УТВЕРЖДЕН · web viewС «15» декабря 2011 г. до «15» декабря 2016 г....

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров Протокол № 12 от 1 июля 2013 годаПредседатель общего собрания акционеров

______________________ Архангельский С.Ю.

Предварительно утвержден

Советом директоров Протокол № 66 от 30 мая 2013 года

Председатель Совета директоров

______________________ Архангельский С.Ю.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТоткрытого акционерного общества "Прионежская сетевая компания"

за 2012 год

Петрозаводск, 2013

Содержание

1. Общие сведения, положение Общества в отрасли........................................................3

Краткая история развития Общества, географического положение, положение на

рынке..............................................................................................................................................3

Организационная структура Общества по состоянию на 31.12.2012г..............................3

.........................................................................................................................................................3

2. Корпоративное управление...................................................................................................3

Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения............................................3

Состав Совета директоров.........................................................................................................3

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.....3

Перечень совершенных акционерным обществом сделок, признаваемых в

соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками..........................3

Перечень совершенных акционерным обществом сделок, признаваемых с

соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых

имеется заинтересованность.....................................................................................................3

Отчет о выплате дивидендов.....................................................................................................3

3. Управление рисками...............................................................................................................3

4. Производственная деятельность..........................................................................................3

Основные производственные показатели..............................................................................3

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии......................................................3

Тарифы на электроэнергию, вырабатываемую на ДЭС.....................................................3

Технологическое присоединение к сетям...............................................................................3

Ремонтно-эксплуатационная деятельность...........................................................................3

5. Инвестиционная деятельность.............................................................................................3

6. Кадровая политика.................................................................................................................3

7. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности..................................3

Анализ финансовых результатов деятельности Общества.................................................3

Ключевые показатели эффективности...................................................................................3

8. Перспективы развития Общества........................................................................................3

9. Справочная информация для акционеров ОАО "ПСК".................................................3

Годовой отчет ОАО «Прионежская сетевая компания» за 2012 год 2

1. Общие сведения, положение Общества в отрасли

Краткая история развития Общества, географическое положение, положение на рынке

Открытое акционерное общество "Прионежская сетевая компания" образовано 1 ноября 2006 года путем замещения активов Государственного унитарного предприятия Республики Карелия по производству, материально-техническому обеспечению жилищно-коммунального хозяйства и электроснабжению.

ОАО «ПСК» зарегистрировано 01.11.2006 г. за основным государственным номером 1061001073242 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 10 № 000948232). Устав общества утвержден Решением №1 от 19.10.2006г.

ОАО «ПСК» функционирует в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта на энергетическом рынке Республики Карелия с 1 января 2007 года.

Рисунок 1. Месторасположение Республики Карелия на карте Северо-Западного федерального округа.

ОАО «ПСК» осуществляет три регулируемых вида деятельности: передача электрической энергии по сетям, производство электрической энергии дизельными электростанциями, технологическое присоединение потребителей к сетям. Кроме того, компания оказывает сопутствующие основным видам деятельности

услуги, такие как: техническое обслуживание электросетевого оборудования и прочие услуги (проверка и опломбировка счетчиков, а также их замена, установка, согласование проектов, подготовка технических условий для подключения объекта к сетям, услуги ЭТЛ и прочие).

Основным видом деятельности компании является оказание услуг по передаче электрической энергии по сетям компании до потребителей электроэнергии. В соответствии с Федеральными законами №147 от 17.08.1995г. и №35 от 26.03.2006г. данный вид деятельности носит естественно-монопольный характер и регулируется государством. Цены на услуги Общества, нормативы потерь электроэнергии в его


энергопередающем оборудовании, правила оказания услуг по передаче электроэнергии прямо установлены государственными исполнительными органами.

Тарифное регулирование, как баланс защиты интересов потребителей услуг по передаче электроэнергии и сетевой компании, является самым важным аспектом деятельности Общества.

По состоянию на 1 января 2013 года в состав ОАО «ПСК» входят 13 электросетевых участков, а также отдел дизельной генерации, занимающийся выработкой электроэнергии тепловыми электростанциями в Кондопожском, Муезерском Сегежском и Калевальском муниципальных районах.

Рисунок 2. Темпы территориального расширения деятельности ОАО «ПСК» за 2009-2012гг.

2009 год 2012 год


По состоянию на 01.01.2010 года: Прионежский электросетевой участок – с 01.01.2007г., часть Пряжинского и Медвежьегорского

муниципальных районов – с 01.01.2007г.,

По состоянию на 01.01.2013 года: Прионежский электросетевой участок – с 01.01.2007г., Олонецкий электросетевой участок – с 01.04.2007г., Питкярантский электросетевой участок – с 01.06.2007г.,


Олонецкий электросетевой участок – с 01.04.2007г., Питкярантский электросетевой участок – с 01.06.2007г., Кондопожский электросетевой участок – с 01.10.2007г., Лахденпохский электросетевой участок – с 01.11.2007г. Кемский электросетевой участок – с 01.01.2008г., Лоухский электросетевой участок – с 01.02.2008г., Муезеркский электросетевой участок – с 01.03.2008г. Калевальский электросетевой участок – с 01.04.2008г. Сегежский электросетевой участок – с 01.09.2008г. Отдельное структурное подразделение – Отдел

дизельной генерации – с 01.09.2008г Костомукшский электросетевой участок –

с 01.09.2009г.

Кондопожский электросетевой участок – с 01.10.2007г., Лахденпохский электросетевой участок – с 01.11.2007г. Кемский электросетевой участок – с 01.01.2008г., Лоухский электросетевой участок – с 01.02.2008г., Муезерский электросетевой участок – с 01.03.2008г. Калевальский электросетевой участок – с 01.04.2008г. Сегежский электросетевой участок – с 01.09.2008г. Отдельное структурное подразделение – Отдел дизельной

генерации – с 01.09.2008г Костомукшский электросетевой участок –

с 01.09.2009г. Сортавальский электросетевой участок – с 01.09.2010г. Медвежьегорский электросетевой участок – с 29.09.2010г

Основными темами информационных сообщений ОАО «Прионежская сетевая компания» для республиканских и федеральных СМИ являлись:- выполнение ремонтной и инвестиционной программ Общества;- работа по учету электроэнергии и борьба с потерями в электрических сетях;- социальная политика, проводимая Обществом в зоне ответственности ОАО «ПСК».

В 2012 г. пресс-службой ОАО «ПСК» было подготовлено и размещено на корпоративном сайте компании 68 информационных материалов.

Информационные материалы, как правило, отправлялись также в республиканские и федеральные СМИ. В результате этого, в течение года в электронных федеральных и республиканских СМИ было опубликовано 252 сообщения о деятельности ОАО «Прионежская сетевая компания».

Большинство сообщений было посвящено выполнению ремонтной и инвестиционной программ компании, работе, проводимой по увеличению надежности потребителей и качества поставляемой потребителям электроэнергии.

В основном, фон информационных сообщений был положительным или нейтральным (как, например, сообщения об открытии кредитной линии для компании АКБ «Связь-Банк» или сообщений пресс-службы Правительства РК о заседаниях, посвященных проблемам отрасли энергетики с участием представителей ОАО «ПСК») за исключением информации сайтов, специализирующихся на финансовых вопросах. На таких ресурсах были опубликованы сообщения о штрафах, наложенных на компанию УФАС, Ростехнадзором или об оспаривании органами прокуратуры действий ОАО «ПСК», как например «Прокуратура признала незаконной установку общедомовых приборов учета электроэнергии в ветхих домах г. Кемь». Таких сообщений было 13.

Материалы пресс-службы ОАО «Прионежская сетевая компания» использовали такие электронные СМИ как «Российская газета – RG.RU», «ФК – новости», «Bankir.ru», «Энерджиланд. Инфо», «РБК», «Энергетика и промышленность России», «ЭнергоНьюс», ADVIS. ru», «Столица на Онего», «Петрозаводск.ру», Интернет-газета Республики Карелия, ИА Республика Карелия, сайт «ТВР – Панорама», «Карелинформ» и ряд других интернет-ресурсов.

Информация о деятельности ОАО «Прионежская сетевая компания» регулярно появлялись на официальном сайте республики Карелия.

В 2012 г. пресс-служба ОАО «ПСК» содействовала в подготовке материалов о работе компании республиканским печатным СМИ. Статьи о компании были опубликованы в республиканских газетах «Карелия», «МК» в Карелии», а также в районных газетах «Новая Кондопога», «Олония», «Новости Костомукши», «Диалог» (Медвежьегорск), «Доверие» (Сегежкий район), «Ладога – Сортавала». Всего в печатных СМИ республики было опубликовано 10 материалов о деятельности компании.


Информация о деятельности ОАО «ПСК» включалась в выпуски новостей радио ГТРК «Карелия» (4 сообщения), «Русского радио на Онего» (7 сообщений), «Русского радио – Сортавала» (3 сообщения), «Дорожное радио в Приладожье» (еженедельно). Практически все эти сообщения касались действий оперативно-ремонтных бригад ОАО «Прионежская сетевая компания» при ликвидации последствий непогоды и производственной деятельности компании.

В эфире телевидения ГТРК «Карелия» и республиканской телекомпании «Сампо» в 2012 г. прошло 5 сюжетов, где упоминалась деятельность компании. Все эти сюжеты также касались ликвидации нештатных ситуаций в электрических сетях.3 сюжета на ГТРК «Карелия» были посвящены работе специалистов Общества в трудных погодных условиях (январь, май, ноябрь).

Также в эфире ГТРК «Карелия» в июне 2012 г. совместно с пресс-службой компании был подготовлен телевизионный сюжет о модернизации электрических сетей в г. Костомукша. В декабре 2012 г. новостная программа «Вести – Карелия» показала материал о задолженности ОАО «Петрозаводские коммунальные системы» перед ОАО «Прионежская сетевая компания».

Регулярная работа компании в области взаимодействия с органами власти, местными и республиканскими общественными организациями, с редакциями республиканских СМИ позволила избежать публикации материалов негативной направленности о деятельности ОАО «ПСК», что привело к сохранению и поддержанию уже сложившегося имиджа компании как надежной, стабильной и социально направленной.

Пресс-служба ОАО «ПСК» регулярно проводила работу по публикациям годового отчета, информации, обязательной к раскрытию в соответствии с законодательством в газете «Карелия» и на корпоративном сайте, а также публикациям объявлений по проведению конкурсов и других материалов по поручениям отделов и служб компании.

В течение 2012 г. ОАО «ПСК» проводилась работа по подготовке и размещению на корпоративном сайте фотогалереи энергообъектов, обслуживаемых компанией. На начало 2013 г. в разделе «Фотогалерея» на корпоративном сайте уже размещены фотографии электрических сетей Медвежьегорского, Сортавальского, Сегежского, Олонецкого, Калевальского, Прионежского и Костомукшского электросетевых участков.

Размещение этих материалов на корпоративном сайте позволяет потребителям и партнерам ОАО «ПСК» увидеть, какого класса напряжения энергообъекты обслуживаются компанией, в каком состоянии они находятся, как производятся ремонты. Размещение таких фотогалерей повышает доверие потребителей и партнеров к ОАО «ПСК». Такая практика для ОАО «ПСК» была новой и будет продолжена в 2013 г.

В апреле - мае 2012 г. была проведена подготовительная работа по организации военно-патриотической игры «Зарница» в поселке Калевала для школьников Калевальского района. На средства ОАО «ПСК» были организованы конкурсы для участников «Зарницы», приглашены инструкторы из Союза скаутов Карелии, закуплены призы для команд.

Сама игра состоялась 1 июня 2012 г. в поселке Калевала. Главный приз – Кубок победителя «Зарницы – ПСК» вручал Глава Республики Карелия А.П. Худилайнен. Проведение «Прионежской сетевой компанией» «Зарницы» значительно укрепило положительный имидж компании среди населения и органов муниципальной власти. В 2013 году традиция проведения «Зарницы» в районах в зоне ответственности ОАО «ПСК» будет продолжена, игры пройдут в Сегежском и Медвежьегорском муниципальных районах Республики Карелия.


Руководством компании в течение 2012 г. регулярно проводились встречи с представителями пресс-службы Правительства РК в целях организации взаимодействия по информированию потребителей о деятельности компании.

По поручению генерального директора ОАО «ПСК» проводилась работа по организации оказания благотворительной помощи по письмам и заявлениям общественных организаций, образовательных учреждений, Администраций муниципальных районов и частных лиц. Особое внимание уделялось помощи детским спортивным соревнованиям и детским учреждениям, нуждающимся в срочном ремонте помещений.


Основные события в деятельности в 2012 году:

январь: - Оперативно-ремонтные бригады компании в кратчайшие сроки устранили последствия сильного снегопада в восьми районах Республики Карелия.февраль: - Представители МЧС высоко оценили профессионализм диспетчеров ЦДС ОАО «ПСК» во время республиканской командно-штабной тренировки на территории Республики Карелия. март:- Оперативно-ремонтный персонал ОАО «ПСК» переведен на усиленный режим работы в связи с выборами Президента РФ 4 марта 2012 г. За время проведения выборов срывов энергоснабжения в сетях компании не было.апрель:- Дизельные электростанции ОАО «ПСК» обеспечены топливом на весь период распутицы в районах Республики Карелия, что позволило избежать прекращений в обеспечении электрической энергией потребителей;май:- Оперативно-ремонтные бригады ОАО «ПСК» ликвидировали последствия ледохода и шквалистого ветра (повреждение ЛЭП) в Медвежьегорском районе Карелии в кратчайшие сроки.- Председатель Законодательного Собрания РК Владимир Семенов встретился с генеральным директором ОАО «ПСК» Игорем Ширшовым и обсудил с ним вопросы развития коммунальной энергетики.- Специалисты Управления Росприроднадзора по РК проверили соблюдение природоохранного законодательства ОАО «Прионежская сетевая компания» и не выявили нарушений.- Аварийно-спасательное формирование Кемского ЭСУ приняло участие в командно-штабных учениях по ГО в Кемском районе и успешно справилось с поставленными задачами.июнь:- Силами компании проведена традиционная военно-патриотическая игра «Зарница» для школьников Калевальского района. Кубок победителя игры «Зарница – ПСК» вручал Глава Республики Карелия Александр Худилайнен.- В результате успешно выполненного инвестиционного проекта значительно увеличена надежность аэропорта «Бесовец» (Петрозаводск) и близлежащих к нему населенных пунктов.июль:- ОАО «Прионежская сетевая компания» завершило работу по модернизации энергообъектов в одном из жилых районов города горняков. Инвестиционный проект энергетиков в Костомукше включал в себя реконструкцию существующей линии электропередачи напряжением 10 кВ, строительство новой трансформаторной подстанции 400/10/0,4 кВ и новой ЛЭП 0,4 кВ в поселке Контокки, входящем в состав Костомукшского городского округа.- Во время крупного пожара в г. Сортавала работники ОАО «Прионежская сетевая компания» помогли спасателям ликвидировать ЧП и помогли погорельцам. 4 июля около девяти часов вечера в г. Сортавала произошел пожар в деревянном двухэтажном доме по ул. Пушкина. На помощь пожарным расчетам МЧС, боровшимся с огнем, пришли сотрудники Сортавальского электросетевого участка Прионежской сетевой компании.- Оперативно-ремонтные бригады ОАО «ПСК» устранили последствия прохождения мощного грозового фронта в Прионежском районе Республики Карелия.август:


- Специалисты ОАО «Прионежская сетевая компания» модернизировали электрические сети приграничного поселка Вяртсиля. В поселке Вяртсиля, на территории которого находится крупный контрольно-пропускной пункт на российско-финляндской границе (пропускает около 1 млн. человек ежегодно) завершены ремонты линий электропередачи.- Шесть оперативных бригад Прионежской сетевой компании в кратчайшие сроки устранили последствия непогоды. Падение деревьев на провода в результате шквалистого ветра, гроза и сильный ливень стали причиной повреждения в ночь с 7 на 8 августа линий электропередачи в трех районах Карелии в зоне ответственности ОАО «Прионежская сетевая компания»- Девятый шлюз Беломоро-Балтийского канала получил надежное энергоснабжение. ОАО «Прионежская сетевая компания» завершило работы по увеличению надежности энергоснабжения 9-го шлюза Беломоро-балтийского канала в поселке Повенец Медвежьегорского района Карелии.сентябрь:- В ОАО «Прионежская сетевая компания» завершена работа по установке общедомовых приборов учета электроэнергии в многоквартирные дома. Всего общедомовыми приборами учета электроэнергии в 2009 – 2012 гг. в районах Карелии оснащены 2619 многоквартирных домов.октябрь:- ОАО «Прионежская сетевая компания» подключено к цифровой сети Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.- ОАО «Прионежская сетевая компания» получила Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2012-2013 гг.ноябрь:- В ОАО «Прионежская сетевая компания» прошло обучение электромонтеров по работе с установкой, позволяющей безопасно подниматься на деревянные опоры ЛЭП.- Три сотрудника бухгалтерии ОАО «Прионежская сетевая компания» успешно прошли экзаменационное тестирование Всероссийской аттестации бухгалтеров «Аттестат Главбуха – 2012». декабрь:- В преддверии Дня энергетика за добросовестный труд на благо республики награды получили 136 специалистов ОАО «Прионежская сетевая компания». Почетной грамотой Республики Карелия Указом Главы РК Александра Худилайнена награжден мастер Кривопорожского участка Кемского электросетевого участка Александр Филатов.


Генеральный директор

Заместитель генерального директора по экономике и финансам Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам

Главный бухгалтер

Планово-экономический отдел

Сектор оплаты труда, себестоимости и прибыли

Отдел учета электрической энергии и оптимизации потерь

Питкярантский электросетевой участок (ПитЭСУ)

Бухгалтерия

Главный инженерОтдел по охране труда

Заместитель главного инженера

Электротехническая лаборатория (ЭТЛ)

Прионежский электросетевой участок (ПЭСУ)

Юридический отдел

Кемский электросетевой участок (КемьЭСУ)

Сортавальский электросетевой участок (СортЭСУ) Кондопожский электросетевой участок (Конд.ЭСУ)

Лоухский электросетевой участок (ЛоухиЭСУ)

Центральная диспетчерская служба

ПТО

Отдел внутреннего контроля

Административно-хозяйственный отдел (АХО)Автотранспортный участок

Калевальский электросетевой участок (КалеЭСУ)

Сегежский электросетевой участок (СегЭСУ)

Заместитель генерального директора по транспорту электрической энергии

Сектор учета электрической энергии

Сектор работы с бытовыми потребителями Сектор

тарифообразования и бизнес-планирования

Олонецкий электросетевой участок (ОЭСУ) Муезерский электросетевой участок (МЭСУ)

Сектор кап. и тек. ремонта и эксплуатации

КазначействоОтдел

дизельной генерации

Руководитель аппарата генерального директора

Отдел технологических присоединений

Советник ген. директора по работе со СМИ и орг. власти

Отдел АСУ

Помощник ГД по дизельной генерации

Заместитель главного инженера по тех. присоединению

Сектор работы с юридическими лицами

Сектор мониторинга и поставок

Сектор эксплуатации зданий и сооружений

Костомукшский электросетевой участок (КостЭСУ)

Медвежьегорский электросетевой участок (МедЭСУ)

Сектор обсл. механизации и строительства

Заместитель генерального директора по общим вопросам

Лахденпохский электросетевой участок (ЛахЭСУ)

Канцелярия

Отдел кадров

Архив

Секретариат

Служба релейной защиты и автоматики

Отдел промышленной безопасности, экологии ГО и ЧС

Отдел капитального строительства

Организационная структура Общества по состоянию на 31.12.2012г.

2. Корпоративное управление

Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведенияЭффективное корпоративное управление является решающим фактором, определяющим

основные направления развития компании, формирующим ее имидж и инвестиционную привлекательность. Именно грамотные подходы в корпоративном управлении обеспечивают прозрачность деятельности компании, ее конкурентоспособность на рынке.

Деятельность ОАО «ПСК» базируется на уважении прав и законных интересов акционеров и следовании принципам корпоративного управления, основанных на требованиях законодательства в области корпоративного права и рекомендациях Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России.

Основными целями корпоративного управления является обеспечение успешного развития Общества при соблюдении баланса интересов акционеров, инвесторов, менеджмента и иных заинтересованных лиц; достижение высокого уровня деловой активности и положительного имиджа; повышение эффективности компании и прозрачности управления компанией.

ОАО «ПСК» выделяет в своей деятельности следующие ключевые принципы корпоративного управления для достижения стратегических целей:

1. Принцип прозрачности и информационной открытостиВ соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных

ценных бумаг (утв. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам РФот 10.10.2006 года № 06-117/пз-н), Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ № 24 от 31.01.2004 г.) ОАО «ПСК» обеспечивает своевременное раскрытие информации о деятельности компании: годовая (финансовая) бухгалтерская отчетность; аудиторское заключение, сведения о тарифах на услуги по передаче электрической энергии с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов, информация о потерях, возникающих в электрических сетях, включая перечень мероприятий по снижению технических потерь в сетях, сведения о границе зон деятельности ОАО «ПСК», сведения о количестве аварийных ограничений (отключений) с указанием причин аварий и мероприятий по их устранению и иную информацию;

2. Принцип подотчетностиПрактика корпоративного поведения должна обеспечивать осуществление Советом

директоров Общества стратегического управления деятельностью компании и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам.

3. Принцип ответственностиПринцип ответственности является одним из основных принципов в деятельности

Общества, так как затрагивает интересы большого круга лиц.ОАО «ПСК» в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности несет

ответственность перед акционерами, инвесторами, работниками компании, потребителями, государством и контрагентами за выполнение возложенных функции, а также за полноту и достоверность раскрытия фактов, событий деятельности Общества.

ОАО «ПСК» выделяет для себя главную цель в корпоративном управлении компанией – формирование баланса интересов всех заинтересованных лиц, выражающуюся в привлекательности компании для всех.

В своей деятельности ОАО «ПСК» следует положениям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 № 421/р.

В 2012 году положения Кодекса в части принципов корпоративного поведения, проведения Общего собрания и Советов директоров Общества, формирования исполнительных органов, раскрытия информации, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества соблюдались. Нарушений Кодекса корпоративного поведения не выявлено, корпоративных конфликтов не было.

Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров; Совет директоров; Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров – высший орган управления компании, состоящий из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов: определение приоритетных направлений деятельности Общества; внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава

Общества в новой редакции; реорганизация общества; ликвидация общества, назначение ликвидационной

комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его

членов и досрочное прекращение их полномочий; избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное

прекращение их полномочий; утверждение аудитора общества; выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года; утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным

законом «Об акционерных обществах».В 2012 году изменений в уставном капитале не происходило. В течение 2012 года владельцы акций не менялись.

Совет директоров (наблюдательный совет) Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

Совет директоров избирается в составе шести человек.К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

назначение Генерального директора, а также досрочное прекращение его полномочий;

утверждение структуры Общества и назначение высших менеджеров Общества, к которым относятся заместители генерального директора, главный бухгалтер и главный инженер;

утверждение Положения о высших менеджерах и порядке премирования высших менеджеров;

одобрение действий Генерального директора в соответствии с п.10.4 Устава; утверждение стандартов бизнес-планирования, бизнес-планов и отчетов об их

исполнении; утверждение Положения о кредитной политике; принятие решения о размере и порядке выплаты вознаграждения членам Совета

директоров; иные вопросы, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах».


Состав Совета директоров

Действовавший с 01.01.2012 г. по 16.04.2012 г. состав Совета директоров ОАО «ПСК» был избран решением годового общего собрания акционеров ОАО «ПСК» (Протокол № 8 от 01.07.2011 г.) и действовал в следующем составе:

№ п/п ФИО Дата

рождения Образование Место работы

1 Архангельский Савва Юрьевич 08.08.1974

Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция»

(окончен в 1996 году)

ОАО «Московская объединенная

энергетическая компания», заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам

2Меркулов Александр

Владимирович01.01.1970

ЛВМИ им Д.Ф. Устинова по специальности "Инженер-

электромеханик" (окончен в 1992 году)

Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф.

Устинова по специальности «Менеджмент» (окончен в 1995

году)

ОАО «Петербургская сбытовая компания»,

заместитель управляющего директора - директор по

развитию и работе на рынке электроэнергии

3 Таран Валерия Викторовна 03.01.1970

Ленинградский финансово-экономический институт им Н.А. Вознесенского по специальности «Экономическая кибернетика»


ЗАО «Нордэнергоменеджмент»,

советник генерального директора

4 Того Василиса Александровна 14.07.1981



ЗАО «Нордэнергоменеджмент», заместитель генерального

директора по корпоративным и правовым

вопросам

5 Леонов Николай Викторович 08.08.1976



ОАО «Карелэлектросетьремонт»,

генеральный директор

6 Мишков Вадим Борисович 13.06.1974

Петрозаводский государственный университет, специальность «Менеджмент организации»


ООО «Компьютер-Сервис», руководитель отдела внедрения программ

7 Ширшов Игорь Валерьевич 11.01.1966

ЛВМИ им. Устинова по специальности «Инженер-

механик» (окончен в 1989 году)

Северо-Западная академия государственной службы по

специальности «Государственное и муниципальное управление»

(окончена в 2006 году)

ОАО «Прионежская сетевая компания», генеральный

директор

С 17.04.2012 г. по 30.06.2012 г. Совет директоров ОАО «ПСК» действовал в следующем составе (Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПСК» № 10 от 16.04.2012 г.):







ОАО «Московская объединенная энергетическая

компания», заместитель генерального директора по правовым и корпоративным

вопросам





Балтийский государственный технический университет им.

Д.Ф. Устинова по специальности «Менеджмент» (окончен в 1995

году)

ОАО «Петербургская сбытовая компания»,

заместитель управляющего директора - директор по

развитию и работе на рынке электроэнергии




ЗАО «Нордэнергоменеджмент»,

советник генерального директора





директора по корпоративным и правовым вопросам












директор

Действующий по состоянию на 31.12.2012 г. состав Совета директоров ОАО «ПСК» избран решением годового общего собрания акционеров ОАО «ПСК» (Протокол № 11 от 02.07.2012 г.) в следующем составе:







компания», заместитель генерального директора по правовым и корпоративным

вопросам





Балтийский государственный технический университет им.

Д.Ф. Устинова по специальности «Менеджмент» (окончен в 1995

году)






компания»,руководитель службы

управления персоналом





директора по корпоративным и правовым вопросам












директор

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органаПо состоянию на 31.12.2012 г. генеральным директором ОАО «ПСК» является Ширшов

Игорь Валерьевич, назначенный на должность решением Совета директоров ОАО «ПСК» (Протокол № 34 от 16.12.2010 г.):

ФИО Дата рождения Образование

Ширшов Игорь Валерьевич 11.01.1966

ЛВМИ им. Устинова по специальности «Инженер-механик» (окончен в 1989 году)

Северо-Западная академия государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» (окончена в 2006 году)

Генеральный директор Общества осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, принятыми в пределах их компетенции, а также трудовым договором.

Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора и членов Совета директоров общества.

Оплата труда генерального директора осуществляется согласно условиям трудового договора, а также с учетом «Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «ПСК», утвержденного решением Совета директоров от 20.12.2011 года (протокол № 6).

Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров за участие в заседаниях Совета директоров внутренними документами Общества не предусмотрено.


Перечень совершенных акционерным обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками

Сделка Существенные условия сделки

Орган, принявший решение об одобрении

сделки (согласии на

сделку)

Наименование, дата и номер документа об

одобрении сделки

(согласии на сделку)

Кредитный договор

Стороны договора Банк – ОАО Банк ВТБ филиал в г. Петрозаводске

Совет директоров

Протокол №49 20.03.2012

Заемщик – ОАО «Прионежская сетевая компания»Сумма кредитной линии (лимит выдачи), млн. руб. 100 000 000,0 (сто миллионов) рублей

Процентная ставка по кредитной линии (процентов годовых) на ключевые сроки

- 11,0 % (одиннадцать процентов) годовых - для кредитов на срок от 1 (Одного) до 31 (Тридцати одного) дня включительно;- 11,7 % (одиннадцать целых семь десятых процентов) годовых - для кредитов на срок от 32 (Тридцати двух) до 91 (Девяносто одного) дня включительно;

- 12,2 % (двенадцать целых две десятых процентов) годовых - для кредитов на срок от 92 (Девяносто двух) до 181 (ста восьмидесяти одного) дня включительно;

- 12,5 % (двенадцать целых пять десятых) годовых - для кредитов на срок от 182 (Ста восьмидесяти двух) до 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней включительно.

Срок предоставления кредитной линии, мес. до 24 месяцев

Размер штрафных санкций

неустойки в размере ставки рефинансирования (в процентах годовых) от суммы задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем, когда кредиты, предоставленные в счет кредитной линии, должны были быть возвращены (в соответствии с условиями Договора или требованием о досрочном возврате кредитов), по день фактического возврата кредитов, предоставленных в счет кредитной линии, включительно.

Дополнительные условия предоставления кредитных ресурсов не увеличивающие общие затраты заказчика на обслуживание кредитного продукта.

1) В течение 15 рабочих дней с даты заключения кредитных договоров заключить соглашения, позволяющие ОАО Банк ВТБ производить списания денежных средств с банковских счетов Заемщика, открытых в ОАО «Банк Возрождение», ОАО «Балтийский Банк», АКБ «Связь-Банк», без дополнительного согласия владельца счета

2) Обязательство Заемщика предоставлять ежемесячные сведения об оборотах по своим счетам, открытым в других банках, а также сведений о кредитах и займах на первое число каждого месяца, в форме выписок, заверенных руководителем и главным бухгалтером банка, или справок, заверенных руководителем и главным бухгалтером Заемщика.

Общее собрание

акционеров

Протокол №10 16.04.2012

Кредитный договор Стороны договора Банк – ОАО Банк ВТБ филиал в г. Петрозаводске Совет

директоровПротокол №49

20.03.2012Заемщик – ОАО «Прионежская сетевая компания»Сумма кредитной линии (лимит выдачи), млн. руб. 100 000 000,0 (сто миллионов) рублей


13 (тринадцать) процентов годовых.


Срок предоставления кредитной линии, мес. 36 месяцев

Размер штрафных санкций да


1) При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или иных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в порядке и размере, предусмотренных ст. 395 Гражданского кодекса РФ. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

2) В случае неисполнения условия п. 8.2.5. Договора Заемщик уплачивает неустойку в размере 0,001 (Ноль целых и одна тысячная) процента от лимита кредитной линии.

Общее собрание

акционеров

Протокол №10 16.04.2012


Стороны договора

Банк – Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (сокращенное наименование - ОАО АКБ «Связь-Банк»)


Протокол №49 20.03.2012

Заемщик – ОАО «Прионежская сетевая компания»Сумма кредитной линии (лимит выдачи), млн. руб. 100 000 000,0 (сто миллионов) рублей


13 (тринадцать) процентов годовых.

Срок предоставления кредитной линии, мес. 36 месяцев

Размер штрафных санкций да


1) При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или иных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в порядке и размере, предусмотренных ст. 395 Гражданского кодекса РФ. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

2) В случае неисполнения условия п. 8.2.5. Договора Заемщик уплачивает неустойку в размере 0,001 (Ноль целых и одна тысячная) процента от лимита кредитной линии.

Общее собрание акционеров

Протокол №10 16.04.2012

Договор поручительства

Стороны договораБанк – ОАО Банк ВТБ


Протокол №52 11.04.2012

Поручитель – ОАО «Прионежская сетевая компания»

Предмет договора

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Закрытым акционерным обществом «Норд Гидро» (ОГРН 1077847282864, ИНН 7801435581) (далее – Должник), обязательств по кредитному договору № 63/10 от «24» мая 2010 г., заключенному между Банком и Должником (далее – Кредитный договор), включая, но не ограничиваясь обязательствами:


1.1.1. по полному и своевременному возврату кредитов, предоставленных в счет кредитной линии, по Кредитному договору с лимитом выдачи в сумме 335 000 000 (Триста тридцать пять миллионов) рублей, предоставленной на срок до «19» мая 2015 г. включительно, согласно графику погашения, а также по полному погашению кредитов, предоставленных в счет кредитной линии, в случае досрочного востребования кредитов, предоставленных в счет кредитной линии, Банком.

1.1.2. по уплате начисленных Банком процентов за пользование кредитами, предоставляемыми в счет кредитной линии, в размере 12,5% (Двенадцать целых пять десятых) процента годовых.

Начисление процентов за пользование кредитной линией производится Банком со дня, следующего за днем предоставления первого кредита в счет кредитной линии, по день погашения кредитной линии включительно. Расчет процентов за пользование кредитной линией производится на ежедневные остатки задолженности по основному долгу на начало операционного дня.

Банк не позднее 23 числа каждого месяца уведомляет Должника о сумме процентов, подлежащих уплате за расчетный период. Неполучение Должником от Банка уведомления о сумме начисленных процентов не является основанием для неуплаты Должником причитающихся Банку процентов.

Расчетный период для начисления процентов устанавливается с 21 числа предыдущего месяца по 20 число текущего месяца. При этом за базу берется действительное число календарных дней в месяце и в году.

Сроки уплаты процентов устанавливаются с 23 числа по последний рабочий день (включительно) каждого месяца. Окончательный расчет по уплате процентов производится в течение 3 (трех) рабочих дней после полного погашения кредитной линии.

По соглашению сторон порядок начисления и уплаты процентов может быть иным.

1.1.3. по уплате по письменному требованию Банка в случае несвоевременного возврата Должником сумм кредитов, предоставленных в счет кредитной линии, сверх суммы процентов неустойки в размере 13% (Тринадцать) процентов годовых от суммы задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем, когда кредиты, предоставленные в счет кредитной линии, должны были быть возвращены (в соответствии с условиями Кредитного договора или требованием Банка о досрочном возврате кредитов), по день фактического возврата кредитов, предоставленных в счет кредитной линии, включительно.

1.1.4. по уплате единовременной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, - в размере 0,08 % (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы каждого кредита, предоставленного в счет кредитной линии.

Срок уплаты единовременной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, - в день предоставления Должнику каждого кредита в счет кредитной линии.


1.1.5. по уплате комиссионной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, - в размере 0,02 % (Ноль целых две сотых) процента за квартал, начисляемых на фактические ежедневные остатки на счетах по учету кредита.

Срок уплаты комиссионной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, - в последний рабочий день последнего месяца квартала в течение срока действия Кредитного договора. Окончательный расчет по уплате комиссионной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, производится в течение 3 (трех) рабочих дней после полного погашения кредитной линии.

1.1.6. по возмещению убытков, уплате неустойки (штраф, пени).1.1.7. по возвращению полученных Должником от Банка денежных средств в случае, если Кредитный договор будет признан недействительным.

1.1.8. по возмещению судебных расходов по взысканию долга и всех других убытков Банка, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по указанному Кредитному договору.

Кроме того, поручительством по настоящему Договору обеспечивается исполнение обязательств по возврату полученных Должником от Банка денежных средств, в случае если Кредитный договор будет признан недействительным.

Ответственность сторон

Ответственность Поручителя и Должника является солидарной.

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник.

Поручитель согласен отвечать за исполнение наследниками и/или правопреемниками Должника обязательств по Кредитному договору.

Поручитель несет ответственность перед Банком за надлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору всем принадлежащим ему имуществом, средствами, находящимися на его любых счетах, включая валютные счета.

Срок действия договора

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение трех лет с даты окончательного погашения кредита, установленного Кредитным договором. Односторонний отзыв поручительства не допускается.

Договор аренды


Арендодатель – Муниципальное казенное учреждение «Комитет по земельным и имущественным отношениям»


Протокол №52 11.04.2012

Арендатор – ОАО «Прионежская сетевая компания»


Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное пользование недвижимое имущество (встроенные нежилые помещения, здания) по акту приема – передачи (приложение 2), расположенные на первом этаже в пятиэтажном здании по адресу: г. Лахденпохья, ул. Ленина, дом 5а, общей площадью 113,4 кв.м.

Целевое назначение: офисные помещения.

Размер арендной платы Размер ежемесячной арендной платы – 23811,25 руб. (без НДС).

Срок аренды С «15» декабря 2011 г. до «15» декабря 2016 г.


Иные существенные условия

Сумма арендной платы определяется на основании постановления Администрации Лахденпохского муниципального района об утверждении ставок арендной платы и расчета. В любом случае сумма арендной платы по договору не может быть меньше установленной по результатам аукциона.

Стоимость коммунальных услуг в размер арендной платы не включается и оплачивается Арендатором отдельно.

Арендная плата изменяется и корректируется Арендодателем в одностороннем порядке без согласования с Арендатором при изменении базовой составляющей арендной платы утвержденной Администрацией Лахденпохского муниципального района, но не чаще 1 раза в год.



Арендодатель – Администрация Калевальского городского поселения


Протокол №52 11.04.2012


Предмет договораАренда имущества, предназначенного для обеспечения электроснабжения населения на территории Калевальского городского поселения.

Размер арендной платы Размер арендной платы – 10 000 рублей в месяц.Срок аренды 5 лет со дня подписания акта приема-передачи.


Объем инвестиций в реконструкцию (или) строительство объектов договора 7 000 000 рублей в течение 60 месяцев.

Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем порядке в случае изменения базовых составляющих расчета арендной платы, внесения соответствующих изменений в методику определения уровня арендной платы за государственное имущество, при корректировке индекса инфляции на текущий финансовый год в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год, а также в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Корректировка (изменение) величины арендной платы производится Арендодателем в одностороннем порядке без согласования с Арендатором с учетом базовой величины стоимости 1 кв.м. не чаще одного раза в год.

Неотделимые улучшения, осуществленные Арендатором или привлекаемым им Исполнителем, в результате проведенных ремонтов, модернизаций, замен, улучшений, усовершенствований или дополнительных работ, проведенных на арендуемом имуществе в течение срока аренды, включаются в сумму арендной платы при условии предварительного письменного согласия Арендодателя на осуществление таких улучшений.

Муниципальный контракт на

выполнение работ


Заказчик – Администрация Кемского городского поселения


Протокол №52 11.04.2012

Подрядчик – ОАО «Прионежская сетевая компания»


Выполнение работ по текущему содержанию, техническому обслуживанию и эксплуатации объектов уличного освещения на территории Кемского городского поселения для нужд Администрации Кемского городского поселения.

Стоимость работ 800 000,00 руб., в т.ч. НДС (18 %).

Сроки выполнения работ С момента заключения контракта по 31 декабря 2012 года (за исключением мая, июня, июля 2012


г.).Иные существенные условия Контракт действует до 31.01.2013 г.




Заказчик – Администрация Петрозаводского городского округа


Протокол №52 11.04.2012



Выполнение работ по организации уличного освещения (техническое обслуживание и ремонт линий наружного освещения) в жилых районах Птицефабрика, Соломенное и в районе Шуйского шоссе.

Стоимость работ 491515 рублей 25 коп., в т.ч. НДС (18 %).

Сроки выполнения работI период – с момента подписания контракта по 31.05.2012;

II период - с 01.08 по 31.12.2012 года.




Заказчик – Администрация Кондопожского городского поселения


Протокол №52 11.04.2012



Выполнение комплекса работ по текущему ремонту, содержанию и эксплуатации электроустановок и оборудования, обеспечивающих уличное освещение на территории Кондопожского городского поселения.

Стоимость работ5 472 849 (пять миллионов четыреста семьдесят две тысячи восемьсот сорок девять) рублей 15 копеек, в т.ч. НДС (18 %).

Сроки выполнения работ С 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года.


Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в размере 1 641 854,75 руб. Обеспечение предоставляется в форме перечисления денежных средств.




Заказчик – Администрация Сегежского городского поселения


Протокол №52 11.04.2012



Выполнение работ по текущему содержанию и эксплуатации линий электропередач и электроустановок уличного освещения на территории Сегежского городского поселения.

Стоимость работ 1 790 389,56 руб., в т.ч. НДС (18 %).

Сроки выполнения работ

Работы, предусмотренные Контрактом, осуществляются Подрядчиком со дня заключения муниципального контракта по 31 декабря 2012 года.


Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в размере 188 921,40 руб. Обеспечение предоставляется в форме перечисления денежных средств.




Заказчик – Администрация Лоухского городского поселения


Протокол №52 11.04.2012


Предмет договораВыполнение работ по монтажу уличного освещения для нужд Администрации Лоухского городского поселения

Стоимость работ 669 248,64 руб. , в т.ч. НДС (18 %).

Сроки выполнения работ

Начало выполнения работ – с момента заключения контракта, окончание выполнения работ – не позднее 30 календарных дней с момента заключения контракта.



В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1% от стоимости выполнения работ по Контракту (цены Контракта). В случаях неисполнения Подрядчиком взятых на себя по Контракту обязательств, Заказчик оплачивает фактически выполненные работы после перечисления Подрядчиком на счет Заказчика, указанный в реквизитах Контракта, неустойки за просрочку исполнения обязательств.

Дополнительное соглашение к

соглашению от о внесудебном

порядке реализации

недвижимого имущества (продажа с

торгов), заложенного по договору залога

недвижимого имущества (ипотека

имущества третьего лица)

Стороны договораЗалогодержатель – ОАО Банк ВТБ


Протокол №52 11.04.2012

Залогодатель – ОАО «Прионежская сетевая компания»

Существенные условия дополнительного соглашения

1. Изложить п. 1 Соглашения в следующей редакции:«В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Закрытым акционерным обществом «Норд Гидро» (ИНН 7801435581), являющимся «Заемщиком» по Кредитному договору 63/10 от «24» мая 2010г., дополнительному соглашению № 1 к нему от 31.12.2010 г., дополнительному соглашению № 2 к нему от 20.01.2011 г., дополнительному соглашению № 3 к нему от 07.09.2011 г., дополнительному соглашению № 4 от 16.11.2011г, дополнительному соглашению №5 от «07» декабря 2011 года, дополнительному соглашению № 6 от «28» декабря 2011, и дополнительному соглашению № 7 от 21.03.2012г. (далее – Кредитный договор), заключенному в г. Санкт-Петербург между Залогодержателем и Заемщиком, Залогодержатель вправе без обращения в суд (во внесудебном порядке) получить удовлетворение своих требований по Кредитному договору, указанных в п.2 настоящего Соглашения, из денежных средств, вырученных при реализации заложенного недвижимого имущества, преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя, обратив взыскание на недвижимое имущество (далее – Предмет залога), заложенное по Договору залога недвижимого имущества (ипотека имущества третьего лица) № 63/6/10 от «24» мая 2010 г. (далее – Договор залога), а именно», и далее по тексту.2. Изложить п. 2.1 Соглашения в следующей редакции:

«по полному и своевременному погашению кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 335 000 000 (Триста тридцать пять миллионов) рублей с окончательным сроком погашения кредитной линии «12» мая 2015 г. включительно, согласно следующему графику погашения.

а также по полному погашению кредитной линии в случае требования Залогодержателя досрочного (полного или частичного) погашения кредитной линии».

3. Дополнить пункт 2 Соглашения подпунктом 2.8 следующего содержания:


«2.8. по уплате единовременной платы за внесение изменений в условия кредитной сделки, осуществляемое Залогодержателем по инициативе Заемщика, в размере 121 600 (Сто двадцать одна тысяча шестьсот) рублей. Срок уплаты единовременной платы за внесение изменений в условия кредитной сделки, осуществляемое Залогодержателем по инициативе Заемщика, – в день заключения соответствующего Дополнительного соглашения к Кредитному договору».

Дополнительное соглашение к

договору залога недвижимого

имущества (ипотека

имущества третьего лица)

Стороны договораЗалогодержатель – ОАО Банк ВТБ


Протокол №52 11.04.2012

Залогодатель – ОАО «Прионежская сетевая компания»

Существенные условия дополнительного соглашения

1. Изложить первый абзац п. 1 Договора залога недвижимого имущества в следующей редакции:

«В обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Норд Гидро» (ИНН 7801435581), являющегося «Заемщиком» по Кредитному договору 63/10 от «24» мая 2010 г. дополнительному соглашению № 1 к нему от 31.12.2010 г., дополнительному соглашению № 2 к нему от 20.01.2011 г., дополнительному соглашению № 3 к нему от 07.09.2011 г., дополнительному соглашению № 4 от 16.11.2011г, дополнительному соглашению №5 от «07» декабря 2011 года, дополнительному соглашению № 6 от «28» декабря 2011, и дополнительному соглашению № 7 от 21.03.2012 г. (далее – Кредитный договор), заключенному между Заемщиком и Залогодержателем, Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог следующее имущество».

