ba pilas pique catedral

Upload: alexis-pozo-ebner

Post on 07-Jul-2018

217 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/19/2019 BA Pilas Pique Catedral

    1/69

  • 8/19/2019 BA Pilas Pique Catedral

    2/69

      BAD. 

    Bases Administrativas Pilas Pique Catedral L3 PL3-00-0822-BAD-000-CN-00001 

    1

    BASES ADMINISTRATIVAS

    PROYECTO : METRO DE SANTIAGO

    OBRA : OBRAS CIVILES PILAS PIQUE CATEDRAL LÍNEA 3

    ÍNDICEArt.N° Pág. Nº

    A.- ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN .......................................... 31. Identificación del Mandante y de las Obras ....................................................................... 32. Generalidades y Coordinación con Contratos Paralelos .................................................... 33. Cronograma de Licitación .................................................................................................. 64. Requisitos para Optar a la Licitación ................................................................................. 6

    5. Capacidad Económica Disponible ..................................................................................... 76. Gastos de la Licitación ....................................................................................................... 87. Información que entregará Metro S.A. .............................................................................. 88. Antecedentes que Rigen la Licitación y el Contrato .......................................................... 99. Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta ...................................................................... 910. Aclaraciones o Modificaciones a los Documentos de la Licitación ................................ 1011. Consultas y Respuestas sobre los Documentos de la Licitación ...................................... 1012. Reunión Informativa y Visita a Terreno .......................................................................... 1013. Valor de los Antecedentes de Licitación ......................................................................... 1014. Forma de Presentación de la Propuesta ........................................................................... 1115. Recepción de las Propuestas ............................................................................................ 1516. Evaluación y Comparación de las Propuestas ................................................................. 1617. Apertura de las Propuestas Económicas .......................................................................... 1818. Período de Validez de la oferta ........................................................................................ 1919. Derecho de Metro S.A. de aceptar o rechazar cualquier Propuesta ................................. 19 

    B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO .......................................... 2020. Notificación de Adjudicación .......................................................................................... 2021. Firma del Contrato ........................................................................................................... 2122. Tipo de Contrato y Monto ............................................................................................... 2123. Anticipo ........................................................................................................................... 22

    24. Forma de Pago ................................................................................................................. 2225. Reajustes .......................................................................................................................... 2426. Modificaciones de Obras ................................................................................................. 2427. Multas .............................................................................................................................. 2728. Plazo de Construcción ..................................................................................................... 2929. Instalación de Faenas ....................................................................................................... 3030. Medidas de Seguridad ...................................................................................................... 3031. Responsabilidad del Contratista ...................................................................................... 3132. Dirección de los Trabajos por el Contratista ................................................................... 32

  • 8/19/2019 BA Pilas Pique Catedral

    3/69

      BAD. 

    Bases Administrativas Pilas Pique Catedral L3 PL3-00-0822-BAD-000-CN-00001 

    2

    33. Inspección Técnica de las Obras ...................................................................................... 3334. Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo ................................................................... 3435. Seguros............................................................................................................................. 3536. Garantías .......................................................................................................................... 3637. Término Anticipado del Contrato .................................................................................... 3938. Normas y Reglamentación ............................................................................................... 44

    39. Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales ....................................................... 4440. Control del Cumplimiento de Hitos ................................................................................. 4741. Recepción Provisoria de las Obras .................................................................................. 4842. Planos de Construcción .................................................................................................... 4943. Recepción Final de las Obras y Liquidación del Contrato ............................................... 5044. Domicilio ......................................................................................................................... 5045. Anexos ............................................................................................................................. 50

  • 8/19/2019 BA Pilas Pique Catedral

    4/69

      BAD. 

    Bases Administrativas Pilas Pique Catedral L3 PL3-00-0822-BAD-000-CN-00001 

    3

    BASES ADMINISTRATIVAS

    PROYECTO : LÍNEAS 6 Y 3, METRO DE SANTIAGO

    OBRA : OBRAS CIVILES PILAS PIQUE CATEDRAL LÍNEA 3

    A.- ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN

    1.  Identificación del Mandante y de las Obras

    1.1.  Identificación del Mandante

    El Mandante de las Obras que se licitan es la empresa “Metro S.A.”, a través de la“Subgerencia de Contratos y Gestión de Proyecto” dependiente de la “GerenciaDesarrollo de Proyectos”, con domicilio en calle Huérfanos N° 670 Piso 20°,Santiago.

    El Ingeniero de Proyecto a cargo de la licitación es la Sra. Isabel Medina Contreras.

    Teléfono : (02) 29373109e-mail : [email protected]

    1.2.  Identificación de las Obras

    Las presentes Bases Administrativas, se refieren a la licitación pública y posterior

    contratación de la “Construcción Obras Civiles Pilas Pique Catedral Línea 3”,correspondientes a la Ejecución de la Construcción de las Obras Civiles de las pilasdel Pique de Combinación Catedral de la Estación Plaza de Armas L3-L5 del Metrode Santiago.

    El detalle de los trabajos es el siguiente:Pique de Combinación Catedral. Consiste en la materialización de las pilas quedefinen el contorno de un pique de sección rectangular ubicado en el costado poniente de la Plaza de Armas, frente a la Catedral de Santiago, entre las callesCatedral y Compañía. Sus secciones y profundidades se indican en los planos del proyecto. Además, se realizará la demolición de las obras existentes en el sector de

    emplazamiento de este pique

    2.  Generalidades y Coordinación con Contratos Paralelos

    2.1 Generalidades

    METRO S.A. señala que las obras correspondientes a este contrato se debendesarrollar privilegiando los siguientes objetivos:

  • 8/19/2019 BA Pilas Pique Catedral

    5/69

      BAD. 

    Bases Administrativas Pilas Pique Catedral L3 PL3-00-0822-BAD-000-CN-00001 

    4

    i)  El respeto a los vecinos del sector y en general a la comunidad.

    El Contratista deberá tomar las medidas necesarias tendientes a lograr dichosobjetivos, sin perjuicio de lo expresado en los siguientes artículos de las presentesBases Administrativas y otros documentos del proyecto, correspondientes a

    obligaciones que el Contratista debe tener en cuenta.

    Entre algunas de las medidas obligatorias para el Contratista en la óptica de lograrlos fines indicados precedentemente y sin que éstas excluyan otras mencionadas enel desarrollo de las Bases Administrativas, se encuentran las siguientes:

    El sector involucrado en las obras de su responsabilidad deberá encontrarse permanentemente limpio y libre de escombros que impidan el desplazamientofluido de los peatones y vehículos en el sector.

    El sector involucrado deberá ser objeto de una adecuada señalización, tanto para peatones, otros contratistas, y para vehículos, que adviertan y orienten sobre losriesgos de circulación.

    El Contratista deberá observar estrictamente lo dispuesto en el Manual deProcedimientos Ambientales para Contratistas y en el Reglamento de Seguridad para Empresas Contratistas, especialmente en lo que dice relación con elcumplimiento de las emisiones de ruidos, polvo y gases, el tránsito de camiones ymaquinarias, y el transporte de excedentes a botaderos autorizados, entre otros.

    Será obligación del Contratista, coordinar, a través de la ITO, la ejecución y

    secuencia de sus trabajos con los de otros Contratistas que pudieran tener trabajos para Metro S.A., de manera que el conjunto se desarrolle de acuerdo a las fechas y plazos estipulados en el programa general de estas obras.

    El Contratista será responsable de la instalación y mantención de los cierros de lainstalación de faena, que deberán estar en perfectas condiciones estructurales yestéticas durante todo el período de construcción. Los cercos se deberán pintar, acosto del Contratista, con una frecuencia de a lo menos una vez al mes, debiendo elContratista llevar un registro fotográfico de las mantenciones.

    El contratista deberá realizar un catastro de la infraestructura vial involucrada en el

    Proyecto. El sector a considerar abarcará el entorno inmediato de las calles yveredas hasta un radio de 300 m, así como también las rutas de camiones y rutasdonde se implementan los desvíos de tránsito. Este catastro se deberá realizar previoal inicio de las obras.

    El catastro deberá ser certificado en Notaria, aprobado por la ITO y entregado aMETRO S.A. y al finalizar los trabajos de construcción del sector, servirá paraevaluar la condición de devolución, la cual deberá ser en igual o mejor condición alo registrado.

  • 8/19/2019 BA Pilas Pique Catedral

    6/69

      BAD. 

    Bases Administrativas Pilas Pique Catedral L3 PL3-00-0822-BAD-000-CN-00001 

    5

    Considerando que la evaluación ambiental del proyecto de la Línea 3 se ha realizadoa través de la presentación de una Declaración Ambiental para la etapa deconstrucción de piques y galerías, y de un Estudio de Impacto Ambiental para laetapa complementaria, el Contratista deberá cumplir estrictamente lo dispuesto en:

    o  Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y sus Adendas asociadas a la Etapa 1 dePiques y Galerías de la Línea, aprobada según Resolución de Calificación Ambiental(RCA) Nº 469/2012 del 25 de Octubre de 2012

    o  Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y sus Adendas asociadas a la Etapa 2 de Túnelesde la Línea 3 aprobado según Resolución Exenta Nº 243/2014 del 22 de abril de 2014.

    o  Declaración de Impacto Ambiental Pique Catedral en proceso de calificación.

    2.2 Coordinación con Contratos Paralelos

    METRO S.A. podrá contratar o ejecutar en forma paralela con el desarrollo del

    contrato adjudicado, otros trabajos complementarios o de equipamiento en el áreade las obras.

    El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para no obstaculizar los trabajosde estos otros contratistas o de METRO S.A., y dar las facilidades que se lesoliciten para su normal desarrollo. El Contratista deberá cooperar y trabajar enarmonía con los otros contratistas que ejecuten trabajos para METRO S.A. y con lostrabajadores y otras personas empleadas por METRO S.A.

    El Contratista será responsable de la adecuada coordinación de sus trabajos con losde otros contratistas de Metro S.A. y eventuales contratistas de la IlustreMunicipalidad de Santiago.METRO S.A. no aceptará ningún tipo de solicitud o reclamo basado en retrasos quese hayan producido por falta de coordinación.

