ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

ДСП “ЧОРНОБИЛЬСЬКА АЕС”

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням комітету з конкурсних торгіввід 12.07.2012 року

Голова комітету з конкурсних торгів

________________ /В.О. Сейда/

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

НА ЗАКУПІВЛЮ:

„Проектно-вишукувальні роботи, експертиза, будівельно-монтажні роботи, авторський нагляд по будівництву об’єкту «Завод з переробці рідких радіоактивних

відходів (ЗПРРВ). Утепление зовнішніх стін ” (ДБН Д.1.1-1-2000),

шифр 1-127-12

м. Славутич – 2012

1

ПОГОДЖЕНО:

№№ Найменування посади Підпис П.І.Б.

1. Заступник генерального директора з (ЕтаФ) В.П.Салій

2. Начальник ЮС К.В.Степаненко

3. Начальник ВДКБ - економічний куратор О.С. Леоненко

4. Начальник БС – технічний куратор В.Г. Хаврусь

Документацію підготував:

№ Найменування посади Дата і підпис П.І. Б., № тел.

1. Економіст ВДРП О.В.Герасимчук, 4-22-61

2

ЗМІСТ

Стор.

Розділ I. Загальні положення 4-5

Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 5

Розділ III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 5-10

Розділ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 10-11

Розділ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 11-13

Розділ VI. Укладання договору про закупівлю 13-14Додаток 1. Зразок «Пропозиція на участь в процедурі закупівлі (оферта) 15Додаток 2. Перелік документів, які учаснику необхідно надати в складі пропозиції конкурсних торгів 16-17Додаток 3. Вимоги щодо розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів 18

Додаток 4. Проект договору 19-29Додаток 5. Вимоги до сторонніх підрядних організацій, які планують виконувати роботи на ДСП ЧАЕС 31-32Додаток 6. Обсяг робіт 33

3

Розділ I. Загальні положення 

1 2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону від 01.06.2010 № 2289-VI "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом 

2. Інформація про замовника торгів 

  

повне найменування 

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»

місцезнаходження  вул. 77-ї Гвардійської дивізії, буд. 7/1, м. Славутич, Київської обл., 07101

посадова особа замовника, упов-новажена здій-нювати зв'язок з учасниками 

Герасимчук Олена Володимирівна - економіст відділу договорів робіт та послуг, тел. (04593) 4-22-61, тел/факс (04593) 4-35-66e-mail: gz_12@chnpp.gov.ua

3. Інформація про предмет закупівлі 

 

найменування предмета закупівлі 

„Проектно-вишукувальні роботи, експертиза, будівельно-монтажні роботи, авторський нагляд по будівництву об’єкту «Завод з переробці рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ). Утепление зовнішніх стін ” (ДБН Д.1.1-1-2000), шифр 1-127-12

вид предмета закупівлі 

Робота

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

Проммайданчик ДСП ЧАЕС

Обсяги виконання робіт визначені у Технічному завданні у Додатку 6.

строк поставки товарів (надання послуг, вик. робіт)

З дати підписання договору – грудень 2013

4. Процедура закупівлі 

Відкриті торги

5.Недискримінація учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

4

розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

Всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.Всі документи, які готуються учасником та подаються в складі пропозиції конкурсних торгів, викладаються українською мовою.

Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

Розділ III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів* Ця вимога не стосується

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

5

учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів, які мають текст, повинні містити підпис уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується документом. Таким документом може бути:

виписка з протоколу засновників; копія наказу про призначення на керівну посаду: довіреність; доручення Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті,

який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки* учасника процедури закупівлі.

На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання) учасника процедури закупівлі; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; номери контактних телефонів; маркування: «Не відкривати до ___ год. ___ хв. __.__.2012»

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

пропозиції на участь в торгах на закупівлю послуг (оферти)*, яка повинна бути оформлена відповідно до зразка (Додаток 1); *оферта – адресована Учасником пропозиція конкурсних торгів, що є безумовною і виражає намір укласти договір із Замовником

документа, що підтверджує повноваження посадової особи щодо підпису документів пропозиції конкурсник торгів;

документа, який підтверджує правомочність на укладення договору (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення тощо);

документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям (Додаток 2);

документально підтвердженої інформації про відповідність учасника технічним вимогам (Додаток 2);

документально підтвердженої інформації про відсутність підстав для відмови Учаснику в участі в процедурі закупівлі на підставі пунктів 1 та 2 статті 17 Закону (Додаток 2).

проекту договору (з додатками), підписаного з боку учасника та завіреного печаткою. Проект договору повинен бути підготовлений відповідно до Типового договору, затвердженого наказом Мінекономіки № 925 від 27.07.2010 та на підставі істотних умов договору, наданих в цій документації (Додаток 4). Розрахунок ціни виконується відповідно до вимог замовника (Додаток 3).

Перелік документів, які Учаснику необхідно надати в складі пропозиції наведено в Додатку 2

3. Забезпечення пропозиції кон-курсних торгів

Сума забезпечення становить 21   000,00 грн. Учасник торгів для забезпечення гарантії виконання зобов’язань, які виникають у зв’язку з поданням пропозиції конкурсних торгів, надає

6

замовнику забезпечення у виді гарантії, виданої банком (банківська гарантія) або страховою компанією (страховий сертифікат) чи у виді завдатку (перерахування коштів). Пропозиція конкурсних торгів повинна обов’язково супроводжуватися документом, що підтверджує внесення забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Банківська гарантія.При наданні забезпечення у вигляді гарантії, відповідний документ (оригінал) повинен бути наданий у конверті, не вшитим до пропозиції конкурсних торгів, оформленому згідно з вимогами пункту 2 розділу ІІІ цієї ДКТ.- Гарантія має бути чинною впродовж строку дії пропозиції.- Гарантія має бути безумовною та не може бути відкликана протягом строку її дії. - Банківська гарантія повинна бути оформлена згідно з Постановою правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземній валютах» №639 від 15.12.2004.

Завдаток (перерахування коштів).При наданні забезпечення пропозиції конкурсних торгів у виді завдатку, перерахування коштів здійснюється на рахунок Замовника до процедури розкриття пропозицій. Реквізити для перерахування коштів:Рахунок № 37116006001386, в ГУ ДКУ у Київській обл., м. Київ, МФО 821018, Код ЄРДПОУ 14310862 з обов’язковою приміткою щодо призначення платежу:«Забезпечення пропозиції конкурсних торгів на закупівлю:«_____________________»Шифр:1-127-12».

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції кон-курсних торгів 

1.Умови повернення.Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів Учаснику протягом трьох банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі: закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів; укладення договору про закупівлю з Учасником, що став переможцем конкурсних торгів; відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання; закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з Учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

2. Умови неповернення.Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається Замовником у разі: відкликання пропозиції конкурсних торгів Учасником після

закінчення строку її подання; не підписання Учасником, що став переможцем процедури торгів,

договору про закупівлю; не надання переможцем процедури торгів забезпечення виконання

договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних

7

торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право: відхилити таку вимогу; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним

пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення конкурсних торгів

6. Кваліфікаційні критерії до учасників 

Відповідно до статті 16 Закону Замовник встановлює наступні кваліфікаційні критерії:

наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають

необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання

аналогічних договорів; наявність фінансової спроможності.

Відповідно до статті 17 Закону

1.Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі, у разі якщо:

1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі Замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;

2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі учасника у змові;4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин,

пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа Учасника яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими Учасниками процедури закупівлі;

7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

2. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в

8

участі у процедурі закупівлі в разі якщо:1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів

(обов'язкових платежів);2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до

положень його статуту.

Інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасника встановленим критеріям за статтею 16 та вимогам за статтею 17 Закону наведені в Переліку документів, які учаснику необхідно надати в складі пропозиції (Додаток 2) до цієї документації конкурсних торгів.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

Обсяги виконання робіт визначені у Технічному завданні у Додатку 6.

Виконавець зобов`язаний виконати весь комплекс робіт, на підставі вимог діючих державних будівельних норм та інших нормативних документів, який включає у себе: обстеження існуючих будівельних конструкцій; розроблення робочого проекту згідно з ДБН А.2.2-3-2012 «Склад

та зміст проектної документації на будівництво»; надання проектно-кошторисної документації на комплексну

державну експертизу з метою отримання зведеного позитивного висновку;

розроблення проекту виробництва робіт з урахуванням вимог ДБН А.3.1-5-2009 “Організація будівельного виробництва” з опрацюванням питань з пожежної безпеки і охорони праці та погодження з підрозділами ЧАЕС;

будівельно-монтажні роботи при здійсненні авторського нагляду за будівництвом.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

При необхідності, Учасник може візуально ознайомитись з обсягом робіт та умовами їх виконання безпосередньо на місці знаходження об’єкта.

