dobava asfaltnih mešanic za potrebe rednega … asfalta.docx · web viewČe bodo ali se bodo zdele...

Dobava asfaltnih mešanic za potrebe rednega vzdrževanja cest v letu 2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnik: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., JeseniceCesta maršala Tita 514270 JESENICE

Predmet javnega naročila: Dobava asfaltnih mešanic za potrebe rednega vzdrževanja cest v letu 2018

Številkajavnega naročila: V/09-SK-004/2018

Vrsta postopka za oddajojavnega naročila: Postopek oddaje naročila male vrednosti

Javni razpis je bil objavljen : Portal javnih naročil – www.enaročanje.si

Datum objave: 24.1.2018, št. naročila JN000401/2018-W01

Razpisna dokumentacija Stran 1


VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE....................................................................................................................4

2. SPLOŠNE DOLOČBE........................................................................................................................................5

2.1 PODATKI O NAROČNIKU.......................................................................................................................................52.2 PREDMET PONUDBE............................................................................................................................................52.3 PRAVNA PODLAGA...............................................................................................................................................52.4 PODATKI O PONUDNIKIH......................................................................................................................................62.5 PRIDOBITEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE...............................................................................................................62.6 DODATNA POJASNILA, SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RAZPISNE DOKUMENTACIJE.....................................................62.7 VARIANTNE PONUDBE..........................................................................................................................................62.8 MERILO ZA IZBOR................................................................................................................................................62.9 PREDLOŽITEV PONUDBE......................................................................................................................................72.10 ODPIRANJE PONUDB.........................................................................................................................................72.11 DOPUSTNE DOPOLNITVE PONUDBE IN ODPRAVA RAČUNSKIH NAPAK.....................................................................72.12 DOPUSTNOST PONUDBE....................................................................................................................................82.13 IZLOČITEV PONUDBE.........................................................................................................................................82.14 OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA........................................................................................................................82.15 SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA..................................................................................................................92.16 ZAUPNOST PODATKOV IN POSTOPKA..................................................................................................................92.17 POUK O PRAVNEM SREDSTVU............................................................................................................................92.18 PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO........................................................................................................................102.19 USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB IN ODSTOP OD IZVEDBE........................................................10

3. PONUDBENI POGOJI......................................................................................................................................11

3.1 CELOVITOST PONUDBE.......................................................................................................................................113.2 SKUPNA PONUDBA.............................................................................................................................................113.3 PONUDBA S PODIZVAJALCI.................................................................................................................................113.4 UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV......................................................................................................123.5 PONUDBENA CENA IN PONUDBENI PREDRAČUN....................................................................................................123.6 NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA............................................................................................................................133.7 VELJAVNOST PONUDBE......................................................................................................................................143.8 NAČIN NAROČANJA STORITVE TER PLAČILNI POGOJI.............................................................................................143.9 ROK IN KRAJ IZVEDBE TER PREVZEM...................................................................................................................143.10 REKLAMACIJE.................................................................................................................................................. 153.11 TEHNIČNI POGOJI.............................................................................................................................................153.12 JAMSTVO ZA NAPAKE.......................................................................................................................................15

4. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV...................................................................15

4.1 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV................................................................................................................................154.2 SPOSOBNOST OPRAVLJANJA POKLICNE DEJAVNOSTI........................................................................................164.3 EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ...................................................................................................................174.4 TEHNIČNE IN KADROVSKE SPOSOBNOSTI.........................................................................................................17

5. FINANČNA ZAVAROVANJA...........................................................................................................................17

6. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE...........................................................................................................18

6.1 JEZIK IN OBLIKA PONUDBE..............................................................................................................................186.2 OBVEZNA VSEBINA PONUDBE TER POGOJI IN DOKAZILA, KI JIH MORAJO PREDLOŽITI PONUDNIKI..........................19

6.2.3 Osnovna sposobnost:...........................................................................................................................196.2.4 Poklicna sposobnost:............................................................................................................................206.2.5 Ekonomska in finančna sposobnost:....................................................................................................216.2.6 Tehnična in kadrovska sposobnost.....................................................................................................21

6.3 SESTAVINE PONUDBE V PRIMERU SKUPNEGA NASTOPA....................................................................................216.4 SESTAVINE PONUDBE V PRIMERU UDELEŽBE PODIZVAJALCEV...........................................................................22



PODATKI O PONUDNIKU.....................................................................................................................................23PONUDBA............................................................................................................................................................. 24OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA......................................................................................................................................................... 26IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 75. ČLENA ZJN-3 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE.........................................27IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 75. ČLENA ZJN-3 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE........................................................28IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI...................................................................................29IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI..................................................................................30IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH IN EKONOMSKO FINANČNIH POGOJEV........................................31REFERENČNA LISTA PONUDNIKA OZ. SKUPNEGA PONUDNIKA S PODROČJA ISTOVRSTNIH DEL..........32REFERENČNO POTRDILO..................................................................................................................................33UDELEŽBA PODIZVAJALCEV.............................................................................................................................34PODATKI O PODIZVAJALCU IN SOGLASJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA.......................................................35PONUDBENI PREDRAČUN..................................................................................................................................36OBRAZEC PRIJAVE.............................................................................................................................................38OSNUTEK OKVIRNEGA SPORAZUMA...............................................................................................................40VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE...............................................................................................47VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI....................................................49POOBLASTILO ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB.........................................................51



1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju

ZJN-3) je JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270

Jesenice (v nadaljevanju naročnik) na Portalu javnih naročil št. JN000401/2018-W01, dne

24.1.2018 in na svoji spletni strani objavil javni razpis za DOBAVA ASFALTNIH MEŠANIC ZA POTREBE REDNEGA VZDRŽEVANJA CEST V LETU 2018 po postopku oddaje naročila

male vrednosti.

Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo ponudil najugodnejšo ponudbo in bo izpolnjeval vse

pogoje iz razpisne dokumentacije.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse

pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Kristina Mejač, telefon 04/5810416, faks 04/581020, e-

pošta: [email protected].

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije lahko ponudnik zahteva izključno preko Portala javnih naročil.

Zainteresirane ponudnike vabimo, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne

dokumentacije.

Direktor: Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.


mailto:[email protected]


2. SPLOŠNE DOLOČBE

2.1 Podatki o naročniku

Naziv naročnika: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice Naslov naročnika: Cesta maršala Tita 51, 4270 JeseniceZakoniti zastopnik naročnika: Uroš BučarIdentifikacijska številka za DDV: SI67496717Matična številka: 5926823000Telefon: 04 581 04 00Telefax: 04 581 04 20Kontaktna oseba: Kristina Mejač, 04 581 04 16, [email protected] okvirnega sporazuma: Uroš Bučar

2.2 Predmet ponudbe

Predmet javnega naročila je dobava asfaltnih mešanic za potrebe rednega vzdrževanja cest v letu 2018. Naročnik bo sam z lastnimi vozili prevzemal asfaltne mešanice v ponudnikovi asfaltni bazi. Naročnik bo asfalte naročal sukcesivno, preko celotnega obdobja veljavnosti pogodbe, glede na dejanske potrebe.Količine navedene v razpisni dokumentaciji so okvirne, neobvezne in odvisne od dejanskih potreb.Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.Ponudnikom ni dovoljeno spreminjati pogojev in zahtev naročnika, navedenih v tej razpisni dokumentaciji.

2.3 Pravna podlaga

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih zakonov in predpisov:- Zakon o javnem naročanju - ZJN-3 (Ur.l.RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3);- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l.RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-

D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17; v nadaljevanju ZPVPJN);- Obligacijski zakonik (Ur.l.RS, št. 83/2001, 32/2004, 40/2007, 97/2007-UPB1, 64/16 – odl.

US );- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l.RS št. 69/2011-UPB2, v nadaljevanju

ZIntPK);- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 27/2016)- Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 51/2017)- Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Ur. l. RS, št. 82/2013) ter- ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se

nanaša na predmet javnega naročila.


https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017051.pdf

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2880





mailto:[email protected]


2.4 Podatki o ponudnikih

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo po ZJN-3, ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo pri tem javnem naročilu. Kot ponudnik lahko pri javnem naročilu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in izpolnjuje ostale pogoje iz te dokumentacije. Pri javnem naročilu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje oziroma so registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila. Ponudnik, ki nastopa z več kot eno ponudbo, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa v tem sklopu. Take ponudbe bodo izločene. Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

2.5 Pridobitev razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo na portalu javnih naročil (www.enarocanje.si) in na spletni strani naročnika http://www.jeko.si/o-podjetju.

2.6 Dodatna pojasnila, spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

Ponudniki lahko komunicirajo z naročnikom samo pisno preko portala javnih naročil Naročnik bo preko portala javnih naroči posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo oziroma predmetom naročila najpozneje do dne 7. februarja 2018, pod pogojem, da je bila zahteva za dodatna pojasnila posredovana pravočasno, to je do dne 6. februar 2018 do 12.00 ure.Pojasnila o dokumentaciji glede javnega naročila se lahko zahteva izključno preko portala javnih naročil (http://www.enarocanje.si).

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na portalu javnih naročil, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informaciji izhaja, da se z njim spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

2.7 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso predvidene in ne bodo upoštevane.

