УТВЕРЖДАЮ:Директор АУ «МФЦ» г.Новочебоксарска

__________________ Т.Е. Бондарчук

«____» ____________ 2018 года

М.П.

ДОКУМЕНТАЦИЯАУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договорана выполнение работ по перепланировке помещений второго этажа

по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 107

город Новочебоксарск2018 год

1

ОглавлениеИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона в электронной форме..............................................3

ДОКУМЕНТАЦИЯ О АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ...........................................4ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 4

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ...........................................................................................4Раздел 2. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ...................................4Раздел 3. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ..............................................5Раздел 4. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА.................6

ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА........................................................7Часть III. НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)...................................................................................................................................19Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА....21Часть V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА..................................................................................................22ЧАСТЬ VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.........................................................................................................33

6.1. ФОРМА ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ.............................................................................336.2. ФОРМА ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ.............................................................................34

2

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона в электронной форме

1. Способ закупки Аукцион в электронной форме2. Наименование, юридический

(почтовый) адрес, фактический адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Заказчика

Автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» города Новочебоксарска Чувашский РеспубликиЮридический (почтовый) адрес: 429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.Винокурова, д.107Фактический адрес: 429950, Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Винокурова, д.107Телефон приемной: 8(8352) 770-780Контактные лица:Бондарчук Татьяна Евгеньевна - адрес электронной почты: btenowch@mail.ru, номер контактного телефона 8(8352)770-781;Гурьянова Людмила Валентиновна - адрес электронной почты: nowch-mfc@cap.ru, номер контактного телефона 8(8352)770-007;Алексеева Дина Олеговна - адрес электронной почты: mfc-ur-nowch@cap.ru, номер контактного телефона 8(8352)770-781.Николаев Артем Эдуардович - адрес электронной почты: nowch-mfc@cap.ru, номер контактного телефона 8(8352)770-780.

3. Предмет договора с указанием объема выполняемых работ

Выполнение работ по перепланировке помещений второго этажа по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 107.Качественные и количественные характеристики приведены в Части III «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)» документации о аукционе.

4. Место и срок выполнения работ Место выполнения работ (местоположение объектов): Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 107.Срок выполнения работ: с момента заключения Договора по 17 мая 2018 года.

5. Начальная (максимальная) цена договора, величина понижения начальной цены договора («шаг аукциона»).

554 190 руб. (пятьсот пятьдесят четыре тысячи сто девяносто) рублей 00 копеек.«Шаг аукциона» составляет 0,5 от начальной (максимальной) цены договора.

6. Срок, место и порядок предоставления Документации о аукционе

Документация о закупке размещается и предоставляется без взимания платы в Единой информационной системе по адресу: www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС), а также наСрок получения настоящей Документации соответствует срокам подачи заявок.

7. Место и дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе (время местное)

Заявка подается в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с Регламентом работы ЭТП.Дата начала подачи заявок: 03.04.2018 года в 15.00.Дата окончания подачи заявок: 23.04.2018 года в 15.00.

8. Место и дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе (время местное)

Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 107, 2 этаж кабинет №1, 23.04.2018 года в 17.00.

9. Дата проведения аукциона (время местное)

24.04.2018 года в 10 ч. 00 мин.

10. Место и дата подведения итогов Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.

3

аукциона Винокурова, 107, 2 этаж, кабинет №1, 24.04.2018 года.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая документация о аукционе в электронной форме (далее – документация о аукционе, аукционная документация) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» г.Новочебоксарска Чувашской Республики, утвержденным решением Наблюдательного совета автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» г.Новочебоксарска Чувашской Республики №11 от «26» декабря 2016г. (далее – Положение о закупке), а также иным законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок автономных учреждений.

Участие в аукционе в электронной форме (далее - аукцион) возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный документацией о аукционе.

Вся информация о закупке подлежит размещению в единой информационной системе на сайте: www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) в сроки, установленные настоящей документацией и законодательством Российской Федерации в сфере закупок.

В случае возникновения в ЕИС технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС в соответствии с настоящей документацией, а также Законом № 223-ФЗ, Положением о закупке, размещается Заказчиком на сайте Заказчика: novocheb.mfc21.ru с последующим размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС, и считается размещенной в установленном порядке.

Раздел 2. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ2.1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе Для участия в аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на электронной

площадке, подает заявку на участие в аукционе.Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник закупки в соответствии с

настоящей документацией, должна содержать информацию и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

Информация и документы, которые должны содержаться в заявке на участие в аукционе, указаны в Информационной карте аукциона.

Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником аукциона, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такого аукциона.

Наличие электронной подписи указанных лиц, означает, что документы и информация, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответствующего участника закупки, а также подлинность и достоверность таких документов и информации.

Формы заявки, указанные в документации об аукционе, предусматривающие подпись лица, уполномоченного на подписание и подачу заявки направляются участником закупки в сканированном варианте и в формате Word.

2.2. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе2.2.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены

на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением заверенного надлежащим образом перевода соответствующих документов на русский язык.

4

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

2.2.2. Требования к документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе.Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе должны иметь четко

читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

В случае, если в части III «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)» указаны значения «не менее, не более, не менее и не более, или, должен быть, может, может быть, должен, должно, должно быть», то участник закупки при подготовке заявки должен указывать конкретное значение показателей товара (предлагаемого к поставке или используемого в процессе выполнения работ, оказания услуг).

Раздел 3. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

3.1. Срок и порядок подачи заявок на участие в аукционе.Участник аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента

размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок.

Заявка на участие в аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки, указанного в Информационной карте документации, в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктом 14 Информационной карты. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник аукциона вправе подать только одну заявку (если в аукционной документации установлено несколько лотов, то в отношении каждого лота).

3.2. Отзыв и изменение заявки на участие в аукционе.Участник аукциона, подавший заявку, вправе отозвать ее или внести в нее изменения в

любой момент до окончания срока подачи заявок посредством программных и технических средств электронной площадки.

3.3. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе.Закупочная комиссия проверяет заявки на участие в аукционе, содержащие согласие

участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги; а также документы, направленные оператором электронной площадки, на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе, статьей 14 и главой 6 Положения о закупках.

По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе, закупочной комиссией принимается решение:

1) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона;

2) об отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе.Участник закупки не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:1) непредоставления согласия участника такого аукциона на выполнение работы или

оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги

2) несоответствия согласия участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги, требованиям документации о таком аукционе.

Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены документацией о таком аукционе, несоответствия указанных документов и информации требованиям,

5

установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора, и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

Раздел 4. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА4.1. В случае, если по результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная

победителем или участником закупки, с которым заключается договор, снижена на двадцать пять и более процентов от НМЦД, победитель либо такой участник обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

4.2. В случае если по результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на двадцать пять и более процентов от НМЦД, победитель либо такой участник обязан предоставить Заказчику обоснование снижения цены договора, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

4.3. Обоснование, указанное в настоящем разделе, представляется участником закупки, с которым заключается договор, при направлении заказчику подписанного проекта договора при проведении аукциона.

