Ciudad Guayana, Septiembre de 2017 Pág.: 1 /80

A las Empresas ParticipantesCiudad.

CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.

PLIEGO DE CONDICIONES

CONCURSO ABIERTO BAJO EL MECANISMO DE ACTO ÚNICOCON APERTURA Y CALIFICACIÓN SIMULTANEA

N° PO-291-3140-PM332/17-17-CACS

GERENCIA DE PROCURA

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES

“REPARACIÓN ESTRUCTURAL DEL VOLTEADOR DE VAGONES VV-8000 DE CVGFERROMINERA ORINOCO, C.A.”

Pág.: 2 / 55

Pág.: 2 / 80

INVITACIÓN Y CRONOGRAMA DE EVENTOS

CVG Ferrominera Orinoco, C.A., le invita a presentar su OFERTA para la contratacióndel proceso de CONCURSO ABIERTO BAJO EL MECANISMO DE ACTO ÚNICO CONCALIFICACIÓN Y APERTURA SIMULTANEA, referido a la “REPARACIÓNESTRUCTURAL DEL VOLTEADOR DE VAGONES VV-8000 DE CVG FERROMINERAORINOCO, C.A.”.

Descripción del Evento Fecha, Hora y Lugar de Realización de losEventos

Acto Público Con Calificación YApertura Simultanea

Lugar: SALA DE REUNIONES DE LA COMISIÓNPERMANENTE DE CONTRATACIONES, UBICADA ENLA CASA C-38, CAMPO C DE CVG FERROMINERAORINOCO, C.A., PUERTO ORDAZ, ESTADOBOLÍVAR.

Fecha: 26/10/2017

Inicio del Acto de Recepción de Documentos yOfertas: Hora: 09:00 AM

Pág.: 3 / 55

Pág.: 3 / 80

INDICEPÁG.

I.- DEFINICIONES……………………………………………………………………………………………………………………. 04

II.- INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN……………………………………………….. 05

III.- CONDICIONES PARA PARTICIPAR

1. OBJETO………………………………………………………………………………………………………………….. 07

2. ALCANCE……………………………………………………………………………………………………………….. 07

3. MONTO DEL PRESUPUESTO BASE………………………………………………………………………………... 08

4. CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS……………………………….. 08

5. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA……………………………………………………………………………………. 08

6. PERIODO DE CONSULTAS Y ACLARATORIAS…………………………………………………………………….. 13

7. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y OFERTAS…………………………………………………………………….. 13

IV.- CALIFICACIÓN DE EMPRESAS…………………………………………………………………………………………………. 14

V.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

A. CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS……………………………………………………………….. 18

B. CALIFICACIÓN ECONÓMICA DE LAS OFERTAS………………………………………………………….. 18

VI.- OTORGAMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN……………………………………………………… 19

VII.- GARANTÍAS Y FIANZAS REQUERIDAS………………………………………………………………………………………. 19

VIII.- CONDICIÓN DE PAGO…………………………………………………………………………………………………………... 20

IX.- FACTURAS O RECIBOS………………………………………………………………………………………………………….. 21

X.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES – DETALLADAS…………………………………………………………... 21

XI.- CÓMPUTOS MÉTRICOS…………………………………………………………………………………………………………. 38

XII.- ANEXOS:

A.- MODELO DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD………………………………………………………….. 40

B.- MODELO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA ... 41

C.- MODELO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE APERTURA DE OFERTAS ……………………………. 42

D.- MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA …………………….. 43

E.- DECLARACIÓN JURADA DE CONTRATACIÓN DE SOLO ASOCIADOS ………………………………. 44

F.- MODELO DE DOCUMENTO CONSORCIAL……………………………………………………………….. 45

G.- MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA COMPROMETERSE A CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL……………………………………………………………..

46

H.- MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA…………………………………………………. 47

I.- MODELO DE FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO ………………………………………………………... 48

J.- MODELO DE FIANZA LABORAL …………………………………………………………………………….. 49

K.- MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO ………………………………………………………………………. 50

L.- LISTADO DE EMPRESAS ASEGURADORAS PARA LA EMISIÓN DE LAS FIANZAS……………………………………………………………………………………………………………..

51

M.- MODELO DE CONTRATO PRINCIPAL …………... ………………………………………………………. 52

Pág.: 4 / 55

Pág.: 4 / 80

I.- DEFINICIONES.

PARTICIPANTE(S): significa cualquier persona natural o jurídica, o conjunto de ellasindependientemente de su forma de organización, que haya adquirido el Pliego deCondiciones para participar en el Concurso Abierto objeto de este documento.

CONTRATO: es el instrumento jurídico que regula la ejecución de la OBRA, incluido enel Pedido de Compras.

LA CONTRATISTA: significa la persona jurídica o la compañía, independientemente desu forma de organización, que deberá ejecutar la OBRA objeto del CONTRATO una vezadjudicado, sin que medie relación de dependencia.

FERROMINERA: significa CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.

OFERTA(S): significa aquella propuesta que ha sido presentada por una personanatural o jurídica, cumpliendo con los recaudos exigidos para ejecutar la OBRA objetode este Concurso Abierto.

OFERENTE(S): significa la persona natural o jurídica, o conjunto de ellasindependientemente de su forma de organización que ha presentado una carta demanifestación de voluntad de participar y una OFERTA, para el Concurso Abiertoobjeto de este documento.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: El OFERENTE presentará con su OFERTA uncronograma de ejecución de la OBRA indicando los tiempos y culminación.

EQUIPOS: significan todos los equipos a ser suministrados por LA CONTRATISTAcomo parte del alcance de la OBRA o aquellos que producto de la evaluación técnica yrecomendaciones de FERROMINERA requieran su reemplazo previa solicitud.

OBRA: se refiere a todas las actividades objeto del CONTRATO, a ejecutar por LACONTRATISTA, de acuerdo a las especificaciones técnicas del Pliego de Condiciones.

SUPERVISOR: significa el representante de FERROMINERA designado para ejercerel control fiscalización y aprobación de la OBRA que realice LA CONTRATISTA.

Pág.: 5 / 55

Pág.: 5 / 80

II.- INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

Introducción

Las reglas, condiciones y criterios de evaluación, contenidos en el presente Pliego deCondiciones, constituyen el mecanismo para la contratación objeto de esta modalidad decontratación por Concurso Abierto, que se deriven por gastos de funcionamiento o deinversión requeridos por FERROMINERA.

Llamado al Proceso de Contratación

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley deContrataciones Públicas, FERROMINERA, hace del conocimiento a las Cooperativas,PyMIS, Empresas o Consorcio de Empresas legalmente constituidas, que ha decididoiniciar el presente proceso de Concurso Abierto, a fin de seleccionar el OFERENTE quecumplirá con la ejecución de la OBRA.

Jurisdicción Competente

Por el sólo hecho de presentarse al llamado de contratación, realizado porFERROMINERA se entenderá que el PARTICIPANTE, hace expreso reconocimiento ymanifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales del Estado Bolívar de laRepública Bolivariana de Venezuela.

Responsabilidad del Participante

Es responsabilidad del PARTICIPANTE examinar todas las instrucciones, formularios,modelos, anexos, términos y especificaciones contenidos en el presente Pliego deCondiciones. La falta de presentación de toda la información o documentación requeridaen el mismo, podrá constituir causal de rechazo de la OFERTA.

Computo de Plazos

Los plazos establecidos en este Pliego de Condiciones, se computan según lo dispuestoen el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.

De todos los actos que se realicen con ocasión de este proceso, que no se lleven a caboen la fecha programada, FERROMINERA tendrá la potestad de prorrogar los lapsosinicialmente previstos.

Pág.: 6 / 55

Pág.: 6 / 80

Invitaciones y Notificaciones

Las invitaciones a que hubiere lugar, se realizarán en forma electrónica en las páginasWEB de FERROMINERA y del Servicio Nacional de Contrataciones, según lo dispuesto enel Articulo 8 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.Asimismo, toda notificación que realice FERROMINERA con respecto a la Contratación,se llevará a cabo en forma electrónica se publicará en la página WEB de FERROMINERA.

Modificaciones al Pliego de Condiciones

La(s) enmienda(s) que se emita(n) formará(n) parte del Pliego de Condiciones ydeberá(n) ser notificadas, por escrito vía correo electrónico, a todos losPARTICIPANTES que hayan adquirido el derecho de ofertar.

Cuando se hubiese(n) emitido enmienda(s) al Pliego de Condiciones y para dar mástiempo a los PARTICIPANTES para preparar sus OFERTAS con motivo de dicha(s)enmienda(s), FERROMINERA podrá, a su discreción, prorrogar la fecha límite depresentación de documentos y OFERTAS.

Terminación del procedimiento de Contratación

FERROMINERA podrá dar por terminado el procedimiento de contratación (Artículo 107del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas). Dichaterminación será notificada a través de los mismos medios utilizados para el llamado.

Prórrogas

Cualquier PARTICIPANTE podrá solicitar por escrito, prórroga para la entrega dedocumentos y ofertas, la cual debe estar debidamente justificada y ser solicitada conanticipación de al menos dos (02) días hábiles antes de la entrega de las OFERTAS y serápotestad de FERROMINERA la aceptación o no de dicha solicitud.

Visitas Técnicas

El PARTICIPANTE deberá asistir a la Visita Técnica informativa para la contrataciónrespectiva, en el día, fecha, hora y lugar señalados en el presente Pliego de Condiciones.Para la misma es indispensable portar los Equipos de Protección de Seguridad Personal.

En las visitas técnicas no se podrá hacer modificaciones al Pliego de Condiciones,cualquier duda con respecto a los aspectos técnicos de la contratación, debe sersolicitada por escrito a la Comisión Permanente de Contrataciones de FERROMINERA.

Variaciones de precios

Todas las variaciones de precios que afecten el valor de los bienes y serviciossuministrados u obra contratada, debidamente aprobadas por el Contratante, se

Pág.: 7 / 55

Pág.: 7 / 80

reconocerán y pagarán a LA CONTRATISTA de acuerdo a los mecanismos establecidosen el CONTRATO, aplicables según su naturaleza y fines, entre los cuales se señalan elcalculado con base en las variaciones de índices incluidos en fórmulas escalatorias o el decomprobación directa.

FERROMINERA, podrá decidir el mecanismo de Ajuste de Costos al cual se adaptarápara los incrementos de la OBRA correspondientes, conforme a los mecanismosestablecidos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.

Penalidades

Si LA CONTRATISTA no inicia o termina la ejecución de la OBRA en el plazo estipuladoen el CONTRATO, incluidas las prórrogas si las hubiere, pagará al órgano o entecontratante, sin necesidad de requerimiento alguno, una cantidad equivalente al uno porciento (1%) pendiente por entregar del CONTRATO por cada día continuo de retraso enla terminación de la OBRA.

Cuando las penalidades superen el quince por ciento (15%) del monto del CONTRATO, serescindirá unilateralmente, con la simple notificación a LA CONTRATISTA, y seejecutarán las garantías correspondientes.

III.- CONDICIONES PARA PARTICIPAR.

1.- OBJETO:

Contratar la “REPARACIÓN ESTRUCTURAL DEL VOLTEADOR DE VAGONES VV-8000DE CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.”, el cual se regirá de acuerdo a los términosy condiciones establecidos en las Especificaciones Técnicas y Generales del Pliego deCondiciones, en el CONTRATO, en el Pedido de Compras y la OFERTA de LACONTRATISTA que ejecutará la OBRA.

2.- ALCANCE:

El alcance de los trabajos objeto de estas especificaciones técnicas incluye el suministrode equipos, herramientas, materiales y mano de obra en cantidad y calidad suficientepara realizar la reparación estructural y sustitución de elementos mecánicos e hidráulicosen el volteador de vagones, tales como el mecanismo y cilindros del ensamble retardadorde vagones, cilindros hidráulicos de la plataforma de pesaje, mantenimiento a losmanifold del circuito hidráulico de los ganchos de agarre y freno, rieles curvos de losanillos de entrada y salida, rieles de la plataforma de pesaje, cambio de planchas dedesgaste en la pared de choque, cambio de las planchas bases y de revestimientosdeflectoras en los anillos de entrada y salida, sand blasting y pintura al volteador devagones ubicado en el área de volteo y trituración primaria de la gerencia deProcesamiento de Mineral de Hierro.

Pág.: 8 / 55

Pág.: 8 / 80

3.- MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:

Conforme a lo establecido en el artículo 59 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza deLey de Contrataciones Públicas, el monto del presupuesto base (Costo anual) es deDOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOSBOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 250.712.600,00), incluyendo los tributos.

Es necesario destacar que este monto es meramente referencial, la desviaciónde las OFERTAS presentadas por los interesados no será un criterio excluyente.

