· web viewobvestil ponudnika in podizvajalca, da podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi...

Številka: 10-3/2017Črna na Koroškem, 21. 09. 2017

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA BLAGA PO ODPRTEM POSTOPKU

Predmet javnega naročila:

Dobava ekstra lahkega kurilnega olja

OBJAVA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL DNE 21.09.2017 pod št. objave JN008329/2017-B01 IN V URADNEM LISTU EU

Stran 1 od 50

KAZALO VSEBINE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBEII. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. Splošna navodila

1.1 Pogoji za ugotavljanje sposobnosti1.1.1 Razlogi za izključitev1.1.2 Pogoji za sodelovanje

1.1.2.1. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti 1.1.2.2. Ekonomski in finančni položaj 1.1.2.3. Tehnična in strokovna sposobnost

2. Merilo za izbor

3. Finančna zavarovanja

4. Splošni in posebni pogoji

5. Sprememba in umiki ponudb

6. Računske napake

7. Izločitev ponudb

8. Pouk o pravnem sredstvu

9. Prilogi k Navodilom ponudnikom za izdelavo ponudbe

III. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

Stran 2 od 50

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik: CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO ČRNA NA KOROŠKEM (v nadaljevanju CUDV Črna)CENTER 1442393 ČRNA NA KOROŠKEMtelefon: (02) 870 40 27fax: (02) 870 40 20mail: [email protected], [email protected]

Predmet javnega naročila je:

DOBAVA EKSTRA LAHKEGA KURILNEGA OLJA ZA OBDOBJE 1 LETA

Naročnik vabi vse zainteresirane in usposobljene ponudnike, da skladno z razpisnimi pogoji oddajo svojo ponudbo.

Predmet javnega razpisa je sukcesivna dobava ekstra lahkega kurilnega olja za potrebe CUDV Črna in njegove dislocirane enote za obdobje enega leta (od 01.12.2017 do 30.11.2018).

Na javnem razpisu lahko konkurira vsak ponudnik - gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Ponudnik mora ponuditi vso količino blaga, v nasprotnem primeru bo njegova ponudba izločena iz nadaljnje obravnave.

Ponudniki ne smejo spreminjati pogojev in zahtev naročnika, ki so določeni v celotni razpisni dokumentaciji in obrazcih. Pripisi in dodatni pogoji ponudnikov se ne bodo upoštevali.

Vsi dokumenti morajo biti zvezani z zapečateno vrvico oziroma pripravljeni tako, da jih ni mogoče naknadno odstraniti ali zamenjati oziroma vložiti novih dokumentov, ne da bi to pustilo vidne znake. V primeru, da dokumenti ne bodo predloženi na zahtevani način, naročnik ne odgovarja za morebitno izgubo delov ponudbene dokumentacije.

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana s strani osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika, ter ožigosana.

Stran 3 od 50

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Ponudnik mora izpolniti vzorec, ga podpisati na vsaki strani in na koncu žigosati ter predložiti k razpisni dokumentaciji. Ponudnik s tem, ko vzorec pogodbe izpolni, podpiše in žigosa, potrdi, da se strinja z vzorcem pogodbe.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval. Naročnik bo na podlagi merila iz te razpisne dokumentacije, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev, za izvedbo javnega naročila izbral ponudbo enega ponudnika tako, da bo zagotovil nemoteno izvajanje dobave goriva.

Z izbranim ponudnikom bo naročnik sklenil pogodbo o sukcesivni dobavi ekstra lahkega kurilnega olja. Vzorec pogodbe je sestavni del te razpisne dokumentacije. Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vsa določila veljavne zakonodaje in predpisov, ponudba pa mora v celoti ustrezati zahtevam veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji. Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili iz te razpisne dokumentacije.

ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB JE 07.11.2017 DO 09:30 URE V PROSTORIH TAJNIŠTVA CUDV ČRNA.

JAVNO ODPIRANJE PONUDB BO 07.11.2017, OB 11:00 URI, V ZBORNICI CUDV ČRNA. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju, morajo imeti pooblastilo za zastopanje.

Direktorica:Dalja Pečovnik, mag.org. in men.soc.dej.

Stran 4 od 50

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. Splošna navodila

I. točka

Na Portalu javnih naročil in Uradnem listu EU, je bil dne 21.09.2017 objavljen javni razpis po odprtem postopku. Predmet javnega razpisa je dobava ekstra lahkega kurilnega olja.

Predvideni rok dobave blaga:

rok pričetka dobave blaga: 1.12. 2017 rok končanja dobave blaga: 30.11.2018

II. točka

Pravna podlaga:

Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju: ZJN-3),

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I, v nadaljevanju ZPVPJN),

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, v nadaljevanju: ZJF),

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US),

skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil, skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega

naročila.

III. točka

Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.

IV. točka

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo:

Stran 5 od 50

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2761











1. Ovojnica (OBR–1), obrazec se izpolni in prilepi na ovojnico ponudbe; 2. Obrazec ponudba + ponudbeni predračun (OBR-2); Obrazec skupna ponudba

(v primeru skupne ponudbe) (OBR-2a); 3. Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-3); 4. Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-4); 5. Izjavo o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti (OBR-5);6. Izjavo o izpolnjevanju ostalih pogojev (OBR-6); Obrazec S.BON-1 (OBR-6a) ;7. Izjavo o referencah (OBR-7); Potrdilo (OBR-7a); 8. Pooblastilo (OBR-8);9. Seznam podizvajalcev (OBR-9);

10. Podatke o podizvajalcih (OBR-10);11. Menično izjavo za resnost ponudbe s pooblastilom za unovčenje menice

(OBR-11);12. Izjavo o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-12);

Vzorec bančne garancije (OBR-12a);13. Izjavo o popravi očitnih računskih napak (OBR-13);14. Parafiran vzorec pogodbe (OBR-14)

V. točka

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih naročil do najkasneje 27.10.2017 do 11:00 ure.

Kontaktna oseba bo odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v roku iz VI. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

VI. točka

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najkasneje šest dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno. Naročnik si pridržuje pravico, da na posamezno vprašanje odgovori v roku največ 3 dni od datuma vprašanja.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje 8 dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika zapisnik o javnem odpiranju ponudb, vsa obvestila, zahteve in dopolnitve formalno nepopolnih ponudb ter druge informacije o javnem naročilu, pošiljala po pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v ponudbi.

