bases amc n 107 obra alcantarilla flavio nieva baquerizo

7/23/2019 Bases Amc n 107 Obra Alcantarilla Flavio Nieva Baquerizo

http://slidepdf.com/reader/full/bases-amc-n-107-obra-alcantarilla-flavio-nieva-baquerizo 1/58



[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO]

[ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 107-2015-CEP/MPS – PRIMERA CONVOCATORIA]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE

---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------

CPCC. RICHARD R. ALMIRANTE SANTA CRUZ B/ADM. WILDER EMILIO ROJAS CAZO ARQ. ORLANDO LUIS SANTOS ALVAREZ

PRESIDENTE TITULAR 1ER MIEMBRO TITULAR 2DO MIEMBRO TITULAR

2

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

Nº Símbolo Descripción

1 [ABC] / […….] La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe sercompletada por la Entidad durante la elaboración de las Bases.

2 [ABC] / […….] Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad conposterioridad al otorgamiento de la Buena Pro para el caso específico de laelaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el casode los ANEXOS y en la rotulación de los sobres de la Propuesta Técnica yEconómica.

3 IMPORTANTE :

Abc

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el Comité Especialo el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, o por losproveedores. Se debe registrar en color azul.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las Bases Estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

Nº Características Parámetros

1 MárgenesSuperior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cmIzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de FuenteNormal: Para el contenido en generalCursiva: Para el encabezado y pie de página

Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)

4 Color de FuenteAutomático: Para el contenido en generalAzul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)

5 Tamaño de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica11 : Para el nombre de los Capítulos.10 : Para el cuerpo del documento en general

9 : Para el encabezado y pie de páginaPara el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad

8 : Para las Notas al pie

6 AlineaciónJustificada: Para el contenido en general y notas al pie.Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres

de los Capítulos.7 Interlineado Sencillo

8 EspaciadoAnterior : 0Posterior : 0

9 SubrayadoPara los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algúnconcepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberáquedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la SecciónEspecífica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaborado en abril 2014







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



3

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DE MENORCUANTÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN

DE OBRAS1

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 107-2015-CEP/MPS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA EN LA VÍA

EVITAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FLAVIONIEVA BAQUERIZO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE

SATIPO – JUNÍN”.

1 Estas Bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la

siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales comoedificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica,expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



4

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DESELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



5

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 – Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF – Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR – Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción

de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa ydel acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR – Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normasprevistas en las presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en lafecha señalada en el cronograma.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hastaun (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso depropuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de susintegrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de seleccióndeberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripciónen el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidosy Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social dela persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal;teléfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por lasEntidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten coninscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra elOrganismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayorinformación, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

http://www.rnp.gob.pe/








---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



6

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo dedos (2) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidadcon lo establecido en los artículos 55 y 57 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones,según corresponda, con relación a las consultas y observaciones presentadas constaráen el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con loestablecido en los artículos 54 y 56 del Reglamento, en la fecha señalada en elcronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de dos (2) días hábiles contados desde elvencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

De haberse presentado observaciones, el Comité Especial o el órgano encargado de lascontrataciones, según corresponda, debe incluir en el pliego absolutorio el requerimientode pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolverán consultas ni observaciones a las Bases que se presentenextemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCEes de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliegoabsolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión depronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas ofueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que talacogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley,cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras

normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección;y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formuladapor otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley,cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otrasnormas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimientodel plazo para formular observaciones.

El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda,bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para talfin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los

participantes soliciten la elevación de observaciones.







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



7

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro delos diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.7. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por loque deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas comoconsecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestaspor el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de susacciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía nimodificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de laEntidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidaddel proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda,integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazopara formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo paraque los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisiónde pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) díashábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial o al órgano encargado de las contrataciones, segúncorresponda, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE,

conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial o el órganoencargado de las contrataciones, según corresponda, no podrá efectuar modificacionesde oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para laadmisión de propuestas y factores de evaluación se presentan en idioma castellano o, ensu defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductorpúblico juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado,

salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor esresponsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primerocontendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos oelectrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmentemediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio,incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



9

IMPORTANTE:

En caso el proceso se convoque según relación de ítems, los integrantes de unconsorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de unconsorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse

individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos .

En el caso que el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, segúncorresponda, rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representantecomún, según corresponda en atención al numeral 1.8, y este exprese sudisconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz)mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momentoen que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo quefinalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial o el órgano encargado de lascontrataciones, según corresponda, procederá a abrir los sobres que contienen lapropuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por

cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales comoerrores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen elalcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentosque acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que setrate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio defunción pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificadosque acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para locual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecidapara la presentación de propuestas –, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanarla propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y nose encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá lapropuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, encuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrála propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si seformula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez dePaz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. Asu vez, si las Bases han previsto que la evaluación de las propuestas se realice en fechaposterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados quecontienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán

debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial o elórgano encargado de las contrataciones, según corresponda, y por los postores que asílo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial o el órganoencargado de las contrataciones, según corresponda, en acto público, comuniqueverbalmente la admisión de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (oJuez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lodeseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos depresentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con lapresencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como

veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



11

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de lapropuesta, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, segúncorresponda, deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Siluego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el ComitéEspecial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, tendrá lapropuesta por no admitida.

Sólo aquellas propuestas admitidas pasarán a la evaluación económica.

En caso se hubiese previsto la presentación de propuestas en ACTO PRIVADO,para la admisión de propuestas se deberá tener en consideración lo siguiente:

Se procederá a la apertura de las propuestas técnicas presentadas y se verificará quecontengan los documentos de presentación obligatoria y cumplan con los requerimientostécnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplandichos requerimientos no serán admitidas.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales comoerrores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el

alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentosque acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que setrate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio defunción pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificadosque acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para locual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecidapara la presentación de propuestas –, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanarla propuesta técnica.

IMPORTANTE:

En tanto OSCE no comunique a través de su portal institucional la implementación

del mecanismo de notificación electrónica en el SEACE para la Entidad, el ComitéEspecial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, deberánotificar al postor el requerimiento de subsanación de la propuesta técnica en forma personal, conforme a lo dispuesto por la Décima Disposición ComplementariaTransitoria del Reglamento.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y nose encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se tendrá por noadmitida. El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, segúncorresponda, incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del procesoque se publicará en el SEACE, debiendo devolver los sobres que contienen la propuestatécnica y económica, una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de lapropuesta, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, segúncorresponda, deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Siluego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el ComitéEspecial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, tendrá lapropuesta por no admitida.

Sólo aquellas propuestas admitidas pasarán a la evaluación económica.

1.12. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROPUESTAS

Conforme a lo establecido en el numeral 4) del artículo 71 del Reglamento, la evaluación

se realizará sobre cien (100) puntos atendiendo únicamente a la propuesta económica.







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



12

Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial oexcede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será devuelta por el ComitéEspecial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, y se tendrápor no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la

propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntajeinversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPEOi

Donde:i = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta económica iOi = Propuesta Económica iOm = Propuesta Económica de monto o precio más bajoPMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

En caso de convocarse bajo el sistema de precios unitarios, el Comité Especial o elórgano encargado de las contrataciones, según corresponda, deberá verificar lasoperaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existiralguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarleel lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el actarespectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestaseconómicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica seevaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero quecomprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta

todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones,seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme alas disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En caso el otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PÚBLICO, deberáconsiderarse lo siguiente:

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial o el órgano encargado delas contrataciones, según corresponda, se pronunciará sobre la admisión de laspropuestas. El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según

corresponda, procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestaseconómicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieren sido admitidas.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con elprocedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 delReglamento.

IMPORTANTE:

En el caso de contratación de obras a ser ejecutadas fuera de las provincias deLima y Callao, a solicitud del postor, se asignará una bonificación equivalente al diez

por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra objeto del proceso de selección o en las







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



13

provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región.El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP.

