Типовой договор подряда

на выполнение проектно-изыскательских работ

и оказание услуг по авторскому надзору

на объектах системы ОАО «АК «Транснефть»

Подрядчик: ООО «ОргНефтеСтрой» (ЮЛ, не являющееся организацией системы «Транснефть»)

Заказчик: АО «Транснефть-Урал» (ОСТ)

г. Уфа

2016 г.

2

СОДЕРЖАНИЕ:

СТАТЬЯ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ ................................................ 5

СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА .................................................................................. 10

СТАТЬЯ 3. СТОИМОСТЬ ПИР И АН ............................................................................... 12

СТАТЬЯ 4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПИР И АН ........................................... 13

СТАТЬЯ 5. ПРИНЯТИЕ ПОДРЯДЧИКОМ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА .................................... 14

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПИР И АН .... 14

СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПИР И АН ....... 21

СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПИР ................................................................... 22

СТАТЬЯ 9. РЕЗУЛЬТАТ ПИР .......................................................................................... 26

СТАТЬЯ 10. СОГЛАСОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ПИР ................................. 27

СТАТЬЯ 11. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПИР ................................................... 28

СТАТЬЯ 12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТ ПИР .............................................. 33

СТАТЬЯ 13. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО АВТОРСКОМУ НАДЗОРУ .......................... 35

СТАТЬЯ 14. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ ПО АВТОРСКОМУ НАДЗОРУ ........................... 38

СТАТЬЯ 15. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ..................................................................................... 39

СТАТЬЯ 16. БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ ........................................................................... 42

СТАТЬЯ 17. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ .................................................................... 44

СТАТЬЯ 18. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, О КОТОРЫХ ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН ПРЕДУПРЕДИТЬ

ЗАКАЗЧИКА ................................................................................................ 45

СТАТЬЯ 19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ...................................................................... 46

СТАТЬЯ 20. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................. 50

СТАТЬЯ 21. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ ............................................. 51

СТАТЬЯ 22. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ ............................................................. 51

СТАТЬЯ 23. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ......................................................................... 52

СТАТЬЯ 24. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ .......................................................... 53

СТАТЬЯ 25. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ...................................................................... 54

СТАТЬЯ 26. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ...................................................................................... 54

СТАТЬЯ 27. ГАРАНТИЙНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ..................................................................... 56

СТАТЬЯ 28. МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ........................................... 57

СТАТЬЯ 29. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ ....................................................................... 57

СТАТЬЯ 30. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН ............................................................ 60

3

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:

Приложение № 1 «Дополнительное соглашение на выполнение ПИР (типовая форма)» 60

Приложение № 2 «Календарный план (типовая форма)» .................................................. 61

Приложение № 3 «Соглашение о договорной цене» ........................................................... 62

Приложение № 4 « Дополнительное соглашение на оказание услуг по АН (типовая

форма) …………………………………………………………………………………………………64

Приложение № 5 «График оказания услуг по АН за строительством (типовая форма)» ... 65

Приложение № 6 «Отчет о выполнении ПИР (типовая форма)».......................................... 66

Приложение № 7 «Отчет «Этапы согласования объектов по состоянию на

__.__.__ при проведении государственной/

негосударственной экспертизы» (типовая форма)» .................................. 67

Приложение № 8 «Форма приказа о назначении руководителя и специалистов по

ведению авторского надзора и сведений о специалистах авторского

надзора» ........................................................................................................ 68

Приложение № 9 «Формы журнала авторского надзора» ................................................... 70

Приложение № 10 «Отчет «О ходе осуществления авторского надзора по состоянию на

__.__.__ .......................................................................................................... 73

Приложение № 11 «Акт о необходимости выполнения дополнительных/исключаемых

работ (типовая форма)» ................................................................................ 74

Приложение № 12 «Реестр изменений Рабочей документации, выполненных в процессе

авторского надзора (типовая форма)» ........................................................ 76

Приложение № 13 «Акт по результатам проверки Рабочей документации (типовая

форма)» .......................................................................................................... 77

Приложение № 14 «Форма акта проверки соответствия объемов работ по рекультивации

(типовая форма)» .......................................................................................... 78

Приложение № 15 «Форма справки о проведении рекультивации (типовая форма)» ..... 79

Приложение № 16 «Правила поведения работников подрядных организаций на объектах

ОАО «АК «Транснефть»» ................................................................................. 80

Приложение № 17 «Форма суточно - месячного графика» ................................................. 82

Приложение № 18 «Акт надзора за проведением инженерных изысканий (типовая

форма)» .......................................................................................................... 84

Приложение № 19 «Форма запроса представителя проектной организации на объект во

внеочередном порядке» ............................................................................... 85

Приложение № 20 «Форма ответа проектной организации о согласовании/не

согласовании предложений Заказчика по проектным решениям» .......... 86

Приложение № 21 «Соглашение об определении работ/услуг, в счет которых уплачен

аванс (часть аванса) (типовая форма)» ...................................................... 87

Приложение № 22 «Гарантия в обеспечение возврата аванса (типовая форма)» ........... 88

Приложение № 23 «Гарантия исполнения условий Договора (типовая форма)» .............. 90

4

Приложение № 24 «Перечень банков-гарантов для оформления банковских гарантий» 93

Приложение № 25 «Список субподрядчиков (типовая форма) .......................................... 94

Приложение № 26 «Методика расчета штрафа за предоставление Подрядчиком

Заказчику Результатов ПИР с недостатками» ............................................. 95

Приложение № 27 «Соглашение о зачете (типовая форма)» ............................................. 96

Приложение к Приложению №27 «Расчет суммы неустойки» ......................................... 97

Приложение № 28«Соглашение о неразглашении информации» ...................................... 98

Приложение № 29 «Форма предоставления сведений о цепочке собственников

подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных

собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о

лицах, входящих в исполнительные органы подрядчика» ........................ 102

Приложение № 30 «Акты допуска подрядной организации (типовые формы)» ............... 103

Приложение № 31 «График мобилизации, расстановки и составов бригад (типовая

форма» ......................................................................................................... 108

Приложение № 32 «Акт предпроектного обследования (типовая форма)» ...................... 110

Приложение № 33 «Перечень замечаний, несоответствий и рекомендаций, выявленных

при экспертизе проекта (типовая форма)» ............................................... 113

Приложение № 34 «Положительное экспертное заключение (типовая форма)» ............ 114

Приложение № 35 "Уведомление Подрядчика о приостановке ПИР (типовая форма)» . 118

Приложение № 36 «Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ

(оказанных услуг)» ………………………………………………………………………………119

5

г. Уфа «___» ________ 2016 г.

Акционерное общество «Транснефть-Урал» (далее по тексту АО «Транснефть -

Урал»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора

Гильмутдинова Наиля Рашитовича, действующего на основании Устава, с одной

стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Оргнефтестрой» (далее по

тексту ООО «ОргНефтеСтрой»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице

генерального директора Басовой Ольги Викторовны, действующего на основании

Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ

1.1. В рамках настоящего Договора, Стороны принимают следующие

термины и их толкование:

«Авторский надзор (АН)» - надзор автора проекта и других разработчиков

проектной документации за строительством, осуществляемый в целях обеспечения

соответствия выполняемых строительно-монтажных работ на Объекте решениям,

принятым в проектной, рабочей документации.

«Внешняя экспертиза» - все виды Экспертизы Результатов ПИР, выполняемые

Органами экспертизы.

«Внутренняя экспертиза» - Экспертиза Результатов ПИР, проводимая

Заказчиком.

«График оказания услуг по АН за строительством» - утвержденный Заказчиком и

согласованный Подрядчиком график оказания услуг Авторского надзора,

составленный по установленной форме.

«Государственная экспертиза» - экспертиза проектной документации и

результатов инженерных изысканий и/или проверка достоверности определения

сметной стоимости Объекта, проводимая Органами государственной экспертизы в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

«Дополнительное соглашение на выполнение ПИР» - соглашение между

Сторонами Договора, заключаемое одновременно с Договором по результатам

закупки ПИР, содержащее согласованные объем, сроки, стоимость и иные условия

выполнения ПИР по определенному Объекту, составленное в письменной форме и

являющееся неотъемлемой частью Договора.

«Дополнительное соглашение на оказание услуг по авторскому надзору -

соглашение между Сторонами Договора об объеме, сроках, стоимости и иных

условиях оказания услуг по АН по определенному Объекту, составленное в

письменной форме и являющееся неотъемлемой частью Договора.

«Задание на выполнение работ по инженерным изысканиям» - утвержденное

Заказчиком и согласованное Подрядчиком задание, содержащее требования к

полноте, достоверности, точности и качеству отчетных материалов, которые

учитываются при составлении программы работ и в процессе выполнения

изыскательских работ.

«Задание на проектирование» - утвержденное Заказчиком и согласованное

Подрядчиком задание на выполнение Проектных работ.

«Исполнительная смета» - расчет Подрядчиком стоимости фактически

выполненных проектно-изыскательских работ.

«Инвестиционный проект» - проект нового строительства объектов

6

трубопроводного транспорта, расширения и реконструкции действующей

инфраструктуры трубопроводов; инвестиции в проект с долевым участием ОАО «АК

«Транснефть» или организации системы «Транснефть»; инвестиции в активы (основные

фонды), не рассмотренные в сметах на строительство, включаемые в инвестиционную

программу Компании.

«Инвестор» - ОАО «АК «Транснефть», организация системы «Транснефть», которая

осуществляет финансирование инвестиционного проекта.

«Инспектор надзора за проведением инженерных изысканий для строительства

магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов (Инспектор надзора)» -

специалист исполнителя надзора за проведением инженерных изысканий для

строительства магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, назначенный

приказом для осуществления надзора за проведением инженерных изысканий для

строительства магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов

на участке/площадке производства инженерных изысканий.

«Исполнитель надзора за проведением инженерных изысканий для строительства

магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов (Исполнитель надзора)» -

юридическое лицо, с которым Заказчиком заключен соответствующий договор или

контракт на осуществление работ по надзору за проведением инженерных изысканий

для строительства магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

«Исходные данные» - материалы (документы, паспорта, схемы, технические

условия, протоколы и т.д.), необходимые для выполнения ПИР по Объекту в

соответствии с Заданием на проектирование, получения результатов ПИР и

результатов Экспертизы.

«Календарный план» - документ, составленный по установленной форме, в

котором предусматриваются согласованные Сторонами этапы выполнения ПИР,

оказания услуг по АН, их стоимость и сроки.

«Камеральные работы» - комплекс работ по изучению и систематизации

материалов изысканий прошлых лет, составлению программы производства работ, -

камеральной обработке материалов полевых и лабораторных исследований,

составлению технических отчетов по результатам инженерных изысканий.

«Компания» - ОАО «АК «Транснефть».

«Материалы инженерных изысканий» - результаты Инженерных изысканий,

разрабатываемые Подрядчиком в соответствии с требованиями,

предусмотренными Заданием на проектирование и содержащие текстовую и

графическую части, а также приложения, состав которых указывается Заказчиком в

Задании на выполнение инженерных изысканий.

«Надзор за проведением инженерных изысканий (Надзор)» - процедура проверки

качества Работ по инженерным изысканиям для проектирования и строительства вновь

строящихся магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, реконструкции,

технического перевооружения, капитального ремонта и демонтажа магистральных

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов организаций системы «Транснефть», с

определением соответствия их требованиям действующих на территории Российской

Федерации нормативных документов в области инженерных изысканий, Заданию на

выполнение работ по инженерным изысканиям и Программе выполнения работ по

инженерным изысканиям. До начала выполнения Работ по инженерным изысканиям

Заказчиком может быть принято решение о самостоятельном Надзоре за проведением

инженерных изысканий, и в этом случае всякое упоминание в Договоре об Исполнителе

надзора, Инспекторах надзора и предписаниях Надзора может означать Заказчика, его

специалистов и его предписания.

«Объект» - линейная часть нефтепровода/нефтепродуктопровода,

технологические нефтепроводы/нефтепродуктопроводы, высоковольтные линии

(ВЛ), перекачивающие станции (ПС), средства автоматики, телемеханики и

7

электрохимзащиты (ЭХЗ), иные здания и сооружения объектов трубопроводного

транспорта нефти и нефтепродуктов и прочие здания и сооружения, которые должны

быть построены (реконструированы, отремонтированы) и в отношении которых

выполняются Проектные работы и/или Работы по инженерным изысканиям по

Договору.

«Орган государственной экспертизы» - Федеральное автономное учреждение

«Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»),

территориальные органы государственной вневедомственной экспертизы,

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору,

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Федеральное

агентство по рыболовству, организации, имеющие лицензию Ростехнадзора России

на осуществление экспертизы промышленной безопасности и иные федеральные

органы исполнительной власти, их территориальные подразделения, органы

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и их территориальные

подразделения, уполномоченные на проведение государственной экспертизы.

«Орган негосударственной экспертизы» - юридические лица, аккредитованные на

право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и

результатов инженерных изысканий в порядке, установленном действующим

законодательством Российской Федерации.

«Органы экспертизы» - органы государственной экспертизы и/или органы

негосударственной экспертизы».

«Организация системы «Транснефть» (ОСТ) - организации, осуществляющие на

основании устава и/или гражданско-правового договора деятельность, связанную с:

транспортировкой по магистральным трубопроводам нефти и нефтепродуктов;

производством оборудования, насосов, электродвигателей и/или иных технологических

устройств для объектов магистрального трубопроводного транспорта; обеспечением

работоспособности (эксплуатации), финансовой стабильности, безопасности,

социального, информационного и/или иным обеспечением деятельности

объектов/предприятий магистрального трубопроводного транспорта, если в таких

организациях ОАО «АК «Транснефть» и/или его дочерние общества являются

учредителями, либо участниками (акционерами), владеющими в совокупности более чем

20 процентами долей (акций и т.п.).

«Период строительства Объекта» - период с момента начала строительства

(реконструкции, техперевооружения) Объекта до подписания акта приемки законченного

строительством Объекта приемочной комиссией (форма КС-14).

«Подрядчик по СМР» - организация любой организационно-правовой формы,

выполняющая по договору подряда с Заказчиком работы по строительству

(техперевооружению, реконструкции) Объекта, включая строительство, монтаж и

наладку технологического и другого оборудования и прочие связанные с ними

работы.

«Полевой период» - период времени, в который Работы по инженерным

изысканиям в соответствии с Заданием на выполнение работ по инженерным

изысканиям и Программой выполнения работ по инженерным изысканиям

выполняются на местности.

«Поэтапное согласование технических и технологических решений»–

согласование Заказчиком Технических и технологических решений в соответствии с

действующими Регламентами, Заданием на проектирование и Календарным

планом.

«Предписание Исполнителя надзора» - выдаваемое Инспектором надзора за

выполнением Работ по инженерным изысканиям письменное указание Подрядчику об

устранении в установленный срок несоответствий в оформлении документации,

8

нарушений технологии производства работ, требований промышленной безопасности и

охраны труда и иных нарушений, выявленных в ходе Надзора.

«Предпроектное обследование» (ППО) - комплекс работ с целью обследования

Объекта для: постановки целей и задач проектирования, формирования

предварительных требований к Объекту, получения исходных данных для

проектирования, определение наиболее оптимальных требований к Объекту

проектирования.

«Представитель Подрядчика» - работник Подрядчика, за которым на

основании приказа Подрядчика закреплены определенные права и обязанности

при проведении инженерных изысканий, проектировании и/или проведении

авторского надзора по конкретному Объекту.

«Проектная документация» - совокупность документов, разработанная

Проектной организацией в соответствии с требованиями Градостроительного

кодекса Российской Федерации, Положения о составе разделов проектной

документации и требованиям к их содержанию, утвержденного Постановлением

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, состоящая из текстовой

и графической частей. Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта

капитального строительства, описание принятых технических и иных решений,

пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые

при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие

принятые решения. Графическая часть содержит принятые технические,

технологические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и

других документов в графической форме.

«Проектная организация» – организация, выполняющая Проектно-

изыскательские работы по Объекту и оказывающая услуги по авторскому надзору.

«Проектно-изыскательские работы» (ПИР) - комплекс работ по выполнению

предпроектного обследования, инженерных изысканий, разработке Проектной и

Рабочей документации, разработке специальных технических условий,

выполняемых Подрядчиком на основании Заданий на проектирование и других

исходных данных, полученных от Заказчика, а также иные неразрывно связанные с

проектно-изыскательскими работы.

«Проектные работы» - комплекс работ по разработке Проектной и Рабочей

документации. Выполнение Рабочей документации возможно как одновременно с

подготовкой Проектной документации, так и после ее подготовки. При этом объем,

состав и содержание рабочей документации должны определяться Заказчиком в

зависимости от степени детализации решений, содержащихся в Проектной

документации, и указываться в Задании на проектирование.

«Программа выполнения работ по инженерным изысканиям» - документ,

содержащий наименование и местоположение Объекта, характеристики

проектируемого Объекта и оценку степени изученности природных условий,

сведения о природных и техногенных условиях района, влияющих на организацию и

производство инженерных изысканий, границы площадок и участков инженерных

изысканий, с учетом категорий сложности природных и техногенных условий, состав,

объемы, методы, технологию и последовательность выполнения изыскательских

работ, а также место и время производства отдельных видов работ, сведения о

возможности использования результатов ранее выполненных инженерных

изысканий, требования по охране труда и технике безопасности, перечень и состав

отчетных материалов, сроки их представления, а также порядок осуществления

контроля и экспертизы материалов инженерных изысканий.

«Промежуточный этап ПИР» - этап выполнения ПИР между начальным и

конечным сроками выполнения работ по Этапу ПИР.

9

«Работы по инженерным изысканиям» - работы, проводимые для комплексного

изучения природных условий района, площадки, трассы проектируемого

строительства, факторов техногенного воздействия в целях рационального и

безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, для

получения исходных данных, необходимых для разработки по Объекту наиболее

целесообразных технико-экономических решений при проектировании,

строительстве и реконструкции зданий и сооружений с учетом рационального

использования и охраны природной среды, а также получения данных для

составления прогноза изменений природной среды под воздействием строительства

и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений, подготовки данных для

разработки Проектной документации.

«Рабочая документация» - совокупность документов в текстовой форме,

рабочих чертежей, спецификаций оборудования и изделий, разработанных в целях

реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических

решений, содержащихся в Проектной документации на объекты строительства,

реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта,

передаваемых Заказчику и утверждаемых им в производство работ для

последующего выполнения строительно-монтажных работ по Объекту.

«Регламент Компании» - действующий нормативный документ ОАО «АК

«Транснефть», устанавливающий порядок формирования плана ПИР, выдачи

Заданий на проектирование, выполнения работ по инженерным изысканиям,

разработки и экспертизы Проектной документации для строительства, технического

перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов организаций

системы «Транснефть».

«Регламент организации АН» - действующий нормативный документ ОАО «АК

«Транснефть», устанавливающий порядок организации и осуществления Авторского

надзора за строительством, реконструкцией, техническим перевооружением и

капитальным ремонтом производственных объектов магистральных нефтепроводов.

«Результаты ПИР» - полный комплект – Проектная документация и/или

Рабочая документация и/или Материалы инженерных изысканий.

«Результат экспертизы ПИР» - положительное экспертное заключение

Заказчика и/или Органов Экспертизы.

«Руководитель авторского надзора» – главный инженер проекта, либо иной

специалист Проектной организации, разработавшей Проектную, Рабочую

документацию на Объект строительства, назначаемый приказом проектной

организации для руководства другими Специалистами авторского надзора и

реализующий свои полномочия на основании доверенности, выданной Проектной

организацией.

«Специалист авторского надзора» – назначенный приказом специалист

Проектной организации, разработавшей Проектную, Рабочую документацию на

Объект строительства, оказывающий в рамках своей компетенции услуги по

авторскому надзору на конкретном Объекте строительства, и реализующий свои

полномочия на основании выданной Проектной организацией доверенности под

контролем Руководителя авторского надзора.

«Специальные технические условия (СТУ)» - технические нормы, содержащие

(применительно к конкретному Объекту) дополнительные к установленным или

отсутствующие технические требования в области безопасности, отражающие

особенности инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации, а

также демонтажа (сноса) объекта.

«Субподрядчик» – организация, согласованная с Заказчиком, обладающая

необходимыми свидетельствами о допуске к выполнению ПИР, лицензиями,

10

привлеченная Подрядчиком по отдельному договору для выполнения любой части

ПИР.

«Технические и технологические решения» - технологическая схема,

архитектурно-строительные решения, генеральный план Объекта, состав

сооружений объекта и другие конструктивные и технологические решения, состав

которых определяется Заказчиком применительно к каждому Объекту и указывается

в Задании на проектирование с указанием сроков согласования этапов,

установленных в Календарном плане.

«Техническая часть документации о закупке СМР» - комплект документов,

содержащий данные о видах и объемах строительно-монтажных работ (СМР) по

Объекту (включая ведомость объемов работ), подготавливаемый Подрядчиком в

соответствии с Заданием на проектирование, условиями Договора и нормативными

актами Российской Федерации для проведения Заказчиком закупки СМР.

«Технологический аудит инвестиционного проекта» - проведение экспертной

оценки обоснования выбора проектируемых технологических и конструктивных

решений по созданию в рамках инвестиционного проекта объекта капитального

строительства на их соответствие лучшим отечественным и мировым технологиям

строительства, технологическим и конструктивным решениям, современным

строительным материалам и оборудованию, применяемым в строительстве, с

учетом требований современных технологий производства, необходимых для

функционирования объекта капитального строительства, а также эксплуатационных

расходов на реализацию инвестиционного проекта в процессе жизненного цикла в

целях повышения эффективности использования бюджетных средств, снижения

стоимости и сокращения сроков строительства, повышения конкурентоспособности

производства;

«Ценовой аудит инвестиционного проекта» - проведение экспертной оценки

стоимости объекта капитального строительства с учетом результатов публичного

технологического аудита инвестиционного проекта;

«Экспертиза» - экспертиза проектной документации и материалов инженерных

изысканий, проводимая в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации. Предметом экспертизы является оценка соответствия

решений, принятых в Проектной документации, материалах инженерных изысканий,

Заданию на проектирование и требованиям действующих нормативно -правовых

актов в сфере строительства.

«Этап выполнения ПИР (Этап ПИР)» - отдельный элемент Календарного плана,

предусматривающий получение промежуточного Результата ПИР или конечного

Результата ПИР.

СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в соответствии с

Заданием на проектирование, выданным Заказчиком по следующим Объектам:

1) «ППМН Салават-Орск (осн. нитка), р. С. Губерля, 298.1 км, Ду 500, ЛЭПСУ

«Орск», Туймазинское НУ. Реконструкция»;

2) «ППМН НКК (осн. нитка), р. Уфа, 1728 км, Ду 1200, ЛПДС «Улу-Теляк»,

Черкасское НУ. Реконструкция»;

3) «ППМН УБКУА (осн. нитка), р. Уфа, 1523 км, Ду 1200, ЛПДС «Улу-Теляк»,

Черкасское НУ. Реконструкция».

11

2.1.1. Выполнить инженерные изыскания в составе, объеме и в сроки,

установленные Календарным планом, в соответствии с пунктами 8.5 – 8.28

Договора;

2.1.2. Выполнить Проектные работы в сроки, установленные Календарным

планом, в соответствии с пунктами 8.29 – 8.37 Договора;

2.1.3. Осуществить согласование и экспертизу результатов ПИР в сроки,

установленные в Календарном плане, в соответствии со Статьями 10, 11 Договора;

2.1.4. Оказать услуги по авторскому надзору в сроки, установленные

Календарным планом, в соответствии со Статьей 13 Договора;

2.1.5. При указании в Задании на проектирование:

2.1.5.1 провести предпроектное обследование в соответствии с пунктами

8.1. – 8.4 Договора;

2.1.5.2 подготовить материалы для Технологического и/или Ценового аудита

инвестиционного проекта;

2.1.6. Передать Результаты ПИР и оказанные услуги по АН Заказчику в

соответствии со Статьями 11 и 14 Договора.

Заказчик обязуется принять и оплатить Результаты ПИР и оказанные услуги

по АН.

2.2. Объем, стоимость, начальный и конечный сроки и иные условия

выполнения ПИР (этапов ПИР) по каждому Объекту, указанному в пункте 2.1

Договора, Стороны согласовывают в Дополнительных соглашениях на выполнение

ПИР по Объекту. Дополнительное соглашение на выполнение ПИР заключается

Сторонами одновременно с заключением Договора. Дополнительное соглашение на

выполнение ПИР составляется по форме Приложения № 1 к Договору.

2.2.1. К Дополнительному соглашению на выполнение ПИР прилагаются и

являются его неотъемлемой частью:

Задание на проектирование;

Календарный план (Приложение № 2 к Договору);

Соглашение о договорной цене (Приложение № 3 к Договору).

2.2.2. В Задании на проектирование Сторонами согласовываются состав ПИР,

перечень исходных данных (документов), а также содержание, технические и другие

требования к Результатам ПИР, необходимость проведения Подрядчиком ППО,

Экспертизы Результатов ПИР с обязательным указанием вида Внешней экспертизы

и проводящего ее Органа экспертизы.

2.2.3 В Календарном плане Сторонами согласовываются сроки и стоимость

выполнения этапов ПИР.

2.2.4 В Соглашении о договорной цене Сторонами согласовывается

стоимость ПИР, определенная по итогам закупки ПИР по Объекту .

2.3. Объем, стоимость, сроки и иные условия оказания услуг по авторскому

надзору по каждому Объекту, указанному в пункте 2.1 Договора, Стороны

согласовывают в Дополнительных соглашениях на оказание услуг по авторскому

надзору. Дополнительное соглашение на оказание услуг по авторскому надзору

заключается Сторонами в соответствии с условиями Статьи 13 Договора.

Дополнительное соглашение на оказание услуг по авторскому надзору составляется

по форме Приложения № 4 к Договору.

2.3.1. К Дополнительному соглашению на оказание услуг по авторскому

надзору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Календарный план (Приложение № 2 к Договору);

- Соглашение о договорной цене (Приложение № 3 к Договору);

- График оказания услуг по АН за строительством (Приложение № 5).

12

2.3.2. В Календарном плане Сторонами согласовываются сроки и стоимость

оказания услуг по авторскому надзору.

2.3.3. В Соглашении о договорной цене Сторонами согласовывается

стоимость услуг по авторскому надзору.

2.3.4. В Графике оказания услуг по АН за строительством Стороны

согласовывают начало (день, месяц, год) и окончание (день, месяц, год) оказания

услуг по АН, количество Специалистов Авторского надзора и дней их пребывания на

конкретном объекте строительства.

2.4 При выполнении ПИР и оказании услуг по АН Подрядчик

руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации,

государственными нормами, правилами и стандартами, а также нормативной

документацией, типовыми проектными и техническими решениями организаций

системы «Транснефть».

Подрядчик обязуется приобрести у организации, которой переданы права на

распространение нормативных документов Компании, соответствующую

нормативную и типовую документацию, необходимую для выполнения ПИР и

оказания услуг по АН по Объектам. Реестродержателем нормативно -технической

базы ОАО «АК «Транснефть» является ООО «НИИ Транснефть».

2.5 Подрядчик заявляет и гарантирует, что он имеет все полномочия в

соответствии с законодательством Российской Федерации для исполнения своих

обязательств по Договору и Дополнительным соглашениям, свидетельства о допуске

к определенному виду или видам работ, выданные саморегулируемой

организацией, соответствующие лицензии, необходимый опыт выполнения ПИР и

оказания услуг по АН, опытный и квалифицированный персонал, который должным

образом будет обеспечивать выполнение ПИР и оказание услуг по АН в

соответствии с условиями Договора и Дополнительных соглашений, требуемое

оборудование, технику, иные ресурсы, разрешения, а также будет иметь типовую,

нормативную и иную документацию, действующую в организациях системы

«Транснефть», в соответствии с пунктом 2.4 Договора.

СТАТЬЯ 3. СТОИМОСТЬ ПИР и АН

3.1. Стоимость ПИР, определенная по итогам закупки ПИР по каждому

Объекту, указанному в пункте 2.1 Договора, указывается Сторонами в

соответствующем Дополнительном соглашении (путем составления Соглашения о

договорной цене по форме Приложения № 3 к Договору).

3.2. Стоимость услуг по АН по Объекту определяется Сторонами в

соответствии с Регламентом Компании «Магистральный трубопроводный транспорт

нефти и нефтепродуктов. Методика ценообразования работ и услуг

АО «Гипротрубопровод» и порядок формирования начальной максимальной цены на

работы и услуги, передаваемые сторонним организациям» и указывается

Сторонами в соответствующем Дополнительном соглашении (путем составления

Соглашения о договорной цене по форме Приложения № 3 к Договору).

3.3. Стоимость ПИР и/или стоимость услуг по АН может быть изменена с

учетом требований и по основаниям, предусмотренным Договором, в том числе в

следующих случаях:

- если после вступления в силу Договора/Дополнительного соглашения

органами государственной власти Российской Федерации, органами

государственной власти субъектов Российской Федерации либо органами местного

13

самоуправления будут введены или отменены налоги, сборы, пошлины, и это

обосновано повлечет за собой изменение размеров затрат Подрядчика;

- внесения Заказчиком изменений в Задание на проектирование, влияющих

на стоимость ПИР;

- фактического выполнения ПИР и/или оказания услуг по АН в объеме,

отличающемся от предусмотренного соответствующим Дополнительным

соглашением, на основании изменения в задание на проектирование по

соглашению об изменении соответствующего дополнительного соглашения к

договору.

3.4. Все затраты Подрядчика по получению согласований, виз, допусков,

лицензий и любых иных разрешений государственных органов и органов местного

самоуправления, которые могут быть выданы на имя Подрядчика и которые

необходимы ему для выполнения ПИР и оказания услуг по АН, включены в

стоимость проведения ПИР и оказания услуг по АН по соответствующему

Дополнительному соглашению.

В случае необходимости привлечения Подрядчиком дополнительных

технических средств и/или оборудования, необходимости разработки СТУ для

выполнения работ (услуг) по Дополнительному соглашению, все связанные с этим

затраты Подрядчика осуществляются после согласования с Заказчиком

дополнительно к стоимости ПИР и АН с оформлением соответствующего

Дополнительного соглашения.

СТАТЬЯ 4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПИР И АН

4.1 Выполнение ПИР и оказание услуг по АН, предусмотренных

соответствующими Дополнительными соглашениями по Объекту/Объектам, должно быть

начато и завершено Подрядчиком в сроки, установленные Календарным планом.

4.2 Никакие нарушения сроков и иные нарушения выполнения ПИР и

оказания услуг по АН не могут служить основанием для требования Подрядчика о

продлении срока выполнения ПИР и оказания услуг по АН, за исключением случаев,

оговоренных в пунктах 4.3, 4.6 Договора.

4.3 В случае если несвоевременное выполнение Подрядчиком ПИР и АН по

Дополнительному соглашению вызвано причинами, зависящими от Заказчика, в том

числе предоставлением Заказчиком неполных исходных и иных данных, состав и

содержание которых определены Заданием на проектирование/ППО/Графиком

оказания услуг по авторскому надзору, несвоевременным их предоставлением, а также

несвоевременной передачей Заказчиком документов, необходимых для выполнения

ПИР или оказания услуг по АН, сроки выполнения ПИР или оказания услуг по АН по

Дополнительному соглашению переносятся соразмерно времени ненадлежащего или

несвоевременного предоставления Заказчиком указанных данных и документов.

