· web view2.2.2. Участник должен представить в составе...

УТВЕРЖДАЮПредседатель конкурсной комиссии

ОАО «Аэрофлот»

Д.Ю.Галкин

« » ________________ 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Открытый запрос предложений(приглашение делать предложение)

в отношениивыполнения работ по реконструкции системы электроснабжения

на объектах ОАО «Аэрофлот»

Москва 2013 г.

1

Настоящим ОАО «Аэрофлот» (далее – Заказчик) приглашает Вас представить свое предложение в отношении выполнения работ по реконструкции системы электроснабжения на объектах ОАО «Аэрофлот» (далее – Предложение) на изложенных в настоящем приглашении условиях (далее – Приглашение).

Максимальная стоимость работ (товаров, услуг) не превышает 4 494 024,10 рублей с учетом НДС.

В своем Предложении Вы должны указать понижающий коэффициент в формате сотых долей (например, 0,00), применяемый к максимальной стоимости, указанной в настоящем Приглашении.

Срок представления Предложения: до 12 часов 00 минут по московскому времени « 25 » сентября 2013 г.

Срок рассмотрения Предложения: в 15 часов 00 минут по московскому времени «26» сентября 2013 г.

Подведение итогов: «03» октября 2013 г. в 15 часов 00 минут по московскому времени.

Ваше Предложение, а также любые вопросы, прошу направлять по адресу:

Россия, 141426, Московская область, аэропорт Шереметьево-1, корпус № 5, комн. 309, департамент управления закупочной деятельностью ОАО «Аэрофлот».

Ответственный за приемку документации: Гарнов Алексей Викторович.

Телефон: (499) 500-73-74, (495) 664-12-30, факс: (499) 500-76-71;

e-mail: [email protected].

Дополнительная информация по вопросам, относящимся к закупочной процедуре, представляется контактным лицом в порядке, указанном в закупочной документации: Контактное лицо: Ахунов Риф Мансурович

телефон: (499)500-63-71

e-mail rakhunov @ aeroflot . ru

Приложение: на 40 л.

2

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Оглавление

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ........................................................................................... 41. Общие условия..................................................................................................................... 42. Участники............................................................................................................................. 53. Представление Предложений............................................................................................. 64. Рассмотрение Предложений............................................................................................... 75.Заключительные положения................................................................................................ 9Приложение 1. Расписка ....................................................................................................... 11Приложение 2. Анкета участника ....................................................................................... 13Приложение 3. Техническое задание .................................................................................. 15Приложение 4. Коммерческое предложение ...................................................................... 18Приложение 5. Проект договора ......................................................................................... 19Приложение 6. Информация о контрагенте ……………………………………….…….. 40

3

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

1. Общие условия

1.1. Приглашение делать Предложения.1.1.1. Настоящий документ представляет собой приглашение, адресованное

неопределенному кругу лиц, выступить с предложениями в отношении выполнения работ по реконструкции системы электроснабжения на объектах ОАО «Аэрофлот» (далее – Предложения) в соответствии с Техническим заданием (приложение 3) и настоящим Приглашением. Настоящее Приглашение не является офертой (за исключением положений пункта 5.3 относительно заключения соглашения о конфиденциальности) или приглашением принять участие в торгах и имеет целью довести до Участников заинтересованность Заказчика в заключение договоров подряда и предложить Участникам сформулировать и представить Заказчику свои оферты (Предложения) в отношении таких договоров.

1.1.2. Процедура направления Предложений и рассмотрения представленных Предложений регулируется законодательством Российской Федерации и положениями Приглашения. Настоящее Приглашение не должно расцениваться в качестве объявления о проведении торгов и, соответственно, статьи 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие порядок заключения договоров на конкурсе/аукционе, к настоящему Приглашению не применяются.

1.2. Соответствие Приглашению делать Предложения.1.2.1. Представление Предложений является выражением согласия Участника со

всеми положениями настоящего Приглашения и представляет собой заявку на участие.1.2.2. Соответствие требованиям, изложенным в настоящем Приглашении,

является условием для подготовки Предложений. Однако Заказчик сохраняет за собой право по собственному усмотрению отклонить требование соответствия условиям Приглашения в отношении всех или любых Предложений.

1.2.3 Предложения не будут рассматриваться, если они не направлены в адрес Заказчика вместе со всей информацией, требуемой в соответствии с настоящим Приглашением, в срок и по адресу, указанному в Приглашении. Любые Предложения, которые будут получены после указанного времени, не рассматриваются и возвращаются невскрытыми соответствующему отправителю.

1.3. Право отказа. Изменения и дополнения.1.3.1. Заказчик сохраняет за собой право по собственному усмотрению

отказаться от принятия всех Предложений, сделанных в соответствии с настоящим Приглашением, а также аннулировать оценку Предложений. Заказчик не связывает себя обязательством принять любое или все из полученных Предложений.

1.3.2. В ходе переговоров Заказчика с предпочтительным Участником, выбранным им в соответствии с настоящим Приглашением, выдвижение условий изначально не входивших в настоящее Приглашение или Предложение Участника, не является контрофертой, а представляет собой исключительно предложение обсудить возможность включения такого условия в договор.

Отклонение одной из сторон такого дополнительного условия в ходе переговоров не считается отказом от заключения договора, а считается отклонением исключительно такого условия. По отклонению такого условия, стороны продолжают переговоры. Однако Заказчик оставляет за собой право после выбора предпочтительного Участника и начала переговоров в отношении заключения договора в любой момент прекратить переговоры с таким Участником и начать переговоры с другим предпочтительным Участником или отказаться от заключения договора,

4

включая, но, не ограничиваясь причиной неполучения необходимых корпоративных одобрений.

1.3.3. Заказчик не принимает претензий Участников, а также не несет никакой материальной или иной ответственности перед ними в связи с отказом принять или принятием любых или всех Предложений, а также в связи с прекращением переговоров

с предпочтительным Участником и отказом от заключения договора. Заказчик не обязан представлять каких-либо обоснований своего решения.

1.3.4. Заказчик вправе в любое время до окончательной даты представления Предложений внести изменения в документы, составляющие Приглашение, оформив их как дополнение или изменение. Такое дополнение или изменение будет считаться частью Приглашения после рассылки его Заказчиком всем получателям оригинала Приглашения.

1.3.5.. Ни выражение интереса Участника, ни представление Предложений и любых документов или другой информации, ни принятие их Заказчиком, ни любая корреспонденция, обсуждения, встречи или другой обмен информацией между Участником и Заказчиком, ни решение Заказчика относительно того, что Участник соответствует квалификационным требованиям настоящего Приглашения, не возлагают на Заказчика обязательства выбрать конкретного Участника в качестве лучшего, и не дают право Участнику на возмещение или компенсацию любых затрат или расходов, понесенных им в связи с выражением его интереса и представления Предложения в соответствии с настоящим Приглашением.

1.4. Расходы.1.4.1. Участники самостоятельно оплачивают все расходы, связанные с

представлением Предложений, включая, но не ограничиваясь, расходы по рассмотрению настоящего Приглашения и подготовку Предложений.

1.4.2. Заказчик несет расходы по составлению Приглашения и проведению анализа Предложений, включая, но не ограничиваясь, расходы на подготовку и рассылку Приглашения и рассмотрение представленных Предложений.

