cvg ferrominera orinoco, c.a. · 2017. 7. 14. · pág.: 2 / 48 invitaciÓn y cronograma de eventos...
TRANSCRIPT
Ciudad Guayana, Julio de 2017
A las Empresas ParticipantesCiudad.
CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.
PLIEGO DE CONDICIONES
CONCURSO ABIERTO BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ACTO ÚNICO CON APERTURA DIFERIDA DE OFERTAS
N° PO-637-7952-GS126/17-17-CAAU28-CAAU54
GERENCIA DE PROCURA
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
OBJETO
“SERVICIO DE DESMALEZAMIENTO, PICA Y PODA EN LAS LINEAS DE ALTATENSION PERTENECIENTE A CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A – PUERTO
ORDAZ”
Pág.: 2 / 48
INVITACIÓN Y CRONOGRAMA DE EVENTOS
CVG Ferrominera Orinoco, C.A., le invita a presentar su oferta para la contratación del proceso de
CONCURSO ABIERTO BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ACTO ÚNICO CON APERTURA
DIFERIDA DE OFERTAS, referido al “SERVICIO DE DESMALEZAMIENTO, PICA Y PODA EN LAS
LINEAS DE ALTA TENSION PERTENECIENTE A FERROMINERA ORINOCO – PUERTO ORDAZ”
Descripción del Evento Fecha, Hora y Lugar de Realización de los Eventos
Acto Público de Recepción deDocumentos y Ofertas
Lugar: SALA DE REUNIONES DE LA COMISIÓNPERMANENTE DE CONTRATACIONES, UBICADA EN ELEDIFICIO DE LA GERENCIA GENERAL DE APOYO YLOGÍSTICA ÁREA INDUSTRIAL DE CVG FERROMINERAORINOCO, C.A., PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLÍVAR.
Fecha: LUNES 31/07/2017
Inicio del Acto de Recepción de Documentos y Ofertas:Contratación: Hora: 10:00 AM
Pág.: 3 / 48INDICE
PÁG.
I.- DEFINICIONES………………………………………………………………………………………… 4
II.- INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN……………………. 5
III.- CONDICIONES PARA PARTICIPAR 8
1. OBJETO………………………………………………………………………………………... 8
2. ALCANCE……………………………………………………………………………………... 8
3. MONTO DEL PRESUPUESTO BASE……………………………………………………... 8
4. CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS…….. 9
5. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA…………………………………………………………. 9
6. PERIODO DE CONSULTAS Y ACLARATORIAS…………………………………………. 15
7. INSPECCIÓN TÉCNICA……………………………………………………………………... 15
8. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y OFERTAS………………………………………….. 16
IV.- CALIFICACIÓN DE EMPRESAS……………………………………………………………………... 17
V.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 22
A. CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS…………………………………….. 23
B. CALIFICACIÓN ECONÓMICA DE LAS OFERTAS………………………………… 23
VI.- OTORGAMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN………………………….. 24
VII.- GARANTÍAS Y FIANZAS REQUERIDAS…………………………………………………………... 25
VIII.- CONDICIÓN DE PAGO……………………………………………………………………………….. 26
IX.- FACTURAS O RECIBOS………………………………………………………………………………. 26
X.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES – DETALLADAS……………………………….. 27
XI.- CÓMPUTOS MÉTRICOS…………………………………………………………………………….. 39
XII.- ANEXOS: 40
A.- MODELO DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD………………………………… 41
B.- MODELO CARTA DE AUTORIZACIÓN…………………………………………….. 42
C.- MODELO DE DOCUMENTO CONSORCIAL………………………………………. 43
D.- LISTADO DE EMPRESAS ASEGURADORAS PARA LA EMISIÓN DE LAS FIANZAS……………………………………………………………………………….
44
E.- MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA COMPROMETERSE A CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL…………………………..
45
F.- MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA…………………………. 46
G.-MODELO DE FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO ………………………………… 47
H. MODELO DE FIANZA LABORAL…………………………………………………….. 48
Pág.: 4 / 48I. DEFINICIONES.
• PARTICIPANTE(S): significa cualquier persona natural o jurídica, o conjunto de ellas
independientemente de su forma de organización, que haya adquirido el Pliego de Condiciones
para participar en el Concurso Abierto objeto de este documento.
• CONTRATO: es el instrumento jurídico que regula la ejecución del SERVICIO, incluido en el
Pedido de Compras.
• LA CONTRATISTA: significa la persona jurídica o la compañía, independientemente de su
forma de organización, que deberá ejecutar el SERVICIO objeto del CONTRATO una vez
adjudicado, sin que medie relación de dependencia.
• FERROMINERA: significa CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.
• OFERTA(S): significa aquella propuesta que ha sido presentada por una persona natural o
jurídica, cumpliendo con los recaudos exigidos para ejecutar el SERVICIO objeto de este
concurso abierto.
• OFERENTE(S): significa la persona natural o jurídica, o conjunto de ellas
independientemente de su forma de organización que ha presentado una carta de
manifestación de voluntad de participar y una oferta para el Concurso Abierto objeto de este
documento.
• CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: El OFERENTE: presentará con su oferta un cronograma
de ejecución del SERVICIO indicando los tiempos de ejecución y culminación.
• EQUIPOS: significan todos los equipos a ser suministrados por LA CONTRATISTA como parte
del alcance del SERVICIO o aquellos que producto de la evaluación técnica y
recomendaciones de FERROMINERA requieran su reemplazo previa solicitud.
• SERVICIO: se refiere a todas las actividades objeto del contrato, a ejecutar por LA
CONTRATISTA, en concordancia con el Pliego de Condiciones, el Pedido de Compras y el
Documento Principal.
Pág.: 5 / 48• SUPERVISOR: significa el representante de FERROMINERA designado para ejercer el
control y fiscalización durante la prestación del SERVICIO que realice LA CONTRATISTA.
II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
• INTRODUCCIÓN
Las reglas, condiciones y criterios de evaluación, contenidos en el presente Pliego de Condiciones,
constituyen el mecanismo para la contratación objeto de esta modalidad de compra por Concurso
Abierto, que se deriven por gastos de funcionamiento o de inversión requeridos por FERROMINERA.
• LLAMADO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones
Públicas, FERROMINERA, hace del conocimiento a las Cooperativas, PyMIS, Empresas o Consorcio
de Empresas legalmente constituidas, que ha decidido iniciar el presente proceso de Concurso
Abierto, a fin de seleccionar el OFERENTE que prestara el SERVICIO.
• JURISDICCIÓN COMPETENTE
Por el sólo hecho de presentarse al llamado de contratación, realizado por FERROMINERA se
entenderá que el participante, hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a
las Leyes y Tribunales del Estado Bolívar de la República Bolivariana de Venezuela.
• RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE
Es responsabilidad del PARTICIPANTE examinar todas las instrucciones, formularios, modelos,
anexos, términos y especificaciones contenidos en el presente Pliego de Condiciones. La falta de
presentación de toda la información o documentación requerida en el mismo, podrá constituir causal
de rechazo de la oferta.
• COMPUTO DE PLAZOS
Los plazos establecidos en este Pliego de Condiciones, se computan según lo dispuesto en el Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.
Pág.: 6 / 48De todos los actos que se realicen con ocasión de este proceso, que no se lleven a cabo en la fecha
programada, FERROMINERA tendrá la potestad de prorrogar los lapsos inicialmente previstos.
• INVITACIONES Y NOTIFICACIONES
Las invitaciones a que hubiere lugar, se realizarán en forma electrónica en las páginas WEB de
FERROMINERA y del Servicio Nacional de Contrataciones, según lo dispuesto en el Articulo 8 del De-
creto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas. Asimismo, toda notificación que
realice FERROMINERA con respecto a la Contratación, se llevará a cabo en forma electrónica y se
publicará en la página WEB de FERROMINERA.
• MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES
La(s) enmienda(s) que se emita(n) formará(n) parte del Pliego de Condiciones y deberá(n) ser no-
tificadas, por escrito vía correo electrónico , a todos los participantes que hayan adquirido el dere-
cho de ofertar.
Cuando se hubiese(n) emitido enmienda(s) al Pliego de Condiciones y para dar más tiempo a los
participantes para preparar sus ofertas con motivo de dicha(s) enmienda(s), FERROMINERA podrá,
a su discreción, prorrogar la fecha límite de presentación de documentos y ofertas.
• TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
FERROMINERA podrá dar por terminado el procedimiento de contratación (Artículo 107 del Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas). Dicha terminación será notificada a
través de los mismos medios utilizados para el llamado.
• PRÓRROGAS
Cualquier PARCIPANTE podrá solicitar por escrito, prórroga para la entrega de documentos y ofertas,
la cual debe estar debidamente justificada y ser solicitada con anticipación de al menos tres (03) días
hábiles antes de la entrega de las ofertas y será potestad de FERROMINERA la aceptación o no de
dicha solicitud.
Pág.: 7 / 48• VISITAS TÉCNICAS
El PARTICIPANTE deberá asistir a la Visita Técnica informativa para la contratación respectiva, en el
día, fecha, hora y lugar señalados en el presente Pliego de Condiciones. Para la misma es
indispensable portar los Equipos de Protección de Seguridad Personal.