4

El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda,procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer losresultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se

consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallandoel puntaje económico y total obtenido por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Prose efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (oJuez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial o el órgano encargado de lascontrataciones, según corresponda, así como por los veedores y los postores que deseenhacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en lamisma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de

otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo. Dicha presunción no admiteprueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

IMPORTANTE :

De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento(110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y laaprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valorreferencial.

En caso el otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PRIVADO, deberá

tenerse en consideración lo siguiente:

El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda,procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas deaquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran sido admitidas.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con elprocedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 delReglamento.

IMPORTANTE:

En el caso de contratación de obras a ser ejecutadas fuera de las provincias deLima y Callao, a solicitud del postor, se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra objeto del proceso de selección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región.El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP.

5

El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda,procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, elaborando en forma previaun cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han

4 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:www.rnp.gob.pe

5 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe













---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



14

quedado calificados los postores, detallando el puntaje económico y total obtenido porcada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Prose efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros delComité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, asícomo por los veedores, de ser el caso.

El otorgamiento de la Buena Pro se publicará y se entenderá notificado a través delSEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité Especial o delórgano encargado de las contrataciones, según corresponda, debiendo incluir el acta deotorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo.

IMPORTANTE :

De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento

(110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y laaprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valorreferencial.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la BuenaPro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin quelos postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En estecaso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberseproducido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro seproducirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento, y podrá ser publicado en elSEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



15

CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollodel proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de lacelebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad que convocó el proceso de seleccióny es resuelto por el Titular de la Entidad o el funcionario a quien este haya delegado dichafacultad.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio ocancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados conanterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes dehaberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debeinterponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomadoconocimiento del acto que se desea impugnar.







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



16

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro ocuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato.Dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de ladocumentación prevista en las Bases, b) La Entidad, de corresponder, solicita lasubsanación de la documentación presentada y c) El postor ganador subsana lasobservaciones formuladas por la Entidad.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra asuscribir el contrato, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lodispuesto en el artículo 148 del Reglamento, según corresponda.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente odebidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o pormedio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica,a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, ademásde los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia de Capacidad Libre de Contratación. Garantía de fiel cumplimiento. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI). Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta

técnica. Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de

Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya laelaboración del expediente técnico.

Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución deobra6, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obrasbajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema decontratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano queincluya la elaboración del expediente técnico.

3.2. DE LAS GARANTÍAS

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento delcontrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento(10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de laliquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia

6 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, enconcordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



17

superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidadespodrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fielcumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar suvigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

IMPORTANTE:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, las micro y pequeñasempresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad lesretenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, siempre que:

- El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) díascalendario.

- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas en función al avance de obra.

La retención se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos arealizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización delmismo.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias se otorgaráuna garantía adicional por este concepto, la misma que se renovaráperiódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, nopudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, debenser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendenciade Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estarautorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancosextranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central deReserva del Perú.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores ocontratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación yeventual ejecución.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en elartículo 164 del Reglamento.

3.5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA7

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan lassiguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.

7 En las obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, estos requisitos deberánser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



18

2. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al

contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumidoesta obligación.

5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto

al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específicade las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de esteadelanto.

6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales8 señaladosen su propuesta técnica.

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendariosiguientes a la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con elcumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el

inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha parael inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico queformará parte del expediente de contratación de la obra.

IMPORTANTE:

De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá designarse a un supervisorcuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por laLey de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

3.6. RESIDENTE DE OBRA9

Profesional10 colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en laespecialidad11, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su soladesignación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra,no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionariode la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultadessuficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúnacalificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmentepropuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser

emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes depresentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emitapronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.

8 Ingenieros o arquitectos.

9 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con unresidente de obra.

10 Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico que es parte de las Bases, conforme a la naturaleza dela obra a ser ejecutada.

11

En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionalespara el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a serejecutada.







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



19

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR12 DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) años de experiencia en laespecialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por lacorrecta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del

contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales delresidente.

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una personanatural como supervisor permanente de la obra.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidaden la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor,según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja originalcon tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra

al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, elque no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena deaplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizaciónpor cada día en que se impida el acceso.

Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuadernode obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante laejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También seanotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, asícomo la respuesta de este último.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia delas ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, pormedio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sidorecibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

I MPORTANTE:

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra lafecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futurascontroversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conformea lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto enla sección específica de las Bases13.

12 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse seaigual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca elproceso de selección.

13 En el caso de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé

la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superioral veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega deladelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) delmonto original correspondiente a esta prestación.







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



21

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es elque se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidaciónmientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la

liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentrodel plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en lasección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldode la liquidación.

3.14. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigenciadesde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que laliquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.

3.15. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases seregirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposicioneslegales vigentes.







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



22

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DESELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LASINSTRUCCIONES INDICADAS)







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



23

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO.

RUC Nº : 20146674403.

Domicilio legal : Jr. Colonos Fundadores Nº 312 – Satipo.

Teléfono/Fax: : 064-546720.

Correo electrónico: : [email protected].

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la Contratación de la Ejecución de la Obra:“Construcción de Una Alcantarilla en la Vía Evitamiento de la Asociación de Vivienda FlavioNieva Baquerizo, Distrito de Satipo, Provincia de Satipo – Junín”.

1.3. VALOR REFERENCIAL14

El valor referencial asciende a S/. 91,325.92 (Noventa y Un Mil Trescientos Veinticinco y92/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida enel costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de[Setiembre de 2015].

Valor Referencial(VR)

LímitesInferior Superior

[S/. 91,325.92 (Noventay Un Mil TrescientosVeinticinco y 92/100

Nuevos Soles), incluyeIGV]

S/. 82,193.33Ochenta y Dos MilCiento Noventa y

Tres y 33/100Nuevos Soles

S/. 100,458.51Ciento Mil

CuatrocientosCincuenta y Ocho y

51/100 Nuevos Soles

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 13 del Reglamento, cuando se trate de unacontratación por relación de ítems, también deberán incluirse los valores referenciales

en números y letras de cada ítem.

Las propuestas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial deconformidad con el artículo 33 de la Ley.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía,deberá tomarse en cuenta la regulación de la Cuarta Disposición ComplementariaFinal del Reglamento.

14 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencialconsignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará elmonto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



24

De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada DisposiciónComplementaria Final, en las Bases del respectivo proceso de selección deberáestablecerse además del valor referencial, los límites de éste, con y sin IGV, tal comose indica a continuación:

Valor Referencial

(VR)

Lím ite Infer io r Lím ite Sup erio r

Con IGV, Sin IGV Con IGV Sin IGV

[S/. 91,325.92(Noventa y Un Mil

TrescientosVeinticinco y

92/100 NuevosSoles), incluye

IGV]

S/. 82,193.33Ochenta y Dos

Mil CientoNoventa y Tres

y 33/100 NuevosSoles

S/. 69,655.37Sesenta yNueve Mil

SeiscientosCincuenta y

Cinco y 37/100Nuevos Soles

S/. 100,458.51Ciento Mil

CuatrocientosCincuenta y

Ocho y 51/100Nuevos Soles

S/. 85,134.33Ochenta y CincoMil Ciento Treintay Cuatro y 33/100

Nuevos Soles

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratación fue aprobado mediante Memorándum Nº 421-2015-GM/MPS,el 02 de Octubre del 2015.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolución Gerencial Nº142-2015-GDUI/MPS, el 08 de Setiembre de 201515.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

05 - RECURSOS DETERMINADOS.

IMPORTANTE:

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley deEquilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual seconvoca el proceso de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de [A SUMA ALZADA] 16, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

NO CORRESPONDE.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que formanparte de la presente sección, en el capítulo III.

15 No considerar este párrafo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico deobra.

16 De acuerdo al artículo 40 del Reglamento, la Entidad también puede establecer como sistema de contratación, el esquema

mixto.







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



25

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [30] díascalendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con loestablecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

S/. 50.00 (CINCUENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES); Lugar de Pago: Unidad de Cajade la Municipalidad Provincial de Satipo.

El monto corresponde al costo de la reproducción de las bases, incluido el ExpedienteTécnico de Obra17.

