€¦ · web viewvloga z obrazci se odda tudi v elektronski obliki kot word dokument. prilog in...

Občina KamnikGlavni trg 241240 Kamnik

Razpisna dokumentacija za izvedbo postopka sklenitve razmerja javno-zasebnega partnerstva in za izbiro izvajalca za izgradnjo odprtega širokopasovnega omrežja v

Občini Kamnik

Javni partner: Občina Kamnik

Predmet javno-zasebnega partnerstva: Projekt gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Kamnik.

Številka.: 410-159//2010-1/4

Kamnik, september 2010


Splošni del

1. UvodTa razpisna dokumentacija določa pogoje, pod katerimi se lahko ponudniki udeležijo javnega razpisa, način oddaje ponudb, postopek odpiranja ponudb, pregleda in vrednotenja ponudb ter izbire najugodnejšega ponudnika za izvedbo projekta »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Kamnik«. Upoštevanje navodil razpisne dokumentacije je obvezno za vse udeležence razpisa. V kolikor ta dokumentacija povzema in pojasnjuje v Republiki Sloveniji in Občini Kamnik veljavne predpise, jo je treba upoštevati kot informativno besedilo, ki nima narave pravnega akta. Ničesar v tej razpisni dokumentaciji ni mogoče razumeti kot podlago za ravnanje, ki ne bi bilo v skladu s predpisi.

Izvedba projekta »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Kamnik bo delno financirana s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura; Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba, z nedenarnimi sredstvi (stvarnimi vložki) Občine Kamnik v obliki služnosti, pomoči pri pridobivanju soglasij na privatnih zemljiščih, dajanja svojih prostorov na razpolago za gradnjo centralnih in vstopnih točk v hrbtenično omrežje in v obliki sinergijskih učinkov zaradi morebitne skupne gradnje druge javne infrastrukture ter s sredstvi izbranega zasebnega partnerja.

Cilj gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Občini Kamnik je predvsem na področjih, kjer širokopasovna omrežja niso prisotna, zgraditi odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij, ki bo povezalo vsa naselja v Občinah ter vse zainteresirane končne uporabnike s širokopasovnimi hrbteničnimi omrežji, in ki bo pod enakimi pogoji dostopno vsem zainteresiranim operaterjem ter ponudnikom storitev. Slednje bo omogočilo ponudbo vseh vrst storitev elektronskih komunikacij s strani vseh ponudnikov storitev in to vsem zainteresiranim končnim uporabnikom.

2. Povabilo k oddaji ponudbe

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10; v nadaljevanju ZJN-2) Javni partner OBČINA Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, telefon: +386(0)1 8318100, telefaks: +386(0) 1 8318119, e-pošta: [email protected], Identifikacijska številka: SI28232801, Matična številka: 5874483, Davčna številka: 28232801, TRR Občine Kamnik: 01243-0100002257 vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za izgradnjo odprtih širokopasovnih omrežij v lokalnih skupnostih na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega ekonomskega (komercialnega) interesa za gradnjo takega omrežja.

Naročnik je za svetovanje v postopku javnega naročila najel družbo ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25 1000 Ljubljana, ki v imenu in za račun naročnika opravlja posamezna dejanja v postopku in lahko podpisuje vse dokumente v postopku, razen materialnih aktov s katerimi se odloča in o katerih odloča in jih lahko podpisuje edino naročnik sam.

3. Ponudnik:

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe (samostojni podjetniki posamezniki), ki izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti po 42. do 45. členu ZJN-2 in ostale pogoje navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora v obrazcu št. 1 – Ponudba navesti s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila in v kolikšnem delu bo izvedbo javnega naročila oddal podizvajalcu. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi. Ponudbo lahko predloži tudi skupina izvajalcev / ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.

stran 2 od 101

mailto:[email protected]


4. Predmet javnega naročila:Predmet javnega naročila je izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij v lokalni skupnosti na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega ekonomskega (komercialnega) interesa za gradnjo tega omrežja na območju Občine Kamnik. Gre za območja t.i. belih lis.

Omrežje, ki je predmet tega razpisa in se sofinancira s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko, mora biti zgrajeno v celoti na področju belih lis, razen dela omrežja, ki je namenjen za povezovanje različnih lokacij omrežja med seboj in povezovanja s hrbteničnimi omrežji.

Bele lise so definirane kot območja, kjer širokopasovni priključki niso omogočeni oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že ostajajo posamezni širokopasovni priključki. Neobstoj komercialnega interesa pa je izkazan na področjih, kjer se v naslednjih 24 mesecih s strani operaterjev elektronskih komunikacij ne planira gradnja širokopasovnega omrežja, ki bi omogočila povezovanje končnih uporabnikov s hitrostjo vsaj 2 Mbit/s po končnem uporabniku in je z analizo poslovnega modela možno dokazati, da takega omrežja ni mogoče zgraditi in upravljati brez ustvarjanje izgube iz poslovanje.

Javno naročilo obsega zagotovitev vse potrebne dokumentacije in izgradnjo širokopasovnega omrežja na območju Občine Kamnik na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega ekonomskega (komercialnega) interesa za gradnjo tega omrežja. Izbrani ponudnik bo moral po izgradnji širokopasovnega omrežja to omrežje ves čas pogodbe tudi upravljati in vzdrževati.

Predstavitev naročila je v Načrtu razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Kamnik, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije in v Idejnem načrtu odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Kamnik, ki je prav tako del razpisne dokumetnacije. V primeru različnih navedb in morebitnihrazhajanj med to razpisno dokumentacijo in Načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Kamnik ali Idejnim načrtom odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Kamnik, se upoštevajo navedbe iz te razpisne dokumentacije.

Potrebe končnih uporabnikov:Iz popisa potreb končnih uporabnikov in ocene strokovnjakov izhajajo naslednje glavne potrebe oziroma zahteve, da se omogoči dostop do širokopasovnega omrežja zaradi dostopa do storitev:

iskanje informacij po internetu, delo na daljavo, učenje na daljavo (za potrebe osnovnošolcev, dijakov in študentov), videokonferenca dveh uporabnikov, e-uprava, e-davki (elektronska administracija), prenos filmov in glasbe, igranje iger v realnem času, za optrebe turistične dejavnosti, e-nakupovanje, e-bančne storitve, daljinski video nadzor prostorov, opreme in delovnih procesov, IP telefonja, Internetna tv, radio,…

Predvideva se večje število hkratnih uporabnikov na enem naslovu (npr. 2 gospodinjstva in dejavnost: podjetje, ponudba turističnih kapacitet, dopolnilna dejavnost na kmetiji,…), kar pomeni večjo obremenitev širokopasovnega omrežja in s tem zahtevane višje prenose.

Potrebne pasovne širine po posameznih končnih uporabnikihKONČNI UPORABNIKI POTREBNA PASOVNA ŠIRINA

stran 3 od 101


Gospodinjstvavsaj 2 Mbit/sV strnjenih naseljih z več kot 50 gospodinjstev je dopuščena možnost, da do 20% priključkov omogoča pasovno širino 10-20 Mbit/s

Manjši poslovni uporabniki in manjše institucije

od 10 Mbit/s do 50 Mbit/s

Srednji in večji poslovni uporabniki in inštitucije

od 50 Mbit/s do 100 Mbit/s

Javno naročilo ni razdeljeno v sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

Ponudnik lahko na predmetni javni razpis ponudi zgolj izgradnjo:- po modelu tip B (Del omrežja je zgrajen v celoti s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko) ali- kot kombinacijo modelov tip B in tip A (B. Del omrežja je zgrajen v celoti s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko – A. Del omrežja je v celoti zgrajen z zasebnimi sredstvi – komercialni del omrežja).

Pojasnilo modela tip B in modela tip A (vir: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo): Odprta širokopasovna omrežja oziroma njihove sestavne dele je na belih lisah glede na različne načine financiranja možno zgraditi na naslednje načine:Tip omrežja B – Del omrežja je zgrajen v celoti s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko. Tako zgrajen del omrežja ustvarja prihodke, vendar ti ne presegajo tekočih stroškov tega omrežja. Med tekoče stroške sodijo stroški vzdrževanja, upravljanja, financiranja in amortizacije omrežja. V idealnem primeru mora sistem zaračunavanja temeljiti na dejanski porabi sredstev, tarife pa morajo kriti vsaj operativne stroške in stroške vzdrževanja ter pomemben del amortizacijske naložbe. Predvideti je treba ustrezno tarifno strukturo, s katero se bodo v največji meri skušali povečati prihodki projekta pred prejemom javnih subvencij, pri čemer se bo upoštevala cenovna dostopnost. Tako zgrajeno omrežje preide takoj, ko je zgrajeno, v celoti v last lokalne skupnosti. Prenos lastništva omrežja se zagotovi s pogodbo o prenosu lastništva med lokalno skupnostjo in izbranim soinvestitorjem. Izbrani soinvestitor vsaj 20 let (vendar največ 30 let – opomba 1: navedba v javnem razpisu ministrstva, pristojnega za projekt; opomba 2: po tem razpisu 20 let) upravlja in vzdržuje tako zgrajen del omrežja. Upravljavec ne sme biti sočasno tudi ponudnik storitev končnim uporabnikom na tem omrežju oziroma mora ponujanje storitev končnim uporabnikom zagotoviti v pravno neodvisni družbi.

Pri tem tipu omrežja je nujen obstoj vložka lokalne skupnosti v obliki služnosti, v obliki obstoječe infrastrukture, v obliki sinergijskih učinkov zaradi skupne gradnje druge javne infrastrukture ali v drugačni obliki. Vse vložke lokalne skupnosti je potrebno ovrednotiti.

Tip omrežja A – Del omrežja je v celoti zgrajen z zasebnimi sredstvi – komercialni del omrežja. Tako zgrajen del omrežja ni predmet sofinanciranja tega razpisa, njegovi učinki na področju belih lis pa se upoštevajo pri merilih tega razpisa. Tako zgrajeno omrežje se upravlja povsem tržno. Lastnik omrežja je zasebnik, ki s tem omrežjem tudi upravlja in ga vzdržuje.Zasebna sredstva investirana v tako zgrajeno omrežje se upoštevajo pri merilih tega javnega razpisa pod pogojem, da je tako zgrajeno omrežje odprto in se zgradi v kombinaciji s tipom omrežja B. Rok izgradnje je 18 mesecev od dneva začetka veljavnosti pogodbe o gradnji odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.

Gradnja dela omrežja znotraj belih lis, ki ga ponudnik kot soinvestitor zgradi povsem z zasebnimi sredstvi - tip A, ni predmet sofinanciranja po tem razpisu, vendar vpliva na merila po tem razpisu.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval. Naročnik bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije, na podlagi meril izbral ponudbo ponudnika, s katerim bo sklenil nato pogodbo o izgradnji odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.

Naročnik se bo za pridobitev sredstev za izgradnjo odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, ki je predmet tega razpisa, prijavil na javni razpis ministrstva, pristojnega za projekt: »2. javni razpis za pridobitev

stran 4 od 101


sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba, Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti«.Glede na prej navedeno bo pogodba z izbranim ponudnikom sklenjena z odložnim pogojem, in sicer bo pogodba veljavna za izvedbo naročila:- v primeru, da Občinski svet občine Kamnik poda soglasje za izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje širokopasovnega omrežja na zemljiščih v lasti občine, kolikor je z občinskim predpisom to v pristojnosti odločanja občinskega sveta,

Naročnik se lahko odloči, da bo sam financiral izgradnjo širokopasovnega omrežja, ki je predmet tega javnega razpisa. V navedenem primeru, se lahko predmetni postopek javnega naročila uporabi deloma ali v celoti kot podlaga za sklenitev pogodbe o oddaji javnega naročila.

Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vsa določila veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in področje elektronskih omrežij (širokopasovnih omrežij), ki veljajo v Republiki Sloveniji.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Ocenjena vrednost javnega naročila financiranega z javnimi sredstvi znaša 3.500.000 EUR brez davka na dodano vrednost.

Javni razpis je bil v skladu z ZJN-2 objavljen na Portalu javnih naročil.

stran 5 od 101


NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

5. Opredelitev pojmovOdprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij (v nadaljevanju: OŠO) je komunikacijsko omrežje, ki končnemu uporabniku ponuja možnost širokopasovnih storitev indo katerega imajo vsi operaterji možnost dostopa pod enakimi pogoji.

Odprtost omrežja elektronskih komunikacij pomeni, da imajo vsi operaterji in ponudniki storitev elektronskih komunikacij omogočen vstop v to omrežje in da lahko preko njega ponudijo svoje storitve vsem končnim uporabnikom tega omrežja. Pri tem morajo biti zagotovljeni za vse enaki pogoji v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 13/2007, ZEKom-UPB1).

Bele lise so za potrebe tega javnega razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis širokopasovni priključki niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo posamezni širokopasovni priključki in kot območja, za katera je na dan objave javnega razpisa s strani operaterjev izkazan neobstoj komercialnega interesa. Območja belih lis so razvidna iz spletnih strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo: http://www.mvzt.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=944 ter iz Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikaciji v Občini Kamnik. Vse morebitne spremembe belih lis, bo Javni partner naknadno objavil na Portalu javnih naročil.

Nekomercialni del omrežja je tisti del OŠO, ki je zgrajen na območju, ki ga je izbrani zasebni partner v Projektu za izgradnjo OŠO opredelil kot območje, kjer nima ekonomskega interesa za izgradnjo, upravljanje oziroma vzdrževanje omrežja in je sofinanciran s sredstvi ESRR.

Komercialni del omrežja je tisti del OŠO, ki je zgrajen na območju, ki ga je izbrani zasebni partner v Projektu za izgradnjo OŠO opredelil kot območje, kjer ima ekonomski interes za izgradnjo le-tega in ga v pretežnem delu financira izbrani zasebni partner.

Sredstva ESRR so sredstva, namenjena sofinanciranju izgradnje, upravljanja in vzdrževanja omrežij, ki jih bo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo podelilo na podlagi naslednjega javnega razpisa: 2. JAVNI RAZPIS ZA PRIDOBITEV SREDSTEV EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ – ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura; Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba, Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti (Ur. l. RS, št. 54/2010) in vključujejo sredstva iz Evropskegasklada za regionalni razvoj in sredstva državnega proračuna za kohezijsko politiko. Tako pridobljena sredstva je dopustno uporabiti zgolj za sofinanciranje izgradnje omrežja na območjih belih lis, kjer je izkazan neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja.

Javni razpis ESRR je 2. JAVNI RAZPIS ZA PRIDOBITEV SREDSTEV EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ – ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura; Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba, Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti (Ur. l. RS, št. 54/2010), ki ga je razpisalo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Javni partner je Občina Kamnik, ki pristopa k izvajanju projekta Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Kamnik .

Zasebni partner je gospodarski subjekt, pravna ali fizična oseba, ki jo bo javni partner izbralv transparentnem postopku izbire v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/2006; ZJZP) in to razpisno dokumentacijo.

stran 6 od 101


Postopek izbire zasebnega partnerja je transparenten postopek izbire gospodarskega subjekta, pravne ali fizične osebe v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu in to razpisno dokumentacijo, ki bo z javnim partnerjem sodeloval pri izpeljavi Projekta JZP.

Pogodbi o JZP sta Pogodba o gradnji odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Kamnik in Pogodba o upravljanju in vzdrževanju odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Kamnik, ki ju po izvedbi postopka izbire zasebnega partnerja podpišeta javni in zasebni partner ter katerih vzorca sta prilogi k tej razpisni dokumentaciji in njen sestavni del.

Aktivna oprema je oprema, ki je potrebna za medsebojno povezovanje različnih medsebojno ločenih delov omrežja, za potrebe povezovanja do hrbteničnega omrežja oziroma do operaterjev in, ki za svoje delovanje potrebuje električno napajanje.

Projekt za izgradnjo OŠO je projektna dokumentacija, ki jo pripravi zasebni partner in jeobvezna priloga ponudbi.

Razpisna dokumentacija je dokumentacija v postopku izbire zasebnega partnerja, kateredel sta tudi Pogodbi o JZP.

Namen Projekta JZP

Namen projekta JZP je:- z izbiro zasebnega partnerja zagotoviti in pospešiti gradnjo OŠO na območju javnega partnerja;- z gradnjo OŠO zagotoviti, da bo imelo čim več gospodinjstev na območju javnega partnerja dostop do

širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij;- z ustreznim načinom financiranja oz. sofinanciranja zagotoviti izgradnjo OŠO na območju javnega

partnerja, kjer za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje OŠO ni ekonomskega interesa ter potencialnim uporabnikom na takšnih območjih omogočiti dostop do tega OŠO.

Cilj javnega partnerja je, da bo zasebni partner na tistih delih belih lis, kjer obstaja komercialni interes za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje OŠO, izvajal te aktivnosti samostojno, v skladu z lastno poslovno politiko. Javni partner na teh območjih z zasebnim partnerjem sodeluje tako, da mu, z namenom opravljanja zgoraj navedene dejavnosti, podeli služnostne pravice na nepremičninah, ki so v lasti javnega partnerja, nudi pomoč pri pridobivanju služnosti na privatnih zemljiščih, pomoč pri vstopu v obstoječo kanalizacijo, da svoje prostore na razpolago za gradnjo centralnih in vstopnih točk v hrbtenično omrežje, nudipomoč v obliki sinergijskih učinkov zaradi morebitne skupne gradnje druge javne infrastrukture ter z njim sodeluje na ostalih področjih in na način opredeljen v tej razpisni dokumentaciji, vselej v skladu z veljavno zakonodajo.

Za izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje OŠO na tistih delih belih lis, kjer za takšne aktivnosti ni komercialnega interesa, namerava javni partner pridobiti sredstva s kandidiranjem na javnem razpisu ESRR. Izbrani zasebni partner bo pri kandidiranju na javnem razpisu ESRR nastopal kot soinvestitor. Na teh območjih bo javni partner sofinanciral izgradnjo OŠO v višini pridobljenih sredstev ESRR. Razliko do celotne vrednosti Projekta JZP na tem območju bo dolžan zagotoviti zasebni partner.

Poleg sredstev ESRR se bo kot vložek javnega partnerja štel tudi vložek v obliki podelitve služnostnih pravic na nepremičninah, ki so v lasti javnega partnerja, pomoči pri pridobivanju služnosti na privatnih zemljiščih, pomoči pri vstopu v obstoječo kanalizacijo, dajanja svojih prostorov na razpolago za gradnjo centralnih in vstopnih točk v hrbtenično omrežje ter sinergijskih učinkov zaradi morebitne skupne gradnje druge javne infrastrukture.

Zasebni partner bo gradil, upravljal in vzdrževal v skladu s tem razpisom zgrajeno OŠO na celotnem območju javnega partnerja ter zainteresiranim operaterjem omogočal dostop do omrežja. Zainteresirani subjekti bodo

stran 7 od 101


storitve, ki jih je mogoče zagotavljati preko OŠO, tržili. Zasebni partner ne bo smel končnim uporabnikom ponujati storitev OŠO, razen v statusno pravno ločeni osebi.

Zasebni partner bo subjektom, ki bodo končnim uporabnikom zagotavljali storitve preko OŠO, za takšen dostop do uporabnikov zaračunaval ustrezno nadomestilo, ki ga bo navedel v ponudbi. V primeru, če bo zasebni partner s trženjem omrežja ustvarjal izgubo, mora to izgubo kriti iz lastnih virov. Javni partner zasebnemu partnerju v nobenem primeru ne bo povrnil izgube.

6. Pravna podlaga za izvedbo postopka javno-zasebnega partnerstvaJavno-zasebno partnerstvo se izvaja na podlagi naslednjih predpisov oz. aktov:

- Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/2006, ZJZP);- Zakona o javnem naročanju (Ur. L. RS, št. 128/2006, 16/2008 in 19/2010; ZJN-2);- Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/1993 in naslednji; ZGJS);- Zakona o javnih financah ( Ur. l. RS, št. 79/1999 in naslednji; ZJF);- Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št, 13/2007 in 110/2009; ZEK –- UPB1);- Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavanje investicijske dokumentacije na področju

javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006);- Pravilnika o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Ur. l. RS,

št. 32/2007);- Pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidenc projektov javno-zasebnega partnerstva in sklenjenih

pogodb v okviru javno-zasebnega partnerstva (Ur. l. RS, št. 56/2007);- Odloka o Svetu Vlade Republike Slovenije za javno-zasebno partnerstvo (Ur. l. RS, št. 61/2007);- Navodila Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za lokalne skupnosti, operaterje in

ponudnike storitev pri projektu Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti;

- Navodila za pripravo načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja;- Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikaciji v Občini Kamnik, z dne,

objavljenega na spletnih straneh javnega partnerja;

7. Predpisi na podlagi katerih se izvaja javno naročilo:- Javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku se izvaja na podlagi:- Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08 in 19/10; v nadaljevanju: ZJN 2),- Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja - ZRPJN (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB5, 32/2009

Odl.US: U-I-238/07-52),- Obligacijskega zakonika – OZ (Uradni list RS, št. 97/2007-UPB1),- Zakona o graditvi objektov - ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/2004 (14/2005 popr.), 92/2005 ZJC-B,

93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009),

- Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom (Uradni list RS, št. 13/2007, 102/2007 ZDRad, 110/2009),

- Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, z dne 11. julij 2006, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L, št. 210, z dne 31. julij 2006),

- Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 05. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (UL L, št. 210, z dne 31. julij 2006),

- Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006, z dne 08. december 2006, o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES), št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L 371, z dne 27. december 2006, z vsemi spremembami),

stran 8 od 101


- Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 17/09,

- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 40/09),

- Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur.l. RS, št. 3/2010),

- Navodila za pripravo, prijavo in potrjevanje instrumentov za izvajanje kohezijske politike v- programskem obdobju 2007 – 2013 z dne 07. maj 2008,- Navodila o informiranju in obveščanju javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem

obdobju 2007 – 2013,- Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za

programsko obdobje 2007 – 2013,- Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09 in

vse spremembe),- skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila- skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil.

8. Jezik v katerem mora ponudnik izdelati ponudbo:Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo mora biti napisana v slovenskem jeziku.

9. Popolna ponudba:Ponudba se bo štela za popolno, če bo pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudbe morajo biti zložene v mapah. Na začetku ponudbe naj bo priloženo kazalo ponudbe. Ponudnik ponudbo zveže z vrvico, ki mora biti dovolj dolga tako, da omogoča nemoteno obračanje listov v ponudbi in speta na način, da ni mogoče odstranjevati listov brez vidnih poškodb. Ponudniki naj pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevajo navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Vloga z obrazci se odda tudi v elektronski obliki kot Word dokument. Prilog in dokazil ni potrebno oddajati v elektronski obliki .