2.8 Merilo za izbor

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja skupna končna vrednost iz ponudbenega predračuna z upoštevanjem vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. Izračun skupne končne vrednosti je naveden v točki 3.5 razpisne dokumentacije.Ponudnik mora navesti skupno končno vrednost v evrih. Skupna končna vrednost mora upoštevati vse stroške vključno s stroški nakladanja asfaltov na tovorno vozilo naročnika in z upoštevanjem vseh rabatov.V primeru dveh ali večih pravilnih in popolnih cenovno enakih ponudb bo naročnik s cenovno enakimi ponudniki izvedel pogajanja. V kolikor se bodo pogajanja izvedla bodo ponudniki o tem pisno obveščeni.


http://www.enarocanje.si/



2.9 Predložitev ponudbe

Ponudniki oddajo ponudbe, spremembe ali umike ponudb:- s priporočeno pošiljko po pošti na naslov naročnika JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51,

4270 Jesenice ali- osebno v tajništvu naročnika na naslovu JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270

JesenicePonudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku ali bo prispela po pošti do 14. februarja 2018, najkasneje do 10.00 ure.Vse nepravočasno predložene ponudbe (ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo ponudbe v primeru dostave kurirske službe) bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

2.10 Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo dne 14. februarja 2018 ob 12.00 uri v prostorih podjetja JEKO, d.o.o. Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja.Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika (OBR-9). Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (naziv ali šifra ponudnika, predračun). V zapisnik se zapiše tudi na odpiranju ugotovljene pomanjkljivosti v ponudbah ter pripombe pooblaščenih predstavnikov ponudnikov glede postopka odpiranja. Na koncu odpiranja ponudb zapisnik podpiše strokovna komisija in zakoniti zastopniki oziroma pooblaščeni predstavniki ponudnikov. S podpisom zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec ponudnika potrdi, da se strinja z načinom odpiranja ponudb. Če kdo izmed zgoraj navedenih tega noče storiti, se to zavede v zapisnik in navede razloge za odklonitev podpisa.Nepravočasne ponudbe se neodprte vrne pošiljateljem.Zapisnik o javnem odpiranju ponudb se prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov izroči takoj po končanem odpiranju, vsem ostalim ponudnikom pa pošlje po pošti najkasneje v treh delovnih dneh po odpiranju.

2.11 Dopustne dopolnitve ponudbe in odprava računskih napak

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave ali transparentnosti. Naročnik bo od ponudnika zahteval popravek, dopolnitev, spremembo ali pojasnilo ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Dopolnitev ali predložitev manjkajočega dokumenta, popravek ali pojasnilo se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne dokumentacije ali informacije, bo naročnik ponudbo izločil.Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:- svoje cene brez DDV na enoto, vrednost postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe

brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,



- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napaka tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

2.12 Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

2.13 Izločitev ponudbe

Naročnik bo izločil: - nepravočasne ponudbe; - nedopustne ponudbe; - ponudbe, ki ne bodo ustrezale vsem tehničnim zahtevam. Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točke 4. Razpisne dokumentacije Naročnik lahko kadar koli v postopku izključi ponudnika tudi, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

2.14 Obvestilo o oddaji naročila

Naročnik bo v roku petih (5) dni po končanem preverjanju in ocenjevanju obvestil vsakega ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o odločitvi obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev objavil na portalu javnih naročil (www.enarocanje.si). Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve sporazuma o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da premeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina sporazuma posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, o svoji odločitvi in razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike ali kandidate.




2.15 Sklenitev okvirnega sporazuma

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil okvirni sporazum. Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu sporazuma. Če izbrani ponudnik sporazuma ne bo podpisal v roku osmih (8) delovnih dni od poziva, se šteje, da je odstopil od sporazuma. Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument za finančno zavarovanje resnosti ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe. Okvirni sporazum je sklenjen, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke (pri skupni ponudbi tudi vsi partnerji) in postane veljaven s ponudnikovo predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Sestavni del sporazuma je tudi ponudba. Izbrani ponudnik mora naročniku na njegov poziv v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditosih ali

drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske

družbe, šteje, da so z njimi povezane družbe.

2.16 Zaupnost podatkov in postopka

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ko so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z 39. in 40. členom ZGD-1.Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.Naročnik o obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu zapisano POSLOVNA SKRIVNOST ali ZAUPNO. Če je zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan, v vrstici ob desnem robu pa izpisano POSLOVNA SKRIVNOST ali ZAUPNO. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno. Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost.

2.17 Pouk o pravnem sredstvu

V skladu z določilom 14. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 63/13 in 60/17 v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) se aktivna legitimacija za vložitev zahteve za pravno varstvo v postopkih javnega naročila prizna vsaki osebi, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-3 ali ZPVPJN ne določata drugače.Rok za vložitev zahtevka za revizijo je deset (10) delovnih dni od:- objave obvestila o javnem naročilu ali - obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če

se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali



- prejema povabila k oddaji ponudb.

Po odločitvi naročila je rok za vložitev zahtevka pet (5) delovnih dni od prejema odločitve o oddaji naročila. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:- ime in priimek vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,- ime naročnika,- oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s

pooblaščencem,- potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.Zahtevek za revizijo se vloži pri naročniku. Zahtevek mora biti pisen, poslan po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, v primeru kot ga določa 24. člen ZPVPJN. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.Vlagatelj mora zahtevku za revizijo predložiti potrdilo o plačilu takse v višini 2.000,00 €, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo in če se naročilo oddaja po postopku naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. V kolikor se zahtevek nanaša na odločitev o oddaji naročila, mora vlagatelj zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini dveh (2) odstotkov (%) od vrednosti najugodnejše popolne ponudbe z DDV, vendar ne manj kot 500,00 € in ne več kot 25.000,00 €.Takso je potrebo vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-40118 ter predloži potrdilo o njenem plačilu.

2.18 Protikorupcijsko določilo

V času javnega naročila naročnik in ponudnik ne smeta pričeti in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbiri ponudbe do pričetka veljavnosti sporazuma, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da sporazum ne bi začel veljati ali ne bi bil izpolnjen. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

2.19 Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb in odstop od izvedbe

Naročnik lahko kadar koli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na portalu javnih naročil. Že predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil pošiljateljem in jih ob tem obvestil o ustavitvi postopka javnega naročanja.Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestiti ponudnike ali kandidate. Naročnik bo obvestilo o tem takoj objavil na portalu javnih naročil. Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo. Kadar naročnik v skladu s tem odstavkom sprejme novo



odločitev o oddaji javnega naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva vročitve nove odločitve.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve sporazuma o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina sporazuma posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča.

3. PONUDBENI POGOJI

3.1 Celovitost ponudbe

Ponudnik mora v celoti ponuditi storitev, ki je navedena v posameznih postavkah ponudbenega predračuna. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z zahtevami, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

3.2 Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj. Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:- navedba vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika,

matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa)- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis okvirnega

sporazuma, - obseg storitev, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi

pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, - določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini in- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje iz točke 4. razpisne dokumentacije, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače.

Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (točka 4. Razpisne dokumentacije) in predložiti ESPD obrazec ALI priložiti izpolnjene obrazce OBR-3a, OBR-3b, OBR-3c, OBR-3d, OBR-3e.Plačilo bo naročnik opravil preko vodilnega ponudnika.V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja sporazuma ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oziroma če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal sporazum o izvedbi javnega naročila.

3.3 Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti za vsakega od podizvajalcev:



- izpolnjen obrazec Udeležba podizvajalcev (OBR-4a), kjer mora navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del). Vrednost del, ki jih prevzema ponudnik kot glavni izvajalec ne more biti manjša od vrednosti del posameznega podizvajalca;

- izpolnjen Obrazec Podatki o podizvajalcu in zahteva za neposredna plačila (OBR-4b).

Vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (točka 4. Razpisne dokumentacije) – ESPD obrazec ALI priložiti izpolnjene obrazce OBR-3a, OBR-3b, OBR-3c, OBR-3d, OBR-3e. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznem pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.

Neposredno plačilo podizvajalcu v skladu s 6. točko 94. člena ZJN-3 ni obvezno, bo pa naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene oziroma storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

3.4 Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

3.5 Ponudbena cena in ponudbeni predračun

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške, popuste in rabate, davke in morebitne popuste vključno z stroški nakladanja na tovorno vozilo naročnika tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu s pogoji iz javnega razpisa in v skladu z dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom. Ponudbeni predračun naročnik preveri zaradi možnosti računskih napak. V primeru, da bo naročnik ugotovil očitne računske napake (napake pri seštevanju, množenju ipd.), lahko ob



pisnem soglasju ponudnika te napake popravi, če se pri tem ne spremenita količina in cena na enoto mere. Če ponudnik v danem roku ne bo dal soglasja za popravo napake, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil. Poprava računskih in drugih napak bo mogoča izključno v primerih in pod pogoji, ki jih določa 89. člen ZJN-3. Kljub možnosti preverjanja računskih napak s strani naročnika, ponudnik odgovarja za pravilnost svojih izračunov. V kolikor bodo izračuni napačni in jih ponudnik ne bo preverjal ali če računskih napak ne bo našel, se upošteva cena brez davka na dodano vrednost, ki je navedena v ponudbenem predračunu. Ponudnik ne sme spreminjati ponudbenega predračuna brez soglasja naročnika. V primeru, da ponudnik brez soglasja naročnika spremeni navedeno vsebino popisa, bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka. Ponudnik mora navesti skupno končno vrednost v evrih. Vsebovati mora vse stroške (fco odjemno mesto), popuste in rabate. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.Odstotek ponujenega popusta iz ponudbenega predračuna je fiksen za obdobje dvanajstih mesecev. Stroški lastnega prevoza vročih asfaltov ne smejo presegati 36,76 € (brez DDV) na sedem (7) ton prepeljanega asfalta od odjemnega mesta (asfaltna baza) do komunalne baze naročnika (Prešernova 13, Jesenice), ob normalnih prometnih razmerah z neupoštevanjem proizvodnega časa, časa nakladanja in prevzema. Upoštevana je cena goriva na dan 16.1.2018. Naročnik bo pri pregledu ponudb izračunal stroške lastnega prevoza in izločil ponudnike, ki bodo navedeno ceno presegli. Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z enim ponudnikom, ki ga bo izbral v skladu z merilom iz razpisne dokumentacije.Ponudbene cene so fiksne skozi vse obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma. Naročnik bo javno prebral in upošteval skupno končno vrednost, ki bo vpisana v naročnikov obrazec Ponudbeni predračun (OBR-5).Ponudbi je potrebno priložiti tudi cenik za vse asfaltne zmesi in določiti komercialni popust na osnovni cenik.

