bases veracruz zona sur 00625022-002-09 - gob.mx · jefe de supervisión "a", supervisor,...

COMISIÓN NACION AL P AR A EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGEN AS

1

BASES

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

DELEGACIÓN VERACRUZ

BASES DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

SUPERVISIÓN TECNICA GERENCIAL DE OBRA PARA 23 (VEINTITRES) OBRAS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS, CAMINOS RURALES,PUENTE VEHICULAR, SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA ZONA SUR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACION DE LLAVE, COMPRENDIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)

PRIMERA CONVOCATORIA

No. 00625022-002-09

XALAPA, VER. A 31 DE MARZO DE 2009

LANDERO Y COSS No. 1 COL. CENTRO C. P. 91000, XALAPA, VERACRUZ. TELÉFONO Y FAX: (228) 8 18 56 55, 8 18 54 47, 8 18 57 44 FAX 8 18 51 36, CORREO ELECTRÓNICO:

[email protected]


2

Índice

Página

I INFORMACIÓN GENERAL ..................................................................................... 4

1.-Definición de Términos ........................................................................................ 4

2.-Calendario de Eventos ........................................................................................ 5

3.-Costo de las bases de licitación .......................................................................... 6

4.-Descripción general de los servicios.................................................................... 6

5.-Términos de referencia ….....………………………………………………………... 7

6.-Catálogo de conceptos y planos.......................................................................... 7

7.-Tiempo de ejecución de los servicios.................................................................. 8

8.-Origen de los recursos y autorización presupuestal ......................................... 8

9.-Condiciones de pago ........................................................................................ 8

10.-Garantías ........................................................................................................ 11

11.-Penas convencionales .................................................................................... 12

12.-No negociación de las bases .......................................................................... 14

13.-Cancelación de la licitación ............................................................................ 14

14.-Licitación Desierta .......................................................................................... 14

15.-Asistencia de observadores ........................................................................... 15

II REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR .. 15

III INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPOSICIONES ...................... 18

1.-Proposiciones Conjuntas .................................................................................... 18

2.-Aspectos Técnicos ............................................................................................. 19

3.-Aspectos Económicos ........................................................................................ 21

IV DE LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN ............................................................... 23

1.-Visita al sitio de realización de las obras ............................................................ 23

2.-Junta de Aclaraciones ........................................................................................ 23

3.-Recepción y apertura de Proposiciones ............................................................. 23

4.-Acto de Fallo ...................................................................................................... 24

5.-Del Contrato ....................................................................................................... 25


3

V CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN .......................................... 26

1.-Técnicos ............................................................................................................. 26

2.-Económicos ....................................................................................................... 28

3.-Causas de descalificación ................................................................................. 30

4.-Adjudicación ...................................................................................................... 32

VI INCONFORMIDADES ...................................................................................... 35

ANEXOS

1 Acreditación de la personalidad ......................................................................... 36

2 Declaraciones ..................................................................................................... 37

3 Modelo de Contrato ............................................................................................ 39

4 Términos de referencia ....................................................................................... 50


4

BASES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA GERENCIAL DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

DETERMINADO No. 00625022-002-09 La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en cumplimiento al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las disposiciones contenidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como en las demás disposiciones legales aplicables, llevará a cabo por conducto de la Delegación Estatal en Veracruz la Licitación Pública Nacional, Número 00625022-002-09 para la adjudicación del CONTRATO de supervisión técnica gerencial de obra pública con base en Precios Unitarios y Tiempo Determinado, el que tendrá por objeto la ejecución de la supervisión de las siguientes obras: (ANEXO 1) I INFORMACIÓN GENERAL

1 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

BITÁCORA DE SUPERVISIÓN.-El instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre las partes que firman el CONTRATO, donde se registran los asuntos y eventos importantes que se presentan durante la ejecución de los servicios y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos, misma que será suministrada por la COMISIÓN. COMISIÓN.- La Delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. CONTRATISTA.- Persona Física o Moral que ejecuta los trabajos de supervisión de las obras públicas. CONTRATO.- Documento legal donde se establecen los derechos y obligaciones de las partes contratantes, así como los términos, condiciones y características específicas que regirán la prestación de los servicios. ESTIMACIÓN DE SUPERVISIÓN.- Documentos que presenta la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS en forma periódica para el cobro de sus servicios. LEY.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. LICITANTE.- La persona física o moral, que se haya inscrito y cumplido con todos los requisitos solicitados, y que esté capacitado jurídicamente para contratar la supervisión de las obras materia de la presente licitación.


5

PROPOSICIONES.- Ofertas o propuestas que presenten los LICITANTES. REGLAMENTO.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. COORDINADOR DE SUPERVISIÓN.- Servidor Público designado por escrito por la COMISIÓN, quien fungirá como su representante ante la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS y será el responsable directo de la supervisión de la prestación de los servicios, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el SUPERVISOR. JEFE DE SUPERVISIÓN.- Personal designado por la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, quien fungirá como su representante ante la COMISIÓN y será responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS.- Persona física o moral que celebra el CONTRATO para la prestación de los servicios de supervisión Técnica Gerencial de Obra objeto de esta licitación.

2 CALENDARIO DE EVENTOS FECHA HORA LUGAR

Venta de Bases Del 31 de marzo al 09 de abril de 2009

De 9:00 a 18:00 Hrs.

Depto. Administrativo de la Delegación Estatal Veracruz, calle Fco. Landero y Coss Nº 1, Zona

Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.

Visita al sitio de realización de las obras

NO HABRA VISITA A CAMPO

Junta de aclaraciones 08-abril-2009 16:00 Sala de Juntas de la Delegación Estatal Veracruz, calle Fco. Landero y Coss Nº 1, Zona

Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz. Acto de Recepción y Apertura de PROPOSICIONES

15-abril-2009 16:00 Sala de Juntas de la Delegación Estatal Veracruz, calle Fco. Landero y Coss Nº 1, Zona


Acto de Fallo 20-abril-2009 16:00 Sala de Juntas de la Delegación Estatal Veracruz, calle Fco. Landero y Coss Nº 1, Zona


Firma del CONTRATO 21-abril-2009 Depto. Administrativo de la Delegación Estatal Veracruz, calle Fco. Landero y Coss Nº 1, Zona

Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz


6

3 COSTO DE LAS BASES DE LICITACIÓN Las presentes Bases se pueden adquirir indistintamente, por alguno de los medios que se indican a continuación: a) En la COMISIÓN, ubicada en la calle de Francisco Landero y Coss No. 1 Col. Centro, de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles previo pago en la caja de COMISIÓN, en efectivo, cheque certificado o de caja a favor de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. El costo de las base es de $1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 M. N.). b) Mediante el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales, denominado COMPRANET, cuya dirección electrónica en Internet es: http://compranet.gob.mx. El costo de las Bases es de $1,200.00 (Mil doscientos pesos 00/100 M. N.). c) La revisión previa al pago de las bases la podrán realizar directamente los interesados en la Delegación de la COMISIÓN o a través del sistema Compranet en la dirección electrónica http://compranet.gob.mx. d) La licitación pública se inicia con la publicación de la convocatoria y concluye con la firma del contrato. Los LICITANTES deberán sufragar todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de su PROPOSICION, la COMISIÓN no será responsable de dichos gastos, cualquiera que sea el resultado de la licitación.

4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS La COMISIÓN requiere la prestación de los servicios para la ejecución de los servicios de supervisión Técnica Gerencial de Obra de acuerdo al (ANEXO 1A). Así como la asesoría integral en los procedimientos de licitación de las mismas, para lo cual se obtendrá de “EL CONTRATISTA” la autorización para acceder a las obras.

5 TÉRMINOS DE REFERENCIA Para la prestación de los servicios objeto de este procedimiento, los licitantes deberán considerar los términos de referencia que se agregan a las presentes bases, y forman parte integrante de las mismas, como ANEXO 3


7

6 CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Jefe de Supervisión "A", Supervisor, Cuadrilla de Topografía, Cuadrilla control de calidad, Capturista de datos, COMPUTADORAS Computadora tipo PC Procesador Intel Pentium IV 3.1 o Superior, Memoria Ram de 1 GHZ o superior, Disco Duro 150 G. Monitor Plano de 17” LCD, (PROGRAMAS WINDOWS XP., EXCEL, WORD, PRECIOS UNITARIOS “OPUS Y/O NEODATA” y AUTOCAD 2008), Impresora Epson tinta 4 cartuchos ind. o similar, Estación total Sokkia con aditamentos, Nivel óptico, Equipo para pruebas en terracerías, Equipo para pruebas en pavimentos, Equipo para pruebas para concreto hidráulico, Equipo para pruebas hidrostáticas, Vehículo de transporte tipo camioneta 1.0 ton. Modelo 2008 o mas reciente. Para la ejecución de los servicios objeto de este procedimiento, los LICITANTES deberán considerar la siguiente descripción y catálogos de conceptos: a) Cada licitante deberá entregar el catálogo de conceptos anexo a las bases. b) Se anexa una descripción detallada de cada una de las obras (ANEXO 1)

7 TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TECNICA GERENCIAL DE OBRA

El LICITANTE que resulte adjudicado en este procedimiento, contará con un plazo para la supervisión de los servicios de 255 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO) días naturales, siendo la fecha de inicio 21 de abril de 2009 y la de terminación 31 de Diciembre de 2009. El licitante que resulte adjudicado en este procedimiento, prestará los servicios de Supervisión Técnica Gerencial de Obra de las obras señaladas en el ANEXO 1 hasta el correcto funcionamiento de las mismas.

8 ORIGEN DE LOS RECURSOS Y AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL Los recursos presupuéstales necesarios para llevar a cabo los trabajos objeto de esta licitación, corresponden al ejercicio Fiscal 2009, según Oficio de Autorización No. UCE/DGPIB/037/09 de fecha 16 de enero de 2009 emitido por el C. Javier Camacho Hinojosa Director General del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas.

9 CONDICIONES DE PAGO • La moneda en que deberán cotizar los licitantes y con la que se pagarán los servicios

objeto de la presente licitación, será el peso mexicano.


8

• Los precios serán fijos hasta el total cumplimiento del contrato, y en su caso, durante la vigencia de las ampliaciones y/o prórrogas que hasta en un 25% (veinticinco por ciento) se lleven a cabo, no obstante las variaciones económicas en salarios mínimos o paridad de la moneda.

• Para que una factura pueda entrar a revisión deberá contener el visto bueno del COORDINADOR DE SUPERVISIÓN designado por la COMISIÓN.

• Las facturas y en su caso, nota de crédito que presente LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, deberán contener los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29ª del Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, así como lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

a) ANTICIPO: se otorgará el 10% de anticipo. b) PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS: Se presentarán por la EMPRESA

PRESTADORA DE SERVICIO las estimaciones mensuales, dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la conclusión del mes de la estimación de supervisión, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, obligándose la COMISIÓN a pagarlas en un plazo no mayor a 15 (quince) días naturales, contados a partir de la fecha de autorización por parte del COORDINADOR DE SUPERVISIÓN.

La EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO entregará a la COMISIÓN la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conteniendo como mínimo la que a continuación se especifica: - Carátula de la estimación - Factura - Resumen de la estimación de supervisión - Estado de cuenta - Cuerpo de la estimación de supervisión - Reporte fotográfico - Notas de BITÁCORA DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TECNICA GERENCIAL DE OBRA. - Retención del 5 al Millar a su cargo, por concepto de pago de inspección y vigilancia Secretaría de la Función Pública. Dicha documentación será validada y firmada por el COORDINADOR DE SUPERVISIÓN, quien verificará que la estimación de supervisión presentada por la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO se apegue a lo solicitado en bases y a los servicios realmente prestados; el COORDINADOR DE SUPERVISIÓN contará con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales a su presentación para realizar la revisión y autorización de la estimación de supervisión, debiendo dejar constancia de ello en una nota de BITÁCORA DE SUPERVISIÓN TECNICA GERENCIAL DE OBRA.


9

Tanto la fecha de entrega de la estimación de supervisión por parte de la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO, como la fecha de autorización de la estimación de supervisión por parte de la COMISIÓN, deberán hacerse constar en la BITÁCORA DE SUPERVISIÓN TECNICA GERENCIAL DE OBRA. La SUPERVISIÓN TECNICA GERENCIAL DE OBRA acepta que si por razones que le sean imputables, no entrega la estimación de supervisión de que se trate, dentro de los 6 seis días naturales posteriores a la fecha de corte preestablecida, el plazo máximo para la revisión, aceptación y firma de la misma por parte del COORDINADOR DE SUPERVISIÓN, se iniciará a partir del día siguiente de la fecha retrasada en que la estimación sea entregada por la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO. En el caso de que la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO no presente las estimaciones de supervisión en el plazo establecido en el artículo 54 de la LEY, la estimación de supervisión correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO. Las estimaciones de supervisión y liquidación aunque hayan sido pagadas no se considerarán como la aceptación plena de los servicios, ya que la COMISIÓN tendrá el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutados y en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado. Para el caso que se cubran pagos en exceso, que haya recibido la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO, esta se compromete a reintegrar los mismos, así como los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago del Crédito Fiscal, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente a disposición de la COMISIÓN, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 55, párrafo segundo de la LEY. La EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO y la COMISIÓN convienen que el pago de las estimaciones de supervisión del servicio realizado y cuando corresponda, se efectuará a través de la Delegación de la COMISIÓN. Los importes una vez analizados y calculados deberán considerar para su pago los derechos e impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales. La EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO será la única responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la LEY.


10

Para que proceda el pago de la estimación de los servicios de supervisión, la Empresa prestadora de servicios deberá enviar a la DGPIB por medios magnéticos y a la DECDI el informe que se menciona en los términos de Referencia. c) PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS: Los precios unitarios que cotice el solicitante serán ajustados, cuando proceda, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 fracción XX, 57 fracción I y 58 de la LEY.

10 GARANTÍAS a) La garantía de cumplimiento del CONTRATO, la presentará la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo y deberá constituirse mediante fianza a favor de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, por una cantidad equivalente al 10% del importe total del CONTRATO adjudicado, sin incluir I. V. A., ante una institución legalmente autorizada para tal efecto. b) Concluida la prestación del servicio y no obstante su recepción formal, la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el CONTRATO respectivo. Para garantizar durante un plazo de doce meses el cumplimiento de las obligaciones antes citadas, el CONTRATISTA, deberá otorgar fianza a favor de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, por el 10% del importe ejercido de la prestación del servicio. Las fianzas antes mencionadas, deberán prever, como mínimo, las siguientes declaraciones: - Que se otorgan atendiendo todas las estipulaciones contenidas en el

CONTRATO. - Que para su liberación, será requisito indispensable la manifestación expresa y

por escrito de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. - Que estarán vigentes durante la substanciación de todos los recursos legales o

juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

- Que la fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que la COMISIÓN otorgue prórrogas o esperas para la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO para el cumplimiento de sus obligaciones.

- Que la Afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución establecidos en los Artículos 93, 94, 95 BIS y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del


11

importe de la póliza de fianza requerida, con renuncia expresa a los beneficios que otorga a la institución afianzadora el artículo 119 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

En el supuesto en que las partes convengan la modificación del contrato vigente, LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO deberá contratar la modificación de la póliza de fianza presentando endoso a la misma o bien, una nueva dentro de los (5) cinco días naturales siguientes a la firma del convenio que modifique el contrato principal.

11 PENAS CONVENCIONALES La COMISIÓN verificará permanentemente si los servicios objeto de esta LICITACIÓN se están ejecutando por la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO de acuerdo con los términos de referencia, el catálogo de conceptos, el programa general de ejecución de los servicios (“Programa de erogaciones de la ejecución general de los servicios de supervisión, calendarizado y cuantificado mensualmente, de los conceptos de trabajo que representen el cien por ciento del monto de la propuesta”) y demás anexos del CONTRATO previamente formalizados. Como resultado de lo anterior, la COMISIÓN comparará mensualmente el avance de los servicios realizados contra el programa de servicios aprobado (“Programa de erogaciones de la ejecución general de los servicios de supervisión, calendarizado y cuantificado mensualmente, de los conceptos de trabajo que representen el cien por ciento del monto de la propuesta”); conviniéndose también que si al efectuarse dicha comparación, resultaren los servicios mal prestados respecto de los términos de referencia, especificaciones y normas de calidad pactadas, éstos se tendrán por no realizados.

11.1 RETENCIONES TEMPORALES Si como consecuencia de la comparación de los montos mensuales acumulados realizados, se determina que existen atrasos en el programa de ejecución (“Programa de erogaciones de la ejecución general de los servicios, calendarizado y cuantificado mensualmente, de los conceptos del servicio que representen el cien por ciento del monto de la propuesta”), y el atraso es imputable a la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO, la COMISIÓN procederá a retener temporalmente una cantidad igual a la que resulte de aplicar el 1 % (uno por ciento) a la diferencia existente entre los importes de los servicios que debió de realizar la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO y los realmente ejecutados (sobre montos acumulados). Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que la retención total sea la indicada y no rebase el monto de la garantía de cumplimiento del CONTRATO. El importe de la retención económica que en su caso proceda, será incorporado y validado mediante la firma del COORDINADOR DE SUPERVISIÓN y el JEFE DE


12

SUPERVISIÓN, en la última hoja de la estimación del período al que corresponda la pena económica sin modificar el importe de la estimación. La EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO acepta que si al terminar el plazo del CONTRATO, no concluye con los SERVICIOS, la retención aplicada en el ultimo período se tendrá como definitiva a favor de la COMISIÓN. En todos los casos, el COORDINADOR DE SUPERVISIÓN, indicará en la BITÁCORA DE SUPERVISIÓN TECNICA GERENCIAL DE OBRA de la obra y en la estimación correspondiente el importe de la retención determinada e iniciará simultáneamente los trámites internos a que haya lugar ante la COMISIÓN, a efecto de que en la estimación se considere la retención temporal o la pena convencional definitiva que en su caso proceda.