4.- CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:

Todos los documentos solicitados deberán ser presentados en el orden indicado, dos (2)copias nítidas, perfectamente legible, debidamente identificadas, y encarpetadas.

FERROMINERA, se reserva el derecho de solicitar los originales de la documentaciónpara su verificación en caso que lo amerite.

LOS OFERENTES, están obligados a indicar la dirección del lugar dondeFERROMINERA, mediante correspondencia escrita le hará las notificaciones sobre esteproceso.

Así mismo, se reserva el derecho de efectuar el rechazo o descalificación, cuando tengaconocimiento de la falsedad de la información suministrada.

5.- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:

La documentación que se señala a continuación, deberá dirigirse a la ComisiónPermanente de Contrataciones, en tres (3) sobres cerrados, sellados, contentivosde carpetas separadas, e identificados así:

SOBRE N°1: DOCUMENTACIÓN DEL PARTICIPANTESOBRE N°1: DOCUMENTACIÓN DEL PARTICIPANTE El cual debe incluir lo siguiente:El cual debe incluir lo siguiente:

Carpeta No. 1: Aspectos LegalesCarpeta No. 2: Aspectos FinancierosCarpeta No.3: Aspectos Técnicos

Contenido Carpeta No. 1: DOCUMENTACIÓN LEGAL:

1. Constancia de Inscripción en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.).

2. Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Contratistas, vigente (articulo 47 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas).

Pág.: 9 / 55

Pág.: 9 / 80

3. Certificado de Calificación emitido por el Registro Nacional de Contratista artículo 48 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.

4. Certificado de Solvencia del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS)vigente, de conformidad con el decreto N° 8.921 con Rango Valor y Fuerza de Ley deReforma Parcial de la Ley del Seguro Social.

5. Solvencia Laboral, vigente, expedida por el Ministerio del Poder Popular para elProceso Social del Trabajo (Decreto Nº 4.248 que regula el otorgamiento, vigencia, controly revocatoria de la Solvencia Laboral de los patronos y patronas, incluidas lasAsociaciones Cooperativas que contraten con no asociados, con la finalidad de garantizarlos derechos humanos laborales de los trabajadores y trabajadoras).

6. Para el caso de las Cooperativas que tengan previsto ejecutar la OBRA sólo conpersonal asociado, deben presentar la Declaración Jurada de Contratación de SóloAsociados, identificada en este Pliego. Aquellas Cooperativas que consignen estadeclaración jurada, serán eximidas de presentar la Solvencia Laboral, en cumplimientodel Decreto Nº 4.248 Solvencia Laboral (Ver modelo ANEXO E).

7. Las empresas deberán presentar Copia del Acta Constitutiva, Estatutos, Registro deComercio y cualquier otro documento que compruebe la existencia jurídica de laempresa, su domicilio, integración de su capital, nacionalidad de sus socios y las personasautorizadas legalmente para comprometerla. De lo contrario se le rechazará sudocumentación.

8. Para participar en el procedimiento de contratación una persona debidamenteautorizada, deberá hacer entrega de una Carta de Manifestación de Voluntad. Si lapersona que consigna la Manifestación de Voluntad no es la persona que obliga a laempresa, deberá acompañar a la referida manifestación, una Carta de Autorización(ver modelo identificado como ANEXOS B). Este es un criterio excluyente en caso de nopresentarse.

9. En el caso de empresas en consorcio, deberán presentar copia del DocumentoConsorcial debidamente otorgado y autentificado, donde conste la participación de cadauna de las empresas y que se obligan solidariamente y mancomunadamente frente aFERROMINERA y a terceros; así como el nombre de la empresa que asumirá larepresentación legal (Ver modelo ANEXO C).

Abstenerse de participar aquellas empresas del sector privado que tenganvencida o no presenten la Solvencia del Instituto Venezolano del Seguro Social(IVSS), la Solvencia Laboral y el Certificado de Inscripción en el RegistroNacional de Contratistas, o que no estén inscritos en este último.

Las empresas del estado venezolano quedan exentas solamente de presentarel certificado de inscripción del Registro Nacional de Contratistas.

Pág.: 10 / 55

Pág.: 10 / 80

Contenido Carpeta No. 2: DOCUMENTACIÓN FINANCIERA:

2.1. Estado Financiero (Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas y Flujo deEfectivo) correspondientes a el ejercicio económico 2016 (expresados en moneda a valorconstante de acuerdo al Boletín de Aplicación BA VEN-NIF-2)

2.2 Estado Financiero (Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas y Flujo deEfectivo) correspondientes a el ejercicio económico 2015 (expresados en moneda a valorconstante y de acuerdo a los Indices de Precios al Consumidor (IPC) publicados por elBanco Central de Venezuela.

Los Estados Financieros deben cumplir con las siguientes características:

a. Estar elaborados y firmados por un Contador Público Colegiado independiente.b. Estar auditados por un Contador Público Colegiado independiente de la empresa

auditada (Auditor Externo), Incluyendo el dictamen de auditoría.

Esta información debe venir acompañada con el máximo de detalles o soportes posibles alos efectos de los análisis pertinentes.

2.3 Aquellas empresas que deseen participar en consorcio, deberán presentar los EstadosFinancieros de manera individual, y la evaluación financiera se realizará sobre esta mismabase.

La empresa que tenga participación accionaría en otra o tenga el control sobre ésta, ydesee participar de manera conjunta, en procedimientos de contratación deFERROMINERA, deberá consignar los Estados Financieros Consolidados visados a unamisma fecha de corte, elaborado por un Contador Público Colegiado. Debe incluirdictamen de auditoría y estar debidamente visado por el Colegio de Contadores Públicosde Venezuela.

2.4. Declaración de Impuesto Sobre la Renta año 2016.

2.4. Ultima declaración de Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

2.5. En caso de empresas Subsidiarias, presentar Carta Aval de la casa matriz.

Contenido Carpeta No. 3: ASPECTOS TÉCNICOS:

La empresa deberá suministrar información técnica, que permita evaluar todos losfactores considerados en la Matriz de Calificación Técnica de la Empresa (ver IVCALIFICACIÓN DE EMPRESAS) que se utilizará en este procedimiento, formando parte de

Pág.: 11 / 55

Pág.: 11 / 80

la Documentación Técnica de este Pliego.

En este proceso de Contratación es necesario que las empresas OFERENTES suministrenlos siguientes recaudos técnicos:

3.1. Experiencia: En la construcción de obras, montajes estructurales y montajeselectromecánicos en general; y evidencia de los montos de los contratos ejecutados.

3.2. Personal Técnico: Las empresas PARTICIPANTES a través de documentoscertificados, deberá demostrar la preparación del personal calificado así como la relaciónlaboral entre el personal y LA CONTRATISTA.

3.3. Disponibilidad de Infraestructuras y Equipos: Las empresas ofertantes,deberán consignar registro fotográfico en general de la infraestructura especificando suscaracterísticas y espacios disponibles; igualmente listado de los equipos necesarios parala ejecución de la OBRA.

Si alguna empresa o consorcio PARTICIPANTE dispusiera contratar a otra empresa encalidad de subcontratista, para que realice parcialmente algunas fases de los trabajos,debe adjuntar una carta de compromiso donde la referida subcontratista se comprometea ejecutar los trabajos que le está solicitando la empresa o consorcio PARTICIPANTE.Esto es indispensable para considerar el respaldo técnico correspondiente en ladocumentación que eventualmente pueda presentar la subcontratista para la aplicaciónen de los renglones de la matriz de evaluación.

Para facilitar la aplicación de la matriz de evaluación descrita anteriormente, lainformación indicada debe entregarse claramente identificada por los renglones que seseñalan, y deberá estar limitada a lo solicitado.

No obstante, en caso que alguna de las empresas PARTICIPANTES desee suministrarinformación adicional a la aquí especificada, porque estime que podría aportar beneficioal conocimiento general de la empresa o consorcio, podrá hacerlo en formacompletamente separada e identificando el referido documento como: “Informaciónadicional de interés general”.

Otra información que ilustre la capacidad técnica de la empresa (folletos,fotos, etc).

SOBRE No. 2: DOCUMENTACIÓN DE GARANTÍAS Y COMPROMISO SOCIAL, Debeincluir lo siguiente:

2.1. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

• Garantía de Mantenimiento de la Oferta:

Pág.: 12 / 55

Pág.: 12 / 80

De conformidad a lo establecido en los artículos 63, 64, 167 numerales 4 del Decretocon Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, las empresas debenpresentar una DECLARACIÓN JURADA ( ver ANEXO D) donde indique su compromisode mantener su OFERTA vigente hasta la firma del CONTRATO o una Fianza donde lamisma deberá estar debidamente notariada y emitida por un banco o compañía deseguros venezolano, o en su defecto Cheque de Gerencia, a nombre de CVGFERROMINERA ORINOCO, C.A., por un monto equivalente, al 1,5 % del monto total de laoferta, vigente por lo menos hasta la firma del CONTRATO o del Pedido de Compras.

Dicha fianza deberá incluir mención expresa, de que el fiador renuncia a los beneficiosque le acuerden los artículos 1.833, 1.834 y 1.836 del Código Civil y que se elige comodomicilio especial para todos los efectos del CONTRATO de fianza a Ciudad Guayana,estado Bolívar, con exclusión de cualquier otro. En el caso de que la fianza decontratación, sea otorgada por una empresa de seguros, ésta deberá estar incluida dentrode las indicadas en la lista anexa. (ver ANEXO D).

2.2. COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL:

De conformidad a lo establecido en el Art. 31 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza deLey de Contrataciones Públicas, en virtud del cual: todas las empresas PARTICIPANTESdeben cumplir obligatoriamente con un aporte social del 3 % del monto leído de suOFERTA sin IVA. Considerando lo anterior las empresas deberán:

Presentar obligatoriamente una Declaración Jurada del Compromiso deResponsabilidad Social. En el caso que el OFERENTE omitiera la documentación delcompromiso social o que presentándola incumpliera con el porcentaje mínimo exigido,será objeto de descalificación.”

En el caso que sea adjudicado el proceso, se informará a la Gerencia General deDesarrollo Endógeno y al administrador del CONTRATO colocado, a los fines de laasignación, inicio y ejecución del proyecto social determinado en base a la informaciónde las necesidades del entorno social del ente contratante antes del cierreadministrativo del CONTRATO (ver ANEXO G).

SOBRE No. 3 DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA, Debe incluir lo siguiente:

La OFERTA debe ser presentada debidamente sellada y firmada en cada una de suspáginas por el (los) representante(s) legal(es) de la empresa PARTICIPANTE, como seindica en el modelo de carta de presentación de oferta (ANEXO H), indicando en laprimera página el nombre, apellido y cédula de identidad del representante legal.

La OFERTA deberá presentarse desglosada, indicando:

Monto de la OBRA. Monto del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). Monto total de la OFERTA. Desglose del Valor Agregado Nacional (VAN).

Pág.: 13 / 55

Pág.: 13 / 80

Desglose del Costo Asociado al Salario (CAS) Análisis de Precios Unitarios. Desglose de los Gastos Administrativos. Las empresas deben indicar en su OFERTA que se obligan expresamente a

sostener sus OFERTAS hasta la firma del CONTRATO o pedido de compras(Artículo 64 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de ContratacionesPúblicas).

6.- PERIODO DE CONSULTAS Y ACLARATORIAS:

Desde el 11/10/2017 hasta el 16/10/2017Cualquier PARTICIPANTE que necesite alguna aclaratoria y otras comunicaciones conrelación al presente Pliego de Condiciones (Artículos 69 y 70 del Decreto con Rango,Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas), podrá solicitarla mediantecomunicación, por escrito, dirigida a FERROMINERA, GERENCIA DE PROCURA,DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES, UBICADO EN LA CASA C-38, CAMPO C DEFERROMINERA, PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLÍVAR. Con una anticipación de almenos dos (02) días hábiles antes de la fecha del acto público de recepción de ofertaso documentos.

7.- VISITA TÉCNICA: (REQUISITO EXCLUYENTE)

La Visita Técnica se efectuará el 17/10/2017 a las 09:30 AM, el sitio de concentración:Gerencia de Procesamiento de Mineral de Hierro, Área Industrial de FERROMINERA,Puerto Ordaz, Estado Bolívar.

Para mayor información relacionada con la visita técnica, contactar con Zacarias Reyeszacariasr@ferrominera.com; telf.: 0286-9303559.