En las visita técnica no se podrá hacer modificaciones al Pliego de Condiciones, cualquier duda con
respecto a los aspectos técnicos de la contratación, debe ser solicitada por escrito a la Comisión
Permanente de Contrataciones de FERROMINERA.
• VARIACIONES DE PRECIOS
Todas las variaciones de precios que afecten el valor de los bienes y servicios suministrados u obra
contratada, debidamente aprobadas por el Contratante, se reconocerán y pagarán a LA
CONTRATISTA de acuerdo a los mecanismos establecidos en el contrato, aplicables según su
naturaleza y fines, entre los cuales se señalan el calculado con base en las variaciones de índices
incluidos en fórmulas escalatorias o el de comprobación directa.
FERROMINERA, podrá decidir el mecanismo de Ajuste de Costos al cual se adaptará para los incre-
mentos del SERVICIO correspondientes, conforme a los mecanismos establecidos en el Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.
• PENALIDADES
Si el Contratista no inicia o termina los trabajos en el plazo estipulado en el CONTRATO, incluidas las
prórrogas si las hubiere, pagará al órgano o ente contratante, sin necesidad de requerimiento alguno,
una cantidad equivalente al uno por ciento (1%) del monto del CONTRATO por cada día continuo de
retraso en la terminación del servicio prestado. Cuando las penalidades superen el quince por ciento
(15%) del monto del contrato, se rescindirá unilateralmente, con la simple notificación al CONTRATIS-
TA, y se ejecutarán las garantías correspondientes.
Pág.: 8 / 48III. CONDICIONES PARA PARTICIPAR.
1. OBJETO:
Contratar el SERVICIO DE DESMALEZAMIENTO, PICA Y PODA EN LAS LINEAS DE ALTA
TENSION PERTENECIENTE A FERROMINERA ORINOCO – PUERTO ORDAZ, el cual se regirá de
acuerdo a los términos y condiciones establecidos en las Especificaciones Técnicas y Generales del
Pliego de Condiciones en el CONTRATO, en el Pedido de Compras y la oferta del CONTRATISTA
que prestará el SERVICIO.
2. ALCANCE:
El alcance del SERVICIO objeto de estas especificaciones comprende los trabajos para la limpieza
total, corte de maleza, desorillado, poda de árboles, amontonar a un lado los desechos generados y
bote de escombros en áreas adyacentes al Tendido Eléctrico de alta tensión las líneas de 34.5; 13.8 y
2.4 KV con un ancho a despejar de 10 m entre ambos lados de la línea (5 m lado derecho y 5 m lado
izquierdo a todo lo largo de las líneas).
3. MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:
Conforme a lo establecido en el artículo 59 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de
Contrataciones Públicas, el monto del presupuesto base (Costo anual), es de CUARENTA MILLONES
SEISCIENTOS DOS MIL BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 40.602.000,00) incluyendo los
tributos.
Es necesario destacar que este monto es meramente referencial, la desviación de las ofertas
presentadas por los interesados no será un criterio excluyente.
4. CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:
Todos los documentos solicitados deberán ser presentados en el orden indicado, dos (2) copias
nítidas, perfectamente legible, debidamente identificada, y encarpetada.
Pág.: 9 / 48FERROMINERA, se reserva el derecho de solicitar los originales de la documentación para su
verificación en caso que lo amerite.
Los OFERENTES, están obligados a indicar la dirección del lugar donde FERROMINERA, mediante
correspondencia escrita le hará las notificaciones sobre este proceso.
Así mismo, se reserva el derecho de efectuar el rechazo o descalificación, cuando tenga cono-
cimiento de la falsedad de la información suministrada.
5. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
En el Acto de Recepción de Documentos y Ofertas, una persona debidamente autorizada, deberá
hacer entrega de una Carta de Manifestación de Voluntad de participar en el procedimiento de
contratación, suscrita por la persona con facultades para obligar a la empresa participante, la cual
deberá venir en el Sobre Nº 1 (ver modelo identificado como (ANEXO A).
Si la persona que consigna la Manifestación de Voluntad no es la persona que obliga a la empresa,
deberá acompañar a la referida Manifestación, una Carta de Autorización (ver modelo identificado
como (ANEXO B). Este es un criterio excluyente en caso de no presentarse.
La documentación que se señala a continuación, deberá dirigirse a la Comisión Permanente de
Contrataciones, en tres sobres cerrados, sellados, contentivos de carpetas separadas, e
identificados así:
SOBRE N°1: DOCUMENTACIÓN DEL PARTICIPANTE,SOBRE N°1: DOCUMENTACIÓN DEL PARTICIPANTE,
El cual debe incluir lo siguiente: El cual debe incluir lo siguiente:
Carpeta No. 1: Aspectos Legales
Carpeta No. 2: Aspectos Financieros
Carpeta No.3: Aspectos Técnicos
• Contenido Carpeta No. 1: DOCUMENTACIÓN LEGAL
Pág.: 10 / 48
1.1 Constancia de Inscripción en el Registro de Información Fiscal (R.I.F).
1.2 Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Contratistas, vigente (articulo 47 del
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas).
1.3.- Certificado de Calificación emitido por el Registro Nacional de Contratista artículo 48 del
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas)
1.4.- Certificado de Solvencia del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) vigente, de
conformidad con el decreto Nª 8.921 con Rango Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la
Ley del Seguro Social.
1.5.- Solvencia Laboral, vigente, expedida por el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo
(Decreto Nº 4.248 que regula el otorgamiento, vigencia, control y revocatoria de la Solvencia
Laboral de los patronos y patronas, incluidas las Asociaciones Cooperativas que contraten con no
asociados, con la finalidad de garantizar los derechos humanos laborales de los trabajadores y
trabajadoras).
1.6.-Para el caso de las Cooperativas que tengan previsto prestar el SERVICIO sólo con personal
asociado, deben presentar la declaración jurada de Contratación de Sólo Asociados, identificada
en este pliego. Aquellas Cooperativas que consignen esta declaración jurada, serán eximidas de
presentar la Solvencia Laboral, en cumplimiento del Decreto Nº 4.248 Solvencia Laboral
1.7.- Las empresas deberán presentar Copia del Acta Constitutiva, Estatutos, Registro de
Comercio y cualquier otro documento que compruebe la existencia jurídica de la empresa, su
domicilio, integración de su capital, nacionalidad de sus socios y las personas autorizadas
legalmente para comprometerla. De lo contrario se le rechazará su documentación.
1.8.- En el caso de empresas en consorcio, deberán presentar copia del Documento Consorcial
debidamente otorgado y autentificado, donde conste la participación de cada una de las empresas
Pág.: 11 / 48y que se obligan solidariamente y mancomunadamente frente a FERROMINERA y a terceros; así
como el nombre de la empresa que asumirá la representación legal (Ver modelo ANEXO C).
1.9 Para participar en el procedimiento de contratación una persona debidamente autorizada,
deberá hacer entrega de una Carta de Manifestación de Voluntad. Si la persona que consigna la
Manifestación de Voluntad no es la persona que obliga a la empresa, deberá acompañar a la
referida Manifestación, una Carta de Autorización (ver modelo identificado como (ANEXO B).
Este es un criterio excluyente en caso de no presentarse.
Abstenerse de participar aquellas empresas del sector privado que tengan vencida o no
presenten la Solvencia del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS), la Solvencia Laboral y
el Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Contratistas.
Las empresas del estado venezolano quedan exentas solamente de presentar el certificado de
inscripción del Registro Nacional de Contratistas.
• Contenido Carpeta No. 2: DOCUMENTACIÓN FINANCIERA
2.1. Estado Financiero (Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas y Flujo de Efectivo)
correspondientes a el ejercicio económico 2016 (expresados en moneda a valor constante de
acuerdo al Boletín de Aplicación BA VEN-NIF-2)
2.2 Estado Financiero (Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas y Flujo de Efectivo)
correspondientes a el ejercicio económico 2015 (expresados en moneda a valor constante y de
acuerdo a los Indices de Precios al Consumidor (IPC) publicados por el Banco Central de
Venezuela.
Los Estados Financieros deben cumplir con las siguientes características:
a. Estar elaborados y firmados por un Contador Público Colegiado independiente.
b. Estar auditados por un Contador Público Colegiado independiente de la empresa auditada
(Auditor Externo), Incluyendo el dictamen de auditoría.
Pág.: 12 / 48
c. Deberán estar debidamente visados por el Colegio de Contadores Públicos de Venezuela.
Esta información debe venir acompañada con el máximo de detalles o soportes posibles a los
efectos de los análisis pertinentes.
2.3 Aquellas empresas que deseen participar en consorcio, deberán presentar los Estados
Financieros de manera individual, y la evaluación financiera se realizará sobre esta misma base.
La empresa que tenga participación accionaría en otra o tenga el control sobre ésta, y desee
participar de manera conjunta, en procedimientos de contratación de FERROMINERA, deberá
consignar los Estados Financieros Consolidados visados a una misma fecha de corte, elaborado
por un contador público colegiado. Debe incluir dictamen de auditoría y estar debidamente visado
por el Colegio de Contadores Públicos de Venezuela.