2. Изложить подпункт 8.1 пункта 8 Договора залога недвижимого имущества в следующей редакции:

«по полному и своевременному погашению кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 335 000 000 (Триста тридцать пять миллионов) рублей с окончательным сроком погашения кредитной линии «12» мая 2015 г. включительно, согласно следующему графику погашения.

а также по полному погашению кредитной линии в случае требования Залогодержателя досрочного (полного или частичного) погашения кредитной линии».

3. Дополнить п. 8 Договора залога недвижимого имущества подпунктом 8.9 следующего содержания:

«8.9. по уплате единовременной платы за внесение изменений в условия кредитной сделки, осуществляемое Банком по инициативе Заемщика, в размере 121 600 (Сто двадцать одна тысяча шестьсот) рублей. Срок уплаты единовременной платы за внесение изменений в условия кредитной сделки, осуществляемое Банком по инициативе Заемщика, – в день заключения соответствующего Дополнительного соглашения к Кредитному договору».



Арендодатель – Администрация Лахденпохского городского поселения


Протокол №54 16.05.2012


Размер арендной платы. 625 000,00 руб. в месяцСроки реконструкции и (или) строительства объектов договора, в рамках реализации инвестиционной программы.

36 месяцев со дня заключения договора аренды


Объем инвестиций в реконструкцию (или) строительство объектов договора.

5 000 000,00 руб.

Срок аренды 25 лет

Договор купли-продажи


Продавец – ОАО «Карельская энергосбытовая компания»


Протокол №56 05.06.2012

Покупатель – ОАО «Прионежская сетевая компания»


Продавец продает, а Покупатель принимает и оплачивает в срок, предусмотренный

п. 2.1. договора, следующее транспортное средство:ГАЗ 3308 (электролаборатория) со следующими характеристиками:VIN X8937894650AM8996

Марка модель ЛВИ 37894-0000010-06

Наименование (тип т.с.)

Прочие специализированные автомобили

Год изготовления 2005

Модель двигателя 51300D-51020753

Шасси (рама) отсутствует

Кузов прицеп 33070050089584

Цвет кузова белый

ПТС10 ЕН 746065 выдан 06.05.2008 г. ОТОР ОГИБДД при УВД г. Петрозаводска

Цена договора 500 000,00 руб., в т.ч. НДС (18 %).



Продавец – Администрация Кондопожского муниципального района


Протокол № 57 11.07.2012



Продавец продает, а Покупатель покупает объект - имущественный комплекс, состоящий из недвижимого имущества и движимого имущества, предназначенного для осуществления деятельности по передаче и распределению электрической энергии, а также для осуществления технологического присоединения потребителей к электрическим сетям на территории муниципального образования Кондопожский муниципальный район. Выкупаемые объекты указаны в Приложениях № 1 и № 2 к договору.

Цена договора 52 000 000,00 руб. (без учета НДС).Соглашение об

отступном Стороны соглашенияДолжник – РУМП «Электросеть» Совет


17.09.2012Кредитор – ОАО «Прионежская сетевая компания»

Предмет соглашения Стороны договариваются о прекращении обязательств Должника в объеме 9 268 435 руб. 93 коп. (Девять миллионов двести шестьдесят восемь тысяч четыреста тридцать пять руб. 93 коп.), вытекающих из:- договоров энергоснабжения № 1669 от 18.06.1999, № 1686 от 20.03.2001;- договора оказания услуг по передаче электрической энергии № 16/МЗР-06;

- агентского договора б/н от 01.07.2006;

- факта причинения ущерба в результате перенапряжения в электросети;- судебных расходах (государственная пошлина), связанных с взысканием в судебном порядке указанной выше задолженности;


- договора аренды № 01-АЕ/07 от 01.03.2008;

- договора аренды транспортных средств № б\н от 04.09.2008взамен исполнения этих обязательств отступного в соответствии с условиями настоящего Соглашения.Задолженность Должника перед Кредитором основана на следующих документах:договоре энергоснабжения № 1669 от 18.06.1999, договоре энергоснабжения № 1686 от 20.03.2001, определении Арбитражного суда Республики Карелия от 28.03.2006 по делу А26-1621/2006-110 об утверждении мирового соглашения, исполнительном листе № 093901, решении Арбитражного суда Республики Карелия от 21.12.2006 по делу № А26-8786/2006-15, решении Арбитражного суда Республики Карелия от 15.02.2007 по делу А26-8788/2006-111, исполнительных листах № 096678 и № 097845 соответственно; договоре оказания услуг по передаче электрической энергии № 16/МЗР-06, акте об оказании услуг по передаче и приема-передачи электрической энергии за февраль 2008 года; агентском договоре б/н от 01.07.2006, акте сверки расчетов на 01.01.2008, решении Арбитражного суда РК от 26.02.2008 по делу № А26-7613/2007, исполнительном листе № 093391; решении АС РК от 12.02.2008 по делу № А26-6637/2007, исполнительном листе № 106646; решении Арбитражного суда РК № А26-8788/2006-111 от 15.02.2007 (исполнительный лист № 097845); решении Арбитражного суда РК № А26-7613/2007 от 26.02.2008 (исполнительный лист № 093391); решении Арбитражного суда РК № А26-6673/2007 от 01.02.2008 (исполнительный лист № 106606); договоре уступки права требования (цессии) № 429 от 05.05.2011 между ОАО «Карельская энергосбытовая компания» и ОАО «ПСК»; определении Арбитражного суда Республики Карелия от 26.07.2011 по делу № А26-1875/2008; договоре аренды № 01-АЕ/07 от 01.03.2008; договоре аренды транспортных средств № б/н от 04.09.2008.

По соглашению Должник безвозмездно передает Кредитору в качестве отступного имущество, указанное в Приложении № 1 к настоящему соглашению, общей стоимостью 10 936 754 руб. 40 коп., в том числе НДС 1 668 318 руб. 47 коп.

Размер отступного9 268 435 руб. 93 коп. (Девять миллионов двести шестьдесят восемь тысяч четыреста тридцать пять руб. 93 коп.).

Иные условияСоглашение вступает в силу с даты согласования антимонопольным органом настоящей сделки (13 июня 2012 года).

Соглашение об отступном Стороны соглашения

Должник – МУП «Электрические сети» Совет директоров

Протокол №58 17.09.2012

Кредитор – ОАО «Прионежская сетевая компания»

Предмет соглашения Стороны договариваются о прекращении обязательств Должника в объеме 921 350 (девятьсот двадцать одна тысяча триста пятьдесят) рублей, вытекающих из Договора энергоснабжения № 1685 от 01.05.2001 г. в размере стоимости отпущенной электрической энергии и судебных расходов, связанных с взысканием в судебном порядке стоимости электрической энергии за указанный период в силу предоставления Должником взамен исполнения этих обязательств отступного в соответствии с условиями настоящего Соглашения.


Задолженность Кредитора основана на следующих документах: договор энергоснабжения № 1685 от 01.05.2001 г. заключенный между ОАО «Карелэнерго» и Должником, дополнительное соглашение от 25.08.2004 г. о переходе прав и обязанностей по договору к ОАО «Карельская энергосбытовая компания», Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 18.12.2006г. по делу № А26-5348/2006-182, Договор уступки права требования № 1685/01 от 27.07.2010 г. между ОАО «Карельская энергосбытовая компания» и ОАО «ПСК», Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 15.09.2010г. по делу № А26-5348/2006-182.

По соглашению Должник безвозмездно передает Кредитору в качестве отступного имущество, указанное в Приложении № 1 к настоящему соглашению, общей стоимостью 921 350 (девятьсот двадцать одна тысяча триста пятьдесят) рублей, в том числе НДС 140 544,92 рублей.

Размер отступного

Стороны устанавливают, что по договору энергоснабжения № 1685 от 01.05.2001 г., заключенному между ОАО «Карелэнерго» и Должником, дополнительному соглашению от 25.08.2004 г. о переходе прав и обязанностей по договору к ОАО «Карельская энергосбытовая компания», договору уступки права требования № 1685/01 от 27.07.2010г. между ОАО «Карельская энергосбытовая компания» и ОАО «ПСК» и на основании Определения Арбитражного суда Республики Карелия от 15.09.2010 г. по делу № А26-5348/2006-182 Должник должен Кредитору 12 657 764,94 рублей.

Стороны договариваются, что с момента подписания настоящего Соглашения обязательства Должника перед Кредитором прекращаются в объеме 921 350 (девятьсот двадцать одна тысяча триста пятьдесят) рублей.


Стороны договораПродавец – ОАО «ТГК-1»


Протокол №59 18.10.2012



Продавец обязуется передать в течение срока действия Договора в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить комплектные распределительные устройства наружной установки КРУН-10 Кв1971 год установки, находящееся в зоне периметрального ограждения ГЭС и трансформаторной площадки, собственного ограждения нет, расположенная по адресу: г. Республика Карелия, Кемский р-н, п. Вочаж, Подужемская ГЭС, именуемые в дальнейшем «Объект», на условиях договора.

Комплектность передаваемого по Договору Объекта включает трансформаторы ТМ-6300/10 в количестве 2 шт., трансформаторы напряжения (4 шт.), трансформаторы тока (23 шт.), выключатели (10 шт.), разъединитель РС-1, разрядники (4 шт.), ограничители перенапряжения (5 шт.), кабельные линии, контейнер на железобетонных опорах.

Объект находится в исправном состоянии и эксплуатируется в установленном порядке.

Цена договора 767 000,00 руб., в т.ч. НДС (18 %)

Договор аренды Стороны договора

Арендодатель – Администрация Прионежского муниципального района Совет


13.12.2013Арендатор – ОАО «Прионежская сетевая компания»



Арендодатель обязуется предоставить Арендатору муниципальное имущество, находящееся в собственности Прионежского муниципального района: в соответствии с приложением во временное владение и пользование за плату.

Цена договора Ежегодная арендная плата составляет 253 615,00 руб. (без НДС)

Перечень объектов

- Воздушные линии – 10 КВ, протяженностью 256 м. Условный номер: 10-10-01/110/2010-335.

- Электрические сети – 0,4КВ, протяженностью 2989,4 м. Условный номер: 10-10-01/110/2010-334.

- Кабельные линии электропередач – 0,4КВ, протяженностью 402 м. Условный номер: 10-10-01/110/2010-333.

- Трансформаторная подстанция № 1022, общей площадью – 40,1 кв. м. Условный номер: 10-10-01/110/2010-337.

- - Трансформаторная подстанция № 1024, общей площадью – 9,6 кв. м. Условный номер: 10-10-01/110/2010-336.- Распределительная подстанция, общей площадью – 6,0 кв. м. Условный номер: 10-10-01/110/2010-338.

Срок договора 5 лет с момента подписания актов приема-передачи имущества.


выполнение работ по ремонту и

монтажу световой праздничной

иллюминации в городе Сегеже с Администрацией

Сегежского городского поселения

Стороны контракта

Заказчик – Администрация Сегежского городского поселения


Протокол №63 05.03.2013


Предмет контракта

Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением (собственными силами и средствами) работы по ремонту и монтажу световой праздничной иллюминации в городе Сегежа Республики Карелия в соответствии с условиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

Виды работ по ремонту и монтажу световых гирлянд в городе Сегежа устанавливаются в Техническом задании на выполнение работ, являющемся неотъемлемой частью контракта (Приложение № 1).

Цена контракта 111 662,30 руб., включая все налоги и иные обязательные платежи.

Сроки выполнения работ 3 (Три) календарных дня с момента заключения контракта.


Стороны договораПродавец – ООО «Полюс»


Протокол №63 05.03.2013



По Договору продавец передает в собственность, а Покупатель принимает и оплачивает на условиях, предусмотренных договором, следующие объекты электросетевого хозяйства:- кабельные шкафы КЛ-209 – 3 шт.;- кабельная линия напряжением 0,4 кВ (АВБбШв 4х185) от ОРШ-1 до ОРШ-2 – 130 м.;- кабельная линия напряжением 0,4 кВ (АВБбШв 4х25) от ОРШ-2 до КШ-1 – 130 м.;- кабельная линия напряжением 0,4 кВ (АВБбШв 4х25) от ОРШ-2 до КШ-2 – 130 м.;- кабельная линия напряжением 0,4 кВ (АВБбШв 4х25) от ОРШ-2 до КШ-1 – 130 м.

Объекты расположены по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, с. Деревянное, м. Коммунская Корба.


Цена договора 490 012,24 руб., в т.ч. НДС (18 %) - 74 747,63 руб.



Заемщик – ОАО «Прионежская сетевая компания»


Протокол №63 05.03.2013

Банк - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (сокращенное наименование - ОАО АКБ «Связь-Банк»)

Сумма кредитной линии (лимит выдачи), млн. руб.

50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) рублейВыдача кредитов производится перечислением траншей кредита на срок не более 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней.


Максимальная ставка не более 10,75 (десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, включая все процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы, связанные с привлечением и организацией кредитования.

В зависимости от сроков пользования кредитами устанавливаются следующие значения процентных ставок, не превышающие максимальный размер ставки:

- 10,75 (десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых - для кредитов на срок от 1 (Одного) до 31 (Тридцати одного) дня включительно;

- 10,75 (десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых - для кредитов на срок от 32 (Тридцати двух) до 90 (Девяносто) дней включительно;

- 10,75 (десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых - для кредитов на срок от 91 (Девяносто одного) до 180 (ста восьмидесяти) дней включительно;

- 10,75 (десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых - для кредитов на срок от 181 (Ста восьмидесяти одного) до 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней включительно.






Протокол №63 05.03.2013

Банк - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (сокращенное наименование - ОАО АКБ «Связь-Банк»)


50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) рублей

Выдача кредитов производится перечислением траншей кредита на срок не более 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней.


Максимальная ставка не более 10,75 (десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, включая все процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы, связанные с привлечением и организацией кредитования.


- 10,75 (десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых - для кредитов на срок от 1 (Одного) до 31 (Тридцати одного) дня включительно;

- 10,75 (десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых - для кредитов на срок от 32 (Тридцати двух) до 90 (Девяносто) дней включительно;


- 10,75 (десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых - для кредитов на срок от 91 (Девяносто одного) до 180 (ста восьмидесяти) дней включительно;

- 10,75 (десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых - для кредитов на срок от 181 (Ста восьмидесяти одного) до 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней включительно.






Протокол №63 05.03.2013

Банк - Межрегиональный коммерческий банке развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (сокращенное наименование - ОАО АКБ «Связь-Банк»)


100 000 000,00 (сто миллионов) рублей

Выдача кредитов производится перечислением траншей кредита на срок не более 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней.


Максимальная ставка не более 11 (одиннадцать) процентов годовых, включая все процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы, связанные с привлечением и организацией кредитования.


- 11 (одиннадцать) процентов годовых - для кредитов на срок от 1 (Одного) до 31 (Тридцати одного) дня включительно;

- 11 (одиннадцать) процентов годовых - для кредитов на срок от 32 (Тридцати двух) до 90 (Девяносто) дней включительно;

- 11 (одиннадцать) процентов годовых - для кредитов на срок от 91 (Девяносто одного) до 180 (ста восьмидесяти) дней включительно;

- 11 (одиннадцать) процентов годовых - для кредитов на срок от 181 (Ста восьмидесяти одного) до 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней включительно.



Перечень совершенных акционерным обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделка Существенные условия сделки

Орган, принявший решение об одобрении

сделки (согласии на

сделку)

Наименование, дата и номер документа об

одобрении сделки

(согласии на сделку)



Арендодатель – ОАО «Прионежская сетевая компания»Арендатор – ЗАО «Карелтеплоэнерго»


Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование помещение S – 39,40 кв.м., расположенное в здании ремонтно-производственной базы, находящейся по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 21Помещение предоставляется под офис в соответствии с Планом помещений.

Размер арендной платы

Размер арендной платы составляет 14 072,08 руб. в месяц, в т.ч. НДС (18 %).

Сроки аренды

С 18.01.2012 по 31.12.2012 г.


Протокол № 63 от

05.03.2013 г.



Арендодатель – ОАО «Прионежская сетевая компания»Арендатор – ОАО «Карелэлектросетьремонт»


Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование помещения S – 463,37 кв.м., расположенные на 1-ом и 3-ем этажах здания ремонтно-производственной базы, находящейся по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 21Помещение предоставляется под офис в соответствии с Планом помещений.

Размер арендной платы

Размер арендной платы составляет 296 790,33 руб. в месяц, в т.ч. НДС (18 %).

Сроки аренды

С 18.01.2012 по 31.12.2012 г.


Протокол № 63 от

05.03.2013 г.

Отчет о выплате дивидендов

В течение 2012 года выплата дивидендов по результатам 2011 года, в соответствии с решением Общего собрания акционеров, не осуществлялась. Промежуточные дивиденды по итогам деятельности за 2012 год не начислялись и не выплачивались. В соответствии с годовыми Общими собраниями акционеров по итогам 2009-2010 годов чистая прибыль Общества направлялась на формирование Резервного фонда в соответствии с Уставом Общества и производственное развитие. Резервный капитал Общества в соответствии с Уставом должен составлять 5% от величины уставного капитала, или 4 185 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2012 года Резервный капитал Общества сформирован в размере 4 185 тыс.рублей


3. Управление рисками

Деятельность ОАО "ПСК" по оказанию услуг по передаче и выработке электроэнергии тесно сопряжена с рисками, которые могут оказать отрицательное влияние на финансово-экономическое положение компании и поэтому требуют большого внимания и предупреждающих действий по их минимизации со стороны менеджмента компании. В компании формируется система управления рисками, которая на первом этапе призвана поддерживать эффективный обмен информацией между подразделениями и смежными сетевыми компаниями, сбытовыми компаниями и т.п. Такая информация необходима не только для оперативного, но и стратегического управления рисками. Система предполагает обмен оперативной информацией между Советом директоров, исполнительным органом и всеми заинтересованными подразделениями. Для этих целей начата работа по описанию бизнес-процессов, которая предполагает наличие блоков движения информации между исполнительным органом и подразделениями предприятия, определение порядка и формы согласования информации и узких мест, препятствующих оперативному и эффективному решению поставленных задач и проблем.

Отраслевые рискиЭлектроэнергетика является отраслью с высокой степенью технологических рисков,

обусловленных спецификой производства и передачи продукции потребителю. Старение оборудования, износ основных фондов может привести к потере надёжности энергоснабжения (особенно в удалённых районах региона) и возникновению аварийных ситуаций.

К существующим отраслевым рискам можно отнести: эксплуатационные риски, связанные с износом основных фондов; риски, связанные с отрицательным влиянием тарифно-балансовых решений на

финансово-экономическое состояние компании. недополучение запланированной Обществом выручки в полном объеме в

результате не признания сбытовыми компаниями договорных (тарифных) объемов мощности

несоответствие величин как полезного отпуска, так и мощности, заложенных при расчете тарифов (в прогнозном балансе по Республике Карелия), с данными как самих сетевых компаний, так и договорными величинами

Основными действиями, предпринимаемыми ОАО "ПСК" для снижения отраслевых рисков являются:

проведение активной инвестиционной и ремонтной политики с целью обновления производственной базы. Для снижения эксплуатационно-технологических рисков производится реконструкция действующих линий электропередач, трансформаторных подстанций и распределительного оборудования, техническое перевооружение основных фондов; страхование имущества, страхование опасных производственных объектов, средств транспорта, гражданской ответственности, страхование персонала от несчастных случаев и болезней; проведение систематической работы с ГК РК с целью установления экономически обоснованных тарифов. сертификация электроэнергии определение норматива потерь и утверждение его в Министерстве энергетике формирование программы «оптимизации издержек» согласование всех показателей производственного баланса со всеми участниками сетевого комплекса

Финансовые риски


В течение 2012 года ОАО "ПСК" продолжало активно использовать заемные средства как долгосрочные, так и краткосрочные, в своей деятельности. Прирост заемного капитала за 2012 год составил 352 630 тыс. рублей.

В перспективе доля заемного капитала в балансе будет расти, что связано с необходимостью привлечения ссудного капитала на реализацию долгосрочной инвестиционной программы, а также на покрытие дополнительных экономически обоснованных расходов на оплату потерь в сетях, не предусмотренными тарифно-балансовыми решениями и финансирование расходов на льготное технологическое присоединение, которые не учитываются регулятором в полном планируемом объеме в текущем периоде регулирования. Кроме того, принимая во внимание Прогноз Министерства экономического развития в части планируемого роста тарифов на передачу на перспективу 2012-2014 годов потребность в заемном капитале увеличится.

Вследствие мирового финансового кризиса и ограниченности роста конечного тарифа для потребителей учет влияния процентного риска на деятельность Общества приобрел особую актуальность. В течении предыдущих годов у Общества была возможность, используя механизм долгосрочных кредитов, держать средневзвешенную ставку в пределах 7-8 процентов по 2011 году и 9-10 процентов по 2012 году. В текущей перспективе наблюдается рост ставок по кредитным ресурсам, особенно по беззалоговым, что в свою очередь приведет к росту расходов на выплату процентов по кредитам. С целью уменьшения процентных выплат, Общество не ограничивается одним банком-партнером и выстраивает взаимоотношения с Банками на основе «конструктивизма», что становится возможным при постоянном мониторинге банковских услуг и их расширении.

Также важно, принимая во внимание российские политические и экономические факторы, нельзя с уверенностью прогнозировать стабильность российской экономики и гарантировать отсутствие инфляционных процессов.

Налоговые рискиОбщество является участником налоговых отношений. В настоящее время в

Российской Федерации действует Налоговый Кодекс и ряд законов, регулирующих уплату различных налогов, установленных федеральными и региональными органами власти. Подготовка и предоставление налоговой отчетности находятся в ведении и под контролем органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Учитывая нестабильность налогового законодательства РФ, позволяющего различное толкование законодательства о налогах и сборах, возможны также и налоговые риски. С целью снижения налоговых рисков в Обществе поддерживается высокий профессиональный уровень квалифицированных кадров - бухгалтеров и экономистов, осуществляется аудит, получаются разъяснения налоговых органов и аудиторских фирм по вопросам неоднозначного трактования законодательства о налогах и сборах.

Правовые рискиПравовые риски - это риски возникновения у Общества потерь (убытков) из-за

пробелов или нарушения требований действующего законодательства. Отличительным признаком правовых рисков является возможность избежать появления опасного для Общества уровня риска при полном соблюдении действующих законодательных и нормативных актов, внутренних Регламентов и Положений Общества.