    Las diferencias o conflictos entre contratistas en relación con sus trabajos o con sucoordinación serán sometidos a la consideración de la I.T.O. (Inspección Técnica deObras), que los resolverá. En caso de discrepancia con dicha resolución, loscontratistas podrán apelar a las autoridades superiores de METRO S.A.

    Si cualquier parte de las obras del presente contrato adjudicado depende de otroscontratistas para su oportuna o correcta ejecución o para su terminación, elContratista deberá informar por escrito a la I.T.O., tan pronto como sea posible, decualquier defecto o retraso en las obras ejecutadas por los otros contratistas, o decualquier otra circunstancia que impida o dificulte la correcta ejecución de lasobras. Si el Contratista no informa con la debida oportunidad a la I.T.O., no podráreclamar por atrasos atribuibles a esas causas.

  • 8/19/2019 BA Pilas Pique Catedral

    7/69

      BAD. 

    Bases Administrativas Pilas Pique Catedral L3 PL3-00-0822-BAD-000-CN-00001 

    6

    2.3 Plazos

    Los plazos de días que se establecen en estas Bases Administrativas son díascorridos. En consecuencia, sólo regirán plazos de días hábiles cuando se señalenexpresamente como tales.

    3. 

    Cronograma de Licitación

    Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitación, son las siguientes:

    Hitos Fecha HoraEntrega Antecedentes

    Desde el 14/10/2014Hasta el 21/10/2014

    Reunión Informativa y Visita a Terreno (Obligatoria) 27/10/2014 10:00 hrsRecepción de Consultas 06/11/2014Respuesta a Consultas 14/11/2014Recepción de Boleta de Garantía de Seriedad de Oferta 20/11/2014Recepción Oferta Técnica y Apertura Doc. Anexos 24/11/2014 11:00 hrs.Recepción y Apertura Oferta Económica 05/12/2014 11:00 hrs.

    Adjudicación Estimada 23/12/2014Inicio Estimado de Trabajos 02/01/2015

    Todos los antecedentes relativos a la presente licitación, serán entregados en la Secretaría

    de la Gerencia Desarrollo de Proyectos de METRO S.A., ubicada en calle Huérfanos N°670 Piso 20, Santiago.

    La Reunión Informativa y la visita a terreno, se realizará en el lugar de la futurainstalación de faena del pique Catedral de la Línea 3, ubicación que será informadaoportunamente.

    4.  Requisitos para Optar a la Licitación

    El Contrato se licitará mediante el sistema de Licitación Pública y podrán participar lasempresas y/o consorcios legalmente constituidos que cumplan los siguientes requisitos:

    4.1  El Proponente deberá destacar en terreno a un Profesional con dedicaciónexclusiva y jornada completa en el cargo de Jefe General de Terreno, el quedeberá acreditar haber ejercido el cargo de supervisor de construcción en obrasde similar envergadura y características técnicas que tengan relación con eltema de la presente licitación o haber supervisado la construcción, de comomínimo 300 metros de túneles o galerías en suelos blandos, de sección mayor

  • 8/19/2019 BA Pilas Pique Catedral

    8/69

      BAD. 

    Bases Administrativas Pilas Pique Catedral L3 PL3-00-0822-BAD-000-CN-00001 

    7

    a 45 m2.

    4.2  Estar inscritos (vigente) en Primera o Segunda Categoría del Registro deContratistas de Obras Mayores del MOP en la especialidad de Obras Civiles,cuyo registro particular se enmarca en 10.O.C “Fundaciones”

    4.3  Se exigirá una Capacidad Económica Disponible mínima, de acuerdo a loestablecido en el Artículo 5 de las presentes Bases.

    4.4  Adicionalmente, será requisito indispensable para participar en la presentelicitación, haber adquirido los documentos válidos para el estudio de laPropuesta.

    4.5  Los consorcios participantes no podrán tener nombres comerciales iguales osemejantes al de Metro S.A., entendiéndose por tales aquellos susceptibles de producir confusión con la empresa Metro S.A. ni cambiar con posterioridad surazón social en tal sentido.

    Del mismo modo, no podrán utilizar signos o logotipos que distinguen a Metro S.A

    En caso de consorcios, cada uno de sus integrantes deberán constituirse solidariamenteresponsable de todas las obligaciones que surjan para la agrupación que representan, tantocon motivo de la licitación como también posteriormente con motivo del Contrato. Enconsecuencia, las personas que suscriban dicho contrato deberán acreditar el poder paraconstituir la responsabilidad solidaria de cada integrante del consorcio.

    5. 

    Capacidad Económica Disponible

    A los Proponentes que participen en la presente licitación se les exigirá una CapacidadEconómica Disponible de $350.000.000 (trescientos cincuenta millones de pesos).

    La Capacidad Económica Disponible del Proponente, corresponderá a la CapacidadEconómica disminuida en un 15% del saldo financiero de todas las obras que tengacontratadas para ser ejecutadas durante los doce meses siguientes a la fecha de apertura dela propuesta.

    Se entenderá por “Saldo Financiero” a la suma total de los saldos de obras por ejecutar,valorizados de acuerdo a los precios unitarios de cada contrato. El saldo financiero seacreditará mediante certificados de avance de las obras, otorgados por los respectivosmandantes y no podrá tener una antigüedad mayor a 30 (treinta) días respecto a la fechade presentación de la propuesta, los cuales deben incluirse en el sobre DocumentosAnexos, según Art. Nº 14 letra i de las presentes Bases.

    La Capacidad Económica corresponderá al patrimonio neto del Contratista disminuido enlas reservas exigibles, en los valores del activo que no representan inversiones reales, en

  • 8/19/2019 BA Pilas Pique Catedral

    9/69

      BAD. 

    Bases Administrativas Pilas Pique Catedral L3 PL3-00-0822-BAD-000-CN-00001 

    8

    las utilidades retenidas y en las utilidades del ejercicio.

    Las utilidades y/o las reservas exigibles podrán ser consideradas sólo si el Contratista,mediante declaración jurada suscrita ante Notario, se compromete a no retirar el total o parte de ellas durante el período del ejercicio financiero siguiente.

    El procedimiento para determinar la Capacidad Económica será el siguiente:

    CE = PN - RE - VA - UR - U

    En que: CE = Capacidad Económica.PN = Patrimonio Neto.RE = Reservas Exigibles; comprende todas aquellas cuentas del patrimonio,

     provenientes de utilidades y susceptibles de ser repartidas entre lossocios o accionistas. Entre ellas se mencionan como ejemplo lascuentas: reservas, futuros dividendos, fondos de accionistas, etc.

    VA = Valores del Activo; comprende aquellos que no representan inversionesreales (gastos pagados por anticipado, menor valor de inversiones ytodas aquellas cuentas del activo que los auditores externos señalen ensu informe como de difícil recuperación).

    UR = Utilidades Retenidas.U = Utilidades del Ejercicio.

    Para los consorcios, la Capacidad Económica Disponible será la suma de los aportes delas empresas que lo componen, calculadas individualmente.

    6. 

    Gastos de la LicitaciónTodos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los proponentes para la preparación y presentación de sus propuestas, serán de su exclusiva cuenta y cargo.

    7.  Información que entregará Metro S.A.

    La Subgerencia de Contratos y Gestión de Proyectos, entregará la siguiente información:

    7.1.  Las presentes Bases Administrativas y sus Anexos.

    7.2.  Eventuales Aclaraciones y Modificaciones de los Antecedentes de Licitación yRespuesta a Consultas, a que se refieren los Art. Nº 10º y N° 11º de las BasesAdministrativas.

    7.3.  Itemizado para la confección del Presupuesto.7.4.  Planos del Proyecto.7.5.  Especificaciones Técnicas.7.6.  Declaración de Impacto Ambiental Pique Catedral en proceso de calificacióin

  • 8/19/2019 BA Pilas Pique Catedral

    10/69

      BAD. 

    Bases Administrativas Pilas Pique Catedral L3 PL3-00-0822-BAD-000-CN-00001 

    9

    8.  Antecedentes que Rigen la Licitación y el Contrato

    La Licitación y el Contrato a que se refieren las presentes Bases Administrativas seregirán por los siguientes antecedentes:

    8.1.  El Contrato y documentos que lo integran.

    8.2.  Las eventuales Aclaraciones y Modificaciones a la Licitación, a que se refiere elArt. Nº 10 de las presentes Bases.

    8.3.  La Serie de Consultas y Respuestas, a que se refiere el Art. Nº 11 de las presentesBases.

    8.4.  Las Bases Administrativas.8.5.  El Proyecto aprobado por Metro S.A., incluyendo:

    −  Planos del Proyecto.−  Especificaciones Técnicas.

    8.6.  Documentos Anexos y Propuesta Económica presentada por el Proponente, a que serefiere el Art. Nº 14 de las presentes Bases Administrativas.

    8.7.  Estudio de Impacto Ambiental Línea 3 –Etapa 2: Túneles, Estaciones, Talleres yCocheras y Adendas.

    8.8.  Declaración de Impacto Ambiental Pique Catedral en proceso de Calificación

    Los antecedentes señalados anteriormente, prevalecerán entre sí en el mismo orden en quefueron mencionados, sin perjuicio del cumplimiento por parte del Contratista, de lalegislación chilena, en especial la Ley y la Ordenanza General de Urbanismo yConstrucciones, Normas Chilenas (INN), disposiciones legales y reglamentarias queatañen a los Servicios Públicos involucrados y otros antecedentes y documentos citadosen las presentes Bases Administrativas, así como en las Especificaciones Técnicas, Planosy Proyecto en general, que se entreguen durante la ejecución de los trabajos.

    9. 

    Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta

    El Proponente deberá entregar una o más boletas de Garantías de Seriedad de la Oferta,incondicional e irrevocable, pagadera a la vista en Santiago de Chile, sin intereses, a sola presentación, extendida a nombre de Metro S.A., RUT 61.219.000-3, indicandoclaramente el nombre de la licitación y el concepto que garantiza.

    El monto de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, será de 1.500 U.F. (milquinientas Unidades de Fomento), y tendrá un plazo de vigencia de 90 (noventa) días

    corridos, a partir de la fecha de Recepción de la Oferta, establecida en el Cronograma deLicitación.

    La glosa de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, deberá indicar claramente laoferta que garantiza. Esta debe señalar: “Obras Civiles Pilas Pique Catedral Línea 3”.