Naročnik bo vsa obvestila pošiljal le nosilcu posla.

VII. točka

Stran 6 od 50

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov naročnika. (OBR-1)

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do vključno 07.11.2017 do 09:30 ure na naslov naročnika (upoštevane bodo prijave, ki bodo oddane v tajništvo CUDV Črna do 07.11.2017 do 09:30 ure ali prispele po pošti najpozneje 07.11.2017 do 09:30 ure).

JAVNO ODPIRANJE PONUDB BO 07.11.2017, OB 11:00 URI, V ZBORNICI CUDV ČRNA. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju, morajo imeti pooblastilo za zastopanje.

1.1 Pogoji za ugotavljanje sposobnosti

VIII. točka

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

1.1.1 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

1. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 75. člena ZJN-3.Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-3)

2. Ponudnik je bil na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. člena ZJN-3 in mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-3)

1. Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti tudi gospodarski subjekt, če pri preverjanju ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več.

Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-3)

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik bo

Stran 7 od 50

obvestil ponudnika in podizvajalca, da podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če teh pogojev ne izpolnjuje. Za podizvajalca se po zakonu ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z (izbranim) ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru: - se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična

oseba in za osebo, povezano z (izbranim) ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila,

- mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja.

4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika:a) če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;b) če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;c) če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;č) če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve;d) če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;e) če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;f) če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;g) če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3;h) če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Stran 8 od 50

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-3)

5. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Dokazilo: izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc. (OBR-4)

1.1.2. POGOJI ZA SODELOVANJE

1.1.2.1. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

1. Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt v obsegu posla, ki ga bo izvajal.


1.1.2.2. Ekono mski in finančni položaj

1. Ponudnik mora imeti plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-3)

2. Ponudnik ne sme imeti neporavnanih obveznosti v zadnjih 6 mesecih predizstavitvijo dokazila.

Dokazilo: obrazec S.BON-1 (OBR-6a) obrazec ne sme biti starejši od 15 dni pred rokom za predložitev ponudb) ter izjava ponudnika (OBR-6)

3. V primeru samostojne ponudbe mora pogoj izpolnjevati ponudnik, v primeru skupine gospodarskih subjektov lahko pogoj izpolnijo subjekti skupaj.Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-3)

1.1.2.3. T ehnična in strokovna sposobnost

1. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.


2. Ponudnik mora zagotavljati, da naročniki zoper njega niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izloči iz predmetnega postopka.Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. (OBR-5)

Stran 9 od 50

3. Ponudnik mora zagotoviti zahtevane letne količine blaga. Dokazilo: Izjava ponudnika, da zagotavlja zahtevane letne količine blaga (OBR-6)

4. Ponudnik mora zagotavljati dostavo blaga na sedež naročnika, in sicer:- CUDV Črna, Center 144, Črna na Koroškem

Dokazilo:Izjava o dostavi blaga (OBR-6)

5. Ponudnik mora ob vsakokratni dostavi kurilnega olja predložiti naročniku certifikat o kvaliteti dostavljenega blaga.

Dokazilo: Izjava ponudnika, da bo ob vsakokratni dostavi kurilnega olja predložil naročniku certifikat o kvaliteti dostavljenega blaga (OBR-6)

6. Ekstra lahko kurilno olje je skladno z ustreznimi standardi za kakovost Dokazilo: Izjava ponudnika, da je ekstra lahko kurilno olje skladen z ustreznimi standardi za kakovost.(OBR-6)

7. Ponudnik mora dati na zahtevo naročnika v pregled kurilno olje na svoje stroške, in naročniku dostaviti analizo.

Dokazilo: Izjava ponudnika o pregledu kvalitete olja (OBR-6)

8. Ponudnik mora zagotavljati sukcesivno dobavo blaga v času od 7.00 do 15.00 (ob delavnikih); odzivni čas za dobavo je največ 2 (dva) delovna dneva od prejema naročila.

Dokazilo: Izjava ponudnika, da zagotavlja dobavo blaga in odzivni čas v skladu z zahtevami naročnika (OBR-6).

9. Izbrani ponudnik mora preko celega pogodbenega obdobja naročnika pisno obveščati o morebitnih spremembah cene v skladu z Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov.

Dokazilo: Izjava ponudnika, da bo preko celega pogodbenega obdobja pisno obveščal naročnika o morebitnih povečanjih cene (OBR-6).

10. Ponudnik je v obdobju od 2014 do 2017 sam ali s partnerji v skupni ponudbi že izvedel vsaj eno naročilo z enako ali podobno vsebino.

Dokazilo: izjava ponudnika o referencah in Potrdilo (OBR-7) in (OBR-7a).

11. Ponudnik pooblašča naročnika, da ta na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem.

Dokazilo: Pooblastilo. (OBR-9)

12. Ponudnik predloži seznam podizvajalcev s katerimi bo izvajal dela z navedbo, katera dela bodo izvajali podizvajalci. Ponudnik bo lahko podizvajalce zamenjal le v soglasju z naročnikom.

Dokazilo: seznam podizvajalcev. (OBR-10)

Stran 10 od 50

13. Ponudnik mora predložiti izpolnjen obrazec »Podatki o podizvajalcu« za vse podizvajalce s katerimi nastopa v ponudbi. Obrazec ponudnik kopira in priloži v tolikih izvodih, s kolikor podizvajalci nastopa.

Dokazilo: podatki o podizvajalcu (OBR-10)

Naročnik lahko zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev navedenih v predloženih izjavah v ponudbi (kot npr. OBR. M-1 / M-2, pogodbe in podobno).Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz tretjega odstavka 112. člena ZJN-3.

IX. točka

Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev ali po vsebini enakim kot v razpisni dokumentaciji.

Vsi dokumenti so lahko predloženi kot fotokopija originala.

X. točka

Ponudnik, ki v ponudbi nastopa samostojno, predloži obrazec Ponudba (OBR-2), v katerem ustrezno izpolni polja s podatki o gospodarskem subjektu, vpiše ponudbeno ceno v EUR brez DDV/dan, posebej prikaže DDV in nato ponudbeno ceno v EUR brez DDV. Ne prilaga obrazca skupne ponudbe (OBR-2a).