11.2 POR INCUMPLIMIENTO EN LAS FECHAS PACTADAS DE TERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS

Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la prestación de los servicios pactada en el presente CONTRATO. Lo anterior sin perjuicio de que la COMISIÓN opte por la rescisión del CONTRATO. Las penalizaciones serán determinadas en función de la parte de los servicios que no se hayan prestado oportunamente y se aplicarán sobre los montos del CONTRATO, al 1% uno por ciento del monto de los conceptos faltantes por ejecutar mensual, sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado. Las penas convencionales, únicamente procederán cuando ocurran causas imputables a la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO; la determinación del atraso se realizará con base en la fecha de terminación, fijadas en el programa de ejecución convenido (“Programa de erogaciones de la ejecución general de los servicios de supervisión calendarizado de los conceptos de los servicios que representen el (100 %, cien por ciento) del monto de la propuesta)” En ningún caso, en forma conjunta, la suma total de las penas económicas convencionales mencionadas, podrá ser mayor al monto de la garantía de cumplimiento del presente CONTRATO. En caso de incumplimiento o violación por parte de la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO a cualquiera de las estipulaciones del CONTRATO, la COMISIÓN podrá dentro de la vigencia del CONTRATO, optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las penas convencionales y económicas que se hayan convenido o declarar la rescisión del CONTRATO conforme al procedimiento de la LEY. Si como consecuencia de las causales mencionadas en el párrafo anterior, La COMISIÓN opta por la rescisión administrativa del CONTRATO por causas imputables


13

a la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO, invariable y oportunamente iniciará la ejecución de la fianza de cumplimiento del CONTRATO una vez notificada formalmente la rescisión, previo procedimiento de la LEY. La aplicación de las penas convencionales, es independiente de la exigencia de la fianza de cumplimiento en el caso de rescisión administrativa del CONTRATO.

12 NO NEGOCIACIÓN DE LAS BASES Se hace del conocimiento de los LICITANTES que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta licitación, así como en las PROPOSICIONES presentadas por los LICITANTES, por ningún motivo serán objeto de negociación.

13 CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN. La COMISIÓN procederá a cancelar la licitación en cualquiera de los siguientes casos: 1.- Si se comprueba la existencia de arreglos entre los LICITANTES, o bien, la

existencia de otras irregularidades graves. 2.- Por actos contrarios a la LEY. 3.- Por caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan circunstancias debidamente

justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los servicios y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia COMISIÓN.

14 LICITACIÓN DESIERTA.

La COMISIÓN procederá a declarar desierta la licitación en cualquiera de los siguientes casos: 1.- Cuando las PROPOSICIONES presentadas no reúnan los requisitos de las bases

de la licitación o sus precios de insumos no fueren aceptables. 2.- Cuando el monto de la propuesta solvente más baja rebase el techo financiero

asignado. 3.- Si después de efectuada la evaluación, no fuese posible adjudicar el CONTRATO

a algún LICITANTE. 4.- Cuando ninguna persona adquiera las bases o bien no se reciba proposición alguna


14

15 ASISTENCIA DE OBSERVADORES Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su participación. II REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR

Para participar en este procedimiento, únicamente podrán participar personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, los LICITANTES deberán proporcionar y entregar la siguiente información y documentación: 1.-Documentos para acreditar la existencia y personalidad jurídica de los LICITANTES.

Personas Morales Escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el cual se manifieste que su representante legal cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: (a) Domicilio (calle, número, colonia, código postal, delegación o municipio, entidad

federativa, teléfono, fax y correo electrónico) para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del CONTRATO respectivo; Clave del Registro Federal de Contribuyentes; denominación o razón social; descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas; número y fecha de las escrituras en las que conste el acta constitutiva y en su caso, sus reformas o modificaciones; nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio.

(b) Nombre del apoderado o representante; número y fecha de los instrumentos

notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta; nombre, número y circunscripción del notario o fedatario que los protocolizó.

Personas Físicas Escrito protesta de decir verdad, mediante el cual manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometerse, mismo que contendrá los datos siguientes


15

(a) Nombre; domicilio (calle, número, colonia, código postal, delegación o municipio, entidad federativa, teléfono, fax y correo electrónico) para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del CONTRATO respectivo y Clave del Registro Federal de Contribuyentes

(b) En caso de que tenga representante legal: nombre del apoderado; número y

fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta y nombre, número y circunscripción del notario o fedatario que los protocolizó.

Quien concurra al acto en lugar del representante de algún LICITANTE, deberá presentar carta poder simple, así como copia simple de una identificación oficial del otorgante y del aceptante, para participar en el mismo. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente. Para cumplir con lo señalado en este punto, los LICITANTES podrán utilizar el Anexo 1A el cual forma parte integrante de estas Bases. En caso de que no utilicen dicho anexo, el escrito que presenten para acreditación de la personalidad deberá contener toda la información contenida en el mismo.

2.- Original y copia simple por ambos lados de la Identificación oficial vigente con

fotografía del LICITANTE (en el caso de personas físicas) ó del representante legal o apoderado (en el caso de personas morales) únicamente se aceptará pasaporte vigente, credencial para votar, cédula profesional o cartilla del servicio militar nacional.

3.- Escrito, bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste:

(a) Que acepta que en caso de resultar ganador, los servicios se llevarán a cabo con sujeción a la LEY y su REGLAMENTO. Asimismo que se sujetará al Reglamento de Construcciones para el Estado de Veracruz y a las especificaciones de la obra, los programas de utilización de personal técnico, administrativo y de servicios, mano de obra, maquinaría, equipo y el programa de trabajo que presentó en su propuesta.

(b) Que está debidamente enterado y de acuerdo con los datos que se proporcionan

en lo concerniente a las condiciones y el grado de dificultad de los servicios y de las demás características que ofrece la COMISIÓN como orientación a título enunciativo más no limitativo, quedando bajo la responsabilidad de los LICITANTES juzgar todas las circunstancias, de tal manera que, si cualquiera resultara diferente al momento de la prestación de los servicios la diferencia no justificará reclamación alguna de la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS.


16

(c) Que en caso de resultar ganador, designará a un profesional especializado que sea su representante (JEFE DE SUPERVISIÓN), quien será un profesional Ingeniero Civil cuyo título profesional deberá estar registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública en vigor, con experiencia mínima comprobable de 5 (Cinco) años en trabajos en el área de supervisión de obras civil y similares, conocer ampliamente la LEY y su REGLAMENTO, las normas de calidad, el proyecto y las especificaciones particulares de la obra en cuestión. Dicho JEFE DE SUPERVISIÓN deberá estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones y para la toma de decisiones.

(d) Que no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 51 y

78 penúltimo párrafo de la LEY.

(e) Que por su conducto, no participan en esta licitación, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública en los términos de la LEY o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, y que no se encuentran en ninguno de los supuestos siguientes:

- Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales

que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción; - Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo

capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción, y

- Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

(f) Declaración de que conocen el sitio de los trabajos y sus condiciones

ambientales, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al CONTRATO por este motivo.

(g) Que bajo ningún concepto subcontratará parcial o totalmente los servicios de

supervisión, objeto de esta licitación.

(h) Que acepta las modificaciones realizadas a las bases derivadas de las juntas de aclaraciones.

(i) Que conoce el contenido del modelo de CONTRATO y manifiesta su conformidad

de ajustarse a sus términos.

(j) Declaración de integridad, en la que señale que por sí mismos o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la COMISIÓN, induzcan o alteren la evaluación de las PROPOSICIONES, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.


17

(k) Manifestación escrita de conocer y estar de acuerdo en ajustarse a los términos

de los alcances de los servicios que se licitan, su termino de referencia, así como a las presentes bases de licitación y las Leyes y Reglamentos aplicables Para la presentación de las declaraciones a que hace referencia este punto, los LICITANTES podrán utilizar el formato que se incluye como anexo 2, el cual forma parte integrante de estas Bases.

4.- Acreditar un capital contable mínimo de $ 8’000,000.00 (Ocho Millones de Pesos

00/100 M.N.) para tal efecto deberá presentar: a) Copia simple de la declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal 2007 b) Copia simple de los Estados financieros auditados y autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del año inmediato anterior y el comparativo de razones financieras básicas; En el caso de LICITANTES de reciente creación deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta.

5.- Copia del recibo de pago de las bases de licitación. La información y documentación a que hace referencia este capítulo, deberá presentarse fuera del sobre que contenga sus PROPOSICIONES. III INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPOSICIONES

La entrega de PROPOSICIONES se hará en un sobre cerrado. La documentación distinta a las PROPOSICIONES deberá entregarse fuera de dicho sobre. Todos los documentos y correspondencia relacionados con la presente licitación, deberán estar escritos en tinta indeleble, sin correcciones, tachaduras ni enmendaduras, en idioma Español, con tipo de letra Arial del numero 12. Las PROPOSICIONES y sus anexos deberán estar debidamente firmadas por el LICITANTE ó su representante legal. El incumplimiento de los requisitos antes señalados será motivo de descalificación. Todos los documentos relacionados con importes de la presente licitación, deberán estar presentados en Pesos Mexicanos.

1.-PROPOSICIONES CONJUNTAS Dos o más personas podrán presentar conjuntamente PROPOSICIONES sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición y en el CONTRATO se establezcan con precisión y a satisfacción de la COMISIÓN, las partes de los servicios que cada persona se obligará a prestar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante


18

común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas. Será necesario que cumplan los siguientes requisitos: 1.- Bastará la adquisición de un solo ejemplar de las bases; 2.- Deberán celebrar entre sí un convenio privado certificado ante notario público, el que contendrá lo siguiente:

a. Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación;

b. Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación;

c. Definición de las partes del objeto del CONTRATO que cada persona se obligaría a cumplir, especificando la forma en que serán presentadas a cobro las estimaciones;

d. Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones; e. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente,

para todo lo relacionado con la proposición, y f. Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma

conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del CONTRATO que se firme.

3.- En el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES el representante común

deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fracción anterior se incluirá en el sobre que contenga las PROPOSICIONES.

4.- Para cumplir con el capital contable mínimo requerido por la COMISIÓN, se podrán

sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes. NOTA: El incumplimiento de los requisitos antes señalados será motivo de descalificación.

LAS PROPOSICIONES DEBERÁN PRESENTARSE EN EL SIGUIENTE ORDEN:

DOCUMENTACION LEGAL ADMINISTRATIVA LA 01 ANEXO 1A acreditación de la personalidad. LA 02 anexo ll Manifestaciones y declaraciones diversas.


19

LA 03 Identificación oficial (por ambos lados) del apoderado legal. LA 04 Acreditación de capital contable mínimo.

Copia simple de estados financieros auditados y autorizados por SHCP del año anterior y comparativo de razones financieras básica y Copia simple de declaraciones de ISR presentada ante SHCP, de reciente creación, presentar los más actualizados.

LA 05 Copia del recibo de pago de las bases de licitación. LA 06 Convenio de proposición conjunta de haberla en su caso, previo señalamiento en

el acto de presentación y apertura.

2 ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Metodología de trabajo, señalando sistemas, tecnologías, procedimiento por

utilizar alternativas por analizar y forma de presentación de los resultados (según las características, complejidad y magnitud de los trabajos objeto de la licitación) FORMATO TEC01.

2.2 Relación de equipo técnico necesario incluyendo el científico, de cómputo, de

medición y, en general el necesario para proporcionar el servicio, anotando características, número de unidades, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra en cuyo caso deberán presentar carta compromiso original de compra o renta del equipo, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como de la fecha que se dispondrán en el sitio de los trabajos FORMATO TEC02; en el caso que el equipo de su propiedad deberá presentar copia de facturas que avalen dicha propiedad, así como facturas originales o copias certificadas para su cotejo, en caso de no cumplir con dicho requisito, será causa suficiente de desechamiento de su propuesta.

2.3 Copia de certificaciones de calibración vigente del equipo de laboratorio a

emplear en la ejecución del servicio emitida por el Centro Nacional de Metrología, por un Organismo o Empresa autorizada y certificada por la Secretaria de Economía, o por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya sea en la obra o en las plantas de fabricación, de preferencia deberá(n) contar con registros de acreditamiento de las pruebas que realice ante la Entidad Mexicana de acreditamiento.


20

2.4 Currículum de los profesionales técnicos al servicio del LICITANTE, identificando a los que se encargarán de los servicios, los que deben tener experiencia en trabajos similares, incluyendo copias fotostáticas de actas de entrega recepción, constancia de no inhabilitación por parte de la función pública, notas de bitácora en donde aparezca el personal propuesto, que demuestren el tiempo necesario que estipula los términos de referencia para cada actividad. Currículo de la empresa de los últimos 5 años, en donde se demuestre claramente la experiencia en el desarrollo de servicios similares a los licitados.

2.5 Organigrama personalizado de funcionamiento, identificando al personal que

estará a cargo directamente de la ejecución del servicio objeto del presente concurso.

2.6 Relación de contratos identificando los servicios que hayan realizado y que

guarden similitud con los que se licitan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la licitación, anotando el nombre del contratante, descripción de los servicios, importes ejercidos y por ejercer y las fechas de terminación de los servicios FORMATO TEC03.

Copia de las actas de entrega recepción de los contratos ejecutados. Declaratoria de no antecedentes de vicios ocultos. 2.7 Aceptación de que en caso de resulte con adjudicación favorable en este

procedimiento, designará a un JEFE DE SUPERVISIÓN quien será el responsable directo de la supervisión, verificación de calidad y seguimiento de las obras y deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, planos incluyendo sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de la construcción, bitácora de obra y demás documentos inherentes.

2.8 Carta compromiso de supervisores y jefe de supervisión de trabajar

exclusivamente para la Comisión durante la ejecución del servicio. 2.9 Programa de Ejecución General de los Servicios, calendarizado por partidas y

subpartidas, indicado en porcentaje de avance FORMATO TEC04. 2.10 Programas Cuantificados y Calendarizados por partidas de suministro o utilización de:

- Mano de obra del personal encargado de la ejecución de los servicios, numero requerido, expresados en jornadas e identificando categorías FORMATO TEC05.

- Maquinaria y equipo técnico, científico, cómputo y de medición expresado en

horas efectivas de trabajo, identificando su tipo y características FORMATO TEC06.


21

3. ASPECTOS ECONÓMICOS

3.1 Carta de compromiso de la proposición FORMATO ECO01. 3.2 Catálogo de conceptos: Contendrá unidades de medición, cantidades de trabajo,

precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición. Los precios unitarios se anotarán con número y letra. Los importes con número de cada concepto, se anotarán en los espacios correspondientes del catálogo, presentando subtotales por partidas con los cuales se formulará el resumen por capítulo e importe total. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcta la cantidad del concepto por el precio unitario correspondiente anotado con letra en el catálogo de conceptos. Los precios unitarios anotados en el catálogo de conceptos deben corresponder con los análisis de precios unitarios, se procederá a reconocer como definitivos los precios anotados con letra que contenga el catálogo. Deberá de anotarse el importe total de la proposición, el Impuesto al valor agregado (IVA) y su suma correspondiente FORMATO ECO02. EL LICITANTE deberá usar el catalogo proporcionado por la COMISION, quedando bajo su responsabilidad el utilizar su propio catálogo, para lo cual deberá transcribir con toda precisión los conceptos, unidades y cantidades. De ser así deberá firmar el catálogo proporcionado por la COMISION y entregarlo en el sobre correspondiente a los aspectos económicos.

3.3 Análisis de precios unitarios. Contendrá todos los conceptos del catálogo

solicitado, estructurado por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento, cargos por utilidad y los cargos adicionales FORMATO ECO03.

3.4 Relación y análisis de los costos básicos de los materiales y mano de obra que se

emplearan en los trabajos. 3.5 Análisis, cálculo e integración de costos horarios de la maquinaria y del equipo

técnico, científico y de medición a utilizar, debiendo considerar para efectos de evaluación costos y rendimientos de maquinas y equipos nuevos FORMATO ECO04.

3.6 Análisis del factor de salario real de su personal, de conformidad con lo

establecido en el “Reglamento”, así como los datos básicos de personal y tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de salarios, tomando como base los aranceles de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC) vigentes a la fecha de presentación de propuestas.

3.7 Desglose del factor de indirectos: Estarán representados como un porcentaje del

costo directo y se desglosará en los correspondientes a la administración de


22

oficinas centrales de la obra, seguros, fianzas, etc. se deberá incluir el porcentaje de cada concepto FORMATO ECO06.

3.8 Análisis de costo financiero: El costo de financiamiento de los trabajos estará

representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. Para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos que realizará la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS en la ejecución de los servicios, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará debiendo adjuntarse el análisis correspondiente. La tasa de interés aplicable por financiamiento deberá calcularse con base en un indicador económico específico, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del CONTRATO FORMATO ECO07.

3.9 Utilidad propuesta por el LICITANTE. 3.10 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado

por mano de obra, maquinaria y equipo técnico, científico, cómputo y de medición, con la descripción de cada uno de ellos, indicando cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes FORMATO ECO08.

3.11 Programa de Ejecución General de los Servicios, calendarizado por partidas y

subpartidas, expresado en cantidades de trabajo e importe en pesos de los conceptos de trabajo que representen el 100% del monto de la propuesta, debiendo existir congruencia con los programas que a continuación se indican FORMATO ECO09

3.12 Programas Cuantificados y Calendarizados por partidas de suministro o utilización de:

-Mano de obra del personal encargado de la ejecución de los servicios, expresados en jornadas e identificando categorías y su importe en pesos FORMATO ECO10. - Programa calendarizado de montos mensuales de utilización de maquinaria y

equipo técnico, científico, de cómputo y medición FORMATO ECO11.

IV DE LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN

1. VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS No habrá visita de obra.


23

2. JUNTA DE ACLARACIONES El acto de Junta de Aclaraciones será presidido por un servidor público de la COMISIÓN, quien será el responsable de dirigir el evento y responder las preguntas relacionadas con los aspectos administrativos de las bases. Se contará con la presencia de un representante del Área Solicitante y del Área de Infraestructura de la COMISIÓN quienes serán los responsables de contestar las preguntas presentadas por los LICITANTES relacionadas con aspectos técnicos y económicos de estas bases y de las PROPOSICIONES. Así mismo, se invitará a un representante del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y del Área Jurídica de la COMISIÓN para que participe en el evento de acuerdo a sus atribuciones y competencia. Con el fin de facilitar y agilizar el acto, los LICITANTES podrán presentar por medio magnético y/o escrito sus preguntas directamente a la COMISIÓN; vía fax al número (228) 8 18 51 36, o al correo electrónico [email protected], a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y hasta dos días previos al acto de Junta de Aclaraciones, debiendo enviar por cualesquiera de dichas vías (fax o correo electrónico) copia del recibo de pago de Bases. De igual forma, en el propio acto únicamente podrán formular preguntas los LICITANTES que hayan adquirido Bases, lo que deberán acreditar entregando copia del comprobante de pago al momento de registrarse, en caso contrario se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas. Todas las aclaraciones que se formulen en este acto y que se consignen en el acta correspondiente, formarán parte integral de estas Bases. La asistencia a la junta de aclaraciones es obligatoria por parte de las LICITANTES.

3. ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES El acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES se llevará conforme a lo siguiente: El registro de LICITANTES y la revisión preliminar de documentos distintos a las PROPOSICIONES, se podrá llevar a cabo treinta minutos antes de la hora prevista para el inicio de este evento.


24

El acto será presidido por un servidor público de la COMISIÓN, quien será la única persona facultada para aceptar o desechar las PROPOSICIONES y, en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto. Se invitará a este evento a los representantes del Área Solicitante, Área de Infraestructura, todos de la COMISIÓN y del Órgano Interno de Control. Una vez iniciado el acto, no se aceptarán las PROPOSICIONES de los LICITANTES que no se hayan registrado en la lista de asistencia, como máximo a la hora establecida para inicio del mismo. Una vez recibidas las PROPOSICIONES en sobre cerrado; se procederá a su apertura y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos. Por lo menos un LICITANTE, si asistiere alguno, y el servidor público que presida el acto, rubricarán el catálogo de conceptos de supervisión de obra de las PROPOSICIONES presentadas, y en seguida se dará lectura al importe total de cada una de las PROPOSICIONES. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las PROPOSICIONES, en la que se asentarán las PROPOSICIONES aceptadas para su posterior evaluación y el importe total de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún LICITANTE no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación. En el acta de este evento se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación.

4. ACTO DE FALLO La COMISIÓN notificará en junta pública su decisión acerca del fallo de la licitación, en el lugar, fecha y hora señalados para tal efecto en el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES. Para constancia de la notificación de fallo, se levantará acta de fallo de la licitación, indicando las razones por las cuales las PROPOSICIONES no resultaron ganadoras o los motivos por los que, en su caso hubiera(n) sido desechada(s). Contra la resolución que contenga el fallo, no procederá recurso alguno. Esta acta contendrá los datos de identificación de la licitación y de los servicios objeto de la misma, lugar y fecha en que se firmará el CONTRATO respectivo en los términos de la LEY y la fecha de iniciación de los servicios. La firmarán todos los asistentes a quienes se les entregará copia. Terminado el evento de notificación de fallo, el documento se pondrá a disposición de los LICITANTES interesados en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ubicadas en la calle de Francisco


25

Landero y Coss No. 1 Zona Centro, C.P. 91000, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

5. DEL CONTRATO El CONTRATO que se formalizará con el LICITANTE que resulte adjudicado en esta licitación, corresponderá al modelo proporcionado en los documentos de este procedimiento y se firmará dentro de los de 30 días naturales siguientes a la fecha de fallo. El LICITANTE a quien se le adjudique el CONTRATO, deberá presentar la garantía de cumplimiento previo a la firma del contrato, así como original para cotejo y copia para archivo de la documentación siguiente: Personas Morales

1.- Acta Constitutiva 2.- Cédula de Registro Federal de Contribuyentes 3.- Poder Notarial del Representante Legal 4.- Carta original, en apego a la regla 2.1.16., a la Resolución Miscelánea

Fiscal para 2008 publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo de dos mil ocho y sus modificaciones del 31 de diciembre del mismo año.

5.- Original de los estados financieros o declaración de impuesto sobre la renta entregados en su proposición.

6.- Identificación oficial vigente del Representante Legal. Personas Físicas

1.- Acta de Nacimiento 2.- Cédula de Registro Federal de Contribuyentes 3.- Poder Notarial del Representante Legal, en su caso 4.- Carta original, en apego a la regla 2.1.16., a la Resolución Miscelánea

Fiscal para 2008 publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo de dos mil ocho y sus modificaciones del 31 de diciembre del mismo año.

5.- Original de los estados financieros o declaración de impuesto sobre la renta entregados en su propuesta.

6.- Identificación oficial vigente del Representante Legal.

En caso de que el LICITANTE que resulte adjudicado no firme el CONTRATO por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos del artículo 78 de la LEY.


26

V.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

Para la evaluación de las PROPOSICIONES, la COMISIÓN verificará que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en estas bases de licitación y en la convocatoria correspondiente, evaluándose los siguientes aspectos:

1. TÉCNICOS Se evaluará que en las PROPOSICIONES los LICITANTES hayan considerado: 1.1 Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los servicios,

cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los servicios.

1.2 Que cuente con la maquinaria y equipo adecuado, suficiente y necesario, sea o

no propio, para desarrollar los servicios. 1.3 Que la planeación integral propuesta por el LICITANTE para el desarrollo y

organización de los servicios, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los trabajos.

1.4 Que el procedimiento de supervisión descrito sea aceptable porque demuestra

que el LICITANTE conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para su correcta ejecución, acorde al programa de ejecución considerado.

1.5 Que el capital neto de trabajo del LICITANTE sea suficiente para el

financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado.

1.6 Que el LICITANTE tenga capacidad para pagar sus obligaciones y el grado en

que depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa. 1.7 Que el programa de ejecución general de los servicios corresponda al plazo

establecido por la COMISIÓN. 1.8 Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y

utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.

1.9 Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra,

maquinaria y equipo técnico, científico, cómputo y de medición, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el LICITANTE y con el procedimiento de supervisión a realizar.


27

1.10 Que los insumos propuestos por el LICITANTE correspondan a los periodos

presentados en los programas. 1.11 Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo considerados por

el LICITANTE, sean las adecuadas para prestar los servicios en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de supervisión propuesto por el LICITANTE.

1.12 Que en la maquinaria y equipo, los rendimientos de éstos sean considerados

como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los servicios.

1.13 Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el

LICITANTE para el concepto de servicio en que intervienen, se consideren los desperdicios y mermas.

1.14 Que el personal administrativo y técnico sea el adecuado y suficiente para prestar

los servicios. 1.15 Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes

razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento de supervisión propuesto por el LICITANTE, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los servicios.

1.16 Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la

ejecución de los conceptos más significativos. 1.17 Que incluya la totalidad de la información que le fue solicitada en cada uno de los

formatos de las bases de licitación. 1.18 Que no omita información, documentos y requisitos solicitados en estas bases de

licitación. 1.19 Que tome en cuenta lo establecido en la minuta de la junta de aclaraciones.

2. ECONÓMICOS Los aspectos económicos que se evaluarán son: 2.1 Que los precios propuestos por el LICITANTE sean aceptables, es decir, que los

costos de la mano de obra sean acordes con los aranceles del Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, las condiciones vigentes en el mercado, nacional o


28

de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.

2.2 Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el

importe del precio unitario. 2.3 Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra,

los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario correspondiente

2.4 Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de

que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las PROPOSICIONES.

2.5 Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado

de acuerdo con lo establecido por el REGLAMENTO. 2.6 Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos,

indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales. 2.7 Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano

de obra, maquinaria y equipo . 2.8 Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los

análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.

2.9 Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los

factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto por el REGLAMENTO.

2.10 Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo técnico,

científico, cómputo y de medición se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados.

2.11 Verificar que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado

de acuerdo con lo previsto en el REGLAMENTO. 2.12 Que los costos de los materiales considerados por el LICITANTE, sean

congruentes con la relación de los costos básicos. 2.13 Que los costos de la mano de obra considerados por el LICITANTE, sean

congruentes con el tabulador de los salarios de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría Mexicana de la Industria de la Construcción o la que utilicen.


29

2.14 Que los costos horarios de la maquinaria y equipo técnico, científico, cómputo y de medición se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizar los servicios.

2.15 Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de

acuerdo con lo previsto en el REGLAMENTO. 2.16 Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe

correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo.

2.17 Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado

adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del LICITANTE, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la jefatura de la SUPERVISIÓN TECNICA GERENCIAL DE OBRA encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra.

2.18 Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las

bases de la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico.

2.19 Que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y

determinado considerando lo siguiente:

- Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos.

- Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico;

- Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales, y

- Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el LICITANTE sea congruente con lo que se establezca en las bases de la licitación;

2.20 Que el cálculo e integración del cargo por utilidad, se haya estructurado y

determinado considerando que dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que la SUPERVISIÓN TECNICA GERENCIAL DE OBRA estima que debe percibir por la supervisión de los servicios, así como las deducciones e impuestos correspondientes, no siendo necesario su desglose

2.21 Que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos

que la integran


30

2.22 Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los servicios.

2.23 Que no omita información, documentos y requisitos solicitados en estas bases. 2.24 Que el programa de trabajo sea acorde con el tiempo solicitado por la

COMISIÓN, así como las actividades que inciden antes y durante la obra, con los recursos considerados por el LICITANTE.

2.25 Que coincidan los análisis de precios unitarios analizados detalladamente con los

anotados con letra en el presupuesto presentado. 2.26 Que el desglose o detalle de los análisis de precios unitarios analizados, sea de

acuerdo con el catálogo de conceptos de supervisión entregado. La trascripción del concepto en la matriz del análisis de precios unitarios será la misma que la especificada en el catálogo de conceptos.

2.27 Que tome en cuenta lo establecido en la minuta de la junta de aclaraciones

3. CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN Se desechará la PROPOSICIÓN presentada por un LICITANTE cuando: EN EL ASPECTO GENERAL: 3.1 No cumpla con cualquiera de los requisitos solicitados o no presente alguno de

los documentos firmados establecidos en el capitulo II de las Bases, sus anexos y la junta de aclaraciones; que afecte la correcta evaluación y/o solvencia de la proposición de esta licitación y en la convocatoria.

La presentación incompleta o la omisión de cualquier Documento requerido en las bases

3.2 Su documentación y la de su personal Técnico y Administrativo estén incompletas

y no se acredite contar con la experiencia requerida para los servicios objeto de la licitación.

3.3 La información que proporcione resulte falsa. 3.4 Que se demuestre la presentación de PROPOSICIONES por empresas filiales. 3.5 Que el LICITANTE se encuentre en alguno de los supuestos señalados en los

artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la LEY.


31

3.6 Cuando en la PROPOSICIÓN haya omitido las indicaciones asentadas en las respuestas que se dieron a las preguntas planteadas por los LICITANTES en la junta de aclaraciones o en la documentación complementaria entregada y en su caso las que se hayan generado por las preguntas adicionales.

3.7 La falta de firma o rúbrica en el catálogo de conceptos y programa general de

ejecución de los servicios. 3.8 Cuando modifique el volumen de trabajo expresado por la COMISIÓN en el

catálogo de conceptos 3.9 Omita escribir con letra y/o número uno o varios precios unitarios 3.10 Propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por la

COMISIÓN en estas bases de licitación y conforme a las cuales se desarrollará la licitación y el servicio.

3.11 Que no tome en cuenta lo establecido en la junta de aclaraciones. 3.12 Que al llenar los formatos no contenga la información solicitada en cada uno de

ellos. 3.13 Queden por arriba del techo financiero aceptado. 3.14 El incumplimiento de los requisitos señalados para las proposiciones conjuntas. 3.15 Que el personal se encuentre ya comprometido en otro servicio con la COMISIÓN. EN EL ASPECTO TÉCNICO 3.16 Que los programas propuestos por el LICITANTE sean incongruentes y por lo

tanto no sea factible ejecutar los trabajos. 3.17 Que la PROPOSICIÓN presente incongruencias, contradicciones o cambios en

cualquier especificación o unidad de medida del catálogo de conceptos y cantidades de obra.

3.18 Proponga un plazo de ejecución mayor que el señalado como máximo por la

COMISIÓN. 3.19 Incluya maquinaria y equipo que no reúna las características mínimas necesarias

para la ejecución de los servicios. 3.20 No incluya la mano de obra, maquinaria o equipo necesario para realizar sus

actividades.


32

EN EL ASPECTO ECONÓMICO: 3.21 No entregue el 100 % de los análisis de precios unitarios de los conceptos de

trabajo que representen el monto total de la propuesta. 3.22 Incluya cargos y conceptos indebidos. 3.23 Cuando se compruebe que algún LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar

el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás LICITANTES.

3.24 Se compruebe que el precio propuesto esté fuera de los parámetros de mercado. Al momento de desechar las PROPOSICIONES podrá comunicarse al LICITANTE en el acto que corresponda, asentándose en las actas respectivas las causas que lo originaron.

4. ADJUDICACIÓN De conformidad con lo establecido en el articulo 38 de la “Ley” y por tratarse de servicios especializados y complejos, se requiere contar con empresas que garanticen de forma exitosa la ejecución del “Servicio”, por lo que esta licitación se evaluará por el método de Puntos y Porcentajes (Anexo A.4), por ser el método más conveniente ya que permite evaluar técnicamente las propuestas presentadas con mayor visión que el sistema convencional de evaluación , dando como resultado una mayor transparencia y claridad en el proceso licitatorio. No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por la COMISIÓN que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas. Una vez realizada la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a favor del licitante que haya obtenido el mayor puntaje total en la evaluación técnica y económica, se ajuste sustancialmente a los Documentos de la licitación y cumpla con las condiciones legales, financieras, administrativas, técnicas y económicas solicitadas por la COMISIÓN.


33

En caso de empate en el puntaje total entre dos o más licitantes, la adjudicación se efectuará a favor del aquél que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la COMISIÓN en términos del artículo 37 F del presente Reglamento. En caso que todas las proposiciones fueran desechadas por no reunir los requisitos de las bases de la licitación o sus precios de insumos no fueren aceptables, se procederá a declarar desierta la licitación y se expedirá una segunda convocatoria. VI INCONFORMIDADES

Las inconformidades que se deriven de la presente Licitación deberán presentarse por escrito ante el Órgano Interno de Control en la COMISIÓN dependiente de la Secretaría de la Función Pública, ubicado en Avenida México Coyoacán No. 343, 2º piso, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, C. P. 03330, México, D. F., de lunes a viernes en días hábiles con un horario de 9:00 a 18:00 hrs., el cual esta facultado para conocer, tramitar y resolver las mismas.

Atentamente

C.P. SARA MARIA LOPEZ GOMEZ DELEGADA DE LA COMISION NACIONAL PARA

EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN VERACRUZ


34

ANEXO 1A FORMATO PARA ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD

C.P. SARA MARIA LOPEZ GOMEZ COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS P R E S E N T E. (Nombre del Representante Legal) manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así mismo cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente Licitación Pública, a nombre y representación de (Nombre del LICITANTE) Licitación Pública Nacional No. ---------------------------- Domicilio, Calle y número: Colonia: Delegación ó Municipio: Código Postal: Entidad Federativa: Teléfonos: Fax: Correo Electrónico: Registro Federal de Contribuyentes: No. de la Escritura en la que consta su acta constitutiva: De fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

Descripción del objeto Social:

Reformas al acta constitutiva:

Fecha y numero de la inscripción en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio

Relación de Accionistas: Nombre del Apoderado o Representante: No. de la Escritura Pública mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

De fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

________________, a de de 2009 Protesto lo necesario

Firma Nota: el presente formato podrá ser reproducido por cada Licitante en el modo que estime conveniente en papel membretado, debiendo respetar su contenido, preferentemente en el orden indicado.


35

ANEXO 2A C.P. SARA MARIA LOPEZ GOMEZ COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PRESENTE (Nombre del representante), en nombre y representación de (Nombre del LICITANTE), con el fin de participar en la Licitación Pública Nacional No. --------------, bajo protesta de decir verdad, manifiesto lo siguiente: (a) Que acepta que en caso de resultar ganador, los servicios se llevarán a cabo con

sujeción a la LEY y su REGLAMENTO. Asimismo que se sujetará al Reglamento de Construcciones para el Estado de Veracruz y a las especificaciones de la obra, los programas de utilización de personal técnico, administrativo y de servicios, mano de obra, maquinaría, equipo y el programa de trabajo que presentó en su propuesta

(b) Que está debidamente enterado y de acuerdo con los datos que se proporcionan

en lo concerniente a las condiciones y el grado de dificultad de los trabajos y de las demás características que ofrece la COMISIÓN como orientación a título enunciativo más no limitativo, quedando bajo la responsabilidad de los LICITANTES juzgar todas las circunstancias, de tal manera que, si cualquiera resultara diferente al momento de la ejecución, la diferencia no justificará reclamación alguna del SUPERVISOR

(c) Que en caso de resultar ganador, designará para permanecer en la obra a un

profesional especializado que sea su representante (JEFE DE SUPERVISION) ingeniero civil, cuyo título profesional deberá estar registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública en vigor, con experiencia mínima de 5 cinco años en trabajos similares, conocer ampliamente la LEY y su REGLAMENTO, las normas de calidad, el proyecto y las especificaciones particulares de la supervisión en cuestión. Dicho Jefe de Supervisión deberá estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones y para la toma de decisiones

(d) Que no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 51 y

78 penúltimo párrafo7 de la LEY. (e) Que por su conducto, no participan en esta licitación, personas físicas o morales

que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública en los términos de la LEY o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, y que no se encuentran en ninguno de los supuestos siguientes:

− Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales

que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción;


36

− Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción, y

− Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

(f) Declaración de que conocen el sitio de los trabajos y sus condiciones

ambientales, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al CONTRATO por este motivo.

(g) Que bajo ningún concepto podrán subcontratarse parcial o totalmente los

conceptos de supervisión. (h) Que acepta las modificaciones realizadas a las bases derivadas de la junta de

aclaraciones. (i) Que conoce el contenido del modelo de CONTRATO y manifiesta su conformidad

de ajustarse a sus términos. (j) Declaración de integridad, en la que señale que por sí mismos o a través de

interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la COMISIÓN, induzcan o alteren la evaluación de las PROPOSICIONES, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes

(k) Manifestación escrita de conocer y estar de acuerdo en ajustarse a los términos

de los alcances de los servicios que se licitan, su termino de referencia, así como a las presentes bases de licitación y las “LEY”es y “REGLAMENTO”s aplicables

Nombre y firma del Representante


37

MODELO DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA PARA LA SUPERVISIÓN TECNICA GERENCIAL DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. -------------------, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA COMISIÓN”, REPRESENTADA POR EL C. C.P. SARA MARIA LOPEZ GOMEZ, EN SU CARÁCTER DE DELEGADA ESTATAL EN VERACRUZ, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA _________________________, REPRESENTADA POR ____________________ EN SU CARÁCTER DE ___________________, A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ “EL SUPERVISOR”, QUIENES CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBE DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

D E C L A RA C ION E S I. De "LA COMISIÓN": I.1 Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no

sectorizado, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, de conformidad con su Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2003.

I.2 Que tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar

seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas.