3.6 Neobičajno nizka ponudba

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi. Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50% nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20% nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe. Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe. Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb. Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ponudbo bo zavrnil le, če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, pri čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka. Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil.



3.7 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 31.3.2018. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudnik podaljša čas veljavnosti ponudbe za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnika morajo biti podani v pisni obliki ali preko elektronske pošte. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

3.8 Način naročanja storitve ter plačilni pogoji

Naročnik bo asfalte naročal sukcesivno, preko celotnega leta, glede na dejanske potrebe. Naročnik bo sam z lastnimi vozili prevzemal asfaltne mešanice v asfaltni bazi v skladu s

dogovorom. O eventuelnih težavah pri dobavi mora dobavitelj takoj obvestiti naročnika. Naročnik bo ob prevzemu dobav opravil kakovostni in količinski prevzem blaga. O

morebitnih količinskih in kakovostnih odstopanjih bo naročnik v 3 (treh) dneh sestavil reklamacijski zapisnik in ga posredoval ponudniku, ki se obvezuje reklamacijo rešiti v 3 (treh) dneh od prejema reklamacijskega zapisnika. Če dobava ne bo ustrezala naročeni kakovosti, mora ponudnik pomanjkljivosti nemudoma odpraviti, sprejeti zavrnjeno blago oziroma ga zamenjati.

V kolikor naročnik po prevzemu blaga ugotovi, da ima blago tako napako, ki je z običajnim pregledom, pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), bo naročnik o tem nemudoma obvestil ponudnika, ki je dolžan tako blago na lastne stroške zamenjati.

Naročnik se obvezuje, da bo prejete račune poravnal izbranemu ponudniku v roku tridesetih (30) dni, šteto od dneva izstavitve računa za dostavljeno blago, na transakcijski račun izbranega ponudnika, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu. Naročnik bo plačila, vsem v ponudbi navedenim podizvajalcem, izvajal skladno z določili ZJN-3.

3.9 Rok in kraj izvedbe ter prevzem

Naročnik bo količine in vrste asfaltov naročal preko celotnega leta 2018 glede na dejanske potrebe.

Količino, vrsto materiala in čas dobave bosta naročnik in ponudnik določila za vsako dobavo posebej. Naročila za dobavo blaga bo naročnik posredoval ponudniku na način, ki je običajen v blagovnem prometu med strankami (po telefonu, elektronski pošti, faksu in drugo).

Potrebo po asfaltnih mešanicah bo naročnik ponudniku javljal en (1) dan pred želeno dobavo, razen za intervencijske potrebe, ko se bosta dogovorita glede na trenutne razmere. Ponudnik se zavezuje, da bo naročniku zagotavljal materiale v dogovorjenem obsegu in roku.

Ponudnik se zavezuje, da bo dobavljal blago, vse delovne dni v tednu v okviru svojega delovnega časa, po predhodnem dogovoru pa je možna tudi dobava ob sobotah oziroma izven delovnega časa.

Naročnik bo sam z lastnimi vozili prevzemal asfaltne mešanice v asfaltni bazi v skladu s dogovorom. Naročnik asfalt potrebuje pretežno za ročno krpanje udarnih jam, enkratno prevzeta količina pa je maksimalno sedem (7) ton – kapaciteta tovornega vozila.

Naročnik bo opravil količinski in kvalitetni prevzem blaga ob prevzemu s podpisom dobavnice. Dejanske količine se morajo ujemati z navedenimi na dobavnici. Izpolnjene dobavnice se morajo sproti oddajati osebi, ki je pooblaščena za prevzem asfaltnih mešanic na mestu prevzema. En izvod podpisanih dobavnic se mora vrniti ponudniku ob prevzemu materiala.



Če ponudnik prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, mora naročnika o tem pisno seznaniti in mu ponuditi blago po teh cenah.

3.10 Reklamacije

Naročnik bo morebitne reklamacije uveljavljal v skladu z določili Obligacijskega zakonika ter v skladu z določili, navedenimi v osnutku okvirnega sporazuma.

3.11 Tehnični pogoji

Ponudnik mora imeti organizirano službo kakovosti, ki zagotavlja, da kakovost izdelkov ustreza obstoječim standardom v gradbeništvu.Za dobavljene materiale bo ponudnik na željo naročnika ob koncu dobave predložil certifikat o kontroli proizvodnje in izjavo o skladnosti za posamezne vrste asfaltnih zmesi z uporabo standarda SIST 13108 (1-7).Ne glede na to ima naročnik pravico preverjati kakovost materialov pri drugi instituciji.

3.12 Jamstvo za napake

Izbrani ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil okvirni sporazum, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak na predmetu javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika.

4. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV

4.1 Razlogi za izključitev

Pogoj 1: Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

DOKAZILO OBR-3a ali ESPD obrazec

Pogoj 2: Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključi gospodarski subjekt:

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

- če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

- če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja



gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN- 3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

- če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

- če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. ZJN-3;

- - če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

DOKAZILO OBR-3b ali ESPD obrazec

Pogoj 3: Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 evrov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO OBR-3c ali ESPD obrazec

Pogoj 4: Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.


Pogoj 5: Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.


4.2 Sposobnost opravljanja poklicne dejavnosti

Pogoj 6: Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima sedež. Če mora imeti gospodarski subjekt določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo navesti, za katero dovoljenje oziroma članstvo gre, in predložiti dokazilo o tem dovoljenju



oziroma članstvu.DOKAZILO OBR-3d ali ESPD obrazec



4.3 Ekonomski in finančni položaj

Pogoj 7: Podatke o finančnem stanju ponudnika, iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.

DOKAZILO BON-2 oz. ustrezno potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega sorazvidni identični podatki kot v navedenem obrazcu. Ponudniki s sedežem v tujini morajo predložiti tej zahtevi ustrezna dokazila. Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb.

Pogoj 8: Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh predhodnih postopkih javnega naročanja.

DOKAZILO OBR-3e, OBR-4a

4.4 Tehnične in kadrovske sposobnosti

Pogoj 9: Ponudnik mora izkazati, da izpolnjuje tehnične pogoje predmetnega razpisa in da pristaja na le-te.

DOKAZILO OBR-3e

Pogoj 9: Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju zadnjih treh let pred objavo obvestila o naročilu sam ali v sodelovanju s podizvajalci izvedel najmanj tri (sukcesivne) dobave oz. sklenjene pogodbe v vrednosti 60.000,00 € brez DDV jest bi zmanjšal. Naročnik bo kot ustrezne priznal reference, pri katerih so bile storitve v celoti izvedene, ponudnik pa je izstavil račun, ki ni bil zavrnjen.

DOKAZILO OBR-3f, OBR-3g

Pogoj izpolnijo ponudniki in podizvajalci skupaj. Ponudniki se lahko sklicujejo na reference podizvajalcev, ki bodo v okviru tega naročila izvedli dela, za katera prilagajo reference. Naročnik si pridržuje pravico pri referenčnem naročniku preveriti kvaliteto opravljenega posla, ki ga ponudnik navede kot referenčnega. V kolikor referenčni naročnik ne potrdi kvalitetne izvedbe, se referenca ne upošteva.

5. FINANČNA ZAVAROVANJA

- RESNOST PONUDBE:Ponudnik mora, kot garancijo za resnost ponudbe v ponudbi priložiti lastno menico (podpisano) v višini 3% ocenjene vrednosti naročila, ki znaša 70.000,00 € (brez DDV), s pooblastilom za izpolnitev in uporabo in menično izjavo (vzorec teksta je priložen v obrazcu OBR-8a). Garancija za resnost ponudbe, mora veljati še najmanj 10 dni po preteku veljavnosti ponudbe, ki jo ponudnik poda v obrazcu ponudbe. V primeru veljavnosti ponudbe po tej razpisni dokumentaciji (45 dni po odpiranju ponudb dne 31.3.2018), je rok veljavnosti garancije najmanj do dne 10.4.2018 (45 + 10 dni). V primeru, da ponudnik poda veljavnost ponudbe, ki je daljša od zahtevane, mora le-to pokriti z ustrezno daljšo veljavnostjo garancije za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru naročnik razlike nad zahtevano veljavnostjo ponudbe, ki ni pokrita z garancijo, ne bo upošteval.Kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec OBR-8a o sprejemanju načina finančnega zavarovanja PODPISAN IN ŽIGOSAN.Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe v naslednjih primerih:



- če ponudnik umakne ponudbo po poteku roka za oddajo ponudbe ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v ponudbi ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila.