6

ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

№п/ Наименование пункта Текст пояснений

1. Способ закупки Аукцион в электронной форме2. Наименование,

юридический (почтовый) адрес, фактический адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Заказчика

Автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» г.Новочебоксарска Чувашской РеспубликиЮридический (почтовый) адрес: 429950, Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Винокурова, д.107Фактический адрес: 664081, 429950, Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Винокурова, д.107Телефон приемной: 8(8352) 770-780Контактные лица:Бондарчук Татьяна Евгеньевна - адрес электронной почты: btenowch@mail.ru, номер контактного телефона 8(8352)770-781;Гурьянова Людмила Валентиновна - адрес электронной почты: nowch-mfc@cap.ru, номер контактного телефона 8(8352)770-007;Алексеева Дина Олеговна - адрес электронной почты: mfc-ur-nowch@cap.ru, номер контактного телефона 8(8352)770-781.Николаев Артем Эдуардович - адрес электронной почты: nowch-mfc@cap.ru, номер контактного телефона 8(8352)770-780.

3. Предмет договора с указанием объема выполняемых работ

Выполнение работ по перепланировке помещений второго этажа по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 107.Качественные и количественные характеристики приведены в Части III «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)» документации об аукционе.

4. Наименование оператора электронной площадки, контактная информация,адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Оператор электронной площадки: ООО «АМС-сервис».Контактный телефон: (8352) 22-40-52, (8352) 22-40-53 - служба технической поддержки, e-mail: support@amstzs.ru

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.ams.lotexpert.ru (далее - ЭТП).

5. Место и срок выполнения работ

Место выполнения работ (местоположение объектов): Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 107.Срок выполнения работ: с момента заключения Договора по 17 мая 2018 года.

6. Начальная (максимальная) цена договора, величина понижения начальной цены договора («шаг аукциона»).

554 190 руб. (пятьсот пятьдесят четыре тысячи сто девяносто) рублей 00 копеек. «Шаг аукциона» составляет 0,5 от начальной (максимальной) цены договора.

7. Форма, сроки и порядок оплаты выполняемых работ

Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.Оплата производится в безналичной форме путем

7

перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в Договоре в размере, определенном фактически выполненным объемом работ, на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими сторонами Договора, актов приемки-сдачи выполненных работ (согласно Приложению №6 к Договору), актов приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3, в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания акта приемки выполненных работ. При этом справка о стоимости выполненных работ КС-3 предоставляется накопительным итогом.В случае не предоставления либо несвоевременного предоставления бюджетных средств (субсидии) Заказчику полностью или в части, Заказчик обязуется произвести оплату выполненных работ в течение 7 (семи) банковских дней с момента предоставления (перечисления) соответствующих бюджетных средств (субсидии) в полном объеме, но не позднее 30 банковских дней со дня приемки выполненных работ. При перечислении оплаты в указанный в настоящем абзаце срок обязательство Заказчика по оплате работ считается исполненным надлежащим образом.

8. Порядок формирования цены договора

Цена Договора включает в себя стоимость работ согласно Приложению № 3 к Договору с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с приобретением материалов, оборудования, доставкой материалов и оборудования до места выполнения работ, погрузо-разгрузочными работами, оформлением всех необходимых для выполнения работ документов, направлением в место выполнения работ рабочего персонала Подрядчика, уборкой и вывозом строительного мусора, оплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением Договора, а также вознаграждения Подрядчику. Цена договора является конечной и индексации не подлежит.Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в Положении о закупке и Договоре.Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

9. Место, порядок и дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе (время местное)

Заявка подается в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с Регламентом работы ЭТП.Дата начала подачи заявок: 03.04.2018 года в 15.00.Дата окончания подачи заявок: 23.04.2018 года в 15.00.Порядок подачи заявок определен в Разделе 2, 3 Части I и пункте 14 Информационной карты документации о аукционе.

10. Место и дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе (время местное)

Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 107, 2 этаж, кабинет №1, 23.04.2018 года в 17.00.

11. Дата проведения аукциона (время местное)

24.04.2018 года в 10 ч. 00 мин.

12. Место и дата подведения итогов аукциона

Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 107, 2 этаж, кабинет №1, 24.04.2018 года.

8

13. Требования к участникам аукциона

В аукционе могут принимать участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в документации о закупке в соответствии с Положением о закупке.Устанавливаются единые требования к участникам аукциона:1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке;3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

9

5) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;6) отсутствие информации об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ;7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;8) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки;9) наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) договора (контракта) на выполнение работ сопоставимого характера и объема за последние три года до даты подачи заявки на участие в соответствующей закупке. При этом стоимость ранее исполненного договора (контракта) должна составлять не менее 20 процентов НМЦД, на право заключить который проводится закупка.При этом параметры аналогичности определяются:1. Видами работ (ремонт административного помещения,

здания).В случае если несколько юридических лиц, физических

лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к

10

участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

14. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе

Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в электронном виде.Заявки на участие в аукционе рекомендуется оформлять по форме 6.1, приведенной в части VI документации об аукционе, в соответствии с требованиями, указанными в разделах 2, 3 Части I настоящей документации и должна содержать следующую информацию:1) Согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при проведении аукциона на выполнение работы или оказание услуги.2) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;3) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным Заказчиком в аукционной документации в соответствии с подпунктом 1 пункта 13 Информационной карты настоящей документации, или копии таких документов, а также декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2, 3, 5-7 пункта 13 Информационной карты настоящей документации;4) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено аукционной документацией;5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.Если такое одобрение не требуется, то в Заявке должно быть указано, что такое одобрение не требуется.В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи Заявок для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного

11

законодательством Российской Федерации и учредительными документами Участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении соответствующих сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство Участника закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения сделки в случае признания его Победителем;6) справку налогового органа об отсутствии недоимок по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, выданную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона (Отсутствие недоимок по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам желательно подтверждать справкой об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (Форма по КНД 1120101)) или копию такой справки;7) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона, копию документа, удостоверяющего личность этого участника (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);8) копии учредительных документов этого участника для юридического лица, индивидуального предпринимателя (копии Устава, Свидетельства о государственной регистрации юридического лица / Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, копии Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя / Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), копия документа, удостоверяющего личность для физического лица (копия паспорта);9) копии документов, подтверждающих полномочия лица действовать от имени этого участника - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым данное лицо обладает правом действовать от имени этого участника без доверенности). В случае, если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление от имени этого участника действий по участию в аукционах,

12

заверенная его печатью (при наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;10) Заполненная рекомендуемая форма 6.2, приведенная в части VI документации об аукционе, в соответствии с требованиями, указанными в разделах 2, 3 Части I настоящей документации и содержащая информацию подпунктов 1-2 настоящего пункта Информационной карты;11) копии исполненных договоров (контрактов) и акты выполненных работ/оказанных услуг.Для подтверждения наличия ранее исполненных договоров (контрактов), соответствующих требованиям Положения о закупке и документации о закупке, участник закупки вправе предоставлять копии исполненных договоров (контрактов) и акты, подтверждающие надлежащее исполнение таких договоров или реестровые номера договоров (контрактов), опубликованных в ЕИС (если акты, подтверждающие надлежащее исполнение таких договоров, не опубликованы в ЕИС, то копии актов предоставляются в составе заявки). Требования к договорам указаны в п.13 Информационной карты.12) иные документы, предоставляемые участником закупки по собственному усмотрению.В случае установления подачи участником закупки недостоверных сведений в заявке, подачи неполных сведений, несоответствия заявки или участника требованиям документации Заказчик вправе отстранить такого участника на любом этапе закупки и признать заявку на участие такого участника не соответствующей требованиям документации.

15. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе

Размер обеспечения заявки должен составлять 10% от начальной (максимальной) цены договора.Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.Обеспечение заявки предоставляется участником закупки в соответствии с регламентом работы Электронной торговой площадки: www. ams . lotexpert .ru .

Реквизиты для перечисления обеспечения заявки:

ИНН 2130062001, КПП 213001001

р/с 40702810300000014387

АКБ «Чувашкредитпромбанк»  ОАО г. Чебоксары

к/с 30101810200000000725

БИК 049706725

Получатель: ООО "АМС-Сервис"

16. Форма, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона

Любой участник аукциона, получивший аккредитацию на ЭТП, вправе направить в форме электронного документа с использованием функционала ЭТП Заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение

13

разъяснений положений документации о аукционе

двух дней с даты поступления указанного запроса Заказчик предоставляет участнику закупки с использованием функционала ЭТП разъяснения положений аукционной документации, разместив соответствующие разъяснения в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений, при условии, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.Дата начала срока предоставления участникам закупки разъяснений: с даты публикации извещения и документации на ЭТП.Дата окончания срока подачи запросов на разъяснение: 18.04.2018 года.Дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений: 20.04.2018 года.

17. Информация о возможности Заказчика изменить условия договора

Договор может быть изменен по соглашению сторон в соответствии с Положением о закупках Заказчика и Гражданским кодексом Российской Федерации.Любые изменения и дополнения к договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1. при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

2. если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

18. Информация о возможности расторжения договора

Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Договором, Положением о закупках и Гражданским кодексом Российской Федерации.Расторжение Договора по соглашению сторон производится путем подписания соответствующего соглашения. Сторона,

14

которой направлено предложение о расторжении Договора, должна дать письменный ответ по существу и в срок не позднее пяти календарных дней с даты его получения. Ненаправление письменного согласия на предложение расторгнуть Договор по соглашению сторон означает отказ стороны от расторжения договора.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным условиями Договора, Положением о закупках Заказчика и Гражданским кодексом Российской Федерации.Подрядчик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии со ст. 719 ГК РФ.При одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора он будет считаться расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при невыполнении Подрядчиком работ в установленный договором срок.

19. Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению.Банковские реквизиты Заказчика, по которым осуществляется перечисление денежных средств.

Размер обеспечения исполнения договора:55 419 (пятьдесят пять тысяч четыреста девятнадцать) рублей 00 копеек.Обеспечение исполнения договора предоставляется победителем закупки внесением денежных средств на счет Заказчика.Срок предоставления обеспечения: в течение пяти дней с даты получения от Заказчика проекта договора на ЭТП.Обязательство обеспечения исполнения договора считается выполненным с момента поступления денежных средств на счет Заказчика.Банковские реквизиты Заказчика, по которым осуществляется перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора:Автономное учреждение "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг" города Новочебоксарска Чувашской РеспубликиИНН: 2124036571 / КПП: 212401001БИК 049706001 ОКТМО: 97710000001Юридический адрес: 429950, Чувашская Республика,г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 107ОТДЕЛЕНИЕ- НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕУФК по Чувашской Республике(АУ "МФЦ" г. Новочебоксарска, л/с 30156J01210)р/счет 40701810297061000549КБК 00000000000000000510Назначение платежа - обеспечение исполнения договора по закупке.Срок обеспечения исполнения договора: с момента заключения договора и по истечении 10 дней с момента подписания сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ.Обеспечение исполнения обязательств по договору в полном объеме возвращается Подрядчику в течение 20 банковских дней с момента окончания срока, указанного выше на основании письма от Подрядчика о возврате обеспечения

15

договора.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору обеспечение исполнения Договора переходит Заказчику в размере неисполненных или исполненных ненадлежащим образом обязательств, в т.ч. в целях оплаты неустойки (пени, штрафа) и ущерба.Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с Положением о закупке.В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.Антидемпинговые меры применяются согласно разделу 4 Части I документации о аукционе.

20. Срок, в течение которого победитель аукциона или иной его участник, с которым заключается договор при уклонении победителя от заключения договора, должен подписать договор.

Договор с победителем заключается на бумажном носителе. Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов аукциона, за исключением случая, когда действия (бездействие) Заказчика, закупочной комиссии при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 дней, со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора. При этом договор заключается только после предоставления победителем аукциона обеспечения исполнения договора в соответствии с требованиями настоящего Положения и аукционной документации, если аукционной документацией было предусмотрено обеспечение исполнения договора.Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и аукционной документации, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения договора с участником аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона, по цене, предложенной таким участником.Остальные условия заключения договора и признания участников закупки уклонившимися от заключения договора указаны в главе 6 Положения о закупке.

21. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925).

В качестве условия предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, в

16

документацию о закупке включаются следующие сведения:а) указание (декларировании) участником закупки в

заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;

б) ответственность участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;

г) отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 6 Постановления № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 5 Постановления № 925, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

е) участника закупки относится к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) заключение договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора;

и) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным

17

характеристикам товаров, указанных в договоре. Приоритет не предоставляется в случаях, если:а) закупка признана несостоявшейся и договор

заключается с единственным участником закупки;б) в заявке на участие в закупке не содержится

предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

18

Часть III. НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Объем выполняемых работ: Выполнение работ по перепланировке помещений второго этажа АУ «МФЦ» г.Новочебоксарска по адресу: Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.107.

Место выполнения работ (далее - объект): Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.107.