Для минимизации воздействия различных факторов из указанных выше ОАО «ПСК» использует все усилия по выполнению всех существующих требований в полном объеме, в случае необходимости использует все законные способы защиты своих интересов, как досудебные, так и судебные.

Ведется работа по разработке стандартных (типовых) форм договоров, используемых в Обществе, а также определен перечень существенных условий договоров, при наличии которых договор стороннего контрагента может быть подписан.


Валютные риски Общество не имеет прямых контрактов с контрагентами, предлагающих расчеты в иностранной валюте, но ОАО «ПСК» понимает, что повышение курса иностранных валют может привести к удорожанию стоимости оборудования закупаемого дилерами или официальными представительствами за границей России. Особенно заметным влияние данного риска может быть ощутимо при реализации инвестиционной программы по Отделу дизельной генерации, где основные дизель-генераторы, особо важные узлы и механизмы конструкций ввозятся в Россию из за границы. С целью снижения данного рода рисков в ОАО «ПСК» осуществляется работа по поиску российских производителей эффективного оборудования, в том числе через систему конкурсов.

Риски невыполнения обязательств по вводу в эксплуатацию объектов инвестицийОАО «ПСК» активно осуществляет инвестиции, направленные на обновление и

расширение сетевой инфраструктуры. Нередко возникают риски несоблюдения сроков окончания строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов. Принимая во внимание не полное финансирование через тариф по виду деятельности "Передача электрической энергии" расходов на льготное технологическое присоединение и в связи с отсутствием банковских целевых кредитов, нарушаются сроки выполнения работ по заявкам льготной категории заявителей.

Для снижения этих рисков осуществляется постоянный мониторинг выполнения согласованной инвестиционной программы, оперативно вносятся изменения и корректировки в инвестиционную программы Общества. Ведется целенаправленная работа с Заявителями.


4. Производственная деятельность

Основные производственные показатели

Передача электрической энергии по распределительным сетям ОАО «ПСК».Оказание услуг по передаче электрической энергии по сетям является основным видом

деятельности ОАО «ПСК». В результате территориального расширения деятельности компании обслуживаемый

имущественный комплекс компании увеличился:

Таблица 1 . Основные технические параметры деятельности ОАО «ПСК» № Наименование 01.01.2009г. 01.01.2010г. 01.01.2011г. 01.01.2012г. 01.01.2013г.1 2 3 4 5 6 7

1Количество условных единиц (в соответствии с Приказом ФСТ РФ № 20-э/2 от 06.08.2004), тыс. у.е.

11,702 13,394 20,586 20,793 22,668

2Протяженность электрических сетей ОАО «ПСК», км

2 888 3 215 4 129 4 221 4 741

КЛ 6-10кВ 209 283 368 407 452 КЛ 0,4кВ 286 359 400 408 473

ВЛ 0,4 кВ 1 467 1 510 1 819 1 845 2 176 ВЛ 6 -10кВ 926 1 063 1 499 1 525 1 604

ВЛ 35кВ 41 34 34 ВЛ 110 кВ 2 2 2

3 Количество трансформаторных подстанций, шт. 874 951 1220 1252 1328

4Установленная трансформаторная мощность подстанций, МВА

441 522 560 579

5 Физический износ оборудования, % 74,0% 72,0% 71,5% 70,9% 65,0%В связи с реализацией Инвестиционной программы и осуществлением мероприятий по

технологическому присоединению общая протяженность обслуживаемых электрических сетей возросла в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 520 км или 12,3%, количество трансформаторных подстанций и трансформаторов увеличилось на 76 единиц или 6%.

Диаграмма 1. Изменение имущественного комплекса ОАО «ПСК»

13281252

874 951

1236

4221

4741

28883215

4129

0

400

800

1200

1600

2000

на 01.01.09 на 01.01.10 на 01.01.11 на 01.01.12 на 01.01.130

1000

2000

3000

4000

5000

Количество трансформаторных подстанций, ед

Протяженность электрических сетей ОАО «ПСК», км

На представленной ниже диаграмме можно оценить вклад каждого электросетевого участка в формирование общей величины имущественного комплекса ОАО «ПСК» (по условным единицам).


Диаграмма 2. Доли ЭСУ по условным единицам

Кемский ЭСУ; 6%

Прионежский ЭСУ; 12%

Олонецкий ЭСУ; 4%

Питкярантский ЭСУ; 6%

Кондопожский ЭСУ; 8%

Лахденпохский ЭСУ; 4%

Лоухский ЭСУ; 3%

Муезерский ЭСУ; 4%Калевальский ЭСУ; 2%Сегежский ЭСУ; 11%

Костомукшский ЭСУ; 11%

Сортавальский ЭСУ; 10%

Медвежьегорский ЭСУ; 21%

Основная доля в имущественном комплексе ОАО «ПСК» приходится на самые крупные электросетевые участки – Прионежский, Кондопожский, Костомукшский, Сортавальский, Сегежский, Медвежьегорский.

Наряду с увеличением имущественного комплекса компании как вследствие территориального расширения, так и в связи с осуществлением инвестиций, существенным фактором, оказывающим влияние на производственно-хозяйственную деятельность предприятия является значительный износ электросетевого имущества, которое находится в крайне неудовлетворительном техническом состоянии и требует значительных затрат на его восстановление.

Так, средний износ имущественного комплекса в 2007 году составлял 66%, в 2008 году – 74%, по итогам работы за 2009 год – 72%, в 2010 году – 69%, в 2011 году – 66%, в 2012 году – 65%. Снижение процента износа электросетевого имущества в целом по компании объясняется, прежде всего, активной реализацией ремонтной программы ОАО «ПСК» во всех районах Республики Карелия.

Износ электросетевого хозяйства сказывается и на статистике по аварийным отключениям в электрических сетях ОАО «ПСК». За 2012 год было зафиксировано 3 107 аварийных отключений общей продолжительностью 16 248 часа. Изменение данного показателя относительно уровня предыдущего периода, рост количества аварийных отключений, составило 26% или 644 отключения в сравнении с результатами 2011 года - объясняется следующими факторами:

- неблагоприятные погодные условия в 2012 году привели к росту аварийных отключений на 343 случаев по сравнению с предыдущим периодом;

- рост числа аварийных отключений по причинам вины третьих лиц, отключений в сетях смежных сетевых организаций и сетях потребителей составил 162 случаев по сравнению с предыдущим периодом;

- количество аварийных отключений из-за износа оборудования, перегруза сетей выросло на 139 случаев.

Из общего количества отключений 58% зафиксировано в сетях низкого напряжения 0,4кВ – 1 821 отключений. Средняя продолжительность 1-го отключения составляет 5,2 часа, в т.ч. в сетях низкого напряжения – 3,9 часа, в сетях с напряжением 6-10 кВ – 7,2 часа. Самыми продолжительными в связи со сложностью устранения были аварийные отключения по причине вины третьих лиц, отключений в сетях смежных сетевых организаций – в среднем 8,2 часа.


Согласно статистическим данным 39% аварий произошло из-за неблагоприятных погодных условий (сильные порывы ветра, снегопад, обледение и т.п.), 20 % – из-за аварий в смежных сетевых компаниях, 36% – из-за аварий в сетях компании.

Таблица 2. Динамика аварийных отключений за 2010-2012 гг..

2012 год 2011 год 2010 годДинамика изменений за период 2011 - 2012 гг.

Динамика изменений за период 2011 -

2012 годов, в %

кол-во аварийных отключений

1286 978 899 308 31,49%

продолжительность аварийных отключений в часах

9222:09:00 6777:10:00 5912:47:00 -955:54:00 36,08%

объем недопоставленной энергии кВт-ч

3 185 327 2 258 347 2 284 972 926 980 41,05%


1821 1485 1466 336 22,63%


7025:30:00 5306:48:00 5892:19:00 -479:37:00 32,39%


290854,00 232 695 245 485 58 159 24,99%


3107 2463 2365 644 26,15%


16247:39:00 12083:58:00 11805:06:00 -1435:31:00 34,46%


3 476 181 2 491 042 2 530 457 985 139 39,55%

ИТ

ОГО

устр

ойст

ва 6-

10 к

Вус

трой

ства

0,4

кВ

Объем оказания услуг по передаче электрической энергии по сетям за 2012 год по сравнению с 2010 годом вырос на 59 млн.кВт.ч. или 7,3%.

Диаграмма 4. Динамика роста производственных показателей деятельности ОАО «ПСК» за 2008-2012 гг, млн. кВт.ч.

0

200

400

600

800

1 000

1 200

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Отпуск в сеть,млн. кВт.ч.

Полезныйотпуск, млн.кВт.ч.

Потери в сетях,млн. кВт.ч.

Наряду с положительной динамикой роста полезного отпуска электрической энергии потребителям, присоединенным к электрическим сетям ОАО «ПСК», потери электроэнергии


в сетях снизились в относительном выражении и составили – 17,06% от отпуска электроэнергии в сеть по итогам работы за 2012 год, что на 2,02 процентных пункта ниже показателя потерь в 2011 году.

Диаграмма 5. Производственные показатели ОАО «ПСК» в разрезе ЭСУ за 2012 год, тыс.кВт.ч

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

Прион Олон Питк Конд Лахд Кем Лоух Муез Калев Сегеж Кост Сорт Медвеж

отпуск в сеть полезный отпуск потери

В 2012 году Службой по учету электроэнергии и оптимизации потерь была продолжена работа по выявлению фактов бездоговорного потребления.

Таблица 5. Аналитика по потерям и выявлению бездоговорного потреблении электроэнергии в сетях ОАО «ПСК» за 2012 год

Наименование Потери, тыс.кВт.ч.

факт.% потерь

выявленное бездоговорное потребление,

тыс.кВт.ч.

очищенные потери,

тыс.кВт.ч.очищ.% потерь Снижение %

потерь

1 2 3 4 5 6 7Прионежский район 29 565 15,77% 225 29 340 15,65% 0,12%Олонецкий район 11 789 23,66% 132 11 656 23,40% 0,27%Питкярантский район 11 688 15,05% - 11 688 15,05% 0,00%Кондопожский район 20 185 22,30% 72 20 113 22,22% 0,08%Лахденпохский район 14 437 35,86% 107 14 331 35,60% 0,26%Кемский район 15 261 19,54% 152 15 110 19,34% 0,19%Лоухский район 5 982 24,83% 120 5 861 24,33% 0,50%Муезерский район 6 781 23,05% - 6 781 23,05% 0,00%Калевальский район 2 182 14,85% 12 2 169 14,77% 0,08%Сегежский район 16 027 14,72% 34 15 993 14,68% 0,03%Костомукшский район 9 828 10,88% 228 9 601 10,62% 0,25%Сортавальский район 15 952 13,21% 115 15 837 13,11% 0,10%Медвежьегорский район 19 309 14,09% 429 18 880 13,78% 0,31%

Всего по ОАО "ПСК" 178 986 17,06% 1 627 177 360 16,91% 0,16%

Общая сумма выявленного за 2012 год бездоговорного потребления составила 1 627 тыс. кВт.ч, что снизило средний процент потерь электроэнергии в сетях ОАО «ПСК» на 0,2 процентных пункта.

За отчетный период составлено 180 актов безучетного потребления электрической энергии, включено в объем услуг по передаче 1 627 тыс.кВт.ч.

За 2012 год были проверены 38 838 точек учета, выписано 2 649 предписаний по актам инструментальных проверок, выполнено – 4 390 предписаний (с учетом переходящих прошлых периодов).

Одним из основных показателей эффективности работы компании являются показатели потерь электрической энергии в сетях и энергосистемы в целом. При этом снижение потерь электроэнергии в электрических сетях – это комплексная задача, требующая значительных


капитальных вложений, необходимых для развития электрических сетей, совершенствования системы учета электроэнергии, внедрения новых информационных технологий в управление режимами сетей, обучения персонала и оснащения устройствами проверки средств измерений. В условиях значительной величины коммерческих потерь в сетях ОАО "ПСК" перед руководством компании стоит задача по снижению этого показателя в целях повышения финансового результата от регулируемого вида деятельности по передаче электрической энергии.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.10.2009 г. № 982, электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц, подлежит обязательной сертификации на подтверждения требованиям ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». Электросетевые компании качество поставляемой электрической энергии подтверждают сертификатом качества, полученным в ходе проведения комплексной проверки компании аккредитованным органом по сертификации.

К комплексным мероприятиям, проводимым в ОАО «ПСК» относятся:Проведение сертификационной проверки с целью получения сертификата качества

электрической энергии с периодичностью раз в три года по каждому электросетевому участку

В 2012 году в рамках договора на оказание услуг № 013/106 от 01 июня 2011 года АНО « Лабораторные испытания» провели комплексные технические и организационные мероприятия по проведению сертификации электрической энергии в распределительных электрических сетях 6 – 10/0,4 кВ в электросетевых участках ОАО «Прионежская сетевая компания» (Лоухский, Кемский, Калевальский, Костомукшский, Лахденпохский, Питкярантский, Олонецкий, Прионежский, Кондопожский, Медвежьегорский, Сегежский, Сортавальский, Муезерский) объединенные в III (три сертификата) со стоимостью работ 1 996 014,54 (один миллион девятьсот девяносто шесть тысяч четырнадцать рублей 54 копейки).

В августе 2011 года работы были выполнены, получена следующая документация:1. Сертификат соответствия № РОСС RU. ЭО15.В01009 на 9 листах;2. Сертификат соответствия № РОСС RU. ЭО15.В01007 на 10 листах;3. Сертификат соответствия № РОСС RU. ЭО15.В01008 на 8 листах.

В соответствии с Договорами оказания услуг по передаче электрической энергии ОАО «ПСК» обязуется обеспечить передачу электрической энергии надлежащего качества, соответствующего обязательным требованиям ГОСТ 13109-97. Качество поставляемой электрической энергии сетевые организации подтверждают сертификатом качества, полученным в ходе проведения комплексной проверки компании.

В 2012 г. на предприятии был проведен инспекционный контроль сертификационной электрической энергии. Инспекционный контроль осуществлял АНО «Лабораторные испытания» по договорам №017/106-ИК от 01.12.2011г. (1 386 600 руб.), №013/106 от 01.06.2011г. (1 996 014,54 руб.).

В рамках договора от 15.12.2011 года № 109-1/100 АНО «Лабораторные испытания» в 2012 г. проведены периодические контрольные замеры на соответствии ГОСТ 13109-97 на объектах (ТП) со стоимостью работ 4 515 200 (Четыре миллиона пятьсот пятнадцать тысяч двести) рублей.

В 2012 году в рамках договора на оказание услуг № 118-2/100 от 13 февраля 2012 года АНО «Лабораторные испытания» провела комплексные, технические и организационные мероприятия:

- по проведению энергетического обследования предприятия,


- по оформлению энергетического паспорта предприятия, - по проведению экспертизы энергетического паспорта в экспертной организации,

регистрация энергетического паспорта в Министерстве энергетики РФ, - по регистрации энергетического паспорта в Саморегулируемой организации

Некоммерческом партнерстве «Санкт-Петербургский Центр Энергосбережения и Энергоэффективности «ПетербургЭнергоАудит».

Стоимость работ по договору составила 7 000 029,21 рублей (семь миллионов рублей двадцать девять рублей двадцать одна копейка). В октябре 2012 года работы был выполнены и получен следующая документация: Энергетический паспорт потребителя топливо-энергетических ресурсов Рег. № 083-ЭП-019-12/СРО-Э-034 на 154 листах.

Производство электрической энергии тепловыми электростанциями

По состоянию на 01.01.2013 г. ОАО «ПСК» является Гарантирующим поставщиком в д.д.Линдозеро и Юстозеро Кондопожского муниципального района, п.п. Реболы и Кимоваара Муезерского муниципального района и п.п. Валдай, Полга и Вожмоозеро Сегежского муниципального района, д.Войницы Калевальского района.

Общий объем выработки электрической энергии в 2012 году составил 3 110,4 тыс.кВт.ч., в том числе 56% приходится на Сегежский муниципальный район, 42,6% – Муезерский муниципальный район, 0,3% - Кондопожский муниципальный район, 0,9% - Калевальский муниципальный район.

Таблица 2. Структура производственного баланса по работе ДЭС за 2012 год

Юрид. лица Физ. лица

1 Кондопожский муниципальный район

7,9 - 7,9 - 7,7 - 0 3,09%

2 Муезерский муниципальный район

1 324,2 8,8 1 315,4 224,7 806,3 49,6 256 19,46%

3 Сегежский муниципальный район

1 742,2 96,6 1 645,5 368,4 858,5 62,3 356 21,66%

4 Калевальский муниципальный район

27,1 - 27,1 0,5 18,0 6,5 2 7,79%

5 Прионежский район 9,0 - 9,0 9,0 - - - 0,00% 3 110,4 105,4 3 004,9 1 690,4 118,4 614,8 20,46%

Потери, %

ИТОГО:

№ п/п НаименованиеВыработка, тыс.кВт.ч.

Отпущено потребителям, тыс.кВт.ч.

Произв. нужды,

тыс.кВт.ч.

Отпуск э/э в сеть,

тыс.кВт.ч.

Хозбыт. нужды,

тыс.кВт.ч.

Потери, тыс.кВт.ч.

Общее количество обслуживаемых абонентов - 1 424, в т.ч. в Сегежском муниципальном районе – 788 абонентов (из них 757 – физические лица), в Муезерском муниципальном районе – 559 абонентов (из них 540 – физические лица), в Кондопожском районе – 52 абонента (юридических лиц нет), в Калевальском районе – 25 абонента (в том числе 23 – физические лица).

Ниже представлена структура потребления электрической энергии в разрезе юридических и физических лиц.


Диаграмма 6 . Структура потребления электроэнергии по районам за 2012 год

-

200,0

400,0

600,0

800,0

1 000,0

1 200,0

1 400,0

тыс.кВт.ч

Кондопожскиймуниципальный район

Муезерскиймуниципальный район

Сегежский муниципальныйрайон

Калевальскиймуниципальный район

юридические лица физические лица

Продажа электрической энергии в обозначенных выше населенных пунктах осуществляется по тарифам, установленным ГК РК на соответствующий период регулирования. Вследствие того, что указанные географические территории являются изолированными энергосистемами, тарифы на электрическую энергию, вырабатываемую ДЭС ОАО «ПСК», существенно выше тарифов для потребителей, проживающих на территории Республики Карелия, за исключением населения.

Сумма недополученных доходов, образующаяся в связи с реализацией выработанной электроэнергии населению по ценам, существенно более низким относительно тарифов для юридических лиц, должна компенсироваться бюджетными субсидиями. Объем субсидий предусмотрен в бюджетах Администраций муниципальных районов. В 2012 году фактическая сумма начисленных субсидий по всем районам составила 43 583 тыс. рублей или 71% от всех доходов по данному виду деятельности (по выставленным счетам). С 2012 году выплату субсидий осуществляет Государственный комитет РК по ценам и тарифам. Значительное превышение тарифов на выработку электроэнергии ДЭС над средним уровнем тарифов в Республики Карелия объясняется высоким уровнем постоянных затрат в расчете на 1 кВт производимой электроэнергии.

Удельный расход топлива в 2012 году составил 0,275 кг/кВт.ч., что выше уровня 2011 года на 1,1%, в т.ч. в Кондопожском районе – 0,788 кг/кВт.ч, Муезерском районе – 0,280 кг/кВт.ч., Сегежском районе – 0,267 кг/кВт.ч, Калевальском районе - 0,439 кг/кВт.ч.

Таблица 3. Данные об удельном расходе дизельного топлива в 2012 году

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 2012 год1 2 3 4 5 6 7

1. Сегежский участок 0,266 0,274 0,275 0,256 0,267 2. Муезерский участок 0,278 0,294 0,297 0,261 0,280 3. Кондопожский участок 0,988 1,045 0,665 0,625 0,788 4. Калевальский участок 0,408 0,517 0,597 0,341 0,439

Итого средний расход по ОДГ 0,273 0,285 0,287 0,259 0,275

№ п/п НаименованиеУдельный расход дизельного топлива, кг/кВт.ч.

Высокий удельный расход топлива по Кондопожскому району объясняется спецификой производственного процесса в данном районе: более высокой мощностью дизелей


относительно необходимой для выработки фактического объема потребления электроэнергии, частым числом включений-отключений оборудования, как следствие большего расхода топлива на запуск дизелей.

Снижению удельного расхода топлива, в первую очередь, способствует планомерная реализация инвестиционной программы, мероприятия которой направлены на замену изношенного оборудования, а также на оптимизацию мощностей установленного оборудования.

В рамках исполнения ремонтной и инвестиционной программ 2012 были осуществлены следующие мероприятия: произведена замена стоек опор ВЛ-0,4кВ в п.Валдай – 45шт, замена голого провода АС

на СИП – 3,15км произведена замена стоек опор ВЛ-0,4кВ в с.Реболы – 59шт, замена голого провода АС

на СИП –2,8км замена голого провода ВЛ-0,4кВ в. п.Кимоваара на СИП – 3,05км произведена замена стоек опор ВЛ-0,4кВ в д.Войница произведен ремонт кровли здания ДЭС в п.Валдай, с.Реболы приобретены и установлены пять дизель-генераторных установок в: д.Войница 1шт,

п.Кимоваара -1шт, п.Вожмозеро -1шт, п.Валдай – 2шт. приобретен и установлен трансформатор на КТП-415 п.Полга в рамках технологического присоединения построена ВЛИ-0,4кВ протяженностью -

0,33км в д.Войница, ВЛИ-0,4кВ протяженностью – 0,5км в с.Реболы.

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии

Тарифная политика ОАО «ПСК» направлена на обеспечение безубыточного функционирования компании, реализацию эффективной инвестиционной и ремонтной программ.