1.5. Этапы представления Предложений.1.5.1. Предложения представляются и рассматриваются в один этап.1.5.2. Участники представляют Предложения, включающие:квалификационную документацию Участника в соответствии с пунктом 3.3.1;коммерческое предложение в соответствии с пунктом 3.3.2.

2. Участники

2.1. Требования к Участникам.2.1.1. Предложения должны быть поданы юридическими лицами

(далее – Участники), учрежденными в соответствии с законодательством Российской Федерации или с законодательством других стран.

2.1.2. Участник не должен быть неплатежеспособным, находиться в процессе ликвидации или реорганизации, быть признан несостоятельным (банкротом). Также, относительно Участника не должно быть заявлено исков о признании несостоятельным (банкротом). Участником не может являться фирма, на имущество которой наложен арест по любым основаниям и (или) экономическая деятельность которой приостановлена.

2.1.3. Один Участник имеет право подать только одно Предложение.2.2. Статус Участника: Лицензии и одобрения.2.2.1. Лицо, которое представило Предложение, приобретает статус Участника

после получения и регистрации Предложения Заказчиком.

5

2.2.2. Участник должен представить в составе Предложения копии всех необходимых лицензий, сертификатов, одобрений и других разрешений государственных органов Российской Федерации и (или) иных стран (если применимо) для осуществления им или привлекаемыми им лицами деятельности, необходимой для выполнения принимаемых им на себя обязательств в соответствии с настоящим Приглашением, Предложением Участника и планируемым к заключению в соответствии с настоящим Приглашением договором.

3. Представление Предложений

3.1. Язык и экземпляры Предложения.3.1.1. Все представляемые Участниками документы и сведения, включая

Предложения, должны быть составлены на русском языке. Если какие-либо сведения или документы представляются на другом языке, они должны сопровождаться переводом на русский язык.

3.1.2. Предложения должны представляться в одном экземпляре.3.2. Адрес и способ доставки Предложений3.2.1. Предложения должны направляться с доставкой либо нарочным, либо

курьерской службой так, чтобы Предложения были получены Заказчиком не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени «25» сентября 2013 г.

Все полученные в надлежащие сроки Предложения будут вскрыты только по истечении указанного времени. Предложения, полученные после указанного времени, рассматриваться не будут и будут возвращены их отправителю в нераспечатанном виде.

3.2.2. Предложения представляются в запечатанном конверте с четким указанием реквизитов Участника, надежно прикрепленным к конверту, и должны содержать следующую надпись:

«Предложение в отношении:«Выполнение работ по реконструкции системы электроснабжения на объектах

ОАО «Аэрофлот».

Предложения должны направляться по адресу: Россия, 141426, Московская область, аэропорт Шереметьево-1, Корпус № 5, комн.309, департамент управления закупочной деятельностью ОАО «Аэрофлот».

3.3. Содержание квалификационной документации и Предложения.3.3.1. Квалификационная документация включает:1) оригинал Расписки Участника, заполненной по установленной форме

(приложение 1 к настоящему Приглашению);2) оригинал Анкеты Участника, заполненной по установленной форме

(приложение 2 к настоящему Приглашению);3) документы, подтверждающие статус Участника:– нотариально заверенные копии учредительных документов (устав,

учредительный договор, свидетельство о государственной регистрации);– выписки из решения органа управления Участника, к компетенции которого

отнесен вопрос об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора), об избрании (назначении) действующего единоличного исполнительного органа;

– заверенная руководителем Участника копия бухгалтерской отчетности за последние четыре квартала, а также копия последнего годового отчета с установленными пояснениями и приложениями, с отметкой налоговых органов о принятии;

6

– справка из налоговой инспекции по месту регистрации Участника об отсутствии или наличии задолженностей в бюджеты всех уровней и по обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды (требование не распространяется на Участников, являющихся нерезидентами Российской Федерации);

– заверенные руководителем организации сведения об отсутствии/наличии аффилированности Участника закупки с работниками ОАО «Аэрофлот» и их близкими родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры);

– заверенные руководителем организации сведения в отношении всей цепочки собственников Участника, включая конечных бенефициаров, а также в отношении состава исполнительных органов по форме приложения 6 к настоящему Приглашению;

– копии результатов аудиторских проверок (при наличии);– имеющиеся лицензии, квалификационные сертификаты (копии);– свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

3.3.2. Коммерческое предложение должно быть представлено по форме приложения 4 к настоящему Приглашению и включать в себя:

– понижающий коэффициент в формате сотых долей (например, 0,00);– стоимость работ с учетом понижающего коэффициента;– принятие Участником условий и редакции проекта договора (приложение 5) в

соответствии с Распиской по форме приложения 1;– копии свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);

– копии сертификатов соответствий и лицензий на поставляемое оборудование, выполняемые работы;

– состав аналогичных, ранее реализованных проектов, в том числе в ОАО «Аэрофлот»;

– подтверждение наличия необходимых ресурсов для выполнения принимаемых на себя обязательств в соответствии с настоящим Приглашением.

3.4. Стоимостные условия Предложения, порядок формирования цены договора.

3.4.1. Цена договора в предложении должна включать все необходимые виды расходов, налогов и других обязательных платежей;

3.4.2. Форма, сроки и порядок оплаты – согласно условиям приложенного проекта договора (приложение 5).

3.5. Вопросы по содержанию Приглашения.3.5.1. В случае возникновения каких-либо вопросов в отношении Приглашения,

Участники могут направить запрос на имя Заказчика в письменном виде по указанному в настоящем Приглашении факсу, электронной почте или с курьером. Вопросы считаются надлежащим образом направленными, если они получены не позднее 12 часов по московскому времени «23» сентября 2013 года.

3.5.2. Все ответы на вопросы общего характера будут направляться в письменном виде всем лицам, которым было предложено выступить с Предложением, без указания источника вопроса.

4. Рассмотрение Предложений

4.1. Регистрация Предложений.

7

4.1.1. Заказчик регистрирует все Предложения немедленно после их получения с указанием времени и даты их получения.

4.1.2. При необходимости Заказчик выдает расписку о получении конверта.4.2. Рассмотрение Предложений.4.2.1. Рассмотрение Предложений будет осуществляться в условиях полной

конфиденциальности до момента принятия решения Заказчиком. Участники или их представители не имеют права присутствовать при рассмотрении Предложений Заказчиком.

4.2.2. При рассмотрении Предложений будет учитываться только та информация, которая представлена в Предложениях.

4.2.3. При оценке будет определено, являются ли Предложения полными. Заказчик может, но не обязан обратиться с запросом к Участнику для пояснений, внесения необходимых дополнений и исправлений арифметических ошибок.

4.2.4. Внесение изменений в Предложение после его вскрытия не допускается. При этом, однако, разъяснения и уточнения, не меняющие суть предложения, могут быть приняты Заказчиком по его единоличному усмотрению. Заказчик оставляет за собой право запросить у любого из Участников уточнения их Предложений.