Требования к выполнению работ:1. Все работы выполняются в строгом соответствии с настоящим Техническим заданием и приложениями к нему.2. Работы выполняются согласно объемам, указанным в ведомости объемов работ, требованиям Брендбука, действующим нормативам силами и средствами (механизмы, оборудование, инструменты, технические средства, материалы и т.д.) Подрядчика. Все расходные материалы приобретаются за счет Подрядчика. Доставку оборудования, заказ и доставку материалов на объект, их сохранность и сохранность выполненных работ до приемки работ Заказчиком, обеспечивает Подрядчик.3. Применяемые материалы должны быть новыми, без брака (не были в употреблении, не были восстановлены, не была осуществлена замена составных частей, составов, не были восстановлены потребительские свойства), иметь необходимые паспорта качества, сертификаты соответствия требованиям промышленной, экологической и пожарной безопасности, для объектов социального и бытового значения. Год выпуска материалов не позднее 2016 года.4. Режим работы Подрядчика согласовывается с Заказчиком.5. Необходимо накрывать рядом расположенные витрины, окна, двери укрывным материалом или устанавливать защитные экраны во избежание их загрязнения или повреждения.6. Подрядчик обязан после каждого рабочего дня произвести уборку рабочего места.7. Работы должны быть выполнены с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности СНиП 12-03-2001, охраны окружающей среды.8. При ремонтных работах не допускать обрыва и повреждения датчиков охранно-пожарной сигнализации, СКС, кабель-каналов, системы видеонаблюдения. В случае повреждения вышеуказанных систем на Подрядчика возлагается обязанность по возмещению их стоимости и стоимости их монтажа/демонтажа.9. Все отключения либо переключения электрического оборудования, электроэнергии, охранно-пожарной сигнализации, структурированной кабельной системы Подрядчик производит с письменного согласия директора АУ «МФЦ» г.Новочебокасрска10. Перед началом работ по покраске Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком цвет краски и схему окраски, планируемой к использованию в окрашивании. В случае окраски стен без согласования используемого цвета с Заказчиком, который в итоге не будет соответствовать Брендбуку, Заказчик вправе потребовать переделать работу. В таком случае Подрядчик за свой счет и своими силами обязан перекрасить поверхности в предварительно согласованный с Заказчиком цвет.11. Работа должна быть выполнена в соответствии с настоящим техническим заданием, локальными ресурсными сметами, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федерального закона от 22 июля 2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений, утвержденные Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 N 18-7;

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 23 июля 2001 № 80 «О принятии строительных норм и

19

правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»;

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство, утвержденные Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002»;

- СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений, утвержденные Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7;

- ГОСТ 10503-71. Государственный стандарт Союза ССР. Краски масляные, готовые к применению, утвержденный Постановлением Госстандарта СССР от 05.08.1971 № 1358;

- ГОСТ 19214-80. Краски водоэмульсионные для внутренних работ. Технические условия, утвержденный Постановлением Госстандарта СССР от 12.12.1985 № 3945;

- ГОСТ 19111-2001. Межгосударственный стандарт. Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия, утвержденный Постановлением Госстроя РФ от 31.12.2002 № 171;

- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие нормы и стандарты для данного вида работ и используемых материалов.12. Минимальный срок предоставления гарантий качества на работу, в т. ч. на материалы, 3 года со дня подписания Сторонами для объекта акта приемки-сдачи выполненных работ (согласно Приложению №6 к Договору). В случае обнаружения недостатков выполненной работы в течении гарантийного срока, Подрядчик обязан устранить недостатки (в т.ч. переделка работы) своими силами, средствами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком. После окончания работы по устранению недостатков, сторонами составляется акт о приемке выполненных работ по устранению недостатков. При этом гарантийный срок на результат выполненной работы исчисляется вновь с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по устранению недостатков.13. Требование к результатам работы: Подрядчик гарантирует сдачу работы, выполненного в строгом соответствии с Техническим заданием Заказчика, указанными заказчиком условиями договора и требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП, СП, СанПин).

Приложение:1. Приложение №1 «Архитектурно-строительные решения» (Прикладывается отдельным файлом в

формате Excel).2. Приложения № 2 «Электроосвещение. Силовое электрооборудование» (Прикладывается отдельным

файлом в формате Excel).3. Приложение №3 «Пожарная сигнализация» (Прикладывается отдельным файлом в формате Excel).4. Приложение №4 «Сметная документация» (Прикладывается отдельным файлом в формате Excel).

20

Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Начальная (максимальная) цена договора:

554 190 руб. (пятьсот пятьдесят четыре тысячи сто девяносто) рублей 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена договора сформирована на основании Приложения №4 Сметная документация №889-2017 (Прикладывается отдельными файлами в формате Excel) к Части III «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)» документации о аукционе.В целях проведения проверки достоверности НМЦД было получено положительное заключение Автономного учреждения Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 27.02.2018 года, согласно которому, расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют действующим сметным нормативам, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, физическим объемама работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией.

21

Часть V. ПРОЕКТ ДОГОВОРАДОГОВОР ПОДРЯДА № __________

на выполнение работ по перепланировке помещений второго этажа АУ «МФЦ» г.Новочебоксарска по адресу: Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.107.

г. Новочебоксарск «___» ___________ 2018 г.

Автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» города Новочебоксарска Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующей на основании _________, с одной стороны, и ________________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, заявкой и окончательным предложением участника закупки, руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» города Новочебоксарска Чувашской Республики, утвержденным , утвержденным решением Наблюдательного совета автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» г.Новочебоксарска Чувашской Республики №11 от «26» декабря 2016г., а также иными законодательными актами Российской Федерации и Чувашской Республики, на основании результатов аукциона в электронной форме, протокол № ______ от «__» ___________2018 г., заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по перепланировке

помещений второго этажа АУ «МФЦ» г.Новочебоксарска по адресу: Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.107, согласно Приложению № 1 к Договору («Техническое задание на выполнение работ») (далее – работа) и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненной работы и оплатить его.

1.2. Содержание и объем работы, выполняемой Подрядчиком, определяются: Приложением № 1 «Техническое задание на выполнение работ», Приложение №2 «Архитектурно-строительные решения». Приложения №3 «Электроосвещение. Силовое электрооборудование». Приложение №4 «Пожарная сигнализация». Приложение №5 «Сметная документация». Приложение №6 «Акт приемки-сдачи выполненных работ».1.3. Место выполнения работ (далее - объект): Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.

Винокурова, д.107.2. КАЧЕСТВО РАБОТЫ

2.1. Качество выполненной работы должно соответствовать требованиям, указанным в Договоре.

2.2. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков выполненной работы согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ они должны быть устранены Подрядчиком в течение 10 дней с момента получения этого требования.

2.3. Заказчик вправе устранять недостатки выполненной Подрядчиком работы самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение.

Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков выполненной работы в срок, указанный в требовании Заказчика. В случае, если такой срок Заказчиком не назначен, расходы должны быть возмещены в разумный срок с момента получения требования. Расходы подлежат возмещению при условии представления Заказчиком подтверждающих их документов.