2.4. Declaración de Impuesto Sobre la Renta Año 2016.
2.5. Ultima declaración de Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
2.6. En caso de empresas Subsidiarias, presentar Carta Aval de la casa matriz.
• Contenido Carpeta No. 3: ASPECTOS TÉCNICOS
La empresa deberá suministrar información técnica, que permita evaluar todos los factores
considerados en la Matriz de Calificación Técnica de la Empresa (ver IV CALIFICACIÓN DE
EMPRESAS) que se utilizará en este procedimiento, formando parte de la Documentación Técnica de
este Pliego.
En este proceso de Contratación es necesario que las empresas OFERENTES suministren los
siguientes recaudos técnicos:
Pág.: 13 / 483.1. Lista de los principales servicios prestados de desmalezamiento, corte de maleza, poda de árboles
y bote de escombros, realizados en los últimos dos (2) años, especificando el alcance, monto y empre-
sa donde prestó el SERVICIO.
3.2. Listado de los equipos y herramientas que serán utilizados en la prestación del SERVICIO.
3.3. Lista y calificación de toda la fuerza laboral (técnico, artesanal, y supervisorio) que tiene la empre-
sa para, realizar el SERVICIO objeto de este proceso de Concurso Abierto.
3.4. Cualquier otra información que ilustre la capacidad técnica de la empresa (folletos, fotos, etc).
SOBRE No. 2: DOCUMENTACIÓN DE GARANTÍAS Y COMPROMISO SOCIAL,SOBRE No. 2: DOCUMENTACIÓN DE GARANTÍAS Y COMPROMISO SOCIAL,
Debe incluir lo siguiente: Debe incluir lo siguiente:
2.1. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
De conformidad a lo establecido en los artículos 63, 64, 167 numerales 4 del Decreto con Rango, Valor
y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, las empresas deben presentar una DECLARACIÓN
JURADA donde indique su compromiso de mantener su oferta vigente hasta la firma del CONTRATO
o una Fianza donde la misma deberá estar debidamente notariada y emitida por un banco o compañía
de seguros venezolano, o en su defecto Cheque de Gerencia, a nombre de CVG FERROMINERA
ORINOCO, C.A., por un monto equivalente, al 1,5 % del monto total de la oferta, vigente por lo menos
hasta la firma del contrato o del Pedido de Compras. Dicha fianza deberá incluir mención expresa, de
que el fiador renuncia a los beneficios que le acuerden los artículos 1.833, 1.834 y 1.836 del Código
Civil y que se elige como domicilio especial para todos los efectos del contrato de fianza a Ciudad
Guayana, estado Bolívar, con exclusión de cualquier otro. En el caso de que la fianza de contratación,
sea otorgada por una empresa de seguros, ésta deberá estar incluida dentro de las indicadas en la
lista anexa (ver ANEXO D).
Pág.: 14 / 482.2. COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL,
De conformidad a lo establecido en el Art. 31 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de
Contrataciones Públicas, en virtud del cual: “todas las empresas participantes deben cumplir
obligatoriamente con un aporte social del 3 % del monto leído de su oferta sin IVA”.
Considerando lo anterior las empresas deberán:
Presentar obligatoriamente una Declaración Jurada del Compromiso de Responsabilidad Social.
En el caso que el oferente omitiera la documentación del compromiso social o que presentándola in-
cumpliera con el porcentaje mínimo exigido, será objeto de descalificación.”
En el caso que sea adjudicado el proceso, se informará a la Gerencia General de Desarrollo
Endógeno y al administrador del CONTRATO colocado, a los fines de la asignación, inicio y ejecución
del proyecto social determinado en base a la información de las necesidades del entorno social del
ente contratante antes del cierre administrativo del CONTRATO. (ver ANEXO E).
SOBRE No. 3 DOCUMENTACIÓN ECONÓMICASOBRE No. 3 DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA
Debe incluir lo siguiente:Debe incluir lo siguiente:
La oferta debe ser presentada debidamente sellada y firmada y en cada una de sus páginas por el
(los) representante(s) legal(es) de la empresa participante, como se indica en el modelo de carta de
presentación de oferta (ANEXO F), indicando en la primera página el nombre, apellido y cédula de
identidad del representante legal.
La oferta deberá presentarse desglosada, indicando:
Monto del SERVICIO.
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A)
Monto total de la oferta.
Análisis de Precios Unitarios.
Desglose de los Gastos Administrativos.
Pág.: 15 / 48 Desglose del Costo Asociado al Salario (CAS).
Desglose del Valor Agregado Nacional (VAN).
Las empresas deben indicar en su oferta que se obligan expresamente a sostener sus
OFERTAS hasta la firma del CONTRATO o pedido de compras (Artículo 64 del Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas).
6. PERIODO DE CONSULTAS Y ACLARATORIAS:
Desde el 13/07/2017 hasta el 28/07/2017.
Cualquier Participante que necesite alguna aclaratoria y otras comunicaciones con relación al presente
Pliego de Condiciones (Artículos 69 y 70 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de
Contrataciones Públicas), podrá solicitarla mediante comunicación, por escrito, dirigida a
FERROMINERA, GERENCIA DE PROCURA, DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES, UBICADO
EN EL EDIFICIO DE LA GERENCIA GENERAL DE APOYO Y LOGÍSTICA ÁREA INDUSTRIAL DE
FERROMINERA, PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLÍVAR . Con una anticipación de al menos dos (02)
días hábiles antes de la fecha del acto público de recepción de ofertas o documentos.
7.- INSPECCIÓN TÉCNICA (REQUISITO EXCLUYENTE):
La visita al lugar donde se llevarán a cabo los trabajos, será de carácter OBLIGATORIO, a fines de que
los PARTICIPANTES puedan percatarse de las condiciones físicas y ambientales a las cuales estará
sujeto el servicio, en tal sentido el OFERENTE que resulte ganador, no podrá aducir desconocimiento
alguno para tratar de incrementar los costos o tratar de desprenderse de responsabilidades que le
conciernen.
La reunión técnica se efectuará el día JUEVES 20/07/17 a las 8:00 a.m, Sitio de
concentración: Instalaciones de Planta de Pellas, específicamente en las oficinas del
Departamento de Servicios, de FERROMINERA, Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Para mayor
información relacionada con esta reunión técnica, podrá contactar al siguiente personal: Luis Ortega,
Luis Adalberto Marcano, Jose Campero. A las siguientes direcciones electrónicas:
Pág.: 16 / [email protected] [email protected], [email protected],
o a través de los teléfonos: 0286-9305176 – 9305178.
FERROMINERA, se reserva el derecho de suministrar, durante el lapso de la visita técnica,
información, datos o documentación técnica adicional referente al SERVICIO requerido. LA
CONTRATISTA para acudir a la visita técnica debe contar con todos los implementos de seguridad
requeridos (botas, casco, mascarillas, lentes, guantes, etc.), deberán ponerse en contacto con los
responsables de dicha visita un día antes, para tramitar el pase al área industrial.
8.- RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y OFERTAS:
El Acto para la Recepción de los Documentos y Ofertas, se realizará el LUNES 31/07/17, a las
10:00 a.m., en la SALA DE REUNIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE
CONTRATACIONES, UBICADA EN EL EDIFICIO DE LA GERENCIA GENERAL DE APOYO Y
LOGÍSTICA, EN EL ÁREA INDUSTRIAL DE FERROMINERA , PUERTO ORDAZ, ESTADO
BOLÍVAR.
El acto de recepción de documentos consistirá en la entrega de la manifestación de voluntad, la
documentación y oferta presentada por los PARTICIPANTES. Dicho acto finalizará con el anuncio
que realizará la Secretaria de la Comisión y no se recibirá ninguna otra documentación y oferta
después de esto. Del acto se suscribirá un Acta de Recepción de Documentos.
Culminado el acto público de recepción de documentos, se procederá inmediatamente con el acto de
apertura de documentos, de acuerdo al Artículo 78 numeral 1 del Decreto número 1.399 con rango,
Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.
Para mayor información comunicarse a través de los teléfonos: (0286) 930.43.87, 930.31.88,
930.30.72, correo electrónico: anelinp @ferrominera.gob.ve ,
rudmar m @ferrominera.gob.ve , rigobertoaa @ferrominera.co m, página WEB:
www.ferrominera.com o dirigirse a la dirección antes señalada.
Pág.: 17 / 48IV. CALIFICACION DE EMPRESAS:
La Matriz de Calificación de Empresas resume las evaluaciones legal, técnica y financiera,
realizadas por FERROMINERA.
Los aspectos: legal, técnico y financiero, se evaluarán cada uno con base a 100 puntos y la suma
ponderada de estos 3 aspectos, se evaluará, igualmente, con base a 100 puntos (ver Matriz de
Calificación de Empresas).
De la suma ponderada, se establece una puntuación mínima para calificar.
El Análisis Legal: consiste en el examen legal de la documentación presentada por las empresas,
todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones Públicas y en el Pliego de
Condiciones. Se evalúa: Cumple ó No Cumple.
Este aspecto representa el diez por ciento (10%) de la matriz de calificación de empresas.
El Análisis Financiero: se lleva a cabo utilizando el Sistema de Evaluación Financiera de
Empresas (SEFE), el cual se basa en determinar la capacidad real de contratación de cada
empresa, en función de su patrimonio, partiendo del análisis de los Estados Financieros, que a su
vez generan indicadores tales como: Solvencia y Liquidez, Capital de Trabajo, Rentabilidad de
Activos, Rentabilidad Financiera, Endeudamiento y Rotación de Cuentas por Cobrar.