La Visita Técnica es un requisito excluyente en este proceso de contratación.FERROMINERA, se reserva el derecho de suministrar, durante el lapso de la visitatécnica, información, datos o documentación técnica adicional referente a la ejecución dela OBRA. LA CONTRATISTA para acudir a la visita debe contar con todos losimplementos de seguridad requeridos (Botas, Casco, mascarillas, lentes, guantes, etc.),deberán ponerse en contacto con los responsables de dicha visita un día antes, paratramitar el pase al área industrial.

8.- RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y OFERTAS:

El Acto para la Recepción de los Documentos y Ofertas, se realizará el 26/10/2017, alas 09:30 a.m., en la SALA DE REUNIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DECONTRATACIONES, UBICADA EN LA CASA C-38, CAMPO C DE FERROMINERA, PUERTOORDAZ, ESTADO BOLÍVAR.

• El primer Acto de Recepción de Documentos consistirá en la entrega de la

Pág.: 14 / 55

Pág.: 14 / 80

manifestación de voluntad, la documentación y OFERTA(S) presentada por losPARTICIPANTES. Dicho acto finalizará con el anuncio que realizará la Secretariade la Comisión y no se recibirá ninguna otra documentación y OFERTA despuésde esto. Del Acto se suscribirá un Acta de Recepción de Documentos.

• Culminado el acto público de recepción de documentos, se procederáinmediatamente con el acto de apertura de documentos (Legal, Técnico yFinanciero), de acuerdo al Artículo 78 numeral 1 del Decreto número 1.399 conrango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.

• El mismo día se llevará a cabo el segundo Acto Público de Apertura de OFERTA(S),luego de notificar a los OFERENTES sobre el resultado, podrá(n) asistir si así lodesea(n), el Representante Legal de la Empresa calificada, o presentar una Cartade Autorización para asistir a dicho Acto.( ver ANEXO C)

Para mayor información comunicarse a través de los teléfonos: (0286)930.31.88, 930.30.72, 930.43.87 correo electrónico:rigobertoaa @ferrominera. gob.ve , rudmarm@ferrominera.com , norysa@ferrominera. gob.ve , página WEB: www.ferrominera.com o dirigirse a ladirección antes señalada.

IV.- CALIFICACIÓN DE EMPRESAS:

La Matriz de Calificación de Empresas resume las evaluaciones legal, técnica yfinanciera, realizadas por FERROMINERA.

Los aspectos: legales, técnicos y financieros, se evaluarán cada uno con base a cien(100) puntos y la suma ponderada de estos 3 aspectos, se evaluará, igualmente, conbase a cien (100) puntos (ver Matriz de Calificación de Empresas).

De la suma ponderada, se establece una puntuación mínima para calificar.

4.1. ANÁLISIS LEGAL: Consiste en el examen legal de la documentación presentadapor las empresas, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley de ContratacionesPúblicas y en el Pliego de Condiciones. Se evalúa: Cumple o No Cumple.

Este aspecto representa el diez por ciento (10%) de la matriz de calificación deempresas.

4.2. ANÁLISIS FINANCIERO: Se lleva a cabo utilizando el Sistema de EvaluaciónFinanciera de Empresas (SEFE), el cual se basa en determinar la capacidad real decontratación de cada empresa, en función de su patrimonio, partiendo del análisis delos Estados Financieros, que a su vez generan indicadores tales como: Solvencia yLiquidez, Capital de Trabajo, Rentabilidad de Activos, Rentabilidad Financiera,Endeudamiento y Rotación de Cuentas por Cobrar. A continuación se presentan los indicadores con la asignación del puntaje:

Pág.: 15 / 55

Pág.: 15 / 80

EMPRESASSOLVENCIA

Y LIQUIDEZ

CAPITAL DETRABAJO

ROA ROEENDEUDAMIENTO

ROTACIÓNCUENTAS POR

COBRAR

CAPACIDADDE

CONTRATAC.

PUNT.FINAL

CONDICIÓN

PTOS 0-20 0-15 0-5 0-5 0-20 0-15 0-20 0-100

El Análisis consiste en determinar la situación económica-financiera que presentan losEstados Financieros, consignados por las empresas. En éste se hace una revisión yanálisis de los Estados Financieros y Cálculo de los Índices Financieros a utilizar. Esteaspecto representa el treinta por ciento (30%) de la matriz de calificación de empresas.

4.3 ANÁLISIS TÉCNICO: En este aspecto que representa el sesenta por ciento (60%)de la matriz de calificación de empresas, se lleva a cabo una revisión de laDocumentación Técnica de la empresa, evaluando su trayectoria y capacidad enservicios similares. Para cada ítem se define un porcentaje, que dependerá de lamagnitud e importancia de los renglones indicados en la Matriz de Calificación Técnica de la Empresa, siendo el puntaje mínimo de aprobación setenta y cinco (75) puntos:

4.3.1 CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS EMPRESAS:

A.- INSTRUCCIONES PARA LA CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS EMPRESAS:

El propósito de este capítulo es informar los criterios de orden técnico que seránutilizados para la calificación de las empresas PARTICIPANTES en el presenteConcurso Abierto.

El proceso de calificación de las empresas PARTICIPANTES se llevará a cabo medianteuna evaluación definida por una ponderación que dependerá de la magnitud eimportancia de los aspectos indicados en la matriz de calificación técnica de laempresa.

1. Experiencia de contratación: sesenta (60) puntos.

1.1.- Experiencia en la construcción de obras, montajes estructurales y montajeselectromecánicos en general: treinta (30) puntos.

Contratos ejecutados ≥ 6…….…………………….…...30 Contratos ejecutados ≥ 4 y < 6……………………..…25 Contratos ejecutados ≥ 2 y < 4……………………..…20 Contratos ejecutados = 1……………………….……....10

1.2.- Monto de los contratos ejecutados: treinta (30) puntos.

• Monto Contratista > Monto establecido por FERROMINERA…………….…….30

Pág.: 16 / 55

Pág.: 16 / 80

• Monto Contratista < Monto establecido por FERROMINERA. Para este caso lospuntos se calculan con la siguiente ecuación:

PC= (PM * MC)/ME

Donde:PC = Puntos a obtener por LA CONTRATISTA.PM = Puntaje máximo, para este caso 30.MC = Monto del contrato presentado por LA CONTRATISTA.ME = Monto establecido por FERROMINERA como base para la evaluación, en este casoBs. 30.000.000,00

2. Personal técnico: quince (15) puntos.

01 Ingeniero Mecánico 301 Supervisor 306 Mecánicos Montadores 304 Soldadores 301 Técnico de Seguridad 3

3. Disponibilidad de infraestructura y equipos: veinticinco (25) puntos.

3.1.- Oficinas y Talleres: diez (10) puntos.

500 m2 de galpón 4Servicios con instalaciones eléctricas 350 m2 de deposito para resguardo deequipos y herramientas

3

3.2.- Equipos: quince (15) puntos.

01 Grúa de 25 ton 504 Máquina de Soldar Diesel 600 A 401 Compresores transportables de500 CFM

2

01 Camión 750 201 Camión 350 2

Otra información que ilustre la capacidad técnica de la empresa (folletos,fotos, etc).

Pág.: 17 / 55

Pág.: 17 / 80

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Tópicos de EvaluaciónPUNTAJE

MÁXIMO

1.- EXPERIENCIA DE CONTRATACIÓN 60

1.1.- Experiencia en la construcción de obras civiles,montajes estructurales y montajes electromecánicos engeneral.

30

1.2.- Monto de los contratos ejecutados 30

2.- PERSONAL TÉCNICO 153.- DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 25

3.1.- Oficinas y Talleres 10

3.2.- Equipos15

Total Puntaje 100

DE ACUERDO A LO PLANTEADO EN LA MATRIZ DE EVALUACIÓN, LAS EMPRESAS QUEOBTENGAN UNA PUNTUACIÓN IGUAL O MAYOR A SETENTA Y CINCO (75) PUNTOS,QUEDARÁN CALIFICADAS TÉCNICAMENTE PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCESO DECONTRATACIÓN.

La asignación y distribución de los puntos dentro de cada aspecto: legal, técnico yfinanciero, se realizará de acuerdo con lo establecido en la siguiente Matriz deCalificación de Empresas, de la cual se obtendrá el puntaje definitivo:

Pág.: 18 / 55

Pág.: 18 / 80

MATRIZ CONSOLIDADA DE CALIFICACIÓN DE EMPRESAS

FACTORES A EVALUAR PTS. EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4

Evaluación Legal:10

Cumple 100%

No Cumple 0%Evaluación Financiera:

30

Excelente ≥ 90 pts 100%

Muy Bueno 75-89 75%

Bueno 60-74 pts 50%

No Cumple < 60 pts 0%Evaluación Técnica: 60

Excelente ≥ 90 pts 100%

Bueno 75-89 pts 80%

No Cumple ≤ 74 pts 0%

TOTAL

Calificarán en esta matriz consolidada aquellas empresas que obtengan una sumatoriamayor o igual a setenta y tres (73) puntos de un total de cien (100) puntos posiblessiempre y cuando califiquen en el aspecto legal, financiero y técnico.

V.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS :

La evaluación técnica y económica de la OFERTA se realizará por separado.

Una vez realizada, se procederá a la evaluación conjunta de las mismas, para lo cual, seprocederá conforme a lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley deContrataciones Públicas.

Para la selección de OFERTAS cuyos precios no superen entre ellas, el cinco por ciento(5%) de la que resulte mejor evaluada, debe preferirse aquella que en los términosdefinidos en el Pliego de Condiciones cumpla con los siguientes:

En las contrataciones de OBRAS y de servicios, la OFERTA que sea presentada por unOFERENTE cuyo domicilio principal este en Venezuela, tenga mayor incorporación departes e insumos nacionales y mayor participación de recursos humanos nacionales,incluso en el nivel directivo. Una vez aplicado los criterios anteriores, si la evaluaciónarrojare dos o mas OFERTAS con resultados iguales se preferirá el OFERENTE que tengamayor participación nacional en su capital.

Pág.: 19 / 55

Pág.: 19 / 80

A.- CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS:

La Oferta Técnica se evaluará en función de las Especificaciones Técnicas presentadasen el Pliego de Condiciones, mediante la matriz de Evaluación Técnica de la Oferta (VERESPECIFICACIONES TÉCNICAS).

B.- CALIFICACIÓN ECONÓMICA DE LAS OFERTAS:

El análisis de las OFERTAS recibidas se efectuara considerando los siguientes aspectos,cuando aplique:

1. Comparación de precios.

2. Comparación de rendimientos.

3. Comparación de condiciones comerciales.

4. Calificación de la empresa según lo establecido en las condiciones de contratación.

5. Preferencia a empresa local o regional.

VI. OTORGAMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

De conformidad a lo establecido en el artículo 109 Del Decreto con Rango, Valor y Fuerzade Ley de Contrataciones Públicas, se otorgará la adjudicación total a la OFERTA queresulte con la primera opción al aplicar los criterios de evaluación y cumpla los requisitosestablecidos en el presente Pliego de Condiciones y que establezca en sus respectivasOFERTAS su Compromiso de Responsabilidad Social, según lo establecido en estePliego de Condiciones (Art. 31 del Decreto 6.708, correspondiente al Reglamento de laLey de Contrataciones Públicas, Gaceta Oficial 6.154 del19 de Noviembre de 2014).

PARA EL MOMENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN Y LA FIRMA DELCONTRATO; EL OFERENTE QUE RESULTE FAVORECIDO DEBE TENER VIGENTE:

• SOLVENCIA DEL SEGURO SOCIAL• SOLVENCIA LABORAL

DE IGUAL MANERA, DEBE ESTAR HABILITADO POR EL REGISTRO NACIONAL DECONTRATISTAS PARA CELEBRAR CONTRATOS CON EL ESTADO DE ACUERDO CON ELARTÍCULO 48 DEL DECRETO 1.399 CON RANGO VALOR Y FUERZA DE LEY DECONTRATACIONES PÚBLICAS.

VII. GARANTÍAS Y FIANZAS REQUERIDAS :

FIANZA DE ANTICIPO:

Pág.: 20 / 55

Pág.: 20 / 80

De conformidad a lo establecido en el artículo 122 del Decreto con Rango, Valor y Fuerzade Ley de Contrataciones Públicas, LA CONTRATISTA deberá presentar dentro de loscinco (05) días hábiles siguientes a la notificación de adjudicación, una fianza por el cienpor ciento (100%) del monto del anticipo otorgado por FERROMINERA, para garantizarsu completa devolución así como su correcto uso, la cual deberá estar vigente hasta eltotal reintegro del anticipo a FERROMINERA por parte de LA CONTRATISTA y el costode la misma se considera incluido en la OFERTA presentada por ésta. En caso de queculmine la ejecución definitiva de la OBRA y quedare un remanente de anticipo, éste sele descontará de las facturas pendientes por pagar a LA CONTRATISTA,independientemente del monto. (ANEXO K).