8. Опис окремої частини (частин) предмета заку-півлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

1. Спосіб, місце   

9

та кінцевий строк подання пропозицій кон-курсних торгів:

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто або поштою

місце подання пропозицій конкурсних торгів 

Поштою: а/с 10,11; Київська обл., м. Славутич, 07101, ДСП ЧАЕС, на ім’я голови комітету з конкурсних торгів Сейди Валерія Олександровича.Особисто: У прим. № 204, адміністративний корпус № 1 ДСП ЧАЕС (відділ документаційного забезпечення), м. Славутич, Київської обл., вул. 77-ї Гвардійської дивізії, буд. 7/1.

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

16.08.2012р. 09 год. 30 хв.Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після

закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

  

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 

прим. № 230, адміністративній корпус № 2 ДСП ЧАЕС, Київська обл., м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, буд. 7/1

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

16.08.2012р. о 12 годині 00 хв.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді його пропозиції конкурсних торгів або для її відхилення.

Повноваження представника учасника на участь в процедурі розкриття підтверджується довіреністю, оформленою належним чином.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття складається в день розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та

10

печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 

Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовник визначає переможця конкурсних торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не були відхилені, на основі критеріїв і методики їх оцінки.

Критерії оцінки пропозиції конкурсних торгів:

1. Ціна 9002. Гарантійні зобов'язання 100

Всього: 1000* «Гарантійні зобов'язання» - термін гарантійного

зобов’язання повинен бути не менше 12 місяців від дня реєстрації декларації.

Методика оцінки для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів.

1. «Ціна» - кількість балів визначається наступним чином. Пропозиції, ціна якої найбільш економічно вигідна (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Б обчисл = Цmin/Цобчисл* Бmax, деБ обчисл – обчислювана кількість балів;Ц min - найнижча ціна; конкурсних торгів.Ц обчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;Бmax – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна» в даній закупівлі.Пропозиція конкурсних торгів, що отримала максимальну

кількість балів, вважається найбільш економічно вигідною, а учасник що її надав – переможцем торгів.

2.«Гарантійні зобов'язання». - кількість балів за цим критерієм визначається наступним чином. Пропозиції, термін гарантійних зобов'язань якої найвигідніший (найдовший), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Б обчисл = Робчисл /Р max * Бmax, де

де, Б обчисл – обчислювана кількість балів;Р max – найдовший термін гарантійних зобов'язань;Р обчисл – термін гарантійних зобов'язань в пропозиції

11

конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;Бmax – максимально можлива кількість балів за критерієм «Гарантійні зобов'язання» в даній закупівлі.

Загальна кількість балів для кожної пропозиції розраховується шляхом додавання балів за кожним критерієм. Пропозиція конкурсних торгів, що отримала максимальну кількість балів, вважається найбільш економічно вигідною, а учасник що її надав – переможцем торгів.

2. Виправлення арифметичних помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація 

В складі пропозиції учаснику необхідно надати письмову інформацію щодо наявності (копії ліцензій, завірених підписом керівника та печаткою підприємства):

ліцензії на господарську діяльність, пов’язану із створенням об’єктів архітектури з переліком робіт: проектування, будівельні та монтажні роботи, проект виконання будівельних робіт, генерального підрядника у разі залучення до виконання робіт субпідрядних організацій.

Учасник – переможець торгів гарантує: Досягнення обۥєктом будівництва показників, визначених у

проектній документації, та можливість експлуатації об єктаۥпротягом не менше десяти років (ст. 884 Цивільного кодексу України).

Протягом не менше 12 місяців від дня реєстрації декларації, підрядник відповідає за якість виконаних робіт та гарантує усунення всіх дефектів, які з’являться з причини неякісного виконання робіт.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону; учасник не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону; пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 

Замовник відміняє торги у разі: відсутності подальшої потреби у закупівлі послуг; неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; виявлення факту змови учасників; порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

12

подання для участі у торгах менше двох пропозицій конкурсних торгів; відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом; якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо: ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення.

Розділ VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору  

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі, (типовий договір затверджено Наказом Міністерства економіки України від 27.07.2010 № 925 «Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти та Інструкції щодо заповнення Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти»), відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей визначених Законом України «Про здійснення державних закупівель».

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі. Істотні Умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадків передбачених Законом.Істотними умовами договору про закупівлю є: предмет договору (найменування робіт); обсяг послуг та вимоги щодо їх якості; порядок здійснення оплати; сума, визначена у договорі термін та місце надання послуг; строк дії договору; права та обов'язки сторін; зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків; відповідальність сторін.

13

інші умови, що прийматимуться Сторонами договору як обов’язкові, відповідно до законодавства, а також умови, що визначені істотними за Законом чи необхідні для договорів певного виду.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

З метою досягнення згоди щодо істотних умов Учаснику пропонується проект договору (Додаток 4).

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. 

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 

Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається

14

ДОДАТОК 1.

ЗРАЗОКПРОПОЗИЦІЯ НА УЧАСТЬ В ПРОЦЕДУРІ ЗАКУПІВЛІ (ОФЕРТА)

„Проектно-вишукувальні роботи, експертиза, будівельно-монтажні роботи, авторський нагляд по будівництву об’єкту «Завод з переробці рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ). Утепление зовнішніх стін ” (ДБН Д.1.1-1-2000),шифр 1-127-12

Уважно вивчивши умови документації конкурсних торгів на закупівлю вищезазначених послуг, я/ми____________ уповноважений/і (посада, П.І.Б.) ________________________________________________________________________ (назва, банківські реквізити, поштова адреса підприємства – Учасника торгів)

укласти договір про закупівлю, підготовлений згідно з проектом, наданим в Додатку 4 цієї ДКТ, та виконати всі його умови.

Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів з /без ПДВ, грн.:_______ (цифрами) ________________________________________________________________ (прописом)

Запевняємо, що: 1. Ми не притягалися до відповідальності за вчинення корупційного

правопорушення у сфері державних закупівель. 2. Службові (посадові) особи, уповноважені представляти інтереси під час

проведення процедури закупівлі, не засуджувалися за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів. Термін дії цієї пропозиції конкурсних торгів - 90 днів з дати розкриття. Доти, поки не буде підписаний офіційний договір про закупівлю, наша

пропозиція з Вашим письмовим акцептом будуть вважатися угодою про наміри укласти договір на умовах, запропонованих в документації конкурсних торгів.

Якщо нашу пропозицію буде акцептовано, ми беремо на себе зобов’язання укласти з Вами договір згідно з чинним законодавством і почати його виконання з дня укладення договору та виконувати усі обговорені умови, згідно з договором та в терміни, визначені в документації конкурсних торгів.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НАДАНИХ В СКЛАДІ ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ*

№п/п Найменування документа Кількість аркушів в

документі1.2.

Всього:

Примітка: *В переліку повинні бути зазначені всі документи, які ввійшли до складу пропозиції конкурсних торгів із зазначенням назви документа та кількості аркушів в кожному.

«___»___ 2012 р Посада _________________________ П.І.Б (М.П., підпис уповноваженої особи)

15

Додаток 2.

Перелік документів, які Учаснику необхідно надати в складі пропозиції конкурсних торгів

1. Пропозиція на участь в торгах на закупівлю послуг (оферта);2. Документ, що підтверджує повноваження посадової особи щодо підпису документів пропозиції конкурсник торгів;3. Документальне підтвердження інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям:

3.1. «Інформація про наявність обладнання та матеріально-технічної бази» у тому числі наявність організаційно-методичної, нормативної та законодавчої документації, необхідної для проектування об’єктів будівництва (інформацію бажано надати у вигляді таблиці).

№ п/п

Найменуванняобладнання

Технічні характеристики Кількість

1 2 3 4

3.2. «Інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» (інформацію бажано надати у вигляді таблиці)

№ п/п

Фах Кіль-кість Прим.

1 2 3 4

3.3. Документальне підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів (інформація надається в довільній формі).

Обов’язково вказати: «Цим документом підтверджую наявність досвіду надання послуг, аналогічних послугам, що закуповуються та зобов'язуюсь надати копії укладених договорів в разі необхідності.»

3.4. *Документальне підтвердження фінансової спроможності:3.4.1. Копія «Форми №1 «Баланс» за останній звітний рік;3.4.2. Копія «Форми №2 «Звіт про фінансові результати» за останній звітний рік.3.4.3. **Копія звіту про рух грошових коштів за останній звітний рік.

