“LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON TECNOLOGÍA LÍDAR Y BATIMETRÍA EN LAS

CUENCAS BAJAS DE LOS RÍOS JIMÉNEZ -PARISMINA- REVENTAZÓN-PACUARE-MADRE DE DIOS, ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS PARA CADA UNA DE LAS CUENCAS, ASÍ COMO LA PROPUESTA Y DISEÑO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA CADA

UNA DE LAS AFECTACIONES INCLUIDAS EN EL PLAN GENERAL DE EMERGENCIA, UBICADO EN LOS CANTONES DE MATINA, SIQUIRRES, POCOCÍ Y GUÁCIMO, PROVINCIA

DE LIMÓN”.

INVITACIÓN El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) invita a las personas físicas y jurídicas inscritas como tales en el Registro de Proveedores del Senara a participar en la Contratación por Emergencia Nº 04-2016 “Levantamiento topográfico con tecnología LíDAR y batimetría en las cuencas bajas de los ríos Jiménez -Parismina- Reventazón-Pacuare-Madre de Dios, estudios hidrológicos e hidráulicos para cada una de las cuencas, así como la propuesta y diseño de las obras de infraestructura para cada una de las afectaciones incluidas en el Plan General de Emergencia, ubicado en los cantones de Matina, Siquirres, Pococí y Guácimo, provincia de Limón”, según el Acuerdo de Junta Directiva Nº 280-12-2016. Los oferentes invitados podrán obtener información adicional, revisar los documentos y adquirirlos en la Proveeduría de Senara, a partir del recibido de la invitación a licitar. El Departamento de Proveeduría Institucional, del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, ubicado 600 metros este del puente de Cinco Esquinas de Tibás en el Distrito de Calle Blancos, Goicoechea, recibirá ofertas hasta las 10 horas del día 01 de marzo del 2017, las cuales, deberán presentarse en sobre cerrado, sin empastar ni engomadas, con el respectivo recibo de Garantía emitido por la tesorería del Senara, por fuera; en un original y dos copias, debidamente identificado con el nombre, número de Concurso, fecha, hora de apertura y nombre del oferente o de la empresa. A la hora señalada y de acuerdo al reloj de la Proveeduría Institucional, se procederá de inmediato a la apertura de las ofertas, en presencia de los interesados. 1. DESCRIPCIÓN El proyecto contempla el estudio de tres cuencas, que se definen como Jiménez-Parismina-Reventazón como la cuenca número 1, la cuenca del Río Pacuare Nº 2 y la cuenca del río Madre de Dios Nº 3, las cuales se localizan en los cantones de 02 Pococí, 06 Guácimo, 03 Siquirres y 05 Matina, que contempla un total de 6 distritos (06 Colorado, 01 Siquirres, 02

2

Pacuarito, 05 El Cairo, 02 Batán y 04 Río Jiménez) y más de 79 poblados, por sus características y debido a la variación de sus cauces a consecuencia de eventos meteorológicos que se han presentado en las mismas, ha provocado problemas de inestabilidad de márgenes, que incide en el aumento significativo de desbordamientos en estos sectores, por lo que de concretarse este riesgo se estarían viendo afectadas varias zonas donde se pondría en riego casas de habitación, infraestructura pública, plantaciones y la actividad económica de productores pequeños. Por ésta situación es que se realizaran estudios topográficos e hidrológicos así como modelaciones hidráulicas, finalizando con propuestas de obras, así como también con los planos constructivos. 2. ALCANCES DEL PROYECTO: Debido a las ondas tropicales y a la inestabilidad atmosférica, que se presentaron en la segunda quincena de junio del 2015, aunado al fenómeno de El Niño, se generaron eventos hidrometeorológicos extremos de lluvia, los cuales provocaron temporal en la Zona Norte y Vertiente de El Caribe de Costa Rica, ocasionando inundaciones, deslizamientos y daños a los bienes y a las personas, afectando la infraestructura vial, comunicaciones, la agricultura, servicios públicos y las viviendas, por lo cual la CNE declaró alerta roja el 27 de junio del 2015, para activar todas las alertas en todas las Instituciones Públicas y debido a que las condiciones empeoraron se decretó lo siguiente: Se declara Estado de Emergencia Nacional a partir de las condiciones provocadas por la lluvia en todos los cantones de la Provincia de Limón y los Cantones de Turrialba y Sarapiquí”, decreto N° 39056-MP. Dentro de las áreas afectadas por dicha emergencia se encuentran los distritos de Río Jiménez, Colorado, Siquirres, Pacuarito, El Cairo y Batán en los cantones de Pococí, Matina, Siquirres y Guácimo, mismos que colindan con los ríos Jiménez, Parismina, Reventazón, Pacuare y Madre de Dios. En estos sectores a raíz de la emergencia declarada en el decreto N° 39056-MP los ríos variaron considerablemente su cauce, por lo cual se debe de complementar los estudios y modelaciones respectivas, para establecer los trabajos a realizar en dichos sectores, y así minimizar al máximo el impacto en dichas zonas, para obtener un producto final que integre los cauces para poder desarrollar un Plan contra inundaciones que resuelva el problema que ha existido en dichos sectores. El Senara, en coordinación con la CNE, ha elaborado el presente cartel para la realización de estudios así como elaboración de propuestas y planos constructivos en varios sectores de las cuencas en mención. De acuerdo con la situación actual de los cauces, se requiere realizar varios estudios por cuenca determinada, dentro los cuales se encuentran:

Topografía de detalle mediante tecnología LiDAR y batimetría de los cauces.

Estudio hidrológico e hidráulico de cada una de las cuencas establecidas (1. Río Jiménez-Parismina y Reventazón; 2. Río Pacuare y 3. Río Madre de Dios).

3

Modelación de la información obtenida para cada una de las tres cuencas.

Elaboración de Propuesta, por cuenca.

Elaboración de Planos Constructivos y Especificaciones Técnicas por cuenca.

3. LOCALIZACIÓN:

Referencia gráfica del proyecto Coordenadas CTRM-05

Provincia: Limón

Cantones: Pococí, Guácimo, Matina y Siquirres.

Distritos: Batán, Colorado, Siquirres, Pacuarito, El Cairo y Río Jiménez.

Localidades: ver siguiente tabla.

Inicio:

Latitud: 1117430 – Longitud: 550704

Final:

Latitud: 1117430 – Longitud: 580522

Localidades

Distrito Localidades

Colorado Parismina, Las Lomas.

Río Jiménez

La Parada Vieja, Las Lomas, Camaroncito, Boca del Río Silencio.3

El Cairo Seis Amigos, La Catalina, Acasi, Josefina, Cinco Millas, Cuatro Millas, Los Laureles, Tres Millas, Luisiana.

Siquirres Quebrador, Brooklin, La Mucap, Los Almendros, Laureles, Guayabal, La Victoria, San Rafael, Siquirritos, Invu, Invu Viejo, María Auxiliadora, Siquirres, La Guaria, El Triunfo, Palmira Abajo, El Mangal, Nuevo, La Amelia, San Martín, Tobías Uno, Tobías Dos, Betania, Urbanización Tobías Vaglio, Nazareth, Indiana Uno, Ciudadela Siquirreña, Indiana Dos, Indiana Tres, San Alberto Viejo, San Alberto Nuevo, Canadá, Barnstorf, La Lucha, Pueblo Civil, Bambuzal, El Carmen Uno, Santo Domingo, El Carmen Dos, La Recta Imperio, Imperio, Encanto, Las Flores, San Quintín, Nueva Esperanza, El Carmen Tres, El Chiquero, Nueva Virginia, San Pancracio, Los Ángeles, Celina, Encanto, Vegas de Imperio, Caño Blanco, La Esperanza, Maryland, Islona, Hamburgo y Barra del Parismina. 59

Pacuarito Cultivez, Waldeck, Finca Bonita, La Línea, Finca Uvita, Perla Uno, Perla Dos, Perlita, Freeman Uno, Río Hondo.

Batán La Lola, Veintiocho millas, La Alegría, Sahara, Pueblo Nuevo.

4

5

4. CONDICIONES GENERALES: 4.1 La oferta se debe presentar en sobre cerrado, con un original y dos copias, asimismo

en formato digital (PDF): Tanto el sobre como la oferta deberá ser debidamente identificado con el nombre, número de concurso, fecha, hora de apertura, nombre del oferente o de la empresa, cédula de persona física o jurídica según corresponda, número telefónico y/o facsímil de contacto y para notificaciones.

4.2. El precio que contenga la oferta deberá cotizarse en cualquier moneda. En caso de

recibir propuestas en distintas monedas, la Administración las convertirá a una misma para efectos de comparación, aplicando en su defecto el tipo de cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al día anterior de la apertura.