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.- Ley Nº 30281 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.- Ley N° 30282 - Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para

el año fiscal 2015.- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. - Constitución Política del Perú de 1993, promulgada el 29-Dic-1993.- Decreto Legislativo N° 1017 – Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. - Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento. - Ley N° 29873 que modifica la Ley de Contrataciones del Estado. - Decreto Supremo N° 138-2012-EF que modifica el Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado. - Decreto Supremo N° 080-2014-EF – Modifica el Reglamento del D.L. N° 1017 que

aprobó la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 184-2008-EF. - Directivas del OSCE. - Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. - Ley de silencio administrativo Nº 29060.- Código Civil. - Ley Nº 26572, Ley General de Arbitraje, publicada el 03-Ene-1996, derogado por el

decreto legislativo Nº 1071.- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada el 11-Abr-

2001.- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. - Ley Nº 27050 – Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento,

aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2000-PROMUDEH.

- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promociónde la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa ydel acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

17 Salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



26

CAPÍTULO II DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN18

Prepublicación de Bases (opcional)19.

Etapa Fecha, hora y lugar

Convocatoria : 02 de Octubre del 2015.

Registro de participantes : Del: 05 de Octubre del 2015. Al: 12 de Octubre del 2015.

Formulación de Consultas yObservaciones a las Bases

: Del: 05 de Octubre del 2015. Al: 06 de Octubre del 2015.

Absolución de Consultas yObservaciones a las Bases

: 07 de Octubre del 2015.

Integración de las Bases : 09 de Octubre del 2015. Presentación de Propuestas : 13 de Octubre del 2015.

* En acto privado : Las propuestas serán presentadas por Mesade Partes de la Municipalidad Provincial deSatipo, sito en el Jr. Colonos Fundadores Nº312 – Satipo, en el horario de 08:00 a 17:00 horas.

Calificación y Evaluación dePropuestas

: 14 de Octubre del 2015.

Otorgamiento de la Buena Pro* En acto privado (a través del SEACE) : 14 de Octubre del 2015.

IMPORTANTE:

Debe tenerse presente que en una adjudicación de menor cuantía para la ejecuciónde obras, entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existircomo mínimo seis (6) días hábiles.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Oficina de la Sub Gerencia deLogística de la Municipalidad Provincial de Satipo, sito en el Jr. Colonos Fundadores Nº 312 –

Satipo – Satipo - Junín, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a17:00 horas.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que seindicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro,así como el día y hora de dicha recepción.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

18 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de laficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicadoen la ficha del proceso en el SEACE.

19 El artículo 37 del Reglamento dispone que las Bases aprobadas podrán ser pre publicadas en el SEACE y en el portalinstitucional de la Entidad convocante. Esta prepublicación no constituye una etapa del proceso de selección.







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



27

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, antela ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trámite Documentario) o la quehaga sus veces, sito en el Jr. Colonos Fundadores Nº 312 - Satipo, en las fechas señaladasen el cronograma, en el horario 08:00 a 17:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidentedel Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N° 107-2015-CEP/MPS – PRIMERA CONVOCATORIA.

2.4. PRESENTACION DE PROPUESTAS20

ACTO PRIVADO:

Los participantes presentarán sus propuestas en sobre cerrado, en la dirección, en la fecha yhora señaladas en las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial, conforme a loindicado en la sección general de las presentes Bases.

En ambos casos, las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarándirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N° 107-2015-CEP/MPS – PRIMERA CONVOCATORIA, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

20 De acuerdo con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en una Adjudicación Directa Selectiva puede ser público o privado, lo que debe determinarse en la presente sección.

Señores

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

Jr. Colonos Fundadores Nº 312 – Satipo – Satipo – Junín.Att.: Comité Especial Permanente

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N° 107-2015-CEP/MPS – PRIMERA CONVOCATORIA.

Denominación de la convocatoria: CONTRATACIÓN DE LAEJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA EN LA VÍA EVITAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE

VIVIENDA FLAVIO NIEVA BAQUERIZO, DISTRITO DE SATIPO,PROVINCIA DE SATIPO – JUNÍN”.

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

Señores

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

Jr. Colonos Fundadores Nº 312 – Satipo – Satipo – Junín.