*   Суб’єкти малого підприємництва (СМП), у тому числі СМП – платники єдиного податку подають фінансову звітність, передбачену для них діючим законодавством України.** У разі, якщо ведення такого документу не передбачено законодавством для учасника, зазначити цю інформацію у довільній формі та включити її до змісту пропозиції конкурсних торгів.

3.4.4. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.4. Документальне підтвердження інформації про відповідність учасника технічним вимогам:

4.1. інформацію щодо наявності ліцензії на господарську діяльність, пов’язану із створенням об’єктів архітектури з переліком робіт: проектування, будівельні та монтажні роботи, проект виконання будівельних робіт, генерального підрядника у разі залучення до виконання робіт субпідрядних організацій;5. Документально підтверджена інформація про відсутність підстав для відмови учаснику в участі в процедурі закупівлі на підставі пунктів 1 та 2 статті 17 Закону:

16

5.1. Документ, який підтверджує правомочність на укладення договору (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення тощо);

5.2. Довідка Державної податкової інспекції про відсутність заборгованості зі сплати обов'язкових податків і зборів в Україні, дійсну на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів (оригінал або належним чином завірена копія);

5.3. Копія Статуту, засвідчена належним чином та скріплена власною печаткою;

5.4. Оригінал або завірена належним чином копія документу про те, що учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, наданий відповідним структурним підрозділом Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономної Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства (територіальні органи з питань банкрутства) або іншим уповноваженим органом.

Неспроможність учасника підготувати належним чином пропозицію відповідно до вимог цієї ДКТ спричиняє її відхилення.

17

Додаток 3

ВИМОГИ ДО РОЗРАХУНКУ ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Ціна пропозиції конкурсних торгів повинна бути обґрунтована кошторисом і розрахована згідно з діючими на даний час нормативними документами і подана в письмовому вигляді в складі пропозиції конкурсних торгів. До кошторису додаються розрахунки за статтями витрат та посилання на документи, які використовувались при розрахунку.

Вартість оцінки технічного стану повинна бути обґрунтована кошторисом і розрахована відповідно до СОУ Д.1.2-02495431-001.

Вартість проектних (проектно-вишукувальних) робіт повинна бути обґрунтована кошторисом і розрахована відповідно до „Правил визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України» ДБН Д.1.1-7-2000, або інших діючих нормативних документів.

Для будівельно-монтажних робіт при розрахунку ціни Учасник повинен керуватися ДБН-Д.1.1-1-2000. Розрахунки бажано виконати в АВК-5 і надати у складі пакету пропозиції конкурсних торгів на паперовому та магнітному носіях, з показниками, рекомендованими Мінрегіонбудом для робіт, які виконуються за бюджетні кошти.

Разом зі зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва надаються об’єктні і локальні кошториси. До розрахунку договірної ціни мають бути надані наступні документи:

договірна ціна на БМР; локальні кошториси. До локальних кошторисів додаються розрахунки за

статтями витрат і посилання на документи, які використовувалися при розрахунках;

відомість матеріально-технічних ресурсів. Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси за найменшою вартістю, яка не повинна перевищувати ціни, зареєстровані в Мінекономіки або середньо-регіональні ціни виробників (п.3.2.5 ДБН Д 1.1.1-2000).

розрахунок загальновиробничих ДБН Д.1.1-1-2000 п.4.2.1.6 (Ціноутворення в будівництві №10, жовтень 2006р.) та адміністративних витрат по підприємству за попередній період ДБН Д.1.1-1-2000 п.4.3. (Ціноутворення в будівництві №11, листопад 2008р.) за підписом керівника;

розрахунки інших витрат (витрати на відрядження, витрати на перевезення персоналу (Ціноутворення в будівництві №10, жовтень 2003р.), інші доплати).Суми коштів та склад витрат на відрядження враховуються учасником в межах

встановлених ПКМУ від 02.02.2011 за №98.Ціна пропозиції конкурсних торгів повинна бути розрахована в гривнях. Якщо

Учасник торгів не є резидентом і розраховує структуру ціни пропозиції конкурсних торгів в валюті своєї країни, він повинен зробити перерахунок ціни пропозиції конкурсних торгів в гривнях за курсом Національного банку України на день відправки тендерної пропозиції і надати договір, в якому вартість визначена в гривнях.

18

Додаток 4ПРОЕКТ ДОГОВОРУ

Учасник надає проект договору в письмовій формі, затвердженій Наказом Міністерства економіки України від 27.07.2010 № 925 «Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти та Інструкції щодо заповнення Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти», відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексів України, який містіть істотні умови, визначені Законом України «Про здійснення державних закупівель», а саме:

предмет договору (найменування послуг); обсяг послуг та вимоги щодо їх якості; порядок здійснення оплати; сума, визначена у договорі термін та місце надання послуг; строк дії договору; права та обов'язки сторін; зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від

реального фінансування видатків; відповідальність сторін. інші умови, що прийматимуться Сторонами договору як обов’язкові, відповідно до законодавства, а також умови, що визначені істотними за Законом чи необхідні для договорів певного виду.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятись від змісту пропозиції конкурсних торгів .

Істотні умови не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадків передбачених Законом.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

Проект договору, що пропонується Замовником, надається для досягнення згоди щодо істотних умов.

19

проект ДОГОВОРУ №

на закупівлю робіт: ДБН Д.1.1-1—2000. Проектно-вишукувальні роботи, експертиза, будівельно-монтажні роботи, авторський нагляд (під ключ) по будівництву об'єкту «Завод з переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ). Утеплення зовнішніх стін».

укладений на підставі проведення закупівлі № ___________

м ._________ "____"_________ 2012р.

Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС", в особі генерального директора Грамоткіна Ігоря Івановича, який діє на підставі Статуту ДСП ЧАЕС, (далі - Замовник), з однієї сторони, і _______________________________(найменування Підрядника) в особі _________________________ (посаду, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі (найменування документу, номер, дата та інші необхідні реквізити) (далі – Підрядник) , з іншої сторони,, уклали цей договір про таке (далі - Договір) :

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ1.1. Підрядник в три етапи зобов’язується виконати повний комплекс робіт по об’єкту «Завод з переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ). Утеплення зовнішніх стін»:

Перший етап: виконати обстеження технічного стану та обмірні роботи по утепленню зовнішніх стін.

Другий етап: Виконати роботи з розробки проектної (проектно-кошторисної) документації (стадія РП) для об'єкта «Завод з переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ). Утеплення зовнішніх стін», зазначені в завданні на проектування № 51-15-2012. Отримати в експертній організації позитивний висновок на ПКД. Замовник - прийняти і оплатити надану послугу.

Третій етап: Підрядник зобов’язується виконати роботи Замовникові, зазначені в проекті (надалі проектна документація), а Замовник прийняти і оплатити роботи: з утеплення зовнішніх стін по об’єкту «Завод з переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ). Утеплення зовнішніх стін». У процесі роботи Підрядник здійснює авторський нагляд відповідно до графіка виходів на авторський нагляд (Додаток №5). 1.2. Склад та обсяг робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені в технічному завданні на утеплення зовнішніх стін , завданням на проектування та проектною документацією.1.3. Проектна (проектно-кошторисна) документація та документація на обстеження технічного стану об'єкту виконується на підставі нормативно-технічних документів чи іншої нормативної бази, що діє в Україні на момент розробки документації.1.4. Документація з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій об'єкту передається Замовнику в 4 примірниках на паперовому носії.1.4.1. Проектна (проектно-кошторисна) документація передається Замовнику в 4 примірниках на паперовому носії формату А 4, та електронному носії в текстовому редакторі "Microsoft Word" (кошториси у програмному комплексі бажано АВК-5 поточна редакція). Кошторисна документація повинна бути розроблена відповідно до ДБН Д 1.1-1-2000 (із змінами та доповненнями).1.5. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування, що оформлюється додатковою угодою.

II. ЯКІСТЬ РОБІТ

2.1. Підрядник забезпечує виконання робіт на відповідному рівні, згідно з діючими вимогами, нормами, стандартами.2.2. Підрядник забезпечує відповідність якості матеріальних ресурсів, які постачаються державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих

20

сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, підтверджуючих їх характеристики і якість.2.3. Неякісно виконані роботи підлягають виправленню, а неякісні матеріали - заміні за рахунок Підрядника.2.4. Додаткові перевірки, що здійснюються на вимогу Замовника і не пов'язані зтехнологією виконання робіт, проводяться за рахунок Замовника.2.5. В разі виявлення порушень вимог норм, правил і стандартів усунення недоліків здійснюється за рахунок Підрядника.2.6. Авторський нагляд за роботами по утепленню зовнішніх стін виконувати згідно з ДБН-А.2.2-4-2003.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Договірна ціна на виконання робіт є тверда і визначається на основі розрахунків та складає : __ грн. (прописом),

крім того ПДВ __ грн. (прописом.).