4.3. Los reajustes de precio, se regirán por el REGLAMENTO PARA EL REAJUSTE DE

PRECIOS EN LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Decreto Ejecutivo Nº 33114-MEIC del 16 de Marzo del 2006, Publicado en La Gaceta Nº 94 del 17 de Mayo del 2006

4.4. El precio deberá ser cierto y definitivo. El precio debe incluir el suministro de todos los

materiales necesarios, el costo del equipo y los respectivos traslados hacia y dentro del proyecto, así como el personal calificado (incluyendo seguros) para su operación y para efectos de cumplir con las especificaciones técnicas e instrucciones del inspector asignado por la Unidad Ejecutora. En caso de repararse o reconstruirse caminos o accesos a la obra o a las fuentes de material, el contratista debe contemplar dichos costos dentro de los precios unitarios ofrecidos.

4.5. Los precios ofrecidos serán obligatorios por cada trabajo específico solicitado con

precios unitarios y totales, debiéndose indicar a la vez el monto total de la oferta. Los precios se entenderán firmes, definitivos e invariables.

4.6. En caso de presentar una nota de descuento, deberá encontrarse debidamente

incorporada en la oferta en forma impresa, de lo contrario no será tomada en cuenta para efectos de calificación pero sí de precio en caso de ganar la licitación.

4.7. La oferta debe contener el desglose de la estructura del precio, junto con un

presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen. 4.8. La forma de pago se hará de acuerdo al procedimiento utilizado por la Unidad de

Gestión de Procesos de Reconstrucción (UGPR), de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Se cancelará únicamente el trabajo

6

efectivamente realizado, de acuerdo con las instrucciones del inspector asignado por la Unidad Ejecutora (U.E.) y la aprobación de la CNE.

4.9. La vigencia de la oferta no podrá ser menor a 30 días calendario, a partir de la fecha

de apertura de las mismas. El plazo máximo para adjudicar será de 30 días naturales después del acto de apertura de ofertas. El Senara se reserva el derecho de adjudicar la licitación o declararla desierta o infructuosa.

4.10. La Unidad Ejecutora podrán verificar, mediante los medios y pruebas que consideren

idóneos y en el momento que estimen necesario, el cumplimiento de los requisitos de calidad de la obra, establecidos en el cartel.

4.11. El adjudicatario será responsable de los trabajos mal ejecutados y en contraposición

de las disposiciones del inspector asignado. 4.12. El Contratista está obligado a realizar todas las acciones necesarias con el fin de

evitar daños al ambiente durante todo el tiempo que dure el proceso constructivo de las obras.

4.13. Todos los reclamos contra el Senara que ocurren en alguna manera ligados a la

Contratación, deberán ser presentados dentro de los cinco días posteriores a que el adjudicatario conozca o deba conocer la causa que les dio origen y se regirán por las leyes correspondientes. Pasado este término, se entenderá que el Contratista renuncia a cualquier reclamación por los mismos.

4.14. El oferente debe presentar un certificado de que la empresa está inscrita en el

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, así como él o los profesionales responsables de los trabajos a ejecutar. NO se aceptan cesiones de contratos, solo se podrán ceder los trabajos realizados y recibidos por Senara.

4.15. El oferente debe presentar una declaración jurada en la que indique que el equipo

ofrecido en esta contratación no se encuentra comprometido para otras contrataciones con Senara, ya sea en proyectos adjudicados, en ejecución, o con órdenes de servicios correspondientes. Entendiéndose este como un requisito de admisibilidad.

4.16. El oferente deberá de aportar una declaración jurada que indique que posee la

capacidad y el equipo necesario para la realización de este proyecto y otra declaración jurada donde exprese que el equipo que ofrece para este proyecto no está comprometido en ningún otro proyecto.

4.17. Los oferentes deberán suministrar en su oferta una certificación donde se consignen

claramente las características del equipo ofrecido para la ejecución del objeto de esta contratación, así como y la propiedad del mismo. En caso de no ser equipo propio se deberá adjuntar el documento mediante el cual está autorizado para su utilización. Debe señalarse en esta certificación el número de equipo. No se permite la sustitución del equipo durante la ejecución del contrato, salvo previa autorización de la Unidad Ejecutora, en caso de que se compruebe que se utilizó otra maquinaria no autorizada

7

se podrá rescindir el contrato. El equipo debe estar debidamente inscrito donde corresponda, o en proceso de inscripción, para lo cual debe presentar documento probatorio de dicho trámite. (Este último quedará sin efecto para Equipo Especial, no así para otro tipo de equipo hasta que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad Nº 10-008634-0007-CO).

5. CONDICIONES LEGALES 5.1. La oferta y demás documentos que así lo ameriten deberá presentarse debidamente

firmados por el oferente; o su representante legal. 5.2. El adjudicatario debe presentar certificación de personería una vez firme el acto de

adjudicación. La certificación indicará además de las citas de inscripción de la sociedad y el número de cédula jurídica; la indicación sobre la naturaleza y propiedad de las acciones. Si éstas pertenecen a otra persona jurídica, deberá presentar personería jurídica de la(s) sociedad(es) accionista(s).

5.3. El oferente debe presentar con la oferta, lo siguiente:

5.3.1. Certificación con menos de un mes de emitida de que la persona física o jurídica que oferta, así como del ingeniero responsable de la obra, se encuentra inscritos y habilitados ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.

5.3.2. Declaración jurada rendida por el oferente, de que se encuentra al día en el pago de los impuestos nacionales.

5.3.3. Declaración jurada de que el oferente no está afectado por ninguna causal de prohibición.

5.3.4. Certificación de que el oferente se encuentra al día en el pago de las obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social y recibo de la póliza de riesgos del trabajo con el I.N.S.

5.3.5 Certificación emitida por FODESAF de encontrarse al día en sus obligaciones con este ente.

5.4. El oferente debe de indicar claramente en su oferta, que la Comisión Nacional de

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y la Unidad Ejecutora, queda libre de toda responsabilidad civil directa e indirecta o laboral, como consecuencia de la contratación. Para lo cual, deberá tomar aquellos seguros ante la entidad correspondiente que lo proteja contra cualquier accidente a su equipo, personal, daños a terceros y/o cualquier otro tipo de seguros vigente en el mercado.

5.5. El oferente deberá presentar el listado de sub-contrataciones y arrendamientos en

caso de que corresponda. El oferente podrá subcontratar hasta en un 50% del monto adjudicado, salvo que la Administración autorice un monto mayor. En todo caso, la subcontratación no relevará al contratista de su responsabilidad. Junto con la propuesta se aportará un listado de las empresas subcontratadas. En ese detalle, se indicarán los nombres de todas las empresas con las cuales se va a subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación en el costo total de la oferta y se aportará una certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de

8

aquellas, la certificación de la CCSS y las respectivas declaraciones juradas de causal de prohibiciones.

5.6. Para lo no estipulado en este documento, se utilizará el Reglamento de la Proveeduría

Institucional y supletoriamente la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento y otras normativas del ordenamiento administrativo costarricense.

5.7. Ofertas Consorciales:

Dos o más participantes podrán ofertar bajo la forma consorciada, para la adjudicación, la celebración y la ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. Por tanto, las actuaciones, los hechos y las omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran todos los miembros del consorcio.

Los términos, las condiciones y la extensión de la participación de los miembros de un consorcio en la presentación de su propuesta o ejecución del contrato, no podrán modificarse sin el consentimiento previo del ente contratante.

Los requisitos legales deben ser cumplidos por todos los integrantes del consorcio para el objeto que ofrecen y solo se podrán reunir o completar requisitos cartelarios por parte de los consorciados en cuanto a los objetos ofrecidos.

6. GARANTIA DE PARTICIPACIÓN 6.1. El oferente deberá presentar garantía de participación, correspondiente al 1 % sobre

del monto total de la cotización a favor del Senara. 6.2. La Garantía de Participación se regirá por las disposiciones contenidas en los artículos

37 y siguientes del R.G.C.A. 6.3. La garantía de participación rendida mediante títulos valores (bonos o certificados)

deberá acompañarse de una certificación de un corredor jurado u operador de bolsa legalmente reconocido. En el caso garantía emitidas por Banco Estatales no se presentará la certificación anterior, si la garantía es rendida por menos de un mes.

6.4. La garantía de participación, se deberá depositar en la Tesorería de la CNE; esta

sección procederá a confeccionar y entregar al oferente un recibo por la garantía presentada, copia del mismo deberá presentar en el Departamento de Proveeduría con la oferta antes de la apertura.

6.5. No se aceptan cheques que no sean certificados o de gerencia. 6.6. La garantía de participación deberá tener una vigencia mínima de 60 días calendarios

contados a partir de la apertura de las ofertas.