- DOBRA IZVEDBA POGODBENIH OBVEZNOSTI:Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (vzorec teksta je priložen v obrazcu OBR-8b) bo izbrani ponudnik, predložil ob sklenitvi okvirnega sporazuma. Kot garancijo naročnik zahteva od izbranega najugodnejšega ponudnika izročitev lastne menice (podpisane), s pooblastilom za unovčenje menice in menično izjavo, za čas veljavnosti od podpisa okvirnega sporazuma do 30 dni preteku veljavnosti sporazuma, to je do dne 30.1.2019.Naročnik bo unovčil menico kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po sporazumu ne bodo pravilno izvajane.Kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec OBR-8b o sprejemanju načina finančnega zavarovanja PODPISAN IN ŽIGOSAN.Kot garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se lahko uporabi tudi menica, ki je služila kot garancija za resnost ponudbe, s tem, da izbrani izvajalec izroči novo pooblastilo.Okvirni sporazum se sklepa z odložnim pogojem, da postane veljaven šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

6. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

6.1 Jezik in oblika ponudbe

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku, skladno z navodili in obrazci iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom. Celoten postopek javnega naročila poteka v slovenskem jeziku. Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog dokumentacije, podpisana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe, in parafirana, kjer je to zahtevano.

Zaželeno je, da je ponudba razvrščena po vrstnem redu, navedenem v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa prazna mesta, bodisi s črnilom ali kemičnim svinčnikom z jasnimi tiskanimi črkami ali natipkati ter datirati, podpisati in žigosati. Na ta način pripravljeni dokumenti morajo biti originali.

Ponujena dela morajo v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik v ponudbi ne ponudi vseh zahtevanih del/blaga/storitev ali so le-ta neustrezna, se ponudnika izloči iz nadaljnjega obravnavanja. Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v času oddaje ponudbe in morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin razen, če izvirnik ni posebej zahtevan.

Zaželeno je:- da so vse strani v ponudbi oštevilčene, ponudniki pa morajo v spremnem dopisu navesti

skupno število strani v ponudbi; - da si strani v ponudbi sledijo po vrstnem redu oštevilčenja;- da je celotna ponudbena dokumentacija zvezana z vrvico v celoto in zapečatena ali

drugače zaščitena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata;

- da so vsa zahtevana dokazila ločena s pregradnimi listi; - da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če je dokument

sestavljen iz več listov (omogočeno listanje);



- da so dokumenti v ponudbi zloženi po vrstnem redu, kot je naveden v poglavju 6.2. Obvezna vsebina ponudbe ter pogoji in dokazila, ki jih morajo predložiti ponudniki za dokazovanje izpolnjevanja pogojev.

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici oziroma ovoju, tako da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici oziroma ovoju mora biti nalepljen izpolnjen Obrazec prijave (OBR-6).

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v slovenski jezik.

6.2 Obvezna vsebina ponudbe ter pogoji in dokazila, ki jih morajo predložiti ponudniki

Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:

6.2.1 izpolnjen obrazec PODATKI O PONUDNIKU (OBR-1)6.2.2 izpolnjen obrazce PONUDBA (OBR-2)

Sposobnost ponudnikaZa priznanje sposobnosti ponudnika mora le-ta izpolnjevati pogoje iz 75. in 76. člena ZJN-3, kar ponudnik dokazuje z izjavo o sposobnosti, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. Naročnik bo, v primeru dvoma v podane izjave, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.

6.2.3 Osnovna sposobnost:Izpolnjene, podpisane in žigosane izjave, dane pod kazensko in materialno odgovornostjo:

- Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3, s katero izjavlja, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 (za ponudnika) in opredeljenih v Kazenskem zakoniku (Ur.l. RS št. 50/12 – UPB in 54/15), in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske evidence; (ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora kot obvezno prilogo priložiti ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb).Dokazilo: IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 75. ČLENA ZJN-3 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE (OBR-3a) ali ESPD obrazec

- Izjava osebe, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali osebe, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v tem gospodarskem subjektu v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3, s katero izjavlja, da on sam ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb. Ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora kot obvezno prilogo priložiti ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb.Dokazilo: IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 75. ČLENA ZJN-3 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE (OBR-3b) ali ESPD obrazec



- Izjava, da ponudnik izpolnjuje obveznosti iz 2. odstavka 75. člena ZJN-3 v zvezi s plačili obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.

- Izjava, da ponudnik na dan oddaje ponudbe ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

- Izjava, da ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

- Izjava, da ponudnik ni kršil obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3.- Izjava, da se nad ponudnikom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega

prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in njegova sredstva oziroma poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče in da poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene ter da se nad ponudnikom, v skladu s predpisi drugih držav, ni začel postopek oziroma ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

- Izjava, da ponudnik doslej še ni zagrešil hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi katere bi bila omajana njegova integriteta.

- Izjava, da v skladu z č. točko 6. odstavka 75. člena ZJN-3 ni prišlo do izkrivljanja konkurence, ker bi ponudnik z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco.

- Izjava, da v odnosu do naročnika ne obstajajo nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3.

- Izjava, da ne obstajajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), in sicer ponudnik izjavlja, da je seznanjen z določbo 35. člena ZIntPK, ter da nihče izmed funkcionarjev naročnika ali njegovih družinskih članov (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski zvezi):

ni pri ponudniku udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik oziroma

ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Dokazilo: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI (OBR-3c) ali ESPD obrazecPonudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora kot obvezno prilogo priložiti ustrezna dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb.

6.2.4 Poklicna sposobnost:Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava o izpolnjevanju poklicne sposobnosti (OBR-3d), dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.

- Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

- Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.

Dokazilo: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI (OBR-3d) ali ESPD obrazecPonudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila pristojnih institucij. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.



Vse izjave morajo biti original (tako za ponudnika, skupnega izvajalca ali podizvajalca)

6.2.5 Ekonomska in finančna sposobnost:Podatke o finančnem stanju ponudnika, iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa. Ponudniki morajo predložiti (obrazci so lahko tudi kopije):- BON-2 oziroma ustrezno potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega

so razvidni identični podatki kot v navedenem obrazcu. Ponudniki s sedežem v tujini morajo predložiti tej zahtevi ustrezna dokazila. Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb.

6.2.6 Tehnična in kadrovska sposobnost- žigosana in parafirana izjava ponudnika, da izpolnjuje vse tehnične in ekonomsko finančne

pogoje predmetnega razpisa (OBR-3e)

- referenčna lista ponudnika z navedbo najmanj treh uspešno izvedenih istovrstnih storitev, izvedenih v zadnjih treh letih pred objavo predmetnega javnega naročila, v vrednosti najmanj 60.000,00 € (OBR-3f). Priložiti je potrebno obrazec izpolnjen, podpisan in žigosan s strani ponudnika ter referenčna potrdila potrjena s strani ostalih naročnikov (OBR-3g)

- v primeru skupne ponudbe dokazila v skladu s točko 6.3 razpisne dokumentacije - v primeru, da bo ponudnik nastopal s podizvajalci tudi:

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV (OBR-4a); PODATKI O PODIZVAJALCU IN SOGLASJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA (OBR-

4b); izpolnjene obrazce OBR-3a, OBR-3b, OBR-3c, OBR-3d za posameznega podizvajalca

ali ESPD obrazec in OBR-3e

- izpolnjen obrazec PREDRAČUN (OBR-5)- izpolnjen obrazec PRIJAVE (OBR-6), ki ga je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico, v

kateri je ponudba;- žigosan, parafiran in izpolnjen OSNUTEK OKVIRNEGA SPORAZUMA (OBR-7);- izpolnjena FINANČNA ZAVAROVANJA (OBR-8a, OBR-8b) z bianco menico za resnost

ponudbe; - v primeru udeležbe na javnem odpiranju ponudb tudi izpolnjeno POOBLASTILO ZA

SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB (OBR-9).

PONUDBI JE POTREBNO PRILOŽITI TUDI CENIK ZA VSE ASFALTNE ZMESI IN DOLOČITI KOMERCIALNI POPUST NA OSNOVNI CENIK.

6.3 Sestavine ponudbe v primeru skupnega nastopa

Ponudniki morajo predložiti podpisan Akt o skupnem nastopanju pri izvedbi javnega naročila, če ponudniki nastopajo v skupni ponudbi (pripravijo ponudniki sami ob upoštevanju zahtev iz točke 3.2 Skupna ponudba). V primeru skupne ponudbe je potrebno k ponudbi poleg akta o skupnem nastopu in drugih dokumentov, ki so obvezna sestavina ponudbe, predložiti za vsakega od izvajalcev v skupnem nastopu posebej izpolnjene obrazce OBR-3a, OBR-3b, OBR-3c, OBR-3d ali ESPD obrazec in OBR-3e. Vse ostale obrazce razpisne dokumentacije podpiše glavni ponudnik tudi v imenu in po pooblastilu ostalih ponudnikov v skupni ponudbi. Šteje se, da ostali ponudniki v skupni ponudbi izpolnjujejo pogoje iz izjav, ki jih v imenu vseh podpiše glavni ponudnik.



6.4 Sestavine ponudbe v primeru udeležbe podizvajalcev

Ponudniki morajo priložiti izpolnjen obrazec Udeležba podizvajalcev (OBR-4a), v katerem jasno označijo, ali nastopajo s podizvajalci ali ne. V primeru nastopa s podizvajalci je treba na obrazcu izpolniti podatke o podizvajalcu. V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora ponudbi poleg ostalih obveznih sestavin predložiti še naslednje dokumente za vsakega podizvajalca: - izpolnjene obrazce OBR-3a, OBR-3b, OBR-3c, OBR-3d ali ESPD obrazec in OBR-3e. - podatke o podizvajalcu (OBR-4b) - zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (OBR-4b), - soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna

podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo (OBR-4b).



