zakaz.novo-sibirsk.ruzakaz.novo-sibirsk.ru/news/1333702474_Документация... · web...

Изменения № 1 от 06.04.2012 г. в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и в документацию открытого аукциона в электронной форме на выполнение ремонтных работ в лечебных корпусах №1,2 МБУЗ «ДГКБ №3», согласно ведомостям объемов работ.

УТВЕРЖДАЮ:Главный врач

______________Н.А.Никифорова

«06» апреля 2012 г.

В извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию открытого аукциона в электронной форме на выполнение ремонтных работ в лечебных корпусах №1,2 МБУЗ «ДГКБ №3», согласно ведомостям объемов работ внести следующие изменения:

1. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме читать в следующей редакции:

1. Форма торгов – открытый аукцион в электронной форме2. Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: http://www.s berbank - ast .ru 3. Сведения о заказчике Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Детская городская клиническая больница №3»Место нахождения: 630040, г.Новосибирск, ул.Охотская,81Почтовый адрес: 630040, г.Новосибирск, ул.Охотская,81Адрес электронной почты: [email protected]Номер контактного телефона: 20-36-7044. Предмет договора с указанием объема выполняемых работ: Выполнение ремонтных работ в лечебных корпусах №1,2 МБУЗ «ДГКБ №3», согласно ведомостям объемов работ.№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечани

е1 2 3 4 5

Раздел 1. Вентиляция.

1 Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0.28

2 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм


0.35

5 Промышленное устройство кондиционирования воздуха ARL BOX с воздухообменом не менее - 10665,00 м куб/час, мощностью не менее - 186 КВТ, Питание (в/Гц/Ф) 400/50/3, габариты (мм), не более - 1050x1050 ; устр-во управления и защиты Basic Climatic Control; преобразователь ESMD552L4TXA или эквивалент.

компл 2

7 Узел обвязки УР1.1-32/15-4,0/50-D-2-ОП или эквивалент.

компл 4

9 Клапан регулир. 2-ход. R224 (DN25mm? Kvs=16) или эквивалент.

компл 4

10 Привод клапана регулир. LR24A-SR (0-021B) или эквивалент.

компл 4

2

12 Насос циркуляционный с резьбовым и фланцевым подключением.

компл 4

Раздел 2. Медицинское газоснабжение.

2 Реанимационная консоль двухрядная дл. 800 мм

к-т 1

6 Увлажнитель кислорода с подогревом УКП.

шт. 1

8 Крепежный рельс для размещения навесного оборудов.дл. 800 мм

шт. 1

12 Труба медная неотожженная 8 мм * 1.0 мм

м 5

Раздел 3. Электромонтажные работы.

Замена стояковых магистралей. 2-й корпус, правое крыло.

1 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2

100 м борозд 1.1

3 Металлорукав 32 м 150 4 Провод групповой осветительных

сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах

100 м 1.1

5 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2

100 м 2.8

6 Кабель силовой ВВГ нгLS 5х10. ГОСТ 16442-80

м 280

7 Кабель силовой ВВГнгLS 5х6. ГОСТ 16442-80

м 50

8 Кабель силовой ВВГнгLS 5х2,5. ГОСТ 16442-80

м 60

9 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2

1 м3 заделки 0.066

2-й корпус, левое крыло.



11 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках площадью до 0,1 м2


12 Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах

100 м 10.5

13 Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок

100 м 5.5

14 Кабель силовой ВВГ нг ls 3х1,5. ГОСТ 16442-80

м 1000


м 600

Корпус №1, отделения №5, №6.

19 Розетка штепсельная 2-х местная с заземляющим контактом утопленного типа при скрытой проводке, согласно ГОСТ 7396.1-89 — тип C2[5]

шт 116

20 Коробка установочная в кирпичные шт 30

3

(бетонные) стены21 Провод групповой осветительных


100 м 9.5

22 Кабель силовой ВВГ нг ls 3х1,5 ГОСТ 16442-80

м 950



Корпус №2 отделение №3т.


100 м 15


м 1500

27 Коробка установочная шт 103 28 Коробка ответвительная шт 15 29 Розетка штепсельная 2-х местная с

заземляющим контактом утопленного типа при скрытой проводке, монтаж.

100 шт. 0.43


шт 43

31 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм

1 шт. 2

32 Распределительный щит с комплектацией по ГОСТ Р 51628-2000

шт 2

33 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый

100 шт. 0.16

34 Светильник "Таблетка" одноламповый, по ГОСТ 8607-82

шт 16

35 Лампа энергосберегающая соответствующая ГОСТ Р МЭК 60968, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51318-15, ГОСТ Р 51514, ГОСТ 51317.3.3.

шт 16

36 Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, монтаж

100 шт. 0.6

37 Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке ГОСТ Р 51324.1 99

шт 60

38 Монтаж рециркулятора бактерицидного

100 шт. 0.28

39 Бактерицидный рециркулятор закрытого типа.

шт 28


100 м борозд 15



Корпус №1 Отделение №5 х/р .

4


100 м 14


м 1100


м 300

45 Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке

100 шт. 0.31


шт 28


шт 3

48 Коробка установочная шт 81

49 Коробка ответвительная шт 14 50 Блок управления шкафного

исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм

1 шт. 2


шт 2

52 Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2

100 шт. 0.65

53 Светильник люминесцентный 2х36Вт, по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99, ГОСТ Р МЭК598-2-1-97.

шт 65


100 шт. 0.12


шт 12

56 Лампа люминесцентная 36Вт, ГОСТ Р МЭК 60081-99

шт 130


шт 12

58 Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, монтаж.

100 шт. 0.5


шт 50


100 шт. 0.16


шт 16



63 Заделка отверстий, гнезд и борозд в 1 м3 заделки 0.84

5

стенах и перегородках площадью до 0,1 м2

Раздел 4. Водоснабжение и канализация

Демонтажные работы .

1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм

100 м трубопровода 2.2



Сантехнические работы .

3 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм


4 Кран шаровый D=32 мм. полнопроходной.

шт 1

5 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм

1 шт. 2

6 Дисковый поворотный затвор D 50.Тип соединения: Фланец, внутренний диаметр: 50 мм, по по ГОСТ 9544-2005; ГОСТ 12815.

шт 1

7 Дисковый поворотный затвор D 40. Тип соединения: Фланец, внутренний диаметр: 40 мм, по по ГОСТ 9544-2005; ГОСТ 12815.

шт 1


1 шт. 4


шт 4

10 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм


11 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками

10 м трубопровода 26

13 Стоимость изоляции "Термофлекс" 6-9мм для труб Д= 76 мм

м 286

Замена запорной арматуры по стоякам . Корпус №1.

14 Смена кранов шаровых муфтовых диаметром до 20 мм

100 шт. 1.54

16 Кран шаровой В-В размером 1/2". шт. 80

17 Кран шаровой В-В размером 3/4" . шт. 74

6


100 шт. 0.06

20 Кран шаровый с накидной гайкой D=32 мм.

шт. 6

Крепление унитазов

21 Прим Монтаж опорных конструкций массой до 0,1 т

1 т конструкций 0.012

22 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т

т 0.012

Корпус №2. Отделение №3т .

23 Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм


24 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты

кг 68


26 Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды

10 компл. 2.4

27 Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм

шт. 24

28 Смесители для умывальников медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой, металл латунь хромированная.

компл. 24

29 Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным

10 компл. 1.9

30 Установка кабин душевых с чугунными поддонами

10 компл. 0.6

32 Кабина душевая. Размер 80*80*200 см, без крыши, без гидромассажа, задняя акриловая стенка, матовое закалённое стекло 5мм, ручной душ, квадратный глубокий поддон.

шт 6

Корпус №1. Отделение №5 х/р .




кг 68



10 компл. 2.5


шт. 25

38 Смесители для умывальников СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой

компл. 25


10 компл. 1.2

7


10 компл. 1.4


шт 14

Раздел 5. Теплоснабжение и узлы учета.


1 корпус1 Разборка трубопроводов из

водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм





Теплоснабжение 1 корпус

3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм


4 Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.18

5 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными

100 м2 поверхности покрытия изоляции

0.1975

6 Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем

1 м3 изоляции 0.3


1 шт. 4

8 Кран шаровый размером 1". шт. 4



2 корпус10 Прокладка трубопроводов отопления

и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм




0.18



0.1975



14 Установка вентилей, задвижек, 1 шт. 4

8

затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм




Демонтажные работы по распределительному узлу 1 корпус



18 Демонтаж элеваторных узлов номер 1, 2

100 шт. 0.01


водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм



100 шт. 0.01

Распределительный узел . 1 корпус

21 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм.


22 Краны шаровые под приварку диаметром 100 мм.

шт. 4

23 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм



шт. 2

25 Установка манометров с трехходовым краном

1 компл. 4

26 Установка термометров в оправе прямых и угловых

1 компл. 4

27 Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2

1 узел 1



0.0472



0.1055



32 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, по ГОСТ 9544-93

шт. 5

33 Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 32 мм

1 шт. 5

35 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100


9

мм 2 корпус




шт. 4




шт. 2


1 компл. 4


1 компл. 4


1 узел 1



0.0472



0.1055



47 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм. ГОСТ 9544-93

шт. 5


1 шт. 5



Узел учета Т3, Т4 корпус 2 .51 Демонтаж Прибор, устанавливаемый

на резьбовых соединениях, масса до 5 кг

1 шт. 6



0.0015



Узел учета тепла . 1 корпус

56 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг

1 шт. 4

57 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 5 кг

1 шт. 2

58 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг )

1 шт. 3

10

60 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 10 кг

1 шт. 8

61 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм

1 шт. 1

62 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А

1 шт. 6

63 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2

100 жил 0.36

64 Зажим наборный без кожуха 100 шт. 0.12 65 Рукав металлический наружным

диаметром до 48 мм100 м 0.2

167 Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м

100 м 0.8

67 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2

100 м 0.2

168 Провод в коробах, сечением до 6 мм2

100 м 6.5

69 Кабель по стенам 100 м кабеля 0.05 70 Конструкция сварная 1 т 0.02 72 Прокладка трубопроводов отопления

и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм


73 Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)