Всього з урахуванням ПДВ __ грн. (прописом).

3.1.1. У ціну договору включені

вартість оцінки технічного стану об'єкту – ______ грн., в т.ч. ПДВ 20%; вартість проектних (проектно-кошторисних) робіт – ___ грн., в т.ч. ПДВ 20%; вартість експертизи - __ грн., в т.ч. ПДВ 20%; вартість будівельно-монтажних робіт – ____ грн., в т.ч. ПДВ 20%; вартість авторського нагляду – ____ грн., в т.ч. ПДВ 20%;

У договірну ціну на будівельно-монтажні роботи враховані:прибуток - ______ грн.люд/год. (відповідно до додатку №12_ ДБН Д.1.1-1-2000)адміністративні витрати - _____ грн. люд/год., (відповідно до додатку № 13 ДБН Д.1.1-1-2000);відстань перевезення матеріальних ресурсів -________ км;заготівельно-складські витрати відповідно п.3.1.10.13. ДБН Д.1 -1 -2000.Загальновиробничі витрати (відповідно до розрахунків).3.2. Замовник сплачує Підряднику витрати на лікувально-профілактичне харчування, проживання в гуртожитку (ПКМУ № 831 від 10.09.2008), витрати на службові відрядження (ПКМУ № 98 від 02.02.2011), якщо Підрядник організовує роботу вахтовим методом з проживанням у м. Чорнобиль. Витрати підтверджуються відповідними розрахунками. (Даний пункт врахувати у випадку включення Підрядником в договірну ціну доплат, особам які працюють у зоні відчуження).3.3. Договірну ціну розраховано відповідно до СОУ Д.1.2-02495431-001: 2008, ДБН Д.1.1-7-2000, ДБН Д. 1.1-1-2000, ДБН-А.2.2-4-2003 (із змінами та доповненнями) за діючими ресурсними кошторисними нормами з показниками, рекомендованими Мінрегіонбудом для підприємств із бюджетним фінансуванням.3.4. Договірна ціна тверда (п.3.3.3.2. ДБН Д.1.1.-1-2000).Договірна ціна на БМР та експертизу проекту може бути скорегована тільки в рамках статей витрат, після одержання позитивних висновків експертизи відповідних органів управління і регулювання, в межах ціни договору.3.5. Договірна ціна розрахована на підставі наданого Замовником обсягу робіт, розрахунки надаються на магнітному та паперовому носіях.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ 4.1. Фінансування робіт за даним Договором здійснюється за рахунок державного бюджету України.4.1.1. Фінансування в 2012 році складає _______________ грн..

21

4.1.2. Фінансування в 2013 році уточнюється після відкриття фінансування, та оформлюється додатковою угодою.4.2. Замовник забезпечує фінансування робіт відповідно до календарного плану виконання робіт (Додаток №1), який є його невід'ємною частиною.4.3. Оплата здійснюються поетапними платежами по фактичним обсягам виконаних робіт.

4.3.1. По першому етапу розрахунки проводяться на підставі підписаного Сторонами акту приймання обстеження технічного стану фасаду будівлі.4.3.1.1. До акту приймання обстеження технічного стану, складеному у 4-х примірниках, додається 4 примірники технічного звіту 4 примірники актів технічного стану.4.3.2. По другому етапу розрахунки проводяться на підставі підписаного Сторонами акту здавання-приймання робіт.4.3.2.1. До акту здавання-приймання ПКД, складеному у 4-х примірниках додаються 3 примірники виконавчого кошторису, що підтверджує фактично виконані обсяги робіт у межах договірної ціни та комплект проектної, технічної документації, передбаченої "Завданням на проектування" і календарним планом.4.3.2.2. За проведену експертизу Замовник перераховує кошти Підряднику на підставі акту здачі-приймання робіт. До акту додається копія позитивного висновку експертизи, копія договору з експертними організаціями, платіжне доручення та акт виконаних робіт.4.3.3. По третьому етапу розрахунки за будівельно-монтажні роботи проводяться на підставі довідки форми КБ-3, підписаної уповноваженими представниками Сторін.4.3.3.1. До довідки форми КБ-3, складеної у 4-х примірниках додаються 3 примірники актів виконаних робіт форми КБ-2В. Підрядник зобов'язується акти виконаних робіт КБ-2В надавати з підсумковими відомостями ресурсів, розрахунком інших витрат, табелі робочого часу та відповідні документи підтверджуючі вартість проживання в гуртожитках та вартість ЛПХ, а також документи, які підтверджують вартість матеріально-технічних ресурсів (накладні).4.3.3.2. Після закінчення виконання робіт на здійснення авторського нагляду Підрядник передає, а Замовник сплачує акт здавання - приймання виконаних робіт в 4-х примірниках.

4.4. Акти здавання-приймання робіт, довідка форми КБ-3 та акти виконаних робіт КБ-2В за звітний період відповідно до календарного плану Підрядник зобов'язаний надати Замовнику не пізніше 20 числа поточного місяця. Документи, представлені пізніше 20 числа, Замовник приймає до обліку та сплати в наступному місяці. Остаточний термін надання Підрядником документів на оплату за виконані роботи в поточному періоді - до п’ятнадцятого грудня поточного року. Документи, надані після вказаної дати, Замовник має право до сплати не приймати. У цьому випадку витрати Підрядника не відшкодовуються.4.5. Оплата виконаних робіт здійснюється шляхом перерахування грошових коштів з рахунка Замовника на розрахунковий рахунок Підрядника. Оплата Підряднику виконаних робіт здійснюється протягом 20 днів після підписання актів виконаних робіт за наявності грошових коштів на реєстраційному рахунку Замовника. При відсутності у зазначеному періоді на рахунку Замовника грошових коштів, виділених для сплати даних робіт, оплата здійснюється по мірі надходження грошових коштів на рахунок Замовника.4.6. Платежі за даним Договором здійснюються в національній валюті України. Кошти перераховуються Підряднику за реквізитами і на рахунки, що відкриті у відповідних установах - резидентах, які знаходяться на території України.4.7. Зобов'язання Замовника щодо сплати за договором за виконані роботи Підрядником, настають за умови виконання Підрядником зазначених вимог. У тому випадку, якщо вищезазначені вимоги не будуть виконані Підрядником, Замовник не несе відповідальності за нездійснення платежів.

22

V. ВИКОНАННЯ РОБІТ 5.1. Строки виконання робіт : початок виконання робіт з «___»________20___ (або через ____ днів з дати підписання Договору обома Сторонами. Закінчення виконання робіт «___» ______ 20___р.5.2. Строки здавання робіт за Договором, зміст і терміни виконання етапів визначаються календарним планом на увесь обсяг робіт, який є невід'ємною частиною даного Договору.5.3. Підрядник виконує роботи відповідно до обсягів робіт, визначених в ПКД.5.3.1. Сторони з відповідним обґрунтуванням можуть уточнювати календарний план на виконання робіт(Додаток №1) та графік відвідування об'єкту авторським наглядом (Додаток №5).5.3.2. Місце виконання робіт: проммайданчик ДСП ЧАЕС.5.4 Сторони в тижневий строк після підписання Договору обмінюються переліками осіб, які уповноважені представляти їх на об'єкті, а також визначають обсяг їх повноважень.5.5. Відповідальність перед Замовником за якісне виконання ними взятих на себе зобов'язань несе Підрядник.5.6.При виникненні обставин, що не залежать від Підрядника і перешкоджають виконанню робіт у встановлений строк, він може ставити перед Замовником питання про їх переглядання. Рішення про зміну строків оформляється додатковою угодою з обґрунтуванням обставин.5.7. Обставини, які перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, які не залежать від Підрядника і дають йому право на перегляд цих строків, за узгодженням із Замовником: дія непереборної сили (згідно Розділу VIII Договору); прийняття законодавчо-правових актів, які безпосередньо впливають на вартість робіт і терміни їх виконання за Договором; уповільнення темпів або зупинення виконання робіт за рішенням Замовника.5.8. Строки виконання робіт переносяться на час дії обставин, які не залежать від волі Підрядника і Замовника, з урахуванням часу на їх припинення і відновлення робіт та можливого їх перенесення на сприятливіший час.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 6.1. Замовник зобов'язаний: 6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи (відповідно до п.4 даного Договору);6.1.2. Замовник зобов'язаний підписати надані Підрядником документи про виконані роботи, або обґрунтувати підстави відмови від їх підписання протягом 10 робочих днів з дня отримання. 6.1.3. Не пізніше, ніж за дві доби попереджувати Підрядника про проведення сумісних нарад, повідомивши про місце та зміст питань, які будуть обговорюватись.6.2. Замовник має право: 6.2.1. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором; 6.2.2 У разі виявлення в процесі виконаних робіт недоліків, недоробок, допущених з вини Підрядника, Замовник має право не приймати виконані роботи, не підписувати акти і затримувати оплату робіт, виконаних із недоліками. Якщо усунення недоліків буде неможливим або буде вимагати додаткових витрат, Сторони визначають завдану Замовнику шкоду і на його обсяг зменшується обсяг кінцевих платежів з урахуванням вартості робіт з усунення дефектів. Перелік недоробок оформлюється двостороннім актом.6.2.3. Повернути акти виконаних робіт КБ-2В та КБ-3 Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у розділі IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо) для дооформлення в установленому порядку;6.2.4. У випадку дострокового виконання робіт Замовник може достроково прийняти і сплатити роботи за Договором за фактичними витратами Підрядника в межах договірної ціни.