V primeru skupne ponudbe, vodilni partner v skupni ponudbi predloži obrazec Ponudba (OBR-2a), v katerem ustrezno izpolni polja s podatki o gospodarskem subjektu (vodilnem partnerju), vpiše ponudbeno ceno v EUR brez DDV/dan, posebej prikaže DDV in nato ponudbeno ceno v EUR brez DDV in navede polni naziv, področje dela in % udeležbe ostalih partnerjev v skupni ponudbi. Ne prilaga obrazca Ponudbe (OBR-2).

XI. točka

Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila, zahtevane v IV. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Tabela za ugotavljanje popolnosti ponudbe je Priloga 1 k tem Navodilom.

2. Merilo za izbor

XII. točka

Stran 11 od 50

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja cena na dan. V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako najnižjo ceno, bo ponudnik izbran z žrebom.

XIII. točka

Končna ponudbena cena mora vsebovati vse stroške dela, izvajalčeve opreme, potne stroške, zavarovanja, davke in dajatve ter vse ostale stroške, ki so potrebni za izvedbo razpisanih storitev, vključujoč vse splošne rizike, odgovornosti in obveznosti navedene v pogodb. Pri posamezni relaciji je potrebno pri ponudbi upoštevati tudi sprotne opombe, v kolikor so navedene, in ki se nanašajo na privoze in odvoze oz. dodatne zahteve naročnika na posamezni relaciji oz. sklopu.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati tudi pripravo voznega reda in časovnic, ki jih mora uskladiti pred pričetkom izvajanja prevozov. Prav tako mora pri izdelavi ponudbe upoštevati, da bo vozne rede spreminjal tudi med letom. Ponudnik mora navesti končno vrednost ponudbe (z upoštevanimi popusti), ki jo vpiše v ustrezen obrazec Ponudba. Naročnik bo javno prebral in upošteval ponudbene cene, ki bodo vpisane v naročnikov obrazec Ponudba (OBR-2) ali (OBR-2a) .

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

3. Finančna zavarovanja

XIV. točka

3.1. Za resnost ponudbe:

Ponudnik predloži menično izjavo in menico v vrednosti 3 % od ponudbene vrednosti (brez DDV). Veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe - menica mora biti veljavna najmanj do 31.12.2017, z možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika.

Ponudnik mora predložiti: a) S strani ponudnika podpisan in žigosan vzorec finančnega zavarovanja za resnost

ponudbe – menična izjava – (obrazec 11).b) Originalno finančno zavarovanje za resnost ponudbe – menica.

Naročnik bo finančno zavarovanje unovčil le, če ponudnik:- po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne,- v določenem roku ne predloži zahtevanih dokazil za navedbe v ponudbi,- ne soglaša z odpravo napak v ponudbi,- ne sklene pogodbe v določenem roku,- v roku iz pogodbe ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih

obveznosti ali drugih zahtevanih dokazil.

Stran 12 od 50

3.2. Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

V ponudbeni dokumentaciji ponudnik predloži originalno izjavo banke o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki po vsebini ne sme odstopati od OBRAZCA 12.

Izjava banke ne sme:- imeti dodatnih dostavkov kot npr. da bo izdana v skladu s poslovno politiko banke

ter ob predložitvi ustrezne dokumentacije oz. podobnih dostavkov, ki bi izdajo garancije kakorkoli pogojevali

- imeti posebej s strani banke določene veljavnosti izjave (npr. izjava velja do določenega datuma)

- imeti po vsebini obrazca št. 11 manjkajočih delov (posameznih besed)

V kolikor bo izjava banke izdana v skladu z prejšnjim odstavkom (če bo imela katero od teh sestavin) bo ponudba kot nepopolno izločena iz postopka.

Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izbrani ponudnik predložiti naročniku ob vrnitvi podpisane pogodbe, najkasneje v desetih (10) delovnih dneh od prejema pogodbe v podpis, v višini deset odstotkov (10 %) od skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

Garancija mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. Uporabi se oblika garancije, kot je določena v OBRAZCU 12a.

Veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti trideset (30) dni po preteku veljavnosti pogodbe. Če se bo med trajanjem pogodbe spremenil rok za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kvaliteta in količina, bo moral ponudnik temu ustrezno spremeniti tudi garancijo oziroma podaljšati njeno veljavnost.

Naročnik bo unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v tej pogodbi ali če bo prišlo do razdrtja ali odpovedi pogodbe v primeru hujših kršitev določb pogodbe, kot so navedene obrazcu vzorca pogodbe.

V primeru podaljšanja pogodbe s sklenitvijo aneksa bo moral ponudnik - izvajalec najkasneje v treh (3) dneh pred potekom veljavnosti zgoraj navedene garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, naročniku izročiti novo ustrezno garancijo v višini deset odstotkov (10 %) od nove pogodbene vrednosti, dodatno dogovorjene z aneksom, in sicer z enakimi, zgoraj navedenimi pogoji veljavnosti. V nasprotnem primeru aneks ne bo veljaven, naročnik pa lahko uveljavi veljavno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

4. Splošni in posebni pogoji

XV. točka

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

Stran 13 od 50

XVI. točka

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika in bo podpisnik pogodbe. Akt mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz XI. točke teh navodil za osnovno, poklicno in ekonomsko finančno sposobnost, ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

XVII. točka

Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.

XVIII.točka

Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

XIX. točka

Ponudba mora veljati do 31.12.2017.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka veljavnosti ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki.

Stran 14 od 50

XX. točka

Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe žigosati in parafirati. S tem potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe.

Obvezna sestavina pogodbe so:- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka

in transakcijski račun),- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

Obvezna priloga pogodbe je:- izjava v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju

korupcije Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-3 obvezna.

XXI. točka

Če pride do statusne spremembe stranke predmetne pogodbe, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

5. Sprememba in umiki ponudb

XXII. točka

Ponudnik lahko umakne ponudbo, jo dopolni ali zamenja do poteka roka za oddajo ponudb. Po preteku roka, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.

XXIII. točka

Vsako spremembo ali umik je potrebno napisati, zapečatiti in dostaviti v skladu z določili VII. točke Navodil.

XXIV. točka

Popusti ali spremembe cene so možne le, če so vsebovane v originalno predloženi ponudbi, ali pa na podlagi predložitve spremenjene ponudbe do datuma in ure določene za oddajo ponudb.Spremembe ali umiki ponudb bodo odprti na javnem odpiranju pred ponudbo samo.