9

6.7. Las garantías pueden ser depositadas en las cuentas corrientes: Colones Nº 001-0280505-7 cuenta cliente 15201001028050574 o dólares Nº 001-0276431-8 cuenta Cliente 15201001027643183; Banco de Costa Rica

7. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. 7.1. El adjudicatario deberá presentar una Garantía de Cumplimiento, de un 4 % sobre el

monto total de la adjudicación. 7.2. La garantía de cumplimiento, se deberá depositar en la Tesorería de la CNE; esta

sección procederá a confeccionar y entregar al oferente un recibo por la garantía presentada, copia del mismo deberá presentar en el Departamento de Proveeduría.

7.3. La garantía de cumplimiento rendida mediante títulos valores (bonos o certificados)

deberá acompañarse de una certificación de un corredor jurado u operador de bolsa legalmente reconocido. En el caso garantía emitidas por Banco Estatales no se presentará la certificación anterior, si la garantía es rendida por menos de un mes.

7.4. La garantía de cumplimiento deberá tener una vigencia mínima de 3 meses,

adicionales a la fecha definitiva de recepción del objeto del contrato. 7.5. No se aceptan cheques que no sean certificados o de gerencia. 7.6. La garantía de cumplimiento debe de ser depositada en el transcurso de los tres días

hábiles siguientes a la comunicación del acto de adjudicación. En todo lo demás se regirá por las disposiciones contenidas en los artículos 40 del Reglamento General de Contratación Administrativa.

7.7. Las garantías pueden ser depositadas en las cuentas corrientes: Colones

Nº 001-0280505-7 cuenta cliente 15201001028050574 o dólares Nº 001-0276431-8 cuenta Cliente 15201001027643183; Banco de Costa Rica.

8 CLAUSULA PENAL Si existiera atraso en el cumplimiento del plazo de entrega establecido en el contrato para la conclusión de la contratación y este atraso no fuera justificado satisfactoriamente ante el SENARA, el Contratista deberá pagar al CNE por concepto de cláusula penal, la suma de un dos por mil (2/1000) del monto de la contratación, por cada día natural de atraso en la entrega del objeto de la contratación a entera satisfacción del SENARA. Si al vencer el plazo de entrega, el SENARA determina que la obra no está concluida, detecta defectos en la calidad atribuibles al Contratista, a solicitud debidamente fundamentada del Administrador de la Contratación, el SENARA iniciará el procedimiento administrativo tendiente a hacer efectiva la cláusula penal. De previo a la ejecución de la cláusula penal, se le conferirá audiencia al Contratista por el plazo improrrogable de 5 días hábiles para que formule sus alegatos de defensa, posteriormente, se procederá a remitir el asunto a conocimiento de la Gerencia General para que mediante resolución motivada resuelva sobre la procedencia de la sanción.

10

Contra lo resuelto por la Unidad Ejecutora, cabrá recurso de apelación únicamente, el que será interpuesto dentro de tercer día después de notificada la resolución de la Unidad Ejecutora y habrá de ser resuelto por la Junta Directiva. El SENARA se reserva el derecho de hacer efectiva la cláusula penal, aplicando a ellas el importe de la garantía de cumplimiento, así como los saldos de pago pendientes.

9. SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN Los estudios legal y técnico de las ofertas serán realizados por el departamento respectivos del Senara y posteriormente se enviará a la Proveeduría de esta misma, quien convocará al Comité de Licitaciones para su respectiva recomendación a la Presidencia, quien en definitivo realizará el acto de Adjudicación y la Proveeduría, notificará al adjudicatario a los tres días hábiles siguientes al recibido el acto de adjudicación. Para la selección y adjudicación se utilizará el procedimiento establecido en el artículo 80 y siguientes del R.G.C.A. Las ofertas consideradas admisibles se calificarán según el siguiente procedimiento:

Oferta económica ………………………………….…….. 85% Plazo de entrega …………...………………………..…… 15%

Por lo tanto la empresa que obtenga mayor puntuación será designada como adjudicataria. Para la evaluación y asignación de puntos se seguirán los siguientes procedimientos.

Oferta económica (85 puntos). Obtendrá 85% aquella oferta económica más baja. Ofertas mayores se les asignará puntos obtenidos de multiplicar 85 por la razón de dividir la mejor oferta ofrecida entre el monto de la oferta a calificar, según la siguiente fórmula:

Pm = 85 * Mb / Mc Donde:

Pm: número de puntos obtenidos por precio unitario de metro cúbico colocado y compactado. Mb: precio total de la oferta más baja. Mc: precio total de la oferta a calificar.

Plazo de entrega (15 puntos). Obtendrá 15% aquella oferta que ofrezca el menor plazo para ejecutar las obras. Ofertas con plazos mayores se les asignará puntos obtenidos de multiplicar 15 por la razón de

11

dividir el menor plazo ofrecido entre el plazo del oferente a calificar, según la siguiente fórmula:

Pp = 15 * Pb / Pc Donde:

Pp : número de puntos obtenidos por plazo de entrega. Pb: Plazo más bajo ofertado. Pc : Plazo de la oferta a calificar.

HOJA DE COTIZACIÓN

Nº Insumos, equipos y materiales necesarios para acciones de

mitigación y/o construcción Unidad Cantidad

Costo Unitario

Monto

1 Topografía LiDAR y batimetría cauces

1.1 Vuelo combinado km2 542,00

1.1.1 Aeronave km2 542,00

1.1.2 Sensores y Operador km2 542,00

1.2 Generación de productos finales km2 542,00

1.2.1 Apoyo de campo km2 542,00

1.2.2 Restitución 1:1000 km2 542,00

1.2.3 MDT, MDS, MDT combinado con batimetría km2 542,00

1.2.4 Generación de perfiles km2 542,00

1.2.5 Ortofoto km2 542,00

1.3 Batimetría ríos Jiménez, Parismina, Queb. Seca, Caño California, Canales del norte, Pacuare, Madre de Dios y cauces menores

m 107100,00

Sub-total Topografía LiDAR y batimetría cauces

2 Cuenca ríos Jiménez-Parismina-Reventazón

2.1 Estudio Hidrológico e hidráulico global 1,00

2.2 Modelación hidrológico y propuesta Hidráulica con diseño hidráulico de obras

global 1,00

2.3 Planos Constructivos, especificaciones y presupuesto global 1,00

Sub-total Cuenca ríos Jiménez-Parismina-Reventazón

3 Cuenca río Pacuare

3.1 Estudio Hidrológico e hidráulico global 1,00

3.2 Modelación hidrológico y propuesta Hidráulica con diseño hidráulico de obras

global 1,00

3.3 Planos Constructivos, especificaciones y presupuesto global 1,00

Sub-total Cuenca rio Pacuare

4 Cuenca río Madre de Dios

4.1 Estudio Hidrológico e hidráulico global 1,00

12

4.2 Modelación hidrológico y propuesta Hidráulica con diseño hidráulico de obras

global 1,00

4.3 Planos Constructivos, especificaciones y presupuesto global 1,00

Sub-total Cuenca rio Madre de Dios

Costo total de la obra En letras:

10. CONDICIONES TÉCNICAS 10.1 El Ingeniero del Proyecto de la UE comunicará por escrito al adjudicatario la Orden de

inicio, a lo sumo 3 días hábiles después de emitida la Orden de Compra debidamente aprobada por los funcionarios autorizados de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Para esto el adjudicatario deberá estar en la capacidad de iniciar los trabajos inmediatamente girada la orden de inicio, en caso de no ingresar a laborar en el proyecto en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles posteriores a la orden de inicio, la administración podrá rescindir el contrato sin ninguna responsabilidad y el contratista acarreará con los eventuales perjuicios materiales y morales que se le causen a la Institución o a terceros.

10.2 No se reconocerá remuneración por causa de mal tiempo (tiempo perdido), fallas

mecánicas u otra condición ajena al contratista. Para ello se podrá ampliar el plazo de ejecución por medio de una orden de modificación, siempre y cuando se justifique y tramite la misma adecuadamente.

10.3 El adjudicatario será el único responsable del personal que destine al proyecto, en

calidad de operadores; éste deberá ser de mucha experiencia, de tal manera que permita la optimización de los trabajos que se ejecutan.

10.4 El proyecto se define como “Levantamiento topográfico con tecnología LíDAR y

batimetría en las cuencas bajas de los ríos Jiménez -Parismina- Reventazón-Pacuare-Madre de Dios, estudios hidrológicos e hidráulicos para cada una de las cuencas, así como la propuesta y diseño de las obras de infraestructura para cada una de las afectaciones incluidas en el Plan General de Emergencia, ubicado en los cantones de Matina, Siquirres, Pococí y Guácimo, provincia de Limón”, que estará bajo la supervisión de la Dirección de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos del Senara como Unidad Ejecutora, dirección técnica del profesional de la empresa y la fiscalización del ingeniero de la UGPR de la CNE.