В 2011-2012 годах были утверждены тарифы на услуги по передаче электрической энергии:

- Постановлением Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Карелия от 23.12.2011 года №318;

- Постановлением Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Карелия от 30.05.2012 года №74;

Приложение № 1 к Постановлению Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 23 декабря 2011 года № 318

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетямРеспублики Карелия с 1 января по 30 июня 2012 года

№ п/п Показатель Единица

измеренияДиапазоны напряжения

ВН СН1 СН2 НН

1 2 3 4 5 6 71 Прочие потребители (в т.ч. бюджетные потребители)

1.1. Одноставочный тариф руб./МВтч 685,32 2072,33 2128,75 2269,621.2. Двухставочный тариф

1.2.1. - ставка за содержание электрических сетей

руб./МВт в месяц 412 241,58 812 063,68 869 181,08 867 690,49

1.2.2. - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВтч 68,15 131,64 254,56 465,05

2 Население


2.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 0,34 0,34 0,34 0,34

3 Потребители, приравненные к населению


Приложение № 2 к Постановлению Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 23 декабря 2011 года № 318

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Карелия с 1 июля по 31 декабря 2012 года

№ п/п Показатель Единица

измеренияДиапазоны напряжения


1 2 3 4 5 6 7

1 Прочие потребители (в т.ч. бюджетные потребители) 1.1. Одноставочный тариф руб./МВтч 713,23 2 231,87 2 297,89 2 451,491.2. Двухставочный тариф

1.2.1. - ставка за содержание электрических сетей

руб./МВт в месяц 439160,96 863 719,05 923 105,07 946 607,81

1.2.2. - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВтч 75,65 146,12 282,56 516,21

2 Население


3 Потребители, приравненные к населению

3.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 0,38 0,38 0,38 0,38»

- Постановлением Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Карелия от 27.03.2012 года №54; - Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 30.05.2012 № 79.

Приложение № 1 к постановлению Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 27 марта 2012 года № 54

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Республики Карелия

с 1 января по 30 июня 2012 года

Наименование сетевых организаций

Двухставочный тариф

Одноставочный тарифставка за содержание

электрических сетей

ставка на оплату технологического расхода (потерь)

электрической энергии

руб./МВт в месяц руб./МВтч руб./МВтч

1 2 3 4

ОАО "Петрозаводские коммунальные системы" - ОАО "Прионежская сетевая компания" 6 109 811,35 1 630,69 16 569,65

ОАО "Петрозаводские коммунальные системы" - Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" 25 000,00 52,07 100,28

ОАО "Петрозаводские коммунальные системы" - ООО "Охта Групп Онега" 115 526,30 55,10 271,45


ООО "Санаторий "Марциальные воды" - Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" 620 357,32 286,19 1 803,40

ЗАО "Петрозаводскмаш" - Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" 39475,51 20,00 107,39

ООО "Корунд" - Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" 6 279,66 30,00 69,31

ООО "Сетевая компания "Тесла" - Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" 348 826,75 62,82 774,02

ООО "Сетевая компания "Тесла" - Структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению

348 826,75 62,82 559,64

Структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению - Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"

104 244,93 55,69 516,52

Структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению - ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"

160 000,00 55,69 672,56

Структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению - ООО "Корунд"

1 590 247,52 19,54 2 401,09

Структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению - ОАО "Карельский окатыш"

104 342,14 1 010,00 1 174,49

Структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению - ООО "ПСК Стройконструкция"

104 342,14 55,69 271,33

ОАО "Карельский окатыш" - Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" 82 186,79 9,97 185,83

ОАО "Прионежская сетевая компания"- Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" 18 947,57 7,51 48,93

ОАО "Прионежская сетевая компания" - ОАО "Карельский окатыш" 10 030,19 7,51 28,52

ОАО "Прионежская сетевая компания" - Структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению

128 759,08 7,51 278,89

Филиал «Северо-Западный» ОАО «Оборонэнерго»- Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" 505 667,78 277,60 1 449,80

Филиал «Северо-Западный» ОАО «Оборонэнерго» - ОАО "Прионежская сетевая компания" 505 667,78 277,60 1 433,47

Филиал «Северо-Западный» ОАО «Оборонэнерго» - Структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению

505 667,78 277,60 1 313,60

Филиал «Северо-Западный» ОАО «Оборонэнерго» - ОАО "Петрозаводские коммунальные системы" 505 667,78 277,60 1 192,94

ООО "ПСК Стройконструкция" - Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" 87 240,42 145,11 471,63

ООО "КАРТЭК" - Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" 128 822,89 178,77 1 488,22

ООО "Охта Групп Онега" - Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" 10 000,00 20,00 38,66

«Приложение № 2 к постановлению Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от

27 марта 2012 года № 54

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Республики Карелия

с 1 июля по 31 декабря 2012 года


Наименование сетевых организаций

Двухставочный тариф

Одноставочный тарифставка за содержание

электрических сетей

ставка на оплату технологического расхода (потерь)

электрической энергии

руб./МВт в месяц руб./МВтч руб./МВтч

1 2 3 4

ОАО "Петрозаводские коммунальные системы" - ОАО "Прионежская сетевая компания" 7 900 000,00 10 500,00 36 382,53

ОАО "Петрозаводские коммунальные системы" - Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" 21 902,49 1,65 41,20

ОАО "Петрозаводские коммунальные системы" - ООО "Охта Групп Онега" 115 526,30 55,10 253,70

ООО "Санаторий "Марциальные воды" - Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" 703 193,08 326,45 1 989,17

ОАО "Петрозаводскмаш" - Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" 758 936,29 5 015,92 16 510,49

ООО "Корунд" - Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" 21 378,85 71,92 278,14

ООО "Сетевая компания "Тесла" - Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" 423 445,02 5,00 671,37

ООО "Сетевая компания "Тесла" - Структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению

423 445,02 95,71 685,67

Структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению - Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"

34 455,38 5,1 157,37

Структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению - ОАО "Петрозаводские коммунальные системы"

34 156 068,38 56 000,00 226 488,91

Структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению - ООО "Корунд"

7 000 000,00 250,00 13 316,67

Структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению - ОАО "Карельский окатыш"

104 342,14 1 020,80 1 187,30

Структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению - ООО "ПСК Стройконструкция"

104 342,14 5,10 241,24

ОАО "Карельский окатыш" - Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" 95 513,10 69,16 282,26

ОАО "Прионежская сетевая компания"- Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" 4 751,19 18,38 29,59

ОАО "Прионежская сетевая компания" - ОАО "Карельский окатыш" 10 030,19 105,00 126,25

ОАО "Прионежская сетевая компания" - Структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению

4 751,19 18,25 28,85

ОАО "Прионежская сетевая компания" – ООО Сетевая компания «Энерго» 4 751,19 18,25 30,94

Филиал «Северо-Западный» ОАО «Оборонэнерго»- Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" 1 043 550,13 583,43 2 915,97

Филиал «Северо-Западный» ОАО «Оборонэнерго» - ОАО "Прионежская сетевая компания" 505 667,78 277,60 1 433,47

Филиал «Северо-Западный» ОАО «Оборонэнерго» - Структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению

505 667,78 277,60 1 339,50


Филиал «Северо-Западный» ОАО «Оборонэнерго» - ОАО "Петрозаводские коммунальные системы" 505 667,78 277,60 1 192,94

ООО "ПСК Стройконструкция" - Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" 192 230,12 171,23 1 182,75

ООО "КАРТЭК" - Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" 279 121,17 257,64 2 841,84

ООО "Охта Групп Онега" - Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" 221 435,21 77,14 462,89

ООО Сетевая компания «Энерго» - Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" 9 059,81 228,31 273,51


Тарифы на электроэнергию, вырабатываемую на ДЭС.

Тарифы установлены Постановлением ГК РК по ценам и тарифам от 19.10.2011 г. №209,

Приложение 1 к Постановлению ГК РК по ценам и тарифам

от 19.10.2011г. № 209

ТАРИФЫНА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"ПРИОНЕЖСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" с 01.01.2012 по 30.06.2012

№п/п Группы потребителей Единица

измерения

Диапазоны напряжения


1 2 3 4 5 6 7

1. 1. Прочие потребители

1.1. Одноставочный тариф, в т.ч. руб./МВт.ч. 24 500 24 500 24 500 24 500

1.1.1. Средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч. 21 550 21 550 21 550 21 550

1.1.2. услуги по передаче руб./МВт.ч. 1 847 1 847 1 847 1 847

1.1.3. сбытовая надбавка руб./МВт.ч. 1 103 1 103 1 103 1 103

1.2. Двухставочный тариф

1.2.1. ставка за мощность, в т.ч. руб./МВт.мес. х х х х

1.2.1.1. средневзвешенная стоимость мощности руб./МВт.мес. 5 673 820 5 673 820 5 673 820 5 673 820

1.2.2. ставка за энергию, в т.ч. руб./МВт.ч. х х х х

1.2.2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии руб./МВт.ч. 9 370 9 370 9 370 9 370

1.3. Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток1.3.1. ночная зона, в т.ч. руб./МВт.ч. 23 170 23 170 23 170 23 170

1.3.1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч. 20 220 20 220 20 220 20 220

1.3.1.2. тариф на услуги по передаче руб./МВт.ч. 1 847 1 847 1 847 1 847

1.3.1.3. сбытовая надбавка руб./МВт.ч. 1 103 1 103 1 103 1 103

1.3.2. полупиковая зона, в т.ч. руб./МВт.ч. 24 500 24 500 24 500 24 500




1.3.3. пиковая зона, в т.ч. руб./МВт.ч. 25 080 25 080 25 080 25 080




1.4. Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток1.4.1. ночная зона, в т.ч. руб./МВт.ч. 23 170 23 170 23 170 23 170





1.4.2. дневная зона, в т.ч. руб./МВт.ч. 24 770 24 770 24 770 24 770




Приложение 2 к Постановлению ГК РК по ценам и тарифам

от 19.10.2011г. № 209

ТАРИФЫНА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"ПРИОНЕЖСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" с 01.07.2012 по 31.12.2012

№п/п Группы потребителей Единица

измерения

Диапазоны напряжения


1 2 3 4 5 6 7

1. 1. Прочие потребители

1.1. Одноставочный тариф, в т.ч. руб./МВт.ч. 28 660 28 660 28 660 28 660

1.1.1. Средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч. 25 209 25 209 25 209 25 209

1.1.2. услуги по передаче руб./МВт.ч. 2 161 2 161 2 161 2 161

1.1.3. сбытовая надбавка руб./МВт.ч. 1 290 1 290 1 290 1 290

1.2. Двухставочный тариф

1.2.1. ставка за мощность, в т.ч. руб./МВт.мес. х х х х

1.2.1.1. средневзвешенная стоимость мощности руб./МВт.мес. 6 637 211 6 637 211 6 637 211 6 637 211

1.2.2. ставка за энергию, в т.ч. руб./МВт.ч. х х х х

1.2.2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии руб./МВт.ч. 10 961 10 961 10 961 10 961

1.3. Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток1.3.1. ночная зона, в т.ч. руб./МВт.ч. 27 104 27 104 27 104 27 104




1.3.2. полупиковая зона, в т.ч. руб./МВт.ч. 28 660 28 660 28 660 28 660





1.3.3. пиковая зона, в т.ч. руб./МВт.ч. 29 339 29 339 29 339 29 339




1.4. Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток1.4.1. ночная зона, в т.ч. руб./МВт.ч. 27 104 27 104 27 104 27 104




1.4.2. дневная зона, в т.ч. руб./МВт.ч. 28 976 28 976 28 976 28 976




Технологическое присоединение к сетям

ОАО «ПСК» при осуществлении регулируемого вида деятельности «Технологическое присоединение к электрическим сетям» руководствуется следующими нормативно-правовыми документами:

Федеральный закон №35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 года; Постановление Правительства РФ №1178 от 29 декабря 2011 года "О

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" (вместе с "Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", "Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике");

Постановление Правительства РФ №861 от 27 декабря 2004 года «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям;

Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные приказом ФСТ России №365-э/5 от 30 ноября 2010 г.;

Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные приказом ФСТ России №209-э/1 от 11 сентября 2012 г.


Сведения о количестве и стоимости технологических присоединений к распределительным сетям ОАО «ПСК» в 2012 году представлены в таблице.

Таблица 9. Сведения о количестве и стоимости технологических присоединений в 2012 году

до 15 кВтот 15 кВт до

100 кВт

временные присоединения

до 100 кВт

от 100 кВт до 750 кВт более 750 кВт

1 2 3 4 5 6 7 8 91. Кол-во обратившихся за ТУ, шт. 1 804 1 338 179 216 33 35 3

2. Объем запрашиваемой мощности, кВт 49 744 17 329 2 473 9 854 1 273 9 815 9 000

3. Суммарная мощность по выданным техническим условиям, кВт

46 821 16 121 2 210 9 802 1 273 8 415 9 000

4. Кол-во заключенных договоров, шт. 1 782 1 267 197 250 33 32 3

5. Кол-во присоединений, шт. 957 724 96 116 18 1 2

6. Присоединенная мощность, кВт 22 465 8 654 1 972 5 330 725 245 5 539

7. Выручка от тех.присоединений, тыс.руб. (без НДС)

42 949,08 337,46 289,32 14 820,12 488,09 5 332,31 21 681,79

8.Ставка платы за технологическое присоединение 1кВт, руб./кВт -

466,10 руб. до 15 кВт

466,10 руб. до 15 кВт

Постановление ГК РК по ценам и тарифам № 334 от 30 декабря 2011 года "Об утверждении стандартизированных тарифных

ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества

"Прионежская сетевая компания"

№ п/п

Наименование Всего Физ.лица до 15 кВт

Индивидуальные ИП и юридические лицаМощность

В 2012 году было заключено 1 782 договора технологического присоединения потребителей электроэнергии к электрическим сетям Общества, что на 2% больше аналогичного показателя предыдущего отчетного периода.

В отчетном периоде было осуществлено 957 технологических присоединений к электрическим сетям компании, что на 16% больше аналогичного показателя предыдущего отчетного периода. Основная часть технологических присоединений в 2012 году была осуществлена для потребителей, относящихся к «льготной» категории, – 820 технологических присоединений.

Суммарная мощность по выданным ТУ составляет 46 821 кВт, что соответствует уровню предыдущего года.

По данным бухгалтерской отчетности, объем выручки, полученный от деятельности компании по осуществлению технологического присоединения за 2012 год составил 43 249 тыс. руб., что на 230 тыс. руб. превышает представленную в Таблице 10 сумму выручки. Указанное расхождение вызвано тем, что в 2012-2013 году, отделом технологических присоединений совместно с бухгалтерией, проводилась работа по инвентаризации кредиторской задолженности и ревизии актов выполненных работ по договорам технологического присоединения, в результате этих мероприятий акты технологических присоединений за период с 2007 по 2011 годы были отражены в выручке предприятия за 2012 год.

Постановлением ГК РК по ценам и тарифам от 30.12.2011 №334 утверждены стандартизированные ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Прионежская сетевая компания» в следующих размерах:

а) стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 МВт присоединяемой мощности (С1) – 893 963,03 руб./МВт (без учета НДС).

б) стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи на i-м классе напряжения, в расчете на 1 км линий (С2):


Напряжение ВЛ, кВ Тип провода, СИП 2, СИП 3, СИП 4 Ставка, руб./км (без учета НДС)

0,4 2x16 кв. мм 1 497 892,50,4 4x16 кв. мм 1 519 012,50,4 4x35 кв. мм 1 575 152,50,4 4x50 кв. мм 1 616 562,50,4 4x70 кв. мм 1 676 562,50,4 4x95 кв. мм 1766 312,5

6(10) 1x50 кв. мм 1 659 7006(10) 1x70 кв. мм 1 666 1806(10) 1x95 кв. мм 1 749 450

35 АС 120+240 кв. мм 6 883 664

в) стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи на i-м классе напряжения, в расчете на 1 км линий (С3):

Напряжение КЛ, кВ Количество цепей КЛв траншее

Сечение кабеля Ставка, руб./км(без учета НДС)

0,4 1 4x50 кв. мм 1 758 5000,4 2 3 048 8750,4 1 4x70 кв. мм 1 788 5000,4 2 3 108 8750,4 1 4x95 кв. мм 1 872 5000,4 2 3 276 8750,4 1 4x120 кв. мм 2 034 5000,4 2 3 600 8750,4 1 4x150 кв. мм 2 118 5000,4 2 3 768 8750,4 1 4x185 кв. мм 2 201 5000,4 2 3 934 8750,4 1 4x240 кв. мм 2 353 5000,4 2 4 238 875

6(10) 1 3x50 кв. мм 2 006 0006(10) 2 3 410 1256(10) 1 3x70 кв. мм 2 035 0006(10) 2 3 468 1256(10) 1 3x95 кв. мм 2 074 0006(10) 2 3 546 1256(10) 1 3x120 кв. мм 2 140 0006(10) 2 3 678 1256(10) 1 3x150 кв. мм 2 217 0006(10) 2 3 832 1256(10) 1 3x185 кв. мм 2 310 0006(10) 2 4 018 1256(10) 1 3x240 кв. мм 2 405 0006(10) 2 4 208 1256(10) 1 HXYLMKPJW/24F

3x185 кв. мм29 227 538

г) стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций на i-м классе напряжения (С4):

Наименование оборудования Мощность, кВА Ставка, руб./ед.(без учета НДС)

КТП 16-100 кВА, проходная воздух/воздух, кабель/кабель

16 665 90025 687 80040 709 30063 734 500


100 755 900КТП 160-630 кВА, проходная воздух/воздух,

кабель/кабель160 877 600250 925 200400 1 044 800630 1 090 3001000 2 301 200

КТП мачтовая до 160 кВА, тупиковая, воздух/воздух

16 484 00025 505 90040 527 40063 552 600

100 574 000160 631 500

Реклоузер 6(10) кВ 784 200Линейная ячейка 6(10) кВ 1 862 300Линейная ячейка 0,4 кВ 128 750

Ремонтно-эксплуатационная деятельность

Ремонтная программа формируется на основе листков обхода, дефектных ведомостей, жалоб населения и администраций.

Для поддержания объектов электросетевого хозяйства в работоспособном состоянии, а также, в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 года № 229), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 года № 6) и другими нормативно-техническими документами, на Совете директоров Общества была утверждена ремонтная программа электросетевого оборудования ОАО «ПСК» на 2012 год на общую сумму 75 498 тыс. рублей без НДС: в т.ч. ремонт, выполняемый хозспособом (персоналом предприятия), – 21 250 тыс. рублей, ремонт подрядным способом – 42 574 тыс. рублей, расчистка трассы – 11 673 тыс. рублей.

В стоимостном выражении выполнение ремонтной программы (капитальный ремонт оборудования), выполняемой хозяйственным способом, за 2012 год составило 27 554 тыс.рублей.


Таблица 4 . Выполнение Ремонтной программы ОАО «ПСК» за 2012 год в натуральном выражении№ п/п Наименование Ед.изм. план факт Откл. %

выполнения1 Замена стоек опор шт. 1 929 1 929 - 100%2 Замена провода м 25 25 - 100%3 Замена кабеля м 1 1 - 100%4 Ремонт ТП шт. 54 54 - 100%5 Замена трансформаторов шт. 67 67 - 100%6 Замена кабельных шкафов шт. 1 1 - 100%

Ремонтная программа объектов электросетевого хозяйства подрядным способом в 2012 году произведена на сумму 48 480 тыс. рублей, в том числе услуги по расчистке трассы – 7 633 тыс. рублей, что меньше плановой величины на 5 767 тыс. рублей или на 10,6%. Отклонение обусловлено следующими факторами:

Экономия по цене при заключении договора расчистки трассы – (-) 4 041 тыс. рублей;

Выполнение работ по ОДГ хозспособом, как следствие экономия, (-) 200 тыс. рублей;

Корректировка стоимости работ по факту – (-)1 526 тыс. рублей.


5. Инвестиционная деятельность

Инвестиционная деятельность ОАО «ПСК» неразрывно связана с основной производственной деятельностью. Основная форма инвестиций – капитальные вложения.

Плановая сумма инвестиционных вложений, утвержденная на 2012 год, составляет 214 733 тыс. рублей.

Сумма средств на осуществление капитальных вложений производственного характера по виду деятельности «Передача электрической энергии по сетям компании» в соответствии с Приказом Государственного комитета Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике №49 от 28.09.2012 года составляет 197 747,84 тыс.рублей (с НДС), в том числе за счет прибыли - 124 226,84 тыс.рублей, за счет амортизации – 73 521 тыс.рублей.

Сумма средств на осуществление капитальных вложений производственного характера по виду деятельности «Реализация электрической энергии, выработанной на ДЭС» в соответствии с Приказом Государственного комитета Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике №35 от 13.08.2012 года составляет 7 210,7 тыс.рублей (без НДС), в том числе за счет прибыли - 4 443,7 тыс.рублей, за счет амортизации – 2 767,0 тыс.рублей Выполнение инвестиционной программы ОАО «ПСК» за 2012 год составило 243 452 тыс. рублей, что на 28 719 тыс.рублей или 13% больше планового значения отчетного периода.

Общая сумма инвестиционных вложений, произведенных за отчетный период по виду деятельности «Передача электрической энергии», составляет 154 621 тыс.рублей, в том числе доисполнение проектов 2011 года – 50 191 тыс.рублей. % выполнения относительно плана года составляет 148%. Основной причиной превышения плана является приобретение объектов электросетевого хозяйства общей стоимостью 64 245 тыс. рублей, в том числе:

- приобретение ОЭХ Кондопожского района стоимостью 54 059 тыс. рублей;- приобретение ОЭХ Муезерского района стоимостью 9 268 тыс. рублей;- приобретение объектов Сортавальского района стоимостью 264 тыс. рублей;- приобретение объектов Прионежского района стоимостью 110тыс. рублей;- приобретение объектов Медвежьегорского района стоимостью 544 тыс. рублей.При этом планируется доисполнение части проектов на общую сумму 27 462 тыс.

рублей предполагается в 2013 году.В 2012 году продолжалась реализация проектов строительства и реконструкции

объектов электросетевого хозяйства в Медвежьегорском районе Республики Карелия в соответствии с заключенным инвестиционным контрактом. Финансирование проектов осуществляется за счет кредитных средств. Инвестиции по этим проектам включаются в тариф в течение 5 лет (с 2011 по 2015 гг.). Завершение работ планируется в 2013 году.

Кроме того в соответствии с тарифно-балансовыми решениями 2012 года ОАО "ПСК" компенсированы расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства в Костомукшском городском округе (Строительство РП-10кВ в блоках "Ж", "Д" в г. Костомукша и строительство и устройство компенсации емкостных токов замыкания на землю на ГПП-1 г. Костомукша), а также расходы на приобретение ОЭХ Кемского муниципального района. Общая сумма расходов - 83 744 тыс. рублей без НДС.