Ponudnik mora svojo ponudbo izdelati in oddati na izvirniku te prevzete razpisne dokumentacije, ki jo prevzame preko Portala javnih naročil, spletne strani naročnika ali jo prejme po elektronski pošti s strani naročnika. Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe ponudnika, ki je podpisnik ponudbe in je navedena v Obrazcu št. 1- Ponudba. Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam naročnika iz te razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora biti besedilo obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu. V primeru, da bi naročnik po pregledu ponudb ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, bodo dopustili dopolnitev take ponudbe, s tem da bodo ponudnika pozvali na dopolnitev. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku ne bo dopolnil ponudbe, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločili. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da v skladu z določili 78. člena ZJN-2 ne sme dopustiti ponudniku, da bi spreminjal svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril, tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Očitne računske napake, ki jih odkrije naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

10. Zaupnost postopka oziroma dokumentov:Ponudnik, ki prevzame razpisno dokumentacijo se obvezuje, da jo bo uporabil samo za izdelavo ponudbe in da je ne bo izročil drugim potencialnim ponudnikom.

Dokumentacije udeleženci razpisa in druge osebe ne smejo kopirati in/ali jo posredovati tretjim osebam. V primeru kršitve avtorskih pravic bo njihov imetnik zoper storilca uveljavljal odškodninsko in kazensko odgovornost.

stran 9 od 101


Po javnem odpiranju ponudb noben podatek iz prejetih ponudb, podatek o preverjanju, dopolnjevanju, oceni in primerjavi ponudb ali odločitvah v zvezi z izbiro izvajalca ne bo dostopen javnosti ali drugim ponudnikom, dokler naročnik ne sprejme odločitve o oddaji javnega naročila.

Ponudnik naj obrazce in izjave za katere meni, da sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost označi s klavzulo »ZAUPNO ali POSLOVNA SKRIVNOST« in parafo osebe, ki je podpisnik ponudbe. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO ali POSLOVNA SKRIVNOST« in parafa osebe, ki je podpisnik ponudbe.

Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek.Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označene s klavzulo »ZAUPNO ali POSLOVNO SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov. Ponudniki morajo pri določanju poslovne skrivnosti upoštevati določbo ZJN-2 v drugem odstavku 22. člena, ki določa, da »so javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednosti posamezne postavke in skupna vrednost ponudbe, v primeru ekonomsko najugodnejša ponudba pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril«. V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo izloči.

11. Ponudba s podizvajalci / skupna ponudba:

Ponudnik mora izpolniti Obrazec št. 1, ne glede na to ali ponudbo oddaja samostojno, s podizvajalcem/i ali kot skupno ponudbo s soponudnikom/i.

Ponudba s podizvajalci:

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in bo za ponudnika, s katerim bo naročnik skladno s predpisi ZJN-2 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavljal blago ali izvajal storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora v Obrazec št. 1 navesti s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila ter podatke o delu naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec – predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del (tudi Obrazec št. 2 – Podatki o podizvajalcu). V kolikor bo ponudnik navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bodo le-ti navedeni tudi v pogodbi in jih ponudnik brez soglasja naročnika ne bo smel zamenjati.

V kolikor pride po sklenitvi pogodbe o oddaji predmetnega javnega naročila do zamenjave podizvajalca/cev, za katere je naročnik dal soglasje, mora ponudnik, ki je z naročnikom sklenil pogodbo, slednjemu v roku 5-ih dni predložiti:− svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;− pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in− soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

V primeru iz prejšnjega odstavka naročnik in ponudnik (izbrani izvajalec) skleneta aneks k pogodbi z upoštevanjem tudi vsebine, ki jo ZJN-2 in ta razpisna dokumentacija določata za sklenitev pogodbe o oddaji javnega naročila s ponudnikom, ki nastopa s podizvajalcem/ci.V primeru, da bo ponudnik v Obrazcu št. 1 – Ponudba navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci mora ponudbi priložiti:

- Obrazec št. 1a – Podatki o podizvajalcu,

stran 10 od 101


- Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila »Izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij v lokalni skupnosti na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega ekonomskega (komercialnega interesa za gradnjo tega omrežja)«,

- Obrazec št. 4 – Izjava o sposobnosti, za vsakega od podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi.

Za podizvajalce niso obvezne bilance uspeha in bilance stanja in potrdila poslovne banke ali bank (ali BON 2). Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila »Izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij v lokalni skupnosti na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega ekonomskega (komercialnega interesa za gradnjo tega omrežja)« mora vsebovati:

- podatke o ponudniku (naziv in polni naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- podatke o podizvajalcu (naziv in polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),- predmet dogovora, vrsto del, ki jih prevzema podizvajalec, obseg teh del, vrednost del, ki jih prevzema

podizvajalec, kraj in rok izvedbe teh del,- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudniku (izbranemu izvajalcu)- poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izbranega izvajalca).

V prejšnjem odstavku navedene druga, tretja in četrta alineja so v skladu z ZJN-2 obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJN-2 kogentne narave in jih z dogovorom ni mogoče izključiti.

Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Skupna ponudba:

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje pogojev za osnovno sposobnost ponudnika iz 42. člena ZJN-2 in sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ugotavlja za vsakega od ponudnikov posebej, medtem ko se ostali pogoji za priznanje sposobnosti ugotavljajo za vse ponudnike skupaj. V primeru, da bo v postopku javnega naročila »Izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij v lokalni skupnosti na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega ekonomskega (komercialnega) interesa za gradnjo tega omrežja« izbrana ponudba, ki jo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba, bo moral ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) pred podpisom pogodbe naročniku izročiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju), v kolikor le-ta ne bo že priložen ponudbi.Pravni akt o skupni izvedbi naročila »Izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij v lokalni skupnosti na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega ekonomskega (komercialnega) interesa za gradnjo tega omrežja« bo moral (mora) vsebovati:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v

%,- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini,- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,- reševanje sporov med partnerji v skupini,- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini- rok trajanja pravnega akta.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini.

stran 11 od 101


V primeru skupne ponudbe, so poleg Obrazca št. 3 – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina izvajalcev / ponudnikov, obvezni sestavni del ponudbe za vsakega od ponudnikov (partnerjev) v skupini:

- OBRAZEC št. 2 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije- Obrazec št. 3a – Podatki o soponudniku- OBRAZEC št. 4 – Izjava o sposobnosti,- Bilance uspeha in bilance stanja za zadnjih pet poslovnih let,- potrdilo poslovne banke ali bank (lahko tudi BON 2)- Obrazec št. 4a – Izjava o plačanih obveznostih do podizvajalcev.

12. Obseg in vsebina ponudbe:

Obseg ponudbe:

Ponudnik lahko na javni razpis ponudi zgolj izgradnjo po modelu tip B (Del omrežja je zgrajen v celoti s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko) ali kot kombinacijo modelov tip B in tip A (B. Del omrežja je zgrajen v celoti s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko – A. Del omrežja je v celoti zgrajen z zasebnimi sredstvi – komercialni del omrežja) - ločena omrežja. V primeru kombinacije modelov se ponudba ustrezno vrednosti – nagradi skladno z merili, opredeljenimi v razpisni dokumentaciji (točka 15. tega navodila).Gradnja dela omrežja znotraj belih lis, ki ga ponudnik kot soinvestitor zgradi povsem z zasebnimi sredstvi, ni predmet sofinanciranja po tem razpisu, vendar vpliva na merila po tem razpisu (točka 15 teh navodil). Ponudnik, kjer bo soinvestitor večji del omrežja na belih lisah zgradil z zasebnimi sredstvi, bo imel večje možnosti pridobiti sredstva po tem razpisu.

Ponudba:

Ponudnik mora v ponudbi, poleg vseh ostalih zahtev iz te razpisne dokumentacije, v ponudbi jasno določiti:- vrednost projekta na celotnem območju belih lis z DDV in brez DDV- vrednost projekta na območju belih lis, ki se gradi samo z zasebnim kapitalom z DDV in brez DDV- vrednost projekta na območju belih lis, ki se gradi samo s sredstvi državnega proračuna in EU za kohezijsko

politiko z DDV in brez DDV- ceno na potencialni priključek – uporabnika (gospodinjstvo) brez DDV- predvideni datum začetka izvajanja projekta- predvideni datum zaključka projekta.

Rok za gradnjo omrežja praviloma ne sme odstopati od rokov predvidenih v projektu, kadar pa le-ti niso predvideni, pa ne smejo biti daljši od 10 mesecev od dneva začetka veljavnosti pogodbe. V predmetnem javnem naročilu je rok za izgradnjo omrežja 18 mesecev od dneva začetka veljavnosti pogodbe o gradnji odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Iz predložene dokumentacije mora biti razviden tudi morebiten projekt gradnje omrežja tipa A (kombinacija modelov tip B in tip A), če ga želi ponudnik uveljaviti pri merilih tega razpisa;- ponudnik mora ponudbi priložiti finančne izračune vseh stroškov z gradnjo in delovanjem odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalniskupnosti, pri tem pa mora upoštevati 2. javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura; Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba, Razpisna dokumentacija – Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti; zlasti točko 5.3);- ponudnik mora obvezno izpolniti tudi obrazec pričakovani rezultati – indikatorji.

Druge obvezne priloge ponudbe – ponudnik mora izpolniti obrazce:- načrt izvajanja operacije in- načrt izvajanja operacije po letih (ločeno)- terminski plan izvedbe operacije- stroški operacije- terminski načrt sofinanciranja operacije

stran 12 od 101


- izračun razlike neto sedanje vrednosti stroškov gradnje, upravljanja in vzdrževanja omrežja z neto sedanjo vrednostjo vseh prihodkov omrežja.

Ponudnik mora pripraviti ponudbeni predračun, v katerem bo razdelil stroške, pripravil finančno analizo projekta in priložiti tudi kalkulativne elemente.

Poleg zgoraj navedenega mora ponudba obsegati vse v tej razpisni dokumentaciji zahtevane obrazce, izjave in dokumente.

Vsebina ponudbe:

Popolna bo ponudba, ki bo vsebovala naslednje obrazce in izjave:1. Kazalo ponudbe2. OBRAZEC št. 1 – Ponudba3. OBRAZEC št. 1a – Podatki o podizvajalcu4. Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi naročila s podizvajalcem5. OBRAZEC št. 2 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije6. OBRAZEC št. 3 – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina izvajalcev/ponudnikov7. Obrazec št. 3a – Podatki o soponudniku8. OBRAZEC št. 4 – Izjava o sposobnosti9. OBRAZEC št. 4a – Izjava o plačanih obveznostih do podizvajalcev10. Bilance uspeha in bilance stanja za zadnjih pet poslovnih let11. POTRDILO POSLOVNE BANKE ali BANK (lahko tudi BON 2)12. OBRAZEC št. 5 – Izjava o povprečnem prihodku13. OBRAZEC št. 6 – Seznam izvršenih gradenj14. OBRAZEC št. 7 – Referenčno potrdilo15. OBRAZEC št. 8 – Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila16. OBRAZEC št. 9 – Podatki o tehničnem osebju17. Dogovor s projektantom, ki bo sodeloval pri pripravi projektov18. OBRAZEC št. 10 – Izjava o upoštevanju veljavnih predpisov19. OBRAZEC št. 11 – Izjava o pasovnih širinah20. OBRAZEC št. 12 – Izjava o dostavi podatkov in izračunov21. OBRAZEC št. 13 – Izjava o izgradnji omrežja na območju belih lis22. OBRAZEC št. 14 – Izjava, da vzdrževanje in upravljanje ni predmet sofinanciranja23. OBRAZEC št. 15 – Izjava o prenosu lastništva24. OBRAZEC št. 16 – Izjava o upravljanju in vzdrževanju25. OBRAZEC št. 17 – Izjava, da upravljavec ne bo ponudnik storitev končnim uporabnikom26. OBRAZEC št. 18 – Izjava o cenah27. OBRAZEC št. 19 – Izjava o pogojih financiranja gradnje28. OBRAZEC št. 20 – Izjava o omogočanju povezave vsem zainteresiranim ponudnikomjavnih storitev in operaterjem omrežij29. OBRAZEC št. 21 – Izjava o registraciji30. OBRAZEC št. 22 – Pričakovani rezultati – indikatorji31. OBRAZEC št. 23 – Načrt izvajanja operacije32. OBRAZEC št. 24 – Načrt izvajanja operacije po letih (ločeno)33. OBRAZEC št. 25 – Terminski plan izvedbe operacije34. OBRAZEC št. 26 – Stroški operacije35. OBRAZEC št. 27 – Terminski načrt sofinanciranja operacije36. OBRAZEC št. 28 – Izračun razlike neto sedanje vrednosti stroškov gradnje, upravljanja invzdrževanja omrežja z neto sedanjo vrednostjo vseh prihodkov omrežja37. OBRAZEC št. 29 – Izjava o odpravi napak in garancijskem roku38. OBRAZEC št. 30 – Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe39. OBRAZEC št. 31 – Izjava o izročitvi garancij40. OBRAZEC št. 32 – Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti41. OBRAZEC št. 33 – Vzorec pogodbe o gradnji

stran 13 od 101


42. OBRAZEC št. 34 – Vzorec pogodbe o upravljanju43. PROJEKT izdelan skladno z Načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Kamnik, na podlagi katerega bo ponudnik gradil odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij. Ponudnik se lahko odloči, da gradi odprto širokopasovno omrežje v skladu z idejnim projektom (IP) načrta gradnje odprtega širokopasovnega omrežja, ki ga je pripravila občina Kamnik (priloga tega javnega naročila), v tem primeru PROJEKTA ni potrebno pripraviti in priložiti ponudbi. Odločitev ponudnika o tem ali pripravi svoj PROJEKT ali pa uporabi idejni projekt (IP), ki ga je pripravila občina, ne vpliva na sam izbor ponudnika. Na izbor vplivajo izključno kriteriji, ki so definirani v tem dokumentu.44. FINANČNI IZRAČUNI vseh stroškov z gradnjo in delovanjem odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti.

Zgoraj navedeni obrazci, izjave in dokumenti so obvezni, razen:- obrazca št. 1a – Podatki o podizvajalcu (pod zap. št. 3), ki je obvezen samo v primeru, da ponudnik v

obrazcu št. 1 – Ponudba navede, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci;- dogovora o skupnem sodelovanju pri izvedbi naročila s podizvajalcem (pod zap. št. 4), ki je obvezen samo v

primeru, da ponudnik v obrazcu št. 1 – Ponudba navede, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci;- obrazca št. 3 – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina izvajalcev/ponudnikov (pod zap. št. 6),

ki ga predloži samo skupina izvajalcev/ponudnikov, ki predloži skupno ponudbo;- obrazca št. 3a – Podatki o soponudniku (pod zap. št. 7), ki je obvezen samo v primeru, da ponudnik v

obrazcu št. 1 – Ponudba navede, da oddaja skupno ponudbo;- dogovor s projektantom (pod zap. št. 17), ki je obvezen v primeru, da ponudnik nima redno zaposlenega

projektanta, ki bo odgovoren in bo sodeloval pri pripravi projektov,- obrazca št. 30 – Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe (pod zap. št. 38), ki je vzorec in je namenjen

seznanitvi ponudnika z vsebino le-te- obrazca št. 32 – Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (pod zap. št. 40), ki je

vzorec in je namenjen seznanitvi ponudnika z vsebino le-te.

V primeru, da ponudnik v ponudbi navede, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci oziroma v primeru skupne ponudbe (skupine partnerjev v ponudbi) ponudnik ponudbi priloži tudi dokazila za podizvajalce oziroma partnerje v skupini skladno s točko 5. teh navodil.

13. Sposobnost ponudnika:Za priznanje sposobnosti ponudnika mora le-ta izpolnjevati pogoje po 42. do 45. členu ZJN-2, kar ponudnik dokazuje z izjavo o sposobnosti, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Naročnik bo, v primeru dvoma v podano izjavo, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločili.

Za dokazilo v zvezi s poslovno in finančno sposobnostjo ponudnik priloži ponudbi:- bilance uspeha in bilance stanja za zadnjih pet poslovnih let (2009, 2008, 2007, 2006, 2005);- obrazec št. 5 – Izjava o povprečnem prihodku ponudnika v obdobju zadnjih petih let- pogoj je, da povprečni prihodek ponudnika v obdobju zadnjih petih poslovnih let oziroma v primeru, da ne

posluje pet let, v vseh letih poslovanja, najmanj v celotni višini ponudbene vrednosti (oziroma v prvem letu poslovanja v sorazmerju z obdobjem poslovanja v tistem letu); Pogoj se lahko izpolni tudi na način iz tretjega odstavka 44. člena ZJN-2 (vključno s skupnimi ponudniki in podizvajalci);

- potrdilo poslovne banke ali bank pri kateri/ih ima ponudnik odprte transakcijske račune ali namesto potrdila poslovne banke ali bank BON 2 obrazec;

stran 14 od 101


- potrdilo poslovne banke ali bank ali BON 2 obrazec ne sme biti starejši od 30 dni pred dnevom objave javnega razpisa; v primeru, da ponudnik priloži potrdilo poslovne banke mora priložiti ponudbi potrdila za vsak odprt transakcijski račun; potrdilo poslovne banke ali bank ali namesto potrdil BON 2 obrazec se priloži ponudbi v originalu ali kopiji;

- pogoj je, da noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega razpisa ni bil blokiran več kot tri dni.

Tehnično in kadrovsko sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenih obrazcev, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije. Ponudnik mora v ponudbi navesti projektanta, ki bo izvajal naročilo v delu priprave projektne dokumentacije in v primeru, da projektant ni zaposlen pri ponudniku ponudbi priložiti dogovor s projektantom o skupni izvedbi naročila v delu priprave projektne dokumentacije.

Ponudnik mora imeti reference, ki se nanašajo na izgradnjo telekomunikacijskih, optičnih in z vidika predmeta javnega razpisa enakovrednih omrežij. Obvezni sta vsaj dve referenčni potrdili, predloženi na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije in iz katerih bo razvidno, da je ponudnik v zadnjih petih letih zgradil ali gradi telekomunikacijska, optična in z vidika predmeta javnega razpisa enakovredna omrežja.

Pojasnilo:V primeru, da predloži ponudbo skupina ponudnikov (skupna ponudba) zgoraj navedene zahteve v zvezi z referencami in referenčnimi pogoji izpolnijo partnerji v skupini skupaj, kar pomeni, da bo naročnik upošteval tako ustrezna referenčna potrdila ponudnika, kotu tudi ustrezna referenčna potrdila partnerjev v skupini.Naročnik bo upošteval tudi ustrezna referenčna, potrdila, ki bi se nanašala na podizvajalca, v kolikor bo ponudnik v ponudbi navedel, da bo podizvajalec izvajal dela, za katera bo predloženo referenčno potrdilo, kot ga zahteva naročnik in bodo ta dela navedena tudi v dogovoru o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila s podizvajalcem.

Ponudbo ponudnika, ki ne bo izpolnil vseh pogojev za priznanje sposobnosti, navedenih v točki 7., bo naročnik zavrnili.

14. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije:

Razpisno dokumentacijo ponudniki prevzamejo preko Portala javnih naročil, spletni naslov:http://www.enarocanje.si ali preko spletne strani naročnika http://www.kamnik.si ali jo prejmejo po elektronski pošti s strani naročnika. Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo dobijo tudi na naslovu pooblaščenca naročnika ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, telefaks 01/ 421 90 45, e-naslov: info©aluts.si, s pripisom: »OBČINA KAMNIK– Izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij«.

Razpisna dokumentacija je brezplačna. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo do izteka roka za oddajo ponudb.

15. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije:Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno v pisni obliki. Pojasnila na pisna vprašanja bodo objavljena na Portalu javnih naročil (pri predmetnem javnem razpisu), pisno pa bodo posredovana ponudnikom, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo v primeru, da bo pooblaščenec naročnika razpolagal s podatki o ponudnikih, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo preko Portala javnih naročil. Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudniki lahko postavijo pisna vprašanja preko Portala javnih naročil (na za to določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu) ali naslovijo pisna vprašanja na naslov: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, telefaks 01/ 421 90 45, e-naslov: [email protected], z oznako »OBČINA KAMNIK– Izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij«.

Vsi odgovori na postavljena vprašanja bodo objavljeni najmanj 6 (šest) dni pred rokom za oddajo ponudb, v primeru, da bodo postavljena ali prejeta pravočasno.

stran 15 od 101


Naročnik si pridržujejo pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremenijo ali dopolnijo. Obvestilo o delni spremembi ali dopolnitvi razpisne dokumentacije bo objavljeno na Portalu javnih naročil, neposredno pa bo naročnik obvestil ponudnike v primeru, da bo razpolagal s podatki o ponudnikih, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo preko Portala javnih naročil. V primeru delne spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik po potrebi podaljšali rok za oddajo ponudb. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.

Grafične priloge ponudnik lahko dobijo po elektronski pošti. V primeru, da bi ponudnik želel grafične priloge to sporoči na naslov pooblaščenca naročnika – e-naslov: [email protected] s pripisom: OBČINA KAMNIK – Izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij in navede svoj e-naslov, kamor želi prejeti grafične priloge. Grafične prilog ponudnik lahko prejme po e-pošti v primeru, da njegov elektronski predal sprejme pošto velikosti 6 MG. V primeru, da ponudnikov e-predal ne sprejme pošte navedene velikosti naj ponudnik v prošnji za grafične priloge navede svoj naslov in mu bodo grafične priloge poslane po pošti, na CD.

16. Način, mesto in rok oddaje ponudbe:Ponudniki morajo oddati svoje ponudbe v zaprtih ovojnicah, katere morajo biti na naslovni strani opremljene z izpolnjeno etiketo za naslavljanje (glej Obrazci ponudbe) ali opremljene z naslovom pooblaščenca naročnika:

ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana. V spodnjem levem kotu mora biti oznaka: »Ne odpiraj – ponudba – OBČINA KAMNIK– Izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov ponudnika.

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele na naslov pooblaščenca naročnika.

najpozneje do 08.10.2010, do 10.00 ure.

Ponudniki lahko oddajo ponudbe osebno ali priporočeno po pošti na naslov pooblaščenca naročnika.. Če je ponudba poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure. Ponudbe ni mogoče oddati samo v elektronski obliki.