I.3 Que este Contrato se otorga a “EL SUPERVISOR” como resultado de la

Licitación Pública Nacional No. ------------------ , en términos de lo dispuesto por los artículos 4, 27 fracción I, 28, 46, 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 85, 86 y 86 A de su Reglamento.

I.4 Que el C.P. Sara María López Gómez, cuenta con las facultades suficientes para

la celebración del presente Instrumento, de conformidad con el Poder General contenido en la Escritura Pública No. 84,161 de fecha 8 de septiembre de 2008, pasada ante la fe del Notario Público No. 104, de la ciudad de México, D.F., Lic. José Ignacio Senties Laborde.

I.5 Que para la contratación materia del presente Instrumento, se cuenta con la

autorización para cubrir el compromiso presupuestal, como consta en el oficio de autorización número ________________ de fecha _____ de _____ de _____, y el


38

folio número _______________ de fecha ____ de _______ de ______, emitido por ___________________.

I.6 Que se cuenta con el dictamen a que alude el artículo 18, tercer párrafo de la Ley

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. I.7 Que para los efectos legales a que haya lugar señala como su domicilio legal el

ubicado en la Calle de Francisco Landero y Coss No. 1, Zona Centro, C.P. 91000, tels. 01 228 8 18-56-55, 8 18-54-47, 8 18-57-44 fax 8-18-51-36 correo electrónico [email protected] en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

II. De “EL SUPERVISOR”: II.1 Que acredita su legal existencia, con el testimonio de la Escritura Pública número

_________ de fecha ____ de ______ de _____, otorgada ante la Fe del Licenciado ______________, Notario Público ___ de la Ciudad de _______, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio ___________, bajo el folio ______________.

II.2 Que tiene la capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones

administrativas, humanas y legales para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, así como que dispone de la organización y elementos suficientes para ello, dado que dentro de su objeto social se encuentra_______________________.

II.3 Que __________________, en su carácter de _______________, cuenta con las

facultades legales necesarias para suscribir el presente Contrato, como lo acredita con el Testimonio Notarial número __________ de fecha ____ de _____ de _______, otorgada ante la Fe del Licenciado ________________, Notario Público ____ de la Ciudad de _________________, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que tiene conferidas no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

II.4 Que su representante legal se identifica con Credencial para votar, expedida por

Instituto Federal Electoral con número de folio _____________, Clave de Elector __________________ y año de registro _______.

II.5 Que su Clave de Registro Federal de Contribuyentes es ___________________. II.6 Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que ni él ni ninguno de sus socios o

asociados desempeña un empleo cargo o comisión en el servicio público, que conoce el contenido del artículo 32D del Código Fiscal de la Federación de igual forma que su representada no se encuentra en ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 51 y 78, penúltimo párrafo, y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que


39

se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del artículo 33, fracción XXIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asimismo que ha presentado a “LA COMISIÓN” el escrito a que alude la Regla 2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2006 publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 28 de marzo de 2007.

II.7 Que conoce el contenido y requisitos de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, su Reglamento, el Reglamento de Construcción vigente en el lugar en el que se realizan los trabajos, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo los términos de referencia, las especificaciones generales y particulares de los trabajos, las obligaciones que adquiere para la ejecución del servicio de supervisión y en general, toda la información requerida para los servicios materia de este contrato.

II.8 Que para los efectos de este Contrato señala como su domicilio el ubicado en

__________________________________________________. II.9 Vistas las declaraciones anteriores, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 4, 27 fracción I, 28, 46, 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 85, 86 y 86 A de su Reglamento, “LAS PARTES” tienen a bien otorgar las siguientes:

C L Á U S U L A S PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: “LA COMISIÓN” encomienda a “EL SUPERVISOR” la realización de los servicios relacionados con obra pública consistentes en la Supervisión Técnica Gerencial de Obra, en lo sucesivo el servicio, obligándose a llevar a cabo las siguientes actividades de supervisión en las obras siguientes. Apegándose a las bases de la licitación No. 00625022-01-07 su propuesta técnica y económica, los programas autorizados, presupuestos, términos de referencia, así como a las normas de construcciones vigentes, mismas que firmados por “LAS PARTES” se tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato. SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO: “LA COMISIÓN” se obliga a pagar a “EL SUPERVISOR”, por concepto de los servicios descritos en el cuerpo de este Contrato la cantidad total de $______________ (____________________ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), monto que incluye el Impuesto al Valor Agregado correspondiente. El importe corresponde al precio cotizado por “EL SUPERVISOR” y permanecerá fijo hasta el total cumplimiento del Contrato, y en su caso durante la vigencia al 31 de diciembre de 2008.


40

TERCERA. FORMA Y LUGAR DE PAGO: El pago se efectuará en pesos mexicanos y será cubierto por "LA COMISIÓN" en ______ exhibiciones por la cantidad de $______________ (_____________________ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, conforme al siguiente calendario: _____________________________, contra la entrega de los trabajos referidos; y demás obligaciones derivadas del presente Contrato, los controles e informes serán rendidos por “EL SUPERVISOR” de manera mensual en la Delegación Estatal de “LA COMISIÓN” a entera satisfacción de su Titular sita en ____________________________________________________. Los pagos se realizarán dentro de los veinte días naturales posteriores a la presentación de las facturas correspondientes, para revisión y visto bueno del Titular de (Área responsable) de “LA COMISIÓN”, área que se encargará de evaluar los reportes e informes de las actividades efectuadas por “EL SUPERVISOR” durante el período del que se trate así como sus reportes y trabajo final. Las facturas que “EL SUPERVISOR” expida a favor de “LA COMISIÓN” con motivo de los pagos que ésta le efectuará deberán cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, por lo que si dichas facturas no se ajustan a lo establecido, no serán recibidas por “LA COMISIÓN” y ello no implicará responsabilidad alguna de su parte y serán presentadas en la Calle de Francisco Landero y Coss No. 1, Zona Centro, C.P. 91000 de la ciudad de Xalapa, Veracruz., lugar donde se efectuará el pago. CUARTA. PRECIO FIJO: “EL SUPERVISOR” acepta que la cantidad señalada en la Cláusula Segunda de este Instrumento cubre el costo total de los servicios materia de este Contrato, y corresponde al precio consignado en su cotización, el cual permanecerá fijo, por lo que no tendrá derecho a reclamar incremento ni pago adicional alguno. QUINTA. OBLIGACIONES DE “EL SUPERVISOR”: Éste se obliga a atender puntualmente las indicaciones que para el eficaz desempeño de los servicios contratados reciba, así como hacer de su conocimiento cualquier hecho o circunstancia que pueda traducirse en beneficio o perjuicio de los intereses de “LA COMISIÓN”. “EL SUPERVISOR”. Asimismo, se compromete a corregir cualquier error o anomalía que pudiese detectarse durante la prestación del servicio mencionado en la Cláusula Primera del presente Contrato, tales correcciones se harán bajo las mismas condiciones estipuladas en el ANEXO 1. Las funciones que realizará “EL SUPERVISOR”, serán las siguientes: Actividades de Supervisión Técnica Gerencial de Obra Siguientes. _________________________________________. _________________________________________ _________________________________________


41

SEXTA. LUGAR PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS: Los servicios objeto del presente Contrato se realizarán en las localidades indígenas motivo de las obras SÉPTIMA. PLAZO DE EJECUCIÓN: “EL SUPERVISOR” se obliga a realizar los servicios materia del presente contrato en un plazo que no excederá del presente ejercicio fiscal, para lo cual el inicio de los trabajos se efectuará el día 13 del mes de mayo de 2008, y concluirán el 31 de diciembre de 2008, de conformidad con el programa de ejecución. OCTAVA. GARANTÍAS: “EL SUPERVISOR” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes: A) FIANZA DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO “EL SUPERVISOR” se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, mediante fianza que se constituirá a favor de “LA COMISIÓN”, la cual equivaldrá a un 10% (diez por ciento) del monto total estipulado en la Cláusula Segunda, sin incluir el impuesto al valor agregado, debiendo ser entregada la fianza referida, en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales posteriores a la fecha de la notificación del fallo, conteniendo los siguientes características: a. Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este

contrato; b. Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y

por escrito de “LA COMISIÓN”; c. Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos

legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, y

d. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de

ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, renunciando al beneficio de orden y exclusión otorgado en el artículo 118 del mismo ordenamiento, para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza requerida;

e. En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a “EL SUPERVISOR”, derivadas

de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza;

B) FIANZA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS Y/O VICIOS OCULTOS: Con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas “EL SUPERVISOR” se obliga a garantizar los trabajos dentro de los quince días naturales a la recepción formal de los mismos, mediante fianza que se constituirá a favor de “LA COMISIÓN”, la cual equivaldrá a un


42

10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega – recepción de los trabajos. La fianza deberá cumplir con las características que se encuentran establecidas en el artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. NOVENA. AJUSTE DE COSTOS. “LAS PARTES” convienen en revisar y en su caso, ajustar los costos que integran los precios unitarios pactados en este Contrato, cuando durante su vigencia ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el mismo, que determinen un aumento o reducción de costos de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia. La revisión se efectuará conforme al procedimiento establecido en los artículos 57 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 144 al 153 de su Reglamento. Los ajustes de costos que, en su caso procedan se realizará aplicando los índices a que se refiere el artículo 58, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicarán las variaciones que determine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para los salarios mínimos generales en el Distrito Federal. DÉCIMA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. La recepción de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizará mediante comunicación que por escrito haga “EL SUPERVISOR” a “LA COMISIÓN” a la terminación de éstos, y “LA COMISIÓN” verificará que los trabajos estén concluidos dentro de un plazo de 8 días naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la comunicación de “EL SUPERVISOR”. Comprobada la terminación de los trabajos conforme al párrafo anterior “LA COMISIÓN” procederá a su recepción dentro de los 15 días naturales siguientes, para lo cual en la misma fecha levantará el acta de entrega-recepción correspondiente, comunicando dicha fecha oportunamente al Órgano Interno de Control de “LA COMISIÓN”, a fin de que si una u otra lo estiman conveniente nombren representantes que asistan al acto. El acta que se levante deberá formularse con apego a los términos del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas. Previamente a la recepción de los trabajos “EL SUPERVISOR” se obliga a entregar la Garantía de Defectos y Vicios Ocultos. DÉCIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO: “LA COMISIÓN” podrá modificar las especificaciones consignadas de los términos en que se deban prestar los servicios, únicamente cuando éstas sean notificadas por escrito a “EL SUPERVISOR” y de mutuo acuerdo se establezcan los ajustes correspondientes en un documento que será parte integrante de este Instrumento. Ningún acuerdo verbal constituirá obligación alguna.


43

DÉCIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR. “EL SUPERVISOR” se obliga a prestar los servicios objeto del presente Contrato conforme a los términos establecidos en el Anexo I y por lo establecido en el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que la prestación de dichos servicios se efectúe a satisfacción de el Área de Operación de “LA COMISIÓN” en Veracruz así como a responder por su cuenta y riesgo de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA COMISIÓN” o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma. DÉCIMA TERCERA. PENAS CONVENCIONALES: En caso de que “EL SUPERVISOR” no cumpla con las obligaciones contraídas en el presente Instrumento en el tiempo estipulado para la prestación del servicio por razones a él imputables, conviene en pagar a "LA COMISIÓN", a título de Pena Convencional el equivalente al 1% (Uno por ciento), por cada día natural de atraso en la prestación de los servicios, porcentaje que se aplicará sobre el monto total del servicio no prestado oportunamente, cantidad que no incluye el Impuesto al Valor Agregado, sin exceder del 10% del importe total del Contrato, de conformidad con el artículo 46 fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas. DÉCIMA CUARTA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA: “LA COMISIÓN” podrá rescindir administrativamente el presente Contrato sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, en apego al artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, por una o varias de las causas imputables al mismo, que se encuentran previstas en el artículo 127 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas. El procedimiento de rescisión se podrá llevar a cabo en cualquier momento, cuando “EL SUPERVISOR” incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la citada Ley. La determinación de dar por rescindido administrativamente el Contrato, no podrá ser revocada o modificada por “LA COMISIÓN”. DÉCIMA QUINTA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS “EL SUPERVISOR” se obliga a no ceder a terceras personas físicas o morales en forma parcial o total los derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, así como los derechos de cobro por la prestación de los servicios realizados. DÉCIMA SEXTA. RESPONSABILIDAD LABORAL: “EL SUPERVISOR” asume plenamente cualquier tipo de responsabilidad que con motivo de este Contrato o de la realización y prestación del servicio pudiera derivarse, relevando de toda responsabilidad obrero-patronal a “LA COMISIÓN”. Asimismo, “LAS PARTES” aceptan y reconocen expresamente que no son aplicables a este Contrato, las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, ni de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentarias del artículo 123 Constitucional. DÉCIMA SÉPTIMA. SUSPENSIÓN TEMPORAL.-“LA COMISIÓN” podrá suspender temporalmente en todo o en parte los servicios contratados en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su


44

terminación definitiva, misma que será autorizada por el representante legal de “LA COMISIÓN”. El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. DÉCIMA OCTAVA. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO.-En todos los casos de suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada del Contrato, “LA COMISIÓN” procederá a levantar acta circunstanciada con o sin la comparecencia de “EL SUPERVISOR”, haciendo constar el estado en que se encuentre los trabajos, y con base en ella se hará a “EL SUPERVISOR” el pago de finiquito correspondiente. Lo expuesto anteriormente es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. DÉCIMA NOVENA. OBLIGACIÓN COMÚN.-“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación del servicio objeto de este Contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento en vigor, y las demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables. VIGÉSIMA. IMPUESTOS.- “LAS PARTES” convienen en que los impuestos que se generen con motivo de la celebración del presente instrumento, correrán a cargo de la parte que le corresponda, por su parte “EL SUPERVISOR” manifiesta, que se encuentra al corriente del pago de obligaciones fiscales. VIGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA: “LA COMISIÓN” podrá dar por terminado anticipadamente a la fecha de su vigencia el presente Instrumento, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio grave al Estado, de conformidad con lo previsto con el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, lo anterior sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, mediante notificación por escrito con acuse de recibido de “EL SUPERVISOR”, que deberá efectuarse con antelación mínima de 15 (quince) días hábiles a la fecha que se proponga para la terminación, procediendo de inmediato a finiquitar las obligaciones pendientes de cumplir por cualquiera de “LAS PARTES” para su liquidación. En todos los supuestos aludidos en esta Cláusula, “LA COMISIÓN” deberá liquidar, en su caso, a “EL SUPERVISOR” los servicios que hubieren sido aceptados a entera satisfacción de “LA COMISIÓN” y que no se hayan pagado. VIGÉSIMA SEGUNDA. VIGENCIA: El presente Contrato surtirá sus efectos a partir de la fecha de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2008.


45

VIGÉSIMA TERCERA. LEGISLACIÓN APLICABLE: “LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los servicios objeto de este Instrumento, a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas supletorias que le sean aplicables. VIGÉSIMA CUARTA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para todo aquello que no se encuentre expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someterán a las disposiciones legales aplicables y a la competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, Distrito Federal renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa. Leído que fue el presente Contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman de conformidad por triplicado en la Ciudad de Xalapa, Veracruz a los trece días del mes de mayo de 2008.

Por “LA COMISIÓN”

Por “EL SUPERVISOR”

C.P. SARA MARIA LOPEZ GOMEZ

Delegada Estatal


46

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA GERENCIAL DE OBRA(S) DENTRO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI).

CONTENIDO 1.- ALCANCES 2.- DISPOSICIONES GENERALES

2.1.- Definición de términos 3.- SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE LICITACION PARA ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS. 4.- REVISIÓN DEL PROYECTO Y EXPEDIENTE TÉCNICO 5.- CONTRATO, PRESUPUESTO DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS 6.- PROGRAMA DE OBRA 7.- SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN

6.1-Supervisón topográfica verificatoria. 6.2-Verificación de Control de Calidad. 6.3-seguimiento de Programa 6.4- Cantidades de Obra

8.- ESTIMACIÓN DE OBRA 9.-APERTURA Y CIERRE DE LA (S) OBRA (S) 9.1-Apertura de la (s) obra (s) 9.2-Terminación de la (s) obra (s) 9.2.1- Estimación de cierre 9.2.2- Entrega recepción de la(s) obras(s) 9.3-Finiquito de la (s) obra (s) 10.-CIERRE DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN


47

11.-CANALES DE COMUNICACIÓN 11.1.1-Bitácora 11.1.2- Bitácora de servicios 11.2-Juntas de obra 11.3-Documentación 11.4-Informes 11.-NORMAS APLICABLES

48

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS

INDÍGENAS

1.- ANTECEDENTES La Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), tiene programado realizar, a través de la (s) dependencia (s) ejecutora (s) designadas por el Gobierno del Estado durante el año 2009, la ejecución de obras de Infraestructura Básica con base en el Anexo 1 del Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Gobierno del Estado y la CDI a través del Programa de Infraestructura Básica Para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI), las siguientes obras en las modalidades y regiones: OBJETIVO: Como objetivo primordial, se pretende llevar a cabo la Verificación, apoyo técnico, administrativo y financiero de las obras del Programa de Infraestructura Básica (PIBAI) Ejercicio Fiscal 2009 de acuerdo a las funciones establecidas en el art. 84 del RLOP, en el rubro de Supervisión Técnica Gerencial de obras, consistente en obras de carreteras alimentadoras, puentes vehiculares, agua potable y alcantarillado sanitario. 2.- DISPOSICIONES GENERALES 2.1.- DEFINICIÓN DE TERMINOS CDI.- Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. DGPIB.- Dirección general de infraestructura básica de la CDI. DECDI.- Delegación Estatal de la CDI. PIBAI.- Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas DEPENDENCIA EJECUTORA.- Es la dependencia designada por el gobierno del Estado y es la máxima autoridad referente al proyecto, dirección y ejecución de la (s) obra(s). RESIDENTE DE OBRA.- Servidor público designado por la dependencia ejecutora quien fungirá como su representante ante el contratista y quien será responsable directo de la ejecución de los trabajos. CONTRATISTA.- Persona física o moral que elaborará la obra pública. SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.- Personal de la contratista responsable de la ejecución de la obra.