0.0041

75 Кабель КММ 4х0,35, ТУ 16-505.488-78

м 170

76 Кабель КММ 2х0,35 ТУ 16-505.488-78

м 250

77 Кабель ШВВП 2х0,5 ГОСТ 7399-97 м 250 78 Кабель ВВГ3х2,5 нг ls ГОСТ 16442-

80м 5

79 Труба гофрированная Д=16 мм м 20 80 Кабель - канал 40х25 м 80 81 Коробка распаечная 85х85х40 шт 5 82 Тепловычислитель шт 1 83 Комплект термометров КТПТР-01-1-

100шт 4

84 Гильза защитная шт 4 85 Источник питания 220/12V-10ВР220-

12шт 2

86 Преобразователь расхода электромагнитный диаметром 40мм. Основные технические характеристикиЭксплуатационные характеристикиПреобразователь используется при измерении расхода объема воды и других однородных жидкостей с удельной электропроводимостью от 10-3 до 10 См/м.Расходомер предназначен для эксплуатации при воздействии на них следующих внешних факторов:измеряемой среды, неагрессивной к материалу внутреннего покрытия трубы – фторопласту Ф4 и электродов – стали 12Х18Н10Т;температуры измеряемой среды в диапазоне

шт 2

11

от 0 до +150°C;температуры окружающей среды от -10 до +50°С;рабочее давление измеряемой среды до 1,6 МПа.Выходные сигналы:токовый сигнал в диапазоне изменения тока (4-20) мА, пропорциональный измеренному расходу;цифровой сигнал в стандарте интерфейса RS485 или RS232. Преобразователь расхода электромагнитный должен быть зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений РФ и соответствовать требования ТУ 4213-039-15147476-2006

87 Радиомодем GSM шт 1 88 Минибокс шт 7 89 Щит с монтажной панелью шт 1 90 Автоматический выключатель ВА 47-

29 2Р (С4)шт 5

91 Автоматический выключатель ВА 47-29 2Р (В10)

шт 1

2 корпус93 Прибор, устанавливаемый на

резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг

1 шт. 4


1 шт. 2


1 шт. 3


1 шт. 8


1 шт. 1


1 шт. 6


100 жил 0.36




100 м 0.2


100 м 0.8


100 м 6.5








0.0041

12

112 Кабель КММ 4х0,35 ТУ 16-505.488-78

м 170

113 Кабель КММ 2х0,35 ТУ 16-505.488-78

м 250


80м 5

116 Труба гофрированная Д=16 мм м 20 117 Коробка распаечная 85х85х40 шт 5 118 Кабель - канал 40х25 м 80 119 Тепловычислитель шт 1 120 Комплект термометров КТПТР-01-1-

100шт 4


12шт 2

123 Преобразователь расхода электромагнитный диаметром 40мм. Основные технические характеристикиЭксплуатационные характеристикиПреобразователь используется при измерении расхода объема воды и других однородных жидкостей с удельной электропроводимостью от 10-3 до 10 См/м.Расходомер предназначен для эксплуатации при воздействии на них следующих внешних факторов:измеряемой среды, неагрессивной к материалу внутреннего покрытия трубы – фторопласту Ф4 и электродов – стали 12Х18Н10Т;температуры измеряемой среды в диапазоне от 0 до +150°C;температуры окружающей среды от -10 до +50°С;рабочее давление измеряемой среды до 1,6 МПа.Выходные сигналы:токовый сигнал в диапазоне изменения тока (4-20) мА, пропорциональный измеренному расходу;цифровой сигнал в стандарте интерфейса RS485 или RS232. Преобразователь расхода электромагнитный должен быть зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений РФ и соответствовать требования ТУ 4213-039-15147476-2006

шт 2

124 Радиомодем GSM. шт 1 125 Минибокс шт 7 126 Щит с монтажной панелью шт 1 127 Автоматический выключатель ВА 47-

29 2Р (С4)шт 5


шт 1

Узел учета теплоснабжения . 1 корпус129 Прокладка трубопроводов отопления

и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм


130 Запорный шаровой кран Д100мм полнопроходной.

шт. 4

131 Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 108 мм

1 шт. 2

132 Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 108 мм, корпуса 377 мм

шт. -2

133 Грязевики стальные шт. 2 134 Установка вентилей, задвижек,

затворов, клапанов обратных, кранов 1 шт. 10

13

проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм

135 Кран шаровой В-В размером 1". шт. 8 136 Кран шаровой В-В размером 1/2". шт. 2


1 компл. 2


1 компл. 2


1 шт. 2

140 Комплект термометров к-т 2 141 Бобышки, штуцеры на условное

давление до 10 МПа100 шт. 0.04


1 шт. 2


шт 2



0.0828



0.0893








149 Задвижки Д 100 мм. шт. 4 150 Установка грязевиков наружным

диаметром патрубков до 108 мм1 шт. 2

14


шт. -2



1 шт. 10

154 Кран шаровой В-В размером 1". шт. 8



1 компл. 2


1 компл. 2


1 шт. 2




1 шт. 2


шт 2



0.0828



0.0893



Раздел 6. Общестроительные работы

15

Стены .

1 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон с одним дверным проемом. Стандартные листы гипсокартонные ГКЛ 9,5 мм, цвет серый, вид обычный, толщина 9.5мм, плотность не менее 7.8 кг/м.

100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

2

2 Материал теплоизоляционный "Урса"б=50мм (маты) или эквивалент

м3 10.3

3 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов плиткой на клее из сухих смесей по ГКЛ. Износостойкость керамической плитки на стены РЕ I I, водопоглощение, морозостойкость, химическую устойчивость не учитывать. Плитка имеет единый тон и калибр, цвет "кофе с молоком", поверхность матовая.

100 м2 поверхности облицовки

1

4 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску. Краска латексная матовая на основе акрилового сополимера. Расход на 10-12 м2/л на окрашенную поверхность; не более 8-10 м2/л на зашпаклёванную поверхность, ДВП,ДСП, обои; не более 5-7 м2/л на бетонную и оштукатуренную поверхность. После высыхания должна образовывать гладкую однородную без расслаивания, оспин и потёков, морщин и посторонних включений поверхность. Цвет белый.


3

5 Очистка вручную поверхности стен от набела и красок

100 м2 расчищенной поверхности

6

6 Очистка вручную поверхности потолка от набела и краски


3.6

7 Шпатлевка потолков. Шпатлёвка предназначена для выравнивания поверхности стен и потолков припроведении внутренних отделочных работ в помещениях с нормальной влажностью, подготавливает для последующего окрашивания всеми видами ЛКМ.


3.6

8 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску


3.6

9 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен. Краска латексная матовая на основе акрилового сополимера. Расход 10-12 м2/л на окрашенную


6

16

поверхность; не более 8-10 м2/л на зашпаклёванную поверхность, ДВП,ДСП, обои; не более 5-7 м2/л на бетонную и оштукатуренную поверхность. После высыхания должна образовывать гладкую однородную без расслаивания, оспин и потёков, морщин и посторонних включений поверхность. Цвет белый.

10 Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов. Матовая латексная краска, без неприятного запаха, пожаро- и взрывобезопасная.


0.6

11 Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм

100 м2 поверхности 4.72

12 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов керамической плиткой на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону. Износостойкость керамической плитки на стены РЕ I I, водопоглощение, морозостойкость, химическую устойчивость не учитывать. Плитка имеет единый тон и калибр, цвет "кофе с молоком", поверхность матовая.


4.72



0.35

14 Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (расширение проемов)

1 м3 1.49

15 Устройство перегородок пластиковых по месту

100 м2 перегородок и барьеров

0.15

16 Перегородки пластиковые, ПВХ, имеющие сертификат пожарной безопасности на применение в лечебных учреждениях.

м2 15

Полы .

17 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки 1.61

18 Устройство покрытий на растворе из сухой смеси из керамогранита

100 м2 покрытия 1.61

21 Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм

100 м2 изолируемой поверхности

4.1

22 Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05


4.1

23 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм. Прочность, не менее кг/см2 150, Усадка, не более мм/м 1, В качестве связующего

100 м2 стяжки 4.1

17

использовать портландцемент, а в качестве наполнителя — кварцевый песок

24 Устройство покрытий на растворе из сухой смеси из плиток керамических для полов. Износостойкость керамической напольной плитки на пол РЕ I II. Водопоглощение, морозостойкость, химическую устойчивость не учитывать. Плитка должна иметь единый тон и калибр. Цвет кофе с молоком, поверхность матовая. Клей для плитки (25кг),цвет серый, размер частиц наполнителя не более 0.63 мм, жизнеспособность раствора не менее 2 часов. Время корректировки положения плитки 10 минут, Готовность к восприятию нагрузки через 48-72 часа. Адгезия к основанию не менее 1.2Па.


Раздел 7. Пожарная сигнализация отделения №5, №6- .

1 Коробка коммутационная 100 шт. 0.4 2 Коробка коммутационная КС-4 шт 40 3 Извещатель ПС 1 шт. 262 4 Извещатель пожарный дымовой

ИП212-41М или эквивалентшт 250

5 Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 или эквивалент

шт 12

6 Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении

1 шт. 15

7 Оповещатель речевой настенный Соната-М. или эквивалент

шт 15

8 Оповещатель световой (табло) 1 шт. 8 9 Оповещатель световой (табло

"Выход") ЛЮКС НБО-12В-01 или эквивалент

шт 8

10 Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2

100 м кабеля или провода 4.3

11 Кабель КПСнг-FRLS 1*2*0.5, ТУ16.К99-036-2007, ГОСТ Р 53315-2009,

м 2700


м 1600


100 м 1.6

14 Кабель-канал 40х16 м 110 15 Кабель-канал 15х10 м 50 16 Сверление отверстий в кирпичных

стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

100 отверстий 0.5

17 Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1


Раздел 8. Двери.

1 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100 коробок 0.11

2 Снятие дверных полотен 100 м2 дверных полотен 0.32 3 Снятие наличников 100 м наличников 0.56

18

4 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2

100 м2 проемов 0.294

6 Дверные блоки ПВХ, имеющие сертификат пожарной безопасности на применение в лечебных учреждениях.