23

6.2.5. Зменшувати обсяг закупівлі виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.6.2.6. Замовник може призупинити дію цього Договору, або в односторонньому порядку розірвати Договір за таких обставин: відсутність коштів для фінансування робіт; банкрутство Підрядника; відставання з вини Підрядника від календарного плану на виконання робіт більше, ніж на місяць; порушення Підрядником будівельних норм і правил, вимог проектної та нормативної документації. 6.2.7. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником, обумовлених в п.6.2.3, повідомивши про це його за 30 діб до розірвання.6.3. Підрядник зобов'язаний:

до початку робіт отримати дозвіл на проведення окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення, який видається Агентством зони відчуження (оформляється після укладання договору),- відповідно до «Порядку видачі спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного обов’язкового відселення, у відповідності до ПКМУ від 20.12.2000 №1869;

надати Замовнику наказ по підприємству про відрядження персоналу на роботи до ДСП «ЧАЕС». (Даний пункт врахувати у випадку включення Підрядником витрат на службові відрядження).

По технічному обстеженню будівлі: Здати роботи по технічному обстеженню будівлі Замовнику в порядку і стані,

що відповідають технічному завданню №51-62 БС від 22.06.2012 що є невід'ємною частиною даного Договору (Додаток № 8).

До акту здачі - приймання по технічному обстеженню будівлі додати: комплект технічної та іншої документації, які передбачені технічним завданням і календарним планом, копії протоколу Підрядника з висновком про відповідність виконаної роботи Технічним вимогам-при складанні заключного акту.

якщо в процесі технічного обстеження виявляється неминучість отримання негативного результату, або недоцільності проведення роботи, Підрядник зобов'язаний призупинити роботу, проінформувавши про це Замовника. У цьому випадку сторони зобов’язані в 10-ти денний термін на Технічній нараді спільно розглянути питання про доцільність і напрямки продовження робіт і оформити рішення протоколом.

По проектним (проектно-кошторисним) роботам. Підрядник повинен узгодити із Замовником перелік експертних організацій для

проведення експертизи, надати необхідну кількість екземплярів робочого проекту в експертні організації, заключити необхідні договори з експертними організаціями та надати Замовнику позитивні висновки;

забезпечити усунення зауважень, органів та організацій, які проводитимуть державну експертизу проектно-кошторисної документації, розробленої Підрядником.

По будівельним роботам: на протязі п’яти робочих днів з дня підписання Договору надати графік

виконання робіт; надавати помісячний звіт про виконання робіт у вигляді графіку і текстової

частини, де має бути зазначено: чисельність робітників, об'єми виконаних робіт, кількість машин та механізмів використаних при виконанні робіт;

брати участь в нарадах по реалізації проекту, які проводяться кожного тижня. Час та місце нарад уточнює Замовник.

24

виконувати отримані в ході виконання робіт вказівки Замовника, якщо такі не суперечать умовам Договору і не є втручанням в господарську діяльність Підрядника;

виконувати вимоги законів, норм, правил та стандартів, діючих на Україні в галузі будівництва на момент надання тендерної пропозиції та в процесі виконання робіт: ДБН А.3.1-5-2009 - Організація будівельного виробництва; СНиП III-4-80* - Техніка безпеки в будівництві, ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»; ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель», ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; СНиП 3.03.01-87 «Несучи та огороджувальні конструкції»; СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; ПВЕ «Правила влаштування електроустановок»;

дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, правил з охорони праці, пожежної, ядерної безпеки та правил ведення документації, що, діють на ЧАЕС;

організувати і провести навчання і атестацію персоналу на знання діючих на ДСП ЧАЕС правил і норм з ТБ, РБ, ПБ;

при виконанні робіт на об’єкті, при необхідності забезпечити свій персонал засобами індивідуального захисту органів дихання і протирадіаційними препаратами, спецодягом, спецвзуттям;

при виконанні робіт розташованих в зоні відчуження, скласти “План захисту персоналу у випадку радіаційної аварії на ДСП ЧАЕС і об'єкті “Укриття” і погодити з відділом аварійної готовності, реагування і мобілізаційних робіт ДСП ЧАЕС;

так як предметом даного договору є усунення сезонних недоліків, які відображені в Акті готовності об’єкта «Завод з переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ)», Підрядник, після виконання своїх обов’язків по договору, спільно із Замовником підписує довідку про виконані роботи по утепленню зовнішніх стін по об’єкту «Завод з переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ). Утеплення зовнішніх стін»;

відповідати за поведінку своїх працівників на об'єкті, попереджувати порушення громадського порядку і діючого законодавства, дотримання трудової і технологічної дисципліни.

здійснювати роботи відповідно до затвердженого робочого проекту, визначеного умовами Договору;

розробити проект виконання робіт з опрацюванням питань з пожежної безпеки і охорони праці та погодити з підрозділами ЧАЕС;

забезпечити повне і своєчасне ведення виконавчої документації у відповідності до вимог ДБН А.3.1-5-2009 «Організація будівельного виробництва», а також скласти перелік виконавчої документації для даного об'єкта і погодити його із Замовником за напрямком діяльності з початку робіт.

виконувати замовлення, постачання, розвантаження, складування, охорону і подачу на об'єкт матеріальних ресурсів у строки встановлені цим Договором;

контролювати, кількість і комплектність постачання цих ресурсів. На Підряднику лежить ризик їх втрати і пошкодження до моменту прийняття об'єкту Замовником;

за якість матеріальних ресурсів, що постачаються Підрядником, відповідальність несе Підрядник.

По авторському нагляду. перевіряти в ході будівництва відповідність виконаних робіт по будівництву

проектним рішенням, які передбачені робочими кресленнями та затверджені кошторисною документацією, відповідність технологіям, дотриманням правил пожежної безпеки;

на протязі 20 днів вирішувати питання, які виникають в ході будівництва по проектно-кошторисній документації. Вносити зміни за згодою обох сторін.

25

вести журнал авторського нагляду, який зберігається до закінчення будівництва у Підрядника і передається Замовнику в комплекті виконавчої документації після закінчення реконструкції;

стежити за своєчасним усуненням зауважень та виконання технічних рішень авторського нагляду , які відмічені в журналі авторського нагляду;

здати роботи Замовнику в порядку та відповідно до Договору і ДБН А.2.2-4-2003.

6.4. Підрядник має право: 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи (згідно п.4 Договору); .6.4.2. Для виконання робіт Підрядник має право залучити працівників потрібної кваліфікації і в достатній кількості, створює для них необхідні умови роботи на об'єкті.6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 30 (тридцять) діб; 6.4.4. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника;

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором відповідно до його умов та чинного законодавства.7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі робіт за власні кошти підприємства, за кожен випадок порушення термінів виконання робіт з вини Підрядника, останній виплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка від вартості невиконаних в строк робіт (послуг) за кожен день прострочення, а за прострочення виконання зобов'язань понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків від вартості цих робіт.7.3. За некваліфіковане, неякісне виконання робіт за договором сплачує штраф у розмірі 20% (двадцяти відсотків) від вартості цих робіт.7.4. Сплата пені і (або) штрафу не звільняє сторони від виконання зобов'язань за Договором або усунення виявлених порушень.7.5. Види порушень та санкції за них, встановлені Договором:7.5.1. Підрядник несе відповідальність за недоліки проектно-кошторисної документації.7.5.2. При виявленні недоліків у проектно-кошторисної документації Підрядник зобов'язаний безоплатно переробити проектно-кошторисну документацію (за власний рахунок) у строк, погоджений із Замовником.7.5.3. За порушення Підрядником умов зобов'язання з якості (комплектності) проектно-кошторисної документації з нього стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) робіт.7.6. Позов до суду про відшкодування Замовнику збитків, викликаних недоліками проектно-кошторисної документації, може бути пред'явлено Замовником згідно з чинним законодавством України.7.7. Сторони повинні діяти у відношенні один до одного таким чином, щоб не заподіяти шкоди інтересам і майну. 7.8. Для розгляду протиріч Сторони можуть залучати консультаційні організації. Сторони встановлюють досудовий порядок розгляду спорів шляхом направлення іншій Стороні претензії в письмовому вигляді.7.9. У випадку припинення роботи з ініціативи Замовника, понесені фактичні витрати Підрядника, на момент припинення робіт оплачуються Замовником у погодженому обсязі згідно з актом здавання-приймання робіт.