2.4. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Договором срок либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

22

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ3.1. Цена Договора определяется Приложением №5 к Договору, составляет __(__)

рублей _ копейки и включает НДС (18%) в сумме __(_) рубля _ копейки.3.2. Цена Договора включает в себя стоимость работ согласно Приложению №5 с

учетом всех расходов Подрядчика, связанных с приобретением материалов, оборудования, доставкой материалов и оборудования до места выполнения работ, погрузо-разгрузочными работами, оформлением всех необходимых для выполнения работ документов, направлением в место выполнения работ рабочего персонала Подрядчика, уборкой и вывозом строительного мусора, оплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением Договора, а также вознаграждения Подрядчику. Цена договора является конечной и индексации не подлежит.

Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в Положении о закупке и Договоре.

3.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.3.4. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными

поручениями.3.5. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в Договоре в размере, определенном фактически выполненным объемом работ, на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими сторонами Договора, актов приемки-сдачи выполненных работ (согласно Приложению №6 к Договору), актов приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3, в течение 7 (семи) банковских дней с даты подписания акта приемки выполненных работ. При этом справка о стоимости выполненных работ КС-3 предоставляется накопительным итогом.

3.6. В случае не предоставления либо несвоевременного предоставления бюджетных средств (субсидии) Заказчику полностью или в части, Заказчик обязуется произвести оплату выполненных работ в течение 7 (семи) банковских дней с момента предоставления (перечисления) соответствующих бюджетных средств (субсидии) в полном объеме, но не позднее 30 банковских дней со дня приемки выполненных работ. При перечислении оплаты в указанный в настоящем пункте срок обязательство Заказчика по оплате работ считается исполненным надлежащим образом.

3.7. Обязательство Заказчика по оплате работ считается исполненным в момент списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Договоре.

3.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком договорных обязательств, Заказчик имеет право на удержание сумм неустойки (штрафа, пени) и ущерба из суммы, подлежащей уплате Подрядчику.

В случае несогласия Подрядчика с суммой, перечисленной Заказчиком, Подрядчик направляет Заказчику мотивированное возражение. В случае признания возражения Заказчиком, обоснованным Заказчик не позднее 10 (десяти) дней со дня получения возражения совершает необходимые действия. Если возражение содержит требования о перечислении Подрядчику необоснованно вычтенных штрафов и пеней, в случае перечисления Заказчиком указанных сумм в десятидневный срок обязательство по оплате работ признаются исполненными надлежащим образом.

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ4.1. Подрядчик обязуется выполнить работу с момента заключения Договора по 17 мая

2018 года.4.2. Подрядчик обязуется предоставить все необходимые материалы и оборудование

для выполнения работы. Наименование, количество, а также требования к их качеству указаны в Приложении №5 к Договору.

Подрядчик обязуется предоставить и использовать для выполнения работы только материалы, принадлежащие ему на праве собственности. Заказчик вправе потребовать предоставления копий документов, подтверждающих право собственности Подрядчика на указанные материалы. Данные документы должны быть переданы в течение двух рабочих дней после получения письменного запроса Заказчика.

23

Если материалы предоставлены Подрядчиком неправомерно, он обязан их заменить в течение трех дней после получения требования Заказчика. В этот же срок Подрядчик должен сообщить Заказчику об устранении допущенных нарушений с приложением документов, подтверждающих право собственности на материалы.

4.3. Перед началом работ по покраске Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком цвет краски и схему окраски, планируемой к использованию в окрашивании. В случае окраски стен без согласования используемого цвета с Заказчиком, который в итоге не будет соответствовать Брендбуку, Заказчик вправе потребовать переделать работу. В таком случае Подрядчик за свой счет и своими силами обязан перекрасить поверхности в предварительно согласованный с Заказчиком цвет.

Для обеспечения работоспособности АУ «МФЦ» г.Новочебоксарска работы по ремонту помещений будут производиться без освобождения ремонтируемых помещений. В связи с этим Подрядчик обязан ограждать ремонтируемую часть помещения защитным экраном из пленки, обеспечивающей защиту от пыли и повреждений (например, ПЕ 200 мкн, или баннерная ткань). Устройство экрана должно быть герметичным (от пола до потолка, и соответственно от стены до стены). Необходимо накрывать рядом расположенные витрины, окна, двери укрывным материалом или устанавливать защитные экраны во избежание их загрязнения или повреждения.

4.4. Контроль за выполнением работы:4.4.1. Заказчик дает обязательные указания относительно ведения работ. Перед началом

работ Подрядчик согласует с Заказчиком план работы, для выполнения работы в рамках технического задания.

В случае проведения работ без предварительного согласования плана работ, Подрядчик за свой счет производит необходимые работы по указаниям Заказчика в рамках установленного договором срока с использованием своих материалов без возмещения стоимости указанных работ и материалов Заказчиком.

4.4.2. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность.

4.4.3. Данный контроль Заказчик вправе осуществлять в следующих формах:- посредством запроса у Подрядчика сведений и документов;- путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.4.4.4. Подрядчик обязан отвечать на запросы Заказчика о предоставлении сведений и

документов в течение двух рабочих дней после получения запросов.4.4.5. Заказчик обязан известить Подрядчика о проведении непосредственного осмотра

и проверки выполняемой работы за один рабочий день до ее проведения.4.4.6. Стороны назначают лиц, ответственных за такой контроль, о чем уведомляют

друг друга письменно.4.4.7. Если при проведении осмотра и проверки выполняемой работы Заказчиком

выявлены нарушения, эти нарушения должны быть отражены в акте приемки-сдачи выполненных работ (согласно Приложению №6 к Договору).

4.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного предоставленного Подрядчиком имущества несет Подрядчик.

4.6. Привлечение к выполнению работы третьих лиц (субподрядчиков)4.6.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Договору

других лиц – субподрядчиков, в том числе в целях проведения работ, требующих специальных навыков, наличия разрешений, лицензий, допусков и т.п.

В случае, если при проведения отдельных работ наличие специальных навыков, разрешений, лицензий, допусков и т.п. является обязательным, Подрядчик обеспечивает их выполнение с соблюдением соответствующих требований.

4.6.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства субподрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.

4.7. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

4.8. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно

24

невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.9. Подрядчик за один рабочий день до начала приемки письменно извещает Заказчика о готовности к приемке выполненной работы.

5. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ5.1. Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу

(ее результат), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.2. Приемка сторонами результата работы осуществляется в течение пяти рабочих дней после получения Заказчиком извещения Подрядчика о готовности объекта к сдаче путем двухстороннего подписания акта приемки-сдачи выполненных работ (согласно Приложению №6 к Договору).

5.3. Не позднее, чем за один рабочий день до срока, указанного в п. 4.1 Договора, Подрядчик обязан письменно известить Заказчика о готовности результата работы к сдаче и предоставить Заказчику по объекту акт приемки-сдачи выполненных работ (согласно Приложению №6 к Договору), акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (утверждены Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100), счета-фактуры и исполнительную документацию. Перечень исполнительной документации определяется на основании требований РД-11-02-2006, утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128

5.4. Принятие результата работы осуществляется в месте выполнения работ.5.5. Заказчик вправе привлечь к проведению приемки специалистов, экспертов.5.6. Акт приемки-сдачи выполненных работ, подписывается сторонами в случае

отсутствия у Заказчика замечаний, требований об устранении недостатков и выполнение Подрядчиком работ в соответствии с техническим заданием.