Att.: Comité Especial Permanente

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N° 107-2015-CEP/MPS – PRIMERA CONVOCATORIA.

Denominación de la convocatoria: CONTRATACIÓN DE LAEJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA EN LA VÍA EVITAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DEVIVIENDA FLAVIO NIEVA BAQUERIZO, DISTRITO DE SATIPO,PROVINCIA DE SATIPO – JUNÍN”.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



28

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y [02] copias21.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos22

, la siguientedocumentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada porcada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

b) Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimoscontenidos en el Capítulo III de la presente sección23 (Anexo Nº 2).

b.1 Para la acreditación del requerimiento técnico mínimo, deberán presentar:

Acreditación de los estudios del personal propuesto:Se acreditaran mediante la presentación de constancias, certificados ocualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre que elprofesional propuesto recibió la formación y/o capacitación requerida concluida.

Acreditación de la experiencia del personal propuesto: La experiencia del personal propuesto se acreditara mediante cualquiera de lossiguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectivaconformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otradocumentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia delpersonal propuesto.

Acreditación de las maquinarias y equipos mínimos: Deberá presentar copia simple de comprobante de pago, o tarjetas depropiedad, o contratos de alquiler correspondiente, o en su defecto, unadeclaración jurada de contar con dichas maquinarias y equipos, y que están asu disposición durante el plazo de ejecución de la obra.

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne losintegrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las

que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como elporcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de susintegrantes.

21 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copiasrequerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial o elórgano encargado de las contrataciones, según corresponda.

22 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de laconvocatoria.

23 El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, debe determinar al elaborar las

Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientostécnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación dealgún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentaciónobligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



29

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultadopara actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidosal proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias ysuficientes facultades.

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 5).

f) Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra (AnexoNº 9).

IMPORTANTE:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la noadmisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 delReglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Certificado de inscripción o reinscripción en el registro de la Micro y Pequeña

Empresa – REMYPE, de ser el caso24

.

b) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personascon discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad poréstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite suinscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas conDiscapacidad25.

IMPORTANTE:

En el caso de la ejecución de obras que se ejecuten fuera de las provinciasde Lima y Callao podrá presentarse una solicitud de bonificación por obrasejecutadas en la provincia o provincias colindantes, según Anex o Nº 8 .

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneración del IGV previsto enla Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para laaplicación de la exoneración del IGV (An exo Nº 7) .

En el caso de consorcios, todos los integrantes que figuran en la promesaformal de consorcio deben reunir las condiciones exigidas para acceder albeneficio de la exoneración del IGV, debiendo presentar de maneraindependiente la declaración jurada antes señalada.

IMPORTANTE:

En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuestatécnica, la propuesta será descalificada.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA26

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial (Anexo Nº 6).

24 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.

25 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.26 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



30

El monto total de la propuesta económica deberá ser expresado con dosdecimales.

IMPORTANTE:

La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá

de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración Juradade cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV(An exo Nº 7) , debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sinIGV.

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de lainformación contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica serádescalificada.

2.6. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos parasuscribir el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratación.b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. [DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZA]c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.d) Código de cuenta interbancario (CCI).e) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.f) Designación del residente de obra, cuando no haya formado parte de su propuesta

técnica.g) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de

Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la

elaboración del expediente técnico.h) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de

obra27, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo enobras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expedientetécnico.

i) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema decontratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano queincluya la elaboración del expediente técnico.

j) Copias simples de: comprobantes de pago, o tarjetas de propiedad, o contratos dealquiler legalizado mediante el cual deberá acreditar que las maquinarias y equiposmínimos es de su propiedad mediante tarjetas de propiedad, o comprobantes de pago.

k) Copia de DNI del Representante Legal.l) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa, emitido por los

Registros Públicos con una antigüedad no mayor a treinta (30) días.m) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado o

copia literal de la inscripción de la empresa, emitido por los Registros Públicos con unaantigüedad no mayor a treinta (30) días.

n) Copia del RUC de la empresa.