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання виникло внаслідок обставин непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, війни тощо), і якщо ці обставини

26

безпосередньо впливали на виконання Договору, а також зміни законодавства або рішення органів державної влади.8.2. Про початок дії і припинення обставин непереборної сили, сторона зобов'язана письмово повідомити іншу сторону в п'ятиденний строк. На строк дії обставин непереборної сили виконання відповідних зобов'язань за Договором припиняється. Обставини непереборної сили автоматично продовжують термін виконання зобов'язань за Договором на час дії таких обставин.8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строк їх дії є відповідні документи, які видаються органом, уповноваженим видавати такі документи.8.4. У разі коли строки дії обставин непереборної сили продовжуються більше ніж на десять днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. 9.2. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів, спори підлягають розгляду в Господарському суді у встановленому законодавством порядку.

9.3. Взаємовідносини Сторін, неврегульовані даним Договором, регулюються діючим в Україні законодавством.

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін і діє до__._______.2013р, а по фінансовим та гарантійним обов'язкам - до повного виконання.10.2. Цей Договір укладається і підписується у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу (два примірники Замовнику, один – Підряднику).10.3. Договір може бути розірваним у встановленому законом порядку.

XI. ІНШІ УМОВИ11.1. Відповідно до ст. 40. Закону України "Про здійснення державних закупівель", істотні умови даного Договору не повинні змінюватися після його підписання до повного виконання зобов'язань Сторонами, крім випадків, які передбачені чинним законодавством.11.2. Уся проектна документація, документація обстеження технічного стану, а також будь-які інші результати технологічного характеру, досягнуті в процесі її створення, а також розроблена Підрядником при виконанні даного Договору, прийнята і сплачена Замовником, є власністю Замовника; при цьому, без обмеження прав Замовника, Підрядник зберігає за собою право власності на усю інформацію, технології, розрахункові методи, формули та іншу інтелектуальну власність, яка є частиною такої проектної документації, за умови, якщо вони:

були розроблені Підрядником або перебували в його власності до строку робіт за даним Договором;

були розроблені Підрядником поза рамками виконання робіт за цим Договором.

11.2.2. З моменту розроблення Підрядником документації, яка є об'єктом авторського права, Замовник набуває виняткових майнових прав на неї і буде мати право використовувати таку документацію в обсязі, передбаченому ст.441 Цивільного кодексу України і ч.3 ст.15 Закону України "Про авторське право і суміжні права", і такі права не можуть бути відкликані. 11.2.4. Підрядником, і будуть вважатись повністю сплаченими Замовником і такими, що не вимагають будь-яких додаткових виплат з боку Замовника.11.2.5. Всі інші майнові права на об'єкт авторського права, передбачені чинним законодавством України, залишаються у Підрядника.

27

11.2.6. Підрядник визнає, що початкові дані та інша інформація, які можуть передаватися йому Замовником для розроблення проектної документації, можуть містити дані та інформацію, які є об’єктом інтелектуальної власності Замовника або третіх осіб. Підрядник тим самим бере на себе зобов’язання використовувати, відтворювати або адаптувати такі дані та інформацію виключно для розроблення проектної документації тільки за даним Договором.11.2.7. Якщо Підрядник побажає будь-яким чином використовувати дані та інформацію, які є об’єктом інтелектуальної власності Замовника або третіх осіб, Підрядник повинен погоджувати умови і порядок використання таких даних та інформації з їх власниками.Замовник і Підрядник гарантують один одному, що дані та інформація, якими вони обмінюються при виконанні цього Договору, необтяжені правами третіх осіб, не заборонені до використання або передавання у рамках, необхідних для виконання зобов'язань Сторін згідно з даним Договором, а також зобов'язуються надавати один одному всі можливі засоби правового захисту у разі надання третіми особами претензій (обґрунтованих чи ні) у зв'язку з використанням даних та інформації, які можуть складати об'єкт інтелектуальної власності.11.2.8. Щоб уникнути сумнівів, для цілей, передбачених в п.11.2 даного Договору, розуміються будь-які патенти на винаходи, зареєстровані промислові зразки, права власності на торгову марку, авторські права та інші права на інтелектуальну власність, захищені законом, які можуть бути використані при виконанні робіт за даним Договором, передані Замовником Підряднику або Підрядником Замовнику або іншим чином стали відомими Сторонам при виконанні цього Договору.11.3. На період виконання робіт за Договором Замовник забезпечує Підряднику:11.3.1. Оформлення перепусток у зону відчуження (КПП Семиходи) і на територію ЧАЕС персоналу Підрядника при наданні довідки встановленого зразка про наявність допуску до роботи.11.4. Підрядник гарантує:11.4.1. Якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення об’єктом показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом 10 років (згідно із ст. 884 Цивільного кодексу України).11.4.2. Протягом __ місяців з дати підписання акту готовності об’єкту до експлуатації та отриманням сертифіката або реєстрації декларації, Підрядник відповідає за якість виконаних робіт та гарантує усунення всіх дефектів, які з’являться з причини неякісного виконання робіт.11.4.3. Усунути за письмовою вимогою Замовника і за свій рахунок недоліки, що виникають протягом терміну гарантії і викликані виконанням робіт з порушенням діючих норм та правил або умов Договору. Перелік дефектів визначається актом, який складається сторонами. У акті фіксуються терміни появи і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).11.5. Кожна зі Сторін гарантує одна одній, що:- вона є зареєстрованою та здійснює свою діяльність на законних підставах відповідно до законодавства країни реєстрації;- вона має всі передбачені права та повноваження укладати цей Договір та брати на себе зобов’язання за цим Договором і виконувати їх;- цей Договір підписаний від імені відповідної Сторони особою (особами), які мають повноваження виступати від імені такої Сторони відповідно до законодавства країни реєстрації такої Сторони;- укладення цього Договору не порушує та не вступає в протиріччя з будь-яким іншим договором, контрактом або угодою, які уклала або у відносинах за яким виступає відповідна Сторона цього Договору на момент укладення цього Договору.11.6. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами.11.7. Якщо в якої-небудь зі Сторін в її правовому статусі передбачаються або відбулися зміни, що унеможливлює виконання нею будь-яких зобов'язань за Договором, або відбулася зміна як юридичної так і фактичної адреси, а також зміна

28

банківських реквізитів, ця Сторона зобов'язана інформувати іншу про такі зміни протягом 10 днів з моменту, коли вони відбулися (або протягом 10 днів з моменту, коли їй стало відомо про майбутні зміни).11.8.Всі зміни і доповнення до цього Договору вважатимуться дійсними тільки в тому випадку, якщо вони зроблені у письмовій формі і підписані обома Сторонами.

XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ12.1. Невід'ємною частиною цього договору є :12.1.1. Календарний план на виконання робіт (Додаток 1);12.1.2. Договірна ціна БМР (Додаток 2 );12.1.3. Кошторис на" Обстеження фасаду стін ЗПРРВ" (Додаток № 3); 12.1.4. Кошторис на розробку проектно - кошторисної документації(Додаток № 4); 12.1.5. Графік відвідування об’єкту авторським наглядом (Додаток 5);12.1.6. Кошторис на здійснення авторського нагляду (Додаток № 6); 12.1.7. Орієнтований розрахунок вартості проведення експертизи (Додаток № 7).12.1.7. Технічне завдання №51-62 БС від 22.06.2012 (Додаток № 8).12.1.8. Свідоцтво про реєстрацію підприємства;12.1.9. Свідоцтво платника ПДВ.

XIII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник Підрядник

Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" (найменування/П. І. Б)

Код ЄДРПОУ 14310862 ( (ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер)

м. Славутич, вул. 77 - ї Гвардійської дивізії, 7/1 ( (місцезнаходження/місце проживання)

тел.(04593) 4-31-07, 4-31-09 ( (телефон)

тел./факс (04579) 2-56-70 ( (телефакс) Поточний рахунок №35231013001386 в ГУДКСУ у Київській обл. МФО 821018Свідоцтво №100152077, Код платника податку №143108610298___________________ І.І. Грамоткін

"____"_____________2012р.