En los casos en que la garantía de anticipo no sea consignada en el lapso establecidopara la formalización del CONTRATO, se suscribirá el respectivo CONTRATO, dandoinicio al mismo, pudiendo LA CONTRATISTA consignar posteriormente la garantía deanticipo para que le sea otorgado.

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO:

LA CONTRATISTA deberá presentar dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a lanotificación de adjudicación, una fianza o garantía bancaria a satisfacción deFERROMINERA, equivalente al veinte por ciento (20%) del monto total del CONTRATOincluyendo los tributos (Art. 123 Del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley deContrataciones Públicas), para garantizar el fiel cumplimiento de acuerdo con lasobligaciones estipuladas en los documentos del CONTRATO como la buena, debida,completa y oportuna ejecución del CONTRATO, conforme a lo dispuesto en este Pliego deCondiciones (ver modelo ANEXO I).

En caso de existir cambios que incrementen el monto del CONTRATO, LACONTRATISTA deberá tramitar ante la Compañía de Seguros y/o Institución Bancaria, losanexos correspondientes que modifiquen el monto establecido originalmente en la Fianzade Fiel Cumplimiento.

Esta fianza deberá estar vigente desde la fecha de suscripción del CONTRATO hasta lafirma del Acta de Terminación de la OBRA.

En caso de no constituir una fianza de Fiel Cumplimiento, LA CONTRATISTA podrásolicitar a FERROMINERA, previo a la firma del CONTRATO, efectuar la retención deldiez (10%) sobre los pagos que realice, de conformidad a lo establecido en el articulo 123del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.

FIANZA LABORAL:

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales, LA CONTRATISTAdeberá presentar dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la notificación deadjudicación, una fianza Laboral a satisfacción de FERROMINERA, equivalente al diez

Pág.: 21 / 55

Pág.: 21 / 80

por ciento (10%) del costo de la mano de obra, incluida en la estructura de costo de suOFERTA. (Ver modelo ANEXO J).

En caso de no constituir la fianza, el órgano o ente contratante, establecerá la retencióndel cinco por ciento (5%) sobre los pagos que se realice, cuyo monto total retenido seráreintegrado al momento de la recepción definitiva de la OBRA.

Todas las fianzas que LA CONTRATISTA debe presentar a satisfacción de CVGFERROMINERA ORINOCO, C.A. deben ser otorgadas por una Empresa deSeguros indicadas en el listado determinado en el (ANEXO L), las cuales estánaprobadas por la Gerencia de Finanzas de FERROMINERA.

Para todos los efectos de la Garantía de Mantenimiento de la OFERTA y lasFianzas (Fiel Cumplimiento, Laboral y Anticipo), las partes deben someterse ala jurisdicción de los Tribunales de Ciudad Guayana, Estado Bolívar.

VIII. CONDICIÓN DE PAGO:

• OTORGAMIENTO DE ANTICIPO:

FERROMINERA otorgará un anticipo del veinticinco por ciento (25%) del monto delCONTRATO y procederá a su pago, previa consignación por parte de LA CONTRATISTAde la garantía por el cien por ciento (100%) del monto otorgado como anticipo.

• FORMA DE PAGO:

El pago de las facturas se efectuará en un plazo de cuarenta y cinco (45) días, contados apartir de su recepción en la oficina de Cuentas por Pagar, adscrita al Departamento deCuentas por Pagar de la Gerencia de Administración, ubicada en el Edificio AdministrativoII (parte externa lado puerta principal), de lunes a jueves, en el horario comprendido de8:30 a.m. a 11:30 a.m., las cuales deberán estar debidamente aprobadas por la Gerenciade Procesamiento de Mineral de Hierro.

IX. FACTURAS:

Todas las facturas o recibos emitidos por la empresa que resulte favorecida con laadjudicación de este proceso, correspondiente a la prestación de la “REPARACIÓNESTRUCTURAL DEL VOLTEADOR DE VAGONES VV-8000 DE CVG FERROMINERAORINOCO, C.A.”, objeto de este Pliego de Condiciones y del CONTRATO, deberáncumplir con las disposiciones establecidas en la providencia Nº/SNAT/2011/00071, del 08de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana deVenezuela Nro. 39.795, o la que la sustituya, siendo los datos correspondientes aFERROMINERA, los siguientes:

Razón Social: CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A. N° de RIF: J-00100542-0

Pág.: 22 / 55

Pág.: 22 / 80

Domicilio Fiscal: Av. Vía Caracas- Puerto Ordaz.

X.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES - ESPECIFICAS:

10.1 INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las OFERTAS deberán ser presentadas en idioma Español y la moneda de lasmismas será el Bolívar (Bs.)

Los precios serán cotizados como se indica en los Cómputos Métricos. Estosprecios estarán sujeto a modificaciones de acuerdo a Leyes o Decretos dictadospor las autoridades competentes de la República Bolivariana de Venezuela; confecha posterior a la presentación de la OFERTA.

Tipo de instrumento legal a través del cual se regirá la contratación laboral: LeyOrgánica del Trabajo para Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT). En caso que laempresa PARTICIPANTE se rija por un Contrato Colectivo interno, debe depresentar documentos constitutivos del mismo para ser evaluados.

FERROMINERA, se reserva el derecho de rechazar cualquier o todas lascotizaciones, si lo considera conveniente a sus intereses, y de conformidad conel Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Contrataciones Públicas y suReglamento.

Los errores aritméticos o disparidades en montos en que se incurra en lasOFERTAS se corregirán de acuerdo a los criterios indicados en los CómputosMétricos.

En los procesos de revisión o negociación de variaciones de precios, los costosde la mano de obra y los costos asociados a ésta sólo serán reconocidos, previaconsignación por parte de LA CONTRATISTA de la documentación quedetermine los mismos (Contrato Colectivo, Nómina, Planillas de Pago, Facturas,entre otros.)

La OFERTA, será revisada técnicamente en base a los análisis de precios unitarios,éstos deben contemplar los parámetros de: materiales, equipos, herramientas ymano de obra, en cantidad y calidad suficiente como sigue:

MATERIALES:Debe incluir en su cálculo los materiales de acuerdo a lo requerido encada Renglón de los Cómputos Métricos, así como aquellos exigidos enlas Especificaciones Técnicas.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

Debe incluir en su cálculo cualquier equipo que considere necesario parala ejecución de la “OBRA”, así como aquellos equipos mínimossolicitados en las Especificaciones Técnicas, que estén disponibles yoperativos.

MANO DE OBRA Debe indicar en su cálculo la mano de obra que considere necesario en

Pág.: 23 / 55

Pág.: 23 / 80

cantidad y calidad suficiente para la ejecución de la “OBRA” de acuerdoa lo requerido en cada Renglón de los Cómputos Métricos.

10.2 TRABAJOS A REALIZAR:

10.2.1 DESMONTAJE Y RETIRO DE COMPONENTES DEL VOLTEADOR DEVAGONES:

En esta actividad se requiere el suministro de equipos, herramientas, materiales y manode obra en cantidad y calidad suficiente para realizar el desarmado del volteador devagones. LA CONTRATISTA deberá posicionar previamente el volteador de vagonessobre durmientes a una altura máxima de 60 centímetros para realizar los trabajos dereparación en el equipo.

Esta actividad incluye:

• Desmontaje de planchas de revestimientos en la pared de choque y superiores.

• Desmontaje de planchas bases y de revestimiento deflectoras anillos de entrada ysalida del volteador.

• Desmontaje de 4 rieles curvos de 175 lbs/yda, anillos de entrada y salida.

• Desmontaje de 2 rieles de desplazamiento de 132 lbs/yda, plataforma de pesaje.

• Desmontaje de la plataforma de pesaje y cilindros de apoyo.

• Desmontaje de planchas y vigas estructurales dañadas en el volteador.

• Desmontaje de planchas de los pasillos laterales y central.

• Desmontaje de pasamanos y rejillas.

• Desmontaje del ensamble del sistema mecánico del retardador de vagones.

• Desmontaje de cilindros y mangueras del retardador de vagones.

• Desmontaje de placa antigiro (bumper pad) del volteador.

• Desmontaje de mangueras hidráulicas.

• Desmontaje de manifold para las conexiones hidráulicas.

• Desmontaje de cajas y cables del sistema de control.

• Desmontaje de bandeja porta cables.

Pág.: 24 / 55

Pág.: 24 / 80

• Desmontaje de bandeja porta mangueras hidráulicas.

Todo el desmontaje y retiro de las piezas estructurales, mecánicas e hidráulicas, serealizará utilizando los métodos tradicionales de corte de material estructural y serásupervisada y avalada por el SUPERVISOR.

Por otra parte, LA CONTRATISTA deberá suministrar todos los materiales, equipos ymano de obra necesarios para la ejecución eficiente, segura y sin contratiempo, de lalimpieza del área donde se realizarán los trabajos.

Medida y forma de pago: Se pagará por Kilogramos (kg) y se incluirá la mano de obra,equipos, herramientas, consumibles, materiales y todo lo necesario para la buenaejecución de la OBRA.

10.2.2. LIMPIEZA GENERAL DE LA ESTRUCTURA DEL VOLTEADOR DE VAGONES

La limpieza general del tambor del volteador de vagones se realizará aplicando el métodoSSPC-SP1, la cual consiste en la eliminación del aceite, grasa, tierra, sales, suciedad ycontaminantes por medio de una limpieza con disolventes, detergentes o emulsiones devapor de agua y será efectuada después del desmantelamiento estructural, mecánico ehidráulico del equipo. El objetivo de esta limpieza es reparar o cambiar elementosdañados en la estructura del equipo.

Medida y forma de pago: Se pagará por suma global (SG) y se incluirá la mano deobra, equipos, herramientas, consumibles, materiales y todo lo necesario para la buenaejecución de la OBRA.

10.2.3. REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DEL VOLTEADOR DE VAGONES

Esta actividad incluye:

• Reparar pasamanos y planchas de los pasillos laterales y central.

• Reparar perfiles, planchas y vigas deformadas en la estructura del volteador de vagones.

• Reparar cajas portantes de las planchas de impacto pared de choque del volteador.

• Plataforma de pesaje.

La reparación estructural en todo el volteador incluye el suministro de soldadura,materiales, insumos, equipos de oxicorte, maquinas de soldar, mano de obra calificada ytodo lo necesario para ejecutar esta actividad a satisfacción de FERROMINERA.

FERROMINERA podrá, cuando lo crea conveniente, ordenar la realización de ensayosEND a las soldaduras que considere con defectos para verificar la calidad de las mismas.Todos los costos correrán por cuenta de LA CONTRATISTA cuando se detectensoldaduras defectuosas.

Pág.: 25 / 55

Pág.: 25 / 80

Medida y forma de pago: Se pagará por kilogramos (kg) y se incluirá la mano de obra,equipos, herramientas, consumibles, materiales y todo lo necesario para la buenaejecución de la OBRA.

10.2.4. ELIMINACIÓN DE REBABAS EN LAS CREMALLERAS

Esta actividad incluye el suministro de la mano de obra, equipos, herramientas,materiales y consumibles para eliminar la rebaba de los bordes laterales de los dientes delas cremalleras (rack) que presentan esta anomalía. La eliminación de las rebabas se harácon mucha precaución cuidando de no provocar un desgaste excesivo en los mismos.Esta actividad estará sujeta a lo indicado y autorizado por el SUPERVISOR. Es de indicarque las cremalleras son segmentos circulares que tienen un ancho de cara de 6”, un pasode 3” y 22 dientes cada una.

Medida y forma de pago: Se pagará por pieza (pza) y se incluirá la mano de obra,equipos, herramientas, consumibles, materiales y todo lo necesario para la correctaejecución de la OBRA.

10.2.5. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE ESTRUCTURA DEL VOLTEADOR DEVAGONES

Esta actividad consiste en preparar toda la superficie de la estructura del volteador devagones para aplicar la pintura especificada en este documento.

Los métodos para preparar la superficie metálica serán el SSPC-SP1 (limpieza consolventes), SSPC-SP2 (limpieza con cepillos manuales), SSPC-SP3 (limpieza con cepillo dedisco) y finalmente el SSPC-SP6. Con el método SSPC-SP6 deberá eliminarse casi toda lacascarilla de laminación, la herrumbre y las materias extrañas. La superficie deberálimpiarse a continuación con una aspiradora, con aire comprimido limpio y seco o con uncepillo limpio. En estas condiciones la superficie del metal deberá presentar un colorgrisáceo.

En la preparación de la superficie metálica se deberá tener en cuenta las siguientesobservaciones:

• La preparación de las superficies a pintar se llevará a cabo mediante el chorreadoabrasivo, con arena o granalla de acero.