10.5 La obra estará bajo la supervisión y dirección técnica del Ingeniero asignado por la

U.E. y bajo la fiscalización de los ingenieros de la UGPR de la CNE. 10.6 El oferente deberá indicar en su propuesta el nombre y calidades de la persona que

designará como responsable de la obra en el sitio de proyecto. Esta persona deberá acatar las órdenes brindadas por el inspector asignado por la UE y por el Ingeniero Fiscalizador de la CNE. En caso de divergencia entre el ingeniero de la UE y el ingeniero de la CNE, prevalecerá el criterio de este último. La falta de cumplimiento de las órdenes, las especificaciones y recomendaciones técnicas facultará a la CNE a

13

proceder con solicitar el retiro del contratista, o bien iniciar el proceso de resolución unilateral del contrato.

10.7 En caso de que el adjudicatario no ejecute los trabajos en el plazo señalado por

causas imputables a él, se aplicará una sanción pecuniaria de un dos por mil (2/1000) del monto del contrato por cada día natural de atraso, hasta un 25% del valor contratado. Estas multas se descontarán de las estimaciones pendientes de pago.

10.8 El equipo a utilizar en el proyecto deberá estar en excelentes condiciones de funcionamiento. Será responsabilidad del adjudicatario velar por el buen funcionamiento del equipo puesto para la ejecución del proyecto. La UE, en caso de fallas o desperfectos del equipo, otorgará un plazo de 24 horas para que se proceda a la reparación o sustitución del equipo dañado por otro igual o de características similares.

10.9 El adjudicatario deberá adquirir el cuaderno de bitácora de obra en el Colegio

Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, durante el proceso de inscripción del contrato correspondiente, conforme se establece en los artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica de ese colegio. En el momento de iniciar la obra deberá depositar el cuaderno de bitácora en un sitio seguro dentro de la obra.

10.10 Las medidas necesarias para la seguridad del personal del adjudicatario, deben ser

tomadas por el Contratista. Cualquier otra medida de seguridad que se considere necesaria puede ser solicitada por la inspección.

10.11 El oferente debe adjuntar en su oferta una declaración jurada de que conoce a

cabalidad el proyecto en todos sus aspectos, y los documentos referentes a esta contratación.

10.12 El encargado de la obra por parte de la empresa adjudicataria deberá acatar las

órdenes brindadas por el Ingeniero Inspector asignado por la UE y por el Ingeniero Fiscalizador de la CNE, la falta de cumplimiento de las órdenes, las especificaciones y recomendaciones técnicas podrán hacer que se solicite el inmediato retiro del encargado del proyecto, o bien iniciar el proceso de resolver el contrato.

10.13 Los oferentes deberán incluir dentro de su oferta un ingeniero civil o en construcción

colegiado con especialidad en Hidráulica e Hidrología, quien será el director del proyecto por parte del contratista. Este ingeniero no podrá ser sustituido sin el consentimiento de la UE y de la UPGR, quienes verificarán que el mismo cumpla con los requerimientos establecidos en el cartel y que obtenga una puntuación igual o mayor al profesional inicial.

10.14 Para efectos de pago, el ingeniero civil o en construcción designado por el contratista

certificará en cada estimación la calidad de los trabajos y los procesos respectivos, y adjuntará copia de las hojas de bitácora correspondientes.

14

10.15 El adjudicatario presentará a la UE los sustentos técnicos necesarios para tal efecto, quienes una vez revisados los soportes técnicos del cobro y aprobado el pago remitirán su informe a la CNE.

10.16 La CNE pagará únicamente por los trabajos terminados y realizados de acuerdo a las

especificaciones técnicas. No se pagará por concepto de trabajos sin finalizar. 10.17 El plazo máximo de ejecución del proyecto es de 325 días calendario. Sin

embargo, se podrá proponer plazos menores que serán calificados. La oferta que presente un plazo mayor a 325 días calendario será desestimada de concurso.

11. REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS a. En caso de deficiencias de los materiales o de la ejecución del trabajo, el Contratista

deberá realizar por su cuenta, las correcciones necesarias de acuerdo con las instrucciones del ingeniero.

b. En caso de que el adjudicatario no ejecute los trabajos en el plazo señalado, se aplicará una sanción pecuniaria de un dos por mil (2/1000) del monto del contrato por cada día natural de atraso, hasta un 25% del valor contratado, momento en que la Administración podrá rescindir el contrato sin ninguna responsabilidad y el contratista acarreará con los eventuales perjuicios materiales y morales que se le causen a la Institución o a terceros. Estas multas se descontarán de las estimaciones pendientes de pago.

c. Si el Contratista durante la ejecución de la obra propusiera cambios a las obras en beneficio de la ingeniería del valor, deberá indicar con toda claridad al Ingeniero de proyecto la naturaleza de su proposición, para su estudio y decisión.

d. En caso de ocurrir daños a terceros durante la realización de los trabajos, la responsabilidad que se derivare de ellos corresponderá en su totalidad al Contratista.

e. La responsabilidad patronal será única y exclusivamente del Contratista, por lo que no existirá ninguna relación laboral entre el Senara y los trabajadores o empleados del Contratista.

f. El incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones que a su cargo establece la legislación social y laboral, facultará al Senara para rescindir el contrato.

g. Cuando el Contratista juzgue que la obra objeto de esta Contratación está totalmente concluida y en condiciones de ser entregada, lo notificará por escrito al Ingeniero de proyecto, para que éste fije la fecha y hora hábiles respectivas para proceder con la recepción provisional de la obra.

h. Todo el equipo que se emplee en la ejecución de la obra debe de estar dentro del rango de vida útil de la Tabla de contratación de maquinaria del CONAVI, por lo que es

15

responsabilidad de la empresa indicar el modelo y número de año así como la ficha técnica de los equipos a utilizar; de tal forma que se garantice el trabajo continuo de las maquinarias, lo anterior se tomará como un incumplimiento de contrato y por tanto, dará pie a una rescisión del contrato, con todas las implicaciones legales por el incumplimiento.

i. En caso de que la CNE, en coordinación con la Unidad Ejecutora determine que la obra no se ha concluido en todos sus elementos, así lo expresará por escrito al contratista y no se podrá realizar la recepción provisional.

12. PROGRAMA DE TRABAJO Y PROCEDIMIENTOS a. El contratista deberá presentar en su oferta un cronograma de obras (Método de

Gantt), y flujo de caja semanal el cual delimitara el tiempo en el cual se ejecutarán cada una de las actividades descritas. En este deberá indicar la ruta crítica. El cronograma presentado, servirá para el control del avance de la obra y será consecuente con el plazo ofertado, describirá la metodología de trabajo y el equipo que utilizará, así como el personal a asignar a cada actividad. Las ofertas que no contengan este, no podrán ser valoradas.

b. Antes de la orden de inicio, la Unidad Ejecutora en conjunto con el Contratista, ajustarán el cronograma de trabajo de acuerdo con la fecha establecida para el inicio de las obras, prestando especial atención en la definición mensual (mes calendario) de las cantidades a ejecutar por cada renglón de pago.

c. En caso de que el cronograma detallado no fuere satisfactorio para la Unidad Ejecutora, antes de la orden de inicio será reformado de manera que disponga el uso de la maquinaria, equipo y de personal suficiente y adecuados, de tal forma que asegure la terminación de la obra dentro del plazo estipulado en el cartel o propuesto por el Contratista en su oferta.

d. Si el programa contemplara la construcción o instalación de varias obras en sitios distintos, debe presentarse además un programa de trabajo separado para cada proyecto.

e. El cronograma oficial deberá permanecer en obra con el fin de llevar el control de avance del proyecto.

13. PROTECCIÓN DE LA OBRA Y DEL PERSONAL a. Durante el proceso de construcción el contratista deberá tomar las medidas apropiadas

para proteger las secciones de la obra, ya concluidas con el objeto de evitar daños y atrasos en la finalización del proyecto.

b. Las medidas necesarias para la seguridad del personal de construcción, del personal de inspección y de los transeúntes, deben ser tomadas por el contratista. Cualquier otra

16

medida de seguridad que se considere necesaria puede ser solicitada por la inspección.