    La Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, será devuelta a los proponentes una vezfirmado el Contrato correspondiente con el Proponente adjudicado. A éste último le serádevuelta una vez firmado el Contrato y constituida y aceptada por Metro S.A. la garantía

  • 8/19/2019 BA Pilas Pique Catedral

    11/69

      BAD. 

    Bases Administrativas Pilas Pique Catedral L3 PL3-00-0822-BAD-000-CN-00001 

    10

    de Fiel Cumplimiento que se señala en el Art. Nº 36 de las presentes BasesAdministrativas.

    10.  Aclaraciones o Modificaciones a los Documentos de la Licitación

    Metro S.A. podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para la presentación de las propuestas, emitir las Aclaraciones y/o Modificaciones alos Documentos de la Licitación que estime convenientes.

    Dichos documentos estarán a disposición de los Proponentes en las oficinas de laSubgerencia de Contratos Civiles y Sistemas, hasta el plazo establecido para la presentación de las ofertas. Será responsabilidad de los proponentes tomar conocimientooportuno de las aclaraciones y/o modificaciones que se emitan, debiendo presentar susofertas conforme éstas.

    11. 

    Consultas y Respuestas sobre los Documentos de la Licitación

    Las Consultas efectuadas por los Contratistas se responderán por escrito, en undocumento denominado “Serie de Preguntas y Respuestas”, incluyendo aquellas otrasreferencias que Metro S.A. estime convenientes. Dicho documento estará a disposición delos Proponentes en las oficinas de la Gerencia Desarrollo de Proyectos, a partir de la fechay hora señalada en el Cronograma de Licitación que se entrega en las presentes BasesAdministrativas.

    12. 

    Reunión Informativa y Visita a TerrenoLos Proponentes que participen en la licitación, deberán asistir a una Reunión Informativay posteriormente efectuar una visita guiada, ambas de carácter obligatorio, las que serealizarán en la fecha y hora establecida en el Cronograma de Licitación que se entrega enel Art. N° 3 de las presentes Bases Administrativas.

    También los Proponentes deberán visualizar el espacio requerido para su instalación defaenas, servicio de vigilancia, la accesibilidad a las obras, funcionamiento y operación devehículos y maquinarias de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las presentes BasesAdministrativas.

    13.  Valor de los Antecedentes de Licitación

    Los antecedentes de la licitación estarán a disposición de los Proponentes en las Oficinasde la Gerencia Desarrollo de Proyectos, en la fecha señalada en el Cronograma deLicitación que se entrega en el Art. Nº 3 de las presentes Bases Administrativas.

  • 8/19/2019 BA Pilas Pique Catedral

    12/69

      BAD. 

    Bases Administrativas Pilas Pique Catedral L3 PL3-00-0822-BAD-000-CN-00001 

    11

    El valor de los antecedentes proporcionados para el estudio de la Propuesta será de$200.000 (doscientos mil pesos), más I.V.A.

    14.  Forma de Presentación de la Propuesta

    Las Propuestas serán presentadas en el Acto de Recepción de las Ofertas y Apertura de lossobres “Documentos Anexos”, en dos sobres cerrados, firmados y caratulados“Documentos Anexos” y “Propuesta Económica” respectivamente, indicando en suexterior el nombre de la Propuesta y el nombre y domicilio del Proponente. Las ofertasdeberán tener una vigencia de 90 días.

    Sobre “Documentos Anexos”

    En el sobre “Documentos Anexos” el Proponente deberá presentar en original y 1 (una)copia, más respaldo electrónico en CD, los siguientes antecedentes:

    a)  Copia de Boleta de Garantía por la Seriedad de la Oferta (no se debe incluir en CD).

     b)  Identificación de la empresa y su representante ante Metro S.A. (Anexo N°1,Formulario A). En este formulario se entregará la identificación clara y precisa delProponente y de todos sus integrantes en caso de constituir un consorcio, incluyendorazón social y dirección comercial (Formulario L-2). El Proponente que sea consorciodeberá tener presente que en caso de resultar adjudicado en el proceso de licitación,cada una de sus empresas integrantes firmarán el contrato.

    c)  Declaraciones:

    c.1)  Declaración de conocimiento y aceptación de bases y antecedentes anexos.Formulario HPara efectos de cumplir con esta declaración, la Subgerencia de Contratos pondrá a disposición para consulta de los Proponentes, todos los antecedentestécnicos relativos a la obra, que mantiene en su Archivo Técnico.

    c.2)  Declaración de vínculos. Formulario I firmado ante Notario

    c.3)  Declaración Jurada ante Notario, donde se establezca que está en plenoconocimiento de la Resolución de Calificación Ambiental, la Declaración de

    Impacto Ambiental y el Estudio de Impacto Ambiental correspondientes alProyecto que se licita, y de los documentos asociados a éstos, los que declaraaceptar en todos los aspectos.Asimismo, se compromete a dar cumplimiento a todas y cada una de lasobligaciones que le imponen los citados documentos, y declarar que los costos por concepto de asesorías, profesionales especialistas, personal de apoyo ycualquier otro gasto inherente a su implementación y cumplimiento, estánincluidos en los Gastos Generales de su Oferta.

  • 8/19/2019 BA Pilas Pique Catedral

    13/69

      BAD. 

    Bases Administrativas Pilas Pique Catedral L3 PL3-00-0822-BAD-000-CN-00001 

    12

    c.4)  En caso de presentarse como Consorcio deberán individualizar la respectivasociedad y presentar una Declaración ante Notario que estipule claramente laaceptación de que la responsabilidad de cada uno de los componentes delConsorcio será indivisible y solidaria (Formulario L-2).

    d)  Listado de las principales obras civiles realizadas por el Proponente durante losúltimos 5 (cinco) años, que tengan alguna similitud con el objeto de esta licitación, yasea por su envergadura técnica, su volumen de obras o su naturaleza; indicando elmonto actualizado en Unidades de Fomento (U.F.), plazo y fecha de término de lostrabajos ejecutados o en ejecución. (Anexo N° 1, Formulario B).

    Adicionalmente al Formulario B, los Proponentes deberán acreditar el cumplimientode los requisitos de experiencia exigida en el Art. N° 4 de las presentes BasesAdministrativas, mediante documentos que certifiquen dicha experiencia. Estosantecedentes se incluirán en el sobre “Documentos Anexos” a continuación delFormulario B.

    Las Empresas que hayan ejecutado obras para Metro S.A., y/o se encuentrendesarrollando trabajos en la actualidad, se calificará su desempeño en dichoscontratos. Aspecto que se evaluará en términos de cumplimiento de plazoscontractuales, costo, calidad, seguridad y relaciones con Metro S.A.

    En caso de consorcios, la experiencia y las obras ejecutadas por cada integrante seincluirán en forma separada

    e)  Programa General de la Obra.

    e.1)  Programa Mensual de Utilización de Mano de Obra Directa e Indirecta, deacuerdo a las siguientes categorías: Profesionales, Técnicos y Jornales.

    e.2)  Planificación Detallada de los Trabajos, en donde se indiquen claramente losmétodos y secuencias constructivas de las principales actividades.

    e.3)  Listado de los Equipos y Maquinarias que serán utilizados, los que deberánminimizar el impacto ambiental, por lo cual sólo se aceptarán Equipos yMaquinarias en que su año de fabricación sea 2008 o años superiores. Para cadauno de ellos se deberá indicar el mes de incorporación y retiro de faena,cantidad, marca, modelo, año de fabricación, capacidades representativas, y engeneral, señalar sus características principales, de manera tal que permitacalificar su impacto en el medio ambiente.

    f)  Descripción de la estructura de la organización (Organigrama) que será implementada para ejecutar las obras, indicando la relación con la organización central delProponente. Esta estructura deberá hacerse hasta el nivel de Supervisores de Terreno,con indicación de las relaciones entre las áreas de los elementos responsables,consignando explícitamente al menos: Jefe Residente de Obras (Administrador) que

  • 8/19/2019 BA Pilas Pique Catedral

    14/69

      BAD. 

    Bases Administrativas Pilas Pique Catedral L3 PL3-00-0822-BAD-000-CN-00001 

    13

    además realizará la función de Jefe de Terreno, Profesionales Supervisores deTerreno, Experto en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente y Asesores.

    g)  Currículum Vitae de todos los profesionales y técnicos, hasta el nivel de Supervisoresde Terreno, el que se presentará en el modelo que se entrega (Anexo N° 1, FormularioC), detallando los antecedentes profesionales y de experiencia de cada uno de ellos.

    Para todos los profesionales se deberá incluir los correspondientes certificados detítulo.

    h) Antecedentes Financieros

    Documento que indique la Capacidad Económica Disponible y describa el procedimiento utilizado para calcularla, la que deberá ajustarse a las exigenciasestablecidas en el Artículo N° 5 de las presentes Bases Administrativas.

    Los Proponentes deberán entregar balances y estados de resultados al 31 de Diciembredel 2013.

    Asimismo, las empresas que sean Sociedades Anónimas Abiertas, deberán entregarBalances y Estados de Resultados, auditados con sus respectivas notas y dictamen deAuditores Externos inscritos en el Registro de la Superintendencia de Valores ySeguros, y preparados conforme a principios contables generalmente aceptados por elColegio de Contadores de Chile A.G., al 31 de diciembre de 2013.

    Para las empresas que no sean Sociedades Anónimas Abiertas, no es necesario que losEstados Financieros sean auditados por Auditores Externos, por lo que deberánentregar Balances y Estados de Resultados, al menos firmados por el contador general

    y el representante legal de la empresa proponente.Además, se deben adjuntar los siguientes documentos preliminares que complementanlos Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013:

    •  Detalle de Cuentas por Cobrar.•  Detalle de las Cuentas Existencias.•  Detalle de las Cuentas por Pagar (Proveedores), por contrato, detallando nombre

    del proveedor, monto adeudado y fecha de vencimiento.•  Detalle de las Cuentas por Cobrar y por Pagar, con empresas relacionadas.•  Detalle de la Deuda Financiera con Bancos u otras Instituciones, informando

    institución Acreedora, monto, plazo y garantías.•  Listado detallado de Boletas de Garantías y Pólizas, entregadas para la caución de

    los contratos de la empresa. Este listado deberá contener monto de la boleta,nombre del Contrato que cauciona, concepto que cauciona, banco que otorga la boleta y fecha de vencimiento.