• Todas las superficies se chorrearán al grado SA 2 1/2, según ISO-8501, dejando unperfil de rugosidad de unas 50-100 micras, debiendo tener esta calidad en elmomento de aplicación de las pinturas.

• El chorreado se ejecutará únicamente cuando haya luz diurna suficiente.

Pág.: 26 / 55

Pág.: 26 / 80

• El aire a presión utilizado debe estar seco, exento de agua y aceite, libre decontaminación y con la presión suficiente para mantener el estándar del chorroespecificado.

• El gasto de aire que debe suministrar el compresor del equipo de chorreado seráde 6 m³ por minuto para cada boquilla de 10 mm, y de 9 m³ por minuto si es paraboquillas de 12 mm.

• El abrasivo empleado en el chorreado puede ser granalla de acero o arena silíceade granulometría especificada por las Normas SSPC. El abrasivo deberá estar seco,limpio y libre de contaminantes y sales solubles.

• No se chorrearán superficies de metal cuya temperatura esté a menos de 3 ºC porencima del punto de rocío.

• La humedad relativa del aire no será superior al ochenta y cinco por ciento (85%)para poder proceder al chorreado.

• Inmediatamente después del chorreado hay que quitar toda la granalla, suciedad ypolvo de la zona a revestir con ayuda de un sistema de aspiración.

• La superficie que se haya chorreado se cubrirá con una capa de imprimación, o delpretratamiento que se le especifique, dentro del mismo día en que se efectúe elchorreado y no más tarde de las cuatro (4) ó seis (6) primeras horas siguientes aser limpiados.

• Se dejará en esta capa un margen mínimo de 100 mm de límite con el borde de lazona que haya sido chorreada a menos que ésta esté al lado de una ya protegida.El chorreado penetrará como mínimo 25 mm en las zonas ya protegidasadyacentes.

Por último se deberá seguir en lo posible las siguientes recomendaciones:

• Todas las superficies de acero que no se hayan sometido a imprimación o que seencuentren humedecidas por lluvia o similar volverán a ser chorreadas.

• Todas las aberturas de los mecanismos, instrumentos, etc. que hubiere en la piezase sellarán, antes de proceder al chorreado. Se prestará una especial atención alsellado de los alojamientos de rodamientos y a todos los equipos rotativos, en casode haberlos.

• Si en el intervalo entre la limpieza y la pintura de la superficie aparecen manchasde óxido o se contamina de alguna otra manera, la superficie se volverá a limpiarantes de proceder a su pintura.

Pág.: 27 / 55

Pág.: 27 / 80

• Se deben limpiar, rectificar y pulir todas las zonas de soldaduras para eliminarprotuberancias.

Medida y forma de pago: Se pagará por metro cuadrado (m2) y se incluirá la mano deobra, equipos, herramientas, consumibles, materiales y todo lo necesario para la buenaejecución de la OBRA.

10.2.6. APLICACIÓN DE PINTURA A LA ESTRUCTURA DEL VOLTEADOR DEVAGONES

La pintura se aplicará en dos capas para la estructura del volteador de vagones. Laprimera capa será de imprimación fondo inorgánico rico en zinc de 2 a 3 milésimas deespesor de película seca. La segunda capa será de acabado epóxico de dos componentesreticulada de Sherwims-Williams Internacional o equivalente, de película seca, de 3 a 5milésimas de espesor. El color de acabado será blanco. El color de acabado para lospasamanos será amarillo seguridad. En ningún caso, después de aplicada las capas tantode imprimación como de acabado se deberán forzar el secado de las películas.

Para la aplicación de la pintura se deberá tener en cuenta las siguientes observaciones:

• La pintura no se aplicará cuando la temperatura de la superficie esté por debajo delos 5ºC, o sea superior a los 50ºC.

• Cuando se trate de pinturas epóxica, los límites de temperatura para su aplicaciónestarán entre 10ºC (mínimo) y 35ºC (máximo).

• La pintura no deberá aplicarse mientras llueve en la intemperie.

• La imprimación deberá ser aplicada tan pronto como sea posible después de lapreparación de la superficie, y nunca después de pasadas ocho (8) horas desdeque se aplicó el chorreado.

• No deberá aplicarse ninguna capa de pintura hasta que la anterior estécompletamente seca.

• Cada capa de pintura deberá estar exenta de porosidades, ampollas u otrosdefectos visibles. Tales defectos deberán ser reparados antes de aplicar una nuevacapa.

• La primera capa de pintura (imprimación) se aplicará inmediatamente después dehaber limpiado las superficies metálicas, y no más tarde de las cuatro (4) a seis (6)primeras horas siguientes a ser limpiados.

Pág.: 28 / 55

Pág.: 28 / 80

• Las capas de pintura se aplicarán mediante pistola, brocha, rodillo o combinaciónde estos métodos, dependiendo de la calidad del material, pero siempre con elequipo recomendado por el fabricante para asegurar el espesor exigido en cadacapa.

• Las superficies atornilladas no recibirán la capa de acabado. La capa de acabado seaplicará en campo después del montaje. El fabricante debe enmascarar las áreasde atornillado antes de pintar.

• Las superficies atornilladas para los rieles de los anillos de entrada y salida,recibirán la capa de imprimación de zinc inorgánico, pero no la capa de acabado.De igual modo se debe hacer esto mismo para la superficie de asiento de los rielesde desplazamiento de vagones.

• Las superficies mecanizadas no deben ser pintadas, pero deberán estar protegidascon un compuesto protector que puede ser “Houghton Rust-Veto 344” oequivalente.

• No se aplicará la pintura cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5ºC, con laexcepción de las pinturas que sequen por evaporación de un disolvente, pinturaséstas que se pueden aplicar incluso con temperatura ambiente de 2ºC.

• No se aplicará pintura sobre acero, a una temperatura superior a 52ºC, a menosque se trate de una pintura específicamente indicada para ello. Cuando se pinteacero en tiempo cálido, deberán tomarse las precauciones necesarias paraasegurar que alcance el espesor de pintura adecuado.

• Las distintas capas de pintura deberán hallarse en el estado apropiado de curado ysecado antes de aplicarse de modo que no se produzca ningún defecto en la capaanterior, tal como levantamiento o desprendimiento, descascarillado, etc. segúnlas instrucciones del fabricante.

• En la medida de lo posible, las capas de pintura se aplicarán de modo que quedauna capa continua y uniforme en espesor y libre de poros, gotitas o áreas de malaaplicación; si se produce este último caso, se repintará la zona y se dejará secarantes de aplicar la siguiente capa de pintura.

• Todos aquellos elementos y superficies que deban pintarse pero que, una vezdespués de ser montados en taller resulten inaccesibles deberán ser montadosincluso con las capas de acabado.

• Nunca se pintarán aquellos elementos metálicos que vayan a ser soldadosposteriormente. Se dejará libre de pintura una franja de 100 mm. medida a partirdel borde que vaya a ser soldado, si esto dificulta las operaciones de soldadura.Cuando los puntos en los que se vaya a verificar una soldadura se encuentren

Pág.: 29 / 55

Pág.: 29 / 80

pintados la pintura se quitará con los métodos mencionados anteriormente para lalimpieza de superficie. Tampoco deben ser pintadas aquellas soldaduras que debenser inspeccionadas en prueba hidráulica.

• Si en el manejo de las superficies pintadas para las funciones mencionadasanteriormente, la pintura resultase dañada se limpiarán y retocarán estas partesdañadas nuevamente dándoles el mismo número de capas que teníanoriginalmente.

• No se embalarán ni enviarán partes pintadas antes que estén perfectamentesecas.

Medida y de forma de pago: Se pagará por metros cuadrados (m²) y se incluirá lamano de obra, equipos, herramientas, consumibles, materiales y todo lo necesario para labuena ejecución de la OBRA.

10.2.7. FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PLANCHAS BASE DE ACERO A-36 DE 19MM DE ESPESOR EN LOS ANILLOS DE ENTRADA Y SALIDA

Esta actividad incluye:

La fabricación y montaje de planchas base de acero estructural A-36 de 19 mm deespesor para los anillos de entrada y salida del volteador. Estas planchas secortaran copiando las dimensiones de las existentes, utilizando equipos de oxicortey taladro para la fabricación de los agujeros en los que Irán insertados los pernos defijación a la estructura del volteador. Esta actividad incluye el suministro de latornilleria y la soldadura necesaria para la fijación de plancha.

LA CONTRATISTA deberá suministrar todos los materiales, equipos y mano deobra necesarios para la ejecución eficiente, segura y sin contratiempo, de lalimpieza del área donde se realizarán los trabajos.

Medida y forma de pago: Se pagará kilogramos (kg) y se incluirá la mano de obra,equipos, herramientas, consumibles, materiales y todo lo necesario para la buenaejecución de la OBRA.

10.2.8. FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PLANCHAS DE REVESTIMIENTO ACEROAR-400 DE 13 MM Y 25 MM DE ESPESOR EN LA ZONA DE CHOQUE

Esta actividad incluye:

• La fabricación y montaje de planchas de revestimiento AR-400 de 13 mm deespesor en la zona de impacto y parte superior de la pared de choque delvolteador. Estas planchas se cortaran copiando las dimensiones de las existentes,utilizando equipos de oxicorte (o plasma).

Pág.: 30 / 55

Pág.: 30 / 80

• La fabricación de los agujeros avellanados para la colocación de los tornillos a lasplanchas de revestimiento se hará con taladro en el taller de LA CONTRATISTA.Esta actividad incluye el traslado desde FERROMINERA hasta el taller de LACONTRATISTA y viceversa, y la tornilleria necesaria para la instalación de lasplanchas de revestimientos. Los tornillos serán de cabeza avellanada de 13 mm dediámetro por 50 mm de longitud, grado 8.

• LA CONTRATISTA deberá suministrar todos los materiales, equipos y mano deobra necesarios para la ejecución eficiente, segura y sin contratiempo, de lalimpieza del área donde se realizaran los trabajos.

Medida y forma de pago: Se pagará kilogramos (kg) y se incluirá la mano de obra,equipos, herramientas, consumibles, materiales y todo lo necesario para la buenaejecución de la OBRA.

10.2.9. FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PLANCHAS DE REVESTIMIENTODEFLECTORAS ACERO AR-400 DE 25 MM DE ESPESOR EN LOS ANILLOS DEENTRADA Y SALIDA

Esta actividad incluye:

• La fabricación y montaje de planchas de revestimiento deflectoras de AR-400 de 25mm de espesor en los anillos de entrada y salida del volteador. Estas planchas secortaran copiando las dimensiones de las existentes, utilizando equipos de oxicorte(o plasma).

• La fabricación de los agujeros avellanados para la colocación de los tornillos a lasplanchas de revestimiento se hará con taladro en el taller de LA CONTRATISTA.Esta actividad incluye el traslado desde FERROMINERA hasta el taller de LACONTRATISTA y viceversa y la tornilleria necesaria para la instalación de lasplanchas de revestimientos.

• LA CONTRATISTA deberá suministrar todos los materiales, equipos y mano deobra necesarios para la ejecución eficiente, segura y sin contratiempo de lalimpieza del área donde se realizarán los trabajos.

Medida y forma de pago: Se pagará por kilogramos (kg) y en ella esta incluida la manode obra, equipos, herramientas, consumibles, materiales y todo lo necesario para labuena ejecución de la OBRA.

10.2.10. FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE APOYO PARA LAPLATAFORMA DE PESAJE

Esta actividad incluye:• La fabricación y montaje de cuatro (04) estructuras de apoyo con acero A-36 de 25

mm de espesor para la plataforma de pesaje del volteador de vagones. Para la

Pág.: 31 / 55

Pág.: 31 / 80

fabricación de estas estructuras se tomará en cuenta una carga total de 150toneladas y una altura mínima de 402 mm para cada una. Las dimensiones finalesde las estructuras de apoyo deberán ser avaladas por el SUPERVISOR. En estaactividad esta incluida la pintura, soldadura y todos los materiales, equipos yherramientas necesarios para su fabricación. Se tomará como referencia defabricación las bases de apoyo instaladas en el volteador de vagones actualmenteoperativo.

• LA CONTRATISTA deberá suministrar todos los materiales, equipos y mano deobra necesarios para la ejecución eficiente, segura y sin contratiempo de lalimpieza del área donde se realizaran los trabajos.

Medida y forma de pago: Se pagará por kilogramos (kg) y en ella esta incluida la manode obra, equipos, herramientas, consumibles, materiales y todo lo necesario para labuena ejecución de la OBRA.