17. Umik, sprememba ali dopolnitev ponudbe:Ponudnik lahko do zaključka roka oddaje ponudbe ponudbo umakne, spremeni ali dopolni, kar mora na ovojnici označiti na naslednji način: »Ne odpiraj – ponudba – OBČINA KAMNIK– Izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij – z oznako dopolnitev / umik /sprememba«, glede na to ali gre za dopolnitev, umik ali spremembo že oddane ponudbe.Ponudbe ni mogoče umakniti / spremeniti / dopolniti po poteku roka za oddajo ponudb. Mogoča je edino dopolnitev formalno nepopolne ponudbe, pod pogoji in na način, ki jih določa ZJN-2 v 78. členu in kot je to pojasnjeno v točki 3. teh navodil.

18. Način, mesto in rok odpiranja ponudb:Javno odpiranje ponudb bo 08. 10.2010 ob 13.00 uri v sejni sobi Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Pooblastilo ni potrebno, če se javnega odpiranja ponudb udeleži zakoniti zastopnik sam, ki pa se bo moral izkazati z osebnim dokumentom. Ponudba ponudnika ali morebitna sprememba/dopolnitev/umik ponudbe bo zavrnjena pred začetkom javnega odpiranja ponudb, če:

- ne bo oddana oziroma ne bo prispela na zgoraj navedeni naslov pravočasno (to je do datuma in ure, ki sta navedena),

- ne bo pravilno opremljena.Nepravočasne ponudbe ali nepravilno opremljene ponudbe bodo ponudnikom vrnjene neodprte skladno z določbami ZJN-2.

stran 16 od 101


19. Ponudba za del javnega naročila:Ponudbe ni mogoče ponuditi za del javnega naročila.

20. Dodatna naročila:Naročnik bo v primeru dodatne gradnje, ki ni vključena v predmetno javno naročilo, vendar bi zaradi nepredvidenih okoliščin postala potrebna za izvedbo naročila in jih ali ne bo mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila, ne da bi to naročniku povzročilo resne težave ali bi bile dodatne gradnje, čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotnega naročila, nujno potrebne za dokončanje predmetnega javnega naročila, ali v primeru dodatnih gradenj, ki bi predstavljale ponovitev gradnje, ki je zajeta v tem javnem naročilu, s ponudnikom, ki bo izbran na tem javnem razpisu, izvedli postopek s pogajanji brez predhodne objave skladno z določili Zakona o javnem naročanju.

21. Način ocenjevanja ponudb in izbor:Merila, ki bodo upoštevana pri ocenjevanju in izbiri najugodnejše ponudbe, so naslednja:

št. Merilo Najvišje možnoŠtevilo točk

1 Ponudbena cena (v nadaljevanju: cena) na posamezno gospodinjstvo 120

2

Delež gospodinjstev iz projekta, katerim bo omogočen širokopasovni dostop v lokalni skupnosti na območju belih lis (ne glede na način sofinanciranja), glede na vsa gospodinjstva v lokalni skupnosti

20

3 Višina vloženih zasebnih vložkov v projekt 20

4Delež gospodinjstev, katerim bo s projektom omogočen širokopasovni dostop v lokalni skupnosti na območju belih lis, glede na vsa gospodinjstva v Republiki Sloveniji 20

5

Delež pokritosti gospodinjstev, katerim bo s projektom omogočen širokopasovni dostop v lokalni skupnosti na območju belih lis, glede na vsa gospodinjstva v lokalni skupnosti na območju belih lis

10

6 vpliv gradnje odprtega širokopasovnega omrežja na doseganje razvojnih ciljev lokalne skupnosti 10SKUPAJ 200

Posamezna merila so ovrednotena v točkah. Seštevek točk vseh meril je 200 točk.

Merilo 1– Ponudbena cena na pokrito gospodinjstvo brez DDV:Po merilu »cena« ponudnik lahko prejme največ 120 točk. Pri merilu »cena« se bo upoštevala najnižja ponudbena cena na posamezno gospodinjstvo brez DDV, ki jo bo ponudnik navedel v ponudbi. Naročnik bo točke po merilu »cena« izračunal na naslednji način: Ponudnik, ki bo ponudil ceno na posamezno gospodinjstvo 2600€ (izločitveni prag, ponudba z višjo ceno se izloči) bo prejel 0 točk, za vsak € nižjo ceno ponudniki prejmejo sorazmerno število točk (10€ = 1 točka). 120 točk prejme ponudnik, ki ponudi ceno na posamezno gospodinjstvo 2400 € ali nižjo ceno.

Merilo 2 - delež gospodinjstev iz projekta, katerim bo omogočen širokopasovni dostop v lokalni skupnosti na območju belih lis (ne glede na način sofinanciranja), glede na vsa gospodinjstva v lokalni skupnosti:

stran 17 od 101


S tem merilom se ocenjuje delež gospodinjstev, ki se jim omogoči povezovanje v širokopasovno omrežje glede na vsa gospodinjstva v lokalni skupnosti (predmetu javnega naročila). Za vsak 1 % gospodinjstev dobi projekt 1 točko, vendar skupaj ne več kot 20 točk.Izračun, ko je prijavitelj ena ali več lokalnih skupnosti skupaj: x – število gospodinjstev v vlogi v vseh lokalnih skupnostih skupaj, ki jim bo projekt omogočil povezovanje v širokopasovno omrežje (ne glede na način sofinanciranja), pri tem se upošteva tudi projekt, s katerim soinvestitor v dogovoru z lokalnimi skupnostmi gradi omrežje z lastnimi sredstvipod pogojem, da to omrežje omogoča odprt dostop vsem ponudnikom vsebin in storitev ter je na območju belih lis; y – število vseh gospodinjstev v vlogi v vseh lokalnih skupnostih skupaj;M1 – število točk merila delež gospodinjstev, katerim bo omogočen širokopasovni dostop v lokalni skupnosti na območju belih lis, glede na vsa gospodinjstva v lokalni skupnosti;

M1 = 100 * x / y; pri tem je največje možno število točk merila M1 20 točk.

Pri tem bo projekt, ki bo omogočil povezovanje v širokopasovno omrežje večjemu številu gospodinjstev v vseh lokalnih skupnostih skupaj na območju belih lis glede na število vseh gospodinjstev v vlogi v vseh lokalnih skupnostih skupaj, pridobil več točk.Največja možna vrednost točk pri merilu delež gospodinjstev, katerim bo omogočen širokopasovni dostop v lokalni skupnosti na območju belih lis, glede na vsa gospodinjstva v lokalni skupnosti, ne more preseči 20 točk.

Za ocenjevanje vlog pri tem merilu bodo uporabljeni podatki iz Popisa prebivalstva iz leta 2002, Statistični urad RS. Za število gospodinjstev se upošteva podatek 684.847 gospodinjstev v Republiki Sloveniji (Statistični urad RS). V kolikor prijavitelj predloži dokumentacijo, iz katere so razvidni novejši podatki za število gospodinjstev na območju belih lis, bodo upoštevani novejši podatki. V primerih, ko so se naselja po letu 2002 spremenila, mora prijavitelj dostaviti novejše podatke. Za dokazila o številu gospodinjstev na območju belih lis se uporabljajo podatki pridobljeni iz GIS-Geografskega informacijskega sistema ali Matičnega urada upravne enote. V primeru odstopanj se upoštevajo dokazani novejši podatki. Merilo se ocenjuje na 2 decimalni mesti natančno.

Merilo 3 – Višina vloženih zasebnih vložkov v projekt S tem merilom je z višjo oceno ocenjen tisti projekt gradnje, kjer je predviden višji delež zasebnega kapitala za gradnjo omrežja na območjih belih lis, ki se gradi deloma z zasebnim kapitalom, deloma pa s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko.Pri tem bo projekt gradnje, ki predvideva delež zasebnega kapitala na območju belih lis, ki se gradi deloma z zasebnim kapitalom, deloma pa s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko, v višini 40 % ali več odstotkov od vrednosti projekta na celotnem območju belih lis, ocenjen z 20 točkami. Projekt, ki bo predvideval gradnjo brez udeležbe zasebnih sredstev, pa bo ocenjen z 0 točkami. Vsaka 2 % zasebnih sredstev v projektu predstavljata eno točko, skupaj največ 20 točk Točkuje se delež gospodinjstev, ki jim omrežje omogoča širokopasovno povezovanje zgrajenih z zasebnimi sredstvi, in sicer na naslednji način:Za del omrežja zgrajenega v celoti z zasebnimi sredstvi (komercialno omrežje) dobi projekt zavsaka 2 % gospodinjstev na tem delu omrežja eno točko. Izračun po tej alineji se uporablja, kadar gre za omrežje tipa A, ki lahko deluje neodvisno od omrežja tipa B.- Za del omrežja zgrajenega delno s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko ter zzasebnimi sredstvi, dobi projekt za vsaka 2 % gospodinjstev sorazmeren zasebnemu vložku na tem delu omrežja eno točko. Izračun po tej alineji se uporablja vedno, kadar gre za omrežje tipa C in za omrežji tipa A in B, kadar sta zgrajena tako, da ju ni mogoče uporabljati ločeno.Projekt za to merilo lahko dobi skupaj največ 20 točk.Seštevek vseh točk za posamezni projekt pri merilu delež omrežja na območju belih lis zgrajenega z zasebnim kapitalom ne more preseči 20 točk. Merilo se ocenjuje na 2 decimalni mesti natančno.

Merilo 4 - delež gospodinjstev, katerim bo s projektom omogočen širokopasovni dostop v lokalni skupnosti na območju belih lis, glede na vsa gospodinjstva v Republiki Sloveniji:S tem merilom se ocenjuje delež gospodinjstev, ki se jim omogoči povezovanje v širokopasovno omrežje glede na vsa gospodinjstva v Republiki Sloveniji. Za vsak 0,02 % gospodinjstev dobi projekt 1 točko, vendar skupaj ne več kot 20 točk.

stran 18 od 101


Pri tem bo projekt, ki bo omogočil povezovanje v širokopasovno omrežje večjemu številu gospodinjstev v vseh v lokalnih skupnostih skupaj na območju belih lis glede na število vseh gospodinjstev v Republiki Sloveniji, pridobil več točk.Največja možna vrednost točk pri merilu delež gospodinjstev, katerim bo omogočen širokopasovni dostop v lokalni skupnosti na območju belih lis, glede na vsa gospodinjstva v Republiki Sloveniji, ne more preseči 20 točk.Merilo se ocenjuje na 2 decimalni mesti natančno.

Merilo 5 - delež pokritosti gospodinjstev, katerim bo s projektom omogočen širokopasovni dostop v lokalni skupnosti na območju belih lis, glede na vsa gospodinjstva v lokalni skupnosti na območju belih lis:

S tem merilom je z višjo oceno ocenjen tisti projekt gradnje, kjer je predvideni višji delež pokritosti gospodinjstev na območju belih lis, katerim bo s projektom omogočen širokopasovni dostop v vseh lokalnih skupnostih skupaj glede na vsa gospodinjstva na območju belih lis v vseh lokalnih skupnostih skupaj. Za vsak 1 % gospodinjstev dobi projekt 0,1 točko, vendar skupaj ne več kot 10 točk.Pri tem bo projekt, ki bo predvidel višji delež pokritosti gospodinjstev na območju belih lis glede na vsa gospodinjstva na območju belih lis v lokalnih skupnostih skupaj, pridobil več točk.Največja možna vrednost točk pri merilu delež pokritosti gospodinjstev, katerim bo omogočen širokopasovni dostop v lokalni skupnosti na območju belih lis, glede na vsa gospodinjstva v lokalni skupnosti na območju belih lis, ne more preseči 10 točk. Merilo se ocenjuje na 2 decimalni mesti natančno.

Merilo 6 - vpliv gradnje odprtega širokopasovnega omrežja na doseganje razvojnih ciljev lokalne skupnosti:Merilo vpliv gradnje odprtega širokopasovnega omrežja na doseganje razvojnih ciljev lokalneskupnosti znaša največ 10 točk. Lestvica kriterijev za razvojne cilje lokalne skupnosti

Št. Razčlenitev merila št. 6 Najvišje možno št. točk1 Novo povezana podjetja 42 Organizacije s področja vzgoje in izobraževanja oziroma kulture 43 Drugi razvojni cilji lokalne skupnosti 2

SKUPAJ 10

Projekt, ki bo omogočil, da se bodo obstoječa podjetja lahko povezala prek širokopasovnega omrežja, bo dobil 4 točke, in sicer za vsako podjetje 1 točko, vendar največ 4 točke. Projekt, ki bo omogočil, da se bodo lahko prek širokopasovnega omrežja povezale organizacije s področja vzgoje in izobraževanja oziroma kulture, bo dobil 4 točke, in sicer za vsako organizacijo 1 točko, vendar največ 4 točke. Na podlagi izpolnjevanja drugih razvojnih ciljev lokalne skupnosti, ki jih namerava lokalna skupnost doseči s širokopasovnim omrežjem, bo dobil projekt 2 točki (kot na primer doseganje sinergij s Programom razvoja podeželja 2007-2013), in sicer za vsak navedeni razvojni cilj, ki bo izpolnjen s pomočjo širokopasovnega omrežja, 1 točko, vendar največ 2 točki.

22. Razlikovalni elementi v primeru enakega števila točk pri merilih:Najvišje možno število točk vseh meril skupaj je 200. V primeru več projektov z enakim številom točk, bo imel prednost projekt, ki bo imel večje število točk pri merilu 1, v primeru več projektov z istim številom točk in enakim številom točk po merilu 1 pa bo imel prednost tisti projekt, ki bo imel večje število točk po merilu 2. Podlaga za ocenjevanje so podatki v Obrazcu št. 1 - Ponudba.

23. Vrednost ponudbe:Vrednost ponudbe mora biti izražena v EUR. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun vrednosti ponudbe (priprava vse potrebne dokumentacije, izgradnja širokopasovnega omrežja). Ponudniki izračunajo vrednost ponudbe v stalnih cenah, ki veljajo v času razpisa. Pri izračunih kazalcev, ker se upošteva diskontna stopnja, so vse projekcije izdelane v stalnih cenah, tako da se inflacija ne upošteva. Pogodba se bo sicer sklenila po načelu pogodbe »na ključ«, vendar se bodo cene v izvedbi

stran 19 od 101


smele povečati za priznano splošno rast cen (podatki UKMAR). Pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena z odložnim pogojem, in sicer bo pogodba veljavna za izvedbo naročila:- v primeru, da Občinski svet Občine poda soglasje za izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje širokopasovnega omrežja na zemljiščih v lasti občin, kolikor je z občinskim predpisom to v pristojnosti odločanja občinskega sveta,- v primeru, da občina pridobi sredstva s strani ministrstva, pristojnega za projekt na 2. javnem razpisu za pridobitev sredstev Evropskega sklada za Regionalni razvoj – ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura; Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba; Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti.

Temeljne predpostavke za oblikovanje ponudbene cene so:- ponudbena cena se oblikuje po sistemu projekta na ključ;- Ministrstvo bo financiralo največ do 3000 EUR po stalnih cenah za posamezno gospodinjstvo na

območju belih lis lokalne skupnosti;- ponujena cena upošteva, da bo ministrstvo v skladu z Navodilom o upravičenih stroških organa

upravljanja financiralo naslednje upravičene stroške:- priprave zasnove operacije (izdelava projekta in pridobitev potrebnih soglasij) in dokumentacije

operacije za gradnjo in izvedbo del,- pridobitve vseh potrebnih dovoljenj in soglasij,- gradbenih del (stroški dela, materiala, naprav, ipd.),- opremljanja ali odkupa prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov omrežja le v obsegu, ki je

nujno potreben za izvedbo operacije,- izvedbe omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov,- nadzor nad gradnjo omrežja, ki jo izvede pooblaščeni nadzornik, katerega izbere naročnik ločeno od

predmetnega javnega razpisa, vpisa infrastrukture v kataster komunalnih naprav, opreme in materiala, ki so glede na specifične zahteve potrebni za izvedbo;

- izvedba aktivnega dela omrežja je upravičen strošek. Terminalna ter druga aktivna oprema, ki se instalira pri končnih uporabnikih omrežja, ni upravičen strošek;

- DDV na ravni posameznega računa je za občino neupravičen strošek, če ni drugače z razpisom pristojnega ministrstva določeno;

- operacija je upravičena do sofinanciranja le do višine razlike neto sedanje vrednosti prihodkov in neto sedanje vrednosti odhodkov omrežja v obdobju 20 let, od katere je treba odšteti še neto sedanjo vrednost preostale vrednosti po poteku 20 letnega obdobja. Preostanek sredstev zagotovi soinvestitor iz zasebnih virov;

Pri tipu omrežja »B« je nujen obstoj vložka lokalne skupnosti v obliki služnosti, v obliki obstoječe infrastrukture, v obliki sinergijskih učinkov zaradi skupne gradnje druge javne infrastrukture ali v drugačni obliki. Vse vložke lokalne skupnosti je potrebno, zaradi prijave na javni razpis ministrstva, ovrednotiti.Pri pripravi ponudbene cene je potrebno v celoti upoštevati 2. javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura; Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba, Razpisna dokumentacija – Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti.

Ponudnik mora med drugim v ponudbi jasno določiti:- vrednost projekta na celotnem območju belih lis z DDV in brez DDV- vrednost projekta na območju belih lis, ki se gradi samo z zasebnim kapitalom z DDV in brez DDV- vrednost projekta na območju belih lis, ki se gradi samo s sredstvi državnega proračuna in EU za

kohezijsko politiko z DDV in brez DDV- ceno na potencialni priključek – uporabnika (gospodinjstvo) brez DDV; Za potencialni priključek se šteje

vsako posamezno gospodinjstvo na območju belih lis, ki mu s tem omrežjem omogočamo povezavo v širokopasovno omrežje. Šteje se, da je gospodinjstvu omogočeno povezovanje v širokopasovno omrežje, kadar je gospodinjstvo v dometu brezžičnega omrežja ali v neposredni bližini omrežja. Za neposredno bližino se šteje razdalja do 200 m do kabelske Fizacije ali do priključne točke

- cena na pokrito gospodinjstvo brez DDV; cena na pokrito gospodinjstvo mora vsebovati vse

stran 20 od 101


- stroške povezane z izgradnjo omrežja (priprava potrebne dokumentacije, izgradnja omrežja, ostale stroške).

Ponudnik mora v ponudbi priložiti vse finančne izračune vseh stroškov z gradnjo in delovanjem odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti, pri tem pa mora upoštevati predmetni javni razpis (ponudniku ni potrebno pripraviti celotnega dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) kot tudi ne investicijskega projekta (IP) temveč le pregled izračun stroškov z gradnjo in delovanja in pregled prihodkov delovanja odprtega širokopasovnega omrežja.

V primeru, da bi naročnik pri pregledu ponudb ugotovil računske napake, pri čemer se šteje, da gre za formalno nepopolno ponudbo, bo ponudnik, pri katerem bo ugotovljena v ponudbi računska napaka, pisno pozvan k podaji soglasja za popravo računske napake. V kolikor ponudnik v postavljenem roku ne bo podal pisnega soglasja za popravo računske napake, bodo naročniki ponudbo takega ponudnika zavrnil. Ob tem bo naročnik upošteval ustaljeno prakso Državne revizijske komisije.

Za izgradnjo dela omrežja, ki se ne bo izgradil iz zasebnih sredstev se bo v skladu s 24. členom Zakona o izvrševanju proračuna prilagajal glede na uradno prejete mesečne in končne situacije.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe tudi upoštevati:S pogodbo za komercialni del omrežja bo naročnik in izbrani ponudnik uredili razmerje lastništva tako, da je izbrani ponudnik po izgradnji širokopasovnega omrežja lastnik le-tega in ga tudi upravlja in vzdržuje. Po končani izgradnji bo takoj opravljen prenos lastništva omrežja, skladno s pogodbo o prenosu lastništva med lokalno skupnostjo – omrežje zgrajeno iz javnih sredstev – v last lokalne skupnosti. Izbrani ponudnik bo moral odprto širokopasovno omrežje vzdrževati in upravljati neprofitno (Pogodba o upravljanju). Naročnik za ta del omrežja ne bo zaračunaval uporabnine, koncesnine ali ustvarjali drugih prihodkov do izteka roka upravljanja in vzdrževanja, ki bo 20 let.

Po poteku obdobja upravljanja in vzdrževanja lahko naročnik podaljša Pogodbo za upravljanje in vzdrževanje z izbranim ponudnikom ali pa na razpisu izberejo novega upravljavca omrežja. Po izgradnji širokopasovnega omrežja in predaji v upravljanje in vzdrževanje le-tega izvajalcu, naročnik v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem zgrajenega omrežja ne bo prevzemal nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti, kljub temu, da ga bo imel v lasti. Vsi potrebni in upravičeni stroški, ki bi nastali s prestavitvijo izgrajenih vodov bodo bremenili izvajalca-upravljavca.

24. Zavarovanja za resnost ponudbe, dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku:Naročnik za resnost ponudbe zahteva bančno garancijo v višini 10.000,00 EUR. Veljavnost garancije ne sme biti krajša od veljavnosti ponudbe, kar pomeni, da mora biti bančna garancija za resnost ponudbe veljavna najmanj 120 dni po roku za oddajo ponudb in predložena v originalu. Bančno garancijo za resnost ponudbe naročnik unovči če ponudnik:- po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne,- zavrne sklenitev pogodbe,- na zahtevo naročnika ne dostavi vseh podatkov in izračunov potrebnih za pripravo prijave na razpis ministrstva, pristojnega za projekt (2. javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura; Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba, Razpisna dokumentacija – Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti) najpozneje do 29.10.2010,- po sklenitvi pogodbe ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Neunovčene bančne garancije za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje javnega naročila vrne ponudnikom. Bančna garancija mora biti vsebinsko in pomensko enaka vzorcu bančne garancije, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

stran 21 od 101


Izbrani ponudnik bo moral pred uvedbo v delo naročniku izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z veljavnostjo do vključno 120 dni dalj, kot je predviden čas izgradnje širokopasovnega omrežja. Če se bo rok za izvedbo naročila podaljšal bo potrebno temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost garancije. Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku. Ponudnik (izvajalec) bo lahko ponudil tudi prenesene garancije, to je garancije, ki mu jih bodo dali morebitni podizvajalci.Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku:Izbrani ponudnik bo moral po prevzemu zgrajenega širokopasovnega omrežja s strani naročnika (tehničnem pregledu oziroma prevzemu del), naročniku izročiti menico z menično izjavo, kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5% končne obračunske vrednosti vseh del, z oznako »brez protesta« in z veljavnostjo vključno do izteka 10 let po prevzemu zgrajenega širokopasovnega omrežja s strani naročnika. Ponudnik (izvajalec) bo lahko ponudil tudi prenesene garancije, to je garancije, ki mu jih bodo dali morebitni podizvajalci. Brez izročitve menice z menično izjavo se šteje, da dokončen prevzem zgrajenega širokopasovnega omrežja ni izvršen.