49


INDÍGENAS

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN.- Servidor Público designado por escrito por la COMISIÓN, quien fungirá como su representante ante la (supervisión gerencial) y será el responsable directo de la verificación de la prestación de los servicios, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el SUPERVISOR. SUPERVISIÓN TECNICA GERENCIAL DE OBRA.- Persona física o moral que celebra contrato por la prestación de los servicios de obra pública JEFE DE SUPERVISIÓN.- Personal designado por la supervisión técnica gerencial de obra. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es la autoridad máxima en todo lo referente a la supervisión técnica gerencial de obra de la(s) obra(s). La supervisión técnica gerencial de obra, deberá participar desde los procesos de licitación y contratación hasta la entrega recepción de las obras La supervisión técnica gerencial de obra. Se considera como una extensión de la CDI en cuanto a su relación de trabajo; por lo tanto, debe identificarse plenamente con sus políticas y metas, y ser corresponsable en la consecución del objetivo común: Optimizar la calidad, costo, tiempo de ejecución y seguridad de la (s) obra (s). Que el plazo para la ejecución de los servicios que se prestan será de 267 días naturales. El servicio de supervisión contempla la, INFORMACIÓN, VERIFICACIÓN DE CALIDAD, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA (S) OBRA (S) conforme las especificaciones particulares de cada proyecto. Durante la ejecución de las obras, la Supervisión Técnica Gerencial de Obra deberá tener siempre una actitud ejecutiva de carácter preventivo más que correctivo, validando los trabajos ejecutados para continuar con la siguiente etapa del proceso constructivo, en caso de no cumplir con la calidad y/o especificaciones requeridas, deberá rechazarlos, notificando a la contratista y a la Ejecutora su sustitución, corrección o modificación, hasta que cumplan con las especificaciones marcadas en el proyecto. Si durante el proceso constructivo se detectara algún imprevisto para continuar con la ejecución de la (s) obra (s), la supervisión técnica gerencial de obra y la contratista deberán plantear una solución alternativa, siempre y cuando no signifique un cambio sustancial en el proyecto, altere el presupuesto, el programa de ejecución o afecte su seguridad. Para ello, deberá solicitar a través de la (s) dependencia (s) ejecutora (s) a la dependencia federal normativa correspondiente su opinión y en todo caso la validación de dicha modificación. Previo informe a la CDI (DGPIB-DECDI)

50


INDÍGENAS

Se ejecutará el número de pruebas de laboratorio, su frecuencia y calidad de las mismas, las especiales, cuando sea el caso, así como los equipos a utilizar. La supervisión técnica gerencial de obra, deberá integrar la documentación generada por la contratista, así como las verificaciones que realice, para que esté en posibilidades de conciliar lo conducente, manteniendo informada en todo momento, a la CDI (Delegación en el Estado (DECDI) y a la Dirección General del Programa de Infraestructura Básica (DGPIB)) sobre el particular. La supervisión técnica gerencial de obra durante su intervención en la (s) obra (s) se apegará a los turnos de trabajo que programe la empresa contratista. La documentación que se presente la supervisión técnica gerencial de obra será el resultado de los trabajos realizados en campo y gabinete. La supervisión técnica gerencial de obra mantendrá actualizados los datos necesarios en un sistema de cómputo, que permita de manera oportuna y confiable conocer el grado de avance físico y financiero por concepto de obra en cualquier momento. La supervisión técnica gerencial de obra verificará de que las obras, se ejecuten de acuerdo con los proyectos y especificaciones generales y particulares de la(s) dependencia(s) federal(es) normativa(s), con la calidad requerida, dentro de los conceptos del presupuesto y plazos establecidos en sus respectivos contratos, así como de que se cumpla con todos los ordenamientos legales y se establezcan los sistemas de seguridad en cada una de la (s) obra (s), se realicen las acciones de mitigación al impacto ambiental, se documenten oportunamente las diferentes etapas de las obras y se aplique correctamente la distribución de los recursos, estableciendo una comunicación ordenada y permanente entre las diferentes instancias involucradas, con el fin de alcanzar los objetivos señalados en las Reglas de Operación del Programa. 3.- SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PARA ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS. 3.1.- La supervisión técnica gerencial de obra realizará el seguimiento al proceso de adjudicación de las obras, realizando las siguientes funciones: 3.2.- Verificar que el catalogo de conceptos de cada una de las obras autorizadas, sea el que se licite, así como la descripción de la obra sea la indicada en el anexo I del acuerdo de coordinación, independientemente de la modalidad adoptada para la adjudicación y que, contenga las consideraciones tratadas en la junta de aclaraciones

51


INDÍGENAS

3.3.- Asistir a los actos de la licitación (junta de aclaraciones, acto de presentación y apertura de propuestas y fallo). 3.4.- Verificar que la documentación que se vaya generando durante cada una de las etapas del proceso de adjudicación, tenga la congruencia respectiva entre sí, recabando copia de las mismas para la integración del expediente que entregará a la DECDI. 4.- REVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO 4.1 El proyecto ejecutivo completamente terminado y validado por la dependencia normativa federal que corresponda, incluirá los planos de construcción, especificaciones generales y particulares, normas, catálogos de conceptos con volúmenes y precios unitarios que forman parte integral de las bases de licitación para la contratación de la ejecución de la (s) obra (s). La supervisión técnica gerencial de obra recibirá copia de la dependencia ejecutora, de acuerdo a los alcances de su contrato y será responsable de revisarlo, concentrar volúmenes de obra, detectar oportunamente errores, omisiones o inconsistencias. 4.2- La supervisión técnica gerencial de obra debe mantener el registro de planos y especificaciones, cuidando de que en los documentos modificados queden anotados tales hechos, la fecha de modificación y la firma y nombre de la autoridad que autoriza; paralelamente, ajustará el cuadro de costo de obra, las cantidades de obra por ejecutar y los programas, si esto es necesario. 4.3- La supervisión técnica gerencial de obra realizará una comparación técnica y objetiva de los recursos humanos, materiales y equipos propuestos por la contratista seleccionada, contra los volúmenes de catálogos y programas requeridos para cumplir con el proyecto ejecutivo de la (s) obra (s) y así determinar la factibilidad de su cumplimiento. 5.- CONTRATO, PRESUPUESTO DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS 5.1- La DECDI entregará a la supervisión técnica gerencial de obra copia de la oferta presentada por la adjudicación del contrato de la (s) obra (s) en cuestión, en la que se asiente el presupuesto de la (s) obra (s) y los precios unitarios pactados. La supervisión técnica gerencial de obra será responsable de analizar y evaluar permanentemente el presupuesto de la (s) obra (s), vigilando que el monto autorizado cubra la ejecución de la misma, informado en su momento a la DECDI cualquier incremento que sufran la (s) obra (s) y el motivo que lo generó, y en su momento la DECDI informará a la DGPIB.

52


INDÍGENAS

6.- PROGRAMA DE OBRA 6.1 El programa detallado por concepto y ubicación de la (s) obra (s) lo propondrá la contratista adjudicataria a la Residencia de obra, y la supervisión técnica gerencial de obra lo recibirá y verificará que sea factible y aceptable desde el punto de vista de su realización física, que tome en cuenta la relación entre las diversas partes de la (s) obra (s), sea congruente con los recursos asignados y cumpla con lo pactado en el contrato. En caso necesario solicitará a la contratista las modificaciones necesarias con el presupuesto correspondiente. Dándole seguimiento para informar a la contratista, a la (s) dependencia (s) ejecutora (s) y a la DECDI de las desviaciones detectadas, proponiendo las acciones necesarias para ajustar la (s) obra (s) a los tiempos y montos pactados. 6.2- De la misma manera recibirá los programas detallados de mano de obra, materiales y de maquinaria y equipo registrando por semana el número y disponibilidad de los mismos, así como sus rendimientos, informará a la DECDI de las desviaciones que se registren. 6.3- Para su consulta rápida elaborará y mantendrá actualizados los informes de obra correspondientes a los avances físicos y a los avances financieros. 7.- SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 7.1 Supervisión Topográfica Verificatoria. La supervisión técnica gerencial de obra participará en la entrega que haga la residencia de obra a la contratista físicamente en el campo del trazo y sus referencias. Una vez ocurrido este acto, tanto la supervisión técnica gerencial de obra como la contratista deberán comprobar que las referencias en campo sean las correctas y acordes con el proyecto. Cada vez que se autorice una modificación al proyecto, la Supervisión Técnica Gerencial de Obra conciliará con la contratista, la información topográfica para precisar y determinar los volúmenes ejecutados. . Durante la ejecución de la (s) obra (s) verificará las cantidades de obra realizada, por concepto de obra terminada, que servirán como número generador de apoyo a las estimaciones, en el entendido de que no medirá cantidad alguna de obra ejecutada fuera de proyecto, no autorizada.

53


INDÍGENAS

En los bancos de préstamos necesarios para la ejecución de las obras, la Supervisión Técnica Gerencial de Obra verificará la información tanto de calidad como de liberación de los mismos para su explotación, que le presente la contratista. Deberá mantener el personal de topografía equipado adecuadamente para la obtención de la información señalada. La supervisión técnica gerencial de obra cuando detecte actividades críticas que acusen atrasos en el programa, se dará un seguimiento especialmente detallado en el proceso de revisión y estudiar conjuntamente con la Ejecutora, si estos pueden recuperarse con acciones correctivas que sean realistas en cuanto a recursos necesarios, o bien, optimizando procedimientos constructivos, eliminando tiempos muertos y esperas de suministros 7.2- Verificación de Control de Calidad La supervisión técnica gerencial de obra verificara el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en los planos y especificaciones particulares del proyecto. A la supervisión técnica gerencial de obra le corresponde vigilar que la contratista a través de su laboratorio cumpla con el control de calidad de la (s) obra (s), y que este control sea completo, oportuno y confiable. Corresponderá a la contratista el ensaye y entrega de los resultados de pruebas o certificados de calidad de los materiales; por su parte la supervisión técnica gerencial de obra, evaluará los resultados de pruebas o certificados de calidad presentados y emitirá oportunamente a la Residencia de obra, a la DECDI sus comentarios y observaciones comparados con los resultados de sus propias pruebas. Será responsabilidad de la supervisión técnica gerencial de obra consultar con la contratista y estar al pendiente de los suministros y fabricación de los materiales para su oportuna intervención manteniendo la debida comunicación con la Residencia de obras; la supervisión técnica gerencial de obra llevará el seguimiento de la entrega de los resultados de dichas pruebas a la propia Residencia y a la CDI (DECDI). La supervisión técnica gerencial de obra de recibirá de la contratista los reportes que genere el laboratorio para su revisión,; informará a la DECDI así como a la Residencia de obras sobre cualquier problema o irregularidad que se haya detectado durante la revisión haciendo notar faltantes de información. La supervisión técnica gerencial de obra incluirá en sus reportes los resultados de las verificaciones que haya realizado, entregando a la DECDI y a la Residencia mensualmente la información actualizada de las mismas, que servirá como soporte para la estimación correspondiente.

54


INDÍGENAS

Le será rescindido el contrato a la supervisión técnica gerencial de obra, que durante el proceso de su servicio no cumpla con la calidad de los servicios requerida. 7.3- Seguimiento del programa Tomando en cuenta el programa que proporciona la contratista, la supervisión técnica gerencial de obra llevará a efecto el seguimiento del mismo, a través de algún mecanismo ya sea por diagrama de vectores, ruta crítica o similar con la finalidad de poder detectar desviaciones para proponer oportunamente los mecanismos o ajustes para cumplir con las metas y montos pactados. 7.4- Cantidades de Obra. La supervisión técnica gerencial de obra calculará las cantidades de obra ejecutada apoyándose con los resultados verificatorios, cuidando de no incluir aquellas cantidades de obra cuya calidad no se haya demostrado que cumple con las especificaciones. Los volúmenes de obra aceptados los registrará en la hoja de control de volúmenes, en las que deberán quedar asociadas con su posición dentro de la (s) obra (s), fecha de aceptación, estimación en las que fueron incluidas, control de calidad y control de acabados. Solo podrán aceptarse cantidades de obra que correspondan a unidades de obra terminada consideradas en los catálogos de conceptos contratados. Los trabajos preliminares o parciales así como suministro de materiales, no podrán ser considerados en las cuantificaciones de obra ni podrán ser transformadas en unidades de obra terminada. De igual forma en el informe mensual deberá entregar un cuadro de costos de obra donde se reflejen los costos del contrato, los costos estimados a la fecha del corte y los costos faltantes por estimar. 7.5 Bitácora de obra

Además de llevar la bitácora de obra y de dirección, con apego a la legislación vigente, la empresa de supervisión será responsable de llevar una bitácora gráfica (con fotografías) en donde cada fotografía tenga la fecha en que se tomó así mismo las fotografías deberán tomarse antes, durante y después de la ejecución de cada uno de los conceptos y que se lleven en un libro donde el Servidor Público designado por la DECDI como su representante así como la empresa de Supervisión y la empresa Contratista firmarán, por lo menos cada semana, constatando los avances de la obra. Es conveniente resaltar que deberán de abrirse dos bitácoras, una de obra que se supervisa y otra del la prestación del servicio que se licita de acuerdo a lo indicado en las presentes términos de referencia y en apego a la legislación vigente de la LOPSRM.

55


INDÍGENAS

LAS FUNCIONES FUNDAMENTALES DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA ANTES REFERIDAS DEBERÁN DE ENMARCARSE EN EL SIGUIENTE PRINCIPIO: Las funciones fundamentales de la Supervisión externa, son las indicadas a continuación, a titulo enunciativo pero no limitativo:

7.5.1 CONTROL DE INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.- La supervisora recibirá o en su caso integrará el archivo histórico de la ejecución de los trabajos, el cual será conservado, incrementado y actualizado con la documentación que se genere con motivo de los trabajos de la propia supervisora.

7.5.2 TENER SIEMPRE EN LA OBRA UNA ACTITUD DE CARÁCTER PREVENTIVO, MÁS QUE CORRECTIVO.

7.5.2.1 Proponer con oportunidad las modificaciones al proyecto que se consideren benéficas a la obra, ya sea en costo, tiempo, seguridad y calidad, sin que se altere el objetivo del proyecto mismo.

7.5.2.2 Verificar y controlar que los trabajos en sus aspectos de cantidad, calidad, costo, tiempo y seguridad, se realicen conforme a lo pactado contractualmente, con apego al proyecto ejecutivo aprobado por la CDI para efectos de construcción, sus modificaciones autorizadas, las normas y especificaciones generales y particulares del proyecto, el programa y presupuesto respectivos, y las órdenes giradas por parte del Representante de CDI y el Reglamento de Seguridad vigente Reglamento de Seguridad vigente de la S.C.T.

7.5.2.3 Mantener una comunicación constante con el representante de DECDI en la obra para determinar los horarios de trabajo, restricciones, modificaciones, etc., con objeto de minimizar las molestias que originen las obras a los usuarios y permitir hasta donde sea posible el funcionamiento normal del área de trabajo.

7.5.2.4 Informar oportunamente las desviaciones que se presenten en la obra con relación a lo planeado, ya sea en términos de costo, tiempo, cantidad o calidad. Documentar la (s) razón (es) correctiva (s) tomada (s).

7.5.2.5 Mantener actualizada la documentación de la obra.

7.5.2.6 Mantener actualizada la Bitácora de Obra, en la que se anotarán las instrucciones al Contratista de Obra, los planteamientos y solicitudes del mismo, así como los hechos cuya relevancia haga conveniente su registro permanente y entregar copia a las personas autorizadas para hacer las anotaciones, conservando el original en el libro de bitácora hasta el cierre de la obra. Sólo pueden tener acceso a dicha bitácora el representante de la DECDI, el

56


INDÍGENAS

Superintendente del Contratista de Obra y el Supervisor, quienes deben fechar y firmar todas las anotaciones que se hagan.

7.5.2.7 Mantener actualizada la Bitácora de Supervisión, en la que se anotarán las instrucciones del Representante de la DECDI al Contratista de Supervisión, los planteamientos y solicitudes del mismo, así como los incidentes más relevantes para el desarrollo de la supervisión y entregar copia al Residente, conservando el original en el libro de bitácora hasta el cierre de la supervisión. Sólo pueden tener acceso a la Bitácora de Supervisión el Representante de la DECDI y el Supervisor, quienes deben fechar y firmar todas las anotaciones que se hagan.

7.5.2.8 Conocer y aplicar los procedimientos normativos, para que en caso de evaluar análisis de Precios Unitarios; Estudio de Ajuste de Costos, Solicitudes de Precios Unitarios Extraordinarios y Solicitudes de Reprogramación de Obra, se realice con apego a la Ley y a lo dispuesto por la CDI.

7.5.2.9 Emitir opinión técnica sobre los análisis de precios unitarios de conceptos extraordinarios que presente la Constructora para el trámite de aprobación, así como proponer precios provisionales extraordinarios con objeto de contar con elementos para calcular el avance y costo real de la obra, llevando un registro de insumos, rendimientos del personal y equipo de los conceptos de contrato y especialmente los extraordinarios.

7.5.2.10 Prestar servicios de gestoría y tramitación de servicios oficiales cuando éstos se requieran, se considera el apoyo en determinado caso, al seguimiento de trámites de la obra por supervisar, entrega de documentación, trámite para pago de estimaciones, modificaciones al contrato, rescisión de contrato y todos los inherentes a la administración propia de la obra, para cumplir en tiempo y forma.

7.5.2.11 Presentar para su aprobación la estimación con el informe completo de avance correspondiente de la propia Supervisión.

7.5.2.12 Con base en el contrato de obra y considerando los datos de proyecto, establecer los controles necesarios que permitan, en forma rápida y confiable, conocer entre otros, el grado de avance físico y financiero por concepto de obra en cualquier momento, además de detectar duplicidad de pagos, obra faltante por ejecutar y determinar el estado general de avance de la obra.Y en general, lo estipulado en la Norma N-LEG-4/05, Ejecución de Supervisión de Obras, de la Normativa SCT.

57


INDÍGENAS

7.6 AUTORIZACIONES.

La supervisión está autorizada para:

7.6.1 Entregar con oportunidad al representante de la DECDI fundamentos para rechazar los trabajos mal ejecutados, materiales, instalaciones y productos que no cumplan con los requisitos de calidad; maquinaria y equipos de construcción que estén en mal estado o que no correspondan a las necesidades de los trabajos por ejecutar.

7.6.2 Exigir a la Constructora que tome las medidas y emplee los recursos necesarios

para dar cumplimiento a los programas de obra.

7.6.3 Exigir a la Constructora que respete los procedimientos constructivos autorizados.

7.6.4 Informar al Representante de la DECDI, para proceder a suspender los trabajos en un frente determinado, por violación a procedimientos constructivos que comprometan la seguridad de la obra o de sus trabajadores, así como cuando se presente cualquier infracción al Reglamento de Seguridad vigente especificado en el contrato.