10.2.11. FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PASAMANOS Y REJILLAS

Esta actividad incluye:

• La fabricación y montaje de pasamanos con tubos de 50 mm de diámetro y alturade 1.20 m, anclado a la estructura del volteador con pernos A-325 de ¾” dediámetro x 2 ½” de longitud. Cada soporte vertical del pasamano llevará una placade fijación de 140 mm x 190 mm x 10 mm de espesor. La tornilleria, tuercas,arandelas y placas de fijación de 140 mm x 190 mm x 10 mm de espesor, seránsuministrados por LA CONTRATISTA.

• LA CONTRATISTA deberá suministrar todos los materiales, equipos y mano deobra necesarios para la ejecución eficiente, segura y sin contratiempo, de lalimpieza del área donde se realizaran los trabajos.

Medida y forma de pago: Se pagará kilogramos (kg) y en ella se incluirá la mano deobra, equipos, herramientas, consumibles, materiales y todo lo necesario para la buenaejecución de la OBRA.

10.2.12. INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS Y COMPONENTES MECÁNICOS

En esta actividad se incluye:

• La instalación del ensamble del sistema retardador de vagones.

• La instalación de los ganchos de agarre de vagones.

• La instalación, con todos sus accesorios, de los rieles curvos de 175 lbs/yda de losanillos de entrada y salida de volteador. Incluye los accesorios de fijación ytorqueado de pernos.

Pág.: 32 / 55

Pág.: 32 / 80

• La instalación, con todos sus accesorios, de los rieles de desplazamiento de 132 lbs/yda del volteador. Incluye los accesorios de fijación y torqueado de pernos.

• La instalación de las estructuras de apoyo de la plataforma de pesaje. Incluye su nivelación y alineación.

• La instalación de las cajas portantes de las planchas de impacto.

• La instalación de las bandejas porta mangueras hidráulicas, anillo de entrada.

• La instalación de las bandejas porta cables, anillo de salida.

• La instalación de la plataforma de pesaje.

• Todo perno o tornillo que sirva de fijación a los elementos mecánicos, estructurales e hidráulicos del volteador de vagones, serán torqueados a las medidas que indica el Fabricante del equipo.

Medida y forma de pago: Se pagará por piezas (pza) y en ella esta incluida la mano deobra, equipos, herramientas, consumibles, materiales y todo lo necesario para la buenaejecución de la OBRA.

10.2.13. MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE COMPONENTES HIDRÁULICOS

Esta actividad incluye el suministro de equipos, herramientas, materiales y mano de obraespecializada en cantidad y calidad necesaria para realizar el mantenimiento de losmanifold de distribución de aceite para los cilindros de los ganchos de anclaje de vagonesy cilindros de freno del retardador de vagones. Una vez realizado el mantenimiento, elmanifold deberá ser protegido para resguardarlo de la humedad y el polvo del medioambiente.

Medida y forma de pago: Se pagará por pieza (pza) y en ella se incluirá la mano deobra, equipos, herramientas, consumibles, materiales y todo lo necesario para la buenaejecución de la OBRA.

10.2.14. ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE RIELES CURVOS

Esta actividad incluye el suministro de equipos, herramientas, materiales y mano de obraespecializada en cantidad y calidad necesaria para realizar la alineación y nivelacióntopográfica de los rieles curvos con las cremalleras en los anillos de entrada y salida delvolteador de vagones, siguiendo el procedimiento dado por FERROMINERA.

Todo perno o tornillo que sirva de fijación a los elementos mecánicos, estructurales ehidráulicos del volteador de vagones, serán torqueados a las medidas que indica elfabricante del equipo.

La alineación de los rieles curvos deberá comprobarse dinámicamente y se hará una vezque el equipo entre en operación. Esto contempla además el retorqueo de pernos.

Pág.: 33 / 55

Pág.: 33 / 80

Medida y forma de pago: Se pagará por metro lineal (ML) y en el se incluirá la mano deobra, equipos, herramientas, consumibles, materiales y todo lo necesario para la buenaejecución de la OBRA.

10.2.15. ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE RIELES DE DESPLAZAMIENTO

Esta actividad incluye el suministro de equipos, herramientas, materiales y mano de obraespecializada en cantidad y calidad suficiente para realizar la alineación y nivelacióntopográfica de los rieles de desplazamiento del vagón, siguiendo el procedimiento dadopor FERROMINERA.

Todo perno o tornillo que sirva de fijación a los elementos mecánicos, estructurales ehidráulicos del volteador de vagones, serán torqueados a las medidas que indica elfabricante del equipo.

La alineación de los rieles de desplazamiento deberá comprobarse dinámicamente y sehará una vez que el equipo entre en operación. Esto contempla además el retorqueo depernos.

Medida y forma de pago: Se pagará por metro lineal (ML) y se incluirá la mano deobra, equipos, herramientas, consumibles, materiales y todo lo necesario para la buenaejecución de la OBRA.

10.3. RETIRO Y BOTE DE ESCOMBROS

LA CONTRATISTA, debe retirar del área de trabajo todos aquellos escombros y desechosque se generen como producto de la ejecución de la OBRA; estos serán transportados ycolocados en el patio de chatarras del área industrial de PMH, donde lo indique elSUPERVISOR. Para la ejecución de este trabajo LA CONTRATISTA debe suministrar losequipos, herramientas, materiales y mano de obra en cantidad y calidad suficiente pararealizar la actividad.

Medida y forma de pago: Se pagará por suma global (SG) y se incluirá la mano deobra, equipos, herramientas, consumibles, materiales y todo lo necesario para la buenaejecución de la OBRA.

10.4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la OBRA será de sesenta (60) días calendario, contados a partirde la firma del Acta de Inicio.

10.5. PROGRAMACIÓN

LA CONTRATISTA deberá presentar a FERROMINERA, para su aprobación, unCronograma de Ejecución de actividades en donde se indiquen todos los recursosasignados en el lapso que dure la OBRA. FERROMINERA se reserva el derecho derequerir cambios en la programación, si lo juzga necesario.

Pág.: 34 / 55

Pág.: 34 / 80

LA CONTRATISTA llevará un registro del avance físico de la OBRA en forma cuantitativay porcentual. Estos registros estarán en todo momento a la disposición deFERROMINERA.

10.6. VISITA AL LUGAR DE LA OBRA (REQUISITO EXCLUYENTE)

Para cotizar estos trabajos los OFERENTES deberán presentarse con sus equipos deseguridad al área industrial de P.M.H. y percatarse de las condiciones a las cuales estarásujeta la ejecución de los trabajos contemplados en estas especificaciones. A tal fin, lapersona encargada del departamento de Contrataciones les indicará la hora y fecha en lacual deben ponerse en contacto con la Superintendencia de Planificación y Control de laGerencia de P.M.H. para efectuar la visita.

Concluida la visita se efectuará una reunión en la Sala de Conferencias de P.M.H., dondese aclarará cualquier duda que tengan en cuanto a las condiciones de los trabajos aejecutar.

La minuta de esta reunión será firmada por los asistentes y su contenido formará parteintegral de estas Especificaciones Técnicas.

10.7. ACTAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA OBRA

Las partes dejarán constancia de la fecha de inicio de los trabajos, mediante el Acta deInicio, que firmarán LA CONTRATISTA y el SUPERVISOR, lo cual deberá ocurrir dentrode los diez (10) días calendario siguiente a la fecha de la firma del CONTRATO yconforme a la Solicitud de Ejecución de Trabajo (Ferro-4548) presentado porFERROMINERA a LA CONTRATISTA.

Al finalizar la ejecución de la OBRA, se firmará el Acta de Terminación. Posteriormente,para todos los trabajos recibidos por FERROMINERA en la fecha de terminación delCONTRATO se firmará el Acta de Recepción Provisional. A partir de este momento lagarantía establecida entrará en vigencia. Después de vencida la garantía, LACONTRATISTA deberá firmar el Acta de Recepción Definitiva.

10.8. ACEPTACIÓN DEL TRABAJO

• La ejecución y aceptación de la OBRA estará sujeta a la inspección y fiscalizaciónpor parte del SUPERVISOR, a fin de asegurar su estricto cumplimiento.

• La presencia del SUPERVISOR durante la ejecución de la OBRA por parte LACONTRATISTA, no relevará a éste último en ningún caso, ni en ningún modo, desu responsabilidad por la debida ejecución de los mismos.

• LA CONTRATISTA informará semanalmente por escrito a FERROMINERA a cercade su programa de trabajo, a efecto de coordinar la inspección de los mismos.

Pág.: 35 / 55

Pág.: 35 / 80

• El SUPERVISOR no podrá ordenar trabajos distintos o adicionales a loscontemplados en esta Especificaciones Técnicas, salvo en caso de emergencia opor instrucción expresa de la Gerencia de P.M.H., en cuyo caso deberá serconfirmado por escrito a LA CONTRATISTA, en un plazo no mayor de cinco (5)días hábiles.

10.9. GARANTÍA

Toda la OBRA ejecutada será garantizada por LA CONTRATISTA durante el periodo deun (01) año, contados a partir de la firma del Acta de Recepción Provisional del Serviciosuscrita por parte de FERROMINERA.

LA CONTRATISTA garantiza la calidad, idoneidad y suficiencia de los materiales,equipos, herramientas y en general de todos los medios, elementos y recursos usadospara la ejecución de la OBRA. LA CONTRATISTA será responsable de los daños opérdidas de cualquier naturaleza y que por cualquier causa pueda experimentar durantela OBRA hasta su Aceptación Definitiva.

Cualquier falla que pudiera presentarse dentro de las condiciones de uso previstas, ya seapor el material, mano de obra o ejecución defectuosa, será reparada por LACONTRATISTA en un lapso no mayor a veinticuatro (24) horas, contadas a partir de lacorrespondiente notificación. Esta reparación será por cuenta de LA CONTRATISTA y seejecutará de acuerdo a lo previsto tomando en cuenta las recomendaciones delSUPERVISOR.

10.10. SEGURIDAD INDUSTRIAL

LA CONTRATISTA deberá aplicar las reglas de seguridad e higiene industrial queestablecen las normas legales para este tipo de trabajo, así como las establecidas porFERROMINERA para el personal que realiza el mismo tipo de trabajo. En consecuencia,es obligación de LA CONTRATISTA dotar a su personal de todos los implementos deseguridad requeridos para el cumplimiento de sus labores.

10.11. PRORROGAS

A solicitud de LA CONTRATISTA, FERROMINERA podrá acordar, en los términos queestime conveniente, la prórroga del plazo de ejecución para la terminación de la OBRA ypor el lapso que resulte justificado, por alguna o varias de las causas siguientes:

• Por suspensión temporal de la OBRA por voluntad de FERROMINERA.

• Por cambios o modificaciones en el alcance de la OBRA.

• Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.

A los fines de solicitar la modificación del plazo estipulado, LA CONTRATISTA presentaráa FERROMINERA una solicitud en la que indicará la prórroga que estime necesaria y las

Pág.: 36 / 55

Pág.: 36 / 80

razones en que basa sus pedimentos, además de un nuevo Cronograma para la ejecuciónde la OBRA; quedará a potestad de FERROMINERA la aceptación o no de la prorroga.

10.12. MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA SUMINISTRADO POR

10.12.1 LA CONTRATISTA:• Suministrará la mano de obra, la cual debe ser de primera clase y experimentada

en su especialidad. FERROMINERA solicitará la evidencia que demuestre lacertificación de este personal.

• Suministrará maquinas de soldar y equipos oxicorte

• Suministrará el transporte para su personal, equipos y materiales hasta el sitio detrabajo.

• Suministrará toda la supervisión, herramientas, materiales, consumibles,artefactos, equipos, medios de transporte, accesorios y mano de obra necesariospara la ejecución completa de la OBRA.

• Suministrará grúa telescópica de 120 toneladas para el izado del volteador y laspiezas que lo conforman.

• Suministrará el equipo para la preparación de la superficie metálica del volteadorde vagones.

• Suministrará el equipo y las pinturas que será aplicada en la estructura delvolteador de vagones.

• Suministrará planchas de acero A-36 de 19 mm de espesor para la fabricación delos soportes de la plataforma de pesaje.

• Suministrará toda la tornilleria para la fijación de las planchas de revestimiento yelementos estructurales.

• Suministrará la tubería de 50 mm de diámetro y planchas soporte para lafabricación de los pasamanos.

• Suministrará todo material, equipo, herramienta y mano de obra a que se hagareferencia a lo especificado en este documento y que no este indicado en este ítem10.12.1.

• Será el único responsable por la total ejecución de la OBRA.

• Será responsable por la protección y uso de sus equipos y materiales.

10.12.2 FERROMINERA

Pág.: 37 / 55

Pág.: 37 / 80

Facilitará despejes eléctricos de equipo y despejes del área donde se realizará laOBRA.