М. П.

((рахунок у Державному казначействі або у банку)

______________________ П. І.Б."_____"_______________2012р.

М. П.

29

Додаток №1до договору № від "__"________2012р

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання робіт по об’єкту:

«Завод з переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ). Утеплення зовнішніх стін»

№етапу

Найменування етапу

Терміни виконання робіт

Загальна вартість

грн.

Звітна документація

2012 рік

Ітого 2012 рік2013 рік

Ітого 2013 рікІтого 2012-2013рр..

ЗАМОВНИК ПІДРЯДНИКГенеральний директор ДСП ЧАЕС

_________________ І.І.Грамоткін"___" __________ 2012 р.

МП

_________________ П.І.Б"___" __________ 2012 р.

МП

30

Додаток 5

Вимоги до сторонніх підрядних організацій, які планують виконувати роботи на ДСП ЧАЕС

1 Вимоги до дозвільних документів для виконання робіт на ДСП ЧАЕС1.1 Документи дозвільної діяльності для українських сторонніх організацій (резидентів):

ліцензії за видами господарської діяльності, - відповідно до ст. 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

дозвіл Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки, - відповідно до "Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами" (затв. постановою КМУ від 15.10.2003 N 1631, зі змінами та доповненнями від 16.11.2007);

спеціальний дозвіл на проведення окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення, який видається Агентством зони відчуження (оформляється після укладення договору), - відповідно до "Порядку видачі спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення".1.2 Стороння підрядна організація, яка уклала договір (контракт) з ДСП ЧАЕС, в разі необхідності залучення до виконання робіт (надання послуг) субпідрядних організацій, до початку виконання робіт повинна надати ДСП ЧАЕС реквізити кожної додатково залученої субпідрядної організації, країни та місті її реєстрації, реквізити договору субпідряду, з зазначенням видів робіт (послуг), які виконуються, чисельності персоналу, який буде залучений до виконання робіт на території та об’єктах ДСП ЧАЕС, копії дозвільних документів на роботи, які виконуватимуться.

2. Вимоги до медичного огляду персоналу сторонніх організацій2.1 До виконання робіт (надання послуг) на території та об’єктах ДСП ЧАЕС допускаються працівники сторонніх організацій у віці не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд згідно з «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246, і які не мають медичних протипоказань до робіт за фахом, що виконуються в умовах іонізуючого випромінювання.

3. Вимоги до навчання та перевірки знань персоналу сторонніх організацій3.1 Персонал сторонніх організацій повинен пройти професійну підготовку, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, радіаційної, пожежної безпеки, правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки з оформленням відповідних посвідчень про перевірку знань, згідно з "Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці" (НПАОП 0.00-4.12-05), "Типовим положенням про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України" (НАПБ Б.02.005-2003), "Положенням про порядок перевірки знань правил, норм і стандартів з ядерної і радіаційної безпеки у керівників і спеціалістів управлінь МНС України та керівників і членів екзаменаційних комісій підприємств, що безпосередньо підпорядковані МНС, та підприємств, що не підпорядковані МНС, але виконують роботи підрядників за проектом зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему" (утв. 19.10.2005). В організаціях наказами повинні бути створені відповідні екзаменаційні комісії з перевірки знань персоналу, розроблені положення про перевірку знань.

31

3.2 Керівник сторонньої організації, голови та члени її екзаменаційних комісій проходять перевірку знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки у відповідних комісіях Державного Агентства України з управління зоною відчуження або Мінпаливенерго України.3.3 Керівник сторонньої організації, яка не є ліцензіатом Державного комітету ядерного регулювання України, голова та члени її комісії з перевірки знань персоналу правил, норм і стандартів з ядерної і радіаційної безпеки можуть проходити перевірку знань правил, норм і стандартів з ядерної і радіаційної безпеки в центральній екзаменаційній комісії ДСП ЧАЕС (або генпідрядника) з обов'язковою участю представника Державного комітету ядерного регулювання України. 3.4 При виконанні робіт на території і об'єктах ДСП ЧАЕС персонал сторонніх організацій крім дотримання вимог законів, підзаконних актів, правил, норм, стандартів, інструкцій, що регламентують діяльність в сфері охорони праці, пожежної безпеки, використання ядерної енергії і радіаційної безпеки на території України, повинний також дотримуватися до вимог документів, які розроблені та діють на ДСП ЧАЕС, і які повинні включатися в програми навчання і в переліки питань з перевірки знань персоналу сторонніх організацій в обсязі робіт, які вони виконують на ДСП ЧАЕС, згідно з посадовими та робочими інструкціями. Перелік положень, інструкцій ДСП ЧАЕС, обов'язкових для виконання сторонніми організаціями, приведений в "Положении об организации допуска персонала сторонних организаций к выполнению работ (оказанию услуг) по снятию с эксплуатации энергоблоков и преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему на территории и объектах ГСП ЧАЭС" (18П-С).

4 Порядок допуску сторонньої організації до робіт на ДСП ЧАЕС4.1 З метою організації допуску персоналу до виконання робіт за договором (контрактом) керівник сторонньої підрядної організації завчасно, не пізніше, ніж за 5 днів до початку робіт, направляє на ДСП ЧАЕС листа з відомостями про персонал організації відповідно до вимог Положення 18П-С.4.2 Порядок допуску персоналу сторонніх організацій до робіт на ДСП ЧАЕС за нарядами, розпорядженнями, порядок виконання робіт, порядок взаємодії з ЦРБ з питань радіаційної безпеки, порядок проведення обходів робочих місць, оглядів території, приміщень, обладнання керівниками, професіоналами, спеціалістами сторонніх організацій без оформлення нарядів, розпоряджень установлені „Положением о порядке производства радиационно-опасных работ и применения единой нарядно-допускной системы в ГСП ЧАЭС ” (24П-С).4.3 В разі передачі підрядній організації за актом-допуском території, будівель, споруд, приміщень ДСП ЧАЕС, можлива розробка додаткових погоджених процедур про взаємодію підрядної організації з ДСП ЧАЕС.

5 Порядок доступу персоналу сторонніх організацій на територію та об'єкти ДСП ЧАЕС5.1 Порядок оформлення, видачі, продовження строку дії пропусків в 30-ти кілометрову зону і на об'єкти ДСП ЧАЕС, обов'язки з дотримання вимог пропускного, внутріоб'єктового режимів та режиму фізичного захисту на об'єктах, що охороняються, встановлені «Инструкцией о пропускном, внутриобъектовом режиме и работе бюро пропусков на Чернобыльской АЭС» (62Э-С) и «Положением о контрольно-пропускном режиме КПП "Семиходы" и охраняемых внешних объектах ЧАЭС» (64П-С).

Копії положень, інструкцій ДСП ЧАЕС підрядні організації можуть отримати у підрозділі ДСП ЧАЕС, призначеному відповідальним за організацію та контроль виконання зобов'язань в частині технічного супроводження договору (контракту), субпідрядні організації – у генерального підрядника.

32

Додаток 6

Обсяги робіт

Обсяги виконання робіт визначені Технічному завданні на 5 арк.(додається)

Відомість обсягів робіт, які будуть виконуватись в 2012 році

№п/п Найменування робіт і витрат

Одиницявимірюванн

я Кількість Примітка

1 2 3 4 51. Демонтаж зовнішнього водостоку з

пластикових труб діаметром 150 мм(3штх12 м\п=36м\п

м/п 36

2. Демонтаж покриття парапету з оцинкованої сталі завтовшки 0,7 мм(59,58м/пх0,4м=79,44м2)

м2 39,72

3. Демонтаж металоконструкцій сходів С3 в восі «Н» в рядах 81 и 9

т 0,35

4. Влаштування фундаментів з бетону М350 м3 0,65. Монтаж існуючих металоконструкцій сходів С3

в восі «Н» в рядах 81 і 9 з додаванням нового матеріалу

т 0,5

6. Встановка і розбирання зовнішніх інвентарних лісів трубчастих заввишки до 16 м для інших обробних робіт

м2 1400

7. Влаштування пароізоляції в один шар (плівка ROCWOOL групи горючості В1, Г1)

м2 1400

8. Теплоізоляція стенів покриттям рулонним ISOVER завтовшки 60 мм

м2 1400

9. Профіль монтажний (тонкостінний оцинкований)

м/п 1390

10. Влаштування гідроізоляції в один шар (плівка ROCWOOL групи горючості В1, Г1)

м2 1400

11. Оздоблювання стенів стінним профільованим листом

м2 1400

12. Влаштування оброблень на фасадах (вікна, двері, ворота металоконструкції зовнішніх сходів, повітрозабірні грати, устаткування)

