresentantelegaldelasociedad.2.3.5. REGISTROÚNICOTRIBUTARIO(RUT).Deberápresentarseconlapropuesta,fotocopiadelRegistroÚnicoTributario–RUT–,expedidoporla Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN–. Para el caso de Consorcios, UnionesTemporalesuotrasformasasociativasdeberápresentarseelRUTdecadaunodesusintegrantes.Dichodocumentodebeestaractualizado,deconformidadconloestablecidoporlaResoluciónN°139del21denoviembrede2012,proferida laDirecciónde ImpuestosyAduanasNacionales–DIAN-2.3.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES, DISCIPLINARIOS, PENALES Y MEDIDAS

CORRECTIVASEl proponente debe adjuntar con su propuesta, el certificado de antecedentes fiscales,disciplinarios,penalesymedidascorrectivasvigentesalafechadepresentación.Dichoscertificadossepuedenobtenerenlassiguientespáginasweb:- www.contraloriagen.gov.co- www.procuraduria.gov.co- www.policia.gov.co- https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx2.3.7. PAGODESEGURIDADSOCIAL.PersonasNaturales.EncasoqueelProponenteseaunapersonanatural,deberátenerencuentalo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, para cuyo efecto deberá aportar con lapropuestalaconstanciadeestarafiliadoalsistemadesaludypensionesalossistemasdesaludylaplanilladelúltimopago.CuandosetratedeConsorciosoUnionesTemporales,cadaunodesusmiembrosintegrantesqueseapersonanatural,deberáaportarladocumentaciónacáexigida.

Laomisiónolapresentaciónincompletadelainformaciónrequerida,essubsanableeneltérminoqueparaelefectoleseñalelaCorporaciónRutaN,sopenaderechazodelapropuestasinocumple.Personas Jurídicas. Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá presentar unacertificación,enoriginal,expedidaporelRevisorFiscal,(quiendeberáaportarcopiadeldocumentodeidentidad,laTarjetaProfesionalycertificadodeantecedentesdisciplinariosvigentesexpedidoporlaJuntaCentraldeContadores),cuandoésteexista,deacuerdoconlosrequerimientosdelaLey,oporelRepresentanteLegalcuandonoserequieraRevisorFiscal,dondesecertifiqueelpagodelosaportesdesusempleadosalossistemasdesalud,riesgosprofesionales,pensionesyaportesa las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ServicioNacionaldeAprendizaje.Dichodocumentodebecertificarque,alafechadepresentacióndesuoferta,ha realizadoelpagode losaportescorrespondientesa lanóminade losúltimosseis (6)meses,contadosapartirdelacitadafecha,enloscualessehayacausadolaobligacióndeefectuardichospagos.Eneleventoenquelasociedadnotengamásdeseis(6)mesesdeconstituida,deberáacreditarlospagosapartirdelafechadesuconstitución.Lainformaciónpresentadaseentiendesuministradabajolagravedaddejuramentorespectodesufidelidadyveracidad.2.3.8. CAPACIDADFINANCIERAPara la evaluación de los indicadores financieros del presente proceso selección los oferentespodránanexarelrespectivoCertificadodelRegistroÚnicodeProponentes-RUP-expedidoporlaCámaradeComerciocorrespondiente,queincluyalainformaciónfinancieraactualizadaalcortea31dediciembrede2018.LainformaciónallícontenidadeberáestarvigenteyenfirmeconfechadeexpediciónnoSuperioratres(3)mesescontadoshastalafechadecierredelproceso.Tambiénsepodrápresentarparaverificar la información financiera, losestados financierosconcortea31dediciembrede2018,debidamentecertificados.Asímismo,sedeberánpresentarlasnotasalosestadosfinancierosyeldictamendelrevisorfiscaloauditorexterno.Losproponentesdeberáncumplir todos lossiguientes indicadoresparaconsiderarsehabilitadosfinancieramente:

Indicador ÍndiceRequerido

ÍndicedeLiquidez >=2Endeudamiento <=0,60

Razóndecoberturadeintereses >1,0Patrimonio Patrimonioigualosuperiora

unopuntocinco(1.5)veceselpresupuestodeestaconvocatoriapública.