4.3. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие.4.3.1. Критериями оценки и сопоставления заявок являются:– наличие в полном объеме и оценка полученных квалификационных

документов по формальным критериям;– наилучшие условия, предлагаемые Участником с точки зрения цены, сроков

выполнения работ, условий оплаты и т.д.;– наличие свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);

– наличие разрешения на производство работ в режимной зоне аэропорта Шереметьево (при необходимости);

– соответствие предлагаемых критериев выполнения работ условиям, представленным в настоящем Приглашении

– принятие Участником существенных условий и редакции проекта договора Заказчика, являющегося приложением к настоящему Приглашению;

– срок, в который Участник готов приступить к исполнению договора и выполнению работ;

– надежность Участника и/или связанных с ним фирм в части выполнения своих обязательств по предыдущим проектам (качество работ, соблюдение условий и сроков их выполнения и т.д.);

– наличие у Участника собственной производственной базы и оперативность решения вопросов, возникающих в процессе производства работ;

– наличие аттестованного персонала из числа лиц, имеющих регистрацию в Москве или Московской области и являющихся гражданами Российской Федерации, опыт производства электромонтажных работ;

– наличие разрешений, сертификатов и лицензий на соответствующие виды работ, оборудование;

– наличие необходимого специализированного оборудования и техники;– местонахождение производственной базы, офиса и специалистов участника

в Москве или Московской области;– информация о реализованных Участником проектах по тематике настоящего

Приглашения за последние три года.

8

4.3.2. Результаты рассмотрения Предложений доводятся до сведения Участников. Такое извещение не является акцептом, влекущим заключение договора, или отклонением Предложения Участника, а выступает исключительно в качестве приглашения к переговорам, в ходе которых будут выработаны окончательные условия договора между Заказчиком и Участником.

4.4. Заключение договора.4.4.1. После выбора Заказчиком Участника, чье Предложение, по мнению

Заказчика, в максимальной степени отвечает целям, задачам и интересам Заказчика, такой предпочтительный Участник и Заказчик проведут переговоры об условиях и, если сочтут результаты переговоров приемлемыми для Сторон, подпишут соответствующий договор (или договоры) в соответствии с настоящим Приглашением и Предложением Участника.

4.4.2. В ходе переговоров стороны могут прийти к соглашению об изменении некоторых условий настоящего Приглашения или Предложения Участника. Ни одна из сторон не имеет права настаивать на изменении условий, изложенных в настоящем Приглашении или Предложении Участника, если другая сторона возражает против изменения таких условий, причем такое возражение не считается отказом от заключения договора и не влечет за собой прекращения переговоров.

4.4.3. Срок подписания договора Участником, Предложение которого признано наилучшим: не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты направления данного договора Участнику, а в случае не подписания – считать Участника уклоняющимся от заключения договора.

5. Заключительные положения

5.1. Все Приложения к настоящему Приглашению являются его неотъемлемой частью и составляют единый документ.

5.2. Конфиденциальная информация.5.2.1. Информация, которая будет представляться Участнику Заказчиком в связи

с настоящим Приглашением или в связи с заключением договора, предусмотренного в настоящем Приглашении и Предложении Участника, информация о том, что с Участником ведутся переговоры или обсуждения о возможном заключении договора с Заказчиком в соответствии с настоящим Приглашением, или о любых условиях или иных фактах, относящихся к такому возможному договору, включая его статус, должна расцениваться как принадлежащая Заказчику конфиденциальная информация (далее – Конфиденциальная информация). Конфиденциальная информация является коммерческой тайной Заказчика в смысле статьи 139 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.2.2. Участник соглашается с тем, что Конфиденциальная информация будет использоваться исключительно для целей рассмотрения настоящего Приглашения и составления Предложений Участника, а также переговоров с Заказчиком в отношении заключения договора в соответствии с настоящим Приглашением и Предложением. Участника. Такая Конфиденциальная информация будет сохраняться Участником в строгой конфиденциальности.

5.2.3. В случае направления Участником Предложения Заказчику, Участник подтверждает о своем согласии быть связанным условиями пункта 5.3 с Заказчиком и будет считаться заключенным соглашение о конфиденциальности на условиях пункта 5.3. Такое соглашение о конфиденциальности будет регулироваться правом Российской Федерации.

9

5.3. Недействительность каких-либо положений настоящего Приглашения в силу противоречия их императивным нормам законодательства Российской Федерации или по иному основанию не влечет за собой недействительности иных положений Приглашения, а также недействительность заключенных в соответствии с ним договоров.

10

Приложение 1к Приглашению делать предложение в отношении:

выполнения работ по реконструкции системы электроснабжения на объектах ОАО «Аэрофлот»

Распискапроцедуры запроса предложений: «Выполнение работ по реконструкции системы

электроснабжения на объектах ОАО «Аэрофлот»

(оформляется на бланке участника размещения заказа в качестве отдельного документа)

Дата, исх. номер

В конкурсную комиссию ОАО «Аэрофлот»на право заключения с ОАО «Аэрофлот» договора на ______________________

1. Изучив документацию о проведении запроса предложений на право заключения вышеупомянутого договора (приложение 5), а также применимые к данной процедуре законодательство и нормативные правовые акты ___________________________________________________

(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона) в лице, ________________________________________________________________________(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)

сообщает о согласии представить заявку на участие в запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в запросе предложений.

2. Настоящей заявкой на участие в запросе предложений сообщаем (декларируем), что в отношении ______________________________________________

(наименование участника запроса предложений (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе предложений и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников запроса предложений условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в запросе предложений юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. В случае, если по итогам в запроса предложений Заказчик предложит нам заключить договор, мы берем на себя обязательства подписать договор с ОАО «Аэрофлот» в соответствии с требованиями документации о проведении запроса

11

предложений и условиями наших предложений, в срок не позднее чем через 10 (календарных) дней со дня направления данного договора в наш адрес.

5. В случае, если мы будем признаны участником запроса предложений, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации о запросе предложений и нашим предложением о цене договора.

6. В случае, если мы будем признаны единственным участником запроса предложений, мы обязуемся подписать договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации о запросе предложений и по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении запроса предложений и документации о запросе предложений.

7. В случае признания нас победителями запроса предложений или принятия решения о заключении с нами договора в установленных случаях, и нашего уклонения от заключения договора, являющихся предметом запроса предложений, мы согласны с включением сведений о ______________________________________________________

(наименование участника запроса предложений)в Реестр недобросовестных поставщиков .

8. К настоящей заявке на участие в запросе предложений прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе предложений, согласно описи на _____стр.

9. Реквизиты:Адреса:- юридический: - фактический: Телефон ______, факс ______Электронный адрес:Получатель: л/с ОГРНИННКППБИК р/сч, наименование банка

________________________________ _____________________ _________________ (должность руководителя Участника) (подпись) (инициалы, фамилия)

« » ____________ 20__ г. М.П.

12



Анкета УчастникаПроцедуры закупки: «__________________________________________»

1. Полное и краткое наименование организации в соответствии с Уставом и организационно-правовая форма: ____________________________________________.__________________________________________________________________________

2. Юридические реквизитыСтрана регистрации

Юридический адрес

Фактический адрес

Телефон

Факс

E-mail

3. Банковские реквизитыИНН / КПП организации

ОГРН

№ расчетного счета

Наименование Банка

Корр. счет

БИК

4. Регистрационные данныеДата, место и орган регистрацииУчредители

Профиль деятельности

ОКПО

13

ОКВЭД5. Прилагаемые документы:– свидетельство о государственной регистрации (копия);– Устав (Положение), учредительный договор (копии);– лицензии (копии).6. Краткая историческая справка о деятельности организации - приложить.7. Финансовое положение организации.– балансовые отчеты с отметкой налоговой инспекции (копии);– справка об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней и

внебюджетными фондами, заверенная налоговым органом (копия);– справки об оплаченном уставном капитале (копии);– материалы аудиторских проверок (копии).8. Контактное лицо – _________________________. (фамилия, имя, отчество).