V delu izgradnje omrežja z javnimi sredstvi bodo naročnik menico z menično izjavo uveljavljali za odpravo vseh napak v garancijskem roku, v delu izgradnje omrežja z zasebnimi sredstvi pa bo naročniki menico z menično izjavo uveljavljal za odpravo napak v garancijskem roku na premoženju občine ali drugih pravnih in fizičnih oseb.

25. Možnost variantnih ponudb:Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

26. Rok veljavnosti ponudb:Ponudbe morajo biti veljavne: 120 dni po roku za oddajo ponudb.

27. Odločitev o oddaji naročila:Po opravljenem pregledu ponudb in oceni ponudb bo naročnik odločil o oddaji predmetnega javnega naročila, o čemer bodo ponudniki obveščeni z obvestilom o odločitvi naročnika o oddaji javnega naročila.Po preteku zakonsko določenega roka za vložitev zahtevka za revizijo postopka, bo z izbranim ponudnikom sklenjena pogodba o gradnji odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju Občine Kamnik in pogodbo o upravljanju le tega. Pogodba o izgradnji bo sklenjena z odložnim pogojem. Izbrani ponudnik bo moral pristopiti k podpisu pogodbe v roku, ki ga bo določil naročnik, v nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od svoje ponudbe in od podpisa pogodbe. V navedenem primeru bo naročnik unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe.

28. Izločitev ponudb / ustavitev postopka / zavrnitev vseh ponudb / odstop od izvedbejavnega naročila:Naročnik bo v postopku oddaje javnega naročila oddal naročilo v skladu z drugim odstavkom 41. člena ZJN-2. V obvestilu o odločitvi o oddaji javnega naročila bo naročnik neizbrane ponudnike opozoril na možnost uveljavljanja pravnega varstva ter navedel podatke, ki jih določa prvi odstavek 79. člena ZJN- 2, razen v primeru izločitve iz prvega odstavka 77.a člena ZJN-2. V skladu z drugim odstavkom 80. člena ZJN-2 ima naročnik pravico pred potekom roka za odpiranje ponudb ustaviti postopek javnega naročanja. Če bo naročnik ustavil postopek, bo navedeno odločitev objavil na Portalu javnih naročil. V primeru ustavitve postopka javnega naročila pa naročnik ne prevzema nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti do ponudnika. Že predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil pošiljateljem in jih ob tem obvestil o ustavitvi postopka javnega naročanja.Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe, in o svoji odločitvi, ali bo začel nov postopek, takoj pisno obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe in svoj nadzorni organ.Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik, skladno s petim odstavkom 80. člena ZJN-2, do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmetnega javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev. V primeru, da bi naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, bo o svoji odločitvi o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo.

stran 22 od 101


V primeru, da bo naročnik prejel nesprejemljive ponudbe ali v primeru, da bi naročnik prejel neprimerne ponudbe ali v primeru, da naročnik ne bi prejel nobene ponudbe, bo predmetno javno naročilo oddal po postopku s pogajanji, skladno z določbami ZJN-2.

29. Jamstvo za napake:Izbrani ponudnik, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak oziroma nepravilnosti, skladno z določili Obligacijskega zakonika, Zakona o graditvi objektov in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

30. Pravni pouk:Ponudnik, ki ne bo izbran, bo lahko skladno z 79. členom ZJN-2 vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Obrazložena zahteva se lahko vloži v 3 (treh) delovnih dneh po prejemu odločitve naročnika.Ponudniki lahko vložijo obrazložen zahtevek za revizijo postopka javnega naročila v katerikoli fazi postopka oziroma najkasneje v roku 10 (deset) dni od dneva prejema obvestila o oddaji naročila oziroma od prejema dodatne obrazložitve, skladno z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 32/09 Odl.US: U-I-238/07-52). V primeru, da vložijo zahtevek za revizijo osebe, ki so ali nameravajo predložiti skupno ponudbo, lahko zahtevek za revizijo vložijo le vse osebe skupaj. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku, s kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebna partnerstva in sistem javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo se vloži po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati takso v višini 5.000,00 EUR, na račun Ministrstva za finance, št. 01100-1000358802. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati sklic na številko: model . . . (številka objave javnega naročila)10.

ŽUPAN OBČINE KAMNIKAnton Tone SMOLNIKAR po pooblastilu

Vesna PALJK, univ.dipl.polit. ALTUS consulting d.o.o.

stran 23 od 101


PONUDBENI DEL

PONUDBENI DEL:- KAZALO PONUDBE (vzorec za ponudnike)- OBRAZEC št. 1 – Ponudba- OBRAZEC št. 1a – Podatki o podizvajalcu- OBRAZEC št. 2 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije- OBRAZEC št. 3 – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina izvajalcev/ponudnikov- OBRAZEC št. 3a – Podatki o soponudniku- OBRAZEC št. 4 – Izjava o sposobnosti- OBRAZEC št. 4a – Izjava o plačanih obveznostih do podizvajalcev- OBRAZEC št. 5 – Izjava o povprečnem prihodku- OBRAZEC št. 6 – Seznam izvršenih gradenj- OBRAZEC št. 7 – Referenčno potrdilo- OBRAZEC št. 8 – Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila- OBRAZEC št. 9 – Podatki o tehničnem osebju- OBRAZEC št. 10 – Izjava o upoštevanju veljavnih predpisov- OBRAZEC št. 11 – Izjava o pasovnih širinah- OBRAZEC št. 12 – Izjava o dostavi podatkov in izračunov- OBRAZEC št. 13 – Izjava o izgradnji omrežja na območju belih lis- OBRAZEC št. 14 – Izjava, da vzdrževanje in upravljanje ni predmet sofinanciranja- OBRAZEC št. 15 – Izjava o prenosu lastništva- OBRAZEC št. 16 – Izjava o upravljanju in vzdrževanju- OBRAZEC št. 17 – Izjava, da upravljavec ne bo ponudnik storitev končnim uporabnikom- OBRAZEC št. 18 – Izjava o cenah- OBRAZEC št. 19 – Izjava o pogojih financiranja gradnje- OBRAZEC št. 20 – Izjava o omogočanju povezave vsem zainteresiranim ponudnikom javnih storitev in operaterjem omrežij- OBRAZEC št. 21 – Izjava o registraciji- OBRAZEC št. 22 – Pričakovani rezultati – indikatorji- OBRAZEC št. 23 – Načrt izvajanja operacije- OBRAZEC št. 24 – Načrt izvajanja operacije po letih (ločeno)- OBRAZEC št. 25 – Terminski plan izvedbe operacije- OBRAZEC št. 26 – Stroški operacije- OBRAZEC št. 27 – Terminski načrt sofinanciranja operacije- OBRAZEC št. 28 – Izračun razlike neto sedanje vrednosti stroškov gradnje, upravljanja in

vzdrževanja omrežja z neto sedanjo vrednostjo vseh prihodkov omrežja- OBRAZEC št. 29 – Izjava o odpravi napak in garancijskem roku- OBRAZEC št. 30 – Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe- OBRAZEC št. 31 – Izjava o izročitvi garancij- OBRAZEC št. 32 – Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti- OBRAZEC št. 33 – Vzorec pogodbe o gradnji- OBRAZEC št. 34 – Vzorec pogodbe o upravljanju- PRILOGA: Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Kamnik- PRILOGA: Idejni projekt izgradnje odprtega širokopasovnega načrta, ki ga je pripravila občina Kamnik

stran 24 od 101


Ponudnik:____________________________

____________________________

KAZALO PONUDBE

- OBRAZEC št. 1 – Ponudba

- OBRAZEC št. 1a – Podatki o podizvajalcu

- (opomba: obrazec je obvezen samo v primeru, da ima ponudnik podizvajalce)

- Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi naročila s podizvajalcem

- (opomba: dogovor je obvezen samo v primeru, da ima ponudnik podizvajalce; v primeru podizvajalcev

ora ponudnik ponudbi priložiti dokazila za podizvajalce skladno s točko 5. Navodila ponudnikom za

zdelavo ponudbe)

- OBRAZEC št. 2 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije

- OBRAZEC št. 3 – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina zvajalcev/ponudnikov

opomba: obrazec je obvezen samo v primeru skupne ponudbe skupine onudnikov; v primeru skupne

onudbe morajo biti ponudbi za vsakega od partnerjev v skupini riložena dokazila skladno s točko 5.

nvodila ponudnikom za izdelavo ponudbe)

- OBRAZEC št. 3a – Podatki o soponudniku opomba: obrazec je obvezen samo v primeru skupne

ponudbe skupine ponudnikov)

- OBRAZEC št. 4 – Izjava o sposobnosti

- OBRAZEC št. 4a – Izjava o plačanih obveznostih do podizvajalcev

- Bilance uspeha in bilance stanja za zadnjih pet poslovnih let

- Potrdilo poslovne banke ali bank (lahko tudi BON 2)

- OBRAZEC št. 5 – Izjava o povprečnem prihodku

- OBRAZEC št. 6 – Seznam izvršenih gradenj

- OBRAZEC št. 7 – Referenčno potrdilo opomba: obvezni sta vsaj 2 referenčni potrdili)

- OBRAZEC št. 8 – Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila

- OBRAZEC št. 9 – Podatki o tehničnem osebju

- Dogovor s projektantom, ki bo sodeloval pri pripravi projektov opomba: dogovor je obvezen samo, če

projektant pri ponudniku ni v rednem delovnem razmerju)

- OBRAZEC št. 10 – Izjava o upoštevanju veljavnih predpisov

- OBRAZEC št. 11 – Izjava o pasovnih širinah

- OBRAZEC št. 12 – Izjava o dostavi podatkov in izračunov

- OBRAZEC št. 13 – Izjava o izgradnji omrežja na območju belih lis

stran 25 od 101


- OBRAZEC št. 14 – Izjava, da vzdrževanje in upravljanje ni predmet sofinanciranja

- OBRAZEC št. 15 – Izjava o prenosu lastništva

- OBRAZEC št. 16 – Izjava o upravljanju in vzdrževanju

- OBRAZEC št. 17 – Izjava, da upravljavec ne bo ponudnik storitev končnim uporabnikom

- OBRAZEC št. 18 – Izjava o cenah

- OBRAZEC št. 19 – Izjava o pogojih financiranja gradnje

- OBRAZEC št. 20 – Izjava o omogočanju povezave vsem zainteresiranim ponudnikom javnih storitev in

operaterjem omrežij

- OBRAZEC št. 21 – Izjava o registraciji

- OBRAZEC št. 22 – Pričakovani rezultati – indikatorji

- OBRAZEC št. 23 – Načrt izvajanja operacije

- OBRAZEC št. 24 – Načrt izvajanja operacije po letih (ločeno)

- OBRAZEC št. 25 – Terminski plan izvedbe operacije

- OBRAZEC št. 26 – Stroški operacije

- OBRAZEC št. 27 – Terminski načrt sofinanciranja operacije

- OBRAZEC št. 28 – Izračun razlike neto sedanje vrednosti stroškov gradnje, upravljanja in vzdrževanja

omrežja z neto sedanjo vrednostjo vseh prihodkov omrežja

- OBRAZEC št. 29 – Izjava o odpravi napak in garancijskem roku

- BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

- OBRAZEC št. 31 – Izjava o izročitvi garancij

- OBRAZEC št. 32 – Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (opomba:

obrazec ni obvezen)

- OBRAZEC št. 33 – Vzorec pogodbe o gradnji

- OBRAZEC št. 34 – Vzorec pogodbe o upravljanju

- PROJEKT izdelan skladno z Načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih

komunikacij v občini Kamnik, na podlagi katerega bo ponudnik gradil odprto širokopasovno omrežje

elektronskih komunikacij. Ponudnik se lahko odloči, da gradi odprto širokopasovno omrežje v skladu z

idejnim projektom (IP) načrta gradnje odprtega širokopasovnega omrežja, ki ga je pripravila občina

Kamnik (priloga tega javnega naročila), v tem primeru PROJEKTA ni potrebno pripraviti in priložiti

ponudbi. Odločitev ponudnika o tem ali pripravi svoj PROJEKT ali pa uporabi idejni projekt (IP), ki ga je

pripravila občina, ne vpliva na sam izbor ponudnika. Na izbor vplivajo izključno kriteriji, ki so definirani v

tem dokumentu.

- FINANČNI IZRAČUNI vseh stroškov z gradnjo in delovanjem odprtega širokopasovnega omrežja

elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti

stran 26 od 101


OBRAZEC št. 1

Ponudnik:____________________________

____________________________

Naročnik:OBČINA KAMNIKGlavni trg 241240 Kamnik

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku: Izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij v lokalni skupnosti na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega ekonomskega (komercialnega) interesa za gradnjo tega omrežja, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, Vam dajemo naslednjo

PONUDBO

NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE: (opomba: ustrezno obkrožiti)

Izjavljamo, da dajemo ponudbo:- samostojno – kot samostojen ponudnik;

- s podizvajalci – kot samostojen ponudnik s podizvajalci;

- skupno ponudbo – kot partner v skupini ponudnikov / izvajalcev.

I.Predmet ponudbe:V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije ponujamo izgradnjo odprtega širokopasovnega omrežja po naslednjem modelu:

Opomba: Ponudnik naj označi, ali ponuja zgolj izgradnjo po modelu tip B (Del omrežja je zgrajen v celoti s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko) ali kot kombinacijo modelov tip B in tip A (B. Del omrežja je zgrajen v celoti s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko – A. Del omrežja je v celoti zgrajen z zasebnimi sredstvi) - ustrezno obkrožiti

tip B kombinacija modelov tip B in tip A(ločena sistema)

stran 27 od 101


II.

Vrednost ponudbe:

V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, glede na Načrt razvoja odprtega

širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Kamnik znaša skupna vrednost naše

ponudbe:

vrednost ponudbe brez DDV EUR

DDV ________ % EUR

SKUPNA VREDNOST PONUDBE Z DDV EUR

Vrednost projekta na območju belih lis z DDV: EUR

Vrednost projekta na območju belih lis brez DDV: EUR

Vrednost projekta na območju belih lis, ki se gradi samo z zasebnim kapitalom z DDV:

___________________ EUR

Vrednost projekta na območju belih lis, ki se gradi samo z zasebnim kapitalom brez DDV:

___________________ EUR

Vrednost projekta na območju belih lis, ki se gradi samo s sredstvi državnega proračuna in EU za

kohezijsko politiko z DDV: ___________________ EUR

Vrednost projekta na območju belih lis, ki se gradi samo s sredstvi državnega proračuna in EUR za

kohezijsko politiko brez DDV: EUR

Cena na potencialni priključek – uporabnika (gospodinjstvo brez DDV: EUR

Za potencialni priključek se šteje vsako posamezno gospodinjstvo na območjih belih lis, ki mu s tem omrežjem omogočamo povezavo v širokopasovno omrežje. Šteje se, da je gospodinjstvu omogočeno povezovanje v širokopasovno omrežje, kadar je gospodinjstvo v dometu brezžičnega omrežja ali v neposredni bližini omrežja. Za neposredno bližino se šteje razdalja do 200 m do kabelske Fizacije ali do priključne točke.

SKUPNA DOLŽINA OMREŽJA:

Skupna dolžina ponujene izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja znaša

_________________ tekočih metrov.

stran 28 od 101


CENA NA GOSPODINJSTVO:

Naša ponudbena cena na pokrito gospodinjstvo z območja belih lis znaša brez DDV_____________________ EUR / gospodinjstvo.

CENA VLOŽENIH ZASEBNIH VLOŽKOV NA GOSPODINJSTVO:

Naša ponudbena cena vloženih zasebnih vložkov na pokrito gospodinjstvo z območja belih lis znaša brez DDV _____________________ EUR / gospodinjstvo.

Število novih gospodinjstev na območju belih lis oziroma na območjih, kjer ni omogočen dostop do širokopasovnih omrežij, katerim bo s projektom omogočen dostop do širokopasovnih omrežij v številki:______________________.

III.

Vpliv gradnje:

Vpliv gradnje odprtega širokopasovnega omrežja na doseganje razvojnih ciljev lokalne skupnosti:

št. Razčlenitev merila št. 4* DA / NE (vpišite)

1 Novo povezana podjetja

2 Organizacije s področja vzgoje in izobraževanja oziroma kulture

3 Drugi razvojni cilji lokalne skupnosti

* opomba: opis merila je v Navodilu ponudnikom za pripravo ponudbe

IV.

Izjavljamo, da smo pri izračunu vrednosti ponudbe in ostalih ponujenih cen upoštevali vse elemente, ki vplivajo na izračun cen, kot tudi da se javno naročilo oddaja po načelu pogodbe »na ključ«. Seznanjeni smo s tem, da se bodo cene v izvedbi smele povečati za priznano splošno rast cen (UKMAR).

V.

Rok izvedbe:Naročnikom izjavljamo, da se obvezujemo zgraditi odprto širokopasovno omrežje v 18-ih mesecih od dneva začetka veljavnosti pogodbe o gradnji odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.

Obenem izjavljamo, da se navedeni rok lahko podaljša samo za čas od podpisa pogodbe do dneva veljavnosti pogodbe, glede na to, da bo pogodba sklenjena z odložnim pogojem.

stran 29 od 101


Predvideni datum začetka izvajanja projekta: ________________________ (vpišite)

Predvideni datum zaključka projekta: ________________________ (vpišite)

VI.

Plačilni rok:

Naročnikom, izjavljamo, da za izgradnjo odprtega širokopasovnega omrežja, ki se bo gradil z javnimi sredstvi:

- sprejemamo plačilni rok 30. dan, oziroma, drug, z zakonom določenem krajši rok po uradnem datumu prejema vsake mesečno izstavljene situacije in končne situacije

- bomo k vsaki izstavljeni situaciji priložili specifikacijo opravljenega dela v tekočem mesecu, ki bo omogočila nadzor nad opravljenim delom na katerega se bo nanašala situacija.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da si naročniki pridržujejo pravico tudi do krajšega plačilnega roka, o čemer bodo odločili izključno sami in da bomo v primeru, da bi naročniki odločili, da bodo plačali situacije v krajšem plačilnem roku, za čas predčasnega plačila naročnikom dali popust najmanj v višini obresti za vezane vloge pri komercialni banki, ki jo bodo izbrali naročniki.

VII.Podatki o ponudniku:

naziv ponudnika(kot bo naveden v pogodbi)

naslov(kot bo naveden v pogodbi)

poštna številka in pošta(kot bo navedena v pogodbi)

Telefon

Telefaks

elektronska pošta

matična številka

ID za DDV

številka transakcijskega računa in banka

stran 30 od 101


odgovorna oseba za podpis pogodbefunkcija odgovorne osebe za podpispogodbeodgovorna oseba za podpis ponudbe

kontaktna oseba

telefon kontaktne osebe

telefaks kontaktne osebe

pooblaščena oseba za vročanje

VIII.

Izjavljamo, da pri izvedbi naročila (opomba: obvezno ustrezno obkrožite!):

1. NE BOMO sodelovali s podizvajalci

2. BOMO sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

Št. naziv in naslov podizvajalca dela, ki jih prevzemapodizvajalec

vrednost oddanihdel v EUR

1.

2.

3.

4.

5.

stran 31 od 101


Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila v celoti odgovarjali za delo podizvajalcev, ki smo jih navedli v zgornji tabeli.

V skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije za tem obrazcem prilagamo:

- Obrazec št. 1a – Podatki o podizvajalcu,

- dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi naročila »Izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij v lokalni skupnosti na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega ekonomskega (komercialnega) interesa za gradnjo tega omrežja«,

- Obrazec št. 4 – Izjava o sposobnosti, za vsakega od v zgornji tabeli navedenega podizvajalca.

IX.

Plačane obveznosti do podizvajalcev:

Naročnikom izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

X.

Veljavnost ponudbe:Ponudba velja 120 dni po roku za oddajo ponudb.

kraj: ____________________

datum: ____________________ žig podpis odgovorne osebe

navodilo: Ponudnik obrazec št. 1 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.

stran 32 od 101


OBRAZEC št. 1a

Ponudnik:

____________________________

____________________________

PODATKI O PODIZVAJALCU

NAZIV PODIZVAJALCA: ____________________________________________

NASLOV PODIZVAJALCA: ____________________________________________

POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA: ____________________________________________

TELEFON: ____________________________________________

TELEFAKS: ____________________________________________

ELEKTRONSKA POŠTA: ____________________________________________

MATIČNA ŠTEVILKA: ____________________________________________

ID ZA DDV: ____________________________________________

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: ___________________________________________

BANKA: ____________________________________________

ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: ____________________________________________

DELA, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC: ___________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

PREDMET DEL, KI GA PREVZEMA PODIZVAJALEC: ___________________________________

____________________________________________

____________________________________________

stran 33 od 101


VREDNOST DEL, KI JIH PREVZEMAPODIZVAJALEC _______________________ EUR brez DDV

_______________________ DDV v EUR

_______________________ EUR z DDV

DELEŽ DEL, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC GLEDE NA VREDNOST PONUDBE V ODSTOTKU:

__________%

KRAJ IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA _____________________________________________________

ROK IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA _____________________________________________________

SOGLASJE PODIZVAJALCA:

Podizvajalec ___________________________________________________________________________ ,(naziv in naslov podizvajalca)

Soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila »Izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij v lokalni skupnosti na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega ekonomskega (komercialnega) interesa za gradnjo tega omrežja«, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

kraj: ____________________

datum: ____________________ žig podpis zakonitega zastopnika

____________________

navodilo: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi mora obrazec št. 1a izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca. Obrazec je obvezen v primeru, da ponudnik v Obrazcu št. 1 navede, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci. Obrazec se izpolni za vsakega od podizvajalcev, ki jih ponudnik navede v točki VI. Obrazca št. 1 – Ponudba. Zaradi večjega števila podizvajalcev ponudnik obrazec lahko fotokopira.

stran 34 od 101


OBRAZEC št. 2

Ponudnik:(partner v skupini)

____________________________

____________________________

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEVRAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročniku, OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 Kamnik

izjavljamo, da:

- smo se v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, ki se nanaša na javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku: Izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij v lokalni skupnosti na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega ekonomskega (komercialnega) interesa za gradnjo tega omrežja, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil,

- se strinjamo s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije in jo kot tako sprejemamo,

- se strinjamo z vsebino predloženega vzorca pogodbe,

- smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju,

- dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,

- s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj: ____________________


____________________

navodilo: Ponudnik obrazec št. 2 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.

stran 35 od 101


OBRAZEC št. 3

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE,KI JO PREDLAGA SKUPINA IZVAJALCEV / PONUDNIKOV

Podpisani _______________________________________________________________________________(ime in priimek pooblastitelja)

z nazivom _______________________________ iz _______________________________________________(funkcija) (naziv in naslov podjetja)





Podpisani _______________________________________________________________________________

(ime in priimek pooblastitelja)


potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki izvajalcev / ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo za vodilnega partnerja:

__________________________________________________________________________(naziv in naslov vodilnega partnerja pri skupni ponudbi)

in za podpis skupne ponudbe:

gospoda/gospo ______________________________________ z nazivom _____________________________

ki se podpisuje ______________________________________ in parafira _____________________________

stran 36 od 101


da v našem imenu podpiše ponudbo in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim razpisom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku »Izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij v lokalni skupnosti na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega ekonomskega (komercialnega) interesa za gradnjo tega omrežja«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, podpiše pogodbo, razen v primeru, da bi v dogovoru o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupini.

Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem razpisu pred podpisom pogodbe naročnikom izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila »Izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij v lokalni skupnosti na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega ekonomskega (komercialnega) interesa za gradnjo tega omrežja«, v primeru, da ga ne prilagamo tej ponudbi.

Za tem obrazcem prilagamo za vsakega od partnerjev (ponudnikov) v skupini:

- OBRAZEC št. 2 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije

- OBRAZEC št. 3a – Podatki o soponudniku

- OBRAZEC št. 4 – Izjava o sposobnosti

- bilance uspeha in bilance stanja za zadnjih pet poslovnih let (2009, 2008, 2007, 2006, 2005)

- potrdilo poslovne banke ali bank pri katerih imamo odprt (ali odprte) transakcijske račune(ali BON 2 obrazec)

- OBRAZEC št. 7 – Izjava o plačanih obveznostih do podizvajalcev

datum: ____________________ žig podpis pooblastitelja:

_____________________


_____________________


_____________________

navodilo: Ponudnik mora pooblastilo – obrazec št. 3 - izpolniti. Pooblastilo mora biti datirano, žigosano in podpisano s strani vseh partnerjev v skupini. Pooblastilo se izpolni samo v primeru skupne ponudbe, ki jo da skupina izvajalcev / ponudnikov.

stran 37 od 101


OBRAZEC št. 3a

Ponudnik:(podizvajalec / partner v skupini)

____________________________

__________________________

PODATKI O SOPONUDNIKU

NAZIV SOPONUDNIKA: _____________________________________________________

NASLOV SOPONUDNIKA: _____________________________________________________

POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA: _____________________________________________________

TELEFON: _____________________________________________________

TELEFAKS: _____________________________________________________

ELEKTRONSKA POŠTA: _____________________________________________________

MATIČNA ŠTEVILKA: _____________________________________________________

ID ZA DDV: _____________________________________________________

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: _____________________________________________________

BANKA: _____________________________________________________

ZAKONITI ZASTOPNIK SOPONUDNIKA: _____________________________________________________

DELA, KI JIH PREVZEMA SOPONUDNIK: _____________________________________________________

_____________________________________________________

kraj: ____________________

datum: ____________________ žig podpis zakonitega zastopnika soponudnika

____________________

navodilo: Soponudnik – partner v skupini mora obrazec št. 3a izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika soponudnika. Obrazec je obvezen v primeru, da ponudnik v Obrazcu št. 1 navede, da oddaja skupno ponudbo. Obrazec se izpolni za vsakega od soponudnikov (partnerjev v skupini), ki so navedeni v Obrazcu št. 3 – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina izvajalcev / ponudnikov. Zaradi večjega števila partnerjev v skupini ponudnik obrazec lahko fotokopira.

stran 38 od 101


OBRAZEC št. 4Ponudnik:(podizvajalec / partner v skupini)

____________________________

____________________________

IZJAVA O SPOSOBNOSTI

Odgovorna oseba ponudnika, _____________________________________________ izjavljam, da za izvedbo(ime in priimek odgovorne osebe)

javnega naročila: Izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij v lokalni skupnosti na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega ekonomskega (komercialnega) interesa za gradnjo tega omrežja, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izpolnjujemo pogoje za priznanje sposobnosti po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010), in sicer:

- kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr. in 39/09):

- hudodelsko združevanje,- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje

daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih

- obveznosti,- pranje denarja;

- kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

- nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2,

- izpolnjujemo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,

- nismo v postopku zaradi insolventnosti, drugem postopku prisilnega prenehanja ali v likvidacijskem postopku

- da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem,

- da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010), v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajočih razlag ali informacij nismo zagotovili,

- izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami, ki veljajo v Republiki Sloveniji,

- izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami Republike Slovenije.

stran 39 od 101


Obenem izjavljamo, da: naročniki lahko pridobijo potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo

državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, sam, bomo, v kolikor bodo naročniki zahtevali, v dogovorjenem roku, naročnikom izročili ustrezna potrdila,

ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.

Naročnikom dovoljujemo, da lahko za namene javnega razpisa »Izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij v lokalni skupnosti na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega ekonomskega (komercialnega) interesa za gradnjo tega omrežja«, pridobijo osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil za naše pooblaščene osebe za zastopanje:

(opomba: vpisati podatke za vse zakonite zastopnike, ki se morajo tudi podpisati!)

ime in priimek zakonitega zastopnika: __________________________________

funkcija __________________________________

podpis __________________________________


funkcija __________________________________

podpis __________________________________


funkcija __________________________________

podpis __________________________________


funkcija __________________________________

podpis __________________________________

stran 40 od 101


Izjavo o priznanju sposobnosti podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Za tem obrazcem prilagamo: bilance uspeha in bilance stanja za zadnjih pet poslovnih let (2009, 2008, 2007, 2006, 2005)in

potrdilo poslovne banke ali bank pri katerih imamo odprt (ali odprte) transakcijske račune (ali BON 2 obrazec).

kraj: ____________________


____________________

navodilo: Ponudnik obrazec št. 4 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev, s katerimi bo ponudnik sodeloval pri izvedbi naročila in za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Za podizvajalce se ne zahteva finančnih dokazil. Zaradi večjega števila podizvajalcev in/ali partnerjev v skupini ponudnik obrazec lahko fotokopira.

stran 41 od 101


OBRAZEC št. 4a

Ponudnik:(podizvajalec / partner v skupini)

____________________________

____________________________

IZJAVA O PLAČANIH OBVEZNOSTIH DO PODIZVAJALCEV

Naročniku, Občini Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Izjavljamo, da:- bomo v primeru, da bo naročnik zahteval dokazilo o izpolnjevanju pogoja, v zvezi s plačili podizvajalcem,

zahtevano dokazilo poslali naročniku v roku, ki ga bo določil v pozivu,- smo seznanjeni s tem, da bo naročnik, v primeru, da dokazila o izpolnjevanju pogoja, v zvezi s plačili

podizvajalcem, če ga bo naročnik zahteval, naročniku ne bomo izročili v določenem roku, našo ponudbo izločil,

- smo seznanjeni z določbo drugega odstavka 77. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10), ki določa, da če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, mora naročnik Državni revizijski komisiji podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109. člena zakona.

Izjavo podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

kraj: ____________________

datum: ____________________ žig podpis odgovorne osebe(partnerja v skupini)

______________________

navodilo: Ponudnik obrazec št. 4a izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost navedb na tem obrazcu. V primeru skupne ponudbe mora navedeno izjavo izpolniti vsak partner v skupini.Zaradi večjega števila partnerjev v skupini ponudnik obrazec lahko kopira.

stran 42 od 101


OBRAZEC št. 5

Ponudnik:

____________________________

____________________________

IZJAVA O POVPREČNEM PRIHODKU

Naročniku, Občini Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, izjavljamo, da je znašal naš povprečni prihodek v obdobju zadnjih petih poslovnih let (2009, 2008, 2007, 2006, 2005) oziroma glede na to, da ne poslujemo pet let v vseh letih našega poslovanja, pred objavo javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku: Izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij v lokalni skupnosti na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega ekonomskega (komercialnega) interesa za gradnjo tega omrežja, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil,

_____________________________ EUR.

Izjavo podajamo pod materialno in kazensko odgovornostjo.

kraj: ____________________


______________________

navodilo: Ponudnik obrazec št. 5 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, kije podpisnik ponudbe.

stran 43 od 101


OBRAZEC št. 6

Ponudnik:____________________________

____________________________

SEZNAM IZVRŠENIH GRADENJ

Izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku: Izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij v lokalni skupnosti na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega ekonomskega (komercialnega) interesa za gradnjo tega omrežja, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izvedli oziroma izvajamo dela v zvezi z gradnjo telekomunikacijskih, optičnih in z vidika predmeta javnega razpisa enakovrednih omrežij, za naslednje naročnike:

Št. naročnik naslov vrsta objekta leto Vrednost

kraj: ____________________

datum: ____________________ žig podpis odgovorne osebe _____________________

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 6 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Naročniki si pridržujejo pravico do preverjanja referenčnih del navedenih na tem obrazcu.

stran 44 od 101


OBRAZEC št. 7

Naziv naročnika referenčnega dela:

______________________________________________

naslov:

______________________________________________

Na prošnjo ponudnika _______________________________________________________________________(naziv in naslov ponudnika)

za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku: Izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij v lokalni skupnosti na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega ekonomskega (komercialnega) interesa za gradnjo tega omrežja, za naročnika Občino Kamnik, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izdajamo naslednje

REFERENČNO POTRDILO

Potrjujemo, da je ponudnik __________________________________________________________________(navesti naziv in naslov ponudnika)

v letu _______, in sicer od (datum začetka del) ________________ do (datum zaključka del)________________

zgradil za naše potrebe naslednje telekomunikacijsko, optično in z vidika predmeta javnega razpisaenakovredno omrežje:_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

na območju:_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

v skupni dolžini: __________________ tekočih metrov

v vrednosti: ____________________________________ EUR z DDV

stran 45 od 101


Naše mnenje o izvršeni gradnji (opomba: mnenje je obvezno):______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

V kolikor bi naročniki želeli dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je kontaktna oseba:

ime in priimek: _________________________________________________

telefon: _________________________________________________

elektronski naslov: _________________________________________________

Potrdilo se izključno lahko uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku oddaje javnega

naročila gradnje.

kraj: ____________________


______________________

Navodilo: Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani naročnika, za katerega je ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa izvršil dela v zvezi z gradnjo telekomunikacijskih, optičnih in z vidika predmeta javnega razpisa enakovrednih omrežij. Upoštevala se bodo samo potrdila, ki bodo izpolnjena. Obvezni sta vsaj dve referenčni potrdili. Ponudnik lahko zaradi večjega števila referenc obrazec fotokopira.

stran 46 od 101


OBRAZEC št. 8

Ponudnik:

____________________________

____________________________

TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI ZA IZVEDBO NAROČILA

Odgovorna oseba ponudnika, ___________________________________________, izjavljam, da smo v celoti(ime in priimek odgovorne osebe)

sposobni zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, to je ustrezen strojni park (npr. gradbeno mehanizacijo, vozila), druge naprave in orodja ter vso potrebno opremo, ki se nahajajo na gradbišču (objektu) in so namenjena za izvedbo vseh pripravljalnih del, celotne gradnje odprtega širokopasovnega omrežja na območju in vseh zaključnih del, ipd. s katerim bomo lahko zagotovili strokovno, kvalitetno in pravočasno izgradnjo širokopasovnega omrežja na območju Občine Kamnik, v skladu z zahtevami naročnikov iz razpisne dokumentacije in našo ponudbo. Izjavljamo, da bomo v primeru, da bo naročnik zahteval dokazila o izpolnjevanju tehničnih zmogljivosti za izgradnjo širokopasovnega omrežja, le-ta v roku, ki ga bodo določili naročniki, izročili naročniku.

kraj: ____________________


______________________

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 8 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.

stran 47 od 101


OBRAZEC št. 9

Ponudnik:

____________________________

____________________________

PODATKI O TEHNIČNEM OSEBJU

Odgovorna oseba ponudnika, _____________________________________________________ , izjavljam, da(ime in priimek odgovorne osebe)

zaposlujemo ustrezno usposobljene strokovne delavce oziroma z njimi sodelujemo, ki bodo sposobni izvesti naročilo skladno z zahtevami naročnikov in ki izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje posameznih del, ki izhajajo iz veljavnih predpisov.

Obenem izjavljamo, da bomo za odgovornega projektanta, vodja del oziroma za odgovorne vodje posameznih del imenovali delavca/e, ki izpolnjujejo pogoje po Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004- UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009).

ODGOVORNA OSEBA PONUDNIKA, ki bo v pogodbi navedena kot pooblaščena oseba ponudnika za izvajanje pogodbe:ime in priimek: ________________________________________

izobrazba: ________________________________________telefon: ________________________________________telefaks: ________________________________________elektronski naslov: ________________________________________

ODGOVORNA OSEBA ZA IZVEDBO NAROČILA – vodja projekta:ime in priimek: ________________________________________

izobrazba: ________________________________________

telefon: ________________________________________telefaks: ________________________________________elektronski naslov: ________________________________________vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice z ID številko: ____________________________________

leta delovnih izkušenj pri gradnjah (vpisati število let): ____________________________________

stran 48 od 101


Reference odgovorne osebe za izvedbo naročila – vodja projekta, ki se nanašajo na področje del v zvezi z gradnjo telekomunikacijskih, optičnih,…, omrežij:

Naziv projekta čas izvedbe vrednost projekta Funkcija

ZA ODGOVORNEGA VODJA DEL / VODJA POSAMEZNIH DEL / VODJA GRADBIŠČA, … BOMO IMENOVALI NASLEDNJE DELAVCE:

ime in priimek: ______________________________________________

izobrazba: ______________________________________________

funkcija: ______________________________________________

vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice z ID številko: ____________________________________

leta delovnih izkušenj pri gradnjah, telekomunikacijskih, optičnih, … omrežij:(vpisati število let): ___________________________

ime in priimek: ______________________________________________

izobrazba: ______________________________________________

funkcija: ______________________________________________



ime in priimek: ______________________________________________

izobrazba: ______________________________________________

funkcija: ______________________________________________



stran 49 od 101


ime in priimek: ______________________________________________

izobrazba: ______________________________________________

funkcija: ______________________________________________



Podatki o številu posameznih skupin redno zaposlenih delavcev ali pogodbeno zaposlenih delavcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila*:

skupine delavcev vrsta izobrazbe številodelavcev

rednozaposleni

pogodbenisodelavci

SKUPNO ŠTEVILO DELAVCEV

Izjavljamo, da so vsi delavci, ki bodo delali na gradbišču usposobljeni za delo na višini.

* opomba: vpisati tudi delavce podizvajalcev v primeru, da ima ponudnik podizvajalce in/ali soponudnikov v primeru skupne ponudbe; skupine delavcev so npr. vodilni delavci, administrativno osebje, tehnično osebje (inženirji, delovodje, tehniki, strojniki, vozniki, VK, PK, NK)

stran 50 od 101


Za odgovornega projektanta bomo imenovali:

ime in priimek: _______________________________________________

izobrazba: _______________________________________________

funkcija: ________________________________________

vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice z ID številko: ____________________________________leta delovnih izkušenj pri projektiranju telekomunikacijskih, optičnih,… omrežij (vpisati število let): ____________________________________

Izjavljamo, da je zgoraj navedeni odgovorni projektant (ustrezno obkrožiti):

pri nas v rednem delovnem razmerju za nedoločen čas, za polni delovni čas,

da bomo z odgovornim projektantom pogodbeno sodelovali, kar je razvidno iz dogovora, ki je priloga temu obrazcu.

Pri izdelavi investicijske in ostale potrebne dokumentacije bodo sodelovali:

ime in priimek: _______________________________________________

izobrazba: _______________________________________________

funkcija: _______________________________________________

leta delovnih izkušenj (vpisati število let): _______________________________________________

ime in priimek: _______________________________________________

izobrazba: _______________________________________________

funkcija: _______________________________________________


ime in priimek: _______________________________________________

izobrazba: _______________________________________________

funkcija: _______________________________________________


ime in priimek: _______________________________________________

izobrazba: _______________________________________________

funkcija: _______________________________________________


Pri izdelavi projektne dokumentacije bodo sodelovali:

stran 51 od 101


ime in priimek: _______________________________________________

izobrazba: _______________________________________________

funkcija: _______________________________________________


leta delovnih izkušenj pri projektiranjutelekomunikacijskih, optičnih,… omrežij (vpisati število let): ____________________________________

ime in priimek: _______________________________________________

izobrazba: _______________________________________________

funkcija: _______________________________________________



ime in priimek: _______________________________________________

izobrazba: _______________________________________________

funkcija: _______________________________________________



ime in priimek: _______________________________________________

izobrazba: _______________________________________________

funkcija: _______________________________________________



ime in priimek: _______________________________________________

izobrazba: _______________________________________________

funkcija: _______________________________________________


leta delovnih izkušenj pri projektiranju

stran 52 od 101


telekomunikacijskih, optičnih,… omrežij (vpisati število let): ____________________________________

kraj: __________________

datum: __________________ žig podpis odgovorne osebe

______________________


stran 53 od 101


OBRAZEC št. 10

Ponudnik:____________________________

____________________________

IZJAVA O UPOŠTEVANJU VELJAVNIH PREDPISOV

Odgovorna oseba ponudnika _____________________________________________________, izjavljam, da:(ime in priimek odgovorne osebe)

imamo sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: UI- 150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009),

upoštevamo vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se nanašajo na varstvo in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovne pogoje,

bomo v celoti zagotovili vso potrebno varnost na gradbišču in njegovi okolici, bomo zagotovili delavcem osebno varovalno in drugo opremo tako, da bo zagotovljena njihova varnost ves

čas izvajanja naročila, bomo pri izvedbi naročila uporabljali okoljsko tehnologijo, to je tehnologijo, katere uporaba je okolju manj

škodljiva, in ki varuje okolje, ga manj onesnažuje ter omogoča boljše recikliranje vsega odpadnega materiala, bomo pri izvedbi naročila upoštevali vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji in upoštevali, da je

dela potrebno izvesti na način, da se ohrani identiteta krajine, bomo pri izvedbi naročila upoštevali Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99 in vse spremembe), bomo pri izvedbi naročila v celoti upoštevali vse zahteve naročnikov iz razpisne dokumentacije in vsa

navodila, ki nam bi jih v času izvedbe del dali naročniki ali njihov nadzorni organ bomo po zaključku del odstranili z gradbišča ves odpadni material in embalažo in ga glede na vrsto odpeljali

na za to dovoljeno deponijo.

Obvezujemo se, da bomo kakršenkoli material, ki bi ostal ali se pridobil pri gradbenih ali obnovitvenih delih ponovno uporabili, reciklirali, obdelali oziroma shranili na okoljsko neoporečen način ter o tem dali naročnikom dokumentacijo pri vsakokratni izdani situaciji.

Obvezujemo se, da bomo v primeru zahteve naročnikov, dostavili dokazilo ali listino iz katere bo izhajala resničnost vseh zgornjih navedb. S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo. Obvezujemo se, da bomo v primeru zahteve naročnikov, dostavili dokazilo ali listino iz katere bo izhajala resničnost zgornjih navedb.

kraj: ____________________


____________________

navodilo: Ponudnik obrazec št. 10 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.

stran 54 od 101


OBRAZEC št. 11Ponudnik:____________________________

____________________________

IZJAVA O PASOVNIH ŠIRINAH

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da mora lokalna skupnost zahtevati najnižje pasovne širine znotraj naslednjih okvirjev:

Gospodinjstva od 2 Mbit/s.

V strnjenih naseljih z več kot 50 gospodinjstev je dopuščena možnost, da do 2% priključkov omogočapasovno širino 10 do 20 Mbit/s.

Manjši poslovni uporabniki in manjše institucije od 10 Mbit/s do 50 Mbit/s.

Srednji in večji poslovni uporabniki in večje institucije od 50 Mbit/s do 100 Mbit/s.

S podajo ponudbe na ta javni razpis izjavljamo, da bomo dosegli najmanj navedene najnižje pasovne širineznotraj okvirjev.

kraj: ____________________


___________________

navodilo: Ponudnik obrazec št. 11 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, kije podpisnik ponudbe.

stran 55 od 101


OBRAZEC št. 12

Ponudnik:____________________________

____________________________

IZJAVA O DOSTAVI PODATKOV IN IZRAČUNOV

Izjavljamo, da bomo v primeru, če bomo izbrani na javnem razpisu na zahtevo občine dostavili vse podatke in izračune potrebne za pripravo prijave na razpis ministrstva, pristojnega za projekt (2. javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESSR: 2. Razvojna prioriteta: Gospodarskorazvojna infrastruktura; Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba, Razpisna dokumentacija – Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti) najpozneje do 13.10.2010. Obseg podatkov, ki jih lahko občina zahteva bo skladen z roki za njihovo pripravo.

kraj: ____________________


____________________

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 12 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe,ki je podpisnik ponudbe.

stran 56 od 101


OBRAZEC št. 13

Ponudnik:____________________________

____________________________

IZJAVA O IZGRADNJI OMREŽJA NA OBMOČJU BELIH LIS

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da mora biti omrežje, ki je predmet sofinanciranja s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko, zgrajeno v celoti na območju belih lis, razen dela omrežja, ki je namenjen za povezovanje različnih lokacij omrežja med seboj in s hrbteničnim omrežjem.

kraj: ____________________


___________________



____________________________

stran 57 od 101


IZJAVA, DA VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE NISTA PREDMET SOFINANCIRANJA

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da vzdrževanje in upravljanje odprtega širokopasovnega omrežja ni predmet sofinanciranja s strani proračuna Republike Slovenije oziroma EU.

kraj: ____________________


___________________


stran 58 od 101



____________________________

IZJAVA O PRENOSU LASTNIŠTVA

Izjavljamo, da bomo po končani izgradnji opravili prenos lastništva omrežja, skladno s pogodbo o prenosu

lastništva med lokalno skupnostjo – omrežje zgrajeno iz javnih sredstev – takoj prenesli v last lokalne skupnosti.

kraj: ____________________


___________________


stran 59 od 101



____________________________

IZJAVA O UPRAVLJANJU IN VZDRŽEVANJU

Izjavljamo, da bomo po izgradnji širokopasovnega omrežja to omrežje ves čas trajanja pogodbe tudi upravljaliin vzdrževali.

kraj: ____________________


___________________


stran 60 od 101



____________________________

IZJAVA, DA UPRAVLJAVEC NE BO PONUDNIK STORITEV KONČNIM UPORABNIKOM

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da upravljavec ne sme biti sočasno tudi ponudnik storitev končnim uporabnikom na tem omrežju oziroma mora ponujanje storitev končnim uporabnikom zagotoviti v pravno neodvisni družbi.