    •  Listado detallado de las obras en ejecución de la empresa, donde se indique lasiguiente información:-  Nombre y Ubicación de la Obra.

  • 8/19/2019 BA Pilas Pique Catedral

    15/69

      BAD. 

    Bases Administrativas Pilas Pique Catedral L3 PL3-00-0822-BAD-000-CN-00001 

    14

    -  Mandante.-  Fechas de inicio y término.-  Monto del Contrato.-  Avance físico.-  Saldo financiero por ejecutar.-  Participación de la empresa en la Obra.

    •  Certificado de deudas con el Sistema Financiero emitido por la Superintendenciade Bancos e Instituciones Financieras, con una antigüedad no mayor a 30 días.

    •  Detallar y comentar las fuentes de financiamiento (Capital de trabajo propio,líneas de crédito bancario, crédito proveedores, factoring, etc.) que se utilizarán para ejecutar las obras del Contrato.

    En el caso de consorcios, estos antecedentes deberán presentarse por separado respectode cada uno de sus integrantes, pudiendo ser evaluada cada empresa por separado o elconsorcio como tal, conforme estime la comisión evaluadora.

    i)  Estadísticas de Accidentabilidad, con certificación actualizada al mes anterior al de presentación de la Propuesta, que incluya los Indicadores de Gestión en Prevención deRiesgos de los últimos tres años, emitidos por el Organismo Administrador de la Ley Nº 16.744, en que se indique: Número de Accidentes, Días Perdidos, DotaciónPromedio, Accidentes Fatales, Pensionados, Indemnizados, Tasa de Siniestralidad,Tasa de Accidentabilidad, Tasa de Frecuencia y Tasa de Gravedad, obtenidos en susfaenas de construcción de obras civiles, todo ello, para cada período de 12 (doce)meses.En el caso de consorcios, esta estadística deberá presentarse por separado respecto decada uno de sus integrantes, pudiendo ser evaluada cada empresa por separado o elconsorcio como tal, conforme estime la comisión evaluadora.

     j)  Programa de Prevención de Riesgos a aplicar durante el desarrollo de los trabajos,indicando las medidas de prevención aplicables y que estén destinadas a controlar losriesgos operacionales que deriven de la naturaleza de los trabajos que se licitan.

    k)  Currículum Vitae del Experto Profesional en Prevención el que se presentará en elmodelo que se entrega (Anexo N°1, Formulario C), detallando los antecedentes profesionales y de experiencia. También deberá presentar el certificado de título y lacertificación del Servicio de Salud que lo acredite como Experto Profesional enPrevención. Este profesional deberá cumplir lo indicado en el Artículo Nº 32 de las presentes Bases Administrativas.

    Sobre “Propuesta Económica”

    En el sobre “Propuesta Económica” el Proponente deberá presentar en original y 1 (una)copia más respaldo electrónico en CD, los siguientes antecedentes:

  • 8/19/2019 BA Pilas Pique Catedral

    16/69

      BAD. 

    Bases Administrativas Pilas Pique Catedral L3 PL3-00-0822-BAD-000-CN-00001 

    15

    l)  Formulario “Oferta Económica”, el que será entregado en la fecha y hora señalada enel Cronograma de Licitación que se incluye en las presentes Bases Administrativas, ycuyo modelo se adjunta a estas Bases (Anexo N° 1, Formulario D). No se aceptaránofertas en Formularios distintos al entregado por Metro S.A. a cada Proponente.

    m) Presupuesto del Contrato, expresado en Unidades de Fomento (UF) el que se

    confeccionará en el Formulario E “Presupuesto de la Obra”, que se entrega en las presentes Bases Administrativas (Anexo N°1). El Proponente indicará en detalle lascantidades de obras de los ítemes a Suma Alzada calculadas por él, el precio unitariode los ítemes a Suma Alzada, incluido Gastos Generales, Utilidades e Imprevistos y elvalor que haya obtenido para cada ítem, no pudiendo omitir ninguna de las partidasincluidas en el Itemizado del Contrato, ni agregar otras.

    n)  Análisis de Precios Unitarios de todos los ítemes que forman el presupuesto delContrato, desglosados en Materiales, Mano de Obra y Maquinaria, valorizadoobligatoriamente en Unidades de Fomento, los que se expresarán con tres decimales,aproximando las cinco diezmilésimas a la milésima superior, incluyendo en esteesquema de presentación las partidas que se subcontratan (Anexo N°1, Formulario F).Dichos Análisis de Precios Unitarios deberán definir para cada uno de los ítemes del presupuesto, su valor a Costo Directo, sus correspondientes recargos de GastosGenerales, Utilidades e Imprevistos y el valor total que se consigna en el Presupuesto.El incumplimiento de esta condición, facultará a Metro S.A. para desestimar dichaoferta.

    o)  Análisis detallado de Gastos Generales (Anexo N°1, Formulario G).

    Los precios unitarios y valores totales de cada ítem deberán expresarse en Unidades de

    Fomento, en valores redondeados a la milésima, aproximando los 5 diezmilésimos a lamilésima superior.

    En caso de existir errores aritméticos o incoherencias entre los valores presentados a

    través de los distintos formularios de precios, prevalecerán los valores indicados en el

    Formulario D "Oferta Económica". 

    15.  Recepción de las Propuestas

    La Recepción de las Propuestas y Apertura de los Documentos Anexos, se verificará en

    un sólo Acto, en la fecha y hora señalada en el Cronograma de la Licitación que se entregaen las presentes Bases Administrativas, en las oficinas de la Gerencia Desarrollo deProyectos, ubicadas en Huérfanos 670, piso 20, Santiago.

     No se aceptará entrega de propuestas después de la hora indicada para la recepción deofertas y apertura del sobre “Documentos Anexos”.

    Se procederá a abrir el sobre “Documentos Anexos” de todos los proponentes, verificandoen dicho acto, si éste contiene todos los documentos de la lista que se indica en el Art. Nº

  • 8/19/2019 BA Pilas Pique Catedral

    17/69

      BAD. 

    Bases Administrativas Pilas Pique Catedral L3 PL3-00-0822-BAD-000-CN-00001 

    16

    14 de las presentes Bases Administrativas.

    Para los documentos solicitados en dicho artículo, será verificada sólo su presentación, ysu análisis detallado será realizado durante el proceso de evaluación de las propuestas. Lano presentación de cualquiera de estos antecedentes, también facultará a Metro S.A. paradesestimar dicha oferta y devolver al Proponente su sobre “Propuesta Económica” sin

    abrir.

    Este acto de apertura será presidido por la Comisión de Recepción y Apertura de lasOfertas y a él podrán asistir los representantes de los Proponentes participantes.

    Se levantará un “Acta de Recepción de Propuestas y Apertura de los DocumentosAnexos”, consignando en ella los resultados y las observaciones que hubierenmanifestado los asistentes al Acto.

    Los sobres que contienen las “Propuestas Económicas” de los proponentes, quedarán encustodia en poder de Metro S.A. hasta la fecha de su apertura, Acto que se regula en elArt. N° 17 de las presentes Bases Administrativas.

    16.  Evaluación y Comparación de las Propuestas

    Metro S.A. ha definido para la contratación de las obras, que las licitaciones incluyan un proceso de evaluación y comparación de las Ofertas Técnicas recibidas.

    Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente alos documentos de la Licitación, procederá a su evaluación y comparación.

    Durante el período de evaluación y comparación de las propuestas, y con el objetivo defacilitar este proceso, Metro S.A. podrá requerir de cualquiera de los proponentes unamayor información o complementación de los antecedentes presentados en su propuesta.

    La solicitud de aclaración correspondiente se hará por escrito, y en ella no se pedirá, niofrecerá cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. No se aceptaráque durante este período los proponentes presenten correcciones a los documentos presentados originalmente.

    Si en el proceso de evaluación de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas,

    irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimará esa oferta, lo que no darálugar a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado.

    El estudio, la calificación y la evaluación técnica de las ofertas, será realizada en privado por una Comisión de Evaluación de Propuestas, cuyos integrantes serán designados por laGerencia Desarrollo de Proyectos. Los resultados de este proceso no darán lugar areclamo alguno por parte de los Proponentes.

  • 8/19/2019 BA Pilas Pique Catedral

    18/69

      BAD. 

    Bases Administrativas Pilas Pique Catedral L3 PL3-00-0822-BAD-000-CN-00001 

    17

    La Comisión procederá a la evaluación de las Ofertas Técnicas presentadas por losProponentes, asignando una nota de 1 (uno) a 7 (siete), la que podrá fraccionarse a ladécima, a cada uno de los grupos estipulados en el Punto 16.1. Cabe señalar que las notasserán relativas y no constituirán precedente para futuras licitaciones a que llameMetro S.A., en que los proponentes decidan participar.

    Se verificará el cumplimiento de los requisitos para postular definidos en el artículo 4 deestas Bases Administrativas. El incumplimiento de cualquiera de esos requisitos facultaráa Metro S.A. para desestimar la oferta, lo que no dará lugar a ulterior reclamo por partedel Proponente afectado.

    16.1.-  Sistema de Calificación.

    Las propuestas se evaluarán considerando los aspectos señalados en los siguientescuatro grupos A, B, C y D.

    Grupo A.- Planificación General de la Obra (Art. N° 14 letra e).

    Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, lossiguientes factores:A.1.- Metodología y Secuencia Constructiva,A.2.- Características de las Maquinarias y Equipos destinados en Obra

    y su Programa de Utilización, yA.3.- Programa Mensual de Utilización de Mano de Obra

    Grupo B.- Estructura de la Organización (Art. N° 14 letras f y g).Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, lossiguientes factores:B.1.- Estructura Organizacional de la Obra,

    B.2.- Currículum Vitae de los Profesionales y Técnicos.