м2 29.4

7 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее

100 м плинтуса 0.56

8 Плинтусы для полов из пластиката м -56.56 9 Уголок ПВХ отделочный м 56.56

10 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2

100 м2 проемов 0.1764

12 Дверной блок мазонитовый шт 12 13 Монтаж входной группы из

герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке

100 м2 0.0294

14 Дверные алюмин.блоки со стеклопакетами

м2 2.94

15 Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка

тонна 1.76

16 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час

1 т 1.76

* Обращаем внимание, что все указания на товарные знаки, встречающиеся в Ведомостях, следует читать в следующей редакции: « ….. либо эквивалент». Требования к качеству и техническим характеристикам работ указаны в Разделе I «Информационная карта», Разделе II «Техническое задание». 5. Место выполнения работ: г.Новосибирск, ул.Охотская,816. Срок выполнения работ: в течение 90 дней с момента заключения гражданско-правового договора (далее договор)7. Начальная (максимальная) цена договора: 9 657 483 (девять миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 98 копеек.Порядок формирования цены договора:Цена договора включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных договором, в полном объеме, стоимость используемых материалов и применяемого оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузо-разгрузочные работы, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением подрядчиком своих обязательств по договору.8. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 26 апреля 2012 г. 09.00 часов (время Новосибирское).9. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 02 мая 2012г. 10. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: 05 мая 2012г.

2. Радел 1 «Информационная карта открытого аукциона в электронной форме» документации открытого аукциона в электронной форме читать в следующей редакции:

РАЗДЕЛ IИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Сведения о заказчикеНаименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города

Новосибирска «Детская городская клиническая больница №3»Место нахождения: 630040, г.Новосибирск, ул.Охотская,81Почтовый адрес: 630040, г.Новосибирск, ул.Охотская,81Адрес электронной почты: [email protected]Номер контактного телефона: 20-36-704

2. Предмет контракта Выполнение ремонтных работ в лечебных корпусах №1,2 МБУЗ «ДГКБ №3», согласно ведомостям объемов работ.

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечани

е1 2 3 4 5

Раздел 1. Вентиляция.

1 Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм


0.28

2 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм


0.35

5 Промышленное устройство кондиционирования воздуха ARL BOX с воздухообменом не менее - 10665,00 м куб/час, мощностью не менее - 186 КВТ, Питание (в/Гц/Ф) 400/50/3, габариты (мм), не более - 1050x1050 ; устр-во управления и защиты Basic Climatic Control; преобразователь ESMD552L4TXA или эквивалент.

компл 2

7 Узел обвязки УР1.1-32/15-4,0/50-D-2-ОП или эквивалент.

компл 4

9 Клапан регулир. 2-ход. R224 (DN25mm? Kvs=16) или эквивалент.

компл 4

10 Привод клапана регулир. LR24A-SR (0-021B) или эквивалент.

компл 4

12 Насос циркуляционный с резьбовым и фланцевым подключением.

компл 4

Раздел 2. Медицинское газоснабжение.

2 Реанимационная консоль двухрядная дл. 800 мм

к-т 1

6 Увлажнитель кислорода с подогревом УКП.

шт. 1

2

8 Крепежный рельс для размещения навесного оборудов.дл. 800 мм

шт. 1

12 Труба медная неотожженная 8 мм * 1.0 мм

м 5

Раздел 3. Электромонтажные работы.

Замена стояковых магистралей. 2-й корпус, правое крыло.



3 Металлорукав 32 м 150 4 Провод групповой осветительных


100 м 1.1

5 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2

100 м 2.8

6 Кабель силовой ВВГ нгLS 5х10. ГОСТ 16442-80

м 280

7 Кабель силовой ВВГнгLS 5х6. ГОСТ 16442-80

м 50

8 Кабель силовой ВВГнгLS 5х2,5. ГОСТ 16442-80

м 60

9 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2


2-й корпус, левое крыло.






100 м 10.5

13 Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок

100 м 5.5


м 1000


м 600

Корпус №1, отделения №5, №6.


шт 116

20 Коробка установочная в кирпичные (бетонные) стены

шт 30


100 м 9.5

22 Кабель силовой ВВГ нг ls 3х1,5 ГОСТ 16442-80

м 950

3



Корпус №2 отделение №3т.


100 м 15


м 1500

27 Коробка установочная шт 103 28 Коробка ответвительная шт 15 29 Розетка штепсельная 2-х местная с

заземляющим контактом утопленного типа при скрытой проводке, монтаж.

100 шт. 0.43


шт 43

31 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм

1 шт. 2


шт 2


100 шт. 0.16


шт 16


шт 16

36 Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, монтаж

100 шт. 0.6


шт 60


100 шт. 0.28


шт 28





Корпус №1 Отделение №5 х/р .


100 м 14


м 1100

4


м 300

45 Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке

100 шт. 0.31


шт 28


шт 3

48 Коробка установочная шт 81

49 Коробка ответвительная шт 14 50 Блок управления шкафного

исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм

1 шт. 2


шт 2

52 Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2

100 шт. 0.65

53 Светильник люминесцентный 2х36Вт, по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99, ГОСТ Р МЭК598-2-1-97.

шт 65


100 шт. 0.12


шт 12

56 Лампа люминесцентная 36Вт, ГОСТ Р МЭК 60081-99

шт 130


шт 12

58 Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, монтаж.

100 шт. 0.5


шт 50


100 шт. 0.16


шт 16





5

Раздел 4. Водоснабжение и канализация






Сантехнические работы .

3 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм


4 Кран шаровый D=32 мм. полнопроходной.

шт 1


1 шт. 2

6 Дисковый поворотный затвор D 50.Тип соединения: Фланец, внутренний диаметр: 50 мм, по по ГОСТ 9544-2005; ГОСТ 12815.

шт 1


шт 1


1 шт. 4


шт 4



11 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками


13 Стоимость изоляции "Термофлекс" 6-9мм для труб Д= 76 мм

м 286

Замена запорной арматуры по стоякам . Корпус №1.


100 шт. 1.54




100 шт. 0.06

6

20 Кран шаровый с накидной гайкой D=32 мм.

шт. 6

Крепление унитазов

21 Прим Монтаж опорных конструкций массой до 0,1 т

1 т конструкций 0.012

22 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т

т 0.012

Корпус №2. Отделение №3т .




кг 68



10 компл. 2.4


шт. 24

28 Смесители для умывальников медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой, металл латунь хромированная.

компл. 24


10 компл. 1.9


10 компл. 0.6


шт 6

Корпус №1. Отделение №5 х/р .




кг 68



10 компл. 2.5


шт. 25

38 Смесители для умывальников СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой

компл. 25


10 компл. 1.2

40 Установка кабин душевых с 10 компл. 1.4

7

чугунными поддонами42 Кабина душевая. Размер 80*80*200

см, без крыши, без гидромассажа, задняя акриловая стенка, матовое закалённое стекло 5мм, ручной душ, квадратный глубокий поддон.

шт 14

Раздел 5. Теплоснабжение и узлы учета.








Теплоснабжение 1 корпус

3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм




0.18



0.1975




1 шт. 4





и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм




0.18



0.1975



8


1 шт. 4




Демонтажные работы по распределительному узлу 1 корпус




100 шт. 0.01


водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм



100 шт. 0.01

Распределительный узел . 1 корпус

21 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм.



шт. 4




шт. 2


1 компл. 4


1 компл. 4


1 узел 1



0.0472



0.1055



32 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, по ГОСТ 9544-93

шт. 5


1 шт. 5

35 Гидравлическое испытание 100 м трубопровода 0.22

9

трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм





шт. 4




шт. 2


1 компл. 4


1 компл. 4


1 узел 1



0.0472



0.1055



47 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм. ГОСТ 9544-93

шт. 5


1 шт. 5



Узел учета Т3, Т4 корпус 2 .51 Демонтаж Прибор, устанавливаемый

на резьбовых соединениях, масса до 5 кг

1 шт. 6



0.0015



Узел учета тепла . 1 корпус


1 шт. 4

57 Прибор, устанавливаемый на 1 шт. 2

10

резьбовых соединениях, масса до 5 кг

58 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг )

1 шт. 3


1 шт. 8


1 шт. 1


1 шт. 6


100 жил 0.36




100 м 0.8


100 м 0.2


100 м 6.5








0.0041

75 Кабель КММ 4х0,35, ТУ 16-505.488-78

м 170

76 Кабель КММ 2х0,35 ТУ 16-505.488-78

м 250


80м 5

79 Труба гофрированная Д=16 мм м 20 80 Кабель - канал 40х25 м 80 81 Коробка распаечная 85х85х40 шт 5 82 Тепловычислитель шт 1 83 Комплект термометров КТПТР-01-1-

100шт 4


12шт 2

86 Преобразователь расхода электромагнитный диаметром 40мм. Основные технические характеристикиЭксплуатационные характеристикиПреобразователь используется при измерении расхода объема воды и других однородных жидкостей с удельной электропроводимостью от 10-3 до 10 См/м.

шт 2

11

Расходомер предназначен для эксплуатации при воздействии на них следующих внешних факторов:измеряемой среды, неагрессивной к материалу внутреннего покрытия трубы – фторопласту Ф4 и электродов – стали 12Х18Н10Т;температуры измеряемой среды в диапазоне от 0 до +150°C;температуры окружающей среды от -10 до +50°С;рабочее давление измеряемой среды до 1,6 МПа.Выходные сигналы:токовый сигнал в диапазоне изменения тока (4-20) мА, пропорциональный измеренному расходу;цифровой сигнал в стандарте интерфейса RS485 или RS232. Преобразователь расхода электромагнитный должен быть зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений РФ и соответствовать требования ТУ 4213-039-15147476-2006

87 Радиомодем GSM шт 1 88 Минибокс шт 7 89 Щит с монтажной панелью шт 1 90 Автоматический выключатель ВА 47-

29 2Р (С4)шт 5


шт 1

2 корпус93 Прибор, устанавливаемый на

резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг

1 шт. 4


1 шт. 2


1 шт. 3


1 шт. 8


1 шт. 1


1 шт. 6


100 жил 0.36




100 м 0.2


100 м 0.8


100 м 6.5


и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до


12

40 мм110 Изоляция поверхностей

трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)




0.0041

112 Кабель КММ 4х0,35 ТУ 16-505.488-78

м 170

113 Кабель КММ 2х0,35 ТУ 16-505.488-78

м 250


80м 5

116 Труба гофрированная Д=16 мм м 20 117 Коробка распаечная 85х85х40 шт 5 118 Кабель - канал 40х25 м 80 119 Тепловычислитель шт 1 120 Комплект термометров КТПТР-01-1-

100шт 4


12шт 2


шт 2

124 Радиомодем GSM. шт 1 125 Минибокс шт 7 126 Щит с монтажной панелью шт 1 127 Автоматический выключатель ВА 47-

29 2Р (С4)шт 5


шт 1

Узел учета теплоснабжения . 1 корпус129 Прокладка трубопроводов отопления



130 Запорный шаровой кран Д100мм полнопроходной.