LosproponentesdeberánpresentarunPatrimonioigualosuperioraunopuntocinco(1.5)veceselpresupuestodeestaconvocatoriapública.EstosíndicesseverificaránapartirdelRUPolosestadosfinancierosconcortea31dediciembrede2018.Encasodeconsorciosyunionestemporalescadaunodesusintegrantesdeberácumplirconlosindicadoresfinancierosseñalados.2.3.9. DOMICILIOSolo estarán habilitados los proponentes que se encuentren domiciliados en alguno de losmunicipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Esta información seráverificada a través del Certificado de Existencia y Representación Legal en el caso de personasjurídicas, y, en el caso de personas naturales, estas deberán aportar el registro mercantil delestablecimientodecomercio.2.3.10. EXPERIENCIA

Elproponentedeberáacreditarunaexperienciaenlarealizacióndecontratosconobjetossimilares,estoes,adecuaciones locativasenoficinasconentidadesdel sectorpúblicooprivado,aportandocomoMÍNIMOTRES(3)yMÁXIMO(5)contratos,queseencuentrenseaenejecución,terminadosoenetapadeliquidaciónyquehayansidosuscritosenlosúltimosCINCO(5)añosanterioresalafechadecierredelapresenteconvocatoria.En la acreditación de experiencia, deberán certificar: el área objeto de intervención, fechas deiniciación y terminación del contrato, objeto del contrato, contratante y valor del contrato. SeconsideraráelvalornetoantesdeIVA.Lasadicionesalcontratotambiénserántenidasencuenta.Para certificar la experiencia deberádiligenciar el Anexo III- Experiencia del Proponente y anexarmínimoTRES(3)ymáximoCINCO(5)certificadosdecontratosocopiadeloscontratosfirmadosyescaneados por ambas partes y que se encuentren en ejecución o en proceso de liquidación,suspendidosoterminados.Elactadeiniciosuscritaporelproponenteenelsectorpúblico,yaseaindividualmenteoenconsorcioounióntemporal,cuandoaplique.

Paraloscontratossuspendidossetendráencuentaelplazotranscurridodesdelasuscripcióndelcontrato y hasta la fecha en que se inició la suspensión. Para los contratos en ejecución elproponentedeberáacreditarunavancedeporlomenoselsetentaycincoporciento(75%).Paraellodebeaportarcertificadodelosmismos,expedidoporlaentidadcontratante,dondeconsteelavancedelcontratoyelvalorfacturadoalafechadecierredelpresenteProceso.La Experiencia General bajo la modalidad deOfertasMercantiles, se certificara adjuntando lainformacióncorrespondientea:

i) LaOfertaMercantil,ii) LaAceptacióndeéstayiii) Lascorrespondientescertificacionesdeejecucióndelostrabajos,expedidosporparte

delaentidadopersonaaquienfuedirigidalaoferta.EnelcasoqueelProponentepretendacertificarlaexperienciaensubcontratos,debeanexar:

i) Lacertificaciónexpedidaporlaempresasubcontratante,ii) Lacertificacióndelcontratoprincipal(expedidaporlarespectivaentidadcontratante)

yiii) Documentoexpedidopor laentidadcontratantedondeseautoricealCONTRATISTA

principalsubcontratareltipodeactividady/oobraacreditadaporelInteresado.

NOTA: Las certificaciones presentadas deben contener de manera explícita la informaciónrequeridaenlospresentesTérminosdeReferenciaparasuvalidaciónyposteriorevaluación.

2.3.11. GARANTÍADESERIEDADDELAOFERTA.Elproponentedeberáanexarconsupropuestalagarantíadeseriedaddelaofertaporvalordeldiezporciento(10%)delpresupuestooficialyporunavigenciaquecubradesdelafechadecierredelprocesoytres(3)mesesmás.Enestagarantíasedeberáindicarcomotomadoralproponente,ycomoaseguradoybeneficiario,laCorporaciónRutaN.Asimismosedeberáhacermenciónexpresadelobjetodelaconvocatoriapúblicarespectodelacualseaseguralapropuesta.Lagarantíadeberácubrirlossiguientesriesgos:

1.Lanoampliacióndelavigenciadelagarantíadeseriedaddelaofertacuandoelplazoparalaadjudicaciónoparasuscribirelcontratoesprorrogado,siemprequetalprórrogaseainferioratres(3)meses.2.Elretirodelaofertadespuésdevencidoelplazofijadoparalapresentacióndelasofertas.3.Lanosuscripcióndelcontratosinjustacausaporpartedeladjudicatario.4.Lafaltadeotorgamientoporpartedelproponenteseleccionadodelagarantíadecumplimientodelcontrato.