6.Računske napake

Stran 15 od 50

Ne glede na prejšnjo točko sme naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati.

Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Za računsko napako šteje:

- če obstaja razlika med zneski, izraženimi v številkah in zneski, izraženimi z

besedami, so merodajni izračunani zneski v številkah;

- če se ugotovi računska napaka v zmnožku cene na enoto s količino, je merodajna

cena na enoto in se popravi skupni zmnožek;

- če se ugotovi računska napaka v seštevku, se popravi seštevek.

Ponudnik OBRAZEC 13 - Izjava o popravi očitnih računskih napak, izpolni in podpiše.

7. Izločitev ponudbe

XXV. točka

Naročnik bo izločil:

nepravočasne ponudbe, ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, ponudbe, ki ne bodo ustrezale vsem tehničnim zahtevam.

8. Pouk o pravnem sredstvu

XXVI. točka

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročila (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718; v nadaljevanju: ZPVPJN), vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Stran 16 od 50

https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=d43f9ac9-71a1-43e6-954f-d902979ef7b5

https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=c1b81ac5-288f-44f5-a6af-40251131e40e

https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=524cb7fd-81c6-407a-ac1b-6889fc146018

https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=524cb7fd-81c6-407a-ac1b-6889fc146018

https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=25c89cb3-4161-484c-a8f9-6a958524d7e8

https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=a94380b5-622c-47a0-8ad2-d04d06ba396d

https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=3c099bb4-141c-423e-bee0-fbdb29a5d166

https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=0bc65777-b112-4310-ab2b-99b1e932bc56

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno

osebo,

ime naročnika,

oznako javnega naročila,

predmet javnega naročila,

očitane kršitve,

dejstvo in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj

nastopa s pooblaščencem,

navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz EU

sredstev in iz katerega sklada.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na odločitev o oddaji naročila, se lahko vloži najkasneje v roku 8 delovnih dni od prejema te odločitve.

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa 3.500,00 € (3. alinea 1. odstavka 71. člena ZPVPJN).

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke: v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni številko objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta; v kolikor je številka objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj piše 0).

Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije. Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.

Stran 17 od 50

9. Prilogi k Navodilom ponudnikom za izdelavo ponudbe

I. TABELA ZA UGOTAVLJANJE POPOLNOSTI PONUDBE

Osnovna, poklicna, ekonomska in finančna sposobnost ponudnika in / ali partner(-jev) v skupni ponudbi

Ustreza / ne ustreza

Zap.št.

ObrazecSamostojni ponudnik / Vodilni

partner v skupni ponudbiPartner(-ji) v skupni ponudbi

DA NE DA NE

1Ovojnica (OBR-1), obrazec se izpolni in prilepi na ovojnico ponudbe

2Obrazec Ponudba + Ponudbeni predračun (OBR-2) / Obrazec Skupna ponudba (OBR-2a)

3 Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-3)

4Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-4)

5Izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti (OBR-5)

Stran 18 od 50

Tehnične in kadrovske sposobnosti

Zap.št.

ObrazecUstreza / ne ustreza

DA NE

6Izjava o izpolnjevanju ostalih pogojev (OBR-6); Predložen obrazec S.BON-1 izdan s strani AJPES-a (OBR-6a)

7 Izjava o referencah (OBR-7); Potrdilo (OBR-7a)

8 Pooblastilo (OBR-8)

9 Seznam podizvajalcev (OBR-9)

10 Podatki o podizvajalcu (OBR-10)

11Menična izjava za resnost ponudbe s pooblastilom za unovčenje menice (OBR-11)

12Izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-12); vzorec bančne garancije (OBR-12a)

13 Izjava o popravi očitnih računskih napak (OBR-13)

14 Parafiran vzorec pogodbe (OBR-14)

Stran 19 od 50

II. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE OBR-11

POŠILJATELJ:

CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO ČRNA NA KOROŠKEMCenter 144

2393 Črna na Koroškem

Označi:PonudbaSprememba

Umik

Oznaka javnega razpisa:

»NE ODPIRAJ – PONUDBA«

Za javni razpis za: DOBAVO EKSTRA LAHKEGA KURILNEGA OLJA

(izpolni naročnik)

Datum in ura prispetja:

Način prispetja:

Podpis prevzemnika:

1 Obrazec se izpolni in prilepi na ovojnico ponudbe.

Stran 20 od 50

Ponudnik: __________________________________ OBR-2Naročnik: CUDV ČRNA

P O N U D B A št. : ________________

Na podlagi javnega razpisa za dobavo ekstra lahkega kurilnega olja, objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko objave JN______________/2017 z dne ______________ 2017 in Uradnem listu EU, se prijavljamo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudbo dajemo (ponudnik obkroži):a) samostojnob) skupno ponudbo v skupini izvajalcev: __________________________________c) s podizvajalci

Podatki o gospodarskem subjektu:Firma oziroma ime:

Zakoniti zastopnik:

Davčna številka:

Številka transakcijskega računa:

Matična številka:

Naslov:

Številka telefona:

Številka telefaxa:

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Stran 21 od 50

PONUDBENI PREDRAČUN

Ekstra lahko kurilno olje

1Količina (L)

186.700 L

2

Cena/L v EUR brez DDV, s trošarino, dodatkom za zagotavljanje prihrankov energije, okoljsko dajatvijo, stroški prevoza, brez popusta

3Popust %/L (na neto ceno)

4

Cena/L v EUR brez DDV, s trošarino, dodatkom za zagotavljanje prihrankov energije, okoljsko dajatvijo, stroški prevoza in popustom

5

Cena/L v EUR z DDV, s trošarino, dodatkom za zagotavljanje prihrankov energije, okoljsko dajatvijo, stroški prevoza in popustom

6

Skupna vrednost v EUR z DDV,trošarino, dodatkom za zagotavljanje prihrankov energije okoljsko dajatvijo, stroški prevoza in popustom (vrstica 1 x vrstica 5)

Cene naj bodo navedene na 2 decimalki natančno.Cene so fiksne in izražene v evrih (€) brez davka na dodano vrednost DDV, vsi stroški sovračunani v ceni.

Količine so okvirne in lahko odstopajo.