    Grupo C.- Estadísticas de Accidentalidad (Art. N° 14 letra i, j y k).Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, lossiguientes factores:C.1.- Curriculum Vitae del Profesional Experto en Prevención de

    Riesgos. (Ponderación 40%)C.2.- Tasa de accidentalidad y Tasa de siniestralidad. (Ponderación

    30%)C.3.- Programa de Prevención de Riesgos. (Ponderación 30%)

    Grupo D.- Desempeño de la Empresa (Art. N° 14 letra d).Para definir la nota de este grupo la Comisión calificará el desempeñode las Empresas o Consorcios que hayan ejecutado obras para MetroS.A., y/o se encuentren desarrollando trabajos en la actualidad.

    16.2.-  Calificación Técnica Final.

    La Calificación Técnica Final de cada oferta corresponderá a la nota final promedio de cada uno de los factores señalados precedentemente, la que se

  • 8/19/2019 BA Pilas Pique Catedral

    19/69

      BAD. 

    Bases Administrativas Pilas Pique Catedral L3 PL3-00-0822-BAD-000-CN-00001 

    18

    expresará con un decimal, aproximando los cinco centésimos al decimal superior.Calificación Técnica Final:

    C.T.F. = (A + B + C + D)/4 o C.T.F. = (A + B + C)/3Donde:A, B, C y D son las notas calculadas para cada grupo. En que “D” es sólo aplicable

    a Empresas y/o Consorcios que hayan ejecutado obras para Metro S.A.16.3.-  Descalificaciones.

    Quedarán descalificadas las ofertas:- Que tengan nota inferior a 5,0 (cinco coma cero) en el subgrupo A.1.- Que tengan nota inferior a 5,0 (cinco coma cero) en cualquiera de los cuatro

    grupos A, B, C o D, si procede.- Cuya Calificación Técnica Final sea inferior a 5,5 (cinco coma cinco).

    17. 

    Apertura de las Propuestas Económicas

    17.1.-  Apertura de las Propuestas Económicas

    La Apertura de las Propuestas Económicas se verificará en la fecha y horaseñalada en el Cronograma de la Licitación que se entrega en las BasesAdministrativas, en las oficinas de la Gerencia Desarrollo de Proyectos, ubicadasen Huérfanos N° 670 Piso 20°, Santiago.

    Se abrirán las Propuestas Económicas de todas las Empresas y/o Consorcios quehayan presentado Ofertas y que hayan calificado técnicamente conforme al

    Proceso de Evaluación Técnica establecido en el Art. Nº 16 de las presentes BasesAdministrativas.

    En primer término, se informará cuáles son las Empresas y/o Consorcios participantes en la licitación que cumplen la condición definida en el párrafoanterior y aquellos Proponentes que quedaron descalificados, según lo establecidoen el Art. N° 16.3 de las presentes Bases Administrativas. A continuación, sedevolverá sin abrir, las Propuestas Económicas de los Proponentes que quedarondescalificados.

    Finalmente, se procederá a abrir los sobres “Oferta Económica” de losProponentes que calificaron técnicamente.

    Se levantará un “Acta de Apertura de las Propuestas Económicas”, consignando enella los resultados y las observaciones que hubieren manifestado los asistentes alActo.

    17.2.-  Análisis de las Propuestas Económicas

  • 8/19/2019 BA Pilas Pique Catedral

    20/69

      BAD. 

    Bases Administrativas Pilas Pique Catedral L3 PL3-00-0822-BAD-000-CN-00001 

    19

    La Comisión de Evaluación realizará en privado un análisis detallado de las propuestas económicas recibidas, verificando que los Costos Directos, GastosGenerales, Utilidades e Imprevistos estén dentro de los rangos normales para obrasde esta envergadura.

    Durante el período de evaluación y comparación de las propuestas económicas, y

    con el objetivo de facilitar este proceso, Metro S.A. podrá requerir de cualquierade los proponentes una mayor información o complementación de los antecedentes presentados en su propuesta, sin que esto signifique o permita una modificación dela oferta original.

    18. 

    Período de Validez de la oferta

    La Oferta tendrá una validez de 90 (noventa) días corridos, a partir de la fecha deRecepción y Apertura de las Propuestas, establecida en el Cronograma de Licitación.

    19.  Derecho de Metro S.A. de aceptar o rechazar cualquier Propuesta

    Realizado el análisis de las Propuestas Económicas, la propuesta se adjudicará alProponente que presente la Propuesta Económica más conveniente a los intereses deMetro S.A.

    Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo Nº 17 y en el párrafo precedente, METROS.A. se reserva el derecho de aceptar o rechazar total o parcialmente cualquier propuesta,así como el de declarar desierta la licitación o rechazar todas las propuestas en cualquiermomento con anterioridad a la firma del contrato, sin que por ello incurra en

    responsabilidad alguna respecto del Proponente o los Proponentes afectados por estadecisión y sin tener la obligación de comunicar los motivos de ella. Metro S.A. no pagaráningún tipo de indemnización por este motivo.

  • 8/19/2019 BA Pilas Pique Catedral

    21/69

      BAD. 

    Bases Administrativas Pilas Pique Catedral L3 PL3-00-0822-BAD-000-CN-00001 

    20

    B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO

    20.  Notificación de Adjudicación

    Una vez realizada la evaluación y tomada la decisión de cuál oferta es la que más

    conviene a los intereses de METRO S.A., la Gerencia Desarrollo de Proyectos locomunicará por escrito al Proponente seleccionado, mediante carta de Notificación de laAdjudicación de la Propuesta, carta que deberá suscribir su representante legal en señal deaceptación. En este documento se fijará la fecha de entrega del terreno, fecha de inicio delas actividades del Contratista para el proyecto y el plazo máximo para la suscripción delContrato.

    Iniciadas las actividades del Proyecto por el Contratista, estás se realizarán bajo lostérminos establecidos en los documentos de la Licitación, en tanto no se formalice elContrato.

    Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista no podrá iniciar ninguna actividad en las obras,en tanto no cuente con la aprobación de METRO S.A., de la boleta de garantía de fielcumplimiento del Contrato a que se refiere el Art. N° 36, y las pólizas de seguroestablecidas en el Art. N° 35, ambos artículos de las presentes Bases AdministrativasGenerales.

    El Proponente que resulte adjudicado deberá presentar dentro de los 5 (cinco) díascorridos siguientes a la fecha de Adjudicación de la Propuesta, los respectivosantecedentes legales de la Empresa o Consorcio y de sus representantes. En caso deConsorcios en formación en que participen sociedades anónimas, el plazo para la entrega

    de antecedentes será de a 30 (treinta) días.La no presentación de estos antecedentes, y la no suscripción del Contrato por parte delContratista en el plazo establecido en la Notificación de Adjudicación de la Propuesta,facultará a METRO S.A. para desestimar dicha Propuesta y hacer efectiva la boleta degarantía de seriedad de la oferta, quedando asimismo METRO S.A. en libertad paraadjudicar la propuesta a otro Proponente.

    En el evento que el Proponente adjudicatario decidiere realizar actividades de instalaciónen faena, para su ejecución y pago se procederá conforme a lo señalado a continuación:

    Una vez adjudicado el Contrato, el Proponente adjudicatario podrá efectuar aquellosgastos razonables, que de acuerdo al programa incluido en la oferta o revisión posterioraprobada por la I.T.O. y METRO S.A., sean necesarios para iniciar la ejecución de lasObras. Durante este período, el Proponente adjudicatario deberá proporcionar a la I.T.O.todos los antecedentes que ésta le solicite.

    En el caso de que por causas ajenas al Proponente adjudicatario no se firme el Contrato,METRO S.A. le reembolsará exclusivamente los gastos efectivos y acreditados que a juicio de la I.T.O. reúnan las condiciones anteriormente indicadas. El monto del

  • 8/19/2019 BA Pilas Pique Catedral

    22/69

      BAD. 

    Bases Administrativas Pilas Pique Catedral L3 PL3-00-0822-BAD-000-CN-00001 

    21

    reembolso no podrá exceder al valor de mercado de los servicios prestados o materialessuministrados. El reembolso se hará sin pago de recargo ni indemnización ycorresponderá exclusivamente a los gastos directos reales, con excepción de los fletes deretorno. Los fletes de retorno a su lugar de origen de aquellos elementos cuyo transporte ala faena sea calificado por la I.T.O. como justificado, serán pagados al Proponenteadjudicatario al mismo precio que se apruebe por el flete de esos elementos hacia la faena,

    sin incluir ningún tipo de recargo como intereses, reajustes, gastos generales, utilidades,etc. En caso de que, dentro de los gastos incurridos por el Proponente adjudicatario,existan adquisiciones de bienes y éste solicite su reembolso, dichos bienes deberán servendidos a METRO S.A. a su costo real, o, a lo sumo, al valor del mercado si el costo reallo superara.

    Si no se firma el Contrato por causas de responsabilidad del Proponente adjudicatario,METRO S.A. cobrará la garantía de seriedad de la oferta a cuenta de indemnización de perjuicios, no le reembolsará gasto alguno y tendrá el derecho de comprar y el Proponenteadjudicatario la obligación de vender a su costo, según factura aceptada por la I.T.O., sinintereses ni reajustes, parte o el total de los bienes que haya adquirido el Proponenteadjudicatario para el proyecto.

    21.  Firma del Contrato

    El Contrato se firmará dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la fecha deAdjudicación de la Propuesta, en las Oficinas de la Gerencia Desarrollo de Proyectos.Este se firmará en tres ejemplares, dos de los cuales quedarán en poder de Metro S.A., yuno en poder del Contratista.

    Serán de cargo exclusivo del Contratista todos los gastos relacionados con la celebracióndel contrato, su protocolización, pago de impuestos, etc., y los que se produzcan por esteconcepto hasta la liquidación final, debiendo incluir estos valores en los gastos generalesde su presupuesto.

    22.  Tipo de Contrato y Monto

    El Contrato a suscribir con el adjudicatario será bajo la modalidad de Suma Alzada paralas instalaciones de faenas, a Serie de Precios Unitarios para todas las obras a ejecutar,expresados en Unidades de Fomento (U.F.) y Partidas Eventuales a Serie de Precios

    Unitarios para las obras de superficie, cierros, entre otras, y considerará la totalidad de losgastos que demande la ejecución de las obras hasta su Recepción Final por parte de MetroS.A., incluido el impuesto al valor agregado (I.V.A.).