Facilitará corriente eléctrica: 440 y 110 V.

Suministrará las planchas de revestimiento de 13 mm y de 25 mm de espesor.

Suministrará los rieles curvos.

Suministrará los durmientes para posicionar el volteador de vagones.

Suministrará los rieles de desplazamiento del vagón.

Suministrará las cremalleras.

Suministrará los ganchos de agarre.

Suministrará los “pisa rieles” para los rieles curvos y los rieles de desplazamientoen el volteador.

Suministrará los cilindros hidráulicos del sistema retardador de vagones.

Suministrará las mangueras hidráulicas de los ganchos de agarre y retardador devagones.

Suministrará la bandeja porta mangueras.

Suministrará el ensamble del retardador de vagones.

Suministrará el Volteador de Vagones y el sitio para su reparación estructural.

Suministrará los cilindros hidráulicos del sistema retardador de vagones.

Suministrará planchas de acero A-36 de 19 mm de espesor.

10.13. CONDICIONES GENERALES

10.13.1. LA CONTRATISTA debe cumplir estrictamente con las EspecificacionesTécnicas, en caso contrario deberá solicitar autorización escrita a FERROMINERA. LACONTRATISTA deberá obtener la autorización para cada cambio propuesto,presentándola por escrito por lo menos una semana antes de la ejecución de la misma. Lanotificación a FERROMINERA debe identificar claramente la parte afectada de acuerdo alo solicitado en las Especificaciones.

10.13.2. LA CONTRATISTA actuará como empresa independiente en la ejecución de laOBRA a que se refiere este CONTRATO y en tal carácter suministrará toda la mano deobra necesaria para la ejecución del mismo, siendo de su cuenta y riesgo de las

Pág.: 38 / 55

Pág.: 38 / 80

remuneraciones y prestaciones sociales de estos; ni LA CONTRATISTA ni ninguna otrapersona empleada por él, serán considerados como agentes, empleados, obreros odependientes de FERROMINERA.

10.13.3. LA CONTRATISTA pagará todos los gastos de viajes, sueldos, salarios, seguros,gastos médicos y otros en conexión con su propio personal, exigido por las leyes de laRepública Bolivariana de Venezuela.

10.13.4. LA CONTRATISTA proveerá por cuenta y riesgo todos los equipos, herramientasy materiales necesarios para la ejecución cabal de la OBRA, para lo cual presentará aFERROMINERA para la aprobación del pase respectivo al área industrial, la lista dedichos recursos.

10.13.5. LA CONTRATISTA obtendrá las autorizaciones, permisos y licencias exigidas porlas leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas, para la lícita realización de la OBRAobjeto del CONTRATO.

10.13.6. LA CONTRATISTA no traspasará ni cederá la ejecución parcial o total de laOBRA, sin la previa autorización escrita de FERROMINERA. El incumplimiento de estacondición dará derecho a FERROMINERA de rescindir del CONTRATO unilateralmente,mediante una simple comunicación escrita dada a LA CONTRATISTA sin que éste puedapretender indemnización alguna.

10.13.7. LA CONTRATISTA debe presentar a FERROMINERA dentro de los tres díascontinuos siguientes a la fecha de inicio de la OBRA, la constancia de inscripción en elInstituto Venezolano de los Seguros Sociales del personal a utilizar y FERROMINERA noprocesará pago alguno hasta tanto no se cumpla con este requisito.

10.13.8. LA CONTRATISTA conviene formalmente ante FERROMINERA que en caso deque se comprobase la ocurrencia de hechos tales como el que directivos, personeros,representantes, agentes o funcionarios de LA CONTRATISTA hubieren, mediante el pagou ofrecimiento de comisiones para su selección como contratista o para obtener otroprovecho o beneficio ilegitimo, que FERROMINERA podrá proceder de inmediato y porsu sola voluntad, a la resolución de pleno derecho del CONTRATO, mediante una simplenotificación escrita dirigida a la otra parte, debiendo en este caso LA CONTRATISTA,además de las indemnizaciones ya previstas, pagar una cantidad equivalente al cincuentapor ciento (50%) del precio total del CONTRATO.

10.13.9. Es entendido y convenido que LA CONTRATISTA ha examinadocuidadosamente las áreas de trabajo y las presentes condiciones de la OBRA, y que serásu obligación estar plenamente informado respecto a las condiciones que se presentaránen el área, incluyendo aquellas a suministrar como también de los requisitos contenidosen el CONTRATO.

10.13.10. El incumplimiento por parte de LA CONTRATISTA de sus obligacionescontratadas bajo el CONTRATO, concede a FERROMINERA el derecho de rescindirlo

Pág.: 39 / 55

Pág.: 39 / 80

unilateralmente, bastando para ello una simple notificación escrita a LA CONTRATISTA ysin perjuicio de las acciones jurídicas que pudiese haber lugar por tal motivo.

10.13.11. LA CONTRATISTA mantendrá informado a FERROMINERA sobre la ejecuciónde la OBRA con la finalidad de que esta pueda efectuar visitas de inspección.

10.13.12. El trabajo se hará con suficiente personal, equipo y materiales, basados en elprograma de trabajo que LA CONTRATISTA haya decidido utilizar para ejecutar lostrabajos dentro del límite establecido. Si LA CONTRATISTA considera que no puedeceñirse a este plazo, deberá indicarlo así en su OFERTA, proponiendo un plazo que puedecumplir.

Pág.: 40 / 55

Pág.: 40 / 80

XI.- CÓMPUTOS MÉTRICOS:

PÁG.:_1____ DE:__2___

CÓMPUTOS MÉTRICOS

FECHA:_______________

NOMBRE DEL PROYECTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS N°

REPARACIÓN DEL VOLTEADOR DE VAGONES VV-8000. GERENCIA DE PMH. N° DE SOLPED

EMPRESA OFERENTE:

RENGLÓN DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

10 KG 30.000,00

20 SG 1,00

30 KG 10.000,00

40 PZA 16,00

50 M2 400,00

60 M2 400,00

70 KG 2.000,00

80 KG 2.500,00

90 KG 2.000,00

100 KG 2.000,00

110 KG 1.500,00

120 KG 2.000,00

130 INSTALACION DE PLATAFORMA PASILLO CENTRAL. KG 13.000,00

140 PZA 1,00

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ______________________________ FIRMA: _______________________________

FECHA: ______________________________________

DESMONTAJE Y RETIRO DE COMPONENTES DEL VOLTEADOR DE VAGONES

LIMPIEZA GENERAL DE LA ESTRUCTURA DEL VOLTEADOR DE VAGONES

REPARACION DE ESTRUCTURAS DEL VOLTEADOR DE VAGONES

ELIMINACION DE REBABAS EN LOS DIENTES DE LAS CREMALLERAS

PREPARACION DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE PINTURA A LA ESTRUCTURA DEL VOLTEADOR DE VAGONES

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA A LA ESTRUCTURA Y PASAMANOS DEL VOLTEADOR DE VAGONES

FABRICACION Y MONTAJE DE PLANCHAS BASE ACERO A-36 DE 19 MM DE ESPESOR ANILLOS DE ENTRADA Y SALIDA

FABRICACION Y MONTAJE DE PLANCHAS DE REVESTIMIENTO ACERO AR-400 DE 25 MM DE ESPESOR. ANILLOS DE ENTRADA Y SALIDA.

FABRICACION Y MONTAJE DE PLANCHAS DE REVESTIMIENTO ACERO AR-400 DE 10 MM DE ESPESOR. ZONA DE IMPACTO DEL VOLTEADOR.

FABRICACION Y MONTAJE DE PLANCHAS DE REVESTIMIENTO ACERO AR-400 DE 19 MM DE ESPESOR.PARTE SUPERIOR DE LA ZONA DE IMPACTO DEL VOLTEADOR.

FABRICACION Y MONTAJE DE 4 BASES DE APOYO PARA LA PLATAFORMA DE PESAJE. INCLUYE LA ALINEACION Y NIVELACION DE LAS BASES.

FABRICACION, REPARACION Y MONTAJE DE PASAMANOS Y REJILLAS

INSTALACIÓN DEL ENSAMBLE DEL SISTEMA RETARDADOR DE VAGONES. INCLUYE LOS CILINDROS Y MANGUERAS HIDRAULICAS

TOTAL

Pág.: 41 / 55

Pág.: 41 / 80

PÁG.:_2____ DE:__2___

FECHA:__01-03-2017______________

NOMBRE DEL PROYECTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS N°

REPARACIÓN DEL VOLTEADOR DE VAGONES VV-8000. GERENCIA DE PMH. N° DE SOLPED

EMPRESA OFERENTE:

RENGLÓN DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

150 PZA 11.000,00

160 KG 3.306,00

170 KG 1.320,00

180 KG 600,00

190 KG 600,00

200 INSTALACIÓN DE LA PLATAFORMA DE PESAJE. KG 13.000,00

210 PZA 1,00

220 ML 38,00

230 ML 20,00

240 RETIRO Y BOTE DE ESCOMBROS SG 1,00

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: _________________________ FIRMA: _______________

FECHA: ___________________________

CÓMPUTOS MÉTRICOS

INSTALACIÓN DE 4 GANCHOS DE AGARRE DE VAGONES.INCLUYE LAS MANGUERAS HIDRAULICAS.

INSTALACIÓN DE 4 RIELES CURVOS DE 175 LBS/YDA EN LOS ANILLOS DE ENTRADA Y SALIDA DE VOLTEADOR. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE FIJACION Y TORQUEADO DE PERNOSINSTALACIÓN DE 2 RIELES DE DESPLAZAMIENTO DE 132 LBS/YDA. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE FIJACION Y TORQUEADO DE PERNOS

INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTA MANGUERAS HIDRÁULICAS, ANILLO DE ENTRADA.

INSTALACIÓN DE LA BANDEJA PORTA CABLES, ANILLO DE SALIDA.

INSTALACION DE LOS MANIFOLDS CIRCUITO HIDRAULICO DE LOS GANCHOS DE AGARRE Y SISTEMA RETARDADOR DE VAGONES.

ALINEACION Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE LOS RIELES CURVOS

ALINEACION Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE LOS RIELES DE DESPLAZAMIENTO

TOTAL

Pág.: 42 / 55

Pág.: 42 / 80

XII.-ANEXOS LOS SIGUIENTES ANEXOS SON REFERENCIALES. NO DEBEN UTILIZARSE LAS IMÁGENES

DE IDENTIDAD DE CVG FERROMINERA ORINOCO Y LA CORPORACIÓN SIDERÚRGICA DE

VENEZUELA.

Pág.: 43 / 55

Pág.: 43 / 80

ANEXO A

MODELO DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD

Señores:

CVG Ferrominera Orinoco, C.A.

Puerto Ordaz

Atención: Comisión Permanente de Contrataciones

Ref.: Identificación del Proceso.

Yo, (nombre e identificación del firmante o de los firmantes) en mi carácter de representantelegal (o persona autorizada mediante carta poder) de la empresa (nombre de la empresa),debidamente registrada en el Registro Mercantil _______, en fecha ________, bajo el número_______, Tomo _______, manifestamos nuestra voluntad de participar en el proceso decontratación (indicar tipo de contratación, el número del proceso y nombre del proyecto, talcomo se indica en la invitación a participar).

Sin más que hacer referencia,

Firma y Nombre.

Representante Legal de la empresa

Pág.: 44 / 55

Pág.: 44 / 80

ANEXO B

MODELO CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Señores:

CVG Ferrominera Orinoco, C.A.

Puerto Ordaz

Atención: Comisión Permanente de Contrataciones

Ref.: Identificación del Proceso.

Yo, (nombre e identificación del firmante o de los firmantes) en mi carácter de representantelegal (o persona autorizada mediante carta poder) de la empresa (nombre de la empresa),debidamente registrada en el Registro Mercantil _______, en fecha ________, bajo el número_______, Tomo _______, manifestamos nuestra voluntad de participar en el proceso decontratación (indicar tipo de contratación, el número del proceso y nombre del proyecto, talcomo se indica en la invitación a participar).

Asimismo, autorizo a (nombre de la persona autorizada a representar a la empresa) titular de lacédula de identidad Nº ____________ a representar a la empresa en el Acto Público deRecepción de Documentos y Ofertas.

Sin más que hacer referencia,

Firma y Nombre.

Representante Legal de la empresa

Pág.: 45 / 55

Pág.: 45 / 80

ANEXO C

MODELO CARTA DE AUTORIZACIÓN DE APERTURA DE OFERTAS

Señores:

CVG Ferrominera Orinoco, C.A.

Puerto Ordaz

Atención: Comisión Permanente de Contrataciones

Ref.: Identificación del Proceso.