5.7. Работы считаются не принятыми в случае не устранения Подрядчиком, выявленных Заказчиком недостатков выполненных работ, в срок до 7 рабочих дней.

5.8. Заказчик осуществляет проверку качества результата работы в течение одного месяца после его принятия. Заказчик вправе предъявлять требования по всем недостаткам результата работы, выявленным в ходе такой проверки, включая явные недостатки.

5.9. Письменное извещение об обнаружении Заказчиком недостатков в результате работы должно быть направлено Подрядчику не позднее одного месяца с момента их обнаружения.

5.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН6.1. Лицо, права которого нарушены, может требовать полного возмещения

причиненных ему убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

6.2. Ответственность Подрядчика:6.2.1. В случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе потребовать уплаты

Подрядчиком пени в размере 0,3 % цены Договора за каждый день просрочки.6.2.2. В случае просрочки устранения выявленных недостатков в выполненной работе

Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,5% цены работы, выполненной с недостатками, за каждый день просрочки.

6.3. В случае просрочки оплаты выполненной работы Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,03 % суммы задолженности за каждый день просрочки.

6.4. Сторона, нарушившая Договор, обязана уплатить неустойку (пени, штраф) на основании письменной претензии в срок, указанный в претензии. Если срок уплаты неустойки в претензии не указан, неустойка подлежит уплате в разумный срок с момента получения претензии Стороной, нарушившей Договор.

25

6.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает сторону, надлежащим образом не исполнившую обязательства, от исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

6.6. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязательств со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

6.7. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующих обстоятельств.

6.8. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана письменно известить другую сторону о наступлении/прекращении таких обстоятельств в течение семи дней с момента наступления/прекращения таких обстоятельств.

6.9. Доказательствами наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности служат акты, выдаваемые компетентными органами и официальные публикации документов, принятых органами власти.

6.10. При невозможности исполнения обязательств из-за возникших форс-мажорных обстоятельств свыше двух месяцев каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения Договора полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, за исключением оплаты выполненных и принятых работ.

6.11. Подрядчик несет ответственность в случае повреждения (порчи) имущества Заказчика, в том числе арендованного и полученного в безвозмездное пользование, по вине Подрядчика. В случае повреждения (порчи) имущества Заказчика по вине Подрядчика, Подрядчик возмещает Заказчику стоимость работ по восстановлению такого имущества, либо стоимость данного имущества в полном объеме.

7. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА7.1. Подрядчик гарантирует:

7.1.1. Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их технической документации, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

7.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

7.1.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования в течение гарантийного срока;

7.1.4. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.

7.2. Минимальный срок предоставления гарантий качества на работу, в т. ч. на материалы, 3 года со дня подписания Сторонами для объекта акта приемки-сдачи выполненных работ (согласно Приложению №6 к Договору).

7.3. В случае обнаружения недостатков выполненной работы в течении гарантийного срока, Подрядчик обязан устранить недостатки (в т.ч. переделка работы) своими силами, средствами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком.

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные недостатки, дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика и имеющего полномочия на подписание соответствующего акта.

В случае возникновения между сторонами спора по поводу выявленных недостатков или отказа Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах, недостатках, Заказчик вправе требовать назначения соответствующей экспертизы.

После окончания работы по устранению недостатков, сторонами составляется акт о приемке выполненных работ по устранению недостатков. При этом гарантийный срок на результат выполненной работы исчисляется вновь с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по устранению недостатков.

26

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН8.1. Стороны обязаны:

8.1.1. Обеспечить сохранность конфиденциальной информации о новых решениях и технических знаниях, а также коммерческую тайну, предоставленную по соглашению Подрядчика с Заказчиком согласно статье 727 ГК РФ;

8.1.2. Сообщать друг другу об реорганизации, ликвидации, изменении банковских реквизитов, местонахождения, почтового адреса, контактных телефонов в 5-дневный срок со дня таких изменений, принятии решения о ликвидации;

8.2. Подрядчик обязуется:8.2.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и

приложениях к нему, и сдать результат работ Заказчику в состоянии, позволяющем обеспечить нормальную эксплуатацию объектов;

8.2.2. Производить работы в полном соответствии с технической документацией строительными нормами и правилами;

8.2.3. Своевременно поставлять на объекты необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику;

8.2.4. Использовать при выполнении работ по настоящему договору материалы надлежащего качества;

8.2.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности технической документации, предоставленной Заказчиком;- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о

способе исполнения работы;- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой

работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;8.2.6. Допускать к выполнению работ обученный и квалифицированный персонал в

соответствии с ГОСТ 12.0.004-90, Постановлением Минтруда и Минобразования № 1/29 от 13.01.2003, в том числе прошедший проверку знаний по охране труда в текущем году;

8.2.7. Соблюдать при выполнении работ по настоящему договору требования охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, природоохранного законодательства;

8.2.8. Соблюдать внутренний трудовой распорядок, организованный на объекте;8.2.9. Предоставлять Заказчику информацию о ходе выполняемых работ в течение 2 рабочих

дней после получения требования Заказчика об этом;8.2.10. Извещать Заказчика о наличии скрытых работ и производить их приемку в порядке,

определенном в СНиП;8.2.11. Исполнять полученные в ходе выполнения работ письменные указания Заказчика, если

такие указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

8.2.12. Сдать Заказчику результаты выполненных работ в сроки и в порядке, предусмотренные разделом 4 настоящего договора;

8.2.13. По окончании работ произвести уборку мест выполнения работ от отходов, образовавшихся в процессе производства работ на объекте, а также убрать с объекта и его территории свое имущество, оборудование, инструменты, используемые при выполнении работ, в течение 7 дней со дня подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ (согласно Приложению №6 к Договору);

8.2.14. В случае обнаружения недостатков результата выполненной работы в течение гарантийного срока, устранять недостатки своими силами и за свой счет в сроки, установленные в акте, составленном в соответствии с п. 7.3. настоящего Договора.

8.3. Заказчик обязуется:8.3.1. Предоставить Подрядчику объект (помещения в нем) в состоянии, позволяющем

выполнить работы по настоящему договору;8.3.2. Обеспечить Подрядчику (его специалистам) беспрепятственный доступ к объекту

(помещениям в нем) для выполнения работ по настоящему договору;8.3.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ; 8.3.4. Принять результат выполненных работ в порядке, предусмотренном разделом 5

настоящего договора.