Телефон, факс, e-mail.

Настоящим Участник подтверждает правильность всех данных, указанных в Анкете и согласие со всеми условиями, изложенными в «Приглашении делать предложение в отношении выполнения работ по реконструкции системы электроснабжения на объектах ОАО «Аэрофлот».

Руководитель организации _______________________ _______________ (подпись) (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _______________________ _______________ (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

14



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

№ п/п

Перечень основных требований Содержание требований

1 Наименование работ Выполнение работ по реконструкции системы электроснабжения на объектах ОАО «Аэрофлот»

2 Заказчик ОАО «Аэрофлот –российские авиалинии»3 Адрес выполнения работ Аэропорт Шереметьево-1, 2, помещения

трансформаторных подстанций и электрощитовых.

4 Основание для разработки технического задания

План капитальных вложений на 2013 годп.2.6 Реконструкция системы электроснабжения на объектах ОАО «Аэрофлот». Выполнение технических условий ОАО «МАШ» № 260 от 03.05.12 и № 262 от 04.03.12Реализация проекта: «Реконструкции системы электроснабжения на объектах ОАО «Аэрофлот»

5 Сведения об участке строительства в соответствии с Актом разрешенного использования

Аэропорт Шереметьево-1, 2, помещения трансформаторных подстанций и электрощитовых

6 Функциональное назначение и тип здания

Здания трансформаторных подстанций и электрощитовых ОАО «МАШ» и ОАО «Аэрофлот»

7 Сроки начала и окончания строительства, в т.ч. первой очереди

III – IV квартал 2013 г.

8 Источник финансирования строительства

Бюджет ДСЭЗС – КВ 2013 г.

9 Категория сложности объекта Отсутствует

15

10 Исходно-разрешительная документация

- технические условия ОАО «МАШ»;

проект:«Реконструкции системы электроснабжения на объектах ОАО «Аэрофлот»-

11 Основные требования к выполнению работ (СНиП, ГОСТ, нормативные документы и т.д.)

При выполнении работ руководствоваться следующими документами:ПУЭ «Правила устройства электроустановок», изд.7;ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;МПОТ(ПБ)ПЭЭ РМ-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности и Российской Федерации» и другими действующими документами.

12 Описание работ:-виды и условия выполняемых работ

. Перед началом работ оформить допуск командированного персонала для производства работ на объекте в соответствии с требованиями ПТЭЭП глава 1,7, МПОТ (ПБ) ПЭЭ глава 12. 2. Выполнить строительно-монтажные, электромонтажные и монтажные работы в соответствии с данными ТЗ, согласованным проектом и требованиями нормативной документации.3. Провести наладку оборудования. Разработать и утвердить инструкции по эксплуатации смонтированного оборудования, провести обучение обслуживающего и эксплуатационного персонала.4. Провести индивидуальные испытания оборудования и комплексное опробование в течение 72 часов.5. По окончании монтажных работ и наладки системы представить в ДСЭЗС: - Копии сертификатов соответствия на оборудование, установочные изделия и кабельную продукцию, подлежащих обязательной сертификации и сертифицированных в системе сертификации ГОСТ Р;

При выполнении работ руководствоваться:- актами разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между ОАО «МАШ» и ОАО «Аэрофлот»;

16

- техническими условиями СЭСТОП ОАО «МАШ» на организацию расчетных узлов учета и внедрению системы АСКУЭ;- техническими условиями на организацию замены трансформаторов тока по объектам;- планами помещений трансформаторных подстанций (при необходимости получить в ОАО «Аэрофлот»).

13 Исполнительная документация (состав, условия передачи и т.д.), паспорта и сертификаты

По окончанию монтажных работи получению необходимых согласований заинтересованных сторон предоставить заказчику комплект исполнительной документации по всем разделам, технический отчет с испытаниями и измерениями представить в объеме требований ПУЭ и ПТЭЭП в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде на СД-диске (текстовая часть в формате Microsoft Word, графическая в AutoCAD), а также комплект паспортов и сертификатов на применяемое оборудование и материалы. Исполнительная документация и технический отчет представляется в сброшюрованном виде.

17



Форма представления коммерческого предложения

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ!!!)

Стоимость работ ____________________________________________________________ (предмет договора)

№п/п Наименование работ Ед.

изм. ОбъемСтоимость за

единицу (руб. без НДС)

Общая стоимость

(руб. без НДС)

Срок выполнения

работ (календарные

дни)123……n

ИТОГО:Понижающий коэффициентНДС 18%Предлагаемая стоимость договора*, руб. с учетом НДС*Стоимость договора определяется путем умножения понижающего коэффициента на максимальную стоимость работ

П р и м е ч а н и е : 1. К коммерческому предложению прилагается расшифровка стоимости работ в виде сметы, выполненной в ТСН-2001.2. При необходимости авансирования работ указать размер аванса с обоснованиями.

Стоимость работ _____________________________________________________ (предмет договора)

не превышает _________________ руб. ____ коп., в том числе НДС 18 % _______ руб.

Руководитель организации _______________________ _______________ (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

18



ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР на выполнение строительных и монтажных работ

г. Москва «___» __________ 20___ г.

Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» (далее – ОАО «Аэрофлот») в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________________, действующего на основании доверенности от ______ № ______, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, _______________________________ (далее по тексту _____________________), в лице ____________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить строительные и монтажные работы по _____________________________________, расположенному _______________, в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Договору).1.2. Результатом выполнения работ по настоящему Договору является ________________.1.3. Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. Права и обязанность Сторон

2.1. Подрядчик обязан:2.1.1. Своевременно и с надлежащим качеством выполнить работы,

предусмотренные Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Договору), и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора в срок, установленный графиком производства работ (приложение № 2 к настоящему Договору).

2.1.2. В трёхдневный срок с момента подписания настоящего Договора представить свидетельство, выданное саморегулируемой организацией, о допуске к работам, подлежащим выполнению в рамках настоящего Договора.

2.1.3. Перед началом работ оформить допуск командированных работников согласно нормативных документов.

19

2.1.4. Не передавать проектную документацию, полученную от Заказчика, третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

2.1.5. При проведении работ обеспечить соблюдение внутреннего трудового распорядка Заказчика, осуществлять работы в условиях действующего предприятия Заказчика, с соблюдением требований внутриобъектового режима.

2.1.6. В пределах средств, предусмотренных настоящим Договором, с начала производства работ до сдачи объекта выполнить ограждение, освещение и организовать охрану объекта, в том числе с привлечением специализированных охранных организаций.

2.1.7. Осуществить разметку объектов на строительной площадке.2.1.8. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ

материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики с внесением данных в журнал входного контроля.