Izjavljamo, da ponudba velja do vključno 31.12.2017

Datum : _______________________ Žig Podpis ponudnika:

______________________________

Stran 22 od 50

OBR-2aNaročnik: CUDV ČRNA

S K U P N A P O N U D B A, št. ____________

Na podlagi javnega razpisa za dobavo Ekstra lahkega kurilnega olja, objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko objave JN______________/2017 z dne ______________ 2017 in Uradnem listu EU se prijavljamo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Opis postavke Okvirna količina

Cena za liter brez DDV

% DDV Vrednost brez DDV

Vrednost z DDV

Ekstra lahko kurilno olje

186.700 L

% popusta na liter goriva

Skupaj ponudbena vrednost z odobrenim popustom

Cene so fiksne in izražene v evrih (€) brez davka na dodano vrednost (DDV), vsi stroški so vračunani v ceni.

Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi:Firma oziroma ime

Zakoniti zastopnik

Davčna številka

Številka transakcijskega računaMatična številka

Naslov

Številka telefona

Številka telefaxa

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

Partner(-ji) v skupni ponudbi, področje dela in deleži v skupni ponudbi:

Polni naziv Področje dela % udeležbe

Stran 23 od 50

po sklopu

Vodilni partner v skupni ponudbi

Partner v skupni ponudbi



100 %

Datum: ________________ Žig Podpis ponudnika: ______________

Stran 24 od 50

OBR-3

Ponudnik (firma) ____________________________Sedež ___________________________________Reg. sodišče ________________________ reg. št. ________________________Osnovni kapital ___________________ EUR

Na podlagi zahteve iz vabila k oddaji ponudbe št. ______________ z dne __________________ podajamo

I Z J A V O

in z njo izjavljamo

da smo registrirani za opravljanje dejavnosti za dobave, ki so predmet naročila,

da je gradnja, blago ali storitev, predmet tega naročila, skladna s standardi in izpolnjuje storilnostne ali funkcionalne zahteve tega naročila,

da naša družba (podjetje, zavod, S.p. ipd.) kot ponudnik in naš zakoniti zastopnik nismo bili pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj naštetih v 1. odstavku 75. člena ZJN-3,

izpolnjujemo obvezne dajatev in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi Republike Slovenije, in da vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 eurov ali več. Izjavljamo tudi, da na dan oddaje ponudbe smo imeli in imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe,

da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami, da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s

pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,

da nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, da se nad našim podjetjem ni začel postopek zaradi insolventnosti ali

prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in naša sredstva oziroma poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče in da naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene ter da se nad našim podjetjem, v skladu s predpisi drugih držav, ni začel postopek oziroma ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami,

da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če gre za dejavnost za katero je potrebno dovoljenje,

da doslej še nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi katere bi bila omajana naša integriteta,

da z drugimi gospodarskimi subjekti nismo nikoli sklenili ali sklepali dogovor, katerega cilj ali učinek bi bil preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco,

Stran 25 od 50

da v odnosu do vas ne obstaja nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3,

da ni prišlo do izkrivljanja konkurence, ker nismo predhodno sodelovali pri pripravi postopka javnega naročanja,

da se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z vami niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti in da niste predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljali odškodnino ali izvedli druge primerljive sankcije;

da vaš direktor (funkcionar ali ravnatelj) ali njegov družinski član ni pri nas v družbi (podjetju, ipd.) udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, oziroma da vaš direktor (funkcionar ali ravnatelj) neposredno ali preko drugih pravnih oseb ni pri nas udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu (glej 35. člen ZIntPK),

da smo poklicno usposobljeni, ekonomsko in finančno zmožni ter tehnično in strokovno sposobni izvesti naročilo.

Pod kazensko odgovornostjo zagotavljamo, da so navedeni podatki resnični, kar lahko na željo naročnika izkažemo z ustreznimi listinskimi dokazili.Izjavljamo, da se strinjamo in s to izjavo tudi pooblaščamo poslovodnega delavca naročnika (ravnatelja, direktorja, župana ipd.) da v primeru dvoma naročnika o navajanjih v tej izjavi, lahko pridobi podatke iz uradnih evidenc in iz drugih virov, vključno s pridobitvijo osebnih podatkov za našega zakonitega zastopnika g. __________________________________, ki se nanašajo na zahtevane pogoje za ugotavljanje sposobnosti za izvedbo javnega naročila.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:- da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo

javnega naročila,- da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih

postopkih javnega naročanja.

Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne organizacije:

- potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu, ali - lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet

javnega naročila, ne potrebujejo.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis objavljen na Portalu javnih naročil dne …………………, št. …………………………..in Uradnem listu EU.

Datum: ________________ Žig Podpis ponudnika: _______________________

Stran 26 od 50

Ponudnik: ___________________________ OBR-4___________________________

Polni naziv podjetja: ______________________________________________

Sedež in njegova občina: _________________________________________

Št. vpisa v sodni register: ________________________________________

Št. vložka: _________________________________________________________

Matična številka podjetja: _______________________________________

Naročnik: CUDV ČRNA

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, za potrebe javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil dne………………, pod št. JN…………………. in v Uradnem listu EU, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

a) Ime in priimek: __________________________________________________ podpis _____________________

EMŠO ________________________________________, datum in kraj rojstva ____________________________,

stalno bivališče __________________________________________________________________________________.

b) Ime in priimek: __________________________________________________ podpis _____________________


stalno bivališče ___________________________________________________________________________________.

c) Ime in priimek: __________________________________________________ podpis _____________________



Stran 27 od 50

d) Ime in priimek: __________________________________________________ podpis _____________________


stalno bivališče __________________________________________________________________________________.

e) Ime in priimek: __________________________________________________ podpis _____________________





Stran 28 od 50

OBR-5

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izjavljamo:

- da smo pravilno in pravočasno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnji treh letih pred objavo tega naročila

- da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in neupoštevanja drugih pogodbenih določil. Naročnik nas lahko izloči iz predmetnega postopka, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis »Dobava ekstra lahkega kurilnega olja«, objavljen na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU.