14. UTILIZACIÓN DE BITÁCORA a. El adjudicatario deberá realizar la inscripción de responsabilidad profesional y adquirir

el cuaderno de bitácora de obra en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, durante el proceso de inscripción del contrato correspondiente, conforme se establece en los artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica de ese Colegio. En el momento de iniciar la obra deberá depositar el cuaderno de bitácora en un sitio seguro dentro de la obra, bajo ninguna circunstancia se debe iniciar la obra sin contar con la respectiva bitácora oficial del CFIA.

b. De conformidad con lo establecido en el Reglamento Especial del Cuaderno de Bitácora en Obras, Artículo 9, el ingeniero designado como Profesional Responsable está obligado a dejar constancia escrita conforme con su mejor criterio, de sus observaciones e incidencia acaecidas durante los procesos constructivos, al menos cada ocho días hábiles. El desacato a este artículo devengará en la aplicación de multas según se indica en el apartado correspondiente, esto previa advertencia consignada en cuaderno de bitácora por parte de la Unidad Ejecutora o del ingeniero fiscalizador de la UGPR.

c. En el Libro de bitácora se anotarán las instrucciones que se den al Contratista por parte del Administrador de la Contratación sobre aspectos relacionados con la obra. Se entenderá que el Contratista está enterado de las anotaciones e instrucciones del Administrador de la Contratación aún sin manifestación expresa de ese hecho y podrá usar el mismo libro para hacer las observaciones y consultas que estime necesarias, de las cuales se dará por enterado el Administrador de la Contratación. En todo caso, los asientos efectuados en el libro mencionado siempre se considerarán conocidos por ambas partes.

d. En el momento de iniciar la obra deberá mantener el Libro de bitácora en un sitio seguro y disponible para ambas partes. De no encontrarse en el momento de la fiscalización de la CNE, se cobrara una multa equivalente a un día de atraso.

e. En caso de que el ingeniero responsable asignado por adjudicatario no acate lo dispuesto en el apartado de Bitácora establecido en este cartel, se aplicará una sanción pecuniaria de un dos por mil (2/1000) del monto del contrato, por concepto de cláusula penal, por cada día natural transcurrido posterior al plazo máximo de anotación en bitácora, hasta un 25 % del valor contratado. Estas multas se descontarán de las estimaciones pendientes de pago.

15. ADMISIBILIDAD DE EXPERIENCIA PARA EL INGENIERO Y PARA LA EMPRESA a. Es requisito de admisibilidad todo lo detallado a continuación, por tanto el

incumplimiento en alguna de las condiciones indicadas implica la inadmisibilidad técnica de la oferta tanto para el ingeniero como para la empresa oferente.

17

b. En el caso de la empresa deberán tener como mínimo cinco años de experiencia en

trabajos similares y en el caso del Ingeniero responsable un mínimo de 10 años de experiencia en proyectos similares. Deberán presentar certificado de habilitación por parte del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos y el tiempo de incorporación al mismo.

c. Debe incluirse en la oferta el currículo y una carta de compromiso en la cual el ingeniero se compromete a fungir como profesional responsable del proyecto. Tanto la carta de compromiso como el currículo del ingeniero deberá ser certificada por un notario público.

d. En caso de la empresa se deben adjuntar como mínimo 5 constancias de trabajos

similares. En el caso del ingeniero responsable de la misma forma con un mínimo de 5 constancias de trabajos entregados a satisfacción.

e. Debe entenderse por experiencia del ingeniero y de la empresa, a obras cuyo objeto sea similar al de la presente contratación en el cual haya asumido la responsabilidad profesional del proyecto en inspección, supervisión de la construcción y/o administración; lo cual debe haberlo avalado con su firma y número de carné y para efectos de demostrar la experiencia, deberá cumplir con la totalidad con:

Certificación emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa

Rica como documento probatorio de la misma para que ésta sea tomada en cuenta o copia certificada por un abogado.

Listado de las obras similares en las que el profesional ha participado, entendiéndose por obra similar la definida en este cartel. Deberá ser presentada con el siguiente formato de tabla conteniendo la siguiente información:

N° Nombre Número de Contrato

CFIA Ubicación

Unidad de Obra

(*)

Tiempo de Ejecución

Costo Propietario Teléfono Fecha de Inicio

Fecha de finalización

1 2 ... n

(*) Se refiere al volumen, longitud, área, etc. de la obra ejecutada; de conformidad con la unidad a evaluar en la experiencia similar indicada en este cartel.

No serán tomadas en cuenta obras cuya inscripción en el CFIA se haya registrado posterior a la conclusión de la misma. La validez de esta experiencia queda sujeta a obras inscritas previo al inicio de los proyectos referidos según certificación emitida por el CFIA.

Carta firmada por el propietario del proyecto o bien por su representante autorizado,

indicando toda la información referente al proyecto y aceptando que recibió a

18

satisfacción la obra en cuanto a plazo, costo y calidad de la misma, según se indicó en el aparte de la experiencia de la empresa.

Es entendido que las constancias requeridas para acreditar la experiencia, deben hacer referencia directa y expresa al ingeniero, tal y como éste hace constar su nombre en la oferta.

No se aceptarán constancias que hagan alusión a trabajos hechos por terceros, sean personas físicas o jurídicas, aunque el ingeniero alegue que laboró con o para tales personas.

16. PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRAS f. El Oferente debe presentar en su oferta un desglose de la estructura de cada precio

unitario ofertado con un presupuesto completo y detallado de los costos directos e indirectos debidamente desglosados además de los imprevistos y la utilidad. Dentro de los costos directos, deberá incluir la mano de obra directa, así como los insumos y servicios especiales contemplando al menos los siguientes: diesel, gasolina, llantas, lubricantes, posesión de maquinaria y repuestos. En los costos indirectos deberá contemplar los gastos por mano de obra indirecta y los insumos indirectos.

g. La estructura de costos antes descrita, será requisito obligatorio para el reclamo de los reajustes posteriores. Por otra parte, los índices que se utilizaran en para realizar el cálculo de los reajustes, serán indicados por el INEC.

h. Se pagarán únicamente los trabajos recibidos a satisfacción por la Unidad Ejecutora y la CNE y que cumplan con los requerimientos legales y técnicos establecidos en el cartel de licitación, el Reglamento General de Contratación Administrativa, Código Sísmico 2002, Código de Cimentaciones y demás leyes y reglamentos vigentes atinentes a este tipo de Obra.

19

17. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. “Levantamiento topográfico con tecnología LíDAR y batimetría en las cuencas bajas

de los ríos Jiménez -Parismina- Reventazón-Pacuare-Madre de Dios, estudios hidrológicos e hidráulicos para cada una de las cuencas, así como la propuesta y

diseño de las obras de infraestructura para cada una de las afectaciones incluidas en el Plan General de Emergencia, ubicado en los cantones de Matina, Siquirres, Pococí

y Guácimo, provincia de Limón”. A. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN a.1. Descripción del objeto contractual: Consiste en la realización de vuelo fotogramétrico digital en combinación con tecnología LíDAR, en la cuenca baja de los ríos Jiménez, Parismina, Reventazón, Pacuare y Madre de Dios, el cual iniciaría con excepción de los ríos Jiménez y Parismina, desde el límite tomado desde la ruta nacional Nº 32 hasta la desembocadura en el mar Atlántico, con respecto a los ríos Jiménez y Parismina los delimita en el primer caso el punto que define el poblado de Los Ángeles y el segundo Neguer, ambos de Río Jiménez, en un área total estimada de 542,00 Km2, con una longitud total aproximada de 20,00 km sobre la costa, con un barrido en un ancho máximo de 27 000,00 m. Así mismo el levantamiento batimétrico de los cauces en más de 107,00 km. Se espera obtener con este levantamiento, un Modelo digital de superficie (MDS), un Modelo Digital de Intensidad (MDI), el modelo digital combinado que incluya la topografía mediante tecnología LiDAR y la batimetría, Ortofotografía RGB con precisión no mayor a 10 cm y curvas de nivel de toda el área de levantamiento, que en conjunto con información del río Reventazón y la desembocadura del río Pacuare suman más de 590,00 km2. La información topográfica generada debe ser la suficiente para generar modelos hidráulicos de alta precisión en dos dimensiones y fotografía georeferenciada en el corredor descrito, que permitan elaborar una propuesta de obras y su respectiva prioridad en el área estudiada y así minimizar el impacto del río, tanto en las poblaciones como en plantaciones, las infraestructuras circundantes y servicios públicos. Posterior a la etapa del levantamiento topográfico y sus productos, deberá efectuarse un análisis hidrológico de cada cuenca con punto de control al inicio del sitio de análisis (polígono del levantamiento topográfico), para estimar caudales y sus hidrogramas de descarga de forma que sea posible modelar el comportamiento hidráulico del río (para ello, el consultor deberá utilizar algún modelo de flujo en dos dimensiones), identificando sitios propensos a socavación, entre otras afectaciones. El consultor deberá proponer las obras

20

necesarias para mitigar cualquier afectación existente o potencial, que se identifique con base en los resultados del modelo hidráulico que se utilice, deberá realizar las pruebas de campo geofísicas necesarias así como cualquier estudio requerido para la confección de los planos constructivos de las obras. B. ASPECTOS GENERALES. B.1. Tanto la CNE como la Dirección de Ingeniería y desarrollo de proyectos del Senara, se reservan el derecho de comprobar la exactitud y veracidad de los datos consignados en la oferta, en caso de que así lo decidan. C. PROPIEDAD DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. El contratista conviene y acepta que no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de la ejecución del contrato de esta licitación, sin la autorización expresa y escrita del Senara, pues dichos datos y resultados son propiedad y exclusivos de este último; por lo que toda la información que se genere en la realización de este contrato, deberá ser entregada al Senara o aquella persona o Departamento que se designe para dicha entrega. D. PREVALENCIA DE DOCUMENTOS. El contratista deberá seguir las normas y regulaciones vigentes, que garanticen el mejor desempeño y seguridad del personal técnico. En caso de discrepancia entre los distintos documentos que forman parte del presente cartel, se tendrá que el orden en que prevalecerá uno de ellos sobre otro u otros, será el siguiente:

a. El cartel de licitación, incluyendo las Especificaciones Técnicas, sus aclaraciones y sus enmiendas.

b. La oferta adjudicataria.

c. El contrato emitido por la CNE.

E. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN. En caso de comprobarse falsedad en la información suministrada por el oferente previo al acto de adjudicación en firme, la oferta se tornará inelegible para todos los efectos. En caso de comprobarse dicho hecho, posterior al acto de adjudicación en firme, la CNE procederá a analizar la posibilidad de resolver el contrato y aplicar las sanciones y medidas que la legislación vigente establezca. F. REQUISITOS TÉCNICOS DEL OFERENTE Y LOS PRODUCTOS DE LA CONTRATACIÓN.

21

f.1. Tener oficinas en el país. Se deberá acreditar que se dispone de oficina o un representante con oficina en el país. f.2 Equipo de trabajo. Se considera esencial para garantizar el éxito del estudio y los diseños a desarrollar, que el equipo de trabajo que vaya a llevarlo a cabo, cumpla una serie de requisitos mínimos y en especial, que posea una experiencia acreditada en el desarrollo de trabajos relacionados en general con levantamientos con tecnología LIDAR, CONOCIMIENTOS EN HIDROLOGÍA, INGENIERÍA HIDRÁULICA Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS COMO INGENIERÍA GEOTÉCNICA E INGENIERIA ESTRUCTURAL (en caso de que la naturaleza de las obras que se propongan así lo requieran) que se puedan aplicar para diseño de obra civil y modelado de ríos e hidrología. Los consultores presentarán una relación de las personas que se comprometen a poner a disposición de este trabajo y justificarán, para cada una de ellas, la experiencia que tengan en relación con los puntos anteriores. f.3 Referencias de la empresa La empresa deberá acreditar al menos 5 trabajos similares en ríos de la misma naturaleza y morfología en los últimos 8 años. El oferente deberá tener como mínimo 2 (dos) años de experiencia en la ejecución de trabajos relacionados de levantamientos topográficos con tecnología LiDAR y al menos 5 (cinco) años de experiencia en trabajos con Fotogrametría y en la ejecución de proyectos de análisis hidrológico, modelado hidráulico y diseño de obras de protección o mitigación. En caso de que el levantamiento topográfico sea ejecutado por un proveedor del oferente, éste deberá aportar las certificaciones correspondientes que acrediten la experiencia del contratista designado para tal fin. f.4 Topografía LIDAR y batimetría. f.4.1. El oferente deberá presentar junto con su oferta, documento idóneo para demostrar que cuenta con el Certificado Operativo que emite la Dirección General de Aviación Civil para realizar trabajos aéreos en Costa Rica, en caso del uso de aeronaves tripuladas. En lo correspondiente a tecnologías alternativas, deberá presentar la documentación de operación necesaria en caso de que aplique. f.4.2. También deberá aportar junto con la oferta, documento idóneo que demuestre que cuenta con habilitación vigente de prospección aérea que otorga la Dirección General de Aviación Civil, en caso de ser necesario. En caso de no necesitarse este documento, deberá explicar por escrito las razones que eximen este requerimiento, asegurando que se pueden ejecutar los trabajos.

22

f.4.3. Para el levantamiento LíDAR, el oferente deberá acreditar que cuenta con una aeronave especialmente equipada, garantizando que la velocidad y altura del vuelo permitirán obtener las precisiones requeridas, de la misma manera en el caso del uso de aeronaves no tripuladas. Además deberá aportarse copia de la certificación otorgada para este tipo de labores en el país. f.4.4. Se deberá aportar nota de compromiso a trabajar en territorio nacional (corredor de interés) durante cualquier condición climática, siempre que no se ponga en riesgo ni la seguridad de la aeronave ni su tripulación, cuando aplique, y en el tanto dichas condiciones permitan obtener los resultados con la calidad exigida y requerida. f.4.5. Se deberá indicar en la oferta: o El personal técnico con las respectivas calidades del personal.

o Descripción del tipo y especificaciones de los equipos o dispositivos que se utilizarán

para realizar el trabajo.

o El oferente deberá presentar el nombre, personería jurídica, el certificado de operador aéreo (CO emitido por la Dirección General de Aviación Civil) de la empresa que dará el servicio de vuelo sobre el área de estudio y el currículum vítae de los pilotos que estarán piloteando la aeronave, si el oferente ofrece vuelos tripulados.

o Será requisito que el Operador Aéreo cuente con el CO al día cuando se presenten las ofertas y deberá contar con el CO vigente cuando se ejecute el contrato, en el caso del uso de aeronaves tripuladas.

o La matrícula de la aeronave ofrecida para realizar el servicio deberá estar inscrita dentro del CO del Operador Aéreo en el momento de la oferta y de realizar el servicio, para el caso de uso de aeronaves tripuladas.

o En el caso de que el oferente ofrezca vuelos tripulados para efectuar los levantamientos, debe aportar documentación que demuestre que la empresa operadora aérea cuenta con los seguros exigidos por la Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica, los cuales incluyen: Seguro de Riesgo para los Tripulantes y Pasajeros y Responsabilidad Civil para daños a la propiedad y muerte a terceros.

o Nombre, calidades y medio de localización de la persona designada como coordinador, quien será responsable de mantener una comunicación permanente con la Unidad Ejecutora del contrato, el cual deberá dominar el idioma español de forma oral y escrita.

f.5 Estudio hidrológico y análisis hidráulico para cada una de las cuencas en estudio. f.5.1. El oferente deberá presentar junto con su oferta, un documento donde se indique que cuenta con los profesionales capacitados para ejecutar las labores necesarias para realizar un estudio de análisis hidrológico y un modelado hidráulico por cuenca y además uno integral (3 cuencas definidas), en el sector de estudio. Deberá incluir el currículum de los

23

profesionales que estarán ejecutando las labores relacionadas con los estudios donde se describa la experiencia profesional con la que se cuenta en este tipo de proyectos. f.5.2. El oferente deberá presentar una propuesta de la metodología a utilizar, con base en los modelos de transformación de precipitación – escorrentía, relación entre las coberturas y las pérdidas de precipitación, la metodología para la distribución de precipitación el tiempo (caracterización de las tormentas) y la información meteorológica a utilizar, en caso de utilizar métodos para estimar hidrogramas. f.5.3. En el caso de utilizar información existente de registros de caudal en estaciones fluviográficas, el oferente deberá incluir en la propuesta el listado de las estaciones a utilizar para lo correspondiente. f.5.4. Toda la información requerida para el estudio en relación con datos hidrometeorológicos, debe de indicarse en la oferta de forma clara e indicando la institución que posee la información, por lo que deberá hacer una investigación previa a presentar la oferta. Ésta información será cubierta por el contratista y será parte de los entregables para que Senara disponga de ellos como mejor le convenga. f.5.5. Todos los análisis deberán efectuarse para periodos de retorno de 10, 20 y 25 años. f.5.6. El oferente deberá presentar una propuesta del método para modelar en dos dimensiones de flujo, el comportamiento hidráulico de cada una de las cuencas dentro del cauce y sobre las planicies de inundación en el sector de interés. Se deberá indicar el modelo a utilizar y las restricciones de aplicabilidad. f.6. La empresa adjudicataria, deberá garantizar que todos los equipos que se utilicen durante el levantamiento topográfico y batimétrico, cumplen con los requisitos técnicos apropiados para operar con presiones atmosféricas normales de alturas de 0 a 2 000 m.s.n.m. Tal es el caso de los discos duros que se emplean para almacenar los datos del equipo LiDAR y para los datos batimétricos requeridos a lo largo de los cauces a estudiar. Además, el oferente deberá indicar las especificaciones técnicas de los equipos a utilizar (marca, modelo, precisión e incertidumbre de las mediciones de los sensores y cámaras si aplica), con la finalidad de verificar las precisiones especificadas en la oferta. f.7. El adjudicatario será responsable de que tanto la aeronave como los pilotos, en el caso de los vuelos tripulados, tengan los permisos respectivos para volar sobre el espacio aéreo costarricense emitido por la Dirección General de Aviación Civil. f.8. Se deberá aportar programa de trabajo que indique cada una de las etapas, el plazo para cada una de ellas, los productos finales resultado de cada etapa, con su respectivo cronograma de trabajo, señalando la ruta crítica para el desarrollo de las actividades. Además, se deberá incluir en el programa de trabajo, las especificaciones técnicas como líneas de vuelo, altura, velocidad, distancias y una estimación de la duración de los vuelos, como también la metodología a utilizar para el análisis de los datos según la tecnología a emplear en los levantamientos, para la obtención de los productos finales de entrega. En lo