7.6.5 Proponer al representante de la DECDI las mejoras al proyecto, para su implantación en obra, cuando éste represente una ventaja a la obra y no modifique el proyecto en su concepción, el comportamiento estructural, seguridad, o implique variaciones significativas en dimensiones o especificaciones. Y en general, lo estipulado en la Norma N-LEG-4/05, Ejecución de Supervisión de Obras, de la Normativa SCT.

7.7 La supervisión no está autorizada para:

7.7.1 Revocar las instrucciones que reciba de funcionarios con injerencia en la obra y del representante de la DECDI.

7.7.2 Hacer concesiones en el alcance de ejecución de la obra contenido en el proyecto y sus especificaciones.

7.7.3 Aprobar compromisos y convenios verbales o escritos relacionados con las obras que supervise.

7.7.4 Hacer cambios en los planos y especificaciones del proyecto sin autorización del Representante de la DECDI.

7.7.5 Aprobar que la Constructora ejecute trabajos que interfieran con obras o instalaciones que estén en operación sin autorización expresa por la DECDI.

58


INDÍGENAS

7.7.6 Ordenar a la Constructora que ejecute conceptos de obra fuera del alcance del contrato, o aprobarla, sin la debida autorización del Representante de la DECDI.

7.7.7 Liberar pagos de reclamaciones de la Constructora. 7.7.8 Aprobar precios unitarios o factores de escalación. 7.7.9 Modificar el programa y fechas pactadas contractualmente sin contar con la

aprobación del Representante de la DECDI.

7.7.10 Ordenar a la Constructora la suspensión parcial o total de la obra.

7.8 RESPONSABILIDADES.

En lo referente a su relación de trabajo con CDI y la constructora, la supervisión es responsable de:

7.8.1 Cuidar los intereses de la CDI desempeñando sus funciones de acuerdo a la

más estricta ética profesional.

7.8.2 Conocer los canales de comunicación de CDI y las atribuciones de sus niveles jerárquicos que intervienen directamente en la ejecución de la obra, consignadas en el organigrama correspondiente.

7.8.3 Tener un conocimiento completo del proyecto de la obra y de los objetivos que

persigue, así como de las restricciones que impone la operación segura del área donde se ejecuten las obras.

7.8.4 Conocer los contratos de construcción y los anexos de los mismos,

especificaciones particulares y complementarias de obra.

7.8.5 Apegarse a las disposiciones, a los requisitos legales aplicables en cada caso que regulan la contratación y ejecución de la obra pública, así como la de sus propios servicios.

7.8.6 Aceptar las consecuencias de las decisiones que tome en el cumplimiento de

sus funciones, siempre que las órdenes respectivas hayan sido transmitidas en forma escrita por el personal facultado para este efecto por la propia Supervisión, con la debida representación ante la DECDI y la Constructora.

7.8.7 Las omisiones y extralimitaciones en que incurra en el ejercicio de sus

funciones, y alcances establecidos en el contrato serán sancionadas en los términos indicados en las bases de la presente licitación.

59


INDÍGENAS

7.8.8 Proponer a la DECDI todas aquellas acciones que en alguna forma redunden en beneficio de la obra, ya sea en calidad, costo, tiempo o seguridad.

7.8.9 Mantener informado a la DECDI con veracidad y oportunidad de lo que

acontezca en la obra.

7.8.10 Alertar a la DECDI sobre la incidencia de factores negativos en la ejecución de la obra, en sus aspectos de cantidad, calidad, costo y tiempo, elaborando pronósticos que permitan tomar medidas preventivas.

7.8.11 Entregar puntualmente, con la periodicidad establecida, los generadores, las

estimaciones, informes, reportes, etc., pactados contractualmente.

7.8.12 Revisar los precios unitarios y los respaldos correspondientes, que presente la Constructora, conciliados y con las observaciones que procedan, entregarlos al Residente de la DECDI para su trámite correspondiente.

7.8.13 Conciliar precios extraordinarios provisionales, con objeto de poder calcular el

costo real de la obra.

7.8.14 Proporcionar todos los datos y dar las facilidades necesarias en coordinación con el Residente de la DECDI, para que cualquier otro organismo facultado, vigile y revise la ejecución de la obra, así como el cumplimiento de sus propias funciones.

7.8.15 Asistir a las juntas técnicas o administrativas que se convoquen, con personal

que tenga la debida representatividad y que esté facultado para tomar decisiones que competan a la Supervisión, en los temas a tratar.

7.8.16 Acatar las instrucciones que le transmita el Representante de CDI a través de la

Bitácora de Supervisión.

7.8.17 Apegarse a las disposiciones establecidas en los artículos 93 al 97 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para la uso de las bitácoras.

En lo referente a la implementación de sus servicios, la supervisión es responsable de:

7.8.18 Disponer de la organización interna necesaria para dirigir y controlar los

servicios prestados, integrando la estructura de trabajo que se requiera.

60


INDÍGENAS

7.8.19 Contar con el personal técnico suficiente y debidamente capacitado para las funciones de supervisión que se le han asignado, de acuerdo a lo establecido en los respaldos de los precios unitarios contratados.

7.8.20 La DECDI puede exigir el cambio de cualquier persona que labore para la

Supervisión, cuando no se estén obteniendo los resultados esperados, en cuanto al cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, o cuando esta persona cometa alguna falta técnica grave comprobable en la obra.

7.8.21 Contar con equipos y herramientas suficientes, en buen estado y de la precisión

requerida por las características de los trabajos que supervise.

7.8.22 Implementar con la debida anticipación, el programa de verificación de calidad de los materiales, instalaciones, equipo, productos y procesos constructivos. Calificar los resultados para efecto de aprobación o rechazo.

7.8.23 Integrar y mantener actualizado el archivo de los documentos del proyecto y de

los registros que reflejen plenamente la supervisión que efectúa. Al final de la obra conservar, entregar a la DECDI, toda la documentación original comprobatoria de la valuación de la obra.

8.- ESTIMACIÓN DE OBRA La contratista será responsable de presentar la estimación de obra ejecutada, en los términos pactados en el contrato, cuya copia hará llegar a la supervisión técnica gerencial de obra, esta última revisará las cantidades de obra estimadas, conciliará con la contratista las diferencias y devolverá la estimación a la contratista para su corrección, en su caso. Las cantidades que no hayan sido posibles conciliar, se eliminarán de la estimación y se incluirán en la siguiente estimación. La fecha de cierre de las estimaciones será de acuerdo a lo pactado en el contrato de las obras y se deberá formular con una periodicidad no mayor de un mes y presentarlas dentro de los seis (6) días naturales siguientes a la fecha de corte. La supervisión técnica gerencial de obra, en un plazo no mayor a cinco (5) días naturales siguientes a su presentación por parte de la contratista, verificará que las cantidades de obra sean correctas, que se hayan aplicado los precios unitarios pactados, que no existan errores numéricos, que se apliquen descuentos y retenciones de ley y en general verificar todos los conceptos de la estimación de que se trate para su procedencia de pago. En caso de discrepancia, dentro de un plazo de dos (2) días hábiles las conciliará con la contratista, la que al día siguiente la devolverá ya corregida a la supervisión técnica gerencial de obra, y esta a su vez la enviará a la (s)

61


INDÍGENAS

dependencia (s) ejecutora (s) la cual hará los trámites correspondientes para requisitar la estimación, la autorizará y la turnará para su pago. La supervisión técnica gerencial de obra será responsable de verificar que en las estimaciones que presente la contratista, las cantidades de obra acumuladas no excedan de lo previsto en el proyecto y sus modificaciones autorizadas; que no se produzcan duplicaciones de pago, que los precios unitarios sean los pactados en el contrato de obra; que las cantidades de obra estén claramente referenciadas al catálogo de conceptos y cantidades de obra contratado; que el número de la estimación y el periodo que abarca estén claramente indicados, indicando el tipo de estimación de que se trate (contrato, convenio, ajuste de costos, aditivas, deductivas); que las fechas de presentación a revisión, de devolución a la contratista, de presentación definitiva y de envió a la residencia de obras queden registradas en la bitácora de obra, indicando el numero de la estimación y su periodo e importe; que se aplique la amortización correspondiente del anticipo; que las firmas asentadas en la estimación tanto por parte de la contratista como por parte de la Residencia de obra sean las correctas. En la bitácora que utilizará la supervisión Técnica Gerencial de Obra para comunicarse con la DECDI quedarán anotados únicamente el número, periodo e importe de la estimación. Cuando aparezcan conceptos extraordinarios no incluidos en el catálogo de conceptos contratados, se deberán cuantificar y solicitar su autorización a la Ejecutora, revisar los precios unitarios propuestos por la Ejecutora. Deberán presentarse a la DECDI con una opinión de la supervisión para su validación, y ya aprobados procederán en estimaciones de extraordinarios. 9.-APERTURA Y CIERRE DE LA (S) OBRA (S) 9.1- Apertura de la (s) obra (s). La supervisión técnica gerencial de obra nombrará a su representante en la (s) obra (s), quien será un profesional: ingeniero civil con experiencia en este tipo de obras y título registrado ante la Dirección General de Profesiones, quien fungirá como Jefe de Supervisión de la supervisión técnica gerencial de obra. La (s) dependencia (s) ejecutora (s) nombrará a su representante en la (s) obra (s) quien fungirá como residente de obra. Para el inicio de los servicios de supervisión en campo, la (s) dependencia (s) ejecutora (s) y la Delegación Estatal de la CDI convocarán a la primera junta de la (s) obra (s) en el lugar de las obras, a la que concurrirán el residente de la (s) obra (s), el coordinador, el superintendente de obra, el jefe de supervisión y el o los representantes del comité de obras.

62


INDÍGENAS

En dicha junta se hará la presentación de las partes, se expondrá el estado que guarda el proyecto, la liberación del derecho de vía, las instalaciones que deberán ser protegidas o reubicadas, los permisos necesarios para la ejecución de la (s) obra (s), los convenios previos para la explotación de bancos, así como de todos aquellos operativos que se consideren de relevancia para la buena organización de la (s) obra (s), tales como ubicación de las oficinas de las partes involucradas y sus campamentos. En esta primera junta se pactará el lugar y fecha para la entrega a la contratista del trazo en campo por parte de la residencia de obra, así como la fecha, el lugar y hora en la que la contratista presentará su programa detallado para la ejecución de la (s) obra (s) el que por lo menos contendrá la estrategia general de construcción, los avances físicos quincenales programados, los frentes de trabajo y la maquinaria asignada a cada uno de ellos, los procedimientos de construcción y los sistemas de control de calidad que adoptará, incluyendo las instalaciones, equipo y personal de laboratorio y el organigrama, con nombres de los supuestos de dirección y responsables de los frentes. Esta presentación se hará en la segunda junta de obra, la que deberá tener lugar dentro de los siete (7) días de calendario siguiente a la fecha de iniciación de la (s) obra (s); la supervisión técnica gerencial de obra será responsable de convocarla. 9.2 Terminación de la (s) obra (s) Para la terminación, recepción y liquidación de la (s) obra (s), se procederá de acuerdo con los tres pasos siguientes: 9.2.1 Estimación de Cierre. Concluidos todos los trabajos contratados, la contratista dará aviso por escrito a la (s) dependencia (s) ejecutora (s) de la terminación de obra y presentará su estimación de cierre a la Residencia de obra con copia a la supervisión técnica gerencial de obra. Esta estimación será verificada por la supervisión técnica gerencial de obra y dentro de los plazos establecidos. La supervisión técnica gerencial de obra será responsable de verificar que los anticipos hayan sido totalmente amortizados en esta estimación. Las diferencias que no puedan ser conciliadas, junto con las cantidades de obra que excedan las previstas en el proyecto y sus modificaciones autorizadas, o para las que no se dispongan de precios unitarios aprobados, quedarán pendientes para su inclusión en el finiquito de la (s) obra (s), debiendo quedar relacionada con el documento “Cantidades de obra no estimada” anotando la supervisión técnica gerencial de obra claramente las razones para ello.

63


INDÍGENAS

A partir de la fecha en que se reciba el aviso de terminación de la (s) obra (s) por parte de la contratista, la supervisión técnica gerencial de obra deberá verificar que todos los trabajos contratados hayan sido ejecutados, cerrando las hojas de control por concepto, y cancelando las cantidades consideradas en el contrato que no fue necesario ejecutar, o que presentan una reducción neta de las cantidades previstas. Si se detectan cantidades pendientes por ejecutar o partes de los conceptos no ejecutados, dará aviso de inmediato a la contratista para que proceda a su ejecución. La contratista en este caso deberá dar nuevo aviso de terminación de la (s) obra (s) cuando las haya ejecutado, con la que se reiniciará el proceso de finiquito y recepción de la (s) obra (s). Una vez constatado la terminación de los trabajos pactados, la (s) dependencia (s) ejecutora (s) contará con un plazo de quince (15) días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente. 9.2.2 Entrega-Recepción de la (s) obra (s). A partir del momento en que la supervisión técnica gerencial de obra emita su dictamen haciendo constar que la (s) obra (s) ha(n) sido terminada(s), el que enviará a la contratista, a la DECDI, a la DGPIB y a la Residencia de obra, dispondrá de 15 (quince) días naturales para preparar el acta de Entrega-Recepción, de conformidad con el formato emitido por la CDI. Previamente a la recepción de los trabajos, la supervisión técnica gerencial de obra verificará que la contratista otorgue fianza, de compañía legalmente autorizada, equivalente al 10 % del importe total ejercido del contrato por doce meses contados a partir de la recepción de los trabajos, a la (s) dependencia (s) ejecutora (s) para responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido. 9.2.3. Finiquito de la (s) obra (s) Recibidos físicamente los trabajos pactados, las partes deberán elaborar, dentro del plazo estipulado, el finiquito de los trabajos. A partir del documento “Cantidades de obra no estimadas”, la contratista enviará a la Residencia de obra y a la supervisión técnica gerencial de obra la documentación que apoye las adiciones necesarias al proyecto, los estudios de precios unitarios faltantes o su punto de vista por escrito respecto a las cantidades de obra que no han sido posible conciliar. La Supervisión Técnica Gerencial de Obra revisará la documentación y emitirá su opinión por escrito y la entregará a la Residencia en el plazo fijado en el contrato respectivo. La (s) dependencia (s) ejecutora (s) la analizará y resolverá lo conducente. Con apoyo en este dictamen la contratista y la supervisión técnica gerencial de obra conciliarán el finiquito; la

64


INDÍGENAS

contratista elaborará la documentación correspondiente y la enviará a la supervisión técnica gerencial de obra para su trámite, dentro de los plazos establecidos, ésta verificará y la enviará a la (s) dependencia (s) ejecutora (s) para su aprobación y pago. Dentro de este mismo periodo la supervisión externa hará el finiquito de los servicios de Supervisión Técnica Gerencial de Obra como se marca en el contrato. 10.- CIERRE DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN. 10.1. Habiendo sido finiquitada (s) la (s) obra (s) por parte de la (s) dependencia (s) ejecutora (s) se darán por terminados los servicios de supervisión en campo de las obras. La supervisión dejará perfectamente clasificado e integrado el expediente de la obra, con los planos y manuales debidamente actualizados. Sólo en el caso de que hubiera existido demasiados cambios y por claridad, fuese imposible hacer las anotaciones en los planos correspondientes, la supervisión solicitará al autor del proyecto la elaboración de un(os) nuevo(s) plano(s) actualizado(s), proporcionando los datos para su actualización 11.- CANALES DE COMUNICACIÓN 11.1. 1 Bitácora de Obra La supervisión técnica gerencial de obra deberá verificar que se encuentra actualizada la bitácora de Obra, en la que se anotará las instrucciones a la contratista, los planeamientos y solicitudes de la contratista, así como los hechos cuya relevancia hagan conveniente su registro permanente. La bitácora será utilizada conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento y las reglas y lineamientos establecidos por la (s) dependencia (s) ejecutora (s). 11.1.2 Bitácora de Servicios. La supervisión técnica gerencial de obra será responsable de resguardar y mantener actualizada la bitácora de servicios, en la que se anotará las instrucciones, planeamientos, solicitudes de la (s) dependencia (s) ejecutora (s) y de la CDI a la supervisión técnica gerencial de obra y los incidentes más relevantes para el desarrollo de estos; durante la ejecución de la obra la pondrá a disposición de los servidores públicos acreditados para ello y al finiquito de dichos trabajos deberá entregar el original de dicha bitácora a la DECDI, conservando copia de la misma.

65


INDÍGENAS

11.2 Juntas de Obra. La supervisión técnica gerencial de obra será responsable de organizar y convocar a nombre de la CDI y de la (s) dependencia (s) ejecutora (s) la celebración de las juntas de obra que se realicen bajo calendario fijo, así como de las juntas extraordinarias que solicite alguno de los participantes, las que podrán celebrarse en la propia oficina de la supervisión Técnica Gerencial de obra de la (s) obra (s), o en las oficinas de la (s) dependencia (s) ejecutora (s), proporcionando la propia Supervisión Técnica Gerencial de Obra apoyo de secretariado técnico. Participarán en ellas exclusivamente los representantes de la contratista, de la supervisión técnica gerencial de obra y de la (s) dependencia (s) ejecutora (s) y de la CDI. Dentro de las labores del secretariado técnico, se destacan la elaboración de las minutas y el seguimiento de acuerdos; la supervisión técnica gerencial de obra será responsable de obtener las firmas de las partes en las minutas y conservarlas en su archivo correspondiente. 11.3 Documentación La supervisión técnica gerencial de obra será responsable de integrar y mantener actualizado el “Expediente de obra del PIBAI” de la (s) obra (s); que deberá ser la documentación, inherente a la ejecución de la (s) obra (s) y además de los actos previos y derivados del contrato de obra pública y/o servicios relacionados con las mismas de manera impresa y en archivos electrónicos. De tal manera que permitan una visión clara, transparente, completa y confiable de todo el proceso de ejecución de las obras ya que la supervisión conjuntamente con la CDI será la responsable de futuras aclaraciones con los órganos de control que revisen las obra En términos enunciativos pero no limitativos, deberá entregar copia de los siguientes documentos:

1. Contrato de obra.

2. Licencias y permisos.

3. Convenios adicionales y modificatorios,

4. Bitácoras de Obra.

5. Programa contratado de obra (fechas de inicio y terminación).

6. Reprogramación de obra (fechas de inicio y terminación Real).

7. Minutas de juntas de trabajo.

8. Lista de detalles faltantes por ejecutar.

9. Dictámenes de los precios unitarios por conceptos fuera de catálogo autorizados.

66


INDÍGENAS

10. Informe fotográfico del desarrollo de la (s) obra (s).

11. Presupuesto actualizado.

12. Reportes de pruebas de control de calidad de materiales, instalaciones y equipo.

13. Proyecto ejecutivo actualizado.

14. Actas de Entrega- Recepción (Contratista – Ejecutora y en su caso de la Ejecutora –

Organismo Operador).