шт. 4

13

131 Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 108 мм

1 шт. 2


шт. -2



1 шт. 10

135 Кран шаровой В-В размером 1". шт. 8 136 Кран шаровой В-В размером 1/2". шт. 2


1 компл. 2


1 компл. 2


1 шт. 2




1 шт. 2


шт 2



0.0828



0.0893



147 Гидравлическое испытание 100 м трубопровода 0.18

14

трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм




149 Задвижки Д 100 мм. шт. 4 150 Установка грязевиков наружным

диаметром патрубков до 108 мм1 шт. 2


шт. -2



1 шт. 10

154 Кран шаровой В-В размером 1". шт. 8



1 компл. 2


1 компл. 2


1 шт. 2




1 шт. 2


шт 2

163 Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб


0.0828

15

диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2



0.0893



Раздел 6. Общестроительные работы

Стены .

1 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон с одним дверным проемом. Стандартные листы гипсокартонные ГКЛ 9,5 мм, цвет серый, вид обычный, толщина 9.5мм, плотность не менее 7.8 кг/м.

100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

2

2 Материал теплоизоляционный "Урса"б=50мм (маты) или эквивалент

м3 10.3



1

4 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску. Краска латексная матовая на основе акрилового сополимера. Расход на 10-12 м2/л на окрашенную поверхность; не более 8-10 м2/л на зашпаклёванную поверхность, ДВП,ДСП, обои; не более 5-7 м2/л на бетонную и оштукатуренную поверхность. После высыхания должна образовывать гладкую однородную без расслаивания, оспин и потёков, морщин и посторонних включений поверхность. Цвет белый.


3

5 Очистка вручную поверхности стен от набела и красок


6

6 Очистка вручную поверхности потолка от набела и краски


3.6

7 Шпатлевка потолков. Шпатлёвка предназначена для выравнивания поверхности стен и потолков припроведении внутренних отделочных работ в помещениях с


3.6

16

нормальной влажностью, подготавливает для последующего окрашивания всеми видами ЛКМ.

8 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску


3.6

9 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен. Краска латексная матовая на основе акрилового сополимера. Расход 10-12 м2/л на окрашенную поверхность; не более 8-10 м2/л на зашпаклёванную поверхность, ДВП,ДСП, обои; не более 5-7 м2/л на бетонную и оштукатуренную поверхность. После высыхания должна образовывать гладкую однородную без расслаивания, оспин и потёков, морщин и посторонних включений поверхность. Цвет белый.


6

10 Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов. Матовая латексная краска, без неприятного запаха, пожаро- и взрывобезопасная.


0.6

11 Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм

100 м2 поверхности 4.72

12 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов керамической плиткой на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону. Износостойкость керамической плитки на стены РЕ I I, водопоглощение, морозостойкость, химическую устойчивость не учитывать. Плитка имеет единый тон и калибр, цвет "кофе с молоком", поверхность матовая.


4.72



0.35

14 Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (расширение проемов)

1 м3 1.49

15 Устройство перегородок пластиковых по месту

100 м2 перегородок и барьеров

0.15

16 Перегородки пластиковые, ПВХ, имеющие сертификат пожарной безопасности на применение в лечебных учреждениях.

м2 15

17

Полы .

17 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки 1.61

18 Устройство покрытий на растворе из сухой смеси из керамогранита


21 Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм


4.1

22 Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05


4.1

23 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм. Прочность, не менее кг/см2 150, Усадка, не более мм/м 1, В качестве связующего использовать портландцемент, а в качестве наполнителя — кварцевый песок

100 м2 стяжки 4.1

24 Устройство покрытий на растворе из сухой смеси из плиток керамических для полов. Износостойкость керамической напольной плитки на пол РЕ I II. Водопоглощение, морозостойкость, химическую устойчивость не учитывать. Плитка должна иметь единый тон и калибр. Цвет кофе с молоком, поверхность матовая. Клей для плитки (25кг),цвет серый, размер частиц наполнителя не более 0.63 мм, жизнеспособность раствора не менее 2 часов. Время корректировки положения плитки 10 минут, Готовность к восприятию нагрузки через 48-72 часа. Адгезия к основанию не менее 1.2Па.


Раздел 7. Пожарная сигнализация отделения №5, №6- .

1 Коробка коммутационная 100 шт. 0.4 2 Коробка коммутационная КС-4 шт 40 3 Извещатель ПС 1 шт. 262 4 Извещатель пожарный дымовой

ИП212-41М или эквивалентшт 250

5 Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 или эквивалент

шт 12

6 Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении

1 шт. 15

7 Оповещатель речевой настенный Соната-М. или эквивалент

шт 15

8 Оповещатель световой (табло) 1 шт. 8 9 Оповещатель световой (табло

"Выход") ЛЮКС НБО-12В-01 или эквивалент

шт 8

10 Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2

100 м кабеля или провода 4.3


м 2700

12 Кабель КПСнг-FRLS 1*2*0.75, ТУ16.К99-036-2007, ГОСТ Р 53315-

м 1600

18

2009,13 Профиль перфорированный

монтажный длиной 2 м100 м 1.6

14 Кабель-канал 40х16 м 110 15 Кабель-канал 15х10 м 50 16 Сверление отверстий в кирпичных

стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича


17 Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1


Раздел 8. Двери.

1 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100 коробок 0.11

2 Снятие дверных полотен 100 м2 дверных полотен 0.32 3 Снятие наличников 100 м наличников 0.56 4 Установка блоков из ПВХ в наружных

и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2

100 м2 проемов 0.294

6 Дверные блоки ПВХ, имеющие сертификат пожарной безопасности на применение в лечебных учреждениях.

м2 29.4

7 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее

100 м плинтуса 0.56

8 Плинтусы для полов из пластиката м -56.56 9 Уголок ПВХ отделочный м 56.56

10 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2

100 м2 проемов 0.1764

12 Дверной блок мазонитовый шт 12 13 Монтаж входной группы из

герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке

100 м2 0.0294

14 Дверные алюмин.блоки со стеклопакетами

м2 2.94

15 Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка

тонна 1.76

16 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час

1 т 1.76

*Обращаем внимание, что все указания на товарные знаки, встречающиеся в ведомостях, следует читать в следующей редакции: « ….. либо эквивалент». Требования к качеству и техническим характеристикам работ указаны в Разделе II «Техническое задание».

3.Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества выполняемых работ - качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора;- гарантия качества на выполненные работы должна составлять 36 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ;- гарантии качества работ предоставляются в полном объеме в соответствии с действующим

19

законодательством; - гарантия качества результата работы распространяется на всё, составляющее результат работы; - в случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий заключаемого договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков;- течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик;- если в процессе выполнения работ Подрядчик нанесет ущерб действующим коммуникациям, имуществу Заказчика, то он обязан за свой счет произвести восстановительные работы либо компенсировать причиненный ущерб;- качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям, установленным действующим СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующим на момент проведения работ;- материалы, используемые при проведении ремонтных работ должны соответствовать ГОСТ, иметь сертификаты в области пожарной безопасности, документы подтверждающие соответствие этих материалов нормативным требованиям (сертификат или декларация соответствия).

4. Место выполнения работ 630040, г.Новосибирск, ул.Охотская,815. Условия выполнения работ

- при выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности, мероприятий по охране окружающей среды и пожарной безопасности;-работы должны быть выполнены силами и средствами Подрядчика;- при закупке материалов Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком материалы и оборудование, применяемые в работе, а так же их качество и форму. Качество материалов должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, государственным и отраслевым стандартам и иной нормативной документации;- при проведении работ подрядчик отвечает за уборку и вывоз строительного мусора, а также за влажную уборку помещения после ремонтных работ;- ответственность за сохранность материалов и результатов выполненных работ до подписания акта выполненных работ, а также за соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ несет Подрядчик.

6. Сроки выполнения работВ течении 90 дней с момента заключения договора7. Источник финансирования Федеральный фонд обязательного медицинского страхования8. Начальная (максимальная) цена договора

9 657 483 (девять миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 98 копеек.

9. Порядок формирования цены договораЦена договора включает в себя расходы, связанные с выполнением работ,

предусмотренных договором, в полном объеме, стоимость используемых материалов и применяемого оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузо-разгрузочные работы, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением подрядчиком своих обязательств по договору.

Неучтенные затраты Подрядчика по договору, связанные с исполнением договора, но не включенные в предлагаемую цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.

Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения

предусмотренного договором объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.Обоснование начальной (максимальной) цены договораОбоснованием цен работ являются сметы, составленные в текущих (прогнозных) ценах

20

по состоянию на июнь 2011 г (Приложение №1,2,3,4,5,7,8). 10. Форма, срок и порядок оплатыОплата за выполненные работы производится в безналичной форме, в пределах

бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год и оплачивается по факту выполнения работ на основании акта выполненных работ (КС-2) и справки о выполнении работ (КС-3), подписанных Заказчиком и Подрядчиком, предъявленных счетов-фактур. Авансирование не предусмотрено.

11. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Рубль РФ12. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю

Российской Федерации, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного договора

Не установлено13. Возможность заказчика при заключении договора по согласованию с

участником, с которым заключается такой договор, увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота).

Не установлено14. Возможность заказчика изменить не более чем на десять процентов количество

всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор.

Не установлено15. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной

формеРазмер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

составляет 5 % начальной (максимальной) цены контракт, что составляет: 482 874 (четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот семьдесят четыре) рубля 20 копеек.