2.1.9. Поставить на строительную площадку все предусмотренные техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Договору) и настоящим Договором необходимые для строительства материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

2.1.10. Выполнить временные подключения к источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации, к действующим системам теплоснабжения, подачи сжатого воздуха, пара для обеспечения выполнения строительно-монтажных, специальных и пуско-наладочных работ. Обеспечить соблюдение всеми работниками Подрядчика, субподрядчиками и работниками субподрядчиков требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, по защите зеленых насаждений, к допустимому уровню шума при выполнении работ в ночное время, сохранения в надлежащем виде земли и водоемов на строительной площадке и прилегающей территории, соблюдение на стройплощадке и прилегающей территории правил санитарии.

2.1.11. Подготовить и представить на согласование Заказчику график завоза на площадку оборудования, материалов и выполнения отдельных видов работ. Получить необходимые разрешения, согласовать порядок ведения работ с органами государственного надзора и другими заинтересованными организациями.

2.1.12. Возвести и обеспечить нормальную эксплуатацию всех предусмотренных временных зданий и сооружений.

2.1.13. Организовать временное освещение строительной площадки и рабочих мест при необходимости выполнения работ в темное время суток или недостаточности естественного освещения на месте выполнения строительных и монтажных работ.

2.1.14. Обеспечить необходимый температурный режим в зоне выполнения, при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д.

2.1.15. Назначить приказом в течение 3 (трёх) календарных дней с момента подписания настоящего Договора своих представителей, ответственных за производство работ, с указанием предоставленных им полномочий и информировать об этом Заказчика. В письменном виде согласовывать место, время, характер работ с представителями Заказчика. Полномочия представителя должны быть надлежащим образом оформлены (доверенность, приказ о приёме на работу к Подрядчику) и предоставлены в течение 3 (трёх) календарных дней с момента подписания настоящего Договора Заказчику. Подрядчик гарантирует получение согласия на обработку Заказчиком персональных данных работников, информация о которых передана Заказчику в рамках настоящего Договора.

20

2.1.16. Проводить предусмотренные действующими нормативами опробования и испытания конструкций, инженерного и технологического оборудования и систем, монтируемых в процессе производства работ по настоящему Договору.

2.1.17. Разработать и утвердить проекты производства работ, технологические карты строительных процессов и т.д.

2.1.18. Организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и временных дорог и площадок для складирования материалов открытого хранения на весь период строительства. В случае повреждения данных объектов осуществить их ремонт за свой счет.

2.1.19. Вести журнал производства работ, специальные и другие необходимые журналы и документацию.

2.1.20. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений требований СНиП и технического задания (приложение № 1 к настоящему Договору).

2.1.21. Обеспечить своих работников при нахождении на объекте Заказчика чистой и аккуратной специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты.

2.1.22. Ежемесячно представлять Заказчику отчетную документацию о ходе выполнения работ.

2.1.23. Представлять Заказчику документы в порядке и составе, определенном в п. 3.2 настоящего Договора.

2.1.24. Не позднее 3-х дней до даты заключения договора на субподряд для выполнения работ по настоящему Договору, в случае привлечения субподрядной организации, предоставить Заказчику следующие сведения: наименование субподрядной организации, организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН, юридический адрес, данные исполнительного органа, перечень видов работ.

2.1.25. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика и субподрядчиков нарушения правил выполнения строительно-монтажных работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и других упущений.

2.1.26. Устранить за свой счет все выявленные в процессе работ и после их завершения в период гарантийного срока дефекты в возможно короткие сроки, но не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения замечаний представителя Заказчика в письменном виде и органов надзора за качеством строительства и инспектирующих служб, привлекаемых для приемки объекта в эксплуатацию.

2.1.27. Информировать заранее (не менее чем за 5 (пять) календарных дней) Заказчика в письменном виде об окончании работ на объекте и подготовить работу комиссии по их приёмке.

2.1.28. В течение 10 рабочих дней после подписания акта приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию (по форме приложения № 3 к настоящему Договору) освободить строительную площадку от временных зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, неиспользованных материалов и конструкций, строительного мусора.

2.1.29. Немедленно уведомить представителя Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход строительства объекта, качество работ, сроки завершения работ, или недостижение, указанных в технической документации характеристик и показателей объекта строительства.

2.1.30. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации,

21

безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.31. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику сразу после обнаружения таких обстоятельств.

2.1.32. Осуществлять производство работ по настоящему Договору в соответствии с требованиями действующих правовых и нормативных актов, строительных и санитарных норм и правил.

2.1.33. Обеспечить подготовку полных комплектов исполнительной документации, предусмотренных действующими нормативами, в том числе акты, схемы, съёмки, заключения лабораторий и прочее.

2.1.34. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком разногласий по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу возложены на Подрядчика.

2.1.35. Не позднее даты подписания настоящего Договора Подрядчик обязан представить Заказчику сведения в отношении всей цепочки своих собственников (выгодоприобретателей), включая конечных бенефициаров, а также в отношении состава исполнительных органов по форме приложения № 4 к Договору, с предоставлением подтверждающих документов.

В случае каких-либо изменений в указанной цепочке собственников, в том числе конечных бенефициаров, или в составе исполнительных органов Подрядчика последний обязан незамедлительно уведомлять об этом Заказчика с приложением подтверждающих документов.

В случае нарушения обязательств по данному пункту или отказа от их выполнения Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор), уведомив об этом Подрядчика за 3 календарных дня до даты расторжения.

2.2. Подрядчик имеет право:2.2.1. Требовать своевременной приемки работ Заказчиком по настоящему

Договору и документации, оформленной в установленном порядке и в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

2.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Договора.

2.2.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.5. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору.

2.3. Заказчик обязан:2.3.1. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего

Договора своего представителя, ответственного за контроль исполнения работ по настоящему Договору, известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием предоставленных ему полномочий.

2.3.2. Сообщать Подрядчику о недостатках, выявленных в ходе выполнения работ на месте путем составления акта, протокола или предписания.

22

2.3.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.

2.3.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 2.1.29 настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

2.3.5. Оказать содействие в доступе техники и работников Подрядчика (согласно утвержденному Подрядчиком списку) на объект с оформлением пропусков за счет самого Подрядчика.

2.4. Заказчик имеет право:2.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств

в соответствии с настоящим Договором, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

2.4.2. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.2.4.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии

выполняемых работ.2.4.4. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом

оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Договору) и настоящим Договором.

2.4.5. Осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком на строительную площадку оборудования, инвентаря, материалов и конструкций, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производить испытание образцов для подтверждения поставленного товара представленным сертификатам качества.

2.4.6. Обеспечивать контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых по настоящему Договору работ, учет всех выявленных нарушений и отступлений от технического задания (приложение № 1 к настоящему Договору).

2.4.7. Подтверждать соответствие качества выполненных работ требованиям строительных норм и правил в журнале производства работ, осуществлять приемку скрытых работ в целом или отдельных этапов. Давать разрешение на продолжение работ или проведение предусмотренных регламентом испытаний.

2.4.8. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Договору), отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, представитель Заказчика дает предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных нарушений, устанавливает сроки устранения этих нарушений (дефектов) и делает соответствующую запись в журнал производства работ.

2.4.9. Определять порядок приемки объекта в эксплуатацию и утверждать состав необходимых для этого комиссий.