OBR-1

PODATKI O PONUDNIKU

NAZIV PONUDNIKA:

NASLOV (SEDEŽ) PONUDNIKA:

ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA:

KONTAKTNA OSEBA:

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:

SPLETNI NASLOV PONUDNIKA:

MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:

TELEFON:

TELEFAX:

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV:

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN NAZIV BANKE:

MSP (malo oziroma srednje podjetje) – primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila:

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE:

*v primeru skupne ponudbe ta obrazec izpolni vsak partner v skupni ponudbi

Kraj in datum (žig in podpis pooblaščene osebe)



OBR-2

PONUDBA

Za oddajo javnega naročila po postopku naročil malih vrednosti št. V/09-SK-004/2018 za

DOBAVO ASFALTNIH MEŠANIC ZA POTREBE REDNEGA VZDRŽEVANJA CEST V LETU 2018, objavljenega na Portalu javnih naročil www.enarocanje.si in spletni strani podjetja

www.jeko.si št. JN000401/2018-W01 z dne 24.1.2018 dajemo ponudbo kot sledi:

Številka ponudbe:___________________

Datum ponudbe: ___________________

NAZIV PONUDNIKA:

NASLOV PONUDNIKA:

PONUJENA CENA s popustom brez DDV v evrih

Izjavljamo, da dajemo ponudbo (ustrezno označite):- samostojno - skupno ponudbo (kot vodilni partner v skupni ponudbi)- ponudbo s podizvajalci

*V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci je potrebno predložiti tudi izpolnjene obrazce (OBR-3a, OBR-3b, OBR-3c, OBR-3d ali ESPD obrazec in OBR-3e.)

Pogoji ponudbe:

1. Veljavnost ponudbe je do _____________________ (najmanj do 31.3.2018).

2. Dobavni rok je __________ dan pred želeno dobavo.

3. Strinjamo se z zahtevanimi roki dobave.

4. Nudimo komercialni popust v višini __________ na osnovni cenik.

5. Cene v ponudbi vključujejo vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Popust je vključen v končno ponudbeno vrednost.


http://www.jeko.si/



6. Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel ter da v primeru odstopa naročnika od izvajanja javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

7. Ponudbeno dokumentacijo smo pripravili v skladu s predpisi o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Svoje pogodbene obveznosti bomo izpolnili po navodilih naročnika in predpisi o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

8. V celoti sprejemamo pogoje v zvezi z oddajo javnega naročila in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.

9. Soglašamo, da lahko naročnik v primeru, da bo pri pregledu in ocenjevanju ponudbe odkril očitne računske napake, le-te odpravi v skladu z 89. členom Zakona o javnem naročanju.




OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

Naročnik bo ugotovil usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila tako, da bo preveril izpolnjevanje pogojev iz 75. člena ZJN-3 ter ostalih pogojev ter določil te razpisne dokumentacije. Naročnik bo usposobljenost ponudnika oz. njegovega podizvajalca preveril na podlagi izjav danih pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Naročnik bo ponudbe ponudnikov pregledal in ocenjeval v skladu z določili 89. člena ZJN-3. Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, navedenih v predloženih izjavah v ponudbi.

Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo okvirnega sporazuma preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. V kolikor naročnik ugotovi, da predloženi podatki ne odražajo aktualnega pravno relevantnega stanja bo naročnik štel, da je ponudnik predložil neresnična in zavajajoča dokazila ter bo ravnal v skladu s 75. členom ZJN-3. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.



OBR-3a

Ponudnik:

IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 75. ČLENA ZJN-3 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 in spremembe): sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.

in

POOBLASTILO

Pooblaščam JEKO, d.o.o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Polno ime podjetja: Sedež podjetja:Občina sedeža podjetja:Številka vpisa v sodni register (št.vložka):Matična številka podjetja:




OBR-3b

Ponudnik:

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 75. ČLENA ZJN-3 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 in spr.): sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.

in

P O O B L A S T I L O

Spodaj podpisani __________________________________ (ime in priimek) pooblaščam JEKO, d.o.o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO: Datum rojstva:Kraj rojstva in občina:Država rojstva:Naslov stalnega /začasnega bivališča:Državljanstvo:Moj prejšnji priimek:




OBR-3c

Ponudnik:

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim naročilom: Dobava asfaltnih mešanic za potrebe rednega vzdrževanja cest v letu 2018, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:

- da izpolnjujemo obveznosti iz 2. odstavka 75. člena ZJN-3 v zvezi s plačili obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.

- da na dan oddaje ponudbe nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

- da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

- da nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3. - da se nad nami kot ponudnikom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega

prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in njegova sredstva oziroma poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče in da poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene ter da se nad ponudnikom, v skladu s predpisi drugih držav, ni začel postopek oziroma ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

- da nismo zagrešili hujše kršitev poklicnih pravil, zaradi katere bi bila omajana naša integriteta.

- da v skladu z č. točko 6. odstavka 75. člena ZJN-3 ni prišlo do izkrivljanja konkurence, ker bi mi kot ponudnik z drugimi gospodarskimi subjekti sklenili dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco.

- da v našem odnosu do naročnika ne obstajajo nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3

- da ne obstajajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), in sicer: izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo 35. člena ZIntPK, ter da nihče izmed funkcionarjev naročnika ali njegovih družinskih članov (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski zvezi): ni pri ponudniku udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik

oziroma ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen

pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.




OBR-3d

Ponudnik:

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim naročilom: Dobava asfaltnih mešanic za potrebe rednega vzdrževanja cest v letu 2018, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko ____________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v _______________, številka _______________.

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila smo na podlagi Zakona ________________________________________________________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _________________ izdano pri ________________________ ____________________________________________, dne ________________. Smo člani naslednje organizacije: ______________________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.).

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.

(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite točko C.)

S podpisom te izjave tudi potrjujemo, da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Izjava za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima ponudnik svoj sedež).




OBR-3e

Ponudnik:

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH IN EKONOMSKO FINANČNIH POGOJEV

Kot ponudnik za Dobava asfaltnih mešanic za potrebe rednega vzdrževanja cest v letu 2018, po postopku oddaje naročila male vrednosti, objavljenem na Portalu javnih naročil JN000401/2018-W01, dne 24.1.2018, izjavljamo : - da razpolagamo z ustreznimi tehničnimi in kadrovskimi kapacitetami potrebnimi za

realizacijo naročila; - da imamo zadostne kapacitete in smo sposobni tekoče dobavljati asfalte glede na potrebe

naročnika;- da bomo v primeru nezmožnosti dobave ob dogovorjenem času zagotovili naročene

količine preko drugega dobavitelja pod enakimi pogoji dobave;- da zagotavljamo dobavo za vse razpisane vrste blaga in vse razpisane kakovostne

zahteve,- da bomo dobavljali asfalte po naročilu preko celega obdobja veljavnosti pogodbe od dneva

podpisa pogodbe do 31.12.2018 glede na dejanske potrebe po dogovoru z naročnikom;- da zagotavljamo, da stroški lastnega prevoza asfaltov s strani naročnika ne presegajo

36,76 € (brez DDV) na 7 ton prepeljanega asfalta od odjemnega mesta (asfaltna baza) do komunalne baze naročnika (Prešernova 13, Jesenice), ob normalnih prometnih razmerah z neupoštevanjem proizvodnega časa, časa nakladanja in prevzema. Upoštevana je cena goriva na dan 16.1.2018;

- na dan oddaje ponudbe nimamo in v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudb nismo imeli blokiranega nobenega transakcijskega računa;

- imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh predhodnih postopkih javnega naročanja, v skladu z zahtevami ZJN-3;

- da nudimo trideset (30) dnevni plačilni rok;- da zagotavljamo, da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti

dobav in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izključi iz predmetnega postopka;

Istočasno pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:- da so vsi podatki iz ponudbene dokumentacije resnični,- da so vse kopije dokumentov iz ponudbene dokumentacije enake originalom,




OBR-3f

Ponudnik:

REFERENČNA LISTA PONUDNIKA oz. SKUPNEGA PONUDNIKA S PODROČJA ISTOVRSTNIH DEL

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvajali istovrstne storitve za naslednje naročnike:

Zap.št Naziv naročnika Predmet naročila Leto izvedbe

Pogodbena vrednost

(v € brez DDV)1.

2.

3.

4.

5.

6 .

7.

8.

OPOMBA: V primeru večjega števila referenc se obrazec fotokopira!




OBR-3g

Ponudnik:

REFERENČNO POTRDILO

Za namen dokazovanja usposobljenosti ponudnika v zvezi z javnim razpisom Dobava asfaltnih mešanic za potrebe rednega vzdrževanja cest v letu 2018, objavljenega na

Portalu javnih naročil JN000401/2018-W01, dne 24.1.2018, spodaj podpisani naročnik

potrjujem, da je družba

(naziv in naslov)

za nas kvalitetno in v skladu s pogodbo opravila dobavo asfaltov.

kraj izvedbe:

datum izvedbe:

pogodbena vrednost:

Predmetno potrdilo je mogoče preveriti pri osebi ____________________ na tel.št._________oz. e-naslovu:__________________________.




OBR-4a

Ponudnik:

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom po postopku naročila male vrednosti za Dobava asfaltnih mešanic za potrebe rednega vzdrževanja cest v letu 2018, objavljenega na Portalu javnih naročil JN000401/2018-W01, dne 24.1.2018.

izjavljamo: (OBKROŽITI IN PO POTREBI IZPOLNITI)

- da ne nastopamo s podizvajalcem

- da nastopamo s navedenimi podizvajalci:

Zap. št. Naziv podizvajalca Vrsta del, ki jih bo

izvajalVrednosti del, ki jih bo izvajal (v € brez DDV)

V primeru nastopa s podizvajalci pod kazensko in materialno odgovornostjo, izjavljamo:

da imamo poravnane vse obveznosti do podizvajalcev, s katerimi sodelujemo na navedenem javnem naročilu,

da bomo imeli ob sklenitvi okvirnega sporazuma z naročnikom in v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci,

da s okvirnim sporazumom o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da v primeru podane zahteve za neposredno plačilu s strani podizvajalca na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.