16. Обеспечение исполнения договора, срок и порядок его предоставления Установлено обеспечение исполнения договора в размере 30% от начальной

(максимальной) цены договора, что составляет 2 897 245 (два миллиона восемьсот девяносто семь тысяч двести сорок пять) рублей 19 копеек.Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения Договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения Договора, предоставление обеспечения исполнения Договора не требуется.В случае, если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

21

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.Соответствие поручителя требованиям, установленным настоящим пунктом, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным настоящим пунктом, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.В случае, если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, Договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и подтверждающих его полномочия.В случае предоставления обеспечения исполнения договора в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада, денежные средства перечисляются на счет по следующим реквизитам: Получатель:

В случае если обеспечение исполнения договора представляется в виде залога денежных средств, участник аукциона, с которым заключается договор, перечисляет сумму залога денежных средств на счет: ДФ и НП мэрии (МБУЗ «ДГКБ №3» л/с 017020068) : р/счет 40701810800043000002; ИНН/КПП 5402115917/540201001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, ОКАТО 50401000000, КБК 88000000000000000180; назначение платежа: обеспечение исполнения договора «_____________»(указать наименование аукциона, комиссия при МБУЗ «ДГКБ №3»).

В течение 5 дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона, с которым заключается договор, обязан направить оператору электронной площадки документ об обеспечении исполнения договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона.

17. Обязательные требования к Участникам размещения заказа17.1. Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям:- устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; - непроведению ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствию решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.- неприостановлению деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе.- отсутствию у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

18. Требования к Участникам размещения заказа, установленные заказчиком,

22

уполномоченным органомОтсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике

размещения заказа 19. Участие субъектов малого предпринимательства в аукционе в электронной

формеНа общих основаниях20. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в

электронной формеЗаявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.20.1. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.Инструкция по заполнению первой части заявки:Первая часть заявки должна быть выполнена на русском языке в форме электронного документа, т.е. в виде документа (word, excel, pdf, rtf и т.п.), подписанного электронной цифровой подписью лица, действующего от имени участника размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 10.01. 2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».20.2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.Инструкция по заполнению второй части заявки:Вторая часть заявки должна быть выполнена на русском языке в электронной форме, т.е. в виде документа (word, excel, pdf, rtf и т.п.), подписанного электронной цифровой подписью лица, действующего от имени участника размещения заказа в соответствии с Федеральным законом

23

от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи".Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется

участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

21. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме26 апреля 2012 г. 09.00 часов (время Новосибирское).

22. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

02 мая 2012г.23. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме 05 мая 2012г.Время проведения аукциона будет установлено оператором Электронной площадки

(http://www.s b er bank - ast .ru ).

В РАЗДЕЛ II ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение ремонтных работ в лечебных корпусах №1,2 МБУЗ «ДГКБ №3», согласно ведомостям объемов работ внести следующие изменения:1.РАЗДЕЛ II ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ «Выполнение ремонтных работ в лечебных корпусах №1,2 МБУЗ «ДГКБ №3» читать в следующей редакции:

РАЗДЕЛ IIТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение ремонтных работ в лечебных корпусах №1,2 МБУЗ «ДГКБ №3»

Подраздел I. 1. Монтаж систем вентиляции в МБУЗ ДГКБ № 3 по ул. Охотская, 81 в лечебном корпусе №1.

24

1.2.Количество выполняемых работ: в соответствии с представленным объемом работ.1.3.Условия выполнения работ: в соответствии с условиями договора собственными силами без привлечения субподрядных организаций.1.4.Общие требования к выполнению работ: монтажные работы начинают производиться только после предоставления графика выполнения работ и согласованием его с заказчикам. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны производиться с минимальным количеством технических средств и механизмом, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения монтажных работ, регламентируемую главами СНиП 41-01-2003, СНиП 2.08.02-89, СНиП II-12-77, СНиП0 2.01.01-82, СНиП 2.04.05-91, СНиП 3.05.01-85, а так же требованиям к качеству материалов согласно ГОСТам. Интенсивность выполнения работ - продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов, при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели должно быть согласовано с Заказчиком. Экологические мероприятия - в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.1.5.Особые требования к выполнению работ:

монтажные работы должны производится в соответствии со СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», заводскими инструкциями по монтажу и эксплуатации оборудования;

испытания и пуско-наладку приточно-вытяжной вентиляции выполнить в соответствии с требованием СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;

система приточной вентиляции должна быть снабжена шумоглушителем; прохождение несущих конструкций производится только по согласованию с заказчиком; все проходы (проемы) осуществляющиеся через несущие конструкции должны быть усилены, по

согласованию с заказчиком;1.6Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: последовательность производства работ определяется графиком производства работ, который составляется подрядчиком и согласовывается сторонами при заключении договора.1.7Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ. Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором. Результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями.1.8Требования к безопасности выполнения работ и безопасности работ:

при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ 01-03;

при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство; безопасность при работе на высоте руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в

инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СНиП 12-03-2001 и других нормативных документов;

безопасность выполняемых работ согласно Федеральному закону от 30.06.2006 №90-ФЗ; мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых

средств индивидуальной защиты (каски, специальная обувь, одежда и т.д.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства);

мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены к применению органами Гос.надзора.

1.9Порядок сдачи и приемки результатов работ по монтажу вентиляции: в соответствии с условиями договора. Исполнитель еженедельно, по требованию Заказчика, обязан представлять информацию о ходе выполнения работ. Представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3, платежные документы на приобретенные материалы.1.10Требования по передачи заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (требований испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ): по завершению монтажных работ, подрядная организация обязана выполнить испытание (пуско-наладочные работы) систем и предоставить комплект исполнительной документации. Атак же паспорта и сертификаты на материалы, и оборудование, использованные на данном объекте. Открытие, закрытие объекта и скрытые работы оформляются отдельными актами.

Подраздел IIМедицинское газоснабжение.

1. Монтаж и подключение реанимационной консоли двухрядной с увлажнителем кислорода, с подогревом УКП для обеспечения искусственной вентиляции лёгких.

2. Технические характеристики

2.1 РЕАНИМАЦИОННАЯ КОНСОЛЬ ДВУХРЯДНАЯ ДЛИНА 800 ММ

25

Требуемые параметры (диапазон, наличие) Соответствие: Да / Нет.

Если нет, то параметр.

Газовые клапана со штекерами, шт. 4 кислород Электрические розетки, шт. 6 Клеммы заземления, шт. 1 Автомат защиты на 16А, шт. 1 Индикатор наличия электропитания, шт. 1 Клемма зануления, шт. 1 Напряжение электрической сети, подводимой к консоли (однофазное) 220 В, 50 Гц

Материал изготовления лицевой панелиГальванизированная

сталь Порошковое полимерное покрытие консоли выполнено по III-му классу ГОСТ 9.032. Поверхности устойчивы к воздействию дезинфекционных моющих растворов, используемых в соответствии с ОСТ 42-21-2 Наличие Габаритные размеры консоли (высота/длина/глубина), мм не более 200 х 800 х 65 Стандарт газовых клапанов и штекеров DIN

Для исключения ошибок при соединении газовых штекеров и клапанов не однотипных видов газов, газовые клапана и штекера имеют следующее сечение:

кислород - шестигранное;вакуум - квадратное с фаской;сжатый воздух - квадратное;закись азота - круглое;углекислый газ - шестигранное.

Для исключения ошибок при соединении газовых штекеров и клапанов не однотипных видов газов, отжимные кольца газовых клапанов и хвостовики газовых штекеров имеют следующую цветовую расцветку:

кислород - синий;вакуум - красный;сжатый воздух - желтый;закись азота - зеленый;углекислый газ - черный.

Газовые штекера имеют "Г"-образную форму и габаритные размеры (длина/высота/наибольший диаметр), мм не более 100 х 55 х 26 Количество рельсов для крепления навесного оборудования (верхнего расположения), шт. 1 Габариты рельсов для крепления навесного оборудования (длина/ширина/толщина ), мм не более 800 х 30 х 10 Сопротивление изоляции фазных проводников сети 220 В , 50 Гц относительно основания консоли и провода ”общий 0” (не менее), мОм 10 Переходное сопротивление заземления (зануления) между болтом заземления консоли и любой точкой металлической конструкции (не более), Ом 0.1 Переходное сопротивление заземления между болтом заземления и заземляющим контактом любой розетки 220 В, 50 Гц (евроконструктив) (не более), Ом 0.2 Рабочее давление в газовых магистралях консолей, МПа (атм) не более 0.6 (6) Пропускная способность одного клапана консоли по мед. газам/по вакууму, л/мин не менее 40 / 10 Утечка газа на любом коммутационном устройстве консоли (клапан, кран) при максимальном рабочем давлении (6 атм), мл/мин не более 1 Консоль соответствует требованиям РТМ 42 - 2 - 4 - 80 Наличие

26

“Операционные блоки. Правила эксплуатации, техники безопасности и производственной санитарии” и ГОСТ 12.2.025-76 ”Изделия медицинской техники. Электробезопасность”.По электробезопасности секция консольная соответствует классу 1 тип H по ГОСТ 12.2.025 76. Наличие Защитно-декоративные лакокрасочные покрытия наружных поверхностей сделаны по ГОСТ 9.032 для групп условия эксплуатации УХЛ 4 по ГОСТ 9.104. Класс покрытий не ниже III по ГОСТ 9.032. Покрытие устойчиво к дезинфекции по ОСТ 42-2-21. Наличие Регистрационное удостоверение Минздрава России Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие

2.2 Крепежный рельс для размещения навесного оборудов. дл. 800 мм



Габариты рельсов для крепления навесного оборудования (длина Х ширина Х толщина ), мм не более 800 х 30 х10 Монтажный комплект для крепления на стену Наличие Максимальная нагрузка на рельс, кг/м не менее 80 Травмобезопасность - отсутствие острых кромок, концы рельсов защищены специальными колпачками Наличие Покрытия устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа “Лотос” в соответствии с ОСТ 42-21-2 Наличие