Glede na to, da upravljavec ne sme biti sočasno tudi ponudnik storitev končnim uporabnikom na tem omrežju oziroma mora ponujanje storitev končnim uporabnikom zagotoviti v pravno neodvisni družbi bo ponudnik storitev končnim uporabnikom:(opomba: vpišite - predvideno)

naziv ponudnika storitev: ____________________________________________________________

naslov ponudnika storitev: ____________________________________________________________

kraj: ____________________


___________________


stran 61 od 101



____________________________

IZJAVA O CENAH

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da bomo morali zgrajeno omrežje na trgu ponujati po cenah, ki se na trgu

izoblikujejo za podobna omrežja, kolikor bo to zahtevano skladno s poslovnim modelom.

kraj: ____________________


___________________


stran 62 od 101



____________________________

IZJAVA O POGOJIH FINANCIRANJA GRADNJE

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se lahko gradnja financira v celoti s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko le pod pogojem, da iz naslova uporabe tega dela omrežja v primeru njegovega trženja pod tržnimi pogoji, ne moremo pričakovati prihodkov v bistveno večjem obsegu, kot so potrebni za pokritje stroškov njegovega vzdrževanja in upravljanja.

Smatra se, da je ta pogoj izpolnjen, ko ocenjeni predvideni letni prihodki iz trženja takega dela omrežja v lokalni skupnosti ne presegajo tekočih stroškov. Tako zgrajen del omrežja ustvarja prihodke, vendar ti ne presegajo tekočih stroškov tega omrežja. Med tekoče stroške sodijo stroški vzdrževanja, upravljanja, financiranja in amortizacije omrežja.

kraj: ____________________


___________________


stran 63 od 101



____________________________

IZJAVA O OMOGOČANJU POVEZAVE VSEM ZAINTERESIRANIM PONUDNIKOMJAVNIH STORITEV IN OPERATERJEM OMREŽIJ

Izjavljamo, da bomo po izgradnji širokopasovnega omrežja (ne glede na prejšnjo izjavo) ponujali povezavo

vsem zainteresiranim ponudnikom javnih storitev in operaterjem omrežij ter jim s tem omogočili dostop do

zainteresiranih končnih uporabnikov pod enakimi pogoji.

kraj: ____________________


___________________


stran 64 od 101



____________________________

IZJAVA O REGISTRACIJI

Izjavljamo, da se bomo v primeru, če bomo izbrani na javnem razpisu (izbrani soinvestitor), po izvedbi investicije

registrirali, skladno s 5. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/2007 - UPB1,

102/2007-ZDRad, 110/2009) pri Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije.

kraj: ____________________


___________________


stran 65 od 101



____________________________

PRIČAKOVANI REZULTATI - INDIKATORJI

Indikatorji, vezani na operacijo in je njihovo doseganje potrebno za uspešnost operacije:

Indikator Izhodiščnoleto T *

Leto T + 1 Leto T + 2 Leto T + 3

1 Delež gospodinjstev, katerim bo omogočen širokopasovni dostop v lokalni skupnosti

2 Povečanje številka prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov

Indikatorji, ki se le spremljajo:

Indikator Izhodiščnoleto T *

Leto T + 1 Leto T + 2 Leto T + 3

1 Število novih širokopasovnihpriključkov v odprtemširokopasovnem omrežju

2 Povečanje številka prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov

kraj: ____________________


___________________

navodilo: * Izhodiščno leto je leto podpisa pogodbe in začetka operacije.

stran 66 od 101



____________________________

NAČRT IZVAJANJA OPERACIJE

zap.št.

Situacija operacije

Predvidendatum

začetka situacije

Predvidendatumkonca

situacije

Celotnistroški

situacije(v EUR)

Upravičenistroški

situacije(v EUR)

Predvidenosofinanciranje

situacije(v EUR)

Vrsta aktivnosti Opis aktivnosti

SKUPAJ

kraj: ____________________


___________________


stran 67 od 101



____________________________

NAČRT IZVAJANJA OPERACIJE PO LETIH (LOČENO)

NAČRT IZVAJANJA OPERACIJE

zap.št.

Situacija operacije

Predvidendatum

začetka situacije

Predvidendatumkonca

situacije

Celotnistroški

situacije(v EUR)

Upravičenistroški

situacije(v EUR)

Predvidenosofinanciranje

situacije(v EUR)

Vrsta aktivnosti Opis aktivnosti

SKUPAJ 2011

SKUPAJ 2012

stran 68 od 101


SKUPAJ 2011 in 2012

kraj: ____________________


___________________

navodilo: Podatek se mora ujemati s podatki v ostalih tabelah.

stran 69 od 101



____________________________

TERMINSKI PLAN IZVEDBE OPERACIJE

mesecSituacija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.2.3.4.5.6.……………

Predvideni datum začetka operacije: ______________________________

Predvideni datum zaključka operacije: ______________________________

kraj: ____________________


___________________

Navodilo: V tabeli se šteje za začetek izvajanja operacije mesec 1. Situacije v tej tabeli so enake situacijam, navedenim v poglavju načrt izvajanja operacije in stroški operacije. Za zaključek operacije se šteje primopredaja omrežja.

stran 70 od 101



____________________________

STROŠKI OPERACIJE

Predračunska vrednost operacijeZap.

štVrsta stroška Skupen znesek upravičenih

stroškov v EUR

1. Priprava zasnove operacije (izdelava projekta in pridobitev potrebnih soglasij) in dokumentacije operacije za gradnjo in izvedbo del

2. Pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij

3. Gradbena dela

4. Opremljanje ali odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov omrežja

5. SKUPAJ (1+2+3+4)

6. Izvedba pasivnega dela omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov

7. Nakup opreme in materiala, ki so glede na specifične zahteve potrebni za izvedbo

8. SKUPAJ (6+7)

9. Gradbeni nadzor*

10. Vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav

11. Stroški aktivne opreme

12. SKUPAJ (5+8+9+10+11)

* opomba: za gradbeni nadzor se bo izvedel ločen postopek javnega naročila; Izvedba aktivnega dela omrežja je upravičen strošek; Terminalna ter druga aktivna oprema, ki se instalira pri končnih uporabnikih omrežja ni upravičen strošek;

kraj: ____________________

datum: ____________________ žig podpis odgovorne osebe ___________________

Navodilo: Znesek SKUPAJ (12) mora biti enak, kot celotna vrednost operacije v obrazcu ponudba.

stran 71 od 101



____________________________

TERMINSKI NAČRT SOFINANCIRANJA OPERACIJE

Zaključek operacije

Zap. št. Situacija operacije

mesec leto Celotni upravičeni stroški vEUR

SKUPAJ

kraj: ____________________


___________________

Navodilo: Tabelo po potrebi razširite. Skupni zneski se morajo ujemati z zneski v ostalih tabelah.

stran 72 od 101



____________________________

IZRAČUN RAZLIKE NETO SEDANJE VREDNOSTI STROŠKOV GRADNJE,UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA OMREŽJA Z NETO SEDANJO VREDNOSTJO

VSEH PRIHODKOV OMREŽJA(v EUR)

Glavni elementi in parametri Vrednost(nediskontirana)

Vrednost (diskonitrana– neto sedanja vrednost

1. Referenčno obdobje (leta)

2. Finančna diskontna stopnja (%)

3. Skupni naložbeni stroški (v EUR, nediskontirani)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4. Skupni naložbeni stroški (v EUR, diskontirani)


5. Preostala vrednost (v EUR, nediskontirana)


6. Preostala vrednost (v EUR, diskontirana)


7. Prihodki (v EUR, diskontirani) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

8. Operativni stroški (v EUR, diskontirani) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9. Čisti prihodek = Prihodki – Operativni stroški + Preostala vrednost (v EUR, diskontirana) = (7) – (8) + (6)


10. Upravičeni stroški (izdatki) (Člen 55(2)) = Naložbeni stroški – Čisti prihodek (v EUR, diskontiran) = (4) – (9)


11. Stopnja primanjkljaja v financiranju (%) = (10) / (4)

kraj: ____________________


___________________Navodilo: Stroški in prihodki so izraženi v vrednostih brez DDV. Med stroške se navede predvidene stroške gradnje ter upravljanja in vzdrževanja. Prihodki so vsi prihodki omrežja. Neto sedanje vrednosti se preračunajo tako, da se vrednosti diskontirajo z ocenjeno letno stopnjo inflacije. Referenčno obdobje je obdobje 20 let. Preostal vrednost je sedanja vrednost nalože v zadnjem letu referenčnega obdobja. Diskontna stopnja, s katero se diskontira denarne tokove investicije (prihodke, operativne stroške, preostalo vrednost in investicijske stroške) znaša 7,0% in je določena z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UL RS, št. 60706)


stran 73 od 101


____________________________

IZJAVA O ODPRAVI NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Odgovorna oseba ponudnika, ______________________________________________ , izjavljam, da bomo v(ime in priimek odgovorne osebe)

garancijski rokih za izvedena dela: izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Kamnik, na poziv naročnika ali druge pravne ali fizične osebe odpravili napake v tehnično sprejemljivemroku, ki nam ga odredijo naročnik ali druga pravna ali fizična oseba, in sicer:- napake, ki lahko vplivajo na povečanje škode – takoj,- ostale ugotovljene napake pa v najkrajšem času in v roku, ki ga bomo dogovorili z naročnikom.

V primeru, da napake ne bomo odpravili v dogovorjenem roku, lahko naročnik ali druga pravna ali fizična oseba odredi popravilo drugemu izvajalcu, na naše stroške oziroma unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Garancijski roki za izvedena dela pri izgradnji odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju Občine Kamnik so:

- za gradbena dela: _______________________ let,- za ostala izvršena dela: _______________________ let,- za vgrajen material: _______________________ let,

oziroma glede na garancijske roke za material, ki ga priznavajo proizvajalci le-tega.

Izjavljamo, da garancijski roki, ki jih ponujamo v naši ponudbi niso krajši, kot to določajo veljavni predpisi in da znaša za solidnost gradnje garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št.97/07 – UPB1) 10 let od izročitve in prevzema del.

Izjavljamo, da zgoraj navedeni garancijski roki začnejo teči z dnem uspešnega prevzema izvršenih del.

kraj: ____________________


___________________

Navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 29 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.

stran 74 od 101


OBRAZEC št. 30 - vzorec

BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke: ____________________________________________________________Kraj in datum: ____________________________________________________________Upravičenec: OBČINA Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik

Garancija št. ____________________________________________________________

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil dne ____________, številka objave JN ___________/2010, za izgradnjo odprtih širokopasovnih omrežij v lokalni skupnosti na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega ekonomskega (komercialnega) interesa za gradnjo tega omrežja, za potrebe naročnika OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 Kamnik (to je upravičenec te garancije), je ponudnik ____________________________________________________ dolžan za resnost ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo za resnost ponudbe v višini =10.000,00 EUR. Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi alib) če ponudnik, ki so ga naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestili o sprejetju njegove ponudbe: ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom, ne izroči naročniku bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu pisnega zahtevka naročnika brezpogojno in nepreklicno plačali naročniku, zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navedejo, da jim zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navedejo, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki sopooblaščene za zastopanje in3. original Garancije št. ____________ / ________________.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, vendar najkasneje do roka veljavnosti ponudb, to 120 dni po roku za oddajo ponudb.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska v roku 120 dni po roku za oddajo ponudb ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče po pravu Republike Slovenije.

Banka(žig in podpis)

stran 75 od 101



____________________________

IZJAVA O IZROČITVI GARANCIJ

Naročniku, OBČINI KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 Kamnik

izjavljamo, da bomo v kolikor bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku: Izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij v lokalni skupnosti na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega ekonomskega (komercialnega) interesa za gradnjo tega omrežja, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil:

- pred uvedbo v delo izročili bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% skupne pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 120 dni dalj, kot je predviden čas izgradnje širokopasovnega omrežja; naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da brez izročitve brezpogojne, nepreklicne in na prvi poziv plačljive bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pogodba ni sklenjena, naročnik pa bo uveljavili bančno garancijo za resnost ponudbe;

- po prevzemu zgrajenega širokopasovnega omrežja s strani naročnika (tehničnem pregledu oziroma prevzemu del), naročniku izročil menico z menično izjavo, kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% končne obračunske vrednosti vseh del, z oznako »brez protesta« in veljavnostjo vključno do izteka 10 let od dokončnega prevzema zgrajenega širokopasovnega omrežja s strani naročnika; naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da brez navedene menice z menično izjavo, kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, šteje, da dokončen prevzem širokopasovnega omrežja s strani naročnika ni opravljen.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj: ____________________


___________________

Navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 31 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.

stran 76 od 101


OBRAZEC št. 32 - VZOREC

BANČNA GARANICJAZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv banke: ____________________________________________________________Kraj in datum: ____________________________________________________________Upravičenec: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KamnikGarancija št. ____________________________________________________________V skladu s Pogodbo št. _________ o gradnji odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij vOBČINI KAMNIK, z dne ________, sklenjeno med Občino Kamnik, (to je upravičencem te garancije) in izvajalcem_________________________________,_________________________________,

v vrednosti =_____________ EUR, je izvajalec dolžan opraviti javno naročilo, ki se nanaša na- izgradnjo odprtih širokopasovnih omrežij v lokalni skupnosti na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega ekonomskega (komercialnega) interesa za gradnjo tega omrežja v skupni vrednosti =_______________________ EUR (z besedo) ___________________________________________________),v roku določenem s citiranimi pogodbami, to je do ______________ in v skladu z zahtevami naročnika in pogodbo, v obsegu, kvaliteti in roku opredeljenem v citiranih pogodbah.

Na zahtevo upravičenca te garancije se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vajinega prvega pisnega zahtevka plačali _________ EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in roku, opredeljenem v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbe obveznosti, če opravljena gradnja tudi delno ne zadosti pogodbenim obveznostim ali v primeru, da izvajalec odstopi od pogodbe.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki sopooblaščene za zastopanje in3. original Garancije št. ____________/_____________.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do vključno 120 dni dalj, kot je v pogodbi določen rok za izvedbo naročila, to je do vključno _________________. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjali, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko upravičenci te garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorijo za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče po pravu Republike Slovenije.

Banka(žig in podpis)

stran 77 od 101


OBRAZEC št. 33- VZORECPogodbene strankeOBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ki jo zastopa župan Anton Tone SMOLNIKARmatična št.: 5874483, ID za DDV: SI28232801transakcijski račun::

(v nadaljevanju: naročnik)

in________________________________________________________________________________________,(naziv in naslov ponudnika)ki ga zastopa ______________________________________________________________________________(funkcija, ime in priimek odgovorne osebe ponudnika)matična številka: __________________ID za DDV:: ______________________transakcijski račun ________________(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjoPOGODBO št. _______________

O GRADNJI ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJAELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ V OBČINI KAMNIK

I. UVODNA DOLOČBA1. člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo: da je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010) izvedel javni

razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku: Izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij v lokalni skupnosti na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega ekonomskega (komercialnega) interesa za gradnjo tega omrežja, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne _____________, številka objave JN ________/2010,

da je izvajalec na javni razpis iz prve alineje tega člena oddal ponudbo, da je naročnik izvedel izbirni postopek in izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika, kar je razvidno iz Obvestila o

odločitvi o oddaji javnega naročila številka ____________, z dne __________________, da se je naročnik za pridobitev sredstev za izgradnjo širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, ki je predmet

te pogodbe, prijavil na 2. javni razpis ministrstva, pristojnega za projekt: »Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za Regionalni razvoj – ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarskorazvojna infrastruktura; Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba; Projekt gradnja upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti«.

II. PREDMET POGODBE2. člen

Predmet pogodbe je izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Kamnik, kiobsega:- izdelavo vse potrebne dokumentacije za pripravo gradbenega dovoljenja,- izdelavo projektov,- izgradnjo odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Kamnik na območju naselij: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(vse v nadaljevanju: širokopasovno omrežje).

Izvajalec se obvezuje zgraditi širokopasovno omrežje v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, Načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Kamnik, svojo ponudbo z dne ____________ na podlagi katere je bil izbran.

stran 78 od 101


Izvajalec se obvezuje izdelati vso potrebno investicijsko in ostalo dokumentacijo in projekte v 5 izvodih. Pred začetkom izdelave projektov mora izvajalec investicijsko in ostalo dokumentacijo izročiti naročniku v potrditev. Pred začetkom izgradnje širokopasovnega omrežja mora projekte potrditi naročnik.

III. OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

3. členVsa pogodbena dela se izvedejo v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, Načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Kamnik, investicijsko in ostalo dokumentacijo in projekti ter po navodilih naročnika ali drugih oseb, ki bi jih naročnik vključil v projekt tekom trajanja te pogodbe.

4. členIzvajalec se zavezuje za naročnika zgraditi širokopasovno omrežje iz 2. člena te pogodbe, ob tem pa vsa potrebna dela izvršiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po pravilih gradbene stroke in po predpisih, ki urejajo področje elektronskih komunikacij.

5. členNaročnik bo izvajalcu zagotovil vse morebitno potrebne informacije v zvezi z izgradnjo širokopasovnega omrežja. Po začetku del mora izvajalec izročiti naročniku časovni načrt in organizacijsko shemo za potrebe nadzora ter pripraviti celoviti elaborat ureditve gradbišča na katerem bo potekala izgradnja širokopasovnega omrežja. V primeru, da bo potrebno pri izgradnji širokopasovnega omrežja zapreti ceste ali dele cest je izvajalec dolžan sam in na lastne stroške pridobiti dovoljenje za zaporo cest s strani pristojnih organov.

6. členIzvajalec se zavezuje pristopiti k začetku del takoj, ko ga bo naročnik uvedel v delo. Naročnik bo izvajalca uvedel v delo po tem ko bo ta pogodba veljavna.Pogodba bo veljavna, če bo: Občinski svet Občine Kamnik podal soglasje za izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje širokopasovnega omrežja na

zemljiščih, ki so v lasti Občine Kamnik, kolikor je z občinskim predpisom to v pristojnosti odločanja občinskega sveta, naročnik pridobil sredstva s strani ministrstva, pristojnega za projekt na 3. javnem razpisu za pridobitev sredstev

Evropskega sklada za Regionalni razvoj ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura; Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba; Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti.

7. členPred uvedbo v delo po tej pogodbi mora izvajalec naročniku izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z veljavnostjo do vključno 120 dni dalj, kot je predviden čas izgradnje širokopasovnega omrežja. V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku ne izroči bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se šteje, da ta pogodba ni sklenjena.

8. členPo končnem prevzemu zgrajenega širokopasovnega omrežja s strani naročnika mora izvajalec izročiti naročniku menico z menično izjavo, kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5% končne obračunske vrednosti vseh del, z oznako »brez protesta« in z veljavnostjo vključno do izteka 10 let od prevzema zgrajenega širokopasovnega omrežja s strani naročnika. Brez izročitve menice z menično izjavo, kot garancije za odpravo napak v garancijskem roku, se šteje, da dokončen prevzem širokopasovnega omrežja s strani naročnika ni izvršen.

V širokopasovnem omrežju, ki bo zgrajeno z javnimi sredstvi, bo naročnik z menico z menično izjavo uveljavljal odpravo vseh napak v garancijskem roku.

stran 79 od 101


IV. ROKI IZVEDBE DEL

9. členIzvajalec se obvezuje, da bo zgradil širokopasovno omrežje po tej pogodbi skladno s svojo ponudbo in projektom z dne _________________, na podlagi katere je bil izbran in v obsegu, ki je bil določen v razpisni dokumentaciji in Načrtu razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Kamnik.

Izvajalec bo izvedel vsa dela v zvezi z izgradnjo širokopasovnega omrežja v naslednjih rokih: priprava projektov v roku ___________ koledarskih dni od dneva potrditve investicijske in ostale dokumentacije s strani

naročnika, izgradnja širokopasovnega omrežja v roku ____________ koledarskih dni od dneva potrditve projektov s strani

naročnika.

Izvajalec se obvezuje zaključiti z deli po tej pogodbi najpozneje v roku ____________, vendar ne pozneje kot v roku 18-ih mesecev od dneva začetka veljavnosti pogodbe o gradnji odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, to je do ________________. Rok izvede del po tej pogodbi se lahko podaljša samo iz razlogov na strani naročnika, glede na to, da je pogodba sklenjena z odložnim pogojem.

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik pisno obvesti izvajalca, da je Občinski svet Občine Kamnik podal soglasje za izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje širokopasovnega omrežja na zemljiščih v lasti Občine Kamnik, kolikor je z občinskim predpisom to v pristojnosti odločanja občinskega sveta, in ko naročnik pisno obvestita izvajalca, da je projekt potrjen s strani ministrstva, pristojnega za projekt, na javnem razpisu iz druge alineje drugega odstavka 6. člena te pogodbe.

10. členČe izvajalec zamuja glede na časovni načrt izvajanja del iz drugega odstavka 5. člena te pogodbe ali glede na rok določen za dokončanje del iz tretjega odstavka 9. člena te pogodbe je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

V primeru iz prvega odstavka tega člena se rok izvedbe naročila lahko podaljša največ do 14 dni pred rokom, ko je potrebno zaključiti izgradnjo širokopasovnega omrežja po predpisih ministrstva, pristojnega za projekt. Rok izvedbe naročila v nobenem primeru ne more biti daljši od 9,5 meseca.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljšajo v primerih naštetih v Posebnih gradbenih uzancah ali po predhodnem dogovoru z naročnikom. V primeru podaljšanja roka izvedbe del iz 9. člena te pogodbe se sklene aneks k tej pogodbi.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodbene stranke soglašajo, da vremenski pogoji niso razlog za podaljšanje roka izvedbe del.

V. IZVEDBA DEL

11. členIzvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Podizvajalca po lastni izbiri, izvajalec ne sme vključiti v dela po tej pogodbi, razen v izjemnih primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del in ob predhodnem soglasju naročnika, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku: podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del, soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava podizvajalčeve terjatve do izvajalca, pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih oziroma dobav neposredno podizvajalcu.

(opomba: prvi in drugi odstavek bosta v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, danima podizvajalcev).