27

9. УСЛОВИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОГОВОРА9.1. Размер обеспечения по Договору: _______ (__________) рублей 00 копеек. 9.2. Обеспечение исполнения Договора предоставляется победителем закупки внесением

денежных средств на счет Заказчика. 9.3. Обязательство обеспечения исполнения Договора считается выполненным с момента

поступления денежных средств на счет Заказчика.9.4. Срок обеспечения исполнения договора: с момента заключения договора и по истечении 10

дней с момента подписания сторонами с момента подписания сторонами актов приемки-сдачи выполненных работ по всем объектам.

Обеспечение исполнения обязательств по договору возвращается Подрядчику в течение 20 банковских дней с момента окончания срока, указанного в настоящем пункте Договора на основании письма от Подрядчика о возврате обеспечения договора.

9.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору обеспечение исполнения Договора переходит Заказчику в размере неисполненных или исполненных ненадлежащим образом обязательств, в том числе в виде неустойки, штрафов, пеней, ущерба и т.п.

9.6. Обеспечение исполнения Договора сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

9.7. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Подрядчик.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с даты его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме.

10.2. Договор может быть изменен по соглашению сторон в соответствии с Положением о закупках Заказчика и гражданским законодательством Российской Федерации.

10.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

10.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Договором, Положением о закупках и Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.5. Расторжение Договора по соглашению сторон производится путем подписания соответствующего соглашения. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора, должна дать письменный ответ по существу и в срок не позднее пяти календарных дней с даты его получения. Ненаправление письменного согласия на предложение расторгнуть Договор по соглашению сторон означает отказ стороны от расторжения договора.

10.6. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным условиями Договора, Положением о закупках Заказчика и Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.7. Подрядчик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии со ст. 719 ГК РФ.

10.8. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора он будет считаться расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления.

10.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при невыполнении Подрядчиком работ в установленный договором срок.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ11.1. Претензионный порядок разрешения споров является обязательным для сторон.11.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее

права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

11.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

28

11.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение пятнадцати дней направить письменный мотивированный ответ другой стороне.

11.1.4. В случае неполучения ответа в указанный в Договоре срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

11.2. Все споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Чувашской Республики.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ12.1. Заявления, уведомления, извещения, требования, претензии или иные юридически

значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться сторонами любым из следующих способов: нарочным (курьерской доставкой), заказным письмом с уведомлением о вручении, ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении, по электронной почте.

12.2. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.

12.3. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

12.4. Об изменении наименования, адреса и банковских реквизитов стороны уведомляют друг друга в письменной форме в срок не более 5 (пяти) дней с даты таких изменений. Ответственность за неисполнение данного требования и все связанные с этим негативные последствия несет Сторона, нарушившая его.

12.5. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, стороны руководствуются Положением о закупках и действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.12.7. Перечень приложений к Договору:

Приложением № 1 «Техническое задание на выполнение работ», Приложение №2 «Архитектурно-строительные решения». Приложения №3 «Электроосвещение. Силовое электрооборудование». Приложение №4 «Пожарная сигнализация». Приложение №5 «Сметная документация». Приложение №6 «Акт приемки-сдачи выполненных работ».

13.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗаказчикАвтономное учреждение "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг" города Новочебоксарска Чувашской РеспубликиИНН: 2124036571 / КПП: 212401001БИК 049706001 ОКПО: 13114805Юридический адрес: 429950, Чувашская Республика,г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 107ОТДЕЛЕНИЕ- НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕУФК по Чувашской Республике(АУ "МФЦ" г. Новочебоксарска, л/с 30156J01210)р/счет 40701810297061000549

Подрядчик

Директор

29

__________________Т.Е. Бондарчук М.П.

__________________ ______________М.П.

30

Приложение № 1 к Договору подряда№________ от «__» ____________ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Объем выполняемых работ: Выполнение работ по перепланировке помещений второго этажа АУ «МФЦ» г.Новочебоксарска по адресу: Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.107.

Место выполнения работ (далее - объект): Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.107.

Требования к выполнению работ:14. Все работы выполняются в строгом соответствии с настоящим Техническим заданием и приложениями к нему.15. Работы выполняются согласно объемам, указанным в ведомости объемов работ, требованиям Брендбука, действующим нормативам силами и средствами (механизмы, оборудование, инструменты, технические средства, материалы и т.д.) Подрядчика. Все расходные материалы приобретаются за счет Подрядчика. Доставку оборудования, заказ и доставку материалов на объект, их сохранность и сохранность выполненных работ до приемки работ Заказчиком, обеспечивает Подрядчик.16. Применяемые материалы должны быть новыми, без брака (не были в употреблении, не были восстановлены, не была осуществлена замена составных частей, составов, не были восстановлены потребительские свойства), иметь необходимые паспорта качества, сертификаты соответствия требованиям промышленной, экологической и пожарной безопасности, для объектов социального и бытового значения. Год выпуска материалов не позднее 2016 года.17. Режим работы Подрядчика согласовывается с Заказчиком.18. Необходимо накрывать рядом расположенные витрины, окна, двери укрывным материалом или устанавливать защитные экраны во избежание их загрязнения или повреждения.19. Подрядчик обязан после каждого рабочего дня произвести уборку рабочего места.20. Работы должны быть выполнены с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности СНиП 12-03-2001, охраны окружающей среды.21. При ремонтных работах не допускать обрыва и повреждения датчиков охранно-пожарной сигнализации, СКС, кабель-каналов, системы видеонаблюдения. В случае повреждения вышеуказанных систем на Подрядчика возлагается обязанность по возмещению их стоимости и стоимости их монтажа/демонтажа.22. Все отключения либо переключения электрического оборудования, электроэнергии, охранно-пожарной сигнализации, структурированной кабельной системы Подрядчик производит с письменного согласия директора АУ «МФЦ» г.Новочебоксарска23. Перед началом работ по покраске Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком цвет краски и схему окраски, планируемой к использованию в окрашивании. В случае окраски стен без согласования используемого цвета с Заказчиком, который в итоге не будет соответствовать Брендбуку, Заказчик вправе потребовать переделать работу. В таком случае Подрядчик за свой счет и своими силами обязан перекрасить поверхности в предварительно согласованный с Заказчиком цвет.24. Работа должна быть выполнена в соответствии с настоящим техническим заданием, локальными ресурсными сметами, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федерального закона от 22 июля 2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений, утвержденные Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 N 18-7;

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 23 июля 2001 № 80 «О принятии строительных норм

31

и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»;

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство, утвержденные Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002»;

- СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений, утвержденные Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7;

- ГОСТ 10503-71. Государственный стандарт Союза ССР. Краски масляные, готовые к применению, утвержденный Постановлением Госстандарта СССР от 05.08.1971 № 1358;

- ГОСТ 19214-80. Краски водоэмульсионные для внутренних работ. Технические условия, утвержденный Постановлением Госстандарта СССР от 12.12.1985 № 3945;