Общая сумма инвестиционных вложений, произведенных за отчетный период по виду деятельности «Выработка электрической энергии», составляет 4 366 тыс.рублей. % выполнения относительно плана года – 46%. Недоисполнение инвестиционной программы - 5 175 тыс. рублей. Основная сумма отклонения вызвана экономией по объекту "Реконструкция ЛЭП в п. Войницы". При фактическом выполнении всех запланированных работ расходы составили 992 тыс.рублей, что в 3,7 раза меньше плановой суммы. Кроме


того, не произведена замена ДГУ в п. Валдай и п. Полга общей стоимостью 3 040 тыс. рублей.

В 2012 году была произведена установка системы АСКУЭ трансформаторных подстанций Сегежского, Муезерского и Кондопожского районов. Общая стоимость проекта составила 1 534 тыс.рублей.

Общая сумма инвестиционных вложений, произведенных за отчетный период по виду деятельности «Технологическое присоединение», составляет 84 465 тыс.рублей. Основную долю инвестиций составляют инвестиции в рамках «льготного» технологического присоединения – 51 038 тыс. рублей. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям (Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям») на сетевые компании возложена обязанность присоединения физических и юридических лиц, запрашивающих мощность до 15 кВт, за 550 рублей (льготная категория потребителей). В связи с этим по результатам 2012 года были сформированы выпадающие доходы по технологическому присоединению в объеме 78 763 тыс. руб.

В рамках технологического по утвержденному тарифу произведены инвестиции в сумме 23 266 тыс. рублей, по индивидуальному тарифу – 10 161 тыс. рублей.

Передача электрической энергииИнвестиционные вложения компании по виду деятельности «Передача электрической

энергии» были направлены на: Строительство и техническое перевооружение, приобретение электросетевого

оборудования. В результате реализации инвестиционной программы по данному направлению произойдет увеличение полезного отпуска компании, условных единиц, а также снижение технических потерь компании.

Обеспечение персонала компании всей необходимой материально-технической базой, что является одним из основополагающим моментов в создании нормальных условий труда и обеспечении персонала орудиями труда для выполнения работ, направленных на надежное и качественное энергоснабжение. Реализация инвестиционных вложений по данному направлению не носит явного экономического эффекта, однако он может проявиться в экономии рабочего времени на реализацию ремонтной программы хоз.способом.

Выработка электрической энергииМероприятия инвестиционной программы по виду деятельности «Реализация

электрической энергии, вырабатываемой на ДЭС» направлены за замену основного производственного оборудования, дизель-генераторных установок, выработавших свой ресурс или не соответствующих условиям функционирования системы.

Поскольку в составе цены производимой электроэнергии основная доля приходится на топливную составляющую, задача снижения удельного расхода топлива является первоочередной в рамках реализации инвестиционной программы. Эффект выражается в снижении расходов на приобретение дизельного топлива, что особенно важно в условиях роста цен.

Технологическое присоединениеЗа счет технологического присоединения потребителей увеличивается полезный

отпуск компании.


Таблица 11. Инвестиционные вложения ОАО «ПСК» за 2012 год

Направления инвестиционной программы Сумма инвестиций, тыс.рублей

ВСЕГО 243 452,09

Новое строительство и расширение 156 450,80

вид деятельности "Передача э/э" 69 523,89

вид деятельности "Выработка э/э" 2 525,42

вид деятельности "Технологическое присоединение" 84 401,49

Техническое перевооружение и реконструкция 22 587,21


вид деятельности "Выработка э/э" 1 735,26

вид деятельности "Технологическое присоединение"

Приобретение объектов основных средств 64 414,09


вид деятельности "Выработка э/э" 105,19

вид деятельности "Технологическое присоединение" 63,50


Таблица 12. Основные инвестиционные проекты 2012 года

Проекты инвестиционной программы Сумма, тыс. рублей

Строительство ВЛЗ 6 кВ (совместная подвеска Л-21-12 и Л-18П-2) д.Бесовец от КРУН 6 кВ у ТП-102 до ТП-104 с установкой вакуумного выключателя

4 847,46

Перевод домов в п. Пристань Надвоицы по ул. Набережная дом №2, по ул. Водников дома №№4, 8а, 9 на электрообогрев конвекторами

2 217,27

Перевод домов в п. Верхнй №№12, 13 на обогрев конвекторами 2 426,40Перевод домов в п. Каменный бор по ул. Советская №№16, 18 и здания бывшей школы на отопление от индивидуальных электрокотлов, установленных в каждом доме и здании бывшей школы

4 055,73

Реконструкция электробойлерной, перевод питания с 6 кВ на 0,4 кВ в п. Каменный бор 1 657,18Строительство КЛ-6 кВ, КРУН 6 кВ в районе д. Намоево 576,27

Строительство линии 10кВ (15 км) для электроснабжения квартала жилой застройки в с. Деревянное 1 160,80

Льготное технологическое присоединение 12 393,30Строитлеьство ВЛИ-0,4 кВ в г. Кондопога район Октябрьского шоссе 308,49Строитлеьство ВЛИ-0,4 кВ в г. Кондопога район Октябрьского шоссе 56,33Строитлеьство ВЛИ-0,4 кВ в г. Кондопога ул. Кондопожская 344,70Реконструкция ВЛ-10 кВ (достраиваемая часть ВЛ-9-5), строительство КТП 400/10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ п. Контоки г. Костомукша

2 738,52

СтроитлеьствоВЛИ-0,4 кВ в п. Контоки, Костомукшский район 100,59СтроитлеьствоВЛИ-0,4 кВ в п. Контоки, ул. Зеленая, Костомукшский район 60,36СтроитлеьствоВЛИ-0,4 кВ в г. Кемь ул. Пуэтная 268,25СтроитлеьствоВЛИ-0,4 кВ в г. Кемь ул. Фрунзе 0,00Строитлеьство ВЛИ-0,4 кВ в п. Амбарный ул. Лесная, Лоухский район 529,79Строительство ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, с установкой КТП 160/6/0,4 кВ в Прионежском районе, Шуйская чупа

0,00

Строительство ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, с установкой КТП 250/6/0,4 кВ в д. Бесовец 2 046,29Строителеьство ВЛЗ-10 кВ в д. Косалма Прионежского района 209,93Строитлеьство ВЛИ-0,4 кВ в п. Верховье Прионежского района, 133,28Строитлеьство ВЛИ-0,4 кВ в п. Верховье Прионежского района, 67,06Строитлеьство ВЛИ-0,4 кВ в п. Мелиоративный, Прионежский район 87,18Строитлеьство ВЛИ-0,4 кВ в г. Олонец ул. Ленина 67,06Строитлеьство ВЛИ-0,4 кВ в г. Олонец ул. Полевая 40,24Строитлеьство ВЛИ-0,4 кВ в г. Олонец ул. Инженерная и Строительная 187,77Строитлеьство ВЛИ-0,4 кВ в г. Олонец ул. Железнодорожная 201,19Строитлеьство ВЛИ-0,4 кВ в г. Олонец ул. Дружбы народов 107,30Строитлеьство ВЛИ-0,4 кВ в п. Устье-Видлицы 80,47Строитлеьство ВЛИ-0,4 кВ в г. Олонец ул. Титова 33,53Строитлеьство отпайки ВЛИ-0,4 кВ в г. Олонец ул. Школьная 8,47Строитлеьство отпайки ВЛИ-0,4 кВ в п. Ильинский 14,41Строитлеьство ВЛИ-0,4 кВ в г. Олонец ул. Сортовальская 80,47Строитлеьство ВЛИ-0,4 кВ в п. Ильинский ул.Садовая, 53,65Строитлеьство ВЛИ-0,4 кВ в п. Тукса Олонецкий район 40,24Строитлеьство ВЛИ-0,4 кВ в п. Ковера ул. 60-летия Октября Олонецкий район 93,89Строитлеьство ВЛИ-0,4 кВ в г. Сортавала, ул. Чапаева 536,50Строитлеьство ВЛИ-0,4 кВ в г. Сортавала, ул. Чапаева 53,65Строитлеьство ВЛИ-0,4 кВ в г.Сегежа, ул. Лесокультурная 67,06Строительство КЛ\-0,4 кВ в от опоры №11 до ВРЩ по ул. Лесокультурная г. Сегежа 36,02Строительство ВЛЗ-6 кВ, с установкой СТП 25/6/0,4 кВ в д. Кузьминки Прионежского района 1 946,21Строительство ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, 2КТП-400 кВА в д. Бесовец Прионежского района 429,28Сроительство ВЛИ-0,4 кВ в г. Питкяранта, район ТП-337 335,31Сроительство ВЛИ-0,4 кВ в г. Питкяранта, ул. Привокзальная 281,66Реконструкция ПС-71 г.Петрозаводск 2 684,11Реконструкция электрокотлов жилых домов в п. Каменный бор по ул. Спортивная, д. 11а и 11б 428,15Транспортные средства 3 014,68Приобретение объектов электросетевого хозяйства Муезерского района 9 268,44Приобретение объектов электросетевого хозяйства Кондопожского района 54 059,48Приобретение объектов электросетевого хозяйства Сортавальского района 263,52Приобретение объектов электросетевого хозяйства Прионежского района 4,50Участок воздушной линии 6 кВ ст.Шуйская 105,49Приобретение ВЛ 0,4 кВ по ул. Калинина Медвежьегорск 543,98Строительство сетей электроснабжения 10 кВ в г. Медвежьегорск 25 431,35Строительство КТП-250 кВА, ВЛ-0,4 кВ – 1км. г. Медвежьегорск, ул. Санаторная 16,70Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4 и КЛ-10кВ г. Медвежьегорск,ул. Урицкого 16,70Строительство сетей электроснабжения с установкой 3-ех КТП в д. Сигово 13 790,39Реконструкция сетей электроснабжения в г. Медвежьегорск 7 607,57Реконструкция ПС-71 г.Петрозаводск (Завод Светлана) 3 328,29Работы по стоительству ВЛ-10кВ от ПС-21 Шуя до завода ООО "Азимут" Прионежский муниципальный р-н)

4 954,83


6. Кадровая политика

Кадровая политика — совокупность правил и норм, целей и представлений, которые определяют направление и содержание работы с персоналом. Через кадровую политику осуществляется реализация целей и задач управления персоналом, поэтому её считают ядром системы управления персоналом. Кадровая политика формируется руководством организации, реализуется кадровой службой в процессе выполнения её работниками своих функций. Она находит свое отражение в следующих нормативных документах:

Среднесписочная численность персонала в 2012 году составила 1 116 человек. Списочная численность персонала ОАО «ПСК» за 2012 год уменьшилась на 100 человек, или 9%, и составила на 01.01.13 – 1 008 человека. Причиной снижения численности персонала стала реализации программы оптимизации численности персонала компании.

Диаграмма 8. Движение численности персонала ОАО «ПСК» в 2008-2012 гг.

594759

1 076

1 1081 008

-94-138

-184-285

-280

431303

501317

180

257594

7591 076

1 108

-400 -200 0 200 400 600 800 1000 1200

Списочная численность на началоотчетного периода

Принято работников

Уволено работников

Списочная численность на конецотчетного периода

2008 год 2009 год

2010 год 2011 год

2012 год

В 2012 году на работу было принято 180 человек, уволено – 280 человек.Из 271 человек, уволенных в 2012 году, в том числе:

по собственному желанию - 119; по сокращению штатов – 3; по истечению срока договора - 84 человека; в связи со смертью работника - 5 человека; по соглашению сторон - 62; нарушение трудовой дисциплины - 4 человек; прочие - 3 человека;

Доля женщин в общей численности персонала Общества увеличилась на 0,5% относительно уровня 2011 года, составляет 25,4%, т.е. 256 человек. В абсолютном выражении количество женщин за 2012 год уменьшилось на 16 человек, или на 6%, мужчин – на 84 человек, или 10%.


Диаграмма 9. Распределение численности ОАО «ПСК» в разрезе структурных подразделений

АУП23%

Питкярантский ЭСУ4%

Кондопожский ЭСУ9%

Сегежский ЭСУ11%

Сортавальский ЭСУ6%

Медвежьегорский ЭСУ10%

Отдел дизельной генерации5%

Прионежский ЭСУ8%

Олонецкий ЭСУ3%

Лахденпохский ЭСУ2%

Кемский ЭСУ5%Лоухский ЭСУ

3%

Муезерский ЭСУ4%

Калевальский ЭСУ3%

Костомукшский ЭСУ4%

Диаграмма 10 . Половозрастной состав ОАО «ПСК» на 01.01.2013г, чел

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

до 30 лет от 30 до 50 лет старше 50 лет старше 60 лет

мужчины на01.01.2012

мужчины на01.01.2013


0

20

40

60

80

100

120

140

160

до 30 лет от 30 до 50 лет старше 50 лет старше 55 лет

женщины на01.01.2012

женщины на01.01.2013

Основную долю персонала компании составляют люди возрастной группы «от 30 до 50 лет», энергичные, образованные, целеустремленные, имеющие опыт работы, готовые к рационализации, оптимизации своей работы, уверенные в себе, своих знаниях и силах, желающие двигаться вперед. Такой структурный показатель отражает стабильность внутреннего положения ОАО «ПСК». Доля данной группы персонала за 2012 год выросла на 3,4%.

По состоянию на 01.01.13 г. основная часть персонала – 34% имеет начальное профессиональное образование, 23% - среднее профессиональное, 24% - высшее, 15% - среднее.

Диаграмма 11 . Структура персонала по уровню образования в ОАО «ПСК» на 01.01.2013г

Два высших, аспирантура, докторантура; 1%

Высшее; 24%

Среднее; 15%

Неполное среднее; 4%

Начальное профессиональное; 34%

Среднее профессиональное; 23%

Наличие большего количества персонала со средним и начальным профессиональным образованием объясняется осуществлением производственной деятельности компании с привлечением людей рабочих профессий.

Основной персонал компании - электромонтеры, занимающиеся обслуживанием электросетевого оборудования. Общая численность электромонтеров ОАО «ПСК» на


01.01.2013г. составляет 313 человека, что на 42 человека, или 11% меньше, чем по состоянию на 01.01.2012 года.

Электромонтеры составляют 32% от общей численности персонала по состоянию на 01.01.2012 года, причем

3,5% электромонтеров имеют 2 разряд; 35,5% электромонтеров имеют 3 разряд, 38,3% электромонтеров имеют 4 разряд, 22,4% электромонтеров имеют 5 разряд; 1 электромонтер имеет 6 разряд

Диаграмма 12 . Структура электромонтеров ОАО «ПСК» по уровню разряда

13

132

131

78

1

11

111

120

70

1

01.01.12 01.01.13

Электромонтеры 1 разряда Электромонтеры 2 разряда Электромонтеры 3 разряда

Электромонтеры 4 разряда Электромонтеры 5 разряда Электромонтеры 6 разряда

Ниже представлена информация численности персонала, структурированной по общему трудовому стажу и стажу работы в энергетике.


Диаграмма 13. Аналитика по численности работников ОАО «ПСК» в разрезе трудового стажа, чел

0

100

200

300

400

500

чел

до 1 года от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет

01.01.2012

01.01.2013

Диаграмма 14. Аналитика по численности работников ОАО «ПСК» в разрезе трудового стажа в энергетике, чел.

0

100

200

300

400

500

чел

до 1 года от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет

01.01.2012

01.01.2013

Важной составляющей кадровой политики предприятии является наличие эффективной системы подготовки кадров и повышения квалификации сотрудников.

Расходы по статье расходов «Подготовка и переподготовка персонала» в 2012 году составили 1 842 тыс.рублей.

В 2012 году прошли обучение 110 человека (не включая семинары), в том числе: обучение руководителей, специалистов и служащих – 45 человек; переподготовка рабочих – 1 человек; обучение 2-м профессиям (рабочие) – 55 человек; повышение квалификации рабочих – 14 человек.

Сведения о численности, заработной плате за 2008-2012 гг.


Таблица 6 . Динамика среднемесячной численности и заработной платы работников ОАО "ПСК"

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Руководители 61 85 98 131 125 32 137 47 374 63 821 64 176 80 550

Специалисты 88 156 209 256 244 16 847 21 592 25 916 27 378 30 679

Рабочие 286 434 561 729 659 12 215 15 314 19 622 21 773 23 757

Всего по ОАО "ПСК" 435 675 868 1 116 1 028 15 930 20 816 26 108 27 684 32 314

НаименованиеСреднесписочная численность, человек Среднемесячная заработная плата, рублей

Снижение среднесписочной численности составило 88 человек, в том числе руководители – 6 человек, специалисты – 12 человек, рабочие – 70 человек.

Рост среднемесячной заработной платы в целом по компании составил 16,73%, в том числе по категориям: руководители – 25,5%, специалисты – 12%, рабочие – 9%.

Индексация заработной платы в 2012 году не производилась.

Диаграмма 15. Соотношение средней месячной заработной платы разных категорий работников ОАО "ПСК"

0,0

10000,0

20000,0

30000,0

40000,0

50000,0

60000,0

70000,0

80000,0

90000,0руб

Руководители Специалисты Рабочие

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Система оплаты труда, действующая в ОАО "ПСК" предусматривает зависимость заработной платы работника от его квалификации, сложности выполняемой работы, а также от конечных результатов работы коллектива и личного вклада работника.

Кроме того, в Обществе действует система мотивации персонала для стимулирования повышения квалификации, своевременного и качественного выполнения показателей эффективности, задач и функций работников, связанных с производственной деятельностью Общества.

По итогам работы за 2012 год персоналу предприятия была выплачена годовая премия в размере среднемесячной заработной платы.

При этом необходимо отметить, что показатели по среднемесячной заработной плате работников находятся выше среднего регионального уровня. Согласно оперативной статистической отчетности уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по Республике Карелия в 2012 году составил 25 025 рублей. Однако, необходимо отметить, что уровень средней заработной платы на предприятиях энергетики, в среднем, в


2012 году составил 40 555 рублей, что на 26% выше среднемесячной заработной платы в ОАО «ПСК». Этот факт осложняет кадровую работу по привлечению и стимулированию высококвалифицированного персонала.

Охрана труда и техника безопасностиОАО «ПСК» - производственная компания, где деятельность рабочего персонала

связана с техническим обслуживанием электроустановок, монтажными, наладочными, ремонтными работами, испытаниями и измерениями.

В соответствии с законодательством и Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ в ОАО «ПСК» разработан порядок проведения работы с персоналом, согласован с Управлением по технологическому и экологическому надзору по РК и утверждён руководителем ОАО «ПСК».

Организовано проведение технической учёбы, ежегодное обучение рабочих оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.

Установлен единый порядок подготовки и проведения дней охраны труда в структурных подразделениях ОАО «ПСК». Разработан и утверждён график проведения дней охраны труда. Программа проведения дней охраны труда доведена до сведения персонала подразделений.

Со всеми работниками предприятия, включая руководителей, проводится вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в установленном порядке.

Весь не электротехнический персонал ОАО «ПСК» проходит ежегодный инструктаж с присвоением 1-ой группы по электробезопасности.

Периодическая проверка знаний оперативных руководителей, руководителей оперативно-ремонтного персонала, административно-технического персонала, непосредственно организующего работы в электроустановках или имеющего право ведения оперативных переговоров, электромонтеров, выполняющих наладочные работы, профилактические испытания, а также рабочих люльки, стропальщиков, машинистов ДВС, АП-17, БКМ и кранов проводится не реже чем один раз в год.

За 2012 год проведены:

В рамках программы «Подготовка и переподготовка персонала»:

№ п/п Наименование Ед.изм. 2012 год

1 2 3 5

1. Проверка знаний МП по ОТ в комиссии "Беломорского управления Федеральной службы по экологическому, технологического и атомного надзора" Чел. 40

2.

Обучение и аттестация в комиссии "Беломорского управления Федеральной службы по экологическому, технологического и атомного надзора" на знание требований энергетической безопасности, установленных в нормативных правовых актах и нормативных технических документах: Требования к порядку работы в Электроустановках потребителей и эксплуатации электрических станций и сетей

Чел. 40

3. Проверка знаний МП по ОТ в комиссии ОАО "ПСК" Чел. 731

4. Обучение по вопросам охраны труда и пожарной безопасности Чел. 32

5.Повышение квалификации руководителей и специалистов в УМКЦ «Энергия» по теме «Управление качеством электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»

Чел. 6

6.Повышение квалификации руководителей и специалистов в УМКЦ «Энергия» по теме «Повышение квалификации специалистов, осуществляющих ремонт и обслуживание электроустановок напряжением до и выше 1000В»

Чел. 22

7.Повышение квалификации руководителей и специалистов в УМКЦ «Энергия» по теме «Повышение квалификации специалистов, ответственных за качество и безопасность проведения испытаний и измерений»

Чел. 1


Согласно «Положению о проведении дней охраны труда и техники безопасности в ОАО «Прионежская сетевая компания» ежемесячно проводятся Дни ОТ и ТБ в электросетевых участках и подразделениях предприятия, с проверкой соблюдения требований охраны труда, нарядной системы, допуск на рабочее место и соблюдение мер безопасности при производстве работ в электроустановках, обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты, наличие программ подготовки персонала, состояния территории и мест хранения материалов и автотранспортных средств, санитарно-бытовых помещений, противопожарное состояние помещений, укомплектованность подразделений и автотранспорта медицинскими аптечками, средствами пожаротушения и проверенными средствами индивидуальной защиты, соблюдения требований промышленной безопасности, организация работ с использованием грузоподъёмной техники, контроль прохождения медицинских осмотров и проведения повторных инструктажей, противоаварийных и противопожарных тренировок.

В проведении Дня ОТ и ТБ участвовали руководители и специалисты ОАО «ПСК».На предприятии ежемесячно проводится обучение персонала на учебно-тренировочном

полигоне по разработанным и утвержденным перечнем тем и графику.Организовано проведение обучение персонала по теме «Оказание первой помощи

пострадавшим на производстве. Первичная сердечно-легочная реанимация у пострадавших от несчастных случаев на производстве».

На предприятии введены в Действие «Положение о проверке рабочих мест» и «Положение о применении талоне техники безопасности».

Руководителями и специалистами ОАО «ПСК» постоянно проводятся проверки подразделений для контроля за соблюдением требований охраны труда на рабочих местах.

На предприятии проводится вакцинация работников против гриппа, клещевого энцефалита.

Со всеми работниками предприятия, включая руководителей, проводится вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в установленном порядке.