Указанное изменение сроков выполнения ПИР или оказания услуг по АН оформляется

Сторонами соответствующим соглашением об изменении сроков выполнения ПИР или

оказания услуг по АН, установленных Календарным планом/Графиком оказания услуг по

АН к Дополнительному соглашению.

4.4 Подрядчик, не предупредивший Заказчика о невозможности

своевременного выполнения ПИР и оказания услуг по АН в установленный срок из-за

обстоятельств, указанных в настоящей Статье, либо продолживший работу, не дожидаясь

заключения соответствующего соглашения, устанавливающего новые сроки выполнения

14

ПИР и оказания услуг по АН, или письменного уведомления от Заказчика, не вправе при

предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на

указанные обстоятельства.

4.5 Заказчик вправе на основании обращения Подрядчика пересмотреть

сроки выполнения ПИР и оказания услуг по АН по отдельным этапам (видам) без

изменения срока завершения ПИР и АН по Объекту по соответствующему

Дополнительному соглашению.

4.6 В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных

объемов ПИР и АН Подрядчик приступает к их выполнению после подписания

Заказчиком соответствующего Дополнительного соглашения. До подписания

Дополнительного соглашения Сторонами Подрядчик вправе приступить к выполнению

дополнительного объема ПИР и АН только при условии получения от Заказчика

письменного уведомления с подтверждением необходимости их производства и

предварительным согласованием стоимости и сроков выполнения ПИР и оказания услуг

по АН. Приемка выполненного дополнительного объема ПИР и АН производится после

подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения.

СТАТЬЯ 5. ПРИНЯТИЕ ПОДРЯДЧИКОМ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

5.1 Подписанием настоящего Договора/Дополнительных соглашений

Подрядчик подтверждает, что:

- осуществляет выполнение ПИР и оказание услуг по АН в соответствии с

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативной

документацией, типовыми проектными и техническими решениями Компании, несет

ответственность за их несоблюдение;

- полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением

ПИР и оказанием услуг по АН, и принимает на себя все расходы, риск и трудности

выполнения ПИР и оказания услуг по АН;

- изучил все материалы, необходимые для выполнения ПИР и оказания услуг

по АН, нормативную документацию, типовые проектные и технические решения

Компании и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы

повлиять на сроки, стоимость и качество ПИР и АН;

- приобретет нормативную документацию, типовые проектные и технические

решения Компании, необходимые для выполнения работ, оказания услуг по

Договору/Дополнительным соглашениям, в соответствии с пунктом 2.4 Договора.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПИР И АН

6.1. В рамках Договора и соответствующего Дополнительного соглашения при

выполнении ПИР и оказании услуг по АН Подрядчик обязан:

При выполнении ПИР:

6.1.1 Выполнить ПИР по Объекту в соответствии с Заданием на

проектирование, разработанным Заказчиком, с учетом требований

законодательства Российской Федерации, нормативной документации Компании,

ППО, исходными данными, предоставленными Заказчиком, в сроки, установленные

15

Календарным планом к соответствующему Дополнительному соглашению, в

соответствии со Статьей 2 Договора.

6.1.2 Приступить к выполнению ПИР в сроки, указанные в Календарном

плане к соответствующему Дополнительному соглашению.

6.1.3 В соответствии с Заданием на проектирование выполнить

предпроектное обследование (при наличии требования в Задании на

проектирование), осуществить сбор исходных данных, необходимых для исполнения

Дополнительного соглашения, согласовать c Заказчиком выбранное место

размещения или привязки проектируемого Объекта или коридора прохождения

трассы, выполнить инженерные изыскания.

6.1.4 Представлять Заказчику материалы для проведения Поэтапного

согласования технических решений в сроки установленные Календарным планом в

соответствии с Актом предпроектного обследования.

6.1.5 В количестве и составе, предусмотренном Заданием на

проектирование по соответствующему Дополнительному соглашению, разработать

отчетные материалы по инженерным изысканиям, Проектную документацию и

Рабочую документацию, необходимые и достаточные для прохождения Экспертизы

(в том числе в Органах экспертизы);

6.1.6 Подготовить материалы для проведения Технологического и Ценового

аудита инвестиционного проекта (при наличии требования в Задании на

проектирование).

6.1.7 Разработать Техническую часть документации о закупке СМР (при

наличии требования в Задании на проектирование).

6.1.8 Разработать СТУ (при наличии требования в Задании на

проектирование) и согласовать их в Министерстве строительства и жилищно -

коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России), в случае, если

СТУ содержат технические требования на проектирование и строительство объектов

в части обеспечения пожарной безопасности - дополнительно в Министерстве

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

6.1.9 Провести согласования и Экспертизу Результатов ПИР (в том числе в

Органах экспертизы) в порядке, установленном Статьями 10 и 11 Договора, с

получением положительного экспертного заключения.

6.1.9.1. Представлять Заказчику каждый вторник (в письменном и в

электронном виде) Отчет о выполнении ПИР, оформленный по типовой форме,

приведенной в Приложении № 6 к Договору.

6.1.9.2. При проведении государственной/негосударственной экспертизы

представлять Заказчику каждую пятницу Отчет «Этапы согласования Объектов по

состоянию на __.__.__ при проведении государственной/негосударственной

экспертизы» по форме, приведенной в Приложении № 7 к Договору.

6.1.10 По письменному запросу Заказчика, но не реже одного раза в

неделю, представлять по форме, установленной Заказчиком, дополнительные

данные о ходе ПИР, в том числе о наличии на Объекте технических и людских

ресурсов и другие данные, имеющие отношение к выполняемым Подрядчиком ПИР.

6.1.11 При необходимости за дополнительную плату произвести

тиражирование Результатов ПИР (отдельных разделов) сверх количества

экземпляров, установленных Заданием на проектирование.

6.1.12 В случае получения от Заказчика изменения в Задание на

проектирование, согласовать его в порядке, установленном Статьей 12 Договора.

6.1.13 Вносить в Результаты ПИР изменения и дополнения в случаях и

порядке, предусмотренных Статьями 11 и 12 Договора.

16

6.1.14 В случае получения от Заказчика требования о составлении

исполнительной сметы фактически выполненных ПИР, в срок не более 7(Семи)

рабочих дней представить на рассмотрение Заказчику исполнительные сметы на

фактически выполненные ПИР, указанные в запросе.

6.1.15 При обнаружении невозможности достижения Результатов ПИР по

Дополнительному соглашению приостановить выполнение ПИР по данному

Дополнительному соглашению, уведомив об этом письменно Заказчика в течение 1

(Одного) рабочего дня с момента такого обнаружения.

6.1.16 Оказывать содействие в транспортном обеспечении инспекторов

надзора Исполнителя надзора за проведением Работ по инженерным изысканиям.

6.1.17 До начала выполнения Работ по инженерным изысканиям в полевой

период подписать с Исполнителем надзора акт организационно -технической

готовности к производству Работ по инженерным изысканиям.

При оказании услуг по АН:

6.1.18. Оказать услуги по АН согласно утвержденной в производство работ

Рабочей документации, Графику оказания услуг по АН за строительством,

требованиям Регламента организации АН и Статье 2 Договора.

6.1.19. Подписать Дополнительное соглашение на оказание услуг по АН

согласно условиям Статьи 13 Договора.

6.1.20. Назначить приказом по организации Специалистов АН из числа

работников, имеющих высшее профессиональное образование, опыт работы по

специальности не менее трех лет, должность не ниже инженера 1 категории,

прошедших проверку знаний по охране труда, пожарно -техническому минимуму и

аттестацию по промышленной безопасности в соответствии с занимаемой

должностью (Приложение № 8 к Договору), и выдать им доверенности,

предоставляющие полномочия по ведению авторского надзора.

6.1.21. За 10 (Десять) календарных дней до начала выполнения СМР

направить Заказчику копию приказа о назначении руководителя и специалистов по

ведению авторского надзора и копии доверенностей, предоставляющих

Специалистам АН полномочия по ведению авторского надзора.

6.1.22. Обеспечить прибытие Специалистов Авторского надзора на Объект в

сроки, установленные соответствующим Дополнительным соглашением и Графиком

оказания услуг по АН.

6.1.23. Приступить к оказанию услуг по АН в сроки, указанные в Графике

оказания услуг по АН к соответствующему Дополнительному соглашению, и

осуществлять его в период строительства Объекта.

6.1.24. По обращению Заказчика, до заключения Сторонами

соответствующего Дополнительного соглашения Подрядчик также должен приступить

к оказанию услуг по АН на основании предварительно согласованного Сторонами

Графика оказания услуг по АН за строительством Объекта и расчета стоимости, а

также полученного от Заказчика гарантийного письма о заключении

Дополнительного соглашения и последующей оплате выполненных работ. В

гарантийном письме указываются также сроки начала оказания услуг по АН.

6.1.25. Давать письменные и устные разъяснения и консультации Заказчику и

Подрядчику по СМР об исполнении Рабочей документации при производстве

строительно-монтажных работ.

6.1.26. По письменному вызову Заказчика обеспечивать прибытие на Объект

Специалистов и Руководителя АН Подрядчика и Субподрядчика (в случае его

привлечения).

17

6.1.27. В течение всего периода осуществления АН вести 2 (Два) экземпляра

журнала авторского надзора, один экземпляр которого находится у представителя

Заказчика, второй - у представителя Подрядчика. Журнал авторского надзора

оформляется согласно Регламенту организации АН по форме Приложения № 9 к

Договору.

6.1.28. Представлять Заказчику каждый вторник (в письменном и в

электронном виде) отчет «О ходе осуществления авторского надзора по состоянию

на ______» по форме, приведенной в Приложении № 10 к Договору. По

письменному запросу Заказчика Подрядчик представляет ему любые иные

затребованные данные, в том числе о наличии на Объекте технических и людских

ресурсов и другие данные, имеющие отношение к выполняемым Подрядчиком

работам (услугам).

6.1.29. Участвовать в работе рабочих и приемочных комиссий при

подписании Актов приемки законченного строительства/капитального ремонта

Объектов по формам КС-11, КС-14, Ф-36.

6.1.30. В течение 10 (Десяти) календарных дней после завершения

строительства передать Заказчику один экземпляр журнала авторского надзора и

отчет о результатах АН, оформленные согласно Регламенту организации АН.

6.1.31. Осуществлять замену Специалиста авторского надзора на объекте

строительства по письменному мотивированному обращению Заказчика.

6.1.32. Перед началом осуществления Авторского надзора за строительством

Объекта Подрядчик в обязательном порядке информирует Заказчика о направляемых

специалистах и Руководителе АН на Объект производства работ с предоставлением

копий приказов о назначении Специалистов по ведению АН, копии удостоверений по

промышленной безопасности и аттестации, копий доверенностей на предоставление

полномочий по ведению авторского надзора.

6.2 Руководитель Авторского надзора обязан:

6.2.1 Обеспечить прибытие Специалистов авторского надзора на Объект

строительства в соответствии с Графиком авторского надзора;

6.2.2 Обеспечить оказание услуг по Авторскому надзору в объеме,

установленном соответствующим Дополнительным соглашением;

6.2.3 Оперативно и в установленные Дополнительным соглашением и

Регламентом сроки принимать решения по внесению изменений в Рабочую

документацию;

6.2.4 Выдавать задания Специалистам и координировать их работу по

осуществлению Авторского надзора на Объекте;

6.3 Специалисты Авторского надзора обязаны:

6.3.1 Оказывать услуги по Авторскому надзору на объекте строительства в

сроки, установленные Графиком авторского надзора;

6.3.2 Вести журнал авторского надзора в соответствии с Регламентом

организации АН;

6.3.3 Проводить проверку соответствия строительных и монтажных работ

проектным решениям, предусмотренным Проектной документацией;

6.3.4 Совместно с представителем Заказчика и представителем органа

строительного контроля проводить выборочный контроль соблюдения технологии и

качества производства строительно-монтажных работ с внесением соответствующей

записи в журнал авторского надзора;

6.3.5 Принимать участие в освидетельствовании скрытых работ. При

освидетельствовании скрытых работ Специалисты авторского надзора проверяют и

подтверждают соответствие:

выполненных работ - принятым техническим решениям в Рабочей

документации;

18

наименования (вида) скрытых работ - Рабочей документации;

номеров и реквизитов чертежей, наименования и актуальность Рабочей

документации, по которой выполнены работы – Рабочей документации;

применения строительных материалов (изделий) – строительным

материалам (изделиям), принятым в Рабочей документации;

показателей качества строительных материалов - требованиям Рабочей

документации (на основании сертификатов, паспортов и других документов,

подтверждающие качество);

сроков выполнения работ (при необходимости) – разделу ПОС Рабочей

документации;

наименования статей (пунктов) нормативно-технической документации -

разделам Рабочей документации, в соответствии с которыми выполнены работы;

наименования последующих видов работ, производство которых

разрешается - принятой последовательности выполнения работ в Рабочей

документации;

выполненных работ по рекультивации - утвержденному проекту

рекультивации (соответствие вносимых органических и минеральных удобрений,

соответствие высеваемых трав, факт выполнения агротехнических мероприятий), при

обязательном участии представителей Подрядчика по СМР, строительного контроля и

Заказчика.

При строительстве объектов с периодическим присутствием представителей

Авторского надзора, освидетельствование скрытых работ Специалистами Авторского

надзора производится на основании письменного вызова Заказчика, при этом:

скрытые работы предъявляются к освидетельствованию и подтверждению

при непосредственном присутствии Специалистов Авторского надзора;

приемке подлежат работы, которые визуально могут быть

освидетельствованы и подтверждены Специалистами Авторского надзора.

6.3.6 Принимать участие в приемке ответственных конструкций.

При осуществлении Авторского надзора с периодическим присутствием приемка

ответственных конструкций Специалистами авторского надзора производится на

основании письменного вызова Заказчика.

Результаты освидетельствования отдельных конструкций оформляются актами

освидетельствования ответственных конструкций.

6.3.7 Принимать участие в комиссионном (Заказчик, строительный контроль,

Авторский надзор, Подрядчик по СМР) обследовании фактических инженерно-

геологических условий участка строительства;

6.3.8 Принимать участие в комиссии (Заказчик, строительный контроль,

Авторский надзор, Подрядчик по СМР) по установлению необходимости в выполнении

дополнительных или исключаемых работ с последующим оформлением акта по форме

Приложения № 11 к Договору;

6.3.9 Принимать участие в комиссии по установлению причин, приведших к

низкому качеству СМР при выявлении строительных дефектов;

6.3.10 Осуществлять Авторский надзор за укрупненной сборкой строительных

конструкций на площадке строительства с внесением в журнал авторского надзора

соответствующей записи;

6.3.11 Заносить в журнал авторского надзора замечания о выявленных при

строительстве отклонениях от Проектной и нормативной документации, и устанавливать

сроки устранения нарушений;

6.3.12 Требовать от Подрядчика по СМР устранения замечаний в соответствии с

записью в журнале авторского надзора, контролировать сроки и качество исполнения

указаний, внесенных в журнал авторского надзора.

19

6.3.13 Извещать в письменной форме Заказчика и Подрядчика по СМР о

случаях несвоевременного или некачественного выполнения указаний по устранению

выявленных нарушений Рабочей документации и требований нормативных документов

для принятия ими оперативных мер по их устранению.

6.3.14 При установлении факта выполнения отдельных видов строительно-

монтажных работ с отступлениями от Проектной документации, с нарушениями

технических условий и правил производства работ и при неудовлетворительном

качестве работ приостанавливать производство этих работ путем внесения в журнал

авторского надзора соответствующей записи о необходимости приостановки работ и

письменного уведомления Заказчика и представителей строительного контроля;

6.3.15 Принимать участие в комиссионной проверке знаний Рабочей

документации при проведении процедуры допуска представителей строительного

контроля к выполнению работ на Объектах строительства, а также в комиссионной

проверке знаний Проектной документации руководителем службы контроля качества

Подрядчика по СМР;

6.3.16 Вносить предложения Заказчику в случаях неисполнения Подрядчиком

по СМР указаний Авторского надзора:

об отстранении производителя работ, бригады и (или) представителя

строительного контроля, допустивших выполнение работ с нарушениями требований

нормативно-технической документации и отклонениями от Рабочей документации;

о применении мер воздействия в отношении Подрядчика по СМР в случае

выявления Специалистами авторского надзора нарушений требований Рабочей и

нормативно-технической документации при производстве работ.

6.3.17 Принимать участие в оформлении протоколов и актов испытаний, акта

приемки законченного строительством Объекта в рамках деятельности рабочих и

приемочных комиссий;

6.3.18 Осуществлять контроль сроков исполнения решений по внесению

изменений в Рабочую документацию со стороны Подрядчика.

6.3.19 Предоставлять по запросу Заказчика:

Реестр изменений Рабочей документации, выполненных Специалистами

АН на объектах без увеличения сметной стоимости (Приложение № 12 к Договору);

Реестр изменений Рабочей документации, выполненных Подрядчиком,

прошедших экспертизу, утвержденных Заказчиком в производство работ

(предоставляется Подрядчиком Руководителю АН и Заказчику);

6.3.20 Не реже 1 (Одного) раза в месяц совместно с Заказчиком проверять у

Подрядчика по СМР комплектность и актуальность имеющейся Рабочей документации на

Объекте строительства с составлением соответствующего акта, оформляемого по форме

Приложения № 13 к Договору;

6.3.21 По завершении земляных работ перед проведением рекультивации

принимать участие совместно с представителями Заказчика и строительного контроля

Заказчика в проверке соответствия объемов работ по рекультивации с оформлением

соответствующего акта по форме Приложения № 14 к Договору;

6.3.22 Принимать участие в комиссии по приемке (передаче)

рекультивированных земель с оформлением справки о проведении рекультивации

земель, подготовленной по форме Приложения № 15 к Договору.

Общие обязанности при выполнении ПИР и оказании услуг по АН:

6.4 Руководствоваться «Правилами поведения работников подрядных

организаций на объектах ОАО «АК «Транснефть» (Приложение № 16 к Договору).

6.5 Своевременно получать свидетельства о допуске к определенному виду или

видам работ, выдаваемые саморегулируемой организацией, лицензии и иные

20

разрешительные документы, требуемые законодательством Российской Федерации для

выполнения ПИР и оказания услуг по АН.

6.6 Подрядчик обязан обеспечить при выполнении ПИР и оказании услуг по АН

соблюдение его работниками и работниками привлеченных им третьих лицам

требований охраны труда, техники безопасности, пожарной и промышленной

безопасности, требований по охране окружающей среды.

Подрядчик своими силами и средствами обеспечивает получение всех

необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право

производства работ и услуг, требуемых в соответствии с законодательством Российской

Федерации и субъектов Российской Федерации, в том числе разрешения и

согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.

6.7 Обеспечить при выполнении ПИР и оказании услуг по АН на Объекте

соблюдение его работниками и работниками привлеченных третьих лиц правил

общественного порядка и недопущение случаев распития спиртных напитков, а также

употребления наркотических и психотропных средств.

6.8 Обеспечить соответствие применяемой техники и оборудования

требованиям безопасности, охраны здоровья и окружающей среды, надлежащую и

своевременную подготовку своих работников и работников третьих лиц по вопросам

охраны труда, соблюдения техники безопасности и требований охраны окружающей

среды.

6.9 Соблюдать правила использования лесов, требования санитарной и

пожарной безопасности в лесах, не допускать незаконной рубки и повреждения лесных

насаждений, не нарушать условия договоров аренды лесных участков, на основании

которых лесные участки предоставляются Заказчику для проведения работ, лесных

деклараций и проектов освоения лесов.

6.10 Незамедлительно письменно в день обнаружения информировать Заказчика

обо всех происшествиях и нарушениях техники безопасности, связанных с

применяемой техникой и оборудованием, здоровьем работников или окружающей

средой, независимо от того, наступили ли какие-либо неблагоприятные последствия, а

также проводить за свой счет расследование данных случаев в сроки, установленные

действующим законодательством Российской Федерации, а если они не установлены – в

разумные сроки, и о результатах расследования сообщать Заказчику в отчете в течение

2 (двух) рабочих дней с даты завершения расследования.

6.11 Направить Заказчику счет-фактуру, в том числе по факсу и электронной почте

последнего, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента подписания акта сдачи-

приемки выполненных работ/оказанных услуг (Приложение № 36 к Договору). Счет-

фактура должен быть составлен по форме, предусмотренной действующим

законодательством Российской Федерации. В счете-фактуре, помимо указания

реквизитов платежно-расчетного документа, в строке 5 счета-фактуры на

соответствующий авансовый платеж дополнительно указывается сумма засчитанного в

счет оплаты стоимости выполненных работ/оказанных услуг авансового платежа. Сумма

засчитанного авансового платежа может быть указана как в строке 5 счета-фактуры, так

и отдельной таблицей, справочно, в качестве дополнительного реквизита счета-фактуры.

6.12 Не вступать в переписку с подрядными строительными организациями по

вопросам ПИР, в том числе в копиях обращений.

6.13 Не пользоваться при оказании услуг по АН по соответствующему

Дополнительному соглашению Рабочей документацией и ее изменениями, не

прошедшими Внутреннюю экспертизу Заказчика и не утвержденными Заказчиком в

производство работ, а также не передавать указанную документацию третьим лицам.

6.14 Соблюдать требования нормативной документации, типовых проектных и

технических решений организаций системы «Транснефть», регламентов и иных

нормативных документов Компании.

21

6.15 В рамках настоящего Договора при выполнении ПИР и оказании услуг

по АН Подрядчик вправе:

6.15.1 После получения письменного согласия Заказчика и изменения к

Заданию на проектирование отступить от требований, указанных в первоначально

полученном Задании на проектирование.

6.15.2 По согласованию с Заказчиком привлечь к оказанию услуг по АН

третьих лиц, принимавших участие в проектировании Объекта.

6.15.3 Иметь доступ на объект выполнения строительно -монтажных работ с

целью оказания услуг по АН по соответствующему Дополнительному соглашению.

6.15.4 В случае обнаружения дефектов в процессе эксплуатации Объекта,

присутствовать при проведении экспертизы по выявлению причин, повлекших за

собой возникновение дефектов.

6.15.5 Подрядчик осуществляет иные права и исполняет иные обязанности,

вытекающие из законодательства Российской Федерации, Договора и иных

нормативных документов Компании.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПИР И АН

7.1 В рамках Договора при выполнении ПИР и оказании услуг по АН

Заказчик обязан:

При выполнении ПИР:

7.1.1. Обеспечивать своевременное предоставление исходных данных,

определенных Заданием на проектирование и результатом ППО.

7.1.2. Обеспечивать своевременное проведение Поэтапного согласования

технических и технологических решений в соответствии с нормативной

документацией, типовыми проектными и техническими решениями Компании,

Заданием на проектирование и Календарным планом.

7.1.3. Провести Внутреннюю экспертизу разработанных Подрядчиком

Результатов ПИР в срок, установленный Календарным планом.

7.1.4. Участвовать при согласовании СТУ в Министерстве строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России), в

случае, если СТУ содержат технические требования на проектирование и

строительство объектов в части обеспечения пожарной безопасности -

дополнительно в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

(МЧС России).

7.1.5. Участвовать (в случае обращения Подрядчика) в сопровождении

экспертизы Результатов ПИР Органами экспертизы и согласовании СТУ в

соответствии с подпунктом 7.1.4 Договора.

При оказании услуг по АН:

7.1.6. Представить Подрядчику на подписание оформленные со своей

стороны Дополнительные соглашения (с приложениями) к настоящему Договору на

оказание услуг по АН по соответствующему Объекту по факсу и почте либо

нарочным.

7.1.7. Передать Подрядчику графики выполнения строительно -монтажных

работ в сроки, установленные нормативными документами Компании.

7.1.8. Обеспечивать Представителей Подрядчика для работы служебным

помещением.

7.1.9. Оперативно принимать решения по внесению изменений в Результаты

ПИР.

22

Общие обязанности при выполнении ПИР и АН:

7.1.10. Принять Результаты ПИР и оказанные услуги по АН в порядке,

предусмотренном Договором.

7.1.11. Направлять копию подписанного со своей стороны акта сдачи -

приемки работ/оказанных услуг по факсу и электронной почте Подрядчику не

позднее дня его подписания.

7.1.12. Оплатить выполненные/оказанные Подрядчиком и принятые

Заказчиком работы/услуги в соответствии с условиями Договора и

соответствующего Дополнительного соглашения к Договору.

7.1.13. Обеспечить допуск на объект выполнения строительно -монтажных

работ работников Подрядчика и привлеченных им третьих лиц для проведения ПИР

и АН на основании письменного запроса Подрядчика.

7.2 В рамках Договора при выполнении ПИР и оказании услуг по АН

Заказчик вправе:

7.2.1 В любое время приостановить или прекратить исполнение

соответствующего Дополнительного соглашения на выполнение ПИР и/или оказание

услуг по АН к Договору.

7.2.2 В любое время проверять ход выполнения ПИР.

7.2.3 Потребовать от Подрядчика составления и предоставления

Исполнительной сметы фактически выполненных ПИР.

7.2.4 В любое время проверять соблюдение Подрядчиком требований,

указанных в пунктах 6.4 – 6.9 Договора.

7.2.5 Требовать от Подрядчика устранения недостатков в Результатах ПИР в

сроки, определенные Статьей 11 Договора.

7.2.6 Вернуть на доработку представленные для проведения Экспертизы

Результаты ПИР, в случае наличия при проведении Экспертизы нарушений

требований Задания на проектирование, законодательства Российской Федерации,

а также требований нормативной документации, типовых проектных и технических

решений Компании и/или Заказчика.

7.2.7 Осуществлять контроль за ходом осуществления АН на Объекте.

7.2.8 По письменному мотивированному обращению требовать от

Подрядчика замены Специалиста авторского надзора на объекте строительства.

7.2.9 Совместно с представителями Подрядчика проводить проверку

знаний у Специалистов авторского надзора требований Регламентов и Рабочей

документации.

7.2.10 Требовать от Подрядчика устранения недостатков в отчетных

материалах АН (журнал авторского надзора, отчет о выполнении) в срок не более 5

(Пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления об этом, если

иной срок не согласован дополнительно Сторонами, направив ему об этом

письменное уведомление.

7.3 Заказчик осуществляет иные права и исполняет иные обязанности,

вытекающие из законодательства Российской Федерации, Договора и нормативных

документов Компании.

СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПИР

Порядок выполнения предпроектного обследования:

8.1 Продолжительность предпроектного обследования не должна превышать 15

23

(Пятнадцать) календарных дней с учетом согласования акта ППО с Заказчиком.

8.2 Подрядчик совместно с Заказчиком приступает к выполнению ППО (при

наличии требования в Задании на проектирование) в сроки в соответствии с

Календарным планом.

8.3 Заказчик обеспечивает допуск на объект/место предполагаемого

размещения проектируемого объекта.

8.4 По результатам предпроектного обследования составляется акт

предпроектного обследования по форме Приложения № 32.

Порядок выполнения инженерных изысканий:

8.5 Выполнение работ по инженерным изысканиям осуществляется Подрядчиком

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативной документацией

Компании, Заданием на выполнение работ по инженерным изысканиям, Программой

выполнения работ по инженерным изысканиям и Календарным планом

соответствующего Дополнительного соглашения. В соответствии с требованиями

нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативной документацией

Компании Заказчик составляет и утверждает Задание на выполнение работ по

инженерным изысканиям, а Подрядчик на основе Задания на выполнение работ по

инженерным изысканиям составляет и утверждает Программу выполнения работ по

инженерным изысканиям.

8.6 Программа выполнения работ по инженерным изысканиям перед началом

выполнения работ согласовывается Подрядчиком с Исполнителем надзора, который по

результатам рассмотрения и согласования должен выдать Подрядчику заключение о

соответствии Программы выполнения работ по инженерным изысканиям Заданию на

выполнение работ по инженерным изысканиям.

8.7 Заказчик в срок не более 7 (Семи) рабочих дней, после проведения ППО, а

при отсутствии ППО – после выдачи Подрядчику Задания на проектирование, направляет

Подрядчику Задание на выполнение работ по инженерным изысканиям.

Заказчик в обязательном порядке указывает в Задании на выполнение

инженерных изысканий (при наличии требований в Задании на проектирование) на

необходимость или отсутствие необходимости выполнения сейсмического

микрорайонирования в соответствии с п.6.7.2.14 СП 47.13330.2012 «Инженерные

изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция

СНиП 11-02-96».

8.8 Подрядчик в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней рассматривает Задание на

выполнение работ по инженерным изысканиям, согласовывает его или направляет

замечания Заказчику.

8.9 Оригиналы согласованного Задания на выполнение работ по инженерным

изысканиям направляются Подрядчиком Заказчику с сопроводительным письмом в

срок, установленный в пункте 8.8 Договора.

8.10 В случае наличия у Подрядчика замечаний к Заданию на выполнение

работ по инженерным изысканиям, Подрядчик в течение срока, установленного в пункте

8.8 Договора, направляет их Заказчику сопроводительным письмом.

8.11 Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней оформляет ответы на замечания

и дорабатывает Задание на выполнение работ по инженерным изысканиям.

Откорректированное Задание на выполнение работ по инженерным изысканиям

направляется Подрядчику на окончательное согласование.

8.12 Подрядчик в течение 1 (Одного) рабочего дня рассматривает

представленное Заказчиком откорректированное Задание на выполнение работ по

инженерным изысканиям, согласовывает его, и в порядке, указанном в пункте 8.9

Договора, направляет Заказчику.

24

8.13 Подрядчик в течение 10 (Десяти) календарных дней после согласования

Задания на выполнение работ по инженерным изысканиям разрабатывает и

представляет Заказчику утвержденную Программу выполнения работ по инженерным

изысканиям с копией заключения Исполнителя надзора, о ее соответствии Заданию на

выполнение работ по инженерным изысканиям, с обязательным приложением графиков

мобилизации, расстановки и составов бригад, суточно-месячных графиков выполнения

полевых и камеральных работ (Приложение № 17 к Договору).

8.14 Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней согласовывает Программу

выполнения работ по инженерным изысканиям или направляет Подрядчику замечания

для устранения.

8.15 Подрядчик в течение 2 (Двух) рабочих дней устраняет замечания и

повторно представляет Программу выполнения работ по инженерным изысканиям

Заказчику на согласование.

8.16 При отсутствии замечаний (устранении замечаний) Заказчик

согласовывает Программу выполнения работ по инженерным изысканиям и один

экземпляр возвращает Подрядчику.

8.17 В случае выявления в процессе выполнения работ по инженерным

изысканиям сложных природных и техногенных условий, не предусмотренных

программой изысканий, которые могут оказать неблагоприятное влияние на

строительство и эксплуатацию сооружений, Подрядчик в течение 1 (Одного)

календарного дня должен поставить Заказчика в известность соответствующим письмом

о необходимости дополнительного изучения и внесения изменений и дополнений,

связанных с изменениями продолжительности и стоимости инженерных изысканий, в

Программу изысканий.

8.18 Выполнение инженерных изысканий без Программы выполнения работ по

инженерным изысканиям не допускается. Копии согласованной Заказчиком

Программы выполнения работ по инженерным изысканиям должны находиться на

каждом участке Работ по выполнению инженерных изысканий.

8.19 Надзор за выполнением Работ по инженерным изысканиям в полевой

период осуществляется инспекторами надзора Исполнителя надзора по договору с

Заказчиком, или специалистами Заказчика (в случае осуществления Надзора

самостоятельно).