2.4.10. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

2.4.11. Отказать в оплате за выполненные работы, не предусмотренные настоящим Договором.

23

3. Порядок, сроки выполнения и приёмки работ

3.1 Сроки выполнения работ по настоящему Договору определены в графике производства работ (приложение № 2 к настоящему Договору), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2 Ежемесячно, не позднее 25 числа отчетного месяца, подрядчик направляет Заказчику на согласование перечень оборудования (по форме приложения № 5 к настоящему Договору) и на утверждение Акт приемки выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, Справку о стоимости работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, составленные на основании журнала по унифицированной форме № КС-6а, график производства работ на следующий месяц, а также комплект исполнительной документации на выполненные работы (акты скрытых работ, приемки отдельных этапов работ и/или систем, сертификаты на материалы, исполнительные схемы и чертежи, заключения лабораторий и т.д.).

3.3 Заказчик в течение 5 рабочих дней после получения документов, указанных в п. 3.5, должен рассмотреть и подписать их либо направить свои мотивированные возражения.

3.4 Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Заказчика. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдение требований проектной документации, технического задания (приложение № 1 к настоящему Договору) и строительных норм и правил.

3.5 Подрядчик передает Заказчику за 7 (семь) календарных дней до подписания акта приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию (по форме приложения № 3 к настоящему Договору) 4 (четыре) экземпляра исполнительной документации на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде.

3.6 При отсутствии комплекта исполнительной документации на выполненные работы (акты скрытых работ, приемки отдельных этапов работ и/или систем, сертификаты на материалы исполнительные схемы и чертежи, заключения лабораторий и т.д.), работы, предъявленные к оплате, считаются неисполненными и оплате не подлежат.

3.7 После завершения выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.

3.8 Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 3.7 настоящего Договора, Подрядчик предоставляет Заказчику полный комплект отчетной документации оформленный в соответствии с действующим законодательством и нормативами, и акт приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию (по форме приложения № 3 к настоящему Договору), подписанный Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах. Не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения от Подрядчика указанных документов Заказчик совместно с Подрядчиком рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре и отчетной документации.

3.9 В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет. Для проверки

24

соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

3.10 В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение одного рабочего дня обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика недостатки, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный, подписанный Подрядчиком акт приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

3.11 В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок Заказчиком будет принято решение, что Подрядчик устранил недостатки (выполнил доработки) в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно предоставления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и утверждает 2 (два) экземпляра акт приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию, один из которых направляет Подрядчику.

3.12 Утвержденный Заказчиком и подписанный Подрядчиком акт приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию, полный комплект отчетной документации, оформленный в установленном порядке и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет

на оплату стоимости настоящего Договора являются основанием для окончательной оплаты Подрядчику выполненных работ.

3.13 В течение 7 календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора и по исполнению всех обязательств по настоящему Договору в полном объёме подписывается двусторонний акт о закрытии Договора (по форме приложения № 6 к Договору).

3.14 Право собственности на законченные работы переходит к Заказчику начиная с момента подписания обеими уполномоченными Сторонами Акта приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию (по форме приложения № 3 к настоящему Договору).

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена на основании сметного расчета (по форме приложения № 7 к настоящему Договору) и составляет _________________________________________ рублей.

Указанная сумма является твердой договорной ценой настоящего Договора и включает в себя стоимость оборудования, материалов, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.4.2. Аванс составляет _________________________________________________рублей.4.3. Документы на оплату по выполненным работам, подписанные и утвержденные Заказчиком, принимаются им до 30-го числа текущего календарного месяца при условии соблюдения п. 3.5 настоящего Договора. В случае непоступления документов на оплату до указанной даты приём документов, а также их оплата переносятся на следующий календарный месяц.

25

4.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком на основании и в пределах надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами перечня оборудования (по форме приложения № 5 к настоящему Договору), акта о приёмке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), а при окончательной оплате, акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию (по форме приложения № 3 к настоящему Договору) и полного комплекта отчетной документации, оформленной в установленном порядке в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения Заказчиком счетов и счетов-фактур при условии соблюдения п. 4.3 Договора, путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Оплата выполненных работ производится за вычетом аванса.4.5. Счет-фактура выписывается Подрядчиком в соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации. 4.6. Датой платежей считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. Обязательства по оплате считаются исполненными Заказчиком в полном объеме и надлежащим образом с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Заказчик несет ответственность в размере реального ущерба, причиненного Подрядчику таким неисполнением/ ненадлежащим исполнением обязательств, кроме случаев просрочки оплаты выполненных работ.

5.2. В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик направляет Заказчику уведомление о просрочке оплаты работ. Если Заказчик по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента получения указанного уведомления не исполнит своих обязательств по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени за весь период просрочки в размере __% от суммы, срок оплаты которой нарушен (сумма задолженности), за каждый день просрочки платежа, но всего не более __% от суммы задолженности.

5.3. Подрядчик несет ответственность за качество работ, включая возмещение убытков, причиненных Заказчику и/или третьим лицам при использовании результатов работ (установленного оборудования).

5.4. Подрядчик несёт ответственность за любой ущерб, причиненный имуществу Заказчика или третьих лиц в ходе выполнения работ по Договору в результате действий/ бездействия Подрядчика (его работников/ субподрядчиков).

5.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. Гарантийный срок на материалы и оборудование определяется согласно паспорту производителя (завода-изготовителя), но в любом случае не может составлять менее __ месяцев с даты подписания Заказчиком акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию (по форме приложения № 3 к настоящему Договору), при которых были использованы материалы/установлено оборудование.

5.6. Подрядчик несет ответственность за предоставление (установку на объекте Заказчика) материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц или не прошедших надлежащее таможенное оформление, и обязан возместить Заказчику убытки, причиненные в результате предъявления Заказчику (удовлетворения Заказчиком) соответствующих претензий третьих лиц или в результате изъятия таких материалов и оборудования государственными

26

органами. Срок возмещения убытков – 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.

5.7. В случае несоблюдения Подрядчиком сроков исполнения своих обязательств (сроков, установленных графиком производства работ) Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере __% от стоимости невыполненных/несвоевременно выполненных обязательств (работ) за каждый день просрочки. Пеня начисляется с даты начала просрочки выполнения обязательства и уплачивается Подрядчиком при условии направления Заказчиком письменного требования (претензии) об уплате пени.

5.8. Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет устранение дефектов, выявленных в процессе производства работ, их приемки или в период гарантийного срока, установленного на результаты работ, который составляет __ месяцев с даты подписания акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию (по форме приложения № 3 к настоящему Договору).

5.9. В случае несоблюдения Подрядчиком предусмотренных настоящим Договором сроков устранения замечаний и недостатков Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере _____ % от стоимости работ по Договору. Пеня начисляется с даты начала просрочки устранения недостатков и уплачивается Подрядчиком при условии направления Заказчиком письменного требования (претензии) об уплате пени.

5.10. Все штрафные санкции, наложенные на Заказчика уполномоченными органами в связи с деятельностью Подрядчика по настоящему Договору (несоблюдение порядка производства работ, нарушение правил безопасности и т.п.), будут полностью компенсироваться Подрядчиком в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.