Весь не электротехнический персонал ОАО «ПСК» проходит ежегодный инструктаж с присвоением 1-ой группы по электробезопасности.

Персонал компании обеспечен спецодеждой и спецобувью, средствами защиты, технической литературой. Подразделения предприятия организованы уголки охраны труда.

С 01.12.2012 на предприятии введены в действие «Положение о проверке рабочих мест» и «Положение о применении талоне техники безопасности».

Профзаболеваний в ОАО «ПСК» за 2012 год не выявлено. В соответствии с законодательством в 2012 году были проведены периодические и углубленные медицинские осмотры сотрудников ОАО «ПСК». Общее количество периодических медицинских осмотров – 365.

Весь персонал компании обеспечен средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью. В 2012 году на приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты было израсходовано 4 748 тыс. рублей, сумму затрат на прочие мероприятия по охране труда (проведение медицинских, предрейсовых/послерейсовых осмотров и др.) за 2012 год составила 2 678 тыс. рублей.


7. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности

Анализ финансовых результатов деятельности Общества

Основные финансово-экономические показатели деятельности ОАО «ПСК» за 2012 представлены в нижеследующей таблице:

Таблица 7. Финансово-экономические показатели ОАО «ПСК», тыс.руб.

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Выручка от реализации товаров, работ, услуг 93 866 251 329 607 600 891 534 1 642 845 1 900 442 257 598

1.1. от передачи электрической энергии 84 047 223 216 552 959 845 595 1 546 324 1 805 928 259 604

1.2. от производства электрической энергии тепловыми электростанциями

328 7 617 21 412 15 330 17 497 18 945 1 447

1.3. 22 295 46 695 24 400

1.4. от прочих видов деятельности 9 491 20 496 33 230 30 609 56 729 29 655 - 27 074

2 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

89 609 270 168 527 589 810 554 1 348 029 1 382 731 34 701

3 Валовая прибыль 4 257 - 18 839 80 011 92 155 294 815 517 711 222 896

5 Прочие доходы 220 10 885 42 871 52 196 111 099 140 823 29 724

6 Прочие расходы 2 077 13 596 56 401 79 495 127 990 180 178 52 188

7 Прибыль (убыток) до налогообложения 2 400 - 21 550 66 481 64 857 277 925 478 356 200 432

9 Текущий налог на прибыль 2 512 18 530 12 817 62 300 42 667 - 19 633

10 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 707 - 18 562 50 607 48 043 213 324 380 868 167 545

№ п/п Наименование

Изменение показателя по сравннию с

предыдущим периодом

Период

По итогам работы за 2012 год ОАО «ПСК» сработало с чистой прибылью в размере 380 868 тыс. рублей.

Выручка Общества в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилась на 29 %, основной рост – по виду деятельности «Оказание услуг по передаче э/э по сетям», связан с ростом объема передачи электрической энергии по сетям, обслуживаемым ОАО «ПСК», а также ростом затрат на содержание сетей, т.е. ростом необходимой валовой выручки, устанавливаемой регулирующим органом.

Наряду с ростом выручки от основного вида деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии по сетям наблюдается рост выручки и по другим видам деятельности в динамике с 2012 годом.


Таблица 8. Показатели по выручке ОАО «ПСК», тыс.руб.

факт удельный вес, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

93 866 251 329 607 600 902 709 1 642 845 1 900 442 100,0% 257 598

I Выручка от реализации продукции, услуг по основным видам деятельности

93 017 250 800 607 152 900 448 1 616 086 1 889 291 98,4% 273 206

1 Оказания услуг по передаче электрической энергии по сетям

84 047 223 216 552 959 1 546 324 1 806 429 94,1% 260 106

2Реализация электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями (ДЭС)

328 7 617 21 412 15 330 17 497 17 904 1,1% 406

3 Технологическое присоединение к электрическим сетям

6 516 4 702 5 933 11 175 22 295 43 340 1,4% 21 046

4 Прочая продукция, услуги от основных видов деятельности

2 126 15 265 26 848 28 348 29 970 21 618 1,8% -8 352

4.1. Техническое обслуживание электросетевого имущества

1 108 5 525 10 396 15 470 15 762 14 577 1,0% -1 185

4.2. Бездоговорное потребление 627 8 864 13 515 4 958 8 996 2 787 0,5% -6 209

4.3. Прочая продукция, услуги от основных видов деятельности

392 877 2 489 7 920 5 213 4 254 0,3% -959

II Выручка от реализации продукции, услуг по непрофильным видам деятельности

849 529 448 2 261 26 759 11 151 1,6% -15 608

2011 год

Выручка ОАО "ПСК"

Изменение выручки по сравнению с предыдущим периодом

№ п/п Наименование 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

2012 год

Доля основного вида деятельности компании «Оказание услуг по передаче электрической энергии по сетям» в общем объеме выручки ОАО «ПСК» за 2012 год составила 94,1%

Диаграмма 16. Структура выручки ОАО «ПСК» за 2012год

94,1%

1,1%

1,4%

1,0%0,5%

0,3%

1,6%

Оказания услуг по передаче электрической энергиипо сетям

Реализация электрической энергии, вырабатываемойдизельными электростанциями (ДЭС)

Технологическое присоединение к электрическимсетям

Техническое обслуживание электросетевогоимущества

Бездоговорное потребление

Прочая продукция, услуги от основных видовдеятельности

Выручка от реализации продукции, услуг понепрофильным видам деятельности

Изменение выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии по сетям компании в 2012 году по сравнению с 2011 годом произошло

за счет количественного фактора, увеличения объема переданной электроэнергии на 62 746 тыс.кВт.ч.. Дополнительная выручка ОАО "ПСК" за счет увеличения объема услуг по передаче составила 151 452 тыс.руб.


за счет качественного фактора: за счет роста тарифа на услуги по передаче электрической энергии по сетям для ОАО «ПСК» в 2012 году относительно 2011 года (произведен расчет фактического среднего тарифа). Рост тарифа обусловлен увеличением расходов Общества на содержание объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающих надежность электроснабжения потребителей, реализацией инвестиционной программы Общества. Прирост выручки за счет роста тарифа на услуги по передаче для ОАО "ПСК" составил 147 492 тыс.руб.

Изменение выручки от реализации электрической энергии, вырабатываемой на ДЭС, в 2012 году по сравнению с 2011 годом произошло

за счет количественного фактора, снижения объема полезного отпуска на 2 тыс.кВт.ч. Снижение выручки ОАО "ПСК" за счет сокращения объема полезного отпуска составила 12 тыс.рублей

за счет качественного фактора: за счет роста тарифа на электроэнергию, производимую на ДЭС, (произведен расчет фактического среднего тарифа). Прирост выручки за счет роста тарифа составил 326 тыс.рублей.


По итогам 2012 года отмечается значительный рост доходов от оказания услуг по технологическому присоединению, связанный с увеличением количества обращений физических и юридических лиц, прирост составил 94%.

Выручка от технологических присоединений в 2012 году составила 43 340 тысяч рублей, из этой суммы 284,3 тыс. рублей было получено по договорам на осуществление технологического присоединения объектов электросетевого хозяйство, принадлежащим физическим лицам, а на долю юридических лиц и индивидуальных предпринимателей пришлось 21 992,7 тыс. рублей, в том числе:

58,7 тысяч рублей было получено по договорам на осуществление технологического присоединения объектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, мощность которых находилась в пределах 15 кВт;

6 342,7 тысяч рублей было получено по договорам на осуществление технологического присоединения объектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, мощность которых находилась в пределах от 15 кВт до 100 кВт;

91,7 тысяч рублей было получено по договорам на временное присоединение; 15 499,6 тысяч рублей было получено по договорам на осуществление

технологического присоединения объектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, мощность которых находилась в пределах от 100 кВт до 750 кВт;

По реализации «Прочей продукции, услуг по основным и непрофильным видам деятельности» фактическая величина выручки составила 32 769 тыс. рублей, в т.ч. по профильным видам деятельности – 21 618 тыс. рублей, по непрофильным – 11 151 тыс. рублей.

Внереализационные доходы за 2012 год составили 140 823 тыс.рублей, в том числе:

Таблица 9. Себестоимость ОАО «ПСК» в 2012, тыс.рублейНаименование Доходы, тыс.руб.

1 2

Всего 140 823

Компенсация расходов, связанная с госрегулированием тарифов по ДЭС 43 583

Пени и штрафы к получению по решению суда и признанные 18 803

Возмещение и возврат судебных расходов, арбитражных сборов (госпошлина) 1 934

Другие прочие (внереализационные) доходы 76 504

Сведения о структуре расходов ОАО «ПСК» за 2012 год представлены ниже:


Таблица 10. Себестоимость ОАО «ПСК» в 2012, тыс.рублей№ п/п

Наименование 2011 год 2012 год Изменение

1 2 3 4 5ВСЕГО СЕБЕСТОИМОСТЬ ОАО "ПСК" 1 329 258 1 382 731 53 473

1 Покупная энергия для компенсации потерь в сетях ОАО "ПСК" 373 317 440 118 66 801

2 Расходы на услуги по передаче э/э смежным сетевым организациям 44 519 39 540 - 4 979

3 Материальные затраты 242 229 171 121 - 71 107 3.1. Сырье и материалы 98 082 80 424 - 17 658

материалы на капремонт хозспособом 36 096 27 554 - 8 542

3.2. Работы и услуги произв. характера, выполняемые сторонними организациями

120 679 90 697 - 29 982

затраты на капитальный ремонт подрядным способом 99 502 53 675 - 45 827 3.3. Топливо для ДЭС 23 468 23 242 - 226 4. Расходы на оплату труда 369 252 395 795 26 542 5. Отчисления от ФОТ (26,4%) 113 626 109 977 - 3 649 6. Амортизация основных фондов 51 560 92 142 40 581 7. Прочие затраты 134 754 134 039 - 715

Диаграмма 17 . Структура себестоимости ОАО «ПСК» в 2012 году

Покупная энергия для компенсации потерь ; 32%

Расходы по передаче ССО; 3%

Материальные затраты; 12%Расходы на оплату труда с ЕСН; 37%

Амортизация основных фондов; 7%

Прочие затраты; 10%

Внереализационные расходы (стр.2320+стр.2340 ф.2) в 2012 году составили в общей сумме 180 178 тыс. рублей, в том числе:

Таблица 11. Внереализационные расходы за 2012 годНаименование Расходы, тыс.руб.

1 2Всего 180 178

Налоговые платежи 3 441

Проценты по кредитам и займам 100 925

Услуги банка 1 512

Соц.выплаты в пользу работников предприятия 3 635

Прочие 70 665

в т.ч. расходы по формированию резерва по сомнительным долгам 30 595


Анализ финансового состояния и структуры баланса ОАО «ПСК».Суммарная стоимость активов ОАО «ПСК» по состоянию на 01.01.2012 года –

1 527 632 тыс. рублей, на 01.01.13 года – 2 261 130 тыс.рублей; рост составил 733 498 тыс. рублей, или на 48%.

На основе данных бухгалтерского баланса Общества за 2012 год можно проследить следующие изменения активов и пассивов.

Таблица 12 . Статьи актива баланса Общества по состоянию на отчетные даты

в тыс.рублей в % к валюте баланса


абсолют, в тыс.рублей

относит, в%

1 2 3 5 5АКТИВ

I. Внеоборотные активы1 Нематериальные активы 11102 Результаты исследований и разработок3 Основные средства 1130 920 579 60,3% 1 069 971 47,3% 149 392 16,2%

4 Доходные вложения в материальные ценности 1140

5 Финансовые вложения 11506 Отложенные налоговые активы 1160 3 132 0,2% 3 265 0,1% 133 4,2%7 Прочие внеоборотные активы 1170 2 421 0,2% 1 886 0,1% - 535 -22,1%8 Итого по разделу I 1100 926 132 60,6% 1 075 122 47,5% 148 990 16,1%II. Оборотные активы9 Запасы 1210 40 408 2,6% 49 315 2,2% 8 906 22,0%

10 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220 620 0,0% 666 0,0% 47 7,6%

11 Дебиторская задолженность 1230 471 867 30,9% 1 017 717 45,0% 545 851 115,7%12 Финансовые вложения 1240 16 515 1,1% 12 479 0,6% - 4 035 -24,4%13 Денежные средства 1250 66 797 4,4% 100 822 4,5% 34 026 50,9%14 Прочие оборотные активы 1260 5 293 0,3% 5 008 0,2% - 286 -5,4%15 Итого по разделу II 1200 601 499 39,4% 1 186 008 52,5% 584 509 97,2%16 Баланс (сумма строк 190+290) 1600 1 527 632 100,0% 2 261 130 100,0% 733 498 48,0%

на 01.01.2012 на 31.12.2012Наименование статей

код строки баланса

№ п/п Изменение

В отчетном году величина внеоборотных активов возросла на 148 990 тыс. рублей, или на 16,1%. Прирост данного вида активов связан с реализацией инвестиционной программы, направленной на поддержание и улучшение качества энергоснабжения: строительство новых объектов электросетевого хозяйства, реконструкцию изношенных объектов электросетевого хозяйства, за счет строительства новых объектов в ходе реализации процесса технологического присоединения.

Кроме того, в 2012 году были выкуплены объекты электросетевого хозяйства Кондопожского района на сумму 54 059 тыс.рублей, объекты электросетевого хозяйства Музерского района на сумму 9 268 тыс.рублей.

Таблица 13 . Структура основных средств, введенных в эксплуатацию, ОАО «ПСК»

01.01.2012 Прибыло Выбыло 31.12.20121 Передаточные устройства 277 319 167 048 180 444 187 84 030 360 157 2 Здания 189 241 7 898 164 196 975 14 747 182 228 3 Машины и оборудования 95 301 58 177 33 153 445 17 385 136 060 4 Транспортные средства 110 776 2 895 1 396 112 275 60 747 51 528

5 Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь

267 3 092 22 3 337 1 407 1 930

6 Сооружения 24 058 3 301 27 359 6 687 20 672 7 Земельные участки 12 249 6 501 18 750 18 750 8 Прочие основные средства 2 017 574 47 2 544 1 797 747

Всего основных средств ОАО «ПСК" 711 228 249 486 1 842 958 872 186 800 772 072

Процент износа ОС 19%

Остаточная стоимость ОС на

№ п/п Наименование Балансовая стоимость основных средств Износ ОС (накопленный)


Оборотные активы ОАО «ПСК» на конец года увеличились на 584 509 тыс. рублей или на 97,2%. Такое существенное увеличение связано со следующими факторами:

рост объема запасов на 8 906 тыс.рублей; рост дебиторской задолженности на 545 851 тыс.рублей. рост задолженности

покупателей составил 588 191 тыс.рублей: основные дебиторы - ОАО «ПКС» (582 174 тыс.рублей, рост на 367 842 тыс.рублей с начала 2012 года), ОАО «КЭСК» (237 413 тыс.рублей, рост на 200 999 тыс.рублей); ниже представлена информация о размерах и динамике дебиторской задолженности покупателей в разрезе видов деятельности;

за 4 квартал существенно уменьшилась сумма авансов (на 62 622 тыс.рублей), уплаченных подрядчикам за счет их зачета при подписании актов выполненных работ по договорам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

Общий свод по структуре дебиторской задолженности представлен ниже:

Таблица 14. Динамика структуры дебиторской задолженности ОАО «ПСК» за 2012 год

Наименование на 01.01.2012 на 31.12.2012

1 2 3Дебиторская задолженность ОАО "ПСК" 471 867 1 017 717

Расчеты с покупателями и заказчиками 286 494 890 258

Расчеты с поставщиками и подрядчками 127 118 64 496

Расчеты по налогам и сборам 44 467 28 587

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 13 788 34 377

Основная доля дебиторской задолженности покупателей и заказчиков приходится на долги по оплате услуг по передаче электрической энергии по сетям ОАО «ПКС», что составляет 75% от общей суммы дебиторской задолженности покупателей и заказчиков.

В таблице, представленной ниже, приведена информация об оплате электрической энергии, производимой ОАО «ПСК» на технологически изолированных территориях.


Таблица 15. Сведения об оплате электроэнергии, реализуемой на технологически изолированных территориях, тыс.рублей

ПО, кВтчВыставлено с НДС, руб.

Оплачено с НДС, руб. % опл.

1 2 10 5 6 7 8 9 10ДОХОДЫ всего 16 481 2 312 18 410 15 841 86% 91% 33 880

ВЫРУЧКА всего 8 134 2 312 18 410 15 841 86% 87% 7 876

1. Кондопожский муниципальный район - 8 10 10 100% 100% -

1.1.Население и приравненные к нему группы потребителей - 8 10 10 100% 100% -

1.2. Прочие потребители - - - - -

2. Сегежский муниципальный район 5 037 1 227 11 230 8 845 79% 87% 4 600

2.1.Население и приравненные к нему группы потребителей - 858 1 180 1 180 100% 100% -

2.2. Прочие потребители 5 037 368 10 050 7 665 76% 86% 4 600

3. Муезерский муниципальный район 3 092 1 059 7 132 6 945 97% 88% 3 273

3.1Население и приравненные к нему группы потребителей - 836 1 132 1 132 100% 100% -

3.2 Прочие потребители 3 092 223 6 000 5 814 97% 86% 3 273

4. Калевальский муниципальный район 4 18 38 40 104% 93% 3

4.1Население и приравненные к нему группы потребителей - 18 25 25 100% 93% -

4.2 Прочие потребители 4 1 13 15 111% 91% 3

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 8 348 93% 26 003

5. Субсидии на разницу в тарифах 8 348 93% 26 003

Кондопожский муниципальный район 34 95% 34

Муезерский муниципальный район 3 434 94% 8 892

Валдайское сельское поселение 820 99% 13 018

Луусалмское сельское поселение 104 73% 104

Сегежский муниципальный район 3 956 3 956

ДЗ на 31.12.2012

ДЗ на 01.01.2012

2012 год% опл. за

2008-2012гг

№ п/п Наименование

Характеристика видов активов с точки зрения ликвидности представлена в таблице:

Таблица 16 . Характеристика видов активов ОАО «ПСК» с точки зрения ликвидности в 2012году

№ п/п Наименование показателя Обозначение

Строки баланса

Расшифровка формулы 01.01.2012 31.12.2012 01.01.2012 31.12.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Наиболее ликвидные активы А1 1240+ 1250

Краткосрочные финансовые вложения и денежные средства

83 311 113 302 5,5% 5,0%

2 Быстро реализуемые активы А2 1230 Краткосрочная дебиторская задолженность

471 867 1 017 717 30,9% 45,0%

3Медленно реализуемые активы А3

1210+ 1220+ 1260

Запасы, НДС по приобретенным ценностям, долгосрочная дебиторская задолженность, прочие оборотные активы

46 321 54 989 3,0% 2,4%

4 Трудно реализуемые активы А4 1100 Основные средства, незавершенное строительство

926 132 1 075 122 60,6% 47,5%

1 527 632 2 261 130 100% 100%Всего суммарные активы

За 2012 год структура активов ОАО «ПСК» изменилась с точки зрения ликвидности: доля наиболее ликвидных активов снизилась на 0,5% при росте в абсолютном выражении на 29 990 тыс.рублей, доля быстрореализуемых активов выросла на 14,1% при росте в абсолютном выражении на 545 581 тыс.рублей, доля медленнореализуемых активов снизилась на 0,6% при росте в абсолютном выражении на 8 667 тыс.рублей.

Доля труднореализуемых активов снизилась на 13,1% при росте в абсолютном выражении на 148 990 тыс.рублей. Доля данного вида активов продолжает оставаться наибольшей в связи со спецификой деятельности компании. Основную величину активов


Общества составляют основные средства (неликвидные активы) – воздушные и кабельные линии электропередач, трансформаторные подстанции, распределительные пункты и прочее электросетевое оборудование.

Таблица 17 . Статьи пассива баланса Общества по состоянию на отчетные даты



абсолют, в тыс.рублей

относит, в%

1 2 3 5 5ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ17 Уставный капитал 1310 83 700 5,5% 83 700 3,7% - 0%

18 Собственные акции, выкупленные у акционеров

19 Переоцека внеоборотных активов20 Добавочный капитал 1350 209 0,0% 209 0,0% - 0%21 Резервный капитал 1360 3 758 0,2% 4 185 0,2% 427

22 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370 289 539 19,0% 669 980 29,6% 380 440 131%

23 Итого по разделу III 1300 377 206 24,7% 758 073 33,5% 380 868 101%IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА24 Заемные средства 1410 465 354 30,5% 842 849 37,3% 377 495 81%25 Отложенные налоговые обязательства 1420 3 196 0,2% 57 685 2,6% 54 489 1705%27 Прочие долгосрочные обязательства 1450 - 0,0% - 0,0% - 28 Итого по разделу IV 1400 468 550 30,7% 900 534 39,8% 431 984 92%V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА29 Займы и кредиты 1510 317 333 20,8% 302 548 13,4% - 14 785 -5%30 Кредиторская задолженность 1520 345 015 22,6% 282 679 12,5% - 62 336 -18%31 Доходы будущих периодов 153032 Оценочные обязательства 1540 18 655 1,2% 16 523 0,7% - 2 133 -11%33 Прочие краткосрочные обязательства 1550 872 0,1% 773 0,0% - 99 -11%34 Итого по разделу V 1500 681 876 44,6% 602 522 26,6% - 79 353 -12%35 Баланс (сумма строк 490+590+690) 1700 1 527 632 100,0% 2 261 130 100,0% 733 498 48%

на 31.12.2012 Изменение № п/п Наименование статей

код строки баланса

на 01.01.2012

Доля собственного капитала в пассиве баланса за 2012 год выросла на 9%. Величина уставного капитала не изменялась в течение 2012 года и составляет 83 700 тыс. рублей, добавочного капитала – 209 тыс. рублей. В 2012 году в соответствии с Уставом Общества резервный капитал был увеличен до суммы 4 185 тыс.рублей. Сумма нераспределенной прибыли выросла на 380 440 тыс.рублей за счет получения прибыли в 2012 году.

Доля заемного капитала в течение 2012 года снизилась на 1% при росте в абсолютном выражении на 362 710 тыс.рублей, составила на 01.01.2013 г. 1 145 397 тыс.рублей (с учетом задолженности по процентам).