8.20 Работы по инженерным изысканиям в полевой период должны

выполняться только с обязательным присутствием инспекторов надзора или

специалистов Заказчика (в случае осуществления Надзора самостоятельно).

8.21 Подрядчик ежедневно предоставляет Заказчику отчет о выполнении

суточно-месячного графика выполнения Работ по инженерным изысканиям в полевой

период.

8.22 В случае отсутствия Инспектора надзора, Подрядчик обязан

незамедлительно остановить производство Работ по инженерным изысканиям и в

течение 1 (Одного) календарного дня письменно уведомить Заказчика.

8.23 В случае выдачи Подрядчику предписания Инспектора надзора, Подрядчик

обязан ознакомиться с ним и принять меры к устранению отмеченных в предписании

нарушений в срок, установленный предписанием. Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти)

часов с момента получения предписания уведомить об этом Заказчика. После

устранения замечаний и получения от Инспектора надзора уведомления об устранении

замечаний Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) часов с даты получения уведомления

известить об этом Заказчика.

8.24 По завершении Работ по инженерным изысканиям в полевой период,

Подрядчик в течение 1 (Одного) календарного дня направляет уведомление Заказчику о

завершении указанных работ.

8.25 Приемка результатов Работ по инженерным изысканиям в полевой период

25

проводится представителями Заказчика и Подрядчика с участием Инспектора надзора с

составлением акта надзора за инженерными изысканиями (Приложение № 18 к

Договору).

8.26 При возникновении спорных вопросов по результатам выполненных Работ

по инженерным изысканиям на конкретном участке трассы (площадке) Заказчиком и

Подрядчиком проводятся контрольные изыскания с привлечением независимой

экспертной организации и Инспектора надзора (специалистов Заказчика, в случае

осуществления им Надзора). Оплату работ независимой экспертной организации

осуществляет Сторона Договора, инициировавшая ее привлечение.

8.27 В случае подтверждения независимой экспертной организацией фактов

ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ по инженерным изысканиям повторное

выполнение Работ по инженерным изысканиям осуществляется Подрядчиком за свой

счет, при этом Подрядчик несет ответственность за срыв сроков ПИР по

соответствующему Дополнительному соглашению в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации и Статьей 19 Договора, а также возмещает

Заказчику все расходы по проведению контрольных изысканий.

8.28 По завершении Работ по инженерным изысканиям в полевой период,

Подрядчик в срок, установленный Календарным планом, выполняет Камеральные

работы, по завершении которых передает Материалы инженерных изысканий Заказчику

в порядке, установленном Статьей 11 Договора.

Подрядчик обязан включить в отчетные материалы результаты сейсмического

микрорайонирования в соответствии с п.6.7.2.14 СП 47.13330.2012 «Инженерные

изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция

СНиП 11-02-96 (при наличии требования в Задании на проектирование и в Задании на

выполнение инженерных изысканий).

Порядок выполнения проектных работ:

8.29 Выполнение Проектных работ осуществляется Подрядчиком в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми

актами субъектов Российской Федерации, нормативной документацией, типовыми

проектными и техническими решениями Компании, Заданием на проектирование,

утвержденным в установленном порядке, и Календарным планом соответствующего

Дополнительного соглашения.

8.30 До начала проектирования, Подрядчик, в соответствии с Заданием на

проектирование, обеспечивает сбор исходных данных и исходно-разрешительной

документации.

8.31 Подрядчик после подписания Договора:

- в течение 3 (Трех) рабочих дней издает и передает Заказчику приказ о

назначении главного инженера проекта;

- в течение 8 (Восьми) рабочих дней формирует и передает Заказчику

предварительный состав проектной документации;

8.32 При выполнении Проектных работ, на стадии выбора технических

решений, Подрядчик в соответствии с Заданием на проектирование в сроки,

установленные Календарным планом Дополнительного соглашения, представляет

Заказчику на рассмотрение и утверждение, Технические и технологические решения.

8.33 Общий срок поэтапного согласования технических и технологических

решений для каждого этапа не должен превышать 7 (Семи) рабочих дней:

8.33.1 Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней рассматривает Технические и

технологические решения, утверждает их или направляет Подрядчику замечания для

устранения.

8.33.2 Подрядчик в течение 3 (Трех) рабочих дней дорабатывает Технические и

технологические решения по замечаниям Заказчика и представляет

26

откорректированные технические решения повторно Заказчику.

8.33.3 Заказчик в течение 1 (Одного) рабочего дня рассматривает

откорректированные Технические и технологические решения и при отсутствии

замечаний утверждает их.

8.33.4 При наличии в Задании на проектирование требования о разработке СТУ

или при выявлении такого требования в процессе согласования технических и

технологических решений или выполнения ПИР обеспечивает их разработку и

согласование в соответствии с Порядком разработки и согласования специальных

технических условий для разработки проектной документации на объект капитального

строительства, утвержденным приказом Минрегиона России от 01.04.2008 № 36.

8.34 Заказчик не менее 1 (Одного) раза в месяц осуществляет проверку

выполнения Подрядчиком Проектных работ.

8.35 По результатам проверки Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней

направляет Подрядчику письменное уведомление с приложением акта проверки.

8.36 При допущенном срыве срока, выявленном по результатам проверки,

Подрядчик в течение 2 (Двух) рабочих дней представляет Заказчику мероприятия по

ликвидации допущенного отставания.

8.37 Передача Результатов ПИР осуществляется Подрядчиком в срок,

установленный Календарным планом, в соответствии со Статьей 11 Договора.

СТАТЬЯ 9. РЕЗУЛЬТАТ ПИР

9.1 Результатом ПИР по инженерным изысканиям являются Материалы

инженерных изысканий.

9.2 Состав и содержание разделов Материалов инженерных изысканий, а

также приложений к нему, в каждом конкретном случае определяется составом

выполненных работ, необходимых для решения поставленных задач на

соответствующих этапах ПИР и определяется программой инженерных изысканий.

9.3 Результатом ПИР по Проектным работам является Проектная и Рабочая

документация.

9.4 Проектная документация разрабатывается Подрядчиком в объеме,

необходимом для ее согласования Органами экспертизы. Состав и содержание

Проектной документации должны соответствовать требованиям к составу разделов

Проектной документации и к их содержанию, установленным Градостроительным

кодексом Российской Федерации, Положением о составе разделов проектной

документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, нормативной

документации Компании.

9.5 Рабочая документация разрабатывается Подрядчиком в объеме,

необходимом для выполнения строительно-монтажных работ, и должна

соответствовать Заданию на проектирование, Государственным стандартам,

техническим регламентам, строительным нормам и правилам Российской

Федерации, нормативной документацией, типовыми проектными и техническими

решениями Компании и Заказчика.

9.6 Подрядчик представляет Заказчику Результаты ПИР в количестве

экземпляров, указанном в Задании на проектирование (на бумажном и

электронном носителях (компакт-диск, флэш-носитель)). Результаты ПИР на

электронных носителях должны иметь редактируемый и нередактируемый форматы.

9.7 Без увеличения стоимости ПИР Подрядчик вносит изменения и

дополнения в Результаты ПИР для устранения допущенных Подрядчиком

27

недостатков в Результатах ПИР, выявленных Заказчиком, Органами экспертизы в

ходе проведения Экспертизы в порядке, установленном Статьей 11 Договора.

9.8 В Проектной и Рабочей документации, при отсутствии СТУ, не

допускается отступление от типовых проектных и технических решений,

утвержденных Компанией, без соответствующих технических обоснований.

Отступления от типовых проектных технических решений согласовываются в

Компании в порядке, предусмотренном действующими нормативными документами

Компании.

СТАТЬЯ 10. СОГЛАСОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ПИР

10.1 Заказчик проводит Поэтапное согласование технических решений в

соответствии с действующими Регламентами, Заданием на проектирование и

Календарным планом.

10.2 Заказчик проводит Внутреннюю экспертизу разработанных

Подрядчиком Результатов ПИР в сроки, установленные Календарным планом, в

соответствии с действующими Регламентами, а также Статьей 11 Договора.

10.3 Согласование Результатов ПИР с Органами экспертизы в случаях,

установленных Заданием на проектирование, осуществляется Подрядчиком.

Необходимость проведения и виды Внешней экспертизы Результатов ПИР

определяются в Задании на проектирование и Календарном плане.

10.4 Проведение Экспертизы Результатов ПИР Органами экспертизы,

разработка и согласование СТУ предусматривается Сторонами в Календарном

плане отдельным этапом и оплачивается в порядке, предусмотренном Договором.

10.5 Подрядчик обязуется совершать все необходимые действия в Органах

экспертизы (за исключением ФАУ «Главгосэкспертиза России») для сопровождения

Результатов ПИР по Объекту: формировать комплект документов, необходимых и

достаточных для проведения Экспертизы, взаимодействовать с экспертами и иными

работниками Органов экспертизы по всем вопросам, связанным с проведением

Экспертизы, а также заключать, изменять, исполнять, расторгать договоры о

проведении экспертизы Результатов ПИР.

10.6 Заказчик обязуется в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента

получения запроса Подрядчика выдать Подрядчику соответствующую нотариально

удостоверенную доверенность с правом передоверия на представление интересов

Заказчика при проведении экспертизы Результатов ПИР.

10.7 При необходимости Подрядчик вправе привлекать Заказчика для

участия в сопровождении экспертизы Результатов ПИР Органами экспертизы, в

согласовании СТУ, а Заказчик не вправе отказать в таком участии.

10.8 Все расходы Подрядчика по проведению Экспертизы, согласованию СТУ

подлежат письменному предварительному согласованию Заказчиком.

Дополнительные расходы, понесенные Подрядчиком и не согласованные письменно

Заказчиком, оплате не подлежат.

10.9 В целях проведения Государственной экспертизы в ФАУ

«Главгосэкспертиза России» Результатов ПИР и/или проверки достоверности

определения сметной стоимости Объекта в соответствии с требованиями

законодательства и нормативных документов Российской Федерации в области

строительства, Подрядчик на основании доверенности обязуется:

- при получении от Заказчика заявления для проведения государственной

экспертизы выступать заявителем при представлении документов для проведения

Государственной экспертизы и/или проверки достоверности определения сметной

стоимости Объекта;

28

- формировать комплект документов, необходимых и достаточных для

проведения Государственной экспертизы, в том числе на электронных носителях;

- представлять документы в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для проведения

государственной экспертизы: заявление о проведении государственной экспертизы,

Проектную (в том числе сметную часть) документацию, Материалы инженерных

изысканий, исходно-разрешительную документацию и иные документы,

необходимые и достаточные для проведения Государственной экспертизы;

- взаимодействовать с экспертами и иными работниками ФАУ

«Главгосэкспертиза России» по всем вопросам, связанным с проведением

Государственной экспертизы (в частности, ежедневно получать информацию на

стадии рассмотрения экспертами ответов на замечания, организовывать их

оперативную обработку, собирать информацию для формирования и направления

ежедневных и еженедельных отчетов о ходе проведения экспертизы в адрес

Заказчика);

- получать замечания, документы о согласовании и заключения ФАУ

«Главгосэкспертиза России» и направлять их Заказчику;

10.10 Подрядчик несет ответственность за несвоевременное и

ненадлежащее устранение замечаний Органов экспертизы. В случае получения

отрицательного заключения Органов экспертизы по вине Подрядчика, Подрядчик

обязуется провести повторную Экспертизу за свой счет.

10.11 В случае, если при проведении Внешней экспертизы Результатов ПИР,

Подрядчик действует от своего имени, но за счет Заказчика либо от имени и за счет

Заказчика, то Стороны обязуются в соответствующих дополнительных соглашениях к

Договору согласовать размер вознаграждения, либо порядок его определения,

согласовать порядок возмещения расходов, согласовать состав, формы и порядок

предоставления первичных учетных документов, которые возникли у Подрядчика.

СТАТЬЯ 11. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПИР

Порядок приемки инженерных изысканий:

11.1 Приемка Результатов ПИР по инженерным изысканиям, выполненных

по соответствующему Дополнительному соглашению, производится Заказчиком

поэтапно в соответствии с Календарным планом по каждому Объекту в следующем

порядке:

11.1.1 Подрядчик не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до

передачи Результатов ПИР по инженерным изысканиям Заказчику, представляет

Заказчику состав материалов по инженерным изысканиям, с целью дальнейшей

проверки комплектности при передаче Материалов инженерных изысканий

Заказчику.

11.1.2 Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику Результатов ПИР по

инженерным изысканиям (этапа ПИР) в 2 (Двух) экземплярах на бумажном

носителе в сброшюрованном виде и в электронном виде (компакт -диск, флэш-

носитель), если иное не предусмотрено в Задании на проектирование.

Представление Подрядчиком Результатов ПИР по инженерным изысканиям

производится по накладным, фиксирующим дату передачи и состав, передаваемой

документации и сопровождается письмом Подрядчика.

Результаты ПИР по инженерным изысканиям в электронном виде

представляются в формате, указанном в Задании на проектирование. Структура,

состав, наименование электронной версии Результатов ПИР по инженерным

изысканиям должны быть полностью идентичны бумажному комплекту инженерных

изысканий.

29

11.1.3 Заказчик в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента

получения Результатов ПИР по инженерным изысканиям (по этапу ПИР) обязан

провести Внутреннюю экспертизу Результатов ПИР по инженерным изысканиям (с

привлечением Исполнителя надзора), принять или не принять их при наличии

недостатков.

11.1.4 При отсутствии замечаний Заказчика и Исполнителя надзора,

Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней оформляет положительное экспертное

заключение.

11.1.5 При наличии обоснованных замечаний Заказчика и Исполнителя

надзора, Заказчик оформляет перечень замечаний, несоответствий и

рекомендаций, выявленных при экспертизе результатов ПИР в соответствии с

Приложением № 33, и направляет его с сопроводительным письмом за подписью

Главного инженера ОСТ Подрядчику для рассмотрения, подготовки ответов и

доработки Результатов ПИР по инженерным изысканиям. Внутренняя экспертиза

Заказчика (Инвестора) и оформление Заказчиком перечня замечаний,

несоответствий и рекомендаций производится в срок, указанный в пункте 11.1.3

Договора.

Стороны признают замечания обоснованными в случае выявления в

Результатах ПИР таких недостатков, как нарушение Подрядчиком требований

согласованного и утвержденного Задания на проектирование, Задания на

выполнение работ по инженерным изысканиям, Программы выполнения работ по

инженерным изысканиям, нормативных правовых актов Российской Федерации,

государственных норм, правил и стандартов, а также нормативной документации

Компании.

11.1.6 Подрядчик в срок не более 10 (Десяти) календарных дней с момента

получения замечаний оформляет ответы на замечания и дорабатывает Результаты

ПИР по инженерным изысканиям. Откорректированные Результаты ПИР по

инженерным изысканиям по принятым Подрядчиком замечаниям представляются

Заказчику для повторного рассмотрения (в бумажном виде и на электронном

носителе, с сопроводительным письмом).

Подрядчик устраняет недостатки в Результатах ПИР по инженерным

изысканиям в порядке, установленном настоящей Статьей.

11.1.7 В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения

откорректированных Результатов ПИР по инженерным изысканиям, Заказчик

организует повторное рассмотрение Результатов ПИР по инженерным изысканиям

на предмет устранения принятых при первичном рассмотрении Подрядчиком

замечаний.

11.1.8 При устранении замечаний Заказчика и Исполнителя надзора,

Заказчик в течение 1 (Одного) рабочего дня оформляет положительное экспертное

заключение в соответствии с Приложением № 34.

11.1.9 После получения Подрядчиком положительного экспертного

заключения Заказчика, Подрядчик в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента

получения решения, представляет Заказчику 2 (Два) экземпляра подписанного со

своей стороны акта сдачи-приемки этапа работ по инженерным изысканиям.

11.1.10 Основанием для подписания Акта сдачи-приемки работ по

Инженерным изысканиям является наличие всех комплектов Материалов

инженерных изысканий предусмотренных Заданием на проектирование и

Календарным планом, Положительных экспертных заключений Заказчика и

Исполнителя надзора.

11.1.11 Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней подписывает

2 (Два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ и направляет Подрядчику экземпляр

подписанного акта.

30

Порядок приемки Проектной документации:

11.2 Приемка Результатов ПИР по Проектной документации, выполненных

по соответствующему Дополнительному соглашению, производится Заказчиком

поэтапно в соответствии с Календарным планом по каждому Объекту в следующем

порядке:

11.2.1 В целях планирования проведения внутренней экспертизы Заказчика

и проверки комплектности документации, Подрядчик не менее чем за 15

(Пятнадцать) календарных дней до передачи Проектной документации Заказчику,

представляет Заказчику состав проекта.

11.2.2 Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику Результатов ПИР по

Проектной документации (этапа ПИР) в 1 (Одном) экземпляре на бумажном

носителе в сброшюрованном виде и в электронном виде (компакт -диск, флэш-

носитель), если иное не предусмотрено в Задании на проектирование.

Представление Подрядчиком Результатов ПИР по Проектной документации

производится по накладным, фиксирующим дату передачи и состав, передаваемой

документации и сопровождается письмом Подрядчика.

Результаты ПИР по проектной документации в электронном виде

представляются в формате, указанном в Задании на проектирование. Структура,

состав, наименование электронной версии Результатов ПИР по Проектной

документации должны быть полностью идентичны бумажному комплекту проектной

документации.

11.2.3 Заказчик в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента

получения Результатов ПИР по Проектной документации (по этапу ПИР) обязан

провести Внутреннюю экспертизу Результатов ПИР по Проектной документации,

принять или не принять их при наличии недостатков.

11.2.4 При отсутствии замечаний Заказчика (Инвестора), Заказчик в

течение 2 (Двух) рабочих дней оформляет положительное экспертное заключение и

назначает дату проведения заседания технического совета Заказчика.

11.2.5 Заседание технического совета Заказчика проводится в течение 2

(Двух) рабочих дней после оформления положительного экспертного заключения.

11.2.6 При наличии обоснованных замечаний Заказчика (Инвестора),

Заказчик оформляет перечень замечаний, несоответствий и рекомендаций,

выявленных при экспертизе Проектной документации в соответствии с

Приложением № 33 и направляет его с сопроводительным письмом за подписью

Главного инженера ОСТ Подрядчику для рассмотрения, подготовки ответов и

доработки Проектной документации. Внутренняя экспертиза Заказчика (Инвестора)

и оформление Заказчиком перечня замечаний, несоответствий и рекомендаций

производится в срок, указанный в подпункте 11.2.3 Договора.

Стороны признают замечания обоснованными в случае выявления в

Результатах ПИР таких недостатков, как нарушение Подрядчиком требований

согласованного и утвержденного Задания на проектирование, нормативных

правовых актов Российской Федерации, государственных норм, правил и

стандартов, а также нормативной документации, типовых проектных и технических

решений Компании.

11.2.7 Подрядчик в срок не более 10 (Десяти) календарных дней с момента

получения замечаний оформляет ответы на замечания и дорабатывает Результаты

ПИР по Проектной документации. Откорректированные Результаты ПИР по

Проектной документации по принятым Подрядчиком замечаниям представляются

Заказчику для повторного рассмотрения (в бумажном виде и на электронном

носителе, с сопроводительным письмом).

31

Подрядчик устраняет недостатки в Результатах ПИР по Проектной

документации в порядке, установленном настоящей Статьей.

11.2.8 В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения

откорректированной Проектной документации, Заказчик (Инвестор) организует

повторное рассмотрение Результатов ПИР на предмет устранения принятых при

первичном рассмотрении Подрядчиком замечаний.

11.2.9 При устранении замечаний Заказчика (Инвестора), Заказчик в

течение 1 (Одного) рабочего дня оформляет положительное экспертное заключение

в соответствии с Приложением № 34 и назначает дату проведения заседания

технического совета Заказчика в порядке, определенном подпунктами 11.2.4 и

11.2.5 Договора.

11.2.10 После получения Подрядчиком положительного решения технического

совета Заказчика, Подрядчик в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения

решения, представляет Заказчику 2 (Два) экземпляра подписанного со своей

стороны акта сдачи-приемки этапа работ по Проектной документации.

11.2.11 Основанием для подписания Акта сдачи-приемки работ по Проектной

документации является наличие всех комплектов Проектной документации

предусмотренных Заданием на проектирование и Календарным планом,

Положительного экспертного заключения и протокола заседания технического

совета Заказчика.

11.2.12 Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней подписывает

2 (Два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ и направляет Подрядчику экземпляр

подписанного акта.

Порядок приемки Рабочей документации:

11.3 Приемка Результатов ПИР по Рабочей документации, выполненных по

соответствующему Дополнительному соглашению, производится Заказчиком

поэтапно в соответствии с Календарным планом по каждому Объекту в следующем

порядке:

11.3.1 Подрядчик не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до

передачи Рабочей документации, представляет Заказчику Ведомость основных

комплектов Рабочей документации для проверки комплектности документации.

11.3.2 Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику Результатов ПИР по

Рабочей документации (этапа ПИР) в 1 (Одном) экземпляре на бумажном носителе

в сброшюрованном виде и в электронном виде (компакт-диск, флэш-носитель), если

иное не предусмотрено Заданием на проектирование.

Представление Подрядчиком Результатов ПИР по Рабочей документации

производится по накладным, фиксирующим дату передачи и состав, передаваемой

документации и сопровождается письмом Подрядчика.

Результаты ПИР по Рабочей документации в электронном виде

представляются в формате, указанном в Задании на проектирование. Структура,

состав, наименование электронной версии Результатов ПИР по Рабочей

документации должны быть полностью идентичны бумажному комплекту Рабочей

документации.

11.3.3 Заказчик в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента

получения Результатов ПИР по Рабочей документации (по этапу ПИР) обязан

провести Внутреннюю экспертизу Результатов ПИР по Рабочей документации,

принять или не принять их при наличии недостатков.

11.3.4 При отсутствии замечаний Заказчика (Инвестора), Заказчик в

течение 2 (Двух) рабочих дней оформляет положительное экспертное заключение и

32

назначает дату проведения технического совета Заказчика.

11.3.5 Заседание технического совета Заказчика проводится в течение 2

(Двух) рабочих дней после оформления положительного экспертного заключения.

11.3.6 При наличии обоснованных замечаний Заказчика (Инвестора),

Заказчик оформляет перечень замечаний, несоответствий и рекомендаций,

выявленных при экспертизе Рабочей документации в соответствии с Приложением

№ 33 и направляет его с сопроводительным письмом за подписью Главного

инженера ОСТ Подрядчику для рассмотрения, подготовки ответов и доработки

Рабочей документации. Внутренняя экспертиза Заказчика (Инвестора) и

оформление Заказчиком перечня замечаний, несоответствий и рекомендаций

производится в срок, указанный в настоящей Статье.

Стороны признают замечания обоснованными в случае выявления в

Результатах ПИР таких недостатков, как нарушение Подрядчиком требований

согласованного и утвержденного Задания на проектирование, нормативных

правовых актов Российской Федерации, государственных норм, правил и

стандартов, а также нормативной документации, типовых проектных и технических

решений Компании.

11.3.7 Подрядчик в срок не более 10 (Десяти) календарных дней с момента

получения замечаний оформляет ответы на замечания и дорабатывает Результаты

ПИР по Рабочей документации. Откорректированные Результаты ПИР по Рабочей

документации по принятым Подрядчиком замечаниям представляются Заказчику

для повторного рассмотрения (в бумажном виде и на электронном носителе, с

сопроводительным письмом).

Подрядчик устраняет недостатки в Результатах ПИР по Рабочей документации

в порядке, установленном в настоящей Статье.

11.3.8 В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения

откорректированной Рабочей документации, Заказчик (Инвестор) организует

повторное рассмотрение Результатов ПИР на предмет устранения принятых при

первичном рассмотрении Подрядчиком замечаний.

11.3.9 При устранении замечаний Заказчика (Инвестора), Заказчик в

течение 1 (Одного) рабочего дня оформляет Положительное экспертное заключение

в соответствии с Приложением № 34 и назначает дату проведения заседания

технического совета Заказчика.

11.3.10 После получения Подрядчиком положительного решения технического

совета Заказчика, Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения

решения, передает Заказчику сопроводительным письмом по накладным,

фиксирующим дату передачи и состав передаваемой Рабочей документации,

остальные экземпляры Рабочей документации в количестве, указанном в Задании

на проектирование, а также 2 (Два) экземпляра подписанного со своей стороны

акта сдачи-приемки этапа работ по Рабочей документации.

11.3.11 Основанием для подписания Акта сдачи-приемки работ по Рабочей

документации является наличие всех комплектов Рабочей документации

предусмотренных Заданием на проектирование и Календарным планом,

Положительного экспертного заключения и Протокола заседания технического

совета Заказчика.

11.3.12 Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней подписывает

2 (Два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ и направляет Подрядчику экземпляр

подписанного акта.

Порядок приемки Результатов Внешней экспертизы Результатов ПИР:

11.4 Приемка Результатов Внешней экспертизы Результатов ПИР

33

выполненной по соответствующему Дополнительному соглашению, производится

Заказчиком поэтапно в соответствии с Календарным планом по каждому Объекту в

следующем порядке:

11.4.1 Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения

положительных заключений Органов экспертизы подготавливает и передает

Заказчику сопроводительным письмом положительное экспертное заключение, а

также экземпляры Проектной документации в количестве, указанном в Задании на

проектирование, откорректированной по замечаниям Внешней экспертизы, и 2

(Два) экземпляра подписанных со своей стороны актов сдачи -приемки этапов

работ.

Передача Проектной документации осуществляется Подрядчиком

сопроводительным письмом по накладным, фиксирующим дату передачи и состав

передаваемой Проектной документации, в количестве экземпляров,

предусмотренном Заданием на проектирование.

11.4.2 Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента

получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 11.4.1 Договора, обязан

рассмотреть и осуществить приемку или направить мотивированный отказ. При

отсутствии замечаний Заказчик подписывает 2 (Два) экземпляра Акта сдачи-

приемки работ и направляет Подрядчику экземпляр подписанного акта.

11.4.3 Основанием для подписания Акта сдачи-приемки работ по

результатам получения заключения Органов экспертизы является наличие

положительного экспертного заключения Органов экспертизы.

11.4.4 В случае получения отрицательного заключения Органов экспертизы

по вине Подрядчика, Подрядчик обязуется за свой счет провести повторную

Экспертизу, устранить недостатки до получения положительного результата. В случае

получения повторного отрицательного заключения Органов экспертизы из-за

некачественного устранения Подрядчиком недостатков в Результатах ПИР,

выявленных Органами экспертизы, Подрядчик повторно за свой счет осуществляет

проведение Экспертизы.

СТАТЬЯ 12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТ ПИР

12.1 В случаях, предусмотренных нормативной документацией Компании,

Заказчик направляет на согласование Подрядчику оформленное со своей стороны

изменение к Заданию на проектирование.

12.2 Подрядчик в срок не более 2 (Двух) рабочих дней с даты получения

рассматривает изменение к Заданию на проектирование и согласовывает его либо

направляет замечания Заказчику.

12.3 Оригиналы согласованного изменения к Заданию на проектирование,

направляются Подрядчиком Заказчику с сопроводительным письмом в течение 1

(Одного) рабочего дня с даты согласования.

12.4 В случае наличия у Подрядчика замечаний к изменению к Заданию на

проектирование, Подрядчик в течение 1 (Одного) рабочего дня направляет их

Заказчику сопроводительным письмом.

12.5 Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения оформляет

ответы на замечания и дорабатывает изменение к Заданию на проектирование.

Откорректированное изменение к Заданию на проектирование направляется

Подрядчику на окончательное согласование.

12.6 Подрядчик в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения

рассматривает представленное Заказчиком откорректированное изменение к

Заданию на проектирование и согласовывает его, и в порядке, указанном

34

в пункте 12.3, направляет Заказчику.

12.7 После согласования изменения к Заданию на проектирование,

влияющего на стоимость ПИР, Подрядчик в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней

составляет смету на выполнение ПИР и направляет ее на согласование Заказчику.

Подписанная Подрядчиком смета ПИР направляется с сопроводительным письмом

на согласование Заказчику.

12.8 Заказчик в срок не более 3 (Трех) рабочих дней рассматривает смету

ПИР, согласовывает ее, либо, при наличии замечаний, направляет их

сопроводительным письмом Подрядчику.

12.9 Подрядчик в срок не более 2 (Двух) рабочих дней дорабатывает смету

ПИР и направляет повторно Заказчику.

12.10 Заказчик в срок не более 1 (Одного) рабочего дня рассматривает

откорректированную смету ПИР и согласовывает ее. Согласованная смета

направляется Заказчиком Подрядчику сопроводительным письмом.

12.11 После согласования сметы на ПИР, Заказчик в срок не более 10

(Десяти) календарных дней направляет Подрядчику подписанное со своей стороны

Дополнительное соглашение с приложением сметы, являющейся неотъемлемой

частью Дополнительного соглашения.

12.12 Подрядчик в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней рассматривает

Дополнительное соглашение, подписывает его и направляет один экземпляр

подписанного Дополнительного соглашения Заказчику.

12.13 Внесение изменений в Результаты ПИР по согласованному изменению

к Заданию на проектирование проводится Подрядчиком в сроки определенные

Календарным планом Дополнительного соглашения.

12.14 Подрядчик приступает к внесению изменений в Результаты ПИР с даты

согласования изменения к Заданию на проектирование.

12.15 Приемка изменений в Результаты ПИР, выполненных по

соответствующему Дополнительному соглашению, производится Заказчиком в

соответствии с Календарным планом в следующем порядке:

12.15.1 Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику изменения в

Результаты ПИР в 1 (Одном) экземпляре на бумажном носителе в сброшюрованном

виде и в электронном виде (компакт-диск, флэш-носитель), если иное не

предусмотрено изменением к Заданию на проектирование.

Представление Подрядчиком изменений в Результаты ПИР производится по

накладным, фиксирующим дату передачи и состав, передаваемой документации и

сопровождается письмом Подрядчика.

Изменения в Результаты ПИР в электронном виде представляются в формате,

указанном в Задании на проектирование. Структура, состав, наименование

электронной версии изменений в Результаты ПИР должны быть полностью

идентичны бумажному комплекту.

12.15.2 Заказчик в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения

изменений в Результаты ПИР обязан провести Внутреннюю экспертизу изменений в

Результаты ПИР, принять или не принять их при наличии недостатков.

12.15.3 При отсутствии замечаний Заказчика (Инвестора), Заказчик в

течение 2 (Двух) рабочих дней оформляет положительное экспертное заключение.

При наличии обоснованных замечаний Заказчика (Инвестора), Заказчик

оформляет перечень замечаний, несоответствий и рекомендаций, выявленных при

экспертизе проекта в соответствии с Приложением № 33 и направляет его с

сопроводительным письмом за подписью Главного инженера ОСТ Подрядчику для

рассмотрения, подготовки ответов и доработки изменений в Результаты ПИР.

Внутренняя экспертиза Заказчика (Инвестора) и оформление Заказчиком перечня

замечаний, несоответствий и рекомендаций производится в срок указанный

35

в пункте 12.15.2 Договора.

Стороны признают замечания обоснованными в случае выявления в

изменениях в Результатах ПИР таких недостатков, как нарушение Подрядчиком

требований согласованного и утвержденного Задания на проектирование,

нормативных правовых актов Российской Федерации, государственных норм,

правил и стандартов, а также нормативной документации, типовых проектных и

технических решений Компании.