5.11. Подрядчик несет ответственность за выполнение своими работниками, субподрядчиками и работниками субподрядчиков требований правил охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Если в результате действия/бездействия указанных работников (субподрядчиков) их здоровью/жизни будет нанесен вред, Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет урегулировать претензии пострадавших, а также возместить Заказчику суммы всех штрафных санкций, наложенных на него уполномоченными государственными органами в связи с такими инцидентами в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.

5.12. В случае если в результате действия/бездействия Подрядчика (его субподрядчиков) или воздействия дефекта результатов работ/оборудования, возникшего в результате действий/ бездействия Подрядчика (его субподрядчиков), здоровью или жизни иных людей будет нанесен вред (в т.ч. в течение гарантийного срока на результаты работ), Подрядчик обязан возместить Заказчику все убытки, понесенные им в результате урегулирования претензий пострадавших (членов их семей) как в добровольном, так и в судебном порядке, а также возместить суммы всех штрафных санкций, наложенных на Заказчика уполномоченными государственными органами в связи с такими инцидентами. Срок возмещения убытков – 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.

27

5.13. В случае просрочки выполнения работ по какому-либо из этапов более чем на __ календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от приемки результатов работ, расторгнуть Договор, а также потребовать уплаты штрафной неустойки в размере ___% от стоимости работ и возмещения убытков в сумме, не покрытой неустойкой. При этом Подрядчик обязан вернуть Заказчику денежные средства, полученные в оплату невыполненных работ в течение 10 дней с момента получения уведомления Заказчика об отказе от приемки работ/ о расторжении Договора. Датой отказа от приемки работ/расторжения Договора считается дата направления указанного уведомления Заказчиком, если иное не указано в уведомлении.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение своих обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе – ОНС), то есть чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия Договора, на которые затронутая ими Сторона (далее – Затронутая сторона) не может реально воздействовать и которые она не могла реально предвидеть (в том числе наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные бедствия, войны и военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта, изменения законодательства). Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты и прочие). Сбои/перерывы в работе используемого Затронутой стороной оборудования и/или программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются ОНС, только если они вызваны действием природных и/или техногенных факторов и не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или третьих лиц.

6.2. Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех) календарных дней с момента наступления ОНС уведомить в письменном виде другую Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия, по возможности дать оценку их влияния на исполнение (включая срок исполнения) обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое уведомление невозможно в силу действия таких обстоятельств. По прекращении действия ОНС Затронутая сторона обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону, с указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по Договору.

6.3. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает Затронутую сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

6.4. По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана предоставить официальный документ, выданный компетентным государственным органом или организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся ОНС.

6.5. Возникновение ОНС продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, с учетом разумного срока для устранения их последствий, если Стороны не договорились об ином.

6.6. В случае если ОНС и их последствия будут продолжаться более месяца, то каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать расторжения Договора. При этом каждая из Сторон вправе требовать от другой

28

Стороны всего полученного по Договору, если из существа Договора следует или он содержит условие о том, что эта Сторона заинтересована только в полном исполнении Договора и вправе отказаться от Договора, если возможно только частичное исполнение Договора.

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, применяется к правоотношениям Сторон, возникшим с _____________, и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств, но не позднее ___________________.

7.2. Период выполнения работ по настоящему Договору устанавливается графиком производства работ (приложение № 2 к настоящему Договору).

7.3. Настоящий Договор может быть продлен Сторонами путем подписания двустороннего соглашения, подписанного представителями и скрепленного печатями обеих Сторон.

8. Изменение и расторжение Договора

8.1. Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут по взаимному согласию Сторон путём подписания двустороннего соглашения, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрена возможность изменения условий в одностороннем порядке. Несоблюдение письменной формы, а также отсутствие подписи уполномоченного представителя или печати одной из Сторон влечёт недействительность соглашения об изменении или расторжении Договора.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Заказчика при условии направления другой Стороне письменного уведомления о расторжении не менее чем за _______ календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

8.3. В случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика последний уплачивает неустойку в размере ___ % от стоимости невыполненных обязательств (работ) и возмещает Заказчику убытки, причинённые досрочным расторжением Договора и не покрытые неустойкой.

8.4. Все взаиморасчёты Сторон должны быть завершены в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты расторжения Договора.

8.5. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до даты расторжения.

9. Конфиденциальность

9.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять меры к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной конфиденциальной информации.

9.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения настоящего Договора и содержащая в том числе, но не ограничиваясь этим: коммерческую тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом информацию или информацию, которая в момент передачи обозначена передающей

29

ее стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с указанием полного наименования и адреса места нахождения ее обладателя.

9.3. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, что не влечет за собой наступление ответственности за ее разглашение.

9.5. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют в течение срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением) настоящего Договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров.

10.2. В случае недостижения согласия путем переговоров Стороны урегулируют споры, указанные в п. 10.1, в досудебном (претензионном) порядке.

10.3. Претензия предъявляется в письменной форме. В претензии излагается мотивированное требование заявителя.

10.4. Претензия направляется по месту нахождения (месту жительства) адресата по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку.

10.5. В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном удовлетворении требований другой Стороной либо неполучения ответа в течение 30 календарных дней с даты направления претензии заявитель претензии вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

11. Прочие условия

11.1. После подписания настоящего Договора все предварительные соглашения, переговоры и переписка по вопросам, касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

11.2. В случае изменения своих адресов (места нахождения, почтового), банковских реквизитов каждая из Сторон обязана в пяти дневный срок уведомить об этом другую Сторону и несет риск последствий, вызванных отсутствием у другой Стороны указанных сведений. Указанные изменения вступают в силу для другой Стороны с даты их получения.

11.3. Любое уведомление, сообщение или информация, связанные с исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, направляются Сторонами в письменном виде в адрес места нахождения (места жительства) другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку, а также могут передаваться по электронной почте. Уведомления, сообщения или информация, переданные посредством электронной почты, считаются доставленными с момента их направления, а направленные курьером или по почте – с момента их получения адресатом. Указанные уведомления могут быть продублированы по факсу № __________.

11.4. Подрядчик не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия

30

Заказчика.11.5. Права и обязанности Сторон, прямо не предусмотренные в настоящем

Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

приложение № 1 – «Техническое задание»; приложение № 2 – «График производства работ»; приложение № 3 – Форма «Акт приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию»;приложение № 4 – Форма «Информация о контрагенте»;приложение № 5 – Образец перечня оборудования;приложение № 6 – Форма «Акт о закрытии Договора»;приложение № 7 – «Сметный расчет».

12. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик: Подрядчик: ОАО «Аэрофлот»Адрес места нахождения: _______________________119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10Адрес для корреспонденции:119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10Тел.: (499) 500-68-68, (499)500-68-69, факс: (499) 500-68-67e-mail _________________________.ИНН 7712040126, р/с 40702810400020106099 в ОАО «Сбербанк России» г. Москвык/с 30101810400000000225 БИК 044525225 КПП 997650001

От Заказчика: От Подрядчика:

Должность Должность

_________________ Инициалы, фамилия ________________ Инициалы, фамилия

М.П. М.П.

31

Приложение № 1к Договору от «___»__________20__г.№_____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№п

п/п

Перечень основных требований Содержание требований

1 Наименование работ

2 Заказчик ОАО «Аэрофлот»

3 Адрес выполнения работ

4 Основание для разработки технического задания

5

Техническая характеристика объекта (площадь, этажность, назначение и т.д.)