Yo, (nombre e identificación del firmante o de los firmantes) en mi carácter de representantelegal (o persona autorizada mediante carta poder) de la empresa (nombre de la empresa),debidamente registrada en el Registro Mercantil _______, en fecha ________, bajo el número_______, Tomo _______.

Autorizo a (nombre de la persona autorizada a representar a la empresa) titular de la cédula deidentidad Nº ____________ a representar a la empresa en el segundo Acto Público de Aperturade Ofertas.

Sin más que hacer referencia,

Firma y Nombre.

Representante Legal de la empresa

Pág.: 46 / 55

Pág.: 46 / 80

ANEXO D

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

Señores:CVG Ferrominera Orinoco, C.A.Puerto Ordaz.-

Atención: Comisión Permanente de Contrataciones

Ref.: (Identificación del proceso de contratación)

Yo, (nombre e identificación del firmante o de los firmantes) en mi carácter de Representante Legal de laempresa (nombre de la empresa, consorcio o cooperativa), debidamente registrada en el Registro Mercantil_______, en fecha ________, bajo el número _______, Tomo _______, y según se evidencia en reporte delRNC conforme al artículo 69 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, suficientementefacultado(s) para ello, por el presente documento declaro bajo fe de juramento que:

Me comprometo a no retirar la oferta presentada y por tanto, me obligo expresamente a sostener la mismadurante el plazo establecido en el presente pliego; en consecuencia a no retirar ésta durante su vigencia, asuscribir el contrato y a otorgar las garantías conforme al Pliego de Condiciones, en caso de que mirepresentada se le adjudique la contratación objeto del proceso.

Todo conforme a los Artículos 63, 64, 167, numerales 4 y 5 y 168 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza deLey de Contrataciones Públicas.

Artículo 168. Sanciones a los particulares “…El Servicio Nacional de Contrataciones procederá a inhabilitar para contratar con el Estado, al infractor quehubiere sido sancionado, según lo dispuesto a continuación:

4. Seis meses, cuando retiren ofertas durante su vigencia.5. Dos años, cuando siendo beneficiarios de la adjudicación no suscriban el contrato dentro del plazoestablecido, por causas imputables al oferente.

En fe de lo expresado, firmo el presente documento en la ciudad de _______________ a los ___________días de ________________ del 201___.

Nombre

Representante Legal de la empresa

Pág.: 47 / 55

Pág.: 47 / 80

ANEXO E

DECLARACIÓN JURADA DE CONTRATACIÓN DE SÓLO ASOCIADOS

(Aplica sólo a Asociaciones Cooperativas)

Yo, ( indicar nombre y apellido ), mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº ______________, de nacionalidad ______________,

domiciliado en _____________, en mi carácter de representante legal de la (indicar el nombre de la empresa), que los efectos de dar

cumplimiento con el Articulo 33 de Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, declaro que la totalidad de los trabajos aquí ofertados,

serán realizados directamente por los miembros asociados que a continuación se mencionan, y que en ningún caso estaré realizando

contrataciones de no asociados. En consecuencia los asociados abajo firmantes declaran que efectuarán el trabajo referente al proceso

Nº ________, durante el periodo que va a durar la ejecución de la obra o servicio.

NOMBRE DEL ASOCIADOCEDULA DE

IDENTIDADFIRMA

DESCRIPCION DEL TRABAJO QUE ESTARA

REALIZANDO

Asimismo, yo ____________________________, Cedula de Identidad ____________________ en mi carácter de representante de la

Asociación Cooperativa ___________________ autorizo a CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A., o a quien ésta designe, a practicar

las auditorias necesarias, antes, durante o posterior a la ejecución de los trabajos ofertados, para verificar la veracidad de la

información suministrada en esta Declaración Jurada, y en el caso que se detecte el suministro de información falsa, proceda a con la

descalificación legal de la oferta conforme a lo establecido en el punto “CONDICIONES GENERALES” de este Pliego de Condiciones, o

solicitar la suspensión de la ejecución de los trabajos si éstos no han sido concluidos, y tomar las Acciones legales que corresponda,

además de solicitar a la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOP) y al Servicio Nacional de Contratistas (SNC) la

suspensión de la Asociación Cooperativa que represento, de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Contrataciones Públicas y

articulo 95 de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativa

En fe de lo expresado, firmo el presente documento en la ciudad de _______________ a los ___________ días del mes de

________________ del año ____.

_____________________________________________________________________________________

Nombre y apellido del socio, asociado o accionista identificado en el encabezado de esta exposición

Firma del socio, asociado o accionista identificado en el encabezado de esta exposición.

Pág.: 48 / 55

Pág.: 48 / 80

ANEXO F

MODELO DE DOCUMENTO CONSORCIAL

Entre la compañía………………………. (a continuación mencionar datos de Registro e identificación de la empresa), representada por(identificar a la persona representante legal de la empresa), debidamente facultado por (en el caso de ser un apoderado mencionartodos los datos del poder y su legalización; si se trata de un funcionario de la empresa, señalar en virtud de cual instrumento:Resolución de Junta Directiva; Estatutos Sociales, etc., está facultado para ejercer la representación de la compañía); la compañía…………….. (repetir el proceso de identificación como se señala supra para cada una de las empresas consorciadas), se ha convenido enconstituir, como en efecto por este Documento se constituye, una asociación temporal bajo el régimen de consorcio, el cual se rige porlas siguientes cláusulas.

CLAUSULA PRIMERA

Para los efectos de identificación el consorcio ahora constituido se denominará así: Consorcio…………………………………………..…

El consorcio mantendrá sus oficinas en Ciudad Guayana, con exclusión de cualquier otro.

CLAUSULA SEGUNDA

Las partes arriba mencionadas constituyen una asociación de empresas en régimen de consorcio para la realización para CVGFERROMINERA ORINOCO, C.A. de (Indicar si es Obra, Servicio o Suministro y el objeto del CONTRATO).

CLAUSULA TERCERA

La responsabilidad de las empresas integrantes del consorcio frente a la CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A. y a terceros, en todo lorelacionado con la prestación del servicio, será solidaria e ilimitada. Esta responsabilidad solidaria e ilimitada, correlativa al objeto delconsorcio, se refiere a prestación del Servicio, al cumplimiento de las condiciones del CONTRATO, a la responsabilidad patronal, a susrelaciones frente a terceros y a las demás obligaciones contractuales derivadas del citado CONTRATO.

Este consorcio continuará vigente hasta la total culminación de (Indicar: la Obra, Servicio o Suministro) para el cual se establece y nofinalizará hasta que no se haya efectuado la liquidación definitiva de todas sus cuentas, diferencias y litigios, tanto con la CVGFERROMINERA ORINOCO, C.A., como con terceras personas, si fuere el caso y que tengan relación directa o indirecta con el CONTRATOPrincipal del Suministro y con los suplementos del mismo.

CLAUSULA CUARTA

Este consorcio constituye un CONTRATO de carácter irrevocable e irretractable, no pudiendo ser desconocido o disuelto por ninguna delas consorciadas durante el plazo previsto en la Cláusula anterior.

CLAUSULA QUINTA

La participación de las empresas integrantes del consorcio en la prestación del servicio objeto del CONTRATO (Indicar el N°) será lasiguiente: (describir detalladamente las actividades a ser desarrolladas por cada una de las empresas integrantes del consorcio paracumplir con el alcance de el CONTRATO descrito en la Cláusula Segunda del presente Documento e indicar el porcentaje en función delprecio total).

CLAUSULA SEXTA

La empresa (Nombre de la empresa) asumirá la representación del consorcio ante todas las autoridades y representantes de CVGFERROMINERA ORINOCO, C.A., y en general, ante todas las autoridades o representantes de la Administración Pública Venezolana, ydemás terceros, para los efectos de la prestación del servicio adjudicado, antes identificada. Dicha empresa designará el representante,con facultad para comprometer al consorcio frente a CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A., previa aprobación de las otras empresas queconforman el consorcio para lo cual otorgarán los poderes de representación correspondientes, de acuerdo con sus Documentos Sociales.

Se hacen……………..ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de………………….., a los…………….

NOTA: Las Cláusulas aquí definidas son las consideradas fundamentales y por ende de necesaria incorporación en el texto delDocumento Consorcial.

Pág.: 49 / 55

Pág.: 49 / 80

ANEXO G

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA COMPROMETERSE A CUMPLIR CON ELCOMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, PREVISTO EN EL TITULO I, CAPITULO VIIDEL DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.

Señores:

CVG Ferrominera Orinoco, C.A.

Puerto Ordaz

Atención: Comisión Permanente de Contrataciones

Ref.: (Identificación del proceso de contratación)

Yo, (nombre e identificación del firmante o de los firmantes) en mi carácter de representantelegal de la empresa (nombre de la empresa, consorcio o cooperativa), debidamente registradaen el Registro Mercantil _______, en fecha ________, bajo el número _______, Tomo _______, y segúnse evidencia en reporte del RNC conforme al artículo 69 del Reglamento de la Ley deContrataciones Públicas, suficientemente facultado(s) para ello, por el presente documentodeclaro bajo fe de juramento que:

Me comprometo a dar estricto cumplimiento al Compromiso de Responsabilidad Social conformea los términos y condiciones indicados en el Titulo I, Capitulo VII del Decreto con Rango, Valor yFuerza de Ley de Contrataciones Públicas, por un monto total debolívares__________________________ (Bs.________________), equivalentes al 3% sobre el monto dela contratación, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondiente al presenteproceso el cual será aplicado a proyectos sociales y solicitudes determinadas en base a lainformación de las necesidades del entorno social de los Municipios Piar, Caroní o BolivarianoAngostura.

Se informará a la Gerencia General de Desarrollo Endógeno y al administrador del CONTRATOcolocado, a los fines de la asignación, inicio y ejecución del proyecto social o solicitud, antes delcierre administrativo del CONTRATO.

En fe de lo expresado, firmo el presente documento en la ciudad de _______________ a los___________ días de ________________ del 201___.

Nombre

Representante Legal de la empresa

Pág.: 50 / 55

Pág.: 50 / 80

ANEXO H

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA

Sres.

CVG Ferrominera Orinoco, C.A.

Puerto Ordaz

Yo / nosotros, ________________________ venezolano (s), civilmente hábil (es), titular de la cédula de identidad No.__________________ y de este domicilio, actuando en mi carácter de representante legal de la empresa________________________, tal y como se evidencia del acta constitutiva, los estatutos sociales actualizados de dichaempresa y/o acta de asamblea de accionistas, asociados o cooperativistas, según corresponda, y/o documento poder,por el presente documento declaro que:

Después de haber examinado las condiciones de participación, correspondientes al proceso de contratación, bajo lamodalidad de Concurso ________________________ Nº _________________________, referidoa_____________________________________________________________________________, ofrecemos ejecutar, completar ygarantizar el total de (los bienes, obra o servicio), en conformidad con sus secciones y anexos, por un monto total de:_________________________________________________________bolívares, (Bs.________________).

Así mismo declaro que:

Estamos de acuerdo que nuestra oferta permanecerá válida hasta la firma del CONTRATO o pedido decompra, según lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Contrataciones Públicas, y nos comprometemos apresentar la caución o garantía de mantenimiento de oferta, por el monto que determine la empresa.

Entendemos que la aceptación o rechazo de esta oferta estará sujeta a las reglas establecidas en lascondiciones de participación establecidas por CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.

Estamos de acuerdo en utilizar al máximo los recursos disponibles en Venezuela (mano de obra, materiales,equipos, etc.) y en especial los ubicados en la región Guayana.

Entendemos y aceptamos que mientras no fueren suscritos los CONTRATOS respectivos, CVG FERROMINERAORINOCO, C.A. sea cual fuere el estado en que se encuentre la tramitación del proceso, podrá suspender elmismo, o darlo por terminado, si en su opinión existen razones justificadas para hacerlo.

Entendemos que nuestra oferta será evaluada siguiendo los criterios establecidos en el pliego de condiciones yen función de la información entregada por esta empresa.

El tiempo de prestación del servicio, será de: _________________________

Fecha de elaboración y firma del representante legal.

Pág.: 51 / 55

Pág.: 51 / 80

ANEXO I

MODELO DE FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Pág.: 52 / 55

Pág.: 52 / 80

ANEXO J

Pág.: 53 / 55

Pág.: 53 / 80

ANEXO K

Pág.: 54 / 55

Pág.: 54 / 80

ANEXO L

LISTADO DE EMPRESAS ASEGURADORAS PARA LA EMISIÓN DE LAS FIANZAS

Pág.: 55 / 55

Pág.: 55 / 80

ANEXO M

MODELO DEL CONTRATO PRINCIPAL