12.15.4 Подрядчик в срок не более 4 (Четырех) рабочих дней с момента

получения замечаний оформляет ответы на замечания и дорабатывает изменения в

Результаты ПИР. Откорректированные изменения в Результаты ПИР по принятым

Подрядчиком замечаниям представляются Заказчику для повторного рассмотрения

(в бумажном виде и на электронном носителе, с сопроводительным письмом).

Подрядчик устраняет недостатки в изменениях в Результаты ПИР в порядке,

установленном Статьей 11 Договора.

12.15.5 В течение 4 (Четырех) рабочих дней с момента получения

откорректированных изменений в Результаты ПИР, Заказчик (Инвестор) организует

повторное рассмотрение изменений в Результаты ПИР на предмет устранения

принятых при первичном рассмотрении Подрядчиком замечаний.

12.15.6 При устранении замечаний Заказчика (Инвестора), Заказчик в

течение 1 (Одного) рабочего дня оформляет Положительное экспертное заключение

в соответствии с Приложением № 34.

12.15.7 После получения Подрядчиком положительного экспертного

заключения Заказчика, Подрядчик в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента

получения письма Заказчика, передает Заказчику сопроводительным письмом по

накладным, фиксирующим дату передачи и состав передаваемых изменений в

Результаты ПИР, Заказчику остальные экземпляры изменений в Результаты ПИР в

количестве согласно требованиям Задания на проектирование, а также 2 (Два)

экземпляра подписанного со своей стороны акта сдачи -приемки этапа работ.

12.15.8 Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней подписывает

2 (Два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ и направляет Подрядчику экземпляр

подписанного акта.

СТАТЬЯ 13. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО АВТОРСКОМУ НАДЗОРУ

13.1 Авторский надзор осуществляется Подрядчиком согласно утвержденной

в производство работ Рабочей документации, Графику оказания услуг по АН за

строительством, требованиями Регламента организации АН.

13.2 Заказчик не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты

начала оказания услуг по АН по Объекту, направляет Подрядчику График оказания

услуг по АН за строительством на весь период.

13.3 Подрядчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от

Заказчика Графика оказания услуг по АН за строительством, направляет Заказчику

расчет стоимости оказания услуг по АН, в рамках лимита средств, предусмотренного

в сводном сметном расчете по Объекту.

13.4 Заказчик в срок не более 2 (Двух) рабочих дней рассматривает расчет

стоимости и в случае отсутствия замечаний оформляет Дополнительное соглашение

на оказание услуг по АН.

13.5 Заказчик в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента

получения от Подрядчика расчета стоимости оказания услуг по АН, направляет

Подрядчику подписанное со своей стороны Дополнительное соглашение на

оказание услуг по АН.

36

13.6 Подрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от

Заказчика Дополнительного соглашения на оказание услуг по АН, подписывает его и

представляет Заказчику по факсу и почте либо нарочным.

13.7 В случае наличия замечаний у Заказчика к представленной

Подрядчиком стоимости оказания услуг по АН, Заказчик в срок не более 2 (Двух)

рабочих дней с даты получения расчета стоимости от Подрядчика направляет ему

замечания.

13.8 Подрядчик в срок не более 2 (Двух) рабочих дней устраняет замечания

и представляет Заказчику откорректированный расчет стоимости оказания услуг по

АН.

13.9 После согласования Заказчиком откорректированного расчета

стоимости оказания услуг по АН, Заказчик и Подрядчик подписывают

Дополнительное соглашение на оказание услуг по АН в соответствии с пунктами

13.5 – 13.6 Договора.

13.10 Подрядчик, не позднее 10 (Десяти) календарных дней до начала

оказания услуг по АН по Объекту, передает Заказчику приказ о назначении

руководителя и специалистов, ответственных за ведение авторского надзора,

график выполнения авторского надзора и журнал авторского надзора

(прошнурованный и скрепленный печатью, в двух экземплярах).

13.11 Подрядчик обеспечивает прибытие Специалистов авторского надзора

на Объект строительства и приступает к оказанию услуг по АН, в соответствии с

Графиком оказания услуг по АН прилагаемому к Дополнительному соглашению.

Специалисты Подрядчика, осуществляющие АН, при себе должны иметь:

приказ Подрядчика о назначении Специалистов по ведению Авторского

надзора;

удостоверение специалиста Проектной организации;

удостоверение (протокол) об аттестации Специалиста на предмет знания

нормативной документации;

протокол проверки знаний Рабочей документации по Объекту

строительства по форме, установленной Регламентом организации АН;

удостоверение об аттестации в области промышленной безопасности,

выданное органами Ростехнадзора;

удостоверение о проверки знаний требований охраны труда.

13.12 При необходимости вызова представителя Подрядчика во

внеочередном порядке вызов осуществляется по письменному запросу Заказчика

(по форме Приложения №19 к Договору).

В запросе указывается цель вызова специалиста, дата, срок нахождения на

объекте. Подрядчик обязан направить своего представителя в указанные сроки.

13.13 Отзыв (замена) Специалиста и Руководителя Авторского надзора с

Объекта строительства производится решением Подрядчика, по письменному

мотивированному обращению Заказчика.

Письменное мотивированное обращение Заказчика об отзыве (замене)

Специалиста АН направляется Подрядчику не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня

до даты предполагаемого отзыва.

13.14 Письменные обращения Заказчика, направляемые на рассмотрение

Специалистам Авторского надзора, классифицируются по трем уровням

ответственности и срокам принятия решений по внесению изменений в Рабочую

документацию в ходе осуществления Авторского надзора (в соответствии с

Регламентом организации АН).

Предложения оформляются Подрядчиком в письменной форме и передаются

представителю Заказчика.

37

13.15 Вопросы 1-го уровня ответственности представители АН обязаны

рассмотреть и направить письменное решение представителю Заказчика на

Объекте.

Письменное решение АН об изменении Рабочей документации должно

содержать основание для внесения изменения (дата, номер письма Заказчика),

обозначение тома Рабочей документации, а также следующие рекомендуемые

варианты формулировок:

«согласовано (без увеличения сметной стоимости строительства)»;

«не согласовано в связи с тем (так как)…»;

«принятие решения не входит в полномочия специалистов АН на объекте, требует

рассмотрения Проектной организацией».

Запрещается применять произвольные словообразования: «технически

возможно», «приемлемо», «целесообразно», «принято к рассмотрению», «считает

возможным» и т.п.

Письменные решения АН оформляются письмом Подрядчика по форме

Приложения № 20 к Договору, записью в журнале АН, подписью и штампом

Специалиста АН на листе с техническим решением.

Специалисты АН обязаны сопоставлять характеристики предлагаемого

технического решения с характеристиками проектного решения, требованиями

НТД.

13.16 Вопросы 2-го, 3-го уровня ответственности Специалисты АН обязаны

рассмотреть и уведомить Заказчика о необходимости письменного обращения к

Подрядчику для их решения в установленные сроки на уровне проектной

организации Подрядчика.

13.17 При оказании услуг АН Руководители и Специалисты Авторского

надзора:

13.17.1 Разрабатывают на местах эскизные чертежи и дают письменные

разъяснения по их применению с целью уточнения и дополнения рабочей документации,

в случаях, когда детальность описания в Рабочей документации недостаточна для

выполнения СМР;

13.17.2 Уточняют инженерно-геологические условия, оформленные актом

комиссионного (Заказчик, строительный контроль, Авторский надзор, Подрядчик по СМР)

обследования фактических инженерно-геологических условий участка строительства.

13.17.3 Согласовывают без увеличения сметной стоимости замену равнозначных

(однотипных) общестроительных материалов, не приводящих к изменению основных

конструктивных решений, технические решения, уже имевших место и ранее принятых в

установленном порядке на других (аналогичных) участках Объекта.

13.17.4 Согласовывают технологии и методы производства работ при условии,

что данное уточнение не противоречит требованиям НТД, не ведет к изменению

основных конструктивных решений, технических и эксплуатационных характеристик

объекта и не требует корректировки Рабочей документации.

13.18 Принятие решений по обстоятельствам предусмотренным в пункте

13.17.3 Договора производится Авторским надзором по согласованию с главным

инженером проекта Подрядчика с внесением соответствующей записи в журнал

авторского надзора.

13.19 Уточненная на местах Рабочая документация передается Заказчику и

отправляется Подрядчику для внесения изменений в основной комплект Рабочей

документации и дальнейшей передачи Заказчику.

13.20 Изменения, внесенные в Рабочую документацию, представитель

Авторского надзора закрепляет подписью и штампом с наименованием

организации, словами «авторский надзор», указанием даты. Применение штампа

«авторский надзор» в иных случаях не допускается.

38

13.21 Срок внесения изменений в Рабочую документацию по уточнениям

Авторского надзора должен составлять не более 5 (Пяти) рабочих дней.

13.22 Все изменения Рабочей документации, вносимые Проектной

организацией в процессе выполнения Авторского надзора на объекте

строительства, оформляются реестром в соответствии с Приложением № 10

Договора.

13.23 Реестры изменений Рабочей документации, оформляемые

Подрядчиком, должны состоять из следующих частей:

реестр изменений Рабочей документации, выполненных

представителями АН на объектах без увеличения сметной стоимости;

реестр изменений Рабочей документации, выполненных Подрядчиком,

прошедших Экспертизу и утвержденных Заказчиком в производство работ.

13.24 Реестр изменений Рабочей документации, выполненных в процессе

осуществления Авторского надзора подлежит ежедневной актуализации и должен

постоянно находиться на Объекте строительства. Подрядчик обязан предоставлять

по письменному запросу Заказчика реестр изменений Рабочей документации.

13.25 Изменением Рабочей документации, ранее переданной Заказчику,

является любое исправление, исключение или добавление в нее каких-либо данных

без изменения обозначения этого документа. Любое изменение в Рабочей

документации, вызывающее какие-либо изменения в других комплектах Рабочей

документации, должно одновременно сопровождаться внесением соответствующих

изменений во все взаимосвязанные документы.

13.26 При обнаружении в ходе строительства неучтенных в Рабочей

документации работ, Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней после обращения

Подрядчика по СМР, назначает комиссию по установлению необходимости в

выполнении дополнительных или исключаемых работ в составе представителей

Заказчика, Авторского надзора, строительного контроля, Подрядчика по СМР:

13.26.1 Комиссия в течение 3 (Трех) рабочих дней устанавливает

необходимость в выполнении дополнительных или исключаемых работ и оформляет

соответствующий акт по форме Заказчика.

13.26.2 Изменения в Рабочую документацию вносятся в порядке,

определенном Статьей 12 Договора.

13.26.3 Специалисты АН не имеют права на внесение в Рабочую

документацию изменений, затрагивающих характеристики надежности и

безопасности объекта капитального строительства и (или) его частей. Такие измене-

ния выполняются Подрядчиком (Субподрядчиком, в случае привлечения),

разработавшего Проектную и Рабочую документации.

СТАТЬЯ 14. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ ПО АВТОРСКОМУ НАДЗОРУ

14.1 Подрядчик в срок до 3 числа месяца, следующего за месяцем окончания

АН по этапу Дополнительного соглашения к Договору, направляет Заказчику отчет о

результатах АН. С отчетом Подрядчик направляет следующие документы:

- утвержденный график оказания услуг по авторскому надзору на объекте

строительства;

- приказ о назначении специалистов по ведению авторского надзора, протокол

аттестации специалистов авторского надзора;

- реестр изменений и внесенных корректировок в Рабочую документацию,

выполненных в процессе осуществления авторского надзора по форме приложения №

39

12 к Договору;

- копию журнала авторского надзора за строительством, заверенную

специалистом авторского надзора.

- 2 (Два) экземпляра подписанного Подрядчиком акта сдачи-приемки услуг;

- табель учета рабочего времени специалистов АН, согласованный с Заказчиком

по фактическому пребыванию специалистов АН на закрепленных объектах, на

основании оформленных отчетных материалов в виде копий из журнала авторского

надзора.

Представление Подрядчиком Заказчику указанных документов производится с

сопроводительным письмом.

14.2 Заказчик в течение 1 (Одного) рабочего дня рассматривает

представленные Подрядчиком материалы и, в случае отсутствия замечаний,

подписывает и направляет ему акт сдачи-приемки оказанных услуг.

14.3 В случае обнаружения недостатков в представленных Подрядчиком

материалах Заказчик направляет ему письменный мотивированный отказ от

подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг с перечнем замечаний.

14.4 Подрядчик обязан устранить замечания Заказчика в течение 5 (Пяти)

рабочих дней и повторно направить откорректированные материалы Заказчику.

14.5 После получения от Подрядчика откорректированных материалов

Заказчик проводит приемку оказанных услуг в порядке, предусмотренном пунктами

14.2 и 14.3 Договора.

14.6 Подрядчик в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после завершения

строительно-монтажных работ по Объекту строительства передает Заказчику

сопроводительным письмом журнал авторского надзора и Реестр изменений и

внесенных корректировок в РД, выполненных в процессе осуществления авторского

надзора, оформленные согласно Регламенту организации АН.

СТАТЬЯ 15. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

15.1. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по

этапу ПИР производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Подрядчика после подписания Сторонами акта сдачи-приемки

выполненных/оказанных работ/услуг, на основании выставленного Подрядчиком

оригинала счёта при условии предоставления счета-фактуры (в случае, если в

соответствии с законодательством Российской Федерации на Подрядчика возложена

обязанность выставления счетов-фактур).

в следующем порядке:

15.1.1 В срок не позднее 40 (Сорока) рабочих дней, следующих за

датой подписания Сторонами акта сдачи-приемки этапа работ, Заказчик

осуществляет оплату 90 % (Девяносто процентов) от стоимости этапа работ, на

основании предоставленного Подрядчиком счета.

Оставшиеся 10% (Десять процентов) стоимости этапа работ подлежат оплате в

пользу Подрядчика в течение 40 (Сорока) рабочих дней после завершения всех ПИР

по Договору и получения Заказчиком Результатов ПИР. Заказчик осуществляет

оплату 10% (Десяти процентов) стоимости этапов работ всех ПИР по Договору на

основании предоставленного Подрядчиком счета.

15.1.2. В случае представления Подрядчиком безусловной и безотзывной

банковской Гарантии исполнения условий Договора в порядке, предусмотренном

40

Статьей 16 Договора, Заказчик осуществляет оплату 100% (Ста процентов) цены

этапа работ, на основании предоставленного Подрядчиком счета, в срок не позднее

40 (Сорока) рабочих дней, следующих за датой подписания Сторонами акта сдачи-

приемки этапа работ.

Пункт 15.1. для Договора с Подрядчиком – субъектом малого и среднего

предпринимательства:

15.1. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по

этапу ПИР производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Подрядчика после подписания Сторонами акта сдачи -приемки

выполненных/оказанных работ/услуг, на основании выставленного Подрядчиком

оригинала счёта при условии предоставления счета-фактуры (в случае, если в

соответствии с законодательством Российской Федерации на Подрядчика возложена

обязанность выставления счетов-фактур), в следующем порядке:

15.1.1. В срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой

подписания Сторонами акта сдачи-приемки этапа работ, Заказчик осуществляет

оплату 90% (Девяноста процентов) цены этапа работ, на основании

предоставленного Подрядчиком счета.

Оставшиеся 10% (Десять процентов) цены этапа работ подлежат оплате в

пользу Подрядчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней после завершения всех ПИР

по Договору и получения Заказчиком Результатов ПИР. Заказчик осуществляет

оплату 10% (Десяти процентов) цены этапов работ всех ПИР по Договору на

основании предоставленных Подрядчиком счета.

15.1.2. В случае представления Подрядчиком безусловной и безотзывной

банковской Гарантии исполнения условий Договора в порядке, предусмотренном

Статьей 16 Договора, Заказчик осуществляет оплату 100% (Ста процентов) цены

этапа работ, на основании предоставленного Подрядчиком счета, в срок не позднее

10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой подписания Сторонами акта сдачи -

приемки этапа работ.

15.2 Стороны договорились, что обязательство Заказчика по перечислению

платежа по абзацу второму пункта 15.1.1 является встречным по отношению к

обязательствам Подрядчика:

- представить документы согласно пункту 14.1 Договора (и пункту 23.6

Договора при досрочном прекращении Договора);

- оплатить Заказчику все начисленные ему и согласованные с ним штрафы

и пени в установленный срок.

Заказчик вправе приостановить перечисление оставшихся денежных средств в

размере сумм, неудовлетворенных Подрядчиком по обоснованным претензиям

Заказчика, до момента их удовлетворения (оплаты либо проведения зачета). При этом

Заказчик не считается просрочившим исполнение обязательства по оплате работ за все

время приостановки платежей по указанному основанию.

15.3 Оплата за оказанные Подрядчиком и принятые Заказчиком услуги по АН

производится Заказчиком на основании счета Подрядчика в течение 40 (Сорока)

рабочих дней, следующих за датой подписания Сторонами акта сдачи-приемки услуг

при условии получения Заказчиком от Подрядчика оригинала надлежаще

оформленного счета-фактуры на оказанные услуги по АН (если в соответствии с

законодательством Российской Федерации на Подрядчика возложена обязанность

выставления счетов-фактур).

41

Пункт 15.3 для Договора с Подрядчиком – субъектом малого и среднего

предпринимательства:

15.3. Оплата за оказанные Подрядчиком и принятые Заказчиком услуги по АН

производится Заказчиком на основании счета Подрядчика в течение 10 (Десяти)

рабочих дней, следующих за датой подписания Сторонами акта сдачи-приемки услуг.

Условием оплаты является предоставление Подрядчиком счета-фактуры в случае, если в

соответствии с законодательством Российской Федерации на Подрядчика возложена

обязанность выставления счетов-фактур.

15.4. В счете на оплату выполненных работ/оказанных услуг Подрядчик

указывает стоимость выполненных работ/оказанных услуг, сумму зачтенного в счет

оплаты стоимости выполненных работ/оказанных услуг авансового платежа с

указанием реквизитов соответствующего расчетно-платежного документа, а также

сумму, полагающуюся к доплате за выполненные работы/оказанные услуги.

15.5 На основании мотивированного письменного обращения Подрядчика

ему может быть выплачен аванс на выполнение работ по одному или нескольким

этапам Календарного плана, что предусматривается в соответствующем

Дополнительном соглашении к Договору. Авансирование по одному или нескольким

этапам Календарного плана может осуществляться в размере не более 20%

(Двадцати процентов) от стоимости каждого этапа, но не более 10% (Десяти

процентов) от общей стоимости работ по Дополнительному соглашению на

основании выставленного счета.

Выплата аванса производится при условии предоставления Подрядчиком

банковских гарантий в соответствии со Статьей 16 Договора. Сроки выплаты авансов

могут быть изменены в соответствующих Дополнительных соглашениях к Договору.

Пункт 15.5. для Договора с Подрядчиком – субъектом малого и среднего

предпринимательства:

15.5. На основании письменного обращения Подрядчика ему будет выплачен

аванс на выполнение работ в размере 30% (Тридцати процентов) от стоимости

Договора/Дополнительного соглашения. При этом Подрядчик в соответствии с пунктом

16.1 Договора предоставляет Заказчику банковскую Гарантию в обеспечение возврата

аванса.

15.6 В случае получения сумм оплаты и/или частичной оплаты в счет

предстоящего выполнения работ (этапа работ) Подрядчик обязан выставить счет -

фактуру не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня получения сумм оплаты и/или

частичной оплаты.

Счет-фактура должен быть составлен по форме, предусмотренной

действующим законодательством Российской Федерации.

15.7 При проведении Внешней Экспертизы результатов ПИР Заказчик в

течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента представления Подрядчиком письменного

обоснованного расчета стоимости Экспертизы готовых Результатов ПИР

перечисляет Подрядчику денежные средства в размере стоимости Экспертизы

Результатов ПИР на основании предъявленного Подрядчиком счета.

42

15.8 При расчете за принятые Заказчиком работы аванс засчитывается по

тем этапам Календарного плана соответствующего Дополнительного соглашения к

Договору, на выполнение работ по которым он выдан.

Если аванс выдан на выполнение работ без указания конкретного этапа

Календарного плана, то сумма аванса засчитывается при расчете за принятые

Заказчиком работы по этапам Календарного плана пропорционально стоимости

работ таких этапов.

Незачтенный аванс за невыполненные Подрядчиком/непринятые

Заказчиком работы Подрядчик обязан возвратить Заказчику в течение 20

(Двадцати) рабочих дней с момента завершения работ, указанного в Календарном

плане, и/или с момента прекращения действия соответствующего Дополнительного

соглашения к Договору.

15.9 Датой платежа является дата списания денежных средств со счета

Стороны, осуществляющей платеж. При этом расходы, связанные с платежами,

несет Сторона, их осуществляющая.

Заказчик в платежном документе указывает точные реквизиты счета Подрядчика.

15.10 Подрядчик обязан ежегодно до окончания срока действия Дополнительного

соглашения/Договора оформлять и направлять в адрес Заказчика (одновременно с

первичными документами) акты сверки расчетов по Дополнительному

соглашению/Договору по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 октября,

31 декабря – не позднее 05 числа месяца, следующего за последним месяцем

отчетного периода.

Акт сверки по завершению выполнения работ/оказания услуг Подрядчиком и

осуществления платежей Заказчиком направляется Подрядчиком Заказчику в течение 5

(Пяти) рабочих дней с момента исполнения указанных обязательств по Дополнительному

соглашению/ Договору.

При этом соответствующие акты сверки составляются с отдельным указанием

задолженности Подрядчика по полученным, но не засчитанным в счет выполненных

работ/оказанных услуг авансам, а также с отдельным указанием задолженности

Заказчика за выполненные работы/оказанные услуги.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения акта сверки Заказчик

обязан подписать акты сверки, скрепить печатью и направить Подрядчику.

15.11 По выполненным работам Стороны не позднее 3 (Трех) рабочих дней

со дня выполнения работ составляют соглашение об определении работ, в счет

которых уплачен аванс (часть аванса) с указанием конкретных сумм авансовых

платежей (в т.ч. реквизиты платежно-расчетных документов на перечисление

авансовых платежей), которые были засчитаны в счет оплаты выполненных работ.

Форма указанного соглашения является Приложением № 21 к Договору.

СТАТЬЯ 16. БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ

16.1 1В случае выплаты Подрядчику аванса в соответствии с условиями

Дополнительного соглашения к Договору Подрядчик не позднее 10 (Десяти) календарных

1 Если договор заключается с лицом, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства размер

обеспечения исполнения Договора не может превышать 5 (пять) процентов от цены договора, если Договором не

предусмотрена выплата аванса, а в случае если Договором предусмотрена выплата аванса размер обеспечения

исполнения Договора устанавливается в размере такого аванса.

В случае если извещением о закупке или документацией о закупке, по результату проведения которой, заключается

Договор с Подрядчиком – субъектом малого и среднего предпринимательства, установлена возможность

предоставления обеспечения исполнения Договора путем внесения денежных средств на счет, указанный

Заказчиком, пункт Договора может быть изложен в следующей редакции:

43

дней с даты вступления Дополнительного соглашения в силу предоставляет безусловную

и безотзывную банковскую Гарантию в обеспечение возврата аванса (Приложение

№ 22 к Договору), на сумму в размере 10% (Десяти процентов) от стоимости работ по

Дополнительному соглашению. Срок действия Гарантии в обеспечение возврата аванса

должен превышать на 60 (Шестьдесят) календарных дней последнюю дату зачета общей

суммы выданного аванса.

16.2 При заключении Дополнительного соглашения со стоимостью работ более

10 000 000 (Десяти миллионов) рублей без НДС, Подрядчик в обеспечение исполнения

своих обязательств по Дополнительному соглашению/Договору обязуется не позднее 10

(Десяти) календарных дней с момента вступления Дополнительного соглашения в силу по

своему выбору предоставить Заказчику:

а) безусловную и безотзывную банковскую Гарантию исполнения условий

Договора (Приложение № 23 к Договору) на сумму в размере 10% (Десяти процентов) от

стоимости работ. Срок действия Гарантии исполнения условий договора должен

превышать срок выполнения работ по Дополнительному соглашению к Договору не

менее чем на 60 (Шестьдесят) календарных дней,

или

б) письменное уведомление о замене требования по предоставлению

безусловной и безотзывной банковской Гарантии исполнения условий Договора,

предусмотренного подпунктом «а» настоящего пункта, на удержание Заказчиком

резерва из оплаты выполненных работ по Дополнительному соглашению/Договору

в размере 10% (Десяти процентов) от стоимости выполненных работ с каждого этапа.

В случае предоставления Подрядчиком банковской Гарантии оплата выполненных

работ производится Заказчиком в соответствии с п.15.1.2. Договора.

16.3 В случае предоставления Подрядчиком письменного уведомления о

замене требования по предоставлению безусловной и безотзывной банковской

Гарантии на удержание резерва из оплаты выполненных работ в размере 10% (Десяти

процентов) от стоимости выполненных работ с каждого этапа, оплата выполненных работ

производится Заказчиком в соответствии с п. 15.1.1. Договора.

16.4 При изменении сроков и стоимости выполнения Работ и услуг

Подрядчик предоставляет Заказчику новые банковские гарантии банков -гарантов,

учитывающие вышеуказанные изменения, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с

даты подписания Сторонами Дополнительного соглашения к ранее заключенному

Договору. Затраты на оформление новых банковских гарантий несет Подрядчик.

16.5 Подрядчик принимает на себя расходы по получению всех гарантий.

Перечень банков-гарантов для оформления банковских гарантий приведен в

Приложении № 24 к Договору.

«Не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Договора либо не позднее 30 (Тридцати)

календарных дней до начала выполнения работ по Договору, Подрядчик перечисляет на счет Заказчика

обеспечительный платеж, в обеспечение исполнения обязательств Подрядчиком по Договору, в

размере:_________________ по следующим реквизитам: (необходимо указать размер обеспечительного платежа и

реквизиты счета Заказчика).

Факт внесения обеспечительного платежа в обеспечение исполнения настоящего Договора, подтверждается

платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной

выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществляется при помощи системы «Банк-Клиент»).

Денежные средства вносятся в обеспечение исполнения Договора на срок, превышающий срок полного исполнения

Подрядчиком обязательств по Договору, увеличенный на 60 (Шестьдесят) календарных дней. Возврат денежных

средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора, осуществляется Заказчиком Подрядчику в течение

20 (Двадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования от Подрядчика,

при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по договору. Денежные средства

возвращаются Заказчиком на банковский счет Подрядчика, указанный в письменном требовании Подрядчика.

44

СТАТЬЯ 17. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

17.1 Подрядчик в счет стоимости работ (услуг) по соответствующему

Дополнительному соглашению к Договору вправе привлекать к исполнению своих

обязательств третьих лиц. При этом передача функций по осуществлению АН

организациям и физическим лицам, не принимавшим участие в проектировании

соответствующего Объекта, не допускается. Привлечение третьих лиц для

выполнения ПИР допускается только с письменного согласия Заказчика.

17.1.1. В случае, если Заказчиком при проведении процедуры закупки в

отношении ее участников в извещении о закупке установлено требование о

привлечении к выполнению работ/услуг по Объекту субподрядчиков из числа

субъектов малого и среднего предпринимательства, и Подрядчиком, являющимся

участником закупки, в составе заявки на участие в закупке были представлены

документы, предусмотренные п.29 и п.31 Положения об особенностях участия

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке

расчета указанного объема, утвержденного Постановлением Правительства

Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352, Подрядчик в счет стоимости работ

(услуг) по соответствующему Дополнительному соглашению к Договору обязан

привлечь к исполнению своих обязательств субподрядчиков из числа субъектов

малого и среднего предпринимательства, указанных им в заявке на участие в

закупке.

17.2.1Подрядчик привлекает только тех третьих лиц, которые имеют

квалифицированный и компетентный персонал с опытом выполнения работ и

технического обслуживания опасных производственных объектов, с письменного

согласования Заказчика, и включенных в список Субподрядчиков (Приложение №

25 к Договору).

17.2.2 При привлечении третьих лиц к работам, для выполнения которых

требуется лицензия или свидетельство о допуске, выдаваемое саморегулируемой

организацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством,

допуск третьих лиц к выполнению таких работ осуществляется только при наличии

соответствующей лицензии или свидетельства о допуске. Подрядчик обязан

предоставить Заказчику (для согласования привлечения третьего лица) документ,

подтверждающий наличие лицензии или свидетельство о допуске, выданное

саморегулируемой организацией.

17.2.3 При привлечении для работы на объектах Заказчика граждан

иностранных государств или лиц без гражданства Подрядчик обязан получить в

установленном порядке разрешение на привлечение и использование иностранных

работников (лиц без гражданства), если такое разрешение требуется в соответствии

с требованиями законодательства Российской Федерации, проверить наличие у

таких работников соответствующих разрешений, иных документов, дающих право

на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации,

если такие разрешения требуются в соответствии с законодательством Российской

Федерации. При отсутствии указанных документов Подрядчик не вправе привлекать

данных лиц к осуществлению трудовой деятельности на объектах Заказчика.

17.2 Если привлеченное третье лицо не способно выполнять работы

(оказать услуги) в соответствии с требованиями Договора либо не соблюдает их,

Подрядчик обязан по требованию Заказчика заменить такое лицо, а также не

привлекать его в будущем к выполнению работ (услуг) на Объектах Заказчика.

17.3 Подрядчик отвечает перед Заказчиком за качество и сроки

выполнения ПИР и АН привлеченными им третьими лицами.

45

17.4 При выполнении ПИР и АН третьи лица, привлекаемые Подрядчиком,

руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации,

государственными нормами, правилами и стандартами, а также нормативной

документацией, типовыми проектными и техническими решениями, действующими

в системе магистрального трубопроводного транспорта Компании другими

нормативными документами Компании.

17.5 Третьи лица, привлекаемые Подрядчиком, для получения необходимой

для выполнения ПИР нормативной документации, типовых проектных и технических

решений Компании обязаны заключить отдельный договор с организацией, которой

переданы права на распространение нормативных документов Компании.

СТАТЬЯ 18. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, О КОТОРЫХ ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН ПРЕДУПРЕДИТЬ

ЗАКАЗЧИКА

18.1 Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика и до

получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- предоставления Заказчиком неполных исходных данных для выполнения

ПИР (этапа ПИР), несвоевременного предоставления указанных данных, в том числе

материалов инженерных изысканий, технических условий, технической

документации, изменений ранее выданных или предоставление вновь полученных

исходных данных);

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его

указаний о способе исполнения ПИР;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств (в том числе изменения

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных

документов Компании) которые создают невозможность завершения ПИР (этапа

ПИР) в срок, установленный в Календарном плане.

При обнаружении указанных обстоятельств Подрядчик обязан направить

Заказчику уведомление по форме Приложения № 35 в порядке, установленном в

пункте 6.1.15 Договора.

18.2 Заказчик в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента получения от

Подрядчика указанного уведомления должен рассмотреть вопрос о

целесообразности продолжения ПИР (этапа ПИР) или их прекращении и письменно

уведомить о принятом решении Подрядчика.

18.3 В случае принятия Заказчиком решения о продолжении работ (услуг),

Подрядчику направляется соответствующее письменное уведомление.