Datum:__________________

Žig

Podpis ponudnika:

__________________________________

Stran 29 od 50

OBR-6IZJAVA

ponudnika o izpolnjevanju ostalih pogojev

Izjavljamo, da:

1. nismo imeli neporavnanih obveznosti v zadnjih 6 mesecih pred izstavitvijo dokazila,

2. nudimo 30 dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno izstavljenega računa,

3. zagotavljamo zahtevane letne količine blaga,

4. zagotavljamo dostavo blaga na sedež naročnika in v vse dislocirane enote, v skladu z zahtevami naročnika,

5. bomo ob vsakokratni dostavi kurilnega olja naročniku predložili certifikat o kvaliteti dostavljenega blaga, ki ga izda uradna pooblaščena ustanova ali pristojna agencija za nadzor,

6. je ekstra lahko kurilno olje skladno z ustreznimi standardi za kakovost,

7. zagotavljamo sukcesivno dobavo blaga v času od 7.00 do 15.00 (ob delavnikih) ter odzivni čas za dobavo največ 2 (dva) delovna dneva od prejema naročila,

8. bomo na naročnikovo zahtevo dali kurilno olje v pregled na naše stroške in naročniku dostavili rezultate analize,

9. bomo preko celega pogodbenega obdobja naročnika pisno obveščati o morebitnih povečanjih cene v skladu z Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis »Dobava ekstra lahkega kurilnega olja«, objavljen na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU.

Datum:__________________

ŽigPodpis ponudnika

________________________________

Stran 30 od 50

OBR-6a

S.BON IN POTRDILA BANK

Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi naslednja dokazila:

- potrdilo Agencije RS za javnopravne evidence in storitve S.BON-1, ki ne sme

biti starejši od 15 dni od datuma oddaje ponudbe;

- potrdilo vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun iz katerega/ih bo

razvidno, da v zadnjih šestih (6) mesecih račun/i ni/so bil/i blokiran/i.

Stran 31 od 50

Ponudnik: ___________________________ OBR-7___________________________


Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO O REFERENCAH

Izjavljamo, da smo v obdobju od leta 2014 do 2017 sami ali s partnerji v skupni ponudbi že izvajali vsebinsko enako ali podobno naročilo.

Seznam vsebinsko enakih ali podobnih naročil2:*

Zap. št.

Pogodbeni partner Predmet naročila Leto Cena prevoza na

dan/EUR/brez DDV

1.

2.

* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja najmanj eno potrdilo. (OBR-7a)



2 Ponudnik mora navesti vsaj eno vsebinsko enako ali podobno naročilo.

Stran 32 od 50

POTRDILOOBR-7a

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv) ______________________________________________

(naslov) _____________________________________________

kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec

(naziv) ______________________________________________

(naslov) _____________________________________________

v obdobju od _____________________ do ______________________ za nas dobavljal naslednje blago

____________________________________________________________________________________________________ ,

v vrednosti ______________________________________________v EUR/leto/brez DDV.

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu z zahtevami naročnika.

Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Datum:__________________ Žig in podpis izdajatelja potrdila

Stran 33 od 50

Ponudnik: ___________________________ OBR-8 ___________________________


P O O B L A S T I L O

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki jih je ponudnik navedel v obrazcu (OBR-9) »Seznam podizvajalcev« in zanje priložil podatke (OBR-10).

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis objavljen na Portalu javnih naročil dne …………………, št. …………………………..in Uradnem listu EU.


Stran 34 od 50

Ponudnik: ___________________________ OBR-9___________________________


SEZNAM PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom za prevoz oseb izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-tega:

V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________ (naziv)

v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _____________ EUR, kar znaša ______% ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal __________________________________________________________________________ .

(navesti del izvedbe)







Izjavljamo, da bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo.

Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila podizvajalcem, pred spremembo o tem pridobili pisno soglasje naročnika.

Opombi: - Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.- V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Stran 35 od 50



Stran 36 od 50

OBR-10

Podizvajalec:___________________________ ___________________________


PODATKI O PODIZVAJALCU

Naziv podizvajalca

Sedež

Matična številka

Zakoniti zastopnik

ID za DDV

Številka TRR

Telefonska številka in številka faksa

Kontaktna oseba podizvajalca in št. mobilnega telefona kontaktne osebe podizvajalca

Elektronski naslov kontaktne osebe podizvajalca

Dela, ki jih prevzema podizvajalec

Stran 37 od 50

Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec________________________ EUR brez DDV/dan________________________ EUR DDV-ja/dan________________________ EUR z DDV/danvrednost ponudbe, ki jo prevzema podizvajalec v odstotku: __________ %.

Sklopi, ki jih prevzema podizvajalec:- ___________________________________________________________________________________ - ___________________________________________________________________________________

Kot podizvajalec v ponudbi ponudnika

___________________________________________________________________________

izjavljamo, da so vse obveznosti ponudnika do nas poravnane.

SOGLASJE PODIZVAJALCA:

Podizvajalec ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se kot podizvajalec prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu javnih naročil z dne ……………., št. ………………in Uradnem listu EU.

Datum: ________________ Žig Podpis podizvajalca: ______________

Stran 38 od 50

OBR-11

MENIČNA IZJAVAs pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Za zavarovanje resnosti ponudbe za javno naročilo __________________________________, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. ________________________ dne _________________ in v Uradnem listu EU, izročamo naročniku CENTRU ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO ČRNA NA KOROŠKEM (v nadaljevanju CUDV Črna na Koroškem), ki ga zastopa direktorica Dalja Pečovnik, mag. org. in men. soc. dej., Center 144, 2393 Črna na Koroškemeno (1) bianco menico, na kateri je pooblaščena oseba za zastopanje:

KRAJ

ŽIGNAROČNIK – ime in priimek

pooblaščene osebe ter podpisDATUM

S to izjavo pooblaščamo CUDV Črna na Koroškem, da s klavzulo »brez protesta« izpolni to bianco menico v višini 3% od ponudbene vrednosti (brez DDV). Obenem pooblaščamo CUDV Črna na Koroškem, da izpolni vse druge dele menice, ki niso izpolnjeni, ter uporabi izpolnjeno menico skladno z namenom, zaradi katerega je bila izdana (finančno zavarovanje za resnost ponudbe).

CUDV Črna na Koroškem menice ne sme trasirati.

CUDV Črna na Koroškem pooblaščamo, da menico domicilira pri ________________________________________________(pooblaščena ustanova), ki vodi naš transakcijski račun številka ______________________________.

CUDV Črna na Koroškem lahko predloži menico v izplačilo najkasneje do dne 31.12.2017.