IMPORTANTE:

En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza decaución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBSy Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las

27 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, enconcordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



31

mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, elnombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturalesy/o jurídicas que integran el consorcio.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores ocontratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y

eventual ejecución.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad les retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, siempre que:

- El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario.- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones

periódicas en función al avance de obra.

La retención se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos arealizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

2.7. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro ocuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato, plazodentro del cual el postor ganador y la Entidad deberán realizar las acciones correspondientespara cumplir las disposiciones contenidas en el numeral 1 del artículo 148 del Reglamento.

La citada documentación deberá ser presentada en Mesa de Partes de la MunicipalidadProvincial de Satipo, sito en el Jr. Colonos Fundadores Nº 312 – Satipo.

2.8. ADELANTOS28

2.8.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgará [un] adelanto directo por el [20%] del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el [ADELANTO DIRECTO] dentro de losocho (8) días calendarios siguientes [A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO] 29 ,adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos30 mediante [CARTA FIANZA] y elcomprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitadodentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue [EL ADELANTO] en la oportunidad prevista, elcontratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra

por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del

28 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectivagarantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad yplazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 187 y 188 del Reglamento.

29 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluyala elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripcióndel contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración delexpediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse queel plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo quecorresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de laejecución de la obra.

30 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo

de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización totaldel adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitidacon una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



32

Reglamento.”

2.8.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [40%] del monto del[CONTRATO ORIGINAL]31, conforme al calendario de adquisición de materiales o

insumos.

Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos32 mediante[CARTA FIANZA] y el comprobante de pago correspondiente.”

2.9. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será Mensual.

De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento, para efectos delpago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodocorrespondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; ala que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

2.10. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del montocorrespondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 díascalendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para talefecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

31 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluyala elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calculaen función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano queincluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos secalcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

32 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenersevigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de maneraproporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



33

CAPÍTULO III REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



34







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



36







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



37







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



38







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



39







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



40







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



41







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



44

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 37

“LA ENTIDAD otorgará [UN] adelanto directo por el [20%] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8)días calendarios siguientes [A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]38

, adjuntando a su solicitudla garantía por adelantos

39 mediante [CARTA FIANZA] y el comprobante de pago

correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) díassiguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue [EL ADELANTO] en la oportunidad prevista, ELCONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por elnúmero de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado.”

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 40

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [40%] del monto del [DEL

CONTRATO ORIGINAL].

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [TRES] días calendarios previos a lafecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición,con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en laoportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, ELCONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [SIETE] días calendariosanteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía poradelantos

41 mediante [CARTA FIANZA] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de laobra. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de

materiales o insumos.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTAtendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número dedías equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado.”

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

37 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectivagarantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad yplazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

38 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluyala elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripcióndel contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración delexpediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse queel plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo quecorresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de laejecución de la obra.

39 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimode vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización totaldel adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitidacon una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

40 En caso de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, este adelanto solocabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.

41 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse

vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de maneraproporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



45

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTAEL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligacionesderivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estadoen caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSNi la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación delcontrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos ovicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [SIETE (7)] años.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objetodel contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto

máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítemvigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y secalculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =0.10 x Monto

F x Plazo en días

Dónde:

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el

contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del montoresultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado ysu Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

OTRAS PENALIDADES:

Adicionalmente se aplicara las siguientes penalidades:

De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del reglamento, en las Bases o el contrato

podrían establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del Reglamento,siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria,hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso,del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calculan de forma independiente a lapenalidad por mora, las mismas que son las siguientes:

N° PENALIDADES SOBRE EL MONTO CONTRACTUAL

1INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONALCuando el Contratista permita que el Trabajador labore sin ella o que lastenga incompletas.

3/1000

2EQUIPOS DEL CONTRATISTACuando el Contratista no cuenta con los equipos mínimos o que los tenga

incompletos para la ejecución de la obra.