24

correspondiente al análisis hidrológico y el análisis hidráulico, el consultor deberá aportar los planes de trabajo y las propuestas de análisis solicitadas en el punto f.5. f.9 El adjudicatario deberá presentar un plan estratégico en relación con los imprevistos, la forma en la que se prevén factores como las condiciones atmosféricas que pueden perjudicar la recolección de datos y el impacto en relación con el tiempo y costos. G. PRODUCTOS ESPERADOS g.1 TOPOGRAFÍA LIDAR Y BATIMETRÍA g.1.1 El adjudicatario debe aportar el personal y los siguientes componentes o elementos para efectuar el levantamiento topográfico aéreo: o Grupo técnico especializado para efectuar los levantamientos topográficos con la

tecnología LíDAR.

o Equipo total requerido (computadoras, estaciones portátiles, equipo GPS, accesorios, etc.) necesario para la ejecución de los levantamientos topográficos y batimétricos.

o El adjudicatario será responsable por el transporte terrestre, alimentación, hospedaje y todo gasto asociado a su personal y equipo.

g.1.2 El Adjudicatario debe cumplir con las siguientes especificaciones: 1. Unir la información de datos LíDAR junto con las batimetrías de los sectores

correspondientes a levantamientos realizados (río Reventazón de línea de centro 500 metros sobre cada margen y la desembocadura del río Pacuare, completaría un total de 592,00 km2).

2. Curvas de nivel cada 0,25 metros (25 centímetros). 3. Cuatro (4) puntos en el terreno por metro cuadrado. 4. Coordenadas CRTM-05 5. Elevaciones ortométricas empleando el modelo geoidal EGM08. 6. Ortofotos georeferenciadas en el Sistema CRTM-05 del área de interés completa con

tamaño de pixel menor o igual a 10 cm en formatos .tiff y .ecw. 7. Un mosaico general de toda el área levantada y otra que sea dividida e identificada

según la cuadrícula de 500x500 metros. 8. Las ortofotos deben de contar con las tres bandas RGB en formato TIFF y

comprimidas a 8 bits. 9. Precisión de los puntos no mayor a los 10 cm en los ámbitos horizontal y vertical. 10. Archivos de datos LiDAR finales deben ser entregados en formato .LAS versión 1.0 o

superior. 11. Archivos finales vectoriales correspondientes a la cartografía en formato Shape, .dwg

y .dxf identificados por categoría con su respectivo nombre o separación de campos según corresponda, sectorizados de manera que sea posible su visualización en PC estándar y se pueden agregar sectores, sin que exista deformación o cambios de

25

líneas entre sectores. Los archivos electrónicos .dwg o .dxf deberán incluir todos los puntos levantados con sus respectivas elevaciones y clasificado según las capas consideradas.

12. Cuadrícula de división de 500 metros x 500 metros para todos los entregables. Cada sección generada a partir del recorte de la cuadrícula, debe ser numerada o codificada, por tanto, el contratista debe entregar un esquema general que indique el área levantada dividida y codificada. Además, el nombre de cada archivo resultante de la división, debe corresponder con el código designado en el esquema general.

13. Modelo Digital de Superficies (MDS) y Modelo Digital de Intensidad (MDI), incluyendo todos los elementos que se encuentren sobre el terreno (edificios, vegetación, líneas eléctricas, etc.), en formato digital y con paso de malla 1 m (dwg y ASCII). No se aceptará el MDS donde sólo se incluyan curvas de nivel sin detalles.

14. Modelo digital de Superficie (MDS) combinado con el levantamiento batimétrico de los cauces.

15. Modelo de Alturas de Vegetación que muestre las alturas de la vegetación presente en la zona indicando su elevación, en formato digital y con paso de malla 1 m (ASCII y .tiff).

16. Cartografía generada por digitalización a escala 1:1 000 sobre ortofoto incluyendo al menos las siguientes capas:

Infraestructuras viales: caminos y carreteras (distinguir el material que la constituye (con o sin pavimento)) senderos, veredas.

Usos de suelo. Cultivos, vegetación, erial, pastos, manglar.

Hidrografía (ríos, lagunas quebradas, canales de riego o drenaje, cauces secos).

Límite de vegetación.

Límite de agua.

Construcciones (residencial, comercial, industrial).

Como parte de las construcciones también se debe señalar cuales de estas sin parte del estado (escuela, colegios, EBAIS, Cruz Roja, etc.).

Líneas eléctricas de distribución y transmisión.

Linderos y/o cercas.

Divisiones administrativas (oficiales IGN).

Curvas de nivel cada 25 cm. Deben ser en formatos CAD y shape de modo en que los elementos incorporados tengan en sus atributos sus respectivas elevaciones. Las curvas de nivel no deben sobreponerse ni cruzarse entre ellas.

Aeropuerto y pistas.

En los archivos electrónicos .dwg, se deberá incluir todos los puntos levantados con sus respectivas elevaciones y clasificado según las capas consideradas.

17. Toda la información geográfica y cartográfica (planos, mosaicos, modelos digitales,

archivos con formatos .shp, .dwg, .dxf, mosaicos y todos los formatos utilizados) deben ser totalmente concordantes entre ellos de manera que no presenten desplazamientos, superposiciones de líneas o curvas de nivel.

18. Los resultados se deben entregar a la unidad ejecutora en un medio digital en las oficinas que así se indiquen, definido durante el proceso de ejecución.

26

19. Las áreas especificadas para el levantamiento, objeto de esta contratación, quedan sujetas a reajustes antes y/o durante los procesos de toma de datos. Tomando como base el área definida, que se adjunta en el plano planta adjunto.

20. El Contratista debe estar dispuesto de aceptar cambios sugeridos por la Unidad ejecutora (altura de vuelo, ancho de franjas, FOV, traslapes longitudinales y transversales, velocidades de vuelo, etc.) para garantizar la densidad de puntos en el terreno y la calidad de la información topográfica.

21. Las franjas de vuelo deben disponer de un traslape lateral mínimo del 40% y longitudinal mínimo del 20% que garantice la confiabilidad de los datos para todo el levantamiento.

22. El Contratista deberá permitir que un funcionario de la Unidad Ejecutora realice inspecciones en todo momento, inclusive durante los vuelos y procesamiento de datos, respondiendo a las consultas para verificar: ancho de franjas, altura de vuelo, FOV, traslapes, líneas de vuelo, etc., en la ejecución del levantamiento, en la etapa de proceso y calidad de los datos, vectorización, etc.

23. Los datos del plan de vuelo serán comprobados, revisados y aceptados por el Contratista antes de entregarlos a la Unidad Ejecutora y serán totalmente libres de defectos de legibilidad. No se aceptaran entregas inconclusas como entrega parcial.

24. La Unidad ejecutora dispondrá de puntos de control para la verificación de la calidad de los levantamientos.

25. Las alturas de vuelo serán constantes sobre el terreno. La densidad de puntos “rebotados” desde el terreno debe ser regular y al menos debe alcanzar 4 puntos por cada metro cuadrado en el 95% del área de interés (no incluye los puntos de vegetación, solo terreno).

26. El plan de vuelo deberá considerar las características de escaneo en zonas de vegetación densa ajustando los ángulos máximos de escaneo o la metodología de vuelo en caso necesario, durante la ejecución de los levantamientos.

27. Todos los componentes del sistema LiDAR deben formar un solo sistema (vuelo combinado LíDAR y cámara fotogramétrica) en la aeronave de manera que no se tengan que estar desmontando sensores para montar otros, de tal forma que se garantice la calibración de todos los equipos en todo momento sin necesidad de realizar calibraciones durante los vuelos. Este requerimiento es ajeno a las inicializaciones obligatorias que se realizan diariamente o la generación de maniobras para “despertar al INS” (Inertial Navegación System).