18.4 В случае если решение о продолжении приостановленных Подрядчиком

работ (услуг), с учетом реализации мероприятий по устранению причин, повлекших

их приостановку, влияет на конечный срок завершения ПИР (этапа ПИР), Заказчик,

в соответствии со Статьей 12 Договора, обеспечивает внесение соответствующих

изменений в Дополнительное соглашение к Договору.

18.5 При необоснованной приостановке ПИР (этапа ПИР), повлекшей

нарушение срока выполнения ПИР (этапа ПИР), Подрядчик несет ответственность в

соответствии со Статьей 19 Договора.

18.6 В случае принятия Заказчиком решения о прекращении ПИР в связи с

уведомлением Подрядчика, Заказчик направляет Подрядчику письменное

уведомление либо о прекращении ПИР по Объекту, либо о прекращении этапа ПИР.

В случае прекращения ПИР по Объекту Дополнительное соглашение к Договору

расторгается Сторонами в порядке, установленном пунктом 23.10 Договора.

В случае прекращения ПИР по этапу Стороны вносят соответствующие изменения в

Дополнительное соглашение в соответствии со Статьей 12 Договора .

46

18.7 Если в процессе выполнения работ Подрядчик выявит необходимость

проведения дополнительных работ, целесообразных и необходимых для достижения

Результатов ПИР, требующих внесения изменений или дополнений в Задание на

проектирование, Подрядчик:

обязан письменно уведомить об этом Заказчика в течение 2 (Двух)

рабочих дней с момента выявления необходимости проведения дополнительных

работ;

не вправе приступать к выполнению дополнительных работ до момента

заключения Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к Договору

– в противном случае считается, что Подрядчик выполнил дополнительные работы в

пределах цены, согласованной Сторонами в Договоре.

СТАТЬЯ 19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

19.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по

Договору (соответствующему Дополнительному соглашению) Стороны несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и

Договором.

19.2 В случае нарушения Подрядчиком установленных Календарным планом

сроков выполнения работ, в том числе сроков начала и окончания выполнения

работ по этапам выполнения ПИР, нарушения сроков передачи Результатов ПИР по

накладным и оригиналов акта сдачи-приемки работ, Заказчик вправе предъявить

Подрядчику требование об уплате пени за каждый день просрочки в размере 0,3%

(Ноль целых три десятых процента) от стоимости этапа работ, по которому допущено

нарушение срока, но не более 20% (Двадцать процентов) от стоимости работ по

этапу, указанному в Календарном плане.

19.3 В случае нарушения Подрядчиком установленных Календарным планом

сроков выполнения Промежуточных этапов ПИР Заказчик вправе предъявить

подрядчику требование об уплате пени в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей за

каждый день просрочки.

19.4 В случае нарушения Подрядчиком сроков устранения недостатков

выполненных ПИР (Этапа ПИР), установленных пунктами 11.1.6, 11.2.7, 11.3.7,

12.15.4 Договора, Заказчик вправе предъявить ему требование об уплате пени в

размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости Этапа ПИР, в

Результатах ПИР по которому были обнаружены недостатки, за каждый день

просрочки.

19.5 В случае не устранения замечаний Заказчика к Результату ПИР по

Проектной документации в соответствии с пунктом 11.2.7 Договора Заказчик

вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа, расчет которого

производится по согласованной Сторонами «Методике расчета штрафа за

предоставление Подрядчиком Заказчику Результатов ПИР с недостатками»,

являющейся Приложением № 26 к Договору.

19.6 В случае получения Заказчиком отрицательного заключения

ФАУ «Главгосэкспертиза России» по Результатам ПИР по Объекту, в связи с

некачественным выполнением Подрядчиком инженерных изысканий или

использованием при проектировании Объекта некачественных (устаревших,

недостаточных и пр.) Материалов инженерных изысканий, а также некачественной

разработкой Проектной документации, Заказчик вправе предъявить Подрядчику

требование об уплате штрафа в размере 3% (Три процента) от стоимости Этапов

ПИР, Результаты ПИР по которым переданы в Органы экспертизы.

47

19.7 В случае нарушения Подрядчиком установленных Календарным планом

сроков начала и окончания оказания услуг по АН Заказчик вправе потребовать от

него уплаты пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости

услуг по АН по соответствующему Дополнительному соглашению за каждый день

просрочки.

19.8 В случае если Подрядчик своевременно, в соответствии с пунктом 14.1

Договора, не представляет Отчет о результатах по АН, Заказчик вправе потребовать

от него уплаты пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от

стоимости услуг по АН по соответствующему этапу Дополнительного соглашения за

каждый день просрочки.

19.9 В случае нарушения Подрядчиком срока, предусмотренного пунктом

14.4 Договора, Заказчик вправе предъявить ему требование об уплате пени в

размере 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от стоимости услуг по АН по

соответствующему Дополнительному соглашению за каждый день просрочки.

19.10 В случае нарушения Подрядчиком требований пункта 6.12 Договора,

Заказчик вправе предъявить ему требование об уплате штрафа в размере 20 000

(Двадцать тысяч) рублей за каждый факт нарушения.

19.11 В случае несоответствия результатов ПИР и АН требованиям

нормативных документов, указанных в пунктах 2.4, 6.1.1, 6.14 Договора, Заказчик

вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 20%

(Двадцать процентов) от стоимости этапа ПИР/услуг по АН по соответствующему

Дополнительному соглашению.

19.12 В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных пунктом

23.6. и/или пунктом 23.7. Договора Заказчик вправе предъявить ему требование об

уплате пени в размере 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от стоимости ПИР

или услуг по АН по соответствующему Дополнительному соглашению за каждый день

просрочки.

В случае отказа Заказчика от исполнения Дополнительного соглашения и/или

Договора в одностороннем порядке по любому основанию, предусмотренному в

пункте 23.1 Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику по его требованию

штраф в размере 20% (Двадцать процентов) от стоимости ПИР (услуг по АН) по

соответствующему Дополнительному соглашению.

19.13 В случае привлечения Подрядчиком для выполнения ПИР третьего

лица без письменного согласования с Заказчиком и/или несоответствующего

требованиям, установленным к привлекаемому третьему лицу Статьей 17 Договора,

Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых

процента) от стоимости Этапов ПИР, выполняемых привлеченным третьим лицом, за

каждый факт такого привлечения.

19.14 В случае нарушения Подрядчиком предусмотренных Договором сроков

предоставления надлежаще оформленного оригинала счета, счета-фактуры,

Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате пени из расчета

0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы, указанной в соответствующем

счете, счете-фактуре, за каждый день просрочки.

19.15 В случае задержки предоставления Подрядчиком оформленных

банковских гарантий либо обеспечительного платежа от даты, указанной в Статье 16

Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,5% (Ноль целых пять

десятых процента) от суммы, указанной в соответствующем Дополнительном соглашении

к Договору, за каждый день просрочки, но не более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей в

день.

19.16 В случае нарушения Подрядчиком требований пункта 6.7 Договора,

Заказчик вправе предъявить ему требование об уплате штрафа в размере 50 000

48

(Пятидесяти тысяч) рублей за каждый факт нарушения, с учетом ограничений,

установленных подпунктом 19.27.1.

19.17 В случае предъявления Подрядчиком в обеспечение своих

обязательств банковских гарантий, предусмотренных Статьей 16 Договора, выдачу

которых банк-гарант не подтвердил путем предоставления Заказчику по его запросу

официального письма, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере

30% (Тридцать процентов) от суммы банковской гарантии, выдача которой не

подтверждена банком-гарантом, и отказаться от исполнения Договора в

одностороннем порядке с соблюдением условий, предусмотренных пунктами 23.6. –

23.8. Договора.

19.18 В случае неисполнения Подрядчиком предписаний Исполнителя

надзора, а также в случае нарушения Подрядчиком иных условий Договора,

ответственность за которые не предусмотрена настоящей Статьей, Заказчик вправе

предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 20 000 (Двадцати

тысяч) рублей за каждое нарушение, с учетом ограничений, установленных

подпунктом 19.27.1.

19.19 При проведении ПИР в охранных зонах трубопроводов Подрядчик

несет ответственность за причинение убытков Заказчику, собственнику

трубопровода, третьим лицам и ущерба окружающей среде вследствие

повреждения, разрушения трубопроводов и опознавательных знаков охранных зон

и обязуется возместить Заказчику и третьим лицам возникшие убытки. Помимо

возмещения убытков Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000

(Сто тысяч) рублей за каждое следующее нарушение:

- несанкционированный переезд техники Подрядчика через действующий

или строящийся трубопровод;

- повреждение сетей электроснабжения, порыв вдольтрассовой линии, сетей

связи и прочих коммуникаций;

- причинение вреда окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям,

водотокам, почве и т.п.;

- нарушение требований промышленной безопасности;

- нарушение правил внутреннего распорядка Заказчика.

19.20 Подрядчик обязан возместить Заказчику все убытки, причиненные

несоблюдением правил использования лесов, требований санитарной и пожарной

безопасности в лесах, незаконной рубкой и повреждением лесных насаждений,

нарушением условий договоров аренды лесных участков, на основании которых

лесные участки предоставляются Заказчику для проведения работ, лесных

деклараций и проектов освоения лесов, в том числе в виде сумм штрафных

санкций, уплаченных или подлежащих уплате Заказчиком в связи с указанными

нарушениями на основании решений уполномоченных органов и должностных лиц в

соответствии с законодательством Российской Федерации. Помимо компенсации

Заказчику убытков Подрядчик уплачивает ему штраф в размере 100 000 (Сто

тысяч) рублей за каждое нарушение, предусмотренное в настоящем пункте.

19.21 В случае если Заказчик нарушил сроки оплаты работ (услуг),

установленные Договором, на срок свыше 15 (Пятнадцати) календарных дней,

Заказчик, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору,

обязан уплатить Подрядчику по его требованию неустойку в размере 0,1% (Ноль

целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день

просрочки, но не более 5% (Пять процентов) от суммы просроченного платежа.

19.22 В случае передачи Стороной прав и обязанностей по Договору или

Дополнительному соглашению другому лицу без письменного согласия другой

Стороны, передавшая права и обязанности Сторона обязана по требованию другой

49

Стороны уплатить штраф в размере 10% (Десять процентов) от стоимости ПИР/услуг

по АН по соответствующему Дополнительному соглашению.

19.23 Стороны договорились, что Сторона, получившая конфиденциальную

информацию и разгласившая ее в нарушение условий Договора, обязана уплатить

другой стороне штраф в размере 20% (Двадцать процентов) от общей стоимости

ПИР/услуг АН по соответствующему Дополнительному соглашению. При этом,

взыскание штрафа не освобождает виновную Сторону от возмещения реального

ущерба и упущенной выгоды, возникших в результате неправомерного разглашения

у другой Стороны.

19.24 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из

Сторон обязательств по Договору (соответствующему Дополнительному соглашению)

виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

19.25 В случае если Заказчик привлечен к административной

ответственности в результате привлечения и/или использования Подрядчиком для

работы на Объекте Заказчика иностранных граждан или лиц без гражданства с

нарушением требований законодательства Российской Федерации о порядке

привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности,

Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы по уплате штрафа, а также убытки,

понесенные Заказчиком в результате приостановления его деятельности на

основании статьи 18.15. КоАП РФ.

19.26 За неисполнение Подрядчиком обязанности привлечь к исполнению

обязательств по Договору/соответствующему Дополнительному соглашению

субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства,

установленной пунктом 17.1.1 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в

размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей за каждый случай неисполнения плана

привлечения субподрядчиков в соответствии с заявкой на участие в закупке.

19.27 Стороны согласовали следующее ограничение ответственности:

19.27.1 Санкции, предусмотренные пунктами 19.3, 19.4, 19.7, 19.8, 19.9,

абзацем первым пункта 19.12, пунктами 19.14, 19.15, 19.16, 19.18 могут быть

взысканы в общей сумме, не превышающей 20% (Двадцать процентов) стоимости

ПИР (этапа ПИР)/услуг по АН по соответствующему Дополнительному соглашению.

19.28 Стороны согласовали следующий порядок приемки и оплаты

Результатов ПИР и проведения расчетов по Договору (Дополнительному соглашению

к Договору), действующий при начислении Заказчиком Подрядчику неустойки в

соответствии с настоящей Статьей:

19.28.1 Заказчик направляет Подрядчику Расчет суммы неустойки и 2 (Два)

экземпляра подписанного со своей стороны Соглашения о зачете к Договору (далее

– Соглашение о зачете) (Приложение № 27 к Договору), в составе которого

предусмотрен зачет суммы неустойки, исчисленной в соответствии с правилами

настоящей Статьи, в счет стоимости ПИР/оказания услуг по АН по соответствующему

Дополнительному соглашению к Договору.

19.28.2 Подрядчик обязан рассмотреть документы, указанные в подпункте

19.28.1 Договора и, в случае согласия, подписать Соглашение о зачете и 1 (Один)

экземпляр вместе с 2 (Двумя) экземплярами подписанного со своей стороны акта

сдачи-приемки выполненных ПИР/оказанных услуг по АН по этапу ПИР (периоду АН)

или окончательного акта сдачи-приемки ПИР/услуг по АН соответственно, со счетом

и оригиналом надлежаще оформленного счета-фактуры вернуть Заказчику либо

направить письменный отказ от его подписания. Стоимость ПИР/услуг АН в акте и

счете-фактуре указывается без ее уменьшения на размер неустойки.

Подрядчик должен обеспечить получение Заказчиком всех вышеуказанных

документов в срок, не превышающий 20 (Двадцать) календарных дней с момента

50

получения от Заказчика Соглашения о зачете. Непоступление Заказчику в

указанный срок ответа Подрядчика признается отказом Подрядчика от подписания

Соглашения о зачете.

19.28.3 Заказчик обязан рассмотреть полученные от Подрядчика документы

и, если отсутствуют обоснованные замечания к их содержанию и оформлению,

осуществить оплату ПИР/услуг по АН в порядке, предусмотренном Соглашением о

зачете.

19.28.4 Период времени с момента направления Заказчиком Соглашения о

зачете (с даты, указанной на сопроводительном письме) до даты получения от

Подрядчика документов, указанных в пункте 19.28.2 Договора, либо истечения

срока для ответа (абзац второй пункта 19.28.2 Договора) не является просрочкой

Заказчика по подписанию акта сдачи-приемки этапа ПИР/услуг по АН или

окончательного акта сдачи-приемки Результата ПИР/услуг по АН и оплаты

выполненных работ/оказанных услуг.

19.28.5 Отказ Подрядчика от подписания Соглашения о зачете может

являться основанием для предъявления Заказчиком требований об уплате пеней

и/или штрафов в судебном порядке, при этом претензионный порядок

урегулирования спора в этой части считается соблюденным.

19.29 Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения принятых на

себя обязательств по Договору (соответствующему Дополнительному соглашению).

СТАТЬЯ 20. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

20.1 Стороны пришли к соглашению, что исключительные права на

результаты интеллектуальной деятельности, созданные при исполнении Договора,

принадлежат Заказчику.

20.2 Подрядчик использует результаты интеллектуальной деятельности,

созданные при исполнении Договора, только для выполнения обязательств по

Договору и не вправе использовать их в других целях, в том числе передавать

третьим лицам без согласия Заказчика и заключения соответствующего

лицензионного договора.

20.3 Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права

воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе

подготовленных Подрядчиком результатов ПИР.

20.4 Подрядчик, который в силу любых обстоятельств фактически использует

результаты интеллектуальной деятельности, в частности, выпускает серийное

оборудование, внедрил в свое производство устройства и технологии,

запатентованные (зарегистрированные) на имя ОАО «АК «Транснефть», организации

системы «Транснефть» и /или Заказчика, обязан на любом этапе их использования

получить письменное разрешение у патентообладателя (правообладателя) и

заключить с ним (с ними) лицензионный договор.

20.5 В случае нарушения исключительных прав ОАО «АК «Транснефть»,

организации системы «Транснефть» и/или Заказчика на результаты

интеллектуальной деятельности патентообладатель (правообладатель) вправе

применить способы защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной

деятельности, предусмотренные действующим законодательством Российской

Федерации.

20.6 Подрядчик несет ответственность и возмещает в полном объеме

убытки Заказчика в связи со всеми действиями, претензиями, требованиями,

потерями, убытками, затратами, расходами (включая юридические расходы) и

обязательствами, возникающими в результате нарушения интеллектуальных прав

51

третьих лиц при оказании услуг и выполнении ПИР по Договору Подрядчиком.

20.7 В случае, если Подрядчику станет известно о таком нарушении или

предполагаемом нарушении, или обстоятельствах, которые могут послужить

причиной возникновения претензии о нарушении интеллектуальных прав,

Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика. В таком случае Заказчик

вправе потребовать внесения в Договор изменений в отношении оказываемых

услуг/выполняемых работ без увеличения цены таким образом, чтобы избежать

нарушения – реального или предполагаемого.

20.8 Подрядчик при исполнении Договора/Дополнительного соглашения

обязуется включать в договоры с привлекаемыми для выполнения ПИР/оказания

услуг по АН организациями обязательство возмещать Подрядчику все расходы по

претензиям о нарушениях интеллектуальных прав третьих лиц, возникшим в связи с

поставками документации, материалов, оборудования, услуг, работ Подрядчику.

СТАТЬЯ 21. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

21.1 Стороны освобождаются от ответственности за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору

(Дополнительному соглашению), если оно явилось следствием непреодолимой силы,

возникшей после заключения Договора (Дополнительного соглашения) в результате

обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или

предотвратить.

21.2 О наступлении обстоятельств, указанных в пункте 21.1 Договора,

Стороны обязаны незамедлительно (но не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента

возникновения обстоятельств непреодолимой силы) письменно известить друг

друга. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств

непреодолимой силы и ссылки на официальные документы, удостоверяющие

наличие этих обстоятельств, а также оценку влияния указанных обстоятельств на

исполнение Договора (Дополнительного соглашения). Достаточным подтверждением

возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться

справка, выданная компетентным органом Российской Федерации.

21.3 Если Сторона не известит или несвоевременно известит другую Сторону

о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, то такая Сторона обязана

возместить другой Стороне понесенные в связи с этим убытки.

21.4 В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 21.1

Договора, срок выполнения Стороной обязательств по Договору (Дополнительному

соглашению) по соглашению Сторон продлевается соразмерно времени, в течение

которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, либо

Договор (Дополнительное соглашение) подлежит прекращению.

СТАТЬЯ 22. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

22.1 Все споры между Сторонами, возникающие из Договора

(Дополнительного соглашения к Договору) или в связи с ним, регулируются в

претензионном порядке. При этом претензия рассматривается и ответ на нее

направляется предъявившей ее Стороне в течение 20 (Двадцати) календарных дней

с момента ее поступления.

22.2 Все споры, вытекающие из условий настоящего Договора, при

невозможности их урегулирования в претензионном или ином досудебном порядке,

передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.

52

СТАТЬЯ 23. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

23.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения

Договора (соответствующего Дополнительного соглашения) без возмещения Подрядчику

каких-либо убытков в случаях, если Подрядчик:

23.1.1. Более 5 (Пяти) рабочих дней по своей вине не приступает к

выполнению ПИР (этапа ПИР) или оказанию услуг АН в сроки, предусмотренные

Календарным планом.

23.1.2. Выполняет ПИР или оказывает услуги АН настолько медленно, что

окончание их к сроку становится явно невозможным.

23.1.3. Не устранил обоснованные замечания Заказчика к Результатам ПИР

или услугам по АН в сроки, предусмотренные в подпунктах 11.1.6, 11.2.7, 11.3.7,

12.15.4 и пункте 14.4 Договора.

23.1.4. Допустил отступления от условий Договора (Дополнительного

соглашения), которые являются существенными и неустранимыми, либо выполнил

ПИР (оказал услуги по АН) с недостатками, которые делают результат ПИР (услуг по

АН) непригодным для использования.

23.1.5. Лишился свидетельства о допуске к определенным видам работ,

выдаваемого саморегулируемой организацией, необходимых лицензий и

разрешений.

23.1.6. В разумный срок с момента получения письменного уведомления

Заказчика, но в любом случае не позднее 30 (Тридцати) календарных дней, не

устранил нарушения условий Договора (Дополнительного соглашения), за

исключением замечаний, установленных подпунктом 23.1.3 Договора.

23.1.7. Не обеспечил соблюдение своими работниками и работниками

привлеченных им третьих лиц техники безопасности и безопасных методов

производства работ (услуг), если такие нарушения имели место неоднократно.

23.1.8. В течение действия Договора допустил два и более невыполнения

(нарушения) любого обязательства, заверений и гарантий по Договору.

23.1.9. В случае непредставления (ненадлежащего представления) Подрядчиком

информации с соответствующими подтверждающими документами в порядке и сроки,

предусмотренные в пункте 26.4. Договора.

23.1.10. Представил Заказчику банковскую гарантию, выдачу которой банк -

гарант не подтвердил путем предоставления Заказчику по его запросу,

официального письма.

23.2. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора по

основаниям, предусмотренным в подпунктах 23.1.1, 23.1.2, 23.1.3 Договора,

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков.

23.3. Односторонний отказ от исполнения Договора (Дополнительного

соглашения), в случаях, установленных в пункте 23.1. Договора, осуществляется

Заказчиком путем направления Подрядчику письменного уведомления не менее,

чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты прекращения Договора,

указанной в уведомлении.

23.4. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему Результатов ПИР отказаться

от исполнения Договора (Дополнительного соглашения) в соответствии со статьей 717

Гражданского кодекса Российской Федерации. Односторонний отказ от исполнения

Договора (Дополнительного соглашения) осуществляется Заказчиком путем

направления Подрядчику письменного уведомления с указанием в нем даты

прекращения Договора (Дополнительного соглашения).

23.5. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться

от исполнения Договора (Дополнительного соглашения) в части оказания услуг по

53

АН, письменно уведомив об этом Подрядчика не менее чем за 15 (Пятнадцать)

календарных дней до даты прекращения Договора, указанной в уведомлении.

23.6. Подрядчик обязан с момента получения уведомления Заказчика о дате

прекращения Договора прекратить выполнение работ и в срок не позднее 5 (Пяти)

рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика о дате прекращения

Договора предоставить Заказчику единым пакетом следующие документы:

23.6.1. При выполнении ПИР:

Результаты ПИР, выполненные на дату их прекращения;

2 экземпляра акта сдачи-приемки работ и акта сверки взаиморасчетов;

Исполнительную смету фактически выполненного объема работ;

2 экземпляра технического акта.

23.6.2. При осуществлении АН:

2 экземпляра акта сдачи-приемки услуг и акта сверки взаиморасчетов;

журнал авторского надзора;

отчет о результатах оказания услуг АН.

23.7. Заказчик обязан в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента

получения рассмотреть представленные Подрядчиком документы (подпункты 23.6.1,

23,6.2 Договора) и направить Подрядчику по одному подписанному экземпляру акта

сдачи-приемки работ (услуг), акта сверки взаиморасчетов по Договору

(Дополнительному соглашению), технического акта либо, при наличии недостатков

(за исключением недостатков в Проектной документации) в представленных

документах, мотивированный отказ от приемки работ (услуг).

После устранения Подрядчиком недостатков в срок, не превышающий 5

(Пяти) рабочих дней, приемка работ (услуг) осуществляется Заказчиком в том же

порядке.

23.8. Оплата работ (услуг), выполненных Подрядчиком на дату прекращения

Договора (Дополнительного соглашения), производится Заказчиком на основании

счета Подрядчика, не позднее 40 (Сорока) рабочих дней после подписания

Сторонами актов сдачи-приемки работ (услуг) и сверки взаиморасчетов, при

условии получения от Подрядчика оригинала надлежаще оформленного счета -

фактуры.

23.9. Заказчик, отказавшийся от исполнения Договора

(Дополнительного соглашения) вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком

своих обязательств, вправе привлечь для завершения работ другое лицо. При этом

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков.

23.10. Договор (Дополнительное соглашение) может быть расторгнут(о) по

письменному соглашению Сторон, с соблюдением условий, предусмотренных пунктами

23.6 – 23.8 Договора.

СТАТЬЯ 24. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

24.1 Условия Договора и Дополнительных соглашений, являются

конфиденциальными, и Стороны обязуются не разглашать их условия как в течение

всего срока действия Договора (Дополнительного соглашения к Договору), так и в

течение 2 (Двух) лет после их прекращения, за исключением разглашения их

условий по обоснованным и законным требованиям органов и лиц, указанных в

пункте 24.5 Договора.

24.2 Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то

конфиденциальными являются также все получаемые Сторонами друг от друга в

процессе исполнения Договора (Дополнительных соглашений) сведения, за

исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или

54

распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали

или станут известными без участия Сторон от других лиц.

Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика

использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях

реализации Договора.

24.3 Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их

работники, правопреемники без предварительного согласования другой Стороны не

информировали других лиц о деталях Договора (Дополнительных соглашений), а

также о сведениях и информации, полученных ими друг от друга в процессе

исполнения Договора (Дополнительных соглашений), о чем заключают Соглашение

о неразглашении информации по форме Приложения № 28 к Договору.

24.4 Подрядчик обязан обеспечить соблюдение привлеченными им

третьими лицами условий конфиденциальности, определенных в настоящей Статье и

заключенном Сторонами Соглашении о неразглашении информации. Подрядчик

обязуется в случае привлечения третьих лиц заключить с ними аналогичное

соглашение.

24.5 Не считается разглашением условий Договора (Дополнительного

соглашения) сообщение части их условий субподрядчикам, налоговым органам,

органам архитектурно-строительного надзора, а также иным органам, обязанность

предоставления информации которым предусмотрена действующим

законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 25. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

25.1 Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Дополнительные соглашения к Договору вступают в силу с момента их

подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя

обязательств, если Дополнительным соглашением не предусмотрено иное.

25.2 Договор и Дополнительные соглашения могут быть изменены или

дополнены по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме,

подписанному уполномоченными представителями Сторон и скрепленному

печатями Сторон.

СТАТЬЯ 26. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

26.1 Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору

или Дополнительному соглашению другим лицам без письменного согласия другой

Стороны.

Пункт 26.1. для Договора с Подрядчиком – субъектом малого и среднего

предпринимательства:

26.1. Стороны вправе передавать свои права и обязанности по настоящему

Договору и/или Дополнительному соглашению к нему другим лицам, включая

финансово-кредитные учреждения, только при наличии предварительного письменного

согласия другой стороны.

Уступка денежного требования Подрядчиком финансовому агенту может быть

осуществлена Подрядчиком без получения предварительного согласия Заказчика на

такую уступку при условии, если Подрядчик является субъектом малого и среднего

предпринимательства. При этом Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с

даты заключения договора финансирования под уступку денежного требования

55

уведомить Заказчика с указанием в уведомлении финансового агента, которому

уступлено денежное требование, и суммы уступленного денежного требования. К

уведомлению Подрядчик обязан приложить надлежащим образом удостоверенные

копии документов, подтверждающих, что на момент совершения уступки Подрядчик

являлся субъектом малого и среднего предпринимательства.

26.2 Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами в

письменной форме.

Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они

переданы с использованием средств связи, позволяющими достоверно установить,

что документ исходит от Стороны по Договору, при условии обязательного

направления оригиналов документов в установленные Договором сроки, заказным

письмом или нарочным, с получением под расписку соответствующими

работниками, по месту нахождения или почтовым адресам Сторон, в случае их

несовпадения.

26.3 В случае изменения места нахождения, платежных и иных реквизитов,

предусмотренных в Статье 30 Договора, Сторона, осуществившая изменения, в

течение 3 (Трех) рабочих дней с даты смены реквизитов обязана уведомить другую

Сторону в порядке, предусмотренном пунктом 26.2 Договора, при этом данное

уведомление будет являться неотъемлемой частью Договора. Отсутствие такого

уведомления либо несвоевременное его направление лишает Сторону,

несвоевременно направившую надлежащее уведомление, права ссылаться на

выполнение другой Стороной обязательств по неверным реквизитам.

Пункт 26.3. для Договора с Подрядчиком – субъектом малого и среднего

предпринимательства:

26.3. В случае изменения места нахождения, платежных и иных реквизитов,

предусмотренных в Статье 30 Договора, Сторона, осуществившая изменения, в

течение 3 (Трех) рабочих дней с даты смены реквизитов обязана уведомить другую

Сторону в порядке, предусмотренном пунктом 26.2 Договора, при этом данное

уведомление будет являться неотъемлемой частью Договора. Отсутствие такого

уведомления либо несвоевременное его направление лишает Сторону,

несвоевременно направившую надлежащее уведомление, права ссылаться на

выполнение другой Стороной обязательств по неверным реквизитам.

Подрядчик обязан уведомить Заказчика об отсутствии/прекращении оснований

для признания его субъектом малого и среднего предпринимательства, включая, но не

ограничиваясь, следующими случаями: исключение из реестра субъектов малого и

среднего предпринимательства, признание субъекта малого и среднего

предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки

и др. обстоятельств, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты, когда он узнал или должен

был узнать об отсутствии или прекращении соответствующего основания.

В случае нарушения данного обязательства Подрядчик обязан по требованию

Заказчика уплатить последнему штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей в срок не

позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты предъявления соответствующего

требования.

26.4 Подрядчиком предоставлена Заказчику информация по форме Приложения

№ 29 к Договору (образец заполнения размещен в сети Интернет по адресу:

http://www.transneft.ru/customers/237/ о цепочке собственников Подрядчика, включая

бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей -

физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика, с

приложением документов, подтверждающих данную информацию. Изменения в

представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в

состав исполнительных органов Подрядчика, с приложением подтверждающих

56

документов Подрядчик обязуется представлять Заказчику по форме Приложения № 29 к

Договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изменения, либо с

момента заключения Договора, если изменения в ней произошли до заключения

Договора.

Если какие-либо поля формы Приложения № 29 к Договору (кроме поля: «Номер и

дата заключения договора») не заполнены соответствующими сведениями, информация

считается представленной ненадлежащим образом.

Если указанные информация и документы не были надлежащим образом

представлены Заказчику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от

исполнения договора без возмещения Подрядчику убытков, заявив о таком отказе за 10

календарных дней, по истечении которых договор считается расторгнутым. При этом, все

исполненное по Договору, а если это невозможно - стоимость исполненного, подлежит

возврату, если предусмотренное Договором встречное предоставление не может быть

осуществлено ввиду расторжения Договора.

Подрядчик согласен на раскрытие Заказчиком предоставленной Подрядчиком

информации по форме Приложения № 29 к Договору, включая содержащиеся в ней

персональные данные, путем ее предоставления Заказчику, в органы государственной

власти и предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и

подтверждающие документы в ОАО «АК «Транснефть» и указанным органам. Подрядчик,

предоставляя Заказчику информацию по форме Приложения № 29 к Договору,

обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных.

Подрядчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на

их раскрытие, а также хранение, систематизацию, накопление, уточнение (обновление,

изменение), извлечение, использование, обезличивание, передачу (распространение,

предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение и обработку в

информационных системах и/или без их использования другой Стороной и указанными

органами государственной власти, как это предусмотрено настоящим пунктом,

Подрядчиком получены (будут получены).

26.5 Условия, изложенные в пункте 26.4 являются существенными.

26.6 Подрядчик обязуется получить допуск к производству работ с выдачей

Заказчиком актов допуска подрядной организации к производству работ по форме

Приложения № 30 к Договору.