3. CONDICIONESDELAPROPUESTA3.1. ALCANCE-ASPECTOSTÉCNICOS

Selección de una persona natural o jurídica para la realización de adecuaciones en inmueblelocalizadoenlacarrera45#32-47Medellín,paraelmejordesempeñoylogrodelproyectoRutaNaranja,elcualbrindarasuserviciodefortalecimientoalaseconomíascreativasyculturales.De acuerdo a las necesidades de operación del Proyecto se requiere intervenir el inmuebleseñalado,conlasactividadesdeadecuacionesdescritasenAnexoIV-ListadodeActividadesparaAdecuacionesyEspecificacionesTécnicas,elAnexoV-LineamientosparalasadecuacionesdeRutaNaranjayelAnexoVI-Layout.

3.2. OBLIGACIONESCONTRATISTA

• OBLIGACIONESGENERALES.

1. EjecutarelobjetodelcontratodeconformidadconelalcancedefinidoenlosTérminosdeReferenciadelaConvocatoriaPúblicaylapropuestapresentadaporELCONTRATISTA,lacualformaráparteintegraldelcontrato.

2. Atender oportunamente, dentro plazos razonables y acordados mutuamente, lasrecomendacionesdelSupervisordelcontratodesignadoporpartedeRutaN.

3. PresentarlacuentadecobroofacturaconelllenodelosrequisitosexigidosporlaLey,paralarealizacióndelosrespectivospagos.

4. Respetarelcontrato,enelsentidodequeestáprohibidalacesióndelmismo,anoserquesecuenteconautorizaciónescritadeRutaNparahacerlo.

5. LasdemásqueporLeyylanaturalezadelpresentecontratolecorrespondan.

• OBLIGACIONESESPECÍFICAS.

1. Realizar las adecuaciones locativas generales al espacio, de acuerdo con lasespecificaciones técnicas establecidas en la planimetría entregada, anexos y las visitasrealizadasalsitio.• ActividadesPreliminares• Divisionesmodulares• Proyectobioclimáticopreliminar• Redes• seguridadindustrial

2. PresentaralSupervisordelcontrato,antesde lasuscripcióndelactade inicio,todos losdocumentosprevioslegalesynecesariosqueserequieranparalainiciacióndelpresentecontratoysecomprometeaestudiarcuidadosamentetodoslosfactoresquepuedaninfluirenlaejecucióndelobjetocontractual.

3. Realizarcomitédeaprobacióndemuestras,acabadosydemás.PodrásugerirsecambiosdematerialessiempreycuandocumplanconlasespecificacionesmínimasrequeridasporRutaN,seansimilaresencuantoacalidadynomodifiqueprecios.

4. ResponderaRutaNtodaslasobservacionestécnicasyadministrativasencuantoacalidaddelosbienesobjetodelcontrato.

5. Contratarelpersonalde trabajadoresquea su juicio, seaelnecesarioe idóneopara ladebidaejecucióndelcontrato.

6. ResponderanteRutaNyvelarporlabuenacalidaddelobjetocontratado.7. Participarenloscomitéstécnicosycomitésdesupervisióndelcontratoqueserequierany

enlasreunionesconvocadasporelSupervisordelcontratodarleseguimientoalaejecucióndelasobras.

8. Entregar un informe final con el consolidado de productos usados durante la obra,materiales,calidadesydemás,incluyendolostiemposyalcancesdelasgarantías.

9. Entregarmanualdeusoymantenimientos.10. Cumplir las disposiciones legales sobre contratación de personal colombiano y las

reglamentarias de las diferentes profesiones. Se obliga igualmente al cumplimiento detodaslasleyeslaboralesvigentesyalpagodetodoslossalariosyprestacionessocialesqueellasestablezcan.

11. Proveerparalostrabajadoreselsegurocontraaccidentes,ylasindemnizacionesaquehayalugar,asícomovelarporquelossubcontratistascumplanlasobligacioneslaboralesquelescorrespondan.Encasoderequerirtrabajosenalturas, laspersonasquevayanarealizardichostrabajosdebencontarconlacapacitaciónylacertificaciónvigenteparahacerlo.