Необходимость привлечения заемного капитала обусловлена необходимостью финансирования дополнительных, не учтенных при тарифном регулировании, расходов по оплате потерь электроэнергии в собственных сетях, на осуществление мероприятий по льготному технологическому присоединению и инвестиционную программу, кроме того, ситуация существенно осложняется наличием дебиторской задолженности покупателей и заказчиков.


Таблица 18 . Движение заемного капитала Общества в 2012 году

№ п/п Контрагент № договора Дата договора

Сумма договора

Размер % по услов. договора

Дата погашения кредита / займа по договору

Остаток ссудной

задолж-ти на 01.01.12

изменение ссудной

задолженности

Остаток ссудной

задолж-ти на 01.01.12

1 2 3 4 5 6 8 9 10 12

ВСЕГО Заемный капитал 781 854 360 994 1 142 849

1. Кредиты 772 354 370 494 1 142 849

1.1. АКБ Связь-Банк ОАО 015/2010 16.07.2010 76 050 8,40% 04.05.2012 76 050 76 050

1.2. АКБ Связь-Банк ОАО 014/2010 16.07.2010 126 709 8,25% 13.07.2012 126 709 126 709- -

1.3. АКБ Связь-Банк ОАО 019/2010 11.10.2010 18 660 9,50% 10.10.2013 18 660 3 110- 15 550

1.3. АКБ Связь-Банк ОАО 018/2010 04.10.2011 50 600 9,50% 03.10.2013 50 600 8 440- 42 160



1.5. АКБ Связь-Банк ОАО 001/2012 10.01.2012 155 000 12,285% 04.05.2012 - 145 882 145 882

1.5. АКБ Связь-Банк ОАО 002/2012 12.03.2012 100 000 11,9875% 04.05.2012 100 000 100 000



1.9. Банк ВТБ 120/10 21.09.2010 100 000 5%-8,5% 20.09.2012 97 000 97 000- -

1.10. Банк ВТБ 25/11 11.03.2011 100 000 6%-7,75% 07.03.2012 60 000 60 000- -

1.11. Банк ВТБ 1 31.10.2011 40 000 9,70% 30.10.2014 40 000 40 000

1.12. Банк ВТБ 2 31.10.2011 40 000 9,70% 30.10.2014 18 596 21 404 40 000

1.13. Банк ВТБ 3 31.10.2011 40 000 9,70% 30.10.2014 27 000 13 000 40 000

1.14. Банк ВТБ 4 31.10.2011 80 000 9,70% 30.10.2014 75 926 75 926

1.14. Банк ВТБ 4 31.10.2011 100 000 9,70% 30.10.2014 - 100 000 100 000

1.14. Банк ВТБ 3 05.03.2012 100 000 13,00% 04.03.2015 - 100 000 100 000

1.14. Банк ВТБ 82/12 28.09.2012 50 000 10,50% 27.09.2013 - 50 000 50 000

1.14. Банк ВТБ 83/12 28.09.2012 100 000 10,50% 27.09.2013 - 100 000 100 000

1.15. Филиал Петровский ОАО Банк Открытие

Р/18/11/3/003 14.09.2011 33 197 12,50% 14.09.2017 31 814 5 533- 26 281

2. Займы 9 500 9 500- -

2.3. ЗАО "Нордэнергоменеджмент"

Ф/УК-К/К049 22.11.2010 17.12.2012 9 500 9 500- -

Общая сумма прироста кредитов и займов в 2012 году составила 360 994 тыс.рублей:- по краткосрочным кредитам и займам – (-) 7 000 тыс.рублей;- по долгосрочным кредитам – (+) 377 495 тыс.рублей: рост задолженности перед ОАО

«Банк ВТБ» составил 234 404 тыс.рублей, перед ОАО «АКБ «Связь Банк» - 148 623 тыс.рублей. произведено частичное погашение по договору с Филиалом Петровский ОАО Банк «Открытие» на сумму 5 533 тыс.рублей.

Сумма погашения займов сторонних организаций составила 9 500 тыс.рублейСредневзвешенная процентная ставка использования кредитных денежных средств в

2012 году составила 10,12% , что на 1,59% выше средневзвешенной процентной ставки 2011 года.

Общая сумма начисленных процентов составила: по банковским кредитам – 99 192 тыс.рублей; по займам – 1 733 тыс.рублей.По состоянию на 31.12.2012г. задолженность по уплате процентов составляет

2 548 тыс.рублей.

Доля кредиторской задолженности в общем объеме пассивов по состоянию на 01.01.2012 г. составляет 12,5%. За отчетный период кредиторская задолженность увеличилась на 62 336 тыс.рублей, или на 18%.


Таблица 19. Динамика структуры кредиторской задолженности ОАО «ПСК» за 2012 год

Наименование 01.01.2012 31.12.2012

1 2 3Кредиторская задолженность ОАО "ПСК", в т.ч. 345 015 282 679

Расчеты с поставщиками и порядчиками 268 580 171 656

Расчеты с покупателями и заказчиками 29 713 18 729

Расчеты по налогам и сборам 5 159 50 317

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 7 168 12 623

Расчеты с персоналом по оплате труда 12 266 28 001

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 22 129 1 352

Наличие кредиторской задолженности обусловлено частичной нехваткой собственных денежных средств для обеспечения полноценного функционирования компании по всем видам деятельности. Вследствие этого, ОАО «ПСК» наращивало кредиторскую задолженность перед своими поставщиками, пользуясь тем самым бесплатным кредитованием.

Распределение обязательств ОАО «ПСК» с позиции срочности погашения представлено в таблице:

Таблица 20. Характеристика пассивов ОАО «ПСК» с точки зрения срочности погашения в 2011 году

№ п/п Наименование показателя Обозн. Формула Расшифровка формулы 01.01.2011 31.12.2011 01.01.2011 31.12.2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Наиболее срочные обязательства

П1 1520 Кредиторская задолженность 345 015 282 679 22,6% 12,5%

2 Краткосрочные пассивы П21510+ 1550

Займы и кредиты, задолженность учредителей, прочие краткосрочные обязательства

318 206 303 321 20,8% 13,4%

3 Долгосрочные пассивы П31400+ 1530+ 1540

Долгосрочные пассивы, доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов и платежей

487 206 917 057 31,9% 40,6%

4 Постоянные пассивы (устойчивые)

П4 1300 Раздел III "Капитал и резервы" 377 206 758 073 24,7% 33,5%

1 527 632 2 261 130 100% 100%Всего суммарные пассивы

Доля срочных обязательств снизилась на 10,1% за счет роста снижения кредиторской задолженности, доля краткосрочных пассивов снизилась на 7,4% за счет роста других составляющих пассива. Доля долгосрочных пассивов увеличилась на 8,7% за счет увеличения ссудной задолженности по долгосрочным банковским кредитам. Доля постоянных пассивов выросла на 8,8% за счет получения чистой прибыли.

Также существенное влияние на исполнение балансовых пропорций оказывает тот факт, что Общество финансирует увеличение труднореализуемых активов (основные средства и незавершенное строительство) за счет привлечения долгосрочного заемного финансирования.

Налоговая нагрузка

Сумма налогов, начисленных за 2012 год, составила 390 202 тыс.рублей:


Таблица 21. Сумма налогов, начисленных за 2012 год№ п/п Вид налога Начислено Уплачено

1 Налог на прибыль 42 667 59 204

2 Налог на добавленную стоимость 181 528 102 311

3 Налог на имущество 3 377 3 350

4 Транспортный налог 770 827

5 Земельный налог 64 43

6 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 378 326

7 Налог на доходы физических лиц 51 029 50 516

8 Взносы в ФСС, ФОМС 27 196 26 160

9 Взносы на ОПС 81 143 76 866

10 Страхование от несч.случаев на произв-ве 2 049 1 910

Итого: 390 202 321 513

Кроме того, в 2012 году были доначислены налоги за 2009-2011 гг. в сумме 617 тыс.рублей. Просроченной задолженности по уплате налоговых платежей предприятие не имеет.

Ключевые показатели эффективности

Тенденцию изменения финансово-экономических показателей ОАО «ПСК» за 2008-2010 гг. можно проследить в следующих таблицах:

Таблица 22. Расчет экономических показателей ОАО «ПСК» за 2012 год

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

1 2 3 5 6 6 7 8Экономические показатели

1 Среднесписочная численность персонала, занятого основной деятельностью (ППП)

чел. 435 675 868 1 116 1 028

2Среднемесячная выручка от реализации товаров, работ, услуг на 1 работника среднесписочной численности персонала (ППП)

тыс. руб. 48 75 87 123 154

Рост среднемесячной выручки на 1 работника в 2012 году относительно уровня 2010 года составил 31 тыс.руб. в месяц, или 25%.

Для оценки текущего состояния предприятия используется система расчета финансовых коэффициентов, анализ их динамики и сравнение с рекомендуемыми показателями.

Финансовые коэффициенты рассчитываются на основе данных финансовой отчетности. Источниками являются: баланс (Форма №1), отчёт о прибылях и убытках (форма 2).

Финансовые коэффициенты используются:- кредиторами для оценки кредитного риска; - инвесторами для того, чтобы сформировать гипотезы о будущих прибылях и

дивидендах; - финансовыми менеджерами для получения информации об эффективности принятых

управленческих решений.

Ликвидность – способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Ликвидность – способность обращаться в деньги. Различают высоколиквидные, низколиквидные и неликвидные ценности (активы). Чем легче и быстрее можно получить за актив полную его стоимость, тем более ликвидным он является. Для товара ликвидности будет соответствовать скорость его реализации.


Таблица 23. Расчет показателей ликвидности ОАО «ПСК» за 2012 годНаименование оценочных показателей Формула расчета на 01.01.08 на 01.01.09 на 01.01.10 на 01.01.11 на 01.01.12 на 01.01.13

1 2 3 4 5 6 7 8Оценка ликвидности

Коэффициент абсолютной ликвидности (с.1250) ф.1 / с.1500 ф.1 0,00 0,04 0,05 0,01 0,10 0,17

Коэффициент срочной ликвидности (с.1230 +с.1240+с.1250) ф.1 / с.1500 ф.1 0,14 0,29 0,83 0,95 0,81 1,88

Коэффициент текущей ликвидности с. 1200 ф.1 / с. 1500 ф.1 0,17 0,53 1,16 1,13 0,88 1,97

Удовлетворительное значение коэффициентов данной группы достигнуто за счет значительного остатка денежных средств, а также роста дебиторской задолженности покупателей.

Результаты сравнения ОАО «ПСК» с другими сетевыми компаниями показывают, что по всем оценочным показателям ОАО «ПСК» демонстрирует более высокий уровень ликвидности, сохраняя при этом соответствие рекомендованным значениям показателей:

Рентабельность – относительный показатель экономической эффективности. Рентабельность комплексно отражает степень эффективности использования материальных, трудовых и денежных и др. ресурсов. Коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к активам или потокам, её формирующим.

Таблица 24. Расчет показателей рентабельности ОАО «ПСК» за 2012 годНаименование оценочных показателей Формула расчета 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

1 2 3 4 5 6 7 8Оцeнка рентабельности

Рентабельность 2400 ф.2 / 2110 ф.2 1% -7% 8% 5% 13% 20%

Общая рентабельность 2300 ф.2 / 2110 ф.2 3% -9% 11% 7% 17% 25%

Рентабельность основной деятельности 2300 ф.2 / (2120 ф.2) 3% -8% 13% 8% 21% 35%

Доходность совокупных активов 2300 ф.2 /1700 ф.1 3% -14% 22% 11% 25% 25%

Рентабельность активов 2400 ф.2 / 1700 ф.1 1% -12% 17% 8% 19% 20%

Рентабельность собственного капитала 2400 ф.2 / стр.1300 ф.1 1% -25% 56% 34% 79% 67%

Показатели рентабельности в 2012 году остаются на довольно высоком уровне за счет получения чистой прибыли по итогам периода, а также за счет роста активов финансируемых за счет заемных средств, что характеризует достаточный уровень прибыльности производственно-хозяйственной деятельности.

Сравнительный анализ компаний отрасли показал, что ОАО «ПСК» достигло в 2012 году значительно более высокого уровня рентабельности относительно исследуемых сетевых организаций:


Финансовая устойчивость — составная часть общей устойчивости предприятия, сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, позволяющих организации поддерживать свою деятельность в течение определенного периода времени, в том числе обслуживая полученные кредиты и производя продукцию.

Таблица 25. Расчет показателей финансовой устойчивости ОАО «ПСК» за 2012 годНаименование оценочных показателей Формула расчета на 01.01.08 на 01.01.09 на 01.01.10 на 01.01.11 на 01.01.12 на 01.01.13

1 2 3 4 5 6 7 8Оценка финансовой устойчивостиКоэффициент соотношения собственного и заемного капитала 1300 ф.1/ (1400+1500) ф.1 5,74 0,49 0,40 0,29 0,33 0,50

Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования

(1300-1100) ф.1 / 1200 ф.1 0,13 -0,27 -0,56 -0,63 -0,91 -0,27

Коэффициент финансовой независимости 1300 ф.1 / 1700 ф.1 0,85 0,33 0,29 0,22 0,25 0,34

Коэффициент финансовой устойчивости (1300+1400) ф.1 / 1700 ф.1 0,15 0,67 0,61 0,58 0,55 0,73

За счет получения в 2012 году значительной суммы чистой прибыли показатели данной группы улучшились при более низких темпах роста заемных средств.

Однако сравнительный анализ ОАО «ПСК» с другими компаниями отрасли по показателям финансовой устойчивости отражает более низкий уровень коэффициентов ОАО «ПСК» и несоответствие их значений рекомендованному уровню:

Коэффициент оборачиваемости - показатель, характеризующий скорость оборота средств или обязательств. Данный показатель характеризует деловую активность предприятия, эффективность использования ресурсов относительно получаемой выручки.

Таблица 26. Расчет показателей оборачиваемости ОАО «ПСК» за 2012 год

Наименование оценочных показателей

Формула расчета 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

1 2 3 4 5 6 7 8О ценка оборачиваемости активов

Оборачиваемость дебиторской задолженности

Отношение выручки от реализации к средней величине дебиторской задолженности

1,93 5,38 5,28 4,25 4,17 2,55

Период погашения дебиторской задолженности

Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях

186,30 66,93 68,14 84,78 86,32 141,09

Оборачиваемость кредиторской задолженности

Отношение выручки от реализации к средней величине кредиторской задолженности

12,24 6,92 9,19 8,16 6,68 6,06

Период погашения кредиторской задолженности

Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях

29,41 52,01 39,17 44,13 53,91 59,45

Снижение показателей оборачиваемости дебиторской задолженности связано с ростом дебиторской задолженности покупателей.

Сравнительный анализ показателей оборачиваемости ОАО «ПСК» с другими компаниями отрасли показал, что показатели оборачиваемости дебиторской задолженности ОАО «ПСК» находятся на более низком уровне относительно анализируемых компаний, а показатели оборачиваемости кредиторской задолженности соответствую среднему значению в отрасли.

В совокупности финансовые показатели отражают процессы, происходящие в компании в 2012 году: снижение доли заемного капитала в балансе, реализация инвестиционной программы, и, как следствие, увеличение размера внеоборотных активов


(основные средства и незавершенное строительство) и рост дебиторской задолженности (наличие дебиторской задолженности покупателей и авансов подрядчикам).


8. Перспективы развития Общества

Стратегия ОАО «ПСК» нацелена на сохранение лидирующих позиций на рынке оказания услуг по передаче электроэнергии Республики Карелия и повышение прибыльности собственного бизнеса компании. Для этого руководство ОАО «ПСК» ставит перед собой главную задачу функционирования компании в ближайшей перспективе – это надежное и качественное энергоснабжение потребителей, обеспечение получения прибыли на устойчивой основе, забота о персонале компании.

В рамках реализации данной задачи необходимо осуществление мероприятий в рамках следующих направлений:

1. укрепление и долгосрочное расширение бизнеса2. повышение производительности:

оптимизация численности персонала; внедрение новых технологий и оборудования;

3. совершенствование системы финансового и корпоративного управления: повышение качества бюджетного процесса, расширение использования информационных систем для планирования и

контроля исполнения бюджетов, обеспечение полной финансовой прозрачности компании; построение управляемой структуры электросетевых участков с объединением

информационных потоков в единую сеть;4. снижение затрат и рост доходов:

создание эффективного механизма снижения издержек в сфере передачи электроэнергии;

формирование структуры заёмного капитала, обеспечивающего, с одной стороны, финансовую устойчивость компании, а с другой, соответствие сроков привлечённых ресурсов срокам окупаемости инвестиционных проектов;

построение эффективной организационной структуры, нацеленной на эффективное использование имеющихся в распоряжении ресурсов (капитал, денежные средства, трудовые ресурсы, нематериальные активы и имидж компании).

Кроме повышения качества управления текущей деятельностью компании приоритетным направлением дальнейшего развития менеджмент ОАО «ПСК» считает реализацию мероприятий по введению в эксплуатацию новых объектов электроэнергетики.


9. Справочная информация для акционеров ОАО «ПСК»

По состоянию на 01.01.2013 года Уставный капитал ОАО «ПСК» составлял 83 700 000 рублей, разделенный на 837 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

В 2012 году никаких изменений в уставном капитале не происходило. В течение 2012 года владельцы акций не менялись.

Адреса, телефоны, контакты, банковские реквизиты, адрес ОАО «Прионежская сетевая компания» в Internet, краткая информация о реестродержателе Общества.

Полное фирменное наименование: - на русском языке - Открытое акционерное общество "Прионежская сетевая компания"Сокращенное фирменное наименование: - на русском языке – ОАО "ПСК"

Юридический, почтовый адрес: 185035, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, д. 22, телефон: (814 2) 74 21 91 – приемная, факс: (8142) 56 77 23.

E-mail: [email protected] Адрес Общества в сети Интернет: http://psk-karelia.ru

ИНН 1001013117КПП 100101001Банковские реквизиты в Петрозаводском филиале Банка «Возрождение»р/с 407 028 106 039 00142 029 в Петрозаводском филиале Банка «Возрождение»к/с 301 01 81 040000 0000 721БИК 048 602 721Банковские реквизиты в Петрозаводском филиале ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»р/с 407 028 108 970 00001 731 в Петрозаводском филиале ОАО «Банк ВТБ Северо-

Запад»к/с 301 01 81 000000 0000 765БИК 048 602 765

Прионежский ЭСУ: 185013, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, 22; e-mail: psk@psk/onego.ru; тел. (8142) 59 13 17 – Березин Михаил Михайлович.Олонецкий ЭСУ: 186000, г. Олонец, ул. Школьная, 33; e-mail: [email protected]; тел. (814-36) 4 11 97 – Иванов Юрий Николаевич.Питкярантский ЭСУ: 186810, г. Питкяранта, ул. Садовая, 28; e-mail: [email protected]; тел. (814-33) 4 26 47 – Воронов Сергей Александрович Лахденпохский ЭСУ: 186730, г. Лахденпохья, ул. Ленина, 5А; e-mail: [email protected]; тел. (814-50) 2 22 62 – Федотов Владимир ВитальевичЛоухский ЭСУ: 186660 п. Лоухи, ул. Кемская, д. 22.; e-mail: [email protected]; тел. 8 921 800 46 24– Стародубцев Андрей АлексеевичКондопожский ЭСУ: 186220, г. Кондопога, ул. Советов, 62; e-mail: [email protected]; тел. (814-51) 7 93 10 – Марков Олег АлександровичКемский ЭСУ: 186610, г. Кемь, ул. Каменева, 1, а/я 78; e-mail: [email protected]; тел. (814-58) 5 45 88 – Челейчук Антон АлексеевичМуезерский ЭСУ: 186960, п. Муезерский, ул. Антикайнена, 21; e-mail: [email protected]; тел. (814-55) 2 12 71 – Беженарь Иван МихайловичКалевальский ЭСУ: 186910, п. Калевала, ул. Советская, д. 55 «Б», e-mail: [email protected]; тел. (814-54) 4 17 45 - Вайнио Сергей ПавловичСегежский ЭСУ: 186420, г. Сегежа, ул. Щербакова, д. 6 «А», e-mail: [email protected]; тел. (814-31) 4 27 11 – Казаев Николай Иванович


mailto:[email protected]









mailto:psk@psk/onego.ru

http://psk-karelia.ru/

Костомукшский ЭСУ: 186000, г.Костомукша, ул.Ленина, д. 11, e-mail: [email protected]; тел. (814-59) 5 19 11 – Иванов Игорь ВалерьевичСортавальский ЭСУ:186790, г. Сортавала, ул.Богданова, 39, e-mail: [email protected], тел.(814-30) 2 22 73 – Ложкин Александр ВладимировичМедвежьегорский ЭСУ:186352, г. Медвежьегорск, ул.Кольцевая, 3А, e-mail: [email protected], тел. (814-34) 5 78 58 – Анифер Алексей Сергеевич

Сведения о реестродержателе:

Закрытое акционерное общество «Регистрационный Депозитарный центр» (ЗАО «РДЦ»)Адрес местонахождения: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 26.Почтовый адрес: 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 19, а/я 22.Сведения о выданной лицензии: лицензия ФСФР России № 10-000-1-00307 от 17.03.2004 г.



mailto:%20%3Cscript%20language%3D'JavaScript'%20type%3D'text/javascript'%3E%20%3C!--%20var%20prefix%20%3D%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20%3D%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'%3D';%20var%20addy21772%20%3D%20'elkost'%20+%20'@';%20addy21772%20%3D%20addy21772%20+%20'onego'%20+%20'.'%20+%20'ru';%20document.write(%20'%3Ca%20'%20+%20path%20+%20'%5C''%20+%20prefix%20+%20':'%20+%20addy21772%20+%20'%5C'%3E'%20);%20document.write(%20addy21772%20);%20document.write(%20'%3C%5C/a%3E'%20);%20//--%3E%5Cn%20%3C/script%3E%3Cscript%20language%3D'JavaScript'%20type%3D'text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write(%20'%3Cspan%20style%3D%5C'display:%20none;%5C'%3E'%20);%20//--%3E%20%3C/script%3E%D0%AD%D1%82%D0%BE%D1%82%20e-mail%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D1%83%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%20Javascript%20%3Cscript%20language%3D'JavaScript'%20type%3D'text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write(%20'%3C/'%20);%20document.write(%20'span%3E'%20);%20//--%3E%20%3C/script%3E

УТВЕРЖДЕН · web viewС «15» декабря 2011 г. до «15» декабря 2016 г....

Documents