26.7 При выполнении Работ по инженерным изысканиям Подрядчик

обязуется предоставить Заказчику вместе с Программой выполнения работ по

инженерным изысканиям График мобилизации, расстановки и составов бригад по

форме Приложения № 31 к Договору.

26.8 Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

26.9 Договор составлен на _____ листах (с учетом приложений) в 2 (Двух)

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для

каждой Стороны.

СТАТЬЯ 27. ГАРАНТИЙНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

27.1 Качество выполненных Подрядчиком ПИР и оказанных услуг по АН

должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов,

действующих в системе ОАО «АК «Транснефть».

27.2 Гарантии качества распространяются на все Результаты ПИР и услуги

по АН, выполненные Подрядчиком по Договору и Дополнительным соглашениям к

нему. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение ПИР и

оказание услуг по АН, включая недостатки, обнаруженные Заказчиком впоследствии

в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на

основе Результатов ПИР и оказанных услуг по АН.

57

27.3 При обнаружении недостатков в Результатах ПИР и оказанных услугах

АН Подрядчик обязан безвозмездно переделать Проектную документацию, а также

возместить Заказчику причиненные убытки.

В состав возмещаемых Подрядчиком убытков входят непредвиденные

затраты, понесенные Заказчиком в ходе строительства (любая сумма, уплаченная

Заказчиком в ходе выполнения строительно-монтажных работ на Объекте

Подрядчику по строительству вследствие недостатков в Результатах ПИР и услугах по

АН.

27.4 Заказчик вправе привлечь для устранения выявленных в результатах

работ/услуг Подрядчика недостатков третьих лиц, с последующим предъявлением

затрат, понесенных в связи таким привлечением, Подрядчику.

СТАТЬЯ 28. МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

28.1 При исполнении своих обязательств по Договору (Дополнительному

соглашению) Стороны обязуются не осуществлять действия, нарушающие

требования международного и российского антикоррупционного законодательства.

28.2 Стороны отказываются от стимулирования (предоставления денежного

вознаграждения, подарков, услуг, оплаты развлечений и отдыха и любых других

выгод) работников другой Стороны, способных повлиять на беспристрастность и

независимость действий или решений Сторон при исполнении обязательств по

Договору (Дополнительному соглашению).

28.3 В случае возникновения у Стороны достаточных оснований

предполагать нарушение при исполнении обязательств по настоящему Договору

(Дополнительному соглашению) требований международного и российского

антикоррупционного законодательства эта Сторона обязуется уведомить о таких

нарушениях другую Сторону путем направления ей письменного уведомления с

приложением подтверждающих эти нарушения материалов. Сторона, получившая

указанное в настоящем пункте уведомление, вправе дополнительно запросить все

необходимые сведения для проверки полученной информации, а другая Сторона

обязана представить их, принимая во внимание соблюдение конфиденциальности, в

течение трех рабочих дней с момента получения такого уведомления.

28.4 Стороны обязуются оказывать друг другу взаимное содействие в целях

исключения коррупционных действий при исполнении обязательств по Договору.

Стороны гарантируют осуществление (с соблюдением условий конфиденциальности)

надлежащего разбирательства по предоставленной в рамках исполнения

настоящего Договора информации о коррупционных действиях. Стороны

гарантируют отсутствие негативных последствий для конкретных работников

обращающейся Стороны, сообщивших о фактах неисполнения мер по

противодействию коррупции.

СТАТЬЯ 29. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

29.1 Условия выполнения ПИР по Объекту (типовая форма) - Приложение

№ 1.

29.2 Календарный план (типовая форма) - Приложение № 2.

29.3 Соглашение о договорной цене (типовая форма) - Приложение № 3.

29.4 Дополнительное соглашение к Договору (типовая форма) - Приложение

№ 4.

58

29.5 График оказания услуг по АН за строительством (типовая форма) -

Приложение № 5.

29.6 Отчет о выполнении ПИР (типовая форма) - Приложение № 6.

29.7 Отчет «Этапы согласования Объектов по состоянию на __.__.__ при

проведении государственной/негосударственной экспертизы» (типовая

форма) - Приложение № 7.

29.8 Типовая форма приказа о назначении руководителя и специалистов по

ведению авторского надзора и сведений о специалистах авторского

надзора - Приложение № 8.

29.9 Типовые формы Журнала авторского надзора - Приложение № 9.

29.10 Отчет «О ходе осуществления авторского надзора по состоянию на

______» (типовая форма) - Приложение № 10.

29.11 Акт о необходимости выполнения дополнительных/исключаемых работ

(типовая форма) - Приложение № 11.

29.12 Реестр изменений Рабочей документации, выполненных в процессе

авторского надзора (типовая форма) - Приложение № 12.

29.13 Акт по результатам проверки рабочей документации (типовая форма) -

Приложение № 13. 29.14 Форма акта проверки соответствия объемов работ по рекультивации -

Приложение № 14.

29.15 Типовая форма справки о проведении рекультивации - Приложение 15.

29.16 Правила поведения работников подрядных организаций на объектах

ОАО «АК «Транснефть» - Приложение №16.

29.17 Типовая форма суточно-месячного графика - Приложение № 17.

29.18 Акт надзора за проведением инженерных изысканий (типовая форма) -

Приложение №18.

29.19 Форма Запроса представителя проектной организации на объект во

внеочередном порядке - Приложение №19.

29.20 Типовая форма Ответа проектной организации о согласовании/не

согласовании предложений Заказчика по проектным решениям -

Приложение № 20.

29.21 Соглашение об определении работ/услуг, в счет которых уплачен аванс

(часть аванса) (типовая форма) - Приложение № 21.

29.22 Гарантия в обеспечение возврата аванса (типовая форма) - Приложение

№ 22.

29.23 Гарантия исполнения условий Договора (типовая форма) - Приложение

№ 23.

29.24 Перечень банков-гарантов для оформления банковских гарантий -

Приложение № 24.

29.25 Список субподрядчиков (типовая форма) - Приложение № 25.

29.26 Методика расчета штрафа за предоставление Подрядчиком Заказчику

Результатов ПИР с недостатками - Приложение № 26.

29.27 Соглашение о зачете (типовая форма) (Приложение № 27).

29.28 Соглашение о неразглашении информации (типовая форма) -

Приложение № 28.

29.29 Типовая форма предоставления сведений о цепочке собственников

Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных

собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о

лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика - Приложение

№ 29.

29.30 Типовые формы актов допуска подрядной организации - Приложение

№ 30.

59

29.31 Типовая форма Графика мобилизации, расстановки и составов бригад

- Приложение №31.

29.32 Типовая форма Акта предпроектного обследования по объекту

проектирования – Приложение № 32.

29.33 Типовая форма Перечня замечаний, несоответствий и рекомендаций,

выявленных при экспертизе проекта – Приложение № 33.

29.34 Типовые формы экспертных заключений – Приложение № 34.

29.35 Типовая форма Уведомления Подрядчика о приостановке ПИР –

Приложение № 35.

29.36 Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) –

Приложение № 36.

60

СТАТЬЯ 30. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

______________/Н.Р. Гильмутдинов

Подпись / (Генеральный директор)

МП

_______________/О.В. Басова_

Подпись / (Генеральный директор)

МП

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

АО «Транснефть - Урал»

Адрес места нахождения: 450077,

Российская Федерация, Республика

Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, д.10

Почтовый адрес: 450077, Российская

Федерация, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. Крупской, д.10

Тел: (347) 279-23-67, 279-23-48

Факс: (347) 272-96-44, 279-25-38

Электронная почта:

usmn@ufa.transneft.ru

Банковские реквизиты:

Р/с 40702810000060001106 в

ОАО Банк ВТБ г. Москва

К/с 30101810700000000187

БИК 044525187, ИНН 0278039018,

КПП 997150001, ОГРН1020203226230

ООО «ОргНефтеСтрой»

Почтовый адрес: Российская Федерация,

443093, Самарская область, г. Самара,

ул. М. Тореза, 1А, офис 414

Юридический адрес: Российская

Федерация, 443034, Самарская область,

г. Самара, ул. Свободы, д. 158, кабинет

№1

Телефон и факс

(846) 374-03-01, (846) 374-03-02 (03,04)

ОГРН 1116312011200

ИНН 6312113378 КПП 631201001

ОКПО 37050139

Платежные реквизиты:

Расчетный счет

№40702810954400006988

БИК 043601607

Кор. счет №30101810200000000607

Поволжский банк ПАО Сбербанк,

г. Самара

61

Приложение №1

к Договору подряда

№_______ от _________ 20__г.

(Типовая форма)

Дополнительное соглашение на выполнение ПИР

по Договору подряда № _____________ от ___________ 20__ г.

на выполнение проектно-изыскательских работ и оказание услуг по авторскому надзору

на объектах системы ОАО «АК «Транснефть»

город_________ “_____” _____________20__г.

_________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице

_________________________, действующего на основании ___________________, с одной

стороны, и

_________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице

_________________________, действующего на основании ___________________, с другой

стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», настоящим определили

следующие условия выполнения ПИР:

1. Подрядчик обязуется выполнить ________________________(Предпроектное

обследование, Работы по инженерным изысканиям, Проектные работы, и т.п. ), а Заказчик

принять и оплатить результаты работ по следующему Объекту:

№ п/п Наименование Объекта

Общая стоимость

работ/услуг

в руб. (с НДС)

В том

числе,

НДС в

руб.

Начальный и конечный

сроки выполнения работ

1

2. Стоимость работ с НДС: _________________________________(сумма прописью).

3. Неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения являются согласованные

Сторонами:

- Задание на проектирование;

- Календарный план;

- Соглашение о договорной цене.

ЗАКАЗЧИК:

Наименование Заказчика

____________/_________________________/

Подпись (Генеральный директор)

ПОДРЯДЧИК:

Наименование Подрядчика

____________/_________________________/

Подпись / (Руководитель)

С бланком типовой формы ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика Генеральный директор Подрядчика

______________/Н.Р. Гильмутдинов/ _____________/ О.В. Басова /

МП МП

62

Приложение №2

к Договору подряда

№_______ от _________ 20__г.

(Типовая форма)

Приложение № ___

к Дополнительному соглашению на выполнение

ПИР от ____№ ______________

и Дополнительному соглашению на оказание услуг

по АН № ______от_____

к Договору подряда № ____ от __ ____ 20__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Заказчик:

Подрядчик:

№

п/п

Наименование Объекта и этапов

работ/услуг

Начальный и конечный

сроки выполнения

работы/оказания услуг

Расчетная цена

в рублях

1 2 3 4

дд.мм.гггг - дд.мм.гггг

в том числе (этапы):

1.1. дд.мм.гггг - дд.мм.гггг

1.2. дд.мм.гггг - дд.мм.гггг

1.2.1.

дд.мм.гггг - дд.мм.гггг

1.2.2. дд.мм.гггг - дд.мм.гггг

Итого

Кроме того, НДС 18% -

Всего с учетом НДС -

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Наименование Заказчика Наименование Подрядчика

_______________ /_________________/ _______________ /_________________/

Подпись (Генеральный директор) Подпись (Руководитель)

С бланком типовой формы ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика Генеральный директор Подрядчика

______________/Н.Р. Гильмутдинов/ _____________/ О.В. Басова /

МП МП

63

Приложение №3

к Договору подряда

№_______ от _________ 20__г.

Приложение № ___

(Типовая форма)

к Дополнительному соглашению на выполнение

ПИР от ____№ ______________

и Дополнительному соглашению на оказание услуг

по АН № ______от_____

к Договору подряда № ____ от __ ____ 20__ г.

Соглашение о договорной цене на выполнение ПИР

по Дополнительному соглашению на выполнение ПИР от ____ №__________

к Договору № ______________от _____________20__ г.

или

(Соглашение о договорной цене на оказание услуг по АН

по Дополнительному соглашению на оказание услуг по АН №____ от ______г.

к Договору № ______________от _____________20__ г.)

Мы, нижеподписавшиеся, __________________ (Заказчик), в лице

_____________________, действующего на основании ______________________ и

_____________________________________________(Подрядчик), в лице ____________________,

действующего на основании _________________________, именуемые совместно «Стороны», настоящим

пришли к соглашению о том, что стоимость Проектно-изыскательских работ по Дополнительному

соглашению на выполнение ПИР от _________ №__________ к Договору от _____________20__

№ _______ ( Дополнительному соглашению на оказание услуг по АН к Договору от _____________20__ г.

№ _______) составляет (_________)_______________ рублей, кроме того НДС 18% _____________________

(_______), итого с НДС _______________ (______________) (сметный расчет прилагается)2.

Настоящее Соглашение является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей

между Сторонами.

ЗАКАЗЧИК

________________

_____________________/__________/

ПОДРЯДЧИК

________________

_____________________/__________/

С бланком типовой формы ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика Генеральный директор Подрядчика

______________/Н.Р. Гильмутдинов/ _____________/ О.В. Басова /

МП МП

2 Сметный расчет оформляется только на ПИР при утверждении Заказчиком Изменения к Заданию на

проектирование.

64

Приложение

к Соглашению о договорной цене

к Дополнительному соглашению № _____ от __.__.20_ г.

к договору подряда № ______ от __.__.20_ г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Заказчик: ОСТ

Подрядчик: _________________

№ п/п Наименование Объекта и этапов работ Расчетная цена

в рублях РФ

1 2 3

1

Наименование Объекта в соответствии

с Изменением к Заданию на

проектирование

0,00

в том числе*:

1.1 Предпроектное обследование 0,00

1.2 Инженерные изыскания 0,00

1.3 Проектные работы, в т.ч.: 0,00

- проектная документация 0,00

- рабочая документация 0,00

1.4 Проведение Главгосэкспертизы 0,00

1.4 Прочие этапы Работ (в соответствии с

Изменением к Заданию на

проектирование)

0,00

Итого 0,00

Кроме того, НДС 18,00% 0,00

Всего с учетом НДС 0,00

* при наличии Работ в Изменении к Заданию на проектирование.

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

ОСТ ____________________»

Генеральный директор Генеральный директор

___________________ /____________/ ___________________ /____________/

Главный инженер проекта

___________________ /____________/»

С бланком типовой формы ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика Генеральный директор Подрядчика

______________/Н.Р. Гильмутдинов/ _____________/ О.В. Басова /

МП МП

65

Приложение № 4

к Договору подряда

№_______ от _________ 20__г.

(Типовая форма)

Дополнительное соглашение № ___________

на оказание услуг по авторскому надзору

к Договору подряда № _____________ от ___________ 20__ г.

город_________ “_____” _____________20__г.

_________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице

_________________________, действующего на основании ___________________, с одной

стороны, и

_________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице

_________________________, действующего на основании ___________________, с другой

стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее

Дополнительное соглашение к Договору подряда № _____________________ от _______________

г. о следующем:

1. Предметом настоящего Дополнительного соглашения является согласование

Сторонами сроков и стоимости оказания услуг по авторскому надзору за строительством по

следующему Объекту:

№ п/п Наименование Объекта

Общая стоимость

работ/услуг

в руб. (с НДС)

В том

числе,

НДС в

руб.

Начальный и конечный

сроки оказания услуг

1

2. Стоимость услуг с НДС: (сумма прописью)

3. Неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения являются

согласованные Сторонами:

-- Календарный план;

- Соглашение о договорной цене;

- График оказания услуг по АН за строительством.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания

Сторонами.

5. Условия настоящего Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон,

возникшим до его заключения.

6. Дополнительные условия.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (Двух) подлинных экземплярах,

по одному для каждой Стороны.

ЗАКАЗЧИК:

Наименование Заказчика

____________/_________________________/

Подпись (Генеральный директор)

ПОДРЯДЧИК:

Наименование Подрядчика

____________/_________________________/

Подпись / (Руководитель)

С бланком типовой формы ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика Генеральный директор Подрядчика

______________/Н.Р. Гильмутдинов/ _____________/ О.В. Басова /

МП МП

66

Приложение №5

к Договору подряда

№_______ от _________ 20__г.

(Типовая форма)

Приложение № ____

к Дополнительному соглашению № _______от______

к Договору подряда № ____ от __ ____ 20__ г.

График оказания услуг по АН за строительством

_________________________________________________________________

(Наименование Объекта, шифр)

Наименование

услуг

(этапов услуг)

Представитель

проектной

организации (должность)

Сроки оказания услуг Количество

№ Начало Окончание дней

п/п (день,

месяц

(день,

месяц

пребывания

год) год)

1 2 3 4 5 6

ИТОГО (чел./дн.):

ЗАКАЗЧИК: Подрядчик:

Наименование Заказчика Наименование Подрядчика

________________________ /_________________/ __________________ /______________/

Подпись (Генеральный директор) Подпись (Генеральный директор)

С бланком типовой формы ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика Генеральный директор Подрядчика

______________/Н.Р. Гильмутдинов/ _____________/ О.В. Басова /

МП МП

67

Приложение №6

к Договору подряда

№_______ от _________ 20__г.

Отчет о выполнении ПИР

Подрядчик____________________

Договор/Дополнительное соглашение к Договору №_____ от __.__.20____ по состоянию на ___.___.20__

№№

.п/п

Ви

д р

аб

от

На

им

ен

ов

ан

ие

Об

ъе

кта

Ра

зр

аб

отч

ик

(пр

ое

ктн

ая

ор

ган

иза

ци

я)

№ З

ада

ни

я н

а п

ро

екти

ро

ва

ни

е

№ Д

оп

олн

ите

льн

ого

со

гла

ше

ни

я

Ра

зде

л (п

ро

ектн

ой

, р

аб

оче

й)

до

кум

ен

тац

ии

% в

ып

олн

ен

ия

ПИ

Р

Дата передачи

Результатов ПИР

Заказчику для

проведения

экспертизы

Дата проведения

внутренней

экспертизы

Результатов ПИР

(с выдачей

положительного

заключения)

Дата передачи

Результатов ПИР

Заказчику с учетом

завершения внешней

экспертизы (c

выдачей положит

заключения)

Пр

им

еча

ни

е

План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

С бланком типовой формы ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика Генеральный директор Подрядчика

______________/Н.Р. Гильмутдинов/ _____________/ О.В. Басова /

МП МП

68

Приложение № 7

к Договору подряда

№ _______ от __.__.20__

Этапы согласования Объектов по состоянию на __.__.20__

при проведении государственной/негосударственной экспертизы

№

п/

п

Заказ

чик

(Инве

стор)

Шифр

договора

Стадия

оформления

договора

Наименование

Объекта

Объем

ПИР

по

этапу

догово

ра

Ответ

ств.

испол

нител

ь

Дата

представлен

ия

Проектной

документац

ии на

внешнюю

экспертизу

Оплата Срок

выполнения Примечание

пл

ан факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

С бланком типовой формы ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика Генеральный директор Подрядчика

______________/Н.Р. Гильмутдинов/ _____________/ О.В. Басова /

МП МП

69

Приложение № 8

к Договору подряда

№ ___________ от __.__.20__

Форма приказа о назначении руководителя и специалистов по ведению авторского

надзора и сведений о специалистах авторского надзора

ПРИКАЗ

от _________ г. № ______

О назначении специалистов по ведению авторского надзора

В связи с началом строительства___________________________________________

(Наименование объекта строительства)

Заказчик(инвестор)

_____________________________________________________________________________

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать группу авторского надзора за строительством объекта в следующем составе:

_____________________________________________________________________________

(Фамилия, И.О., должность )

_____________________________________________________________________________

(Фамилия, И.О., должность )

_____________________________________________________________________________

(Фамилия, И.О., должность )

и т.д.

2. Назначить руководителем авторского надзора

_____________________________________________________________________________

(Фамилия, И.О., должность)

3. ____________________________________ направить в 3-х дневный срок Заказчику две

копии настоящего приказа.

(Должность, фамилия, И.О.)

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на

___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, И.О.)

Приложения к приказу:Сведения о специалистах авторского надзора на ___ л. в 1 экз.;

Руководитель

Проектной

организации________________И.О. Фамилия

70

Продолжение приложения № 8

Приложение 1 к приказу

от ______ № _______

Сведения о специалистах авторского надзора за строительством _____________________

(Наименование объекта)

№

п/п

Фамилия,

имя,

отчество

Должность Образование Специальность

Стаж работы

(проектирование,

строительство,

научная

деятельность)

Аттестация

(№

удостоверения,

№ и дата

протокола,

приказа)

Рабочий

телефон

1 2 3 4 5 6 7 8

С бланком типовой формы ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика Генеральный директор Подрядчика

______________/Н.Р. Гильмутдинов/ _____________/ О.В. Басова /

МП МП

71

Приложение № 9

к Договору подряда

№ ___________ от __.__.20__

Формы журнала авторского надзора

Форма титульного листа журнала авторского надзора

ЖУРНАЛ АВТОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Наименование объекта строительства

___________________________________________

Адрес строительства

__________________________________________________________

Заказчик

____________________________________________________________________

(Наименование, адрес)

Проектная организация

________________________________________________________

(Наименование, адрес проектной организации)

Журнал начат _________________ Журнал окончен _______________

(Дата) (Дата)

Руководитель проектной организации МП

________________________ ___________________________

(Ф.И.О.) (Подпись)

Руководитель организации заказчика МП

_______________________ ___________________________

(Подпись)

72

Продолжение Приложения № 9

к Договору подряда

от «___»____20___ № _____

Форма перечня подрядных организаций, осуществляющих

строительные и монтажные работы

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик)

Исполнители отдельных видов работ (субподрядчики):

1._______________________________________________________________________

(Наименование работ - строительно-монтажная организация)

2._______________________________________________________________________

(Наименование работ - строительно-монтажная организация)

3._______________________________________________________________________

(Наименование работ - строительно-монтажная организация)

4._______________________________________________________________________

(Наименование работ - строительно-монтажная организация)

5._______________________________________________________________________

(Наименование работ - строительно-монтажная организация)

6._______________________________________________________________________

(Наименование работ - строительно-монтажная организация)

7. _______________________________________________________________________

(Наименование работ - строительно-монтажная организация)

73

Продолжение Приложения № 9

к Договору подряда

от «___»____20___ № _____

Форма списка специалистов, осуществляющих авторский надзор

СПИСОК СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АВТОРСКИЙ НАДЗОР

№

п/п Фамилия, имя, отчество

Проектная

организация,

должность,

№ телефона

Вид работы, по

которой

осуществляется

авторский надзор

Дата и № документа о

полномочиях по

проведению авторского

надзора

1 2 3 4 5

Форма регистрационного листа

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА СПЕЦИАЛИСТАМИ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Наименование организации Фамилия, имя, отчество Дата

Подпись представителя заказчика приезда отъезда

1 2 3 4 5

Форма учетного листа

УЧЕТНЫЙ ЛИСТ № ____

Дата

Выявленные отступления от

проектной документации,

нарушения требований

строительных норм и правил,

и технических условий по

производству строительно-

монтажных работ

Указания об

устранении

выявленных

отступлений или

нарушений и

сроки их

выполнения

Подпись

специалиста,

осуществляющего

авторский надзор,

выполнившего

запись (фамилия,

инициалы,

должность)

С записью

ознакомлен

представитель:

а) подрядчика

б) заказчика

(фамилия,

инициалы,

должность, дата)

Отметка о

выполнении

указаний:

а)

подрядчика

б) заказчика

в)

проектной

организации

(фамилия,

инициалы,

должность,

дата)

1 2 3 4 5 6

С бланком типовой формы ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика Генеральный директор Подрядчика

______________/Н.Р. Гильмутдинов/ _____________/ О.В. Басова /

74

МП МП

75

УТВЕРЖДАЮ

_____________________ (Подпись, И.О.Фамилия)

Приложение № 10

к Договору подряда

№ _______ от __.__.20__

(Дата)

Отчет

о ходе осуществления авторского надзора по состоянию на __.__.20__ г.

№

п/п

Наименование

Объекта

Проектная

организация,

ГИП./конт. тел.

Сроки проведения АН Специалист АН,

конт. тел.

Дата

посещения

Объекта

Подрядная

организация, конт. тел.

Состояние дел на Объекте с

указанием проблемных

вопросов начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№

п/п Наименование Объекта Проектная организация

Количество

выявленных и занесенных

в журнал АН нарушений

Количество

устраненных

нарушений

Не устраненные нарушения

(из журнала авторского надзора)

1 2 3 4 5 6

Перечень

неустраненных замечаний на объектах строительства Программы __________________ 20___ года

наименование ОСТ по состоянию на ______________20___

№

п/п Наименование объекта

Проектная

организация, ГИП,

контактный

телефон

Содержание замечания

Дата записи

в журнал

авторского

надзора

Сроки устранения

замечания

план факт

1 2 3 4 5 6 7

С бланком типовой формы ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика Генеральный директор Подрядчика

______________/Н.Р. Гильмутдинов/ _____________/ О.В. Басова /

МП МП

76

Приложение № 11

к Договору подряда

№ ___________ от __.__.20__

(Типовая форма)

АКТ

о необходимости выполнения дополнительных/исключаемых работ

№_____________________ «___»_______________20___г.

Объект строительства_______________________________________________

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Комиссия в составе:

Представитель заказчика

_____________________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество)

Лицо, осуществляющее строительный контроль за объектом строительства

_____________________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество)

Лицо, осуществляющее авторский надзор за объектом строительства

_____________________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество)

Представители иных лиц:

_____________________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________

_ (должность, фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество)

Составила настоящий акт о том, что: 1. На объекте строительства _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 2. Причины выполнения дополнительных/исключаемых работ: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 3. На вышеперечисленном объекте рекомендуется _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 4. Необходимые к выполнению дополнительные/исключаемые объемы работ предусмотрены (не предусмотрены) проектной документацией _____________________________________________________________________________ 5. Необходимые к выполнению дополнительные/исключаемые объемы работ являются следствием: (указать – несоответствие в РД, предложение подрядной организации и т.п.) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

77

Продолжение Приложения № 11

к Договору подряда

№ ___________ от __.__.20__

Приложение: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Представитель заказчика

_____________________________________________________________________________ (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль за объектом строительства

_____________________________________________________________________________ (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее авторский надзор за объектом строительства

_____________________________________________________________________________ (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц:

_____________________________________________________________________________ (должность, фамилия, инициалы, подпись)

_____________________________________________________________________________ (должность, фамилия, инициалы, подпись)

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

С бланком типовой формы ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика Генеральный директор Подрядчика

______________/Н.Р. Гильмутдинов/ _____________/ О.В. Басова /

МП МП

78

Приложение № 12

к Договору подряда

№ _______ от __.__.20__

(Типовая форма)

Реестр изменений Рабочей документации,

выполненных в процессе авторского надзора

(Наименование Объекта, шифр)

По состоянию на ______________________________

№

п/п

На

им

ен

ов

ан

ие

об

ъе

кта

вы

по

лн

ен

ия

стр

ои

тель

но

-мо

нта

жн

ых р

аб

от

Ши

фр

ра

бо

че

й д

окум

ен

тац

ии

Ин

ве

нта

рн

ый

но

ме

р р

аб

оч

ей

до

кум

ен

тац

ии

№ и

зме

не

ни

я

Со

де

рж

ан

ие

и п

ри

чи

на

изм

ен

ен

ия

Об

осн

ов

ан

ие

для

вн

есе

ни

я и

зме

не

ни

й

(но

ме

р д

окум

ен

та)

Не

об

ходи

мо

сть

в р

азр

аб

отк

е с

ме

т п

о

изм

ен

ен

ия

м

Пр

им

еча

ни

е

1

2

3

Ответственный руководитель Подрядчика __________________

(Ф.И.О., подпись)

С бланком типовой формы ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика Генеральный директор Подрядчика

______________/Н.Р. Гильмутдинов/ _____________/ О.В. Басова /

МП МП

79

Приложение № 13

к Договору подряда

№ ___________ от __.__.20__

(Типовая форма)

Заказчик:_____________________________________________________________________

Объект строительства: __________________________________________________________

Участок: ______________________________________________________________________

АКТ № ______

по результатам проверки рабочей документации

от «___» ___________ 20____г.

Составлен специалистом авторского надзора _____________________________________ (Должность, организация, Ф.И.О.)

В соответствии с требованиями_________________________________________________ (Наименование и пункт документа)

Произведена проверка наличия на площадке строительства утвержденной в

производство работ рабочей документации по проекту:

_____________________________________________________________________________ (Наименование и шифр проекта)

В ходе проверки установлено ___________________________________________________

Перечень отсутствующей рабочей документации (заполняется при отсутствии РД):

Номер

тома

Обозначение

(шифр) Наименование

Инвентарный

номер Изменение

Заключение: предоставленная рабочая документация ______________________________

(соответствует, не соответствует составу проекта с внесенными изменениями в рабочую документацию)

Согласовано:

Представитель авторского надзора

____________________________________________________ (Должность, Ф.И.О., дата, роспись)

Представитель подрядчика по СМР

_____________________________________________________ (Должность, Ф.И.О., дата, роспись)

Представитель Заказчика

_____________________________________________________ (Должность, Ф.И.О., дата, роспись)

С бланком типовой формы ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика Генеральный директор Подрядчика

______________/Н.Р. Гильмутдинов/ _____________/ О.В. Басова /

МП МП

80

Приложение № 14

к Договору подряда

№_______ от _________ 20__г.

Форма акта проверки соответствия объемов работ по рекультивации

Заказчик __________________________________

Строительство _____________________________

Участок __________________________ Объект ____________________________________

Акт

проверки соответствия объемов работ по рекультивации

на участке трубопровода ______________________________________

от км/ПК _______________ до км/ПК _____________________________

Составлен представителями:

Заказчика

________________________________________________________________________

(организация, должность, Ф. И. О.)

авторского надзора___________________________________________________________

(организация, должность, Ф. И. О.)

строительного контроля Заказчика

___________________________________________________

(организация, должность, Ф. И. О.)

в том, что объем работ по биологической рекультивации на участке трубопровода

_____________________________________________________________________________

____

от км/ПК _____________________________ до км/ПК

___________________________________

соответствует/не соответствует объемам согласно проектной документации

____________________________________________________________________________,

разработанной

____________________________________________________________________ (наименование проектной организации, дата)

Внесение изменений в проектную документацию в части проведения биологической

рекультивации требуется /не требуется

Представитель заказчика _________________________________ (Ф. И. О., подпись)

Представитель авторского

надзора_________________________________________________ (Ф. И. О., подпись)

Представитель СК

__________________________________________________

(Ф. И. О., подпись) С бланком типовой формы ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика Генеральный директор Подрядчика

______________/Н.Р. Гильмутдинов/ _____________/ О.В. Басова /

МП МП

81

Приложение № 15

к Договору подряда

№ ___________ от __.__.20__

Форма справки о проведении рекультивации

Заказчик

__________________________________

Подрядчик

________________________________________

Строительство

_____________________________

Участок __________________________ Объект ____________________________________

СПРАВКА

о проведении рекультивации на участке трубопровода ____________________________________

от км/ПК _________________ до км/ПК ___________________

Составлена настоящая справка в том, что техническая рекультивация на участке

трубопровода

_______________________________________________________________________________

от км/ПК _____________________________ до км/ПК ___________________________________

проведена в соответствии с проектом _________________________________________________,

разработанным ____________________________________________________________________

(наименование проектной организации, дата)

и действующими нормативными документами _________________________________________

М.П.