м2 67

13. Влаштування дрібних покриттів і оброблень з оцинкованої сталі завтовшки 0,7 мм (нарощування зливів крівлі)6штх0,6м2=3,6м2

м2 3,6

14. Влаштування покриття парапету з оцинкованої сталі завтовшки 0,7 мм(59,58м/пх0,6м=35,75м2)

м2 59,58

15. Влаштування зовнішнього водостоку з труб діаметром 150 ммТруба (6штх12п/м=72м/п)Лівнепріємная воронка Коліно відведення

м/пштшт

7268

33

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ЧОРНОБИЛЬСЬКА АЕС»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор технічний(- головний інженер)

__________________ А.О.Білик"___" ______________2012 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на утеплення зовнішніх стін ЗПРРВ

ПОГОДЖЕНО

Посада Підпис Дата І. Б. Прізвище

Директор ГУП ЗЕ С.В.Мітічкин

Начальник ХЦ А.В.Поярков

Начальник ВВН С.В.Шаршун

Начальник БС В.Г.Хаврусь

Начальник ВДКБ О.С. Леоненко

Документ розроблено та оформлено

Посада і номер телефону Підпис Дата Прізвище, ім’я тапо-батькові

Провідний інженер ССПтаЕ ТВ БС, 4-20-32 Каштанова Л.М.

Посада і номер телефону Підпис Дата Прізвище, ім’я тапо-батькові

Провідний інженер СТН БС, 4-21-61 Супрун Д.В.

35

1 Назва та місцезнаходження об’єкта1.1 ЗПРРВ. Утеплення зовнішніх стін. Проммайданчик Чорнобильської АЕС. Завод з переробки рідких радіоактивних

відходів.

2 Підстава2.1 Згідно з вимогами ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель».

3 Строк виконання робіт3.1 Виконати роботи до 20.12.2013.

4 Спосіб виконання робіт4.1 Спосіб виконання робіт - підрядний.

5 Технічні вимоги5.1 Виконання повного комплексу будівельних робіт „під ключ” на підставі вимог діючих

державних будівельних та інших нормативних документів, який включає у себе: у 2012 році: обстеження існуючих будівельних конструкцій будівлі з наданням звіту; розробка і узгодження з замовником паспорту обробки фасаду ЗПРРВ (із зазначенням

кольору стін сирого , воріт, дверей, вікон, металоконструкцій пожежних сходів); розроблення робочого проекту; направлення проектно-кошторисної документації на експертизу з метою отримання

позитивних звітів; початок будівельно-монтажних робіт;

у 2013 році:- закінчення будівельно-монтажних робіт; підтримку Замовника в ході прийняття закінченого будівництвом об’єкта в

експлуатацію.5.2 Виконання обстеження існуючих будівельних конструкцій будівлі ЗПРРВ.Обстеження існуючих будівельних конструкцій будівлі виконується Підрядником з метою підтвердження подальшої надійної та безпечної експлуатації будівлі після улаштування вентиліруємого фасаду з наданням звіту.5.3 Виконання теплотехнічного розрахунку огороджувальних конструкцій будівлі ЗПРРВ згідно з ДБН В.2.6-31:2006, за результатами якого запроектувати утеплення зовнішніх стін.5.4 Розроблення робочого проекту на утеплення зовнішніх стін ЗПРРВ Підрядник повинен виконати згідно з вимогами ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, узгодження і затвердження проектно-кошторисної документації для будівництва» (з 01.07.2012 ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст проектної документації на будівництво». При проектуванні передбачити:Демонтаж зовнішніх водостічних труб та воронок;Монтаж проф. листа і планок стиків (парапет, кутки, вікна, двері, цоколь та інші);Подовження водоприймальних лотків під воронки;Монтаж нових зовнішніх водостічних труб і воронок та їх кріплення , покриття парапету покрівлі із відновленням зруйнованих;Улаштування інвентарних лісів.

6. Вихідна інформація та вихідні дані:Будівля ЗПРРВ знаходиться на проммайданчику ДСП ЧАЕС. Основні показники складають: загальна площа фасадів – 2624 м2.ДСП ЧАЕС надає для використання наявну проектну документацію.Природні ускладнюючі фактори відсутні.

7. Вимоги до виконання робіт:

36

Роботи з обстеження повинні виконуватись Підрядником при умові, що він має відповідну державну ліцензію на виконання обстежень. У разі відсутності такої ліцензії Підрядник може залучити Субпідрядника, який має право проводити обстеження.Прилади, які будуть використовуватися при виконанні робіт, повинні бути повірені.Акти, звіти, оцінка та рекомендації, одержані Замовником від Підрядника в рамках цієї роботи, не повинні допускати подвійних трактувань.

8. Результати робіт.8.1 За результатами робіт Підрядник надає наступну звітну документацію:Проектно-кошторисна документація повинна бути надана в 4-х примірниках на паперовому носії формату А 4 та на електронному носії в текстовому редакторі “Microsoft Word” (кошториси у програмному комплексі бажано АВК-5, поточна редакція).8.2 Забезпечення та супроводження експертизи робочого проекту.Підрядник повинен узгодити з Замовником перелік експертних організацій для проведення експертизи, надати необхідну кількість екземплярів робочого проекту в експертні організації, заключити необхідні договори з експертними організаціями та надати Замовнику позитивні звіти.8.3 Будівельно-монтажні роботи.Підрядник повинен виконати будівельно-монтажні роботи згідно робочого проекту.8.4 Підтримка Замовника в ході прийняття закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію.На етапі перевірки готовності закінченого будівництвом об’єкта до експлуатації Підрядник повинен забезпечити повну підтримку Замовнику, а саме: забезпечити негайне усунення зауважень, виявлених в ході перевірки готовності

об’єкта до експлуатації;

9. Додаткові вимоги:9.1 Передбачити обов’язковий виїзд проектувальника на проммайданчик

Чорнобильської АЕС з метою уточнення технічних вимог та проектних рішень.9.2 Проектно-кошторисну документацію розробити відповідно до нормативних

документів, що діють в Украйні, зокрема: ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок оформлення, узгодження і затвердження

проектної документації для будівництва» (з 01.07.2012 ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»;

ДБН А.3.1-5-2009 «Організація будівельного виробництва»; ДБН В.1.7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; «Правила устройства электроустановок», изд. 2007 г.;

9.3 Склад інвесторської кошторисної документації і склад «Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва» повинні відповідати вимогам ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва» (з урахуванням змін та доповнень) ) і ВБН Д.1.1-40.1.20.201-2005 «Особливості визначення вартості будівництва в умовах Чорнобильської АЕС».У склад ЗКР додатково включити: витрати по перевезенню працівників будівельно-монтажних організацій

автомобільним транспортом прийняти відповідно до вимог п.3.1.16.6 ДБН Д.1.1.-1-200 (зміни № 6);

відстань транспортування будівельних матеріалів і конструкцій - 145 км; витрати на проведення авторського нагляду (з наданням кошторису

проектувальником); кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва у розмірі 2%; прибуток прийняти згідно з додатком 12 ДБН Д.1.1-1-2000; адміністративні витрати приймати згідно з додатком 13 ДБН Д.1.1-1-2000; рівень заробітної плати, прийнятий відповідно до рекомендацій Мінрегіону

України, що діють на період розроблення проектно-кошторисної документації.

37

включити кошти на додаткові витрати, пов’язані з роботою в зоні відчуження (ПКМУ № 831).

9.4 Перед початком розроблення кошторисної документації необхідно отримати від ДСП ЧАЕС розрахунки коефіцієнтів до заробітної плати, згідно з картограмами ЦРБ ЧАЕС, також розрахунок коефіцієнтів по працевитратам, які застосовуються у відповідності до ВБН Д.1.1-40.1.20.201-2005.

9.5 Ціни на матеріальні ресурси прийняти за найменшою вартістю, яка не повинна перевищувати цін, зареєстрованих в Мінекономики та узгоджені із замовником (з наданням копій прайс-листів).

9.6. Матеріали, використовувані при проектуванні, повинні бути сертифіковані на України. Додати до робочого проекту копії сертифікатів на матеріали, що застосовуються.

9.7. Передбачити у робочому проекті розроблення розділів «Проект організації будівництва» та «Охорона навколишнього середовища».з опрацюванням питань щодо пожежної безпеки та охорони праці.

10.  Додаткові дані:10.1 Роботи будуть виконуватись в будівлі, що експлуатується.

11. Додаток:11.1 Орієнтована відомість об’ємів на виконання робіт щодо утеплення фасадів ЗПРРВ.

38