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne _______ dani najavni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

stran 80 od 101


- __________________________________ (opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun; vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet količina, vrednost del, kraj in rok izvedbe del), podizvajalec ______________ je v ponudbi izvajalca z dne __________ podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do izvajalca;

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela po tej pogodbi mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del.

Izvajalec je dolžan v roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca) predložiti naročniku:- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

(opomba: tretji do sedmi odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela izvajal brez podizvajalcev).

Izvajalec v celoti odgovarja za izgradnjo širokopasovnega omrežja in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

VI. VREDNOST POGODBE

12. členIzvajalec se obvezuje, da bo zgradil širokopasovno omrežje iz 2. člena te pogodbe po ceni, ki jo je navedel v svoji ponudbi z dne _____________.

Skupna vrednost pogodbe zanaša:

vrednost brez DDV ___________________ EUR

DDV - ______% ___________________ EUR

vrednost z DDV ___________________ EUR

(z besedo: _________________________________________________________________________________________)

Od skupne vrednosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena znaša višina javnih sredstev, ki bodo vložena v gradnjo na območju belih lis:vrednost brez DDV ___________________ EURDDV - ______% ___________________ EURvrednost z DDV ___________________ EUR(z besedo: _______________________________________________________________________________)

višina zasebnih sredstev izvajalca, ki bodo vložena v gradnjo na območju belih lis, znašavrednost brez DDV ___________________ EURDDV - ______% ___________________ EURvrednost z DDV ___________________ EUR(z besedo: _______________________________________________________________________________)

Pogodba se sklepa po načelu pogodbe »na ključ«.

stran 81 od 101


Izgradnja širokopasovnega omrežja z javnimi sredstvi, se bo financirala iz sredstev programa ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj oziroma proračuna Republike Slovenije, pod pogojem, da bo projekt potrjen s strani ministrstva, pristojnega za projekt.

VII. SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

13. členPogodbene stranke so soglasne, da spremenjene okoliščine ne vplivajo na spremembo pogodbene vrednostidel.

Naročnik bo v primeru dodatnih gradenj, ki niso vključena v predmetno javno naročilo, vendar bi zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila in jih ali ne bo mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila, ne da bi to naročniku povzročilo resne težave ali bi bile dodatne gradnje, čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotnega naročila, nujno potrebne za dokončanje predmetnega javnega naročila, ali v primeru dodatnih gradenj, ki bi predstavljale ponovitev gradnje, ki je zajeta v tem javnem naročilu, z izvajalcem izvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave skladno z določili Zakona o javnemnaročanju.

S strani naročnika oziroma njegovih nadzornih organov nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico večje količine izvedenih del ali odškodnine tretjim osebam niso predmet stroškov naročnika.

Vrednost pogodbe se izjemoma lahko spremeni za priznano splošno rast cen (podatki UMAR) v času izvedbe naročila po tej pogodbi.

VIII. OBRAČUN IZVEDENIH DEL

14. členZa širokopasovno omrežje bo izvajalec izvedene količine del obračunaval z mesečnimi in končno situacijo, izdano na podlagi končnega obračuna del. Pogodbena vrednost za izgradnjo širokopasovnega omrežja je fiksna. Izvajalec ni upravičen do podražitev, razen v skladu s četrtim odstavkom 13. člena te pogodbe. Pri izstaviti vsake situacije ali računa se mora izvajalec sklicevati na številko te pogodbe.

Končno obračunsko situacijo je izvajalec dolžan izstaviti najpozneje v roku 15 dni po uspešni primopredaji zgrajenega širokopasovnega omrežja naročniku. Končni obračun pripravi izvajalec, potrdi pa ga nadzorni organ naročnika.

Situacijo, potrjeno s strani nadzornega organa naročnika, mora izvajalec predložiti naročniku najpozneje v roku 8 dni po dnevu izstavitve. K situaciji morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor na izvršenimi deli izgradnje širokopasovnega omrežja in so podlaga za njeno izstavitev.

K vsaki izstavljeni situaciji morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad izvršenimi deli in so podlaga za njeno izstavitev. Pri izstavitvi vsake situacije ali računa se mora izvajalec sklicevati na številko te pogodbe.

Izvajalec je dolžan k vsaki izstavljeni situaciji priložiti situacijo svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. (opomba: stavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci)

Naročnik je dolžan v 8 dneh od dneva prejema situacijo pregledati in nesporni del situacije plačati skladno z določili 19. člena te pogodbe. Sporni del situacije pa mora v roku 8 dni od dneva prejema pisno prerekati, sicer se šteje, da je situacija v celoti potrjena.

IX. PLAČILNI POGOJI

15. členSkladno z Zakonom o davku na dodano vrednost, se kot datum opravljenega dela izgradnje širokopasovnega omrežja z javnimi sredstvi šteje dan izstavitve posamezne mesečne in končne situacije.

stran 82 od 101


16. členNadzorni organ pri izvedbi investicije bo potrdil vsako mesečno in končno situacijo v nekomercialnem delu izgradnje širokopasovnega omrežja s predlogom za izplačilo v roku 8 (osem) dni po prejemu le-teh.

17. členSredstva bo naročnik zagotovil v proračunu Občine ________ za leto __________ in v Načrtu razvojnih programov za leto _______________, na proračunski postavki _______________, Konto_________________.

Operacija »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti« - Izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij v lokalni skupnosti na tistih območjih,kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega ekonomskega (komercialnega) interesa za gradnjo tega omrežja« je sofinancirana s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2012, razvojne prioriteta »Gospodarsko – razvojna infrastruktura«, prednostna usmeritev »Informacijska družba«. V okviru dodeljenih nepovratnih javnih sredstev je delež Evropskega sklada za regionalni razvoj _____%.

Plačilo bo naročnik izvedel na osnovi vsake potrjene mesečne in končne situacije in v skladu s 24. členom Zakona o izvrševanju proračuna, na transakcijski račun izvajalca št. ___________________ pri ______________________.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih situacij za dela, ki jih je opravil podizvajalec iz 13. člena te pogodbe, le-te plača, v roku iz prejšnjega odstavka tega člena, nepodredno podizvajalcu, in sicer:- podizvajalcu ______________________ na transakcijski račun _________________________,(opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval spodizvajalci).

Rok plačila je lahko tudi krajši, pri čemer mora izvajalec za čas predčasnega plačila dati popust najmanj v višini obresti za vezane vloge pri komercialni banki, ki jo določi naročnik.

V primeru, da je dan plačila dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan. Davek na dodano vrednost se ne plača v skladu s 76.a členom Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo).

18. členKot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo.

V primeru reklamacije izvedbe del pri izgradnji širokopasovnega omrežja, ki se bo gradil iz javnih sredstev, seplačilo dela ali celotne situacije zadrži do odprave vzrokov reklamacije.

19. členV kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico obračunati zamudneobresti skladno z zakonom.

X. POGODBENA KAZEN IN ŠKODA

20. členČe se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del po tej pogodbi ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 0,15% od celotne vrednosti pogodbenih del. Višina zamudne kazni navzgor ni omejena.

21. členČe naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima

stran 83 od 101


naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

XI. OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA

22. členNaročnik se obvezuje:- dati izvajalcu na razpolago vso potrebno dokumentacijo in podatke s katerimi razpolaga in so vezana na

izgradnjo širokopasovnega omrežja v občini Kamnik,- sodelovati z izvajalcem ves čas trajanja te pogodbe.

Na podlagi te pogodbe bo izvajalec širokopasovno omrežje zgradil z javnimi sredstvi, s sredstvi, ki jih bo naročnik pridobil s strani ministrstva, pristojnega za projekt iz Programa ESRR – Evropskega sklada za regionalni razvoj oziroma proračuna Republike Slovenije.

Naročnik se obvezuje, da bo za širokopasovno omrežje, po zaključku del sklenil pogodbo, s katero bo izvajalcu prenesel v upravljanje in vzdrževanje omrežje, ki ga bo le-ta zgradil, za dobo 20 let.

Izvajalec se zavezuje, da bo širokopasovno omrežje upravljal in vzdrževal neprofitno.

Naročnik z upravljanjem zgrajenega omrežja ne bo imel in prevzemal nikakršnih finančnih obveznosti, ne glede na to, da ga bo imel v lasti. Vsi potrebni in upravičeni stroški, ki bi nastali s prestavitvijo zgrajenih vodov bodo v celoti bremenili izvajalca-upravljavca.

Izvajalec jamči:- da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izgradnjo širokopasovnega omrežja,- da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in prejetim Načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja v

občini Kamnik,- da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del po tej pogodbi,- da bo dela izvedel strokovno in v skladu s pravili gradbene stroke in predpisi, ki urejajo področje elektronskih

komunikacij,- izvajati dela v fazi izgradnje širokopasovnega omrežja v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki

jo izvaja, ter po pravilih gradbene stroke,- izvajati dela v skladu z okoljskimi predpisi in uporabiti material in tehnologijo, ki v najmanjši meri obremenjuje

okolje- da bo izvedel dela na način, ki bo omogočil ohranitev identitete krajine,- da bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, ki morata biti podpisana s strani naročnika in

izvajalca,da bo zavaroval in označil gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi,- da bodo vsa dela ustrezala s strani naročnika potrjeni investicijski in ostali dokumentaciji in projektni

dokumentaciji ter zahtevam naročnika.

Izvajalec se obvezuje:- izvajati dela po s strani naročnika potrjeni tehnični in projektni dokumentaciji,- pred začetkom del izdelati časovni načrt izgradnje širokopasovnega omrežja po tej pogodbi in pred začetkom

izgradnje ustrezen načrt organizacije gradbišča, izdelan v skladu z veljavnimi predpisi,- pred začetkom del predati naročniku varnostni načrt gradbišča in zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v

skladu z varnostnim načrtom,- zagotoviti kontrolo kakovosti del,- namestiti kopijo prijave na vidno mesto,- označiti gradbišče skladno s predpisi, in pri tem tudi navesti, da je investicija sofinancirana iz sredstev EU,- izročiti dokazila (ateste) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi,- naročnika pisno obvestiti o začetku in dokončanju del,- izvesti vsa dela v skladu s časovnim načrtom izvajanja del,

stran 84 od 101


- zagotoviti sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) in ostalo dokumentacijo v skladu z veljavnimipredpisi, in jih izročiti naročniku skupaj z obvestilom o zaključku del,

- naročniku oziroma nadzorniku sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih in eritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiala, opreme in proizvode.

Izvajalec se obvezuje, da bo kakršenkoli material, ki ostane ali se pridobi pri gradbenih ali obnovitvenih delih ponovno uporabil, recikliral, obdelal oziroma shranil na okoljsko neoporečen način ter o tem dal naročniku dokumentacijo pri vsakokratni izdani situaciji.

Izvajalec mora:- zagotoviti pokritost vseh končnih uporabnikov na določenem območju v skladu s svojo ponudbo z dne

_________, Načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja v občini Kamnik in projekti,- končnim uporabnikom (gospodinjstvom, podjetjem in institucijam) zagotoviti prenosne kapacitete v skladu z

zahtevami iz razpisne dokumentacije, Načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja v- občini Kamnik in projekti,- mora zagotoviti 100% pokritost vseh javnih institucij na območju belih lis v občini _______ s kapaciteto

prenosa, ki jo zahtevajo institucije oziroma je opredeljena v Načrtu razvoja odprtega širokopasovnega omrežja v občini Kamnik,

- v primeru gradnje odprtega širokopasovnega omrežja zgrajenega deloma ali v celoti z brezžično tehnologijo, navesti predvidene lokacije baznih postaj in vrsto tehnologije za lokalno in prenosno omrežje,

- upoštevati lokacije lokalnih dostopovnih točk in centralnih točk,- za predvidene centralne točke predložiti soglasje lastnikov zemljišč ali objektov, v katerih se bodo centralne

točke nahajale, razen če se nahajajo v prostorih ali na zemljiščih naročnika,- za predvidene lokalne dostopovne točke predložiti soglasje lastnikov zemljišč ali objektov, v katerih se bodo

te točke nahajale, razen če se nahajajo v prostorih ali na zemljiščih naročnika,- v primeru večjih oddaljenosti med naselji, v katerih se bo gradilo širokopasovno omrežje, načrtovati lokalne

dostopovne točke v teh naseljih ter njihovo povezavo s centralno točko lokalne skupnosti, od koder bo tekla povezava s hrbteničnim omrežjem ali pa neposredno povezavo lokalnih dostopkovnih točk s hrbteničnimi omrežji, če je to ekonomsko ugodneje,

- mora zagotoviti, da zgrajena kabelska Fizacija vsebuje zadostne kapacitete za možne razširitve v prihodnosti,

- zagotoviti, da bodo imeli na določenem območju zagotovljen dostop v odprto širokopasovno omrežje vsi zainteresirani uporabniki, vsi zainteresirani operaterji omrežij in vsi ponudniki storitev pod enakimi komercialnimi pogoji,

- mora zagotoviti vse aktivne naprave, ki so potrebne za nemoteno delovanje omrežja z zahtevano zanesljivostjo in varnostjo, za dostop do končnih uporabnikov s strani različnih ponudnikov storitev.

Izvajalec dovoljuje naročniku, da v primeru opravljenega dela podizvajalcev, ki jih izvajalec ni plačal v plačilnem roku po pogodbi med izvajalcem in podizvajalcem, ta plačila naročnik izvede direktno na podizvajalčev račun, znesek pa odšteje od situacije izvajalca. O tem plačilu mora naročnik izvajalca obvestiti.Plačila se smejo nanašati samo na dela iz te pogodbe.

Naročnik in izvajalec se obvezujeta, da bosta informirala in obveščala javnost o investiciji, ki je predmet te pogodbe.

Izvajalec se obvezuje označiti gradbišče skladno s predpisi, in pri tem navesti, da je investicija sofinancirana iz sredstev EU. Ob tem mora izvajalec upoštevati predpisano velikost gradbiščne table, zahtevano besedilo, pisavo, barve in pravilne oznake EU.

Izvajalec se zavezuje, da bo vso dokumentacijo vključno z računovodskimi in knjigovodskimi evidencami v zvezi z izgradnjo širokopasovnega omrežja hranil in vodil ločeno, prihodke in stroške pa na posebnem stroškovnem mestu, tudi po aktiviranju širokopasovnega omrežja.

Izvajalec se zavezuje vso dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena hraniti najmanj do 31. decembra

stran 85 od 101


2020, kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj.

XII. IZROČITEV IN PREVZEM DEL

23. člen

Izvajalec je dolžan datum dokončanja širokopasovnega omrežja vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takojpozvati na prevzem del.

Naročnik je dolžan takoj po obvestilu izvajalca začeti s postopkom za izvedbo tehničnega pregleda.

Za dan uspešnega zaključka del se šteje dan, ko je opravljen uspešni tehnični pregled pogodbenih del.

O dokončanju in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,- datume začetka in končanja del in datum prevzema del,- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave.

Če se naročnik v roku iz prvega odstavka te točke ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti.

Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in prevzemom del. Če pogodbene stranke s primopredajnim zapisnikom ugotovijo, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, sme naročnik dela naročiti drugemu izvajalcu, ki jih leta izvede na izvajalčev račun.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del začnejo z izdelavo končnega obračunaza izgradnjo širokopasovnega omrežja, ki ga izdelajo v najkrajšem možnem času, vendar ne pozneje kot v 30dneh od dneva uspešne predaje in sprejema del.

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njeni odsotnosti.

Ob primopredaji del mora izvajalec izročiti naročniku vso dokumentacijo v zvezi z izgradnjo širokopasovnega omrežja in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa.

XIII. GARANCIJSKI ROKI

24. členIzvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del in kvaliteto uporabljenega materiala in opreme v skladu z garancijskimi roki in Zakonom o graditvi objektov ZGO-1.

25. členIzvajalec odgovarja za kvaliteto izvršenih del:- za gradbena dela: ________________ let,- za ostala izvršena dela: ________________ let,- za vgrajen material: ________________ let oziroma po garancijskih rokih proizvajalca le-tega, in so razvidni iz dokumentacije, ki jo je izvajalec dolžan naročniku izročiti ob dokončnem prevzemu izvedenih del.

Za solidnost gradnje je garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1) 10 let od izročitve in prevzema del.

Garancijski roki začnejo teči z dnem uspešnega prevzema izvršenih del s strani naročnika.

stran 86 od 101


26. členOb prevzemu izvršenih del je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Vse morebitne napake se vpišejo v zapisnik o komisijskem pregledu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec morebitnih napak ne odpravi v dogovorjenem roku jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

27. členIzvajalec mora naročniku izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku na dan primopredaje izvršenih del, skladno z določilom 8. člena te pogodbe.

28. členV času garancijskih rokov je izvajalec dolžan, na poziv naročnika oziroma druge pravne ali fizične osebe in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na zgrajenem širokopasovnem omrežju, ki so posledica slabe kvalitete del, materiala ali opreme.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik ali druga pravna ali fizična oseba, na račun izvajalca. V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

XIV. ODSTOP OD POGODBE

29. členPogodbene stranke so sporazumne, da lahko naročnik odstopi od pogodbe:- če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob

morebitni prekinitvi ne nadaljuje,- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 15 dni,- nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo,- če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili

stroke,- če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega

dela del podizvajalcem.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:- če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti,- če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne

posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del.

Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, napodlagi česa se pogodba prekinja.

Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima nobenih finančnih obveznosti ne glede naobseg opravljenih del.

XV. POOBLAŠČENE OSEBE

30. členPooblaščena oseba s strani naročnika, ki je tudi skrbnik te pogodbe je __________________________.

stran 87 od 101


Pooblaščena oseba iz prvega odstavka tega člena bo izvajalcu sporočila podatke o nadzornem organu s pristojnostmi po Zakonu o graditvi objektov po začetku veljavnosti te pogodbe.

31. členPooblaščena oseba s strani izvajalca za izvrševanje te pogodbe je ___________________________________.

Odgovorni projektant po tej pogodbi je ___________________________.Vodja projekta izvajalca je _____________________________________.Odgovorni vodja del izvajalca po tej pogodbi je _____________________.

32. členPogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi pooblaščenih in drugih oseb navedenih v 30. in 31. členu te pogodbe v roku treh dni po njihovi zamenjavi.

XVI. VARSTVO PRI DELU IN VARNOST NA GRADBIŠČU

33. členIzvajalec je dolžan v času investicije na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe varstva pri delu. Izvajalec je dolžan upoštevati tudi vse predpise, ki urejajo področje delovnih razmerij.Za varnost delavcev je odgovoren izključno izvajalec sam in naročnik iz tega naslova ne nosi nobene odgovornosti.

Izvajalec je dolžan zagotoviti varnost vseh mimoidočih in zagotoviti varnost in stabilnost objekta ves čas izvedbe del po tej pogodbi.

XVII. POSLOVNA SKRIVNOST

34. členPodatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njeno izvajanje, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne, se štejejo za poslovno skrivnost.

35. členVsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletnega izvoda dokumentacije v svojem arhivu.

XVIII. TRAJANJE POGODBE

36. členTa pogodba stopi v veljavo in se začne izvajati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Ta pogodba je sklenjena za določen čas in sicer od dneva začetka izvajanja pogodbe do konca izvedbe del, to je do __________________ , vendar ne pozneje kot v 18. mesecih od uvedbe v delo, to je do ______________. Rok trajanja te pogodbe se lahko podaljša za čas od podpisa pogodbe do začetka veljavnosti pogodbe oziroma od uvedbe v delo, glede na to, da je pogodba sklenjena z odložnim pogojem.

V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podaljšalo, v skladu z dogovorom z naročnikom, se ustrezno podaljšatudi konec izvedbe del.

Pogodbene obveznosti so zaključene takrat, ko potečejo garancijski roki in so odpravljene vse morebitne napake, ki so ugotovljene v garancijskem roku.

XIX. REŠEVANJE SPOROV

37. člen

stran 88 od 101


Pogodbene stranke bodo morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševale sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo pristojno stvarno sodišče po sedežu naročnika, po pravu Republike Slovenije.

Določila te pogodbe se presojajo z uporabo Posebnih gradbenih uzanc, razen če niso v nasprotju z določiti tepogodbe.

XX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

38. členPogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa aliorganizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:- pridobitev posla ali- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

XX. DRUGE DOLOČBE

39. členIzvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to ne dobi pisnega soglasja naročnika.

40. členV kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa izvajalca, naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene pogodbe.

41. členVsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve pogodbe, ki se dogovorijo in uredijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi.

42. členPogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih prejmevsaka pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda.

43. členGlede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporabljata razpisna dokumentacija naročnika in Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Kamnik, ponudba in projekt, določila Obligacijskega zakonika, Zakona o graditvi objektov, Zakona o elektronskih komunikacijah in ostalih predpisov, ki urejajo področje elektronskih komunikacij.

___________, dne ________________ Kamnik, dne ____________________

izvajalec: naročnik:____________________ ŽUPAN OBČINE KAMNIK

Anton Tone SMOLNIKAR

stran 89 od 101


IZJAVA PONUDNIKA:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili Pogodbe o gradnji širokopasovnega omrežja v Občini Kamnik, da smo jih v celoti razumeli in soglašamo z določili pogodbe.

kraj: ____________________ podpis odgovorne osebe

datum: ____________________ žig _______________________

stran 90 od 101


Pogodbene strankeOBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ki jo zastopa župan Anton Tone SMOLNIKARmatična št.: 5874483, ID za DDV: SI28232801transakcijski račun::

(v nadaljevanju: naročnik)

in________________________________________________________________________________________,(naziv in naslov ponudnika)ki ga zastopa ______________________________________________________________________________(funkcija, ime in priimek odgovorne osebe ponudnika)matična številka: __________________ID za DDV:: ______________________transakcijski račun ________________(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

POGODBO ŠT. ___________________O UPRAVLJANJU ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH

KOMUNIKACIJ V OBČINI KAMNIK

Uvodne določbe1. člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:da je naročnik OBČINA KAMNIK izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku: Izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij v lokalni skupnosti na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega ekonomskega (komercialnega) interesa za gradnjo tega omrežja, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne __________2010, številka objave JN_____/2010, (v nadaljevanju: javni razpis),da je sestavni del javnega naročila tudi upravljanje in vzdrževanje zgrajenega omrežja po tem razpisu, ki je last občine KAMNIK,da je bil s sklepom o oddaji javnega naročila številka ____________ z dne __________2010 kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec__________________________________________, da je bila dne _____________ sklenjena pogodba o gradnji odprtega širokopasovnega omrežja št.________________.