2.3 Навесная приборная полка



Габаритные размеры (ширина/глубина/высота), мм не более 420 х 400 х 188 Наличие крепления на технологический рельс с возможностью свободного перемещения Наличие Вес, кг не более 2.8 Максимальная нагрузка на полку, кг не менее 15 Удобное расположение мониторов, приборов, инструментария на полке с защитой от падения Наличие Наружные лакокрасочные покрытия полки соответствуют требованиям для покрытий класса III по ГОСТ 9.032. Наличие Покрытия устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа “Лотос” в соответствии с ОСТ 42-21-2. Наличие

2.4 Полка для инфузоматов 3-х секционная с зерк.полками



Материал каркаса полки - стальной профиль, не более 15 Наличие

27

x 15 ммНаличие крепления на технологический рельс с возможностью свободного перемещения Наличие Количество полок, шт. 3 Материал полки Нержавеющая сталь Размер полки, мм не более 380 х 200 Размеры всего изделия, мм не более 373 x 620 x 380 Регулируемые опоры для обеспечения устойчивого вертикального положения полки Наличие Наружные лакокрасочные покрытия полки с ящиком соответствуют требованиям для покрытий класса III по ГОСТ 9.032. Наличие Покрытия устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа “Лотос” в соответствии с ОСТ 42-21-2. Наличие

2.5 Лампа местного освещения с изменяемой геометрией



Галогеновая лампа мощностью не менее 20 Вт Наличие крепления на технологический рельс с возможностью свободного перемещения Наличие Наличие кронштейна с изменяемой геометрией Наличие Электропитание 220В, 50Гц Требования по электробезопасности Класс защиты I тип В Покрытия устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа “Лотос” в соответствии с ОСТ 42-21-2. Наличие

2.6 Увлажнитель кислорода с подогревом УКП



Относительная влажность кислорода на выходе из увлажнителя, не менее 85% Рабочий объем банки увлажнителя для жидкости, мл. не менее 500 Банка увлажнителя выполнена из прозрачного, небьющегося поликарбоната Наличие Цена деления шкалы объема банки увлажнителя, мл не более 50 мл Цвет крышки банки увлажнителя синего цвета Наличие Расходомер (флоуметр), показывающий, поплавкового типа. Колба расходомера выполнена из стекла Наличие Соединение емкости для воды и расходомера разъемное, резьбового типа. Резьбовые части выполнены из металла Наличие Возможность плавного регулирования потока кислорода в диапазоне, мл не более от 1 до 20 л/мин Возможность прямого подключения к клапанной системе кислородной DIN EN-737 Наличие Шланг со штекером для подключения к клапанной системе кислородной DIN EN-737 Наличие Шланг пациента с водоловушкой Наличие

28

Наличие системы тревог и предупреждений со звуковой и световой сигнализацией Наличие Корзина со струбциной для крепления на рельс Наличие Непрерывный режим работы в течение не менее 6 часов Соответствие Соответствие требованиям норм по электробезопасности и классу защиты I тип В Наличие Потребляемая электрическая мощность прибора, ВА не более 40 ВА Нагрев газа на выходе (диапазон), градусов Цельсия 32 - 40ºС Электропитание 220В, 50Гц Среднее время наработки на отказ увлажнителя должно быть не менее 1500 часов Наличие Покрытия устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа “Лотос” в соответствии с ОСТ 42-21-2 Наличие Габаритные размеры увлажнителя, мм не более 110 х 110 х 360 Габаритные размеры блока управления, мм не более 200 х 120 х 100 Масса увлажнителя в полном комплекте поставки, кг не более 5 кг Регистрационное удостоверение Минздрава России Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие

Подраздел III

1. – Электромонтажные работы, корпус №1 и №2 1.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ.1.2. Работы предусматривают замену сетей рабочего и аварийного освещения, а также силовых сетей для подключения медицинского оборудования и компьютерного оборудования помещений, монтаж розеток срытого исполнения с выполнением скрытой проводки.2. Требования к качественным характеристикам работ:2.1. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы должны производиться с минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Подрядчик обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения монтажных работ, регламентируемую ПУЭ 6,7 изд., СНиП 23-05-95*, СанПиН 2.1.3.2630-10, СНиП 3.05.06-85. На все материалы, используемые при выполнении работ должны быть документы, подтверждающие соответствие этих материалов нормативным требованиям (сертификат соответствия или декларация соответствия). 2.2. Для электроснабжения электроприемников в помещениях электрощитовых установить групповые щиты (компьютерный, щит розеточной сети, щит рабочего освещения и аварийного освещения). Питание групповых щитов компьютерной, розеточной сети осуществить от ВРУ1, питание групповых щитов освещения, а так же щита аварийного питания осуществить от ВРУ2.2.3. Для подключения к электросети переносных электроприемников предусмотрены штепсельные розетки (разъемы) с заземляющими контактами.2.4.Распределительные сети выполнить скрыто в штробах стен под штукатуркой. Проходы кабелей выполнить сквозь стены и перекрытия выполнить в отрезках стальных труб. Место прохода заделать несгораемым легко пробиваемым материалом, кабель в трубе уплотнить.2.5. Светильники общего освещения помещений медицинского назначения и в коридорах должны иметь сплошные закрытые рассеиватели из молочного или матового стекла. В помещениях с повышенной опасностью (влажных, сырых) светильники должны иметь степень защиты не менее 1Р44. В пожароопасных помещениях – не менее 1Р54; светильники с люминисцентными лампами с отражателями и закрытыми рассеивателями из негорючих материалов. В помещениях, где требования к правильной цветопередаче повышены и работа медперсонала связана с оценкой тонких цветовых изменений кожных покровов и слизистых оболочек больного лампы должны быть с улучшенным индексом цветопередачи. Управление освещением в помещениях должно осуществляется выключателями, установленными в помещениях у входа, в боксе- со стороны коридора у входа в бокс. Выключатели в помещениях с повышенной опасностью должны быть вынесены в ближайшие помещения с нормальной средой.2.6. В помещениях – штепсельные розетки с защитными шторками. Выключатели и розетки монтируются на высоте 1,8м от уровня пола.Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня не менее 8 часов при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком. Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

29

3. Требования к условиям выполнения работ:3.1. При исполнении договора, Заказчик не предоставляет, не обеспечивает Подрядчику сохранность материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за:- технику безопасности и охрану труда своих работников;- противопожарную безопасность;- электробезопасность.3.2. Подрядчик обязан:- перед началом работ представить график производства работ и согласовать его с Заказчиком в течение 3-х дней с момента подписания договора;- представлять Заказчику акты на скрытые работы;- проводить демонтажные и монтажные работы согласно ведомости объемов работ;- не допускать ведения работ без специальных мероприятий, исключающих причинение ущерба смежным помещениям;- не допускать загромождения и загрязнения строительными материалами и отходами эвакуационные пути, другие места общего пользования;- место складирования строительного мусора согласовать с Заказчиком;- передать весь черный и цветной металл Заказчику после демонтажных работ. Работы считаются выполненными после подписания акта КС-2 и КС-3 между Заказчиком и Подрядчиком.3.3. Подрядчик производит выполнение работ из своего материала, собственными средствами в соответствии с требованиями, содержащимися в сметной документации, требованиями СНиП, СанПин, ГОСТ, ТУ, ПУЭ и иной нормативно-технической документации, действующим на момент проведения работ.4. Требования к безопасности работ:4.1. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с установленными нормами и правилами:- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены к применению органами государственного надзора.5. Требования к результатам работ:5.1. По завершению монтажных работ, Подрядная организация обязана предоставить комплект исполнительной документации (журнал Производства работ; паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; акты на скрытые работы; исполнительные схемы).5.2. Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, указанным в п.3 настоящего технического задания Заказчика, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ (действующим на момент проведения работ на территории РФ).5.3. На весь объем проведенных работ и установленного оборудования в гарантийный период, Подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течение суток.

Подраздел IV1.- Водоснабжение лечебных корпусов №1,2;1.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ.2. Требования к качественным характеристикам работ:2.1. Работы должны производятся только в отведенной зоне работ. Работы должны быть производены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Подрядчик обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.04.07-86*, СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.01-85, СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84. На все материалы, используемые при выполнении работ, должны быть документы, подтверждающие соответствие этих материалов нормативным требованиям (сертификат соответствия или декларация соответствия). Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня не менее 8 часов при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком. Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.3. Требования к условиям выполнения работ:3.1. При исполнении договора, Заказчик не предоставляет, не обеспечивает Подрядчику сохранность материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за:- технику безопасности и охрану труда своих работников;- противопожарную безопасность;- электробезопасность.3.2. Подрядчик обязан:- перед началом работ представить график производства работ и согласовать его с Заказчиком в течение 3-х дней с момента подписания договора;- представлять Заказчику акты на скрытые работы;- проводить демонтажные и монтажные работы согласно ведомости объемов работ;- испытания водопроводной сети выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;

30

- не допускать ведения работ без специальных мероприятий, исключающих причинение ущерба смежным помещениям;- не допускать загромождения и загрязнения строительными материалами и отходами эвакуационные пути, другие места общего пользования;- место складирования строительного мусора согласовать с Заказчиком;- передать весь черный и цветной металл Заказчику после демонтажных работ, убрать и вывезти весь строительный мусор.Работы считаются выполненными после подписания акта КС-2 и КС-3 между Заказчиком и Подрядчиком.3.3. Подрядчик должен выполнить работы из своего материала, собственными средствами в соответствии с требованиями, содержащимися в сметной документации, требованиями СНиП, СанПин, ГОСТ, ТУ и иной нормативно-технической документации, действующим на момент проведения работ.4. Требования к безопасности работ:4.1. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с установленными нормами и правилами:- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены к применению органами государственного надзора.5. Требования к результатам работ:5.1. По завершению монтажных работ, Подрядная организация обязана произвести гидравлические испытания водопровода и предоставить комплект исполнительной документации (результаты гидравлических испытаний; журнал Производства работ; паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; акты на скрытые работы; исполнительные схемы).5.2. Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, указанным в п.3 настоящего технического задания и в сметной документации Заказчика, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ (действующим на момент проведения работ на территории РФ).5.3. На весь объем проведенных работ и установленного оборудования в гарантийный период, Подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течение суток.

Подраздел V.