KRAJ IZDAJATELJ MENICE

DATUM PRIIMEK IN IME

ŽIG

DELOVNO MESTO

PODPIS

Priloga:

- 1x bianco menica

Stran 39 od 50

OBR-12

IZJAVA BANKE O IZDAJI GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Na podlagi vloge ponudnika __________________________(v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis »Dobava ekstra lahkega kurilnega olja«, objavljen na Portalu javnih naročil št. JN_________________/2017 z dne ___________2017 in Uradnem listu EU.

IZJAVLJAMO

da bo naročnik garancije v naši banki brez zadržkov dobil nepreklicno in brezpogojno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, plačljivo na prvi poziv, v višini 10% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe in jo bo predložil, če bo izbran kot dobavitelj.

Kraj in datum: Žig in podpis banke:

OBR-12a

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758 - VZOREC

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila) ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije. DATUM VELJAVNOSTI: 31.12.2018 (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži

ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Slovenj Gradcu po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant(žig in podpis)

Stran 42 od 50

OBR-13

IZJAVA O POPRAVI OČITNIH RAČUNSKIH NAPAK

Ponudnik: __________________________,

ki ga zastopa: ____________________________

Soglašamo, da naročnik popravi očitne računske napake v ponudbi, ki so ugotovljene pri računskem preverjanju ponudb.

Naročnik bo očitne računske napake odpravil ob pisnem soglasju ponudnika v primeru:

- če obstaja razlika med zneski, izraženimi v številkah in zneski, izraženimi z

besedami, so merodajni izračunani zneski v številkah;

- če se ugotovi računska napaka v zmnožku cene na enoto s količino, je merodajna

cena na enoto in se popravi skupni zmnožek;

- če se ugotovi računska napaka v seštevku, se popravi seštevek,

- če se ugotovi napačno zapisana stopnja DDV, se popravi v pravilno.

Pri odpravi računskih napak se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

Datum: Žig Podpis:

Stran 43 od 50

OBR-14

VZOREC POGOBE

Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na KoroškemCenter 1442393 Črna na Koroškem, ki ga zastopa direktorica Dalja Pečovnik, mag.org. in men.soc.dej. (v nadaljevanju: naročnik)matična številka: identifikacijska številka za DDV:

in______________________________________________________________________________, ki ga zastopa ______________________________________________ (v nadaljevanju: izvajalec)matična številka: _____________identifikacijska številka za DDV: ____________bančni račun številka: ________________________________, odprt pri ___________________

sta dogovorila in sklenila naslednjo

POGODBO O SUKCESIVNI DOBAVI EKSTRA LAHKEGA KURILNEGA OLJA

I. UVODNA UGOTOVITEV1. člen

Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata :

- da je bil dobavitelj izbran na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu JN , pod oznako JN_______________/2017 z dne _________________ 2017 in v Uradnem listu EU.

- da se sredstva zagotovijo iz finančnega načrta naročnika za leto 2017 in 2018.

II. PREDMET POGODBE2. člen

Predmet pogodbe je dobava ekstra lahkega kurilnega olje za potrebe naročnika, v skladu z dobaviteljevo ponudbo z dne ______________________, ki je sestavni del te pogodbe, za obdobje enega leta.

Stran 44 od 50

3. člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih pogojih izvajanja javnega naročila. Sestavni del te pogodbe sta razpisna dokumentacija naročnika in ponudbena dokumentacija dobavitelja.

III. PODIZVAJALCI 4. člen

Obkrožia) Izvajalec bo obveznosti, prevzete s to pogodbo, izvedel brez podizvajalcev.

b) Prodajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci (vpiše naročnik, po podatkih iz obrazca št. 9 in 10):

___________________ /navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun/, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal ________________________. /navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del/ ___________________ /navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun/, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal ________________________. /navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del/ ___________________ /navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun/, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal ________________________. /navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del/

Prodajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, v skladu z Zakonom o javnem naročanju. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem so sestavni del in priloga te pogodbe.

Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do prodajalca v tej pogodbi.

Prodajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem pred spremembo o tem pridobil pisno soglasje naročnika. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe.

Prodajalec se zavezuje, da bo v primeru spremembe podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem v 5 (petih) dneh po spremembi naročniku predložil:- v primeru spremembe podizvajalca - izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti

prvotnemu podizvajalcu,- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno

novemu podizvajalcu in - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Stran 45 od 50

5. člen

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti predhodno potrjene račune oziroma situacije svojih podizvajalcev.

IV. LOKACIJA, OBSEG IN IZVEDBA DOBAVE

6. člen

Dobavitelj se zaveže, da bo dobavljal predmet pogodbe DDP naročnik (stroškovno mesto naročnika – razloženo) in DBE v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Ocenjena količina ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje trajanja pogodbe je 186.700 L.

7. člen

Količine blaga, ki jih bo naročnik naročal, in kot so razvidne iz obrazca predračuna, so okvirne. Naročnik bo naročil tiste količine in vrste blaga, ki jih bo v tem obdobju dejansko potreboval, dejansko naročene količine pa so lahko večje ali manjše od navedenih v predračunu.

Naročnik ne nosi odškodninske odgovornosti zaradi nedoseganja navedenih okvirnih letnih količin.

V. CENA8. člen

Pogodbena cena za enoto (z DDV, stroški dobave DDP naročnik, trošarino, okoljsko dajatvijo, dodatkom za zagotavljanje prihrankov energije in popustom) znaša na dan podpisa te pogodbe ____________ EUR/liter.

Cena dobave za okvirno letno količino, ki vsebuje DDV, stroške dobave DDP naročnik, trošarino, okoljsko dajatev, dodatek za zagotavljanje prihrankov energije in popust znaša na dan podpisa te pogodbe: ____________________ EUR

Glede na to, da cene goriv določa Vlada RS z Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov, se ponudbene cene spreminjajo v skladu z navedeno uredbo, % popusta pa mora biti fiksen ves čas trajanja pogodbe. Cene ne smejo biti višje od maloprodajne cene, ki o določi Vlada RS, in sicer ves čas trajanja pogodbe.