12. Entregarlasadecuacionescontratadas,enperfectoestadodefuncionamiento,yaenterasatisfaccióndeRutaN.

13. Ejercer la dirección técnica y administrativa de los trabajos para conseguir la correctarealizacióndelasespecificacionesdelasadecuacionesestablecidasenlosplanos.

14. ELCONTRATISTAnopodráintroducircambioalgunoenlostrabajosarealizarsinlapreviaautorizaciónescritadeRutaN.

15. Utilizar,suministrarymantener,para laejecucióndelcontrato,elpersonal idóneo,yencantidad suficiente, por todo el tiempo de duración delmismo. Dicho personal deberáreunir las condiciones profesionales, conocimientos y experiencia necesarios,reconociendoexpresamenteELCONTRATISTAqueessuempleador,yasumiendotodaslasobligacionesinherentesaestacondición,sinqueexistaningúnvínculolaboralentreestosyRutaN.

16. Utilizarsuspropiosequiposyherramientasenlaejecucióndelcontrato,loscualesdeberásuministrarencantidadessuficientesyquedeberánseridóneosparaelobjetocontratado.ELCONTRATISTAeselúnico responsablepor todoaquelloque sederivedelusode losmencionadas herramientas y equipos, además de ser responsable por mantenerlos enóptimoestado,debiendorepararlosadecuadamente,porsucuentayriesgo,yasumiendotodoslosgastosinherentes.

17. Ejecutarelcontratocumpliendoentodoconelcronogramadeactividadespactado.18. Retirarlosmaterialessobrantesyentregarelsitiodeejecucióndelcontrato,enperfecto

estadodelimpieza.19. Responder,indemnizandoymanteniendoindemneaRutaN,portododañoquesecause

aesteoasusbienesendesarrollo,comoconsecuencia,oconocasióndelcontratoy/osuejecución.

20. Responderporlabuenacalidadlasadecuacioneslocativasinstaladasydelosmaterialesyelementosutilizadosenelobjetodelcontrato.

21. Garantizarquetantoél,comosussubcontratistasy losproveedoresdeambos,cumplencon todas las normas ambientales, sanitarias, técnicas e industriales que resultenaplicables.

22. Constituirlaspólizasestablecidasenestecontrato,enlostérminosaquídescritos.23. EL CONTRATISTA será el responsable de la seguridad interna del inmueble durante las

obras.Enconsecuencia,tendránlacustodiadetodoslosmateriales,elementosdeobraydemás,estableciendolasmedidasdeseguridadrequeridasparaevitarpérdidasyrobos.Ruta N no responde por ningún daño o perdida en materiales de construcción,herramientas,yningúnotro,puestoquelacustodiadelinmuebledurantelasobrasestaráenmanosdelCONTRATISTA.

24. EL CONTRATISTA no podrá permitir el ingreso de terceras personas tanto vinculadas alcontratista,comolaspersonasquevisitenelinmuebleporpartedeRutaN,garantizando

entodotiempoelusodeloselementosdeseguridadrequeridoseimpidiendoelaccesodequienesnocumplancontalesnormasdeseguridadyprotección.

25. Lasdemáspropiasdelejerciciodeestetipodeserviciolecorrespondan.

3.3. PÓLIZAS

ParagarantizarlasobligacionessurgidasdentrodelContrato,ELCONTRATISTAdeberáconstituirafavordeRutaNunagarantíaúnicaafavordeunaentidadestatallacualconsistiráenunapólizaexpedidaporunacompañíadeseguroslegalmenteautorizadaparafuncionarenColombia.

Losriesgosquelagarantíadeberácubrirson:

a) DeBuenManejodelAnticipo.ELCONTRATISTAotorgaráunagarantíaporbuenmanejodelanticipo,porunvalorigualal100%delasumaanticipadaentregadacomoprimerpago;yunavigenciaigualalplazodeejecucióndelContratoycuatro(4)mesesmás.

b) Cumplimiento:ParagarantizareltotalyestrictocumplimientodetodaslasobligacionesqueadquiereenelContrato,ELCONTRATISTAotorgaráunagarantíaporunacuantíaigualalveinteporciento(20%)delvalorestimadodelContratoyunavigenciaigualalplazodeejecucióndelContratoycuatro(4)mesesmás.

c) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: EL CONTRATISTA otorgará unagarantíapor los conceptosdepagode salarios,prestaciones socialese indemnizacionesdelpersonalasociadoalaejecucióndelcontrato,yseconstituiráporunacuantíaequivalentealcincoporciento(5%)delvalorestimadodelContrato,conunavigenciaigualaladelplazodeejecucióndelContratoytres(3)añosmás.

d) Responsabilidad Civil Extracontractual: EL CONTRATISTA deberá constituir una garantía deresponsabilidadcivilextracontractualqueloamparecontralosriesgosdemuerte,lesionesydañosdepropiedadesdeterceros,dañoemergente,lucrocesanteydañosextrapatrimoniales,por razón de las actividades que deba desarrollar en virtud del presente contrato y queconsagrecomoaseguradostantoaRutaNcomoaELCONTRATISTAycomobeneficiariosalostercerosafectadosyaRutaNcuandoalaluzdelcontratosepuedaconsideraruntercero.Estagarantíaequivaldráalveinteporciento(20%)delvalordelcontratoysepresentaráunavezsuscrito,conunaduraciónigualaladelcontratoyseis(6)mesesmás.

e) EstabilidaddelaObra:ELCONTRATISTA,deberáconstituirunagarantíadeestabilidaddelaobra,quegaranticeelbuenfuncionamientodelasobrasporélrealizadas,ysobrelacualsecargarácualquierreparaciónqueseanecesariapordefectosqueaparezcanduranteelplazodeejecución, esta garantía debe consagrar como asegurado a Ruta N, y tendrá un valorequivalentealdiezporciento(10%)delvalor totaldelcontratoyunavigenciadeunañoapartirdelrecibofinaldecadaobraejecutadadentrodelplazodelcontrato.

3.4. FORMADEPAGO.

RUTANpagaráelvalortotaldelcontratodelasiguientemanera:Ø Unprimerpago,equivalentealcincuentaporciento(50%)delvalortotaldelcontrato,una

vezelmismohayasidosuscritoylegalizado,sehayanconstituidoyaprobadolaspólizas,ysehayafirmadoelactadeinicioentreLASPARTES.PreviaentregaporpartedeELCONTRATISTAdelcronogramafinaldelasobras,elcualdeberáseraprobadoporelsupervisordelcontrato,asícomolaaprobacióndemateriales,muestrasyacabados.ElcronogramadeobraqueseacordaráconelContratistaseleccionadoyelActadeIniciohacenparteintegraldelcontrato.

Ø Elcuarentaporciento(40%)delvalortotaldelcontrato,sepagaráenpagosparciales,contraentregas parciales según la finalización de actividades detalladas en el cronograma, y sehayanconcertadopreviamenteyrecibidoporelsupervisordelcontrato.

Ø Un último pago, equivalente al diez por ciento (10%), contra entrega a satisfacción alsupervisordelcontratodetodalaobra,incluyendolasactividadesdepost-venta,unavezserealicelaentregafinal,todolocualconstaraenactadereciboasatisfacción.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días siguientes a lapresentación de la respectiva por parte del Contratista, mediante transferencia electrónica oconsignaciónasucuentabancariapreviamentesuministrada.

PARÁGRAFOSEGUNDO:ParalarealizacióndelrespectivopagoporcuentadeRutaNyafavordelContratista,éstaseobligaapresentarlosrespectivospazysalvoporconceptodelosaportesalaseguridadsocialdesustrabajadores,deconformidadconelartículo50delaLey789del2002.3.5. PLAZO

Sesenta(60)díascalendario,contadosapartirdelasuscripcióndelactadeinicio.Loanterior,sinperjuiciodelasactividadesdepost-ventaqueseacuerdenconelContratistaseleccionadoenelcronogramadeobraqueharáparteintegraldelcontrato.

3.6. PROPUESTASCONDICIONADAS.Nopodránseñalarsecondicionesdiferentesalasestablecidasenestostérminosdereferencia.Encaso de que la propuesta formule condiciones diferentes a las establecidas, se tendrán por noescritasy,entalcaso,prevaleceránlasdisposicionesrespectivasdelainvitación.3.7. CIERREDELPROCESODESELECCIÓN.

• Elcierredelaselecciónserealizarásegúncronograma.

• Apartirdelafechayhoradecierredelpresenteprocesodeselección,losproponentesno

podránretirar,adicionarocorregirsuspropuestas.