1. Теплоснабжение и узлы учета 1.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ.2. Требования к качественным характеристикам работ:2.1. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Подрядчик обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.04.07-86*, СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.01-85. На все материалы, используемые при выполнении работ, должны быть документы, подтверждающие соответствие этих материалов нормативным требованиям (сертификат соответствия или декларация соответствия). Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня не менее 8 часов при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком. Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.3. Требования к условиям выполнения работ3.1. При исполнении договора, Заказчик не предоставляет, не обеспечивает Подрядчику сохранность материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за:- технику безопасности и охрану труда своих работников;- противопожарную безопасность;- электробезопасность.3.2. Подрядчик обязан:- перед началом работ представить график производства работ и согласовать его с Заказчиком в течение 3-х дней с момента подписания договора;- представлять Заказчику акты на скрытые работы;- проводить демонтажные и монтажные работы согласно ведомости объемов работ;- испытания систем отопления и теплоснабжения выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;- не допускать ведения работ без специальных мероприятий, исключающих причинение ущерба смежным помещениям;- не допускать загромождения и загрязнения строительными материалами и отходами эвакуационные пути, другие места общего пользования;- место складирования строительного мусора согласовать с Заказчиком;

31

- передать весь черный и цветной металл Заказчику после демонтажных работ, убрать и вывезти весь строительный мусор.Работы считаются выполненными после подписания акта КС-2 и КС-3 между Заказчиком и Подрядчиком.3.3. Подрядчик производит выполнение работ из своего материала, собственными средствами в соответствии с требованиями, содержащимися в сметной документации, требованиями СНиП, СанПин, ГОСТ, ТУ и иной нормативно-технической документации, действующим на момент проведения работ.4. Требования к безопасности работ:4.1. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с установленными нормами и правилами:- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены к применению органами государственного надзора.5. Требования к результатам работ:5.1. По завершению монтажных работ, Подрядная организация обязана произвести гидравлические испытания системы отопления и предоставить комплект исполнительной документации (результаты гидравлических испытаний; журнал Производства работ; паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; акты на скрытые работы; исполнительные схемы).5.2. Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, указанным в п.3 настоящего технического задания и в сметной документации Заказчика, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ (действующим на момент проведения работ на территории РФ).5.3. На весь объем проведенных работ и установленного оборудования в гарантийный период, Подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течение суток.

Подраздел VI1. – Общестроительные работы в лечебных корпусах №1 и №21.1. Работы выполняются в соответствии с ведомостью объёмов работ.2. Требования к качественным характеристикам работ;2.1. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Подрядчик обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ. На все материалы, используемые при выполнении работ должны быть документы, подтверждающие соответствие этих материалов нормативным требованиям (сертификат соответствия или декларация соответствия). Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня не менее 8 часов при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком. Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.3. Требования к условиям выполнения работ:3.1. При исполнении договора, Заказчик не предоставляет, не обеспечивает Подрядчику сохранность материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за:- технику безопасности и охрану труда своих работников;- противопожарную безопасность;- электробезопасность.3.2. Подрядчик обязан:- перед началом работ представить график производства работ и согласовать его с Заказчиком в течение 3-х дней с момента подписания договора;- представлять Заказчику акты на скрытые работы;- проводить демонтажные и монтажные работы согласно ведомости объемов работ;- не допускать ведения работ без специальных мероприятий, исключающих причинение ущерба смежным помещениям;- не допускать загромождения и загрязнения строительными материалами и отходами эвакуационные пути, другие места общего пользования;- место складирования строительного мусора согласовать с Заказчиком, с дальнейшим вывозом его с территории больницы и утилизацией. Работы считаются выполненными после подписания акта КС-2 и КС-3 между Заказчиком и Подрядчиком.3.3. Подрядчик производит выполнение работ из своего материала, собственными средствами в соответствии с требованиями, содержащимися в сметной документации, требованиями СНиП, СанПин, ГОСТ, ТУ и иной нормативно-технической документации, действующим на момент проведения работ.4. Требования к безопасности работ:4.1. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с установленными нормами и правилами:- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены к применению органами государственного надзора.5. Требования к результатам работ:

32

5.1. По завершению монтажных работ, Подрядная организация обязана предоставить комплект исполнительной документации (журнал Производства работ; паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; акты на скрытые работы; исполнительные схемы).5.2. Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, указанным в п.3 настоящего технического задания и в сметной документации Заказчика, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ (действующим на момент проведения работ на территории РФ).5.3. На весь объем проведенных работ и установленного оборудования в гарантийный период, Подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течение суток.

Подраздел VII. Автоматическая пожарная сигнализация.

1.Автоматическая пожарная сигнализация. Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС)- совокупность технических средств для обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации на включение технических устройств. Система оповещения о пожаре – комплекс технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и необходимости эвакуации. На основании п.11 таблицы 2 НПБ 104-03 должна быть предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3го типа с установкой речевых и световых оповещателей ( табло «Выход»). Речевые оповещатели размещены в коридорах и над выходами, световые оповещатели над выходами. Характеристики оповещателей должны удовлетворять требованиям НПБ 77-98 «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний». Оповещатели, в зависимости от характера выдаваемых сигналов, подразделяют на световые, звуковые, речевые и комбинированные. Уровень звукового давления, развиваемый звуковыми оповещателями на расстоянии 1м плюс-минус 0.05м, должен быть установлен в пределах от 85 до 110 ДБ. Речевые оповещатели не имеют регулятора громкости и подключены к прибору без разъёмных устройств. Прокладку шлейфов пожарной сигнализации провести скрыто, на троссе под подшивным потолком, с выводом и подключением на существующие приёмно-контрольные устройства, расположенные в приёмном отделении. Объёмы работ обозначены в подразделе № 7 ведомости объемов работ. Работы по монтажу технических средств сигнализации должны производиться в соответствии с СНИП, ПУЭ, РД 78.145.93, Пособия к РД 75.143.93, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов, а также при наличии лицензии на право проведения данных работ.

Подраздел VIII.

1. Алюминиевая и пластиковые двери.Монтажные работы по установке входных внутренних пластиковых дверей(10 шт.), алюминиевой

входной наружной двери(1 шт.) произвести в соответствии со СНиП с применением, тепло- гидро - и пароизоляционных материалов по ГОСТ. Дверные блоки должны соответствовать требованиям ГОСТ 30674-99. Монтажные швы должны соответствовать ГОСТу 30971-2002. В качестве остекления( верхняя часть) использовать двухкамерный клееный стеклопакет по ГОСТ 24866-99 с сопротивлением теплопередаче не менее 0,49 м кв.*град. С /Вт, при этом приведённое сопротивление теплопередаче непрозрачной части заполнения дверных блоков из пластиковых сэндвичей не ниже 0,8 м кв.*град. С/Вт. Алюминиевую входную наружную дверь изготовить с использованием «тёплых» профилей с термовставками с сопротивлением термопередаче не менее о.55 м кв.*град. С/Вт.

Двери

Низ двери Сэндвич утеплённый

Верх двери Стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением

Теплоотражающее покрытие наличие

Дистанционная рамка ПВХ

Бугельные ручки (входные двери)

наличие

Замки (входные двери) наличие

Оснащение изнутри задвижками (входные двери)

наличие

Размеры дверей в свету (согласно СНиП 21-01-97*, п. 6.16)

1.9 (высота)1.2 (ширина)

33

Двери должны быть без порогов или утоплены в стяжку на уровень пола. Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных организаций. Выполнить демонтаж старых дверных щитовых деревянных блоков с расширением проёмов до необходимых размеров указанных выше – в свету 1.9м*1.2м. Перед изготовлением и установкой дверных блоков подрядчик производит точные замеры самостоятельно и точное количество материала определяет для себя самостоятельно. Заказчик оплачивает работу подрядчику по установке дверных блоков под ключ по их фактически установленному количеству. Установка дверных блоков производится с утеплением монтажной пеной и устройством пароизоляции, отделкой наружных и внутренних откосов, с заделкой стыков деталей ПВХ «жидким пластиком» и вывозом всего строительного мусора полученного после демонтажных работ.

Гарантийный срок, в течении которого подрядчик обязуется устранить за свой счёт выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не менее пяти лет.

Изготовление, доставка, установка, подъём на этажи изделий, а также демонтаж старых дверных блоков, вывоз всего строительного мусора, полученного в результате работ, производится подрядчиком.

Перед началом монтажа дверных блоков согласовать с администрацией больницы график установки изделий, эскизы дверных блоков; изготовить изделия в полном объёме и хранить их на своём складе до начала монтажа. После приёмки изготовленных изделий заказчиком подрядчику разрешается приступить к монтажу.

Стоимость материалов включена в цену, а также все взимаемые и уплачиваемые на территории РФ налоги и пошлины, расходы на перевозку и страхование.

РАЗДЕЛ III(ПРОЕКТ ДОГОВОРА)

Гражданско-правовой договор № ____на выполнение работ по ремонту

г. Новосибирск «___» _________ 2012 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Детская городская клиническая больница №3», в лице главного врача Никифоровой Натальи Алексеевны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании результатов размещения заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с протоколом единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров,

34

выполнение работ, оказание услуг №__ от «___»__________2011г., заключили настоящий договор, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить ремонтные работы в

лечебных корпусах №1,2 МБУЗ «ДГКБ №3» по адресу: г. Новосибирск, ул. Охотская,81 (далее – Объект), в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к Договору), локально-сметными расчетами (Приложение № 2-6 к договору) в сроки и на условиях, указанных в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы.

1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами.

1.3. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать установленным соответствующими нормативными актами стандартам, техническим условиям, ГОСТам и иным требованиям, обычно предъявляемым к результатам такого рода работ.

1.4. Сроки выполнения работ: в течение 90 календарных дней с момента подписания договора

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1. Подрядчик обязуется:2.1.1. Осуществлять работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, в полном

соответствии с Приложением № 1 к договору, определяющем объем, содержание, качество работ и другие, предъявляемые к ним требования, и с приложениями № 2-6 к договору, определяющими цену работ.

2.1.2. Обеспечивать сохранность переданного помещения, подлежащего ремонту, нести риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента сдачи ремонтных работ Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ.