A continuación se presentan los indicadores con la asignación del puntaje:
EMPRESAS
SOLVENCIA
Y
LIQUIDEZ
CAPITAL DE
TRABAJOROA ROE
ENDEUDAMIENTOROTACIÓN
CUENTAS POR
COBRAR
CAPACIDAD
DE
CONTRATAC.
PUNT.
FINAL
CONDICIÓN
PTOS 0-20 0-15 0-5 0-5 0-20 0-15 0-20 0-100
El Análisis consiste en determinar la situación económica-financiera que presentan los Estados
Financieros, consignados por las empresas. En éste se hace una revisión y análisis de los Estados
Pág.: 18 / 48Financieros y Cálculo de los Índices Financieros a utilizar. Este aspecto representa el treinta por
ciento (30%) de la matriz de calificación de empresas.
El Análisis Técnico: En este aspecto representa el sesenta por ciento (60%) de la matriz de
calificación de empresas. se llevará a cabo una revisión de la Documentación Técnica de la
empresa, evaluando su trayectoria y capacidad en obras similares. Para cada ítem se define un
porcentaje, que dependerá de la magnitud e importancia de los renglones indicados en la Matriz de
Calificación Técnica de la Empresa, siendo el puntaje mínimo de aprobación setenta (70) puntos:
CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS EMPRESAS:
1.- EXPERIENCIA DE LA EMPRESA:
Mediante este parámetro se evaluará la experiencia que tiene la empresa en realizar trabajos de
desmalezamiento, corte de maleza, desorillado, poda de árboles, amontonar a un lado los desechos
generados y bote de escombros. La puntuación máxima de este factor será de treinta (30) puntos,
distribuidos de la siguiente manera:
TRABAJOS PUNTOS
1.1 Mayores o iguales a 5 trabajos. 30 puntos
1.2 Igual o menor a 4 trabajos. 25 puntos
1.3 Ningún trabajo 0 puntos
2.- MONTO DE LOS SERVICIOS EJECUTADOS:
Mediante este parámetro se evaluará a las empresas oferentes, de acuerdo al promedio del monto
de los servicios más importantes ejecutados en materia de desmalezamiento, con una puntuación
máxima de veinte (20) puntos, distribuidos en la forma siguiente:
2.1 Monto Oferente ≥ Monto establecido por Ferrominera………... 20 pts.
2.2 Monto Oferente < Monto establecido por Ferrominera. Para este caso los puntos se determinan
con la siguiente fórmula:
Pág.: 19 / 48 PC = (PM * MP)
ME
Donde,
PC: Puntos a obtener por el oferente.
PM: Puntaje máximo, para este caso veinte (20) puntos.
MP: Monto promedio de los contratos más altos del oferente.
ME: Monto establecido por FERROMINERA, para este caso Bs. 10.000.000,00 este monto
no implica que sea el estimado por FERROMINERA para la realización del servicio objeto
de esta contratación.
3.- DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS: (40 PUNTOS)
Mediante este parámetro se evaluará la disponibilidad de equipos con que cuenta la empresa para
ejecutar el “SERVICIO DE DESMALEZAMIENTO, PICA Y PODA EN LAS LINEAS DE
ALTA TENSION PERTENECIENTES A FERROMINERA ORINOCO EN PUERTO ORDAZ”.
El valor máximo que una empresa puede obtener por este concepto es de cuarenta (40) puntos,
distribuidos de la manera siguiente:
3.1 EQUIPOS BÁSICOS PUNTOS
Camionetas y/o vehículos de transporte Igual a 1 10
Motosierra Igual a 1 10
Bastones
Mayor o igual a 6 15
Mayor de 3 y menor a 6 10
Menor a 3 05
Herramientas menores: machetes,rastrillos, y otros.
3 Juegos 05
Pág.: 20 / 484.- PERSONAL: (10 PUNTOS)
Mediante este parámetro se evaluará la cantidad y experiencia del personal (técnico, supervisorio y
artesanal) de la empresa. El valor máximo que una empresa puede obtener por este concepto es
de diez (10) puntos, distribuidos de la siguiente manera:
4.1.- CANTIDAD: En este factor se califica la empresa de acuerdo al número de trabajadores en
su fuerza laboral para realizar el “SERVICIO DE DESMALEZAMIENTO, PICA Y PODA
EN LAS LINEAS DE ALTA TENSION PERTENECIENTES A FERROMINERA
ORINOCO - PUERTO ORDAZ”. La puntuación máxima asignada a este factor es de seis
(06) puntos y se obtiene según la siguiente distribución:
4.1.1 PERSONAL PUNTOS
Supervisor, igual a 1 1 Chófer, igual a 1 1 Desmalezadores, mayor o igual a 06 2 Ayudantes, mayor o igual a 3 1 Técnico de Seguridad, igual a 1 1
4.2.- EXPERIENCIA PROMEDIO: Este aspecto califica la empresa de acuerdo a la experiencia
promedio de su personal para realizar el “SERVICIO DE DESMALEZAMIENTO, PICA Y
PODA EN LAS LINEAS DE ALTA TENSION PERTENECIENTES A
FERROMINERA ORINOCO - PUERTO ORDAZ”. El valor máximo que puede obtenerse
es de cuatro (04) puntos distribuidos de la manera siguiente:
EXPERIENCIA PUNTOS
4.2.1 Mayor o igual de 2 años 4 4.2.2 Igual a 1 año 2
PUNTUACIÓN MÍNIMA PARA CALIFICAR: 70 PUNTOS
Pág.: 21 / 48
MATRIZ CONSOLIDADA DE CALIFICACIÓN DE EMPRESAS
ASPECTO TÉCNICO PUNTAJEMÁXIMO
PUNTAJEPARCIAL
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 301.- EXPERIENCIA EN SERVICIO DE DESMALEZAMIENTO 30 1.1 Mayores o iguales a 5 trabajos. 30 1.2 Igual o menor a 4 trabajos. 25 1.3 Ningún trabajo 02.- MONTO DE LOS SERVICIOS EJECUTADOS 20 2.1 Monto Oferente ≥ Monto establecido 20 2.2 Monto Oferente < Monto establecido por . Los puntos se determinan con la siguiente Fórmula PC = (PM * MP) ME
Resultadode la
formula3.- DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS 40 3.1 Equipos Básicos 40 3.1.1 Camionetas y/o vehículos de transporte igual a 1 10 3.1.2 Motosierra igual a 1 10 3.1.2 Bastones Mayor o igual a 06 15 3.1.3 Bastones Mayor de 3 y menor a 6 10 3.1.4 Bastones Menor a 3 05 3.1.5 Herramientas menores, ≥ 3 juegos 054.- PERSONAL 10 4.1 Cantidad 06 4.1.1 Supervisor, igual a 1 01 4.1.2 Chófer, igual a 1 01 4.1.3 Desmalezadores, mayor o igual a 6 02 4.1.3 Ayudantes, mayor o igual a 3 01 4.1.4 Técnico de Seguridad, igual a 1 01 4.2 Experiencia Promedio 04 4.2.1 Mayor o igual de 2 años 04 4.2.2 Igual a 1 año 02 PUNTUACIÓN TOTAL: 100
La asignación y distribución de los puntos dentro de cada aspecto: legal, técnico y financiero, se
realizará de acuerdo con lo establecido en la siguiente Matriz de Calificación de Empresas, de la
cual se obtendrá el puntaje definitivo:
Pág.: 22 / 48MATRIZ CONSOLIDADA DE CALIFICACIÓN DE EMPRESAS
FACTORES A EVALUAR PTOS. EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4
Evaluación Legal:10
Cumple 100%
No Cumple 0%Evaluación Financiera:
30
Excelente ≥ 90 pts 100%
Muy Bueno 75-89 75%
Bueno 60-74 pts 50%
No Cumple < 60 pts 0%Evaluación Técnica: 60
Excelente ≥ 90 pts 100%
Bueno 70-89 pts 80%
No Cumple < 70 pts 0%
TOTAL
Calificaran en esta matriz consolidada aquellas empresas que obtengan una sumatoria mayor o igual a
73 puntos de un total de 100 puntos posibles siempre y cuando califiquen la parte legal,
financiera y técnica.
V. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:
La evaluación técnica y económica de la oferta se realizará por separado.
Una vez realizada, se procederá a la evaluación conjunta de las mismas, para lo cual, se procederá
conforme a lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.
Para la selección de OFERTAS cuyos precios no superen entre ellas, el cinco por ciento (5%) de la
que resulte mejor evaluada, debe preferirse aquella que en los términos definidos en el pliego de
condiciones cumpla con los siguientes:
En la contrataciones de obras y de servicios, la oferta que sea presentada por un oferente cuyo
domicilio principal este en Venezuela, tenga mayor incorporación de partes e insumos nacionales y
mayor participación de recursos humanos nacionales, incluso en el nivel directivo. Una vez aplicado
Pág.: 23 / 48los criterios anteriores, si la evaluación arrojare dos o mas ofertas con resultados iguales se preferirla
oferente que tenga mayor participación nacional en su capital.
A. CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS:
Comprende la revisión de cada uno de los Renglones de la oferta presentada, verificando que
cumplan con los requerimientos especificados en cantidad y calidad, a fin de que se ejecute el trabajo
a satisfacción de FERROMINERA.