Руководитель

Подрядчика

________________________ _________ ______

(должность, организация, (подпись) (дата)

фамилия, инициалы)

Ответственный

представитель

землепользователя ________________________ _________ ______ (должность, организация, (подпись) (дата)

фамилия, инициалы)

Ответственный

представитель

Заказчика ________________________ _________ ______ (должность, организация, (подпись) (дата)

фамилия, инициалы)

Ответственный

представитель СК ________________________ _________ ______ (должность, организация, (подпись) (дата)

фамилия, инициалы)

Ответственный

представитель

Проектной

Организации ________________________ _________ ______ (должность, организация, (подпись) (дата)

фамилия, инициалы)

С бланком типовой формы ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика Генеральный директор Подрядчика

______________/Н.Р. Гильмутдинов/ _____________/ О.В. Басова /

МП МП

82

Приложение № 16

к Договору подряда

№ ___________ от __.__.20__

ПРАВИЛА

ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

НА ОБЪЕКТАХ ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»

В целях создания безопасных условий труда, способствующих сохранению жизни и

здоровья работников, выполняющих изыскательские работы, а также работы по

осуществлению авторского надзора за строительством, техническим перевооружением,

реконструкцией и капитальным ремонтом на объектах ОАО «АК «Транснефть»,

ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН:

- выполнять работы только обученным и аттестованным персоналом;

- перед началом выполнения работ представить Заказчику список работников с

указанием ответственного представителя за пожарную безопасность и организацию

безопасного производства работ на объекте ОАО «АК «Транснефть» (далее по тексту –

Объект), а также копии протоколов (удостоверений) по охране труда, промышленной и

пожарной безопасности на работников, выполняющих работы, а также выписки из

журналов инструктажей на рабочих местах на работников;

- по запросу Заказчика представлять необходимые документы (копии документов)

по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;

- обеспечить работников Подрядчика и третьих лиц, выполняющих работу на

Объектах, специальной одеждой с нанесенными логотипами, специальной обувью и

другими средствами индивидуальной защиты (далее по тексту – СИЗ) не хуже, чем

указано в Типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи сертифицированных

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты

работникам (по отраслям промышленности). Следить за правильностью использования

работниками СИЗ. Использование на объектах касок с логотипами для всех работников -

обязательно;

- организовать соблюдение всеми работниками Подрядчика и привлекаемыми к

работе третьими лицами, находящимися на территории Объекта, требований

нормативных документов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности,

включая нормативные документы ОАО «АК «Транснефть»;

- обеспечить высокую культуру производства работ, а также уважительное

отношение к работникам организаций системы ОАО «АК «Транснефть» и другим

работникам, выполняющим работы на объектах;

- немедленно, в течение 1 часа, известить представителя Заказчика о любой

нештатной ситуации, произошедшей на территории Объекта, включая несчастные

случаи, произошедшие с работниками Подрядчика и третьими лицами. В течение 24

часов направить письменное уведомление на имя генерального директора Заказчика о

произошедшей нештатной ситуации;

- не допускать употребления работниками Подрядчика алкогольных, наркотических

или токсических веществ. Немедленно удалить с территории Объекта лиц, находящихся в

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

- по требованию Заказчика удалить любое лицо, нарушившее правила нахождения

на Объекте, правила безопасности при выполнении работы и не привлекать его к

работам без разрешения Заказчика;

- выполнять требования работников Заказчика, осуществляющих контролирующие

(надзорные) функции за выполнением работы;

- организовать движение транспортных средств и работающих по территории

Объектов согласно схематическому плану, на котором указаны разрешенные и

83

запрещенные направления движения, поворотов, выездов и съездов. Скорость

движения транспорта по территории Объектов ограничена 10 км/час, в

производственных и других помещениях – 5 км/час, а при движении на поворотах, при

въезде и выезде из ворот, при выезде из-за угла здания, при переезде через

железнодорожные пути, на перекрестках, в местах интенсивного движения работников,

при движении задним ходом не должна превышать 3 км/час. В местах проведения

погрузочно-разгрузочных работ запрещается нахождение людей и перемещение

транспортных средств, не имеющих прямого отношения к этим работам.

Допуск работников Подрядчика на объект выполнения строительно-монтажных

работ осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность (паспорт,

служебное удостоверение организации, временного пропуска для прохода (в случае его

выдачи) и документов, дающих право выполнения работы (осуществления руководства

при выполнении работы).

Подрядчик при выполнении ПИР и АН обязуется обеспечить соблюдение своим

персоналом требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности. За

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящих Правил Подрядчик

несет ответственность и обязан возместить Заказчику причиненный ему ущерб, в том

числе связанный с возмещением ущерба, причиненного третьим лицам.

С Правилами ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика Генеральный директор Подрядчика

______________/Н.Р. Гильмутдинов/ _____________/ О.В. Басова /

МП МП

84

Приложение № 17

к Договору подряда

№ ___________ от __.__.20__

Типовая форма суточно-месячного графика выполнения Работ по инженерным изысканиям

Таблица 1

№

п/п

На

им

ен

ов

ан

ие

ра

бо

т

ед. и

зм.

все

го п

о п

ро

екту

вы

по

лне

но

с н

ача

ла р

аб

от

Вы

по

лне

ни

е в

де

нь

пла

н

на

те

кущ

ий

ме

ся

ц

вы

по

лне

но

с н

ача

ла м

еся

ца

дн

и м

-ца

График выполнения работ по _______________(указывается месяц)

Пр

им

еча

ни

е

пла

н

фа

кт

пла

н

фа

кт

все

го

пла

н

фа

кт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Название объекта

1

Гео

де

зиче

ски

е р

аб

оты

га

план

факт

2

Гео

логи

че

ски

е р

аб

оты

м.п

.

план

факт

85

Продолжение Таблицы 1

№

п/п

На

им

ен

ов

ан

ие

ра

бо

т

ед. и

зм.

все

го п

о п

ро

екту

вы

по

лне

но

с н

ача

ла р

аб

от

Вы

по

лне

ни

е в

де

нь

пла

н

на

те

кущ

ий

ме

ся

ц

вы

по

лне

но

с н

ача

ла м

еся

ца

дн

и м

-ца

График выполнения работ по _______________(указывается месяц)

Пр

им

еча

ни

е

пла

н

фа

кт

пла

н

фа

кт

все

го

пла

н

фа

кт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

3

Гео

фи

зиче

ски

е

ра

бо

ты

точ

ек

план

факт

4

Гидр

оло

гиче

ски

е

ра

бо

ты

км

план

факт

5

Эко

логи

че

ски

е

ра

бо

ты

ПК

ОЛ

план

факт

Руководитель Подрядчика ___________ И.О. Фамилия подпись

С бланком типовой формы ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика Генеральный директор Подрядчика

______________/Н.Р. Гильмутдинов/ _____________/ О.В. Басова /

МП МП

86

Приложение № 18

к Договору подряда

№ ___________ от __.__.20__

(Типовая форма)

Акт № ________

надзора за проведением инженерных изысканий __________________________ __________________ место

составления акта, дата составления

ближайший населенный пункт _____________________________________________________________________________

наименование объекта

Комиссия в составе:

Представитель

исполнителя

надзора______________________________________________________________________ наименование организации, должность и И.О. Фамилия представителя исполнителя надзора

Представитель

подрядчика___________________________________________________________________ наименование организации, должность и И.О. Фамилия представителя подрядчика

в соответствии с требованиями ОР-91.020.00-КТН-133-13 «Надзор за проведением инженерных

изысканий для строительства магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов» провела

проверку выполнения работ по инженерным изысканиям и установила следующее:

Работы проводятся бригадой в составе:___________________________________________

должности участников работ по инженерным изысканиям

____________________________________________________________________________

Бригада оснащена следующей техникой:__________________________________________

перечень техники и оборудования для работ по инженерным изысканиям

_____________________________________________________________________________

Виды и объем проверенных работ:_______________________________________________

указываются виды и объем проверенных работ по инженерным изысканиям

Выводы:

Работы по инженерным изысканиям проведены в соответствии / несоответствии (нужное

подчеркнуть) с требованиями нормативных документов, задания на выполнение работ по

инженерным изысканиям и программы выполнения работ по инженерным изысканиям. Проверку произвел

инспектор надзора ___________________ _____________ И.О. Фамилия наименование организации подпись

С актом ознакомлены:

Представитель

исполнителя надзора ___________________ _____________ И.О. Фамилия наименование организации подпись

Представитель

подрядчика ___________________ _____________ И.О. Фамилия наименование организации подпись

С бланком типовой формы ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика Генеральный директор Подрядчика

______________/Н.Р. Гильмутдинов/ _____________/ О.В. Басова /

МП МП

87

Приложение № 19

к Договору подряда

№ ___________ от __.__.20__

Форма Запроса представителя проектной организации на объект во внеочередном

порядке

Бланк организации-Заказчика

от _______________ № ____

.

о вызове представителя проектной

организации

Генеральному директору

(Главному инженеру,

Заместителю)Подрядчика

Инициалы, фамилия руководителя

Уважаемый(ая), имя отчество руководителя!

В соответствии с Договором _____(указывается номер, дата договора) прошу Вас

направить представителя проектной организации на объект(ы) строительства:

- указывается наименование объекта строительства;

- с целью (для): указывается цель вызова (суть вопроса, разделы проекта, виды

работ и т.п., по которым необходимо принять решение);

- прибытием на объект: указывается дата прибытия (число, месяц, год);

- сроком на: указывается количество дней пребывания на объекте.

Должность руководителя/

заместителя

организации Заказчика подпись инициалы, фамилия

С бланком типовой формы ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика Генеральный директор Подрядчика

______________/Н.Р. Гильмутдинов/ _____________/ О.В. Басова /

МП МП

88

Приложение № 20

к Договору подряда

№ ___________ от __.__.20__

Форма Ответа проектной организации о согласовании/не согласовании предложений

Заказчика по проектным решениям

Бланк организации - Подрядчика

от _______________ № ____

.

о согласовании/не согласовании проектных

решений

Генеральному директору

(Главному инженеру,

Заместителю) Заказчика

Инициалы, фамилия

Уважаемый(ая), имя отчество руководителя!

В соответствии с Вашим запросом ______ (указать № обращения, дату) по

вопросу (указать содержание запроса) проектная организация согласовывает/не

согласовывает (указать содержание решения)

Должность руководителя/

заместителя

организации Подрядчика подпись инициалы, фамилия

С бланком типовой формы ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика Генеральный директор Подрядчика

______________/Н.Р. Гильмутдинов/ _____________/ О.В. Басова /

МП МП

89

Приложение № 21

к Договору подряда

№ _______ от __.__.20__

(Типовая форма)

СОГЛАШЕНИЕ

об определении работ/услуг, в счет которых уплачен аванс (часть аванса)

г._____________ «___» ____________20__ г.

В соответствии с Договором подряда от ___.___.20__ г. № ______ на выполнение

проектно-изыскательских работ и оказание услуг по авторскому надзору на объектах

системы ОАО «АК «Транснефть» (далее – Договор) Стороны пришли к соглашению:

1. Ранее перечисленный на основании платежного поручения от ___.___.20__ г.

№ _____ авансовый платеж засчитан в счет частичной оплаты работ/услуг,

выполненных/оказанных по этапу ___ «______________» Дополнительного соглашения от

___.___.20__ г. №_____ по Объекту «_________________» в сумме ______________

(________________)_ рублей, в т.ч. НДС ______________ (________) рублей.

2. Неоплаченная часть стоимости работ/услуг, выполненных/оказанных по

вышеуказанному этапу Дополнительного соглашения от ___.___.20__ г. №_________, в

размере ________________ (____________) рублей, в т.ч. НДС ___________

(________________) рублей, подлежит перечислению Подрядчику в сроки,

предусмотренные условиями Договора.

3. Незасчитанная сумма авансового платежа, перечисленного на основании

платежного поручения от ___.___.20__ г. №___, будет засчитана в счет оплаты/частичной

оплаты последующего выполнения работ/оказания услуг в соответствии с условиями

Договора и Дополнительного соглашения от ___.___.20__ № ___.

ЗАКАЗЧИК

Наименование организации

ПОДРЯДЧИК

Наименование организации

____________________________________

_________________/__________________

(подпись) (расшифровка

подписи)

_________________________________

_________________/__________________

(подпись) (расшифровка

подписи) С бланком типовой формы ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика Генеральный директор Подрядчика

______________/Н.Р. Гильмутдинов/ _____________/ О.В. Басова /

МП МП

90

(Типовая форма) ГАРАНТИЯ

В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТА АВАНСА

«_________________» (____________________________), зарегистрированный

Центральным Банком Российской Федерации «___» ________ ______ года, Генеральная

лицензия Центрального Банка Российской Федерации на совершение банковских

операций № ________, основной государственный регистрационный номер

________________, место нахождения: ___________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице ___________________, действующего на

основании ____________, по поручению _____________________________________

(место нахождения: ____________________________________; ИНН ____________, КПП

______________, ОГРН _____________, расчетный счет № __________________),

именуемого в дальнейшем «Принципал», настоящим безотзывно обязуется выплатить

____________________________________________________ (место нахождения:

_____________________________________, ИНН _____________, КПП _________, ОГРН

_______________), именуемому в дальнейшем «Бенефициар», любую сумму или суммы в

пределах (сумма цифрами и прописью)________ (валюта платежа) (далее – «Сумма

гарантии»), в случае невыполнения Принципалом обязательств по возврату авансового

платежа или какой-либо его части в соответствии с условиями

___________________________ (указать полное наименование договора между

Принципалом и Бенефициаром) № ____________ от _________ г., заключенного между

Принципалом и Бенефициаром (далее – «Договор») и/или законодательством

Российской Федерации,

Для получения Суммы гарантии Бенефициар направляет в адрес Гаранта

письменное требование, подписанное уполномоченным(-и) на то лицом(-ами) и

скрепленное печатью Бенефициара, с приложением надлежащим образом

оформленных документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего

требование. К требованию Бенефициара о совершении платежа по настоящей гарантии

должны быть приложены следующие документы:

1. Подписанное уполномоченным(-и) лицом(-ами) и Бенефициара и скрепленное

печатью заявление Бенефициара, указывающее:

- что Бенефициар произвел авансовый платеж в соответствии с Договором,

- что в соответствии со Статьей 23 и пунктом 15.8 Договора наступили

основания для возврата не зачтенного аванса Бенефициару,

- что Принципал не вернул Бенефициару сумму авансового платежа или какую-

либо ее часть в установленный п. 15.8 Договора срок.

2. Расчет суммы аванса, подлежащей возврату Бенефициару.

Обязательства Гаранта перед Бенефициаром ограничиваются Суммой гарантии и

будут автоматически уменьшаться на суммы платежей, произведенных Гарантом по

данной гарантии.

Выплата Гарантом Суммы гарантии должна быть произведена в течение пяти

рабочих дней с даты получения Гарантом письменного требования Бенефициара.

Обязательства Гаранта по выплате суммы гарантии считаются исполненными

надлежащим образом с даты списания денежной суммы с корреспондентского счета

Гаранта.

По поручению Принципала настоящая гарантия может быть изменена Гарантом с

согласия Бенефициара. Изменения настоящей гарантии, касающиеся продления срока

ее действия и/или увеличения суммы, согласия Бенефициара не требуют.

Приложение № 22

к Договору подряда

№ _______ от __.__.20__

91

Сумма гарантии уменьшается по получении Гарантом письменного уведомления

Бенефициара о частичном отказе от своих прав по настоящей гарантии с указанием

суммы, от права требования которой отказывается Бенефициар, и новой (уменьшенной)

суммы гарантии, с приложением надлежащим образом оформленных документов,

подтверждающих полномочия лица, подписавшего уведомление от имени Бенефициара.

Все изменения гарантии (за исключением уменьшения Суммы гарантии на

основании письменного уведомления Бенефициара о частичном отказе от своих прав по

настоящей гарантии) должны быть оформлены в виде отдельного документа в

письменной форме на бумажном носителе.

Изменения в условия гарантии, не требующие согласия Бенефициара, вступают в

силу с момента их выпуска Гарантом, если иной момент вступления их в силу не

определен в таких изменениях.

Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по гарантии прекращается по

основаниям, предусмотренным ст. 378 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Гарантия вступает в силу с Даты выдачи и действует по ________20__

включительно.

Требование платежа по гарантии должно быть получено Гарантом до «___»

___________ 20__ года включительно по адресу: _______________________________

(указывается полный почтовый адрес банка, выдавшего гарантию). По истечении этого

срока, а также при наступлении иных оснований, предусмотренных п. 1 ст. 378

Гражданского кодекса Российской Федерации, гарантия утрачивает силу независимо от

того, возвращен ли оригинал гарантии Гаранту или нет.

Принадлежащее Бенефициару по настоящей гарантии право требования к Гаранту

не может быть передано другому лицу.

Настоящая гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.

Все споры по настоящей гарантии будут решаться в Арбитражном суде

_____________ (по месту нахождения Гаранта/его филиала).

Сведения о Принципале по настоящей гарантии передаются в бюро кредитных

историй в соответствии с положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 года

№ 218-ФЗ «О кредитных историях». 1

Подпись уполномоченных(-ого) лиц(-а) Банка

Печать Банка

С бланком типовой формы ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика Генеральный директор Подрядчика

______________/Н.Р. Гильмутдинов/ _____________/ О.В. Басова /

МП МП

1 Данный абзац может включаться по усмотрению Гаранта (формулировка абзаца может быть изменена).

92

Приложение № 23

к Договору подряда

№ _________от_________

(Типовая форма)

ГАРАНТИЯ

ИСПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

Место выдачи г. _______________ Дата выдачи «___»_______20__г.

_______________ (___________________), зарегистрированный Центральным

банком Российской Федерации ____ ___________ _______ года, Генеральная лицензия

Центрального банка Российской Федерации на совершение банковских операций №

___________, основной государственный регистрационный номер ___________________,

место нахождения: _______________________, именуемый в дальнейшем «Гарант», в

лице

_____________________________________________________________________________

_________, действующего на основании Устава/Доверенности № _________ от

____________ года, по поручению _________________(указать наименование

Принципала), место нахождения________________________________

_________________________________, ИНН _____________________/КПП

__________________, ОГРН __________, расчетный счет № ____________ в

__________________________), именуемого в дальнейшем «Принципал», дает в пользу

________________ (указать наименование Бенефициара), место

нахождения____________________________________________, ИНН __________, ОГРН

_____________, именуемого в дальнейшем «Бенефициар», следующее обязательство:

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом

обязательств, предусмотренных Статьей 19 ____________(указать полное наименование

Договора между Принципалом и Бенефициаром) № ____________ от _________ г.,

заключенного между Принципалом и Бенефициаром (далее – «Договор»), Гарант по

первому письменному требованию Бенефициара уплачивает Бенефициару любую

денежную сумму, не превышающую Предельную сумму гарантии, включая но, не

ограничиваясь, любые штрафы, неустойки, пени и иные виды штрафных санкций,

предусмотренные в Статье 19 Договора, а также любые расходы на юридические услуги,

связанные с предъявлением требований к Принципалу по основаниям,

предусмотренным Статьей 19 Договора, и любые иные расходы и убытки, связанные с

неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств,

предусмотренных Статьей 19 Договора.

Для получения Предельной суммы гарантии или ее части на основании Пункта 1

настоящей гарантии Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование,

подписанное уполномоченными(-м) на то лицами(-ом) и скрепленное печатью

Бенефициара, с приложением надлежащим образом оформленных документов,

подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование.

В требовании должно быть указано, что затребованная сумма причитается в

связи с тем, что Принципал не выполнил свои обязательства по Договору и содержаться

ссылка на соответствующий пункт статьи Договора, положения которого нарушены

Принципалом и за нарушение которого Статьей 19 Договора установлена

ответственность Принципала.

2. Гарант по письменному требованию Бенефициара уплачивает любую

денежную сумму, не превышающую Предельную сумму гарантии, указанную в п. 6

93

настоящей гарантии, в случаях, когда Бенефициар:

- расторгает Договор по причинам, предусмотренным Статьей 23 Договора.

Для получения Предельной суммы гарантии или её части на основании Пункта 2

настоящей гарантии Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование,

подписанное уполномоченными(-м) на то лицами(-ом) и скрепленное печатью

Бенефициара, с приложением надлежащим образом оформленных документов,

подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование.

В требовании должно быть указано, что затребованная сумма причитается в силу

наступления одного из условий, предусмотренных Статьей 23 Договора.

3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом любых

других обязательств предусмотренных Договором, не указанных в п. 1 и п. 2 настоящей

гарантии, Гарант по первому письменному требованию Бенефициара уплачивает

Бенефициару любую денежную сумму, не превышающую Предельную сумму гарантии,

указанную в п. 6 настоящей гарантии, покрывающую убытки, понесенные

Бенефициаром вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом

своих обязательств, предусмотренных Договором, включая но, не ограничиваясь,

убытки, понесенные вследствие удовлетворения претензий третьих лиц, связанные с

неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств,

предусмотренных Договором.

Для получения Предельной суммы гарантии или ее части на основании Пункта 3

настоящей гарантии Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование,

подписанное уполномоченными(-м) на то лицами(-ом) и скрепленное печатью

Бенефициара, с приложением надлежащим образом оформленных документов,

подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование, содержащее следующую

информацию:

- причины, по которым Бенефициар истребует Предельную сумму гарантии или

часть суммы (ссылка на номер статьи/пункта Договора, положения которой (-ого)

нарушены Принципалом);

- обоснование суммы, истребуемой Бенефициаром на основании Пункта 3

настоящей гарантии.

4. При этом Гарант подтверждает, что никакие возражения Принципала,

касающиеся его обязательств по Договору, или каких-либо иных соглашений с

Бенефициаром, либо основанных на зачете каких-либо иных требований к Бенефициару,

не будут приниматься Гарантом во внимание и /или выдвигаться Гарантом против

письменного требования Бенефициара о платеже по настоящей гарантии.

5. По поручению Принципала настоящая гарантия может быть изменена

Гарантом с согласия Бенефициара. Изменения настоящей гарантии, касающиеся

продления срока ее действия и/или увеличения Предельной суммы гарантии, согласия

Бенефициара не требуют.

Предельная сумма гарантии уменьшается по получении Гарантом письменного

уведомления Бенефициара о частичном отказе от своих прав по настоящей гарантии с

указанием суммы, от права требования которой отказывается Бенефициар, и новой

(уменьшенной) суммы гарантии, с приложением надлежащим образом оформленных

документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего уведомление от имени

Бенефициара.

Все изменения гарантии (за исключением уменьшения Предельной суммы

гарантии на основании письменного уведомления Бенефициара о частичном отказе от

своих прав по настоящей гарантии) должны быть оформлены в виде отдельного

документа в письменной форме на бумажном носителе.

Изменения в условия гарантии, не требующие согласия Бенефициара, вступают в

94

силу с момента их выпуска Гарантом, если иной момент вступления их в силу не

определен в таких изменениях.

6. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по настоящей гарантии

ограничиваются суммой_____________ (сумма цифрами и прописью)________ (валюта

платежа) («Предельная сумма гарантии») и будут уменьшаться на сумму платежей,

произведенных Гарантом по настоящей гарантии.

7. Платеж будет осуществлен Гарантом в течение пяти рабочих дней с момента

получения письменного требования Бенефициара, удовлетворяющего условиям

гарантии. Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным

надлежащим образом с даты списания денежной суммы с корреспондентского счета

Гаранта.

8. Гарантия вступает в силу с Даты выдачи и действует по ________201_

включительно.

9. Требования платежа по настоящей гарантии должны быть получены Гарантом

до истечения срока действия гарантии по адресу: __________ (указывается полный

почтовый адрес банка, выдавшего гарантию).

По истечении указанного срока, а также при наступлении иных оснований,

предусмотренных п. 1 ст. 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, гарантия

утрачивает силу независимо от того, возвращен ли оригинал гарантии Гаранту или нет.

10. Настоящая гарантия является безотзывной.

11. Принадлежащее Бенефициару по настоящей гарантии право требования к

Гаранту не может быть передано другому лицу.

12. Настоящая гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.

13. Все споры по настоящей гарантии будут решаться в Арбитражном

суде_________________________________________(указывается арбитражный суд по

месту нахождения Гаранта/его филиала).

14. Сведения о Принципале по настоящей гарантии передаются в бюро

кредитных историй в соответствии с положениями Федерального закона от 30 декабря

2004 года №218-ФЗ «О кредитных историях». 2

Подпись уполномоченных(-ого) лиц(-а) Банка

Печать Банка

С бланком типовой формы ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика Генеральный директор Подрядчика

______________/Н.Р. Гильмутдинов/ _____________/ О.В. Басова /

МП МП

1 Пункт 14 может быть включен или исключен по усмотрению Гаранта (формулировка пункта может быть изменена).

95

Приложение № 24

к Договору подряда

№ ___________ от __.__.20__

Перечень банков-гарантов для оформления банковских гарантий

(Типовая форма)

№ п/п Наименование банка-гаранта Примечание

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

_______________________

МП

С бланком типовой формы ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика

______________/ Н.Р. Гильмутдинов /

МП

Подрядчик:

_____________________________

МП

Генеральный директор Подрядчика

__________________/ О.В. Басова

МП

Перечень заполняется в соответствии с актуальным перечнем банков-гарантов,

размещенным на ресурсе ftp://ftp.ak.transneft.ru/023-0401/ALL/BankGarant – данная

сноска подлежит удалению при составлении конкретного Договора

96

Приложение № 25

к Договору подряда

№ _______ от __.__.20__

(Типовая форма)

Список субподрядчиков

по Объекту «_________________», лот № _________

Наименование организации

Состав и вид

выполняемых

работ

Стоимость работ, передаваемых на

субподряд, в % от цены договора

Заказчик Подрядчик

Наименование Заказчика Наименование Подрядчика

___________________________

________________/__________

(подпись) (расшифровка

подписи)

_________________________________

________________/________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

С бланком типовой формы ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика Генеральный директор Подрядчика

______________/Н.Р. Гильмутдинов/ _____________/ О.В. Басова /

МП МП

97

Приложение № 26

к Договору подряда

№ _______ от __.__.20__

«Методика расчета штрафа

за предоставление Подрядчиком Заказчику Результатов ПИР с недостатками»

Методика основывается на учете замечаний к Проектной документации в соответствии с

классификатором кодов замечаний, приведенным в ОР-03.100.50-КТН-141-14.

Качественные показатели

1. Показатели, по которым будет начисляться штраф:

- нарушение (несоблюдение) в проектной документации требований государственных,

отраслевых нормативных документов, нормативной документации Компании;

- отступление от требований типовых проектных и технических решений Компании;

- несоблюдение требований Задания на проектирование;

- нарушение в части составления спецификаций оборудования, изделий и материалов;

- нарушения по комплектности и оформлению проектной документации;

- несовпадение данных в различных разделах проектной документации;

- ошибки в расчётах, вычислениях, определении объёмов и стоимости работ;

- отсутствие данных или документов, необходимых для реализации проекта.

2. Показатели, по которым не применяется штраф:

- опечатки, текстовые несоответствия, орфографические и грамматические ошибки;

- дополнительные пожелания, не предусмотренные Заданием на проектирование и

требованиями действующей нормативно-технической документации.

Количественные показатели

Формула расчета штрафа: Сш = Сдх10%,

где Сш – стоимость штрафа, руб.;

Сд – договорная стоимость ПИР этапа работ по Договору без учета НДС, в руб.

Штраф рассчитывается пр условии Nзам > Nпред., где

Nзам – общее количество принятых Подрядчиком замечаний к проекту, согласно

качественным показателям. Не принимаются к рассмотрению замечания без указания

нарушений пунктов нормативно-технической документации или Задания на проектирование;

Nпред - предельное количество замечаний, т.е. минимальное количество замечаний, при

превышении количества которых применяется штраф;

Предельное количество замечаний Nпред рассчитывается по формуле:

Nпред = Сд · К1,

где К1 = 2·10-5 – коэффициент ошибок, показывающий максимально допустимое количество

ошибок, не учитываемых при расчете штрафа (рассчитывается из условия допустимости не

более 20 обоснованных замечаний на каждые 1 000 000 руб. договорной стоимости ПИР).

ЗАКАЗЧИК

Наименование организации

ПОДРЯДЧИК

Наименование организации

___________________________________

Генеральный директор

_________________/__________________

(подпись) (расшифровка подписи)

_________________________________

Генеральный директор

_________________/__________________

(подпись) (расшифровка подписи)

С Методикой ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика Генеральный директор Подрядчика

______________/Н.Р. Гильмутдинов/ _____________/ О.В. Басова /

МП МП

98

Приложение № 27

к Договору подряда

№ _______ от __.__.20__

(Типовая форма) СОГЛАШЕНИЕ О ЗАЧЕТЕ №_____

к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и оказание услуг по

авторскому надзору на объектах системы ОАО «АК «Транснефть» от _________г.

№_______________

г. _________ «___» _______ 20__ г.

________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице

__________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и

________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице

______________________, действующего на основании _________________________,

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее

Соглашение (далее - Соглашение) к Договору подряда (рамочному) на выполнение проектно-

изыскательских работ и оказание услуг по авторскому надзору от _________________

№___________ (далее – Договор) о следующем:

1. Стоимость работ по этапу __ календарного плана к Дополнительному соглашению №___

от «__» ______________ 20__ г. к Договору составляет __________ (Сумма прописью) рублей,

кроме того, НДС 18 % в размере ____________ (Сумма прописью) рублей.

2. В соответствии со Статьей 19 Договора (указываются основания и размер неустойки) по

соответствующему пункту Статьи 19):

_________________________________________________________________________

3. Расчет суммы неустойки приведен в Приложении к Соглашению. Подрядчик признает их

в полном объеме.

4. Стороны договорились произвести зачет требования Заказчика по уплате сумм неустоек

в размере __________________ (Сумма прописью) рублей, против требования Подрядчика по

оплате выполненных работ по Договору в размере __________________ (Сумма прописью)

рублей.

5. Сумма, подлежащая выплате Подрядчику после зачета, составляет ____________ (Сумма

прописью) рублей, кроме того, НДС 18 % в размере ____________ (Сумма прописью) рублей, и

должна быть уплачена в срок не позднее 40 (сорока) банковских дней с момента заключения

Соглашения в порядке, установленном Договором.

6. Соглашение составлено в 2 (Двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из

Сторон.

7. Соглашение вступает в силу с момента его подписания полномочными

представителями Сторон.

Приложение: Расчет суммы неустойки на __ л. в __ экз.

Заказчик

_______________/______________________

(подпись) (Генеральный директор)

Подрядчик

______________/______________________

(подпись) (Генеральный директор)

С бланком типовой формы ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика Генеральный директор Подрядчика

______________/Н.Р. Гильмутдинов/ _____________/ О.В. Басова /

МП МП

99

Приложение к Соглашению о зачете

№ __от _.__.20__

к Дополнительному соглашению

№_____ от __.__.20__

к Договору №___________ от ____г.

(Типовая форма)

Расчет суммы неустойки

Этап Стоимость работ

по этапу

(без НДС)

Пункт

Договора

(Дополни-

тельного

соглаше-

ния)

Количество

дней просроч-

ки

(Иное

наруше-

ние)

Ответствен-

ность по

Договору

Размер

пени/

штрафа

Сумма Ограниче-

ние размера ответствен-

ности

Итого

1.1

--

1.2

____________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия и инициалы лица, составившего расчет)

С бланком типовой формы ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика Генеральный директор Подрядчика

______________/Н.Р. Гильмутдинов/ _____________/ О.В. Басова /

МП МП

100

Приложение № 28

к Договору подряда

№ ___________ от __.__.20__

СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

г. __________ “___” _______20__ г.