    El Proponente valorizará todas las partidas contenidas en el Itemizado de Presupuesto, losque incluirán costos directos e indirectos, gastos generales, utilidades, imprevistos y todosaquellos aspectos que el Proponente estime necesarios para ejecutar la obra. Es de única yexclusiva responsabilidad del Proponente el cálculo de la cantidad efectiva de obra quesea necesario ejecutar para cumplir con lo señalado en los planos, especificaciones y

  • 8/19/2019 BA Pilas Pique Catedral

    23/69

      BAD. 

    Bases Administrativas Pilas Pique Catedral L3 PL3-00-0822-BAD-000-CN-00001 

    22

    reglas del arte de la construcción. En consecuencia, los precios y los plazos de estosítemes no están sujetos a ajustes, por causa de diferencias entre las cantidades reales y lasconsideradas en el itemizado del presupuesto, salvo que dichas variaciones sean productode modificaciones introducidas por Metro S.A., las que se regularán de acuerdo a loindicado en el Art. Nº 26 de las presentes Bases Administrativas.

    23.  Anticipo

    El Contratista tendrá derecho a solicitar un Anticipo de hasta un 15% (quince por ciento)del valor de su oferta, el que deberá ser caucionado en forma previa mediante Boletas deGarantía Bancaria por el mismo valor, conforme a lo establecido en el Art. Nº 36 de las presentes Bases Administrativas.

    Este anticipo se pagará con el valor de la Unidad de Fomento vigente a la fecha delContrato. Una vez firmado el Contrato, el pago del anticipo se efectuará como máximo 15(quince) días corridos después de la presentación, previa aprobación del Estado de Pago, de laFactura que lo respalda de las boletas de garantía correspondientes y del formulario deAutorización de Emisión de Factura (AEF) con el cual podrá presentar la Factura en la Unidad deRecepción de Facturas. 

    La devolución del anticipo se hará a partir del primer estado de pago de obras, en forma proporcional al avance financiero, incluyendo las modificaciones incorporadas alContrato, debiendo emplearse para ello la siguiente formula:

    MAD = AO * (OE / CO)

    Donde:

    MAD = Monto del Anticipo Devuelto.AO = Anticipo otorgado.OE = Valor Obras Ejecutadas a la fecha de presentación del Estado de

    Pago, incluidas las contratadas a través de Aditivos y Ordenes deCambio.

    CO = Valor del Contrato de Obras Original.

    En todo caso, el anticipo debe quedar devuelto en su totalidad en el Estado de Pago Finalde Obras, excepto para el caso de terminación anticipada del contrato, en que sudevolución será exigible en ese mismo acto.

    24.  Forma de Pago

    Metro S.A. pagará al Contratista mediante “Estados de Pago” mensuales el valor de lostrabajos ejecutados a su satisfacción, de acuerdo a lo establecido en los Términos deReferencia, que incluyan las obras ejecutadas hasta el último día de cada mes, previamente autorizados por la Inspección Técnica o el Ingeniero de Proyecto que designeMetro S.A.

  • 8/19/2019 BA Pilas Pique Catedral

    24/69

      BAD. 

    Bases Administrativas Pilas Pique Catedral L3 PL3-00-0822-BAD-000-CN-00001 

    23

    Para garantizar la correcta ejecución de las obras que se pagan y en general todas lasobligaciones del Contrato y sus ampliaciones hasta la recepción provisoria, de cadaEstado de Pago parcial, se retendrá un 10% (diez por ciento) de su valor, hasta enterar un5% (cinco por ciento) del valor del Contrato y sus ampliaciones.

    El Contratista tendrá derecho a canjear dichas retenciones, por Boletas de GarantíaBancarias, de acuerdo a lo señalado en el Art. Nº 36 de las presentes BasesAdministrativas. Estas retenciones o las Boletas que las caucionan, se devolverán una vezrealizada la Recepción Provisoria de las Obras.

    Al valor por pagar de cada estado de pago se descontará la devolución de anticipo que proporcionalmente corresponda.

    La Gerencia de Línea 3, dispondrá de un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles paraautorizar el Estado de Pago aprobado por la I.T.O. El Contratista podrá presentar lascorrespondientes facturas, sólo una vez que Metro S.A. haya autorizado el respectivoEstado de Pago mediante el Formulario de Autorización de Factura.

    Metro S.A. podrá disponer de un plazo máximo de 30 días corridos para reclamar delcontenido de la factura y de un plazo máximo de 30 días corridos para efectuar el pagocorrespondiente. Este último siempre que se cumplan los demás requisitos para procederal mismo. Ambos plazos se contarán desde la fecha de recepción conforme de la factura.En caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u otrosreparos, los plazos antes señalados empezarán a correr a partir de la fecha de recepciónconforme del documento de reemplazo.

    Si alguno de los documentos que respaldan el estado de pago presenta errores, éste deberáser corregido por el Contratista y el plazo señalado comenzará a regir una vez efectuadadicha corrección a satisfacción de la I.T.O.

    Las facturas se presentarán en los horarios y lugares que Metro S.A. informaráoportunamente al Contratista. Las recepciones o recibos que se estampen en las facturas ysus copias sólo podrán ser realizadas por las personas que Metro S.A. autorice con ese fin,lo que también comunicará oportunamente al Contratista.

    Los Estados de Pago se presentarán en Unidades de Fomento y se calculará suequivalencia a pesos, moneda nacional, con el valor de la U.F. del día de la

    correspondiente factura.

    Toda obra que a juicio de la I.T.O. merezca dudas sobre su calidad o no cumpla con loestipulado en las especificaciones y en planos, además de toda obra que haya sidorechazada por defectuosa, no podrá ser incluida en ningún Estado de Pago mientras elContratista no hubiere reparado el defecto señalado a entera satisfacción de la I.T.O. o delIngeniero de Proyecto; quien procederá incluso a rebajar del estado de pago las cantidadesde obra dudosas o defectuosas incluidas en Estados de Pago anteriores y que por algunarazón no hubiere sido rechazada en su oportunidad.

  • 8/19/2019 BA Pilas Pique Catedral

    25/69

      BAD. 

    Bases Administrativas Pilas Pique Catedral L3 PL3-00-0822-BAD-000-CN-00001 

    24

    La aprobación de cualquier Estado de Pago no comprometerá a Metro S.A. en relacióncon las cantidades de obra efectuadas y los valores pagados, para los efectos de laliquidación final del contrato.

    Metro S.A. exigirá junto a la presentación de cada estado de pago, que el Contratista,

    incluyendo también a sus subcontratistas, entregue copia de las planillas de pago deimposiciones del período anterior al que se cobra, el Certificado de AntecedentesLaborales y Previsionales (Formulario F-30) y último Certificado de Cumplimiento deObligaciones Laborales y Previsionales (Formulario F-30.1) emitido por la Inspección delTrabajo.

    Facultad de Retención de Estados de Pago

    Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago dedinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento deobligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o acausa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal delContratista o sus subcontratistas, Metro S.A. podrá retener del estado de pago más próximo con motivo del presente contrato o cualquier otro, los montos demandados poraquéllos trabajadores que prestaron servicios en régimen de subcontratación para MetroS.A. o el contratista, cuando corresponda.

    25. 

    Reajustes

     No se contempla reajuste, considerando que los precios y el presupuesto están expresadosen Unidades de Fomento.

    26. 

    Modificaciones de Obras

    26.1 Efecto sobre los precios

    Modalidad a Serie de Precios Unitarios

    En el Formulario "Presupuesto de la Obra", que incluirá las cubicaciones oficiales,

    el Proponente indicará el precio unitario y el valor que haya obtenido para cadaítem, no pudiendo omitir ninguna de las partidas incluidas en el Itemizado delContrato, ni agregar otras. El precio unitario determinado por el Proponente, deberáincluir todos los costos asociados para ejecutar cada ítem de acuerdo a planos yespecificaciones técnicas.

    De acuerdo a esta modalidad de contrato, los precios unitarios se entenderáninamovibles y las cubicaciones se ajustarán a las obras efectivamente realizadas,verificadas y aprobadas por la I.T.O., de acuerdo a las Bases Administrativas

  • 8/19/2019 BA Pilas Pique Catedral

    26/69

      BAD. 

    Bases Administrativas Pilas Pique Catedral L3 PL3-00-0822-BAD-000-CN-00001 

    25

    Generales y Especiales y Bases de Medición y Pago.

    Obras Nuevas o Extraordinarias

    Metro S.A. podrá incorporar, a través de una instrucción escrita de la I.T.O.,modificaciones al proyecto, pudiendo así generar Obras Nuevas o Extraordinarias,

     para las cuales el Contratista estará obligado a aceptar las siguientes condiciones:

    Para la valorización de las Obras Nuevas o Extraordinarias, el Contratista deberá preparar un presupuesto detallado, en el que los precios unitarios deberándeterminarse, cuando corresponda, con base en los precios de los insumos(materiales, mano de obra y maquinarias) definidos en los análisis de precios delcontrato. En el caso de insumos nuevos, para los cuales no existan precios en losanálisis de precios del contrato, las partes deberán convenir el preciocorrespondiente el cual, en ningún caso, podrá ser superior a los precios de mercadoa la fecha de emisión de la Obra Extraordinaria. El Contratista deberá presentar unanálisis de precios detallado por cada ítem, cuyo recargo por concepto de gastosgenerales y utilidades deberá ser igual al señalado en su oferta, a menos que dicho porcentaje sea superior a 35% (treinta y cinco por ciento), caso en que se limitará aesta cifra.

    La valorización de las Obras Nuevas o Extraordinarias corresponderá, por lo tanto,al producto de las cantidades de obra multiplicadas por los precios unitariosconvenidos, incluyendo gastos generales y utilidades. Las obras extraordinarias podrán ser contratadas tanto bajo la modalidad de Suma Alzada como a Serie dePrecios Unitarios, según lo decida Metro S.A.

    Desde la fecha de emisión de la instrucción escrita para ejecutar una obraextraordinaria, habrá un plazo máximo de 15 (quince) días corridos para llegar aacuerdo en el nuevo precio y en el plazo de ejecución. Si transcurrido este plazo nose logra llegar a acuerdo, Metro S.A. podrá ordenar al Contratista su inmediataejecución, pagando dichas obras mediante el sistema de costos directoscomprobados, más el recargo declarado por el contratista en su oferta por conceptode gastos generales y utilidades, a menos que dicho porcentaje sea superior a 35%(treinta y cinco por ciento), caso en que se limitará a esta cifra. Asimismo, MetroS.A. podrá optar según su propia conveniencia, por contratar las obras con otraEmpresa, para lo cual el Contratista deberá dar las facilidades y entregar lainformación requerida por la I.T.O.