OBR-4b

Ponudnik:

PODATKI O PODIZVAJALCU IN SOGLASJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA

NAZIV PODIZVAJALCA:

NASLOV PONUDNIKA:

ZAKONITI ZASTOPNIK

MATIČNA ŠTEVILKA:

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV:

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:

ŠTEVILKA TELEFONA IN FAKSA:

KONTAKTNA OSEBA PODIZVAJALCA

ŠTEVILKA MOBILNEGA TELEFONA:

ELEKTRONSKI NASLOV:

OPOMBA: Ta obrazec predloži ponudnik za vsakega podizvajalca, ki bo sodeloval pri javnem naročilu.

V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika (ustrezno obkrožite!):

DA NE

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave zahtevajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca na način, kot je opredeljeno v vzorcu okvirnega sporazuma.

(podizvajalec)




OPOMBA: obrazec izpolni podizvajalec



PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudniki morajo za tem obrazcem priložiti ponudbeni izpolnjen predračun (OBR-5).

Ponudbeni predračun je sestavljen iz naslednjih postavk: - stolpec: opis predmeta naročila; - stolpec: merska enota ( v konkretnem primeru tona);- stolpec: količina – navedena je okvirna želena količina izdelka, ki jo naročnik potrebuje za

celotno obdobje trajanja pogodbe;- stolpec: naveden agregat- stolpec: cena na enoto mere brez DDV (dve decimalke) – ponudnik vpiše ponudbeno ceno

glede na enoto mere;- stolpec: vrednost brez DDV – ponudnik vpiše vrednost cena na tono x količina- vrstica SKUPAJ BREZ DDV – ponudnik vpiše skupno vrednost glede na opisano zahtevano

povpraševanje naročnika (celotna okvirna količina x cena na enoto);- vrstica POPUST – ponudnik vpiše znesek morebitnega popusta;- vrstica SKUPAJ S POPUSTOM BREZ DDV - ponudnik vpiše ponudbeno ceno z

upoštevanim danim popustom, brez DDV;- vrstica DDV – ponudnik vpiše znesek DDV;- vrstica PONUDBENA CENA SKUPAJ Z DDV - ponudnik vpiše končno ponudbeno ceno z

upoštevanjem danega popusta in DDV.

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi najnižje skupne končne vrednosti ponudbe.



OBR-5Naročnik: JEKO, d.o.o.

Cesta maršala Tita 51, Jesenice

Ponudnik:

P R E D R A Č U N št. __________ za dobavo asfaltnih mešanic za potrebe rednega vzdrževanja cest v letu 2018

Predmet dobave EM kom agregat cena/enoto brez DDV

znesek /brez DDV

Asfalt AC 22 BASE B 50/70 A3, A4 tona 320 dolomit

Asfalt AC 4 SURF B 50/70 A4 tona 200 dolomit

Asfalt AC 8 SURF B 50/70 A4 (odprti) tona 250 dolomit

Asfalt AC 8 SURF B 50/70 A5 (zaprti) tona 50 dolomit

Asfalt AC 11 SURF B 50/70 A4 tona 50 dolomit

Asfalt AC 11 SURF B 50/70 A3, A4 tona 15 eruptivcAsfalt AC 16 SURF B 50/70 A4 (enoslojni) tona 100 dolomit

Hladni asfalt fini zimski 4 mm pakiran v vrečo 25 kg tona 20

SKUPAJ v €

Morebitni popust v €

Skupaj z morebitnim popustom v €

DDV v €

PONUJENA CENA SKUPAJ v €

Zgoraj navedene količine so okvirne, neobvezne in odvisne od dejanskih potreb. Cene so določene po principu »fiksna cena« in vključujejo naložitev na kamion naročnika.

Kot ponudnik za dobavo asfaltnih mešanic za potrebe rednega vzdrževanja cest v letu 2018, po postopku oddaje naročila male vrednosti, objavljenem na Portalu javnih naročil št. JN000401/2018-W01, dne 24.1.2018 zagotavljamo fiksnost ponudbenih cen za celotno obdobje nabave blaga od dneva podpisa okvirnega sporazuma.




OBR-6Naročnik: JEKO, d.o.o.

Cesta maršala Tita 51, Jesenice

Ponudnik:

OBRAZEC PRIJAVE

Opomba: obrazec na naslednji strani je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico, v kateri je ponudba!

Obvezno je, da so vsi dokumenti, priloženi v ponudbi, zvezani z vrvico in zapečateni tako,

da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez

vidne poškodbe listov oz. pečata.



Pošiljatelj (vlagatelj): Prejem vloge (izpolni prejemnik- žig prejemnika):Naziv:

Datum prejema:_____________________Ura prejema:_______________________Zaporedna št. ponudbe:_______________Podpis: ____________________________

Naslov:

Ponudba Sprememba Umik

Javno naročilo (predmet): Prejemnik :

DOBAVA ASFALTNIH MEŠANIC ZA POTREBE REDNEGA VZDRŽEVANJA CEST V LETU 2018

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., JeseniceCesta maršala Tita 514270 JeseniceSLOVENIJA

NE ODPIRAJ – PONUDBA NA JAVNI RAZPIS!

Številka JN: JN000401/2018-W01

Rok za oddajo: 14.2.2018



OSNUTEK OKVIRNEGA SPORAZUMA

NAVODILO:

1. Vzorec okvirnega sporazuma mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in

podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem (če vsaka stran pogodbe ni

parafirana, to ni izločitveni kriterij).

2. Izbrani ponudnik bo v podpis prejel okvirni sporazum, katere vsebina bo enaka vzorcu

iz razpisne dokumentacije. Dopolnjena bo le s podatki iz ponudbe. Naročnik

ponudniku ne bo dovolil spreminjanja pogodbenih določil. Če ponudnik v 8 dneh ne bo

vrnil podpisanega okvirnega sporazuma, se šteje, da je odstopil od sporazuma.

Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument za finančno zavarovanje resnosti

ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe.



OBR-7JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice,

Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice,ki ga zastopa direktor Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.

(v nadaljnjem besedilu kupec)matična številka: 5926823

identifikacijska številka za DDV: SI67496717transakcijski račun št.: 07000-0000492171 pri Gorenjski banki d.d., Kranj

in

__________________________________________________________________________________________________________

ki ga zastopa direktor: ______________________(v nadaljnjem besedilu prodajalec)matična številka: _____________

identifikacijska številka za DDV: ____________________transakcijski račun št. ____________________________

sklepata

OKVIRNI SPORAZUM št. ____________________za dobavo asfaltnih mešanic za potrebe rednega vzdrževanja cest v letu 2018

UVODNA DOLOČBA1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata:- da je naročnik v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v

nadaljevanju ZJN-3) izvedel postopek oddaje naročila male vrednosti, - da je prodajalec med drugim registriran in ima vsa potrebna dovoljenja za dobavo blaga,

ki je predmet pogodbe, obenem ima glede opravljanja te dejavnosti izkušnje, specialno strokovno znanje, reference in ustrezno delovno opremo.

PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA IN KOLIČINA2. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo prodajalec v letu 2018 na osnovi tega sporazuma zagotavljal kupcu sukcesivno dobavo asfaltnih mešanic, v skladu s ponudbo št. _______________, z dne __________, ki je priloga k sporazumu.

Predmet okvirnega sporazuma je dobava:- cca 1.000,00 ton asfaltnih mešanic različnih kvalitet in granulacije iz proizvodnega

programa asfaltne baze; - ostali material, ki ni bil naveden v ponudbi, je pa v smislu javnega naročila vezan na 2.

člen sporazuma.Količine iz ponudbenega predračuna so za kupca neobvezujoče in se lahko povečajo oziroma zmanjšajo glede na dejanske potrebe, pod istimi pogoji.Kupec ne odgovarja prodajalcu za nedoseganje količin iz javnega razpisa v primeru zmanjšanja potreb pri naročniku.



OCENJENA VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA IN CENA

3. člen

Okvirna, neobvezujoča vrednost tega sporazuma znaša _________________ € (brez DDV) (z besedo _____________________________ evrov in (00/100).Ponudba prodajalca št. ____________ z dne _________, ki je priloga k sporazumu.Kupec bo naročal blago pri prodajalcu sukcesivno v skladu s svojimi dejanskimi potrebami. Količine so okvirne, tako da kupec ne odgovarja prodajalcu za nedoseganje količin iz zahtevka za ponudbo v primeru, da se količin ne dosega zaradi zmanjšanja potreb pri kupcu.Cene blaga iz predračuna št. __________________, z dne ___________ in so fiksne za celotno obdobje oddaje tega naročila. Cena je določena po principu »fiksna cena« in vključuje naložitev na tovorno vozilo naročnika. Prodajalec se zavezuje, da bo blago, ki je predmet tega sporazuma, kupcu dobavljal po cenah, ki so navedene v ponudbenem predračunu in je priloga k sporazumu. Material, ki ni bil zajet v ponudbi, se obračunava po cenah iz trenutno veljavnega cenika. Cene v času veljavnosti sporazuma ne smejo biti višje od cen iz ponudbenega cenika. Kupec bo blago naročal telefonsko, po faksu, po elektronski pošti ali s pisnimi naročili.