Na splošno veljavni cenik dobavitelj naročniku ves čas trajanja te pogodbe odobri stalni enotni popust (na neto ceno), ki znaša v % (odstotku): ___________ %/liter

Stran 46 od 50

VI. ROKI IN TRAJANJE POGODBE9. člen

Pogodba se sklepa za obdobje dvanajstih (12) mesecev, za obdobje enega leta. Vse spremembe te pogodbe pogodbeni stranki urejata pisno z aneksi.

10. člen

Dobavitelj bo moral dobavljati blago sukcesivno na osnovi naročil naročnika, v roku 48 ur od prejema pisnega naročila.

VII. KAKOVOST BLAGA11. člen

Kakovost blaga mora ustrezati standardom za kvaliteto in predpisom, veljavnim v Republiki Sloveniji in mora biti opremljeno z ustreznimi certifikati.

VIII. NAČIN PLAČILA12. člen

Naročnik bo izvedeno dobavo plačal na osnovi 30 dnevnega zbirnega računa (mesečnega), ki mu morajo biti priložene potrjene dobavnice (tega obdobja) s strani pooblaščene osebe.

Naročnik mora račun potrditi ali zavrniti v roku 5 dni od prejema.

Rok plačila je 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa.

Naročnik bo plačila računov izvajal na račun dobavitelja št. ______________________________, odprt pri ____________________________.

13. člen

Če naročnik zamudi s plačilom nespornega dela zneska, lahko dobavitelj obračuna zakonske zamudne obresti.

IX. POGODBENE KAZNI14. člen

Če dobavitelj ne bo izvedel dobave v dogovorjenem roku, je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 2 ‰ (dva promila) za vsak zamujeni koledarski dan, vendar največ 5 % od vrednosti naročila.

Stran 47 od 50

X. GARANCIJE15. člen

Dobavitelj jamči, da bodo vse dobave izvedene v skladu s pogodbo.

16. člen

Dobavitelj se zaveže, da bo naročniku ob vrnitvi podpisane pogodbe, najkasneje v desetih delovnih dneh od prejema pogodbe v podpis, posredoval nepreklicno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini deset (10) odstotkov skupne pogodbene vrednosti brez DDV, plačljivo na prvi poziv, ki jo naročnik unovči, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v tej pogodbi ali če bo prišlo do razdrtja ali odpovedi pogodbe v primeru hujših kršitev določb te pogodbe, navedenih v 20. členu te pogodbe.

Bančna garancija velja od dneva izročitve in še 30 dni po preteku veljavnosti sklenjene pogodbe.Naročnik lahko bančno garancijo uveljavi brez predhodnega opozorila, mora pa dobavitelja o tem, da jo je uveljavil, obvestiti po faksu ali pisno najkasneje 3 dni od dneva, ko jo je predložil v plačilo.

Predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. Če dobavitelj v roku, navedenem v prvem odstavku tega člena, ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje, da pogodba ni veljavna, naročnik pa bo uveljavil garancijo za resnost ponudbe.

Po preteku roka iz drugega odstavka tega člena garancija ne velja več in obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to ali je garancija vrnjena.

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti prodajalca do podizvajalcev /v primeru, da prodajalec nastopa s podizvajalci.

XI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

17. člen

Prodajalec zagotavlja, da ne bo obljubil, ponudil ali dal nedovoljenega darila ali druge nedovoljene koristi v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, posredno ali neposredno po kateremkoli funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu v vladi ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja,

da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev vlade ali drugega pristojnega organa tako, da bi s tem pridobil posel, obdržal posel, sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji ali usmeril posle k prodajalcu ali kateremukoli hčerinskemu podjetju ali drugemu povezanemu podjetju.

Stran 48 od 50

Pogodbeni stranki soglašata, da je pogodba v primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke (prodajalca), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

– pridobitev posla ali– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega

sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

XII. NADZOR IN POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI

18. člen

Dobavitelj je dolžan omogočiti nadzor nad dobavo.Pooblaščeni predstavniki naročnika za izvajanje te pogodbe in nadzor je Dalja Pečovnik, direktorica, v njeni odsotnosti pa druga pooblaščena oseba v CUDV Črna.

Pooblaščeni predstavnik ponudnika je _____________________________.

XIII. VELJAVNOST POGODBE19. člen

Pogodba je veljavna od 1.12.2017 do 30.11.2018.

XIV. ODPOVED POGODBE

20.člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je to pogodbo mogoče odpovedati tudi pred iztekom njene veljavnosti v naslednjih primerih:- če se pogodbeni stranki tako sporazumeta- v primeru višje sile, ki onemogoča ali čezmerno otežuje izpolnjevanje pogodbenih

obveznosti- v primeru hujših kršitev določb te pogodbe in sicer v osmih dneh od prejema

pisnega sporočila o odpovedi pogodbe, pod pogojem, da je bil kršitelj predhodno pisno opozorjen na odpravo kršitev oziroma negativnih posledic kršitev:

o če dobavitelj ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste in količine dobavljenega blaga oziroma ne nadomesti blaga v skladu z razpisnimi pogoji

o če se dobavitelj ne drži dogovorjenih terminov za dobavo blagao če dobavitelj poviša ceno blaga v nasprotju s to pogodboo če dobavitelj ne spoštuje predpisov, navedenih v razpisni dokumentaciji,

oziroma drugih veljavnih predpisov

Stran 49 od 50

21.člen

Dobavitelj je naročniku dolžan povrniti vso škodo, ki jo je utrpel zaradi odpovedi pogodbe, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za opravljanje dobav določil nov dobavitelj.

XV. UPORABA PRAVA22. člen

Če ni v tej pogodbi ali njenih sestavnih delih drugače določeno, se za vsa pravna razmerja med naročnikom in dobaviteljem uporablja Obligacijski zakonik.

XVI. REŠEVANJE SPOROV23. člen

Vse morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru pa bo o sporu odločalo pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

XVII. OSTALE DOLOČBE24. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 1 (en) izvod in dobavitelj 1 (en) izvod.

Kraj in datum : ____________________________

DOBAVITELJ: NAROČNIK:

Opomba: Če bo izbrani ponudnik nastopal brez podizvajalcev, se izbrišejo določbe vzorca pogodbe, ki se nanašajo na podizvajalce in se skladno s tem preštevilčijo členi pogodbe.

Stran 50 od 50

· web viewobvestil ponudnika in podizvajalca, da podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi...

Documents