Criterios para la Evaluación Técnica de las Ofertas
Los análisis de precios unitarios deben contemplar los parámetros de: materiales, equipos y
herramientas, y mano de obra.
MATERIALES:Debe incluir los materiales, en caso de que sean exigidos en lasEspecificaciones Técnicas o incluir en su cálculo los materiales de acuerdo a lorequerido en cada Renglón de los Cómputos Métricos.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
Debe cumplir con los equipos mínimos solicitados en las EspecificacionesTécnicas que estén disponibles y operativos.Así mismo podrá incluir cualquier equipo que considere necesario para laejecución de la Obra.
MANO DE OBRA:
Debe indicar en el Análisis de Precios Unitarios, la mano de obra y supervisiónadecuada en cantidad y calidad, de acuerdo a lo solicitado en lasespecificaciones técnicas.De igual forma podrá incluir en cada Renglón de los Cómputos Métricos la manode obra que considere necesario para la ejecución de la Obra.
Los análisis de precios unitarios deben detallar los parámetros de: materiales, equipos, herramientas y
mano de obra. Se debe presentar el desglose para determinar el factor de Costos Asociados al Salario
(CAS) y los Gastos Administrativos.
B. CALIFICACIÓN ECONÓMICA DE LAS OFERTAS:
Consiste en la revisión y comparación de los montos de las ofertas presentadas por los
PARTICIPANTES. Se verifica que los Precios Unitarios listados en los "Cómputos Métricos"
Pág.: 24 / 48concuerden con los montos totales de cada una de las Partidas del Análisis de Precios Unitarios y que
las operaciones algebraicas sean correctas.
El resultado del análisis de las ofertas se presenta en el informe correspondiente.
Los errores aritméticos o disparidades en montos en que se incurra en las ofertas se corregirán de
acuerdo con los siguientes criterios:
• UNIDAD: Se tomará en cuenta lo señalado en el formato de Cómputos Métricos.
• CANTIDAD: Se tomará en cuenta lo señalado en las Especificaciones Técnicas y formato de
Cómputos Métricos.
• PRECIO UNITARIO: Se tomará como válido el determinado por el Análisis de Precio Unitario.
• PRECIO TOTAL: Cantidad señalada en el formato de Cómputos Métricos que resulta de
multiplicar la cantidad solicitada por el precio unitario de cada renglón.
Sé revisarán las operaciones aritméticas para detectar errores en la oferta en los Cómputos Métricos y
Análisis de Precios Unitarios; de haber divergencias entre algunos o todos los montos indicados en los
documentos anteriormente señalados, sé tomará el que resulte correcto luego de la revisión.
Si hay divergencias entre las cantidades requeridas por FERROMINERA y aquellas ofertadas por el
PARTICIPANTE, sé tomarán las establecidas por FERROMINERA.
VI. OTORGAMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:
De conformidad a lo establecido en el artículo 109 Del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de
Contrataciones Públicas, se otorgará la adjudicación a la oferta que resulte con la primera opción al
aplicar los criterios de evaluación y cumpla los requisitos establecidos en el presente pliego de
condiciones y que establezca en sus respectivas ofertas su Compromiso de Responsabilidad Social,
según lo establecido en este pliego de condiciones (Art. 31 del Decreto 6.708, correspondiente al
Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas).
Pág.: 25 / 48VII. GARANTÍAS Y FIANZAS REQUERIDAS
• FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO:
LA CONTRATISTA deberá presentar dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la notificación de
adjudicación, una fianza o garantía bancaria a satisfacción de FERROMINERA, equivalente al Veinte Por
Ciento (20%) del monto total del CONTRATO, incluyendo los tributos, para garantizar el fiel cumplimiento
de acuerdo con las obligaciones estipuladas en los documentos del CONTRATO como la buena, debida,
completa y oportuna ejecución del CONTRATO, conforme a lo dispuesto en este pliego de condiciones (ver
modelo ANEXO G).
Las Fianzas deberán ser otorgadas por alguna de las Empresas de Seguros aprobadas por la
Gerencia de Finanzas de FERROMINERA (ver listado en ANEXO D) con vigencia hasta la firma del
Acta de Cierre definitivo del servicio o contratación (Acta de terminación). Dichas fianzas deberán
ser presentadas dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la entrega del Pedido de com-
pras, las mismas deberán estar obligatoriamente autenticadas.
En caso de existir cambios que incrementen el monto del CONTRATO, LA CONTRATISTA deberá
tramitar ante la Compañía de Seguros y/o Institución Bancaria, los anexos correspondientes que modifiquen
el monto establecido originalmente en la Fianza de Fiel Cumplimiento.
Esta fianza deberá estar vigente desde la fecha de suscripción del CONTRATO hasta la firma del Acta de
Recepción Terminación del Servicio.
En caso de no constituir una fianza o garantía bancaria, LA CONTRATISTA podrá solicitar a
FERROMINERA previo a la firma del CONTRATO una retención del diez (10%) sobre los pagos que
realice, de conformidad a lo establecido en el articulo 123 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de
Contrataciones Públicas.
FIANZA LABORAL:
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales, LA CONTRATISTA deberá presentar dentro
de los cinco (05) días hábiles siguientes a la notificación de adjudicación, una fianza Laboral a satisfacción
Pág.: 26 / 48de FERROMINERA, equivalente al diez por ciento (10%) del costo de la mano de obra, incluida en la
estructura de costo de su oferta. (Ver modelo ANEXO H).
En caso de no constituir la fianza, el órgano o ente contratante, establecerá la retención del cinco por ciento
(5%) sobre los pagos que se realice, cuyo monto total retenido será reintegrado al momento de la recepción
definitiva del SERVICIO.
Todas las fianzas que LA CONTRATISTA debe presentar a satisfacción de CVG FERROMINERA
ORINOCO, C.A. deben ser otorgadas por una Empresa de Seguros indicadas en el listado
determinado en el (ANEXO D), las cuales están aprobadas por la Gerencia de Finanzas de
FERROMINERA.
Para todos los efectos de la Garantía de Mantenimiento de la oferta y las Fianzas (Fiel
Cumplimiento, Laboral y Anticipo), las partes deben someterse a la jurisdicción de los Tribunales de
Ciudad Guayana, Estado Bolívar.
VIII. CONDICIÓN DE PAGO .
FORMA DE PAGO
El pago de las facturas se efectuará en un plazo de treinta (30) días, contados a partir de su recepción, en
la oficina de Cuentas por Pagar, adscrita al Departamento de Cuentas por Pagar de la Gerencia de
Administración, ubicada en el Edificio Administrativo II (parte externa lado puerta principal), de lunes a
jueves, en el horario comprendido de 8:30 a.m. a 11:30 a.m., las cuales deberán estar debidamente
aprobadas por la Gerencia de Servicios.
IX. FACTURAS :
Todas las facturas o recibos emitidos por la empresa que resulte favorecida con la adjudicación de
este proceso, correspondiente al “SERVICIO DE DESMALEZAMIENTO, PICA Y PODA EN LAS
LINEAS DE ALTA TENSION PERTENECIENTE A FERROMINERA ORINOCO – PUERTO ORDAZ”
objeto de este pliego de condiciones y del CONTRATO, deberán cumplir con las disposiciones
Pág.: 27 / 48establecidas en la providencia Nº/SNAT/2011/00071, del 08 de noviembre de 2011, publicada en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.795, o la que la sustituya, siendo los
datos correspondientes a FERROMINERA, los siguientes:
Razón Social: CVG Ferrominera Orinoco, C.A. N° de RIF: J-00100542-0Domicilio Fiscal: Av. Vía Caracas- Puerto Ordaz.
X. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO:
Los trabajos a ser ejecutados bajo los términos de estas especificaciones consisten en el suministro
por parte del CONTRATISTA de los equipos, materiales, mano de obra y cualquier otro medio o
elemento necesario para ejecutar lo siguiente:
Servicio de limpieza total, corte de maleza, desorillado, poda de árboles, amontonar a un lado los
desechos generados y bote de escombros en áreas adyacentes al Tendido Eléctrico de alta tensión las
líneas de 34.5; 13.8 y 2.4 KV con un ancho a despejar de 10 m entre ambos lados de la línea (5 m
lado derecho y 5 m lado izquierdo a todo lo largo de las líneas).
2. MATERIALES Y MANO DE OBRA:
La mano de obra debe ser de primera clase y experimentada en sus respectivas especialidades, para
lo cual EL CONTRATISTA deberá disponer en el sitio del personal necesario para ejecutar y
supervisar los trabajos a realizar.
El transporte de la mano de obra, equipos y materiales hasta el sitio de los trabajo será ejecutado
directamente por la CONTRATISTA a sus expensas y bajo su entera responsabilidad.
El CONTRATISTA será el único responsable por la total ejecución del SERVICIO.
Pág.: 28 / 483. CONDICIONES GENERALES:
3.1 Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución del SERVICIO comenzará dentro de los Diez (10) primeros días calendario
después de la firma del pedido de compra y los trabajos deberán estar totalmente terminados dentro
del período de un (1) mes.
El CONTRATISTA deberá presentar un cronograma donde la programación para cada una de las
partidas (títulos en la Estimación por Renglones) se defina en un tiempo de ejecución de días
calendario, que sera validado por la Unidad Usuaria.