• Laspropuestaspresentadasenformaextemporáneanoseránevaluadas.

3. EVALUACIÓN3.1. EVALUACIÓNJURÍDICA,TÉCNICAYFINANCIERA.LaevaluaciónserárealizadaporRutaN,quiendeterminarásilaspropuestaspresentadascumplencon los requisitos habilitantes para ser declaradas como HABILITADAS, de conformidad con loestablecido en los presentes Términos de Referencia. Para ello, Ruta N designará un comitéevaluador (en adelante el “Comité Evaluador”), cuya tarea será la de orientar y recomendar elsentidodelasdecisionesquesedebanadoptarduranteesteproceso.3.2. ACLARACIÓN,EXPLICACIÓNYSUBSANABILIDADDELASPROPUESTAS.RutaNpodrásolicitarporescritoa losproponentes lasaclaracionesyexplicacionesqueestimeindispensablessobrelosdocumentosjurídicos,técnicosyeconómicosdelaspropuestasysolicitarásubsanarladocumentaciónpertinente,dentrodeltérminoqueRutaNseñaleparatalefecto.LapropuestaseráRECHAZADAsielproponentenopresentadentrodeltérminoseñaladoporRutaNlosdocumentos,aclaracionesoexplicacionessolicitadas.Solopodránsersubsanadosaquellosrequisitosquenootorguenpuntaje.

3.3. REQUISITOSPUNTUABLESLaasignacióndepuntajeserrealizarádeconformidadconlossiguientesparámetros:

Parámetro PuntajePropuestaeconómica 70PUNTOSEquipotécnico,experiencia,calidaddeproductosypropuestadevalor 30PUNTOS

Total 100

3.3.1. EVALUACIÓNPROPUESTAECONÓMICA(70PUNTOS)

ElproponentedeberádiligenciarelAnexoI-FormulariodePrecios,sinmodificarlos,adicionarlosnisustituirlos,asimismodeberádiligenciartodosloscampos:PUNTUACIÓN:RutaNasignarálos70puntosalproponentequepresentelapropuestaeconómicamásbajaIVAINCLUIDO que CUMPLA con las características técnicas solicitadas. Los demás proponentesrecibiránlospuntosdeconformidadconlasiguienteformula:P=PM*(70)PPDonde:

P=Eselnúmerodepuntos.PM=Propuestamásbaja.PP=Propuestaaevaluar.

3.3.2. EQUIPOTÉCNICO,EXPERIENCIA,CALIDADDEPRODUCTOSYPROPUESTADEVALORRutaNasignará los30puntosalproponentequepresente lapropuestaconunequipo técnico,experiencia,calidaddeproductosypropuestadevalormáscompleta,paralocualenviaranensuofertanosóloeldetallededichapropuestasinoaquelladocumentaciónqueconsiderennecesaria

para acreditar la información allí contenida. Los demás proponentes recibirán los puntos deconformidadconlasiguienteformula:P=PM*(30)PPDonde:

P=Eselnúmerodepuntos.PM=propuestaconunniveldeserviciosmáscompleto.PP=Propuestaaevaluar.

ParalaevaluacióndelEquipoTécnicodetallaráensupropuestaelequipotécnicoysuexperiencia.3.4. RECHAZOYELIMINACIÓNDEPROPUESTASRutaNrechazaráunaovariaspropuestas,encualquieradelossiguientescasos:1.Cuandolaspropuestasnoseajustenalasexigenciasdelostérminosdereferencia,amenosquehubiereposibilidaddesaneamiento.2. Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad oincompatibilidadparacontratar,establecidasenlaConstituciónyenlaley.3.Cuandosupresentacióndelapropuestaseaextemporánea;esdecir,sepresenteluegodelafecha y hora fijadas para el cierre del proceso de selección, o en oficina o lugar diferente a laindicadaenestepliego.4. Cuando el objeto social de la empresa no corresponda a las actividades inherentes alcumplimientodelobjetode la contratación.Enel casodeConsorciosoUnionesTemporales, lapropuestaseráeliminadasirespectodecadamiembronosecumpleconesterequisito.5.PornoconsiderarlasmodificacionesalostérminosdereferenciaquemedianteadendashayahecholaCorporaciónRutaN.6. Cuando existan varias propuestas presentadas por elmismoproponente o por interpuestapersona,naturalojurídica,individualmenteoformandopartedeunconsorcioounióntemporalparalamismaconvocatoria.7.Cuandoelproponentenoallegue,oalleguedemaneraincompletaoilegiblealaEntidadeneltiempo establecido por la entidad, los documentos o aclaraciones solicitadas para subsanar lainformaciónrequeridaparaverificarlosrequisitoshabilitantes.8.Cuandolaofertaseaincompletaoparcial;estoes,cuandonocumplaloespecificadoonoincluyaalgúndocumentoque,deacuerdoconestostérminosdereferencia,serequieraadjuntarydichadeficienciaimpidalacomparaciónobjetivaconotrasofertas.