Pravna podlaga2. člen

Pogodba se sklepa na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/2010), Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/2007-UPB1, 110/20096), Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/2007), Javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku: Izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij v lokalni skupnosti na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega ekonomskega (komercialnega) interesa za gradnjo tega omrežja, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne _______ 2010, številka objave JN_______/2010, (v nadaljevanju: javni razpis), na podlagi Sklepa o oddaji javnega naročila številka _________, z dne ______________________.

stran 91 od 101


Predmet pogodbe

3. členPredmet te pogodbe je upravljanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Kamnik, ki je v celoti financirano s strani Evropske unije in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Operacija se izvaja v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR: 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura: Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba. Sredstva so pridobljena na 3. javnem razpisu za pridobitev sredstev Evropskega sklada za Regionalni razvoj – ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura; Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba; Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti.

S to pogodbo naročnik v okviru upravljanja po Zakonu o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin na podlagi izvedenega javnega razpisa pod pogoji iz te pogodbe oddaja v najem izvajalcu omrežje elektronskih komunikacij v občini Kamnik, zgrajeno z državnimi in evropskimi sredstvi, pridobljenimi na navedenem javnem razpisu in sicer za čas 20 let od dejanske predaje izgrajenega omrežja. Po preteku navedenega obdobja lahko naročnik to pogodbo podaljša, pridržuje pa si pravico na javnem razpisu izbrati novega najemnika omrežja. Javni razpis bo izveden v primeru, če bo tako določeno s prisilnimi predpisi.

Natančen potek omrežja in njegove tehnične karakteristike bodo natančno znane po izdelavi PZI, PID dokumentacije in katastra, zato bodo pogodbene stranke po izgradnji in predaji omrežja sklenile aneks k tej pogodbi, kjer bodo natančno določili in opisali predano omrežje.

Najem in vzdrževanje

4. člen

Odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij v občini Kamnik, zgrajeno z državnimi in evropskimi sredstvi, pridobljenimi na javnem razpisu, je izvajalec po izgradnji dolžan prevzeti v uporabo oziroma najem in ga vzdrževati neprofitno v skladu z izhodišči iz ponudbe izvajalca.

Osnova za oceno prihodkov in odhodkov temelji na ocenjenem številu priključkov in sicer ___. Po izračunih prihodkov in odhodkov izvajalec ob ocenjenem številu priključkov izkazuje izgubo/dobiček (ali/ali), zato se najemnina (uporabnina) izvajalcu ob podpisu pogodbe zaračuna v ničelni/_________ (ali/ali) višini. V kolikor bi se v času izvajanja pogodbe kadarkoli ugotovilo, da se iz upravljanja in vzdrževanja omrežja v poslovnem obdobju ustvari dobiček, je dolžan izvajalec o tem nemudoma obvestiti naročnika. Naročnik lahko od izvajalca zahteva predložitev dokazila o tem, da pogoj iz prejšnjega stavka ni izpolnjen, za kar mora izvajalec predložiti dokazila v 30 dneh od poziva. (opomba: odstavek uporabimo samo v kolikor izvajalec izkazuje izgubo). V primeru iz prejšnjega odstavka se pogodbeni stranki dogovorita, da se dobiček, v morebitno ustvarjenem delu, vrača uporabnikom v obliki znižanja plačila storitev.

Izvajalec se zavezuje, da bo zmogljivosti odprtega širokopasovnega omrežja vsem operaterjem in ponudnikomstoritev ponudil pod enakimi pogoji, določenimi v ponudbi z dne _____________.

Vse prihodke in stroške iz naslova upravljanja predmeta pogodbe po tej pogodbi nosi izvajalec, kolikor ni s predpisom ali drugim aktom, izdanim na podlagi predpisa določeno drugače.

Operaterji in ponudniki storitev bodo stroške uporabe omrežja plačevali izvajalcu. Stroške terminalne in druge aktivne opreme, ki se inštalira pri končnem uporabniku omrežja in niso upravičeni stroški po javnem razpisu, ne bremenijo ne naročnika ne izvajalca. Stroške te opreme bo predvidoma nosil končni uporabnik storitev, razen, če se z operaterjem in ponudnikom storitev ne bo dogovoril drugače.

stran 92 od 101


Obveznosti izvajalca

5. členIzvajalec se zaveže:- vzdrževati in upravljati prevzeto omrežje v skladu z razpisno dokumentacijo in ponudbo, strokovno pravilno,

po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih ekonomskih in tehničnih pogojev;

- zastopniku naročnika kadarkoli omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih del in upoštevati vsa navodila naročnika;

- naročnika sproti pravočasno obveščati o vsem, kar bi lahko vplivalo na izpolnitev pogodbenih obveznosti;- zagotoviti dostop do omrežja vse zainteresiranim operaterjem omrežij in ponudnikom storitev pod enakimi

pogoji;- zagotoviti upravljanje in vzdrževanje celotnega omrežja v skladu s pogoji razpisa;- voditi kataster zgrajenega omrežja v skladu z veljavnimi predpisi;- zagotoviti nadgradnjo obstoječega omrežja v skladu s potrebami naročnika in pogoji iz javnega razpisa;- nadomestiti škodo uporabnikom omrežja, ki bi jo povzročil zaradi neizpolnjevanja te pogodbe oz. zaradi

nestrokovnih posegov v omrežje;- naročnika obveščati o nameravanih posegih in delih na občinskih cestah in javnih površinah in si za to

pridobiti ustrezna dovoljenja po odloku, ki ureja javne ceste vsaj 10 dni pred pričetkom del in ga v primeru odpravljanja napak in poškodb omrežja obvestiti takoj, ko je to mogoče;

- na svoje stroške povrniti v prvotno stanje javno in zasebno lastnino, ki je bila poškodovana zaradi izvajanja pogodbenih del;

- naročnika sproti in tekoče obveščati o napredku tehnologije v zvezi z omrežjem, ter z njim sodelovati pri izdelavi načrtov širjenja možnosti uporabe omrežja oz. informacijske tehnologije;

- da ne bo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika in brez obstoja zakonskih pogojev prodal, ali na drug način prenesel svojih pravic iz te pogodbe na tretjo osebo;

- da bo vso dokumentacijo v zvezi s tem projektom vodil ločeno, na posebnem stroškovnem mestu.

Obveznost obveščanja naročnika

6. členIzvajalec je o okvarah, napakah ali pomanjkljivostih ugotovljenih na omrežju, ki je predmet te pogodbe, dolžan takoj obvestiti naročnika.

Izvajalec mora v skladu s to pogodbo poročati naročniku in ga pisno obvestiti o vseh pomembnih okoliščinah izvajanja te pogodbe.

Poleg obveščanja iz prejšnjega odstavka mora izvajalec v posameznem koledarskem letu predložiti naročniku pisno poročilo za preteklo koledarsko leto in računovodske izkaze, izdelane v skladu s predpisi.

Pisno poročilo, ki ga mora izvajalec posredovati naročniku na njegovo zahtevo kadarkoli oziroma najmanj enkrat letno do 28. 2. vsakega leta za preteklo leto, mora vsebovati najmanj podatke o:- doseženih rezultatih in učinkih na letni ravni, zlasti v povezavi z drugim odstavkom 4. člena te pogodbe;- izpolnjevanju dolžnosti, ki jih ima izvajalec po tej pogodbi;- vzdrževalnih delih na omrežju, ki je predmet te pogodbe;- stanju omrežja, opravljenih in potrebnih delih, potrebnih investicijah in organizacijskih ukrepih- pritožbah uporabnikov o storitvah izvajalca in o reševanju le teh;- spremenjenih pogojih izvajanja te pogodbe;- oddaji poslov podizvajalcem in- vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali posredno bistveno vplivajo na izvajanje te pogodbe.

stran 93 od 101


Razmerje zaupnosti

7. členPogodbene stranke so dolžne vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe, varovati kot poslovno skrivnost, če ni z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja določeno drugače. Omenjeno določilo ne velja za potrebe nadzora s strani Vlade Republike Slovenije in organov Evropske skupnosti.

Skrbniki pogodbe

8. členSkrbnik pogodbe na strani naročnika je ____________.

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je _____________.

Nadzor nad izvajanjem dejavnosti

9. členNaročnik ali drug pristojen organ s strani Vlade Republike Slovenije in organov Evropske skupnosti, ima pravico in dolžnost nadzorovati izvajanje pogodbe. Izvajalec je dolžan naročniku, v smislu spremljanja izvajanja pogodbe, omogočiti nadzor nad zagotavljanjem javnih storitev in delovanjem odprtega širokopasovnega omrežja v skladu s to pogodbo tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v dokumentacijo izvajalca. Izvajalec se zaveže, da bo naročniku, ministrstvu in drugim organom, navedenim v prvem odstavku tega člena, v smislu nadzora in spremljanja porabe sredstev ter doseganja zastavljenih ciljev kadarkoli omogočil, vstop v poslovne prostore, kjer se opravlja dejavnost, ki je predmet te pogodbe, opazovanje in ugotavljanje kvalitete del ali na drug primeren način ugotovitev dejanskega stanja in izvajanja obveznost izvajalca, pregled objektov in naprav omrežja ter omogočil vpogled v dokumentacijo (letne računovodske izkaze …), kataster omrežja oziroma vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.

Enake pravice imajo tudi predstavniki Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča ter Računskega sodišča Republike Slovenije. Prav tako se zavezuje, da bo naročniku posredoval podatke o doseganju zastavljenih ciljev.

Nadzor nad izvajanjem te pogodbe opravlja občinska uprava Občine Kamnik.

Naročnik lahko za posamezna strokovna in druga opravila nadzora pooblasti pristojno strokovno službo ali drugo institucijo. Naročnik in osebe, ki jih pooblasti, morajo nadzor iz te točke pogodbe izvajati tako, da kar najmanj motijo delovni proces in obratovanje omrežja.

Naročnik ima pravico do napovedanega ali nenapovedanega nadzora.

10. členNaročnik izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Napoved mora vsebovati predmet nadzora. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti izvajalca in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času izvajalca, v prisotnosti izvajalca ali njegovega pooblaščenca.

Če je izvajalec prejel plačilo sredstev, pa se pozneje pri nadzoru nad porabo proračunskih sredstev dodeljenih za projekt izkaže, da je prejel plačilo neupravičeno, lahko naročnik odstopi od pogodbe ter zahtevata vrnitev realne vrednosti plačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila.

V primeru nenapovedanega nadzora mora naročnik to sporočiti izvajalcu pisno z navedbo nujnosti nenapovedanega nadzora. Nenapovedan nadzor se izvaja na enaki podlagi in pod enakimi pogoji, kot napovedan nadzor.

11. člen

stran 94 od 101


O vsakem opravljenem nadzoru se sestavi zapisnik.

Zapisnik iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati:- datum nadzora,- navedbo prisotnih oseb,- predmet nadzora,- ugotovitve v zvezi z opravljenim nadzorom,- roki za odpravo morebitnih pomanjkljivosti.

Zapisnik iz prvega ostavka tega člena podpišejo prisotni predstavniki.

12. členOb ugotovljenem pomanjkljivem izpolnjevanju obveznosti v skladu z določbami te pogodbe, mora izvajalec nepravilnosti odpraviti v razumnih rokih, vendar najkasneje v 30 dneh po ugotovljeni nepravilnosti in prejemu poziva na njihovo odpravo.

13. členV kolikor bo naročnik za spremljanje, nadzor in evalvacijo delovanja odprtega širokopasovnega omrežja angažiral ocenjevalce, se izvajalec obveže, da bo omogočil za spremljanje in nadzor tem ocenjevalcem vpogled v vso dokumentacijo o projektu, pregled objektov in naprav, za evalvacijo pa bo zagotovil zahtevane podatke.

Ustanovitev služnosti vzdrževanja širokopasovnega omrežja

14. členPogodbeni stranki sporazumno ugotavljata, da je OBČINA KAMNIK kot služnosti zavezanec lastnik parcel večjega števila nepremičnin, predvsem grajenega javnega dobra.

S to pogodbo se stranki dogovorita, da se za potrebe vzdrževanja širokopasovnega omrežja po tej pogodbi v korist služnostnega upravičenca – izvajalca, ustanovi brezplačna služnostna pravica vzdrževanja širokopasovnega omrežja na nepremičninah v lasti Občine KAMNIK.

15. členPogodbeni stranki se, v skladu s soglasjem služnostnega zavezanca k poteku trase dogovorita, da bo služnostni zavezanec služnostnemu upravičencu dovolil vpis služnostne pravice vzdrževanja širokopasovnega omrežja po zaključku izgradnje le tega.

Zemljiškoknjižno dovolilo bo naročnik izdal na podlagi opredelitve zemljišč iz prvega odstavka.

Z dnem podpisa te pogodbe se služnostni upravičenec zaveže prevzeti prispevke in druga javna bremena, kipripadajo na nepremičnino v zvezi s pridobitvijo služnostne pravice.

16. členSlužnostni zavezanec lahko zahteva od služnostnega upravičenca, da naprave preuredi in prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije objektov v njegovi lasti. Stroške prestavitve ali preureditve teh naprav krije služnostni upravičenec-izvajalec.

17. členSlužnostni upravičenec bo služnost izvajal tako, da bo čim manj obremenjeval služeče zemljišče in na njem nepovzročal škode, sicer je to škodo dolžan povrniti. V zvezi z upravljanjem širokopasovnega omrežja, ki bo potekalo preko služečega zemljišča, lastnik služečih zemljišč – služnostni zavezanec tudi dovoljuje:- da lahko služnostni upravičenec služeče nepremičnine uporablja, opravljajo kontrolo in izvaja na njih

gradbena dela pod pogoji služnostnega zavezanca in na dogovorjen način,- po izvedbi del je služnostni upravičenec dolžan na lastne stroške vzpostaviti prejšnje stanje.

stran 95 od 101


Služnostni zavezanec se zavezuje opuščati vsa dejanja, s katerimi bi nastala ali lahko nastala škoda služnostnemu upravičencu.

18. členSlužnostni upravičenec se zavezuje služnost izvrševati v obsegu in v skladu z namenom za katerega je bilaustanovljena.

19. členPogodbeni stranki sta soglasni, da pridobi služnostni upravičenec služnostno pravico z vpisom le-te v zemljiškoknjigo, da pa služnostni zavezanec priznavata to pravico služnostnemu upravičencu že takoj ob podpisuvpisnega dovoljenja (15. člen).

Spremembe pogodbe, prenehanje pogodbe

20. členSpremembe te pogodbe so mogoče s sklenitvijo aneksa k pogodbi, ki ga sporazumno skleneta obe pogodbeni stranki. Ta pogodba preneha:- po poteku časa, za katerega je bila sklenjena;- s sporazumno razvezo;- zaradi prenehanja izvajalca- z razdrtjem zaradi kršitev izvajalca.

21. členPogodba preneha z vsakim prenehanjem izvajalca, kar se ugotavlja s pravnomočnim izpiskom iz pristojne javne knjige, razen če ima pravne naslednike. Če ima izvajalec naslednika, lahko ta na predlog in ob soglasju naročnika vstopi v pogodbeno razmerje in v celoti prevzame vse pravice in obveznosti izvajalca, če izpolnjuje pogoje za opravljanje pogodbenih obveznosti.

V primeru, da je bil v času veljavnosti te pogodbe pričet postopek za prenehanje izvajalca, je ta dolžan o postopku takoj obvestiti naročnika. Z dnem prenehanja izvajalca preneha obveznost naročnika iz naslova te pogodbe.

22. členTa pogodba lahko preneha z (enostranskim) razdrtjem s strani naročnika:- če bi bil zoper izvajalca uveden postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali

likvidacijski postopek,- če je bila izvajalcu izdana sodna ali upravna določba zaradi kršitve predpisov na podlagi katere utemeljeno ni

mogoče pričakovati nadaljnje pravilno izvajanje te pogodbe,- če je po sklenitvi pogodbe ugotovljeno, da je izvajalec dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na

sklenitev pogodbe,- če izvajalec pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda uporabnikom njegovih storitev ali tretjim osebam,- če obstaja utemeljen dvom, da izvajalec v bistvenem delu ne bo izpolnil svoje obveznosti.

V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prejšnjega odstavka lahko začne naročnik s postopkom za enostransko razdrtje te pogodbe. Postopek za razdrtje pogodbe naročnik ustavi (umik tožbe), če je predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti ali drugega postopka prisilnega prenehanja ali likvidacijskega postopka zavrnjen, če je prisilna poravnava sklenjena ali potrjena, v primeru prodaje ponudnika kot pravne osebe (v stečaju) ali vsake druge, z vidika izvajanja pogodbe sorodne posledice izvedbe enega izmed postopkov. Za sorodno posledico se šteje primer, ko izvajalec oziroma njegov pravni naslednik izkaže pripravljenost ter kadrovsko, tehnično in finančno sposobnost nadaljnjega izvajanja te pogodbe.

Pogoji iz prvega odstavka tega člena, na podlagi katerih lahko začne naročnik postopek za enostransko razdrtje pogodbe, so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna ali upravna odločba, s katero je bila izvajalcu izrečena kazenska ali upravna sankcija, pravnomočna.

stran 96 od 101


Utemeljen dvom, da izvajalec v bistvenem delu ne bo izpolnil svoje dolžnosti je podan v primeru, če iz njegovega finančnega stanja ali drugih dejanj ali opustitev po naravi stvari ali posebnih okoliščinah primera ni mogoče pričakovati, da bi v bistvenem delu izpolnil svoje dolžnosti po tej pogodbi.

Pogodba se enostransko razdre po sodni poti.

Enostransko razdrtje te pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.

23. členOb vsakem prenehanju pogodbe se opravi postopek prevzema. Postopek prevzema se začne naslednji delovni dan po prenehanju pogodbe.

Postopek prevzema vodi komisija, ki ima 6 članov in se oblikuje tako, da vsaka pogodbena stranka imenuje 3 pooblaščene predstavnike.

Komisija v najkrajšem možnem roku pripravi prevzemni zapisnik, ki vsebuje:- popis vseh objektov, opreme in naprav,- opis funkcionalne stanja vseh objektov in naprav iz prejšnje alineje, vključno z morebitnimi pripombami glede

neustreznega stanja posamezne stvari;- popis vseh premičnih stvari, ki so kot pritikline namenjene izvajanju osnovne funkcije predmeta infrastrukture.

Prevzemni zapisnik mora biti sestavljen na način, ki omogoča prevzem stvari v najkrajšem možnem času. Prevzemni zapisnik je lahko sestavljen iz več delov tako, da so v posameznem delu zajeti posamezni objekti ali funkcionalni deli opreme.

Vsaka stranka te pogodbe nosi svoj del stroškov v zvezi s financiranjem komisije za prevzem. Izvajalec mora izročiti naročniku vse nepremičnine ter objekte in naprave, ki sestavljajo infrastrukture, v stanju, ki omogoča nadaljnje izvajanje dejavnosti. Pri oceni stanja se upošteva življenjska doba in poslabšanja, ki so posledica redne rabe v času trajanja razmerja. Za vsa druga poslabšanja izvajalec odgovarja po splošnih pravilih in določilih te pogodbe.

Višino škode zaradi morebitnega slabšanja stvari oceni komisija v prevzemnem zapisniku.

Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi te pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank (v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje dejavnosti po tej pogodbi ni možno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način, ki ga predpisuje pogodba.

Izvajalec mora v okviru objektivnih možnosti opravljati dejavnosti tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morajo stranke nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju dejavnosti v takih pogojih.

Spremenjene okoliščine

25. členČe nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti izvajalca in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi te pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na izvajalca, ima izvajalec pravico zahtevati razvezo pogodbe skladno s pravili Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007-UPB1).

stran 97 od 101


Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso razlog za enostransko prenehanje pogodbe. O nastopu spremenjenih okoliščin se morajo stranke nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je izvajalec dolžan izpolnjevati obveznosti iz te pogodbe.

Reševanje sporov

26. členPogodbeni stranki soglašata, da bosta nerešena vprašanja reševali sporazumno, v primeru spora pa bo sporereševalo stvarno in krajevno pristojno sodišče.

Uporaba prava prepoved prorogacije tujega sodišča ali arbitraže

27. členZa vsa razmerja med naročnikom in izvajalcem ter izvajalcem in uporabniki storitev po tej pogodbi se lahko dogovori izključno uporaba pravnega reda Republike Slovenije. V razmerjih med izvajalcem in uporabniki storitev ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij odločajo tuja sodišča ali arbitraže (prepoved prorogacije tujega sodišča ali arbitraže).

Protikorupcijska klavzula

28. členPogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:- pridobitev posla ali- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.

Začetek veljavnosti

29. členPogoj za začetek veljavnosti pogodbe je podpis pogodbe s strani pogodbenih strank in pridobitev sklepa o odobritvi sredstev izdanega s strani ministrstva, pristojnega za projekt.

30. členPogodba je sklenjena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda, izvajalec pa 2 (dva) izvoda.

Podpisano dne _________________ Podpisano dne _____________Številka: …………………….. Številka:………………………

IZVAJALEC: NAROČNIK:ŽUPAN OBČINE KAMNIKAnton Tone SMOLNIKAR

stran 98 od 101


IZJAVA PONUDNIKA:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili Pogodbe o upravljanju odprtega širokopasovnega omrežja elektronski komunikacij v Občini Kamnik, da smo jih v celoti razumeli in soglašamo z določili pogodbe.

kraj: ____________________ podpis odgovorne osebe

datum: ____________________ žig _______________________

stran 99 od 101


PRILOGI:

- NAČRTI RAZVOJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ V OBČINI KAMNIK

- IDEJNI PROJEKT NAČRTA GRADNJE ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA, KI GA JE PRIPRAVILA OBČINA KAMNIK

stran 100 od 101


PRILOGA:

ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE

Skopirati, izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek!

Pošiljatelj:

Naziv:

Naslov:

o PONUDBA

o SPREMEMBA

o UMIK

Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik):

Datum: __________________Ura: __________________Zap. št.: __________________Podpis: __________________

žig

Javno naročilo:IZGRADNJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA

OMREŽJA V OBČINI KAMNIK NA TISTIH OBMOČJIH,KJER ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE ŠE NI ZGRAJENO

IN KJER NI TRŽNEGA EKONOMSKEGA(KOMERCIALNEGA) INTERESA ZA GRADNJO

TEGA OMREŽJAšt. zadeve: 410-159/2010

skrbnik: Barbara Strajnar

Prejemnik:ALTUS consulting d.o.o.

Lepi pot 251000 LJUBLJANA

NE ODPIRAJ!

stran 101 od 101

€¦ · web viewvloga z obrazci se odda tudi v elektronski obliki kot word dokument. prilog in...

Documents