15. Estimaciones y concentrado de estimaciones.

16. Memoria descriptiva.

11.4 Informes. Control de avance físico real (con base a obra ejecutada) La supervisión técnica gerencial de obra deberá verificar el cumplimiento de los programas por parte de la contratista, para garantizar las fechas de entrega pactadas contractualmente, comparando la producción real contra la programada, con la periodicidad de revisión preestablecida o la que amerite la problemática de avance de la (s) obra (s). La supervisión técnica gerencial de obra reportará oportuna e invariablemente y de acuerdo a su relevancia las desviaciones que se presenten como resultado de la comparación mencionada anteriormente de forma directa a la DECDI informando las causas de retraso. Sí son imputables a la Ejecutora por falta de recursos y/u omisión de actividades en el catálogo de conceptos, o bien, son responsabilidad de terceros, señalando también el motivo de las mismas. Cuando haya retrasos por causas imputables a la contratista, avisar oportunamente a la Residencia de obra para aplicar las penalizaciones que procedan, de acuerdo a las cláusulas establecidas para estos casos en el contrato respectivo. La supervisión técnica gerencial de obra elaborará y presentará el informe de acuerdo a la siguiente lista: Avance físico programado

Avance físico real

Avance financiero programado

Avance financiero real

67


INDÍGENAS

Fuerza de trabajo

Materiales en obra

Fotografías

Problemática

Comentarios

Seguimiento de acuerdos

Copias de pruebas de laboratorio

Copias de notas de bitácoras

Este informe deberá reportarlo a la DECDI en los formatos que se convengan debidamente firmados, esto en presentación electrónica soportado en disco compacto, invariablemente durante los primeros diez (10) días naturales de cada mes. En el informe mensual la supervisión técnica gerencial de obra destacará las desviaciones respecto a lo programado, emitiendo un juicio sobre sus posibles causas y medidas correctivas. Propondrá las modificaciones y ajustes al proyecto que juzgue conveniente y los ajustes programáticos necesarios para lograr el término de la (s) obra (s) en la fecha prevista, con la calidad especificada y al costo presupuestado. Al cierre de los servicios de supervisión, la supervisión técnica gerencial de obra entregará un informe final que contendrá la descripción general de todos los trabajos realizados, los resultados obtenidos y la documentación que se entrega. 11.- NORMAS APLICABLES La supervisión técnica gerencial de obra deberá tomar en cuenta que los trabajos a supervisar se llevarán a cabo atendiendo lo indicado por el proyecto y sus especificaciones particulares y complementarias, de conformidad con las Normas Federales Vigentes aplicables. ANEXO 1

68


INDÍGENAS

1.1 PLANTILLA DE PERSONAL BÁSICA DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA GERENCIAL

DE OBRA EN TODA LA ETAPA DE VERIFICACIÓN DE LA (S) OBRA (S). Para llevar a cabo los trabajos de referencia, la DECDI requiere de una plantilla básica de personal profesional y técnico que deberá ser propuesta por la supervisión técnica gerencial de obra de acuerdo a los 00625022-002-09, para lo cual presentará un organigrama indicando el nombre y el puesto del personal que estará a cargo de la misma junto con las cartas compromiso en original de dicho personal, manifestando su conformidad de participar exclusivamente en estas obras. Por ningún motivo se permitirá sustitución de alguno de ellos sin previo consentimiento de la Delegación Estatal de la CDI, y sí fuera el caso, se deberá demostrar que el nuevo personal cumple con los mismos requisitos exigidos. Este personal deberá integrarse de forma acorde a las actividades que se realicen de conformidad al proceso de adjudicación y de ejecución de las obras, de manera tal que se elaboren y en su caso se integre la documentación requerida así como se presenten los informes solicitados exigidos con oportunidad. Así también para la integración de la propuesta correspondiente, la supervisión técnica gerencial de obra deberá considerar las residencias, medios de comunicación y los vehículos adecuados y suficientes que se requieran para la realización de los trabajos, el equipo de topografía y de laboratorio necesario y todo el equipo técnico necesario; computadoras, impresoras, graficadores y la paquetería a utilizarse Perfil del personal técnico 2 Jefe de Supervisión Deberá ser ingeniero civil, titulado y contar con perfil técnico con experiencia mínima 5 años en la construcción y supervisión de obra civil, lo cual será indicado en su currículo vitae. Será el responsable directo ante la CDI. Se deberá considerar para la integración del salario nominal en su propuesta económica el nivel 4 (Jefe de Supervisión “B”) conforme al cuadro 2 (supervisión) del Tabulador de salarios vigente a la fecha de presentación de las propuestas que emite la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. El no considerarlos será motivo de descalificación de su propuesta. Para a integración del precio unitarios considerara 26 días por mes

69


INDÍGENAS

9 Supervisores de Obra. Deberá ser ingeniero civil, titulado y contar con el perfil técnico y tener experiencia mínima demostrable de 3 años en la construcción y supervisión de obra civil de Infraestructura, el cual deberá permanecer constantemente en las obras. Se deberá considerar para la integración del salario nominal en su propuesta económica el nivel 6 (Profesional “B”) conforme al cuadro 2 (supervisión) del Tabulador de salarios vigente a la fecha de presentación de las propuestas que emite la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. El no considerarlos será motivo de descalificación de su propuesta. Para a integración del precio unitarios considerara 26 días por mes 4 Brigadas de Topografía. Deberá constar de un topógrafo con experiencia mínima de 5 años en levantamientos topográficos; así también contará con dos ayudantes y con el equipo necesario para el tipo de trabajo por ejecutar. Se deberá considerar para la integración del salario nominal en su propuesta económica el nivel 6 (Profesional “B”) conforme al cuadro 2 (supervisión) del Tabulador de salarios vigente a la fecha de presentación de las propuestas que emite la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. El no considerarlos será motivo de descalificación de su propuesta. Para el caso de los auxiliares las proponentes deberán considerar el salario que se establezca en la región para este tipo de mano de obra, Para a integración del precio unitarios considerara 26 días por mes 2 Brigadas Control de Calidad Cada Brigada deberá constar de un Ingeniero supervisor de Control de Calidad, que deberá ser un Ingeniero Civil titulado, con experiencia de más de 3 años en el control de materiales de construcción y tener conocimiento de la normativa de infraestructura del transporte en el area de calidad de materiales, además estara apoyado por dos laboratoritsas y dos auxiliares de laboratorio, para la correcta ejecución de los servicios Se deberá considerar para la integración del salario nominal en su propuesta económica del Ingeniero Supervisor el nivel 6 (Profesional “B”) conforme al cuadro 2 (supervisión) del Tabulador de salarios vigente a la fecha de presentación de las propuestas que emite la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. El no considerarlos será motivo de descalificación de su propuesta. Para el caso de los auxiliares las proponentes deberán considerar el salario que se establezca en la región para este tipo de mano de obra. Para a integración del precio unitarios considerara 26 días por mes

70


INDÍGENAS

2 Capturistas de Datos

Deberá tener conocimientos básicos en manejo de Base de Datos, Paquetería Office, en ambiente Windows e Internet. Se deberá considerar para la integración del salario nominal en su propuesta económica el nivel 8 (Apoyo Logistico) conforme al cuadro 2 (supervisión) del Tabulador de salarios vigente a la fecha de presentación de las propuestas que emite la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. El no considerarlos será motivo de descalificación de su propuesta. Para a integración del precio unitarios considerara 26 días por mes Es importante aclarar, que será requisito indispensable que los licitantes anexen en su propuesta técnica, toda la curricular del personal propuesto junto con las cartas compromiso de dicho personal, donde se comprometan a trabajar única y exclusivamente en la realización de este servicio, firmado en original en todas sus hojas. La omisión de estos documentos será motivo suficiente de descalificación. La Supervisión Técnica Gerencial de Obra destinara 12 vehículos para los trabajos de verificación y control de calidad, al menos el 50% deberá ser de doble tracción. En la integración del precio unitario se consideraran 200 horas por mes. 2.1 CONTROL DE CALIDAD DE OBRA (MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS

CONSTRUCTIVOS, SOPORTADOS CON PRUEBAS DE LABORATORIO)

La Supervisión Técnica Gerencial de obra tendrá la obligación de realizar el 50% de las pruebas que realiza la contratista de acuerdo a las normas aplicables para cada dependencia normativa (SCT <N.CAL.1.01/00> y CNA <NOM de CNA>), estas pruebas podrán ser realizadas por un laboratorio propio o rentado. Para la itegracion del preció unitario, para el caso del equipo de laboratorio se consideraran 200 horas por mes.

71


INDÍGENAS

TEC01

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PRESENTE

(Nombre del representante), en nombre y representación de (Nombre del LICITANTE), con el fin de participar en la Licitación Pública Nacional No. (indicar el No. de licitación), relativa a la contratación de servicios de supervisión a precios unitarios y tiempo determinado para la supervisión de las obras:______________________________________________, a continuación me permito presentar lo siguiente

METODOLOGÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTE ANEXO NO SE PROPORCIONA UN FORMATO ESPECIFICO, POR LO QUE CADA LICITANTE DEBERÁ ENTREGARLO DE ACUERDO A SUS POLÍTICAS, EN PAPEL MEMBRETADO DE SU EMPRESA Ajustándose estrictamente a lo establecido en las bases de licitación y sus anexos, describir la planeación integral del Licitante para realizar los servicios, incluyendo la metodología de ejecución de los mismos y, punto por punto, tomando en consideración los siguientes factores: Factores locales y regionales 1. Las condiciones locales y regionales de mercado, así como aquellas inherentes al sector de la construcción. 2. El nivel de calificación del personal técnico en la localidad y/o en la región. 3. El nivel de salarios del personal técnico en la región. 4. La problemática para adquirir materiales y equipos en la localidad o en la región. Factores Técnicos

6. Descripción de las características particulares de la obra a supervisar, contemplando, entre otros, el avance y situación específica actual de la obra, la disponibilidad de áreas de trabajo, las restricciones de horarios y días de trabajo, los accesos, el almacenaje, y el resguardo de materiales.

7. Complejidad técnica especifica de los servicios a desarrollar. 8. Explicación del desarrollo de los servicios por frentes constructivos que puedan ser ejecutados simultáneamente.

Nombre y firma del Representante Legal

72


INDÍGENAS

TEC02

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. (Indicar el número de licitación) CONCEPTO: SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS : __________________________________________________

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO TÉCNICO

FECHA EN QUE SE TENDRÁN ESTOS EQUIPOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS :

No. ó CLAVE DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MARCA MODELO

DISPONIBILIDAD UBICACIÓN FÍSICA USO

PROPIA RENTADA

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE :

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

73


INDÍGENAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.

CONCEPTO:

INICIO TERMINACIÓN

TEC03COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

FECHA DE % DE

AVANCEMONTO POR

EJERCERCONTRATANTE Y/O

CLIENTE NOMBRE DEL SERVICIO UBICACIÓN DE LA OBRA MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A.

RELACION DE CONTRATOS DE OBRA



(Indicar el número de licitación)

SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS : __________________________________________________________

74


INDÍGENAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.:

CONCEPTO:

1 2 3 4 5 6 7 8

TERMINACIÓN ESTIMADA:DURACIÓN EN DÍAS NATURALES

(Indicar la fecha establecida de inicio de los trabajos establecida en las Bases)

(Iindicar la fecha estimada de terminación de los trabajos -sujeta a la fecha de inicio y el período de duración de los mismos-)

(Indicar en días naturales el período de ejecución de los trabajos de acuerdo a las Bases de Licitación)



COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS


SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS : __________________________________________________

CANTIDAD

PORCENTAJE PROGRAMADO A EJECUTARPORCENTAJES ACUMULADOS

FECHA DE INICIACIÓN:

TEC04

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS

No O

CLAVE TOTALESP A R T I D A S UNIDAD AÑO

75


INDÍGENAS


CONCEPTO:

mar abr jun jul ago sep oct nov dic

0000

PROGRAMA CALENDARIZADO DE MANO DE OBRA DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS

CANTIDAD TOTALESAÑO

TEC05




No O

CLAVE C A T E G O R I A UNIDAD


FECHA DE INICIACIÓN: (Indicar la fecha establecida de inicio de los trabajos establecida en las Bases)



TERMINACIÓN ESTIMADA: (Iindicar la fecha estimada de terminación de los trabajos -sujeta a la fecha de inicio y el período de duración de los mismos-)DURACIÓN EN DÍAS NATURALES (Indicar en días naturales el período de ejecución de los trabajos de acuerdo a las Bases de Licitación)

76


INDÍGENAS


CONCEPTO:

1 2 3 4 5 6 7 8

camioneta

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO TÉCNICO, CIENTIFICO, DE CÓMPUTO Y DE MEDICIÓN

CANTIDAD TOTALESAÑO

TEC06




No O

CLAVE MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD






77


INDÍGENAS

FIRMA

NOMBRECARGO

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

México, D.F., a ____ de ___________________ 2005

COMISION NACIONAL PARA EL

_____________(INDICAR EL NOMBRE DEL LICITANTE) _____________________

Manifiesto a usted, que oportunamente se recogieron las bases de licitación, anexos y formatosrelativos a este procedimiento, estamos enterados de su contenido y los aceptamos íntegramente.

Igualmente declaro que mi representante posee toda la información adicional proporcionada por laComiisón como complemento de la documentación inicial que se recibió y que se incluye ennuestra proposición.

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIOGENASP R E S E N T E

Me refiero a la licitación No._________________ relativa a:_____________________________________________________ a la que convocó la ComisiónNacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas_______________________________________________________________________________

NOTA: DEBE PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA.

ECO01

REPRESENTANTE LEGAL_____________________

Por otra parte manifiesto que esta empresa conoce plenamente el sitio donde se ejecutarán lostrabajos motivo de esta licitación y por lo tanto, se han tomado en cuenta las características dellugar, y el grado de dificultad para la ejecución de los mismos.

Además, comunico a usted que mi representante profesional en la obra será el:______________________ con cédula No. _____________________ , expedida por la DirecciónGeneral de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, quien conoce las EspecificacionesGenerales de Construcción, el proyecto y las normas vigentes, contando con suficiente experienciaen obra de la índole de la que se llevará a cabo. Se anexa copia de la cédula profesional ycurrículum vitae del profesional citado.

Atendiendo lo anterior, presentamos a su atenta consideración nuestra proposición del costo totalde ( Indicar el nomre de la obra) que asciende a la cantidad de:$_____________________________,( importe con letra), sin IVA, cuyo desglose y resumenaparece en el Catálogo de Conceptos.

Sobre el particular, como representante legal de la empresa:_____________________________

78


INDÍGENAS

CLAVE CONCEPTO UNIDAD VOLUMEN P.U. IMPORTE ($)

I PERSONAL1 Jefe de Supervisión "A" MES 17.00 $ -

2 Supervisor MES 72.00 $ -

3 cuadrilla de Topografia MES 30.00 $ -

4 Cuadrilla control de calidad MES 24.00 $ -

5 Capturista de datos MES 16.00 $ -

IMPORTE TOTAL DE LA PARTIDA I $ -

II MAQUINARIA Y EQUIPO TÉCNICO, CIENTIFICO, DE CÓMPUTO Y DE MEDICIÓN

6 CONMPUTADORAS Computadora tipo PC Procesador IntelPentium IV 3.1 o Superior, Memoria Ram de 1 GHZ osuperior, Disco Duro 150 G. Monitor Plano de 17” LCD,(PROGRAMAS WINDOWS XP., EXCEL, WORD, PRECIOSUNITARIOS “OPUS Y/O NEODATA” y AUTOCAD 2008).