9.Cuandoelvalordelapropuestainicialpresentadaporelproponente,excedaelpresupuestooficial.10.Cuandosecompruebequelainformaciónsuministradaporlosoferentesseacontradictoriaonocorrespondaenalgúnaspectoalaverdadoseaartificiosamenteincompleta.11.Cuandoseadicione,suprima,modifiqueoaltereunoovariosdelosítemsonosecoticelascantidadesdelAnexoVII- ListadodePrecios,o cuandosemodifiqueunacantidadounidaddelmismoanexo.12.Cuandoelproponentenoseencuentrehabilitadodeconformidadconlospresentestérminosdereferencia.13.Cuandoelproponentenopresentelagarantíadeseriedaddelaoferta.3.5. INVITACIÓNDESIERTALaCorporacióndeclararádesierta lapresenteConvocatoriaeneleventoenquenosepresenteningúnproponente,oningunaofertaseajustealainvitación.Engeneral,cuandoexistanmotivosqueimpidanlaselecciónobjetivadelcontratista,medianteactomotivado.3.6. CORRECCIONES,ACLARACIONES,MODIFICACIONESYRETIRODELAPROPUESTA

Los proponentes podrán solicitar, al correo al que fue remitido la propuesta, la adición,modificación o retiro de la propuesta, antes de la fecha y hora previstas para el cierre de laconvocatoriapúblicayaperturadelaspropuestas.3.7. PROPUESTASPARCIALESNoseaceptaránpropuestasparcialesparaestaconvocatoriapública.Lapropuestadeberácontenertodaslasespecificacionesrequeridasenesta.3.8. CRITERIOSDEDESEMPATEEn caso de que uno o más proponentes habilitados se encuentren empatados en puntos, seseguirán de forma excluyente los siguientes criterios a efectos de escoger al contratistaadjudicatario:1.Sepreferiráaaquelquehayapresentadolapropuestaprimero,deconformidadconlaconstanciadereciboenlabandejadeentradadelcorreoindicadoenelcronograma.

2.Preferirlapropuestapresentadaporeloferentequeacrediteenlascondicionesestablecidasenlaleyqueporlomenoseldiezporciento(10%)desunóminaestáencondicióndediscapacidadalaqueserefierelaLey361de1997.Silaofertaespresentadaporunconsorcio,unióntemporalopromesadesociedadfutura,elintegrantedeloferentequeacreditequeeldiezporciento(10%)desunóminaestáencondicióndediscapacidadenlostérminosdelpresentenumeral,debetenerunaparticipacióndeporlomenoselveinticincoporciento(25%)enelconsorcio,unióntemporalopromesadesociedadfuturayaportarmínimoelveinticincoporciento(25%)delaexperienciaacreditadaenlaoferta.3.Utilizarunmétodoaleatorioparaseleccionareloferente,métododelProcesodeContratación.Elmétodoaleatorioqueseutilizaráeselsiguiente:Se convocará a los proponentes que se encuentren empatados para que comparezcan a laCorporaciónRutaN,dichainvitaciónsepublicaráenlapáginawebdelaEntidad.ConlaveeduríadeljefedeControlInternodelaEntidadseprocederáaentregaracadaproponenteunabalotamarcadaconunnúmero.Renglónseguido,seanotaráelnombredelproponenteyelnúmerodelabalotaquelecorresponde.Luegosedepositanlasbalotasenunabolsanegrayserevuelven.Finalmente,Eljefedecontrolinternoprocedeasacarunabalota.Elproponentequeseidentifiqueconelnúmeromarcadoenestabalotaseráelprimeroenelordendeelegibilidad,paraelefectosedejará constancia en acta suscrita por todos los intervinientes participantes y veedores delconcurso.