____________________, в лице _____________________, действующего на

основании ______________, и _________________________, в лице

___________________, действующего на основании _____________, именуемые по

тексту настоящего Соглашения «Раскрывающая сторона» или «Принимающая сторона», в

зависимости от осуществления действий с Конфиденциальной информацией, заключили

настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1.

В настоящем Соглашении под «Конфиденциальной информацией» понимается

любая информация, представленная Раскрывающей стороной и ее Принципалом

Принимающей стороне в письменном, устном, электронном или любом другом виде и

относящаяся к предмету заключенного между сторонами договора, хозяйственно-

коммерческой деятельности или техническим возможностям Раскрывающей стороны, а

также к изделиям, услугам, фактическим и аналитическим данным, заключениям и

материалам, включая, но, не ограничиваясь, заметки, документацию и переписку. Под

действие настоящего Соглашения подпадает вся или любая информация, полученная

Принимающей стороной о Раскрывающей стороне, как в процессе Предлагаемого

Делового Сотрудничества, так и из любого иного источника по любому основанию,

включая (но не только) информацию, которая в соответствии с законодательством и

иными правовыми актами Российской Федерации не может быть отнесена к служебной

или коммерческой тайне, информацию, которая является или становится

общеизвестной в результате действия (бездействия) Раскрывающей стороны,

информацию, правомерно полученную от третьих лиц, информацию, независимо

разработанную Принимающей стороной, но касающуюся Раскрывающей стороны и ее

деятельности.

Информация, получаемая Принимающей стороной от Раскрывающей стороны,

является Конфиденциальной информацией, если Раскрывающая сторона прямо укажет

письменно на нее.

Статья 2.

2.1. Стороны обязуются обеспечить хранение всей Конфиденциальной

информации в секрете и обязуются не раскрывать ее любым другим лицам, за

исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена

требованиями закона или вступившим в законную силу судебным решением.

Информация, запрашиваемая уполномоченными на то государственными

органами в пределах их компетенции, может быть выдана только тогда, когда

обязанность по ее раскрытию прямо установлена законом, и при условии, что

Принимающая сторона уведомит Раскрывающую сторону о поступившем запросе.

Для того чтобы удовлетворить требованиям настоящего пункта, запрос должен

быть представлен Раскрывающей стороне в письменном виде и содержать указание на

положение закона, в силу которого Принимающая сторона обязана представить

информацию, а также все необходимые характеристики требуемой информации.

101

2.2. Конфиденциальная информация, подлежащая раскрытию Принимающей

стороне в соответствии и на условиях, определенных в настоящем Соглашении, может

быть раскрыта работникам организации Принимающей стороны, только если такими

работниками приняты на себя обязательства сохранять в тайне известную им

Конфиденциальную информацию.

2.3. Для защиты Конфиденциальной информации Принимающая сторона должна

принимать меры предосторожности согласно своей корпоративной политике, обычно

используемые для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте,

однако, если в организации Принимающей стороны используются меры защиты

информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является

обычным для сложившихся условий делового оборота, то, соответственно,

Принимающая сторона обязана использовать в отношении защиты Конфиденциальной

информации обычно используемые ей меры защиты.

2.4. При условии выполнения требований п. 2.3 настоящей статьи Соглашения

Принимающая сторона не должна нести ответственность за раскрытие

Конфиденциальной информации в следующих случаях:

Если раскрытие Конфиденциальной информации произошло при наличии

предварительного согласия Раскрывающей стороны, оформленного в письменном виде.

Если раскрытие Конфиденциальной информации произошло в соответствии с

актом государственного (местного) органа власти или суда с учетом положений п.2.1

настоящего Соглашения.

2.5. Каждая сторона настоящего Соглашения безусловно и окончательно

гарантирует, что, действуя в качестве Принимающей стороны, она, в соответствии с

условиями Соглашения, будет:

а) раскрывать любым физическим и юридическим лицам Конфиденциальную

информацию только на условиях, определенных в п. 2.2 настоящей статьи.

б) снимать с любых материальных носителей, на которых хранится

представленная ей Конфиденциальная информация, только такое количество копий,

которое обусловлено необходимостью надлежащего исполнения своих договорных

обязательств перед другой Стороной по этому Соглашению.

2.6. Все материальные носители, на которых записана Конфиденциальная

информация, представленные Принимающей стороне в соответствии с настоящим

Соглашением, а также любые снятые с них копии являются собственностью

Раскрывающей стороны, и подлежат возврату и/или уничтожению Принимающей

стороной в соответствии с Указаниями Раскрывающей стороны. Так как

Конфиденциальная информация копируется на принадлежащие Принимающей стороне

материальные носители, то у Раскрывающей стороны остается право дать

Принимающей стороне указание об удалении с этих материальных носителей

Конфиденциальной информации, или об уничтожении данных материальных носителей,

если удаление с них Конфиденциальной информации невозможно.

Статья 3.

3.1. Стороны несут ответственность за действия всех своих работников,

приведшие к разглашению Конфиденциальной информации любой третьей стороне.

В случае разглашения Конфиденциальной информации третьим лицам (кроме

Принципала Раскрывающей Стороны) Принимающей стороной без получения

письменного разрешения на такое разглашение Раскрывающая сторона имеет право

обращаться с требованием по своему усмотрению о компенсации реального ущерба в

результате такого разглашения.

3.2. Обязанность по выявлению доказательств факта разглашения и определения

размера реального ущерба возлагается на Раскрывающую сторону.

102

Статья 4.

4.1. Кроме случаев, когда это ясно выражено в настоящем Соглашении,

предоставление Конфиденциальной информации, упомянутой выше, или в соответствии

с условиями настоящего соглашения, не означает и не предполагает предоставление

каких-либо прав и лицензий.

Статья 5.

5.1. Все материальные носители информации, предоставляемые Раскрывающей

стороной, остаются собственностью Раскрывающей стороны или ее Принципала.

Принимающая сторона должна возвратить Конфиденциальную информацию,

включая все копии, раскрывающей стороне и должна прекратить ее дальнейшее

использование на основании письменного требования Раскрывающей стороны.

Статья 6.

6.1. По обоснованной письменной просьбе принимающей стороны и в случае,

если это не противоречит законодательству и иным нормативным актам Российской

Федерации, Раскрывающая сторона может оказать содействие в получении

Принимающей стороной необходимых лицензий, разрешений и согласований,

требуемых в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными

актами Российской Федерации.

Статья 7.

7.1. Настоящий документ представляет собой целое Соглашение, заключенное

между Сторонами в отношении обмена Конфиденциальной информацией и защиты

Конфиденциальной информации.

7.2. Поправки и изменения в настоящее Соглашения могут быть внесены только

на основании письменного соглашения, подписанного должным образом

назначенными представителями Сторон.

Статья 8.

8.1. Стороны обязуются добросовестно мирным путем разрешать все претензии,

споры, противоречия или разногласия, которые могут возникнуть между ними в

отношении или в связи с настоящим Соглашением, или исполнением, нарушением,

прекращением или недействительностью данного соглашения, однако, если стороны

окажутся не в состоянии достичь согласия, то все претензии, споры, противоречия и

разногласия подлежат урегулированию в Арбитражном суде по месту нахождения

Раскрывающей стороны.

Статья 9.

9.1. Стороны не дают никаких подтверждений или гарантий, явных или

подразумеваемых, в отношении качества, достоверности, точности и полноты

Конфиденциальной информации, раскрываемой в соответствии с настоящим

соглашением.

103

9.2. Одновременно Стороны признают и допускают возможность наличия в

Конфиденциальной информации ошибок и неточностей в соответствии с настоящим

Соглашением.

9.3. Раскрывающая сторона подтверждает Принимающей стороне, что у нее есть

право раскрытия Конфиденциальной информации Принимающей стороне.

Статья 10.

10.1. Настоящее Соглашение о неразглашении Конфиденциальной информации

не предусматривает какое-либо предоставление прав интеллектуальной собственности,

включая авторские права, товарные знаки, а также право на изготовление, заказа на

изготовление, использование или продажу Конфиденциальной информации.

Генеральный директор________________

________________/______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Генеральный директор _________________

_________________/______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

С бланком типовой формы ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика Генеральный директор Подрядчика

______________/Н.Р. Гильмутдинов/ _____________/ О.В. Басова /

МП МП

104

Приложение № 29

к Договору Подряда №______ от ___.___ 20___

на выполнение проектно-изыскательских работ

и оказание услуг по авторскому надзору на

объектах системы ОАО «АК «Транснефть»

(рамочному)

между _______________________________

и _______________________________

Форма предоставления сведений о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных

собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика3 Наименование Подрядчика (ИНН, вид деятельности) Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия, и

иные существенные условия договора)

№ п/п Информация о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том

числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц)

Сведения

о составе

исполни-

тельных

органов

ИН

Н

ОГР

Н

На

им

ен

ов

ан

ие

ор

ган

иза

ци

и

Ко

д О

КВ

Д

Ф.И

.О. р

уко

во

ди

теля

Се

ри

я, №

до

кум

ен

та,

удо

сто

ве

ря

ющ

его

личн

ость

рук

ов

оди

теля

№ и

да

та

Пр

едм

ет

до

гов

ор

а

Це

на

(м

лн. р

уб.)

Ср

ок д

ей

ств

ия

Ин

ые

сущ

еств

ен

ны

е

усло

ви

я

ИН

Н

ОГР

Н

На

им

ен

ов

ан

ие

/

Ф.И

.О.

Адр

ес р

еги

стр

ац

ии

Се

ри

я, №

до

кум

ен

та,

удо

сто

ве

ря

ющ

его

личн

ость

(для

фи

зиче

ски

х ли

ц)

Рук

ов

оди

тель

/

уча

стн

ик/

акц

ио

не

р/

со

бств

ен

ни

к/

бе

не

фи

ци

ар

Ин

фо

рм

ац

ия

о

по

дтв

ер

жда

ющ

их

до

кум

ен

тах

С бланком типовой формы ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика Генеральный директор Подрядчика

______________/Н.Р. Гильмутдинов/ _____________/ О.В. Басова /

МП МП

3 Изменения в ранее представленной информации выделить: добавленный текст жирным шрифтом, удаленный - зачеркиванием. Если какие-либо поля таблицы не

заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.

Настоящим подтверждается наличие согласия субъектов персональных данных,

содержащихся в настоящем документе, на их раскрытие путем их предоставления Заказчику,

а также последним в органы государственной власти.

______________________ (должность руководителя Подрядчика)

______________________ ___________________ «___»_________20___ (Ф.И.О.) (М.П.) (подпись)

105

Приложение № 30

к Договору подряда

№ ___________ от __.__.20__

(Типовые формы Актов допуска Подрядчика к производству работ)

Форма акта допуска Подрядчика к производству работ на эксплуатируемых объектах ОСТ и

в охранных зонах действующих нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных

коммуникаций ОСТ

АКТ

допуска Подрядчика к производству работ

«____» ______________ 20___ г.

Заказчиком рассмотрены следующие документы,

(наименование ОСТ)

представленные Подрядчиком

(наименование организации)

для допуска к производству работ

(наименование видов производимых работ)

на объекте :

(наименование объекта)

№

п/п Наименование документа

Реквизиты

документа*

Подпись

полномочного

представителя

Подрядчика**

1 Копия Договора от __.__.____ №_____________

2 Копия свидетельства о допуске Подрядчика к определенному виду или

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства

3 Копия согласованного и утвержденного ППР по ИИ

4 Приказ Подрядчика о направлении персонала на объект ОСТ для

выполнения работ

5 Копии общегражданских паспортов работников Не

указывается

6 Копии разрешений на привлечение иностранных рабочих, копии

миграционных карт и подтверждений на право трудовой деятельности

на территории субъектов Российской Федерации

Не

указывается

7 Фотографии на каждого работника размером 3х4 см Не

указывается

8 Перечень автотракторной техники и оборудования, используемых при

производстве работ

9 Приказ Подрядчика о назначении ответственных производителей

работ, лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда,

промышленной безопасности, пожарной безопасности и

электробезопасности

10 Разрешение на производство работ в охранной зоне магистрального

трубопровода

11 Разрешение на производство работ в охранной зоне линий и

сооружений связи

12 Ордер на право производства работ в охранной зоне инженерных

коммуникаций

* Указываются номер и дата документа или делается запись «не требуется» (в случае отсутствия

необходимости в документе).

** В соответствии с распоряжением, приказом, доверенностью, письмом (необходимо предъявить при

прохождении процедуры допуска).

106

По результатам рассмотрения представленных документов Подрядчик допускается к

производству работ на Объекте.

Вместе с одним экземпляром настоящего акта представитель Подрядчика получил

следующие документы:

1 Акт готовности и передачи объекта для производства работ (с приложениями) на

листах.

2 Разрешение на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода

на листах.

3 Разрешение на производство работ в охранной зоне линий и сооружений связи на

листах.

4 Копия ордера на право производства работ в охранной зоне инженерных

коммуникаций на листах.

Подписи:

_______

(должность представителя Заказчика) (подпись) (ФИО)

(должность представителя Подрядчика) (подпись) (ФИО)

С бланком типовой формы ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика Генеральный директор Подрядчика

______________/Н.Р. Гильмутдинов/ _____________/ О.В. Басова /

МП МП

107

Продолжение Приложения № 30

к Договору подряда

№ ___________ от __.__.20__

Форма акта допуска Подрядчика к производству работ на объектах нового строительства

АКТ

допуска Подрядчика к производству работ

«____» ______________ 20___ г.

Заказчиком рассмотрены следующие документы,

(наименование ОСТ)

представленные Подрядчиком

(наименование организации)

для допуска к производству работ

(наименование видов производимых работ)

на объекте :

(наименование объекта)

№

п/п Наименование документа

Реквизиты

документа*

Подпись

полномочного

представителя

Подрядчика**

1 Копия Договора от __.__.____№______________

2 Копия свидетельства о допуске Подрядчика к определенному виду или

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства

3 Копия согласованного и утвержденного ППР по ИИ

4 Приказ Подрядчика о направлении персонала на объект для

выполнения работ

* Указываются номер и дата документа или делается запись «не требуется» (в случае отсутствия

необходимости в документе).

** В соответствии с распоряжением, приказом, доверенностью, письмом (необходимо предъявить

при прохождении процедуры допуска).

По результатам рассмотрения представленных документов Подрядчик допускается к

производству работ на объекте.

Вместе с одним экземпляром настоящего акта представитель подрядной

организации получил следующие документы:

1 Копия приложения к договору заказчика и генподрядчика на выполнение работ

«График оформления документации и освидетельствования производства работ подрядной

организацией» на листах.

Подписи:

__________

(должность представителя Заказчика) (подпись) (ФИО)

(должность представителя Подрядчика) (подпись) (ФИО)

108

Продолжение Приложения № 30

к Договору подряда

№ ___________ от __.__.20__

Форма списка персонала Подрядчика,

направляемого на объект ОСТ для выполнения работ

СПИСОК

персонала Подрядчика, направляемого на объект ОСТ для выполнения работ

Для выполнения работ

(наименование работ по Договору)

на объект Заказчика направляются ИТР и рабочий

персонал

(наименование объекта ОСТ)

Подрядчика согласно следующему списку:

(наименование организации)

№

п/п Фамилия, имя, отчество Должность (профессия)

Период нахождения на объекте

ОСТ

1 2 3 4

Руководитель

(заместитель руководителя)

Подрядчика

(должность) (подпись) (ФИО)

С бланком типовой формы ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика Генеральный директор Подрядчика

______________/Н.Р. Гильмутдинов/ _____________/ О.В. Басова /

МП МП

109

Продолжение Приложения № 30

к Договору подряда

№ ___________ от __.__.20__

Форма перечня автотракторной техники и оборудования,

используемых при производстве работ

ПЕРЕЧЕНЬ

автотракторной техники и оборудования используемых при производстве работ

Для выполнения работ

(наименование работ по договору)

на объекте ОСТ

(наименование объекта ОСТ)

используются автотракторная техника и оборудование

Подрядчика согласно следующему списку:

(наименование организации)

№

п/п

Тип, марка и модель

автотракторной техники,

оборудования

Государственный

регистрационный знак

транспортного средства,

регистрационный номер,

заводской номер

(при наличии)

Период нахождения на объекте

ОСТ

1 2 3 4

Руководитель

(заместитель руководителя)

Подрядчика

(должность) (подпись) (ФИО)

С бланком типовой формы ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика Генеральный директор Подрядчика

______________/Н.Р. Гильмутдинов/ _____________/ О.В. Басова /

МП МП

110

Приложение № 31

к Договору подряда

№ _______ от __.__.20__

Форма Графика мобилизации, расстановки и составов бригад Таблица 1

№

п/п Наименование

Количество людских ресурсов на объекте

Всего по проекту Кол-во сотрудников

Примечание План Факт

1 2 3 4 5 6

1 Людские ресурсы на объекте, в т.ч.: 0 0 0

1.1 Геологические

бригады

Геологи 0 0 0

Прочие (мастера

буровой установки,

пом. мастера буровой

установки, водители

МТЛБу)

0 0 0

1.2 Геофизические

бригады

Геофизики 0 0 0

Прочие (техники,

водители, рабочие) 0 0 0

1.3 Топографические

бригады

Топографы 0 0 0

Прочие (техники,

водители, рабочие) 0 0 0

1.4 Экологические

бригады

Экологи 0 0 0

Прочие (техники,

водители, рабочие) 0 0 0

1.5 Прочие (ИТР, гидрологи, техники, водители,

рабочие) 0 0 0

111

Продолжение Приложения № 31

№

п/п Наименование

Количество технических ресурсов на объекте

Всего Подрядчик Подрядчик Примечание

Факт План Факт План Факт

1 2

2 Буровые установки, в т.ч.:

2.1 - в работе

2.2 - перебазировка

2.3 - ремонт

2.4 - простой

Руководитель

(заместитель руководителя)

Подрядчика

(должность) (подпись) (ФИО)

С бланком типовой формы ознакомлены:

Генеральный директор Заказчика Генеральный директор Подрядчика

______________/Н.Р. Гильмутдинов/ _____________/ О.В. Басова /

МП МП

112

Приложение №32

к Договору подряда

№_______ от _________ 20__г.

Типовая форма

Форма акта предпроектного обследования по объекту проектирования

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Заказчика

______________ /____________/_____ ____________________________

«____» _______________ 20__ г.

Акт предпроектного обследования по объекту проектирования _____________________________

Настоящий акт составлен по результатам предпроектного обследования проведенного

__________________________ совместно с _________________

(указать наименование Подрядчика) (указать наименование Заказчика)

в период с _____________ по _____________ в соответствии с дополнительным соглашением ____________ к

Договору №___________

Предпроектное обследование проводилось представителями __________________ и (указать наименование Заказчика)

______________________ в составе*:

(указать наименование Подрядчика)

- _____ФИО____________, Начальник/заместитель начальника ОЭН РНУ Заказчика;

- _____ФИО____________, Начальник/заместитель начальника ОГЭ РНУ Заказчика;

- _____ФИО____________, Начальник/заместитель начальника ОГМ РНУ Заказчика;

- _____ФИО____________, Начальник/заместитель начальника ОАСУТП РНУ Заказчика;

- _____ФИО____________, Начальник/заместитель начальника ОЗК РНУ Заказчика;

- _____ФИО____________, Главный инженер проекта Подрядчика;

- _____ФИО____________, Специалисты Подрядной организации, участвующие в ППО;

Результаты предпроектного обследования:

1 Основные технико-экономические показатели объекта проектирования

2 Краткая характеристика существующего объекта

3 Заключение о возможности использования существующих конструкций и сооружений при реализации

проекта по результатам анализа представленных Заказчиком актов технического обследования строительных

конструкций зданий и сооружений объекта.

4 Заключение о возможности размещения оборудования в/на существующих зданиях и сооружениях

5 Заключение о возможности использования материалов изысканий прошлых лет. Определение объема

необходимых инженерных изысканий.

6 Заключение о необходимости отвода земельных и лесных участков с указанием площади.

113

7 Сведения о расположении проектируемого объекта на землях особо охраняемых территорий, а также

существующих ограничениях (земли населенных пунктов, археологические памятники и объекты культурного

наследия, водоохранные зоны, санитарно-защитные зоны подземных и поверхностных водозаборов и

водоводов, границ месторождений полезных ископаемых, скотомогильников, защитных лесов, объектов

обороны и т.п.)

8 Заключение о необходимости разработки специальных технических условий

9 Состав необходимых исходных данных для разработки ПОС (составление плана подъездных путей,

определение мест и условий утилизации строительного мусора, уточнение сроков выполнения строительства,

определение места забора и утилизации воды для проведения гидроиспытания и т.д.)

10 Перечень основных технических решений, требующих согласования с Заказчиком (заполняется при

необходимости в соответствии с производственным назначением объекта)

11 Срок предоставления Заказчиком документов по отводу земельных (лесных) участков для проведения

инженерных изысканий (при необходимости). Документы направляются в адрес проектной организации не

менее чем за 10 дней до начала проведения инженерных изысканий согласно Календарному плану

12 Перечень предоставляемых Заказчиком исходных данных

Согласно приложению А.

13 Прочие вопросы по специфике объекта

Специалисты Заказчика, участвующие в ППО ________________И.О. Фамилия

Главный инженер проекта Подрядчика ________________И.О. Фамилия

Специалисты Подрядной организации, участвующие в ППО ________________И.О. Фамилия

Согласовано**:

Начальник/заместитель начальника ОЭН АУП Заказчика ________________И.О. Фамилия

Начальник/заместитель начальника ОГЭ АУП Заказчика ________________И.О. Фамилия

Начальник/заместитель начальника ОГМ АУП Заказчика ________________И.О. Фамилия

Начальник/заместитель начальника ОАСУТП АУП Заказчика ________________И.О. Фамилия

Начальник/заместитель начальника ОЗК АУП Заказчика ________________И.О. Фамилия

Примечание:

* Перечень специалистов участвующих в ППО уточняется в соответствии с конкретным объектом

проектирования.

** Перечень специалистов участвующих в согласовании Акта ППО уточняется в соответствии с конкретным

объектом проектирования.

114

Приложение А (рекомендуемое)

Отчеты по результатам технического обследования строительных конструкций зданий и сооружений

объекта проектирования;

Материалы ранее выполненных инженерных изысканий по объекту проектирования;

Информация по участкам, с указанием границ на плане, со сложным рельефом, развитием опасных

геологических процессов, сложными геологическими условиями;

Копии правоустанавливающих документов на объект проектирования (договор аренды,

свидетельство о регистрации права собственности и др.);

Сведения из государственного кадастра недвижимости в виде кадастрового плана территории;

Информация о наличии особо охраняемых природных территорий федерального значения;

Информация о наличии особо охраняемых природных территорий местного значения, мест

проживания коренных малочисленных народов (в случае наличия коренных малочисленных народов

в данном регионе);

Информация о водных объектах федерального, регионального и местного значения и установленных

водоохранных, прибрежных зон (в случае пересечения объектом водной преграды);

Информация о наличии скотомогильников;

Информация о наличии объектов культурного наследия и их охранных зон;

Информация о наличии месторождений полезных ископаемых и лицензионных участков;

Выписку из плана ликвидации аварийного разлива нефти/нефтепродуктов;

Действующие декларации промышленной и пожарной безопасности;

Генеральный план для площадочных объектов;

План трассы для линейных объектов;

Другие документы необходимые для выполнения проектных работ по объекту.

115

Приложение №33

к Договору подряда

№_______ от _________ 20__г.

Типовая форма

Форма перечня замечаний, несоответствий и рекомендаций, выявленных при экспертизе проекта

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ОСТ

______________ ФИО

"___" __________ 20 г.

Перечень замечаний, несоответствий и рекомендаций, выявленных при экспертизе проекта

№ п/п

Раздел проекта –

шифр № листа Содержание замечания

Ссылка на

нормы

ФИО, контактные данные

эксперта (специалиста),

выдавшего замечание

Ответ по

замечанию

Окончательное

заключение

эксперта

1 2 3 4 5 6 7 8

Примечания

1 В столбце 8 «Ответ по замечанию» указывается «Принято» или «Не принято» с текстом ответа.

2 В столбце 9 «Окончательное заключение эксперта» должны быть следующие ответы эксперта:

- «Снято» – эксперт согласился с ответом проектировщика или дополнительными пояснениями;

- «Устранено» – проектировщик согласился с замечанием эксперта и откорректировал документацию;

- «Не устранено» – ответ принят, но откорректированная ПД эксперту не представлена;

- «Не снято» – эксперт не принимает ответ проектировщика.

Начальник отдела экспертизы ОСТ

_________________ ФИО

116

Приложение №34

к Договору подряда

№_______ от _________ 20__г.

Типовая форма

Форма экспертного заключения по проведению экспертизы проектной документации

О С Т

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ОСТ

(подпись) (инициалы, фамилия)

«___»____________20__ г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к проектной документации

(техническая часть, сметная часть)

По проекту:

(указывается наименование объекта)

______

(указывается шифр проектной документации)

Рег. №______ от «____» ________ 20__ г.

город ______20__ год

117

1. Общие положения

1.1 Основания для проведения экспертизы.

1.2 Сведения об объекте (наименование, местоположение, основные технико-экономические

показатели, существующие характеристики объекта, проектные характеристики объекта, что

предусматривается проектными решениями в соответствии с составом сооружений объекта и

пр.).

1.3 Технико-экономические показатели объекта.

1.4 Сведения о лицах, выполнивших инженерные изыскания и осуществивших подготовку проектной

документации.

1.5 Состав представленных на рассмотрение отчетных материалов о результатах инженерных

изысканий и проектной документации.

Номер

тома Обозначение Наименование Примечание

1.6 Иные сведения (данные по землеотводу с указанием заявленных целей, категорийности земель,

договоров аренды лесных и земельных участков, общих площадей, кадастровых номеров,

сроков аренды, свидетельств о государственной регистрации и пр.).

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной документации.

2.1 Основания для выполнения инженерных изысканий.

2.1.1 Сведения о задании на выполнение инженерных изысканий (информация по ТЗ,

местоположение и границы участка, виды инженерных изысканий, характеристика

проектируемых сооружений, стадия инженерных изысканий, цели изысканий и пр.).

2.1.2 Сведения о программе инженерных изысканий.

2.2 Основания для разработки проектной документации.

2.2.1 Сведения о задании на разработку проектной документации (информация по ТЗ, вид

строительства, стадийность проектирования, основные технико-экономические

показатели объекта проектирования, уровень ответственности объекта проектирования,

выделение этапов, состав проектируемого объекта, информация об Изменениях в ТЗ

(при их наличии и пр.).

2.2.2 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения.

2.2.3 Сведения о результатах обследования технического состояния объекта, зданий и

сооружений, входящих в инфраструктуру объекта незавершенного строительства.

стр. ___из ___

шифр проекта

На техническую/сметную часть

проектной документации: (наименование объекта)

Оформитель Начальник ОЭ

118

2.2.4 Иная информация об основаниях, исходных данных для проектирования.

3. Описание результатов инженерных изысканий.

4. Описание технической части проектной документации.

4.1 Стадия рассмотрения проектной документации.

4.2 Схема планировочной организации земельного участка.

4.3 Архитектурные решения.

4.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения.

4.5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.

4.5.1 Система электроснабжения.

4.5.2 Система водоснабжения.

4.5.3 Система водоотведения, на период эксплуатации, на период строительства.

4.5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.

4.5.5 Сети связи.

4.5.6 Технологические решения.

4.5.7 ИТСО.

4.6 Проект организации строительства.

4.7 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства.

4.8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

4.9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

4.10 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и

требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых

энергетических ресурсов.

4.11 Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности.

4.12 Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера.

5. Изменения и дополнения, внесенные в процессе экспертизы.

6.1 Изменения и дополнения, внесенные в результаты инженерных изысканий.

6.2 Изменения и дополнения, внесенные в результаты проектной документации.

6. Выводы по результатам рассмотрения.

6.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий.

6.1.1 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении результатов инженерных

изысканий.

6.2 Выводы в отношении технической части проектной документации.

6.2.1 Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась

оценка проектной документации.

стр. ___из ___

шифр проекта

На техническую/сметную часть

проектной документации: (наименование объекта)

Оформитель Начальник ОЭ

119

6.2.2 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части проектной

документации.

6.3 Общие выводы.

7. Выводы о соответствии проекта.

7.1. Соответствие заданию на проектирование.

7.2. Соответствие требованиям нормативно-правовых актов РФ и нормативных документов ОАО «АК

«Транснефть».

7.3. Соответствие сметной документации требованиям задания на проектирование, действующим

нормативным документам и принятым проектным решениям.

8. Рекомендации по утверждению или отклонению документации с указанием срока корректировки.

9. Перечень нормативной документации, на соответствие которой проверялся проект.

Экспертная комиссия:

стр. ___из ___

шифр проекта

На техническую/сметную часть

проектной документации: (наименование объекта)

Оформитель Начальник ОЭ

120

Приложение №35

к Договору подряда

№_______ от _________ 20__г.

Типовая форма Уведомления Подрядчика о приостановке ПИР

Бланк организации-Подрядчика

от _______________ № ____

.

О приостановке выполнения проектно-

изыскательских работ

Генеральному директору

Заказчика

ФИО руководителя

Уважаемый(ая), имя отчество руководителя!

В соответствии с требованием Договора _____(указывается номер, дата

договора) на выполнение проектно-изыскательских работ и оказания услуг по

авторскому надзору на объектах системы ОАО «АК Транснефть», уведомляю Вас о

приостановке работ по этапу (указывается этап работ в соответствии с календарным

планом дополнительного соглашения) по объекту ___________ (указывается

наименование объекта проектирования) по следующим причинам:

-указываются причины (обстоятельства), которые препятствуют исполнению

договорных обстоятельств в согласованные сроки, с приложением подтверждающих

документов.

С учетом изложенного прошу Вас не позднее ____________в соответствии с п.

18.2 Договора (номер, дата заключения) принять решение о целесообразности

продолжения ПИР (этапа ПИР) или прекращении работ и письменно сообщить в наш

адрес.

Приложение: обосновывающие документы____стр.

Должность руководителя

организации Подрядчика подпись ФИО

121

Приложение №36

к Договору подряда

№_______ от _________ 20__г.

Заказчик Подрядчик

____________________________________ ____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ ____________________________________

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

№ _______________ от _______________

г. ___________

по дополнительному соглашению № _____________ от ______________

к договору подряда № _____________ от ______________

Мы, нижеподписавшиеся составили настоящий Акт в том, что в рамках

вышеназванного дополнительного соглашения Подрядчиком выполнены полностью и

Заказчиком приняты следующие работы:

по объекту (теме):

Стоимость выполненных работ по данному акту составляет:

__________ руб. (сумма прописью)

в том числе НДС 18% __________ руб. (сумма прописью)

Сумма, засчитываемая в погашение аванса:

__________ руб. (сумма прописью)

в том числе НДС 18% __________ руб. (сумма прописью)

Сумма к выплате по настоящему акту:

__________ руб. (сумма прописью)

в том числе НДС 18% __________ руб. (сумма прописью)

Заказчик Подрядчик

Должность ________________________ Должность ________________________

Наименование организации___________ Наименование организации_________

____________________ФИО ____________________ФИО

М.П. М.П.