MES 105.00 $ -

7 Impresora Epson tinta 4 cartochos ind. o similar MES 18.00 $ - 8 Estacion total Sokkia con aditamentos MES 30.00 $ - 9 Nivel optico MES 30.00 $ -

10 Equipo para pruebas en terracerias PBA 1,328.00 $ - 11 Equipo para pruebas en pavimentos PBA 22.00 $ - 12 Equipo para pruebas para concreto hidraulico PBA 56.00 $ - 13 Equipo para pruebas hidrostaticas PBA 32.00 $ - 14 Vehículo de transporte tipo camioneta 1 ton. modelo 2008 o

mas reciente.MES 143.00 $ -

IMPORTE TOTAL DE LA PARTIDA II $ -

IMPORTE TOTAL DE PRECIOS UNITARIOS $ -

SUPERVISIÓN TÉCNICA GERENCIAL DE OBRA(S) DENTRO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

ECO02COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

CONTRATO N°: XXXXXXXXXXFECHA DE INICIO: XXXXXXXXX

CATALOGO DE CONCEPTOS



FECHA DE TERMINO: XXXXXXXXXX

SON:

79


INDÍGENAS


CONCEPTO:

CLAVE:

UNIDAD:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE % INCIDENCIA

$0,00


$0,00


$0,00

$0,00$0,00$0,00$0,00$0,00$0,00$0,00$0,00$0,00NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

SUBTOTALCARGOS ADICIONALES (%)PRECIO UNITARIO CON LETRA

MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

FINANCIAMIENTO %SUBTOTALUTILIDAD (%)

TOTAL DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

RAZÓN SOCIAL:

SUBTOTALINDIRECTO (%)COSTO DIRECTO

ECO03COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS : _____________________________________________________


DESCRIPCION COMPLETA DEL CONCEPTO: SUPERVISOR

MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA

TOTAL DE MATERIALES

MES

MATERIALES

80


INDÍGENAS


CONCEPTO:

EQUIPO N°: DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

GASOLINA DIESEL OTRO: _______________

(Va) VALOR DE ADQUISICION -$ (Pn) POTENCIA NOMINAL _________________ HP(Vn) VALOR DE LAS LLANTAS -$ (Fo) FACTOR DE OPERACIÓN _________________

(Vm) VALOR DE LA MAQUINA = Va-Vn -$ (Gh) _________________ LT/HORA(Vr) VALOR DE RESCATE= Vm-r -$

(r) FACTOR RESCATE (Pc) PRECIO DE COMBUSTIBLE _________________ $/LT(C) CAPACIDAD DEL CARTER _________________LTS

(Ve) VIDA ECONÓMICA HORAS (t) TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUB. _________________HORAS(IC) INSTRUMENTOS DE CAPTACIÓN (Fl) FACTOR DE LUBRICANTE _________________FACTOR( i ) TASA DE INTERES ANUAL % (Pl) PRECIO DE LUBRICANTE _________________ $/LT

(Ha) HORAS EFECTIVAS QUE TRABAJA POR AÑO

HORAS (Hv) VIDA ECONOMICA DE LAS LLANTAS _________________HORAS

(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO % (H) HORAS EFECTIVAS POR TURNO _________________HORAS(Ko) COHEFICIENTE DE MANTENIMIENTO

MAYOR Y MENOR %(So) SALARIO POR TURNO

_________________$/Tno.

ACTIVA INACTIVA EN ESPERA

I.1.- DEPRECIACIÓN D = ( Vm - Vr ) / Ve = -$ -$ -$ I.2.- INVERSIÓN I = ( Vm + Vr ) i / 2 Ha = -$ -$ -$ I.3.- SEGUROS S = ( Vm + Vr ) s / 2 Ha = -$ -$ -$ I.4.- MANTENIMIENTO M = Ko x D = -$ -$ -$

(1) SUMA COSTOS FIJOS -$ -$ -$


II.1.- COMBUSTIBLES Co = Gh * Pc = -$ -$ -$ II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGÍA -$ -$ -$ II.3.- LUBRICANTES Lb= [(Fl x Fo x Pn) + ( )] Pl -$ -$ -$ II.4.- LLANTAS N = Vn / Hv = -$ -$ -$

(2) SUMA CONSUMOS -$ -$ -$

CATEGORÍAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

( So ) = $ -$ -$ -$

III.1.- OPERACIÓN = So / H = -$ -$ -$

(3) SUMA OPERACIÓN -$ -$ -$

ACTIVA INACTIVA EN ESPERA-$ -$ -$

ECO04


SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS : _______________________________________________________


ANÁLISIS DE COSTO HORARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO TÉCNICO, CIENTÍFICO, DE CÓMPUTO Y DE MEDICIÓN

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE POR HORA (Pn x Fo )

CLASIFICACIÓN DE LA MAQUINARIA:

DATOS GENERALES:

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA (1)+(2)+(3) =

I.-COSTOS FIJOS:

II.-COSTOS POR CONSUMOS

III.-COSTO POR SALARIOS DE OPERACIÓN

TIPO DE COMBUSTIBLE:



cccccccc

81


INDÍGENAS


CONCEPTO:

D.1. FACTOR DE OPERACIÓN (Fo)

GRUPO I:

GRUPO II:

D.2. FACTOR DE LUBRICANTE ( FL)

D.3. OTROS FACTORES A CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS DEL COSTO HORARIO


DEPRECIACIÓN D 1,000 1,000 0,150INVERSIÓN I 1,000 1,000 1,000SEGUROS S 1,000 1,000 1,000MANTENIMIENTO M 1,000 0,750 0,150COMBUSTIBLE Co 1,000 0,150 0,000LUBRICANTE Lb 1,000 0,150 0,000LLANTAS N 1,000 0,000 0,000OPERACIÓN So 1,000 1,000 1,000

ECO04

CONOCIDO EL GRUPO AL QUE PERTENECE LA MÁQUINA CONSIDERADA, SELECCIONAR EL VALOR QUE CORRESPONDA A MOTOR GASOLINA O MOTOR DIÉSEL.

GRUPO MOTOR GASOLINA MOTOR DIESEL

CONSIDERACIONES PARA EL CÁLCULO DEL COSTO HORARIOGRUPOS DE MAQUINAS TIPO PARA DETERMINAR SU FACTOR DE OPERACIÓN

Transportadores de bandas portátiles y fijos, bombas autocebantes, camioneta tipo pick-up, camiones de volteo y redilas hasta 12toneladas, camiones tanque, compresoras, dragas de arrastre, grúas, mezcladoras para concreto portátiles, estacionarias omontadas sobre camión, máquinas de soldar, motocompactadoras, motoconformadoras, motores fuera de borda, motoresmarinos, pavimentadoras, petrolizadoras hasta 10 m3, plantas eléctricas, pisones, vibradores, cortadoras de disco, malacates.

Camiones de 12 toneladas en adelante, locomotoras, motoescrepas, perforadoras de pozo profundo, palas mecánicas,retroexcavadoras, tractores de arrastre y empuje, rezagadoras, cargadores frontales, martinetes, fresadoras y perfiladoras depavimento.




ANÁLISIS DE COSTO HORARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO TÉCNICO, CIENTÍFICO, DE CÓMPUTO Y DE MEDICIÓN

Fo = 0.10

Fo = 0.10

C A R G O CONDICIONES DE USO

1.- PARA MOTOR GASOLINA FL = 0.0075

Fo = 0.07

2.- PARA MOTOR DIÉSEL FL = 0.0095

I

II Fo = 0.15

82


INDÍGENAS

ECO05

COMISION NACIONAL DE SALARIOS MINIMOS CATEGORIAS POR NIVELESZONA A:

ALARIO MINIMO: 54,80 A Gerente D Supervisor G JRIO MINIMO D.F. 54,80 B Gerente supervision E Topografo H KON DE LA OBRA: 365 C Jefe supervision F I LO DE TRABAJO:CARGOS POR LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y COSTUMBRE:DIAS PAGADOS CALENDARIO AGUINALDO PRIMA VAC. TOTAL DE DIAS PAGADOSDO DE CONSTR 381,4887064 FACTOR DIAS INHABILES=DIAS NO LABOR7° DIA ART.69 VAC. ART 76 FESTIVO ART.74 ENFERMEDAD COSTUMBRE LLUVIA SUMA 381,4887064 = 1,245340656

2,00 75,16 306,33DIAS EFECTIVOS TRABAJADOS= 306,33PARA CALCULO DE SALARIO BASE DE COTIZACION:

PORCENTAJES SALARIOCONCEPTO CLAVE % CLAVE MINIMO L K J I H G F E D C B A

SALARIO SEMANAL BRUTO 383,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SALARIO DIARIO BRUTO 54,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ESCALAFON RESPECTO AL SM DE LA CNSM 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00AGUINALDO % 4,110 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PRIMA VACACIONAL % 0,411 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SALARIO BASE DE COTIZACION 57,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DETERMINACION DEL CARGO POR SEGURO SOCIAL:ENFERMEDAD Y MATERNIDADCARGO FIJO P 20,400 % 54,80 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18DIFERENCIA DE P 1,100 % 164,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,400 % 164,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PRESTACIONES P 0,700 % 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,250 % 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRESTACIONES P 1,050 % 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00T 0,375 % 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVALIDEZ Y VID P 1,750 % 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00T 0,625 % 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CESANTIA EN E P 3,150 % 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00T 1,125 % 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GUARDERIAS P 1,00 % 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RIESGO DE TRA P 7,58875 % 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MA TRABAJADOR $ 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SUMA PATRON $ 19,91 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18RO PATRONAL $ 21,27 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18OCIAL / S.D.B.C. 37,13% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!INTEGRACION DE LOS SALARIOS REALES (RESUMEN)SALARIO BRUTO 54,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00AGUINALDO 4,110 % 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PRIMA VACACIONAL 0,411 % 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SALARIO BASE DE COTIZACION 57,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CARGO PATRONAL IMSS 21,27 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18SUMA/APLICAR OBRA PUBLICA= 78,55 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18FACTOR DE DIAS INHABILES= 1,2453 1,2453 1,2453 1,2453 1,2453 1,2453 1,2453 1,2453 1,2453 1,2453 1,2453 1,2453 1,2453SALARIO REAL OBRA PUBLICA 97,82 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92FACTOR DE SALARIO REAL O.P. 1,7850 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS



3,00 3,00

NIVEL C NIVEL B NIVEL A

EMPRESA: (AQUÍ SE COLOCARA EL NOMBRE DE LA EMPRESA)DETERMINACION DEL FACTOR DE CARGO POR SEGURO SOCIAL, VIGENTE A PARTIR DEL 1° DE ENERO DE 2009 OBRA:

ZONA A

7,58875

365 14,99 1,50

54 6,00 7,16

83


INDÍGENAS


CONCEPTO:

PORCENTAJE TOTAL

ANUALIZADO (%)

I) ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES (ANUALIZADA)

IMPORTE ANUAL

A) HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:1.- Personal Directivo.

5.- Prestaciones que obliga la Ley Federal del Trabajo

3.- Personal Administrativo.4.- Cuota Patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

DESCRIPCION

2.- Locales de Mantenimiento y Guarda.3.- Bodegas.4.- Instalaciones Generales.

2.- Personal Técnico.

SUBTOTAL A) HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:B) DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

1.- Edificios y Locales.

7.- Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo para los conceptos 1, 2, y 36.- Pasajes y Viáticos para los conceptos 1, 2 y 3

5.- Muebles y Enseres.

SUBTOTAL B) DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS:C) SERVICIOS:

6.- Depreciación o Renta, y Operación de Vehículos.7.- Campamento.8.- Otros (desglosar).

SUBTOTAL C) SERVICIOS:D) FLETES Y ACARREOS:

1.- De Campamentos.2.- De Equipo de Construcción.

1.- Consultores, Asesores, Servicios y Laboratorios.2.- Estudios e Investigaciones.3.- Otros (desglosar).

SUBTOTAL D) FLETES Y ACARREOS:E) GASTOS DE OFICINA:

1.- Papelería y Útiles de Escritorio.2.- Correos, Fax, Teléfonos, Telégrafos, Radio, Etc.

3.- De Plantas y Elementos para Instalaciones4.- De Mobiliario.5.- Otros (desglosar).

6.- Luz, Gas y otros consumos.7.- Gastos de Concurso.8.- Otros (desglosar).

3.-Equipo de Computación 4.- Situación de Fondos.5.- Copias y Duplicados.

(a) IMPORTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES (ANUALIZADA) : A) + B) +C) +D) +E) +F)+G) =(b) IMPORTE A COSTO DIRECTO DE LA CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL DE LA EMPRESA

H) R E S U M E N :

SUBTOTALES :

(e) IMPORTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES PARA ESTA OBRA = c x d

(c) % DE INDIRECTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES = a/b*100(d) COSTO DIRECTO DE LA OBRA QUE SE LICITA (DOCUMENTO B-11)

SUBTOTAL E) GASTOS DE OFICINA:

SUBTOTAL G) SEGURIDAD E HIGIENE

F) CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO SUBTOTAL F) CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

G) SEGURIDAD E HIGIENE

INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTOS



SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS : _____________________________________________

84


INDÍGENAS


CONCEPTO:

PORCENTAJE

PORCENTAJE

RESUMEN GENERAL

I.-II.-III.-

I) ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES (ANUALIZADA)

5.- Prestaciones que obliga la Ley Federal del Trabajo para los conceptos 1, 2 y 3.

2.- Personal Técnico.3.- Personal Administrativo.

6.- Pasajes y viaticos para los conceptos 1, 2 y 3 .

II) ADMINISTRACION DE OFICINAS EN CAMPO (SEGÚN PROGRAMA DE EJECUCION)

IMPORTEA) HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

1.- Personal Directivo.

4.- Cuota Patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los

2.- Locales de Mantenimiento y Guarda.3.- Bodegas.4.- Instalaciones Generales.

7.- Los que deriven de la suscripcion de contratos de trabajo para los conceptos 1, 2 y 3.SUBTOTAL A) HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

B) DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS:1.- Edificios y Locales.

5.- Muebles y Enseres.

SUBTOTAL B) DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS:C) SERVICIOS:

6.- Depreciación o Renta, y operación de vehículos.7.- Campamentos.8.- Otros (desglosar).

SUBTOTAL C) SERVICIOS:D) FLETES Y ACARREOS:

1.- De Campamentos.2.- De Equipo de Construcción.

1.- Consultores, Asesores, Servicios y Laboratorios.2.- Estudios e Investigaciones.3.- Otros (desglosar).

2.- Correos, Fax, Teléfonos, Telégrafos, Radio, Etc.3.-Equipo de Computación 4.- Situación de Fondos.

3.- De Plantas y Elementos para instalaciones4.- De Mobiliario.

E) GASTOS DE OFICINA:1.- Papeleria y útiles de Escritorio

5.- Otros (desglosar).SUBTOTAL D) FLETES Y ACARREOS:

F) CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO SUBTOTAL F) CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

8.- Otros (desglosar).SUBTOTAL E) GASTOS DE OFICINA:

5.- Copias y Duplicados.6.- Luz, Gas y otros consumos.7.- Gastos de Concurso.

2.- Montaje y Desmantelamiento de Equipos.3.- Construcción de Instalaciones Generales: a).- De Campamentos

G) SEGURIDAD E HIGIENESUBTOTAL G) SEGURIDAD E HIGIENE

H) TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES:1.- Construcción y Conservación de Caminos de Acceso.

III) SEGUROS Y FIANZAS: (DE CAMPO)

IMPORTEA.- Primas por Seguros. -$

b).- De Equipo de Construcción c).- De Plantas y Elementos para Instalaciones

SUBTOTAL H) TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES:

INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTOS



SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS : _____________________________________________

Importe de Administración de Oficinas de Campo -$

____.____ %COSTO DIRECTO

-$

IMPORTE DEL COSTO INDIRECTO TOTAL -$

IV) INDIRECTO TOTAL = IMPORTE DEL COSTO INDIRECTO

Importe por Seguros y Fianzas

B.- Primas por Fianzas. -$ IMPORTE POR SEGUROS Y FIANZAS -$

Importe de Administración de Oficinas Centrales -$

I) R E S U M E N :(e) IMPORTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO: SUBTOTALES A)+B)+C)+D)+E)+F)+G)+H)

Comisión Nacional para el Desarrollo de Los Pueblos Indígenas Dirección General del Programa de Infraestructura Básica

Delegación Estatal Veracruz

Licitación Pública Nacional No.

86


CONCEPTO:

( 1 ) SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE( 2 )( 3 )( 4 ) ____% ____% ____% ____%

( 5 ) ANTICIPO 1( 6 )( 7 )( 8 )( 9 )( 10 )

( 11 )( 12 )( 13 )( 14 )( 15 )( 16 )( 17 )

( 18 )

( 19 )

( 20 )( 21 )

( 22 ) PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= [COSTO DE FINANCIAMIENTO/(COSTO DIRECTO+COSTO INDIRECTO)] x 100

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN:

TASA PROPUESTA: % ANUAL % MENSUAL

* DATOS QUE SE DEBEN TOMAR DE SUS PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS A COSTO DIRECTO DE MATERIALES MANO DE OBRA ,EQUIPO , HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

CARGOS ADICIONALESAmortizaciones

ANÁLISIS DEL COSTO FINANCIERO

PERIODO

% MENSUAL

Anticipo ____%Pago de Estimaciones ( a Precio Unitario )

COSTO DIRECTO + INDIRECTO Montos Mensuales a Costo Directo + Costo Indirecto Montos Acumulados

INGRESOS


SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS : __________________________________

ECO07COMISON NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

TOTAL DE INGRESOS (9)=(5)+(6)-(7)-(8)INGRESOS ACUMULADOS

EGRESOS

EGRESOS ACUMULADOS

Costo Indirecto (sin financiamiento, ni utilidad)

Materiales *

Mano de Obra *

Equipo, Herramienta y Maquinaria *Costo Directo (14)=(11)+(12)+(13)

TOTAL DE EGRESOS(Costo Directo+Costo Indirecto) (16)=(14)+(15)



FLUJO DE EFECTIVO (INGRESOS-EGRESOS) (18)=(09)-(16)

TASA DE INTERES = CETES A 28 DIAS, TIIE, Etc. ( ____% mensual)

COSTO DE FINANCIAMIENTO (20) = (18) * (19) COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

POR LO QUE EL FINANCIAMIENTO PARA ESTE CASO ES DE ____%




87


CONCEPTO:

-$ %

-$ %

T OTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO O MAQUINARIA : -$ %

IMPORTE PESO PORCENTUAL O % DE INCIDENCIA

-$ 100.00 %

ECO08

M A T E R I A L E S

No. O CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD



SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS : __________________________________

COSTO IMPORTE PESO PORCENTUAL O % DE INCIDENCIA

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN

M A Q U I N A R I A Y E Q U I P O T E C N I C O, C I E N T I F I C O, D E C Ó M P U T O Y D E M E D I C I O N

COSTO IMPORTE PESO PORCENTUAL O % DE INCIDENCIA

TOTAL DE MANO DE OBRA:

TOTAL DE MATERIALES :

M A N O D E O B R A

No. O CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD


PESO PORCENTUAL O % DE INCIDENCIA

R E S U M E N

TOTAL DE INSUMOS

MATERIALES

CANTIDAD COSTO IMPORTE

MANO DE OBRAMAQUINARIA Y EQUIPO TÉCNICO, CIENTIFICO DE CÓMPUTO Y DE MEDICIÓN

TOTAL


No. O CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD




88


CONCEPTO:

1 2 3 4 5 6 7 8

ECO09

PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

No O

CLAVE

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALESTOTALESP A R T I D A S UNIDAD CANTIDAD






P.U. A Ñ O

MONTO QUINCENAL PROGRAMADO A EJECUTARMONTOS ACUMULADOS

FECHA DE INICIACIÓN:

TERMINACIÓN ESTIMADA:DURACIÓN EN DÍAS NATURALES

(Indicar la fecha establecida de inicio de los trabajos establecida en las Bases)

(Iindicar la fecha estimada de terminación de los trabajos -sujeta a la fecha de inicio y el período de duración de los mismos-)

(Indicar en días naturales el período de ejecución de los trabajos de acuerdo a las Bases de Licitación)




89


CONCEPTO:

1 2 3 4 5 6 7 8

ECO10




MONTOS ACUMULADOS


PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE MANO DE OBRA DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS

No O

CLAVE C A T E G O R I A UNIDAD P.U.

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALESTOTALES

MONTO QUINCENAL PROGRAMADO A EJECUTAR

A Ñ O CANTIDAD







90


CONCEPTO:

1 2 3 4 5 6 7 8

ECO11




MONTOS ACUMULADOS


PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO TÉCNICO, CIENTIFICO, DE CÓMPUTO Y MEDICION

Nº O

CLAVE MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD P.U.

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALESTOTALES

MONTO QUINCENAL PROGRAMADO A EJECUTAR

A Ñ O CANTIDAD




bases veracruz zona sur 00625022-002-09 - gob.mx · jefe de supervisión "a", supervisor,...

Documents