El trabajo se hará con suficiente personal, equipos y materiales, basados en el programa de trabajo
que el CONTRATISTA haya decidido utilizar para terminar el SERVICIO dentro del límite establecido.
Si el CONTRATISTA considera que no puede ceñirse a este plazo, deberá indicarlo así en su oferta,
proponiendo un plazo que pueda cumplir.
3.2 Penalidad:
Si LA CONTRATISTA no comenzare los trabajos dentro del plazo anteriormente estipulado o durante la
prórroga si la hubiere, pagará a FERROMINERA sin necesidad de requerimiento alguno, en concepto de
CLAUSULA PENAL, una cantidad equivalente al 1% del monto total de la oferta por cada día de atraso,
hasta un máximo de 15%, sin perjuicio de que se proceda a la rescisión del contrato, si así lo estimare
procedente FERROMINERA.
FERROMINERA se reserva el derecho de rescindir el contrato en caso de incumplimiento por parte de LA
CONTRATISTA de sus obligaciones contraídas, así mismo FERROMINERA podrá unilateralmente dejar
sin efecto parcial o totalmente el contrato cuando así lo considere conveniente a sus intereses, previa
notificación escrita a LA CONTRATISTA.
Pág.: 29 / 483.3 Prórroga:
A solicitud por escrito del CONTRATISTA, FERROMINERA podrá acordar prórrogas al plazo de
terminación, por los lapsos que resultaren justificados en virtud de alguna o varias de las causas
siguientes:
a) Haber ordenado FERROMINERA la suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables
al CONTRATISTA.
b) Haberse hallado diferencias fundamentales entre lo especificado y el SERVICIO realmente a
ejecutarse, siempre que esas diferencias supongan un aumento considerable del volumen del
SERVICIO a ejecutarse.
c) Ser necesario un mayor plazo de ejecución, como consecuencia de modificaciones del SERVICIO
ordenada por FERROMINERA.
d) Fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.
e) Cualquier otra causa que FERROMINERA considere justificada.
El CONTRATISTA deberá solicitar la prórroga por escrito, dirigido al SUPERVISOR , y en ella se debe
indicar el plazo que se estime necesario para concluir el SERVICIO y se especificarán las razones que
justifiquen su procedencia. Se deberá además anexar el respectivo nuevo cronograma del SERVICIO.
FERROMINERA solo le dará curso a la solicitud de prórroga si el CONTRATISTA la presenta dentro
de un plazo no mayor de quince (15) días calendario contados a partir del momento en que hubiesen
ocurrido los hechos y circunstancia que fundamenten su necesidad; de no hacerlo, se entenderá que
el hecho no afecta el plazo de ejecución y no se aceptará ninguna reclamación que esté enmarcada
en este procedimiento.
Pág.: 30 / 483.4 Forma de pago:
A los fines del pago del SERVICIO, el CONTRATISTA elaborará; de común acuerdo con el
SUPERVISOR, en los formularios que al efecto indique FERROMINERA, las valuaciones
correspondientes a los trabajos realizados. Estas valuaciones deberán ser firmadas y selladas por el
CONTRATISTA.
El CONTRATISTA deberá presentar estas valuaciones al SUPERVISOR, en forma sucesiva y de
modo que los lapsos entre uno y otro, no sean menores de quince (15) días.
El SUPERVISOR, deberá indicar al CONTRATISTA los reparos que tenga que hacer a las
valuaciones, dentro de un plazo de ocho (8) días calendario a la fecha en que le fueran presentadas.
Si no tuviere reparo que hacerles, las firmará en señal de conformidad.
Todas las facturas emitida por el CONTRATISTA correspondiente al SERVICIO objeto de estas
especificaciones y CONTRATO, serán aprobadas por la Gerencia de Servicios.
4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
Además de las disposiciones contenidas en estas especificaciones, ambas partes declaran que sus
obligaciones recíprocas se constituyen y rigen por los documentos complementarios de estas, y por lo
tanto definen e integran las obligaciones de las partes y modalidades a que estas deban quedar
sujetas para cumplirlas. Los documentos complementarios son:
• Ofertas y demás documentos presentados por el CONTRATISTA.
• Especificaciones generales
• Especificaciones detalladas
• Programa de trabajo
• Presupuesto respectivo
• Análisis de precios unitarios de cada partida
Pág.: 31 / 485. LO SOBREENTENDIDO POR EL CONTRATISTA.
Es entendido y convenido que el CONTRATISTA ha examinado cuidadosamente los sitios del
SERVICIO y que será su obligación estar plenamente informado respecto a las condiciones que se
presentarán, incluyendo aquellas relacionadas con el trabajo, la ley, el carácter, calidad y cantidad
aproximada de trabajo a efectuarse y de los materiales a suministrar, como también, de los requisitos
contenidos en este contrato.
Ningún acuerdo oral, ni conversación con oficiales, agentes o empleados de FERROMINERA, antes o
después de la ejecución de este contrato, no podrá modificar ninguno de los términos u obligaciones
aquí contenidas.
6. GENERALIDADES.
• El CONTRATISTA está en la obligación de estudiar y familiarizarse con las especificaciones
del SERVICIO, y por lo tanto, no podrá alegar en ningún caso desconocimiento alguno de
cualquiera de sus partes.
• En caso de encontrarse discrepancias entre lo existente y las especificaciones, se solicitarán
oportunamente las aclaratorias necesarias.
• A medida que el SERVICIO progrese, el CONTRATISTA irá removiendo a sus expensas de
los sitios de trabajo, todos los desperdicios que ocasionen los trabajos o material indeseable
será trasladado a un sitio aprobado por el INGENIERO.
7. ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS.
• La ejecución y aceptación del SERVICIO estará sujeta a la inspección y fiscalización por parte
del representante designado por FERROMINERA, a fin de asegurar su estricto cumplimiento.
• LA PRESENCIA DE LOS INSPECTORES DE FERROMINERA DURANTE LA EJECUCIÓN
DEL SERVICIO POR EL CONTRATISTA, NO RELEVARÁ A ÉSTE ÚLTIMO EN NINGÚN
CASO, NI EN NINGÚN MODO, DE SU RESPONSABILIDAD POR LA DEBIDA EJECUCIÓN
DE LOS MISMOS.
Pág.: 32 / 48• El CONTRATISTA informará semanalmente por escrito al SUPERVISOR a cerca de su
programa de trabajo, a efecto de coordinar la inspección de los mismos.
• El SUPERVISOR no podrá ordenar trabajos distintos o adicionales a los contemplados en este
contrato, salvo en caso de emergencia o por instrucción expresa de la Gerencia de Servicios,
en cuyo caso deberá ser confirmado por escrito al CONTRATISTA, en un plazo no mayor de
cinco (5) días hábiles.
8. TERMINACIÓN DEL SERVICIO
El CONTRATISTA notificará por escrito al SUPERVISOR, con anticipación de diez (10) días
calendario, por lo menos, la fecha en que estime que serán terminados los trabajos, con el fin que se
deje constancia de dicha terminación. Cuando los trabajos estén total y satisfactoriamente terminados,
a juicio del SUPERVISOR, se procederá a extender la referida constancia mediante Acta de
Terminación que suscribirán del SUPERVISOR y el CONTRATISTA
9. TRABAJO A EJECUTAR POR FERROMINERA
a) Proporcionar el sitio del SERVICIO y acceso hasta las vías actuales.
10. TRABAJO A EJECUTAR POR EL CONTRATISTA
a) Suministrar toda la supervisión, herramientas, materiales, artefactos, equipo, mano de obra
que puedan ser necesarios para la ejecución completa del SERVICIO.
b) Pagar todos los gastos de viaje, sueldos, salarios, seguros, gastos médicos y todos los otros
gastos en conexión con su propio personal, exigidos por las leyes del Estado Bolívar y/o la
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
Pág.: 33 / 4811. AUTORIDAD DEL SUPERVISOR ,
El SERVICIO ejecutado por el CONTRATISTA según la presente especificación estará a la
aprobación del SUPERVISOR, quien determinará la cantidad, calidad y aceptabilidad de la clase del
SERVICIO prestado en virtud de este contrato.
El SUPERVISOR resolverá cualquier controversia que pueda surgir en lo que atañe a la medición de
cantidades, al cumplimiento de los requisitos de estas especificaciones. Su decisión sera inapelable.
12. SEGURIDAD INDUSTRIAL
El Contratista deberá pasar por el Departamento de Seguridad Industrial con el objeto de recibir las
normas que rigen la conducta del Contratista para trabajos de FERROMINERA.
De igual manera, deberá solicitar la presencia del Inspector de Seguridad Industrial establecido para la
Superintendencia de Mantenimiento al momento de ejecutar el SERVICIO.
El CONTRATISTA se compromete a colocar y mantener toda la señalización diurna y nocturna que
sea necesaria en el área de trabajo, a fin de evitar o disminuir al máximo accidentes de transito
imputables a las condiciones temporales del SERVICIO por motivo de ejecución del mismo, así como
también suministrar toda la dotación de seguridad que el trabajo requiera para la ejecución del
proceso.
De igual manera deberá cumplir con cualquier otro requerimiento que la ley exija.
13. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
El incumplimiento de las obligaciones contraídas por el CONTRATISTA dará a FERROMINERA el
derecho de proceder a la resolución del CONTRATO de pleno derecho con una simple notificación
escrita al CONTRATISTA
Pág.: 34 / 4814. RESCISIÓN DEL CONTRATO:
FERROMINERA se reserva, y el CONTRATISTA así lo reconoce, en los términos y condiciones
expresados en estas especificaciones, la facultad de rescindir el contrato en caso de incumplimiento
por parte del CONTRATISTA, de sus obligaciones asumidas mediante el mismo, sin que este pueda
pretender indemnización alguna, a través de una simple notificación en los casos siguientes:
a.- Si el CONTRATISTA no da comienzo a los trabajos dentro del plazo fijado para su iniciación.
b.- Si el CONTRATISTA ejecuta cualquier trabajo en desacuerdo con los documentos del
CONTRATO; o si el progreso de los trabajos permite estimar, a juicio de FERROMINERA, que los
trabajos a realizar no se concluirán en los plazos estipulados en el CONTRATO.
c.- Si a juicio de FERROMINERA es imputable al CONTRATISTA la frecuente repetición de
errores o defectos en la ejecución de los trabajos, aunque los haya reparado o esté dispuesto a
repararlos.
d.- Si el CONTRATISTA solicita o se declara en moratoria, disolución, liquidación, quiebra o
retraso o si se fusiona con otra Compañía, o celebra arreglos con sus acreedores sin la autorización
de FERROMINERA, otorgada previamente por escrito.
e.- Si el CONTRATISTA subcontrata, cede o traspasa total o parcialmente el CONTRATO, sin la
autorización de FERROMINERA, otorgada previamente por escrito.
f.- Si el CONTRATISTA interrumpe los trabajos por más de una semana, a menos que la
interrupción obedezca a motivos de fuerza mayor que FERROMINERA considere justificable.
g.- Si el CONTRATISTA no cumple con las disposiciones y reglamentos de la Ley del Trabajo.
Pág.: 35 / 48h.- Si a juicio de FERROMINERA, el CONTRATISTA no emplea el personal, equipo y materiales
adecuados necesarios para la ejecución de los trabajos de acuerdo con los documentos del
CONTRATO.
i.- Cualquier otra falta de carácter grave respecto de las obligaciones derivadas del CONTRATO que
resulte debidamente comprobada mediante averiguación que al efecto se practique.
15. El CONTRATISTA conviene formalmente ante FERROMINERA, que en caso que se comprobare
la ocurrencia de hechos tales como el que directivos, personeros, representantes, agentes o
funcionarios del CONTRATISTA hubieren, mediante el pago u ofrecimiento de comisiones o de alguna
otra manera, influenciando la tramitación o decisión para su selección como CONTRATISTA o para
obtener cualquier otro provecho o beneficio ilegitimo, FERROMINERA podar proceder de inmediato y
por su sola voluntad, a la resolución de pleno derecho de este contrato, mediante una simple
notificación dirigida al CONTRATISTA, debiendo en este caso la CONTRATISTA pagar a
FERROMINERA, además de las indemnizaciones y compensaciones ya previstas, una cantidad
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del precio total del contrato.
16. UBICACIÓN DEL SERVICIO:
El SERVICIO objeto de estas especificaciones se ejecutara en los siguientes tramos de tendidoseléctricos:
• Tendido Eléctrico Línea de 34.5 KV (Subestación Principal FMO – Subestación OMCI y OMCS-3.200 m)
• Tendido Eléctrico Línea de 34.5 KV (Subestación Principal FMO – Área 18 -1.700 m).
• Tendido Eléctrico Línea de 34.5 KV (Subestación Principal FMO – Subestación FMCS-300 m).
• Tendido Eléctrico Línea 12 y 17 de 13.8 KV (Subestación OMCI – Túnel Viejo -1.500 m)
• Tendido Eléctrico Línea 12 de 13.8 KV (Túnel Viejo - Canalizaciones -1.700 m).
• Tendido Eléctrico Línea 12 de 13.8 KV (Telemática – Central Telefónica -900 m)
• Tendido Eléctrico Línea 17 de 13.8 KV (Túnel Viejo – Ferro 7 - 1.700 m)
Pág.: 36 / 48• Tendido Eléctrico Línea 17 de 13.8 KV (Túnel Viejo – Hospital - 1.700 m)
• Tendido Eléctrico Línea Campo C de 13.8 KV (Portón IV – Club Caronoco - 4.600 m).
• Tendido Eléctrico Línea Palua de 2.4 KV ( Residencial – Escuela – Campo Marino - 2.000 m)
II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS:
DESMALEZAMIENTO, PODA Y PICA A TODO LO LARGO DE CORREDOR ELÉCTRICO DE LAS
LINEAS DE 34.5 KV, 13.8 KV Y 2.4 KV, PERTENECIENTE A FERROMINERA ORINOCO, C.A -
PUERTO ORDAZ.
1.0 ALCANCE GENERAL DE LOS TRABAJOS:
El alcance de los trabajos objeto de estas especificaciones comprenden el suministro de equipo,
materiales y mano de obra en cantidad y calidad suficiente para realizar las siguientes actividades:
Servicio de limpieza total, corte de maleza, desorillado, poda de árboles, amontonar a un lado los
desechos generados y bote de escombros en áreas adyacentes al Tendido Eléctrico de alta tensión
en las línea de 34.5, 13.8 y 2.4 KV con un ancho a despejar de 10 m entre ambos lados de la línea
(5 m de un lado y 5 m del otro lado de la línea, tomando como referencia la posteadura y/o corredor
eléctrico).
2.0 DESCRIPCIÓN DETALLADAS DE PARTIDAS
A continuación se detalla el alcance de cada una de las partidas y subpartidas indicadas en el formato
Ferro-4547 Rev. 06/96 “Estimación de Renglones” anexo, en base a lo cual el OFERENTE debe
estructurar su oferta.
2.1 Servicio de limpieza total, corte de maleza, desorillado, poda de árboles, amontonar a un lado los
desechos generados y bote de escombros en áreas adyacentes al Tendido Eléctrico de alta tensión
en las línea de 34.5, 13.8 y 2.4 KV con un ancho a despejar de 10 m entre ambos lados de la línea (5
Pág.: 37 / 48m de un lado y 5 m del otro lado de la línea, tomando como referencia la posteadura y/o corredor
eléctrico). Esta partida contempla las siguientes actividades:
Línea de 34.5 KVA
• Corte de maleza (incluye poda de arboles que de una u otra forma puedan causar rotura de las
lineas) de 3.200 m Subestación principal FMO hasta la subestación OMCI y OMCS. Total
32.000 m².
• Corte de maleza (incluye poda de arboles que de una u otra forma puedan causar rotura de las
lineas) de 1.700 m desde la subestación Principal FMO – hasta el Área 18. Total 17.000 m².
• Corte de Maleza (incluye poda de árboles que de una u otra forma puedan causar rotura de las
líneas) de 300 m desde la Subestación Principal FMO – hasta la Subestación FMCS. Total
3.000 m².
Subtotal General Línea 34.5 KV: 52.000 m 2
Línea de 13.8 KVA
Corte de Maleza (incluye poda de árboles que de una u otra forma puedan causar rotura de las líneas)
de 1500 m desde Subestación OMCI – hasta el Túnel Viejo. Total 15.000 m2
• Corte de Maleza (incluye poda de árboles que de una u otra forma puedan causar rotura de las
líneas) de 1700 m desde Túnel Viejo - hasta Canalizaciones. Total 17.000 m²• Corte de Maleza (incluye poda de árboles que de una u otra forma puedan causar rotura de las líneas) de 900 m desde Telemática - hasta la Central Telefónica
Administrativo I. Total 9.000 m²
• Corte de Maleza (incluye poda de árboles que de una u otra forma puedan causar rotura de las líneas) de 1700 m desde Túnel Viejo - hasta Ferro 7. Total 17.000 m2
• Corte de Maleza (incluye poda de árboles que de una u otra forma puedan causar rotura de las
líneas) de 2.500 m desde Túnel Viejo - hasta Hospital. Total 25.000 m2
• Corte de Maleza (incluye poda de árboles que de una u otra forma puedan causar rotura de las
líneas) de 4600 m desde Portón IV - hasta Club Caronoco. Total 46.000 m2
Pág.: 38 / 48
Subtota General Línea 13.8 KV: 129.000 m 2
Línea de 2.4 KVA
• Corte de Maleza (incluye poda de árboles que de una u otra forma puedan causar rotura de las
líneas) de 2000 m Zona Residencia - Escuela. Total 20.000 m2
Subtotal General Línea 2.4 KV: 20.000 m 2
Total General: 201..000 m2
Pág.: 39 / 48XI.- CÓMPUTOS MÉTRICOS:
Pág.: 40 / 48
XII.-ANEXOS
LOS SIGUIENTES ANEXOS SON REFERENCIALES. NO DEBEN UTILIZARSE LASIMÁGENES DE IDENTIDAD DE CVG FERROMINERA ORINOCO Y LA CORPORACIÓN
SIDERÚRGICA DE VENEZUELA.
Pág.: 41 / 48ANEXO A
MODELO DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD
Señores:
CVG Ferrominera Orinoco, C.A.
Puerto Ordaz
Atención: Comisión Permanente de Contrataciones
Ref.: Identificación del Proceso.