- ГОСТ 19111-2001. Межгосударственный стандарт. Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия, утвержденный Постановлением Госстроя РФ от 31.12.2002 № 171;

- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие нормы и стандарты для данного вида работ и используемых материалов.25. Минимальный срок предоставления гарантий качества на работу, в т. ч. на материалы, 3 года со дня подписания Сторонами для объекта акта приемки-сдачи выполненных работ (согласно Приложению №6 к Договору). В случае обнаружения недостатков выполненной работы в течении гарантийного срока, Подрядчик обязан устранить недостатки (в т.ч. переделка работы) своими силами, средствами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком. После окончания работы по устранению недостатков, сторонами составляется акт о приемке выполненных работ по устранению недостатков. При этом гарантийный срок на результат выполненной работы исчисляется вновь с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по устранению недостатков.26. Требование к результатам работы: Подрядчик гарантирует сдачу работы, выполненного в строгом соответствии с Техническим заданием Заказчика, указанными заказчиком условиями договора и требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП, СП, СанПин).

Заказчик_________________________/_______/ М.П.

Подрядчик______________________ /__/ М.П.

32

Приложение №6 к Договору подряда№________ от «__» ____________ 2018 г.

АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новочебоксарск «___» _______ 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от имени ______________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и от имени ______________, ____________, действующего на основании ________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, вместе именуемые как стороны, составили настоящий Акт о том, что:

Во исполнение п. 1.1 Договора Подрядчик выполнил по заданию Заказчика Работы для следующего объекта:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Указанные Работы согласно Договору должны быть выполнены в срок__________.3. Фактические объем и качество выполненных Работ соответствует/не соответствует

требованиям Договора.4. Претензии Заказчика по объему и качеству выполненных Работ:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Настоящим актом стороны подтверждают выполнение (невыполнение) условий Договора _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Настоящий акт составлен в двух экземплярах и в соответствии с условиями Договора является основанием для проведения расчетов за выполненные Работы.

Представитель Заказчика:

___________________ _____________/________________/должность подпись расшифровка

Директор АУ «МФЦ» г.Новочебоксарска ___________________

________________ /_______________/М.П.

__________________ / __________/М.П.

Форма согласована сторонами:

_____________ АУ «МФЦ» г.Новочебоксарска ___________________

_______________ /Т.Е. Бондарчук/М.П.

__________________ / __________/М.П.

33

ЧАСТЬ VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

6.1. Согласие Участника закупкиУчастник закупки соглашается и обязуется выполнить работы по перепланировке

помещений второго этажа АУ «МФЦ» г.Новочебоксарска по адресу: Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.107, в соответствии с извещением, документацией о аукционе в электронной форме, проектом договора, техническим заданием, указанным в документации.

С условиями договора согласны.

«___» ____________ _______г. _________________ (_____________)1

1 Указывается дата подачи заявки, подпись, ФИО лица, уполномоченного на подписание и подачу заявки.

34

6.2. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

№ п\п Наименование документа №

листа

Количество листов

1.2.3.4.…

Всего листов

Указанная форма заполняется участником закупки самостоятельно согласно представляемым документам, входящим в состав второй части заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями документации.

«___» ____________ _______г. _________________ (_____________)2

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки. 2. Не допускается удаление текста из формы заявки участника закупки, кроме текста, написанного курсивом и текста, в отношении которого такая возможность предусмотрена текстом, написанным курсивом.3. Вторая часть заявки содержит документы, предусмотренные в п. 14 информационной карты настоящей документации и форму 6.2.4. Форма 6.2 второй части заявки подписывается лицом, уполномоченным на подписание и подачу заявки, и отправляется на ЭТП в сканированном виде и в формате word.

2 Указывается дата подачи заявки, подпись, ФИО лица, уполномоченного на подписание и подачу заявки.

35

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ

№ Наименование Сведения об Участнике закупки1. Фирменное наименование (полное и сокращенное

наименования организации либо Ф.И.О. Участника закупки – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

2. Организационно-правовая форма3. Учредители (указать полное наименование

юридических лиц – учредителей, Ф.И.О. физических лиц - учредителей), ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона

4. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) / Лист записи ЕГРЮЛ или ЕГРИП либо паспортные данные для участника закупки – физического лица

5. Виды деятельности6. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)7. ИНН, КПП, ОГРН8. ОКПО, ОКВЭД9. Юридический адрес10. Адрес фактического местонахождения (место

жительства – для физического лица)11. Почтовый адрес12. Телефоны (с указанием кода города)13. Факс (с указанием кода города)14. Адрес электронной почты15. Банковские реквизиты (наименование и адрес банка,

номер расчетного счета Участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

16. Ф.И.О. руководителя участника закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона

17. Ф.И.О. уполномоченного лица участника закупки с указанием должности, контактного телефона, электронной почты

18. Сведения о принадлежности к субъектам малого или среднего предпринимательства3

Настоящей заявкой подтверждаем, что ознакомлены с условиями Положения о закупке Заказчика.

Сообщаем, что для совершения сделки по результатам аукциона ________________________________ (наименование организации / физического лица) не требуется решения о ее одобрении (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и другие) в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами (наименование организации / физического лица). [Условие подлежит включению в заявку, если соответствующего одобрения компетентными органами участника закупки не требуется. В противном случае условие не добавляется и должны быть предоставлены соответствующие документы, предусмотренные Информационной картой настоящей документации]

3 Данные сведения не влияют на допуск и оценку заявки и требуются для составления Заказчиком отчетности

36

В случае признания нас Победителем аукциона мы берем на себя обязательства направить заполненный проект договора, включая заполненную смету и другие приложения, для согласования Заказчиком в соответствии с документацией о закупке и своей заявкой в течение одного дня с момента опубликования протокола подведения итогов на ЭТП на электронные адреса контактных лиц, указанных в информационной карте настоящей документации. В случае направления замечаний по договору от Заказчика обязуемся устранить замечания и направить отредактированный договор в срок, указанный в электронном письме Заказчика.

Мы обязуемся заключить со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки.

А также подтверждаем, что _________________________(наименование организации / физического лица)а) правомочно заключать договор __________________; (подпись)б) не находится в процессе ликвидации (для юридического лица) или не признан(о) по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) __________________; (подпись)в) не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях __________________; (подпись)г) не имеет недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.__________________;

(подпись)д) не имеет судимости за преступления в сфере экономики (участник закупки -физическое лицо, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица), а также в отношении указанных физических лиц отсутствуют наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации__________________; (подпись)е) не имеет с Заказчиком конфликта интересов __________________; (подпись)ж) отсутствует в предусмотренном Федеральными законами от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) _________________________.

(подпись)

«___» ____________ _______г. _________________ (_____________)4

4 Указывается дата подачи заявки, подпись, ФИО лица, уполномоченного на подписание и подачу заявки.

37