ROK IN NAČIN PLAČILA4. člen

Kupec se obveže plačati račun za dostavljeno blago v roku 30 dni, na transakcijski račun prodajalca.Kupec bo v primeru predčasnega plačila obračunal 0,05 % popusta na dan, vendar ne več kot za 15 (petnajst) dni. V kolikor kupec ne poravna računa v dogovorjenem roku, mu ima prodajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti. Račun mora biti opremljen s kupčevo številko tega okvirnega sporazuma in priloženimi dobavnicami, ki jih je podpisal kupec.Če kupec pisno reklamira dobavljeno blago, se plačilo zadrži do rešitve reklamacije.

KAKOVOST DOBAVLJENEGA BLAGA5. člen

Prodajalec ima organizirano službo kakovosti, ki zagotavlja, da kakovost izdelkov ustreza obstoječim standardom v gradbeništvu.Če kupec ugotovi, da izdelek, ki je predmet tega sporazuma po kakovosti ne ustreza, ga takoj zavrne in zahteva, da mu prodajalec dobavi kakovostne izdelke. Če prodajalec izdelka ne zamenja, lahko kupec zahteva, da blago pregleda inšpekcijska služba ali zavod, ki opravlja kontrolo kakovosti.V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka je prodajalec dolžan kupcu povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih kupec zaradi tega utrpel.Za dobavljene materiale bo prodajalec na željo kupca ob koncu dobave izstavil ustrezne ateste, ne glede na to pa ima kupec pravico preverjati kakovost materialov pri drugi instituciji.



NAČINI NAROČANJA IN DOBAVNI ROK6. člen

Količino, vrsto materiala in čas dobave bosta pogodbeni stranki določili za vsako dobavo posebej. Naročila za dobavo blaga bo kupec posredoval prodajalcu na način, ki je običajen v blagovnem prometu med strankami (po telefonu, elektronski pošti, faksu in drugo).Potrebo po asfaltnih mešanicah bo kupec prodajalcu javljal en dan pred želeno dobavo, razen za intervencijske potrebe, ko se stranki dogovorita glede na trenutne razmere. Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu zagotavljal blago v dogovorjenem obsegu in roku.Prodajalec se zavezuje, da bo dobavljal blago, ki je predmet tega sporazuma, vse delovne dni v tednu v okviru delovnega časa prodajalca, po predhodnem dogovoru pa je možna tudi dobava ob sobotah oziroma izven delovnega časa. V kolikor prodajalec kupcu ne zagotavlja blaga v roku, ki ga določi kupec, ima kupec pravico naročiti blago pri drugem prodajalcu. Pooblaščeni osebi za naročanje asfaltnih mešanic sta g. Sebastjan Klukovič, GSM 041/587-282 in Adel Numanovič, tel 04/5810467, za prevzem pa pooblaščeni vozniki kupca.O morebitnih težavah pri dobavi mora prodajalec takoj obvestiti kupca, tako, da ta prilagodi porabo glede na trenutno stanje zalog.V primeru, da prodajalec zaradi pomanjkanja asfalta ne more zagotoviti naročene količine, jo je dolžan zagotoviti preko drugega dobavitelja pod enakimi pogoji in o tem takoj obvestiti kupca.

PREVZEM BLAGA7. člen

Prodajalec se obvezuje, da bo kupcu dobavil material v dogovorjenem obsegu in roku.

8. člen

Kupec bo prevzemal asfaltne mešanice naloženo na kamion v asfaltni bazi ________________ v skladu s predhodnim dogovorom.

9. člen

Kupec opravi količinski in kvalitetni prevzem blaga ob prevzemu s podpisom dobavnice. Dejanske količine se morajo ujemati z navedenimi na dobavnici. Izpolnjene dobavnice se morajo sproti oddajati osebi, ki je pooblaščena za prevzem asfaltnih mešanic na mestu prevzema. En izvod podpisanih dobavnic se mora vrniti prodajalcu ob prevzemu materiala.

10. člen

Kupec lahko od prodajalca zahteva dokazila o kakovosti blaga, ki jih izda za to pooblaščena strokovna institucija.

POGODBENA KAZEN11. člen

V primeru, da prodajalec po svoji krivdi ne dobavi blaga v dogovorjenem ali sporazumno podaljšanem roku, mora plačati kupcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5% (pet odstotkov) od vrednosti naročenega blaga za vsak koledarski dan zamude, vendar največ 30% pogodbene vrednosti.Kupec si pridržuje pravico, da v zgoraj omenjenem primeru pogodbeno kazen odšteje od izstavljenega računa.Kupec do prodajalca lahko uveljavlja tudi vso povzročeno škodo in dodatne stroške zaradi zamude pri dobavi blaga.



PODIZVAJALCI12. člen

Pri izvajanju javnega naročila bodo podizvajalci izvedli naslednja dela:

PODIZVAJALEC:NASLOVMATIČNA ŠT. DAVČNA ŠT.TRRVRSTA DEL:(predmet in količina)KRAJ IZVEDBE:ROK IZVEDBE:

Opomba: tabela se izpolni za vsakega podizvajalcaPogodbeni stranki ugotavljata, da so neposredna plačila s strani naročnika zahtevali naslednji podizvajalci prodajalca: _____________________________________Za navedene podizvajalce so neposredna plačila obvezna. S podpisom te pogodbe prodajalec pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije, ki jo izda podizvajalec, ki sodeluje pri izvajanju javnega naročila, in katero potrdi prodajalec, naročnik opravlja plačila neposredno podizvajalcem za dela, ki jih podizvajalci opravijo pri izvajanju javnega naročila. Podizvajalec/-ci se s takšnimi neposrednimi plačili strinja/-jo, kot je razvidno iz soglasja, ki je priloga te pogodbe. Prodajalec mora računu, ki ga izda kupcu, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Zamenjava posamičnega podizvajalca oziroma uvedba novega podizvajalca v izvajanje javnega naročila je mogoča samo, če kupec poda predhodno pisno soglasje in če so izpolnjeni vsi pogoji iz ZJN-3. Kupec bo vselej zavrnil uvedbo novega podizvajalca, če ta ne bo izpolnjeval pogojev, ki jih morajo izpolnjevati imenovani podizvajalci ob oddaji ponudbe.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora prodajalec najpozneje v 60 dneh od plačila računa kupcu predložiti pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila

(10. člen se uporabi samo v primeru udeležbe podizvajalcev)

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI13. člen

Kot garancijo naročnik zahteva od izbranega najugodnejšega ponudnika izročitev lastne menice v višini 10 % vrednosti pogodbe, s pooblastilom za unovčenje menice in menično izjavo, za čas veljavnosti od podpisa te pogodbe do 30 dni po pogodbenem roku dobave.Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, tako da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.Naročnik bo unovčil menico kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravilno izvajane.



ODGOVORNOST ZA STVARNE IN SKRITE NAPAKE14. člen

Prodajalec odgovarja za stvarne napake predmeta okvirnega sporazuma. Kupec bo v zvezi z jamčenjem za stvarne napake upošteval določila Obligacijskega zakonika, predvsem pa notifikacijski rok, kar pomeni, da jo bo prodajalcu sporočil takoj, ko jo bo opazil ali bo nanjo opozorjen.

TRAJANJE OKVIRNEGA SPORAZUMA IN ODPOVEDNI ROK15. člen

Okvirni sporazum se sklepa predvideno za obdobje od dneva podpisa okvirnega sporazuma do 31.12.2018.Vsaka od pogodbenih strank lahko odpove ta okvirni sporazum z enomesečnim odpovednim rokom s priporočenim pismom po pošti, brez izrečnega navajanja odpovednih razlogov. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema poštne pošiljke.

RAZLOGI ZA ODSTOP OD SPORAZUMA 16. člen

Stranki se dogovorita, da lahko kupec odstopi od sporazuma v naslednjih primerih: če prodajalec ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste, količine in rokov dobav, če se prodajalec ne drži dogovorjenih rokov, če prodajalec zviša ceno blaga, ki je predmet tega sporazuma,Kupec si pridržuje pravico, da ob neizpolnjevanju obveznosti tega sporazuma s strani izbranega prodajalca sporazum razdre. Prodajalec lahko odstopi od sporazuma, če kupec krši določila tega sporazuma. Pogodbeni stranki morata o odstopu od okvirnega sporazuma pisno obvestiti drugo stranko vsaj en (1) mesec pred prekinitvijo sporazuma.

SKRBNIKA OKVIRNEGA SPORAZUMA17. člen

Skrbnik tega sporazuma na strani kupca je g. Sebastjan Klukovič, tel. 04/5 810 429 .Skrbnik sporazuma na strani prodajalca je g. ________________, tel. ____________________

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA18. člen



Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:- pridobitev posla ali- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

SOCIALNA KLAVZULA19. člen

Okvirni sporazum preneha veljati, če je prodajalec seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE20. člen

Prilogi k sporazumu sta:- ponudbeni predračun prodajalca št. _____________, z dne ________________;- bianco menica s pooblastilom za izpolnitev in uporabo za posamezno vrsto zavarovanja;

21. člen

V primeru morebitnih sprememb okvirnega sporazuma, se vsaka sprememba sporazuma opredeli s pisnim aneksom k okvirnemu sporazumu.

22. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem primeru pa pred krajevno pristojnim sodiščem.

23. člen

Ta okvirni sporazum je napisan v dveh (2) vsebinsko enakih izvodih in prične veljati, ko jo podpišeta zakonita zastopnika obeh pogodbenih strank.

Vsaka pogodbena stranka prejme po en ( 1 ) izvod okvirnega sporazuma.