2.1.3. Допускать к производству работ квалифицированных специалистов, имеющих необходимую подготовку, а в случаях, предусмотренных законом, – документы, подтверждающие право данного специалиста на производство таких работ и прошедших инструктаж по технике безопасности при производстве таких работ. При проведении работ соблюдать Правила внутреннего распорядка и производственный режим Заказчика.

2.1.4. Предоставить Заказчику возможность в любое время проверять ход и качество выполняемых в рамках настоящего Договора работ.

2.1.5. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ; иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения их в срок.

2.1.6. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды, возникших в процессе выполнения работ.

2.1.7. Устранять своевременно и за свой счет допущенные по своей вине недоделки и дефекты.

2.1.8. Передать Заказчику по окончании работ их результат и права на него, а также информацию, необходимую для эксплуатации и иного использования результата работ. Передать Заказчику всю исполнительную документацию по объекту, заверенную печатью Подрядчика, за 2 (два) календарных дня до начала приемки Объекта.

По окончании ремонтных работ предоставить документ, подтверждающий соответствие техническим условиям, подписанный представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и согласовать в Ростехнадзоре подведомственных сетей.

35

2.1.9. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта завода-изготовителя и протоколы испытаний, а также другие документы, удостоверяющие их качество, быть новыми, ранее не использованными и не эксплуатировавшимися. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

2.1.10. Применять при производстве работ приборы и оборудование, имеющие сертификаты соответствия и действующую дату проверки, аттестацию на электроизмерительные приборы (установки), позволяющие проводить испытания в электроустановках.

2.1.11. Осуществлять в процессе выполнения работ систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку помещений здания от отходов ремонтных работ, излишков материалов и изделий, производить демонтаж и вывоз из здания строительного оборудования и мусора. Вывоз, утилизация мусора и отходов осуществляется Подрядчиком за свой счет.

2.1.12. Вывезти за пределы ремонтируемого помещения принадлежащее Подрядчику имущество до сдачи Заказчику полного объема работ по акту сдачи-приемки выполненных работ.

2.1.13. Получить от государственных контрольных и надзорных служб необходимые согласования и разрешения для производства работ, если это необходимо.

2.1.14. Осуществлять за свой счет поставки всех вспомогательных материалов, подручных средств и инструментов, которые не указаны в Договоре (приложениях), но необходимы для выполнения работ по Договору и своевременной сдачи помещений по акту сдачи-приемки выполненных работ. Стоимость указанных материалов возмещению не подлежит.

2.1.15. Обеспечить сопровождение устанавливаемого оборудования документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.

2.1.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

2.1.17. Согласовать с Заказчиком используемые при производстве работ отделочные материалы.

2.1.18. Подрядчик самостоятельно за свой счет рассчитывает смету к договору.2.1.19. Работы по монтажу технических средств сигнализации должны производиться

в соответствии с СНИП, ПУЭ, РД 78.145.93, Пособия к РД 75.143.93, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов, а также при наличии лицензии на право проведения данных работ.

2.2. 3аказчик обязуется:2.2.1. Предоставить Подрядчику помещения для производства работ.2.2.2. В случаях, в объеме и в порядке, предусмотренными настоящим Договором,

оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ.2.2.3. В сроки и в порядке, которые предусмотрены разделом 3 настоящего Договора,

с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.2.4. Принять и оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в объеме и порядке, предусмотренные настоящим Договором.

2.2.5. Выполнять иные обязательства, предусмотренные другими статьями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Заказчик вправе:2.3.1. Возражать относительно любого лица из персонала Подрядчика и может

потребовать от Подрядчика немедленного удаления с объекта любого лица, которое по

36

мнению Заказчика нарушает дисциплину либо проявляет некомпетентность или халатность по отношению к исполнению своих служебных обязанностей.

2.3.2. Осуществлять технический надзор за выполнением работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, а именно:

- осуществлять контроль за качеством и сроками выполняемых работ;- осуществлять контроль качества применяемых Подрядчиком материалов;- осуществлять контроль за соблюдением технологии производства работ.Представитель Заказчика имеет право беспрепятственно проверять выполнение

Подрядчиком любых видов работ в любое время в течение всего периода производства работ с целью проверки хода, качества и количества производимых работ.

2.3.3. Отказаться от исполнения Договора и потребовать у Подрядчика возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению своих обязательств по Договору или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

2.3.4. В случае если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении последним в назначенный срок этого требования, – отказаться от исполнения Договора либо поручить исправление работ третьему лицу за счет Подрядчика, а также потребовать у Подрядчика возмещения убытков. При обнаружении в ходе работ отступлений от условий Договора или технологии производства работ Заказчик имеет право требовать прекращения работ, выполненных с отступлениями, и исправления допущенных Подрядчиком нарушений за счет Подрядчика.

2.4. Подрядчик вправе:Самостоятельно определять способы выполнения заданий Заказчика.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Подрядчик письменно за 2 календарных дня до истечения срока окончания работ, указанного в пункте 1.4 Договора, направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работ к сдаче с приложением акта сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах и следующей документации:

- сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ;

- всю документацию, переданную Заказчиком Подрядчику для производства работ.

3.2. Заказчик в трехдневный срок после получения подписанного Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ либо мотивированный отказ от приемки результатов работ.

В случае мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик в трехдневный срок составляет акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения и направляет его Подрядчику.

Подрядчик обязан в течение 2 календарных дней со дня получения указанного акта приступить к устранению выявленных недостатков за свой счёт в срок, указанный Заказчиком в акте.

3.3. При просрочке передачи или приемки результата работ риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несет Сторона, допустившая просрочку.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

37

4.1. Цена договора составляет ______________________рублей _____коп., в том числе НДС _____________________, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

4.2. Цена договора включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных договором, в полном объеме, стоимость используемых материалов и применяемого оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузо-разгрузочные работы, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением подрядчиком своих обязательств по договору.

4.3. Источник финансирования: федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

4.4. Оплата за выполненные работы производится в безналичной форме, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год и оплачивается по факту выполнения работ на основании акта выполненных работ (КС-2) и справки о выполнении работ (КС-3), подписанных Заказчиком и Подрядчиком, предъявленных счетов-фактур.

4.5. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.4.6. Аванс по настоящему Договору не предусмотрен, оплате подлежат только

надлежащим образом выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора работы.

5. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, устанавливается – 36 месяцев с момента подписания актов приема-передачи.

5.2. Наличие дефектов (недостатков) и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов (недостатков), на акте об этом делается соответствующая отметка. В целях установления факта некачественно выполненных (и/или невыполненных) работ Заказчик вправе привлечь независимую экспертную организацию, а в случае, если результатами экспертизы будут подтверждены дефекты (недостатки), обнаруженные Заказчиком, - потребовать от Подрядчика возмещения расходов, затраченных на проведение экспертизы.

Устранение дефектов (недостатков) осуществляется Подрядчиком за свой счет. При отказе Подрядчика устранить дефекты (недостатки), Заказчик устраняет выявленные дефекты (недостатки) силами третьих лиц, при этом Подрядчик обязан возместить Заказчику произведенные в связи с этим расходы.

5.3. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему Договору за каждый день просрочки. Уплата неустойки осуществляется на основании письменной претензии Заказчика.

5.4. Заказчик несет ответственность за исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Уплата неустойки и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, как то: военные действия, стихийные природные явления, мешающие исполнению Сторонами своих обязательств.

5.7. Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему договору обеспечено _______________________________________ (указать конкретный способ обеспечения, с кем и какой договор).

38

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ

6.1. Договор вступает в силу с момента направления Договора оператором электронной торговой площадки Подрядчику, подписанного электронной цифровой подписью Заказчика, и действует до 31 декабря 2012 года.Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанности исполнить свои обязательства по Договору. При этом фактическое взаимное полное исполнение Сторонами принятых в рамках настоящего Договора обязательств прекращает действие настоящего Договора с момента исполнения последнего обязательства.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:6.2.1. По соглашению Сторон.6.2.2. По требованию одной из Сторон на основании судебного решения в случаях:а) задержки Подрядчиком начала выполнения работ более, чем на 5 (пять) дней по

причинам, не зависящим от Заказчика;б) систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ;в) невыполнения одной из Сторон условий Договора.6.2.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ7.1. Настоящий Договор с приложениями к нему, оформленными на момент

заключения Договора, подлежит заключению в виде электронного документа, подписанного в электронной форме с применением электронной цифровой подписи уполномоченных представителей Сторон.

В течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора он изготавливается в 3 экземплярах на бумажном носителе, по одному для каждой из Сторон, подписывается уполномоченными представителями Сторон и заверяется мастичной печатью.

Все Приложения, дополнения, протоколы и иные изменения к настоящему Договору, оформленные в ходе исполнения Сторонами условий Договора, являются его неотъемлемой частью и имеют силу, если они совершены письменно и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

7.2. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

7.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, переуступить право требования долга другой стороне.

7.4. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Новосибирской области.

7.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов сторона обязана сообщить об этом другой стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

7.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:Приложение № 1 – Дефектная ведомость.Приложение № 2 – Локально-сметный расчет.

8. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

39

Заказчик: МБУЗ «ДГКБ № 3»630040, г. Новосибирск, ул. Охотская,81ИНН 5402115917КПП 540201001ДФ и НП мэрии г.Новосибирска (МБУЗ Детская городская клиническая больница №3 л.с 017020065)р/с 40701810800043000002БИК 045004001Телефон 20-36-158Главный врач

Подпись_____________ Н.А. НикифороваМ.П.

Подрядчик:(адрес)ИНН КППр/с к/с БИК Телефон

Подпись _________ М.П.

Приложение № 1К договору № ____ от ___________

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

40

Главный врач Подрядчик____________ ____________

Приложение № 2-16К договору № ____________ от ___________

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ*

41

(с указанием предмета договора)

Локальный сметный расчет к договору рассчитывается участником размещения заказа, с которым заключается договор, на основании действующих государственных расценок (ФЕР, ФЕРм, ФЕРп) с применением коэффициентов пересчета, действующих на момент предоставления заявки на участие в аукционе, пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены договора, полученного в ходе проведения аукциона.

* Данное приложение к договору предоставляется Подрядчиком одновременно с подписанным договором.

zakaz.novo-sibirsk.ruzakaz.novo-sibirsk.ru/news/1333702474_Документация... · web...

Documents