6Основные требования к

выполнению работ (СНиП, ГОСТ, нормативные документы и т.д.)

7 Описание работ- виды и условия

выполняемых работ;- тип, вид применяемого

оборудования, материалов и т.д.;- требования к технологии

производства работ;- требования по

безопасности;- требования по

надежности;- условия эксплуатации;- специальные условия и

32

т.д.

8 Особые условия выполнения работ

9

Исполнительная документация (состав, условия передачи и т.д.), паспорта и сертификаты



_________________ Инициалы, фамилия ________________ Инициалы, фамилия

М.П. М.П.

33


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

№ п/п

Наименование работ и затрат Срок начала выполнения работ

Срок окончания

выполнения работ

1 2 3 4

1

2

…



_________________ Инициалы, фамилия _________________Инициалы, фамилия

М.П. М.П.

34


УТВЕРЖДАЮ____________Должность____________Инициалы, фамилия «__» ___________ 20___ г.

«_______» ___________ АКТприёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию

___________________________________________(наименование объекта/работ)

«____» __________________г.

Приёмочная комиссия, назначенная ОАО «Аэрофлот» указанием от « » ______________20____г. №__________ в составе:

председатель – представитель Заказчика (застройщик) ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)члены комиссии – представители:Заказчика

:_________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)Подрядчика:

_________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)Установила:1. Подрядчиком

_______________________________________________________________________(наименование организации)

_________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)2. Работы по ____________выполнены на основании

______________________________________ 3. Работы осуществлялись Подрядчиком, выполнившим

__________________________________(виды работ)

4. Документация в составе_____________________________________ разработана организацией __________________________________________________________________________________________

5. Работы производились по ___________________________________________________________

(наименование документа/проекта)

6. Проектная документация утверждена _________________________________________________

(заполняется при наличии проектной документации)

36

7. Рабо осуществлены в сроки:_________________________________________________________

8. Комиссии представлена следующая документация в объёме, предусмотренном __________________________________________________________________________________________

(перечень руководящих, нормативных и других документов) 9. Предъявленные к приёмке работы:

______________________________________имеют следующие основные технические показатели:__________________________________________________

Решение приёмочной комиссии:Предъявленные к приёмке

работы:__________________________________________________________

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приёмочной комиссии ________________________________________(Инициалы, фамилия)

(подпись)Члены приёмочной комиссии:

____________________________________________(Инициалы, фамилия (подпись)

____________________________________________(Инициалы, фамилия)

(подпись)От Заказчика: От Подрядчика:


_________________ Инициалы, фамилия _________________Инициалы, фамилия

М.П. М.П.

37


Информация о контрагенте

№

Наименование контрагента(ИНН, вид деятельности)

Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные

существенные условия)

№

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров

(в том числе конечных)

ИНН

ОГРН

Наименов

ание контраге

нта

Код

ОКВЭД

Фамилия, имя,

отчество руководителя

Орган и номер

документа, удосто-

веряющего

личность руководит

еля

Номер

и дата

Предмет

договора

Цена

(млн.

руб.)

Срок

действия

Иные

сущест-венные условия

ИНН

ОГРН

Наименов

ание/ ФИО

Адрес места

нахождения/ адрес

регистрации

Серия и номер документа,

удостоверяющего

личность(д

ля физичес-кого лица)

Руководите

ль/ участник/ акционер/ бенефици

ар/ данные об исполнитель-ном органе

Информация о

подтверждающих

документах

(наименование,

реквизиты и т.д.)

1 1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

38

1.1.3.1

…1

.21

.2.1…

Должность, ФИО руководителя контрагента _______________________Печать подпись /дата/Примечание. В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/ акционеры; в отношении учредителей/ акционеров,

являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных бенефициаров:1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)

и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициара (1.1.3.1)

От Заказчика: От Подрядчика:Должность Должность_________________ Инициалы, фамилия __________________ Инициалы, фамилияМ.П. М.П.

39


ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ№_________________

к Договору №_____ от _____________

№п

/п

Наименование

смонтированного

оборудования

(марка, модель и др.)

Ед. измерения

Количество

Стоимость единицы оборудования

,руб.

без НДС

ВСЕГО стоимость

оборудования, руб. без НДС

12……n

ИТОГОНДС – 18%

ВСЕГО с НДС

Согласовано с представителями Заказчика:_____________________________ Инициалы, фамилия_____________________________ Инициалы, фамилия

Согласовано с представителями Подрядчика:_____________________________ Инициалы, фамилия_____________________________ Инициалы, фамилия



_________________ Инициалы, фамилия __________________ Инициалы, фамилия

М.П. М.П.




М.П. М.П.

40


А К То закрытии Договора

№ ___ от ______________

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе представителей Заказчика:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

и представителей Подрядчика: ___________________________________________________

составили настоящий акт о том, что Подрядчик сдал, а Заказчик принял работы по

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ по Договору № ___ от __________________

Работы выполнены в полном объеме в соответствии с ____________________________________________________________________________.

Стоимость выполненных работ составила __________________________________ руб. ____________________________________________________________ руб. _______ коп. ,

сумма прописьюв т. ч. НДС 18 % _____________________________________________ руб.

_______ коп. .Работы включают в себя стоимость монтажных и пусконаладочных работ,

исполнительной документации и исключительных прав на нее, оборудования и материалов, сдачи работ и получение акта допуска в эксплуатацию.

Работы выполнены с надлежащим качеством и в установленные Графиком производства работ сроки.Все взаиморасчеты между Сторонами произведены полностью. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.

Согласовано от Заказчика:_________________________ Инициалы, фамилия_________________________ Инициалы, фамилия




М.П. М.П.

43




М.П. М.П.


СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ п/п

Наименование работ и затрат

Ед. измерения

Кол - во

Стоимость 1

единицы, руб. (без НДС)

Общая стоимость

руб. (без НДС)

1

2

3

Итого:НДС 18%

Итого с НДС

43

44




М.П. М.П.

44

Приложение 6к Приглашению делать предложение в отношении

выполнения работ по реконструкции системы электроснабжения на объектах ОАО «Аэрофлот»(обязательное)

Информация о контрагенте

№ Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)

№ Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)

ИНН ОГРН Наименование контраген та

Код ОКВЭД Фамилия,имя, отчество руководител я

Орган и номер документа,удосто-веряющего личность руководител я

Номер и дата

Предмет договора

Цена (млн. руб.)

Срок действия

Иные сущест-венные условия

ИНН ОГРН Наименов ание/ ФИО

Адрес места нахожден ия/ адрес регистрацИИ

Серия и номер документаудостовер яющего личность(для физического лица)

Руководител ь/ участник/акционер/ бенефициар/данные об исполнитель -ном органе

Информация о подтверждающих документах (наименовани е,реквизиты ит.д.)

1 1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.2

1.2.1

Должность, ФИО руководителя контрагента_Печать подпись /дата/Примечание. В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/ акционеры; в отношении учредителей/ акционеров, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных бенефициаров:1.1, 1.2 - собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. - собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)

и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициара (1.1.3.1)

· web view2.2.2. Участник должен представить в составе...

Documents