Številka: ________________ Številka:Datum: _________________ Datum:

Kupec Prodajalec JEKO, d.o.o. ______________________



Direktor: Direktor:Uroš Bučar, univ.dipl.ekon. _________________

______



OBR-8a

VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

(ime in sedež izdajatelja menice) (kraj in datum)

Menična izjava , pooblastilo za izpolnitev in unovčenje menice in nalog za plačilo menice - garancija za resnost ponudbe

Menična izjavaV skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil št. JN000401/2018-W01, dne 24.1.2018 za Dobavo asfaltnih mešanic za potrebe rednega vzdrževanja cest v letu 2018, za potrebe naročnika JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, Jesenice je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, izročiti lastno menico, ki jo je podpisala pooblaščena oseba:________________________ kot ___________________ __________________(ime in priimek) (dela in naloge) (podpis)

S tem pooblastilom, pod spodaj navedenimi pogoji, nepreklicno pooblaščamo JEKO, d.o.o., Jesenice za izpolnitev in uporabo menice, in sicer v višini 3% od ocenjene vrednosti, kar znaša 2.100,00 €.

JEKO, d.o.o., lahko menico izpolni in unovči v naslednjih primerih:1. če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi

ali2. če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove

ponudbe:- ne izpolni ali zavrne sklenitev okvirnega sporazuma v skladu z določbami navodil

ponudniku ali- ne predloži ali zavrne predložitev bianco menice in menične izjave za dobro izvedbo

posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.To ponujeno finančno zavarovanje kot garancija za resnost ponudbe velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene okvirnega sporazuma z naročnikom in mu ne izroči zahtevanega finančnega zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najdlje 10 dni po veljavnost ponudbe. Pooblastilo je časovno omejeno, in sicer velja najdlje 45 dni in 10 dni od dneva odpiranja ponudb, to je do 10.4.2018. Nepreklicno in brezpogojno se zavezujemo, da proti tako izpolnjeni menici ne bomo vlagali nobenih ugovorov. Prav tako se odpovedujemo meničnim ugovorom. Pooblaščenec je po preteku roka dolžan vrniti menico pooblastitelju.

Nalog za plačilo meniceS podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo družbo JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, da dano bianco menico, ki jo je podpisal direktor oz. njegov pooblaščenec, posebej uporabi za poplačilo zapadlih neporavnanih obveznosti oz. drugih terjatev iz zgoraj navedenih primerov in jih unovči v breme denarnih sredstev na



našem transakcijskem računu pri katerikoli poslovni banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, tako v času podpisa te izjave kot tudi v času unovčenja menic, še posebej pa pri:

račun št.(banka oziroma hranilnica) (številka računa)


Družbo JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, izrecno pooblaščamo, da zgornji seznam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb s številkami računov, ki jih imamo oziroma jih bomo imeli pri njih.

Če je oziroma bo naš račun voden v tujih valutah in v evrih, in na računu vodenem v evrih, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, izdajamo nalog za izvršitev preračuna (konverzije) iz razpoložljivih drugih valut v evro, in sicer po svojem tečaju, ki velja za preračune v času unovčevanja menic.

S podpisom tega naloga za plačilo menice vsako poslovno banko, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, nepreklicno pooblaščamo, in ji dajemo nalog, da iz našega denarnega dobroimetja na transakcijskem računu izvrši plačilo oziroma izplača vsako menico, ki jo predloži v plačilo družba JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice.

Izjavljamo, da družbi JEKO, d.o.o.,Titova 51, 4270 Jesenice, menice ni potrebno protestirati, in da bomo družbi JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, poravnali vso nastalo škodo zaradi neizvršitve oziroma nepravilne izvršitve plačila menice, domicilirane pri katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.

To pooblastilo se ne more prenašati. Edini upravičenec do uveljavljanja terjatve iz menice je družba JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice. Izdajatelj menice družba ________________ izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisane menice tudi v primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja.

Družba JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, nam je dolžna menice, ki jih ne bo uporabila v zgoraj navedene namene, vrniti v petih (5) delovnih dneh po poravnavi vseh naših obveznosti iz zgoraj navedenih pogodb oziroma po izteku veljavnosti te menične izjave.

Menična izjava, pooblastilo in nalog za plačilo menice je podpisana v enem enakem izvodu, ki se izroči družbi JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice.

IZDAJATELJ MENIC:_________________________________________

_________________________________________(žig in podpis zakonitega zastopnik ali njegovega pooblaščenca)

*v primeru podpisa pooblaščenca je pooblastilo priloženo

Priloge: - 1 (ena) bianco podpisana menica



OBR-8b

VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

(ime in sedež izdajatelja menice) (kraj in datum)

Menična izjava, pooblastilo za izpolnitev in unovčenje menice in nalog za plačilo menice – garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Menična izjava

Za zavarovanje vseh naših obveznosti iz sklenjene Okvirnega sporazuma št. _________________ za dobavo asfaltnih mešanic za potrebe rednega vzdrževanja cest v letu 2018, z dne _________________ družba __________________, kot izdajatelj menic izročamo družbi JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, kot imetniku menice, eno (1) bianco menico, v višini ____________, ki jo je podpisala pooblaščena oseba izdajatelja:

_______________________kot ____________________ __________________(ime in priimek) (dela in naloge) (podpis)

S podpisom te menične izjave pooblaščamo družbo JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, da do višine naših zapadlih in neporavnanih obveznosti, skupaj s pogodbenimi obrestmi (382. člen OZ) iz zgoraj navedenega sporazuma oziroma vseh drugih terjatev, izpolni izročene bianco menice na podlagi predhodnega obvestila izdajatelju in njegovega akcepta; da na posamezno menico vpiše klavzulo "brez protesta" in izpolni vse ostale sestavine bianco menice obvezne po Zakonu o menicah, ki ob izdaji niso bile izpolnjene, pri čemer se za dospelost šteje 8. dan po datumu akceptiranja, in z besedilom; da menice domicilira pri katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.Družba ______________________, kot izdajatelj menic se strinja, da imetniku ni potrebno protestirati menice, če trasat odkloni, da bi menico akceptiral ali plačal.Menica je brezpogojna, unovčljiva na prvi poziv in plačljiva pri vsaki poslovni banki, ki v času unovčenja menice vodi naš račun.Ta menična izjava velja 30 dni več kot je v sporazumu določen rok za dokončanje pogodbenih del, to je do 30.1.2019.

Nalog za plačilo meniceS podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo družbo JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, da dano bianco menico, ki jo je podpisal direktor oz. njegov pooblaščenec, posebej uporabi za poplačilo zapadlih neporavnanih obveznosti oz. drugih terjatev iz zgoraj navedenega sporazuma in jih unovči v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu pri katerikoli poslovni banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, tako v času podpisa te izjave kot tudi v času unovčenja menic, še posebej pa pri:





Družbo JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, izrecno pooblaščamo, da zgornji seznam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb s številkami računov, ki jih imamo oziroma jih bomo imeli pri njih.

Če je oziroma bo naš račun voden v tujih valutah in v evrih, in na računu vodenem v evrih, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, izdajamo nalog za izvršitev preračuna (konverzije) iz razpoložljivih drugih valut v evro, in sicer po svojem tečaju, ki velja za preračune v času unovčevanja menic.

S podpisom tega naloga za plačilo menice vsako poslovno banko, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, nepreklicno pooblaščamo, in ji dajemo nalog, da iz našega denarnega dobroimetja na transakcijskem računu izvrši plačilo oziroma izplača vsako menico, ki jo predloži v plačilo družba JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice.

Izjavljamo, da družbi JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, menice ni potrebno protestirati, in da bomo družbi JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, poravnali vso nastalo škodo zaradi neizvršitve oziroma nepravilne izvršitve plačila menice, domicilirane pri katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.

To pooblastilo se ne more prenašati. Edini upravičenec do uveljavljanja terjatve iz menice je družba JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice. Izdajatelj menice družba ________________ izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisane menice tudi v primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja.

Družba JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, nam je dolžna menice, ki jih ne bo uporabila v zgoraj navedene namene, vrniti v petih (5) delovnih dneh po poravnavi vseh naših obveznosti iz zgoraj navedenih pogodb oziroma po izteku veljavnosti te menične izjave.

Menična izjava, pooblastilo in nalog za plačilo menice je podpisana v enem enakem izvodu, ki se izroči družbi JEKO, d.o.o, Titova 51, 4270 Jesenice.

IZDAJATELJ MENIC:_________________________________________

_________________________________________(žig in podpis zakonitega zastopnik ali njegovega pooblaščenca )

*v primeru podpisa pooblaščenca je pooblastilo priloženo

Priloge: - 1 (ena) bianco podpisane menice

(se izroči ob podpisu sporazuma)



OBR-9

Naročnik: JEKO, d.o.o.Cesta maršala Tita 51, Jesenice

Ponudnik:

POOBLASTILO ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

POOBLASTITELJ:

( ime oziroma naziv in sedež ponudnika)

ki ga zastopa: _________________________________________________________________________

POOBLAŠČA:

(ime, priimek, naziv ter sedež pooblaščenca)

(razmerje do ponudnika)

- da zastopa interese ponudnika na javnem odpiranju ponudb;- da aktivno sodeluje pri postopku odpiranja ponudb in poda svoje pripombe k vsebini

zapisnika o odpiranju ponudb;- da podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb za oddajo naročila št. JN000401/2018-

W01.



dobava asfaltnih mešanic za potrebe rednega … asfalta.docx · web viewČe bodo ali se bodo zdele...

Documents