3/1000

3 CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA 5/1000







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



47

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver lascontroversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo decaducidad previsto en los artículos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley deContrataciones del estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones delEstado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia,sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según loseñalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutacomo una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todoslos gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓNCONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durantela ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [CONSIGNAR]DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTORGANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓNDEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otraparte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presentecontrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al

[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



48

FORMATOS Y ANEXOS







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



49

FORMATO N° 143

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL PERMANENTEADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA Nº 107-2015-CEP/MPS – PRIMERA CONVOCATORIA. Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/OCONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº

RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], debidamente representado por su[CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONAJURIDICA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIOS, ASI COMO SUNOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos austedes, en relación con la Adjudicación de Menor Cuantía N° 107-2015-CEP/MPS – PRIMERACONVOCATORIA, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento,debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.44

…..………………………….………………….. Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

43

El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o elrepresentante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

44 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



50

ANEXO Nº 1

DECLARACI N JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTEADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA Nº 107-2015-CEP/MPS – PRIMERA CONVOCATORIA. Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DESER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DESER PERSONA JURIDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :


……........................................................... Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de losconsorciados.







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



51

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases ydemás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, elpostor ofrece la Ejecución de la Obra: “Construcción de Una Alcantarilla en la Vía Evitamiento de la

Asociación de Vivienda Flavio Nieva Baquerizo, Distrito de Satipo, Provincia de Satipo – Junín”, deconformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones que se indican en elCapítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.


…….………………………….………………….. Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar elcumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en elcontenido del sobre técnico.







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



52

ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)


De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DESER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado,conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso deselección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos delpresente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir elcontrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así

como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


………………………….……………………….. Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de losconsorciados.







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



53

ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapsoque dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACIÓN DEMENOR CUANTIA Nº [107-2015-CEP/MPS – PRIMERA CONVOCATORIA], responsabilizándonossolidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato deconsorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cadaconsorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DEDOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del procesode selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DELA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%


..…………………………………. ………………………………….. Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI delRepresentante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



54

ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases delproceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la Obra: “Construcción de Una Alcantarilla en laVía Evitamiento de la Asociación de Vivienda Flavio Nieva Baquerizo, Distrito de Satipo, Provincia deSatipo – Junín”, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER

EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] días calendario.


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o








---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



55

ANEXO Nº 6

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTEADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA Nº 107-2015-CEP/MPS – PRIMERA CONVOCATORIA. Presente.-


Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial delpresente proceso de selección, y el expediente técnico de obra45, mi propuesta económica es lasiguiente:

CONCEPTOCOSTO TOTAL

[CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y deser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro conceptoque le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la deaquellos postores que gocen de exoneraciones legales.


……………………………….………………….. Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios, deberárequerirse que el postor consigne en su propuesta económica los precios unitarios ofertadosconsiderando las partidas, planos y cantidades referenciales contenidos en el expedientetécnico que es parte de las Bases; y que se valorizan en función a su ejecución real y por undeterminado plazo de ejecución.

En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema a suma alzada, el postor formularásu propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para su ejecución, según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra contenidos enel Expediente Técnico, en ese orden de prelación; considerándose que el desagregado de partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato,es referencial.

En caso de convocarse el proceso según relación de ítems, cuando los postores se presentena más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.

La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada decumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo 7) , debeencontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.

45 Salvo en obras ejecutadas bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.







---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------



57

ANEXO Nº 8

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADASFUERA DE LIMA Y CALLAO



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DESER PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre elpuntaje total, debido a que mi representada se encuentra domiciliada en [CONSIGNAR DOMICILIO

DEL POSTOR], la que está ubicada en la provincia [CONSIGNAR PROVINCIA O PROVINCIACOLINDANTE AL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARÁ LA OBRA, LA QUE PODRÁ PERTENECERO NO AL MISMO DEPARTAMENTO O REGIÓN]


………………………….……………………….. Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Para asignar la bonificación, el Comité Especial verificará el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los

consorciados.





ANEXO Nº 9

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DESER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto parala ejecución de la obra es el siguiente:

NOMBREDOCUMENTO NACIONALDE IDENTIDAD U OTRO

ANÁLOGO

CARGO Y/OESPECIALIDAD


……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal o común, según corresponda

bases amc n 107 obra alcantarilla flavio nieva baquerizo

Documents