    En cualquier caso, todo aumento del monto del presupuesto deberá contar con laaprobación escrita de la I.T.O. y la confirmación por escrito por parte de Metro S.A.

    26.2 Efecto sobre los plazos

    El Contratista tendrá derecho a solicitar un aumento de plazo, si las modificacionesdel proyecto afectan el cumplimiento del plazo final del Contrato, lo cual deberá serdemostrado por el Contratista a la I.T.O. y ser sometido a la aprobación de Metro

  • 8/19/2019 BA Pilas Pique Catedral

    27/69

      BAD. 

    Bases Administrativas Pilas Pique Catedral L3 PL3-00-0822-BAD-000-CN-00001 

    26

    S.A.

    En este caso, se pagarán los Gastos Generales asociados al mayor plazo aprobado por la I.T.O., valor que se determinará de común acuerdo entre las partes, tomandocomo base el detalle de Gastos Generales presentado por el Contratista en su Oferta,cuyo valor promedio diario en ningún caso será mayor al que resulta de la división

    entre el valor total de los Gastos Generales de la Oferta y el plazo original delcontrato. La parte proporcional de Gastos Generales que eventualmente hubiesensido aprobados según lo establecido en el Artículo N° 26.1 precedente, serándescontados de los Gastos Generales asociados al mayor plazo aprobados en virtudde lo establecido en el presente Artículo.

    En el caso de que las modificaciones de proyecto correspondan a disminuciones deobras, Metro S.A. podrá ordenar una disminución de plazo y una disminución deGastos Generales asociados, lo que se determinará de común acuerdo entre las partes, siguiendo el mismo procedimiento que para los aumentos de plazo.

    Las solicitudes de revisión de plazo deberán ser presentadas por el Contratistadentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la fecha de ocurrida lamodificación del proyecto, circunstancia u Orden de Cambio correspondiente.Transcurrido este lapso, se entenderá que estas modificaciones de proyecto noalteran el plazo contractual.

    26.3 Aditivos de Contratos

    Todo reclamo u obra extraordinaria propiamente tal, una vez sancionado por laI.T.O. y logrado pleno acuerdo entre ésta y el Contratista, según los procedimientos

    establecidos en el presente Artículo N° 26, deberán numerarse correlativamentecomo Obra Extraordinaria y formalizarse mediante la suscripción de una Orden deCambio, instrumento que podrá contener una o varias obras extraordinarias y deberáser sometido a la aprobación de la Gerencia Desarrollo de Proyectos.

    Las Ordenes de Cambio se emitirán por la I.T.O., previo cumplimiento de lodescrito en el párrafo anterior, a solicitud de Metro S.A. y/o el Contratista.

    La Orden de Cambio una vez aprobada por METRO S.A. deberá numerarsecorrelativamente y constituirá un convenio con validez contractual. La suscripciónde este instrumento no obligará al Contratista a entregar garantías de fiel

    cumplimiento.

    Cada vez que el monto acumulado de los aumentos o disminuciones formalizadosmediante Ordenes de Cambio supere el 5% (cinco por ciento) del valor del ContratoOriginal, la o las Ordenes de Cambio pertinentes darán origen a una Modificacióndel Contrato suscrito entre las partes. Esta Modificación de Contrato se regularizaráa través de un Aditivo al Contrato, en el cual se establecerán las cláusulas que seagregan o se modifican del contrato vigente.

  • 8/19/2019 BA Pilas Pique Catedral

    28/69

      BAD. 

    Bases Administrativas Pilas Pique Catedral L3 PL3-00-0822-BAD-000-CN-00001 

    27

    El Aditivo de Cierre, junto con fijar las cantidades de obra finales, resolverá lassolicitudes pendientes de aumento de plazos, de ajuste al precio del Contrato y losreclamos no resueltos. Este documento deberá suscribirse dentro del plazo de 60(sesenta) días corridos, contados a partir de la fecha de término de las obrasconsignada en el Acta de Recepción Provisoria. Los pagos que procedieren, seránincorporados en el Estado de Pago Final.

    26.4 Reclamos del Contratista

    Si el Contratista estimare que algún hecho, circunstancia u orden de cambio le daderecho al cobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnización o unaampliación de plazos, lo solicitará a la I.T.O. dentro de los 15 (quince) días corridossiguientes a la ocurrencia de dicho hecho, circunstancia u orden de cambio; pasadodicho plazo el Contratista no podrá invocar cobro alguno al respecto.

    La I.T.O. dispondrá de 15 (quince) días corridos a contar de la recepción de lasolicitud para responder por escrito dicha presentación al Contratista. Si la decisiónde la I.T.O. sobre su solicitud no le satisface, podrá presentar el reclamo alIngeniero de Proyecto, en el plazo de 10 (diez) días corridos contados desde la fechade la notificación de aquella decisión por parte de la I.T.O. En caso contrario, seconsiderará que ha renunciado a reclamar y que ha aceptado la decisión de la I.T.O.

    En esta misma oportunidad o en el plazo que la I.T.O. le otorgue, entregará toda lainformación necesaria para que ésta conozca de manera completa y definitiva losfundamentos y alcances del reclamo. Deberá indicar las disposiciones contractualesen que se apoya, las circunstancias precisas que lo originan y acompañará ladocumentación que acredite la veracidad y magnitud de lo reclamado.

    El Contratista no podrá negar la entrega de los antecedentes adicionales que laI.T.O. requiera para su análisis, estudio y resolución. Esta negativa de parte delContratista dejará nulo el reclamo.

    El hecho que la I.T.O. no resuelva de inmediato un reclamo, no implicará suaceptación. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Contratistaenviará a la I.T.O. un informe diario de los recursos usados en las obras por las queestá reclamando, salvo que, por las características del reclamo, la I.T.O. lo libere deesta obligación. Asimismo, el Contratista informará mensualmente a la I.T.O. sobrelos reclamos que estén pendientes de resolución. Si en este informe no incluye algún

    reclamo, significará que ha renunciado a él.

    27.  Multas

    Las faltas e incumplimientos del Contratista de sus obligaciones y responsabilidadescontractuales, serán multadas de acuerdo con lo que se defina en esta cláusula.

    La valorización de las multas, en el caso que sean referidas a un porcentaje sobre el monto

  • 8/19/2019 BA Pilas Pique Catedral

    29/69

      BAD. 

    Bases Administrativas Pilas Pique Catedral L3 PL3-00-0822-BAD-000-CN-00001 

    28

    del Contrato, se hará sobre el valor neto sin incluir I.V.A. Para las multas definidas comoun valor fijo de Unidades de Fomento, estas corresponderán a montos sin I.V.A. En cadacaso, estas multas se pagarán en pesos de acuerdo al valor de la Unidad de Fomentovigente al día del pago efectivo.

    El valor total acumulado de las multas no podrá exceder del 15% (quince por ciento) del

    valor contratado, incluidas sus modificaciones. Si esto ocurre, Metro S.A. podrá ponerTérmino Anticipado al Contrato conforme a lo establecido en el Art. Nº 37 de las presentes Bases Administrativas.

    - Multa por incumplimiento de las órdenes de la I.T.O.

    El Contratista deberá acatar las órdenes de la I.T.O. y dar cumplimiento cabal yoportuno a las Disposiciones Técnicas y Administrativas del contrato. Si el Contratistano acatara las órdenes de la I.T.O. o no diere cumplimiento a alguna de susobligaciones, la I.T.O. le aplicará una multa diaria de 5 (cinco) Unidades de Fomento, por cada incumplimiento y a partir del primer día de incumplimiento y hasta que éstehaya sido corregido a satisfacción de la Inspección.

    - Multa por atraso en la entrega de obra.

    En caso que el Contratista no entregue la obra totalmente terminada en el día fijado para su terminación, se le aplicará una multa diaria del 3 (tres) por mil, sobre el montodel contrato original y sus modificaciones (aumentos, disminuciones y obrasextraordinarias) vigentes al momento en que se aplique la multa.

    -  Multa por atraso en la entrega de un Hito

    En caso de que el Contratista incurra en atraso en la entrega de un Hito definido en losdocumentos del contrato, se le aplicará una multa diaria de 100 (cien) Unidades deFomento.

    Los Hitos tienen por objeto permitir a METRO S.A. contar con controles intermediosde avance de las obras y/o establecer fechas intermedias de entrega de sectores de obraa otros contratistas, por lo que su incumplimiento podría atrasar dichos contratos. Siesto no ocurriera, vale decir, si el atraso del Contratista en el cumplimiento de un Hitono tuviera consecuencias en otros contratos, la multa correspondiente podrá serdevuelta, siempre y cuando el Contratista encargado de la ejecución de las obras civilescumpla con el plazo final de la obra.

    - Multa por Falta de Supervisión de parte del Contratista.

    Por cada día de incumplimiento, en que el Contratista no cuente en terreno de personalde supervisión adecuado en número y calidad a las necesidades de las faenas, seaplicará una multa de 5 (cinco) Unidades de Fomento.

  • 8/19/2019 BA Pilas Pique Catedral

    30/69

      BAD. 

    Bases Administrativas Pilas Pique Catedral L3 PL3-00-0822-BAD-000-CN-00001 

    29

    - Multa por atraso en implementar las medidas de seguridad.

    Por cada día de incumplimiento en implementar las medidas de seguridad de acuerdo alo establecido en el Art. N° 30 de las presentes Bases Administrativas, se le aplicaráuna multa diaria de 5 (cinco) Unidades de Fomento.

    - Multa por atraso en la entrega de Pólizas de Seguros.

    En caso que el Contratista incurra en atraso en la entrega de los certificados emitidos por la Compañía de Seguros y/o atraso en la entrega de las Pólizas de Seguros, se leaplicará una multa diaria de 2 (dos) Unidades de Fomento, por cada día en que seexceda el plazo establecido.

    Metro S.A. conforme a lo establecido en las Bases de Licitación, se encuentra facultado para cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y causales expresados, lo quehará administrativamente, sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa.

    Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A.,además, para hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o biendescontarlas de cualquier otra suma que adeudare al Contratista, por cualquier motivo oconcepto. Podrá asimismo, a su sólo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pagode dichas multas, no autorizar nuevos estados de pago, cobrar la boleta de garantía defiel cumplimiento del contrato o ejercer cualquier otro derecho que legal ocontractualmente le corresponda.

    En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantía, el Contratista deberáreemplazarla, dentro de los 10 días corridos siguientes, por otra del mismo monto y

    condiciones que la original. La no constitución oportuna de la garantía de reemplazo,facultará a Metro S.A. a poner término anticipado al contrato.

    Sólo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantía cobrada, elexcedente será devuelto por Metro S.A. al Contratista una vez recibida a su enteraconformidad la nueva garantía y en la medida que no concurran otras causales para sucobro.

    En el caso de consorcios, Metro S.A. podrá aplicar y hacer efectivas las multas en lostérminos antes señalados, respecto de cualquiera de sus integrantes, a su sola elección ysin expresión de causa.

    28.  Plazo de Construcción

    El plazo para la ejecución total del presente contrato será de 195 (ciento noventa y cinco)días corridos a partir del día siguiente a la fecha de la entrega de terreno, la que se estimase realizará de acuerdo a lo indicado en el cronograma de la Licitación.

  • 8/19/2019 BA Pilas Pique Catedral

    31/69

      BAD. 

    Bases Administrativas Pilas Pique Catedral L3 PL3-00-0822-BAD-000-CN-00001 

    30

    Dentro de este plazo, el Contratista deberá desarrollar la totalidad de las obras definidasen los planos y especificaciones técnicas y cumplir con el Hito que se indica acontinuación, medido en días corridos a partir del día siguiente a la fecha de entrega deterreno.

    - Hito 1 : Instalación de Faenas : 10 días corridos.

    - Hito 2 : Inicio ejecución de pilas : 30 días corridos.- Hito 3 : Término de 21 pilas : 75 días corridos.- Hito 4 : Término de 42 pilas : 120 días corridos.- Hito 5 : Término del total de pilas : 170 días corridos.- Hito 6 : Desmovilización : 195 días corridos.

    Los sectores se encuentran definidos en los Antecedentes Técnicos adjuntos a estas Bases.

    29.  Instalación de Faenas

    Las instalaciones de faenas y oficinas del frente de trabajo del Contratista, deberánubicarse al interior de las áreas proporcionadas por Metro S.A. para la instalación deoficinas, comedores, duchas, casinos, bodegas, oficinas para el uso de la ITO, entre otros.El costo de la habilitación de recintos, servicio de vigilancia y todos los consumos que suuso origine, serán de cargo del Contratista. Si el contratista estima que el área entregadaes insuficiente podrá arrendar a su costo el área que requiera.

    Al término de las obras, el Contratista deberá retirar todas las instalaciones, empalmes yla señalización implementada en los frentes de trabajo, dejando, tanto el espacio público

    como las áreas proporcionadas por Metro S.A., totalmente restituidas a las condicionesoriginales del lugar.

    30. 

    Medidas de Seguridad

    El Contratista deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista enel artículo 184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentariasrelativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, enespecial las previstas en la Ley Nº 16.744 y el artículo 3º del D.S. Nº 594, de 1999, delMinisterio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento de este contrato.

    Asimismo, el Contratista deberá cumplir con el Reglamento para Empresas Contratistasde Metro S.A., (Anexado a las presentes Bases Administrativas) para evitar accidentes desu propio personal o de Metro S.A y/o pérdidas de materiales. Además, deberá cumplircon las recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el experto en Prevenciónde Riesgos de Metro S.A. y el Administrador del Contrato, respecto de los trabajos que serealicen.

    Metro S.A. podrá vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas – 

  • 8/19/2019 BA Pilas Pique Catedral

    32/69

      BAD. 

    Bases Administrativas Pilas Pique Catedral L3 PL3-00-0822-BAD-000-CN-00001 

    31

    incluida la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si procediere – mediante un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadoresinvolucrados.

    El Prevencionista y Encargado de Medioambiente del Contratista, deberá emplear todo eltiempo que sea necesario en función de los riesgos asociados al contrato y el número de

    trabajadores del contratista, el que destinará principalmente a verificar el cumplimientodel Programa de Prevención de Riesgos e informar de los avances de éste a Metro S.A.,en cada ocasión que visite alguno de los centros de trabajo.

    Todo el personal participante en las obras debe asistir a una Charla de Inducción,impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La realización de esta Charla deInducción por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad que tiene el Contratistade realizar a diario las Charlas Operacionales u otras actividades a cargo del IngenieroAdministrador del Contrato, los Supervisores de Terreno y/o el Experto Profesional enPrevención, para el control de los riesgos.

    El Administrador del Contrato o quien éste designe, además del personal deAdministración de Riesgos de Metro S.A., estarán facultados para suspender la ejecucióndel trabajo, cuando no se respeten las Normas de Prevención de Riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las personas o las instalaciones.

    La suspensión por incumplimiento de las Normas de Prevención de Riesgos y SeguridadIndustrial, no da derecho a reclamo y no significará un aumento en los plazos parciales nien el plazo final del Contrato, ni pago de indemnización de ninguna índole a favor delContratista.

    El Contratista estará obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde sedesempeñe su personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en ellugar.

    31.  Responsabilidad del Contratista

    El Contratista será el único responsable en todo momento de la buena ejecución de lostrabajos que se le encarguen, de la seguridad en los frentes de trabajo y de la estrictaobservancia de los procedimientos constructivos, debiendo cumplir fielmente lasespecificaciones técnicas y planos del Proyecto y las instrucciones que le imparta la ITO o

    el Jefe de Tramo. Será responsable además, de acuerdo a las normas generales de DerechoCivil, por todos los perjuicios que se deriven de la ejecución del contrato, ya sea en lasobras propiamente tales, como también en las construcciones vecinas, servicios públicosy/o privados y otros.

    Sin perjuicio de las demás responsabilidades que emanan del presente contrato, elContratista será responsable y estará obligado, a reparar, subsanar, compensar,indemnizar, efectuar toda acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debidoa daños, perjuicios, lesiones de muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras

  • 8/19/2019 BA Pilas Pique Catedral

    33/69

      BAD. 

    Bases Administrativas Pilas Pique Catedral L3 PL3-00-0822-BAD-000-CN-00001 

    32

     personas o cosas y a las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivode la ejecución del Contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de suresponsabilidad, de su personal y de sus subcontratistas.

    El Contratista se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligacionestributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el Contrato.

    En el caso de consorcios, esta responsabilidad se podrá hacer efectiva respecto decualquiera de sus integrantes.

    32. 

    Dirección de los Trabajos por el Contratista

    El Contratista deberá designar un Profesional Responsable  de los trabajos (IngenieroAdministrador del Contrato), el que deberá ser un Ingeniero Civil o Constructor Civil con8 o 10 (ocho o diez) años respectivamente de experiencia en dirección y coordinación decontratos de obras civiles. Este profesional realizará además las funciones de Jefe Generalde Terreno.

    El Ingeniero Administrador del Contrato deberá estar presente en lugar de ejecución de lasfaenas siempre que se estén realizando trabajos. La inasistencia de este profesionaldurante la ejecución de las faenas, será sancionada con la Multa por Falta de Supervisiónde parte del Contratista, establecida en el Art. Nº 27 de las presentes BasesAdministrativas.

    Además, deberá designar los profesionales y/o técnicos que desempeñarán los siguientescargos:

    -  Supervisores de Terreno. Deberán ser Constructor Civil o Técnico calificado con 5(cinco) y 10 (diez) años de experiencia respectivamente en obras de similarescaracterísticas técnicas.

    -  Experto Profesional en Prevención de Riesgo y Medioambiente. Deberá considerarun (1) Experto Profesional en Prevención como asesor destinado en obra, al que se leexigirá acreditar a lo menos 8 (ocho) años de experiencia y certificación Servicio deSalud, y que haya supervisado en terreno obras de similares características y además,debe tener experiencia en el manejo de problemáticas ambientales y resolución de éstasen obras y con conocimientos sobre la legislación ambiental y sus formas de

    cumplimiento, el cual debe atender el aspecto seguridad, desde el momento en que seinicien los trabajos materia de la presente licitación y mientras se estén ejecutando.

    -  Topógrafo. Deberá considerar un Topógrafo el que deberá acreditar 5 (cinco) años deexperiencia en obras de similares características técnicas.

    Adicionalmente a lo antes señalado, el Contratista que se adjudique los trabajos materiade la presente licitación, deberá disponer durante todo el período que duren las obras, de

  • 8/19/2019 BA Pilas Pique Catedral

    34/69

      BAD. 

    Bases Administrativas Pilas Pique Catedral L3 PL3-00-0822-BAD-000-CN-00001 

    33

    los profesionales y técnicos en cantidad y calidad tal, que aseguren el buen desarrollo delProyecto que se construye.

    Si durante el desarrollo de los trabajos la ITO considera que alguno de sus componentesno se ajusta a los requerimientos de la obra, podrá a su sola decisión, solicitar sureemplazo, sin que ello signifique mayores costos para Metro S.A.

    33. 

    Inspección Técnica de las Obras

    La Gerencia Línea 3 podrá designar un profesional o grupo de profesionales, ya sea de su planta permanente o asesores externos contratados específicamente para esta obra, queservirá(n) de nexo entre ella y el Contratista, y que actuará(n) como Inspección Técnica deObras (I.T.O.) de los trabajos materia de estas Bases, estando, por lo tanto, facultada paraevaluar y certificar el avance de los mismos o la calidad de su ejecución, y establecerá losestándares de calidad.

    El Contratista ejecutará y mantendrá las obras de acuerdo con los términos del contrato asatisfacción de la I.T.O. y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones de ésta sobrecualquier materia, que aunque no sea mencionada en el contrato esté relacionada con lasobras.

    Libro de Obra.

    Todas las comunicaciones entre el Contratista y la I.T.O. serán efectuadas por escrito, a través delLibro de Obra Digital, cuyo software será proporcionado por