28. El contratista debe incluir una capacitación de mínimo 20 horas a los funcionarios de la Unidad Ejecutora sobre el uso de los productos resultantes de esta contratación; dicho curso será impartido por el personal de la empresa oferente, mediante un sistema de información geográfico que se adapte al manejo de los datos y su aprovechamiento total. El contenido del curso propuesto debe como mínimo comprender los siguientes aspectos:

Obtención de datos LíDAR

Tratamiento de datos LíDAR

Uso de datos LíDAR: MDT, MDE, Vistas 3d y modelos.

Almacenamiento de datos LíDAR.

Gestión y tratamiento de datos LíDAR.

27

Visualización de datos LíDAR.

29. Generación de productos cartográficos. g.1.3 Levantamiento batimétrico en 107,10 km de cauces entre los cuales se pueden mencionar el Río Jiménez, Río Parismina, Quebrada Seca, Caño California, Canales de navegación, Río Pacuare, Río Madre de Dios y cauces aledaños. En el caso del Río Madre de Dios se complementará la información desde el cruce de Goshen-Fremman hasta la laguna Chorejal con la topografía convencional (se aportará los planos y secciones del resto del cauce para la generación del MDS completo). La información se levantara de tal forma que permita elaborar planos de curvas de nivel a cada 0,25 m. Para el levantamiento batimétrico se tendrán las siguientes variantes a considerar:

1. Realización de secciones mediante técnicas topográficas para cauces accesibles de menos tamaño y poca profundidad.

2. Trabajos batimétricos con ecosonda en aguas de mayor profundidad, que no pueden ser vadeadas.

3. Generación de perfiles cada 50 metros. Aunado a ello, cada uno de los archivos generados debe pasar por el siguiente proceso garantizando la exactitud y precisión de los datos:

1. Eliminación de interferencia del sistema. 2. Aplicación de parámetros de calibración de montaje. 3. Filtrado de haces. 4. Corrección de picos. 5. Corrección de marea. 6. Aplicación de parámetros de sondaje (perfilador de la velocidad del sonido en el

agua). 7. Replay de área del procesador. 8. Reducción de nube de puntos de datos finales. 9. Curvado de aproximación.

10. Edición y corrección del curvado batimétrico. Todos los datos al igual que el levantamiento LíDAR se deben de presentar en archivos crudos, así como ser compatibles con los productos obtenidos del vuelo LíDAR. g.2 ESTUDIO HIDROLÓGICO POR CUENCA DELIMITADO HASTA EL SITIO DE INTERÉS g.2.1 Análisis hidrológico para eventos con periodos de retorno de 10, 20 y 25 años. Para tal efecto, el consultor deberá recabar la información existente necesaria y de tener algún costo, indicarlo al Senara para iniciar el proceso de su adquisición (información de lluvia, registros de caudal, entre otros si es necesario) y elaborar la base de datos hidrometeorológica que se derive de la información.

28

g.2.2 En caso de ser necesario, el consultor deberá realizar un modelo de precipitación-escorrentía, analizando los datos de lluvia necesarios, las características físicas de la cuenca y su área de drenaje, así como las calibraciones con base en los registros de caudal (si se cuenta con ellos). g.2.3 En todos los casos, el consultor deberá asegurarse de que la información hidrometeorológica a utilizar sea lo más extensa y más reciente posible (sujeto a la longevidad de los registros y los años de operación de las estaciones medidoras de caudal, lluvia, entre otros parámetros). g.2.4 La documentación a entregar será la siguiente: o Informe del estudio hidrológico y la estimación de caudales por cuenca, delimitada

hasta el sitio de interés.

o Base hidrometeorológica creada a partir de la información de precipitación, caudales u otros datos utilizados durante el análisis hidrológico de la cuenca a trabajar.

g.3 ANÁLISIS HIDRÁULICO EN LOS SITIOS DE INTERÉS g.3.1 Todos los cálculos y resultados deberán obtenerse por medio del modelo de flujo bidimensional, en condiciones de flujo no uniforme. El modelo debe ser en idioma español y ser software libre. g.3.2 El consultor deberá realizar los cálculos mediante el uso de los métodos y modelos que considere justificadamente apropiados, para determinar las zonas de inundación (extensión espacial y profundidad de aguas) para cada uno de los eventos, con base en los periodos de retorno del análisis hidrológico (10, 20 y 25 años). Para tal efecto, el consultor podrá utilizar a su discreción, información cartográfica y modelos de elevación digitales como complemento del levantamiento de alta precisión de la zona de interés indicado en la sección g.1 una vez sea aprobado por la Unidad Ejecutora. La malla en el río deber ser de 5x5 metros, en los siguientes 400 metros de 10x10 metros y el resto se realizará una malla de 60x60 metros, tal que permita obtener el mejor detalle posible en las estructuras, la cual será aprobada por la unidad ejecutora. g.3.3 El consultor deberá determinar para la planicie de inundación, un mapa de velocidades de flujo para efectos de diseño e identificar las zonas propensas a socavación u otro tipo de daños en la zona de interés. g.3.4 El consultor deberá definir los puntos de riesgo y sus posibles afectaciones con base en los resultados del modelo hidráulico. g.3.5 El consultor deberá definir las obras para mitigar los efectos del río sobre la planicie. Todo diseño de obras deberá efectuarse para un periodo de retorno de 25 años.

29

g.3.6 Se deberá modelar una nueva iteración incluyendo las obras para analizar de forma recurrente, el efecto de las mismas y garantizar su buen funcionamiento y comportamiento sobre el río. La revisión y análisis de comportamiento con las obras propuestas, deberá realizarse para los periodos de retorno indicados en el punto g.3.2. g.3.7 La documentación a entregar será un informe de análisis del comportamiento hidráulico de cada una de las cuencas establecidas en la zona de interés, con al menos el siguiente contenido: o Explicación del modelo utilizado, metodologías aplicadas, entre otros procedimientos

empleados para obtener los resultados.

o Análisis de inundaciones para diferentes periodos de retorno en las condiciones actuales por cada una de las cuencas.

o Propuesta de obras (3 propuestas de obras preliminares en análisis bidimensional, para escoger uno a partir del cual se diseñarán las obras) para el control de inundaciones y la mitigación de sus efectos sobre la zona de interés, así como sus especificaciones y diseño hidráulico.

o Análisis de inundaciones para los diferentes periodos de retorno con la implementación de las obras propuestas que verifique el comportamiento del río luego de su construcción.

o Todos los análisis de inundaciones deberán efectuarse evaluando parámetros como profundidades y velocidad vectorial de flujo.

o Se deberá entregar en formato digital, mapas de las planicies de inundación con análisis de profundidades, velocidades y dirección de flujo. Estos mapas deberán incluirse impresos en el informe, además deberán entregarse en formato digital de alta resolución (.jpeg, .jpg ó .png) y deberán entregarse en formato ráster compatible con ArcGIS 10.1 o superior (.ascii, txt, .tif, ecw u otros formatos compatibles).

g.4 PLANOS CONSTRUCTIVOS DE LAS OBRAS PROPUESTAS g.4.1 El consultor deberá entregar el diseño hidráulico, estructural y geotécnico en los casos que aplique, de las obras que se propongan para resolver la problemática de la zona de estudio. Para tal fin, el consultor deberá entregar los planos constructivos y las memorias que respaldan el diseño. g.4.2 Los planos deberán contar con el visado del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). g.4.3 Se deberá incluir con las memorias de cálculo, toda la documentación, informes o referencias técnicas producto de los estudios geotécnicos y diseños estructurales de las obras (en los casos que por la naturaleza de las obras sean necesarios) que respalden los

30

supuestos de diseño. El consultor deberá efectuar pruebas de campo para verificar capacidad soportante de los suelos, materiales propensos a socavación, entro otros aspectos, que resulten necesarios para el diseño de las obras. g.4.4 El consultor como parte del informe, debe aportar además los presupuestos detallados para cada una de las obras planteadas, así como memorias de cálculo en los que corresponda. g.4.5 Los planos deberán incluir al menos: o Especificaciones técnicas de los materiales a utilizar para la construcción de obras y

cualquier nota requerida para aclarar aspectos de diseño durante la construcción.

o Plantas generales de las obras sobre el levantamiento topográfico con calidad milimétrica, indicando orientación y cualquier información relevante para la construcción, así como puntos de amarre y referencias topográficas.

o Cuadro de cantidades de materiales para la construcción.

o Detalles constructivos de todas las obras, con cortes transversales o cualquier

elevación que se requiera para dar una perspectiva clara de las obras a construir.

o Memorias de cálculo que respaldan el diseño.

31

Anexos.

PLANOS PLANTA DE LOS SITIOS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.