Yo, (nombre e identificación del firmante o de los firmantes) en mi carácter de representante legal (o personaautorizada mediante carta poder) de la empresa (nombre de la empresa), debidamente registrada en el Re-gistro Mercantil _______, en fecha ________, bajo el número _______, Tomo _______, manifestamos nues-tra voluntad de participar en el proceso de contratación (indicar tipo de contratación, el número del proceso ynombre del proyecto, tal como se indica en la invitación a participar).
Sin más que hacer referencia,
Firma y Nombre.
Representante Legal de la empresa
Pág.: 42 / 48ANEXO B
MODELO CARTA DE AUTORIZACIÓN
Señores:
CVG Ferrominera Orinoco, C.A.
Puerto Ordaz
Atención: Comisión Permanente de Contrataciones
Ref.: Identificación del Proceso.
Yo, (nombre e identificación del firmante o de los firmantes) en mi carácter de representante legal (o personaautorizada mediante carta poder) de la empresa (nombre de la empresa), debidamente registrada en el Re-gistro Mercantil _______, en fecha ________, bajo el número _______, Tomo _______, manifestamos nues-tra voluntad de participar en el proceso de contratación (indicar tipo de contratación, el número del proceso ynombre del proyecto, tal como se indica en la invitación a participar).
Asimismo, autorizo a (nombre de la persona autorizada a representar a la empresa) titular de la cédula deidentidad Nº ____________ a representar a la empresa en el Acto Público de Recepción de Documentos yOfertas.
Sin más que hacer referencia,
Firma y Nombre.
Representante Legal de la empresa
Pág.: 43 / 48ANEXO C
MODELO DE DOCUMENTO CONSORCIAL
Entre la compañía………………………. (a continuación mencionar datos de Registro e identificación de la empresa), representada por (identificar a la perso -na representante legal de la empresa), debidamente facultado por (en el caso de ser un apoderado mencionar todos los datos del poder y su legalización; sise trata de un funcionario de la empresa, señalar en virtud de cual instrumento: Resolución de Junta Directiva; Estatutos Sociales, etc., está facultado paraejercer la representación de la compañía); la compañía …………….. (repetir el proceso de identificación como se señala supra para cada una de las empre -sas consorciadas), se ha convenido en constituir, como en efecto por este Documento se constituye, una asociación temporal bajo el régimen de consorcio,el cual se rige por las siguientes cláusulas.
CLAUSULA PRIMERA
Para los efectos de identificación el consorcio ahora constituido se denominará así: Consorcio…………………………………………..…
El consorcio mantendrá sus oficinas en Ciudad Guayana, con exclusión de cualquier otro.
CLAUSULA SEGUNDA
Las partes arriba mencionadas constituyen una asociación de empresas en régimen de consorcio para la realización para CVG FERROMINERA ORINOCO,C.A. de (Indicar si es Obra, Obra o Suministro y el objeto del CONTRATO).
CLAUSULA TERCERA
La responsabilidad de las empresas integrantes del consorcio frente a la CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A. y a terceros, en todo lo relacionado con laObra mencionada, será solidaria e ilimitada. Esta responsabilidad solidaria e ilimitada, correlativa al objeto del consorcio, se refiere a la ejecución de la Obra,al cumplimiento de las condiciones del CONTRATO, a la responsabilidad patronal, a sus relaciones frente a terceros y a las demás obligaciones contractua -les derivadas del citado CONTRATO.
Este consorcio continuará vigente hasta la total culminación de (Indicar: la Obra, Obra o Suministro) para el cual se establece y no finalizará hasta que no sehaya efectuado la liquidación definitiva de todas sus cuentas, diferencias y litigios, tanto con la CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A., como con terceraspersonas, si fuere el caso y que tengan relación directa o indirecta con el CONTRATO Principal de la Obra y con los suplementos del mismo.
CLAUSULA CUARTA
Este consorcio constituye un CONTRATO de carácter irrevocable e irretractable, no pudiendo ser desconocido o disuelto por ninguna de las consorciadasdurante el plazo previsto en la Cláusula anterior.
CLAUSULA QUINTA
La participación de las empresas integrantes del consorcio en la ejecución de la Obra objeto del CONTRATO (Indicar el N°) será la siguiente: (describirdetalladamente las actividades a ser desarrolladas por cada una de las empresas integrantes del consorcio para cumplir con el alcance de el CONTRATOdescrito en la Cláusula Segunda del presente Documento e indicar el porcentaje en función del precio total).
CLAUSULA SEXTA
La empresa (Nombre de la empresa) asumirá la representación del consorcio ante todas las autoridades y representantes de CVG FERROMINERAORINOCO, C.A., y en general, ante todas las autoridades o representantes de la Administración Pública Venezolana, y demás terceros, para los efectos de laObra adjudicada, antes identificada. Dicha empresa designará el representante, con facultad para comprometer al consorcio frente a CVG FERROMINERAORINOCO, C.A., previa aprobación de las otras empresas que conforman el consorcio para lo cual otorgarán los poderes de representación correspondientes,de acuerdo con sus Documentos Sociales.
Se hacen……………..ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de………………….., a los…………….
NOTA: Las Cláusulas aquí definidas son las consideradas fundamentales y por ende de necesaria incorporación en el texto del DocumentoConsorcial.
Pág.: 44 / 48
ANEXO D
Pág.: 45 / 48ANEXO E
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA COMPROMETERSE A CUMPLIR CON EL COMPROMISO
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, PREVISTO EN EL TITULO I, CAPITULO VII DEL DECRETO CON
RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.
Señores:
CVG Ferrominera Orinoco, C.A.
Puerto Ordaz
Atención: Comisión Permanente de Contrataciones
Ref.: (Identificación del proceso de contratación)
Yo, (nombre e identificación del firmante o de los firmantes) en mi carácter de representante legal de laempresa (nombre de la empresa, consorcio o cooperativa), debidamente registrada en el Registro Mercantil_______, en fecha ________, bajo el número _______, Tomo _______, y según se evidencia en reporte delRNC conforme al artículo 69 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, suficientementefacultado(s) para ello, por el presente documento declaro bajo fe de juramento que:
Me comprometo a dar estricto cumplimiento al Compromiso de Responsabilidad Social conforme a lostérminos y condiciones indicados en el Titulo I, Capitulo VII del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley deContrataciones Públicas, por un monto total de bolívares__________________________(Bs.________________), equivalentes al 3% sobre el monto de la contratación, sin incluir el Impuesto al ValorAgregado (IVA), correspondiente al presente proceso el cual será aplicado a proyectos sociales y solicitudesdeterminadas en base a la información de las necesidades del entorno social de los Municipios Piar, Caroni oBolivariano Angostura.
Se informará a la Gerencia General de Desarrollo Endógeno y al administrador del CONTRATO colocado, alos fines de la asignación, inicio y ejecución del proyecto social o solicitud, antes del cierre administrativo delCONTRATO
En fe de lo expresado, firmo el presente documento en la ciudad de _______________ a los ___________días de ________________ del 201___.
NombreRepresentante Legal de la empresa
Pág.: 46 / 48
ANEXO F
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA
Sres.
CVG Ferrominera Orinoco, C.A.
Puerto Ordaz
Yo / nosotros, ________________________ venezolano (s), civilmente hábil (es), titular de la cédula de identidad No.
__________________ y de este domicilio, actuando en mi carácter de representante legal de la empresa ________________________,
tal y como se evidencia del acta constitutiva, los estatutos sociales actualizados de dicha empresa y/o acta de asamblea de accionistas,
asociados o cooperativistas, según corresponda, y/o documento poder, por el presente documento declaro que:
Después de haber examinado las condiciones de participación, correspondientes al proceso de contratación, bajo la modalidad de Con -
curso ________________________ Nº _________________________, referido
a_________________________________________________________
____________________, ofrecemos ejecutar, completar y garantizar el total de ( los bienes, obra o obra), en conformidad con sus seccio-
nes y anexos, por un monto total de: _________________________________________________________bolívares,
(Bs.________________).
1. Así mismo declaro que: Estamos de acuerdo que nuestra oferta permanecerá válida hasta la firma del CONTRATO o pedido de com-
pra, según lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Contrataciones Públicas, y nos comprometemos a presentar la caución o garantía
de mantenimiento de oferta, por el monto que determine la empresa.
2. Entendemos que la aceptación o rechazo de esta oferta estará sujeta a las reglas establecidas en las condiciones de participación
establecidas por CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.
3. Estamos de acuerdo en utilizar al máximo los recursos disponibles en Venezuela (mano de obra, materiales, equipos, etc.) y en espe -
cial los ubicados en la región Guayana.
4. Entendemos y aceptamos que mientras no fueren suscritos los CONTRATOs respectivos, CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A. sea
cual fuere el estado en que se encuentre la tramitación del proceso, podrá suspender el mismo, o darlo por terminado, si en su opinión
existen razones justificadas para hacerlo.
5. Entendemos que nuestra oferta será evaluada siguiendo los criterios establecidos en el pliego de condiciones y en función de la infor -
mación entregada por esta empresa.
6. El tiempo de ejecución (entrega) obra / obra / bien, será de: _________________________
7. Fecha de elaboración y firma del representante legal.
Pág.: 47 / 48ANEXO G
Pág.: 48 / 48
ANEXO H
MODELO DE FIANZA LABORAL